Common use of SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Clause in Contracts

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. MULTAS: En caso xx xxxx en el cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato, EL CONTRATISTA pagará al Sanatorio multas diarias y sucesivas xxx xxxx punto uno por ciento (0.1%) las cuales se causarán desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su cumplimiento efectivo, sin que la sumatoria de las multas supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que la sumatoria de las multas supere ese porcentaje, se dará aplicación a la cláusula penal conforme al literal siguiente. Si el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio podrá cobrar las multas causadas por la xxxx en el cumplimiento. b. PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, se obliga a pagar al SANATORIO una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, a título de Cláusula Penal en caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e indemnizaciones que se produzcan a favor del Sanatorio y que se deriven del contrato en su texto general. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMAS, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES se fija en un lugar público, a los Cinco (12) días del mes de Septiembre de 2016. SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA: He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el manual Interno de Contratación del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la referencia me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS él., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para la ejecución del objeto del contrato. Atentamente, Firma de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal de la empresa ------------------------- con Nit Nº --------- ------------------------------ , bajo la gravedad de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fecha

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. 1) MULTAS: De conformidad con el artículo 31 del Estatuto Contractual de LA E.S.E. (Acuerdo No. 007 del 3 xx xxxxx de 2014, modificado por el Acuerdo No. 015 del 21 de noviembre de 2014), la entidad podrá imponer multas a EL CONTRATISTA. En caso xx xxxx en el cumplimiento y/o incumplimiento de alguna (salguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del Contratocontrato, EL CONTRATISTA pagará al Sanatorio a EL CONTRATANTE multas diarias y sucesivas hasta xxx xxxx punto uno por ciento (0.1%) las cuales se causarán desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su cumplimiento efectivodel valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que dicho valor, so pena de la sumatoria aplicación de las multas supere ese porcentaje, se dará aplicación a la cláusula penal pecuniaria, conforme al literal numeral siguiente. Si el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio podrá cobrar las multas causadas por la xxxx en el cumplimiento. b. 2) CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, CONTRATISTA se obliga a pagar al SANATORIO a LA E.S.E. una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de Cláusula Penal indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractualescontractuales o de que se declare la terminación anticipada del mismo, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda solicitar a EL CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. EL CONTRATISTA autoriza que LA E.S.E. descuente de las demás responsabilidades e indemnizaciones sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. Se entiende que hay incumplimiento definitivo del contrato cuando cumplido el plazo de ejecución, EL CONTRATISTA no ha cumplido la totalidad de sus obligaciones. 3) CADUCIDAD Y EFECTOS: Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA establecidas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo, de manera tal que pueda conducir a su paralización o afectación, o en cualquier otro evento de incumplimiento de EL CONTRATISTA para el que la ley prevea la sanción de caducidad, LA E.S.E. por medio de acto administrativo debidamente motivado y previo los procedimientos que garanticen el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción, podrá decretar la caducidad del contrato y ordenar su liquidación en el estado en que se produzcan a favor del Sanatorio y que se deriven del contrato en su texto general. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar encuentre, todo de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMAS, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES se fija en un lugar público, a los Cinco (12) días del mes de Septiembre de 2016. SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA: He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida conformidad con lo establecido en el manual Interno artículo 18 de Contratación del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por y el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir artículo 17 de la fecha Ley 1150 de presentación 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: Si existiendo las condiciones para declarar la caducidad del contrato, de conformidad con las facultades que le otorga el inciso 2° del artículo 18 de la oferta. El Régimen al Ley 80 de 1993, LA E.S.E. decide abstenerse de hacerlo, podrá en todo caso adoptar las medidas de control e intervención necesarias que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la referencia me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS él., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para garanticen la ejecución del objeto del contratocontratado. Atentamente, Firma PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- las multas y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal de la empresa ------------------------- cláusula penal pecuniaria a que se refieren los numerales anteriores, ingresarán al tesoro de EL CONTRATANTE. Serán pagadas directamente por EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza con Nit Nº --------- ------------------------------ la firma del presente contrato a que LA E.S.E., bajo la gravedad las descuente directamente de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa los saldos a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN Nosu favor. En calidad de Ciudad y FechaDe no

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. MULTAS: En caso xx xxxx a.- La falta de pago en término de una o más cuotas mensuales por parte de un suscriptor no adjudicatario, le hará perder el derecho de participar en todo acto de adjudicación, hasta tanto no regularice su situación. El pago de las cuotas mensuales adeudadas se efectivizará de acuerdo al valor móvil vigente en el cumplimiento grupo al momento de alguna (s) de abonar las obligaciones derivadas mismas, aplicándoseles un interés punitorio del objeto del Contrato, EL CONTRATISTA pagará al Sanatorio multas diarias y sucesivas xxx xxxx punto uno por ciento (0.11%) las cuales se causarán desde la fecha en mensual sobre los valores actualizados, hasta que debió cumplirse la obligación hasta regularice su cumplimiento efectivo, sin que la sumatoria de las multas supere situación. b.- En el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que la sumatoria de las multas supere ese porcentaje, se dará aplicación a la cláusula penal conforme al literal siguiente. Si el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio podrá cobrar las multas causadas por la xxxx en el cumplimiento. b. PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, se obliga a pagar al SANATORIO una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, a título de Cláusula Penal en caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e indemnizaciones que se produzcan a favor del Sanatorio y que se deriven del contrato en su texto general. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMAS, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES se fija en un lugar público, a los Cinco (12) días del mes de Septiembre de 2016. SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA: He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el manual Interno de Contratación del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de adeudarse tres (3) meses contados cuotas mensuales consecutivas, pre- via notificación fehaciente al suscriptor moroso no adjudicata- rio, se le acordará un plazo de cinco (5) días hábiles para que regularice su situación. Vencido dicho plazo, el suscriptor que- dará excluido del grupo y su contrato rescindido. Al suscriptor no adjudicatario excluido por esta causa, se le reintegrará su ha- ber conforme a partir lo determinado en los artículos vigésimo y vigési- mo séptimo, reteniéndoseles en concepto de la fecha penalización, el cuatro por ciento (4%) del total de presentación su haber, el que irá a engrosar el Fondo de la ofertaAdjudicaciones y Reintegros. El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) c.- En la eventualidad el caso de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria renun- cia de la referencia me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS él., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato un suscriptor no adjudicatario su haber le será reintegrado de acuerdo con lo determinado en los términos artículos vigésimo y vigé- simo séptimo de éstas condiciones generales, con una deduc- ción del dos por ciento (2%) en concepto de multa, que ingresa- rá al Fondo de Adjudicaciones y Reintegros. d.- Ante la falta de pago de un suscriptor adjudicatario, de cualquiera de las cuotas mensuales, primas de seguro y o el incumplimiento de cualquie- ra de las obligaciones asumidas en el contrato, se determinará el monto adeudado, y se le acordará, en forma fehaciente, un pla- zo de cinco (5) días hábiles para que regularice su situación. Vencido este plazo, se producirá la xxxx de todas las cuotas a vencer y acordando a la Administradora derecho a dar por deca- ídos todos los plazos; a ejecutar la garantía prendaria y obliga- ciones accesorias que le competen por sí y por el resto de los términos de referencia correspondientes sus- criptores y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para la ejecución del objeto del contrato. Atentamente, Firma de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal exigir el pago total de la empresa ------------------------- con Nit Nº --------- ------------------------------ deuda, bajo la gravedad de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fechacalculando las cuotas

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. MULTAS: En caso xx xxxx en el cumplimiento MULTAS Y RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. 1.- Las normas reglamentarias u otras disposiciones de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del Contratocarácter general, EL CONTRATISTA pagará al Sanatorio multas diarias y sucesivas xxx xxxx punto uno por ciento (0.1%) las cuales se causarán desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su cumplimiento efectivoo especial, sin que la sumatoria de las multas supere Concedente estableciere para el veinte por ciento (20%) adecuado funcionamiento del valor del contrato. En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que la sumatoria de las multas supere ese porcentaje, se dará aplicación a la cláusula penal conforme al literal siguiente. Si Centro Comercial serán obligatorias para el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio podrá cobrar las multas causadas por la xxxx en el cumplimientoLocatario. b. PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, 2.- El Locatario se obliga a pagar al SANATORIO realizar una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contratoselección adecuada de su personal, en cuanto a título de Cláusula Penal en caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractualesresponsabilidad, sin perjuicio de las demás responsabilidades e indemnizaciones que se produzcan presencia y atención a favor del Sanatorio y que se deriven del contrato en su texto general. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTAlos consumidores, y cumplirá las partes acuerdan observaciones que para le imparta la Concedente/Compañía al respecto. 3.- El Locatario acatará las disposiciones sobre su línea de negocio, promociones, horarios de apertura y cierre, decoración, iluminación y exhibición de material promocional y publicitario, línea de expendio, entre otras. 4.- El Locatario es única y directamente responsable por los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMASactos de su personal, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos dentro y fuera del horario del Centro Comercial si los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES se fija en un lugar público, a los Cinco (12) días del mes de Septiembre de 2016. SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA: He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida actos son cometidos en el manual Interno Centro Comercial o sus parqueaderos; la Concedente/Compañía no tiene ni tendrá ningún tipo de Contratación relación de ninguna naturaleza con el personal del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir Locatario.- 5.- En virtud de la fecha obligación de presentación precautelar los derechos del consumidor, la Concedente/Compañía estará plenamente facultada para imponer multas al Locatario por sus actos y faltas, y por los de su personal que atienda en el local. Los valores y motivos por los cuales pueden ser aplicadas las multas son: 5.1.- Por no operar un día: 50% de una Remuneración Básica Unificada.- 5.2.- Por no operar un día feriado: 75% de una Remuneración Básica Unificada.- 5.3.- Por cierre de la oferta. El Régimen al que pertenezco actividad por parte de cualquier autoridad competente (SRI, Municipio, etc.,): 75% de una Remuneración Básica Unificada diaria.- 5.4.- Por ingerir alcohol en el local concesionado: 50% de una Remuneración Básica Unificada.- 4 5.5.- Por ingresar o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con ingerir sustancias estupefacientes o psicotrópicas: 100% de una X) En la eventualidad Remuneración Básica Unificada.- 5.6.- Por encontrarse desordenado y sin aseo: 50% de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria una Remuneración Básica Unificada.- 5.7.- Por atraso de la referencia me comprometo aapertura: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS él., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato 50% de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para la ejecución del objeto del contrato. Atentamente, Firma de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal de la empresa ------------------------- con Nit Nº --------- ------------------------------ , bajo la gravedad de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fechauna Remuneración Básica Unificada.-

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. 1) MULTAS: En caso xx xxxx en el cumplimiento y/o incumplimiento de alguna (salguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del Contratopresente contrato, EL CONTRATISTA pagará al Sanatorio a EPM-BOGOTA AGUAS SA ESP. multas diarias y sucesivas hasta xxx xxxx punto uno por ciento (0.1%) las cuales se causarán desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su cumplimiento efectivodel valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el veinte diez por ciento (2010%) del valor del contrato. En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que dicho valor, xxxxxx de la sumatoria aplicación de las multas supere ese porcentaje, se dará aplicación a la cláusula penal conforme al literal numeral siguiente: 1). Si el Contratista cumple con las En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones antes y frente al Sistema de que Seguridad Social Integral, EPM- BOGOTA AGUAS SA ESP. impondrá multas sucesivas hasta tanto se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio podrá cobrar las multas causadas por la xxxx en el dé cumplimiento. b. PENAL . 2) PENA PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, CONTRATISTA se obliga a pagar al SANATORIO una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO cinco por ciento (205%) del valor total del contrato, a título de Cláusula Penal indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio . PARÁGRAFO: El valor de las demás responsabilidades e indemnizaciones multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se produzcan refieren los numerales anteriores, ingresarán al tesoro de EPM-BOGOTA AGUAS SA ESP. EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a EPM-BOGOTA AGUAS SA. ESP. para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del Sanatorio y que se deriven del contrato en su texto general. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al EL CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía única constituida y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato si esto no fuere posible, se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMAS, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES se fija en un lugar público, a los Cinco (12) días del mes de Septiembre de 2016. SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado cobrará por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA: He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el manual Interno de Contratación del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la referencia me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS éljurisdicción competente., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para la ejecución del objeto del contrato. Atentamente, Firma de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal de la empresa ------------------------- con Nit Nº --------- ------------------------------ , bajo la gravedad de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fecha

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. Página36 El ICBF podrá imponer multas y declarar el incumplimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, así: MULTAS: En caso xx xxxx en el POR INCUMPLIMIENTO: A). Si durante la ejecución del contrato se produce un cumplimiento tardío o defectuoso de alguna (s) cualquiera de las obligaciones derivadas del objeto del Contratoasumidas por el contratista, EL CONTRATISTA pagará al Sanatorio el ICBF podrá conminar su cabal cumplimiento a través de la imposición de multas diarias y sucesivas sucesivas, xxx xxxx punto uno por ciento (0.1%) las cuales se causarán del valor del contrato, por cada día transcurrido desde la fecha en que se debió cumplirse ejecutar la obligación presentación contractual debida, hasta que se verifique su cumplimiento efectivo, sin que la sumatoria cumplimiento. B). El valor acumulado de las multas supere impuestas al contratista no podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. C) El pago o compensación del valor de las sanciones impuestas no exoneraran al contratista de la obligación de cumplir con el objeto contratado. D) La imposición de multas como mecanismo coercitivo sancionatorio no impedirá la reclamación de perjuicios por parte de la entidad contratante. E). El contratista autoriza que el ICBF descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: A) En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que la sumatoria declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las multas supere ese porcentajeobligaciones derivadas del contrato, se dará aplicación El CONTRATISTA pagará al ICBF, a la cláusula penal conforme al literal siguiente. Si el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludidotítulo xx xxxx pecuniaria, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio podrá cobrar las multas causadas por la xxxx en el cumplimiento. b. PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, se obliga a pagar al SANATORIO una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO diez por ciento (2010%) del valor total del contrato, a título . B) En el evento que el contrato sea ejecutado de Cláusula Penal en caso manera parcial y el contratista incumpla de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio manera absoluta cualquiera de las demás responsabilidades e indemnizaciones que se produzcan a favor obligaciones derivadas del Sanatorio y que se deriven contrato, el ICBF podrá hacer efectiva una pena equivalente al 3% del valor del contrato en su texto generalcomo tasación anticipada de perjuicios, por cada obligación especifica incumplida de manera absoluta. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar C) Si el contratista incumple de manera absoluta diferentes obligaciones específicas del contrato, la imposición de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado penas no podrá en aplicación todo caso superar el 21% del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMAS, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES se fija en un lugar público, a los Cinco (12) días del mes de Septiembre de 2016. SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA: He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el manual Interno de Contratación del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la referencia me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS él., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para la ejecución del objeto valor del contrato. AtentamenteD) Si el contratista ejecuta de manera parcial o defectuosa cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y la entidad acepta recibir parcialmente la obligación adeudada, Firma en dicho caso el contratista tendrá derecho a que se reduzca proporcionalmente la pena del 3% tomando en consideración el grado de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal ejecución de la empresa ------------------------- con Nit Nº --------- ------------------------------ obligación ejecutada imperfectamente. E). Si el contratista ejecuta de manera tardía cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, bajo el ICBF podrá hacer efectiva una pena, como tasación anticipada de perjuicios, por un monto xxx xxxx punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, por cada día transcurrido desde la gravedad de juramento manifiesto fecha en que se debió ejecutar la prestación contractual debida, hasta que se verifique su cumplimiento, sin que el suscrito ni valor de la empresa pena pueda exceder el tres por ciento 3% del valor del contrato. F). El cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que el ICBF reclame judicialmente la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. G) El contratista autoriza que el ICBF descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fechacláusula penal.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. MULTAS: En caso xx xxxx o incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de este contrato, por parte de EL CONTRATISTA por causa que le sea imputable y que no se origine en fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados de acuerdo a la ley, EL CONTRATANTE le impondrá a EL CONTRATISTA multas consecutivas de CIEN MIL PESOS ($100.000,OO) M/CTE., sin que exceda xxx xxxx por ciento (10%) del valor del presente contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las otras reclamaciones a que haya lugar Las partes dejan expresa constancia de que: 1) El pago de la sanción x xxxx por retardo contenida en la presente estipulación no exime EL CONTRATISTA de su obligación de cumplir la obligación principal, que no se entenderá extinguida por el pago de la multa y que dichas penas y su pago, no excluyen el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido EL CONTRATANTE como consecuencia de los incumplimientos del CONTRATISTA, PARAGRAFO SEGUNDO. Los hechos anteriores pueden también dar lugar a la terminación del Contrato por parte del CONTRATANTE cuando el incumplimiento del CONTRATISTA persista o sea de tal gravedad que a juicio del ALPOPULAR, haya lugar a dicha terminación. NOVENA.PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento por cualquiera de las partes de la totalidad o de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del Contratocontrato, EL CONTRATISTA pagará dará derecho a la parte cumplida para que exija, inmediatamente y a título xx xxxx, el pago de una suma equivalente al Sanatorio multas diarias y sucesivas xxx xxxx punto uno diez por ciento (0.1%) las cuales se causarán desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su cumplimiento efectivo, sin que la sumatoria de las multas supere el veinte por ciento (2010%) del valor del contrato. En caso , suma que podrá retenerse de cualquier suma que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que la sumatoria de las multas supere ese porcentajeadeude el CONTRATISTA, se dará aplicación a la cláusula penal conforme al literal siguiente. Si el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio o podrá cobrar las multas causadas ser exigida por la vía ejecutiva una vez se llenen la totalidad de los requisitos establecidos en esta cláusula y sin necesidad de requerimiento o constitución en xxxx para el pago, derechos estos a los cuales renuncian las partes en su recíproco beneficio. Por el cumplimiento. b. PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, pago de la pena no se obliga a pagar al SANATORIO una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del extingue la obligación de cumplir con el contrato, a título de Cláusula Penal lo cual podrá exigirse separada o conjuntamente; la parte cumplida podrá en todo caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e indemnizaciones que se produzcan a favor del Sanatorio y que se deriven solicitar el cumplimiento del contrato en o su texto general. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMAS, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES se fija en un lugar público, a los Cinco (12) días del mes de Septiembre de 2016. SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma maneraterminación, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA: He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el manual Interno de Contratación del Hospital. en concordancia ambos casos con la Ley 80 indemnización de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la referencia me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS élperjuicios correspondiente., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para la ejecución del objeto del contrato. Atentamente, Firma de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal de la empresa ------------------------- con Nit Nº --------- ------------------------------ , bajo la gravedad de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fecha

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. a. MULTAS: En caso xx xxxx en el cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato, EL CONTRATISTA pagará al Sanatorio Sanatorio, multas diarias y sucesivas xxx xxxx punto uno por ciento (0.1%) las cuales se causarán desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su cumplimiento efectivo, sin que la sumatoria de las multas supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que la sumatoria de las multas supere ese porcentaje, se dará aplicación a la cláusula penal conforme al literal siguiente. Si el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y El Sanatorio podrá cobrar las multas causadas por la xxxx en el cumplimiento. b. PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, se obliga a pagar al SANATORIO una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, a título de Cláusula Penal en caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e indemnizaciones que se produzcan a favor del Sanatorio Xxxxxxxxx y que se deriven del contrato en su texto general. PARAGRAFO: El Contratista autoriza desde ya AL SANATORIO a descontar de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo. LOS PROPONENTES PODRÁN CONSULTAR LOS TERMINOS DE CONDICIONESA REFERENCIA A PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL AVISO DE INVITACION Y TOMAR COPIAS A SU CARGO RECLAMÁNDOLOS EN FORMA GRATUITA. ADEMAS, PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx mail. xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Para todos los efectos legales, el aviso de Invitación pública del cual hace parte el presente documento de TERMINOS DE CONDICIONES REFERENCIA se fija en un lugar público, a los Cinco (12) 24 días del mes de Septiembre de 2016. xx Xxxxx SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE E.S. E. S. D. Asunto: PROPUESTA PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE XXX (OBJETO DEL CONTRATO) Respetados señores: Al presente tiene por objeto ofrecer al SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece) Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que: Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s)3 en representación de la(s) firma(s)4: NOMBRE: CEDULA: CARGO: _ NOMBRE DE LA FIRMA: _ He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el manual Interno de Contratación del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes. El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) 1 En la eventualidad caso de que me sea adjudicado ser persona natural el objeto del contrato en la convocatoria de la referencia me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente al E.S.E XXXXXXXX AGUA DE DIOS. las garantías contractuales que se pacten Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS él., todos los trámites necesarios para la firma y legalización Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta. Cumplir con los plazos establecidos por LA ESE SANATORIO AGUA DE DIOS para la ejecución del objeto del contrato. Atentamente, Firma de la(s) persona(s) autorizadas Dirección Comercial Teléfono Anexo ...........(...) folios ------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas) obrando en calidad de representante legal de la empresa ------------------------- con Nit Nº --------- ------------------------------ , bajo la gravedad de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción _ _ FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fechaproponente