Common use of MATERIALES Clause in Contracts

MATERIALES. Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de las obras deberán ser aportados por EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificación. El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes.

MATERIALES. Todos los materiales que sean necesarios para el proyecto serán suministrados por el Contratista, y deberán provenir xx xxxxxxx de suministro aprobadas por la Supervisión. La solicitud para la construcción aprobación de la fuente de materiales deberá indicar claramente la ubicación del sitio, o el nombre y dirección del proveedor según sea el caso, el sistema de despacho, la fecha propuesta del primer envío y el uso que se dará al material. Los materiales podrán ser inspeccionados en el lugar de origen y aprobados antes de su envío. Para todos los materiales importados (en caso aplicable), el Contratista presentará al Contratante, informes certificados de los ensayos, realizados por un laboratorio aprobado, que cubran todos los requerimientos de las obras especificaciones para cada lote o envío. Los materiales no podrán ser usados hasta después de su aprobación por la Supervisión. La aprobación mediante muestras será aplicable sólo y cuando el material a proveer sea igual a las muestras aprobadas y que pueda ser provisto en el tiempo y cantidades requeridas, conservando los materiales su calidad y composición uniforme. La aprobación para un caso o uso determinado no implica aprobación para otros casos o usos. Los materiales aprobados que aparenten ser defectuosos cuando se reciban, o los que hubiesen sufrido deterioro durante su transporte y almacenamiento, no podrán ser utilizados hasta que nuevamente hayan sido ensayados y aprobados por el Contratante. Los pedidos de materiales deberán contener la descripción detallada de éstos y del uso que se les dará, así como la designación oficial del proyecto donde serán usados. Se entregarán al Contratante, copias de los pedidos en el momento en que éstos se llevan a cabo. El Contratista deberá tomar y preparar las muestras para las pruebas requeridas. Los gastos en que incurra el Contratista con relación a las pruebas anteriormente indicadas, serán incluidos en los precios de los distintos renglones de la oferta. Salvo especificación contraria, se harán las pruebas de los materiales de acuerdo con los métodos de la AASHTO y la ASTM. Los vehículos y recipientes usados para el transporte de materiales deberán estar en buen estado, ser resistentes, fuertes y limpios. De otro modo, los materiales transportados podrán ser rechazados. Los recipientes deberán estar claramente marcados con el nombre del fabricante, peso neto, calidad, número del lote del material aprobado a que corresponda y la fecha de aprobación. Los materiales susceptibles de ser dañados por causa de los elementos naturales deberán ser aportados almacenados en construcciones apropiadas o de otra manera aceptable para su protección contra deterioro. Los materiales deberán mantenerse limpios y libres de materias extrañas antes, durante y después de haber sido colocados en la obra, para lo cual el Contratista cumplirá las recomendaciones del Contratante. Los materiales, en el momento de ser usados en la obra, deberán estar en buenas condiciones y de acuerdo en todo con los requerimientos de las especificaciones. Los materiales sucios, dañados o de otra forma defectuosa, no deberán usarse en la obra aunque hayan sido previamente aceptados. Superintendente en la obra. El Contratista dirigirá el trabajo por EL CONTRATISTA medio de un superintendente competente, con autoridad para recibir y puestos cumplir instrucciones. Los trabajadores deberán ser competentes y ejecutarán su labor de manera esmerada. Cualquier persona que no sea debidamente calificada para su trabajo, o quien lo efectúe de manera no satisfactoria o contraria a las especificaciones o instrucciones del Contratante, deberá ser despedido si así lo solicita la Supervisión pudiendo nuevamente ser contratado para el proyecto salvo aprobación de la Supervisión. La superintendencia y el número de trabajadores deberán ser suficientes, en opinión de la Supervisión, para asegurar la terminación del proyecto en el plazo estipulado. Equipo. Se usará solamente equipo adecuado, que deberá estar en buenas condiciones de trabajo. Se utilizará suficiente cantidad de equipo en la obra para asegurar la terminación del proyecto dentro del plazo estipulado. Se operará el equipo de manera tal que no cause daño a la propiedad pública y privada. Cuando se estipule un equipo de tipo y clase especial, éste debe ser provisto y usado por el Contratista. Local del trabajo. Cualquier espacio que el Contratista necesite para la ubicación de plantas, equipo, almacenaje u otros fines, fuera del disponible en el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que deberá ser procurado por él mismo y el costo de ello se requieran incluirá en los precios de los distintos renglones de la oferta. En caso de incumplimiento del contrato, el Contratante tiene el derecho de tomar posesión y las pruebas ocupar tal espacio directa o ensayos que se estimen pertinentesindirectamente para la terminación del proyecto. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimientoestuviese en arriendo, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento la escritura de las obras no visibles; los gastos arrendamiento contendrá una cláusula que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales exprese que en estas especificaciones no se mencionen explícitamentecaso de incumplimiento del Contratista, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán arrendamiento podrá ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir transferido al Contratante o a ninguna adaptación o modificaciónquien designe éste. El CONTRATISTA debe precaver el impacto Contratista acepta que, en caso de las condiciones de usodicho incumplimiento, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesél tramitará tal transferencia.

MATERIALES. Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, quedando a juicio de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de las obras a emplear deberán ser aportados aprobados previamente por EL CONTRATISTA la Inspección. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, son imputables al Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 24 hs. de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y puestos en el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; serán por cuenta del Contratista los gastos que tal operación demande serán se originen, no responsabilizándose el GCBA por cuenta pérdidas sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones depósito.- 2.3.10.1 REGLAMENTOS Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los materiales por parte mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA los mismos para aclaración de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior pudieran originarse en la aplicación de la obradocumentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas Si las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones exigencias de las normas aplicables mencionadas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en este documento. Todos las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificación. El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimientotrabajos. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: a) Estructuras de sus materiales con Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesobras civiles (C.I.R.S.O.C.).

MATERIALES. Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de las obras obras, deberán ser aportados por EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR INTERVENTOR, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificación. El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes.

MATERIALES. Todos los Los materiales de repuesto que sean necesarios para la construcción suministrados e instalados por el adjudicatario cumplirán los siguientes requisitos:  Serán de las obras deberán ser aportados por EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la alta calidad y estabilidad ultimo diseño de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obrafabricante cualificado. Los materiales que sea necesario reponer realicen funciones similares deberán proceder del mismo fabricante a fin de reducir el trabajo de mantenimiento.  Serán nuevos y tendrán el marcado CE, no admitiéndose materiales sin el certificado actualizado de aseguramiento de la calidad de la norma que le corresponda y, si es obligatorio, llevarán estampadas o grabadas en una placa las características y marca del fabricante.  El contratista correrá con los gastos de transporte del material hasta las dependencias del IMD, responsabilizándose de los posibles daños que pudieran producirse.  El IMD no será responsable de la suerte que pueda correr cualquier material o equipo hasta la recepción definitiva de la instalación.  Xxxxx inspeccionados y revisados por dañosel adjudicatario cuando le sean entregados, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta cerciorándose de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá que llegan en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las perfectas condiciones de operaciónservicio.  Estarán adecuadamente protegidos desde su recepción hasta el momento del montaje. Se tomarán disposiciones para prevenir daños de cualquier equipo o elemento debido a condiciones meteorológicas adversas, incluyendo corrosión, humedad, suciedad, daños físicos u otras condiciones adversas que pueden presentarse en su almacenamiento.  El manejo, instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán de estricto acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las prácticas de ingeniería reconocidas como buenas.  Los materiales, equipos defectuosos o que resulten averiados en el transcurso de un año, serán sustituidos o reparados a efectos de la más adversa y satisfacer garantía.  Una vez instalados, se procurará que las últimas versiones placas de las normas aplicables mencionadas en este documentocaracterísticas de los equipos sean visibles. Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la oxidación.  Todos los equipos suministrados e instalaciones realizadas por el adjudicatario en cumplimiento del contrato contarán con la garantía establecida por ley y quedarán automáticamente incluidos en las especificaciones del mismo. Durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a:  Llevar un control de la vida de funcionamiento de cada equipo, informando al IMD de la conveniencia de su sustitución cuando ésta sea necesaria.  Informar por escrito del material que realicen la misma función y presenten la misma especificaciónno ofrezca garantía de correcto funcionamiento, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para presente deficiencias que no puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación corregidas durante el mantenimiento o modificaciónno cumpla las disposiciones vigentes. El CONTRATISTA debe precaver el impacto Dicho informe será razonado y se acompañará de presupuesto para su subsanación.  Conservar la documentación justificativa de las condiciones operaciones de usomantenimiento, supliendo materiales sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservación se realice. Una copia de esa documentación así como el certificado de mantenimiento se entregarán al departamento de mantenimiento del IMD.  A requerimiento del IMD, certificar, en su caso, la adecuación y mantenimiento de determinados equipos, a efectos de acreditación ante terceros.  Elaborar y mantener actualizado un inventario, donde, equipo por equipo, se especifique tipo, modelo, local y ubicación particular donde se encuentra, y fechas de las revisiones o pruebas. Una copia de este documento se entregará al IMD tras la primera revisión y cada vez que cumplan exigencias se modifique su contenido.  Realizar las gestiones que sean de resistencia, uso severo, larga vida útil obligado cumplimiento con la Delegación de Industria del Gobierno Xxxxx o con cualquier otro organismo competente.  Dejar todas las instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI) del IMD de Santurtzi en perfecto estado de conservación y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesfuncionamiento al finalizar el contrato.

MATERIALES. Todos los Los materiales que sean necesarios para se empleen en la construcción de las obras obra deberán ser aportados por EL CONTRATISTA de la mejor calidad y puestos procedencia en el sitio su especie. Antes de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su utilización emplear cualquier material en la obra, las muestras el contratista deberá dar aviso a la contraparte técnica, para que ésta, vistos los análisis y pruebas de los mismos, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo. No obstante, si durante el período de construcción o del plazo de garantía, se requieran comprobare que el material aceptado por la contraparte técnica ha resultado deficiente, el contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y las pruebas o ensayos de reconstituir a su xxxxx la obra en que se estimen pertinentesfue empleado. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimientoSerán de cuenta del contratista la provisión de los materiales, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de la maquinaria y de las obras no visibles; herramientas necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios y, en general, todos los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de originen con la obra. Los Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría proporcionará los materiales a que sea necesario reponer expresamente se obligó, para lo cual, la contraparte técnica y el profesional residente de obras deberán firmar un acta de entrega, indicando la cantidad de material entregado y el estado en que se encuentra. En caso de necesitarse mayor cantidad de material al inicialmente entregado por dañosla Subsecretaría, pérdidael Contratista deberá enviar un informe a la contraparte técnica explicando los motivos de esta solicitud, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta la cual deberá analizar la información y evacuar la respuesta respectiva. Esta comunicación deberá quedar registrada en el Libro de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respectoObras. Los materiales que o equipos proporcionados por la Subsecretaría se indican en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificaciónpresentes bases. El CONTRATISTA debe precaver el impacto material de las condiciones desecho (entiéndase escombros o cualquier otro de usosimilar naturaleza), supliendo materiales que cumplan exigencias sólo podrá ser reutilizado en la obra si la Contraparte Técnica lo autoriza previamente de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesforma escrita.

MATERIALES. Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de las obras se incorporen al suministro deberán ser aportados por EL CONTRATISTA nuevos y puestos en el sitio de las obrasprimera calidad, adecuados a sus condiciones de servicio, estar libres de defectos e imperfecciones y obtenerse de proveedores de reconocido prestigio que cumplan con normas internacionales sobre procedimientos de fabricación, requerimientos de análisis y ensayos de propiedades mecánicas y químicas. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con En la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que oferta se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones incluirá una relación de los materiales por parte previstos en los elementos principales del suministro, indicándose las características de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA los aceros a emplear, así como las normas de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de suministro correspondientes a los mismos. En caso de no estar definidos en las obrasnormas correspondientes, se especificará para los materiales a emplear: límite elástico, carga de rotura, resiliencia, alargamiento, capacidad xx xxxxxxx, composición química y procedimiento de elaboración En ningún caso podrán utilizarse materiales no identificados en piezas de responsabilidad. Por lo tanto, éste deberá reparar Las identificaciones o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado designaciones de cada uno de los materiales al interior utilizados deberán indicarse en los planos de la obraingeniería de detalle. Los materiales ofertados coincidirán con los realmente suministrados, y si en algún caso no fuera posible, el Ofertante solicitará por escrito razonado el cambio de los materiales propuesto, que sea necesario reponer no será efectivo hasta su aprobación por dañosel Comprador. A menos que se establezca de otra forma, pérdidatodos los materiales y componentes, deterioro por mal manejo o mal almacenamientoincluidas sus partes, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales subconjuntos y los productos ya terminados que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificaciónformarán parte del suministro, deberán ser idénticos examinados por el Suministrador y pasar satisfactoriamente todas las pruebas indicadas en manufactura la norma correspondiente. Igualmente, todos los materiales empleados en la fabricación de componentes de producción especial o seriada, incluidas sus partes de repuesto, deberán pasar satisfactoriamente todos los ensayos exigidos en el Plan de Control de Calidad (PPI) aprobado para asegurar la calidad de los mismos, tal como se especifica en el Apartado 9 Control de Calidad, Inspecciones y diseñoPruebas. En la oferta se dará un programa de principio del acopio de los materiales, para que puedan ser intercambiables sin recurrir incluido en el Programa de Actividades, de acuerdo con lo indicado en el Apartado 10.2 Documentación referente a ninguna adaptación o modificación. El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesla ejecución del suministro.

MATERIALES. Todos El adjudicatario proporcionará todos los materiales útiles, equipos, vehículos, elementos, productos y enseres que sean necesarios para la construcción de las obras deberán ser aportados por EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obrasprestación del servicio. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con En la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que oferta se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones indicará cuales de los materiales por parte ofertados serán nuevos y cuales no. Todo el material que en la oferta figure con dedicación exclusiva y que se amortice en el período de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad duración del contrato deberá llevar visible el anagrama y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior el nombre de la obraempresa adjudicataria. Todos los útiles, equipos, vehículos y enseres que se amorticen en el periodo de duración del contrato deberán especificarse en la oferta y pasarán a propiedad de la Autoridad Portuaria una vez concluido el plazo del contrato. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para amorticen en el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, contrato deberán ser idénticos retirados xxx xxxxxxx portuario una vez concluido el mismo. En todo momento estará en manufactura funcionamiento el material necesario para prestar los servicios, por lo que se deberá disponer de los equipos de reserva que considere oportuno. Para la vigilancia de sus trabajos y diseñodesplazamientos, el adjudicatario deberá disponer de aquellos vehículos que juzgue necesario para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificaciónlograr una mayor eficacia. El CONTRATISTA debe precaver contratista estará obligado a mantener en buen estado el impacto material, bienes e instalaciones afectos al servicio, a cuyo fin la Autoridad Portuaria podrá inspeccionar el servicio, los materiales e instalaciones, así como la documentación relacionada con el objeto de la concesión, dictando las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesórdenes pertinentes para atender o restablecer la debida prestación del servicio.

MATERIALES. Todos Los materiales a utilizar podrán ser tradicionales y/o alternativos, al igual que el uso de tecnologías constructivas y/o estructurales, articuladas con el entorno inmediato. La totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, elementos de equipamiento e infraestructura y técnicas a utilizar que se empleen en la obra deberán ser de la mejor calidad de existencia en plaza, con aprobación previa y expresa de la Inspección de Obra. No serán admitidos materiales defectuosos o de calidad inferior ni los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte. La verificación de su inclusión en la obra por parte de la Inspección, determinará su inmediato reemplazo por parte del concesionario, corriendo a su cargo los gastos que demanden la sustitución. Cuando algún material propuesto por el concesionario, en opinión de la Inspección de Obra, no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, el concesionario deberá reemplazarlo conforme a las especificaciones técnicas. En caso de comprobar errores, defectos o deterioros en los trabajos a causa de negligencia del concesionario, la Inspección de Obra podrá exigir que los mismos sean inmediatamente reparados por el concesionario. El costo de esos trabajos será por cuenta del concesionario y la ejecución de los mismos no dará derecho a prórrogas de los plazos asignados. Aunque los planos y/o especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos al efecto, se deberán ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la construcción de las obras deberán ser aportados por EL CONTRATISTA obra quede perfectamente acabada y puestos en el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, cumpla con la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificación. El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesfin.

MATERIALES. Todos Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el CONTRATISTA; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las Especificaciones de Construcción y las recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales del proyecto, el plan de manejo ambiental del mismo y en los permisos otorgados por las autoridades ambientales competentes. Las fuentes de materiales que sean necesarios figuren en los estudios realizados para el proyecto tienen el carácter de referenciales; en particular las fuentes de materiales, proveedores y 12 escombreras deben figurar en el directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros. No habrá pago por separado para los transportes de materiales pétreos; por lo tanto, los precios unitarios de afirmados, sub-base y base granular, revestimientos bituminosos, y concretos de cemento Pórtland, deberán cubrir entre otros los costos de laboratorios para ensayos, trituración, clasificación, transportes, cargue y descargue de los materiales pétreos. Tampoco habrá pago por separado por el transporte de los suelos destinados a la construcción de sub-bases y bases estabilizadas. El CONTRATISTA deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de loa trabajos. Lo materiales suministrados y demás elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras deberán ser aportados de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del INTERVENTOR podrán ser rechazados por EL éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del INTERVENTOR a los materiales, no exonera la responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del CONTRATISTA y puestos dentro del plazo que determine el INTERVENTOR mediante comunicación escrita. Además, el CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costo, cuando así lo exija el INTERVENTOR. Los materiales generados en el sitio proceso constructivo, especialmente de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTORdesmonte, con la debida anticipación a su utilización descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, las muestras se dispondrán adecuadamente en sitios acondicionados para tal fin. El material de cobertura vegetal que se requieran y las pruebas destine para uso posterior en actividades de revegetalización de taludes, zonas verdes u otros fines, se almacenará adecuadamente, de manera temporal, en sitios adecuados para este propósito, hasta su utilización, cuidando de no mezclarlo con otros materiales considerados como desperdicios. La LA UNIVERSIDAD no aceptará ningún reclamo de costos o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales plazos por parte del CONTRATISTA, por falla o escasez de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA materiales o elementos de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificación. El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordesconstrucción.

MATERIALES. Todos El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará en la ejecución de la obra; por lo tanto, el Instituto no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales. El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto líquido y los materiales pétreos utilizados en la construcción de afirmado, subbase, base, concreto asfáltico, concretos hidráulicos y obras de arte, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, los costos de explotación, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que sean necesarios requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de que trata la presente licitación pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras deberán ser aportados y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor, por EL CONTRATISTA costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.” El proponente deberá inspeccionar y puestos en examinar el sitio y los alrededores de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTORla obra e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, con la debida anticipación a su utilización en la obraforma y características del sitio, las muestras que se requieran cantidades, localización y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento naturaleza de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones la obra y la de los materiales por parte necesarios para su ejecución, transporte, mano de EL INTERVENTOR no exoneran obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al CONTRATISTA sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su responsabilidad por propuesta. Se recomienda la calidad y estabilidad evaluación e identificación de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa áreas ambientalmente frágiles y satisfacer las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para vulnerables que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o modificaciónafectados por el proyecto, así como reconocimiento del entorno socioeconómico y presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto, con el fin de que dentro de la organización ambiental del proyecto sean consideradas prioritarias en su manejo. El CONTRATISTA debe precaver hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones”. b. De las obras adicionales no contempladas en el impacto objeto contractual: Pretensión Tercera 1. De la competencia de los árbitros para pronunciarse sobre obras adicionales no contempladas en el objeto contractual, ni en un contrato adicional71 En el estudio de la pretensión alegada es indispensable referirse al límite de la competencia de la Justicia Arbitral demarcada en su máximo por la ley, concretada dentro de esos parámetros, por el convenio de las condiciones partes (o en el contrato o en el compromiso) y precisada en la demanda, a través de usolas pretensiones mismas; toda vez que, supliendo materiales como lo reconoce el convocante al formular la misma pretensión, las “obras en el sector “el Pororio”, en las cantidades y por los valores señalados en ésta demanda (…) están por fuera del objeto del contrato”. Así las cosas, tenemos que cumplan exigencias la competencia atribuida a los árbitros, dentro de resistencialos límites enunciados, uso severose traduce en la facultad para conocer y para pronunciarse; el quebranto a esa regla de atribución, larga vida útil y bajo costo por exceso o por disminución se encuentra tipificado como hecho posible para la invocación de sostenimientola causal en comento, prevista en el numeral 4 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades Para deducir el espacio de sus materiales con competencia de los particulares en función judicial, desde un punto de vista positivo, o su límite, desde un punto de vista negativo, es necesario remitirnos a la Constitución de 1991, la cual los facultó expresamente para administrar justicia en forma transitoria en calidad de árbitros o conciliadores, dictar fallos en derecho o en equidad cuando las condiciones partes involucradas en el conflicto así lo dispusieran. En términos de uso, proponiendo soluciones acordes.la Carta Política la investidura de los particulares para esos efectos se previó así:

MATERIALES. Todos El Contratista se obliga para con la Corte que todos los materiales a usarse en la ejecución de la obra, cumplen con las especificaciones técnicas de las bases y que todo el trabajo será de buena calidad, libre xx xxxxxx y defectos de conformidad también con el contrato y especificaciones. Todo trabajo que no esté conforme a las especificaciones, deberá ser considerado defectuoso y dará lugar al reclamo correspondiente, exigiendo las reparaciones del caso por parte del supervisor. El Contratista está en la obligación de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de laboratorio que el Supervisor considere necesarias para establecer la calidad de los materiales que sean necesarios para se usarán. En la construcción obra solamente se emplearán aquellos materiales que concuerden estrictamente con los requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se proponga podrán ser aprobados e inspeccionados en cualquier momento durante su preparación o uso. La fuente o banco de suministro de los materiales deberá ser aprobada por el Supervisor antes de comenzar las obras entregas de tales materiales. a) Calidad de los productos manufacturados: Los productos manufacturados deberán someterse a prueba de calidad por lo menos 11 días antes de su empleo, los cuales deberán ser aportados por EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obras. El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, entregados al Supervisor junto con la debida anticipación información y documentación que él exija. b) Áridos: Los áridos (arena, arenisca, grava, etc.) deberán someterse a prueba de calidad por lo menos 14 días antes de su utilización empleo, debiendo cumplir con las normas ASTM C-33. c) Productos elaborados en la obra: Los productos elaborados en obra como: morteros, las concreto, etc., deberán someterse a prueba de calidad y sus resultados deberán estar disponibles para la supervisión durante el avance de la obra y dos años después de concluida, y deben ser conservadas por el supervisor para tal propósito. Las pruebas de calidad serán periódicas, especialmente en aquellos materiales que puedan alterar sus propiedades debido al estado del tiempo o al cambio de sitio de extracción. La toma de muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentesharán conforme a las normas ASTM salvo indicaciones especiales dictadas por el Departamento de Obras Físicas. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá ordenarle En el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Las aprobaciones momento del empleo de los materiales por parte de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de materiales, el Supervisor tendrá facultad para aprobarlos o rechazarlos según su responsabilidad por calidad. d) Cemento: El cemento a utilizar en la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste obra deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de con las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos ASTM C 150, tipo I ó II. e) Agua: Norma ASTM C109, deberá ser agua potable y no deberá contener substancias que realicen dañen la misma función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación mezcla o modificación. El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordescausen daños al concreto.