Common use of RESCISIÓN DEL CONTRATO Clause in Contracts

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASES.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION TÉRMINOS DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS PÚBLICO CUANDO: 20.1 EL LICITANTE ADJUDICADO INCURRA EN ATRASO EN EL INICIO DE LOS SERVICIOS CONFORME A LO INDICADO EN EL PUNTO 11.3.1 1.2 DE ESTAS BASES 20.2 EL LICITANTE ADJUDICADO INCUMPLA CUALQUIER OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. 20.3 EL LICITANTE ADJUDICADO NO ENTREGUE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO LA FIANZA REFERIDA EN EL PUNTO 8 PARA GARANTIZAR EL CONTRATO. 20.4 EL LICITANTE ADJUDICADO NO ENTREGUE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EL SEGURO REFERIDO EN EL PUNTO 1.4. 20.5 SI DESPUÉS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN, SE COMPRUEBA QUE HUBO ACUERDO DE LICITANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS. EN CASO DE RESCISIÓN, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN, “EL INSTITUTO”, PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS RESCINDIR, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA Y EN TODO TIEMPO EL PRESENTE CONTRATO, NOTIFICANDO A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO “EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO PRESTADOR” CON 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO ANTICIPACIÓN Y SIN QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON PRESTADOR” DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS CONTENIDAS EN EL MISMO; Y DE INMEDIATO, CUANDO INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN: A).- SI “EL PRESTADOR” NO INICIA LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EN LA FECHA Y FORMA CONVENIDAS EN ESTE CONTRATO. . B).- SI “EL PRESTADOR” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS; C).- SI “EL PRESTADOR” UTILIZA PROCEDIMIENTOS O METODOLOGÍAS DISTINTOS A LOS QUE LA MATERIA REQUIERA Y HAYAN SIDO PREVIAMENTE PROPUESTOS, DE ACUERDO A LOS CUALES HUBIERA SIDO CONTRATADO; D).- SI “EL PRESTADOR” NO PRESTA SUS SERVICIOS DE ACUERDO A LO QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO O ÉSTOS NO CORRESPONDEN A LOS CONOCIMIENTOS O A LA CALIDAD Y CANTIDAD QUE LA MATERIA REQUIERA, O COMO FUERON OFRECIDOS A “EL INSTITUTO” E).- SI “EL PRESTADOR” SE ENCUENTRA INHABILITADO O IMPEDIDO PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES CELEBRAR ESTE CONTRATO, O LA INHABILITACIÓN OCURRE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, INFRINGIENDO LA DECLARACIÓN II INCISO F) DEL PROPIO INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE QUE PROCEDAN CONFORME A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESDISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS LA CONTRAVENCIÓN A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE MANERA PARCIAL O TOTAL OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DARÁ DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” ADEMÁS DE QUE APLICARÁN A EL CONTRATISTA LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIRLE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS ELLO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PUNTO 11.3.2 PÁRRAFO SIGUIENTE. CUANDO “EL MUNICIPIO” ESTIME QUE EL CONTRATISTA INCURRIÓ EN ALGUNA CAUSA DE ESTAS BASESRESCISIÓN SE LA COMUNICARÁ POR ESCRITO Y LE OTORGARÁ UN PLAZO XX XXXX DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE EN QUE SE RECIBA LA COMUNICACIÓN, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, “EL MUNICIPIO” RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER, PUDIENDO EXIGIR A EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y APLICAR LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, O BIEN RESCINDIR EL CONTRATO CUYA RESOLUCIÓN HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA EN FORMA FEHACIENTE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ QUE “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, FORMULARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL PROCEDIMIENTO ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, ASENTÁNDOSE EN LA MISMA LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES Y SE ABSTENDRÁ DE RESCISIÓN CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO RESPECTIVO, LO QUE DEBERÁ INICIARSE EFECTUARSE DENTRO DE LOS QUINCE CUARENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCINSIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO”. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBERÁ REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EL ANTICIPO QUE TENGA PENDIENTE DE AMORTIZAR EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN DE QUE SE TRATA, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL CASO HASTA LA FECHA EN QUE SE HUBIERE AGOTADO PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MONTO LÍMITE MUNICIPIO”. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE LA OBRA O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, IMPUTABLES A “EL CINVESTAVMUNICIPIO” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITOESTE PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ÉSTE CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASES.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS EL INSTITUTO RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS LICITANTES GANADORES TRIBUNALES COMPETENTES EN LA MATERIA, POR LO QUE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, SE ENTENDERÁ POR INCUMPLIMIENTO: LA NO ENTREGA DE LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1BIENES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA O EN EL PLAZO ADICIONAL QUE EL INSTITUTO HAYA OTORGADO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES, QUE EN SU CASO, HAYAN SIDO DEVUELTOS. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA PROVEEDOR CEDA TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TITULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERA EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION CUYO CASO SE DEBE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2INSTITUTO. CUANDO EL LICITANTE GANADOR LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EN ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA, QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE AL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR. CUANDO LOS BIENES SUMINISTRADOS NO CUMPLA CUMPLAN CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTA CONVOCATORIA. EL INSTITUTO INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, COMUNICANDO POR ESCRITO AL PROVEEDOR DEL SERVICIO SEÑALADO INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO. 10.6.3QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASESTRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERAN HECHO VALER, POR PARTE DEL PROVEEDOR. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL RESCISIÓN DE CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESOBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION TÉRMINOS DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONESADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARRENDAMIENTOS LAS PARTES ACEPTAN QUE SI “EL ORGANISMO”, CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN ESTE DOCUMENTO, PODRÁ DECRETAR LA RESCISIÓN DEL MISMO QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ORGANISMO”. “EL ORGANISMO”, RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: 1. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" CONTRAVIENE ALGUNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 2. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" NO REALIZA LOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS CON CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 11.3.1 ANEXO 06. 3. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL. 4. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO. 5. POR SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE ESTAS BASESLAS PERSONAS, PELIGRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 6. EN CASO QUE SE ACREDITE QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" NO ESTÉ AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7. EN LOS CASOS EN QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 8. POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A EL PRESTADOR DEL SERVICIO" O EN CASO DE QUE ESTE REALICE ALGUNA ACCIÓN EN PERJUICIO DE LOS INTERESES DE “EL ORGANISMO”. 9. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLE CON LA ENTREGA DEL SERVICIO EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. EN APEGO AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA DEPENDENCIA PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATOPROVEEDOR, EN CUYO CASO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE SE INICIARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CONTRATO SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENESDE LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. SI A QUIEN SE LE HUBIERE ADJUDICADO EL PROCEDIMIENTO CONTRATO NO LO FIRMARE POR CAUSAS IMPUTABLES A EL MISMO, LA CONVOCANTE PROCEDERÁ A ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE RESULTO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO ANTE LA CONVOCANTE A RESPONDER DE RESCISIÓN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 CONTRATO, ASÍ COMO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESQUE PUDIERA INCURRIR.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES CONCURSANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE CONCURSANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓNESTE CONCURSO. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE CONCURSANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO MATERIAL SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE CONCURSANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE CONCURSANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASES.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION TÉRMINOS DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOPÚBLICO CUANDO: 1. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EL PRESTADOR INCURRA EN ATRASO EN EL PUNTO 11.3.1 CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 2. EL PRESTADOR INCUMPLA CUALQUIERA DE ESTAS BASESLAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 3. EL PRESTADOR NO ENTREGUE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO LA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO. 4. SI DESPUÉS DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO, SE COMPRUEBA QUE HUBO ACUERDO DE PARTICIPANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS. 5. LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HAYAN ALCANZADO SU MONTO MÁXIMO. 6. CUANDO EL PRESTADOR INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. 7. CUANDO SE COMPRUEBE QUE EL PRESTADOR HAYA ENTREGADO BIENES O PROPORCIONADO SERVICIOS CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 8. EN CASO DE QUE EL PRESTADOR NO SUBSANE LOS SERVICIOS QUE HAYAN PRESENTADO POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS NUMERALES IV.1.4 Y IV.1.6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 9. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS Y ESTOS NO PUEDAN FUNCIONAR O SER UTILIZADOS POR ESTAR INCOMPLETOS Y/O SE COMPRUEBEN DEFICIENCIAS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. EN CASO DE RESCISIÓN, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS. CUANDO LA CONVOCANTE, RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO A EL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. ASIMISMO, SE PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZÓNES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS ORIGINALMENTE, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LA CONVOCANTE, PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA CUALQUIER MOMENTO, EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION TÉRMINOS DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS PÚBLICO CUANDO: 17.1 EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 17.2 EL LICITANTE GANADOR INCUMPLA CUALQUIER OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL PUNTO 11.3.1 CONTRATO. 17.3 EL LICITANTE GANADOR NO ENTREGUE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO LA GARANTÍA DE ESTAS BASESCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 17.4 SI DESPUÉS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN, SE COMPRUEBA QUE HUBO ACUERDO DE LICITANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS. 17.5 CUANDO EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL CORRESPONDA AL 20% DE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS ADJUDICADOS, SE PODRÁ CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE DICHAS PARTIDAS O CONCEPTOS, O BIEN RESCINDIR EL CONTRATO. EN CASO DE RESCISIÓN, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PRONÓSTICOS PODRÁ CANCELARSE EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO ADJUDICADO CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS LICITANTES GANADORES TRIBUNALES COMPETENTES EN LA MATERIA. SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE ENTREGUE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1BIENES EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS BIENES, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, SE ENTENDERÁ POR INCUMPLIMIENTO: SI TRANSCURRIDO EL TIEMPO SEÑALADO PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES, ÉSTOS NO SE REALIZAN. SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR PRONÓSTICOS. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA PROVEEDOR CEDA TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERA EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN RETRASO CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2PRONÓSTICOS. CUANDO EL LICITANTE GANADOR PROVEEDOR SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES, O NO CUMPLA CON ALGUNA LES OTORGUE LA DEBIDA ATENCIÓN CONFORME LAS INSTRUCCIONES DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3PRONÓSTICOS. CUANDO EL LICITANTE GANADOR PROVEEDOR NO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS. CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL CONCURSO MERCANTIL, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA, QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR. CUANDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES NO SEAN ENTREGADOS DE ACUERDO CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN NORMAS, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES CUANDO EL PROVEEDOR Y/O PERSONAL DEL MISMO IMPIDA EL DESEMPEÑO NORMAL DE LABORES DE PRONÓSTICOS DURANTE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES, POR CAUSAS DISTINTAS A LA NATURALEZA DE LOS MISMOS. EN GENERAL, INCURRA EN INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS SANCIONES MENCIONADAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULEN EN EL PUNTO 11.3.2 CONTRATO RESPECTIVO O DE ESTAS BASESLAS DISPOSICIONES DE LA LEY. EN LA FALTA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, PRONÓSTICOS COMUNICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO PRONÓSTICOS TOMANDO EN CUENTA LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS OFRECIDOS POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL PROVEEDOR, DETERMINARÁ DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA SI RESULTA PROCEDENTE O NO RESCINDIR EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE Y COMUNICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR DICHA DETERMINACIÓN, DENTRO DE LOS QUINCE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTOHÁBILES SIGUIENTES. SI ANTES DE PRONÓSTICOS PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, PRONÓSTICOS ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE HICIERE ENTREGA OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL SERVICIO CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES. AL NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PRONÓSTICOS ESTABLECERÁ CON EL PROVEEDOR OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY. CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS, PRONÓSTICOS QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADO PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICANDO LAS PENAS CONVENCIONALES Y/O BIENESRESCINDIRLO, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESSIENDO ESTA SITUACIÓN UNA FACULTAD POTESTATIVA.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. EL INSTITUTO PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR PROVEEDOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES MISMO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA MATERIA, POR LO QUE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, SE ENTENDERÁ POR INCUMPLIMIENTO: LA NO ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS SANCIONES MENCIONADAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA O EN EL PUNTO 11.3.2 PLAZO ADICIONAL QUE EL INSTITUTO HAYA OTORGADO PARA LA SUSTITUCIÓN DE ESTAS BASESLOS BIENES, QUE EN SU CASO, HAYAN SIDO DEVUELTOS. I. CUANDO EL PROVEEDOR CEDA TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TITULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERA EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DEL INSTITUTO. II. CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EN ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA, QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE AL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR. III. CUANDO LOS SERVICIOS Y BIENES SUMINISTRADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTA CONVOCATORIA. EL INSTITUTO INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, COMUNICANDO POR ESCRITO AL PROVEEDOR DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE. TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERAN HECHO VALER, POR PARTE DEL PROVEEDOR. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL RESCISIÓN DE CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESOBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS RESCINDIR UNILATERALMENTE, DANDO AVISO POR ESCRITO A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO “LA EMPRESA” CON DIEZ (10) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO PRESENTE CONTRATO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON MATERIALES ELECTORAL POR CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECEN. 1. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA EMPRESA” NO SE REALIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS. 2. POR NO AJUSTARSE “LA EMPRESA” A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATOPRESENTE INSTRUMENTO, A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN SUS PROPUESTAS, A LOS ACUERDOS QUE EN SU CASO Y POR ESCRITO ESTABLEZCAN “EL INSTITUTO” Y “LA EMPRESA”. 3. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 POR LA EXISTENCIA DEL ESTADO DE ESTAS BASESQUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS DE “LA EMPRESA”, DECLARADO POR AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. 4. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESCISIÓN POR PARTE CAUSAS NO IMPUTABLES A “LA EMPRESA” ESTA, CONJUNTAMENTE CON “EL INSTITUTO” PROCEDERÁN A REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES QUE HASTA ESA FECHA SE HUBIESEN RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO” Y NO SE HUBIEREN PAGADO. 5. SI “LA EMPRESA” CEDE EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL LICITANTE A PRESENTE INSTRUMENTO. 6. SI “LA EMPRESA” ES QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL DECIDE PROMOVER LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE HARÁ ANTE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESAUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS DE ACUERDO A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO LO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE “LA LEY XXX” X 00 XX “XX XXXXXXXXXX”, XX XXXXXXXXXX PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ADQUISICIONESESTA LICITACIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:  SI “EL PRESTADOR DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES SERVICIO” INCUMPLE LAS SANCIONES MENCIONADAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PUNTO 11.3.1 CONTRATO Y SU ANEXO TÉCNICO;  SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE DECLARA EN CONCURSO MERCANTIL;  SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” TRANSFIERE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS, FÍSICAS X XXXXXXX, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO; CON EXCEPCIÓN DE ESTAS BASESLOS DERECHOS DE COBRO;  SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO ENTREGA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL II.2.6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO NO PODRÁN TRANSFERIRSE EN FORMA PARCIAL NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO FONDO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION FOMENTO AGROPECUARIO DEL SERVICIO OBJETO ESTADO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO CHIAPAS Y/O BIENESLA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. CONTRATO CUANDO EL PROCEDIMIENTO PRESTADOR DE RESCISIÓN SERVICIOS INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOPÚBLICO CUANDO: 1. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EL LICITANTE GANADOR INCUMPLA CUALQUIER OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL PUNTO 11.3.1 CONTRATO. 2. EL LICITANTE GANADOR NO ENTREGUE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO LA GARANTÍA DE ESTAS BASESCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 3. SI DESPUÉS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN, SE COMPRUEBA QUE HUBO ACUERDO DE LICITANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS. 4. CUANDO EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL CORRESPONDA AL 20% DE LA ADJUDICACIÓN, SE PODRÁ CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE CONCEPTOS, O BIEN RESCINDIR EL CONTRATO. EN CASO DE RESCISIÓN, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LAASSP, SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL LICITANTE, DERIVADAS DE SUS ESTIPULACIONES O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LAASSP Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES. ASIMISMO, EN CASO DE QUE EL RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EXCEDA DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES O QUE EL MONTO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE REBASE EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NOTIMEX, PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO. A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO SU VEZ, SI EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON INCUMPLE ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO OBLIGACIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA MODELO DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS CONTRATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE PODRÁ LLEVAR A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASESÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE AL CONTRATO SE HARÁN EFECTIVAS LAS DISTINTAS SANCIONES QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA. EN CASO QUE SEA NECESARIO LLEVAR A CABO LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENESHARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO INDEPENDIENTEMENTE DE RESCISIÓN DEL CONTRATO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL A QUE SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 HACE REFERENCIA EN LA BASE DÉCIMA SEGUNDA, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE CUALESQUIERA OTRAS QUE DERIVEN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESO LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION TÉRMINOS DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOPÚBLICO CUANDO: 1. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EL LICITANTE ADJUDICADO INCURRA EN ATRASO EN EL PUNTO 11.3.1 CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO . 2. EL LICITANTE ADJUDICADO INCUMPLA CUALQUIER A DE ESTAS BASESLAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 3. EL LICITANTE ADJUDICADO NO ENTREGUE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO LA(S) FIANZA(S) PARA GARANTIZ AR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE L SERVICIO. 4. SI DESPUÉS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN, SE COMPRUEBA QUE HUBO ACUERDO DE PARTICIPANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS. 5. LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HAYAN ALCANZADO SU MONTO MÁXIMO. 6. CUANDO EL LICITANTE ADJUDICADO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. 7. CUANDO SE COMPRUEBE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN ESTA LICITACIÓN. 8. EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SUBSANE LOS SERVICIOS QUE HAYAN PRESENTADO POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO , CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS NUMERALES IV.1.4 Y IV.1.6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 9. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS Y ESTOS NO PUEDAN FUNCIONAR O SER UTILIZADOS POR ESTAR INCOMPLETOS Y/O SE COMPRUEBEN DEFICIENCIAS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. EN CASO DE RESCISIÓN, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS. CUANDO LA CONVOCANTE, RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, PODRÁ A DJUDICAR EL CONTRATO A EL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO. ASIMISMO, SE PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZÓN ES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS ORIGINALMENTE , Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CO N EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍ A DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN Y “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA EXPRE- SA, QUE "EL MUNICIPIO" PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR CUALESQUIERA DE LAS SIGUIENTES CASOSCAUSAS, ENTRE OTRAS: 10.6.11. CUANDO “EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL CONTRATISTA” NO INICIE LAS OBRAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓNFECHA PROGRAMADA. 10.6.22. CUANDO “EL LICITANTE GANADOR CONTRATISTA” SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER LAS OBRAS QUE RE- XXXXX "EL MUNICIPIO" COMO DEFECTUOSAS. 3. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON ALGUNA EJECUTE LOS TRABAJOS DE LAS ESPECIFICACIONES ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO. 4. SI SE DECLARA "EL CONTRATISTA" EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SE HACE CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE PUEDA AFECTAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SEÑALADO CONTRATO. 5. CUANDO, EN CASO DE EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRA- TISTA” A LO PACTADO EN EL CONTRATO, ESTE INCUMPLIMIENTO IM- PLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPOEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL 15% Y SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. 10.6.36. CUANDO SI “EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CONTRATISTA”SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OB- JETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON CUALQUIERA LA AUTORIZA- CIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO". 7. SI “EL CONTRATISTA”CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ES- CRITO DE "EL MUNICIPIO". 8. SI “EL CONTRATISTA”NO DA A "EL MUNICIPIO" LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVI- SIÓN DE ESTAS BASESLOS MATERIALES Y TRABAJOS. 9. EN CASO GENERAL, POR CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES ESTE CONTRATO Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESLEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY, LAS PARTES ACEPTAN QUE SI “EL LICITANTE GANADOR INCURRA ORGANISMO”, CONSIDERA QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HA INCURRIDO EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN ESTE DOCUMENTO, PODRÁ DECRETAR LA RESCISIÓN DEL SERVICIO SEÑALADO EN MISMO QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ORGANISMO”. EL ORGANISMO”, RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: 1. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" CONTRAVIENE ALGUNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 10.6.32. CUANDO SI “EL LICITANTE GANADOR PRESTADOR DEL SERVICIO" NO CUMPLA REALIZA LOS SERVICIOS CON CUALQUIERA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 06. 3. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL. 4. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO. 5. POR SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN PERSONAS, PELIGRE EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 MEDIO AMBIENTE DE ESTAS BASESLA CIUDAD DE MÉXICO O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 6. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO QUE SE ACREDITE QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" NO ESTÉ AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS POR PARTE EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7. EN LOS CASOS EN QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY. 8. POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A EL PRESTADOR DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO SERVICIO" O EN CASO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO QUE ESTE REALICE ALGUNA ACCIÓN EN PERJUICIO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE INTERESES DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTOORGANISMO”. 9. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO “EL CONTRATO, SE HICIERE PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLE CON LA ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESPLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. EL INSTITUTO RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR PROVEEDOR NO CUMPLA CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES MISMO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA MATERIA, POR LO QUE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, SE ENTENDERÁ POR INCUMPLIMIENTO: LA NO ENTREGA DE LOS BIENES Y/ SERVICIOS EN LAS SANCIONES MENCIONADAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA O EN EL PUNTO 11.3.2 PLAZO ADICIONAL QUE EL INSTITUTO HAYA OTORGADO PARA LA SUSTITUCIÓN DE ESTAS BASESLOS BIENES, QUE EN SU CASO, HAYAN SIDO DEVUELTOS. a) CUANDO EL PROVEEDOR CEDA TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TITULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERA EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DEL INSTITUTO. b) CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EN ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA, QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE AL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR. c) CUANDO LOS BIENES SUMINISTRADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTA CONVOCATORIA. d) LA ACUMULACION DE 100 FALTAS DE ELEMENTOS POR MES. EL INSTITUTO INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, COMUNICANDO POR ESCRITO AL PROVEEDOR DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE. TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIERAN HECHO VALER, POR PARTE DEL PROVEEDOR. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL RESCISIÓN DE CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESOBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL "PUERTO DE TOPOLOBAMPO" PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A LOS LICITANTES GANADORES EN LOS SIGUIENTES CASOSCONTINUACIÓN SE ENUMERAN, ES DECIR, SI EL “PROVEEDOR”: 10.6.1. CUANDO I.- QUE NO REALICE LA ENTREGA DE LOS BIENES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE CONTRATO; II.- QUE SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO SUMINISTRO DE MANERA PARCIAL LOS BIENES O TOTAL EN LA PRESTACION SE NIEGUE A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA; III.- QUE NO SUMINISTRE LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O, SIN MOTIVO JUSTIFICADO, DESACATE LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS DEL SERVICIO OBJETO "PUERTO DE ESTA LICITACIÓNTOPOLOBAMPO". 10.6.2. CUANDO IV.- QUE NO DÉ CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE ENTREGA REQUERIDA POR EL LICITANTE GANADOR "PUERTO DE TOPOLOBAMPO". V.- QUE ÉL MISMO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO; VI.- QUE ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES PERSONAS EMPLEADAS DEL SERVICIO SEÑALADO “PROVEEDOR” DEJE DE PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN EL CONTRATOSUMINISTRO DE LOS BIENES O SEA SUSTITUIDA POR OTRA SIN CONSENTIMIENTO DEL "PUERTO DE TOPOLOBAMPO". 10.6.3. CUANDO VII.- QUE DEJE DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON SUMINISTRO DE LOS BIENES. VIII.- QUE SEA DECLARADO EN QUIEBRA, EN SUSPENSIÓN DE PAGOS O, DE HECHO, SE COLOCA EN NOTORIO ESTADO DE INSOLVENCIA. IX.- QUE CEDA LOS DERECHOS U OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SIN XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX “XXXXXX XX XXXXXXXXXXX”; X.- QUE INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO, CONSIGNADAS EN SUS ANEXOS O ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 DE ESTAS BASESLOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO“PROVEEDOR” DE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS, EL PROCEDIMIENTO "PUERTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO TOPOLOBAMPO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y/CONTRATO O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO DE BIEN DECIDIR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASES.MISMO

RESCISIÓN DEL CONTRATO. EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA PODRÁ CANCELARSE O RESCINDIRSE PARCIAL O TOTALMENTE LOS CONTRATOS A LOS LICITANTES GANADORES RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO QUE HAYA ADJUDICADO AL GANADOR DE LA LICITACIÓN, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 10.6.1. CUANDO EL LICITANTE GANADOR INCURRA EN RETRASO DE MANERA PARCIAL O TOTAL : *POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO FECHA ESTIPULADA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO *CUANDO INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTA LICITACIÓN. 10.6.2. CUANDO EL LICITANTE GANADOR LOS TRABAJOS, *NO CUMPLA EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SEÑALADO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE. *INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 10.6.3. CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO CUMPLA CON Y *INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.2 INSTITUTO MEXICANO DE ESTAS BASES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE TECNOLOGÍA DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICÓ AGUA, PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD SUSPENDER EL CONTRATO, EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADAS, “EL CINVESTAV” OTORGUE PRÓRROGA POR ESCRITO, PREVIA SOLICITUD A SU VENCIMIENTO. SI ANTES DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DEL SERVICIO Y/O BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO CUANDO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA ESTOS CASOS SERÁN APLICABLES LAS SANCIONES MENCIONADAS EN EL PUNTO 11.3.1 DE ESTAS BASESRESCISIÓN.