Common use of OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1. De las responsabilidades del Contratista respecto del desempeño de su personal. 2. El Contratista se hará responsable del desempeño de su personal, el que en ningún caso podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, como así también de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 3. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad de los mismos, un detalle de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5. El Contratista resultará responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de la maquinaria, herramientas y productos, ocasionen en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento del establecimiento.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1. De Para la construcción deberá tenerse en cuenta las responsabilidades siguientes recomendaciones mínimas: Por tratarse de ejecución de proyectos cuyos diseños corresponden a Modelos Estándar de diferentes tipologías, el Contratista previo el inicio de la obra, se obliga a obtener los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal, si no existieran los mencionados documentos, el contratista deberá realizar las gestiones ante los distintos organismos públicos, en cada una de las ramas detalladas en el presente documento, para lo cual deberá informar permanentemente al administrador del Contratista respecto Contrato sobre el estado del desempeño de su personal. 2trámite. El Contratista se hará responsable obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del desempeño Trabajo y en las Leyes de su personalSeguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Contratante, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en ningún caso la ejecución de los trabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado. El Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas que le fueron entregados por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB, en tal virtud, no podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoríaaducir error, cargo falencia o funcióncualquier inconformidad de dichos documentos, como así también causal para solicitar prórroga o ampliación del plazo, contratación de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por el incumplimiento Administrador del Contrato. Es obligación del Contratista el utilizar todos los sistemas informáticos y de su tarea o durante su permanencia en control implementados por el mismo. 3Contratante y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por cumplir con la contratista en calidad normativa ambiental aplicable y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios de Seguridad Ocupacional y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad de los mismos, un detalle de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5Seguridad Industrial vigente. El Contratista resultará responsable deberá instalar todos los letreros informativos, avisos de peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridas en el contrato y por los daños y/o perjuicios que el mal uso las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y de la maquinariamisma, herramientas especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por el Contratante. El Contratista deberá observar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1669, publicado en el Registro Oficial No. 578 de 27 xx xxxxx de 2009, esto es dar prioridad a la contratación de la mano de obra local, calificada y productosregistrada en la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución de la obra. Para el efecto incluirá un porcentaje mínimo de 25% de su nómina de mano de obra que laborará en la ejecución del presente contrato, ocasionen proveniente del programa de la Red Socio Empleo, esto según lo dispuesto por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, según consta en oficio Nro. MCDS-XXXX-0000-0000-OF de 18 de julio de 2012. En el evento de que la Red Socio Empleo no disponga del personal suficiente que le permita al Contratista cumplir con dicho porcentaje de trabajadores, la Red Socio Empleo emitirá una certificación por escrito sobre el particular, la que deberá ser entregada por el Contratista al Fiscalizador y Administrador de la Obra. Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra, de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del Contratante. El Contratista debe renovar las instalacionesgarantías que con motivo de este contrato ha rendido a favor del Contratante. Queda expresamente establecido que constituye obligación de la Contratista, mueblesejecutar conforme a las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas, útiles planos, diseños, todos los rubros detallados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y todo otro elemento Precios que forma parte del establecimientopresente contrato. El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 16, emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de fecha 18 xx xxxxxx de 2008 relativo a “Trabajos Prohibidos para Adolescentes y Menores”.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, pudiendo la AFIP solicitar el reemplazo de todo aquel que considere sin la aptitud necesaria. De La propiedad de los documentos generados por el Profesional será exclusiva de la AFIP, quedando prohibida la publicación o difusión parcial o total de los mismos por parte del Profesional, salvo expresa conformidad de la AFIP. La entrega de los remitos correspondientes a los trabajos se efectuará ante el Departamento Gestión y Supervisión de Obras de la Dirección de Planeamiento Edilicio de la AFIP; dependencia que tendrá a su cargo la aprobación de cada uno de los módulos. La AFIP se reserva el derecho de poder solicitar al Profesional la ampliación y las responsabilidades del Contratista respecto del desempeño de su personal. 2precisiones que estimare necesarias para considerar cumplida la tarea encomendada y consecuentemente aprobar la tarea realizada. El Contratista Profesional podrá solicitar a la AFIP la información que considere necesaria para llevar a cabo su tarea y la AFIP se compromete a facilitarle la que posea. El Profesional deberá guardar absoluta reserva de dicha información. El presente contrato no podrá ser cedido, sin perjuicio de la prerrogativa a favor del profesional de encomendar a terceros la realización de tareas especificas, que por su complejidad, le fuera imposible realizar por sí, bajo su exclusiva responsabilidad. La AFIP no se hace responsable ni quedara a cargo del pago a terceros. El Profesional contratado presentará a la Departamento Gestión y Supervisión de Obras de la Dirección de Planeamiento Edilicio de la AFIP, un informe que refleje el real estado y avance de las obras a dirigir, en forma mensual. El referido informe deberá estar acompañado del correspondiente material grafico (fotografía, planos, etc.). Deberá entregarse en soporte papel, con una copia, y en medio magnético. En forma conjunta con el informe, el Profesional deberá hacer su aprobación o reparo al acta de medición de obra, que en caso de rechazo deberá indicar los respectivos motivos. El último día hábil del mes se efectuará el Acta de Medición, mediante la cual se conformará el Certificado de Obra. Los gastos de viáticos y traslados del Profesional quedarán bajo su exclusiva responsabilidad. La AFIP no se hace responsable ni se hará responsable cargo del desempeño pago de su personallos mismos. Será por cuenta del profesional el pago de todas las tasas, el impuestos, timbrados, etc., existentes o a crearse que en ningún caso podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o funciónse originen por las tareas contratadas, como así también el pago de los daños aportes previsionales y cargas sociales correspondientes a la realización de la labor encomendada. El servicio profesional se extiende hasta que dicho termine la obra (independientemente al plazo indicado) y el respectivo período de garantía. El profesional actuante deberá estar debidamente matriculado y con los pagos del arancel respectivo al día. Deberá manifestar en el presente la nómina de los profesionales que pudiesen intervenir en distintas especialidades y su firma deberá constar en las distintas etapas de la Dirección de Obra en las que intervengan. Dicha nómina y cualquier modificación a la misma deberá estar aprobada previamente por personal pudiera ocasionar al establecimiento por técnico de la AFIP. El servicio profesional cesará con la culminación de la obra y su período de garantía, con la instrumentación de las formalidades que correspondan para cada caso en particular en un todo de acuerdo a lo expresado en el punto 7. de la presente Sección. Se deja expresa constancia que el profesional Adjudicatario de todas las tareas de Dirección del presente contrato no podrá presentarse bajo ningún concepto en los llamados a licitación de la presente obra, ni de ninguna otra vinculada a la misma. Deberá definir la estrategia de Dirección de Obra a efectos de garantizar que la Empresa Constructora cumpla con lo requerido y así se garantice la correcta terminación de una obra de alta especialización y calidad de mano de obra como la que nos compete. El incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 3. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad cualquiera de los mismospuntos indicados en estos términos de referencia implica la rescisión por culpa del Profesional, un detalle independientemente de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5. El Contratista resultará responsable por los daños las restantes responsabilidades civiles y/o perjuicios penales que el mal uso de la maquinaria, herramientas y productos, ocasionen en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento del establecimientopudiera corresponder.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1. De EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto materia del presente Contrato, con estricta sujeción a las responsabilidades del Contratista respecto del desempeño Bases de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0001-2005-CE/MSI de su personal. 2. El Contratista se hará responsable Propuesta Técnico - Económica, que forman parte del desempeño de su personalpresente Contrato, el que en ningún caso podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, así como así también de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 3. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines términos y condiciones del cumplimiento mismo, entre otras, las siguientes: Ejecutar los trabajos de acuerdo a los Términos de Referencia y a las Especificaciones Técnicas señalados y demás consideraciones que se encuentran contenidas en las Bases de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0001-2005-CE/MSI y en la Propuesta Técnica del servicio serán provistas por la contratista en calidad Postor, y cantidad suficienteque forman parte integrante del contrato que se suscribe. Designar al Xx. XXXXX XXXXXXX VILCA RAVELLO identificado con DNI Nº 00000000 como Coordinador responsable de las actividades a realizar, lo que en definitiva evaluará con quien LA ENTIDAD efectuará los enlaces necesarios para el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad mejor desarrollo de los mismos. Contar con técnicos especializados en el desarrollo de trabajos materia del presente Adjudicación Directa Pública. Contar con el mobiliario, un detalle equipos, medios logísticos, materiales y suministros necesarios: toldos, estrados, sillas, tabladillos, mesas de plástico, mesas xx xxxxxx con armazones de triplay o similares y manteles de todas las características, además de unidades mobiles, los que deberán estar en perfecto estado (limpios, sin rasguños, no oxidados, etc.) para atender los servicios de instalación solicitados, desde los más sencillos hasta los más elegantes y complicados. el equipamiento e insumos mínimos necesarios para el cumplimiento de los bienes servicios solicitados de usomanera eficiente, certificado por Contador Público Nacional e intervenido eficaz y dentro de los plazos establecidos. Asumir la responsabilidad de la planificación, programación y ejecución de las actividades requeridas por el Colegio Profesional respectivoservicio a contratarse. Así mismo deberá presentar un listado Contar con una organización que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena, eficiente y oportuna durante la vigencia de la contratación. Cumplir con los servicios solicitados de manera eficiente, eficaz y dentro de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro plazos establecidos; incluyendo la atención de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas servicios de emergencia (aún en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5. El Contratista resultará responsable por los daños días festivos y/o perjuicios no laborables) que no se puedan ordenar con mucha anticipación. Elaborar un Informe de las actividades realizadas, el mal uso cual deberá adjuntar a las Facturación correspondiente los que serán presentados ante la Unidad de Tesorería. Celebrar, cuando lo solicite LA ENTIDAD, reuniones de coordinación, con participación de los responsables de las partes. Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier momento y sin previo aviso personal designado por LA ENTIDAD, para lo cual brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la maquinaria, herramientas y productos, ocasionen en ejecución de los trabajos encomendados. No efectuar la subcontratación o transferencia total o parcial de las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento actividades del establecimientoservicio contratado.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1. De La Empresa de seguridad en su Reglamento Interno de Trabajo, deberá tener registrado las responsabilidades políticas respecto al uso indebido de alcohol y drogas, para lo cual se asume que la Empresa proveedora de servicios tiene conocimiento expreso y cumple con lo establecido en la Regulación Aeronáutica del Contratista respecto del desempeño de su personal. 2Perú RAP Parte 107. El Contratista se hará responsable uso indebido de alcohol y drogas será motivo de rechazo (RAP Parte107.21) para lo cual la Empresa de Servicios deberá incluir en su proceso de capacitación interna, charlas, cursos, seminarios u otros eventos que informen al personal de seguridad sobre esta restricción. La Empresa de Seguridad asumirá total responsabilidad de todos los equipos asignados por CORPAC S.A. para el servicio en el aeropuerto. A la activación del desempeño servicio, CORPAC entregará una copia del inventario de los bienes que estarían bajo la responsabilidad de los puestos de control de acuerdo a su personalárea de responsabilidad, el mismo que deberá mantenerse constantemente actualizado. Al realizarse una pérdida, deterioro y/o sustracción de los bienes xx XXXXXX o de terceros, se considerará como acto preliminar la recopilación de información del hecho, a cargo del personal (Jefe o encargado) responsable de las actividades inherentes a la seguridad en ningún caso podrá pertenecer la sede, dicha información deberá constar de lo siguiente: • Copia de la denuncia policial pertinente la cual deberá ser realizada en la dependencia PNP del lugar competente, por parte del representante legal xx XXXXXX S.A. y en presencia del personal asignado por parte de la empresa de la vigilancia. • Carta de la Empresa de Vigilancia en la cual se adjunte el o los Informes del personal del Servicio de Vigilantes de Seguridad Aeroportuaria en el Horario en el cual se presume ocurrieron los hechos y de los Puestos de Control adyacentes al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoríalugar de los hechos constatados, cargo en virtud a los procedimientos de seguridad establecidos por la Empresa y por CORPAC S.A. • Informe del personal de Seguridad xx XXXXXX S.A., encargado de la supervisión de la seguridad de la sede aeroportuaria. El Jefe de Aeropuerto y/o funciónJefe de Seguridad de la Sede Aeroportuaria, como así también independientemente de la denuncia policial correspondiente, determinarán si existe o no responsabilidades de incumplimiento acorde a lo establecido en los términos de referencia, bases administrativas y contrato vigente, de no evidenciarse responsabilidad alguna se procederá a esperar los resultados de las investigaciones policiales o a través del Ministerio Público, para tomar las acciones del caso. La Empresa ganadora de la Buena Pro será responsable ante CORPAC S.A. de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 3. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad de los mismos, un detalle de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5. El Contratista resultará responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de la maquinaria, herramientas y productos, ocasionen pudieran ocasionarse en las instalaciones, muebles, útiles equipos de oficina y todo otro elemento demás enseres de propiedad xx XXXXXX S.A. o de terceros, derivados del establecimientomal ejercicio de sus funciones. Igualmente en el caso de pérdida de los bienes del personal xx XXXXXX S.A., la Empresa de Seguridad procederá a la reparación o reposición de los mismos, siempre y cuando así se haya registrado por el servicio de vigilancia, en el caso de los bienes xx XXXXXX S.A. basta que se encuentren registrados patrimonialmente. Si requerida la reposición, ésta no se hiciera en el término xx xxxx (10) días calendarios, CORPAC S.A. efectuará el descuento correspondiente de una o mas facturas pendientes de pago, de acuerdo con los precios vigentes en el mercado. La Empresa de Seguridad al inicio del servicio deberá realizar un diagnóstico de las áreas que comprenden la sede aeroportuaria (internas y externas) a fin de determinar los factores de riesgo recomendando su reducción y/o eliminación. Dicho diagnóstico de áreas, deberá ser entregado a la Jefatura de Aeropuerto al mes de haberse instalado el servicio. CORPAC S.A. solicitará cada mes la demostración de las boletas de remuneraciones y comprobante de haber cumplido con todos los dispositivos legales sobre el pago de remuneraciones por gratificaciones, seguridad social, beneficios sociales y demás obligaciones establecidas en la legislación laboral y en la legislación tributaria vigente del personal de Seguridad que presten servicios en las instalaciones de la Sede Aeroportuaria, en cumplimiento al inciso (d) artículo 67º del Reglamento de Servicios de Seguridad Privada DICSCAMEC Asimismo una vez otorgada la Buena Pro, el proveedor de servicios deberá remitir la Estructura de Costos a la CORPAC S.A. al más breve plazo, la cual deberá ser revisada y aprobada por la Gerencia de Seguridad antes de la firma del Contrato respectivo. Esta Estructura de Xxxxxx deberá contemplar todos los aspectos normados por el MINTRA y sus cálculos deberán contar con una leyenda que establezca las fórmulas matemáticas utilizadas, de igual manera deberá ser congruente con la Estructura de Costos Modelo presentada como Anexo en las Bases Administrativas del Proceso de Selección, la misma que debe coincidir con su Propuesta Económica.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1Proveerá la totalidad de personal especializado en la cantidad necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones. De EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas” vigente. Se deja establecido que no existe ninguna relación laboral entre el personal del CONTRATISTA y PETROPERÚ S.A. Por lo tanto, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA el pago de remuneraciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros y demás beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme a la legislación vigente. El CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la contratación de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio de sus propios trabajadores. El CONTRATISTA brindará las responsabilidades facilidades en las cantidades adecuadas para todo su personal durante la ejecución del Contratista respecto servicio, entre ellos, movilidad, medios de comunicación y todas aquellas necesarias para el cumplimiento óptimo del desempeño servicio. El CONTRATISTA estará a cargo mantener operativas las facilidades en mención para garantizar su óptimo uso. El CONTRATISTA deberá proporcionar, bajo su cuenta y riesgo, los implementos indispensables para desarrollar las actividades descritas y asignar todo el personal competente y experimentado que cuente con las debidas calificaciones profesionales que sea necesario o conveniente para la prestación del presente servicio. El CONTRATISTA es el único responsable de la integridad física de su personal. 2. El Contratista se hará responsable del desempeño de su personal, el que en ningún caso podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, como así también de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 3. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad de los mismos, un detalle de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5. El Contratista resultará responsable CONTRATISTA asumirá total responsabilidad por los daños y/o perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERÚ S.A. En caso el mal uso CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones industriales de la maquinariaRefinería y PETROPERÚ S.A. apruebe dicha solicitud, herramientas el CONTRATISTA proveerá a su personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo. El CONTRATISTA deberá asistir y productosparticipar en todas y cada una de las reuniones virtuales y presenciales que PETROPERÚ solicite o convoque con el propósito de discutir asuntos vinculados al presente servicio. PETROPERÚ podrá programar reuniones con el CONTRATISTA con la periodicidad que estime necesario o conveniente. Como regla general, ocasionen las reuniones serán convocadas por PETROPERÚ cuando menos con veinticuatro (24) horas de anticipación para reuniones virtuales y para las reuniones presenciales de acuerdo con lo indicado en el numeral 7 de las presentes condiciones técnicas. Sin embargo, de manera excepcional, XXXXXXXXX podrá convocar a reuniones con menor anticipación. En todos los casos, el CONTRATISTA deberá participar en las instalacionesreuniones convocadas por XXXXXXXXX. Los gastos reembolsables por los viajes a la Ciudad de Talara (Refinería Talara) y la Ciudad de Lima (Edificio Principal de Petroperú) no estarán incluidos en el monto de la propuesta económica. La comunicación ya sea oral o escrita (Reportes, mueblesInformes, útiles presentaciones, etc.) entre el CONTRATISTA con XXXXXXXXX debe ser en idioma español. Cumplir con la Política de Prevención xx Xxxxxx de Activos y todo otro elemento del establecimientoFinanciamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (Apéndice N° 03 A-B). Cumplir con la Cláusula de Prevención xx Xxxxxx de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno (Apéndice N° 04). Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (Apéndice N° 05). Nota: Lo indicado anteriormente, no exime a PETROPERÚ S.A. de exigir otras condiciones para la buena ejecución que estén dentro del alcance del servicio.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1. De El Contratista previo el inicio de la obra, se obliga a obtener los permisos en cada una de las responsabilidades ramas detalladas en el presente documento, para lo cual deberá informar permanentemente al administrador del Contratista respecto Contrato sobre el estado del desempeño de su personal. 2trámite. El Contratista se hará responsable obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del desempeño Trabajo y en las Leyes de su personalSeguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Contratante, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en ningún caso la ejecución de los trabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado. El Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas que le fueron entregados por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB, en tal virtud, no podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoríaaducir error, cargo falencia o funcióncualquier inconformidad de dichos documentos, como así también causal para solicitar prórroga o ampliación del plazo, contratación de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por el incumplimiento Administrador del Contrato. Es obligación del Contratista el utilizar todos los sistemas informáticos y de su tarea o durante su permanencia en control implementados por el mismo. 3Contratante y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por cumplir con la contratista en calidad normativa ambiental aplicable y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios de Seguridad Ocupacional y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad de los mismos, un detalle de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5Seguridad Industrial vigente. El Contratista resultará responsable deberá instalar todos los letreros informativos, avisos de peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridas en el contrato y por los daños y/o perjuicios que el mal uso las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y de la maquinariamisma, herramientas especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por el Contratante. El Contratista deberá observar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1669, publicado en el Registro Oficial No. 578 de 27 xx xxxxx de 2009, esto es dar prioridad a la contratación de la mano de obra local, calificada y productosregistrada en la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución de la obra. Para el efecto incluirá un porcentaje mínimo de 25% de su nómina de mano de obra que laborará en la ejecución del presente contrato, ocasionen proveniente del programa de la Red Socio Empleo, esto según lo dispuesto por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, según consta en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento del establecimientooficio Nro. MCDS-XXXX-0000-0000-OF de 18 de julio de 2012.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se compromete y se obliga bajo responsabilidad además de cumplir con las obligaciones y/o responsabilidades pactadas en EL CONTRATO y en los documentos que lo conforman y dispuestas por LA LEY y EL REGLAMENTO, a dar cumplimiento a lo siguiente: Otorgar al BN la clasificación de riesgo de fortaleza financiera y las clasificaciones de riesgo de los valores que éste emita, de acuerdo con: i) las normas emitidas y por emitir al respecto por la Conasev y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP; y ii) los procedimientos técnicos de clasificación aprobados por los entes supervisores a la Clasificación de Riesgo. Mantener permanentemente actualizadas las clasificaciones de riesgo de la fortaleza financiera y de los valores a ser emitidos por EL BANCO. Emitir un (1) Informe de Clasificación de Riesgo en el año 2008. De Dos Informes Anuales en los años 2009 y 2010, respectivamente y un (1) Informe en el año 2011. La información de cierre a emplearse en cada informe de clasificación corresponderá a la información financiera al cierre del trimestre precedente; a excepción del primer informe (año 2008) y el último Informe (año 2011), en el que se empleará información al cierre del semestre precedente. Remitir a EL BANCO el informe preliminar de clasificación de riesgo luego de realizado su comité de clasificación; para lo cual, la entidad podrá solicitar, dentro de los 8 días útiles posteriores a la recepción del informe preliminar, la revisión del dictamen, según lo estipulado en el Reglamento de la SBS. Los comentarios que remita EL BANCO serán tomados en cuenta, de ser el caso, por la Clasificadora. Informar a EL BANCO sobre el dictamen de las responsabilidades del Contratista respecto del desempeño clasificaciones de riesgo dentro de los dos días útiles siguientes a su personal. 2emisión, además de adjuntar el informe de clasificación respectivo. Remitir a las entidades supervisoras correspondientes los informes de clasificación de riesgo y las clasificaciones otorgadas. Comunicar a la entidad cualquier modificación en la clasificación a más tardar al día siguiente de producida, con el sustento respectivo. Comunicar al mercado las clasificaciones de riesgo otorgadas, de acuerdo con las normas vigentes al respecto. El Contratista Informe de Clasificación de Riesgo será presentado después de ocho semanas, contados a partir de la entrega de toda la información solicitada al BN por las empresas clasificadoras de riesgo. EL BANCO se hará responsable del desempeño reserva el derecho de su personal, iniciar las acciones legales pertinentes para el que en ningún caso podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, como así también resarcimiento de los daños y perjuicios que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento se irrogue por deficiencia en la prestación de EL SERVICIO así como para efectuar el incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 3. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad cobro de los mismos, un detalle importes que no fuesen cubiertos con LA RETRIBUCION de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesarioEL CONTRATISTA. 5. El Contratista resultará responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de la maquinaria, herramientas y productos, ocasionen en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento del establecimiento.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 1Las obligaciones y responsabilidades que adquiere el adjudicatario a la suscripción del Contrato con EL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, éste deberá observar las disposiciones siguientes : • Proporcionará bajo su responsabilidad, trabajadores calificados y con experiencia acorde a las necesidades de la Presidencia del Consejo de Ministros. De • Deberá considerar en planilla aparte a todo el personal contratado para los servicios de limpieza en la Presidencia del Consejo de Ministros al cual se le abonará su salario en forma oportuna, precisándose que el pago a su personal se efectuará en local de EL CONTRATISTA. • Los trabajadores deberán exhibir en su uniforme el fotocheck firmado por el Gerente de EL CONTRATISTA • Deberá proveer el reemplazo dentro de las responsabilidades siguientes veinticuatro (24) horas de conocida la necesidad o ausencia del(los) trabajador(es) que por circunstancias justificadas o injustificadas se ausenten del Contratista respecto puesto laboral asignado, con personal de reserva que participó en la capacitación al inicio del servicio. • El personal a cargo de la limpieza, deberá estar dividido por locales y pisos, para determinar la responsabilidad de trabajos correspondientes. • Para asegurar el pago de especies desaparecidas, EL CONTRATISTA tomará un Seguro. EL CONTRATISTA deberá proporcionar el personal que se le solicite en la oportunidad, plazo y lugar que indique la Presidencia del Consejo de Ministros. • EL CONTRATISTA para la prestación del servicio se obliga a sustituir al personal cuyo desempeño no resulte satisfactorio a juicio de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de conocida la necesidad. • Son de exclusiva responsabilidad y competencia de EL CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias para con los trabajadores a su personal. 2cargo que presten servicios a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Contratista • EL CONTRATISTA se hará responsable sujetará a la tabla de penalidades que se precisan en la proforma del desempeño Contrato incluida en las Bases. • EL CONTRASTISTA deberá presentar, cuando sea necesario, a la Oficina de su personalAsuntos Administrativos las ocurrencias, problemas y alternativas de solución que permitan optimizar el que en ningún caso podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, como así también servicio; un informe sobre el estado de conservación de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 3. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello. PLIEG-2019-103860855-APN-GALO#ADIFSE 4. Todo material, maquinaria y herramientas que utilizare el contratista sean necesarias a los fines del cumplimiento del servicio serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que en definitiva evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Al respecto deberá presentar un detalle del equipamiento que posee y como constancia de propiedad de los mismos, un detalle de los bienes de uso, certificado por Contador Público Nacional e intervenido por el Colegio Profesional respectivo. Así mismo deberá presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere finalmente necesario. 5. El Contratista resultará responsable por los daños servicios higiénicos y/o perjuicios instalaciones sanitarias para su inmediato mantenimiento. • EL CONTRATISTA proporcionará a la Oficina de Asuntos Administrativos la relación completa de trabajadores que presten el mal uso servicio, incluyendo Nº de Documento Nacional de Identidad y datos domiciliarios. • Acatará las disposiciones y directivas que sobre la maquinariaprestación disponga la entidad, herramientas y productos, ocasionen en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento mismas que estarán enmarcadas dentro del establecimientoobjeto del Contrato.