Common use of GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Clause in Contracts

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presente, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas en el presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, Suministrante rendirá por su cuenta y a favor de la C.T.M. ANDA, a través de un Banco, Compañía Aseguradora o Afianzadora, autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero del El Xxxxxxxx, las Garantías siguientes en cualquiera dólares de las modalidades previstas en el Artlos Estados Unidos de América (US$). B.2.II.5 del presente, una a) Garantía de Cumplimiento de Contrato, en : Con el objeto de asegurar a la forma y monto previstos en Institución contratante el cumplimiento de todas las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato cláusulas establecidas en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual el Suministrante deberá presentar a satisfacción de ANDA, dentro del plazo fijado de cinco (5) días hábiles posteriores al recibo de la copia del contrato certificado por Notario, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por un monto xxx XXXX POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, y su vigencia será igual al plazo contractual más (150) ciento cincuenta días calendario. Esta garantía deberá ser emitida por Institución Bancaria privada, Compañía Aseguradora, Afianzadora o Sociedades de Garantía Recíproca, debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx y que cuenten con calificación de Riesgos categoría desde A hasta AAA, emitida por la Superintendencia de Valores o Institución Bancaria Estatal. ANDA hará efectiva esta garantía en los siguientes casos: i) Por incumplimiento injustificado del plazo contractual; ii) Cuando el contratista no cumpla con lo establecido en las presentes Bases de Licitación; iii) Cuando el contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el párrafo primero, salvo el contrato por incumplimiento del suministro. iv) En cualquier otro caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El exista incumplimiento por parte del Contratista Suministrante. Esta garantía se incrementara en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar. La garantía antes mencionada se modificara en la medida que el plazo de las obligaciones establecidas en el presente artículovigencia del contrato sea modificado. Para tal afecto como garantía: cheque Certificado, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato Fianza o Garantía, la cual deberá ser aceptada por causa imputable al Contratista.ANDA. La ANDA únicamente aceptará Fianza emitida por una

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10La Contratista debera A) días de notificada PLAZO DE PRESENTACION. La Contratista debera presentar la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presente, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía Garantia de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida Departamento de Contratos y Proveedores de la Garantía UACI, dentro del termino de Mantenimiento quince B) ESPECIES. Se aceptaran como Garantias de OfertaCumplimiento de Contrato: Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras, Afianzadoras o de cualquier institucion debidamente registradas y en tal caso avaladas por la C.T.M. podrá tener Superintendence del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx, asimismo se aceptara Certificado de Deposito a favor del ISSS, emitido por instituciones debidamente registradas y avaladas por la oferta por desistida y contratar con cualquiera Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx. II) GARANTIA DE ( CALIDAD DE BIENES. Para garantizar la calidad de los otros Oferentes. La garantía bienes entregados la contratista debera presentar a favor del Instituto una Garantfa equivalents al 10% del monto contratado, con una vigencia de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará dieciocho (18) meses contados a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso realizacion de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado ultima entrega de conformidad con el mismo, mantener las siguientes coberturas Acta de seguros a su nombre Recepcion. En aplicacion del Art. 31 inciso tercero y al Art. 32 inciso tercero de la C.T.M. Para LACAP la vigencia de esta garantfa debera estar redactada de la siguiente forma: La presente Garantfa de Calidad de Bienes estara vigente por dieciocho a) PLAZO DE PRESENTACION. Esta garantfa debera ser presentada en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI dentro de los casos quince (15) dfas habiles posteriores contados a partir de la entrega de la ultima Acta de Recepcion. La Garantfa de Calidad de Bienes debera responder al Instituto ante las fallas de calidad y terapeutica de los productos entregados al ISSS que le sean imputables a la contratista. La no comprendidos en las citadas leyespresentacion de esta garantfa dentro del plazo estipulado faculta al ISSS para que ante un defecto de calidad o falla terapeutica de los productos entregados pueda hacer efectiva la Garantfa de Cumplimiento de Contrato. Ademas, el contratista deberá contratar un Seguro individual Instituto se abstendra de Accidentes Personaleshacer efectivos los pagos que estuvieren pendientes a la Contratista mientras esta no haya presentado a la UACI la Garantfa de Calidad de Bienes, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas cual sera prevenido en el presente artículoacta de recepcion de la ultima entrega. b) ESPECIES. Se aceptaran como Garantias de Calidad de Bienes: Fianzas emitidas por Bancos, será considerado Aseguradoras, Afianzadoras o de cualquier institucion debidamente registradas y avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx, asimismo se aceptara Certificado de Deposito a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato favor del ISSS emitido por causa imputable al Contratista.instituciones debidamente registradas y avaladas por la

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. exigirá a la firma del contrato y/o Orden de Compra al oferente adjudicado una garantía de cumplimiento del mismo equivalente al 10% del monto total adjudicado. En caso de presentarla mediante una Póliza de Seguro de Caución, deberá contar con la certificación de firma por Escribano Público y deberá ser legalizada la mencionada certificación si el Escribano certificante fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo Contratante Dicha garantía deberá contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas: - Modificaciones del Contrato: “La garantía que instrumenta la presente póliza mantendrá su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador modificaciones o alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato¨. - Configuración del siniestro: “Una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho x XXXXXX DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - 13 - exigir el pago pertinente al asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra interpelación ni acción". - Pago y efectos: “El adjudicatario deberá constituir siniestro tendrá fecha cierta la de recepción por parte del asegurador de la documentación pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe garantizado dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de 15 días” - Prescripción liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo tiempo que prescriben las modalidades previstas en acciones del asegurado contra el Art. B.2.II.5 del presente, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas en el presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratistatomador”.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presente, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. 59.1 La garantía de cumplimiento del contrato debe constituirse en la misma moneda que establezca el contrato respectivo, a favor y a satisfacción del Centro Nacional de Contrato servirá para asegurar Control de Energía, mediante alguno de los siguientes instrumentos: a. Fianza expedida por una compañía afianzadora autorizada por la ejecución SHCP, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Anexo 30; b. Carta de crédito Standby; (NO APLICA) c. Cheque certificado o de caja. (NO APLICA) Siendo por un porcentaje del Contrato 10% del importe del contrato sin considerar el IVA, por tratarse de Bienes de alta rotación. a. Para los bienes de proyecto específico, la garantía se constituirá por el Contratistavalor de los bienes no entregados o servicios no prestados, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias más aquellos bienes o servicios que no pueden ser utilizados derivado del incumplimiento del proveedor. (NO APLICA) Tratándose de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar contratos abiertos, la garantía de cumplimiento de debe constituirse por el porcentaje que se determine aplicando el monto máximo total del contrato, satisfaciendo y deberá estar vigente hasta la total aceptación de la convocante de la prestación del objeto contractual dentro servicio y/o entrega de los bienes. Cuando la contratación incluya más de un ejercicio presupuestal la garantía de cumplimiento del plazo fijado contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el párrafo primeroejercicio fiscal de que se trate, salvo y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda. A petición del proveedor, el Centro Nacional de Control de Energía podrá acceder a que no se substituya la garantía otorgada en el primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio, en relación al monto por erogar en cada ejercicio subsecuente. En el caso de rechazo que el pago de los bienes o servicios. En tales supuestosde la prestación de los servicios se realice por medio de carta de crédito, el plazo para proveedor debe garantizar el cumplimiento del contrato, así como el monto que en su caso resulte por concepto xx xxxxx convencionales por atraso en la integración entrega o prestación de los mismos y, en su caso, las deducciones. 59.2 Esta garantía debe ser entregada por el licitante ganador de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 Horas, en la garantía se contará Oficina de Adquisiciones y Servicios Generales del Área de Control Baja California, ubicada en Calzada Lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx No. 1566, Fracc. Desarrollo Urbano Xochimilco, Código Postal 21380, en Mexicali, B.C., en atención al C.P. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.-Jefe de Oficina de Adquisiciones y Servicios Generales (En funciones), correo: xxxx.xxxxxxxx00@xxx.xxx.xx, señalado en el documento de fallo, dentro de los 10 días naturales, siguientes a partir de la comunicación fehaciente firma del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que correspondacontrato. El Contratista deberáno presentarla en este plazo dará lugar a la rescisión administrativa del contrato. El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato, entre éstas: la entrega de los bienes o prestación de los servicios, responder por la calidad y/o vicios ocultos de los mismos durante la ejecución del objeto Contractual24 meses después de su entrega. Si durante el plazo señalado dejan de ser idóneos para su uso normal, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismoCentro Nacional de Control de Energía, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y elección, podrá exigir su reparación o reposición o rescindir administrativamente el contrato. Esta garantía para su liberación requerirá de comunicación escrita del Centro Nacional de Control de Energía a la afianzadora o al de proveedor con copia a la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas en el presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratistaafianzadora.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá constituir otorgar una garantía de cumplimiento de contrato mediante fianza equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe del presente contrato, dentro de los diez 12 (10DOCE) días naturales siguientes a la fecha de notificada la adjudicaciónfirma del presente contrato. El valor de esta fianza se fija en $35,300.00 M.N. (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M. N.) más el Impuesto al Valor Agregado que equivale a la suma de $5,648.00 M.N. (SON CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) lo que arroja un gran total de $40,948.00 M.N. (SON CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) para garantizar lo siguiente: Dicha garantía deberá tener vigencia a partir de la firma del contrato y hasta un año después de que se de por terminado el mismo, y deberá presentarse a más tardar dentro de los doce días (12) días, siguientes a la firma del Contrato. Si transcurrido el plazo que se refiere el párrafo anterior, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no ha otorgado la fianza respectiva, será causal suficiente para rescindir administrativamente el presente contrato. Tanto la fianza del anticipo como la de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, deberán ser otorgadas por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de "LA COMISIÓN” y quedará sujeta a las condiciones siguientes: Garantizarán el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato, particularmente la C.T.M. prestación de los servicios materia del presente contrato. 1.- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 2.- Que en cualquiera caso de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de este contrato, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá obtener la modificación de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 fianzas. 3.- Que para ser cancelada las fianzas, será requisito indispensable la autorización por escrito del presente, una Garantía Departamento de Cumplimiento Servicios Generales de Contrato, “LA COMISION”. 4.- Que la Afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución prevista en la forma y monto previstos en Ley Federal de Instituciones de Fianzas para hacer efectivas las C.A.L.P. La falta fianzas, aún para el caso de constitución que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la Garantía póliza de Cumplimiento las fianzas requeridas; 5.- Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de Contrato "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste efectúe la totalidad del pago en el plazo indicado precedentementeforma incondicional, le provocará al adjudicatario “LA COMISION” previa la pérdida autorización del Departamento de Servicios Generales deberá liberar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimientofianza respectiva. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará tener vigencia a partir de la comunicación fehaciente firma del rechazo. Para el caso contrato y hasta un año después de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con dé por terminado el mismo, mantener las y deberá presentarse a más tardar dentro de los doce días (12) días, siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, firma del Contrato. Si transcurrido el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores plazo que se utilicen refiere el párrafo anterior, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no ha otorgado la fianza respectiva, será causal suficiente para rescindir administrativamente el presente contrato. Tanto la realización fianza del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista anticipo como la de cumplimiento de las obligaciones establecidas derivadas del presente contrato, deberán ser otorgadas por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de "LA COMISIÓN” y quedará sujeta a las condiciones siguientes: Así también, dicha garantía permanecerá vigente en el caso de controversia entre las partes o terceros interesados, hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al pleito. Las declaraciones de la presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave cláusula deberán insertarse íntegramente en la póliza en que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratistase expida la fianza.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir contratista se obliga a presentar a la Institución Contratante dentro del plazo de los diez ocho (10) 8) días de notificada la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 hábiles posteriores al recibo del presentepresente contrato certificado por Notario, una Garantía fianza o garantía bancaria o cheque certificado o de Cumplimiento caja equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%), del valor total del contrato, que garantice que cumplirá con el servicio objeto de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato este contrato en el plazo indicado precedentementeestablecido en la cláusula Tercera y que será prestado y recibido a entera satisfacción de la institución contratante.. Esta Garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar y su vigencia será igual al plazo contractual más CIENTO CINCUENTA DÍAS calendario adicionales. La no presentación de ésta garantía en el plazo indicado, le provocará al adjudicatario dará lugar a la pérdida aplicación del literal a) del Artículo 94 de la LACAP y se entenderá que el contratista ha desistido de su oferta, haciéndose efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso sin detrimento de la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo acción que le compete a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha institución contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes; ANDA hará efectiva esta garantía deberá emitirseen los siguientes casos: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro i) Por incumplimiento injustificado del plazo fijado contractual; ii) Cuando el contratista no cumpla con lo establecido en las Bases de Licitación Pública Número LP-06/2017; iii) Cuando el contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el párrafo primero, salvo el contrato por incumplimiento del Servicio; iv) En cualquier otro caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El exista incumplimiento por parte del Contratista Contratista. La ANDA únicamente aceptará Fianzas emitidas por una Institución Bancaria Privada, Compañía Aseguradora, Afianzadora, debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de las obligaciones establecidas en el presente artículoEl Xxxxxxxx y que cuenten con calificación de Riesgo categoría desde A hasta AAA, será considerado avalada por la Superintendencia del Sistema Financiero; o de institución Bancaria Estatal o Sociedades de Garantía Recíproca, la que deberá ser presentada a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato la UACI de ANDA para su debida revisión y aceptación juntamente con dos copias certificadas por causa imputable al ContratistaNotario.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, La Contratista debera presentar a favor del ISSS una Garantfa de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, la que debera estar vigente a partir de la C.T.M. suscripcion del mismo y hasta tres meses despues de la entrega a satisfaccion de la Garantfa de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes. En aplicacion del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso tercero de la LACAP la vigencia de esta Garantfa debera estar redactada de la siguiente forma: La presente Garantfa de Cumplimiento de Contrato estara vigente a partir de la suscripcion del Contrato No. Q-148/2017 y hasta tres meses despues de la entrega a satisfaccion de la Garantfa de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes. Cualquier otra disposition contenida en cualquiera de las modalidades previstas la a) PLAZO DE PRESENTACION. Esta Garantia debera ser presentada por la Contratista en el ArtDepartamento de Contratos y Proveedores de la UACI, dentro del termino de quince (15) dias habiles contados a partir del dfa siguiente de la recepcion de la copia del presente contrato legalizado. B.2.II.5 Si no existiere ningun reclamo por parte del presenteInstituto en relacion a la ejecucion del contrato, una Garantía esta Garantia sera devuelta a la Contratista. Una vez cumplidas las obligaciones garantizadas y vencido el plazo, la UACI devolvera los documentos que amparen la Garantia en un plazo no mayor de veinte dias habiles b) ESPECIES. Se aceptaran como Garantias de Cumplimiento de Contrato: i) Fianzas emitidas por Bancos, en Aseguradoras, Afianzadoras o de instituciones debidamente registradas y avaladas por la forma Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx y monto previstos en las C.A.L.P. La falta ii) Certificado de constitución Deposito a favor del ISSS, emitido por instituciones debidamente registradas y ) avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx. II) GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO Y CALI DAD DE BIENES. Para Garantizar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera calidad de los otros Oferentes. La garantía bienes suministrados, la Contratista debera presentar una Garantia de cumplimiento Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Contrato servirá para asegurar la ejecución Bienes a favor del Contrato por el ContratistaInstituto, cubriendo a la C.T.M. contra que lo protegera ante las consecuencias fallas y mala calidad de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción los bienes entregados; cuyo monto debera ser equivalente al 10% del monto contratado, con una vigencia de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará doee (12) meses-contados a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso realizacion de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado ultima entrega de conformidad con el mismo, mantener las siguientes coberturas Acta de seguros a su nombre Recepcion. En aplicacion del Art. 31 inciso tercero y al Art. a) PLAZO DE PRESENTACION. Esta Garantia debera ser presentada en el Departamento de Contratos y Proveedores de la C.T.M. Para UACI dentro de los casos quince (15) dias habiles siguientes a la fecha que se le entregue el Acta de Recepcion a la Contratista, y si fueran varias Actas, dicho plazo se contara a partir del dia siguiente de la entrega de la ultima Acta de Recepcion. La no comprendidos en las citadas leyespresentacion de esta Garantia dentro del plazo estipulado faculta al ISSS para que ante un defecto de calidad de los productos entregados pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Ademas, el contratista deberá contratar un Seguro individual Instituto se abstendra de Accidentes Personales, de modo tal hacer efectivos los pagos que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños estuvieren pendientes a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas en el presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.la

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, La Contratista debera presentar a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presente, ISSS una Garantía Garantia de Cumplimiento de ContratoContrato por un monto equivalente al 10% del valor del presente contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución que debera estar vigente por quince (15) meses a partir de la Garantía suscripcion del mismo. En aplicacion del Art. A) PLAZO DE PRESENTACION. La Contratista debera presentar la Garantia de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida Departamento de Contratos y Proveedores de la Garantía de Mantenimiento de OfertaUACI, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso termino de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración quince (15) dias habiles contados a partir del dfa siguiente de la garantía se contará a partir recepcion de la comunicación fehaciente copia del rechazopresente contrato legalizado. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y Si no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento existiere ningun reclamo por parte del Contratista de Instituto en relation a la ejecucion del presente contrato, esta garantia sera devuelta a la Contratista. Una vez cumplidas las obligaciones establecidas garantizadas y vencido el plazo, la UACI devolvera los documentos que amparen la garantia en el presente artículoun plazo no mayor de veinte dias habiles. B) ESPECIES. Se aceptaran como Garantias de Cumplimiento de Contrato: Fianzas emitidas por Bancos, será considerado Aseguradoras, Afianzadoras o de cualquier institution debidamente registradas y avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx, asimismo se aceptara Certificado de Deposito a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato favor del ISSS, emitido por causa imputable al Contratistainstituciones debidamente registradas y avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir Suministrante se obliga a presentar a la institución contratante dentro del plazo de los diez cinco (5) días hábiles posteriores al recibo de este contrato certificado, una fianza o garantía bancaria o cheque certificado o de caja equivalente al DIEZ POR CIENTO (10) días %), del valor total del contrato, que garantice que cumplirá con la total entrega del suministro objeto de notificada la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presente, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato este contrato en el plazo indicado precedentementeestablecido en la cláusula Tercera y que será entregado y recibido a entera satisfacción de la institución contratante. Esta Garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar y su vigencia será igual al plazo contractual más ciento cincuenta días calendario adicionales. La no presentación de esta garantía en el plazo indicado, le provocará al adjudicatario dará lugar a la pérdida aplicación del literal a) del Artículo 94 de la LACAP y se entenderá que el Suministrante ha desistido de su oferta, haciéndose efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso sin detrimento de la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo acción que le compete a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimientoinstitución contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes. Dicha ANDA hará efectiva esta garantía deberá emitirseen los siguientes casos: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro i) Por incumplimiento injustificado del plazo fijado contractual; ii) Cuando el Suministrante no cumpla con lo establecido en las Bases de Licitación Pública Número LP-68/2016; iii) Cuando el Suministrante no cumpla con las penalizaciones establecidas en el párrafo primerocontrato por incumplimiento del suministro, salvo el y iv) En cualquier otro caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El exista incumplimiento por parte del Contratista Suministrante También podrá aceptarse como Garantía: Cheque Certificado o de las obligaciones establecidas Caja, a favor de ANDA. La ANDA únicamente aceptará Fianzas emitidas por una Institución Bancaria Privada, Compañía Aseguradora, Afianzadora, debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx y que cuenten con calificación de Riesgo categoría desde A hasta AAA, emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx; o de institución Bancaria Estatal o Sociedades de Garantía Recíproca. la que deberán ser presentada en el presente artículola Gerencia UACI de ANDA, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato para su debida revisión y aceptación juntamente con dos copias certificadas por causa imputable al ContratistaNotario.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro Dentro de los diez 10 (10diez) días de notificada siguientes a la adjudicación, a favor notificación de la C.T.M. adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía, en cualquiera pesos, equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación, debiendo la Oficina de Licitaciones incorporar copia del recibo de depósito de la garantía, al expediente de la licitación. Razón Social de la Empresa - - Nombre Comercial de la Empresa --------------------------------------------- R.U.T Domicilio a los efectos de la presente Licitación -------------------------- Xxxxx X° - - Xxxxxxxxx - -- Xxxxxx Xxxxxx -- Xxxx Correo electrónico - Teléfono Fax - Declaro estar en condiciones legales de contratar con el estado. Firma/s - - Aclaración de Firmas - - Tacuarembó, jueves 16 xx Xxxxxx de 2018 Por medio de la presente solicitamos la cotización por suministro de materiales y mano de obra para la ejecución de hasta 1100 metros lineales de barandas metálicas a ser instaladas en la rambla de San Xxxxxxxx xx Xxxxxxx según el detalle adjunto. Se indican 4 sectores bien diferenciados. Planta baja gral Sectores tramo 1 y 2 Sector tramo 3 Sector tramo 4 Las barandas serán en caños galvanizado: caños redondo de diámetro 1 ½” (parantes y pasamanos superior) y 1 ¼” (tramos horizontales intermedios) de espesor 3mm. La altura de las modalidades previstas barandas es de 1.05 mt con respecto al nivel de piso de la vereda; tiene un xxxx superior horizontal de 5cms de diámetro y dos horizontales inferiores de 4cms de diámetro; los parantes son en caños de 5cms de diámetro. El encuentro y soldadura deberá resolverse de la mejor manera, cortando tipo “boca de pescado” de tal forma de que no queden huecos que permitan el Artingreso de agua al interior de los caños. B.2.II.5 del presente, una Garantía Todos los encuentros entre los caños deberán de Cumplimiento ser resueltos de Contrato, en la forma mas prolija posible, cuidando en especial las soldaduras y monto demás. El sector de las soldaduras debera ser protegido prolijamente mediante el siguiente procedimiento: con especial cuidado se delimitaran los sectores a pintar, primeramente se aplicara una mano de pintura decapante para galvanizado y posteriormente dos manos de pintura Aluminio similar al tono del galvanizado de las barandas. a) Condiciones Generales 1. Replanteo general de las barandas según planos e indicación de la supervisión de obra por parte de IDT. 2. Excavacion en pavimento de vereda para xxxxx xx xxxxxxxx. 3. Relleno con hormigón fck 250kg/cm2 en xxxxx xx xxxxxxxx. 4. Suministro y armado in situ. Los metros totales previstos a instalar en las C.A.L.P. La falta zonas de constitución vereda es de la Garantía 950 metros lineales, sin embargo se prevee realizar mas metros de Cumplimiento barandas (hasta 1100 mts) que serán instalados en otros sectores de Contrato veredas y como pasamanos en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista..."escaleras. El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y cliente (IDT) no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, suministrara energía eléctrica ni agua por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer la empresa debera contar con equipo electrógeno para autoabastecerse. Durante los trabajos se tendrá especial cuidado con los gaviones, veredas, cordones, pavimentos de dicha cobertura. Seguro adoquines y toda instalación existente; no se podrá trabajar directamente sobre la vereda sino es interponiendo chapones o similares de Responsabilidad Civil por daños a terceros: tal forma de automotores que se utilicen para guardar la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista integridad de las obligaciones establecidas en el presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratistala misma. a. Acopio Inicial b. Certificaciones de Avance c. Retenciones

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir Suministrante se obliga a presentar a la institución contratante dentro del plazo de los diez ocho días hábiles (10) días 8) posteriores al recibo de notificada la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presenteeste contrato certificado por Notario, una Garantía fianza o garantía bancaria o cheque certificado o de Cumplimiento caja equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%), del valor total del contrato, que garantice que cumplirá con la total entrega del suministro objeto de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato este contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario establecido en la pérdida Cláusula Tercera y que será entregado y recibido a entera satisfacción de la institución contratante. Esta Garantía de Mantenimiento de Ofertase incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar y su vigencia será igual al plazo contractual más CIENTO CINCUENTA DÍAS CALENDARIO, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentesadicionales. La no presentación de ésta garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por en el Contratistaplazo indicado, cubriendo dará lugar a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones aplicación del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación literal a) del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración Artículo 94 de la garantía LACAP y se contará a partir entenderá que el contratista ha desistido de su oferta, sin detrimento de la comunicación fehaciente acción que le compete a la Institución Contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes. La ANDA únicamente aceptará Fianzas emitidas por una Institución Bancaria Privada, Compañía Aseguradora, Afianzadora, debidamente autorizadas por la Superintendencia del rechazo. Para el caso Sistema Financiero de bienes rechazados quedarán en caución El Xxxxxxxx y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado cuenten con el mismo, mantener las siguientes coberturas calificación de seguros a su nombre y al Riesgo categoría desde A hasta AAA de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx o de institución Bancaria Estatal o Sociedades de Garantía Recíproca y además ésta deberá ser aceptada por La Institución Contratante, las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual que deberás ser presentadas a la UACI de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente ANDA para su debida revisión juntamente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, dos copias certificadas por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas en el presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al ContratistaNotario.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario Con fundamento en los I. Que se otorga en atención a todas las estipulaciones de este contrato. II. Que para cancelar la fianza, es requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales expedida por “EL CIMAV”. III. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantiza y continuará en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento de este contrato, así como durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. IV. Que la Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización por xxxx, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. La fianza deberá constituir contemplar una vigencia indefinida, que comprenda desde la fecha en que se suscriba el presente contrato y deberá permanecer en vigor hasta que “EL CIMAV” la libere. En el supuesto de que “LAS PARTES” convengan la modificación del contrato vigente, en términos de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA, “EL PRESTADOR” deberá contratar la ampliación de la fianza, presentando la modificación y/o endoso de la garantía dentro de los diez 2 (10dos) días de notificada hábiles siguientes a la adjudicaciónfirma del convenio que modifique el instrumento original, por el importe del incremento o modificación correspondiente. Una vez concluida la ejecución del presente instrumento, “EL CIMAV” procederá a favor de extender la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presente, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía constancia de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse contractuales para que “EL PRESTADOR” inicie los trámites para la cancelación de presentar la garantía de cumplimiento de del contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Para el caso de bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas en el presente artículo, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presente, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. 55.1 La garantía de cumplimiento del contrato debe constituirse en la misma moneda que establezca el contrato respectivo, a favor y a satisfacción de Contrato servirá la Gerencia de Control Regional Baja California, mediante alguno de los siguientes instrumentos: a. Fianza expedida por una compañía afianzadora autorizada por la SHCP, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Anexo 24; b. Carta de crédito Standby; (NO APLICA) c. Cheque certificado o de caja. (NO APLICA) Siendo por un porcentaje del 10% del importe del contrato sin considerar el IVA, por tratarse de Bienes de alta rotación. 10 % por tratarse de bienes de alta rotación 20 % por tratarse de bienes para asegurar proyecto específico, 10 ó 20 % por tratarse de servicios a. Para los bienes de proyecto específico, la ejecución del Contrato garantía se constituirá por el Contratistavalor de los bienes no entregados o servicios no prestados, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias más aquellos bienes o servicios que no pueden ser utilizados derivado del incumplimiento del proveedor. (NO APLICA) Tratándose de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar contratos abiertos, la garantía de cumplimiento de debe constituirse por el porcentaje que se determine aplicando el monto máximo total del contrato, satisfaciendo y deberá estar vigente hasta la total aceptación de la convocante de la prestación del objeto contractual dentro servicio y/o entrega de los bienes. Cuando la contratación incluya más de un ejercicio presupuestal la garantía de cumplimiento del plazo fijado contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el párrafo primeroejercicio fiscal de que se trate, salvo y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda. A petición del proveedor, la Gerencia de Control Regional Baja California podrá acceder a que no se substituya la garantía otorgada en el primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio, en relación al monto por erogar en cada ejercicio subsecuente. En el caso de rechazo que el pago de los bienes o servicios. En tales supuestosde la prestación de los servicios se realice por medio de carta de crédito, el plazo para proveedor debe garantizar el cumplimiento del contrato, así como el monto que en su caso resulte por concepto xx xxxxx convencionales por atraso en la integración entrega o prestación de los mismos y, en su caso, las deducciones. 55.2 Esta garantía debe ser entregada por el licitante ganador de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 Horas, en la Oficina de Adquisiciones y Servicios Generales de la Gerencia de Control Regional Baja California, ubicada en Calzada Lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx No. 1566, Fracc. Desarrollo Urbano Xochimilco, Código Postal 21380, en Mexicali, B.C., en atención al C.P. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.- Jefe de Oficina de Adquisiciones y Servicios Generales (En funciones), correo: xxxx.xxxxxxxx00@xxx.xxx.xx, señalado en el documento de fallo, dentro de los 10 días naturales, siguientes a la firma del contrato. El no presentarla en este plazo dará lugar a la rescisión administrativa del contrato. El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato, entre éstas: la entrega de los bienes o prestación de los servicios, responder por la calidad y/o vicios ocultos de los mismos durante 24 meses después de su entrega. Si durante el plazo señalado dejan de ser idóneos para su uso normal, la Gerencia de Control Regional Baja California, a su elección, podrá exigir su reparación o reposición o rescindir administrativamente el contrato. Esta garantía se contará a partir para su liberación requerirá de comunicación escrita de la comunicación fehaciente del rechazoGerencia de Control Regional Baja California a la afianzadora o al proveedor con copia a la afianzadora. Para el Nota: En caso de bienes rechazados quedarán requerir un porcentaje o forma de garantía diferentes a los mencionados deberá considerarse lo establecido en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. El Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, mantener las siguientes coberturas de seguros a su nombre y al de la C.T.M. Para los casos no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento por parte del Contratista numeral 134 88 de las obligaciones establecidas Políticas, Bases y Lineamientos en el presente artículoMateria de Adquisiciones, será considerado a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al ContratistaArrendamientos y Servicios.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá constituir dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, La Contratista debera presentar a favor de la C.T.M. en cualquiera de las modalidades previstas en el Art. B.2.II.5 del presenteISSS, una Garantía Garantia de Cumplimiento de Contrato, en por un monto equivalente al 10% del valor del presente contrato, la forma y monto previstos en las C.A.L.P. La falta de constitución que deberb estar vigente por dieciocho (18) meses contados a partir de la Garantía suscripcion del mismo. En aplicacion del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso tercero de la LACAP la vigencia de esta garantia debera estar redactada de la siguiente forma: La presente Garantia de Cumplimiento de Contrato en el plazo indicado precedentemente, le provocará al adjudicatario la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y en tal caso la C.T.M. podrá tener la oferta estara vigente por desistida y contratar con cualquiera de los otros Oferentes. La garantía de cumplimiento de Contrato servirá para asegurar la ejecución del Contrato por el Contratista, cubriendo a la C.T.M. contra las consecuencias de cualquier incumplimiento. Dicha garantía deberá emitirse: ..."hasta la extinción de las obligaciones del contratista...". El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento de contrato, satisfaciendo la prestación del objeto contractual dentro del plazo fijado en el párrafo primero, salvo el caso de rechazo de bienes o servicios. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará dieciocho (18) meses contados a partir de la comunicación fehaciente suscripcibn del rechazocontrato numero Q- 052/2018. Para el caso de bienes rechazados quedarán Cualquier otra disposicion contenida en caución y no podrán ser retirados, la presente garantia que afecte. la vigencia anteriormente descrita sera nula sin que previamente se integre dicha nulidad afecte otras clausulas del presente a) PLAZO DE PRESENTACION. Esta garantia debera presentarla la garantía que corresponda. El v Contratista deberá, durante la ejecución del objeto Contractual, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con en el mismo, mantener las siguientes coberturas Departamento de seguros a su nombre Contratos y al Proveedores de la C.T.M. Para los casos UACI, dentro del termino de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion de la copia del presente contrato legalizado. Si no comprendidos en las citadas leyes, el contratista deberá contratar un Seguro individual de Accidentes Personales, de modo tal que toda persona afectada al contrato, cuente con la cobertura de un Seguro de Accidentes. El mismo constituye un requisito esencial, por lo que ninguna persona afectada al contrato puede carecer de dicha cobertura. Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros: de automotores que se utilicen para la realización del objeto contractual. El mismo debe tener validez en Argentina y en Uruguay. El incumplimiento existiere ningun reclamo por parte del Contratista Instituto en relacion a b) ESPECIES. Se aceptara como Garantia de las obligaciones establecidas en el presente artículoCumplimiento de Contrato: i) Fianza emitida por Bancos, será considerado Aseguradoras, Afianzadoras o de instituciones debidamente registradas y avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx; ii) Certificado de Deposito a todos sus efectos como falta grave que dará derecho a C.T.M. a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.favor del ISSS emitido por