Common use of Kary umowne Clause in Contracts

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: za niewykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 1 Umowy lub za nienależyte wykonania umowy w wysokości 0,013 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,Umowy. 32. Oprócz przypadków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,21 % wynagrodzenia umownego bruttowartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad w terminie umownym, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, b) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie przypadku niewykonania umowy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoterminie umownym, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek2 Umowy, 6c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, d) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie dokonania usunięcia usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu w zakresie wykonania obsługi gwarancyjnej w terminie wymienionym w § 5 ust. 3 pkt c). 3. W przypadku, gdy usterka dotyczy jednego komponentu lub wybranych komponentów składających się na daną pozycję przedmiotu zamówienia, wysokość kar umownych wymienionych w ust. 2 liczona będzie od wartości całości danej pozycji zamówienia, określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zapłaty kar umownych, przy czym w przypadku naliczenia kary za opóźnienie w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od potrącenia kar umownych na zasadach ogólnychz faktury za wykonanie umowy. 5. Kary umowne Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieobciążeniu karą umowną. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych realizowania obowiązków wynikających z niniejszej umowyokreślonych niniejszą Umową. 7. Obowiązek dalszego wykonywania prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyuregulowania płatności w terminie. 8. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje rzeczywistych strat, Strony Umowy zastrzegają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumowną: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy 1 - w wysokości 0,010,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, brutto za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy usunięciu wad, usterek, błędów, awarii stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,10,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie liczonego od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowywyznaczonego na usunięcie wad, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu odstąpienie od umowy w przypadkachz przyczyn, o których mowa w § 8 ust.6za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 0,210 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-20202. Strony zgodnie postanawiają, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę że zapłata kary umownej nastąpi w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniakażdą ze Stron. 3. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie, Zamawiający zapłaci może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15względem Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony umowne będą liczone od umowynowych terminów.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumownych: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 przypadku odstąpienia od umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowyz przyczyn, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcęktóre Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 2) w przypadku braku dostawy w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci z tego tytułu karę umowną w wysokości dofinansowania20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 3) w przypadku wykonania części umowy po terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 4) w przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, jakie miał otrzymaćnapraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej brutto (zgodnie z formularzem cenowym) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 12) 2. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaodrębnie i podlegają łączeniu. 3. Zamawiający zapłaci Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 realizowania obowiązków określonych niniejszą umową za wyjątkiem zapisów ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 6. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną kara ta może zostać potrącona z należnej ceny przedmiotu umowy. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z należnej ceny przedmiotu umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych szkody na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa , w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie1. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,0115 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttonetto, o którym mowa w § 10 8 ust. 1 umowy1. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, kara liczona będzie proporcjonalnie do części wynagrodzenia, jakie Wykonawca zatrzymuje (jest mu należne) po wykonaniu prawa odstąpienia, a częścią wynagrodzenia, jakiego nie otrzyma (będzie musiał zwrócić); 42) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa przypadku opóźnienia w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia dostawie Sprzętu w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie wskazanego w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin Zamówieniu Jednostkowym (z wyjątkiem opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez WykonawcęZamawiającego), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 5% wartości konkretnego Zamówienia Jednostkowego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, w stosunku do terminów określonych w § 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dofinansowania0,02 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, jakie miał otrzymaćza każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (z wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego) w dostarczeniu Sprzętu zastępczego w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 4 pkt 4) Umowy. 125) z tytułu niespełnienia w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1, w przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Umowy lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie realizacji Zamówienia lub zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania Umowy lub realizacji Zamówienia. 6) w wyznaczonym przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Zamawiającego terminie dowodówWykonawcę jakichkolwiek informacji, pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia§ 12 Umowy, w innych celach niż określone w Umowie, w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1, za każdy taki przypadek naruszenia. 2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, skutkujących naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemną informację o wysokości naliczonych kar umownych wraz z zastrzeżeniem § 15wezwaniem do ich zapłaty i notą obciążeniową w terminie 7 dni roboczych od otrzymania ww. informacji. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych w tym terminie na rachunek wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej. 4. W przypadku upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie ma prawo do automatycznego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu. 5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyzapłaty kar umownych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Za niezrealizowanie Wskaźników realizacji Umowy Pośrednik Finansowy zobowiązany będzie do zapłacenia, na rzecz Funduszu Funduszy, następujących kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumownych: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu niewykonanie Wskaźnika określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 7 ust. 1 umowypkt 1) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 2% niewykorzystanego Limitu Pożyczki, za każdy dzień opóźnienia,z zastrzeżeniem pkt. III. 3 Metryki Instrumentu Finansowego; 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 7 ust. 1 umowy, za każdy pkt 2) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 2% od różnicy pomiędzy Limitem Pożyczki jaki Pośrednik Finansowy zobowiązany był wykorzystać na dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy,połowy Okresu Budowy Portfela a faktycznie wykorzystanym Limitem Pożyczki na ten dzień; 3) za zgłoszenie niewykonanie Wskaźnika określonego w § 7 ust. 1 pkt 3) Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 2% rzeczywistej średniej wartości udzielonych Jednostkowych za każdą niezrealizowaną Inwestycję określoną Wskaźnikiem; 2. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Menadżera na podstawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 pkt 1) Umowy, lub w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 24 ust. 5 Umowy, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy zapłaty kary umownej w przypadkachwysokości 10% Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentów Finansowych. 3. Kary umowne określone w ust. 1 powyżej są naliczane niezależnie, tzn. w przypadku niezrealizowania przez Pośrednika Finansowego więcej niż jednego Wskaźnika, kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla każdego niezrealizowanego Wskaźnika. 4. Zasady zapłaty przez Pośrednika Finansowego kar umownych zostały określone w Załączniku nr 5 do Umowy – Procedura składania rozliczeń Operacji. 5. Środki wpłacone przez Pośrednika Finansowego z tytułu kar umownych, o których mowa w § 8 ust.69 Umowy, zasilają środki Funduszu Funduszy. 6. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa przekraczającej kwoty kar umownych określonych w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,powyżej. 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia . Menadżer ma prawo do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1wymierzenia kar umownych, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń 1 powyżej w tym zakresieprzypadku, gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela, co najmniej 90%. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumownych: 1) za opóźnienie nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 2 ust. 2 umowy 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia ; 2) za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,010,3 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego ryczałtowego brutto przysługującego za wykonanie danego elementu robót określonego w § 10 ust. 1 umowyharmonogramie, za każdy dzień opóźnienia,; 23) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,10,3 % wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto, wskazanego określonego w § 10 ust. 1 umowy3, ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6zwłoki, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowystosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie; 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych elementów robót ujętych w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych harmonogramie rzeczowo - finansowym lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na ich usunięcie; 5) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,210% wynagrodzenia bruttoryczałtowego brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy. 6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6 – karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 7) 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1 pkt.1 - 5 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwofaktur należnych Wykonawcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwona co Wykonawca wyraża zgodę. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz3. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodówW przypadkach, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę ust.1, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem pokrycia roszczeń wynikających z niewykonania lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15nienależytego wykonania zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne W przypadku, o których którym mowa w ust. 1 pkt 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń i pkt 4 kary umowne mogą być anulowane, jeżeli Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia w tym zakresieterminie określonym w § 2. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru, w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za nieterminowe każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru na tzw. „ratunek” – wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru w trybie „na ratunek” za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 7) Umowy lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowywymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoW przypadku dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 10 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 1 umowy 4) za opóźnienie pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu następstwie realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniazakupu zastępczego. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15przysługujących mu należności. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od Łączna wysokość kar umownych nałożonych na zasadach ogólnychWykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 8 ust. 1 Umowy. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiedochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. umowy poprzez zapłatę kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) zobowiązany jest zapłacić Zamawiającym następujące kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 każdorazowe stwierdzenie nienależytego wykonania obowiązków umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6przez Wykonawcę, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoszczególności w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości, o którym mowa ochrony, utrzymania czystości oraz za nie usunięcie w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wyznaczonym terminie ujawnionych wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, robotach konserwacyjnych - w wysokości 0,25% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 8 ust. 1 2, w przypadku nie dostarczenia kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy. Termin , w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu, liczony będzie od dnia następnego dnia po dniu, w którym upływa termin dostarczenia dokumentu, z zastrzeżeniem, że po upływie 30 dni od dnia upływu terminu ustalonego na usunięcie wad dostarczenie ww. dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z jednoczesnym naliczaniem kary określonej w ust. 2 pkt 7), w przypadku nie dostarczenia dowodów opłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub w przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia, na warunkach określonych § 6 ust. 4 i usterek, 5 umowy, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu, liczony od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin dostarczenia dokumentu, z zastrzeżeniem, że po upływie 30 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie ww. dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z jednoczesnym naliczaniem kary określonej w ust. 2 pkt 7), odrębnie za każdą osobę za każdy dzień, w którym osoba wykonująca czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, wykonywała przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę, w wysokości 300 zł, odrębnie za każdą osobę za każdy dzień, w którym osoba wykonująca czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, wykonywała przedmiot umowy z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6) -8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za odstąpienie pracę, w wysokości 300 zł, odrębnie za każdą osobę - za każdy stwierdzony przypadek ponoszenia przez osobę, wykonującą czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją umowy, o których mowa w § 2 ust. 16, w wysokości 300 zł, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 - w wysokości 5 10 % wartości umowy brutto określonej umowy, o której mowa w § 10 8 ust. 11 umowy. Kary umowne będą sumowane w okresach miesięcznych, naliczane i potrącane przez poszczególnych Zamawiających na podstawie not obciążeniowych. Zamawiający wezwą Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający: pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z zastrzeżeniem § 15wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm. 4), zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”. Nota obciążeniowa może zostać przesłana/dostarczona elektronicznie na adres Wykonawcy: ………………………….., w formacie pdf., za potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający zastrzega sobie będzie miał prawo dochodzenia dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5, w przypadku gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. Strony zastrzegają, że kar umownych można żądać także w przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej. Kary umowne zastrzeżone w niniejszym § 9 będą płatne za rzecz Zamawiających zgodnie z kluczem podziału, o których którym mowa w § 8 ust. 2 4, chyba że Zamawiający może potrącić zgodnie wskażą Wykonawcy inny klucz podziału, który będzie miał zastosowanie w przypadku naliczania danej kary umownej. Każdy z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata Zamawiających ma prawo żądać zapłaty należnej mu części kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony niezależnie od umowypozostałych Zamawiających.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, przysługiwać będzie kara umowna od Sprzedającego: a. za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie zwłoki w wykonaniu całości wykonywaniu lub dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttobrutto Sprzedającego, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy, dostarczonego po upływie umownego terminu, 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), b. za każdy dzień opóźnienia zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, wykonywaniu lub dostarczeniu części przedmiotu umowy - w wysokości 0,20,1% wartości brutto części zamówienia, dostarczonego przez Sprzedającego po upływie umownego terminu, obliczonego na podstawie oferty Sprzedającego. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy przez Sprzedającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Sprzedającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 4 ust 1 umowy. 3. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Sprzedającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Sprzedającego w wysokości 15 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 4 ust 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od potrącenia naliczonych kar umownych na zasadach ogólnychz wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający Sprzedający nie może potrącić bez zgody Zamawiającego zwolnić się z każdej faktury wystawionej obowiązku wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiezapłatę kary umownej. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z postanowieniami niniejszej umowy, zapytania ofertowego i ofertą złożoną przez Sprzedającego. 7. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia przez strony od umowyumowy w terminie 14 dni od dnia przekazania Sprzedającemu wezwania do zapłaty ostatniej z naliczonych kar.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyumowy poprzez zapłatę kar umownych: a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, w wysokości 0,3% wartości netto Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust 3 pkt a za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym upływa termin realizacji prac projektowych i uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (o którym mowa w § 5 ust 1 zdanie ostatnie); b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym upływa termin realizacji całości Przedmiotu Umowy (o którym mowa w § 5 ust 1 zdanie pierwsze) c) w przypadku nieuzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu po wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w § 5 ust 1 i 2 w wysokości 20% wartości netto Etapu IV realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust 3 pkt d, d) w przypadku naruszenia terminów dotyczących usunięcia wad, niezgodności lub braków któregokolwiek z etapów realizacji Przedmiotu Umowy stwierdzonych w toku odbiorów, o których mowa w § 7 Umowy albo wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. 2e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, f) w przypadku naruszenia wymogów określonych w § 3 ust 3, tj. nie zapewnienia obecności na spotkaniu roboczym osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedłożeniu na nim wymaganych materiałów w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek; g) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane obejmujące prace remontowe i zabezpieczające Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1., za każdy taki stwierdzony przypadek. Wysokość kar umownych naliczonych z tego tytułu nie może być wyższa niż 3% wynagrodzenia neto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, h) W związku z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert, w przypadku zadeklarowania dłuższego terminu gwarancji na wykonane roboty budowlane niż bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego minimalne okresy gwarancji opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za niedotrzymanie tego zobowiązania w postaci niewystawienie odpowiedniej karty gwarancyjnej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego netto określonego w § 10 6 ust. 1 umowy, Umowy za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego zadeklarowany, a nie ujęty w § 2 ust. 1 umowy,karcie gwarancyjnej rok4. 3i) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6z Podwykonawcą, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za stosunku do którego występuje opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku liczony do terminu wyznaczonego dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na usunięcie wadrzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę, 5j) za opóźnienie nieprzedłożenie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie terminie siedmiu dni od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z zawarcia umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianękażdy dzień opóźnienia, 10k) z tytułu braku za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymaćtaki przypadek. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: za niewykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 1 Umowy lub za nienależyte wykonania umowy w wysokości 0,013 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,Umowy. 32. Oprócz przypadków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,21 % wynagrodzenia umownego bruttowartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad w terminie umownym, o którym mowa w § 10 4 ust. 11 Umowy, b) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie przypadku niewykonania umowy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoterminie umownym, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek2 Umowy, 6c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, d) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie dokonania usunięcia usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu w zakresie wykonania obsługi gwarancyjnej w terminie wymienionym w § 5 ust. 3 pkt c). 3. W przypadku, gdy usterka dotyczy jednego komponentu lub wybranych komponentów składających się na daną pozycję przedmiotu zamówienia, wysokość kar umownych wymienionych w ust. 2 liczona będzie od wartości całości danej pozycji zamówienia, określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zapłaty kar umownych, przy czym w przypadku naliczenia kary za opóźnienie w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od potrącenia kar umownych na zasadach ogólnychz faktury za wykonanie umowy. 5. Kary umowne Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieobciążeniu karą umowną. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych realizowania obowiązków wynikających z niniejszej umowyokreślonych niniejszą Umową. 7. Obowiązek dalszego wykonywania prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyuregulowania płatności w terminie. 8. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje rzeczywistych strat, Strony Umowy zastrzegają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu karę umowną w przysługuje prawo żądania od Inwestora Zastępczego zapłaty następujących przypadkach i w wysokościachkar umownych: 1a) w przypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn za opóźnienie które Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność - w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 7 ust. 1 niniejszej umowy, b) w przypadku braku obecności na miejscu prowadzenia robót, któregokolwiek inspektora nadzoru, z częstotliwością o której mowa w § 3 ust. 9 -12 i ust. 14 - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony brak tej osoby, c) w przypadku braku przedłożenia „raportu kwartalnego”, o którym mowa § 3 ust. 17 – w wysokości 50 zł . za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2d) za opóźnienie przekroczenie terminu zakończenia umowy określonego w wykonaniu całości przedmiotu umowy § 6 ust. 3, w wysokości 0,10,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy7 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3e) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachz tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 8 ust.6, 9 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo 7 ust.1, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienianaruszenia zasad. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku Inwestorowi Zastępczemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 20% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1. 4. Każdej ze Stron odstępującej od umowy brutto określonej przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony – w przypadkach opisanych w § 10 ust.4, a Zamawiającemu także w przypadkach określonych w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem 5 – karą umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 15.7 ust.1 45. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 7. Zapłata przez Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie nie zwalnia go z realizowania obowiązków określonych Umową. 8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145 ze zm.). 10. Jeżeli Inwestor Zastępczy nie zapłaci kary w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego mu wynagrodzenia. 11. Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowynależnego mu wynagrodzenia.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokości 0,5% wartości brutto kwoty określonej w wysokościach:§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 1) za opóźnienie 2. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej któregokolwiek etapu wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w stosunku wysokości 0,25% wartości netto danego etapu robót określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zrzeka się prawa do terminu określonego dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie. 3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,04% wartości brutto kwoty określonej w § 2 3 ust. 2 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,0120% wynagrodzenia umownego bruttowartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wskazanego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z przysługującego mu wynagrodzenia, jeśli wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowybędzie mniejsza od naliczonych kar umownych. 8. Termin W przypadku opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwoodsetki ustawowe. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian . W przypadku opóźnienia w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu przekazaniu terenu budowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 0,01% wartości umowy brutto kwoty określonej w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 157 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy. 410. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu robót Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy 11. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu odbioru robót Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu, o którym mowa w § 13 ust. 7 niniejszej umowy 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnychumownych. 513. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 14. W zakresie kar umownych stosuje się treść uchwały Sądu Najwyższego z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowydnia 6 listopada 2003 r. III CZP 61/3 Biuletyn S.N. 2003/11/5.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe W przypadku niewykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia jest uprawniony do samodzielnego wykonania świadczenia lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowypowierzenia wykonania świadczenia podmiotowi trzeciemu, i obciążenia wszelkimi związanymi z tym kosztami Przyjmującego zamówienie. 2. Wykonawca Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników badań wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w innych jednostkach świadczących usługi tożsame z objętymi przedmiotem umowy. W razie wykazania nienależytej jakości badań, Udzielający zamówienia jest uprawniony do obciążenia Przyjmującego zamówienie kosztami usługi weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Przyjmujący zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną na rzecz Udzielającego zamówienia kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie odmowę lub uchylanie się od przeprowadzenia kontroli, o której mowa w wykonaniu dokumentacji projektowej § 6 ust. 20 lub ust. 21, albo stwierdzenie w stosunku do terminu określonego jej wyniku jakichkolwiek naruszeń przepisów ustawowych lub postanowień umownych – 10.000,00 zł, 2) w razie konieczności wykonania przez Udzielającego zamówienia badań samodzielnie/za pomocą podmiotu trzeciego na skutek niewykonania zleconego badania przez Przyjmującego zamówienie – 500,00 zł (niezależnie od tego Udzielający zamówienia kosztami wykonania badania zastępczego obciąży Przyjmującego zamówienie, zgodnie z treścią ust. 1), 3) za każdy dzień opóźnienia w terminach wskazanych w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto14,15, wskazanego w § 10 3 ust. 1 umowy2 , za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w 11,12,13,15i § 2 9 ust. 1 umowy2 – 1.000,00 zł, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) w razie rozwiązania umowy (za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Przyjmującego zamówienie – 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości brutto umowy brutto określonej w § 10 5 ust. 1. 5) za niedotrzymanie terminów realizacji Przedmiotu umowy w zakresie serologii grup krwi i transfuzjologii, z zastrzeżeniem § 15określonych w Załączniku nr 1a. Przyjmujący Zamówienie obniży cenę o 50 % dla badania wykonanego powyżej określonego czasu. 6) za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotów umowy o + 10 % wymaganego czasu określonego w załączniku nr 1a. Przyjmujący Zamówienie może obniżyć o 50% cenę tego badania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyStrony postanawiają, niezależnie od iż łączna wysokość kar umownych na zasadach ogólnychz tytułu jednego rodzaju naruszenia nie może przekroczyć 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej Udzielający zamówienia ma prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiePrzyjmującego zamówienie przewyższa wysokość kary umownej. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumownych: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowyz przyczyn, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcęktóre Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci 1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, nie więcej niż 20% ceny, 3) w przypadku niedotrzymania terminów napraw lub wymiany sprzętu na wolny od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 32. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 20% wartości umowy ceny brutto określonej w § 10 3 ust. 1, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z zastrzeżeniem § 15każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 4. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne Uiszczanie powyższych kar umownych, za wyjątkiem kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1) albo w ust. 2 Zamawiający może potrącić nie zwalnia Wykonawcy z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieobowiązków umownych. 6. Zapłata Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 8. W przypadku niezapłacenia kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie w terminie wskazanym w zawiadomieniu o obciążeniu karą umowną Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ceny. 9. W przypadku braku możliwości lub prawnej dopuszczalności potrącenia kary z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyceny należnej Wykonawcy, będą one dochodzone na zasadach ogólnych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Strony ustalają odpowiedzialność za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyumowy przez zapłatę kary umownej. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,011 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowywartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnieniazwłoki w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad w terminie umownym, o którym mowa w § 4 ust. 11 Umowy, 2b) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,10,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, 3) Umowy, za zgłoszenie do odbioru przedmiotu każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoterminie umownym, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad2 Umowy, 5c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, d) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nie dokonania usunięcia usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu w zakresie wykonania obsługi gwarancyjnej w terminie wymienionym w § 5 ust. 3 pkt c). 3. W przypadku, gdy usterka dotyczy jednego komponentu lub wybranych komponentów składających się na daną pozycję przedmiotu zamówienia, wysokość kar umownych wymienionych w ust. 2 liczona będzie od wartości całości danej pozycji zamówienia, określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zapłaty kar umownych, przy czym w przypadku naliczenia kary za zwłokę w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od potrącenia kar umownych na zasadach ogólnychz faktury za wykonanie umowy. 5. Kary umowne Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieobciążeniu karą umowną. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych realizowania obowiązków wynikających z niniejszej umowyokreślonych niniejszą Umową. 7. Obowiązek dalszego wykonywania prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyuregulowania płatności w terminie. 8. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje rzeczywistych strat, Strony Umowy zastrzegają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Strony ustalają odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub nienależyte wykonanie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego Protokołem wadliwej usługi (załącznik nr 3 do umowy). 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i w wysokościachprzypadkach: 1) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 2) za każdorazowe uchybienie w należytym wykonaniu obowiązków wynikających z umowy - inne niż określone w ust. 3,4,5,6 niniejszego paragrafu - w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 3) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej wszelkich zobowiązań wynikających z treści umowy, w stosunku do terminu szczególności za opóźnienie w przedstawieniu harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 24) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoterminie realizacji harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 6 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wadzwłoki, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, przedmiotu umowy w wysokości 0,20,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 10 6 ust. 1 umowy. Termin 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony będzie licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterekuzgodnionego pomiędzy Stronami lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 6) za odstąpienie od każdy stwierdzony przypadek uczestnictwa w realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron osoby niezgodnej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zadeklarowaną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego ofercie, za którą Wykonawca otrzymał w § 10 ustpostępowaniu punkty w dodatkowym kryterium oceny ofert lub brak uczestnictwa ww. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom osoby w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z realizacji umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu mimo jej zmian zadeklarowania w ofercie – kara umowna w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniabrutto. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy Kary umowne podlegają kumulacji i stają się wymagalne z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczeń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychZa wszelkie straty w mieniu Zamawiającego powstałe w czasie i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca będzie ponosił względem Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą. Wszelkie szkody potwierdzone zostaną protokołem i będą stanowić podstawę wystawienia stosownej noty obciążeniowej. 5. Kary umowne o których mowa Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w ustwezwaniu do zapłaty tj. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń nocie obciążeniowej, w tym zakresieterminie 14 dni od daty jej doręczenia. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez Niezależnie od naliczonych i pobranych kar umownych strony od umowymają prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Strony umowy zastrzegają sobie prawo naliczania dochodzenia kar umownych za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttozakończenia, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 1; 2) za niezgodne z warunkami umowy lub częściowe wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia niewykonania pracy do dnia jej właściwego wykonania; 3) za zwłokę w usunięciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany, w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia; 4) za opóźnienie niewyposażenie personelu skierowanego do wykonywania prac w usunięciu wad przedmiotu umowyubranie ochronne z logo (nazwą firmy) Wykonawcy, o których mowa w wysokości 0,1 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 8 ust.6 pkt4 ust. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,wystąpienia uchybienia; 5) za opóźnienie wykonywanie prac w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnieniaterenie przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy; 7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 15 10 % wynagrodzenia ogólnej wartości brutto określonego Przedmiotu umowy, określonej w § 10 4 ust. 1 2 niniejszej umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości od Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego tytułem naprawienia szkody w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15przekraczającej wartość naliczonej Wykonawcy kary umownej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata Potrącenie kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających dokończenia robót, ani z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających zobowiązań umownych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumownych: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 5 ust. 2 umowy 1-7 lub terminów określonych w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego bruttoHRZ, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego określonego w § 10 6 ust. 1 umowy1, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego zwłoki, za każdy termin którego zwłoka dotyczy; 2) w § przypadku niedochowania obowiązku poufności w wysokości 2 ust. 1 umowy,000,00 zł brutto za każdy ujawniony przypadek; 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w całości lub części przez którąkolwiek ze stron Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy, w wysokości 15 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 6 ust. 1; 4) z tytułu nienależytego wykonywania umowy, w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1- 3 – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/naruszenia warunków umowy. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w wymoguterminie 7 dni od daty jej doręczenia. Niezłożenie przez Wykonawcę Notę obciążeniową, uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres Wykonawcy: w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodówformacie pdf. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego wyżej, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienianależności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający pokryje dokonując ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 niniejszej umowy, nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia określonego w § 10 6 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, w tym spowodowane wyłączną winą Zamawiającego lub wynikają z siły wyższej, o której mowa w § 9. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Instytucja naliczy Wykonawcy kary umowne, za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną , płatne po wystawieniu noty obciążeniowej przez Instytucję w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) przypadkach: za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminie dostawy, względem terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy Umowie – w wysokości 0,010,1% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień roboczy pozostawania w opóźnieniu, za pierwszą dostawę samochodu niezgodnego z umową lub z wadami - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto. z tytułu opóźnienia Wykonawcy, wskazanego w § 10 ust. 1 umowystosunku co do każdego z terminów określonych w Warunkach Gwarancji, Instytucja naliczy kary umowne w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie pozostawania w wykonaniu całości przedmiotu umowy opóźnieniu, z tytułu opóźnienia Wykonawcy w udostępnieniu na czas naprawy gwarancyjnej samochodu zastępczego Instytucja naliczy kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego pozostawania w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachopóźnieniu, o których mowa w § 8 ust.6z tytułu niewykonania Umowy przez Wykonawcę, w wysokości 0,210% wynagrodzenia umownego wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 10% wartości przedmiotu umowy brutto. Podstawą naliczania kar umownych jest wartość brutto wynagrodzenia brutto określonego o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyprzewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: a) za niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 3b lub w art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i przepisów wykonawczych do tej ustawy, wyliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, b) w przypadku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie i załącznikach do niej, w tym także za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu dostarczenie prawidłowo wystawionego dokumentu PZ – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w §6 ust. 2 umowy – za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wykonania danej usługi, c) w przypadku naruszenia obowiązków umownych określonych w niniejszej umowie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w §6 ust. 2 za każdy przypadek takiego naruszenia, d) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w §1 ust. 9 umowy. 2, przez co oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w powołanym §1 ust. 9, okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w wysokościach:trakcie realizacji zamówienia wymienione w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy, 1e) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w §4 ust. 4 pkt 7 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za opóźnienie każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o podstawie stosunku pracy powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy, f) w wykonaniu dokumentacji projektowej przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w stosunku §1 ust. 10 niniejszej umowy w odniesieniu do terminu określonego pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 2 1 ust. 9 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 10 umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w §6 ust. 2 umowy umowy, g) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 11 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01100,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie, nie była zatrudniona na podstawie stosunku pracy, licząc od terminu wskazanego w §1 ust. 11 umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawcę – jednakże łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego bruttokwoty brutto określonej w §6 ust. 2 umowy, h) w przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do której Zamawiający wymaga, aby osoba je wykonująca została zatrudniona na podstawie stosunku pracy, a w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona podstawie stosunku pracy, licząc od terminu wskazanego w § 10 4 ust. 1 4 pkt 10 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawcę, poprzez przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na podstawie stosunku pracy – jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3i) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w §11 ust. 4 umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w § 6 ust. 2 za zgłoszenie do odbioru przedmiotu każdy przypadek takiego naruszenia, j) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w przypadkach§6 ust. 2 umowy. 2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4lit. a) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2– i), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnieniaktórą może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, w wysokości 0,2stanowi maksymalnie 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 §6 ust. 1 2 niniejszej umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy Kary umowne stają się wymagalne z przyczyn leżących po stronie chwilą powstania podstawy ich naliczenia, a wysokość tych kar i termin zapłaty ustalany będzie przez Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15nocie księgowej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyKary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od kar umownych tzn. Wykonawca wyraża zgodę na zasadach ogólnychkompensatę wzajemnych rozliczeń. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w tym zakresieKodeksie cywilnym. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac całego przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne. Łączna wysokość kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu uwzględniając również kary z poprzednich paragrafów, których może dochodzić każda ze stron wynosi do 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach wypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,Wykonawca zapłaci kary umowne: 2a) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, realizacji robót budowlanych w wysokości 0,20,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 5 ust. 1 umowy1, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto. b) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. Termin 1, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto. c) za opóźnienia liczony będzie w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterekokreślonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, 6d) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za odstąpienie przedmiot umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego e) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. f) Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niewykonane zobowiązania w terminie - jeżeli doprowadziło to do odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w faktury za wykonane prace. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ustszkody. 6. 1 umowy,W ramach robót budowlanych Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: 7a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,umownego. 8) z tytułu b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane budowlane, lub projektu jej zmian zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo.0,5% wynagrodzenia umownego 9c) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zmiany w wysokości 5 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,umownego. 10d) z tytułu braku brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 w wysokości 5 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymaćumownego. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w z następujących przypadkach i w wysokościachtytułów: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej razie opóźnienia w stosunku do terminu określonego przekazaniu kodu aktywacyjnego, o którym mowa w § 2 §4 ust. 2 3 umowy – w wysokości 0,011% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia,, z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy; 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu razie opóźnienia w przeprowadzeniu procedury gwarancyjnej, o którym mowa w §6 ust. 4 umowy - w wysokości 0,11% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 , z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy,; 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu niewykonania umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6– Zamawiającemu przysługuje, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttozależności od wyboru Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowyprawo do: 4a) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/10% wartości brutto umowy, lub b) rozwiązania umowy w wymogucałości w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 2. Niezłożenie Zamawiający rozwiąże umowę przez Wykonawcę złożenie oświadczenia Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaformie pisemnej. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną Umowa zostanie uznana za niewykonaną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przypadku: 1) opóźnienia w wysokości 5 przeprowadzeniu procedury gwarancyjnej, gdy kara umowna osiągnie 10% wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1umowy, z zastrzeżeniem § 15lub 2) upłynięcia dwukrotności terminu przewidzianego na przekazanie kodu aktywacyjnego, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji umowy. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności. 5. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieuzupełniającego. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy, strony umowy są zobowiązane do dopełnienia obowiązku informowania oraz potwierdzenia okoliczności z obowiązku wykonania prac tym związanych na zasadach wynikających z umowy lub jakichkolwiek przepisów art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych obowiązków chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 z późn. zm.). 7. W przypadku wskazanym w ustępie poprzedzającym możliwość dochodzenia i potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy może zostać ograniczona na zasadach wynikających z niniejszej umowyart. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,011 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowywartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnieniazwłoki w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad w terminie umownym, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, 2b) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,11 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, 3) Umowy, za zgłoszenie do odbioru przedmiotu każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoterminie umownym, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, c) w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowyUmowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 4d) w wysokości 0,5 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przypadku nie dokonania usunięcia usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu umowy, o których mowa w zakresie wykonania obsługi gwarancyjnej w terminie wymienionym w § 8 ust.6 pkt5 ust. 3 lit. c). 2). W przypadku, za każdy dzień opóźnienia gdy usterka dotyczy jednego z komponentów składających się na daną pozycję przedmiotu zamówienia, wysokość kar umownych wymienionych w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony liczona będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wartości jednostkowej brutto tego komponentu, wykazanej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego danej pozycji przedmiotu zamówienia, określonej w § 10 ust. 1 załączniku nr 2 do niniejszej umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną wezwie pisemnie Wykonawcę do zapłaty kar umownych, przy czym w przypadku odstąpienia od naliczenia kary za opóźnienie w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1faktury za wykonanie umowy, z zastrzeżeniem § 15wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od kar umownych na zasadach ogólnychdaty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych realizowania obowiązków wynikających z niniejszej określonych niniejszą Umową. 6. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje rzeczywistych strat, Strony Umowy zastrzegają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 7. Łączna wartość kar umownych możliwych do naliczenia i dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy1 Umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących przypadkach i w wysokościachtytułów: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,Zamawiający: 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 10 % wartości umowy całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonej (dla danej części zamówienia. b) za zwłokę Zamawiającego w realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy: odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 2. Wykonawca: a) za zwłokę Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 10 4 ust. 12 lit a) i b) umowy, z zastrzeżeniem § 15w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (dla danej części zamówienia) za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto (dla danej części zamówienia) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §5 ust. 6 umowy. 4c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 11 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (dla danej części zamówienia), d) w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 6 w określonym w § 2 ust. 6 terminie, Zamawiający zastrzega sobie naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu tego dokumentu. 3. Strony zachowują prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Kary umownej za zwłokę nie nalicza się za okres wskazany w § 5 ust. 4, niezależnie od kar umownych tj. za okres niezbędny Zamawiającemu na zasadach ogólnychsprawdzenie wykonanego operatu. 5. Kary umowne W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których który mowa w ust. 2 3, Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiewystawi notę obciążeniową. 6. Zapłata Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia w danej części, o którym mowa w § 6 umowy. 7. W przypadku odstąpienia od umowy zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 8. Wszelkie przewidziane postanowieniami umowy kary umownej są od siebie niezależne i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości, także w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. 9. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyzapłaty kar umownych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust.1 umowy lub w przypadku, gdy wymieni dostawy wadliwe na wolne od wad po terminie wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia wad lub nie dokona wymiany, będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości równowartości 0,5% kwoty brutto określonej w §5 ust.1, za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowykażdy dzień zwłoki. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 1) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy lub opóźni jej wykonanie ze swojej winy powyżej 3 dni w stosunku do terminów określonych w §2 ust.1, 2) Wykonawca nie wymieni dostaw wadliwych na wolne od wad lub jest w zwłoce z wymianą powyżej 2 dni w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego, 3) przedmiot dostawy jest niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Szczegółowym Zakresie Przedmiotu Zamówienia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości równowartości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15ust.1 niniejszej umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie może odstąpić od kar umownych na zasadach ogólnychumowy w terminie 10 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia. Odstąpienie wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej. 5. Kary Kwoty kar umownych, związanych z odstąpieniem od umowy są płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionych szkód. 7. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym stanowi §5 ust.1 niniejszej umowy. 8. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy w ustalonym terminie, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone akumulatory żelowe na warunkach określonych w kodeksie cywilnym na okres 24 miesięcy. 2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. 3. W przypadku niezgodności dostarczonego asortymentu z przedmiotem umowy, określonym w §1 ust.2, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustust.3, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu 5 dni, liczonych od dnia wykonania dostawy. 5. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń W przypadku, gdy dostarczony asortyment ma wady, których nie można było stwierdzić w tym zakresiemomencie odbioru dostawy, Wykonawca odbierze uszkodzone produkty własnym transportem, na własny koszt, w ciągu 3 dni, liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z Zawiadomienie, o którym mowa w ust.5 przesłane zostanie faksem, na numer ……………………… (numer faksu wykonawcy) bądź adres poczty elektronicznej: ……………………………………. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.5, Wykonawca dostarczy nowe produkty (pozbawione wad) w ciągu 5 dni, liczonych od dnia odbioru wadliwego asortymentu. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu niniejszej umowy, w szczególności zmian stawek podatku VAT. 2. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyWszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto1 niniejszej umowy, wskazanego w § 10 z zastrzeżeniem ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,2-3 poniżej kształtujących kary umowne odmiennie dla wymienionych tam przypadków. 2) . Wykonawca umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachniedotrzymanie terminów, o których mowa w § 8 ust.63 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 3 i w § 10 ust. 1 2 niniejszej umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,21 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 niniejszej umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo , liczoną za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) rozpoczęty dzień opóźnienia, osobno dla opóźnienia w dochowaniu każdego z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaterminów. 3. Zamawiający Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5 20% wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 151 niniejszej umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający na podstawie noty obciążeniowej potrąci kary umowne z wynagrodzenia, na które została wystawiona faktura VAT stanowiąca rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6. Zapłata lub potrącenie kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od realizacji przedmiotu umowy. 7. Kary umowne określone w ust. 1 - 3 powyżej mogą być dochodzone łącznie.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe W przypadku niewykonania w terminie zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia jest uprawniony do samodzielnego wykonania świadczenia lub nienależyte powierzenia wykonania świadczenia podmiotowi trzeciemu (wykonanie przedmiotu umowyzastępcze), i obciążenia wszelkimi związanymi z tym kosztami Przyjmującego zamówienie. 2. Wykonawca Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników badań wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w innych jednostkach świadczących usługi tożsame z objętymi przedmiotem umowy. W razie wykazania nienależytej jakości badań, Udzielający zamówienia jest uprawniony do obciążenia Przyjmującego zamówienie kosztami usługi weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Przyjmujący zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną na rzecz Udzielającego zamówienia kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie odmowę lub uchylanie się od przeprowadzenia kontroli, o której mowa w wykonaniu dokumentacji projektowej § 6 ust. 20 lub ust. 21, albo stwierdzenie w stosunku do terminu określonego jej wyniku jakichkolwiek naruszeń przepisów ustawowych lub postanowień umownych – 10.000,00 zł, 2) w razie konieczności wykonania przez Udzielającego zamówienia badań samodzielnie/za pomocą podmiotu trzeciego na skutek niewykonania zleconego badania przez Przyjmującego zamówienie – 500,00 zł (niezależnie od tego Udzielający zamówienia kosztami wykonania badania zastępczego obciąży Przyjmującego zamówienie, zgodnie z treścią ust. 1), 3) za każdy dzień opóźnienia w terminach wskazanych w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto16,17, wskazanego w § 10 3 ust. 1 umowy2, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w 11,12,13,15 i § 2 9 ust. 1 umowy2 – 1.000,00 zł, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) w razie rozwiązania umowy (za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 Przyjmującego zamówienie – 5% wartości brutto umowy brutto określonej w § 10 5 ust. 1. 5) za niedotrzymanie terminów realizacji Przedmiotu umowy w zakresie serologii grup krwi i transfuzjologii, z zastrzeżeniem § 15określonych w Załączniku nr 1. Przyjmujący Zamówienie obniży cenę o 50 % dla badania wykonanego powyżej określonego czasu. 6) za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotów umowy o + 10 % wymaganego czasu określonego w załączniku nr 1. Przyjmujący Zamówienie może obniżyć o 50% cenę tego badania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyStrony postanawiają, niezależnie od iż łączna wysokość kar umownych na zasadach ogólnychz tytułu jednego rodzaju naruszenia nie może przekroczyć 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej Udzielający zamówienia ma prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiePrzyjmującego zamówienie przewyższa wysokość kary umownej. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Łączna wysokość kary umownej dla Usługi, która nie była świadczona lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowybyła świadczona z naruszeniem postanowień Umowy, nie może być wyższa niż równowartość wszystkich opłat należnych OSD z tytułu świadczenia takiej Usługi przez trzy miesiące. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Strona nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli zdarzenie będące podstawą do naliczenia kar umownych było spowodowane działaniem lub zaniechaniem drugiej Strony. 3. OSD zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OK kar umownych w następujących przypadkach i przypadkach: a) W odniesieniu do Usług Dostępowych: i. w wysokościachprzypadku niedotrzymania daty aktywacji Usługi – 10% opłaty jednorazowej określonej dla danej Usługi za każdy dzień zwłoki, jednakże łącznie nie więcej niż kwota wskazana w ust. 1; ii. w przypadku, kiedy Czas Usunięcia Awarii przekroczy 24 godziny – 5% opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte 24 godziny Czasu Usunięcia Awarii powyżej 24 godzin, przy czym łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekraczać kwoty, o której mowa w ust. 1; iii. niedotrzymanie parametru RDU (parametr rozliczany w okresach rocznych): 1. niedotrzymanie parametru RDU określonego w Części II § 7 ust. 1 Umowy – 0,2 % opłaty miesięcznej za każdą godzinę niedotrzymania parametru; godzinę rozpoczętą liczy się za pełną godzinę, przy czym łączna wysokość kary z tego tytułu w danym roku nie może przekraczać wysokości określonej w ust. 1 powyżej. b) W odniesieniu do Usług Dosyłowych: i. niedotrzymania terminu aktywacji Usługi: 1) za opóźnienie . od 1 do 15 dni – 50% opłaty instalacyjnej, 2. powyżej 15 dni – 100% opłaty instalacyjnej, ii. usunięcia Awarii z opóźnieniem: 1. niedotrzymanie parametrów jakościowych CUA określonych w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w Części II § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 7 ust. 1 umowyUmowy – 0,8 % opłaty miesięcznej za każdą godzinę niedotrzymania parametrów; godzinę rozpoczętą liczy się za pełną godzinę, przy czym łączna wysokość kary z tego tytułu w danym miesiącu nie może przekraczać wysokości określonej w ust. 1 powyżej; iii. niedotrzymanie parametru RDU (parametr rozliczany w okresach rocznych): 1. niedotrzymanie parametru RDU określonego w Części II §7 Umowy – 0,4 % opłaty miesięcznej za każdą godzinę niedotrzymania parametru; godzinę rozpoczętą liczy się za pełną godzinę, przy czym łączna wysokość kary z tego tytułu w danym roku nie może przekraczać wysokości określonej w ust. 1 powyżej. c) Nieudostępnienia pomieszczeń w celu wykonania prac eksploatacyjnych przez OK – 1/30 (jedną trzydziestą) opłaty miesięcznej za kolokację za każdą godzinę zwłoki; godzinę rozpoczętą liczy się za pełną godzinę, przy czym łączna wysokość kary z tego tytułu w danym miesiącu nie może przekraczać wysokości określonej w ust. 1 powyżej,przy czym OK może żądać od OSD wprowadzenia do Umowy dodatkowych kar umownych za inne zdarzenia. 4. OK obowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz OSD w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu elementów Infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci POPC stosownie do postanowień Części I §7 pkt 7.4 ust. 3 -5 Umowy – w wysokości 2/30 (dwóch trzydziestych) opłaty miesięcznej za korzystanie z Usługi będącej przedmiotem danego Zamówienia za każdy dzień opóźnienia,opóźnienia w zwrocie elementów Infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci POPC związanych ze świadczeniem Usługi, przy czym nie więcej niż równowartość wartości rynkowej danego elementu Infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci POPC. Jeżeli opóźnienie nastąpiło z winy OSD, OSD jest zobowiązany do zapłaty OK kary umownej określonej w zdaniu poprzedzającym. 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust5. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachW przypadku wykorzystywania przez OK Sieci POPC niezgodnie z warunkami, o których mowa w Części I § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy7 Umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku OK zobowiązany będzie do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zapłaty na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę rzecz OSD kary umownej w wysokości 1000 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiekażde naruszenie. 6. Zapłata W przypadku wykorzystywania przez OK Sieci POPC niezgodnie z przeznaczeniem powodującego zakłócenia lub uszkodzenie Sieci POPC lub infrastruktury telekomunikacyjnej innych użytkowników Sieci POPC lub w przypadku dokonania istotnych zmian lub przeróbek w zakresie Sieci POPC przez OK bez uprzedniej pisemnej zgody OSD, OK zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz OSD kary umownej w wysokości 10 000 zł za każde takie zdarzenie. 7. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia przez Wykonawcę OK Awarii, OK zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz OSD kary umownej w wysokości 70 zł za każde takie zgłoszenie. 8. W przypadku naruszenia przez OSD tajemnicy przedsiębiorstwa OK, OSD zobowiązany będzie do zapłaty OK kary umownej w wysokości 10. 000 zł za każde takie naruszenie. 9. W przypadku naruszenia przez OK tajemnicy przedsiębiorstwa OSD, OK zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz OSD kary umownej w wysokości 10. 000 zł za każde takie naruszenie. 10. W przypadku nieprawidłowego użytkowania ONT OSD, t.j. w przypadku stwierdzenia : a) jakiejkolwiek ingerencji przez OK lub jej potrącenie osoby trzecie w działanie ONT OSD, b) samowolnej naprawy ONT OSD dokonanej przez Zamawiającego OK lub inną nieuprawnioną osobę, c) zniszczenia ONT OSD powstałego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony przyczyn niezależnych od umowy.OSD,

Kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego niewykonania umowy Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych może naliczyć Wykonawcy karę umowną: a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyktóre odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1b) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za opóźnienie oraz liczby miesięcy w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6okresie realizacji Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoktórych nie dopełniono obowiązku, o którym mowa w § 10 §5 ust. 1 umowy1. Kara jest obliczana za każdą osobę wykonującą czynności w zakresie realizacji zamówienia, która nie została zatrudniona zgodnie z §5 ust. 1. 4) za opóźnienie 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w usunięciu wad przedmiotu umowycałości poniesionej szkody, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnieniawysokości poniesionej szkody, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniatym kwoty utraconych korzyści. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w czasie jej trwania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie odstąpienia od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa umowy jeżeli Wykonawca utraci niezbędne zezwolenia w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: za niewykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 1 Umowy lub za nienależyte wykonania umowy w wysokości 0,013 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,Umowy. 32. Oprócz przypadków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,21 % wynagrodzenia umownego bruttowartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad w terminie umownym, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, b) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie przypadku niewykonania umowy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoterminie umownym, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek2 Umowy, 6c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, d) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie dokonania usunięcia usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu w zakresie wykonania obsługi gwarancyjnej w terminie wymienionym w § 5 ust. 3 pkt c). 3. W przypadku, gdy usterka dotyczy jednego komponentu lub wybranych komponentów składających się na daną pozycję przedmiotu zamówienia, wysokość kar umownych wymienionych w ust. 2 liczona będzie od wartości całości danej pozycji zamówienia, określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zapłaty kar umownych, przy czym w przypadku naliczenia kary za opóźnienie w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od potrącenia kar umownych na zasadach ogólnychz faktury za wykonanie umowy. 5. Kary umowne Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieobciążeniu karą umowną. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych realizowania obowiązków wynikających z niniejszej umowyokreślonych niniejszą Umową. 7. Obowiązek dalszego wykonywania prac Jeżeli kwota kar umownych nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowypokryje rzeczywistych strat, Strony Umowy zastrzegają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu każdy dzień, w którym nie zrealizuje obowiązku dostawy wynikającej umowy, po terminie wskazanym w par. 1 ust. 1, karę umowną w wysokości 50 zł brutto za dzień zwłoki. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,011% wynagrodzenia umownego bruttowartości brutto sprzętu, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, którego dotyczyć będzie zgłoszenie gwarancyjne - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu roboczy niedotrzymania terminu realizacji zadaniazobowiązania związanego z realizacją zgłoszenia w zakresie wskazanym w §8 ust. 3 niniejszej umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego sprzętu, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną który nie został naprawiony lub wymieniony w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniatym terminie. 3. Zamawiający Wykonawca zapłaci Wykonawcy zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 1% wartości umowy brutto określonej w § 10 sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem §8 ust. 15 niniejszej umowy - za każdy rozpoczęty dzień roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, z zastrzeżeniem § 15wskazanym w §8 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od O naliczeniu kar umownych na zasadach ogólnychZamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając uzasadnienie faktyczne. Kara umowna podlega zapłacie w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o nałożeniu kary. 5. Kary umowne o których mowa określone w ust. 2 Zamawiający może potrącić umowie mogą być potrącone przez Zamawiającego z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiewynagrodzenia Wykonawcy. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyszkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega ma prawo naliczania do naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachprzypadkach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy nieterminowe dostarczenie wraz z instalacją i instruktażem przedmiotu Umowy w wysokości 0,010,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy,Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na nowe w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w terminach określonych w §4 pkt. 4 i 5; 3) za zgłoszenie do odbioru niewykonanie przeglądu technicznego przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoUmowy, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 umowyUmowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego; 4) za opóźnienie w usunięciu wad wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o których mowa Umowy określonej w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie Umowy w przypadku odstąpienia od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy Umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy; 5) w wysokości 15 10% wynagrodzenia wartości brutto określonego przedmiotu Umowy określonej w § 10 2 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną Umowy w przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15Zamawiającego. 42. Zamawiający zastrzega sobie zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyuzupełniającego, niezależnie od przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 53. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę staje się wymagalna od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej, bez konieczności odrębnego wezwania. 4. Strony zastrzegają możliwość naliczenia kar umownych także na wypadek odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek wygaśnięcia na podstawie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyzdarzeń prawnych.

Kary umowne. 1W przypadku, gdy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji umowy nie spełniają wymagań określonych w §1 ust. 8 umowy, Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 0,4 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 4 ust. 2 1 umowy za każdy przypadek naruszenia wymagań. W przypadku niedotrzymania zapisów umowy dotyczących polisy OC, określonych w §1 ust. 10 umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,015% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego netto określonego w § 10 4 ust. 1 umowy. Za każdy przypadek naruszenia warunków realizacji umowy określonych w §2 umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Za każdy przypadek zejścia pracownika ochrony z posterunku, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu przypadek naruszenia. W przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy w inny sposób, niż określono w ust. 1-5 powyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,11% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego netto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 do 20% wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia netto określonego w § 10 4 ust. 11 umowy. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody. Kara umowna zostanie potrącona z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyUmowy, a także zwłokę w terminie zakończenia naprawy usterek gwarancyjnych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1a) 1,0 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2, b) 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad lub usterek w stosunku do terminu określonego w § 2 6 ust. 2 umowy w wysokości 0,01i ust. 3, c) 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego ryczałtowego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie roboczy zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia lub usterek objętych gwarancją w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wadokreślonego § 5 ust. 3, 5d) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,210 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, 7) - za odstąpienie od Umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyczyn zależnych od Wykonawcy albo z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia.Umowy, 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy Umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 10 % wartości umowy wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej określonego w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony – w przypadkach opisanych w § 8 ust. 4, a Zamawiającemu także w przypadku określonym w § 8 ust. 5 - karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1. 5. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od . 6. Uiszczanie powyższych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych Umową, z wyjątkiem kar, o których której mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresielit. d i ust. 4. 67. Zapłata Termin zapłaty kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie wynosi 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). 9. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z płatności należnej należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowywynagrodzenia.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub rozwiązania (odstąpienia lub wypowiedzenia) umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 0,0125% wynagrodzenia umownego brutto, brutto wskazanego w § 10 §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,Umowy. 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachprzypadku nienależytego wykonania którejkolwiek z usług, o których mowa w § 8 ust.6, Ofercie – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa ceny jednostkowej za poszczególną usługę wskazaną w § 10 ust. Ofercie; 3) w przypadku wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu Konferencji w danym dniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powyżej 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, godziny – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,Umowy, za każdą godzinę opóźnienia; 64) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku wystąpienia opóźnień w stosunku do terminów określonych w SOPZ w zakresie dostępności sal lub innych wymaganych pomieszczeń– w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego 1000 zł, za każdą godzinę niedostępności konkretnej sali lub pomieszczenia; 5) w § 10 ust. 1 przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu umowy, 7) z tytułu braku zapłaty , a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, ich utraty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z zniszczenia bez możliwości odtworzenia, dotyczących przedmiotu umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo.każde naruszenie; 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 116) w przypadku utraty przez innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy, w szczególności narażającego dobry wizerunek Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – każdorazowo w wysokości równej wysokości dofinansowania0,5% wynagrodzenia brutto, jakie miał otrzymać.o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz2. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę Zapłata kary umownej w wysokości 1000 zł nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązku, za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę którego niewykonanie lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienianienależyte wykonanie został obciążony karą umowną. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, Wykonawca zapłaci kary umowne niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychponiesienia szkody przez Zamawiającego. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyprzysługującego mu wynagrodzenia.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyumownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w stosunku do terminu wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,; 2) za opóźnienie każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy pomiarów mocy zainstalowanej, określonej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoodniesieniu do terminu, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 pkt 41 lit. b – w wys. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 3) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto; 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa wady stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.6 pkt6 ust. 2)1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,, przy czym termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni; 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,210% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 10 6 ust. 1 niniejszej umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,; 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawcy – w wysokości 15 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 6 ust. 1 niniejszej umowy,. 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Za niewypełnienie obowiązków o których mowa w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian §18 – w wysokości 1000 zł złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwostwierdzony przypadek. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020z żądaniem zapłaty. 4. Po upływie ww. terminu, Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary umownej, może potrącić należną mu karę umowną z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu dowolną wierzytelnością Wykonawcy np. z dowolnej faktury Wykonawcy. 5. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody. 6. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 7. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem przyczynowo-skutkowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą. 8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad wymienionych w §4 ust. 13 w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia wykonania prac, o których mowa w §4 ust. 13, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do wykonania prac wynikających gwarantujących spełnienia efektu ekologicznego. 9. W przypadku nieosiągnięcia zużycia energii elektrycznej zgodnie z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy§4 ust. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony 12 wykonawca zwróci Zamawiającemu koszt zakupu energii elektrycznej powyżej zużycia określonego w §4, ust. 12. 10. W razie nieosiągnięcia efektu ekologicznego wskazanego §4 ust. 12 i utraty uzyskanej dotacji „Zamawiający” będzie żądał od umowy„Wykonawcy” zwrotu jej równowartości.

Kary umowne. 1Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% wartości brutto umowy, o której mowa w §4 ust. 1 za zwłokę w wykonaniu zlecenia – w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, w związku z §3 ust.5 umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy bez stwierdzonych wad – w wysokości 2% wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu określonego w §3 ust. 6 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikających z wystawionych faktur. W przypadku zwłoki w płatności w terminie, o którym mowa §5 ust. 1 umowy, Wykonawca ma prawo naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania, w przypadku, gdy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną nie zrealizuje umowy w następujących przypadkach zakresie i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 5 umowy oraz w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego przypadku określonym w § 10 ust3 ust.9 i 10. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie O naliczeniu kar umownych oraz odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ustZamawiający informuje Wykonawcę faksem i potwierdza pisemnie (listem poleconym). 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku Datą odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ustjest data przekazania informacji o odstąpieniu. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychKodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega ma prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościachprzypadku: 1a) opóźnień w dostawach, za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,010,3% wynagrodzenia umownego wartości umowy brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowyza każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 1500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,. 2b) za opóźnienie w wykonaniu całości przekroczenia terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad (§ 6 umowy) - w wysokości 0,10,3% wynagrodzenia umownego wartości umowy brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowyza każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 1500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w . c) niedostarczenia na wezwanie Zamawiającego (§ 2 1 ust. 1 5 umowy, 3) za zgłoszenie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów medycznych do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, obrotu lub kart charakterystyki substancji niebezpiecznej - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) 50 zł za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)każdy brakujący dokument, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wadopóźnienia, 5d) za opóźnienie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wskazanych w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, § 3 ust. 10 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 500 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia.przypadek, 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku e) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy - w wysokości 5 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, jednak w każdym przypadku nie mniej niż 10% wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15brutto. 42. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do potrącenia należności wynikających z kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zostało wniesione) - za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań objętych umową. 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzenia wyrównania szkody przewyższającej wysokość kary umownej. 54. Kary umowne Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia, wynosi 20 % wartości umowy brutto, o których której mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie1 Umowy. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachnastępujące kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do niedotrzymanie terminu końcowego określonego w § 2 ust. 2 umowy 1 Umowy w wysokości 0,010,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowyUmowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub dokonaniu uzupełnień w wykonaniu prac w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub dokonania uzupełnień, 4) za każde niestawiennictwo Wykonawcy w miejscu i czasie określonym postanowieniami Umowy lub w wezwaniu Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 5) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 1-4 niniejszego ustępu, w wysokości 15 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 6) za nieobsadzone stanowisko osoby wskazanej w § 10 ust. 1 3 pkt 2 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom , bądź za każdą dokonaną zmianę na tym stanowisku, gdy Zamawiający stwierdzi, że personel zamienny nie spełnia warunków i kryteriów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszą Umową, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 500 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwodzień roboczy uchybienia. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za zgodność z oryginałem kopii odstąpienie od umowy o podwykonawstwo lub jej zmian wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 10% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy wynikającego określonego w § 3 ust. 1 Umowy z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniazastrzeżeniem § 12 Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia rzeczywiście poniesionej szkody poniesionej przez Zamawiającego, a powstałej w wyniku zawinionych błędów projektowych wykrytych na etapie realizacji robót w oparciu o przedmiot umowy, które to błędy projektowe powstały w wyniku zawinionego działania Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy postaci nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca odpowiada jedynie za swoje działania i zaniechania, przy czym Strony ustalają, że wysokość odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 tego tytułu nie może przekroczyć 100% wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 5 ust. 11 Umowy, przy czym Xxxxxx wyłączają w Umowie możliwość dochodzenia utraconych korzyści. W żadnym wypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które Zamawiający mógł osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło. Strony wyłączają również odpowiedzialność z zastrzeżeniem § 15tytułu szkód pośrednich. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze, co oznacza wyłączenie odpowiedzialności w szczególności za takie szkody jak utrata zysku, utrata przychodów, koszty mocy zastępczej, roszczenia kontrahentów Stron. Powyższe postanowienie nie dotyczy odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę wyrządzoną umyślnie. 4. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia jest uprawniony do żądania odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, przy czym Strony ustalają, że wysokość odszkodowania uzupełniającego nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przy czym Xxxxxx wyłączają w Umowie możliwość dochodzenia utraconych korzyści. W żadnym wypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które Xxxxxxxxxxx mógł osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło. Strony wyłączają również odpowiedzialność z tytułu szkód pośrednich. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze, co oznacza wyłączenie odpowiedzialności w szczególności za takie szkody jak utrata zysku, utrata przychodów, koszty mocy zastępczej, roszczenia kontrahentów Stron. Powyższe postanowienie nie dotyczy odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę wyrządzoną umyślnie. 5. Kary umowne o których mowa Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od winy w ust. 2 Zamawiający może potrącić sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiepowodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy. 6. Zapłata kary umownej Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić składając Wykonawcy oświadczenie na piśmie w terminie 180 dni od dnia w którym nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych. Odstąpienie takie będzie uważane za zawinione przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez i uprawnia Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych za odstąpienie, łącznie do wysokości 30 % wynagrodzenia umownego netto. 7. Łączna wysokość kar umownych z płatności należnej Wykonawcy wszystkich tytułów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.może przekroczyć 40 % wynagrodzenia umownego netto

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a także opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1a) 5 % wynagrodzenia brutto dla danego obiektu określonego w Formularzu cenowym Kol.13, podsumowanie RAZEM za opóźnienie każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego terminów o których mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto3 umowy, wskazanego w § 10 ustkara naliczana będzie od każdego obiektu osobno. 1 umowyWyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, za każdy dzień opóźnienia,które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 2b) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, albo z powodu niewykonania umowy, 7c) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 200,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt stwierdzenie braku pracownika realizującego przedmiot umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia zatrudnionego na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł pracę, kara będzie naliczana oddzielnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/miesiąc, w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaktórym takie uchybienie nastąpiło. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 10 % wartości umowy wynagrodzenia brutto określonej określonego w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających realizowania obowiązków określonych niniejszą umową, za wyjątkiem ust. 2 pkt b. 6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających art. 481 ustawy z niniejszej umowydnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. Obowiązek dalszego wykonywania prac U. z 2019 r. poz. 1145). 8. Jeżeli Wykonawca nie dotyczy przypadków odstąpienia zapłaci kary w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez strony od umowyZamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Kary umowne. 1Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. Naliczenie ewentualnych kar umownych będzie odbywało się w formie księgowych not obciążeniowych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu kar umownych na piśmie. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenie z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu niedotrzymanie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w § 3 w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust 2 umowy. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za przekroczenie czasu reakcji na awarię powyżej 1 godziny, zgodnie z § 2 ust. 1 w wysokości: 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za przekroczenie terminu na usunięcie awarii, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości: 200,00zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego niedotrzymanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w § 2 ust. 2 umowy 4-6: 1) w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto5.000,00 zł brutto za niedopełnienie obowiązku, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,4, 6; 32) w wysokości 200,00 zł brutto za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadkachprzedłożeniu oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust.6, 2 ust. 5; 3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto5.000,00 zł brutto za przedłożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowydokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust.6 pkt2 ust. 2)5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia określonej w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia§ 4 ust. 2 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ustWykonawcy. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, zarównow razie odstąpienia ze skutkiem do całej umowy, jak i odstąpienia od umowy jej części. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. Łączna wysokość odszkodowania wraz z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wysokość kar umownych wskazanych w wysokości § 6 ust. 3-5 nie przekroczy 20 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w 4 ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokości 0,2% wartości brutto kwoty określonej w wysokościach:§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 1) za opóźnienie 2. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej któregokolwiek etapu (kamieni milowych) wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w stosunku wysokości 0,1%wartości netto danego etapu robót określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zrzeka się prawa do terminu określonego dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie. 3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,04% wartości brutto kwoty określonej w § 2 3 ust. 2 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,0115% wynagrodzenia umownego bruttowartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wskazanego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z przysługującego mu wynagrodzenia, jeśli wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowybędzie mniejsza od naliczonych kar umownych. 8. Termin W przypadku opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwoodsetki ustawowe. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian . W przypadku opóźnienia w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu przekazaniu terenu budowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 0,01% wartości umowy brutto kwoty określonej w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 157 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy. 410. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu robót Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01%wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy 11. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu odbioru robót Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu, o którym mowa w § 13 ust. 7 niniejszej umowy 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnychumownych. 513. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 14. W zakresie kar umownych stosuje się treść uchwały Sądu Najwyższego z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowydnia 6 listopada 2003 r. III CZP 61/3 Biuletyn S.N. 2003/11/5.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,0110% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, 2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadkachza każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za każdą osobę, która wykonuje prace, o których mowa w § 8 ust.6ust. 1, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto100 zł za każdy dzień, o w którym mowa w § 10 ust. 1 umowynie dopełniono wymogu, 45) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, nie zatrudnienie przy realizacji umowy osoby / osób o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)7 umowy – kryterium społeczne, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia dzień, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 6 umowy, pod warunkiem wpisania przez Wykonawcę w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnieniazłożonym formularzu oferty, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, iż przy realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zatrudniał osobę/osoby o którym których mowa w § 10 ust. 1 7 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) z tytułu braku dziennika budowy na budowie, 100 zł za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowykażdy stwierdzony przypadek, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za zwłokę w złożeniu poszczególnych kosztorysów zamiennych o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 18, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo 100 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcomdzień zwłoki i za każdy kosztorys, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian za naruszenie innych obowiązków określonych w §5 ust. 2 karę w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 200 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaprzypadek. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 42. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W innych, niezależnie od kar umownych niż określone w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronie uprawnionej służy roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnychogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 4. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1 Zamawiający uprawniony jest w razie opóźnienia ze strony Wykonawcy do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiewynagrodzenia Wykonawcy. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokościach: a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną umowy w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 3 ust. 1 niniejszej umowy, ; b) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnieniazwłoki, 2c) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do usunięciu wady stwierdzonej podczas odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttozamówienia poza termin, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie 7 niniejszej umowy – w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zwłoki, niezależnie od uprawnień Zamawiającego na usunięcie wadwynikających z § 4 ust. 8 umowy, 5d) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, e) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, stosownie do treści § 5 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może stosować odsetki ustawowe za opóźnienie. 3. Strony określają limit kar umownych w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 3 ust. 1 niniejszej umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści niezależnie od kar określonych w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymaćniniejszym paragrafie. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz5. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodówZapłata kar umownych, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci powyżej, nie zwalnia Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego podjęcia czynności zmierzających do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 6. Zapłata kary umownej Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę lub jej potrącenie Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy, w terminie 10 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego żądania jej zapłaty w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego. Po upływie ww. terminu, Zamawiający może potrącić karę umowną z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy wierzytelności wynikającej z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia faktury VAT wystawionej przez strony od umowyWykonawcę.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron W przypadku uchybień terminów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w: a. 3 ust.4; w §5 ust.3 i 4 lub w §6 ust.3 i 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 100 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo.rozpoczęty dzień opóźnienia; 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo b. 4 ust.2 lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w wysokości równej 15% wartości brutto zareklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; c. 5 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości dofinansowania0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; d. 5 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; e. 7 ust.2, jakie miał otrzymać3 i 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; f. 7 ust.7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę g. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownej umowne w wysokości 1000 zł 0,04% wartości brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/rozpoczęty dzień opóźnienia. 1. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 1. Umowa wchodzi w wymogużycie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres 24 miesięcy. 2. Niezłożenie przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w ust. 1, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie dowodówokreślonym w ust. 1, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienialimicie cenowym wynikającym z §2 umowy. 3. W przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §11, w limicie cenowym wynikającym z § 2 ust.2 umowy, gdy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną nie zmieni warunków umowy w przypadku odstąpienia od zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania, Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego żadnych roszczeń wynikających z tego faktu. Przedmiotem zmian treści umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15mogą być również dane adresowe lub rejestrowe stron umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyZmiany, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń - 3 oraz w tym zakresie§2 ust. 4 – 7 zostaną wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin W przypadku opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto realizacji któregokolwiek etapu realizacji, określonego w § 10 1 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać0,3% całkowitej wartości brutto danego etapu określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę 2. W przypadku niewykonania lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie nienależytego wykonania umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł 5% wartości określonej w § 3 ust. 1 (wartość brutto za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniacałość zamówienia) niniejszej umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 10% wartości umowy brutto kwoty określonej w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych1 niniejszej umowy. 5. Kary umowne o których mowa W przypadku nie przybycia w terminie, wskazanym przez Zamawiającego kompletnego zespołu projektowego Wykonawcy w terminie wskazanym zgodnie z § 2 ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń 4, Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w tym zakresiewysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 6. Zapłata kary umownej Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę lub jej zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Zamawiającego Wykonawcę faktury za usługę będącą przedmiotem umowy). 7. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z płatności należnej przysługującego mu wynagrodzenia, jeśli wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie mniejsza od naliczonych kar umownych. 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie. 9. Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 10. Strony umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyzastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie przypadku: zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej świadczenia w stosunku do terminu określonego terminie określonym w § §2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttowartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 10 2 umowy; zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)1, za każdy dzień opóźnienia zwłoki do czasu prawidłowego zrealizowania dostawy od dnia określonego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, § 2; z tytułu niewykonania obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttowartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 10 1 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie 14; z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 4 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo1, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5 5% wartości umowy wynagrodzenia umownego brutto określonej określonego w § 10 4 ust. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od upływu terminu ustalonego zgodnie z § 2 umowy, Zamawiający może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Przez nienależyte wykonanie rozumie się w szczególności sytuację, jeśli parametry przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej umowie i SWZ. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikającego z zastrzeżeniem § 15. 4przepisów o rękojmi za wady rzeczy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do żądania odszkodowania uzupełniającego uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 oraz dodatkowo 20 % z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 lit. d) i lit. e) oraz § 6 ust. 2. Zamawiający ma prawo do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnychpodstawie wystawionej noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi dla lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w wysokościach:§ 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 1) 2. W przypadku niedotrzymania zagwarantowanego w § 3 ust. 1 pkt 1 poziomu Dostępności Miesięcznej (DM), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości abonamentu miesięcznego, określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy, za opóźnienie każdą kolejną rozpoczętą godzinę niedostępności Usługi powyżej liczby godzin CN określonej w wykonaniu dokumentacji projektowej § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy w stosunku do terminu określonego skali miesiąca, nie więcej jednak niż 100% wartości abonamentu miesięcznego dla danej lokalizacji. 3. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usługi będzie trwać w sposób ciągły ponad 48 godzin dla lokalizacji wymienionej w § 2 ust. 2 1 pkt 1 Umowy, Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, chyba że przerwa jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, tj. w przypadkach opisanych w § 5 ust. 11 Umowy. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu niezależnie od innych uprawnień określonych w Umowie. 4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,0110% wynagrodzenia umownego bruttocałkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy, wskazanego o której mowa w § 10 6 ust. 1 umowyUmowy. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) nieprzekazania Zamawiającemu wykazu pracowników w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 9 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachprzypadku niezatrudniania przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 8 ust.610 ust. 1, w trakcie realizacji umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa brutto określonego w § 10 6 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego stwierdzony przypadek. 6. Kary umowne będą potrącane z bieżących należności Wykonawcy, na usunięcie wad,co Wykonawca wyraża zgodę. 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia7. Łączna wysokość kar umownych, w wysokości 0,2% które zobowiązany będzie zapłacić Wykonawca, nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 6 ust. 1 1. 8. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. Łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania związane z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej realizacją umowy, chyba że spowodowane zostały działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, którą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymaćnie ponosi odpowiedzialności. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe każdy przypadek niewykonania lub nienależyte wykonanie przedmiotu nienależytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 3 poniżej kształtujących kary umowne odmiennie dla wymienionych tam przypadków. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachniedotrzymanie terminów, o których mowa w § 8 ust.63 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 3 i w § 10 ust. 1 2 niniejszej umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,22% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 niniejszej umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo , liczoną za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) rozpoczęty dzień opóźnienia, osobno dla opóźnienia w dochowaniu każdego z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaterminów. 3. Zamawiający Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5 20% wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 151 niniejszej umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający na podstawie noty obciążeniowej potrąci kary umowne z wynagrodzenia, na które została wystawiona faktura VAT stanowiąca rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6. Zapłata lub potrącenie kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od realizacji przedmiotu umowy. 7. Kary umowne określone w ust. 1 -3 powyżej mogą być dochodzone łącznie.

Kary umowne. 1. W razie niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowymoże żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7. ust. 1 Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu terminie Dostawy Oprogramowania określonego w § 2 5. ust. 2 umowy 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary w wysokości 0,011% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 7. ust. 1 umowyUmowy. 3. Z tytułu pozostawania w zwłoce co do terminów wynikających z Umowy, innych niż termin Dostawy Oprogramowania określony w § 5. ust. 1, w tym z SWZ, odrębnych ustaleń Stron w trybie roboczych oraz Harmonogramu szczegółowego i ramowego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7. ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,zwłoki. 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy 4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,120 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego określonego w § 10 7. ust. 1 umowyUmowy. 5. Za każdy inny przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, niż określony w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7. ust. 1 Umowy. 6. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w szczególności wykonanie Przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień Umowy, w tym SWZ i Oferty. 7. W przypadku naruszenia zasad poufności przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500 (pięćset) zł brutto, za każdy dzień opóźnieniaprzypadek naruszenia. 8. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachWykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 7. ust. 1 umowyUmowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. Termin opóźnienia liczony będzie W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwoformie pisemnej. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów: w następujących przypadkach i przypadku nie wykonania umowy w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego terminie określonym w § 2 1 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 0,2 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dofinansowania0,2 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do: naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w20% wartości brutto umowy o której mowa w § 2 ust. 1 umowy; lub rozwiązania umowy w całości/umowy w wymoguzakresie danej części w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto umowy. Niezłożenie Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku: 1) opóźnienia w przeprowadzeniu procedury gwarancyjnej o której mowa w § 4 ust. 6 i 7 umowy , gdy kara umowna osiągnie 20% ceny brutto umowy, lub 2) upłynięcia terminu przewidzianego w § 1 ust. 3, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji umowy. W takiej sytuacji ust. 1 pkt 4 lit b) stosuje się. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy zastrzeżone kary umowne, a w szczególności w wysokości nie otrzymanej dotacji na zakup mebli na podstawie umowy, o której mowa w §1 ust. 2 z powodu nie wykonania przez Wykonawcę dostawy mebli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których którym mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. §1 ust. 3. Zamawiający zapłaci ma prawo dochodzić od Wykonawcy karę umowną odszkodowania na zasadach ogólnych również w przypadku odstąpienia od nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę pozostałych obowiązków wynikających z umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a nie wymienionych w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15-2. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kary umowne z następujących przypadkach i w wysokościachtytułów: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego bruttoterminie, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,20,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. Termin 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,wad; 63) za odstąpienie od rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo od Wykonawcy, jak również za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu rozwiązanie umowy przez WykonawcęWykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania30% wynagrodzenia brutto, jakie miał otrzymaćo którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 124) za każde inne naruszenie postanowień umowy, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku opóźnienia w naprawie urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy trwającego dłużej niż 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo bez utraty uprawnień wynikających z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia gwarancji zlecić naprawę sprzętu innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdzco wyraża on zgodę. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym Podjęcie przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane takiej czynności nie będzie jako niespełnienie skutkować utratą gwarancji na naprawiany sprzęt udzielonej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaWykonawcę. 3. Zamawiający zapłaci ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenia, mogą być dokonywane po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy i brakiem zapłaty przez Wykonawcę zgodnie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 14. Kary umowne podlegają kumulacji do wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 15ust. 5. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychich zapłaty. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiedochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy 1 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,010,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego określonego w § 10 6 ust. 1 umowy1, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie Kary umowne przysługują także w przypadku wyznaczenia Wykonawcy terminu ustalonego na usunięcie wad/usterek przedmiotu Umowy stwierdzonych w trakcie realizacji procedury odbioru i akceptacji przedmiotu Umowy. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, pkt 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 100 zł za każdy nieprzedłożony rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia awarii, określonego w Załączniku nr 1 do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo 2 500,00 zł brutto, za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność rozpoczętą godzinę opóźnienia. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany urządzenia, zgodnie z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo pkt 24 Załącznika nr 1 do Umowy, w zakresie terminu zapłaty terminie wskazanym w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcętym punkcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania2 500,00 zł brutto, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdzza każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający W przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących poufności Wykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 20 % wartości umowy brutto określonej całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 6 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 41 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia lub wystawić notę obciążeniową. Kary umowne mogą być sumowane oraz naliczane niezależnie i wielokrotnie. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychogólnych w przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumowną: 1) za opóźnienie odstąpienie od umowy – w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,1; 2) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu całości terminie dostawy przedmiotu umowy – w wysokości 0,10,3% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1 umowy,za każdy dzień zwłoki, jeśli zwłoka nie przekroczy 21 dni. 3) za zgłoszenie zwłokę w terminie przystąpienia do odbioru naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, – – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 10 2 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwozwłoki. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian 2. Jeśli zwłoka w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania dostawie przedmiotu umowy przez Wykonawcęprzekroczy 21 dni, Wykonawca Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania10% wartości brutto przedmiotu umowy, jakie miał otrzymaća Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w każdym czasie. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz3. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodówW przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 11 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem § 15Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego będą wyższe od kar umownych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyzapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy (z wyjątkiem okoliczności, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 i 5), w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń odstąpić od Umowy w tym zakresieterminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Xxxxxxxx nie przysługuje prawo do egzekwowania kar umownych, może on jedynie żądać wynagrodzenia za wykonaną część umowy. 6. Zapłata kary umownej Maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Strony nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z może być wyższa niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowywskazanej w §2 ust. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony 1. 7. Odstąpienie od umowyumowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania żądania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachponiższych przypadkach: 1) za opóźnienie 1.1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttodotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 umowy 4z literą a (dla poszczególnych Elementów) za opóźnienie w usunięciu wad z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,3% ceny elementu przedmiotu umowy, o których mowa umowy określonego w § 8 ust.6 pkt. 2), 5 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót. 1.2. W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttodotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 10 ust3 pkt 1 z literą b (dla poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,2% ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót. 1.3. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowyz literą c b (dla poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,1% ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót. 1.4. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - ograniczających korzystania z Przedmiotu Umowy - w wysokości 15 0,1% wynagrodzenia brutto ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 5 za dzień opóźnienia w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwousunięciu usterek. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 1.5. Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020okresie gwarancji i rękojmi, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy - nie ograniczających korzystania umowy przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za dzień opóźnienia w usunięciu usterek. 1.6. Za opóźnienie, o którym mowa w § 2 pkt. 1.29 1% wartości ceny elementu przedmiotu umowy brutto określonego w § 5, za każdą godzinę przekroczenia terminu przywrócenia możliwości dostawy ciepła. 2. Suma kar umownych z tytułu przypadków określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% ceny określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 155. 43. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego uzupełniającego, na zasadach Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychstraty. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Wykonawca, za nieterminowe niedotrzymanie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych (dla jednego, kilku lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca wszystkich łączy) będących przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego stronie, zapłaci Zamawiającemu na rzecz Zamawiającego karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej § 3 ust. 1 za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego bruttoterminu, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,. 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach2. W przypadku niedostarczenia bilingów i raportów, o których mowa w § 8 ust.62 ust. 17 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku niespełnienia zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieprawidłowego działania łącza, po przekroczeniu terminów o których mowa w § 5 ust. 1 umowy. 4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w zakresie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttojakim niedostępność usług była spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, osób trzecich za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub siłę wyższą, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których nie można było wcześniej przewidzieć. Obowiązek wskazania okoliczności wystąpienia siły wyższej spoczywa na Wykonawcy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym których mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu 2 umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku Wykonawca jest obowiązany do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,220% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w wartości brutto umowy określonej § 10 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,1. 6) za odstąpienie . W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcęjego stronie, Wykonawca zapłaci jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 20% wartości brutto umowy brutto określonej w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 47. Zamawiający zastrzega sobie ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przewyższającego wartości zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, zaś łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. 59. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić Odpowiedzialność którejkolwiek ze stron z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresietytułu utraconych korzyści jest wyłączona. 610. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego Łączna kwota z płatności należnej Wykonawcy tytułu kar umownych naliczonych na podstawie §8 ust 1 – 5 umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy20% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne. 1. Za nienależytą lub nieterminową realizację postanowień niniejszej umowy, w tym za niedotrzymanie czasu reakcji na wezwania związane z awarią lub błędami Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą umową lub odmowę udzielenia pomocy, w przypadku problemów wynikających z niewłaściwej pracy Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą umową Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy Głównemu karę umowną umowną, w następujących przypadkach i w wysokościachnastępującej wysokości: 1a) w przypadku sytuacji opisanej powyżej i dotyczącej tzw. błędu krytycznego lub awarii krytycznej – 0.5 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; b) w przypadku sytuacji opisanej powyżej i dotyczącej „błędu zwykłego" lub “awarii zwykłej” bądź niewykonanie innych obowiązków szczegółowo opisanych w § 2 umowy - 0,5% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; c) za opóźnienie niedostarczenie na wezwanie Zamawiającego, wymaganego oświadczenia i wykazu o którym mowa w wykonaniu dokumentacji projektowej § 15 ust. 3 umowy w stosunku do terminu wysokości 2% wynagrodzenia miesięcznego netto określonego w § 2 6 ust. 2 3 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,dany miesiąc. 2d) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachnieprzedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w § 8 ust.6, 15 ust. 5 pkt. a – c umowy w wysokości 0,22% wynagrodzenia umownego bruttomiesięcznego netto określonego w § 6 ust. 3 umowy za dany miesiąc, e) za naruszenie postanowień zawartych w §11 10000 PLN za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie, 2. W razie odmowy wykonania obowiązków wynikających z umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do ich wykonania w uzgodnionym przez strony terminie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust6 ust.1 niniejszej umowy. 3. 1 umowyW razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca Główny, Wykonawca Główny zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy Głównego. 4) . W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowyktóre odpowiedzialność ponosi Zamawiający, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku Zamawiający zobowiązuje się do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zapłaty na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,220% wynagrodzenia bruttonetto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 6 ust.1 niniejszej umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne W wypadku naliczenia przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, a następnie pomniejszy kwotę najbliższego wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiewartość kar umownych, na które opiewa dana nota. 6. Zapłata Wszystkie kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie umowne wskazane w umowie podlegają sumowaniu. 7. W zakresie, w jakim szkoda poniesiona przez Zamawiającego na skutek nienależytego wykonania niniejszej Umowy bądź jej niewykonania przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Ponadto, jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego wynika z płatności należnej Wykonawcy innych okoliczności, niż stanowiące tytuł do naliczenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych KC. 8. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowyprzekroczy 100% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy1.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w razie odstąpienia od umowy Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy, w wysokości 5 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, b) w razie nienależytego wykonania Przedmiotu umowy brutto w zakresie realizacji czynności określonej w § 10 4 ust. 12 w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu umowy. c) w razie nienależytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 za okres rozliczeniowy, w którym doszło do nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę - za każdy przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu umowy. d) w razie opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w realizacji czynności, o której mowa w § 8 ust. 1, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. e) z zastrzeżeniem tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminów szczegółowych wskazanych w Umowie i/lub załączniku nr 1 do Umowy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami określonymi w § 157 za okres rozliczeniowy którego dotyczy nieterminowość Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający f) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 11 w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 za każdy przypadek naruszenia obowiązku.(dotyczy Wykonawców, którzy zadeklarowali zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę) g) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 7 w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia obowiązku.(dotyczy Wykonawców, którzy zadeklarowali gotowość na stawienia się w siedzibie Zamawiającego) h) (dot. przypadków innych niż określone w pkt a – g) z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów szczegółowych wskazanych w Umowie i/lub załączniku nr 1 do Umowy w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. i) w przypadku w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 10 w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 za każdy dzień braku realizacji ww. obowiązku. 3. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu będą według wyboru Zamawiającego płacone na podstawie wezwania do zapłaty lub mogą zostać potrącone: a) z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego lub b) z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego w §11 niniejszej Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych na zasadach ogólnychz wynagrodzenia. 5. Kary umowne o których mowa Wysokość kar umownych podlega zsumowaniu do wysokości 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie1 niniejszej Umowy. 6. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez nie wyłącza prawa Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowydo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto1 niniejszej umowy, wskazanego w § 10 z zastrzeżeniem ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,2-3 poniżej kształtujących kary umowne odmiennie dla wymienionych tam przypadków. 2) . Wykonawca umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachniedotrzymanie terminów, o których mowa w § 8 ust.63 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 6 i w § 10 ust. 1 2 niniejszej umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,22 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 niniejszej umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo , liczoną za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) rozpoczęty dzień opóźnienia, osobno dla opóźnienia w dochowaniu każdego z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaterminów. 3. Zamawiający Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5 20% wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 11 niniejszej umowy. 0800-OP.2300.2.37.2020 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający na podstawie noty obciążeniowej potrąci kary umowne z wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 15na które została wystawiona faktura VAT stanowiąca rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy. 45. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6. Zapłata lub potrącenie kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od realizacji przedmiotu umowy. 7. Kary umowne określone w ust. 1 -3 powyżej mogą być dochodzone łącznie.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej: w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 12 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie 1; za opóźnienie w zakończeniu robót, będących przedmiotem umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto umownego określonego w § 10 2 ust. 3 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 ust. 1 umowy, 7) lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu umownego zgodnie z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom § 11 ust. 3 pkt 5 lit. a - w wysokości 5 0,05% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy umownego brutto, określonego w § 12 ust. 1, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia, o podwykonawstwo którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu rozpoczęty dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 14 ust. 6 i 7 umowy; w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane budowlane, o której mowa w § 8 ust 2 umowy lub projektu jej zmian zmiany, w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu każdorazowe uchybienie; w przypadku nieprzedłożenia potwierdzonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian o których mowa w § 8 ust. 5 i 8, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo 1000 zł za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu każdorazowe uchybienie; w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokości 5000 zł za każdorazowe uchybienie. w przypadku nieterminowego przedłożenia lub nieprzedłożenia dokumentów pracowniczych, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy lub w przypadku skierowania do wykonania czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości 3000 zł za każdorazowe uchybienie; za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramów określonych § 9 ust. 2, ust. 4 w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; za opóźnienia w przedłożeniu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie określonym w §10 ust. 5 i 6 w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia: za nieprzestrzeganie obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 4 pkt 12, 13, 14 i 24 umowy oraz nie utrzymywanie porządku na placu budowy Zamawiający obciąży każdorazowo Wykonawcę karą w wysokości 1000,00 zł, każdorazowo po dwukrotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego; za niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z § 4 pkt 17 Zamawiający obciąży każdorazowo Wykonawcę karą w wysokości 10 000,00 zł bądź zleci wykonanie zastępcze w tym zakresie na koszt Wykonawcy. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy brutto, o podwykonawstwo którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za każdy każdorazowe uchybienie, za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za każdorazowe uchybienie, brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020zakresie terminu zapłaty, zgodnie z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną art. 464 ust. 10 ustawy pzp w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać1 000 zł za każdorazowe uchybienie. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nieuzasadnionych, zawinionych przez Zamawiającego i nie leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy, innych niż wskazane w § 17 umowy i art. 456 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129) w wysokości 5 2% wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 12 ust. 1; z tytułu nieuzasadnionego i zawinionego przez Zamawiającego nie przekazania placu budowy w terminie za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1; za nieuzasadnioną i zawinioną przez Zamawiającego zwlokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; za nieuzasadnioną i zawinioną przez Zamawiającego zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; za nieuzasadnione i zawinione przez Zamawiającego przedłużanie czynności odbioru w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekraczać 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy określonego § 12 ust. 1 naliczonej kary. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 15. 4art. 15r1 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1842). Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnychogólnych Kodeksu cywilnego. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne z tytułu: 1a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 8 ust. 1 umowyUmowy, liczone za każdy dzień opóźnienia, 4b) za opóźnienie w usunięciu usterek, niedoróbek i wad przedmiotu umowystwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o których którym mowa w § 8 ust.6 pktust. 2)1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie wady, usterki czy niedoróbki, c) za odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 0,210% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 2. Należność z tytułu kar umownych wynikłych w okresie realizacji umowy mogą być potrącane, z bieżących fakturowanych należności Wykonawcy lub dochodzone ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku kar za opóźnienie w usunięciu usterek, niedoróbek i wad stwierdzonych w okresie rękojmi, będą potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w zakresie przekraczającym zabezpieczenie, dochodzone z majątku Wykonawcy – na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 4. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiającego, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 5. Za nie wywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 9 lit. a) niniejszej umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: a) zwłoki w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych, b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 8 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w 13 ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie2. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 przypadku: odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,230% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 3 ust. 1; zwłoki w wykonaniu etapu I lub II zadania w stosunku do terminów o których mowa w § 2 ust. 3 pkt a) i b) – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie pkt a) lub b) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wyznaczonego w Harmonogramie realizacji zamówienia, do dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, który zostanie odebrany, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w zastrzeżeniem § 10 6 ust. 1 pkt c); nienależytego wykonania przez Wykonawcę etapu I lub II usługi, przez które należy rozumieć: niezrealizowanie przez Wykonawcę usługi w oparciu o zaproponowaną koncepcję realizacji ekspertyzy, niedostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 7, o którym mowa w § 1 we wszystkich wymaganych wersjach lub dostarczenie go w sposób i w formie innej niż wymagana przez Zamawiającego, niedokonanie przez Wykonawcę usunięcia wad lub poprawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 na żądanie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt a) lub b); innego, niż określone w pkt. c), nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tytułu braku zapłaty Umowy, SOPZ, oferty Wykonawcy lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji realizacji ekspertyzy w odniesieniu do etapu I lub dalszym podwykonawcom II usługi - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego brutto, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt a) lub b), za każdą niezgodność z umowy zapisami wyżej wymienionych dokumentów; naruszenia zapisów deklaracji poufności, o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian mowa w § 2 ust. 14 - w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 100% łącznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodówbrutto, o których którym mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne umowne, o których mowa w ust. 2 1 pkt b) – d) podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony to 100% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Kary umowne będą naliczane za pomocą noty księgowej wskazującej termin i numer rachunku bankowego dla dokonania wpłaty. Zamawiający może potrącić dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiewynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania Za niezrealizowanie Wskaźników realizacji Umowy Pośrednik Finansowy zobowiązany będzie do zapłacenia, na rzecz Funduszu Funduszy, następujących kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumownych: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu niewykonanie Wskaźnika określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,pkt 1) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 2% niewykorzystanego Limitu Pożyczki; 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 7 ust. 1 umowy, za każdy pkt 2) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 2% od różnicy pomiędzy Limitem Pożyczki jaki Pośrednik Finansowy zobowiązany był wykorzystać na dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy,upływu 2/5 Okresu Budowy Portfela a faktycznie wykorzystanym Limitem Pożyczki na ten dzień; 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy niewykonanie Wskaźnika określonego w przypadkach§ 7 ust. 1 pkt 3) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 2% od różnicy pomiędzy Limitem Pożyczki jaki Pośrednik Finansowy zobowiązany był wykorzystać na dzień upływu 4/5 Okresu Budowy Portfela a faktycznie wykorzystanym Limitem Pożyczki na ten dzień 4) za niewykonanie Wskaźnika określonego w § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 0,5% rzeczywistej średniej wartości Jednostkowej Pożyczki, za każdą niezrealizowaną Inwestycję określoną Wskaźnikiem 5) za nieosiągnięcie któregokolwiek ze wskaźników określonych w § 7 ust. 2 i 3 Pośrednik Finansowy zapłaci na rzecz Menadżera karę w wysokości 0,5% niewykonania wskaźnika3 od wartości Opłaty za Zarządzanie z tytułu wynagrodzenia podstawowego, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1a). 6) za niewykonanie każdego z warunków, o których mowa w § 8 ust.620 ust. 14 pkt 1) – 2) Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci na rzecz Menadżera karę w wysokości 0,5% od kwoty udostępnionego Limitu Pożyczki. 2. Dodatkowo, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie przesłanek określonych w § 10 24 ust. 2 pkt 1) Umowy lub w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 24 ust. 5 3 niewykonanie wskaźnika należy rozumieć jako (docelową wartość wskaźnika minus osiągniętą wartość wskaźnika) następnie podzieloną przez docelową wartość wskaźnika Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Menadżera w wysokości 8% Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentów Finansowych. 3. Kary umowne określone w ust. 1 umowypowyżej są naliczane niezależnie, tzn. w przypadku niezrealizowania przez Pośrednika Finansowego więcej niż jednego Wskaźnika, kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla każdego niezrealizowanego Wskaźnika. 4) za opóźnienie . Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w usunięciu wad przedmiotu umowyterminie 30 dni kalendarzowych od dnia wezwania do zapłaty kary. 5. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości przekraczającej kwoty kar umownych określonych w ust. 1 powyżej. 6. Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 9 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego pkt 1) - 5) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwokoniec Okresu Budowy Portfela, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwoco najmniej 90%. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Jednostce Zamawiającej kary umowne, niezależnie od rzeczywiście poniesionych przez Jednostkę Zamawiającą kosztów i strat: a) Za odstąpienie Jednostki Zamawiającej od umowy z przyczyn, za nieterminowe które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, ust. 1; b) Za przekroczenia przez Wykonawcę terminów dostawy, określonych w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5% wartości brutto nieterminowo dostarczonego przedmiotu zamówienia naliczanej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. c) Za odmowę wymiany towarów i produktów wadliwych jakościowo w terminach określonych w §3 niniejszej umowy, w wysokości 50% wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia d) Za odmowę dostarczenia brakujących towarów i produktów w terminach określonych w §3 niniejszej umowy, w wysokości 50% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia e) Za odmowę wymiany towarów i produktów nieodpowiednio oznakowanych lub nienależyte wykonanie opakowanych w terminie w terminach określonych w §3 niniejszej umowy, w wysokości 50% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowyzamówienia. f) Za wystawianie faktur niezgodnie z zapisami §6, ust. 2 (co najmniej trzykrotnie), w wysokości 20% sumy wartości brutto nieprawidłowo wstawionych faktur. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) Jednostka Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Jednostka Zamawiająca w wysokości 15 10% wynagrodzenia brutto umownego określonego w § 10 6 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia1. 3. Zamawiający zapłaci Jednostka Zamawiająca może potrącić należną jej od Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od z wierzytelności Wykonawcy wobec Jednostki Zamawiającej wynikającą z niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychogólnych Kodeksu Cywilnego. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto1 niniejszej umowy, wskazanego w § 10 z zastrzeżeniem ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,2 - 3 poniżej kształtujących kary umowne odmiennie dla wymienionych tam przypadków. 2) . Wykonawca umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachniedotrzymanie terminów, o których mowa w § 8 ust.61 ust. 7, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 i w § 10 ust. 1 2 niniejszej umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,22 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 niniejszej umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo , liczoną za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) rozpoczęty dzień opóźnienia, osobno dla opóźnienia w dochowaniu każdego z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaterminów. 3. Zamawiający Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5 10 % wartości umowy brutto określonej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 151 niniejszej umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający na podstawie noty obciążeniowej potrąci kary umowne z wynagrodzenia, na które została wystawiona faktura VAT stanowiąca rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6. Zapłata lub potrącenie kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od realizacji przedmiotu umowy. 7. Kary umowne określone w ust. 1 - 3 powyżej mogą być dochodzone łącznie.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachprzypadku: 1a) za rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z § 10 ust. 2 umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust 1 Umowy, b) opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej przedmiotu umowy w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 3 ust.3 zd. 1. c) niewykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust4 zd. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), 100zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto niewykonania obowiązku określonego w § 10 ust3 ust.4 zd. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo3. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 2. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia zatrudniania osób świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wykonujących świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pomnożonego przez liczbę miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę wykonującą czynności wskazane w rozdz§ 1 ust. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie umowy niezatrudnioną przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnieniazatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. 4. Zamawiający zastrzega sobie ma prawo dochodzenia dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, 2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, 3) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,010,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w , jednak nie więcej niż 20% wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy1, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.6 pkt3 ust. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 1 za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od dnia następnego dnia po upływie terminu ustalonego wyznaczonego na usunięcie wad. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek,bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 65) Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 2. Wykonawcy przysługują kary umowne: a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 1, za wyjątkiem sytuacji gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty pod warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniatych okolicznościach. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie Niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne umownych, o których mowa w ust. 2 1 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiejest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej zamówienia - niedostarczenie samochodu w stosunku do terminu terminie określonym w § 3 ust. 1, w wysokości: 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 6 ust. 1 umowy, umowy za każdy dzień opóźnieniazwłoki w wydaniu samochodu, liczony od następnego dnia przypadającego po dniu w którym zgodnie z umową miało nastąpić wydanie samochodu, 2) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu całości usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy zamówienia w wysokości 0,10,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego brutto określonego w § 10 6 ust. 1 umowy, umowy za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie zwłoki w stosunku od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowywskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad bądź braków, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy zwłokę w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, wykonywaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,20,25% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane, 2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1), należna jest Zamawiającemu także w sytuacji, gdy Zamawiający odmówił przyjęcia samochodu z przyczyn związanych z posiadaniem przez samochód wad, usterek lub braków które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 8 ust.6 pkt4 ust. 2)5 umowy, co potwierdzone będzie podpisaniem protokołu o którym mowa w § 4 ust. 8. 3. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, z winy Wykonawcy w wysokości 0,215% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 6 ust. 1 umowy. 4. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron potrącenie z przyczyn leżących po stronie należnego wynagrodzenia Wykonawcy kwoty powstałej z tytułu kary, o której mowa w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwopkt 1). 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 45. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne , o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 6. Zapłata Kary umowne podlegają łączeniu. 7. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony nie większą niż 15% wartości umowy. 8. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonania niniejszej umowy z zastrzeżeniem zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 30 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 9. Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z Zamawiającemu za nieterminową realizację płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyw wysokości odsetek ustawowych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyStrony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Kary te będą naliczane w następujących przypadkach wypadkach i wysokościach w wysokościachprzypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 1a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej dostarczeniu dostawy w stosunku do terminu określonego terminie, o którym mowa w § 2 5 ust. 1 w wysokości 0,2 % jego ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawionej ZAMAWIAJĄCEGO, b) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY w wysokości 20 % ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminach określonych w § 9 ust. 2 i 3 w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z informacją przekazaną przez UŻYTKOWNIKA, d) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO e) za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od wykonania umowy w wysokości 0,0120 % wynagrodzenia umownego bruttoceny przedmiotu umowy, wskazanego o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy powyżej 5 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. W powyższym przypadku WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY naliczył karty umowne o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,2 pkt. b. 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w 4. ZAMAWIAJĄCY zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość jar umownych do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Utrata przez Wykonawcę zabezpieczenia z przyczyn określonych w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie 8 pkt 4 umowy nie wyklucza uprawnienia zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachnaliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto10 niniejszej umowy. 6. Niezależnie od sytuacji, o którym której mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie 3 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w usunięciu wad przedmiotu umowy, przypadkach o których mowa w § 8 ust.6 pktart. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad 145 i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo145a ustawy Prawo zamówień publicznych. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania do dochodzenia kar umownych za nieterminowe niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyzobowiązań przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościachprzypadku: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub części z powodu okoliczności, za opóźnienie które odpowiada Wykonawca – w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa: a) w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnieniaumowy (określonego dla części nr I i/lub części nr II i/lub części nr III i/lub części nr V - w zależności od realizacji danej części); b) w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy – w sytuacji realizacji zamówienia podstawowego (część nr IV), c) w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy – w sytuacji rozpoczęcia realizacji zamówienia opcjonalnego (część nr IV); 2) za opóźnienie opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy – w wysokości 0,11% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy, 3) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie trwania gwarancji i rękojmi lub wykonania napraw gwarancyjnych – w wysokości 200,00 zł brutto (dwieście złotych) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachkażdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. Zapłata kar umownych, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy2 pkt 2-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy lub wykonania napraw gwarancyjnych. 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy. Kary umowne obowiązują niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 6. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w § 10 terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 15, z zastrzeżeniem § 15nie dokonał ich zapłaty. 47. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od . 9. Postanowienia dotyczące kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyniej.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania do dochodzenia kar umownych za nieterminowe niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie przedmiotu zobowiązań wynikających z umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących przypadkach i w wysokościachprzypadku: 1) za opóźnienie nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wykonaniu dokumentacji projektowej wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w stosunku do § 5 ust. 1, 2) niedotrzymania terminu czasu reakcji odbioru przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, 20,00 zł brutto za każdy dzień każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób na podstawie umowy o pracę – w przypadkachwysokości 2.600,00 zł – za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 6. 4) niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osoby bezrobotnej, w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wg stanu na dzień rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności kontrolnych, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 6 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie 2 (zapis uzależniony od deklaracji zawartej w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2Formularzu ofertowym), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie . 4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od kar umownych na zasadach ogólnychnowych terminów. 5. Kary Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 6. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o których której mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie5, nie dokonał ich zapłaty. 67. Zapłata W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę lub Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenie przez Zamawiającego potrącenia wprost z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowyodstąpienia od niej. 9. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony od umowyzobowiązują się do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach okolicznościach i w wysokościach: 1) w przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy, choćby co do części świadczenia Wykonawcy, odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 2) w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 3) w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do przypadku niedotrzymania terminu określonego przekazania dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. Umowy – 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy,za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 74) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy – 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo określonego w § 3 ust. 1 odrębnie za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstworozpoczęty dzień opóźnienia. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-20202. W przypadku, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadaniagdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 4. Doręczenie Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, stanowi jedynie potwierdzenie wymagalności kary umownej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jej naliczenia. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieStrony zgodnie zastrzegają, że przy dochodzeniu kar umownych nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody, ani jej wysokości. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależyte wykonanie nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 2. Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokości 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w wysokościach:§ 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 1) za opóźnienie 2. Strony ustalają, że w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do razie niedotrzymania terminu określonego realizacji czynności przygotowawczych, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,010,5% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego bruttobrutto za wykonanie przedmiotu Umowy, wskazanego o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 umowy3 Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego w następujących przypadkach: 1) niedotrzymania terminu wypłaty świadczeń, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, od wysokości opóźnionych świadczeń za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) niedotrzymania terminu zwrotu środków finansowych na przekazy, o którym mowa w pkt 38 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, od kwoty niezwróconych w terminie środków, za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. W przypadku niedoręczenia świadczenia i niezwrócenia kwoty świadczenia Zamawiającemu w wykonaniu całości przedmiotu umowy terminie 30 dni roboczych od dnia D, Wykonawca zapłaci dodatkowo karę umowną w wysokości 0,1200% kwoty tego świadczenia. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego bruttobrutto za wykonanie przedmiotu Umowy, wskazanego o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy, Umowy. 6. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w następujących wysokości: 1) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin roboczy opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachprzedłożeniu Zamawiającemu każdego z dokumentów odrębnie, o których mowa w § 8 ust.6ust. 4 Umowy; 2) w wysokości 500,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych w § 8 ust. 5 Umowy; 3) w wysokości 100,00 zł odrębnie za każdą osobę - za każdy rozpoczęty dzień roboczy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoktórym osoba, wykonująca czynności, o którym których mowa w § 10 ust. 1 umowy8 ust.1 Umowy, wykonała przedmiot Umowy na innej podstawie niż umowa o pracę; 4) w wysokości 100,00 zł odrębnie za opóźnienie każdą osobę - za każdy rozpoczęty dzień roboczy, w usunięciu wad przedmiotu umowyktórym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w § 8 ust.6 pktust. 21 Umowy, wykonywała przedmiot Umowy z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). 7. Niezależnie od postanowień ust. 1-6, za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia w stosunku do terminu wyznaczonego pełnej wysokości szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez niewykonanie postanowień Umowy, w szczególności niedoręczenie świadczeń lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy, w tym nieterminową realizację doręczenia świadczenia lub doręczenie świadczenia osobie nieuprawnionej. 8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1-6, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody, na usunięcie wad,zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 5) 9. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za opóźnienie wykonanie przedmiotu Umowy o wartość naliczonych kar, na zasadach określonych w usunięciu wad i usterek stwierdzonych § 4 ust. 12 Umowy. 10. Kary umowne, o których mowa w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w ust. 1-6 podlegają sumowaniu. 11. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 50% wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwoUmowy. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie spełniał wymogów określonych w § 1 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokości 500 zł. Kara ma zastosowanie do każdego takiego przypadku; w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,0120% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) ; za odstąpienie od umowy niedotrzymanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto Wykonawcę terminu, określonego w § 10 2 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian - w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara ma zastosowanie do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) każdego takiego przypadku; w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu nie zatrudnienia przy realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdzpracę, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 7 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/miesiąc w wymoguktórym stwierdzono nieprawidłowość. Niezłożenie Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez Zamawiającego terminie dowodówujawnienie, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji poufnych otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1niej, z zastrzeżeniem § 15. 4bez względu na przyczynę. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych szkody z wyłączeniem utraconych korzyści – na zasadach ogólnychogólnych prawa cywilnego zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Zamawiającemu, będą naliczane w następujących przypadkach i w wypadkach oraz wysokościach: 1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do terminu wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto1, wskazanego w § 10 ust. 1 umowyjako termin zakończenia prac, za każdy dzień opóźnienia,do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokołem końcowego odbioru prac. 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,10,3% umownego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego o którym mowa w § 10 3 ust. 1 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie , licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 uzgodnionego przez Xxxxxx jako data usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikających z ust. 1 umowy,2 pkt 1) niniejszego paragrafu. 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy opóźnienie w przypadkachusunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, o których mowa w § 8 ust.6bądź rękojmi, w wysokości 0,20,3% ogólnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia usterek do dnia ich usunięcia włącznie, 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) Wykonawcę z przyczyn, za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnieniaktóre odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 0,220 % ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 2 umowy, Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 5) w sytuacji nie przedłużenia przez Wykonawcę czasu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek14 umowy, w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 6) za odstąpienie od w sytuacji nie dokonania przez Wykonawcę zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 15 umowy, w wysokości 15 20% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego brutto, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 2 umowy, 7) z tytułu za brak ubezpieczenia opisanego w § 7 umowy w wysokości 1 % ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia, 8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego za całość umowy z umowy o podwykonawstwo danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcomdzień opóźnienia (odpowiednio za każdego podwykonawcę), 8) z tytułu 9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane budowlane, lub projektu jej zmian zmiany, w wysokości 1000 zł 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy nieprzedłożony nie przedłożony do zaakceptowania akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo.umowy, lub jego zmianę (odpowiednio za każdego podwykonawcę), 910) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem oryginałem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zmiany, w wysokości 5 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy brutto, o podwykonawstwo którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną nie przedłożoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo umowy, lub kopię jej zmianęzmiany, 1011) z tytułu w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zapłaty, w wysokości 5 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy brutto, o podwykonawstwo którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy każdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresiezmiany, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na podstawie umowy o pracę terenie budowy w wysokości 1.000,00 PLN za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 13 ust. 5 dla wszystkich osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ 4.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej trakcie realizacji zamówienia w wysokości 1000 zł 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/dzień przekroczenia terminu liczony od terminu określonego w wymoguwezwaniu, o którym mowa w § 13 ust. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów5. 3. Kary, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w przypadku odstąpienia terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15formie noty księgowej). 4. Zamawiający zastrzega sobie W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychjak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu. 5. Kary umowne o których mowa Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień umowie tylko wtedy, jeżeli niewykonanie lub oświadczeń w tym zakresienienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy jest spowodowane wyłączną winą Zamawiającego lub działaniem siły wyższej. 6. Zapłata Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych. 7. Zapłacenie kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 8. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne, pozostające w dyspozycji Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 10. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują Strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyUmowy, a także zwłokę w terminie zakończenia naprawy usterek gwarancyjnych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1a) 1,0 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2, b) 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad lub usterek w stosunku do terminu określonego w § 2 6 ust. 2 umowy w wysokości 0,01i ust. 3, c) 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego ryczałtowego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie roboczy zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia lub usterek objętych gwarancją w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wadokreślonego § 5 ust. 3, 5d) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,210 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, 7) - za odstąpienie od Umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyczyn zależnych od Wykonawcy albo z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia.Umowy, 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy Umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 10 % wartości umowy wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej określonego w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony – w przypadkach opisanych w § 8 ust. 4, a Zamawiającemu także w przypadku określonym w § 8 ust. 5 - karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1. 5. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od . 6. Uiszczanie powyższych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych Umową, z wyjątkiem kar, o których której mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresielit. d i ust. 4. 67. Zapłata Termin zapłaty kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie wynosi 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 9. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z płatności należnej należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowywynagrodzenia.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych Strony ustalają odpowiedzialność za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.umowy w formie kar umownych na następujących zasadach: 2. 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w następujących przypadkach i wysokości 25 000,00 zł brutto; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej dostarczeniu przesyłki w stosunku do terminu określonego terminów określonych w § 2 §3 ust. 2 7 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, równej wartości usługi za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy,; 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niedoręczenia przesyłki z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowyrównej dziesięciokrotności wartości usługi; 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania0,3% wynagrodzenia, jakie miał otrzymać.o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację, o której mowa w § 3 ust. 12; 125) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 500 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/dzień opóźnienia w wymoguprzypadku nie przedłożenia w terminie 10 dni roboczych do wglądu części A i B dokumentu RCA dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. 2. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaZamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej nie pokrywają rozmiarów szkody, niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zobowiązuje się do zapłacenia Kupującemu kary umownej: za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) ; za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej wydaniu przedmiotu umowy Kupującemu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoterminu, o którym mowa w § 10 3, w wysokości 0,1% wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy 4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1; za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przedmiocie umowy stwierdzonym w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości ceny brutto jednostkowej za dany przedmiot umowy, określony w formularzu ofertowym za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, . W przypadku stwierdzenia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania dniu dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcęniezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowaniastanowiącym załącznik nr 1, jakie miał otrzymać. 12) Kupujący może odmówić przyjęcia tych przedmiotów umowy i żądać wymiany na towar wolny od wad z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/2% cen jednostkowych wskazanych w wymoguformularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, które są niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę Kupujący ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodówrozumieniu art. 498 i art. 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku niedotrzymania warunków realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej, o których której mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3niniejszym paragrafie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną Sprzedawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. Kupujący oświadcza, że wystawi Sprzedawcy notę w terminie 21 dni, licząc od dnia dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1zaistnienia sytuacji, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których której mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić 1. Sprzedawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z każdej faktury wystawionej powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień Sprzedawcę było następstwem niewykonania lub oświadczeń w tym zakresienienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego kooperantów. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 5. Za zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia niedozwolonych określeń o których mowa w §3 ust. 5 – bez opisania kryteriów równoważności – 100,00 złotych (sto złotych 00/100) za każdy przypadek, chyba, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni dokona odpowiednich zmian). 6. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową lub jej wadliwości, koszty wykonania dokumentacji uzupełniającej lub jej poprawienia w całości pokryje Wykonawca. Zamawiający ma prawo również prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2)Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku poprawieniu lub uzupełnieniu dokumentacji, liczony od daty przekazania Wykonawcy wezwania do terminu wyznaczonego wykonania tych czynności. 7. W przypadku, gdy wykonawca będzie uchylał się od obowiązku uzupełnienia lub poprawienia wadliwej dokumentacji, co zmusi Zamawiający do samodzielnego - lub za pomocą innych projektantów – doprowadzenia dokumentacji do stanu pozwalającego na jej użycie zgodnie z przeznaczeniem; Zamawiający wystąpi do wykonawcy z roszczeniem o zwrot poniesionych kosztów. 8. Za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z pełnienia nadzoru autorskiego, a w szczególności za niestawienie się projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, nie rozstrzygnięcie problemu projektowego w ustalonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie terminie, Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych w usunięciu wad i usterek stwierdzonych wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w okresie gwarancji i rękojmi § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ustliczony od daty przekazania Wykonawcy wezwania do stawienia się. 9. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian zmiany, w wysokości 1000 zł 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwotaki przypadek. 9) 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej wynagrodzenia umownego za zgodność z oryginałem kopii wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie,kar umownych określonych powyżej. 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. Kary umowne podlegają łączeniu. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i sytuacjach: w wysokościach: 1) za opóźnienie przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 2 14 ust. 2 umowy, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – kara umowna w wysokości 0,0112,5 % wynagrodzenia umownego bruttomaksymalnej nominalnej wartości zamówienia netto, wskazanego określonej w § 10 8 ust. 1 umowy; w przypadku nieterminowego wykonania wstępnego projektu graficznego, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy kalkulacji, montażu lub demontażu reklam, zlecenia usługi lub nieterminowego, usunięcia wad – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3100 zł (sto złotych) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5wyznaczonych terminów; w przypadku niedostarczenia uchwytów lub plakatów po demontażu w wyznaczonym terminie - kara umowna w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, ; w przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w załączniku nr 7 do umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto100 zł (sto złotych) za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji zdjęciowej w terminie wskazanym w § 10 6 ust. 5 lub ust. 6 umowy – kara umowna w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienie w dostarczeniu polisy zgodnie z § 11 ust. 2 umowy – kara umowna w wysokości 0,25% maksymalnej nominalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy każdy dzień opóźnienia; Gdy opóźnienie w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego sytuacji opisanej w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020pkt 2 niniejszego paragrafu przekracza 10 dni, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadaniazachowaniem prawa do nałożenia kary umownej, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia Zamawiający może powierzyć wykonanie usług osobie trzeciej na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zapłaci ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy karę umowną kar umownych, a także kosztów nowego ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej sytuacji wskazanej w § 10 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 42 zdanie drugie umowy. Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe W przypadku opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu umowy lub nienależyte wykonanie instrumentarium – stosownie do §3 ust. 2 i ust. 7, jak również w przypadku: opóźnienia w terminie uzupełnienia zestawu podstawowego implantów - stosownie do § 3 ust. 7, opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu umowy. umowy lub instrumentarium wolnego od wad na skutek reklamacji – stosownie do § 5 ust. 2, opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu umowy na skutek zamówienia złożonego stosownie do § 3 ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na rzecz Zamawiającego karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 wysokości 1 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowylub nie wykonania szkoleń lub innych usług związanych z dostawą, za każdy dzień opóźnieniaopóźnienia począwszy: a) od ósmego dnia od zawarcia niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, b) od czwartego dnia roboczego: - od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego “Protokołu zużycia implantów”- stosownie do § 3 ust. 7; - od przyjęcia zamówienia stosownie § 3 ust. 13; - od otrzymania reklamacji– stosownie do § 5 ust. 2; do dnia dostawy. c) za opóźnienie od trzeciego dnia od otrzymania zapotrzebowania w wykonaniu całości przedmiotu przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9 pkt. b. 2. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 14 dni od terminu wyznaczonego w §3 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu w wysokości 0,110% wynagrodzenia umownego bruttoniezrealizowanej maksymalnej wartości brutto umowy. 3. W przypadku gdy wymieniony przez Wykonawcę przedmiot umowy, wskazanego w § 10 stosownie do §5 ust. 1 umowy2 w dalszym ciągu odbiega od norm jakościowych określonych w złożonej przez niego ofercie przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za każdy dzień opóźnieniaWykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umową z tego tytułu, w wysokości 2% maksymalnej wartości umowy pozostałej do zrealizowania. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego Taką samą karę umowną zapłaci Wykonawca, gdy wymieniony przez niego element instrumentarium posiada wady uniemożliwiające wykorzystanie go zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. W przypadku dokonania czynności prawnej z naruszeniem § 4 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,. 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychprzewyższającego kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie. 56. Kary umowne Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie wykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 7. W przypadku dokonania czynności prawnej z naruszeniem § 4 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. 8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym, w § 3 ust. 2 lub przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym w § 5 ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy przedmiotu umowy w ilości i asorty- mencie odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy. 9. W przypadku zakupu, o którym mowa w ust. 8 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu asortyment oraz maksymalne ilości określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 10. Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o których mowa w niniejszym para- grafie, w przypadku dokonania zakupu, na podstawie ust. 8, Xxxxxxxxxxx jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną przedmiotu umowy, wynikającą z specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiedo niniejszej umowy, a ceną za- kupu dokonanego na podstawie ust. 8. 611. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie Kary umowne naliczone przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowyna podstawie § 6 pkt. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy1, 2, 3,7 mogą podlegać su- mowaniu.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. nienależytego wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachjest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 1) a. za opóźnienie zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu dokumentacji projektowej Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego czasie, określonym w § 2 3 ust. 2 umowy 9 lit. a lub w § 1 ust. 6, w wysokości 0,010,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 określonego w§ 5 ust. 1 umowyza każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 5 ust. 1 umowy1; 4) b. za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowystwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.6 pkt. 2)5 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 5 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,1; 6) c. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 20% wynagrodzenia brutto umownego brutto, określonego w § 10 5 ust. 1; d. w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty inny przypadek, niż przewidziane w lit. a - c przypadki niewykonania lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwonienależytego wykonania przedmiotu umowy. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian 2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaKodeksie cywilnym. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokość kary umownej określonej w wystawionej nocie obciążeniowej. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w postanowienia niniejszego paragrafu i § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 158 pozostają wiążące dla Stron. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega ma prawo naliczania do naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachprzypadkach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości nieterminowe dostarczenie wraz z instalacją i instruktażem przedmiotu umowy Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy,Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na nowe w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) za zgłoszenie do odbioru niewykonanie przeglądu technicznego przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoUmowy, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 umowyUmowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego; 4) za opóźnienie w usunięciu wad wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, o których mowa Umowy określonej w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie Umowy w przypadku odstąpienia od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy Umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy; 5) w wysokości 15 20% wynagrodzenia wartości brutto określonego przedmiotu Umowy określonej w § 10 2 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną Umowy w przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15Zamawiającego. 42. Zamawiający zastrzega sobie zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyuzupełniającego, niezależnie od przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 53. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę staje się wymagalna od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej, bez konieczności odrębnego wezwania. 4. Strony zastrzegają możliwość naliczenia kar umownych także na wypadek odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek wygaśnięcia na podstawie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyzdarzeń prawnych.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyUmowy, a także zwłokę w terminie zakończenia naprawy usterek gwarancyjnych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1a) 1,0% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2, b) 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad lub usterek w stosunku do terminu określonego w § 2 6 ust. 2 umowy w wysokości 0,01i ust. 3, c) 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego ryczałtowego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie roboczy zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia lub usterek objętych gwarancją w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wadokreślonego § 5 ust. 3, 5d) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,220% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, 7) - za odstąpienie od Umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyczyn zależnych od Wykonawcy albo z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienianiewykonania Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy Umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 10 % wartości umowy wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej określonego w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony – w przypadkach opisanych w § 8 ust. 4, a Zamawiającemu także w przypadku określonym w § 8 ust. 5 - karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1. 5. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od . 6. Uiszczanie powyższych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych Umową, z wyjątkiem kar, o których której mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresielit. a i ust. 4. 67. Zapłata Termin zapłaty kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie wynosi 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 9. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z płatności należnej należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowywynagrodzenia.

Kary umowne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania działań osób (podmiotów), które skieruje lub którymi będzie się posługiwał podczas realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych opisanych Umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie rozumiane jako przekroczenie terminu wskazanego w Umowie jeśli nie jest w stanie wykazać, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zakładając działanie z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej działalności, w tym jeśli opóźnienie nastąpiło w wyniku działania Siły Wyższej lub jest wynikiem wyłącznej winy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1, w przypadku przekroczenia terminu określonego w §1 ust. 2 lit. a), w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1lit a) za każdy dzień zwłoki; w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii, polegającej na niedotrzymaniu terminu określonego w §6 ust 1 lit c), w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. w przypadku opóźnienia w usunięciu Usterki, polegającej na niedotrzymaniu terminu określonego w §6 ust. 1 lit. d), w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo naliczania możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie lub osoby trzecie, powstałe w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron czasie wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) Wykonawcy, wynikłe z tytułu braku zapłaty niewykonania lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwonienależytego wykonania Umowy. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kary umowne z następujących przypadkach i w wysokościachtytułów: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachniedotrzymanie terminów, o których mowa w § 8 ust.6, niniejszej umowie w wysokości 0,21% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa brutto określonego w § 10 §4 ust. 1 umowyumowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 42) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, realizacji usługi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 4 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,rozpoczęty dzień opóźnienia; 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 93) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty rozwiązania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez lub Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy, w wysokości 5 20% wartości umowy wynagrodzenia brutto określonej określonego w § 10 4 ust. 11 niniejszej umowy; 4) za nieusunięcie lub opóźnienia w usuwaniu wad sporządzonej dokumentacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 5) w przypadku zaistnienia innych naruszeń postanowień umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde naruszenie. 2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z zastrzeżeniem § 15wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Potrącenia z należnego wynagrodzenia, mogą być dokonane po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy i braku usunięcia naruszeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 2, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychich zapłaty. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiedochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowyKary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonanie przedmiotu nienależytego wykonywania umowy. 2. , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachnastępujące kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku przypadku nieprzystąpienia do terminu określonego w § 2 ust. 2 wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,230% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,1; 62) za odstąpienie od każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy, w szczególności naruszenia warunków i zasad wykonywania umowy określonych w załączniku nr 1 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 3) w przypadku powierzenia wykonania umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 4) w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 30% wynagrodzenia brutto określonego brutto, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo1. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 2. Przez nienależyte wykonanie umowy o podwykonawstwo rozumie się wszelkie zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy, zaniedbanie lub jej zmian zaniechanie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaumowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, z zastrzeżeniem § 15których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności. 4. Zamawiający zastrzega sobie Strony umowy mają prawo dochodzenia dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnychKodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 5. Kary umowne o których mowa Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresieterminie płatności faktury. 6. Maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony wynosi 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od przedmiotu umowy. 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie przedmiotu nienależytego wykonania umowy, jeżeli nastąpiło to z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumowną: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w stosunku do terminu sposób istotnie odbiegający od warunków umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 3 ust. 2 1 umowy, 2) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,011% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu ustalonego w § 2, 23) za opóźnienie z tytułu opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,10,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad. 3. Termin opóźnienia liczony będzie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej mu kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od następnego dnia po upływie terminu ustalonego ich naliczenia i skutecznego powiadomienia przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia kar umownych, a odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, przy czym łączna kwota kar wymienionych w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,22 pkt 1-2 nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 10 3 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie 1, oraz łączna kwota kar wymienionych w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pktust. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,22 pkt 3 nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 46. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 57. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień Odstąpienie od umowy lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowyzapłaty kar umownych, za wyjątkiem przypadku opisanego w § 6 ust. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy1 pkt 2.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu karę umowną kary umownej w następujących przypadkach i w wysokościachokolicznościach: 1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej razie opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy dostarczeniu licencji, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,010,2% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowywartości brutto niedostarczonych na czas licencji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,; 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu z tytułu rozwiązania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkachprzez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 8 ust.6, 6 ust. 1-3 umowy w wysokości 0,210% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa brutto określonego w § 10 4 ust. 1. 3) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku stwierdzony przypadek naruszenia zapisów umowy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, naliczenia kary umownej w wysokości 0,210 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto wskazanego w § 10 4 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 4 ust. 1 niniejszej umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego uprawniony jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach ogólnychco Wykonawca wyraża zgodę. 5. Kary umowne Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o których naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 4. 6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 2 4, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 7. Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresiedochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 68. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Kary umowne podlegają kumulacji do wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachwysokości: 1) za opóźnienie 1 % wartości wynagrodzenia brutto zamówionej partii produktu z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowydostawie materiałów objętych tą dostawą, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttoupływu terminu, o którym mowa w § 10 4 ust. 1; 2) 1 umowy 4) % wartości wynagrodzenia brutto zamówionej partii produktu za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowydostarczeniu materiałów wolnych od wad, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttolicząc od upływu terminu, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowyi ust. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek8, 63) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za odstąpienie od przedmiot umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia Zamawiającego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego wynikającej z umowy o podwykonawstwo którym mowa w § 5 ust.3 za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwoprzyczyn obciążających Wykonawcę. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 32. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia wysokości : 1) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego brutto wynikającej z umowy o którym mowa w § 5 ust.3 za odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ustobciążających Zamawiającego. 3. 1Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem § 15gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyKary umowne, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie1, podlegają kumulacji , a Wykonawca wyraża na to zgodę. 65. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążającej z płatności należnej tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tej należności z wymagalną fakturą Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: • za nieterminowe zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy roboczy dzień opóźnienia, za dzień roboczy strony przyjmują dni: od poniedziałku do piątku. • za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowyw okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, • za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 2. Wykonawca Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachumowną: 1a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy płatności, odsetki od niezapłaconej kwoty w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnieniaustawowej, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 3 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia1. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Niezależnie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1kar umownych, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od . 4. Wymagalne roszczenia z tytułu kar umownych będą pokryte z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę, na zasadach ogólnychpodstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 5. Kary umowne Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej noty, o których mowa w ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na podstawie ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie4. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach okolicznościach i w wysokościach: 1) za opóźnienie z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego realizacji któregokolwiek z Zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego bruttobrutto za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w realizacji zgłoszeń serwisowych, wskazanego w § 10 ust. 1 umowywysokości 0,03% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień lub godzinę (w odniesieniu do terminów określonych w godzinach) opóźnienia. Termin opóźnienia , liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego lub godziny (w § 2 ust. 1 umowyodniesieniu do terminów określonych w godzinach) wyznaczonego na realizację zgłoszenia, 3) za zgłoszenie do odbioru z tytułu utraty dofinansowania przez Zamawiającego z Projektu z winy Wykonawcy w szczególności nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,250% wartości umowy – całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 0,220% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 12 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterekUmowy, 65) za odstąpienie Zamawiającego od umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 15 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. 2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu jedynie w sytuacji, w której nie będzie miało miejsca podwójne naliczenie kar za to samo przewinienie. 3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność materialna Wykonawcy, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 12 ust. 1 umowy, 7) Umowy. Odpowiedzialność z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15utraconych korzyści jest wyłączona. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnychco Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić Odpowiedzialność Stron z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień tytułu nienależytego wykonania lub oświadczeń w tym zakresieniewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających ograniczona jest do wysokości 100% wartości z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowybrutto.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a także opóźnienie w terminie zakończenia naprawy usterek gwarancyjnych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościachkary umowne: 1a) 30 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego dla danego dźwigu, za opóźnienie niewykonanie usługi serwisowej dźwigu w wykonaniu dokumentacji projektowej danym miesiącu, kara naliczana dla każdego dźwigu oddzielnie, kara nie ma zastosowania w przypadku wyłączenia dźwigu z eksploatacji o którym mowa w § 2 ust. 18, 1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. b) 50 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego dla danego dźwigu za odmowę Wykonawcy usunięcia awarii dźwigu nie będącą usługami serwisowymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, c) 5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego dla danego dźwigu, za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia w przystąpieniu przez Wykonawcę do diagnozowania i usuwania awarii w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto7, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnieniakara naliczana dla każdego przypadku oddzielnie, 2d) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, albo niewykonania umowy, 7e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo 200,00 zł od 1 pracownika za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu miesiąc kalendarzowy w którym stwierdzono brak pracownika realizującego przedmiot umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia zatrudnionego na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnieniaokres dłuższy niż 7 dni. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 20 % wartości umowy wynagrodzenia brutto określonej określonego w § 10 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Kary umowne o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających realizowania obowiązków określonych niniejszą umową, za wyjątkiem ust. 2 pkt d. 6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających art. 481 ustawy z niniejszej umowydnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. Obowiązek dalszego wykonywania prac U. z 2019 r. poz. 1145). 8. Jeżeli Wykonawca nie dotyczy przypadków odstąpienia zapłaci kary w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez strony od umowyZamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega prawo uprawniony jest do naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.w następujących kwotach i przypadkach: 2. a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokościach:wysokości 0,5 % wartości przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, w całości lub w części, 1c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu Umowy brutto za opóźnienie każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego opracowań wskazanych w § 2 4 ust. 2 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 1 oraz §10 ust. 1 umowy4. d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie niewykonywania lub nienależytego wykonywania nadzoru autorskiego, jak również niestawienia się w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego bruttosiedzibie Zamawiającego lub na budowie mimo wezwania, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy6 oraz za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu obowiązku opisanego w § 10 ust. 5 i § 10 ust.9. 4) za opóźnienie 2. Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę o których mowa w § 8 ust.6 pkt§16 ust. 2)3 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w§3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,zwłoki. 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnienia3. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnegoPodwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 §3 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo niniejszej Umowy za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu płatności tego wynagrodzenia. 8) z tytułu nieprzedłożenia 4. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian zmian, w wysokości 1000 zł 500,00 złotych brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstworozpoczęty dzień zwłoki. 9) z tytułu 5. W przypadku nieprzedłożenia potwierdzonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia 500,00 złotych brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 10) z tytułu 6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokości 5 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy. 7. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy opisanej w § 15 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy o podwykonawstwo za każdy brak rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie,wynagrodzenia wykonawcy (waloryzacja). 11) w przypadku utraty 8. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 59. Kary umowne W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Termin płatności kar umownych określonych w niniejszej umowie wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty. 12. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto, o których którym mowa w § 3 ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z 1 niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania do dochodzenia kar umownych za nieterminowe niewykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, a także niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2zobowiązań z niej wynikających. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i przypadku: o którym mowa w wysokościach: 1) za opóźnienie § 4 ust. 6 – w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 3 ust. 2 1; uchybienia terminom wskazanym w harmonogramie realizacji umowy - w wysokości 0,015% maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego określonego w § 10 3 ust. 1 umowy1, za każdy dzień opóźnienia, przypadek niewykonania w terminie świadczenia składającego się na przedmiot umowy; innego niż określone w pkt 1-2) za opóźnienie w wykonaniu całości , niezgodnego z niniejszą umową lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,13% maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego określonego w § 10 3 ust. 1 1; odstąpienia od umowy, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, 3) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy 4) za opóźnienie 5 lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa całości lub w § 8 ust.6 pkt. 2)części z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego na usunięcie wad, 5) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnieniaz przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 0,210% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek, 6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo. 9) z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, 11) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, jakie miał otrzymać. 12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 7. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 10 3 ust. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zapłatę przez Wykonawcę kar umownych, Zamawiający wystawi na powyższe kary notę obciążeniową, na podstawie której, należność może zostać potrącona z zastrzeżeniem § 15. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych. 5wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy. Kary umowne po uprzednim wezwaniu do zapłaty, będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 6pkt 1-4, podlegają sumowaniu. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy, z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowywyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. Obowiązek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy2 pkt 4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.