Common use of Contestazioni e penali Clause in Contracts

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante L’ AOB, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore di ogni singolo contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si verificassero inadempienze rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) Mancato rispetto di modalità e tempi di consegna delle forniture; b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o disservizi nella gestione quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; c) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del presente appaltoD. Lgs. n. 50/2016; d) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; e) Subappalto e/o adempie con ritardo cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal contrattoD. Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 106; f) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; g) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; h) Ingiustificata sospensione della fornitura; i) Ogni altra e dalla ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori legislativa e regolamentare; In particolare, nelle ipotesi sub b), l’AOB – con comunicazione a mezzo PEC – richiede alla Ditta fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine. La richiesta e/o ad ordini il pagamento delle penali di servizio impartiti dall’Azienda cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Le penalità, i maggiori costi, e ogni altro onere a carico della Ditta aggiudicataria derivante dall’inadempimento, sono trattenute, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva o sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate e sulle fatture già emesse. Non si fa luogo, in ogni caso, al pagamento delle successive fatture, finché la Ditta aggiudicataria inadempiente non provvede al pagamento di detti addebiti. È fatta salva la facoltà della Azienda appaltante di esperire ogni altra azione per il tramite del DEC; - Non adempie risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o adempie della maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale della Ditta aggiudicataria riservandosi altresì la facoltà di acquisire i prodotti da altra Ditta, fermo restando in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUPcapo alla Ditta inadempiente l’addebito per l’eventuale maggior costo, nonché per ogni onere e danno ulteriore. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC Sono fatte salve le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario ragioni dell’Appaltatore per cause non fossero ritenute esaustive si procederàdipendenti dalla propria volontà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso inadempienze e relative applicazioni di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimopenali.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze o disservizi 1. L’impresa è soggetta a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione del presente appaltoservizio e, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende in particolare, si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo del servizio, assicuri una presenza di operatori inferiori a quanto previsto quella richiesta dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori servizio (come numero e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda qualifica), non ottemperi alle prescrizioni del Documento Unificato e dell’Allegato Tecnico in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per il tramite del DECservizio prestato. 2. Qualunque reclamo rilevato dall’Azienda o dagli ospiti, addebitabile all’impresa, sarà ad essa contestato per scritto; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatariol’impresa dovrà rispondere per scritto, entro 5 giorni dal ricevimento 10 (dieci) giorni, adducendo le dovute giustificazioni; se queste non saranno ritenute sufficienti dall’ASP, verrà applicata una penale oscillante da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00. 3. E’ fatta salva la possibilità di risoluzione del rapporto contrattuale nei casi elencati nel successivo art. 41. 4. Dopo l’applicazione di tre penali, gli importi delle penali di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati. 5. Le penalità verranno portate in deduzione: ● sui crediti vantati verso l’ASP da parte dell’impresa; ● sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti (ed in tale ultimo caso l’importo della contestazione formale, cauzione dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioniessere immediatamente reintegrato). 6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 50% dell’importo annuale dell’appalto, è facoltà dell’Azienda di richiedere la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto. 7. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme servizio. 8. Per quanto non espressamente indicato nel presente Documento Unificato e nell’Allegato Tecnico, si fa riferimento a tutte le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimonorme riguardanti la materia.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX L’AOB procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.

Contestazioni e penali. L’XXXXX L’Arnas X. XXXXXX Xxxxxx procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti dal presente CT; - le prestazioni, con specifico ma non esclusivo riferimento alla esecuzione dei lavori necessari alla installazione delle apparecchiature, non vengono eseguite nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze L’ASST, tramite il RUP verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati. Al riscontro di eventuali violazioni, omissione o disservizi nella gestione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori disapplicazione delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del Servizio, l’ASST attraverso il RUP provvederà a contestarle per iscritto all’appaltatore affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. All’Appaltatore verrà concesso un termine non superiore a 10 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ASST procederà ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda applicare penali per il tramite ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del DEC; - Non adempie contratto o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUPalle prestazioni del contratto. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioniAi sensi dell’art. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, 13 “Penali” del Capitolato Tecnico Prestazionale per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestatogiorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata, ad applicare previa contestazione da parte del RUP, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’A.S.S.T. al 1‰ dell’ammontare netto contrattualerimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggior danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. Parimenti si procederà I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’ASST o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno ricompresi nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Le penali saranno applicate senza ulteriori indugi con atto motivato e comunicato via PEC. Resta salva la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASST non coperto dall’importo delle clausole penali. L’ASST qualora l’Appaltatore manchi ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in uno o più degli obblighi assunti, avrà facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, salvo il risarcimento del danno eventuale. In caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenzainadempimento delle disposizioni contrattuali, al collaudo e alla installazione del CT e/le sanzioni saranno trattenute sulla prima fattura in scadenza o in sulla cauzione. Nel caso di mancato rispetto incameramento totale o parziale della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimocauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, la Ditta, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o disservizi nella gestione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini da regolamenti, l’Azienda ULSS 3 Serenissima, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità: a) Mancato o ritardato avvio del servizio impartiti dall’Azienda per il tramite In caso di mancato avvio del DEC; - Non adempie servizio, o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatarioavvio parziale, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formalei termini fissati nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederànel rispetto del termine dilatorio fissato per legge, la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestatogiorno di ritardo, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattualead euro 2.000,00. Parimenti Tale penale non sarà dovuta qualora l’Azienda ULSS riconosca che il mancato avvio entro il termine stabilito sia dipeso da situazioni di forza maggiore o comunque non imputabili a responsabilità dell’Aggiudicataria. L’Azienda, constatato il ritardo ed in considerazione delle circostanze che lo hanno determinato, porrà comunque un termine essenziale per l’avvio, decorso il quale si procederà ad ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato. b) Mancata erogazione del servizio o mancato raggiungimento degli SLA In caso di mancata erogazione del servizio o di mancato raggiungimento degli SLA imposti, anche per assenza improvvisa di personale e quindi per la mancata sostituzione, entro due ore, dell’operatore, l’Azienda si riserva di applicare alla Ditta aggiudicataria una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza€ 350,00 per ogni ora di ritardo successiva alle prime due, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimoper ciascun operatore.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante L’ AOB, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore di ogni singolo contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si verificassero inadempienze rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) Mancata o disservizi nella gestione ritardata consegna dei prodotti e/o delle attrezzature/apparecchiature; b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; c) Mancanza di corsi di formazione, rispetto al piano formativo dichiarato; d) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del presente appaltoD.Lgs. n. 50/2016; e) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; f) Subappalto e/o adempie con ritardo cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal contrattoD.Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 106; g) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; h) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; i) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente; l) Ogni altra e dalla ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori legislativa e regolamentare; In particolare, nelle ipotesi sub b), l’Azienda – con comunicazione a mezzo PEC – richiede alla Ditta fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine. La richiesta e/o ad ordini il pagamento delle penali di servizio impartiti dall’Azienda cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUPpagamento della medesima penale. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC Sono fatte salve le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario ragioni dell’Appaltatore per cause non fossero ritenute esaustive si procederàdipendenti dalla propria volontà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso inadempienze e relative applicazioni di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimopenali.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’offerta, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto. Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell’inadempimento contrattuale dell’inadempienza. Il Concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dall’ADISU, di massimo 5 gg – termine ridotto in casi di urgenza, in base al caso specifico - il Concessionario non produce alcuna comprovata giustificazione, l’ADISU applicherà le penali previste dal presente capitolato. Le penali non si applicano nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili. Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ADISU entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. In ogni caso per forza maggiore si verificassero inadempienze intende ogni situazione o disservizi nella gestione del presente appaltoevento imprevedibile ed eccezionale, quali: - I beni indipendente dalla volontà delle parti e non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, dal senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Se una delle parti si trova in caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l’altra parte, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento. In caso di recidiva nell’arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. Per gli inadempimenti di seguito elencati, l’ADISU potrà applicare, anche in maniera additiva, le seguenti penali: a) per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l’ADISU lo richieda, a suo insindacabile giudizio (Art 9). b) per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all’Art 8 (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto e per ogni distributore); c) per ogni singolo prodotto scaduto presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa nei distributori; d) per ogni tipologia di prodotto venduto ad un prezzo superiore al relativo prezzo massimo stabilito dall’Art 6; e) per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati dall'ADISU; f) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'Art 10; g) per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ADISU, spazi pubblicitari. h) per la mancata redazione della documentazione richiesta dalle vigenti normative in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini e igiene alimentare, sicurezza e salute sui luoghi di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, lavoro; i) per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenzadelle norme igienico-sanitarie, al collaudo nonché delle corrette tecniche e alla installazione del CT procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti; j) per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato o nell'offerta del Concessionario, non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l'ADISU si riserva l’applicazione di una penale compresa fra un minimo di euro 50 e un massimo di euro 400,00 per ogni ulteriore inadempienza. L’entità della penale è definita a discrezione dell’ADISU, in caso rapporto alla gravità dell’inadempimento; L’ applicazione delle penali non impedisce l’applicazione delle norme di mancato rispetto risoluzione contrattuale. L’ADISU potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della tempistica indicata dall’aggiudicatario cauzione definitiva senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o concordata con il medesimopagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ADISU a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell’ADISU di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario, i relativi costi sostenuti maggiorati del 25%.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale Qualora il Committente accertasse l’ inidoneità di una qualunque attività svolta dall’ Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, richiederà all’ Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore ai 3 giorni. L'appaltatore avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione. Qualora l’ Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito dal Committente a eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, il Committente applicherà le penali come di seguito meglio indicate. Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per migliorare l andamento dei servizi, restando a carico dell’ Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L’ applicazione della penale non solleva l’ Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’ Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’ incuria dello stesso Appaltatore. L ‘importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’ Appaltatore relativa alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta. In tale ultimo caso, l’applicazione della penale darà luogo all’incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo della ditta di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni. Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall‘Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l’ Azienda USL ed a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell’ importo contrattuale. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi e fornitura di beni previste nel presente capitolato fatto salvo la richiesta da parte delle Aziende di maggiori danni. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nello svolgimento delle attività e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e/o documentazione e/o procedure attuative. Per mancato rispetto delle condizioni s’intende quello non giustificato e non sanato con sospensioni o proroghe accordate dall’Amministrazione ed esclusivamente imputabile a cause dovute al soggetto appaltatore o da esso provocate. L’aggiudicatario, per l’intera durata del contratto, dovrà effettuare una continua rilevazione dei livelli di servizio offerti e produrre la documentazione in cui si evidenzia il rispetto o meno delle soglie degli SLA. Ad ogni livello di servizio è collegato, per il mancato rispetto, la commisurazione di una penale, come di seguito riportato (tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa): Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di gestione operativa e sistemistica PENALI ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare SLA01 Disponibilità dei sistemi/sottosistemi in esercizio dal Lunedì al Venerdì ore 08.00-20.00. Esclusi blocchi programmati. Valore >=99% di disponibilità Rapporto tra i periodi di disponibilità del sistema/sottosistema e il totale del periodo previsto (secondo quanto indicato nel capitolato speciale o specificato nel contratto) xxx Euro per ogni punto % di scostamento inferiore. SLA02 Accuratezza dei backup Valore >=99% NS = numero di salvataggi NSOK = numero di salvataggi completati correttamente e schedulati secondo i piani xxx Euro per ogni punto % di scostamento inferiore. SLA03 Help desk 1° livello: Indice di tempestività di risoluzione delle chiamate all‟help desk primo livello in caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione di assistenza Valore >=95% NTR = Numero totale delle chiamate risolte dal I livello NR = Numero delle chiamate risolte in tempo <= 40 minuti Valore=(NR*100)/NTR xxx Euro per ogni punto % di scostamento inferiore Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativa PENALI ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare SLA04 Tempo di intervento e ripristino dell‟operatività delle applicazioni in caso di errori e malfunzionamenti che necessitano di un intervento correttivo. Tempo max di risoluzione dal momento della segnalazione e classificazione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti problema 1 giorno per i problemi di alta priorità (per almeno il 95% delle segnalazioni) 3 giorni per i problemi di media priorità (per almeno il 93% delle segnalazioni) 5 giorni per i problemi di bassa priorità (per almeno il 90% delle segnalazioni) xxx Euro per ogni punto di scostamento inferiore alla soglia per i problemi di alta priorità xxx Euro per ogni punto di scostamento inferiore alla soglia per i problemi di media priorità xxx Euro per ogni punto di scostamento inferiore alla soglia per i problemi di bassa priorità SLA05 Tasso di rispetto dei tempi per interventi di manutenzione adeguativa richiesti. Valore >=95% NITP = numero di interventi attuati nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole NIT = numero totale di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, interventi Valore =(NITP/ NIT)*100 % xxx Euro per ogni inadempienza contrattuale punto % di scostamento inferiore Per il servizio relativo alla risoluzione dei problemi di guasto si specifica che: • I problemi di alta priorità si riferiscono agli eventi che pregiudicano gravemente il funzionamento della piattaforma software, quali ad esempio il blocco del sistema o disservizio contestatol‟impossibilità di accesso ad esso da parte dell’utenza qualificata alle operazioni ordinarie (emissione ordini, ad emissione mandati, ); • I problemi di media priorità si riferiscono agli eventi relativi alle anomalie del dato o malfunzionamenti di parte dei servizi della piattaforma (es. workflow, estrazione dati, ecc.) ; • I problemi di bassa priorità riguardano guasti o malfunzionamenti che non pregiudicano la disponibilità e l‟utilizzo del sistema. L’Amministrazione si riserva di concedere una dilazione temporale per la risoluzione delle problematiche di alta e media complessità dinanzi a motivazioni scritte dettagliate dall’aggiudicatario. Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di manutenzione evolutiva PENALI ID Descrizione Soglia e metodo di calcolo Penale da applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso SLA06 Rispetto della pianificazione per gli interventi di mancato rispetto manutenzione evolutiva Valore >=95% NITP = numero di interventi attuati nei tempi previsti NIT = numero totale di interventi Valore =(NITP/ NIT)*100 % xxx Euro per ogni punto % di scostamento inferiore Rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e qualità di erogazione del servizio di supporto alla installazione gestione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.cambiamento

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante a) XXXX può ordinare, a proprio insindacabile giudizio, il rifacimento gratuito di tutte le operazioni non risultanti conformi al Capitolato, alle prescrizioni contenute nel Capitolato stesso o non eseguite a regola d'arte. b) XXXX può applicare, a proprio insindacabile giudizio, penali sino all'importo di € 555,00 per singolo inadempimento, previa formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel dello stesso. c) In caso di recidività alla penale suddetta la stessa sarà raddoppiata. d) In caso di terza recidività o qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o disservizi nella gestione del presente appaltotali da rendere insoddisfacente il Servizio, quali: - I beni l'ARAL potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contrattobastasse, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda agendo per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUPpieno risarcimento dei danni subiti. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC In ogni caso le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario penali non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare potranno superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare Nel caso in cui gli inadempimenti reiterati diano luogo all'applicazione cumulata di penali eccedenti il 10% dell'ammontare netto contrattuale l'Azienda, oltre all'applicazione delle penali, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando la garanzia definitiva e salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. e) Si procederà al recupero delle penali da parte dell’ARAL, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo mensile spettante alla Ditta appaltatrice. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’ARAL per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’ARAL sono comunicate alla ditta in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimovia amministrativa a mezzo pec.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento Per l’inosservanza delle prescrizioni contrattuali relativamente a ritardi o errori nell’adempimento delle stesse a regola d'arte e nel rispetto dei tempi fissati dalla norma o pattuiti, l’A.T.E.R. si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi da osservare, indicati all’art. 3, per l’elaborazione dei cedolini paga, qualora sia da computarsi a sua colpa, l’Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari ad euro 50,00.-; • per ogni altro inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze potrà essere richiesta una penale da un minimo di euro 50,00.- ad un massimo di euro 200,00.-. L’applicazione delle penali viene comunicata dal Committente a mezzo raccomandata o disservizi nella gestione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole comunicazione tramite PEC. Le eventuali osservazioni dell’Aggiudicatario dovranno essere comunicate con le modalità di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, cui sopra al Committente entro 5 10 giorni dal ricevimento della contestazione formalecontestazione. In caso diverso la penalità si intende accettata dall’Aggiudicatario. E’ fatta salva, dovrà trasmettere in ogni caso la facoltà per l'A.T.E.R. di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a mezzo PEC causa del ritardo. L’Aggiudicatario non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le proprie controdeduzionialtre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze al Committente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederàFatto salvo quanto previsto dal precedente comma in ogni caso, l’Aggiudicatario, per ogni inadempienza contrattuale i servizi posti a suo completo carico, non potrà invocare la mancata applicazione delle penali previste contrattualmente adducendo l’indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, pezzi di ricambio o disservizio contestatomateriali di consumo, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattualeanche se dovuta a forza maggiore o altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra altresì, che non ha potuto evitare l’inadempimento. Parimenti L’A.T.E.R. si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale riserva comunque il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Pertanto, l’applicazione delle penali non limita l’obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimomisura superiore all’importo delle penali stesse.

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante L’ AOB, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari 100 Euro, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica dell’1‰ del valore del contratto, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) In caso si verificassero inadempienze di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al presente capitolato speciale ed all’offerta proposta in sede di gara; b) In ipotesi di guasto bloccante, per ogni 24 ore solari di ritardo nell’adeguamento dei livelli di servizio o disservizi nella gestione di soluzione dei problemi; c) In caso di mancata erogazione delle ore minime previste per le risorse on-site: per ogni ora in difetto rispetto al monte ore annuale; d) In caso di reportistica assente o incompleta; e) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. n. 80 del presente appaltoD. Lgs. n. 50/2016; f) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; g) Subappalto e/o adempie con ritardo cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal contrattoD. Lgs. n. 50/2016, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia artt. 105 – 106; h) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi di sicurezza dei lavoratori e/concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o ad ordini irrogazione di servizio impartiti dall’Azienda per sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; i) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini termine di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.relativa richiesta da parte dell’AOB;

Contestazioni e penali. L’XXXXX L’ARNAS “X. XXXXXX procederà mediante Xxxxxx”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appaltoed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUPnotifica della contestazione. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC le proprie controdeduzioniPEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive In difetto l’ARNAS “X. Xxxxxx” si procederàrivarrà sulla cauzione definitiva. Il Fornitore sarà sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestatodi volta in volta, ad applicare all’applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Il Fornitore e tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo, del corrispettivo della fornitura a cui il ritardo si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso riferisce, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: 1 Per ogni giorno solare di mancato ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla ai termini massimi stabiliti per la consegna ed installazione del CT delle apparecchiature e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario per la consegna dei reagenti e/o concordata per l’effettuazione della formazione; 2 Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini, indicati nel presente Capitolato Speciale, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con il medesimo.l’Amministrazione per:

Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione Poiché i servizi oggetto del presente appaltocapitolato d’oneri sono di pubblica utilità, quali: - I beni la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerli o non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo eseguirli del presente CT; - Si rende colpevole tutto o in parte. Qualora l’Ente ritenga che l’affidatario del servizio non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi, dovrà darne comunicazione tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e ritorno. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla normativa in materia data di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formalePEC o della raccomandata, l’affidatario del servizio dovrà trasmettere a mezzo PEC presentare le proprie controdeduzioni. Qualora Valutate le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederàe alla luce della gravità delle inosservanze riscontrate, deriverà per l’Ente il diritto di rescindere il contratto, nonché la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 a seconda della gravità delle inadempienze inerenti i precedenti artt. 6 e 9. Tali penalità verranno moltiplicate per due, tre quattro, ecc. ad ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattualeripetersi di inadempienza. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in In caso di mancato rispetto ritiro della tempistica indicata raccomandata di cui al comma precedente, sarà applicata comunque la penale prevista. Verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese della Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi, ove la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimoobblighi assunti.