DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS. A CONTRATADA tomou amplo conhecimento de todas as condições do edital, seus anexos e documentos, e com base nessas ações planejou e orçou o objeto deste contrato, de forma que não serão concedidos aditivos contratuais.
DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS. A CONTRATADA tomou amplo conhecimento dos projetos, memoriais descritivos, quantitativos de matérias, logística, condições ambientais, entre outras especificações e com base nessas ações planejou e orçou a execução da obra, de forma que não serão concedidos aditivos contratuais.
DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS. Eventuais alterações contratuais ou Glosas (Supressões) serão concedidas nos limites previstos pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, desde que aprovado pela Diretoria de Administração e Controle do SESI/SENAI-PR.
DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS. Na hipótese remota de eventual extrapolação da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o reajuste mediante aplicação de índices do INPC – IBGE. Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, pro rata dia; I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de abertura do presente certame. O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas mensais do cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos.