DIREZIONE LAVORI. Roma Metropolitane, si impegna a garantire l'espletamento della fun- zione di Direttore Lavori, e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso dei requisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, e dotata dei mezzi necessari a svolgere i compiti ad essa attribuiti. Il personale addetto alle opere in sotterraneo - in relazione alla peculiarità delle opere in progetto ed alle caratteristiche del con- testo urbano interessato dall'opera - dovrà essere in possesso di a- deguata e comprovata competenza. Roma Metropolitane dovrà costantemente assicurare tutte le attività di Direzione Lavori previste dalla legge n. 109/94 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oltre che dai documenti di gara, e, in ge- nere, tutti i compiti relativi: - al controllo tecnico della qualità dei materiali, delle modalità esecutive dell'opera, e della loro conformità sia agli elaborati pro- gettuali che al contratto; - alla verifica amministrativo-contabile dello svolgimento dei lavo- ri; - al monitoraggio del contesto urbano interessato dalla realizzazione delle opere in progetto; - a tutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, a regola d'arte, e nel rispetto dei tempi contrattuali. In particolare il Direttore dei Lavori dovrà svolgere i compiti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - consegnare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del pro- cedimento e sottoscrivere insieme con lo stesso il processo verbale di consegna; - accettare i materiali, previa verifica della conformità a quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione dei lavori rispetto al programma di esecuzione, e fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza del- l'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, as- segnare all'Appaltatore stesso il termine di cui all'art. 119, comma 4, D.P.R. 554/1999, per ultimare i lavori e fornirgli tutte le neces- sarie prescrizioni al riguardo; - identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od esecutivi; - verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste in merito alla denuncia dei calcoli e delle strutture; - riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecu- tivo, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; - redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli Appaltatori, al fine di accertare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e di accertare le indennità da corrispondersi; - ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - redigere i verbali di ripresa dei lavori; - promuovere, sentiti il Responsabile del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.i.; - approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatore, comunicare al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, da parte dell'Appaltatore, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i.; - curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle misure e sottoscriverli; - verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - sottoscrivere il registro di contabilità; - redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori; - rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata sog- getta; - annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - compilare i conti dei fornitori; - presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - presenziare alle visite di collaudo; - firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
DIREZIONE LAVORI. Roma Metropolitane, si impegna a garantire l'espletamento 1 IIT ha incaricato il sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx della fun- zione direzione dei lavori.
2 L’Appaltatore è chiamato ad uniformarsi rigorosamente alle indicazioni ed agli ordini della Direzione Lavori. Il Direttore dei Lavori prenderà l’iniziativa di Direttore Lavori, e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso dei requisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, e dotata dei mezzi necessari a svolgere ogni disposizione necessaria affinchè i compiti ad essa attribuitia cui è preposto siano eseguiti in piena conformità con le previsioni di contratto. Il personale addetto alle opere in sotterraneo - in relazione alla peculiarità delle opere in progetto ed alle caratteristiche del con- testo urbano interessato dall'opera - Egli dovrà essere in possesso di a- deguata e comprovata competenza. Roma Metropolitane dovrà costantemente assicurare tutte le attività costituire l’Ufficio di Direzione Lavori previste dalla legge n. 109/94 che sarà preposto alla direzione e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oltre che dai documenti di gara, e, in ge- nere, tutti i compiti relativi: - al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.
3 Il Direttore dei lavori si avvarrà dei suoi collaboratori per accertamenti e senza obbligo di preavviso nei confronti dell’appaltatore col supporto del Coordinatore della qualità dei materiali, delle modalità esecutive dell'opera, Sicurezza in fase esecutiva ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della loro conformità sia Previdenza Sociale.
4 In particolare, oltre agli elaborati pro- gettuali che al contratto; - alla verifica amministrativo-contabile dello svolgimento accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei lavo- ri; - al monitoraggio Lavori, anche attraverso il supporto del contesto urbano interessato dalla realizzazione suddetto personale, verificherà l’impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall’Appaltatore all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle opere in progetto; - a tutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, a regola d'arte, e nel rispetto dei tempi contrattualimodificazioni. In particolare il l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia e impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.
5 Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido IIT, nella persona del Direttore Lavori.
6 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
7 In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori dovrà svolgere i compiti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - consegnare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del pro- cedimento e sottoscrivere insieme con Lavori, lo stesso il processo verbale di consegna; - accettare i materialidovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, previa verifica della conformità a quanto previsto dalla legge all’INAIL e dai documenti di gara; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione dei lavori rispetto al programma di esecuzione, e fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza del- l'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, as- segnare all'Appaltatore stesso il termine di cui all'art. 119, comma 4, D.P.R. 554/1999, per ultimare i lavori e fornirgli tutte le neces- sarie prescrizioni al riguardo; - identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od esecutivi; - verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste in merito alla denuncia dei calcoli e delle strutture; - riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecu- tivo, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; - redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli AppaltatoriCASSA EDILE Genovese, al fine di accertare verificare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di accertare le indennità da corrispondersi; - ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - redigere i verbali di ripresa dei lavori; - promuovere, sentiti il Responsabile del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.ilavoro.; - approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatore, comunicare al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, da parte dell'Appaltatore, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i.; - curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle misure e sottoscriverli; - verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - sottoscrivere il registro di contabilità; - redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori; - rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata sog- getta; - annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - compilare i conti dei fornitori; - presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - presenziare alle visite di collaudo; - firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
Appears in 1 contract
DIREZIONE LAVORI. Roma MetropolitaneLa Direzione Lavori sarà affidata al CINECA, si impegna secondo il disposto degli artt. 130 D.Lgs 163/2006 e 123, D.p.r. 554/99 ad un Direttore Lavori appositamente nominato. La composizione dell’Ufficio della Direzione Lavori di cui all’art.123 del D.P.R. n.554/99 verrà comunicata all’Appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a garantire l'espletamento cura del Responsabile del Procedimento. La Direzione Lavori assumerà le responsabilità della fun- zione conduzione tecnica ed economica dei lavori appaltati, a norma delle vigenti disposizioni di Direttore Lavori, e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso dei requisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, e dotata dei mezzi necessari a svolgere i compiti ad essa attribuitilegge. Il personale addetto alle opere Direttore dei lavori dovrà curare di comunicare all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione del progetto, vigilerà sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, curerà la consegna del lavoro, la compilazione degli stati di avanzamento, le proposte di pagamento in sotterraneo - acconto, darà disposizioni per l’esecuzione delle eventuali varianti e al
1 Ai sensi dell'art. 2. del D.M. 145/00 "L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in relazione alla peculiarità delle opere in progetto ed alle caratteristiche del con- testo urbano interessato dall'opera - dovrà essere in possesso tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di a- deguata un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta". compimento dell'opera e comprovata competenzaproporrà che si proceda al collaudo e liquidazione finale a norma di contratto e di legge. Roma Metropolitane dovrà costantemente assicurare tutte le attività di I componenti dell'Ufficio della Direzione Lavori previste dalla legge n. 109/94 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oltre che dai documenti di gara, e, in ge- nere, tutti i compiti relativi: - hanno libero accesso al controllo tecnico della qualità dei materiali, delle modalità esecutive dell'opera, e della loro conformità sia agli elaborati pro- gettuali che al contratto; - alla verifica amministrativo-contabile dello cantiere per lo svolgimento dei lavo- ri; - compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al monitoraggio del contesto urbano interessato dalla realizzazione delle opere in progetto; - quale soltanto compete l’emanazione degli ordini di servizio. Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi che gli Ispettori di cantiere hanno la facoltà di impartire disposizioni a tutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, a regola d'arte, e nel rispetto dei tempi contrattuali. In particolare carattere temporaneo che il Direttore dei Lavori dovrà svolgere i compiti lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - consegnare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del pro- cedimento e sottoscrivere insieme servizio. Tali disposizioni saranno impartite con lo stesso il processo verbale di consegna; - accettare i materiali, previa verifica della conformità a quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione iscrizione sul giornale dei lavori rispetto al programma e controfirmate dal Direttore di esecuzione, e fornire allo cantiere o da persona dallo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - nel caso in cui l'esecuzione incaricata di ricevere le disposizioni dell’Ufficio della Direzione dei lavori ritardi per negligenza del- l'Appaltatore tale da compromettere in sua assenza. Il CINECA eserciterà la buona riuscita dei lavori, as- segnare all'Appaltatore stesso il termine di cui all'art. 119, comma 4, D.P.R. 554/1999, per ultimare i lavori e fornirgli tutte le neces- sarie prescrizioni al riguardo; - identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od esecutivi; - verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste in merito alla denuncia dei calcoli e delle strutture; - riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecu- tivo, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; - redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli Appaltatori, al fine di accertare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e di accertare le indennità da corrispondersi; - ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione vigilanza sull'esecuzione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - redigere i verbali di ripresa dei lavori; - promuovere, sentiti tramite il Responsabile del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre l'Area Ufficio Tecnico in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.iconformità alle leggi vigenti.; - approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatore, comunicare al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, da parte dell'Appaltatore, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i.; - curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle misure e sottoscriverli; - verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - sottoscrivere il registro di contabilità; - redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori; - rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata sog- getta; - annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - compilare i conti dei fornitori; - presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - presenziare alle visite di collaudo; - firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
DIREZIONE LAVORI. Roma Metropolitane, si impegna a garantire l'espletamento della fun- zione di Direttore Lavori, e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso dei requisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, e dotata dei mezzi necessari a svolgere i compiti ad essa attribuiti. Il personale addetto alle opere in sotterraneo - in relazione alla peculiarità delle opere in progetto ed alle caratteristiche del con- testo urbano interessato dall'opera - dovrà essere in possesso di a- deguata e comprovata competenza. Roma Metropolitane dovrà costantemente assicurare tutte le attività di A rticolo 12) Direzione lavori
12.1 La Committente affida la Direzione Lavori previste dalla legge n. 109/94 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 e s.m.iai sensi dell’art. oltre che dai documenti di gara, e, in ge- nere, tutti i compiti relativi: - al controllo tecnico della qualità dei materiali, delle modalità esecutive dell'opera, e della loro conformità sia agli elaborati pro- gettuali che al contratto; - alla verifica amministrativo-contabile dello svolgimento dei lavo- ri; - al monitoraggio 101 del contesto urbano interessato dalla realizzazione delle opere in progetto; - a tutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, a regola d'arte, e nel rispetto dei tempi contrattualiD.lgs 50 del 2016. In particolare il Direttore dei Lavori dovrà svolgere i compiti di seguito elencati L’incarico consiste a titolo esemplificativo e non esaustivo: - consegnare meramente esemplificativo:
12.2 Il Direttore Lavori espleta inoltre le seguenti mansioni:
12.3 L’ufficio di direzione lavori è composto dai seguenti professionisti, i quali sottoscrivono il presente incarico congiuntamente al soggetto o ai soggetti indicati in epigrafe:
13.1 L’affidamento della direzione lavori previa autorizzazione è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione del Responsabile contratto di appalto dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, fermo restando l’obbligo in capo all’Appaltatore di attestare la cantierabilità dell’opera prima dell’avvio della procedura di selezione del pro- cedimento e sottoscrivere insieme contraente in quanto prestazione remunerata con lo stesso i compensi per la progettazione.
13.2 Il RUP comunicherà il processo verbale verificarsi della condizione sospensiva tempestivamente prima della sottoscrizione del contratto di consegna; - accettare i materiali, previa verifica appalto con l’impresa esecutrice dei lavori o della conformità a quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità consegna dei lavori in via d’urgenza. Qualora detta comunicazione da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione dei lavori rispetto al programma di esecuzioneRUP non dovesse intervenire entro duecento giorni dalla validazione del progetto esecutivo, e fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza del- l'Appaltatore tale l’Appaltatore potrà recedere dal presente contratto mediante semplice comunicazione da compromettere la buona riuscita dei lavori, as- segnare all'Appaltatore stesso il termine di cui all'art. 119, comma 4, D.P.R. 554/1999, per ultimare i lavori e fornirgli tutte le neces- sarie prescrizioni al riguardo; - identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od esecutivi; - verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste in merito inoltrarsi alla denuncia dei calcoli e delle strutture; - riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecu- tivo, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; - redigere, nel Committente tramite PEC.
13.3 In caso di subentro mancato verificarsi della condizione sospensiva o di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli Appaltatori, al fine di accertare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e di accertare le indennità da corrispondersi; - ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - redigere i verbali di ripresa dei lavori; - promuovere, sentiti il Responsabile del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.i.; - approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatore, comunicare al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, recesso da parte dell'Appaltatoredell’Appaltatore a quest’ultimo non spetteranno compensi ulteriori rispetto a quelli dovuti per le prestazioni eseguite, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. 109/1994 né alcun risarcimento o indennizzo, cui comunque e s.m.iper quanto occorra l’Appaltatore rinuncia.; - curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle misure e sottoscriverli; - verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - sottoscrivere il registro di contabilità; - redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori; - rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata sog- getta; - annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - compilare i conti dei fornitori; - presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - presenziare alle visite di collaudo; - firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Architectural and Engineering Services
DIREZIONE LAVORI. Roma MetropolitaneL'Amministrazione, si impegna ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, individua la figura del Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da propri assistenti, da designarsi prima dell’inizio dei lavori a garantire l'espletamento cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della fun- zione di Direttore Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 spese dell’Appaltatore e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso dei sostituite con altre rispondenti ai requisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, e dotata dei mezzi necessari a svolgere i compiti ad essa attribuiti. Il personale addetto alle opere in sotterraneo - Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla peculiarità Direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà alla quantificazione delle opere in progetto ed alle caratteristiche penali, dei danni e/o dei maggiori costi, previsti dal presente Capitolato dandone comunicazione al Responsabile del con- testo urbano interessato dall'opera - dovrà essere in possesso Procedimento. Ai sensi dell’art. 151 del Regolamento del Codice dei Contratti di a- deguata e comprovata competenzacui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previste dall’art. Roma Metropolitane dovrà costantemente assicurare tutte le attività di Direzione Lavori previste dalla legge 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 109/94 81 e s.m.i., sono svolte dal D.P.R. n. 554/99 Direttore dei Lavori, il quale ha i seguenti compiti: • fornisce all’Appaltatore, prima dell’inizio di ogni singolo intervento, le informazioni previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, a riguardo dei rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale opereranno i suoi dipendenti e s.m.i. oltre che dai documenti sulle misure di gara, e, in ge- nere, tutti i compiti relativi: - al controllo tecnico prevenzione e protezione da adottare; • fornisce le informazioni utili ai fini della qualità dei materiali, delle modalità esecutive dell'opera, prevenzione e della loro conformità sia agli elaborati pro- gettuali che protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori; • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa per ogni singolo e specifico intervento; • segnala al contratto; - alla verifica amministrativo-contabile dello svolgimento dei lavo- ri; - al monitoraggio del contesto urbano interessato dalla realizzazione delle opere in progetto; - a tutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, a regola d'arte, e nel rispetto dei tempi contrattuali. In particolare il Direttore dei Lavori dovrà svolgere i compiti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - consegnare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del pro- cedimento e sottoscrivere insieme con lo stesso il processo verbale di consegna; - accettare i materiali, previa verifica della conformità a quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione dei lavori rispetto al programma di esecuzione, e fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza del- l'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita responsabile dei lavori, as- segnare all'Appaltatore stesso il termine di cui all'artprevia contestazione scritta all’impresa, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 11994, comma 495 e 96 del D.Lgs. 09.04.2008, D.P.R. 554/1999n. 81 e s.m.i., per ultimare i lavori e fornirgli tutte le neces- sarie prescrizioni al riguardo; - identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od esecutivi; - verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste in merito alla denuncia dei calcoli e delle strutture; - riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecu- tivo, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; - redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli Appaltatori, al fine di accertare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e di accertare le indennità da corrispondersi; - ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - disporre, durante propone la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni delle opere e l’allontanamento dei lavoratori o la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - redigere i verbali di ripresa dei lavori; - promuovere, sentiti il Responsabile risoluzione del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - disporre variazioni • sospende in caso di pericolo grave ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.i.; - approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatoreimminente, comunicare al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fattidirettamente riscontrato, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.isingole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.; - redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, da parte dell'Appaltatore, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i.; - curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle misure e sottoscriverli; - verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - sottoscrivere il registro di contabilità; - redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori; - rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata sog- getta; - annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - compilare i conti dei fornitori; - presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - presenziare alle visite di collaudo; - firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DIREZIONE LAVORI. Roma Metropolitane, Metropolitane si impegna a garantire l'espletamento della fun- zione di Direttore Lavori, Lavori e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente operativa a- vente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), ) e formata di personale in possesso dei requisiti re- quisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, richiesti e dotata dei mezzi necessari a svolgere i compiti ad essa attribuiti. Il personale addetto alle opere in sotterraneo - in relazione alla peculiarità delle opere in progetto ed alle caratteristiche del con- testo urbano interessato dall'opera - dovrà essere in possesso di a- deguata e comprovata competenza. Roma Metropolitane dovrà costantemente altresì assicurare tutte le attività di Direzione Di- rezione Lavori previste dalla legge n. 109/94 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oltre che dai documenti di gara, e, ed in ge- nere, tutti genere i compiti com- piti relativi: - * al controllo tecnico della qualità dei materiali, delle modalità esecutive dell'opera, dell'opera e della loro conformità sia agli elaborati pro- gettuali progettuali che al contratto; - * alla verifica amministrativo-amministrativo - contabile dello svolgimento dei lavo- rila- vori; - al monitoraggio del contesto urbano interessato dalla realizzazione delle opere in progetto; - * a tutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, compiutamente ed a regola d'arte, e nel rispetto dei tempi contrattuali. In particolare il Direttore dei Lavori Roma Metropolitane dovrà svolgere i compiti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: * attestare, ai fini dell'avvio delle procedure di scelta dell'Appal- tatore: - l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali; - l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati precedentemente all'approvazione del progetto; - la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori; * consegnare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del pro- cedimento e sottoscrivere insieme con lo stesso il processo verbale di consegna; - * accettare i materiali, previa verifica della conformità a quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara; - * verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - * comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione dei lavori rispetto al programma di esecuzione, e fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - * nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per una negligenza del- l'Appaltatore tale da dell'Appaltatore che non sia idonea a compromettere la buona riuscita dei lavori, as- segnare assegnare all'Appaltatore stesso il termine di cui all'artal- l'art. 119, comma 4, D.P.R. 554/1999554/1999 e s.m.i., per ultimare i lavori e fornirgli tutte le neces- sarie necessarie prescrizioni al riguardo; - * identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od o esecutivi; - * verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste in merito alla denuncia dei calcoli e delle strutture; - * riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecu- tivo, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; - * redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli Appaltatori, al fine di accertare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e di accertare le indennità da corrispondersi; - * ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - * disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - * redigere i verbali di ripresa dei lavori; - * promuovere, sentiti il Responsabile del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - * disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.i.; - * approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - * determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - * nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatore, comunicare comunica- re al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse stes- se vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - * nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - * redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - * redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, da parte dell'Appaltatore, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. l. 109/1994 e s.m.i.; - * curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - * inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - * effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - * compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle misure e sottoscriverli; - * verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - * sottoscrivere il registro di contabilità; - * redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori; - * rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - * compilare e sottoscrivere il conto finale, finale e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad con una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro dei lavori è stata sog- getta; - * annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - * compilare i conti dei fornitori; - * presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - * confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - * presenziare alle visite di collaudo; - * firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - * dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - * sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
DIREZIONE LAVORI. Roma Metropolitane, si impegna a garantire l'espletamento della fun- zione di Direttore Lavori1) Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici, e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso dei requisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, e dotata dei mezzi necessari a svolgere i compiti ad essa attribuiti. Il personale addetto alle opere in sotterraneo - in relazione alla peculiarità delle opere in progetto ed alle caratteristiche del con- testo urbano interessato dall'opera - dovrà essere in possesso di a- deguata e comprovata competenza. Roma Metropolitane dovrà costantemente assicurare fanno carico tutte le attività di Direzione Lavori previste dalla legge n. 109/94 ed i compiti demandati dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 DPR 207/2010 per le parti non abrogate ed al D.M.I.T. n° 49 del 7 marzo 2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e s.m.i. del direttore dell’esecuzione”, oltre che dai documenti ad ogni altra disposizione di garalegge o regolamento in materia, eanche qualora intervenuti successivamente alla stipula dell’incarico di cui al presente capitolato.
2) Il direttore dei lavori (DL) ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, da lui organizzato, ed interloquisce in ge- nerevia esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici, tutti i compiti relativi: - al controllo tecnico contabili ed amministrativi dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della qualità vigente normativa.
3) Il DL ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle modalità esecutive dell'opera, e della loro caratteristiche meccaniche così come previsto dalle norme vigenti.
4) Il DL cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità sia agli elaborati pro- gettuali che al progetto ed al contratto; - , provvedendo alla verifica amministrativo-contabile dello svolgimento sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, anche per il tramite dei lavo- ri; - al monitoraggio suoi collaboratori, assicurando diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi, nonché la presenza sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo.
5) In osservanza del contesto urbano interessato dalla realizzazione progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l’esecuzione a regola d’arte delle opere in progetto; - a .
6) Il DL effettua l’attività di controllo amministrativo e contabile e la stesura di tutti gli interventi necessari affinché atti e documenti contabili previsti dalla normativa vigente e sulla base delle prescrizioni di cui al Capo IV art. 13, 14 e 15 del D.M.I.T. n° 49/18.
7) In particolare, qualora consentito dalla Stazione Appaltante, la contabilità dei lavori sarà effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili ai quali il risultato finale sia realizzato compiutamenteDL dovrà adeguarsi e attenersi per la redazione di tutti gli atti contabili riportati all’art. 14 del suddetto D.M.I.T..
8) I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto, a regola d'artecon particolare riguardo alle previsioni di cui al D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e nel rispetto dei tempi contrattuali. In particolare del direttore dell’esecuzione»; il Direttore dei Lavori dovrà svolgere i compiti di seguito elencati a titolo DL (elenco esemplificativo e non esaustivo: - consegnare ):
a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l’amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell’opera in conformità al contratto d’appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell’intervento entro il limite autorizzato;
b) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione dell’opera e l’esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto ed agli elaborati tecnici approvati dall’amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini;
c) si rapporta con il RUP per impartire eventuali disposizioni di servizio necessarie per garantire il regolare andamento dei lavori, fornendo allo stesso un rapporto informativo con frequenza non superiore a 15 giorni;
d) applica e fa applicare all’appaltatore tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori previa autorizzazione e nel contratto; risponde all’amministrazione dell’operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l’espletamento dell’incarico;
e) è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del Responsabile del pro- cedimento CSE e sottoscrivere insieme con lo stesso il processo verbale di consegna; - accettare i materialidell’appaltatore, previa verifica della conformità a quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti correttezza degli adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti dei dipendentidella manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri sia a quelli delle imprese subappaltatrici;
f) accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al PSC; - comunicare tempestivamente al Responsabile adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti, ed alle attività di cui all’art. 7 DMIT 49/18; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;
g) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere, ponendo particolare attenzione al programma controllo dei contratti di esecuzione, assunzione (UNILAV) del personale dipendente;
h) redige tempestivamente tutti i documenti e fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza del- l'Appaltatore tale da compromettere verbali di specifica competenza;
i) tiene la buona riuscita contabilità dei lavori, as- segnare all'Appaltatore stesso il termine di cui redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dal D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 (anche con riferimento all'art. 119, comma 4, 181 e seguenti del D.P.R. 554/1999, per ultimare i lavori e fornirgli tutte le neces- sarie prescrizioni al riguardo; - identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od esecutivi; - verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste in merito alla denuncia dei calcoli e delle strutture; - riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecu- tivo, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; - redigere207/2010, nel caso di subentro di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli Appaltatori, al fine di accertare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e di accertare le indennità da corrispondersi; - ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni rispetto delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - redigere i verbali di ripresa dei lavori; - promuovere, sentiti il Responsabile del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.i.; - approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatore, comunicare al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, da parte dell'Appaltatore, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i.; - curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare norme attinenti la tenuta dei libretti medesimi previste dal capo I del titolo IX del medesimo);
j) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo tutte le attività delegate al DL da legge e/o regolamenti in materia;
k) assiste gli incaricati dalla Provincia in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all’opera, in particolare con riferimento all’interferenza con le funzioni, elementi, impianti etc presenti ed attivi nell’immobile;
l) presenzia, su richiesta dell’amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza;
m) esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza;
n) provvede al controllo, alla revisione e all’aggiornamento degli elaborati di progetto, del piano di manutenzione dell’opera e delle misure sue parti, completo di manuale d’uso, manuale di manutenzione e sottoscriverli; - verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - sottoscrivere il registro programma di contabilità; - redigere e sottoscrivere gli stati manutenzione che sarà dato completo di avanzamento lavori; - rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata sog- getta; - annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - compilare i conti dei fornitori; - presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - presenziare alle visite di collaudo; - firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'artquanto previsto all’art. 197, comma 2 38 del D.P.R. 554/1999 207/ 2010, all’avvenuta realizzazione dell’opera e s.m.i.; - sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile comunque prima della definizione del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.collaudo;
Appears in 1 contract
Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
DIREZIONE LAVORI. Roma Metropolitane, si impegna a garantire l'espletamento della fun- zione di Direttore Lavori, e ad assicurare una adeguata struttura o- perativa, avente l'articolazione prevista dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso Per l’esecuzione dei requisiti tecnici di idoneità normativamente richiesti, e dotata dei mezzi necessari a svolgere i compiti ad essa attribuiti. Il personale addetto alle opere in sotterraneo - in relazione alla peculiarità delle opere in progetto ed alle caratteristiche del con- testo urbano interessato dall'opera - dovrà essere in possesso di a- deguata e comprovata competenza. Roma Metropolitane dovrà costantemente assicurare tutte le attività di Direzione Lavori previste dalla legge n. 109/94 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oltre che dai documenti di gara, e, in ge- nere, tutti i compiti relativi: - al controllo tecnico della qualità dei materiali, delle modalità esecutive dell'opera, e della loro conformità sia agli elaborati pro- gettuali che al contratto; - alla verifica amministrativo-contabile dello svolgimento dei lavo- ri; - al monitoraggio del contesto urbano interessato dalla realizzazione delle opere in progetto; - a tutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, a regola d'arte, e nel rispetto dei tempi contrattuali. In particolare lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori dovrà svolgere e i compiti suoi collaboratori che costituiranno così l’ufficio di seguito elencati a titolo esemplificativo Direzione Lavori. Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e non esaustivo: - consegnare far sorvegliare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del pro- cedimento da persona da designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e sottoscrivere insieme con lo stesso il processo verbale di consegna; - accettare i materiali, previa verifica della conformità a quanto previsto dalla legge far modificare e dai documenti di gara; - verificare periodicamente il possesso e la regolarità rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte del- l'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia dell’Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di obblighi nei confronti dei dipendenti; - comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento even- tuali ritardi verificatisi nella realizzazione vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’Impresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori rispetto al programma o all’adempimento di esecuzione, e fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all'irrogazione delle penali per il ritardato adempi- mento; - nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza del- l'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita mansioni che l’Impresa intendesse loro affidare. In relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori, as- segnare all'Appaltatore stesso il termine Direttore Lavori fornirà all’Impresa, oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell’eventualità di cui all'art. 119mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, comma 4, D.P.R. 554/1999, per ultimare i lavori e fornirgli tutte l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le neces- sarie prescrizioni al riguardo; - identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget- tuali od esecutivi; - verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamen- te previste opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Per quanto attiene all’accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla denuncia provvista dei calcoli materiali e delle strutture; - riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le diffe- renze riscontrate tra le condizioni alla sostituzione dei luoghi ed il progetto esecu- tivodi provenienza dei materiali previsti in contratto, indicando le possibili cause e proponendo eventuali provvedi- menti da adottare; si fa riferimento a quanto espressamente disciplinato negli artt. 15 - redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all'altro nell'e- secuzione di un appalto, apposito verbale in contraddittorio con en- trambi gli Appaltatori, al fine di accertare la consistenza dei mate- riali, dei mezzi d'opera e quant'altro il nuovo Appaltatore debba as- sumere dal precedente e di accertare le indennità da corrispondersi; 16 - ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la so- spensione dei lavori indicandone le ragioni e le imputabilità e redi- xxxx il relativo verbale di sospensione; - disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le necessarie disposizioni di conteni- mento al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori; - redigere i verbali di ripresa dei lavori; - promuovere, sentiti il Responsabile 17 del procedimento ed il proget- tista, la redazione di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel contratto; - disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell'art. 134 D.M. L.L.P.P. del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 25 della L. 109/1994 e s.m.i19/4/2000 n. 145.; - approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie; - determinare in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi; - nel caso in cui sorgano contestazioni con l'Appaltatore, comunicare al Responsabile del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere in contraddittorio con l'Ap- paltatore un processo verbale delle circostanze contestate; - nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietà durante l'esecuzione dei lavori, redigere un'apposita rela- zione da trasmettere al Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appal- tante; - redigere, qualora l'Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore, l'apposito processo verbale di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una rela- zione riservata relativa all'iscrizione, da parte dell'Appaltatore, di riserve di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i.; - curare la costante verifica del programma di manutenzione, del ma- nuale d'uso e del manuale di manutenzione, modificandone ed aggior- nandone i contenuti a lavori ultimati; - inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'im- porto determinato dal relativo contratto; - effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodi- camente l'esattezza delle annotazioni stesse; - compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle misure e sottoscriverli; - verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni; - sottoscrivere il registro di contabilità; - redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori; - rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; - compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmet- terlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata sog- getta; - annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia; - compilare i conti dei fornitori; - presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale delle spese; - confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i documenti contabili, e sottoscri- vere ogni documento contabile; - presenziare alle visite di collaudo; - firmare, insieme con l'Organo di collaudo e l'Appaltatore, i pro- cessi verbali della visita di collaudo; - dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore delle lavo- razioni prescrittegli dall'Organo di collaudo ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; - sottoscrivere, insieme con l'Organo di collaudo e con il Responsa- bile del procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto