Common use of Pagamenti a saldo Clause in Contracts

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale e sottoscritto dal direttore di ultimazionelavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del R.U.P., dal RUP entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua redazione( trenta) giorni; se l'Appaltatore l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’articolo 43, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato previa presentazione di regolare esecuzionefattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata dal direttore dei lavori con apposito verbale; redatto . Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.. Con il verbale conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di ultimazionesaldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del R.U.P., dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazioneil termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedentedello 0,5%, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione entro i termini di legge o eventuali altri termini concordati con l’appaltatore. I termini di pagamento, in ogni caso, decorrono dalla data di emissione della relativa fattura fiscale da parte dell’appaltatore che non può essere emessa prima dell’approvazione degli atti contabili da parte della Stazione Appaltante. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa fideiussoria ai sensi dell'art. 103 c. 6 dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento La garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.deve essere emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 90 giorni dalla data della loro ultimazioneultimazio- ne, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore dall’Appaltatore e, per la Stazione appaltanteAppal- tante, dal RUP Responsabile del procedimento entro 30 90 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di disposta previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.fideiussoria , non costituisce costi- tuisce comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civileCodice Civile. Il pagamento La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della rata garanzia fideiussoria già depositata a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del DURC contratto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatoriesecuzione assuma carattere definitivo.

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale è sottoscritto dal direttore di ultimazionelavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del responsabile del procedimento, dal RUP entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua redazionegiorni; se l'Appaltatore l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa fideiussoria ai sensi dell'artdell’art. 103 c. comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.X.X.xx 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. X.xx 50/2016, così come modificato dagli articoli 66 e 67 del D.Lgs n. 56/2017, la garanzia fideiussoria di saldo è subordinato all’acquisizione cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del DURC certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.esecuzione e alle seguenti condizioni:

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale e sottoscritto dal direttore di ultimazionelavori. Col conto finale viene accertato l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommasoggetta alle verifiche di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del responsabile del procedimento, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazioneil termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al sul conto finale. La rata Il Responsabile unico del procedimento, prima dell’autorizzazione alla liquidazione, accerterà e verificherà la presenza e la congruità di saldotutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente, unitamente alle ritenute ivi comprese tutte le certificazioni dei materiali e la documentazione di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneavvenuto smaltimento delle risulte. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo commacomma 2, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione Fatto salvo l'articolo 1669 del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed a tutti gli eventuali subappaltatorii vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Pagamenti a saldo. Il Conto Finale delle prestazioni, redatto ed emesso entro 90 (novanta) giorni dal Verbale di Ultimazione delle forniture con esito favorevole, accompagnato da una relazione, è sottoscritto dal DE e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data accertato e proposto l’importo della loro ultimazionerata di saldo, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di rito. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’OEA, per la Stazione appaltantesu richiesta del responsabile del procedimento, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazioneil termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. all’articolo precedente, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato verbale di collaudo provvisorio o del certificato Verifica di regolare esecuzioneConformità. Il pagamento della rata di saldo, Salvo quanto disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, dall’articolo 1669 del codice civile. Il pagamento della rata , l’Aggiudicatario risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il verbale di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatoriconformità assuma carattere definitivo.

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale è sottoscritto dal direttore di ultimazionelavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del responsabile del procedimento, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazioneil termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’articolo 34, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa fidejussoria ai sensi dell'artdell’art. 103 c. 6 141, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo commaxxxxx, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. Il pagamento della rata 47 comma 2. La garanzia fidejussoria di saldo è subordinato all’acquisizione cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del DURC D.M. 12/03/2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatoriesecuzione assuma carattere definitivo.

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto è sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Attraverso il verbale conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di ultimazionesaldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’Appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del Responsabile del Procedimento, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazioneil termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’articolo 26.1, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa fideiussoria ai sensi dell'art. 103 c. 6 dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata Ai sensi dell’articolo 103, comma 4, del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria di saldo è subordinato all’acquisizione cui al comma 4 del DURC presente articolo avrà validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.esecuzione e alle seguenti condizioni:

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei Per pagamento a saldo si intende il pagamento della fattura corrispondente ai lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale eseguiti nel mese di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionegiugno 2014. Il pagamento della rata fattura del mese di saldo, giugno 2014 - disposto previo deposito previa prestazione di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa fideiussoria ai sensi dell'artdel comma 9 dell’art. 103 c. 6 141 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., n° 163/2006 e del comma 2 dell’art. 235 del DPR n° 207/2010 - non costituisce presunzione di accettazione dell’operadelle opere eseguite nel corso dell’anno 2013 e fino a giugno 2014, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento La garanzia fideiussoria di cui al periodo precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta della rata Ditta, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del DURC contratto. Tale garanzia deve essere attestata da un documento recante la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l’indicazione del repertorio. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, la Ditta risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da RETE prima che il certificato di collaudo o di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatoriesecuzione delle opere assuma carattere definitivo.

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 45 giorni dalla data della loro ultimazionescadenza dell’Accordo Quadro, accertata con apposito verbale; redatto il verbale è sottoscritto dal direttore di ultimazionelavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del R.U.P., dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazioneil termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ; Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC DURC. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed esecuzione assuma carattere definitivo. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a tutti gli eventuali subappaltatoribuona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto di acconto qualunque sia l’ammontare della somma. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore dall’appaltatore e, per la Stazione stazione appaltante, dal RUP responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finaleredazione ai sensi del comma 1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa fidejussoria ai sensi dell'art. 103 c. 6 dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.D.Lgs 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, dell’opera ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibile, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC collaudo o il certificato di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatoriesecuzione assuma carattere definitivo.

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di ultimazionesaldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del responsabile del procedimento, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazioneil termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’art.21 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata previa verifica della regolarità del DURC, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso e dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa fidejussoria ai sensi dell'artdell’art.141, comma 9, del D. Lgs. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, secondo comma del Codice Civile. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ai sensi dell’art. 1666ancorché riconoscibili, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatoriesecuzione assuma carattere definitivo.

Pagamenti a saldo. Il 0.Xx conto finale dei lavori è redatto entro 60 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale è sottoscritto dal direttore di ultimazionelavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della sommail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il 0.Xx conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'Appaltatore edall’appaltatore, per la Stazione appaltantesu richiesta del responsabile del procedimento, dal RUP entro 30 il termine perentorio di 15 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La 0.Xx rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedenteall’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il 0.Xx pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata 5.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC collaudo o il certificato di regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatoriesecuzione assuma carattere definitivo.