Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 3.1 Vereinbarte Fristen für die Lieferungen und Leistungen sind verbindlich. Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so haben Sie uns sofort schriftlich zu benachrichtigen.
3.2 Liefern oder leisten Sie auch nicht innerhalb einer von uns gesetzten Nachfrist, sind wir berechtigt, auch ohne Androhung, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn Sie die Verzögerung nicht verschuldet haben. Die uns durch Ihren Verzug, insbesondere durch eine deshalb notwendige anderweitige Eindeckung, entstehenden Mehrkosten gehen zu Ihren Lasten.
3.3 Das Recht, eine vereinbarte Vertragsstrafe wegen nicht gehöriger Erfüllung zu verlangen (§ 341 BGB), behalten wir uns bis zur Schlusszahlung vor.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. (1) Glaubt sich der KKV in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so zeigt es dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich an. Die Anzeige kann unterbleiben, wenn die Tatsachen und deren hindernde Wirkung offenkundig sind.
(2) Die Ausführungsfristen sind angemessen zu verlän- gern, wenn die Behinderung im Betrieb des Verwal- tungsamtes durch höhere Gewalt oder andere vom KKV nicht zu vertretende Umstände verursacht wor- den ist. Gleiches gilt für solche Behinderungen von beauftragten Dritten und Zulieferern, soweit und so- lange der KKV tatsächlich oder rechtlich gehindert ist, Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.
(3) Falls nichts anderes vereinbart ist, sind die Parteien, wenn eine nach Absatz 2 vom KVA nicht zu vertre- tende Behinderung länger als drei Monate seit Zu- gang der Mitteilung gemäß Absatz 1 Satz 1 oder Ein- tritt des offenkundigen Ereignisses gemäß Absatz 1 Satz 2 dauert, berechtigt, binnen 30 Tagen nach Ab- lauf dieser Zeit durch schriftliche Erklärung den Ver- trag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder ganz oder teilweise von ihm zurückzutreten.
(4) Sobald die hindernden Umstände wegfallen, wird der KKV unter umgehender Mitteilung an den Auftragge- ber die Ausführung der Leistung unverzüglich wieder aufnehmen.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 3.1 Vereinbarte Fristen für die Lieferungen und Leistungen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang mangelfreier Ware bei der von uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle oder die Abnahme der Lieferung oder Leistung durch uns. Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so haben Sie uns unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich zu benachrichtigen.
3.2 Sie sind unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte mindestens zum Ersatz sämtlicher unmittelbarer und mittelbarer Verzugsschäden verpflichtet. Die Annahme der verspäteten Lieferung/Leistung enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.
3.3 Liefern oder leisten Sie auch nicht innerhalb einer von uns gesetzten Nachfrist, sind wir berechtigt, auch ohne Androhung, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 1. Vereinbarte Fristen für die Lieferungen und Leistungen sind verbindlich. Sind seitens des Lieferanten Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so haben hat er uns sofort schriftlich zu benachrichtigen.
2. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt.
3. Xxxxxxx oder leistet der Lieferant auch nicht innerhalb einer von uns gesetzten Nachfrist, sind wir berechtigt, auch ohne Androhung, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn der Lieferant die Verzögerung nicht verschuldet hat. Im Übrigen ist bei verschuldeter Nicht- Lieferung oder verschuldeter verzögerter Lieferung eine Vertragsstrafe in einer von uns festzusetzenden angemessenen Höhe fällig. Bei Zweifeln über die Angemessenheit der Vertragsstrafe ist über die Höhe der Vertragsstrafe durch ein Gericht zu entscheiden. Ist die Vertragsstrafe angefallen, können wir diese bis zur Begleichung der Rechnung über die verspätet erbrachten Lieferungen oder Leistungen geltend machen, ohne dass wir uns hierzu das Recht bei der Annahme dieser vorbehalten müssen.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 3.1 Termine und Fristen für die Leistungen, die in der Bestellung genannt oder anderweitig vereinbart sind, sind verbindlich. Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so hat der Auftragnehmer ZEISS unverzüglich schriftlich oder in Textform unter Darlegung der Gründe zu benachrichtigen.
3.2 Liefert oder leistet der Auftragnehmer auch innerhalb einer von ZEISS gesetzten angemessenen Nachfrist nicht oder ist eine Nachfristsetzung entbehrlich, ist ZEISS berechtigt, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. Zum Rücktritt ist ZEISS auch dann berechtigt, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung nicht verschuldet hat. Die ZEISS durch den Verzug des Auftragnehmers, insbesondere durch eine deshalb notwendige anderweitige Eindeckung, entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers, es sei denn, der Auftragnehmer hat den Verzug nicht zu vertreten. Weitergehende gesetzliche oder vertragliche Ansprüche und Rechte bleiben im Übrigen unberührt.
3.3 Das Recht, eine vereinbarte Vertragsstrafe wegen nicht gehöriger Erfüllung zu verlangen (§ 341 BGB), behält sich ZEISS bis zur Schlusszahlung vor.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 3.1 Vereinbarte Fristen für die Lieferungen und Leistungen sind verbindlich. Die Angabe von unverbindlichen oder „circa“-Lieferterminen durch den Lieferanten ist unzulässig. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist - sofern nicht etwas abweichendes schriftlich oder in Textform vereinbart wurde - der Eingang der Ware bei Walther.
3.2 Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so hat der Lieferant Xxxxxxx sofort schriftlich oder in Textform unter Angabe einer verbindlichen Nachlieferfrist zu informieren. Diese gilt als vereinbart, wenn sie von Walther schriftlich oder in Textform akzeptiert wurde. Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die Walther wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche, dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von Walther geschuldeten Entgelts für die betroffene Lieferung oder Leistung.
3.3 Liefert oder leistet der Lieferant nicht innerhalb der vereinbarten Nachfrist, ist Xxxxxxx berechtigt, auch ohne Androhung, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Zum Rücktritt ist Xxxxxxx auch dann berechtigt, wenn der Lieferant die Verzögerung nicht verschuldet hat. Die Walther durch den Verzug, insbesondere durch eine deshalb notwendige anderweitige Beschaffung, entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Lieferanten.
3.4 Das Recht, eine Vertragsstrafe wegen nicht gehöriger Erfüllung zu verlangen (§ 341 BGB), behält sich Walther bis zur Schlusszahlung vor.
3.5 Kommt der Lieferant mit der Lieferung schuldhaft in Verzug, ist Xxxxxxx berechtigt, einen pauschalierten Verzugsschadensersatz in Höhe von 0,2 % der für die verspätete Lieferung und/oder Leistung vereinbarten Netto-Vergütung pro Werktag (Montag bis Samstag) des Verzuges, maximal jedoch 5 % der vereinbarten Netto-Vergütung, für die verspätete Lieferung ohne weiteren Schadensnachweis zu verlangen. Der Lieferant hat jedoch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass Walther kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Weitere gesetzliche und vertragliche Ansprüche von Xxxxxxx bleiben hiervon unberührt. Die vorgenannte Schadenspauschale wird auf einen weitergehenden etwaigen Schadensersatzanspruch vollständig angerechnet.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 2.1 Vereinbarte Fristen für die Lieferungen und Leistungen sind verbindlich. Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so haben Sie uns sofort hierüber zu benachrichtigen.
2.2 Wird der Liefertermin durch Ihr Verschulden überschritten (Verzug), so sind wir unbeschadet unserer übrigen Rechte berechtigt, Schadensersatz zu fordern. Das Recht, eine vereinbarte Vertragsstrafe wegen nichtgehöriger Erfüllung zu verlangen (§ 341 BGB), können wir uns bis zu einem Monat nach Annahme der Lieferung oder Leistung vorbehalten. Wird der vereinbarte Liefer- oder Leistungstermin in einem Zeitfenster von vier (4) Arbeitstagen zu früh bis ein (1) Arbeitstag zu spät erfüllt, gilt die Lieferung und Leistung als rechtzeitig erbracht. Im Falle von Abweichungen zum vereinbarten Liefertermin um mehr als -4 bis +1 Arbeitstage sind wir berechtigt, einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 0,2% des Kaufpreises pro Kalendertag bis zu einem Maximum von 5 % des Kaufpreises geltend zu machen. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.
2.3 Liefern oder leisten Sie uns nicht innerhalb einer von uns gesetzten Nachfrist, sind wir nach deren Ablauf berechtigt, auch ohne entsprechende Androhung die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 3.1 In der Bestellung genannte oder anderweitig vereinbarte Liefertermine und Fristen für die Lieferungen und Leistungen sind verbindlich. Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so hat der Auftragnehmer FIXTURE TECH unverzüglich schriftlich oder in Textform zu benachrichtigen.
3.2 Liefert oder leistet der Auftragnehmer auch nicht innerhalb einer von FIXTURE TECH gesetzten angemessenen Nachfrist oder ist eine Nachfristsetzung entbehrlich, ist FIXTURE TECH berechtigt, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. Zum Rücktritt ist FIXTURE TECH auch dann berechtigt, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung nicht verschuldet hat. Die FIXTURE TECH durch den Verzug des Auftragnehmers, insbesondere durch eine deshalb notwendige anderweitige Eindeckung, entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Weitergehende gesetzliche oder vertragliche Ansprüche und Rechte bleiben im Übrigen unberührt.
Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen. 2.1 Vereinbarte Lieferungs- und Leistungstermine sind verbindlich. Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, so muss der Lieferant uns sofort benachrichtigen.
2.2 Wird der Liefertermin durch Verschulden des Lieferanten überschritten (Verzug), so sind wir unbeschadet unserer übrigen Rechte berechtigt, Schadensersatz zu fordern. Das Recht, eine vereinbarte Vertragsstrafe wegen nicht gehöriger Erfüllung zu verlangen (§ 341 BGB), können wir innerhalb eines Monats nach Gefahrübergang der Lieferung und Leistung vorbehalten.
2.3 Beliefert uns der Lieferant nicht innerhalb einer von uns gesetzten Nachfrist, sind wir nach deren Ablauf berechtigt, auch ohne Androhung, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn der Lieferant die Verzögerung nicht verschuldet hat.