Common use of Pruebas Clause in Contracts

Pruebas. Esta Subcláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

Pruebas. Esta Subcláusula se aplicará Las pruebas a todas las pruebas que se señalen podrán ser sometidos/as los/as aspirantes de cualquier concurso oposición interno serán aquellas que estén especificadas en el Contratolos programas y en las bases de cada convocatoria. El Departamento de Selección y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos, diferentes con la participación de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el ContratoSecciones Sindicales, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras elaborará y/o incurre actualizará los programas y temarios de las categorías profesionales que se convoquen a través de concurso oposición, indicando referencia bibliográfica en algún Costo aquellos casos en los que no se elabore un desarrollo de los temas. Al menos se elaborarán temarios para las categorías de Oficial/a de 1ª y 2ª del Grupo III (Obrero) así como para las de Oficial/a Administrativo y se pondrán a disposición en soporte papel y en el Portal del Empleado. El contenido de las pruebas y ejercicios será elaborado de forma conjunta por el cumplimiento Tribunal inmediatamente antes de esas instrucciones o como resultado la realización de una demora ocasionada las mismas. La evaluación y puntuación de éstas se realizará de acuerdo con las bases y con los criterios que determine el Tribunal. Dichos criterios deberán hacerse públicos por el ContratanteTribunal antes de la realización de los ejercicios. Asimismo, el Contratista notificará será competencia del Tribunal fijar las fechas de las pruebas a realizar y enviar anuncio correspondiente al Ingeniero Departamento de Selección y sujeto Desarrollo Profesional de Recursos Humanos con una antelación mínima de 15 días naturales a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo fecha de la celebración de la primera prueba. En los programas de los concursos-oposición se especificarán aquellas categorías que deberán incluir, en sus exámenes correspondientes, la realización de pruebas psicotécnicas. Dichas pruebas serán eliminatorias siendo la calificación obtenida en las mismas de "apto" o "no apto" y se realizarán por el tiempo Departamento de Selección y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos o por una Empresa especializada. Independientemente de la demoratitulación exigida para cada categoría, en casos determinados, la Empresa podrá interesar conocimientos específicos de entre los que figuren en los programas, en función de las características del puesto de trabajo a cubrir, que serán tenidos en cuenta por el Tribunal. Todos los acuerdos del Tribunal se tomarán por mayoría de votos y contra los mismos podrán los/as concursantes reclamar en el plazo de cinco días naturales ante su Presidente/a, cuya resolución podrá ser recurrida en el mismo plazo ante la Dirección de la Empresa, pudiendo a su vez ejercitar contra esta última resolución, las acciones legales que crean convenientes. Terminadas las pruebas y finalizado el plazo de impugnación, los Tribunales remitirán al Departamento de Selección y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos el expediente completo del concurso con propuesta de nombramiento al Consejero o la Consejera Delegado/a, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obrashubiese, en virtud a favor de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo persona que haya obtenido mayor puntuación, siempre que haya superado la mínima exigida. Podrán presentarse a los Concursos-oposición todos/as los/as aspirantes que, habiendo cursado su solicitud en tiempo y forma y habiendo sido admitidos/as para el mismo, tengan la condición de Terminación], yempleado/a de la Empresa en la fecha en la que se celebren las pruebas.

Pruebas. Esta Subcláusula 6.2.1 A menos que se aplicará a todas acuerde de otro modo, las pruebas que se señalen de conformidad contempladas en el ContratoContrato se llevarán a cabo en el lugar de fabricación durante el horario normal de trabajo. 6.2.2 Si el Contrato no especifica los requisitos técnicos, diferentes las pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con la práctica estándar del Proveedor. 6.2.3 Si el Comprador lo ha solicitado a su debido tiempo y por escrito, el Proveedor informará por escrito al Comprador sobre las pruebas de conformidad con tiempo suficiente para permitir que el Comprador esté representado en las pruebas. Si el Comprador no está representado, se enviará el informe de las Pruebas Posteriores pruebas al Comprador y se aceptará como correcto. Con respecto a los productos estándar, según lo defina el Proveedor de forma periódica, solo se presentará una «tarjeta de producción» con el Producto indicando que el Producto ha pasado el procedimiento de prueba mediante el cual está aprobado. Si el Comprador lo solicita por escrito antes de la Terminación (si realización de la prueba, se enviará un informe de la prueba al Comprador con un coste adicional razonable definido por el Proveedor. 6.2.4 Si las hubiere). Salvo pruebas de conformidad revelan que se especifique de otra manera el Producto no cumple con lo estipulado en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatosProveedor solucionará sin demora cualquier NÚMERO 3, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará 03/05/2014 1 deficiencia con el Ingeniero la hora y fin de garantizar que el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. El Ingeniero podrá, Producto cumpla con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones requisitos del Contrato. A continuación se llevarán a cabo nuevas pruebas a petición del Comprador a menos que, a criterio único del Proveedor, la deficiencia fuera insignificante. 6.2.5 El Ingeniero notificará al Contratista Proveedor correrá con al menos 24 horas todos los gastos derivados de anticipación sobre su intención las pruebas de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta conformidad llevadas a cabo en el lugar y a la hora acordadosde fabricación. No obstante, el Contratista podrá proceder a realizar las Comprador correrá con los gastos de sus delegados en relación con dichas pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para . El Comprador correrá con todos los efectos se considerará que las gastos derivados de la realización de pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo opcionales solicitadas por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], yComprador.

Pruebas. Esta La presente Subcláusula 7.4 se aplicará aplica a todas las pruebas que se señalen especificadas en el Contrato, diferentes que no sean las pruebas después de la terminación de las Pruebas Posteriores a la Terminación Obras (si las hubierehay). Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el El Contratista proporcionará debe proveer todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicionaly otra información, electricidad, equiposequipo, combustible, bienes materiales consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y el personal con las debidas calificaciones debidamente calificado y experiencia experimentado que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar sea necesario para realizar las pruebas especificadas eficientemente. El Contratista debe acordar con el Representante del Empleador el momento y lugar de cualesquiera cualquier prueba especificada de cualquiera Instalaciones, Materiales y u otras partes de las Obras. El Ingeniero Representante del Empleador podrá, con arreglo conforme a la Cláusula 13 [Variaciones Modificaciones y Ajustes], variar el sitio lugar o los detalles de las pruebas específicas, especificadas o instruir solicitarle al Contratista que lleve a cabo realice pruebas adicionales. Si esas estas pruebas modificadas variadas o adicionales reflejan muestran que los Equiposlas Instalaciones, los Materiales o la mano calidad de obra sometidos a prueba los trabajos probados no se ajustan al están de acuerdo con el Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá llevar a cabo esta Modificación será pagado por cuenta del el Contratista, sin perjuicio de las demás otras disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará Representante del Empleador debe avisarle al Contratista Contratista, con al no menos de 24 horas de anticipación sobre anticipación, de su intención de presenciar asistir a las pruebas. Si el Ingeniero Representante del Empleador no se presenta en el lugar y asiste a la hora acordadosy lugar acordado, el Contratista podrá puede proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, reciba instrucciones contrarias del Representante del Empleador y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado sido hechas en presencia del IngenieroRepresentante del Empleador. Si el Contratista sufre demoras demora y/o incurre en algún Costo costos por el cumplimiento de esas estas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratanteimputable al Empleador, el Contratista notificará avisará al Ingeniero Representante del Empleador y tendrá derecho a lo siguiente, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones Reclamos del Contratista] tendrá derecho a]: (a) una prórroga del plazo Una extensión de tiempo por el tiempo de la cualquier demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obrasestá o estará demorada, en virtud de conforme a la Subcláusula 8.4 [Prórroga Extensión del Plazo Periodo para la Terminación de Terminaciónla Obras] y/o si la terminación de un hito está o estará demorada, conforme a la Subcláusula 8.4A [Extensión de la Fecha de Hitos]; y (b) El pago de cualquier costo más ganancia razonable, ylo que será incluido en el Precio Contractual. Después de recibir este aviso, el Representante del Empleador procederá de acuerdo con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a manifestar su acuerdo o determinar estos asuntos. El Contratista debe enviar al Representante del Empleador oportunamente informes debidamente certificados y documentación contemporánea de las pruebas. Cuando las pruebas especificadas hayan sido pasadas, el Representante del Empleador debe endosar el certificado de prueba del Contratista o emitirle un certificado de constancia. Si el Representante del Empleador no ha asistido a las pruebas, se considerará que ha aceptado las lecturas como correctas, sujeto a discrepancias aparentes en cualquier documentación contemporánea.

Pruebas. Esta Subcláusula se aplicará 29.1 Si el Gerente de Proyecto ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a todas las pruebas fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el Contratolos tiene, el Contratista proporcionará pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 30.1 El Gerente de Proyecto notificará al Contratista todos los aparatosdefectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano que se inicia en la Fecha de obra, materiales Terminación prevista y personal con se define en las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadasCEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 30.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista acordará lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Proyecto. 30.3 El Contratista se obliga con el Ingeniero Contratante a rendir una garantía contra vicios ocultos (garantía de obra)para responder por cualquier desperfecto o anomalía en las Obras siempre que éstas se deban o sean a consecuencia de no haber empleado materiales de la hora clase y calidad indicados en las Especificaciones técnicas y/o resultantes de un trabajo defectuoso. La garantía contra vicios ocultos será por el lugar para realizar quince por ciento (15%) del Precio total del Contrato. Esta garantía deberá ser presentada por el Contratista al momento del pago final de las pruebas especificadas Obras y tendrá una vigencia de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción definitiva de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles vencimiento del plazo de pruebas específicas, o instruir dieciocho (18) meses antes referido no eximirá al Contratista de su responsabilidad de responder por los vicios ocultos (incluyendo aquellos que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas causen el deterioro o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio destrucción de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista Obras) que afloren con al menos 24 horas posterioridad y por un plazo de anticipación sobre su intención cinco (5) años a partir de presenciar la recepción definitiva de las pruebasObras o por un plazo mayor si así se estableciera en la normativa guatemalteca aplicable. Si el Ingeniero no Contrato sufriera cambios en su valor o se presenta en prorrogue el lugar y a la hora acordadosplazo de ejecución, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras garantías y/o incurre fianzas deberán ser ajustadas, de acuerdo con los cambios efectuados. 31.1 A juicio del Gerente de Proyecto, si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en algún Costo la notificación del Gerente de Proyecto, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto o el Contratante tendrá derecho a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instrucción y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de ello serán sufragados por el cumplimiento de esas instrucciones Contratista o como resultado de una demora ocasionada podrán ser deducidos por el Contratante, el Contratista notificará Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y.

Pruebas. Esta Subcláusula 1. Contestada la demanda o, en su caso, la reconvención, las partes tendrán un plazo común xx xxxx días en el que únicamente podrán proponer: a) Xxxxxx adicional cuya necesidad se aplicará derive directamente de alegaciones formuladas o pruebas propuestas con posterioridad al momento en el que cada una de las partes tuvo ocasión de proponer prueba de conformidad con los artículos 25, 26 y 27. b) Xxxxxx que haya sido previamente anunciada al momento en el que cada una de las partes tuvo ocasión de proponer prueba de conformidad con los artículos 25, 26 y 27 y no se haya podido aportar hasta este momento del procedimiento c) Xxxxxx adicional que se refiera a todas hechos de relevancia para la decisión del arbitraje ocurridos con posterioridad al momento en el que cada una de las partes tuvo ocasión de proponer prueba de conformidad con los artículos 25, 26 y 27. d) Xxxxxx adicional de la que la parte ha tenido conocimiento o acceso con posterioridad al momento en el que cada una de las partes tuvo ocasión de proponer prueba de conformidad con los artículos 25, 26 y 27, siempre que la parte justifique las razones por las que no pudo conocer o acceder a dichas pruebas con anterioridad. 2. Cada parte asumirá la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus peticiones o defensas. 3. Corresponde a los árbitros decidir, mediante orden procesal, sobre la admisión, pertinencia y utilidad de las pruebas propuestas o acordadas de oficio. 4. La práctica de prueba se desarrollará sobre la base del principio de que cada parte tiene derecho a conocer con razonable anticipación las pruebas en que la otra parte basa sus alegaciones. 5. En cualquier momento de las actuaciones, los árbitros podrán recabar de las partes documentos u otras pruebas, cuya aportación habrá de efectuarse dentro del plazo que se señalen determine al efecto. 6. Si un medio de prueba estuviera en poder o bajo el Contratocontrol de una parte, diferentes y ésta rehusara injustificadamente presentarla o dar acceso a ella, los árbitros podrán extraer de esa conducta las conclusiones que estimen procedentes sobre los hechos objeto de prueba. 7. Si una de las Pruebas Posteriores a partes, debidamente requerida para presentar documentos u otra información, no lo hiciera en los plazos fijados, los árbitros podrán dictar el laudo 8. Los árbitros valorarán la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique prueba libremente, de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal acuerdo con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo reglas de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], ysana critica.

Pruebas. Esta Subcláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará El OFERENTE deberá suministrar todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicionaly demás información, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones convenientemente calificado y experiencia que sean necesarios experimentado, necesario para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar realización de las pruebas especificadas de cualesquiera Instalacionesuna forma eficiente. El OFERENTE deberá acordar, Materiales con la EMPRESA, el sitio y otras partes hora para la prueba de cualquier material, y demás elementos del proyecto, de acuerdo con el Programa de Trabajo. Con el fin de que la Empresa haga la coordinación necesaria, el OFERENTE confirmará a la Empresa, con mínimo treinta (30) días de anticipación si hay pruebas que se realizarán en el exterior y con un mínimo de quince (15) días para las pruebas que se realizaran en Guatemala e informar las fechas en que se realizarán dichas pruebas. De igual forma la Empresa notificará al OFERENTE de su intención de asistir a las pruebas con al menos cinco (5) días antes de la realización de las Obrasmismas. Si la Empresa no asiste al lugar en la hora acordada, el OFERENTE podrá proceder a llevar a cabo las pruebas, salvo instrucción contraria por parte de la Empresa. El Ingeniero podráOFERENTE deberá designar un jefe de pruebas, quien deberá estar presente en la ejecución de todas las pruebas desde su inicio hasta la finalización, incluido el periodo de prueba de operación comercial. En caso que algunos de los equipos y sistemas del proyecto sean sub-contratados con arreglo terceros, El OFERENTE sin excepción deberá disponer de un representante especialista de su nómina que acompañe la realización de las pruebas y periodo de prueba de operación comercial. Si el representante de El OFERENTE no se hace presente en la fecha establecida para la realización de las pruebas, las mismas podrán ser suspendidas por La Empresa. El OFERENTE deberá remitir a la Cláusula 13 [Variaciones Empresa, dentro de los cinco (5) días siguientes, los informes y Ajustes]protocolos debidamente certificados de las pruebas. Cuando se cumplan las pruebas especificadas, variar la Empresa aprobará los resultados de las mismas. La autorización para el despacho de los suministros tendrá como requisito la recepción y aprobación de estos documentos, a menos que la Empresa renuncie por escrito en cada caso específico. La Empresa podrá modificar el sitio o los detalles cualquier detalle de las pruebas específicas, o instruir podrá ordenar al Contratista que lleve OFERENTE llevar a cabo pruebas adicionales. Si esas estas pruebas adicionales o modificadas o adicionales reflejan muestran que los Equiposequipos, los Materiales materiales o la mano de obra sometidos a prueba probados no se ajustan al Contratoestán de acuerdo con las especificaciones del Contrato EPC, el costo para llevar a cabo estas modificaciones será a cargo del OFERENTE. Si como resultado del examen, inspección, medida o prueba, se encuentra en cualquier equipo, material, diseño o mano de realización obra, algún defecto o no concordancia con el Contrato EPC, la Empresa podrá rechazar el equipo, material, diseño o mano de dicha Variación correrá por cuenta del Contratistaobra notificándole al OFERENTE las causas. A lo cual, el OFERENTE deberá proceder prontamente a subsanar el defecto para asegurar que el ítem rechazado cumpla con el Contrato EPC. Si la Empresa requiere que dicho equipo, material, diseño o recurso de mano de obra sea probado nuevamente, las pruebas se deberán repetir bajo los mismos términos y condiciones, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las costos adicionales para la Empresa debido a estos rechazos y nuevas pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar Los procedimientos para todas las pruebas, salvo incluyendo las pruebas finales, deberán ser presentados por el OFERENTE para la aprobación de la Empresa. Los procedimientos deben estar de acuerdo con el sistema de gestión de calidad del fabricante y se deberán indicar en los mismos, las normas aplicadas en cada caso. Previo al inicio de las pruebas finales, el OFERENTE deberá suministrar a la Empresa manuales provisionales de operación y mantenimiento con los suficientes detalles para que la Empresa pueda operar, mantener, desmantelar, re-ensamblar, ajustar y reparar los equipos y sistemas que conforman las obras objeto del proyecto. Después de haberse realizado la Toma de Control del Proyecto por parte de la Empresa, se realizará la Prueba de Operación Comercial durante la cual el Ingeniero indique otra cosaProyecto deberá funcionar de manera continua y sin defectos durante un periodo continuo de sesenta (60) días. En el caso en que se llegare a presentar cualquier tipo xx xxxxx en la operación del Proyecto que ocasione la indisponibilidad del Proyecto, el OFERENTE deberá reparar y solucionar el inconveniente a su cargo de forma inmediata, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación prueba de operación comercial volverá a iniciar. El OFERENTE debe entregar en el sitio de las Obras, en virtud PRUEBAS SAT una copia impresa y digital de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], ylos protocolos debidamente diligenciados y firmados (OFERENTE y Empresa) con las pruebas realizadas día a día.

Pruebas. Esta Subcláusula se aplicará 29.1 Si el Gerente de Proyecto ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a todas las pruebas fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el Contratolos tiene, el Contratista proporcionará pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 30.Corrección de Defectos 30.1 El Gerente de Proyecto notificará al Contratista todos los aparatosdefectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano que se inicia en la Fecha de obra, materiales Terminación prevista y personal con se define en las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadasCEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 30.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista acordará lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Proyecto. 30.3 El Contratista se obliga con el Ingeniero Contratante a rendir una garantía contra vicios ocultos (garantía de obra)para responder por cualquier desperfecto o anomalía en las Obras siempre que éstas se deban o sean a consecuencia de no haber empleado materiales de la hora clase y calidad indicados en las Especificaciones técnicas y/o resultantes de un trabajo defectuoso. La garantía contra vicios ocultos será por el lugar para realizar quince por ciento (15%) del Precio total del Contrato. Esta garantía deberá ser presentada por el Contratista al momento del pago final de las pruebas especificadas Obras y tendrá una vigencia de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción definitiva de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles vencimiento del plazo de pruebas específicas, o instruir dieciocho (18) meses antes referido no eximirá al Contratista de su responsabilidad de responder por los vicios ocultos (incluyendo aquellos que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas causen el deterioro o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio destrucción de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista Obras) que afloren con al menos 24 horas posterioridad y por un plazo de anticipación sobre su intención cinco (5) años a partir de presenciar la recepción definitiva de las pruebasObras o por un plazo mayor si así se estableciera en la normativa guatemalteca aplicable. Si el Ingeniero no Contrato sufriera cambios en su valor o se presenta en prorrogue el lugar y a la hora acordadosplazo de ejecución, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras garantías y/o incurre fianzas deberán ser ajustadas, de acuerdo con los cambios efectuados. 31.Defectos no corregidos 31.1 A juicio del Gerente de Proyecto, si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en algún Costo la notificación del Gerente de Proyecto, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto o el Contratante tendrá derecho a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instrucción y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de ello serán sufragados por el cumplimiento de esas instrucciones Contratista o como resultado de una demora ocasionada podrán ser deducidos por el Contratante, el Contratista notificará Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y.

Pruebas. Esta Subcláusula Sub-cláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubierehubiere ). Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) : una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], yy el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto. El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores registrados como precisos.

Pruebas. Esta Subcláusula Todas las tuberías de presión serán lavadas y sometidas a prueba hidrostática; las que van a conducir agua filtrada serán también desinfectadas. El CONTRATISTA suministrará y operará los equipos para llenar con agua, medir presiones y lavar las tuberías; además, hará por su cuenta las operaciones de conexión, anclaje, desagüe, etc. y suministrará el agua. Las pruebas consistirán en llenar las tuberías con agua y mantener durante 6 horas una presión mínima así: 150 lb/plg² para conducción agua potable 100 lb/plg² en las tuberías de la planta 60 lb/plg² en los desagües Se medirán los escapes con un medidor debidamente calibrado y certificado. Para que una prueba se aplicará considere aceptable el volumen de agua escapada no debe ser mayor de: Diámetro (pulg) lts/hora/100m 2" 0.076 2½ 0.110 3 0.160 4 0.270 6 0.590 8 1.070 La zanja a todas menos que la INTERVENTORÍA indique otra cosa, deberá estar rellenada antes de iniciarse la prueba en tal forma que las uniones queden descubiertas para inspeccionarlas fácilmente. Las longitudes de los sectores a probar separadamente serán acordadas entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA de acuerdo con las características del proyecto. Los elementos que las pruebas requieran, como tapones, codales, anclajes provisionales, soldaduras, drenajes, conexiones para extracción de aire y todo cuanto sea necesario, será suministrado por el CONTRATISTA. Se considerará que se señalen en el Contrato, diferentes costo de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el Contratotales elementos, el Contratista proporcionará todos uso de los aparatosequipos requeridos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, la mano de obra, materiales el agua, la dirección técnica y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas demás costos han sido incluidos en los precios unitarios de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes instalación de las Obrastuberías. El Ingeniero podrá, con arreglo Por lo tanto el CONTRATISTA no recibirá pago alguno por probar las tuberías. En caso que la cantidad de agua perdida durante la prueba sea mayor a la Cláusula 13 [Variaciones establecida, el CONTRATISTA deberá localizar los escapes y Ajustes]hacer las reparaciones del caso. Sea cual fuere el resultado de la prueba, variar todo escape que se descubra será reparado por el sitio o CONTRATISTA. Una vez corregidos los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista escapes se repetirá la prueba hasta que lleve a cabo pruebas adicionalesel resultado sea admisible. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contratoes preciso, el costo de realización de dicha Variación correrá CONTRATISTA reemplazará por su cuenta del Contratistacualquier empaque, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no tubo o accesorio que se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], yencuentre averiado ó roto.

Pruebas. Esta Subcláusula se aplicará 29.1 Si el Gerente de Proyecto ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a todas las pruebas fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el Contratolos tiene, el Contratista proporcionará pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 30.1 El Gerente de Proyecto notificará al Contratista todos los aparatosdefectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano que se inicia en la Fecha de obra, materiales Terminación prevista y personal con se define en las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadasCEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 30.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista acordará lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Proyecto. 30.3 El Contratista se obliga con el Ingeniero Contratante a rendir una garantía contra vicios ocultos (garantía de obra)para responder por cualquier desperfecto o anomalía en las Obras siempre que éstas se deban o sean a consecuencia de no haber empleado materiales de la hora clase y calidad indicados en las Especificaciones técnicas y/o resultantes de un trabajo defectuoso. La garantía contra vicios ocultos será por el lugar para realizar quince por ciento (15%) del Precio total del Contrato. Esta garantía deberá ser presentada por el Contratista al momento del pago final de las pruebas especificadas Obras y tendrá una vigencia de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción definitiva de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles vencimiento del plazo de pruebas específicas, o instruir dieciocho (18) meses antes referido no eximirá al Contratista de su responsabilidad de responder por los vicios ocultos (incluyendo aquellos que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas causen el deterioro o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio destrucción de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista Obras) que afloren con al menos 24 horas posterioridad y por un plazo de anticipación sobre su intención cinco (5) años a partir de presenciar la recepción definitiva de las pruebasObras o por un plazo mayor si así se estableciera en la normativa guatemalteca aplicable. Si el Ingeniero no Contrato sufriera cambios en su valor o se presenta en prorrogue el lugar y a la hora acordadosplazo de ejecución, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras garantías y/o incurre fianzas deberán ser ajustadas, de acuerdo con los cambios efectuados. 31.1 A juicio del Gerente de Proyecto, si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en algún Costo la notificación del Gerente de Proyecto, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 32. Lista de Cantidades \ pagar dicho monto o el Contratante tendrá derecho a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instrucción y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de ello serán sufragados por el cumplimiento de esas instrucciones Contratista o como resultado de una demora ocasionada podrán ser deducidos por el Contratante, el Contratista notificará Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y.