Common use of Zmiany umowy Clause in Contracts

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – ulegnie zmniejszeniu w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej obniżenia stawki podatku VAT lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – podwyższeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany podwyższenia stawki podatku od towaru VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie; zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; wystąpienia omyłek pisarskich i usług. 2rachunkowych w treści umowy. Zmiany Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej niniejszej umowy w stosunku zobowiązana jest do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychPZP. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy Strony przewidują możliwość dokonania w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w niniejszej umowie następujących przypadkachzmian: 1) w zakresie skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot § 4 ust. 3 i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu 4 niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościwydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w art. 144 § 4 ust. 1 pkt4 niniejszej umowy. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 3) zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych niniejsza umową, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 6)-8) i ust. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 4) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z inicjatywy tytułu okoliczności wskazanej w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy; 5) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 6) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub na pisemny wniosek Wykonawcyteż zmianą zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem umowy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 7) w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronskładzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie będą uznawane za zmiany umowy wymaga aneksu do niniejszej umowy; 8) części zamówienia wskazanej w rozumieniu artofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian Zmiana postanowień zawartej niniejszej umowy może nastąpić w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, i może nastąpić nieważności w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowyumowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejzmiany obowiązujących przepisów, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie jeżeli konieczne będzie musiało nastąpić z opóźnieniemdostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie; 4) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) wystąpienia omyłek pisarskich i usługrachunkowych w treści umowy. 2. Zmiany Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej niniejszej umowy w stosunku zobowiązana jest do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychPZP. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 9-10 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian Zmiany w zakresie istotnych postanowień zawartej treści umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejmogą być dokonywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa zmiany przepisów mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu zastosowanie przy wykonaniu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa przez którą rozumie się zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które w § 5 ust. 9 umowysposób istotny utrudniają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy i których Strony nie mogły przewidzieć, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić im zapobiec i przeciwdziałać poprzez działanie z opóźnieniemnależytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towaru towarów i usługusług (VAT), co przełoży się na zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 6 umowy, w taki sposób że wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4) znacznego zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności powodującej, że realizacja części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji okazała się zbędna ze względu na osiągnięcie celu umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania – przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościumowy, o których mowa w art. 144 ust.1 niniejszego paragrafu umowy, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem pstanowień ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychpkt 3 §10 niniejszej umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej Każda zmiana umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na pisemny wniosek Wykonawcypiśmie w formie pisemnego aneksu, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronępod rygorem nieważności.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 – 1e ustawy. 2. W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku, 2) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót zaniechanych, dodatkowych, zamiennych i odmiennych, o których mowa w § 7 ust. 1, 3) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub odmiennych, o których mowa w § 7 ust. 1, 4) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 3, 5) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i całości przedmiotu umowy, 6) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych, 7) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służb ochrony zabytków. 3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1, 1a, 1b i 1e ustawy podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy). 4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 3 ustawy). 5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania innych zmian umowy, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, w oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 ustawy Pzp lub zostaną spełnione okoliczności dopuszczalne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej5 i 6 ustawy, pod rygorem nieważnościwarunkiem, i może nastąpić że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w następujących przypadkachchwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe, poprzez: 1) rozszerzenie zakresu zamówienia w zakresie przypadku wystąpienia ewentualnych robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w tym sposobu jego ramach umowy nie przekracza łącznie 50% wartości umowy. Roboty te będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;tych robót, 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych wystąpienie konieczności udzielenia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub wystąpienia innych robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejzasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;ile stały się one niezbędne do wykonania, 3) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w zakresie wynagrodzenia – Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościoparciu, o których mowa który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane, 5) wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, - jeżeli zmiany te nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 36. Zmiana Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 1) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w specyfikacji, 2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 3) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części robót podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, jednakże Strony ustalająo ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót, 4) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, że modyfikacje umowy na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronart. 26 ust. 2b ustawy, jak również polegające w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 4 i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę6.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiotu zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym. 2) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie do zamiennym. 3) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jednak nie dłużej niż o kolejne 15 dni roboczych w stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia, 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1-3 następuje na uzasadniony (udokumentowany) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w złożony przed upływem pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęformie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 7-10 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać dokonywać je samodzielnie, zawiadamiając jedynie o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zamiany wymagają formy pisemnej w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejpostaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, i Umowa może nastąpić zostać zmieniona w następujących przypadkachsytuacjach: 1) Jeżeli w zakresie przedmiotu umowyprzypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. W tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowypowinna być stosowana zmieniona stawka podatku; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejPrzesunięcia terminu obowiązywania Umowy o okres nie dłuższy niż 1 miesiąc jeżeli z powodów niezależnych od Zamawiającego termin przeprowadzki zostanie przesunięty wykraczając poza okres, o jakiej którym mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychUmowy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za Nie stanowią zmiany umowy Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych następujące zmiany: 1) Zmiana osób wskazanych do koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, 2) Danych teleadresowych, 3) Danych rejestrowych, 4) Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które będą potwierdzać okoliczności zmian i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronębędą właściwie umotywowane.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian Zmiana postanowień zawartej niniejszej umowy może nastąpić w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, i może nastąpić nieważności w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowydanych teleadresowych Wykonawcy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa zmiany osób wskazanych w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 5) zmiany stawki podatku od towaru VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie; 6) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) wystąpienia omyłek pisarskich i usługrachunkowych w treści umowy. 2. Zmiany Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej niniejszej umowy w stosunku zobowiązana jest do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pktniniejszego paragrafu. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychWniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 34. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy nastąpić wyłącznie w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęzgodą obu stron.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej, pisemnej pod rygorem nieważności, i może nastąpić . 2. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących przypadkachzmian: 1) w zakresie skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu § 3 ust. 3 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejzmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych umową, o jakiej których mowa w § 3 ust. 3 pkt 5. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 3) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 5 ust. 9 3 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 4) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 5) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też zmianą zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniemitp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 36) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru towarów i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3tym zakresie. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie taka nie wymaga aneksu do umowy; 7) zmiany danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych teleadresowych. Zmiana taka nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęwymaga aneksu do umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w stosunku formie pisemnej w postaci aneksu do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejumowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 6, § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 9, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, która uniemożliwi wykonanie części w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub całości zobowiązań umownych lub spowodujeterminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 12 ust. 5. 3) 2.1.1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy w zakresie wynagrodzenia – wskazanym w pkt 2.1. tego paragrafu niniejszej umowy jeżeli zmiany regulacji prawnych odnoszące się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzone po zawarciu umowy, wynikają z ogłoszonych regulacji prawnych lub decyzji indywidualnych wynikających z ograniczeń, obowiązków lub nakazów wprowadzanych zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.2069 ze zm.) lub ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustaw. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wywołanych: 2.2.1. prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty, lub 2.2.2. przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2terminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn dopuszczonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem ust. Zmiany 3 oraz § 12 ust. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również każdym przypadku, w przypadku wystąpienia okolicznościktórym zmiana jest konieczna dla należytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej Umowy lub obejmuje rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność przedmiotu Umowy albo wpływają na większą racjonalność i efektywność w dysponowaniu środkami publicznymi, o których mowa ile zmian tych nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, mimo zachowania należytej staranności ze strony Zamawiającego. Niezależnie od treści ust. 2.3. dopuszcza się dokonanie zmian w artUmowie w przypadku: 2.4.1. 144 aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 pktniniejszej umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, z zastrzeżeniem ust. 2–6 ustawy 3 oraz § 12 ust. 5. W przypadku działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 2.5.1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonywanie robót zgodnie z założeniami projektowymi oraz normami techniczno - Prawo zamówień publicznych.budowlanymi, 32.5.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana wstrzymania robót przez właściwe organy nadzoru z inicjatywy Zamawiającego lub przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2.5.3. dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie budowlanym, na pisemny wniosek Wykonawcypodstawie, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy którego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronuniemożliwiającym zachowanie terminu realizacji Umowy, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron a w szczególności: 2.5.3.1. konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub ich danych kontaktowych uzgodnień, nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu artdających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy, 2.5.3.2. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych,

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone zgodnie z art. 144 455 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkachokolicznościach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki zmiany terminu realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem związku z okolicznościami określonymi w realizacji przedmiotu umowy§ 2 ust. 2 Umowy; 2) zmian związanych ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w zakresie dniu zawarcia umowy; 3) zmiany podwykonawców, w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w umowie terminów przewidzianych art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana umowy odbywa się na wykonanie zobowiązań umownych – zasadach określonych w § 12; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia siły wyższejzmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, cena jednostkowa brutto zostanie zmieniona odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionej stawki VAT, cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian; 5) zmiany rachunku bankowego, o jakiej którym mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych10. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianach danych drugiej Strony (w tym podwykonawców Wykonawcy) mających wpływ na pisemny wniosek Wykonawcyrealizację przedmiotu umowy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych szczególności zmianie adresu czy NIP. Dopuszczalne jest przesłanie informacji o ww. zmianach na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 15 ust. 3 pkt 1) i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych 2). Zmiany takie nie będą uznawane za stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronędla swojej skuteczności nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1a) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, zmiany osób o jakiej których mowa w § 5 2 ust. 9 umowy3, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujeprzy czym zmiana możliwa będzie pod warunkiem, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) Wykonawca wykaże spełnienie, określonego w postępowaniu, warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie wynagrodzenia – dysponowania osobami. b) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w § 6 ust. 3, pod warunkiem zachowania wymogów określonych w § 6 ust. 5, a w przypadku rezygnacji z Podwykonawców bez proponowania nowych Podwykonawców wymogów określonych w § 6 ust. 9, c) zwiększenia liczby Podwykonawców, pod warunkiem zachowania wymogów określonych w § 6 ust. 5, d) zmiany stawki podatku od towaru albo rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w § 6 ust. 10, pod warunkiem zachowania wymogów określonych w § 6 ust. 11 i usług.12, 2e) zmiany podmiotu Podwykonawcy w sytuacji określonej w § 6 ust. Zmiany postanowień zawartej umowy 10, przy czym zmiana możliwa będzie pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnienie, określonego w postępowaniu, warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, potencjału osobowego oraz potwierdzi brak istnienia, w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościniego podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 144 24 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - 12) – 23), art. 24 ust 5 pkt. 1) i pkt. 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3, a także złoży pisemne oświadczenie o przejęciu wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy i odpowiedzialności z tego tytułu. Zmiana postanowień zawartej będzie możliwa po wezwaniu przez Zamawiającego nowego Podwykonawcy do przedłożenia analogicznego katalogu oświadczeń i dokumentów, do którego złożenia zobowiązany był Wykonawca na etapie postępowania, w celu wykazania powyższego oraz dokonaniu przez Zamawiającego oceny i należytego udokumentowania jej przebiegu oraz wyników, f) gdy Wykonawca, składając ofertę, zobowiązał się do samodzielnego wykonania Umowy, a w okresie realizacji Umowy zaistnieje konieczności wykonania przedmiotu umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub udziałem Podwykonawcy – w tym przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż na pisemny wniosek Wykonawcy7 dni kalendarzowych przed powierzeniem wykonywania części przedmiotu umowy, jednakże Strony ustalająw której będzie brał udział Podwykonawca, że modyfikacje w sposób wskazany w § 6 ust. 5, zobowiązany jest do: wykazania powodów, dla których realizacja przedmiotu umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronwymaga udziału Podwykonawcy, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich wskazania zakresu czynności/ prac, które zostaną przekazane Podwykonawcy do wykonania, podania nazwy (firmy) Podwykonawcy, jego danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu oraz osób do kontaktu z nim, g) na podstawie art. 144 142 ust. 1 ustawy - 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i każda na warunkach określonych w § 22, h) w przypadku zakończenia wytwarzania oprogramowania lub innego Produktu objętego Umową lub wycofanie ich z obrotu na terytorium RP, zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymogi określone w SIWZ, i) w przypadku konieczności realizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze Stron względu na zmiany obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i terminów wymuszone takimi zmianami, na koszt Wykonawcy, j) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego oprogramowania, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie przedmiotu Umowy i zmiany terminów realizacji umowy gdy zaistnieje konieczność zmiany przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad , k) w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego lub innych zdarzeń z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza zmiany w Harmonogramie w realizacji zamówienia, l) możliwość przedłużenia terminu realizacji projektu, w przypadku niewykorzystania 1000 godzin usług dodatkowych, m) w przypadku zaistnienia po zawarciu Umowy okoliczności siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się będzie mogła dokonać je samodzielniezdarzenia zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, zawiadamiając którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (w szczególności: powódź, pożar, klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne) poprzez zmianę postanowień umowy dotyczących w szczególności terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu świadczenia, sposobu wykonania, n) w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy konieczności zmiany w harmonogramie wynikającej z przyczyn technologicznych oraz gdy Wykonawca wykaże, że zmiana ta nie wpłynie na wydłużenie realizacji umowy albo wpłynie na skrócenie terminu realizacji umowy z zastrzeżeniem, że zmiana w harmonogramie nie będzie dezorganizowała pracy u Zamawiającego; o) w sytuacji zaistnienia okoliczności o tym pisemnie drugą Stronęktórych mowa w § 21 ust. 2 lit. h) strony dopuszczają zmiany w harmonogramie, p) w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w § 21 ust. 2 lit. i) strony dopuszczają zmiany w harmonogramie, q) w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w § 21 ust. 2 lit. j) strony dopuszczają zmiany w harmonogramie realizacji umowy r) w sytuacji gdy w toku realizacji Umowy wyniknie potrzeba zaimplementowania oprogramowania własnego lub standardowego lub wykonania innych usług, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, a których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy, wówczas strony wskażą niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a w konsekwencji dokonają zmiany wynagrodzenia, harmonogramu prac i terminu wykonania tych czynności o czas trwania przeszkody, przy czym w tej sytuacji zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, s) strony dopuszczają zmianę zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, w tej sytuacji Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone potrzeby, polegające w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji, przy czym w tej sytuacji zmiana dotyczyła będzie zmiany terminu realizacji Umowy, harmonogramu oraz wynagrodzenia, które nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, t) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na etapie realizacji umowy jeżeli wprowadzenie takich zmian jest uzasadnione ze względów technicznych lub organizacyjnych i nie powoduje konieczności poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, przy założeniu, że funkcjonalność zastosowanych rozwiązań nie ulegnie zmianie, u) W zakresie terminów wykonania zamówienia wskazanych w Umowie w przypadku gdy stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego lub pandemia choroby COVID-19, wywołana wirusem SARS-Co-V-2 lub ich następstwa skutkować będą czasowym zawieszeniem albo wstrzymaniem transportu lub produkcji sprzętu lub jego elementów składowych, lub innymi utrudnieniami w transporcie lub produkcji – poprzez jego wydłużenie o przewidywany czas występowania utrudnień zawieszenia bądź wstrzymania utrudnień, nie dłuższy jednak jak 4 miesiące pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę faktycznego istnienia ww. utrudnień; v) Polegające na zmianie producenta, typu lub modelu sprzętu – w przypadku gdy stan epidemii oraz pandemia choroby COVID-19, wywołana wirusem SARS-Co-V-2 lub ich następstwa skutkować będą brakiem możliwości przywiezienia produktu do Polski (w szczególności ze względu na wstrzymanie transportu lotniczego, zamknięte granice), pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę faktycznego istnienia ww. utrudnień oraz przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek: - zmiana producenta, typu, modelu sprzętu nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, - zmieniany sprzęt spełniać będzie minimalne wymogi określone w Opisie przedmiotu zamówienia; w) W zakresie wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie w przypadku gdy stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego lub pandemia choroby COVID-19, wywołana wirusem SARS-Co-V-2 lub ich następstwa skutkować będą istotnym tj. co najmniej 20% wzrostem cen zaoferowanych w Formularzu oferty w stosunku do cen obowiązujących w momencie składania oferty – pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę ww. wzrostu cen oraz przedłożenia szczegółowej kalkulacji porównawczej cen przed i po ww. wzroście wraz ze wskazaniem metody liczenia, przy czym zmiana Wynagrodzenia Umownego w związku ze wzrostem cen nie przekroczy 25% kwoty Wynagrodzenia Umownego pierwotnie wskazanego w Umowie; x) W zakresie klauzul dotyczących ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych w zakresie w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w niniejszej Umowie oraz w umowie powierzenia danych stanowiącej załącznik do SIWZ w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościPoza okolicznościami, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w zakresie: 1) zmian związanych z wprowadzeniem nowych przepisów lub zmian w dotychczasowych przepisach lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - Prawo zamówień publicznych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 2) zmian, które są niezbędne do wprowadzenia na skutek działania Siły Wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i każda zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Xxxxxxx wykonanie jej zobowiązania w całości lub w części; 3) terminu realizacji przedmiotu umowy i poszczególnych jego etapów, jeśli okaże się to konieczne, na skutek okoliczności, których Strony nie mogły wcześniej przewidzieć; 4) zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy jest to niezbędna dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielniezmiany umowy o dofinansowanie projektu, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęktórym mowa w § 1 ust. 2; 5) w przypadku ograniczenia działalności Wykonawcy spowodowanej pandemią możliwe jest przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy. 2. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1: w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach wystąpienia: zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego, zmiana sprzętu którym wykonawca będzie realizował zamówienie na inny pod warunkiem, że nowy sprzęt będzie spełniać wymagania (warunki) opisane dla tego sprzętu w zakresie przedmiotu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, gdy konieczność zmiany, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowyramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujezostała pierwotnie dopuszczona; modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) który nie był przewidziany w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usługpostanowieniach pierwotnego zamówienia. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w stosunku formie pisemnej w postaci aneksu do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejumowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 6, § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 9, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, która uniemożliwi wykonanie części w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub całości zobowiązań umownych lub spowodujeterminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 12 ust. 5. 3) 2.1.1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy w zakresie wynagrodzenia – wskazanym w pkt 2.1. tego paragrafu niniejszej umowy jeżeli zmiany regulacji prawnych odnoszące się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzone po zawarciu umowy, wynikają z ogłoszonych regulacji prawnych lub decyzji indywidualnych wynikających z ograniczeń, obowiązków lub nakazów wprowadzanych zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1845 ze zm.) lub ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustaw. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wywołanych: 2.2.1. prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty, lub 2.2.2. przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2terminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn dopuszczonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem ust. Zmiany 3 oraz § 12 ust. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również każdym przypadku, w przypadku wystąpienia okolicznościktórym zmiana jest konieczna dla należytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej Umowy lub obejmuje rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność przedmiotu Umowy albo wpływają na większą racjonalność i efektywność w dysponowaniu środkami publicznymi, o których mowa ile zmian tych nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, mimo zachowania należytej staranności ze strony Zamawiającego. Niezależnie od treści ust. 2.3. dopuszcza się dokonanie zmian w artUmowie w przypadku: 2.4.1. 144 aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 pktniniejszej umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, z zastrzeżeniem ust. 2–6 ustawy 3 oraz § 12 ust. 5. W przypadku działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 2.5.1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonywanie robót zgodnie z założeniami projektowymi oraz normami techniczno - Prawo zamówień publicznych.budowlanymi, 32.5.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana wstrzymania robót przez właściwe organy nadzoru z inicjatywy Zamawiającego lub przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2.5.3. dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie budowlanym, na pisemny wniosek Wykonawcypodstawie, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy którego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronuniemożliwiającym zachowanie terminu realizacji Umowy, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron a w szczególności: 2.5.3.1. konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub ich danych kontaktowych uzgodnień, nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu artdających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy, 2.5.3.2. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych,

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej W trakcie obowiązywania umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić strony dopuszczają zmiany stawek Usług będących przedmiotem Umowy w następujących przypadkach: 1a) zmiany stawek na korzyść Zamawiającego — w zakresie przedmiotu umowykażdym przypadku, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;gdy jest to możliwe, 2b) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usługVAT, przy czym zmianie ulega wysokość stawek brutto, natomiast wysokość stawek netto pozostaje bez zmian, c) inne niezbędne zmiany, których strony nie przewidziały w momencie zawarcia umowy. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościO propozycji zmiany, o których której mowa w art. 144 ust. 1 pktstrona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem oraz adekwatnymi dowodami, obejmujący propozycje nowych stawek wraz z wykazem urządzeń, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychW przypadku, gdyby realizacja umowy po zmianie cen była nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zastosowanie znajdą stawki dotychczasowe, za wyjątkiem wzrostu stawek wynikającego ze wzrostu stawek podatku VAT). 3. Zmiana Wszelkie inne zmiany, które nie odnoszą się do kluczowych postanowień zawartej Umowy, w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-porządkowym, są dopuszczalne 4. Zmiany umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub dokonywane są na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje podstawie aneksu do umowy zawartego w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.formie pisemnej pod rygorem nieważności

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz musi być dokonana zgodna z inicjatywy Zamawiającego lub przepisami Prawa zamówień publicznych. 2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w zapisie § 2 ust. 1, w następujących przypadkach: a) opisanym w zapisie § 13 ust. 10 i 11, na pisemny wniosek Wykonawcywarunkach tamże wskazanych, b) potrzeby wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, jednakże o czym mowa w zapisie § 1 ust. 5 – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w którym wykonywane będą roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Strony ustalają, że modyfikacje umowy przewidują możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 2 po przedstawieniu uprawnień budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz oświadczenia o podjęciu obowiązków. 4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronpowierzenia wykonania robót dodatkowych, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy o których mowa w rozumieniu art. 144 zapisie § 1 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 5, jeżeli będą one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy z wprowadzeniem zmian w zawartej umowie w zakresie powierzenia wykonania robót dodatkowych, będzie się wiązać zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, zostanie ona dokonana zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 lit.) b umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone w aneksie do umowy zgodnie z zapisem § 8 ust. 3. 5. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w zakresie zmiany członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronędo odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejoferty, pod rygorem nieważnościna podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, chyba że ich wykonanie będzie musiało nastąpić zachodzi co najmniej jedna z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa okoliczności określona w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych– 1e ustawy. 32. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: 1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia, spowodowanych: a) zmianą stawki podatku od towarów i każda ze Stron usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku, b) zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 6, 2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów realizacji określonych w § 2 ust. 1, spowodowanych: a) decyzjami, postanowieniami, opiniami bądź zaleceniami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru architektonicznego, służby ochrony zabytków czy ochrony pożarowej, b) zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych, c) zawieszeniem terminów wykonywania przedmiotu umowy na podstawie postanowień § 2 ust. 2, przy czym okres, o który terminy te zostaną przedłużone, będzie mogła dokonać je samodzielnierówny okresowi zawieszenia, 3) w zakresie określonych w § 10 ust. 3 pkt 2 kwoty i zasad płatności II raty wynagrodzenia poprzez umożliwienie częściowych płatności do wysokości 60% kwoty tej raty, zawiadamiając w oparciu o tym pisemnie drugą Stronęnastępujące łączne przesłanki: a) zmiana musi być spowodowana przedłużeniem terminu wykonania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kompletnej Dokumentacji z przyczyn określonych w pkt 2, b) stan wykonanych prac projektowych powinien być na takim etapie realizacji, że Wykonawca poniósł już określone koszty, c) kwota każdorazowej częściowej płatności będzie adekwatna do kwoty poniesionych przez Wykonawcę kosztów, których poniesienie i wysokość powinny być wykazane dowolnymi środkami dowodowymi, z zastrzeżeniem ograniczenia wysokości płatności częściowych do 60% kwoty II raty. 4) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej uprawnieniami równoważnymi do uprawnień określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym. 3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1, 1a, 1b i 1e ustawy podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy). 4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 3 ustawy). 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót), 2) zmiany danych adresowych.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wprowadzenie wszelkich zmian postanowień zawartej treści umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pisemnej pod rygorem ich nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również być wprowadzone w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 pkt od 2) do 6) ustawy - Prawo zamówień publicznych.publicznych oraz w sytuacji: 1) zmiany zakresu przedmiotowego umowy określonego w załączniku nr 1* do umowy; 2) przedłużenia o maksymalnie dwa miesiące terminu zakończenia realizacji umowy, w sytuacji gdy łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie zostanie wyczerpane do dnia 30 kwietnia 2018 roku; 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego umowy; 4) zmiany osób wskazanych w załączniku nr 2*** do umowy, jednakże Strony ustalająpod warunkiem, że modyfikacje nowe również będą posiadać uprawnienia kasjera lotniczego oraz będą zatrudnione co najmniej na cały okres realizacji umowy na podstawie umowy o pracę na pełny etat**; 5) zmian związanych ze zmianami regulacji prawnych obowiązujących w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Strondniu podpisania umowy; 6) zmiany podwykonawców, jak również polegające w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w rozumieniu art. 144 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu –w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je samodzielniew stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, zawiadamiając na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o tym pisemnie drugą Stronęudzielenie zamówienia** 7) zmiany numeru konta Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić umowie w przypadku zaistnienia następujących przypadkachokoliczności: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym Strony umowy przewidują możliwość zmiany sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – i warunków płatności w przypadku wystąpienia zmian zaistnienia okoliczności lub zdarzeń utrudniających prawidłową realizację umowy. Strony umowy dokonują zmiany umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana umowy w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądania zmiany i wyrażenia zgody Zamawiającego na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;dokonanie takiej zmiany. 2) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy wydarzeń noszących znamiona „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy niezwłocznie po ustaleniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego wynikające z treści umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościZamawiający może wprowadzić zmiany umowy, o których mowa gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 pkt 2 do ust. 1 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą StronęPzp.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z przesłankami art. 144 ust. 1 pktpkt 2– 6 ustawy z wyjątkiem pkt 4 lit. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych a. 3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej do umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejzakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, pod rygorem nieważnościz powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie zaistnieją sytuacje, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, braku dostępu do terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia zmian zakresie, w obowiązujących przepisach prawa mających jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejwystąpi siła wyższa, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowyprzez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, która uniemożliwi wykonanie obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwią wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniemprzezwyciężyć i im przeciwdziałać; 3) zaistnieje konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w zakresie wynagrodzenia – dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) na terenie robót wystąpią warunki odbiegające w przypadku zmiany stawki podatku sposób istotny od towaru i usługprzyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności ujawnią się niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty; 5) wystąpią okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 24. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościZamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3 pkt 5, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychpkt 3 ustawy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; 2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych; 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 35. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub umowy, o której mowa w ust. 2 i 3, następuje na pisemny wniosek WykonawcyStrony umowy, jednakże Strony ustalajązawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych to jest wskazanie przedmiotu i teleadresowych Stronzakresu zmiany, jak również polegające uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronętermin zakończenia umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) : w zakresie sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia. zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, które będą uczestniczyć w tym wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zmiana sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) umowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowyramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujezostała pierwotnie dopuszczona; modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, że który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. jeżeli zmiany, niezależnie od ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) wartości, nie są istotne w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa rozumieniu w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; zmiany osób wskazanych w § 5 umowy; konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – ulegnie zmniejszeniu w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej obniżenia stawki podatku VAT lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – podwyższeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany podwyższenia stawki podatku od towaru VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie; zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; wystąpienia omyłek pisarskich i usług. 2rachunkowych w treści umowy. Zmiany Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej niniejszej umowy w stosunku zobowiązana jest do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejprzedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkachnastępującym zakresie: 1) w zakresie przedmiotu zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowyszczególności zmiany stawki podatku VAT; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ustprzyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. 9 zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości które są poza kontrolą Stron umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić wynikających z opóźnieniemumowy); 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku zaistnienie zdarzeń siły wyższej oraz nieznane Stronom i niezależne od towaru i usługich woli lub starania okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również § 5 umowy, w przypadku wystąpienia okolicznościzmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2177), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) przepisów ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany w tym zakresie dokonane będą zgodnie z postanowieniami ust. 6 poniżej z uwzględnieniem art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić po 12 miesiącach od daty podpisania umowy. 4. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pktpkt 2-6 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 2–6 144 ustawy - Prawo zamówień publicznychPzp. 35. Zmiana postanowień zawartej umowy Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto. 6. Wykonawca może być dokonana zwrócić się do Zamawiającego z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcypisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia po dniu opublikowania przepisów obejmujących zmiany, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje o których mowa w ust. 2 i zgodnie z zasadami określonymi w tych zmienianych przepisach. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronwysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, jak również polegające czy zmiany, o których mowa w ust. ust. 2, mają lub będą miały wpływ na zmianie przedstawicieli Stron koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, a w szczególności: 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; 2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 7. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 8-10. 8. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 9. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego (po uzupełnieniach wniosku). Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 10. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Xxxxxx podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 11. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 2, do 30 dnia od dnia ich danych kontaktowych nie będą uznawane za wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać, co najmniej propozycję zmiany umowy w rozumieniu artzakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 144 W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do umowy. 12. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 8-10 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 ustawy miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 13. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony zawrą aneks do umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń - Prawo zamówień publicznych i każda w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku: 1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 12, 3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do umowy obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych - w terminie, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 15. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy poprzez zmianę wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych, w sytuacji, gdy zobowiązanie Wykonawcy zostanie w znacznej części wykonane, zaś Zamawiający nie poniesie szkody. 16. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęwyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejoferty, pod rygorem nieważnościna podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, i może nastąpić w następujących przypadkachz wyłączeniem: 1) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki okresie realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowyzmieni się obowiązująca stawka podatku VAT; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, o jakiej mowa uniemożliwiającej wykonanie umowy w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usługokreślonym pierwotnie terminie. 2. Zmiany postanowień zawartej W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychWykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej Wszelkie zmiany niniejszej umowy może być dokonana wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: a) dwukrotnie zostanie zgłoszona reklamacja, jakości sprawdzanego gazu, b) dwukrotnie nie zostanie dotrzymany termin dostawy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający naruszy postanowienia umowy, a w szczególności: a) nie dokona płatności określonych w § 4 umowy, b) stanie się niewypłacalny, zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie upadłościowe. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcypokryciem wszystkich kosztów, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane jakie poniosła strona nieodpowiadająca za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęodstąpienie od umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: 1a) w zakresie sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; b) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach wystąpienia: o zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego, c) zmiana sprzętu którym wykonawca będzie realizował zamówienie na inny pod warunkiem, że nowy sprzęt będzie spełniać wymagania (warunki) opisane dla tego sprzętu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; d) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, e) gdy konieczność zmiany, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowyzakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2f) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: o wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowyramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujezostała pierwotnie dopuszczona; o modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) który nie był przewidziany w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usługpostanowieniach pierwotnego zamówienia. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie O ile Umowa nie stanowi inaczej, istotne zmiany treści Umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy publicznych, mogą być dokonywane wyłącznie w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejformie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkachzakresie: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian jej realizację, zawartych po zawarciu Umowy, z tym, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowyUmowie nie ulegnie podwyższeniu; 2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określonych mającym wpływ na realizację Umowy - w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa; 3) dostosowania umowy do zmian spowodowanych wystąpiłem siły wyższejwyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujewynikających z umowy, że których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich wykonanie będzie musiało nastąpić przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z opóźnieniemnależytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych); 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościZmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychpkt 1-3, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek WykonawcyW przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany Umowy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy o których mowa w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielniepkt 1-3, zawiadamiając Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie drugą StronęWykonawcę na piśmie.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz musi być dokonana zgodna z inicjatywy Zamawiającego lub przepisami Prawa zamówień publicznych. 2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w zapisie § 2 ust. 1, w następujących przypadkach: a) opisanym w zapisie § 13 ust. 10 i 11, na pisemny wniosek Wykonawcywarunkach tamże wskazanych, b) potrzeby wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, jednakże o czym mowa w zapisie § 1 ust. 6 – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w którym wykonywane będą roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Strony ustalająprzewidują możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 2 po przedstawieniu uprawnień budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz oświadczenia o podjęciu obowiązków, że modyfikacje umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 4. 4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronpowierzenia wykonania robót dodatkowych, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy o których mowa w rozumieniu art. 144 zapisie § 1 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 6, jeżeli będą one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy z wprowadzeniem zmian w zawartej umowie w zakresie powierzenia wykonania robót dodatkowych, będzie się wiązać zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, zostanie ona dokonana zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 lit. b umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone w aneksie do umowy zgodnie z zapisem § 8 ust. 3. 5. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w zakresie zmiany członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronędo odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wprowadzenie wszelkich zmian postanowień zawartej treści umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pisemnej pod rygorem ich nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również być wprowadzone w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 pkt od 2) do 6) ustawy - Prawo zamówień publicznych.publicznych oraz w sytuacji: 1) zmiany zakresu przedmiotowego umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy; 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego umowy; 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy) zmiany osób wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, jednakże Strony ustalająpod warunkiem, że modyfikacje nowe również będą zatrudnione co najmniej na cały okres realizacji umowy na podstawie umowy o pracę, w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Strontym …. osób zatrudnionych na pełny etat*; 4) zmian związanych ze zmianami regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 5) zmiany podwykonawców, jak również polegające w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w rozumieniu art. 144 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je samodzielniew stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, zawiadamiając na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o tym pisemnie drugą Stronęudzielenie zamówienia.*

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 5 upzp, wszelkich zmian postanowień zawartej umowy dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejSIWZ, pod rygorem nieważnościa także zmian których zakres, charakter i może nastąpić warunki wprowadzenia przewidziano w następujących przypadkach:ustępach następnych. 1) w zakresie przedmiotu Zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno–prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;przepisów 2) Zmiany terminu realizacji zamówienia: a) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w zakresie określonych szczególności: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, b) jeżeli w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wprowadzenia zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowydokumentacji wykonawczej, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;akceptowana jest przez Zamawiającego. 3) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia: a) zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia: - poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w zakresie wynagrodzenia – związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. 4) Zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaru udokumentowania przez Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry techniczne i usługfunkcjonalność nie gorszą niż produkt wskazany w umowie. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone zgodnie z art. 144 455 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkachokolicznościach: 1) przedłużenia okresu na jaki umowa została zawarta w zakresie przedmiotu umowystosunku do okresu, o którym mowa w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – § 4 ust. 1 w przypadku wystąpienia zmian niewykorzystania maksymalnej liczby rezerwacji, o której mowa w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji § 1 ust. 3 w terminie o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym okres o jaki w takim przypadku zostanie przedłużony czas trwania umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowynie przekroczy 3 m-cy; 2) zmian związanych ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 dniu zawarcia umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) zmiany podwykonawców, w zakresie szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana umowy odbywa się na zasadach określonych w § 12 ust.3 - 6; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia – należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towaru towarów i usług.. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, cena jednostkowa brutto zostanie zmieniona odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionej stawki VAT, cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian; 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności5) zmiany rachunku bankowego, o których którym mowa w art. 144 § 6 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych4. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianach danych drugiej Strony (w tym podwykonawców Wykonawcy) mających wpływ na pisemny wniosek Wykonawcyrealizację przedmiotu umowy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych szczególności zmianie adresu czy NIP. Dopuszczalne jest przesłanie informacji o ww. zmianach na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 14 ust. 3 pkt 1 i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych 2. Zmiany takie nie będą uznawane za stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronędla swojej skuteczności nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie Stosownie do postanowień art. 144 455 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w zakresie przedmiotu sytuacji, gdy ulegną zmianie przepisy prawne mające wpływ na sposób rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 2) zmiana typu oferowanych towarów, jeżeli przed terminem dostawy zostanie zmodyfikowany lub wycofany z rynku bądź wystąpi przejściowy jego brak. W takiej sytuacji może nastąpić zmiana na inny równoważny o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach. 2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustala się następujące zasady postępowania: 1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych dostaw wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie, 2) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych dostaw wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 pzp będzie Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy, w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 szczególności art. 455 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 34. Zmiana postanowień zawartej Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub pod rygorem nieważności. W odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda jednej ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnieo zmianę umowy, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęktóry powinien zawierać przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian oraz szczegółowego uzasadnienia ich wprowadzenia, druga Strona powinna wskazać, czy zmiana umowy jest w jej ocenie możliwa i na jakich warunkach może nastąpić.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 – 1e ustawy. 2. W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku, 2) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w ust. 4 oraz zachowania formy pisemnej§ 2 ust. 3, 3) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, pod rygorem nieważnościw szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i może nastąpić całości przedmiotu umowy, 4) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych, 5) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służby ochrony zabytków. 3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1, 1a, 1b i 1e podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy). 4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 3 ustawy). 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 1) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;specyfikacji, 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejzmiany podwykonawcy, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;, 3) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części robót podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w zakresie wynagrodzenia – ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług.porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót, 24) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. Zmiany postanowień zawartej umowy 26 ust. 2b ustawy, w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również celu wykazania spełniania warunków udziału w przypadku wystąpienia okolicznościpostępowaniu, o których mowa w art. 144 22 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychustawy, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 36. Zmiana postanowień zawartej umowy Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 5 i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę7.

Zmiany umowy. 1Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Dokonanie na podstawie Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 5 upzp, wszelkich zmian postanowień zawartej umowy dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejSIWZ, pod rygorem nieważnościa także zmian których zakres, charakter i może nastąpić warunki wprowadzenia przewidziano w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowyustępach następnych. spowodowane warunkami atmosferycznymi, w tym sposobu jego wykonania oraz szczególności: klęski żywiołowe; będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów przewidzianych wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na realizację zobowiązań umownych skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, nie przewidywana przy zawieraniu Umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy; W przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejktórejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o jakiej mowa czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w § 5 ust. 9 umowysposób należyty, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usługnie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 455 ust. 1 pktpkt 1 Pzp, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. 2. Wszelkie zmiany, jakie Xxxxxx chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Wykonawcy w zakresie przedmiotu określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W załączniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak również warunki ich wprowadzenia. 4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego Gminy Xxxxxx , Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy (w tym sposobu jego wykonania możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny) oraz terminów kwot przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – zadania w przypadku poszczególnych latach jego wykonania. 5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy. 6. W sytuacji wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ nie wpływających na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejzaistnienia robót zamiennych), o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 454 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielniewystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęzawarcie Protokołu Konieczności na przedmiotową okoliczność. 7. Strony wprowadzają zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b i 439 Pzp w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej W trakcie obowiązywania umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić strony dopuszczają zmiany stawek Usług będących przedmiotem Umowy w następujących przypadkach: 1a) zmiany stawek na korzyść Zamawiającego – w zakresie każdym przypadku, gdy jest to możliwe, b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wysokość stawek brutto, natomiast wysokość stawek netto pozostaje bez zmian, c) wyłączenie niektórych usług z zakresu przedmiotu umowyumowy wraz z proporcjonalną obniżką wynagrodzenia. 2. O propozycji zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem oraz adekwatnymi dowodami, obejmujący propozycje nowych stawek wraz z wykazem urządzeń, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku, gdyby realizacja umowy po zmianie cen była nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych trakcie którego zastosowanie mają nowe stawki VAT). 3. Wszelkie zmiany, które nie odnoszą się do kluczowych postanowień Umowy, w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-porządkowym, są dopuszczalne i dokonywane mogą być na realizację zobowiązań umownych – podstawie aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na niewyczerpania maksymalnej kwoty za wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższejzamówienia, o jakiej mowa określonej w § 5 ust. 9 umowy1, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujestrony mogą przedłużyć okres obowiązywania umowy o czas określony, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usługnie dłuższy niż 3 miesiące. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w szczególności w przypadku: a. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy ulegną zmianie przepisy prawne mające wpływ na sposób rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą. 2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji ( przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp ustala się następujące zasady postępowania: a. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i 2 Pzp może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, po podpisaniu przez strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego Umowę w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych zakresie, b. podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych usług wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w podstawie art. 144 ust. 1 ust.1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych2 Pzp będzie oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu artwymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. 144 ust. 1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnieregulujące możliwość zmiany umowy, zawiadamiając o w tym pisemnie drugą Stronęprzepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - – Prawo zamówień publicznych publicznych, Zamawiający określa następujące okoliczności umożliwiające wprowadzenie zmian postanowień w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkachoferty: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia wystąpienie zmian w obowiązujących przepisach prawa prawa, mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego Zamawiającego, skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia wystąpienie siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 7 ust. 9 4 i 5 umowy, która uniemożliwi lub opóźni wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniemw określonych umową terminach; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany zmiana stawki podatku od towaru i usług, o której mowa w § 2 ust. 4 umowy. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - – Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalająprzy czym ustala się, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać wprowadzać je samodzielniesamodzielnie do umowy, zawiadamiając jedynie o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy Strony przewidują możliwość dokonania w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w niniejszej umowie następujących przypadkach: 1) w zakresie zmian: skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 4 ust. 9 3 i 4 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku Zmiana taka wymaga aneksu do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościumowy; wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w art. 144 § 4 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 34 umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana taka nie wymaga aneksu do umowy; zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych umową, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 - 8 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z inicjatywy tytułu okoliczności wskazanej w § 6 ust. 3 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub na pisemny wniosek Wykonawcyteż zmianą zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem umowy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronskładzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie będą uznawane wymaga aneksu do umowy; części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za zmiany umowy wady (w rozumieniu arttym gwarancji jakości). 144 ustZmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą StronęZmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy Strony przewidują możliwość dokonania w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w niniejszej umowie następujących przypadkachzmian: 1) w zakresie skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot § 4 ust. 3 i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu 4 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościwydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w art. 144 § 4 ust. 1 pkt4 umowy. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 3) zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych umową, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 - 8 i ust. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana taka nie wymaga aneksu do umowy; 4) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z inicjatywy tytułu okoliczności wskazanej w § 6 ust. 3 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 5) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 6) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub na pisemny wniosek Wykonawcyteż zmianą zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem umowy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 7) w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stronskładzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie będą uznawane wymaga aneksu do umowy; 8) części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za zmiany umowy wady (w rozumieniu arttym gwarancji jakości). 144 ustZmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 10) podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą StronęZmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej Wszelkie zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowyuzupełnienia, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – zmiany w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie budżecie projektu z wyłączeniem przypadków określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 4 umowy, która uniemożliwi wykonanie części dodawanie lub całości zobowiązań umownych lub spowodujerezygnacja z realizacji działań, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić zmiany terminu realizacji projektu określonego w § 2 ust. 1 wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z opóźnieniem; zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 24 ust. 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zgody Fundacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wymagają: zmiany w sposobie realizacji poszczególnych działań nie wpływające negatywnie na osiągnięcie celów i rezultatów projektu; zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego; zwiększenie/zmniejszenie kosztu i wydatku finansowego, odejmowanie, dodawanie nowych pozycji budżetowych w kosztorysie zadania określonym niniejszą umową. 3. Zmiany postanowień zawartej w harmonogramie zadania publicznego w ramach terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy mogą być dokonywane przez Wykonawcę bez zmiany niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Fundacji oraz pod warunkiem, że ich dokonanie nie wpłynie negatywnie na jakość oraz terminowość realizacji całego zadania publicznego. 4. Wniosek o dokonanie zmian w stosunku umowie wraz z obowiązkowymi załącznikami stanowiącymi podstawę do treści złożonej oferty sporządzenia aneksu lub wniosek o zgodę Fundacji w zakresie określonym w ust. 2, powinien zostać przekazany do Fundacji przed planowaną zmianą i nie później niż 45 dni przed zakończeniem realizacji Zadania na zasadach określonych w ust. 8. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy przekazanie wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4, nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dopuszcza się jego przekazanie w terminie późniejszym, jednak nie później niż 45 dni przed zakończeniem realizacji Zadania. 6. Zmiany niniejszej umowy nie mogą nastąpić nieść ze sobą następstw w postaci zasadniczych zmian mogących podważyć decyzję o przyznaniu finansowania, jak również nie mogą pociągać za sobą nierównego traktowania podmiotów ubiegających się o finansowanie . 7. Decyzję o formie dokonania ewentualnych zmian (aneks lub zgoda Fundacji w przypadku wystąpienia okolicznościformie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) podejmuje Fundacja na podstawie informacji, o których mowa w ust. 3 - 6. 8. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 18 1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zadania . 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych do wszelkich wykonanych elementów i rezultatów zadania publicznego, mających cechy utworu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) na polach eksploatacji, o których mowa w art. 144 50 tej ustawy, w zakresie zwielokrotniania i powielania tych elementów i rezultatów oraz obrotu nimi, ich rozpowszechniania i upubliczniania oraz dokonywania w nich zmian § 19 1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym uczestników projektu, o ile ich dane zostały przekazane do Fundacji, o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie określonym w załączniku nr 10 do umowy, stanowiącym realizację przez MSZ obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2. Wraz ze sprawozdaniem końcowym lub na prośbę Fundacji w trakcie realizacji Zadania Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Fundacji oświadczenia o wypełnieniu obowiązków wskazanych w ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych1. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawierania umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze stron, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą stronom bądź jednej ze stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy albo też wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, 2) uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy, jeżeli nastąpiło to bez jego winy - nie uzy- skania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, co spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkachpublicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) w zakresie zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;, 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;zmianę wynagrodzenia, 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku zmianę osób przewidzianych do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.realizacji umowy, 3. Zmiana postanowień zawartej osób przewidzianych do realizacji umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalająnastąpić pod warunkiem, że modyfikacje nowe osoby będą posiadały kwalifikacje w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda wywiązuje się należycie ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęswoich obowiązków.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt1, kiedy dla skuteczności zmiany, z uwzględnieniem pozostałych uregulowań umowy, wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej strony. 2. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy Strony przewidują możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejprzypadku, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkachgdy: 1) w zakresie przedmiotu umowynastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających która ma wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej termin lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w zakres realizacji przedmiotu umowy; 2) gdy zachodzi konieczność zastąpienia oprogramowania innym lub w zakresie określonych nowszej wersji, pod warunkiem, że spełnia ono wymagania określone w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 i załącznikach do umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujea zmiana wynika z faktu, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniemskończyła się dostępność oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę; 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług.celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 2. Zmiany postanowień zawartej 4) niezbędna jest zmiana zakresu umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również z uwagi na decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego; 5) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 12 umowy; 6) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej; 7) w innych przypadkach określonych w art. 454-455 i art. 458 ustawy Pzp. 3. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1-7, zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od daty zaistnienia okoliczności i od proponowanego terminu wprowadzenia zmiany. 4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych2 pkt 2 -7, wprowadzenie zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego wymiarze. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Zmiana umowy musi być zgodna przepisami ustawy - z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmian publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejoferty, pod rygorem nieważnościna podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, i może nastąpić w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – sytuacjach: w przypadku wystąpienia zmian zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych oznaczonym w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych terminie – w przypadku wystąpienia siły wyższejdopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy. Strony przyjmują, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 umowyiż siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowodujektórego nie można było przewidzieć, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy VAT – dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również zakresie podatku VAT, w przypadku wystąpienia okolicznościpojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji pojazdu lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości zamawianego sprzętu – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznychprzypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty bądź zakończenie produkcji konkretnych materiałów lub zaprzestanie stosowania określonych rozwiązań technicznych – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej w tym zakresie. 3. Powyższe zmiany umowy mogą być dokonywane na pisemny uzasadniony wniosek każdej ze stron i wymagają pisemnej zgody drugiej strony (aneks do umowy). 4. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą traktowane jako zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy nastąpić wyłącznie w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronęformie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 9-10 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać wprowadzać je samodzielniesamodzielnie do umowy, zawiadamiając jedynie o tym pisemnie drugą Stronę.

Zmiany umowy. 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnejformie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i może nastąpić nie wymagających przewidzenia w następujących przypadkachSWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych. 3. Zmiany terminu realizacji umowy: 1) w zakresie przedmiotu umowyo okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych przypadku jeżeli wartość zleconych usług w ramach umów wykonawczych będzie niższa niż wartość umowy na realizację zobowiązań umownych – zasadach określonych w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu §4. ust. 2 niniejszej umowy;, 2) o okres dłuższy niż 12 miesięcy w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9 stosunku do pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy wymaga formy aneksu podpisanego przez wszystkie strony umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;, 3) spowodowane warunkami atmosferycznymi, w zakresie wynagrodzenia – szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające, realizację usług, tj. mróz, powódź, niska lub wysoka temperatura, opady śniegu, 4) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w przypadku zmiany stawki podatku od towaru szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i usługekonomicznych, 5) będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., 2. Zmiany postanowień zawartej umowy b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okolicznościdokumentacji projektowej, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.przewidywana przy zawieraniu umowy,