Common use of Sopimuksen purkaminen Clause in Contracts

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa Sopimuksen tai sen osan, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa Sopimuksen sopimuksen kokonaan tai osittain seuraavissa ta- pauksissa: − sopimuksen saa purkaa kokonaan, jos sopimuksen tarkoitus jää toi- sen osan, Sopijapuolen sopimusrikkomuksen johdosta olennaisesti saavut- tamatta taikka jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan sopi- musvelvoitteitaan − sopimuksen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli neljä (4) kuukautta. Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopi- musrikkomusten jatkuvuus ja toistuvuus. Vaikka yksittäinen sopimusrikko- mus itsessään ei olisi riittävä peruste sopimuksen purkamiselle, täyttyy olen- naisuus-vaatimus ja Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, kun toinen Sopijapuoli rikkoo sopimusta toistuvasti. Tilaaja saa purkaa sopimuksen kokonaan: − jos Liikennöitsijä olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa tuottaa sopi- muksen mukaista palvelua esimerkiksi liikennöinnin säännöllisyyden, liikenteessä käytettävän kaluston tai palvelun muun laadun osalta − jos Liikennöitsijä laiminlyö itseään sitovan työehtosopimuksen mää- räysten noudattamisen tai työsuojelumääräysten noudattamisen ja lai- minlyönti on ilmeistäolennaista ja jatkuvaa − jos Liikennöitsijä jättää olennaisilta osin noudattamatta tilaajan selvi- tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteita taikka ei viivytyksettä xxxx Xxxxxxxxxx asian selvittämiseksi tarpeellisia ja riittäviä selvityksiä tai tietoja − jos Liikennöitsijä tai sen johtoon kuuluva henkilö tuomitaan rikosre- kisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla vesi- ja energiahuol- lon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankin- noista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1398/2016, eri- tyisalojen hankintalaki) luetelluista rikoksista (erityisalojen hankinta- laki 84 §). Se, että olennainen Tilaaja ei ole purkanut sopimusta Liikennöitsijän aikaisemman lai- minlyönnin vuoksi, ei poista Tilaajan oikeutta vedota myöhemmin aikaisem- paan laiminlyöntiin purkuperusteena, mikäli Liikennöitsijä jatkaa sopimusvel- voitteiden rikkomista ja laiminlyönnit kokonaisuudessaan on katsottava olen- naiseksi sopimusrikkomukseksi. Mikäli sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen mikäli sopimusrikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti kirjalli- sesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäaina seuraavia seikkoja: − Liikennöitsijän kuljetuskalusto on siinä ilmenneiden virheiden tai nii- den korjaamista koskevien odotus- tai korjausaikojen perusteella osoittautunut niin huonolaatuiseksi tai virheelliseksi, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa sitä ei sopi- muskaudella voida kokonaisuudessaan tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden olennaisilta osiltaan käyt- tää sovitussa käytössä − Liikennöitsijä ei täytä sopimusta sovitussa määräajassa eikä näytä toteen, että sopimuksen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe Tilaajasta johtuvasta syystä − Liikennöitsijän liikenteestä vastaava henkilö on vähäistä suurempi menettänyt kokonaan tai joiltain osin hänelle sovellettavissa säädöksissä asetetut edelly- tykset, eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata hänen tilalleen aseteta kohtuullisessa ajassa vaaditut edellytykset täyttävää henkilöä. Xxx Xxxxxxxxxxxxxx joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimus- velvoitteiden täyttämisen vaarantuvan tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla Liikennöitsijä poistetaan ennakko- perintärekisteristä, Tilaajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästipurkaa sopimus välittömin vaikutuk- sin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Liikennöitsi- jälle. Purkaminen on aina tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen purkautuessa Liikennöitsijä on velvollinen välittömästi palautta- maan Tilaajalle mahdolliset etukäteismaksut, jos Ostaja osoittaahallussaan olevan lipputulot ja Tilaajan liikennöitsijälle mahdollisesti luovuttamat laitteet, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssatietojärjestelmät, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä niiden käyttöoikeudet ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluistamuun materiaalin riippumatta siitä, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostahyväksyykö Lii- kennöitsijä purkamisen osaltaan.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Jos on käynyt selväksi, että Sopimuksen täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli 60 päivää, sillä Sopijapuolella, jota ei ole kohdannut ylivoimainen este, on oikeus purkaa Sopimuksen Sopimus kokonaan tai sen osanosittain ilman, että kummallakaan Sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos toinen Sopijapuoli muutoin olennaisesti rikkoo Sopimusta ja sopimusrikkomuksella on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että Sopijapuolelle olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanmerkitys. Jos rikkomus sopimusrikkomus on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei toinen Sopijapuoli voi ole korjannut sopimusrikkomustaan sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän määräajan puitteissa. Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua 30 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Asiakas ole asettanut Toimittajalle hyväksyttävää vakuutta Sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta. Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain ennen kuin Sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen Sopijapuoli syyllistyy Sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Sopimuksen purkaminen jää kuitenkin vaille vaikutusta, jos toinen Sopijapuoli viipymättä purkuilmoituksen saatuaan joko asettaa hyväksyttävän vakuuden Sopimuksen täyttämisestä tai esittää muun luotettavan selvityksen sopimuksen täyttämisestä. Jos Asiakas purkaa Sopimuksen jonkin tuotteen tai sen osan vainpalvelun osalta, Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopijapuolten väliset sopimukset samanaikaisesti myös sellaisten muiden samaa palvelukokonaisuutta koskevien tuotteiden ja palvelujen osalta, joita Asiakas ei voi edellä mainitun purkamisen johdosta olennaisilta osin enää käyttää hyödykseen. Sopijapuolen on ilmoitettava Sopimuksen purkamisesta kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle, jotta purku olisi pätevä. Jos Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus, Sopijapuolella on myös oikeus pidättyä suorituksestaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle. Sopijapuolen oikeus pidättyä suorituksestaan päättyy, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena viipymättä pidättymistä koskevan ilmoituksen saatuaan joko asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä tai esittää muun luotettavan selvityksen Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostatäyttämisestä.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa Sopimuksen sopimuksen kokonaan tai sen osanosittain seuraavissa ta- pauksissa: − sopimuksen saa purkaa kokonaan, jos sopimuksen tarkoitus jää toi- sen sopijapuolen sopimusrikkomuksen johdosta olennaisesti saavut- tamatta taikka jos toinen Sopijapuoli sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan sopi- musvelvoitteitaan − sopimuksen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli neljä (4) kuukautta. Tilaaja saa purkaa sopimuksen kokonaan: − jos Liikennöitsijä olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa tuottaa sopi- muksen mukaista palvelua esimerkiksi liikennöinnin säännöllisyyden, liikenteessä käytettävän kaluston tai palvelun muun laadun osalta − jos Liikennöitsijä laiminlyö itseään sitovan työehtosopimuksen mää- räysten noudattamisen tai työsuojelumääräysten noudattamisen ja lai- minlyönti on ilmeistä, että olennainen olennaista ja jatkuvaa − jos liikennöitsijä jättää olennaisilta osin noudattamatta nk. tilaajavas- tuulaissa (1233/2006 muutoksineen) tarkoitettuja lakisääteisiä vel- voitteita taikka ei viivytyksettä anna tilaajalle asian selvittämiseksi tarpeellisia ja riittäviä selvityksiä tai tietoja − jos Liikennöitsijä tai sen johtoon kuuluva henkilö tuomitaan rikosre- kisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetel- luista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 §). Mikäli sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen mikäli sopimusrikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli sopijapuoli on kirjallisesti kirjalli- sesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäaina seuraavia seikkoja: − Liikennöitsijän kuljetuskalusto on siinä ilmenneiden virheiden tai nii- den korjaamista koskevien odotus- tai korjausaikojen perusteella osoittautunut niin huonolaatuiseksi tai virheelliseksi, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa sitä ei sopi- muskaudella voida kokonaisuudessaan tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden olennaisilta osiltaan käyt- tää sovitussa käytössä − Liikennöitsijä ei täytä sopimusta sovitussa määräajassa eikä näytä toteen, että sopimuksen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe Tilaajasta johtuvasta syystä − Liikennöitsijän liikenteestä vastaava henkilö on vähäistä suurempi menettänyt kokonaan tai joiltain osin hänelle sovellettavissa säädöksissä asetetut edelly- tykset, eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata hänen tilalleen aseteta kohtuullisessa ajassa vaaditut edellytykset täyttävää henkilöä. Xxx Xxxxxxxxxxxxxx joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimus- velvoitteiden täyttämisen vaarantuvan tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla Liikennöitsijä poistetaan ennakko- perintärekisteristä, Tilaajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästipurkaa sopimus välittömin vaikutuk- sin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Liikennöitsi- jälle. Purkaminen on aina tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen purkautuessa Liikennöitsijä on velvollinen välittömästi palautta- maan Tilaajalle mahdolliset etukäteismaksut, jos Ostaja osoittaahallussaan olevan lipputulot ja Tilaajan liikennöitsijälle mahdollisesti luovuttamat laitteet, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssatietojärjestelmät, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä niiden käyttöoikeudet ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluistamuun materiaalin riippumatta siitä, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostahyväksyykö Lii- kennöitsijä purkamisen osaltaan.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osanLiittymäsopimuksen Operaattorin Liittymän Toimituksen viivästyksen vuoksi, jos toinen Sopijapuoli sopimusrikkomus on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai olennainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäajan asettamiseen ennen lopullisen toimituspäivämäärän varmistumista. Xxx Xxxxxxx on ilmeistäasettanut Operaattorille määrätyn lisäajan Liittymän toimittamista varten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanAsiakas saa purkaa Sopimuksen, jollei Liittymää toimiteta lisäajan kuluessa. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi Asetetun lisäajan kuluessa Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osan Liittymä- sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli Operaattori ilmoittaa, ettei Operaattori täytä Liittymäsopimusta lisäajan kuluessa. Xxxxxxx Xxxxxxx ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa asettanut Operaattorille lisäaikaa, Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen, jos Liittymää ei toimiteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli hän vaati Liittymäsopimuksen täyttämistä. Jos on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäpainavia syitä olettaa, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe Liittymän Toimitus viivästyy olennaisesti, Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen heti. Jos huomattava osa Liittymän Toimituksesta on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla jo suoritettu, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä purkaa Liittymäsopimus vain siltä osin kuin Liittymän Toimitus on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassasuorittamatta. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoaLiittymän Toimituksen tarkoitus viivästyksen vuoksi jää olennaisesti saavuttamatta, Asiakkaalla on kuitenkin oikeus purkaa Liittymäsopimus kokonaisuudessaan. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.Asiakkaan tällöin maksettava Operaattorille korvaus, joka vastaa sen arvoa Asiakkaalle. Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen Operaattorin Liittymän Toimituksessa olevan virheen vuoksi:

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Asiakas saa purkaa Sopimuksen tai sen osanOperaattorin Liittymän Toimituksen viivästyksen vuoksi, jos toinen Sopijapuoli sopimusrikkomus on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai olennainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäajan asettamiseen ennen lopullisen toimituspäivämäärän varmistumista. Xxx Xxxxxxx on ilmeistäasettanut Operaattorille määrätyn lisäajan Liittymän toimittamista varten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanAsiakas saa purkaa Sopimuksen, jollei Liittymää toimiteta lisäajan kuluessa. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi Asetetun lisäajan kuluessa Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli Operaattori ilmoittaa, ettei Operaattori täytä Sopimusta lisäajan kuluessa. Xxxxxxx Xxxxxxx ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa asettanut Operaattorille lisäaikaa, Asiakas saa purkaa Sopimuksen, jos Liittymää ei toimiteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli hän vaati Sopimuksen täyttämistä. Jos on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäpainavia syitä olettaa, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe Liittymän Toimitus viivästyy olennaisesti, Asiakas saa purkaa Sopimuksen heti. Jos huomattava osa Liittymän Toimituksesta on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla jo suoritettu, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä vain siltä osin kuin Liittymän Toimitus on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassasuorittamatta. Jos Liittymän Toimituksen tarkoitus viivästyksen vuoksi jää olennaisesti saavuttamatta, Asiakkaalla on kuitenkin oikeus purkaa Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoakokonaisuudessaan. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Asiakkaan tällöin maksettava Operaattorille korvaus, joka vastaa sen arvoa Asiakkaalle. Asiakas saa purkaa Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.Operaattorin Liittymän Toimituksessa olevan virheen vuoksi:

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Vuokralaisella on oikeus purkaa Sopimuksen tai sen osan, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistäsopimus allekirjoituspäivämäärän jälkeen ennen vuokra-ajan al- kamista sillä perusteella, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanperuskorjaus ylittää hankesuunnitelmassa asetetun kattohinnan, jolloin tämän sopimuksen voimassaololle ei ole enää kohdassa 4 todettua perustetta. Tällaisessa tilanteessa Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle suunnittelusta, urakkaso- pimuksiin sitoutumisesta ja urakan aloittamisesta aiheutuneet kustannukset. Osapuolet tilaavat yhdessä kuntotarkastuksen ennen suunnittelutyön aloittamista määrittääkseen rakennuksen kunnon (kustannusarvio n. 10.000 euroa). Jos rikkomus peruskorjausurakan kustannusarvion ylittyminen johtuu siitä, että rakennus on korjattavissaodotettua merkittävästi huonommassa kunnossa ja vaa- tii odotettua merkittävästi laajempaa peruskorjausta, Sopijapuoli voi Vuokralainen purkaa Sopimuksen sopimuksen. Purku voidaan tehdä heti, kun on selvää, ettei peruskorjausta voida tehdä hankesuunnitelmassa määri- tellyllä aikataululla tai sen osan vainkattohinnalla kohdassa 4 mainittujen korotuksienkaan jälkeen, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli mikäli hankesuunnitelman mukaisen kattohinnan korotus päätetään hylätä kaupungin toimivaltaisessa päätöksentekoelimessä. Tällaisessa tilanteessa Vuokralainen ei ole korjannut rikkomustaan peruskorjauksesta tai urak- kasopimusten purusta aiheutuneista kustannuksista korvausvelvollinen. Tässä eriteltyihin sopimuksen purkutilanteisiin kohdassa 8.6 mainitut sopimussakot eivät sovellu, eikä kohdan 15 vahingonkorvauslauseke sovellu. Toisin sanoen vahingonkorvausvelvollisuutta ei synny kummallekaan Osapuolelle enempää kuin tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksestasanottu. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain Purkuperustetta ei ole kohdan 20 mukaisissa tilanteissa (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostaylivoimainen este).

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Jos jompikumpi sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimuksen tai sen osan, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti huomauttanut rikkomuksestatoiselle sopijapuolelle. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei jos palveluntuottaja ei täytä rekisteröitymisehtoja, palvelu ei vastaa sovittua ja sovittua, virhe on vähäistä suurempi eikä tai virhettä Ostajan Kelan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata korjata. Kela voi purkaa sopimuksen, jos • palvelun toteuttamisen edellytyksissä tai palvelussa tulee ilmi olennaisia tai toistuvia puutteita tai jos sovitun palvelun toteuttamisen edellytykset puuttuvat • valvontaviranomainen on kieltänyt palveluntuottajaa toteuttamasta kyseistä palvelua • palveluntuottaja on mennyt konkurssiin • asiakas- tai potilasturvallisuuteen kohdistuu välitön vaara • palveluntuottaja poikkeaa toistuvasti tai olennaisesti laskutusohjeista • palveluntuottaja vaarantaa asiakasturvallisuuden toistuvasti tai vakavasti. • Sopimuksen luonne purkaminen ei vapauta osapuolia vahingonkorvausvastuusta tai mahdollisista muista siihen mennessä syntyneistä vastuista. Palveluntuottajan tulee Kelan kanssa yhteistyössä hyvissä ajoin varmistaa asiakkaan kuntoutuspalvelun jatkuminen toisella palveluntuottajalla niissä tilanteissa, joissa asiakkaan kuntoutus jää kesken. Palveluntuottajan tulee Kelan kanssa yhteistyössä kaikin tavoin edistää asiakkaan siirtymistä uuden palveluntuottajan asiakkaaksi. Xxx Xxxx purkaa sopimuksen, palveluntuottajan on välittömästi kerrottava asiakkaille palvelun päättymisestä. Palveluntuottajan on myös ohjattava ja tuettava asiakkaita uuden palveluntuottajan valinnassa. Lisäksi palveluntoimittajan on toimitettava Kelalle ne asiakirjat, jotka koskevat asiakkaita, joiden kuntoutus on keskeytynyt. Palveluntuottaja, jonka sopimus on purettu, voi rekisteröityä palveluntuottajaksi uudelleen aikaisintaan 6 kuukauden päästä sopimuksen purkamisesta. Uudelleen rekisteröityminen edellyttää rekisteröitymisehtojen täyttymisen lisäksi, että palveluntuottaja pystyy sopimuksen purkamiseen johtaneet syyt huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla luotettavasti osoittamaan, että sillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu edellytys toteuttaa sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostamukaista palvelua.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa Sopimuksen tai sen osan, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla Ylellä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään purkaa sopimus välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain • Järjestäjä ei järjestä tämän Sopimuksen mukaista Tilaisuutta tai • Tilaisuuksien sisältö poikkeaa olennaisesti Sopijapuolten kesken sovitusta • Järjestäjä muutoin olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja • Järjestäjä asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin • ylivoimaisen esteen aiheuttama viivästys jatkuu yli kolme (348/20073) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä kuukautta • esityksiä jää taltioimatta Ylestä riippumattomista syistä Järjestäjällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten • Yle olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja • ylivoimaisen esteen aiheuttaman viivästys jatkuu yli kolme (3) kuukautta Ilmoitus sopimuksen purkamisesta on tehtävä kirjallisesti. Purkamisen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle Sopimuksen purkamisesta aiheutuneet välittömät vahingot ja kulut, mikäli purkaminen johtuu jostain muusta syystä kuin ylivoimaisesta esteestä. Korvausvelvollisuus ei kata välillistä vahinkoa, kuten saamatta jäänyttä voittoa, vahinkoa, joka aiheutuu konserttien keskeytymisestä tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niinviivästymisestä tai siitä, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän sopimuskumppani pysty täyttämään sopimusvelvoitettaan suhteessa kolmanteen osapuoleen, tai muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Mikäli Yle purkaa Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx Järjestäjästä johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoasyystä, on Ostajalla Ylellä oikeus vahingonkorvaukseen valmistaa taltioimistaan konserteista ohjelmat ja esittää ne tämän sopimuksen mukaisesti, mikäli Yle on purkamiseen mennessä maksanut tämän Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostamukaisesti taltioinneista ja niihin liittyvistä oikeuksista.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Mikäli liikennöitsijä olennaiselta osin laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä, palvelun laatua tai autokalustoa koskevia määräyksiä taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, tulee tilaajan antaa tästä kirjallinen huomautus. Ellei liikennöitsijä kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa Sopimuksen sopimus. Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen osanedellytyksiin, jos toinen Sopijapuoli tapahtuu kesken sopimuskauden olennainen muutos, kummallakin osapuolella on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai oikeus purkaa sopimus. Ennen purkutoimiin ryhtymistä osapuolten on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanneuvoteltava keskenään. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun toinen Sopijapuoli sitä koskeva purkuilmoitus on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksestaannettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään Purkuilmoitukseen on liitettävä selvitys olosuhteiden muutoksesta. Jos sopimus purkautuu tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitämainitulla perusteella, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuviakummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Ostajalla Liikennöitsijällä on oikeus irtisanoa Sopimus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaamikäli tilaaja laiminlyö tämän sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa toistuvasti tai tilaaja muutoin olennaisesti rikkoo tätä sopimusta, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssaeikä tilaaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä Liikennöitsijältä kirjallisen huomautuksen. Kirjallinen purkuilmoitus, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä jossa mainitaan purkuperuste ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoapäättymispäivä, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostalähetettävä toisen sopijapuolen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimuksen Sopimus kokonaan tai sen osanosittain jos Asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta. Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos toinen Sopijapuoli on mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja, Asiakkaan tiedot eivät ole oikeat, Asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella tai Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset, Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuden päättyminen tai kohdassa 19 Ylivoimainen este mainittu syy). Tällöin Asiakkaalle hyvitetään käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut vähennettynä Toimittajalle mahdollisesti aiheutuneilla kustannuksilla. Toimittajan olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistärikottua Sopimusta, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanAsiakkaan huomauttaa siitä kirjallisesti ja vaatia sopimusrikkomuksen korjaamista. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli sopimusrikkomusta ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa korjattu tai muussa kohtuullisessa ajassa siitäkorjaavista toimenpiteistä ole sovittu neljäntoista (14) päivän kuluessa huomautuksen esittämisestä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästikuudenkymmenen (60) päivän irtisanomisajalla. Toimittaja on oikeutettu purkamaan Sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Ostaja osoittaaAsiakas on haettu konkurssiin tai selvitystilaan, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssamäärätty velkasaneeraukseen, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteistalopettaa maksujen suorittamisen tai katsotaan muutoin maksukyvyttömäksi. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä Mikäli Toimittajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoapurkaa Sopimus, on Ostajalla Toimittajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostavaihtoehtoisesti sulkea Palvelu. Mikäli Toimittaja xxxxxx Xxxxxxxx, on sillä oikeus myöhemmin myös saman tapahtuman perusteella myös purkaa Sopimus.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli sopijaosapuoli saa purkaa Sopimuksen sopimuksen kokonaan tai sen osanosittain esimerkiksi yksittäisen kiinteistön osalta, jos toinen Sopijapuoli sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen olen- nainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan sopijapuolen huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen so- pimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai viivytykset ja virheet ovat toistuvia. Ostajalla Tilaajalla on oikeus irtisanoa Sopimus purkaa sopimus, jos manageri ei toimita määräajassa kohdassa selvitykset esitettyjä taloudellisen tilanteen selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista sopijapuolen tulee kirjallisesti huomauttaa toista sopijapuolta laimin- lyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän sopi- musta managerin kanssa, jos Ostaja mikäli tilaaja olisi ollut sopimusta tehdessään hankintapäätöstä tehtäessä tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista manageria koske- vista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä managerilla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen so- pimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla Tilaajalla on oikeus irtisanoa Sopimus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän managerin taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän managerin täyttävän Sopimuksen sopimuk- sen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä täyttymisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan irti- sanomista tilaajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle manageria ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen an- tamiseen kohtuullisessa ajassa. Sopijapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutunees- ta vahingosta. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoajompikumpi sopijapuolista joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen, on Ostajalla toisella sopijapuolella oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostapurkaa sopimus.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Sopimuksen purkamisesta on määräykset julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa JYSE 2014 Palvelut (päivitys 4/2017). Jos palveluntuottaja joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan tai palveluntuottaja poistetaan ennakkoperintärekisteristä, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntuottajalle. Lisäksi tilaaja voi purkaa sopimuksen seuraavista syistä: Palveluntuottajan antama palvelu ei ole sopimuksen mukaista eikä vastaa toiminnalle yleisesti asetettavia vaatimuksia ja palveluntuottaja ei tilaajan kehotuksen saatuaan viipymättä oikaise menettelyään. Sopimuksen purkamisen perusteena tulee kuitenkin olla erittäin olennainen tai toistuva rikkomus. Tilaaja saa toistuvasti perusteltuja valituksia palveluntuottajan toiminnasta eikä palveluntuottaja suorita korjaavia toimenpiteitä asia n kuntoon saattamiseksi viipymättä saatuaan siihen tilaajalta kirjallisen kehotuksen. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimuksen sopimus palveluntuottajan verojen tai sen osanlakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen laiminlyönnin vuoksi, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei palveluntuottaja ole toimittanut tai noudattanut viranomaisen hyväksymää maksusuunnitelmaa. Tilaaja voi purkaa sopimuksen, jos palveluntuottaja menettää sopimuksen solmimisen edellytyksenä olleen luvan tai palveluntuottaja poistetaan yksityisten palveluntuottajien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetusta rekisteristä. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen Sopijapuoli on sopijapuoli olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vainsopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei osapuoli ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli sopimusrikkomustaan 30 päivässä tästä toiselta osapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Purkaminen on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksestaaina tehtävä kirjallisesti. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä Palveluntuottajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluistatehdystä työstä, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen irtisanomisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Jos jompikumpi sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuo- lella on oikeus purkaa Sopimuksen tai sen osan, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti huomauttanut rikkomuksestatoiselle so- pijapuolelle. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei jos palveluntuottaja ei täytä rekisteröitymisehtoja, palvelu ei vastaa sovittua ja sovittua, virhe on vähäistä suurempi eikä tai virhettä Ostajan ei Kelan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata korjata. Kela voi purkaa sopimuksen, jos • palvelun toteuttamisen edellytyksissä tai palvelussa tulee ilmi olennaisia tai toistuvia puutteita tai jos sovitun palvelun toteuttamisen edellytykset puuttuvat • valvontaviranomainen on kieltänyt palveluntuottajaa toteuttamasta kyseistä palvelua • palveluntuottaja on mennyt konkurssiin • asiakas- tai potilasturvallisuuteen kohdistuu välitön vaara • palveluntuottaja poikkeaa toistuvasti tai olennaisesti laskutusohjeista • palveluntuottaja vaarantaa asiakasturvallisuuden toistuvasti tai vakavasti. Sopimuksen luonne huomioiden purkaminen ei vapauta osapuolia vahingonkorvausvastuusta tai mahdolli- sista muista siihen mennessä syntyneistä vastuista. Palveluntuottajan tulee Kelan kanssa yhteistyössä hyvissä ajoin varmistaa asiakkaan kuntoutuspalvelun jatkuminen toisella palveluntuottajalla niissä tilanteissa, joissa asi- akkaan kuntoutus jää kesken. Palveluntuottajan tulee Kelan kanssa yhteistyössä kaikin tavoin edistää asiakkaan siirtymistä uuden palveluntuottajan asiakkaaksi. Xxx Xxxx purkaa sopimuksen, palveluntuottajan on välittömästi kerrottava asiakkaille palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuviapäättymisestä. Ostajalla Palveluntuottajan on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästimyös ohjattava ja tuettava asiakkaita uu- den palveluntuottajan valinnassa. Lisäksi palveluntuottajan on toimitettava Kelalle ne asiakirjat, jos Ostaja osoittaajotka koskevat asiakkaita, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssajoiden kuntoutus on keskeytynyt. Palveluntuottaja, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteistajonka sopimus on purettu, voi rekisteröityä palveluntuottajaksi uudel- leen aikaisintaan 6 kuukauden päästä sopimuksen purkamisesta. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä Uudelleen rekisteröi- tyminen edellyttää, että • rekisteröitymisehdot täyttyvät • sopimuksen purkamiseen johtaneet asiat on oikeus saada täysimääräinen maksu korjattu • palveluntuottaja osoittaa luotettavasti, että se pystyy toteuttamaan sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostamukaista palvelua.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Tilaaja saa purkaa Sopimuksen sopimuksen kokonaan tai sen osanosittain, jos toinen Sopijapuoli mikäli Toimittaja on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu tavara vastaa sovittua ja virhe on tai siitä Tilaajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempi suurempia eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuviavoida korjata. Ostajalla Toimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästipurkaa sopimus, mikäli sopimuksen tekemisen jälkeen osoittautuu, että Xxxxxxx ei suoriudu tai perusteltu syy olettaa, että Xxxxxxx ei tule suoriutumaan maksusta kokonaan tai ajoissa. Tällöin Toimittajalla on oikeus keskeyttää toimitus ja pidättäytyä suorituksestaan, kunnes Xxxxxxx on maksanut koko kauppahinnan. Toimittajan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa Tilaajalle päätöksestään keskeyttää toimitus. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteistakauppahintaa tai erääntynyttä osaa siitä ei ole maksettu kolme (3) kuukautta eräpäivän jälkeen. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä Näissä tapauksissa Toimittajalla on tavaran palautuksen lisäksi oikeus saada täysimääräinen maksu korvaus kärsimästään vahingosta, kuten tavaran arvon alenemisesta tai rahtikuluista. Sopimuksen tekemisen jälkeen Toimittaja varaa oikeuden olla toimittamatta sopimuksessa tilattua tavaraa, mikäli tavaraa ei ole saatavilla tai siihen on muu perusteltu syy, kuten tavaran hankintahinnan olennainen nouseminen. Xxx Xxxxxxx on maksanut ennakkoa, Toimittaja suorittaa sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluistapurkautuessa Tilaajalle takaisin saamansa ennakon. Mikäli sopimus todetaan joltain osin pätemättömäksi, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostajää sopimus muilta osin voimaan.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen sopimuksen yhtiön liittymän toimituksen viivästyksen tai sen osanvirheen vuoksi, jos toinen Sopijapuoli sopimusrikkomus on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanolen- nainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäajan asettamiseen ennen lopul- lisen toimituspäivämäärän varmistumista. Jos rikkomus asiakas on korjattavissaaset- tanut yhtiölle määrätyn lisäajan liittymän toimittamista var- ten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, Sopijapuoli voi asiakas saa purkaa Sopimuksen tai sen osan sopi- muksen, jollei liittymää toimiteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa asiakas saa purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli yhtiö ilmoittaa, ettei se täytä sopimusta lisäajan ku- luessa. Milloin asiakas ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa asettanut yhtiölle lisäaikaa, asia- kas saa purkaa sopimuksen, jos liittymää ei toimiteta kohtuul- lisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli hän vaati sopimuksen täyttämistä. Jos on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäpainavia syitä olettaa, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa liittymän toimitus viivästyy olennaisesti, tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden että liittymän toimituksessa tulee olemaan olennainen virhe, asiakas saa purkaa sopimuksen heti. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa tai ettei palvelu vastaa sovittua perua ilman olen- naista haittaa, on asiakkaan tällöin maksettava yhtiölle sen ar- voa vastaava korvaus. Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus siltä osin, kuin liittymän toi- mitus on vielä suorittamatta, jos asiakas viivästyy liittymän toimituksen hinnan tai sen osan maksamisesta ja virhe sopimusrik- komus on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata olennainen. Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus myös, jos liittymän todelli- set toimituskustannukset muodostuvat yli 15 %-yksikköä suu- remmiksi kuin suunnitellut toimituskustannukset, ja kustan- nusten nousu johtuu ennakoimattomasta rakentamisen kus- tannusten noususta, tai viestintäverkon suunnitelmien tai alu- eellisen kattavuuden muuttumisesta. Sopimuksen purkamiseen noudatetaan myös, mitä yhtiön pal- velujen yleisissä sopimusehdoissa todetaan. Yhtiöllä on myös oikeus perua ja keskeyttää liittymän toimi- tus, jos jokin näissä ehdoissa kerrotuista edellytyksistä ei to- teudu, tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassatoimituksen estää jokin ylivoimainen este. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx liittymätoimitus joudutaan asiakkaasta johtuvasta erityi- sestä ja poikkeuksellisesta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoakeskeyttämään kesken toi- mituksen, on Ostajalla yhtiöllä oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostalaskuttaa puolet liittymän hin- nasta toimituksen suunnitteluvaiheen käynnistyttyä, ja koko liittymän hinta rakentamistöiden käynnistyttyä.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Asiakas saa purkaa Sopimuksen sopimuksen yhtiön liittymän toimituksen viivästyksen tai sen osanvirheen vuoksi, jos toinen Sopijapuoli sopimusrikkomus on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanolennainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäajan asettamiseen ennen lopullisen toimituspäivämäärän varmistumista. Jos rikkomus asiakas on korjattavissaasettanut yhtiölle määrätyn lisäajan liittymän toimittamista varten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, Sopijapuoli voi asiakas saa purkaa Sopimuksen tai sen osan sopimuksen, jollei liittymää toimiteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa asiakas saa purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli yhtiö ilmoittaa, ettei se täytä sopimusta lisäajan kuluessa. Milloin asiakas ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa asettanut yhtiölle lisäaikaa, asiakas saa purkaa sopimuksen, jos liittymää ei toimiteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli hän vaati sopimuksen täyttämistä. Jos on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäpainavia syitä olettaa, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa liittymän toimitus viivästyy olennaisesti, tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden että liittymän toimituksessa tulee olemaan olennainen virhe, asiakas saa purkaa sopimuksen heti. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa tai ettei palvelu vastaa sovittua perua ilman olennaista haittaa, on asiakkaan tällöin maksettava yhtiölle sen arvoa vastaava korvaus. Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus siltä osin, kuin liittymän toimitus on vielä suorittamatta, jos asiakas viivästyy liittymän toimituksen hinnan tai sen osan maksamisesta ja virhe sopimusrikkomus on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata olennainen. Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus myös, jos liittymän todelliset toimituskustannukset muodostuvat yli 15 %-yksikköä suuremmiksi kuin suunnitellut toimituskustannukset, ja kustannusten nousu johtuu ennakoimattomasta rakentamisen kustannusten noususta, tai viestintäverkon suunnitelmien tai alueellisen kattavuuden muuttumisesta. Sopimuksen purkamiseen noudatetaan myös, mitä yhtiön palvelujen yleisissä sopimusehdoissa todetaan. Yhtiöllä on myös oikeus perua ja keskeyttää liittymän toimitus, jos jokin näissä ehdoissa kerrotuista edellytyksistä ei toteudu, tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassatoimituksen estää jokin ylivoimainen este. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx liittymätoimitus joudutaan asiakkaasta johtuvasta erityisestä ja poikkeuksellisesta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoakeskeyttämään kesken toimituksen, on Ostajalla yhtiöllä oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostalaskuttaa puolet liittymän hinnasta toimituksen suunnitteluvaiheen käynnistyttyä, ja koko liittymän hinta rakentamistöiden käynnistyttyä.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Osapuolella on oikeus purkaa Sopimuksen tai sen osansopimus, jos toinen Sopijapuoli osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan so- pimusvelvoitteitaan. Purkamista harkitsevan osapuolen tulee ensisijaisesti tehdä sopimusvelvoitteita rikko- neelle osapuolelle tai on ilmeistäosapuolille kirjallinen ilmoitus sopimuksen vastaisesta menettelys- tä ja todeta, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanmenettely jatkuessaan voi johtaa sopimuksen purkamiseen. Jos rikkomus on korjattavissaMikäli so- pimusta rikkonut osapuoli tai osapuolet eivät ilmoituksessa määritellyn kohtuullisen ajan kuluessa korjaa asiantilaa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen voidaan sopimus purkaa. Olennaisina sopimusvelvoitteiden rikkomisena pidetään ainakin seuraavia menettelyjä: - VSSHP ei noudata sovittua aikataulua ja aikatauluviive estää tai merkittävästi haittaa Turku-Helsinki välistä rautatieliikennettä tai radanpidon tehtäviä. Yksittäisten aika- taulupoikkeamien osalta sovelletaan kuitenkin tässä sopimuksessa ja liitteessä 2 ku- vattua sanktiomenettelyä; - VSSHP ei noudata ratasuunnitelmaa ja sen mukaisesti tehtyä rakentamissuunnitel- maa tai rakennustyö muuttuu em. suunnitelmien vastaiseksi; - VSSHP:llä tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli käyttämällä urakoitsijalla ei ole korjannut rikkomustaan rakennustyön aikana voimassa tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa sopimuksessa sovittuja vakuutuksia; - VSSHP tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa sen käyttämä urakoitsija ei merkittävissä määrin noudata Hankkeessa sovittuja turvallisuuskäytäntöjä ja -ohjeita; tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden - VSSHP tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata sen käyttämä pääurakoitsija asetetaan konkurssiin tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §Kaupungin taikka VSSHP:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden n havaitaan muuttuneen olennaisesti niinolevan sellaisessa tilassa, ettei voida olettaa Liikennöitsijän odottaa tämän täyttävän Sopimuksen tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä annetavelvollisuuksiaan. Ennen irtisanomista Ostajan Osapuolet voivat lisäksi sopia sopimuksen purkamisesta, mikäli VSSHP:n toteuttama rakennustyö on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle pakko keskeyttää pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi puolustustila- tai val- miuslaissa tarkoitettujen poikkeuksellisten olojen vuoksi. Liikennevirastolla on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli VSSHP menette- lee turvallisuuteen ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassariskienhallintaan liittyvissä asioissa olennaisessa määrin sopimuk- sen vastaisesti ja tästä voi aiheutua vakavaa vaaraa tai merkittävää haittaa rautatiejär- jestelmälle tai rautatieliikenteelle. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoatämä sopimus puretaan, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostapurkautuu samalla myös edellä kohdassa 4 tarkoitettu Hankesopimus.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Asiakas saa purkaa Sopimuksen tai sen osanUURVV:n Liittymän Toimituksen viiväs- tyksen vuoksi, jos toinen Sopijapuoli sopimusrikkomus on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai olennainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäajan asettamiseen ennen lopullisen toimituspäivämäärän varmistumista. Xxx Xxxxxxx on ilmeistäasettanut UURVV:lle määrätyn lisäajan Liittymän toimittamista varten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanAsiakas saa purkaa Sopimuksen, jollei Liittymää toimiteta lisäajan kuluessa. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi Asetetun lisäajan kuluessa Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli UURVV ilmoittaa, ettei hän täytä Sopimusta lisäajan kuluessa. Xxxxxxx Xxxxxxx ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa asettanut UURVV:lle lisäaikaa, Asiakas saa purkaa Sopi- muksen, jos Liittymää ei toimiteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli hän vaati Sopimuksen täyttämistä. Jos on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäpainavia syitä olettaa, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe Liitty- män Toimitus viivästyy olennaisesti, Asiakas saa purkaa Sopimuksen heti. Jos huomattava osa Liittymän Toimituksesta on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla jo suoritettu, Asiak- kaalla on oikeus irtisanoa purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä vain siltä osin kuin Liittymän Toimitus on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassasuorittamatta. Jos Liittymän Toimituksen tarkoitus viivästyksen vuoksi jää olennaisesti saavuttamatta, Asiakkaalla on kuitenkin oikeus purkaa Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoakokonaisuudessaan. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Asiakkaan tällöin maksettava UURVV:lle korvaus, joka vastaa sen arvoa Asiakkaalle. Asiakas saa purkaa Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.UURVV:n Liittymän Toimituksessa olevan virheen vuoksi:

Sopimuksen purkaminen. Jos Palveluntuottaja hakee tai hakeutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Tilaajalla oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin, mikäli Palveluntuottaja ryhtyy toimenpiteeseen, joka voi vaikuttaa olennaisesti Palvelun tuottamiseen ja tällä seikalla on Tilaajalle oleellinen merkitys ja Palveluntuottaja tämän tiesi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla muun muassa yritysjärjestelyt ja Palveluntuottajan omistussuhteissa tapahtuvat muutokset yritysoston, sulautumisen tai muun sellaisen syyn seurauksena. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin, jos sillä on perusteltu syy uskoa, ettei Palveluntuottaja kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai muutoin sovitun mukaisesti, Palveluntuottajan toistuvasti olennaisesti viivästyttyä suorituksessaan tai suorituksen oltua toistuvasti virheellinen muusta kuin Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus sen toiminnan päättyessä tai oleellisesti muuttuessa. Kumpikin Sopijapuoli saa voi purkaa Sopimuksen tai sen osanvälittömästi, jos toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sitä koskevan kirjallisen huomautuksen lähettämisestä. Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Sopimuksen purkaminen on olennaisesti rikkonut tämän tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. Tilaajalla on oikeus valita Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistäpäättymisajankohta niin, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus korvaavan Palvelun hankinta on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostamahdollista Tilaajan toimintaa haittaamatta.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osanLiittymäsopimuksen Operaattorin Liittymän Toimi- tuksen viivästyksen vuoksi, jos toinen Sopijapuoli sopimusrikkomus on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai olennainen. Asiak- kaalla ei ole oikeutta lisäajan asettamiseen ennen lopullisen toimituspäi- vämäärän varmistumista. Xxx Xxxxxxx on ilmeistäasettanut Operaattorille määrä- tyn lisäajan Liittymän toimittamista varten eikä se ole kohtuuttoman ly- hyt, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanAsiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen, jollei Liittymää toimiteta lisäajan kuluessa. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi Asetetun lisäajan kuluessa Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osan Liitty- mäsopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli Operaattori ilmoittaa, ettei Operaattori täytä Liittymäsopimusta lisäajan kuluessa. Xxxxxxx Xxxxxxx ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa asettanut Operaattorille lisäaikaa, Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen, jos Liittymää ei toimiteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli hän vaati Liittymä- sopimuksen täyttämistä. Jos on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäpainavia syitä olettaa, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe Liittymän Toi- mitus viivästyy olennaisesti, Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen heti. Jos huomattava osa Liittymän Toimituksesta on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla jo suoritettu, Asi- akkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä purkaa Liittymäsopimus vain siltä osin kuin Liitty- män Xxxxxxxx on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassasuorittamatta. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoaLiittymän Toimituksen tarkoitus vii- västyksen vuoksi jää olennaisesti saavuttamatta, Asiakkaalla on kuiten- kin oikeus purkaa Liittymäsopimus kokonaisuudessaan. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.Asiakkaan tällöin maksettava Operaattorille korvaus, joka vastaa sen arvoa Asiakkaalle. Xxxxxxx saa purkaa Liittymäsopimuksen Operaattorin Liittymän Toi- mituksessa olevan virheen vuoksi:

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa Sopimuksen purkaminen mielletään sopimusoikeudessa viimesijaiseksi, vaikutuksiltaan jyrkimmäksi oikeuskeinoksi, jonka myötä sopimus lakkaa välittömästi. Se on mahdollinen painavista syistä niin toistaiseksi voimassaolevan kuin määräaikaisenkin osakassopimuksen kohdalla. Purku on sidottu varsin tiukkoihin edellytyksiin, kun taas jo edellä käsitelty irtisanominen on lähtökohtaisesti sallittu jo pelkästään sillä perusteella, että irtisanova osapuoli päättää niin.154 Sopimuksen purkamisen taustalla vaikuttaa yleinen periaate, jonka mukaan purkaminen ei ole mahdollista ilman olennaista sopimusrikkomusta155. Jos esimerkiksi osakassopimus on pitkäaikainen ja koskee laajalla skaalalla yhtiön asioita, ja yhtenä ehtona on velvollisuus äänestää yhtiökokouksessa tietyllä tavalla, ei ehdon rikkominen tuolloin ole niin merkittävä että sopimus kokonaisuudessaan voitaisiin purkaa. Jos kuitenkin sopimus sitä vastoin velvoittaakin vain tietynlaiseen äänestyskäyttäytymiseen ja tuota sovittua käyttäytymistä johdonmukaisesti rikotaan, voi tämä jo mielestäni olla peruste sopimuksen purkamiselle. Purkamisen yleisiin edellytyksiin ei välittömästi ja välttämättä liity tuottamus tai sen osanpuuttuminen, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistävaan kokonaisarviota tehdessä sopimusrikkomuksen moitittavuus itsessään voi nousta keskiöön156. Sopimukseen voidaan myös ottaa varsinainen sopimuskohta purkamisen ehdoista sitomalla se tiettyihin edellytyksiin 157 . Tällöin voidaan esimerkiksi vaatia, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaansopimuksen rikkominen on aiheuttanut suurta taloudellista vahinkoa tai että osapuolten välinen luottamus on rikkoutunut jolloin sopimuksen jatkaminen käy tyhjäksi. Purkuehtoja voidaan muokata yhtiöön sopivaksi, pitäen kuitenkin ne oikeustoimilain määräysten mukaisina. 154 Hemmo 2003 II, s. 349 ja 377 155 Hemmo 2003 II, s. 350 156 Hemmo 2003 II, s. 350 157 Hemmo 2003 II, s. 352 Edelleen purkuehdoissa on voitu myös määrittää se aika, jonka kuluessa purkamiseen on vedottava. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli tänä aikana purkuoikeuteen ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitävedottu, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksestavoidaan pääsääntöisesti purkuoikeuden katsoa menettäneen. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäPurkuoikeutta voidaan myös rajoittaa niin, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa se on mahdollista vasta jos sama menettely uusiutuu annetun varoituksen jälkeenkin. 158 Jos sopimuksen osapuoli kokee joutuneensa oikeudettoman purun kohteeksi, voi hän kiistää purkuoikeuden mahdollisuuden ja vaatia sopimusta edelleen jatkettavan tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe vaatia vahingonkorvausta luvattomasta sopimuksen päättämisestä159. Sopimuksen niin sanottu tavallinen purkaminen on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassaerotettava erillisestä purkavasta ehdosta. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoasopimuksessa on itsenäinen purkava ehto, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostasopimuksen raukeaminen sidoksissa vain näihin ehtoihin, eikä esimerkiksi sopimusrikkomukselle anneta merkitystä. Tällainen ehto voi olla jokaisen osapuolen käytettävissä tai sillä voidaan laajentaa vain yhden osapuolen, esimerkiksi pääomasijoittajan, purkamisoikeutta. 160 Jos osakassopimus on tehty yrityskaupan ylimenovaihetta silmällä pitäen, voi mahdollinen purkava ehto liittyä kaupan toteutumiseen.

Sopimuksen purkaminen. Jos Palveluntuottaja hakee tai hakeutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Tilaajalla oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin, mikäli Palveluntuottaja ryhtyy toimenpiteeseen, joka voi vaikuttaa olennaisesti Palvelun tuottamiseen ja tällä seikalla on Tilaajalle oleellinen merkitys ja Palveluntuottaja on ollut tästä tietoinen. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla muun muassa yritysjärjestelyt ja Palveluntuottajan omistussuhteissa tapahtuvat muutokset yritysoston, sulautumisen tai muun sellaisen syyn seurauksena. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin, jos sillä on perusteltu syy uskoa, ettei Palveluntuottaja kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai muutoin sovitun mukaisesti, Palveluntuottajan toistuvasti olennaisesti viivästyttyä suorituksessaan tai suorituksen oltua toistuvasti virheellinen muusta kuin Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus sen toiminnan päättyessä tai oleellisesti muuttuessa. Kumpikin Sopijapuoli saa voi purkaa Sopimuksen tai sen osanvälittömästi, jos toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sitä koskevan kirjallisen huomautuksen lähettämisestä. Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Sopimuksen purkaminen on olennaisesti rikkonut tämän tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. Tilaajalla on oikeus valita Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistäpäättymisajankohta niin, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus korvaavan Palvelun hankinta on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostamahdollista Tilaajan toimintaa haittaamatta.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli sopijapuoli saa purkaa Sopimuksen, mikäli sen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli 30 päivää. Tilaaja voi aina purkaa Sopimuksen edellä mainitusta määräajasta riippumatta, mikäli viivästymisellä on hänelle oleellinen merkitys. Tilaaja saa purkaa Sopimuksen siltä osin kuin se koskee Toimittajan suoritusta, jos: - Toimittajan suoritus eroaa olennaisesti tai sen osantoistuvasti Palvelulle asetetuista sisältö-, jos toinen Sopijapuoli laatu- ym. vaatimuksista, eikä Toimittaja korjaa puutetta 30 päivän kuluessa Xxxxxxxx kirjallisesta huomautuksesta, - Toimittaja ei ole tammikuun 2018 loppuun mennessä aloittanut säännöllistä, keskeytyksetöntä lietteen vastaanottoa, - lietteen vastaanotto on olennaisesti rikkonut ollut keskeytyksissä siten, että lietteen kuivaus puhdistamolla on estynyt siilon täyttymisestä johtuvista syistä viimeisen kolmen kuukauden liukuvassa jaksossa pitempään kuin 3 päivänä kaikki keskeytysjaksot yhteen laskettuna - Toimittaja törkeästi laiminlyö muutoin tätä sopimusta, Suomen lakia tai Palvelun toimittamiseen liittyviä lupamääräyksiä, - Toimittaja ei täytä Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan määräajassa eikä näytä toteen, että Sopimuksen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai Tilaajan syystä tai - Toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muuten vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin vaikeuksiin eikä tämän vuoksi tai muusta vastaavasta syystä kykene suorittamaan Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä myöskään aseta riittävää vakuutta sopimusvelvoitteittensa täyttämiselle eikä kykene antamaan Asiakkaan hyväksymää selvitystä siitä, kuinka Toimittaja suorittaa velvoitteensa. Jos sopimus puretaan Toimittajan em. sopimusrikkomuksen vuoksi, on Toimittajan maksettava Tilaajalle sopimussakkoa 50 000 euroa. Edellä sanottu koskee myös Toimittajan alihankkijan tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan sopimusrikkomusta, mikäli sillä on vaikutusta Palvelun toimittamisen häiriöttömyyteen. Toimittaja voi purkaa Sopimuksen, jos: - Tilaaja oleellisesti rikkoo ehtoja eikä Xxxxxxx kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kolmenkymmenen (30) päivän aikana korjaa puutetta tai laiminlyöntiä. - Tilaajalla on ilmeistämaksamattomia laskuja kolmen (3) kuukauden ajalta edellyttäen, että olennainen sopimusrikkomus Toimittaja on huomauttanut erääntyneen laskun aiheettomasta maksamattomuudesta kirjallisesti heti erääntymisen jälkeen. - Tilaajan toimittama liete ei täytä raskasmetallien osalta VnA:n 179/2012 maatalouskäytön ehtoja. Lietteen laadun täyttymättömyys todetaan Toimittajan annettua sitä koskevan huomautuksen Tilaajalle, yhden kuukauden välein, kuuden kuukauden aikana otettavien raskasmetallinäytteiden perusteella. Huomautukseen oikeuttava näyte (tutkimustulos) tulee tapahtumaanToimittajan analysoida EVIRA:n hyväksymässä laboratoriossa. Jos rikkomus Mikäli lietteestä otettavien näytteiden yhdenkin parametrin keskiarvo em. kuuden kuukauden ajan on korjattavissakorkeampi, Sopijapuoli voi purkaa kuin raja-arvo, on Toimittajalle syntynyt Sopimuksen purkuun oikeuttava peruste. Mikäli yksikin näyte tarkkailujakson aikana ylittää yhdenkin parametrin osalta VnA:ssa 179/2012 asetetut raja-arvot, maksaa näytteenotosta aiheutuneet kustannukset Tilaaja, muussa tapauksessa kustannukset maksaa Toimittaja. Toimittaja sitoutuu Sopimuksen päättyessä avustamaan Tilaajaa Palvelukokonaisuuksien tai sen osan vainmuiden sopimukseen liittyvien Palveluiden siirtämisessä uudelle toimittajalle. Mikäli siirrosta aiheutuvat kustannukset ovat merkittävät, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla Toimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostaperiä siirtotoimenpiteistä hinnastonsa mukainen veloitus vähennettynä Tilaajalle tavanomaisesti annetuilla alennusprosenteilla.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli osapuoli saa purkaa Sopimuksen sopimuksen kokonaan tai sen osanosittain, jos toinen Sopijapuoli osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on tai siitä tilaajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempi suurempia eikä virhettä Ostajan tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään myös sitä, että sopijapuoli on olennaisesti viivästynyt suorituksessaan tai viivästykset ovat toistuvia. Jos palvelussa on virhe, tilaajan tulee ilmoittaa virheestä palveluntuottajalle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi tullut havaita. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajalle virheilmoituksen vastaanottamisesta ja toimenpiteiden aloittamisesta viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Tilaajalla on virheen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästipidättyä maksamasta palvelun hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, jos Ostaja osoittaajoka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus. Jos palvelussa on virhe, palveluntuottaja omalla kustannuksellaan selvittää virheen syyn ja korjaa sen viivytyksettä. Palveluntuottaja vapautuu vastuusta osoittamalla, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteitavirhe johdu palveluntuottajan vastuulla olevasta seikasta. Tällöin Liikennöitsijällä palveluntuottaja on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluistaoikeutettu veloittamaan virheen selvitys- ja korjaustyöstä tavanomaisen hinnoittelunsa mukaisesti. Jos tilaaja on maksanut ennakkoa, mutta palveluntuottaja suorittaa hankintasopimuksen purkautuessa tilaajalle takaisin saamansa ennakon ja korkoa korkolain mukaisesti laskettuna ennakon suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. Jos palveluntuottajasta johtuvaa virhettä ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, voida korjata tai jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen palveluntuottaja ei korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostapalveluntuottajan kustannuksella hankkia korvaava vastaavan tasoinen palvelu kolmannelta (kateosto-oikeus). Tilaajan on pyrittävä ilmoittamaan palveluntuottajalle oikeutensa käyttämisestä ennen korvaavan palvelun hankkimista.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osanLiittymäsopimuksen Operaattorin Liittymän Toimituksen viivästyksen vuoksi, jos toinen Sopijapuoli sopimusrikkomus on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai olennai- nen. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäajan asettamiseen ennen lopulli- sen toimituspäivämäärän varmistumista. Xxx Xxxxxxx on ilmeistäasettanut Operaattorille määrätyn lisäajan Liittymän toimittamista varten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaanAsiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen, jollei Liittymää toimiteta lisäajan kuluessa. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi Asetetun lisäajan kuluessa Xxxxxxx saa purkaa Sopimuksen tai sen osan Liittymäsopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli Operaattori ilmoit- taa, ettei Operaattori täytä Liittymäsopimusta lisäajan kuluessa. Xxxxxxx Xxxxxxx ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa asettanut Operaattorille lisäaikaa, Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen, jos Liittymää ei toimiteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli hän vaati Liittymäsopimuksen täyttämistä. Jos on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitäpainavia syitä olettaa, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe Liittymän Toimitus viivästyy olennaisesti, Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen heti. Jos huomattava osa Liittymän Toimituksesta on vähäistä suurempi eikä virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos Sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla jo suoritettu, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä purkaa Liittymäsopimus vain siltä osin kuin Liittymän Toimitus on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassasuorittamatta. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoaLiittymän Toimituksen tarkoitus viivästyksen vuoksi jää olennaisesti saavuttamatta, Asiakkaalla on kuitenkin oikeus purkaa Liittymäsopimus kokonaisuudessaan. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.Asiakkaan tällöin maksettava Operaattorille korvaus, joka vastaa sen arvoa Asiakkaalle. Asiakas saa purkaa Liittymäsopimuksen Operaattorin Liittymän Toimituksessa olevan virheen vuoksi:

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Jos jompikumpi sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuo- lella on oikeus purkaa Sopimuksen tai sen osan, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti huomauttanut rikkomuksestatoiselle sopi- japuolelle. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei jos palveluntuottaja ei täytä rekisteröitymisehtoja, palvelu ei vastaa sovittua ja sovittua, virhe on vähäistä suurempi eikä tai virhettä Ostajan Kelan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata korjata. Kela voi purkaa sopimuksen, jos • palvelun toteuttamisen edellytyksissä tai palvelussa tulee ilmi olennaisia tai tois- tuvia puutteita tai jos sovitun palvelun toteuttamisen edellytykset puuttuvat • valvontaviranomainen on kieltänyt palveluntuottajaa toteuttamasta kyseistä pal- velua • palveluntuottaja on mennyt konkurssiin Etuuspalvelujen lakiyksikkö /Kuntoutuspalvelujen ryhmä • asiakas- tai potilasturvallisuuteen kohdistuu välitön vaara • palveluntuottaja poikkeaa toistuvasti tai olennaisesti laskutusohjeista • palveluntuottaja vaarantaa asiakasturvallisuuden toistuvasti tai vakavasti. • Sopimuksen luonne purkaminen ei vapauta osapuolia vahingonkorvausvastuusta tai mahdollisista muista siihen mennessä syntyneistä vastuista. Palveluntuottajan tulee Kelan kanssa yhteistyössä hyvissä ajoin varmistaa asiakkaan kuntoutuspalvelun jatkuminen toisella palveluntuottajalla niissä tilanteissa, joissa asiak- kaan kuntoutus jää kesken. Palveluntuottajan tulee Kelan kanssa yhteistyössä kaikin ta- voin edistää asiakkaan siirtymistä uuden palveluntuottajan asiakkaaksi. Xxx Xxxx purkaa sopimuksen, palveluntuottajan on välittömästi kerrottava asiakkaille palvelun päättymisestä. Palveluntuottajan on myös ohjattava ja tuettava asiakkaita uu- den palveluntuottajan valinnassa. Lisäksi palveluntoimittajan on toimitettava Kelalle ne asiakirjat, jotka koskevat asiakkaita, joiden kuntoutus on keskeytynyt. Palveluntuottaja, jonka sopimus on purettu, voi rekisteröityä palveluntuottajaksi uudel- leen aikaisintaan 6 kuukauden päästä sopimuksen purkamisesta. Uudelleen rekisteröity- minen edellyttää rekisteröitymisehtojen täyttymisen lisäksi, että palveluntuottaja pystyy sopimuksen purkamiseen johtaneet syyt huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Ostajalla luotettavasti osoittamaan, että sillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Ostaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu edellytys toteuttaa sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostamukaista palvelua.

Sopimuksen purkaminen. Kumpikin Sopijapuoli saa Jos jompikumpi sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuo- lella on oikeus purkaa Sopimuksen tai sen osansopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti toiselle sopi- japuolelle. Olennaisena sopimusrikkomuksenapidetään muunmuassa sitä, jos toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistäpalveluntuottaja ei täytä rekisteröitymisehtoja, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissapalvelu ei vastaa sovittua, Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen tai sen osan vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan tässä Sopimuksessa sovitussa ajassa tai muussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen Sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena Sopimuksen purkamisperusteeksi katsottavana sopimusrikkomuksena pidetään tässä Sopimuksessa määriteltyjen purkamisperusteiden lisäksi muun muassa sitä, että Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä suurempitai virhettä Ostajan huomautuksesta huolimatta ei Kelan huomautuksestahuolimatta viipymättä korjata korjata. Kela voi purkaa sopimuksen, jos • palvelun toteuttamisenedellytyksissä tai palvelussa tulee ilmi olennaisia tai tois- tuvia puutteita tai jos sovitun palvelun toteuttamisen edellytykset puuttuvat • valvontaviranomainen on kieltänyt palveluntuottajaatoteuttamasta kyseistä pal- velua • palveluntuottaja on mennyt konkurssiin Etuuspalvelujen lakiyksikkö/Kuntoutuspalvelujen ryhmä • asiakas- tai potilasturvallisuuteenkohdistuu välitön vaara • palveluntuottaja poikkeaa toistuvasti tai olennaisesti laskutusohjeista • palveluntuottaja vaarantaa asiakasturvallisuudentoistuvasti tai vakavasti. Sopimuksen luonne huomioiden purkaminenei vapauta osapuolia vahingonkorvausvastuusta tai mahdolli- sista muista siihen mennessäsyntyneistä vastuista. Palveluntuottajan tulee Kelankanssa yhteistyössä hyvissäajoin varmistaaasiakkaan kuntoutuspalvelun jatkuminen toisella palveluntuottajalla niissätilanteissa, joissa asiak- kaan kuntoutus jää kesken. Palveluntuottajantulee Kelankanssa yhteistyössä kaikin ta- voin edistää asiakkaan siirtymistä uudenpalveluntuottajan asiakkaaksi. Xxx Xxxx purkaa sopimuksen, palveluntuottajanon välittömästi kerrottava asiakkaille palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuviapäättymisestä. Ostajalla Palveluntuottajan on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästimyös ohjattava ja tuettava asiakkaita uu- den palveluntuottajanvalinnassa. Lisäksi palveluntuottajan on toimitettava Kelallene asiakirjat, jos Ostaja osoittaajotka koskevat asiakkaita, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssajoiden kuntoutus on keskeytynyt. Palveluntuottaja, jos Ostaja olisi ollut sopimusta tehdessään tietoinen Palvelun- tuottajaa koskevista todellisista olosuhteistajonka sopimus on purettu, voi rekisteröityä palveluntuottajaksi uudel- leen aikaisintaan 6 kuukauden päästäsopimuksen purkamisesta. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain (348/2007) 53 §:ssä ja 54 §:ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Liikennöitsijällä Uudelleen rekisteröity- minen edellyttää, että • rekisteröitymisehdot täyttyvät • sopimuksen purkamiseenjohtaneet asiat on oikeus saada täysimääräinen maksu korjattu • palveluntuottaja osoittaa luotettavasti, ettäse pystyy toteuttamaan sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen Sopimuksen päättymisen johdosta. Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Liikennöitsijän täyttävän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Ostajan on huomautettava asiasta Liikennöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos Sopimus päättyy Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtuvasta syystä tämän sopimuskohdan mukaisilla perusteilla ja jos tästä aiheutuu Ostajalle vahinkoa, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingostamukaista palvelua.