CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, UTILIZANDO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, PARA SU CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, UTILIZANDO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, PARA SU CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Convocatoria a la licitación de servicios relacionados con la obra
pública utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes, para su contratación a precio alzado
Secciones, anexos y formatos
Sección I: Instrucciones para la licitación.
Anexo A: Formato de preguntas
Sección II: Información general del proyecto.
Anexo B: Términos de Referencia.
Sección III: Requisitos de la proposición.
Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica.
Formato DA-1 Formato DA-2 Formato DA-3 Formato DA-4 Formato DA-5 Formato DA-6
Parte II: Contenido de la propuesta técnica.
Formato DT-1 Formato DT-2 Formato DT-3 Formato DT-4 Formato DT-5 Formato DT-6 Formato DT-7 Formato DT-8 Formato DT-9 Formato DT-10 Formato DT-11 Formato DT-12 Formato DT-13
Parte III: Contenido de la propuesta económica Anexo C: Tabulador de CNEC Formato DE-1
Formato DE-2 Formato DE-3 Formato DE-4 Formato DE-5
Sección IV: Criterios de evaluación técnica, económica y adjudicación.
Criterios de evaluación técnica Criterios de evaluación económica Criterios de adjudicación
Sección V: Anexos y formatos complementarios.
Anexo D: Modelo de contrato
Anexo E: Encuesta de transparencia
Anexo F: Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE
Formato DI-1 Formato DI-1A Formato DI-2 Formato DI-3
Sección I Instrucciones para la licitación
Contenido
Introducción
1. Programa de eventos de la Licitación Pública Nacional
2. Existencia y personalidad jurídica
3. Idioma y moneda
4. Fechas, plazos y montos autorizados
5. Visita al sitio de realización de los trabajos
6. Aclaraciones a la convocatoria de la licitación
7. Modificaciones a la convocatoria de la licitación
8. Revisión preliminar
9. Documentos que integran la proposición
10. Requisitos adicionales
11. Presentación y apertura de proposiciones
12. Dictamen
13. Experiencia y capacidad técnica
14. Causales de desechamiento de propuestas
15. Fallo
16. Cancelación, suspensión o nulidad y licitación desierta
17. Firma del contrato
18. Modelo de contrato
19. Anticipos
20. Subcontratación
21. Forma de pago
22. Conservación de proposiciones
23. Penas convencionales
24. Rescisión y terminación anticipada de contrato
25. Conclusión de los trabajos
26. Encuesta de transparencia
27. Difusión de lineamientos de la OCDE
28. Contratación de extranjeros
29. Inconformidades
30. De la información y verificación
Sección I Instrucciones para la licitación
Introducción
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, en adelante “La Convocante” emite la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Núm. 00009082-007-10 (la “Licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación del servicio relacionado con la obra pública a precio alzado referente a: "Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917" a las que se les denominará en su conjunto el “Proyecto integral”.
Se entenderá por:
“Ley”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incluidas sus Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 xx xxxx de 2009, mismas que entraron en vigor el 27 xx xxxxx del mismo año.
“Reglamento”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, mismas que entraron en vigor el 29 del mismo mes y año.
“La Dependencia”.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“La Convocante”.- La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.
“El Licitante”.- Persona que participa en el procedimiento de adjudicación de un contrato.
“El Adjudicatario”.- Persona seleccionada en la licitación y a la que se le otorgará el contrato.
“El Contratista”.- Persona adjudicataria del contrato.
Contrato a precio alzado.- Aquel en el que el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos y/o servicios totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. En términos del artículo 59 de la “Ley” el contrato que emane de esta licitación no podrá ser modificado en monto o en plazo, ni estará sujeto a ajuste de costos.
Mecanismo de puntos y porcentajes.- Es el mecanismo de selección del Licitante ganador establecido en la fracción II del artículo 63 del “Reglamento”.
1.- Programa de eventos de la Licitación Pública Nacional
Evento | Fecha y hora | Lugar |
Publicación de Convocatoria | 12 de octubre de 2010 | Sistema CompraNet y Diario Oficial de la Federación |
Visita al Sitio | No habrá visita al sitio | |
Junta de aclaraciones | 21 de octubre de 2010 10:00 hrs. | Sala de Juntas de la DGTFM ubicada en Xxxxx Xxxx 000, 0xx. Xxxx, Xxx. Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, X.X. |
Presentación y Apertura de las Proposiciones | 27 de octubre de 2010 10:00 hrs. | Sala de Juntas de la DGTFM ubicada en Xxxxx Xxxx 000, 0xx. Xxxx, Xxx. Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, X.X. |
Fallo | 3 de noviembre de 2010 10:00 hrs. | Sala de Juntas de la DGTFM ubicada en Xxxxx Xxxx 000, 0xx. Xxxx, Xxx. Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, X.X. |
Firma del Contrato | 4 de noviembre de 2010 16:00 hrs | Dirección de Administración de la DGTFM ubicada en Xxxxx Xxxx 000, 0x Xxxx, Xxx. Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, X.X. |
2. Existencia y personalidad jurídica
En esta licitación sólo se aceptará la participación de personas, físicas x xxxxxxx de nacionalidad mexicana; “El Licitante” deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, conforme lo disponen los artículos 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 36 de su Reglamento, con los siguientes documentos:
I.- Escrito en el que el concursante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana (Formato DA-1).
II.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. (Formato DA-1)
III.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley (Formato DA-1), y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 31, fracción XIV, de la propia Ley y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Formato DA-1).
Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
IV.-Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite su la capacidad financiera. En caso de presentar copia del balance general auditado, ésta deberá contener el membrete del contador público externo. Para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. (Formato DA-2)
Asimismo, los licitantes deberán presentar el comparativo de razones financieras básicas, como se establece en documento para acreditar la capacidad financiera (Formato DT-7) de estas bases, incorporándolas en la documentación distinta a la proposición técnica y económica.
V. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas xxxxxxx, de la persona que firme la proposición
VI.- Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes (Formato DA-1):
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
VII.- Declaración de integridad, mediante la cual “El Licitante” manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los
servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Para tales efectos “El licitante” deberá remitir a la Dirección de Administración de la DGTFM, tres tantos originales del documento denominado “Declaración de integridad y compromiso con la transparencia” (Formato DT-6), debidamente firmado por su representante legal, a más tardar para el día 25 de octubre de 2010. Lo anterior, con el propósito de recabar la firma del presidente de la licitación. De los tres tantos la DGTFM conservará un original y devolverá a la licitante los dos ejemplares restantes para que incluya uno en su propuesta técnica y conserve el último.
VIII. En su caso, escrito mediante el cual “El Licitante” manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición (Formato DT-10).
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere la fracción II del artículo 47 del Reglamento (Formato DT-9) La presentación de los documentos de cada uno de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
Previo a la firma del contrato, “El Licitante” ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, de conformidad con el .artículo 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
• Se indicará que previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el caso de contratistas extranjeros, la información requerida en esta fracción deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.
• En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de contratistas no será necesario presentar la información a que se refiere esta fracción, bastando únicamente exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada;
Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.
Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, el Licitante ganador deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, número de la sucursal y nombre de la plaza.
IX.-Para el caso de proposiciones conjuntas, los interesados deberán cumplir los siguientes aspectos:
1. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;
2. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta (Formato DT-9), en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del artículo 47 del “Reglamento” y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.
En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.
Se anexa Formato DI-4, el cual servirá de guía para el Licitante, en el entendido de que el éste será el único responsable por la integración de la misma.
3.- Idioma y moneda
Conforme lo establece la fracción II y VI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.
4.- Fechas, plazos y montos autorizados
Al formular la proposición, “El Licitante” tomará en cuenta:
a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el 05 de noviembre de 2010. b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 455 días naturales.
c).-Que para la ejecución de los trabajos objeto de la presente convocatoria a la licitación, se cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
5.- Visita al sitio de realización de los trabajos
“La Convocante” informa que no habrá visita al sitio de realización de los trabajos.
6.- Aclaraciones a la convocatoria de la licitación.
Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción X y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como al artículo 39 de su Reglamento, la Junta
de Aclaraciones de esta Convocatoria a la Licitación se llevará a cabo el 21 de octubre de 2010 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xx. 000, 0xx. xxxx, Xxx. Xxxxxxx,
C. P. 03810, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, Distrito Federal.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, una vez finalizado el acto de la Junta de Aclaración, se fijará un ejemplar del acta correspondiente a dicha junta en la ventana del Centro Integral de Servicios (CIS), de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal ubicada en la Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xx. 000, XX, Xxx. Xxxxxxx, X. P. 03810, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, Distrito Federal.
La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones, es optativa. Los que no asistan, serán responsables de recabar copia del acta, en las oficinas de “La Convocante” ubicadas en la Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xx. 000, 0x Xxxx, Xxx. Xx poles, X. X. 00000, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, o a través de la dirección de Internet (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Cualquier modificación a la convocatoria de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar copia del registro de su inscripción en Compranet y un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante (Formato DT-1). Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. Las preguntas que se entreguen directamente en las oficinas de la Convocante deberán presentarse por escrito, en el formato contenido en el Anexo A, y en archivo electrónico para facilitar el proceso de revisión y respuestas a dichas preguntas, utilizando el procesador de textos MS Word para Windows, versión XP o anterior, por lo menos con un día hábil de anticipación.
7.- Modificaciones a la convocatoria y bases de licitación
Conforme lo establecen los artículos 34 primer párrafo y 35 penúltimo párrafo de la Ley, la Convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, salvo que las modificaciones a efectuar deriven de la junta de aclaraciones, caso en el cual, la convocante deberá considerar que siempre deberá haber seis días hábiles como mínimo entre el día de la última junta de aclaraciones y la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Cualquier modificación que se requiere hacer a la convocatoria de la licitación se publicará exclusivamente en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Las modificaciones que pudieran resultar, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la
adición de otros distintos. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
8.- Revisión preliminar
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “La Convocante” efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como de la documentación distinta a la proposición técnica y económica de los interesados que lo soliciten. Para tal efecto, deberán presentarse en la oficina de la Dirección de Administración de “La Convocante”, ubicada en la Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xx. 000- 0x xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
C.P 03810, Xxxxxx Xxxxxx, Distrito Federal, el 25 de octubre de 2010 en horario de 9:00 a 13:00 horas.
La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los Licitantes de presentarla en sus proposiciones, de conformidad con lo establecido en la sección III de esta Convocatoria.
Asimismo, se hace de su conocimiento que se está instaurando por “La Dependencia” el registro de contratistas a que alude el artículo 36 sexto párrafo de la Ley, razón por la cual en el presente procedimiento de licitación no se verificará su inscripción en tal registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.
9.- Documentos que integran la proposición.
Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:
9.1.- La documentación que acompaña a la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.
9.2.- La propuesta técnica y económica (Parte II y Parte III de la sección III).
10.- Requisitos adicionales
Al formular la proposición “El Licitante” tomará en cuenta:
a).-Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a: la “Ley” y el “Reglamento”; los Términos de Referencia, las especificaciones Generales y Particulares; el programa y montos de trabajos, expresados en pesos y con base en los precios señalados en el catálogo de conceptos y monto total de la proposición (Formato DE-4), que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la “Ley” y el “Reglamento” y conforme a las
cláusulas del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado (Anexo
E) y en general de conformidad con la presente convocatoria.
b).- Que de conformidad en el artículo 59, sexto párrafo de la Ley, los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”, conforme a los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de La Función Pública; los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones.
c).-Que el contratista deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios objeto de la presente licitación pública.
d).-Que deberá tener en la ejecución un Coordinador General, quien deberá conocer con amplitud los Términos de Referencia, las especificaciones generales y particulares, el catálogo de conceptos del servicio, los programas de ejecución y de suministros, la bitácora, los convenios y demás documentos, que se generen con la ejecución de los trabajos
Asimismo, deberá estar facultado por “El Contratista”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
“La Dependencia” en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Coordinador General y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato y tenga las mismas características.
“La Dependencia” en cualquier momento podrá verificar las instalaciones de la empresa, en gabinete o en campo, así como que el personal propuesto por “El Licitante” para ejecutar el servicio, sea el que este desarrollándolo, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.
e).-Que tomó en consideración las condiciones ambientales, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de los trabajos, el grado de dificultad de los servicios objeto de esta licitación, así como los alcances que comprenden estos trabajos y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para
aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.
f).- Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio alzado que fije el contrato, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los costos, que sirvieron de base para integrar las actividades, independientemente de lo que dichos costos incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad, cargos adicionales y demás cargos que conforme a la normatividad aplicable deban de incluirse, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias y datos proporcionados, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, la diferencia no justificará reclamación alguna de “El Contratista” en cuanto a los costos e importes respectivos.
g).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de inspección y supervisión que realiza la Secretaria de la Función Pública, en términos del artículo 220 del “Reglamento”.
h).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “La Convocante” en el Formato DE-4, justificará reclamación alguna de “El Contratista” en relación con los precios.
i).-Que propone costos únicamente para las actividades anotadas en el Formato DE-4 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta Convocatoria de Licitación.
j).-Que cuando en la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades, para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.
k).-Que se considerará como precio alzado, al importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. La proposición que presente “El Contratista” para la celebración del contrato, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberá estar desglosada en las actividades principales que se presentan en el Formato DE-4.
l).-Que los trabajos que se desarrollen serán única y exclusivamente propiedad de “La Dependencia” en todas y cada una de sus partes, por lo que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten del contrato de servicios invariablemente se constituirán a favor de la “La Dependencia”.
m).-Elaborará los trabajos motivo de la presente licitación de acuerdo a los "Términos de Referencia" que como Anexo B forman parte integrante de estas bases.
n).-Que en caso de que la revisión de los trabajos motivo de esta licitación sea concursada, el adjudicatario de estos trabajos no podrá participar en dicha licitación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, fracción VII de la “Ley”, sin embargo, deberá proporcionar oportunamente al revisor, toda la información que requiera y de que disponga para llevar a cabo la revisión.
o).- Que si al implementar los trabajos objeto de la licitación, en obra, se observa el incumplimiento de requisitos, “El Contratista” de estos servicios estará obligado a efectuar los ajustes necesarios y en su caso, si “La Dependencia” lo estima procedente, deberá trasladarse por su cuenta al lugar de la obra, para resolver el incumplimiento detectado en forma oportuna, sin que para ello “La Dependencia” reconozca pago alguno.
p).- Que la relación de actividades para expresión de precios y monto total de la proposición
(Formato DE-4) se formulará de acuerdo con lo siguiente:
1.- Se llenarán preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, los formatos se deberán presentar sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.
2.- Se anotarán los importes de cada concepto con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo.
3.-Cuando los formatos en los cuales se asiente información financiera se compongan de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.
4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el importe anotado con letra por el proponente.
5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición.
q).-Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, según lo establece la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 xx xxxxx de 2010, previo a su firma, deberá presentar documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con los requisitos establecidos en el formato DA-6.
r).- No podrán participar en esta licitación las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la “Ley” o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11.- Presentación y apertura de proposiciones
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su participación y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el mismo. La presentación de proposiciones será el 27 de octubre de 2010 a las 10:00 horas, en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso del representante de la Secretaría de la Función Pública. Los Licitantes entregarán, en un solo sobre cerrado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a dichas propuestas podrá entregarse, dentro o fuera de dicho sobre a elección del Licitante conforme lo establece el primer párrafo del artículo 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 60 y penúltimo párrafo del artículo 61 de su Reglamento. Se procederá de la siguiente forma:
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el Presidente de la Licitación, rubricarán el documento del Presupuesto Total de los Servicios a Precio Alzado (Formato DE-4) de las proposiciones presentadas, dando lectura al importe total de cada una de éstas, y
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
IV. Con posterioridad, la Convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.
Todas las fojas de la proposición original y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición de conformidad con el artículo 41 del Reglamento.
PROPOSICIÓN DEL LICITANTE: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
LICITANTE)
LICITACIÓN No «Licitación» 01 DE XX
FIRMA DEL REPRESENTANTE
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en la Sección III (Formato DT-9) de esta convocatoria de licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del grupo. Los licitantes que participen por medios electrónicos, entregarán su proposición a través de CompraNet o los medios permitidos por la normatividad vigente.
“El Licitante” que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas de “La Convocante” por copia del acta u obtenerla en internet en la dirección de CompraNet.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 59 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
12.- Dictamen
Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley, “La Convocante”, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, al licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La Convocante”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por “La Convocante”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. “La Convocante” formulará un dictamen que servirá de fundamento para el fallo.
13.- Experiencia y capacidad técnica
Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas x xxxxxxx que, en conjunto, acrediten conocimientos y experiencia en tópicos de proyectos de transporte ferroviario ó proyectos
afines de infraestructura del transporte. “El Licitante” deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:
a).-Relación de cada uno de los profesionales y técnicos al servicio de “El Licitante” que deberán tener experiencia y serán responsables de la dirección, administración y ejecución del servicio, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, fotocopia de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual (Formato DT-3), así como la relación y documentación de las actividades profesionales en que haya participado (Formato DT-4). No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se licitan.
Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción XVIII de la “Ley”, el tabulador que deberá de servir para determinar los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico es el que elabora la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (Anexo C). Cabe señalar, que se deberá tomar el tabulador que se encuentre vigente a la fecha del presente concurso público.
b).-Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su realización por mes. El número de horas hombre en cada una de las categorías deberá ser balanceado y suficiente para completar el servicio en el plazo estipulado (Formato DT-2).
En el organigrama, deberá incluir un Coordinador General, quien deberá demostrar ante “La Dependencia” que posee la preparación académica necesaria, con grado mínimo de licenciatura, ingeniero o arquitecto titulado, y que ha dirigido, en su totalidad estudios técnicos de transporte colectivo, con amplia experiencia en la planeación, estructuración jurídico-financiera, licitación, contratación, financiamiento y ejecución de proyectos ferroviarios de transporte masivo ó proyectos afines de infraestructura del transporte. El Coordinador deberá de participar en todas las juntas de trabajo que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable técnico ante “La Dependencia” en términos de la Ley General de Profesiones.
c).-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica en este tipo de servicios. Contendrá el nombre o denominación de la contratante domicilio, teléfono de los responsables de los servicios, descripción de los trabajos, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación.
d).-Declaración fiscal o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que acredite la capacidad financiera (Formato DA-2); asimismo deberán presentar estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales
deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta (Formato DT-7).
13.- Causales de desechamiento de propuestas
La Convocante” realizará la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como a la omisión de los mismos, para determinar cuáles cumplen con el pliego de requisitos de la presente Convocatoria de Licitación y que, por lo tanto se consideran como solventes.
“La Convocante”, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:
13.1.- Causales generales
I) Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en la convocatoria de la licitación o que los documentos no contengan la información solicitada que provoquen la imposibilidad de determinar su solvencia
II) Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La Convocante”.
III) Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
IV) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley.
V) Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
VI) Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria de la Licitación.
VII) No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la “Ley”, el “Reglamento” y lo establecido en la presente Convocatoria a la Licitación.
13.2.- Causales de desechamiento técnicas y económicas
VIII) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la base 12 inciso “a” de estas bases para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.
IX) Que “El Licitante” no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la licitación, conforme a lo establecido en la base 12, inciso “c”.
X) Que la metodología de trabajo propuesta por “El Licitante” para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
XI) Que con la declaración fiscal o balance general auditado no acredite su capacidad financiera.
XII) Que los tabuladores de salarios del personal Profesional Técnico propuesto no sean acordes con los requeridos en la convocatoria de la Licitación.
XIII) Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.
14.- Fallo
En el acta que se levante con motivo de la presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el lugar, día y hora señalados para dar a conocer el fallo, mismo que se realizará en presencia de quienes asistan al acto, y se levantará el acta correspondiente, en los términos del artículo 39 de la “Ley” y 68 del “Reglamento” el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre del Licitante ganador, como adjudicatario del contrato, y xxxxx total de su propuesta o la declaración de que la licitación ha quedado desierta. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de las obligaciones de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.
Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la dependencia las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en estas Bases de Licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y
disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley.
15.- Cancelación, suspensión o nulidad y licitación desierta
“La Convocante”, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la “Ley”, 69 y 71 del “Reglamento”, procederá a declarar desierta la licitación, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de la convocatoria de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables para “La Convocante” o bien no se reciba proposición alguna; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.
“La Convocante” podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. Situación que se hará del conocimiento de los licitantes precisando el acontecimiento que motiva la decisión y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la “Ley”.
16.- Firma del contrato
El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Dirección de Administración de “La Convocante”, ubicado en la Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xx. 000, 0x. Xxxx, Xxx. Xxxxxxx, X.X. 000000, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, Distrito Federal, en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, sin IVA, a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el contratista reciba copia del fallo de adjudicación en términos de los artículos 48 fracciones II de la “Ley” y 91 del “Reglamento” (Formato DI-1).
En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Secretaría de la Función Pública, para que esta Dependencia lo sancione de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la “Ley”, y “La Dependencia” procederá a adjudicar el contrato al licitante que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, en términos del artículo 47 de la “Ley”.
Atendiendo al primer y cuarto párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 81 y 82 de su Reglamento, en el caso de que “La Convocante” no firmare el contrato respectivo dentro de los quince (15) días naturales siguientes al de la adjudicación o cambiare las condiciones de la Convocatoria que motivaron el fallo correspondiente, “El Licitante” ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, “La Dependencia”, a solicitud escrita del
Licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, según lo prevé el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su Artículo 70.
17.- Modelo de contrato
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de la “Ley”, se adjunta el modelo de contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado (Anexo D), al que se sujetarán “La Dependencia” y “El Licitante” adjudicatario.
18.- Anticipos
En términos de la Política 8 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública en la SCT, en general no se otorgarán anticipos.
19.- Subcontratación
“El Licitante” ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean adjudicados.
20.- Forma de pago
El pago de los trabajos se realizará mediante 15 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B.
Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:
Núm. de pago parcial: | Núm. de etapa: | Descripción de la actividad: | Porcentaje (%) de los trabajos que representa: |
Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de Banobras S.N.C., ubicadas en Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx 000, Xxx. Xxxxx xx Xxxxx Xx,
X.X. 00000, xx Xxxxxx, X.X., mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la
Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”, y de los ajustes de costos.
El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
Conforme al tercer párrafo del artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La Dependencia no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia.
21.- Conservación de proposiciones
Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al artículo 74 de la “Ley” y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables.
En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.
22.- Penas convencionales
Para el caso xx xxxxx convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido de ejecución general de los trabajos, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Sección V de las presentes bases. Se considerarán trabajos no ejecutados todas aquellas actividades no completadas en las fechas programadas.
23.- Rescisión y terminación anticipada de contrato
Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Sección V de la presente convocatoria, y la normatividad aplicable.
24.- Conclusión de los trabajos
“El Contratista” comunicará a “La Dependencia” la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “La Dependencia” en un plazo no mayor de quince días naturales, procederá a su recepción física levantándose el acta correspondiente.
“El Contratista”, al término de los servicios deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la “Ley”.
25.- Encuesta de transparencia
Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, “El Licitante” deberá entregar el formato de encuesta (Anexo E), debidamente llenado en la Dirección de Administración de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Xxxxx Xxxxx Xxxx Xx. 000 Xxx. Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, X.X. ó enviarlo a los correos electrónicos xxxxxx@xxx.xxx.xx y xxxxxx@xxx.xxx.xx a más tardar dos días posteriores al fallo.
26.- Difusión de lineamientos de la OCDE
Con base en los artículos 8 y 33 de la “Xxx”, 000 x 000 xxx xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Secretaria de la Función Pública y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. (Anexo F)
27.- Contratación de extranjeros
“El Contratista” deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante “La Dependencia” o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
“El Contratista” deberá indicar además, que se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación, en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población (Formato DA-5).
28.- Inconformidades
Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse por escrito o directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet, de conformidad con lo indicado en los artículos 83 y 84 de la “Ley”.
29.- De la información y verificación
En términos del Artículo 75 de la “Ley”, La Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la “Ley” o en otras disposiciones aplicables.
Asimismo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, toda la información y documentación relacionada con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la bitácora, incluyendo aquella relativa al cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios, dentro de la cual se encuentran las prestaciones xx Xxx en materia de Seguridad Social. “El Contratista” que no aporte la información que le requiera la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades de verificación, será sancionado en los términos que establece el Título Sexto de la “Ley”.
Por “La Convocante”
El Presidente de la Licitación
Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Director General Adjunto de Regulación Económica
Licitación pública nacional núm. 00009082-007-10
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Anexo A
Formato de preguntas
LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]
Preguntas que se presentan en la junta de aclaraciones de fecha 21 de octubre de 2010
Núm. | Referencia | Pregunta | Respuesta |
1.- | |||
2.- | |||
3.- | |||
4.- | |||
5.- | |||
6.- | |||
7.- | |||
8.- | |||
9.- |
Nombre y firma del representante
Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)
26
Sección II Información general del proyecto
Contenido
Anexo B: Términos de Referencia
Términos de referencia
Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917
I. Antecedentes
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala como estrategias el ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población, abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de transporte. Para ello establece como una línea de acción revitalizar el transporte ferroviario de pasajeros y continuar impulsando proyectos de trenes suburbanos o interurbanos, aprovechando la infraestructura existente.
En este sentido el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del Sector Comunicaciones y Transportes prevé como estrategia impulsar el desarrollo de trenes suburbanos de pasajeros que reduzcan de manera significativa el tiempo de traslado de las personas entre sus hogares y sus centros de trabajo o estudio, al efecto establece como meta poner en operación la primera etapa de los Sistemas 1, 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana xxx Xxxxx de México (“FS-ZMVM”).
En este marco, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México (“GEM”) celebraron el 11 de julio de 2007 un Convenio de Coordinación de Acciones, mediante el cual ambos gobiernos se comprometieron a aportar recursos para el desarrollo de las primeras etapas del Ferrocarril Suburbano en las zonas Ecatepec - Xxxxxx Xxxxxxx (“Sistema 2” o “FS-2”) y Chalco - La Paz (“Sistema 3” o “FS-3”), (Proyectos o Sistemas). Asimismo, el 31 xx xxxxxx de 2007 ambos gobiernos celebraron con el gobierno del Distrito Federal, un Convenio de Coordinación de Acciones para el desarrollo de dichos proyectos aprovechando los derechos de vía federales existentes.
Los Sistemas 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano son de interés público y deberán ofrecer un servicio público de transporte ferroviario de pasajeros masivo, seguro y eficiente que contribuya a mejorar el bienestar social de los habitantes de la Zona Metropolitana xxx Xxxxx de México, ahorre tiempo de traslado principalmente a los habitantes que utilizan actualmente los medios de transporte público disponibles, coadyuve en la solución del congestionamiento vial, de la contaminación ambiental y reduzca el consumo de energéticos, además de apoyar la conducción del desarrollo urbano de esa zona.
El 31 de enero de 2008 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (“SCT”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”), la convocatoria y las bases generales de la licitación del Sistema 3 para el otorgamiento de una concesión para construir, operar y explotar vías férreas, así como prestar el servicio público de transporte ferroviario de
pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la xxxx Xxxxxx- La Paz y sus ampliaciones, ubicadas en el Xxxxxx xx Xxxxxx x xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, así como para el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles de dominio público de la Federación, la cual incluiría los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos, las cuales fueron objeto de una aclaración publicada en ese DOF el 19 de febrero de 2008 y modificadas en fechas 0 xx xxxxx xx 0000, 00 xx xxxx de 2008, 29 xx xxxxxx de 2008, 0 xx xxxxxxx xx 0000, 00 xx xxxxxxx de 2008, 13 de enero
de 2009, 23 de enero de 2009, 19 de febrero de 2009, 0 xx xxxxx xx 0000, 00 xx xxxxx de 2009, 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 x 0 xx xxxxxxxxx de 2009, publicadas en las mismas fechas, respectivamente, en la página de Internet de la Secretaría.
Se realizó una sola presentación de propuesta técnica y económica, por parte del grupo conformado por CAF-ICA-Constructora Hispánica y se llevó a cabo la apertura de la misma, así como su evaluación y se elaboró el fallo correspondiente el 17 de diciembre de 2009, notificándose a dicho consorcio que la licitación se declaraba desierta, debido a que la oferta propuesta no representaba las mejores condiciones económicas para el Estado.
Esta Secretaría llevó a cabo, conjuntamente con el Gobierno del Estado de México (GEM) y Banobras, un análisis de las causas por las que se declaró desierta la licitación, a principios de 2010 y se identificaron todos aquellos aspectos técnicos, jurídicos y económicos, que podrían ser modificados para asegurar una nueva licitación exitosa del Sistema 3 de Ferrocarril Suburbano, considerado éste, como la mejor opción técnica y económica para la transportación masiva de pasajeros en la zona sur-xxxxxxx xxx Xxxxx de México.
Entre dichos aspectos, destaca por su importancia, la propuesta de un nuevo trazo en la xxxx Xxxxxx-Constitución de 1917, con dos opciones: Chalco-La Paz Constitución de 1917 y Chalco-Santa Xxxxxx-Constitución de 1917, con el fin de darle una mayor viabilidad técnica y financiera al proyecto, incrementar la demanda que podría captar el Ferrocarril Suburbano, así como una revisión de los criterios de adjudicación de la concesión y del monto de la Subvención prevista, además de la consideración de un fondo de recursos destinado al apoyo del concesionario durante el período de maduración de la demanda y a la integración de un Programa de Rutas Alimentadoras.
Al respecto, la SCT deberá realizar los estudios faltantes en materia de trazo, diseño conceptual del proyecto ferroviario, demanda, operación y equipo, análisis costo beneficio, estudios sobre el nuevo esquema financiero propuesta para este proyecto, aspectos legales y en su caso, impacto urbano, vial y ambiental, para lo cual la empresa prestadora de los servicios en materia de coordinación general, deberá apoyar a la SCT en la conducción y coordinación de dichos estudios, así como en la evaluación de sus resultados y en la preparación de los documentos de la licitación del proyecto del Ferrocarril Suburbano, incluyendo la evaluación de las ofertas técnicas y económicas que presenten los interesados y la elaboración del fallo, además de, en su caso, la preparación del título de concesión que otorgará la SCT.
La SCT también requiere de un coordinador general para que le apoye en la realización de todas estas modificaciones del proyecto, así como reevaluar y en su caso ajustar el diseño técnico, económico, financiero y/o jurídico del proyecto del Sistema 3, a efecto de que si las condiciones xx xxxxxxx lo permiten y la SCT obtiene todas las autorizaciones y logra nuevos consensos y acuerdos con el Gobierno del Estado de México y del Distrito Federal, en torno al proyecto de este Sistema, entonces se lanzaría una nueva licitación en el menor tiempo posible. Asimismo, la SCT requiere continuar las gestiones con los diversos organismos, dependencias y empresas privadas cuyas infraestructuras y prestación de servicios públicos se verán afectados con la ejecución y operación del Sistema 3, a efecto de asegurar el trazo Chalco-Constitución de 1917, con dos opciones: Chalco-La Paz Constitución de 1917 y Chalco-Santa Xxxxxx-Constitución de 1917, con el fin de darle una mayor viabilidad técnica y financiera al proyecto y preparar su ejecución.
II. Objeto
Es imprescindible que la Secretaría cuente con un equipo de profesionales que sean altamente capaces y experimentados en materia de asesoría financiera y de coordinación general de proyectos de transporte de pasajeros para que la apoye en el proceso de licitación del proyecto del Sistema 3 del Ferrocarril Suburbano en el trazo Chalco-Constitución de 1917, con dos opciones: Chalco-La Paz Constitución de 1917 y Chalco-Santa Xxxxxx-Constitución de 1917, con el fin de darle una mayor viabilidad técnica y financiera al proyecto, seleccionar la opción de mayor viabilidad y preparar su ejecución.
El equipo de trabajo de la empresa asesora, ganadora de esta licitación, deberá estar integrado de profesionistas que cuenten con experiencia en materia de estructuración financiera y jurídica de proyectos de inversión y atracción de capital de riesgo privado para proyectos grandes y complejos en el sector transporte. Las siguientes actividades deben ser desarrolladas por la empresa prestadora de los servicios en el entendido de que las mismas son solo enunciativas más no limitativas:
(i)Apoyo a SCT en trámites, gestiones, reuniones y elaboración de documentos, con otras dependencias, para la solicitud de recursos públicos del Fondo Nacional de Infraestructura para proyectos de transportación masiva de personas, para el registro del proyecto en la Unidad de Inversiones de la SHCP y para las presentaciones del Gabinete de Infraestructura y Turismo.
(ii)Asesora a la SCT en la coordinación para elaborar los estudios y análisis que permitan configurar y proponer un nuevo esquema financiero del proyecto, que le otorgue mayor factibilidad financiera y técnica, determinando los montos de la subvención requerida así como de los apoyos al Programa de Rutas Alimentadoras y al período inicial de maduración de la demanda.
(iii)Apoyar a la SCT en el planteamiento, análisis y evaluación de las opciones estratégicas para el Proyecto en sus aspectos técnicos, financieros y jurídicos.
(iv)Asesoría y apoyo a SCT en la conducción y coordinación de los estudios en materia de trazo, diseño conceptual del proyecto ferroviario, demanda, operación y equipo, análisis costo beneficio, aspectos legales y en su caso, impacto, urbano, vial y ambiental, para lo cual la empresa prestadora de los servicios en materia de coordinación general, apoyará en la evaluación de sus resultados y en la preparación de los documentos de la licitación del proyecto del Ferrocarril Suburbano, relacionados con los mismos.
(v)Asesoría y apoyo a SCT en la selección de la opción de mayor viabilidad técnica y económica de conformidad con los resultados de los estudios realizados, para lo cual la empresa coordinará la evaluación de los resultados de dichos estudios y la selección de la mejor opción, en su caso, entre La Paz y Santa Xxxxxx, para llevar a cabo la preparación de los documentos de la licitación del proyecto del Ferrocarril Suburbano, relacionados con la selección del mejor trazo.
(vi)Apoyar a la SCT en la estructuración, conducción y elaboración de documentos relacionados con licitaciones públicas bajo la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
(vii)Apoyo a la SCT en la coordinación general de grupos de trabajo multidisciplinarios, particularmente para el diseño y preparación de proyectos de infraestructura llevados a cabo en grandes centros urbanos y particularmente en regiones de alta densidad poblacional y competencia por los espacios disponibles, así como apoyo en las actividades y en la preparación y evaluación de documentos relacionados con el proceso de licitación del Sistema 3 del Ferrocarril Suburbano.
III. Alcance de los servicios que requiere la SCT
El alcance de los servicios que requiere la SCT incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, las siguientes actividades:
1. Actividades Preparatorias a la Licitación
La empresa ganadora de la licitación prestará a la SCT los servicios de Asesoría Financiera y Coordinación General de Asesores en la Licitación del Sistema 3 en la Xxxx Xxxxxx-Constitución de 1917, con dos opciones: Chalco-La Paz Constitución de 1917 y Chalco-Santa Xxxxxx-Constitución de 1917, con el fin de darle una mayor viabilidad técnica y financiera al proyecto, deberá apoyar en reactivar el proceso de licitación del proyecto, en conducir y coordinar la elaboración de los estudios que sean requeridos, en elaborar los documentos y en que se culminen para que coincidan los diferentes elementos técnicos, financieros y jurídicos requeridos en la expedición final del Título de Concesión, así como asesorar a la SCT en las negociaciones con las diferentes instancias de gobierno. Las principales actividades serán las siguientes:
1.1. Apoyar a la SCT en el planteamiento, análisis y evaluación de las opciones estratégicas para el Proyecto en sus aspectos técnicos, financieros y jurídicos.
1.2. Asesorar a la SCT en el logro de acuerdos con el Gobierno del Estado de México, para definir un Plan de Rutas Alimentadoras del FS-3, así como para precisar la aportación de recursos públicos de cada gobierno.
1.3. Asesorar a la SCT en el logro de acuerdos con el Gobierno del Distrito Federal, para definir un Plan de Rutas Alimentadoras del FS-3, así como, en su caso, precisar la aportación de recursos públicos de cada gobierno.
1.4. Coordinar y participar en reuniones de trabajo, así como en posibles presentaciones a las dependencias y entidades que solicite la SCT; lo anterior a efecto de recibir su retroalimentación, opinión y comentarios.
1.5. Apoyar a la SCT en la coordinación y conducción de los estudios que deberán realizarse en materia de trazo, diseño conceptual del proyecto ferroviario, demanda, operación y equipo, análisis costo beneficio, aspectos legales y en su caso, impacto, urbano, vial y ambiental.
1.6. Apoyar a la SCT en la coordinación y conducción de la actualización de los estudios existentes en materia de trazo, diseño conceptual del proyecto ferroviario, demanda, operación y equipo, análisis costo beneficio, aspectos legales y en su caso, impacto, urbano, vial y ambiental.
1.7. Apoyar a la SCT en la coordinación del Análisis Costo Beneficio, así como en el trámite de registro del proyecto en la Unidad de Inversiones de la SHCP.
1.8. Coordinar y preparar toda la documentación que permita el relanzamiento de la licitación entre otros, bases de licitación, perfil descriptivo del proyecto, formatos de modificación de bases, formato de manifestación de interés por parte de los participantes, instructivos y formatos de registro de participantes para acreditar capacidad técnica, administrativa, financiera y legal, constancias de interesados y de participantes, manual de visitas a las instalaciones y sala de Información, estructura, funcionamiento y formatos de consulta de la sala de Información, escritos de compromiso de confidencialidad, formatos de preguntas y respuestas, modelo de contrato de depósito y de carta de crédito, formatos para garantías de participación y de seriedad, convenios con el GEM, GDF y concesionarios de carga, convenio de derechos de paso, formatos de presentación de oferta técnica y de oferta económica, modelos de evaluación de ofertas técnicas y económicas, formatos de evaluación de ofertas, de resolución y fallo de la licitación, formato de solicitud de aprobación para la participación en la licitación por parte de la Comisión Federal de Competencia, formato de solicitud de aprobación para la participación en la licitación por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, formatos del convenio de apoyo financiero y del contrato del Fideicomiso Maestro y Titulo de Concesión, así como los anexos del mismo.
1.9. Apoyar a la SCT en la dirección y coordinación de los estudios que requiere el Ferrocarril Suburbano Sistema 3 en el tramo Chalco-Constitución de 1917, con dos opciones: Chalco-La Paz Constitución de 1917 y Chalco-Santa Xxxxxx-Constitución de 1917.
2. Asesorar y apoyar a SCT en la selección de la opción de mayor viabilidad técnica y económica de conformidad con los resultados de los estudios realizados, para lo cual la empresa coordinará la evaluación de los resultados de dichos estudios y la selección de la mejor opción, en su caso, entre La Paz y Santa Xxxxxx, para llevar a
cabo la preparación de los documentos de la licitación del proyecto del Ferrocarril Suburbano, relacionados con la selección del mejor trazo.
2. Estructuración del Proyecto y su Licitación
La empresa prestadora de los servicios deberá llevar a cabo la Asesoría Financiera y Coordinación de Asesores en la Licitación del Sistema 3 en la Xxxx Xxxxxx-Constitución de 1917, con la mejor opción, en su caso, o bien con las dos opciones de La Paz y de Santa Xxxxxx, apoyará a la SCT en la identificación y distribución de riesgos, en el análisis económico del proyecto, así como en la preparación de los documentos y la asistencia a las reuniones para efectuar la solicitud de recursos que se requieran al Fondo Nacional de Infraestructura; las actividades más importantes en este apartado son las siguientes:
2.1Apoyar a la SCT en la coordinación del Análisis Costo Beneficio, así como en el trámite de registro del proyecto en la Unidad de Inversiones de la SHCP.
2.2Apoyar a la SCT para la identificación de los riesgos relevantes que estén asociados al proyecto del Suburbano 3 y formular propuestas para mitigarlos y distribuirlos entre el Gobierno Federal y el interesado.
2.3Apoyar a la SCT en la elaboración de las presentaciones y documentos que se requieran del proyecto para su exposición en las sesiones en Gabinete de Infraestructura y Turismo y del FNI.
2.4Coordinar y desarrollar a detalle el esquema financiero que se llevará a cabo para el Sistema 3.
2.5Analizar y proponer las bases tarifarias o el nivel de las tarifas a través de su Factor de Referencia.
2.6Apoyar a la SCT en la elaboración de los modelos económico-financieros necesarios para la formulación del esquema financiero y evaluaciones del Proyecto.
2.7Asesorar a la SCT en el cálculo del monto de los Apoyos Financieros que requiera el Proyecto.
2.8Coadyuvar con la SCT en la elaboración de la ficha de solicitud de recursos para que esta Secretaría la someta a la consideración del Fondo Nacional de Infraestructura.
2.9Apoyar a la SCT en las gestiones frente a los representantes del Fondo Nacional de Infraestructura para solicitar los recursos públicos para el FS-3.
2.10Actualizar las bases generales de licitación, así como elaborar el nuevo programa de actividades para el relanzamiento de la Licitación del Sistema 3.
3. Proceso de Licitación
En esta etapa la empresa asesora deberá apoyar a la SCT en llevar a cabo la Asesoría Financiera y Coordinación de Asesores en la Licitación del Sistema 3 en la Xxxx Xxxxxx-
Constitución de 1917, con la mejor opción, en su caso, o bien con las dos opciones: Chalco-La Paz Constitución de 1917 y Chalco-Santa Xxxxxx-Constitución de 1917, con el fin de darle una mayor viabilidad técnica y financiera al proyecto, apoyará en la conducción de los estudios que se requieren para determinar la factibilidad técnica y económica del Sistema 3, coordinará las actividades de los asesores técnicos y jurídicos, para la actualización del Título de Concesión y sus respectivos anexos, apoyará en la revisión de los documentos que presenten las empresas participantes para la elaboración de sus ofertas, así como para la evaluación de ofertas técnicas y económicas de los concursantes, teniendo como actividades principales las siguientes:
3.1 Apoyar a la SCT en el seguimiento a los trabajos y actividades del Asesor Jurídico que contrate la SCT para el relanzamiento del Sistema 3.
3.2 Coadyuvar con la SCT en la integración del perfil descriptivo del Proyecto.
3.3 Apoyar a la SCT en la revisión de los documentos que presenten los licitantes para acreditar su capacidad técnica, jurídica, financiera y administrativa, así como para asegurar que puedan asumir y cumplir las obligaciones establecidas en las bases de licitación y el proyecto de título de concesión.
3.4 Coordinar las visitas al sitio que se llevaran a cabo con las empresas interesadas en el Sistema 3.
3.5Asesorar a la Secretaría en la elaboración de los siguientes documentos: 3.5.1Título de concesión y sus anexos en sus aspectos jurídicos, técnicos y
económico-financieros.
3.5.2Formularios de calificación de los licitantes y sus instructivos. 3.5.3Formatos de las garantías que deban exhibirse a la SCT.
3.5.4Manuales de visitas al sitio y a la Sala de Información.
3.6 Apoyar a la SCT en la elaboración de los formatos de presentación de propuestas técnicas y económicas; así como sus instructivos de llenado.
3.7Apoyar a la SCT en la propuesta y elaboración de un esquema financiero que otorgue viabilidad al proyecto del Sistema 3, en cada una de las dos opciones de trazo y que seleccione la más conveniente.
3.8Apoyar a la SCT en la coordinación para llevar a cabo la elaboración del convenio de apoyo financiero y del contrato del Fideicomiso Maestro.
3.9 Organizar las sesiones de aclaraciones del proyecto de título de concesión y de los formatos de propuesta técnica y económica, que se llevaran a cabo con las empresas interesadas en el proyecto.
3.10 Revisar y evaluar las observaciones que las empresas participantes hagan con relación a los documentos de la licitación y proponer a la SCT las modificaciones conducentes.
3.11 Asesorar a la SCT en las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaraciones que presenten los licitantes en los aspectos técnicos, económico- financieros y del proceso de licitación del Proyecto.
3.12 Apoyar a la SCT en la coordinación del acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, participando en el proceso de análisis y
verificación del apego a la convocatoria y a las bases generales, así como en la elaboración de las actas correspondientes.
3.13Xxxxxxxxx y apoyar a la SCT en la evaluación de las propuestas técnicas y elaborar el proyecto de dictamen de evaluación de propuestas técnicas para someterlo a la consideración de la SCT.
3.14Xxxxxxxxx y apoyar a la SCT en el proceso de evaluación de propuestas económicas, así como, elaborar el Proyecto de dictamen de evaluación de propuestas económicas para someterlo a la consideración de la SCT.
3.15 Participar en la planeación y coordinación del acto de fallo técnico y económico de la licitación, en la elaboración de las actas correspondientes, así como dar seguimiento al programa de actividades de la licitación.
3.16Elaborar los informes a la SCT de los avances y conclusiones del proceso de licitación y de las actividades de los grupos de trabajo.
4. Seguimiento y Coordinación Técnica
En este módulo la empresa asesora ganadora para llevar a cabo la prestación de los servicios de Asesoría Financiera y Coordinación de Asesores en la Licitación del Sistema 3, en la Xxxx Xxxxxx-Constitución de 1917, con la mejor opción, o bien con las dos opciones ya mencionadas anteriormente de La Paz y de Santa Xxxxxx, deberá continuar con las tareas relativas al cumplimiento de los compromisos de la SCT y de los gobiernos locales para la realización de acciones y obras del confinamiento.
4.1. Apoyar a la SCT en dirigir las reuniones que sean necesarias con funcionarios del GEM para llegar a acuerdos con la SCT respecto de un programa de transporte en la zona de influencia del FS-3.
4.2. Asesorar a la SCT en la coordinación del proceso de adquisición de predios para terrenos y para el emplazamiento de los pasos a desnivel, pasos peatonales, liberación de derechos de vía y aquellas obras de impacto del Ferrocarril Suburbano en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal y la integración del expediente técnico respectivo.
4.3. Apoyar a la SCT en la integración del expediente de las licitaciones de las obras urbanas a cargo de la Secretaría.
4.4. Asesorar a la SCT en las negociaciones con el Estado de México y el Distrito Federal en relación con las negociaciones y propuestas con los autotransportistas para efectuar el reordenamiento de las rutas alimentadoras.
4.5. Apoyar a la SCT en dirigir las reuniones que sean necesarias con funcionarios del GEM para llegar a acuerdos con la SCT respecto de un programa de transporte en la zona de influencia del FS-3.
4.6. Asesorar a la SCT en dirigir las reuniones que sean necesarias con funcionarios del GDF para llegar a acuerdos con la SCT respecto de un programa de transporte en la zona de influencia del FS-3.
4.7. Coordinar las reuniones necesarias con entidades públicas y privadas que se puedan ver afectadas por la realización del FS-3, para lograr acuerdos en cuanto a las medidas mitigación de impactos a sus infraestructuras y servicios.
4.8. Apoyar y asesorar a la SCT en las negociaciones con los concesionarios de carga respecto de los términos y condiciones para la obtención de los derechos de paso que requieran el Proyecto.
4.9. Coordinar la elaboración del Anteproyecto Conceptual de la conexión del Sistema 3 del FS a la línea 8 del STC-Metro.
4.10.Elaborar minutas de las reuniones de los grupos de trabajo, asignar responsabilidades y dar seguimiento a los acuerdos adoptados.
4.11.Dar seguimiento técnico a proyectos ejecutivos de obras viales y urbanas; así como a su ejecución.
4.12.Preparar las presentaciones que se requieran para informar los avances y temas críticos al Comité de Coordinación y a otras entidades o participantes en el Proyecto que solicite la SCT.
4.13.Organizar las reuniones del grupo interno de trabajo del Proyecto, a las que acudirán los otros grupos de asesores de la SCT, así como funcionarios de la propia SCT y de otras dependencias. En estas juntas se recogerán y plasmarán las propuestas, sugerencias y acuerdos de sus miembros, propiciando la generación de documentos básicos para el Proyecto.
IV. Relación de Productos Entregables
1. Actividades Preparatorias.
a)Informe con: Documento con la descripción de las opciones estratégicas para el Proyecto en sus aspectos técnicos, financieros y jurídicos; su análisis y evaluación.
b)Proyecto para firma de la Modificación al Convenio de Coordinación de Acciones SCT - GEM.
2. Estructuración del Proyecto y su Licitación.
a)Documento con la descripción del esquema financiero del Proyecto, incluida la distribución de riesgos y los mecanismos para mitigarlos.
b)Modelo económico financiero y descripción de premisas del caso base.
c)Análisis Costo Beneficio del proyecto, para su registro en la Unidad de Inversiones de la SHCP.
d)Documento de respuestas a preguntas de la UI de la SHCP, ajuste y actualización del Análisis Costo Beneficio para su registro
e)Bases de Licitación actualizadas
f)Formatos de modificación de Bases
g)Formato de manifestación de interés por parte de los participantes
h)Instructivos y formatos de registro de participantes para acreditar capacidad técnica, administrativa, financiera y legal
i)Constancias de interesados y de participantes
j)Elaboración de una primera versión del Prospecto o Perfil descriptivo del proyecto, con la mejor opción elegida, en su caso, o bien con las dos opciones de La Paz y de Santa Xxxxxx.
k)Manual de visitas a las instalaciones y Sala de Información.
l)Estructura, funcionamiento y formatos de consulta de la Sala de Información
m) Escritos de compromiso de confidencialidad
n)Formatos de preguntas y respuestas
o)Modelo de contrato de depósito y de carta de crédito
p)Formatos para garantías de participación y de seriedad q)Convenios con el GEM, GDF y concesionarios de carga r)Convenio de derechos de paso
s)Formatos de presentación de oferta técnica y de oferta económica
t)Modelos de evaluación de ofertas técnicas y económicas
u)Formatos de evaluación de ofertas, de resolución y fallo de la licitación
v)Formato de solicitud de aprobación para la participación en la licitación por parte de la Comisión Federal de Competencia
w) Formato de solicitud de aprobación para la participación en la licitación por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
x)Título de Concesión y Anexos
y)Proyecto definitivo de ficha de solicitud de recursos para que la SCT la someta a la consideración del Fondo Nacional de Infraestructura.
z)Proyecto definitivo de bases generales de licitación. aa) Programa de actividades en MS Project.
3. Proceso de Licitación.
a)Perfil descriptivo del Proyecto.
b)Primer proyecto y proyecto definitivo de bases generales de licitación.
c)Primer proyecto y proyecto definitivo Formularios de calificación de los licitantes y sus instructivos.
d)Primer proyecto y proyecto definitivo de título de concesión y sus anexos en sus aspectos jurídicos, técnicos y económico-financieros.
e)Documento con el resultado de la evaluación de las solicitudes presentadas para participar en la licitación.
f)Primer proyecto y proyecto definitivo de los formatos de las garantías que deban exhibirse a la SCT.
g)Primer proyecto y proyecto definitivo de los manuales de visitas al sitio y a la Sala de Información.
h)Primer proyecto y proyecto definitivo de formatos de presentación de propuestas técnicas y económicas; así como sus instructivos de llenado.
i)Proyecto de respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaraciones que presenten los licitantes en los aspectos jurídicos, económico-financieros y del proceso de licitación del Proyecto.
j)Proyecto de dictamen de evaluación de las propuestas técnicas.
k)Proyecto de dictamen de las propuestas económicas.
l)Proyecto definitivo de oficio de fallo y otorgamiento de concesión, o bien, oficio mediante el cual se comunica a los licitantes que la licitación fue declarada desierta.
m)Proyecto definitivo de título de concesión para firma.
4. Seguimiento y Coordinación Técnica
a)En caso de lograrse acuerdos entre la SCT y el GEM, proyecto definitivo del programa de transporte para el FS-3
b)En caso de lograrse acuerdos entre la SCT y el GDF, proyecto definitivo del programa de transporte para el FS-3
c)Minutas de las reuniones entre la SCT y el GEM tendientes a lograr acuerdos en materia del programa de transporte y la aportación de recursos públicos de cada gobierno.
d)Minutas de las reuniones entre la SCT y el GDF, incluyendo al STC Metro tendientes a lograr acuerdos en materia del programa de transporte y la aportación de recursos públicos de cada gobierno.
e)Minutas de las reuniones con entidades públicas y privadas que se lleven a cabo para lograr acuerdos en cuanto a las medidas de mitigación de impactos a sus infraestructuras y servicios por la ejecución del FS-3.
f)Minutas de las reuniones que se lleven a cabo con los concesionarios de carga respecto de los términos y condiciones para la obtención de los derechos de paso y/o uso de infraestructura que requiera el Proyecto.
g)Anteproyecto Conceptual de la conexión del Sistema 3 del FS a la línea 8 del STC- Metro.
h)En caso de ser requerido, hacer los ajustes que requiera el Proyecto Conceptual del tramo Chalco-Constitución de 1917, con dos opciones: Chalco-La Paz Constitución de 1917 y Chalco-Santa Xxxxxx-Constitución de 1917, con el fin de darle una mayor viabilidad técnica y financiera al proyecto.
i)Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevadas a cabo en el mes de que se trate.
5. Otras Actividades de Coordinación
a)Presentaciones en Power Point para informar los avances y temas críticos al Comité de Coordinación y a otras entidades o participantes en el Proyecto que solicite la SCT.
b)Minutas e informes de seguimiento de las reuniones del grupo interno de trabajo del Proyecto, a las que acudirán los otros grupos de asesores de la SCT, así como funcionarios de la propia SCT y de otras dependencias.
c)Las notas de prensa que le sean solicitadas al asesor.
Calendario de Actividades
Actividad/Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1.Actividades Preparatorias a la Licitación | ||||||||||||||||
2.Estructuración del Proyecto y de su Licitación | ||||||||||||||||
3.Prospecto Descriptivo del Sistema 3 | ||||||||||||||||
4.Elaboración del Esquema Financiero | ||||||||||||||||
5.Elaboración del Análisis Costo Beneficio | ||||||||||||||||
6.Proceso de Licitación | ||||||||||||||||
7.Evaluación de propuestas y Fallo | ||||||||||||||||
8.Seguimiento y Coordinación Técnica |
V. Personal asignado al Servicio
Personal | |
Especialistas | No. de Profesionistas |
Coordinador General del Proyecto (Director General) | 1 |
Director de Asuntos Jurídicos del Proyecto | 1 |
Director de Asuntos Financieros del Proyecto | 1 |
Director de Asuntos técnicos del Proyecto | 1 |
Especialista en Finanzas | 1 |
Especialista en Modelización Económica | 1 |
Especialista en equipo y sistemas ferroviarios | 1 |
Especialistas en Costos | 1 |
Especialista en proyectos de obras civiles | 1 |
Especialista en proyectos de obras ferroviarias | 1 |
Especialista en Enlace Institucional SHCP+FNI+Banobras | 1 |
Especialista en proyectos de transporte | 1 |
Profesionistas de Apoyo | 3 |
Total | 15 |
VI. Costo del Servicio y Forma de Pago
Una estimación del costo del servicio de asesoría por un total de 15 personas durante
455 días naturales (15 meses), de los cuales 6 meses corresponden al período de estudios y preparación de la licitación y 9 meses corresponden al lapso propio del
proceso de licitación, considerando que se cubre el tabulador de salarios propuesto por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría para el año de 2010.
La contratante debe considerar como forma de pago, la cobertura de un pago mensual, cuyo importe corresponde a un prorrateo del costo total de los servicios, el cual resulta en un monto mensual durante 15 meses que incluye la elaboración de los productos entregables y la entrega del reporte final.
VII.Confidencialidad
Debido a la naturaleza del trabajo, el Coordinador General del Proyecto deberá asumir el compromiso de mantener la información que le sea proporcionada, así como los análisis y los resultados que de ésta se deriven, en total confidencialidad y, por lo tanto, acepta que en el contrato correspondiente se incluya una cláusula de compromiso de confidencialidad. Además acepta el renunciar a prestar servicios de asesoría de cualquier índole a cualquiera de las empresas y/o gobiernos que participen o se involucren como interesados en el Proyecto.
Sección III Requisitos de la proposición
Contenido
Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica Parte II: Contenido de la propuesta técnica
Parte III: Contenido de la propuesta económica
Parte I: Documentación distinta de las propuestas técnica y económica
Formato DA-1
A) Manifestación de nacionalidad.
Escrito en el que el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana
B) Manifestación de domicilio.
Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación.
C) Declaración del artículo 51 de la LOPSRM.
Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que el licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo una manifestación de que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en el Articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D) Manifestación de facultades del representante.
Escrito mediante el cual el licitante manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:
1 De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
2 Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que los protocolizó.
Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el inciso “D” anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía.
Formato DA-2 Los estados financieros de los licitantes, con los que acredite:
a)Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
b)Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
c)El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
En caso de Proposiciones Conjuntas, para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria
Formato DA-2 Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.
En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.
Formato DA-3 Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
A) Personas xxxxxxx en cuyo capital social participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;
B) Personas xxxxxxx que en su capital social participen personas xxxxxxx en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y
C) Personas físicas que participen en el capital social de personas xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.
Para las personas que decidan agruparse para presentar proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada una de las personas.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.
Formato DA-4 Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la
(Opcional) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición.
Formato DA-5 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria
Formato DA-6 Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales)
Tratándose de una proposición conjunta, la información y documentos solicitados en los formatos XX-0, XX-0, XX-0, XX-0 y DA-6 de esta Parte I, deberá ser proporcionada por cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.
La documentación de esta Parte I podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.
Formato DA-1
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Secretaría de Comunicaciones
y Transportes
Presente:
Hoja 1 de 2
En referencia a la convocatoria de la licitación pública nacional N°. 000009082-007-10 que la Direcció n General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en: "Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917". NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
A) Manifestación de nacionalidad.
Manifiesto que [NOMBRE DEL LICITANTE] es de nacionalidad mexicana.
B) Manifestación de Domicilio.
Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:
Calle: | No. | Colonia: |
Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
Teléfono: | Fax: | E-Mail: |
C) Declaración sobre el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.
[Lo establecido en el inciso que se indica a continuación se deberá presentar en caso de que el licitante sea una persona moral. En caso de que el licitante sea una persona física, deberán acompañar a su propuesta una identificación oficial vigente con fotografía.]
D) Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada
Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:
De la persona moral:
1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
2. Denominación o razón social.
3. Descripción del objeto social de la empresa.
4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.
5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó).
6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Hoja 2 de 2
Formato DA-1
Del representante:
1. Nombre.
2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que los protocolizó).
Fechado a los días del mes de de .
Protesto lo necesario
[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada uno de las integrantes del grupo de personas.
Formato DA-2
Estados financieros de los licitantes, con los que acredite:
a)Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
b)Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
c)El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
En caso de Proposiciones Conjuntas, para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria
Formato DA-3
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Secretaría de Comunicaciones
y Transportes
Presente:
En referencia a la convocatoria de la licitación pública nacional núm. 00009082-007-10 , que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en "Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917" [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
X. Xxxxxxxx xxxxxxx en cuyo capital social participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;
X. Xxxxxxxx xxxxxxx que en su capital social participen personas xxxxxxx en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y
C. Personas físicas que participen en el capital social de personas xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.
La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos xx xxx.
Protesto lo necesario
[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Formato DA-4
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Asunto: Manifestación de confidencialidad de documentos
(Nombre del representante Legal), en representación de (Nombre del Contratista o Propuesta Conjunta), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto que la información y/o documentos que se listan más adelante, mismos que integran la Proposición, presentadas en el proceso de Licitación Pública N° 00009082-007-10 , se entrega con carácter confidencial.
Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica |
Parte II: Propuesta técnica | Parte III: Propuesta económica |
Atentamente,
__
Nombre completo y Firma
Formato DA-5
Se presentará preferentemente en hoja membretada del licitante
Manifestación para el cumplimiento de los acuerdos tomados por las Secretarías de Gobernación, Economía y Función Pública dentro del consejo nacional de infraestructura, creado por acuerdo del ejecutivo federal publicado en el diario oficial de la federación el 19 xx xxxxx de 2004.
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Presente:
De acuerdo con la convocatoria de la licitación No. 00009082-007-10, referente a: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917". [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
fechado a los _ _ de _ de _
Atentamente.
_ Nombre y Firma del Representante Legal
Nombre o Razón Social del contratista
Formato DA-6
Se presentará preferentemente en hoja membretada del licitante
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Presente:
Con relación a la Licitación Pública Nacional No. 00009082-007-10 y de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla I.2.1.15 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 xx xxxxx del 2010, a nombre de mi representada manifiesto bajo protesta de decir verdad conocer y estar dispuesto a cumplir íntegramente con las siguientes reglas:
1. El licitante que resulte ganador del presente proceso licitatorio, presentará a “La Convocante” documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
2. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, el licitante que resulte ganador deberá presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT.
3. En la solicitud de opinión al SAT, deberá incluir los correos electrónicos xxxxxx@xxx.xxx.xx y xxxxxx@xxx.xxx.xx, para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a la misma.
4. Que en el caso de contratistas residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el CFC o declaración periódica en México así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ente la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de “La Convocante”.
5. El “acuse de recepción” que deberá presentar la contratista le será requerida por “La Convocante” previo a la formalización del contrato.
6. Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36 de “La Ley”, los contratistas deberá presentar el “acuse de recepción” a que se refiere el numeral anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta.
7. El “acuse de recepción” que emita el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a los contratistas que resulten adjudicados.
8. No se requerirá la solicitud de opinión al SAT en el caso de ampliación del contrato.
9. La formalización del contrato deberá llevarse a cabo en los plazos que conforme a la convocatoria de la licitación se hubiese previsto, y en ningún caso quedara supeditada a la emisión de la opinión del SAT.
10. Si “La Convocante”, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo del proveedor o contratista que resulto adjudicado, esta deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.
Fechado a los de _ de _
Protesto lo necesario
_ Nombre y Firma del Representante Legal
Nombre o Razón Social del contratista
Parte II: Contenido de la propuesta técnica
Formato DT-1 Escrito en el que el concursante expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Formato DT-2 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes.
Formato DT-3 Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en servicios similares.
Formato DT-4 Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
Formato DT-5 1. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar que “La Convocante” les hubiere proporcionado, las leyes y reglamentos aplicables, y su conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.
2. Manifestación escrita en la que se señale que no se subcontratará parte alguna de los servicios.
3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, la documentación y planos que, en su caso, le proporcionará “La Convocante”.
4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de la licitación.
5. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Formato DT-6 Declaración de integridad que se presentará en el documento denominado “Compromisos con la Transparencia”.
Formato DT-7 Documentos que acrediten la capacidad financiera, de acuerdo a lo establecido en la guía anexa.
Formato DT-8 Programa cuantificado y calendarizado en partidas o actividades de utilización mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas – hombre necesarias para la presentación de los servicios (sin montos).
[NOTA: los documentos DT-9 y DT-10 los utilizará el licitante cuando proceda]
Formato DT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 28 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de la convocatoria de la Licitación.
Formato DT-10 En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento)
Formato DT-11 Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.
Formato DT-12 Escrito en el que manifieste la clasificación de su empresa.
Formato DT-13 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el porcentaje de cumplimiento de los contratos que ha celebrado en los últimos cinco años; así como si ha sido objeto ó no de rescisiones administrativas u otras figuras jurídicas similares, en los últimos cinco años.
Formato DT-1
Escrito en el que el concursante exprese su interés en participar en la licitación, por si, o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del represente.
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Secretaría de Comunicaciones
y Transportes Presente.
(EJEMPLO)
Hoja 1 de 2
En referencia a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional N°. 00009082-007-10 que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la contratación de la obra pública a precio alzado y tiempo determinado referente a: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-
Constitución de 1917
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad que estamos interesados en participar en la Licitación Pública Nacional N°. 00009082-007-10 , x xxxx por la cual mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del Licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:
De la persona moral:
1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
2. Denominación o Razón Social.
3. Descripción del objeto social de la empresa.
4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.
5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (Señalar nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó).
6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Del representante:
1. Nombre del apoderado.
2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que los protocolizó).
Fechado a los _ días del mes de de .
Protesto lo necesario
_
[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada uno de las integrantes del grupo de personas.
Formato DT-2
En formato libre el licitante propondrá el organigrama para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes, considerando en su caso las restricciones técnicas que determine “La Convocante”.
Formato DT-3
En formato libre el licitante deberá incluir el curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los servicios, los que deben tener experiencia en servicios similares.
Licitación pública nacional núm. 00009082-007-10
Formato DT-4
En este formato el licitante señalará de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre de la contratante, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.
Licitación pública nacional núm. 00009082-007-10
Licitación núm. 00009082-007-10 Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917 | Razón social del licitante | Documento DT-4 | |||||
Firma del licitante | Hoja: de: | ||||||
Identificación de los servicios realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación | |||||||
Contratante | Descripción de los servicios | Importes (indicar moneda) | Fecha de | Servicios realizados por (licitante/ personal) | |||
Total | Ejercido | Por ejercer | Inicio | Terminación | |||
Nota: La experiencia y capacidad técnica requerida en la convocatoria de la licitación deberá ser acreditada mediante contratos, actas de entrega recepción de los trabajos y/o servicios, o en caso del personal, algún documento que demuestre fehacientemente su experiencia y capacidad técnica y administrativa en servicios similares. Esta documentación se deberá anexar a este documento
58
Formato DT-5
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Secretaría de Comunicaciones
y Transportes
Presente:
En referencia a la convocatoria de la licitación pública nacional Núm. 00009082-007-10 , que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx- Constitución de 1917.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto:
1 Que conozco los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, nos hubiere proporcionado, las leyes y reglamentos aplicables, y su conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.
2. Que no subcontrataré parte alguna de los servicios de acuerdo a lo indicado en la convocatoria de la licitación.
3. Que conozco y he considerado en la integración de mi propuesta, la documentación y planos que proporcionará “La Convocante”.
4 Que conozco el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales, y que he considerado las modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de la licitación, por lo que no podré invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
5 Que conozco el contenido del modelo de contrato y que estoy conforme de ajustarme a sus términos.
Fechado a los días del mes de de .
Protesto lo necesario
[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Formato DT-6
Declaración de integridad y compromiso con la transparencia
Declaración de Integridad y compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación Núm. 00009082-007-10 "Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917"
que acuerdan suscribir la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, representado en este acto por el Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará “La Convocante” y _ _ _, representada por _ en su carácter de _, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Licitante", de conformidad con el Art. 26 frac. XI del RLOPSRM al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:
Consideraciones
I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.
II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.
III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.
IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.
V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.
VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes. Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:
Compromisos
I.- De “El Licitante”
1. Vigilar que sus empleados que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.
2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.
3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto.
4. Xxxxxxx y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.
5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación.
6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la realización del proyecto.
7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.
8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.
9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.
II.- De “La Convocante”
1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para “La Convocante”, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.
2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.
3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.
4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.
5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.
6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la SCT y sin perjuicio de la Unidad Administrativa.
7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.
I.- De “El Licitante”
Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.
La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en México, D.F., a los XXX días del mes de XXX de XXXX.
Por “La Convocante”
Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Presidente de la Licitación
Por “El Licitante”
Nombre y firma del Representante Legal
Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.
Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.
Nota 3.- Este formato deberá entregarse en tres tantos, antes de la entrega de propuestas y apertura de propuestas técnicas y económicas.
Formato DT-7
Documentación para acreditar la capacidad financiera
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar los estados financieros auditados los dos años anteriores, mismos que deberán estar integrados al menos por el balance general auditado. Dichos estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable.
Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además, con los parámetros de las siguientes razones financieras:
•Apalancamiento = Pasivo Total / Capital Contable; igual o menor a [VALOR DEL APALANCAMIENTO SOLICITADO].
•{Liquidez = Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo; mayor a [VALOR DE LA LIQUIDEZ SOLICITADA]}
•{Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante; mayor o igual a: [VALOR DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO SOLICITADO]}1
Estos parámetros podrán acreditarse también mediante el balance general anexo a la declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal), el cual deberá cumplir con lo señalado en los términos y condiciones requeridos para el acreditamiento del capital contable, subincisos 1) al 2).
En el caso de proposiciones conjuntas, las personas que participen en el acreditamiento del capital contable mínimo requerido, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones financieras establecidos en este inciso. [Asimismo, las empresas a que se refiere el presente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para cumplir con el parámetro aquí establecido.]1
Para efectos del presente inciso, no será válida la presentación de declaración fiscal simple (sin dictamen del auditor), en cuyo caso se tendrá como no presentada.
[En caso de que el licitante no pueda comprobar el monto total solicitado de capital de trabajo neto mediante las formas citadas anteriormente, deberá presentar complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, cuyo monto total debe ser igual o superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo de documentos. (Se adjunta formato).
La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no presentada.] 2
El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las razones financieras o la omisión en la presentación de algún documento requerido en ésta Sección, será causa suficiente para determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.
1 NOTA: El requisito de Capital Neto de Trabajo podrá omitirse en caso de que se otorgue anticipo. Si se incluye, podrá omitirse la solicitud de liquidez
2 NOTA: Esta opción, podrá incluirse dependiendo de la magnitud del Capital de Trabajo Neto a ser solicitado.
FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES
(Información Mínima que debe contener la carta)
(EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL)
MEMBRETE
(Entidad financiera autorizada para operar en el Sistema Financiero Mexicano)
LUGAR Y FECHA
(Con una antigüedad no mayor a un mes respecto a la fecha programada de Presentación de la Propuesta)
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Atn.: Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado [ Nombre del Licitante ] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución, misma que presenta un saldo disponible, al día xx xxx, de $[ Cantidad con número ] ([ Cantidad con letra ]).
Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,
(Firma de dos funcionarios facultados de la Institución o del Representante Legal de la entidad financiera del exterior de que se trate)
[Nombre del Funcionario] [Nombre del Funcionario]
[Cargo] [Cargo]
[Teléfono de contacto] [Teléfono de contacto]
[No. de Registro de Firma] [No. de Registro de Firma]
{NOTA: Esta carta deberá incluirse en el caso que se permita acreditar el capital de trabajo neto a través de líneas de crédito disponibles}
Licitación pública nacional núm. 00009082-007-10
Formato DT-8
Licitación núm: 00009082-007-10 Objeto: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917 | Fecha de inicio: 05 de noviembre de 2010 | Razón social del licitante | Formato DT-8 | |
Plazo de ejecución de la obra: 455 días naturales | Firma del licitante | Hoja: de: | ||
Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal que se empleará para realizar los servicios necesario para la prestación de los servicios |
Núm. | Categoría | Cantidad | Total horas - hombre | Mes | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Notas.-
En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
64
Formato DT-9
Convenio privado de participación conjunta
Convenio privado de propuesta conjunta que celebran , y (listar a todas las personas), representadas por , _ _ y (listar a todos los representantes) respectivamente, en sus carácter de representante legal de las mismas, para participar en la licitación pública nacional núm. 00009082-007-10 , referente a: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx- Constitución de 1917.
DECLARACIONES
I. Declara (DECLARACIÓN PARA PERSONAS XXXXXXX)
I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. , volumen Número. , de fecha de de , inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de , bajo el acta número , tomo número volumen número , de fecha , otorgada ante la Xx xxx Xxxxxxx Público Número. de la Ciudad de ., Lic. .
I.2.- Que el Señor , acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número de fecha de de
otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público Número. , de la Ciudad de ., Lic. .
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: número ,Colonia , Código Postal , en la ciudad de , .
II. Declara (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS) II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante .
II.2.- Que el Señor , acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante .
II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: número ,Colonia , Código Postal , en la ciudad de , .
III.- las partes declaran:
III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de la convocatoria de la licitación pública nacional número 00009082-007-10 , referente al Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx- Constitución de 1917.
III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública número , referente a .
Al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS.
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública nacional, número 00009082-007-10 , referente a, .
I. se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)
II. se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en número
, Colonia , Código Postal , en la ciudad de .
Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la licitación pública número 00009082-007-10 , y los que de ella se deriven.
QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número .
El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de
, a los días del mes de de .
[nombre de cada persona] [representante legal de cada persona]
[nombre de cada persona] [representante legal de cada persona]
Formato DT-10
(Preferentemente en papel membretado del licitantante)
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Presente:
En referencia a la convocatoria de la licitación pública nacional N°. 00009082-007-10, que la Direcci ón General de Transporte Ferroviario y Multimodal, lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx- Constitución de 1917, y con relación a lo señalado en el último párrafo del artículo 38 de la LOPSRM, manifiesto lo siguiente:
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación de referencia, que representan el _ % (indicar el porcentaje) de la planta laboral.
Para el efecto anexo al presente copia de las altas en el IMSS.
Fechado a los días del mes de de .
Protesto lo necesario
[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
FORMATO DT-11 En formato libre el licitante señalará la metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.
FORMATO DT-12 En formato libre el licitante señalará la clasificación de su empresa
FORMATO DT-13
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Presente:
En referencia a la convocatoria de la licitación pública nacional N°. 00009082-007-10, que la Direcci ón General de Transporte Ferroviario y Multimodal lleva a cabo para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, para los servicios consistentes en: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx- Constitución de 1917, manifiesto lo siguiente:
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que:
a) El grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por [NOMBRE DEL LICITANTE]
en los últimos cinco años, es de [REFERIR EL DATO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO]
b) En los contratos celebrados en los últimos cinco años, [NOMBRE DEL LICITANTE, no ha sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.
Fechado a los días del mes de de .
Protesto lo necesario
[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Licitación pública nacional núm. 00009082-007-10
Parte III: Contenido de la propuesta económica
Anexo C Tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la CNEC
Formato DE-1 Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta crítica.
Formato DE-2 Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar.
Formato DE-3 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (con montos parciales y totales). Para determinar los sueldos del personal las empresas deberán elaborar su propuesta económica, considerando el tabulador de remuneraciones mínimas que recomienda la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), para elaborar propuestas de servicios de consultoría (Anexo C)
Formato DE-4 Presupuesto total de los servicios, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta.
Formato DE-5 Carta de Conocimiento de la convocatoria de la Licitación y sus Anexos, incluyendo el Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos.
Anexo C
Tabulador recomendado por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)
Archivo anexo a estas bases
Formato DE-1
En formato libre presentar la Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta crítica.
Licitación núm: 00009082-007-10 | Fecha de inicio: 05 de noviembre de 2010 | Formato DE-2 | |
Objeto: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917. | Plazo de ejecución de la obra: 455 días naturales. | ||
Hoja: 1 de 2 |
Cédula de avances y pagos programados | ||||||||||||
Clave | Descripción de la actividad | Importe de la actividad | Fechas | Avances y pagos programados | Mes | |||||||
Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | ||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Licitación núm: 00009082-007-10 | Fecha de inicio: 05 de noviembre de 2010 | Formato DE-2 | |
Objeto: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917. | Plazo de ejecución de la obra: 455 días naturales. | ||
Hoja: 1 de 2 |
Cédula de avances y pagos programados | ||||||||||||
Clave | Descripción de la actividad | Importe de la actividad | Fechas | Avances y pagos programados | Mes | |||||||
Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | ||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Licitación núm: 00009082-007-10 | Fecha de inicio: 05 de noviembre de 2010 | Formato DE-2 | |
Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx- Constitución de 1917. | Plazo de ejecución de la obra: 455 días naturales. | ||
Hoja: 1 de 2 |
Cédula de avances y pagos programados | ||||||||||||
Clave | Descripción de la actividad | Importe de la actividad | Fechas | Avances y pagos programados | Mes | |||||||
Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | fecha | ||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Avances % | ||||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Total | Parcial | Avances % | ||||||||||
Pagos Prog. | ||||||||||||
Acumulado | Avances % | |||||||||||
Pagos Prog. |
Nota.-
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
Licitación núm: 00009082-007-10 Objeto: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917. | Fecha de inicio: 05 de noviembre de 2010 | Formato DE-3 | |
Plazo de ejecución de la obra: 455 días naturales | |||
Razón social del licitante | Firma del licitante | Hoja de |
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del personal que se propone para proporcionar los servicios, con montos parciales y totales
Núm. | Categoría | Unidad | Cantidad | Año | Importe total | |||||||||||
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Parcial mensual | ||||||||||||||||
Importe acumulado |
Notas.-
En la programación se indicarán por mes los importes por utilización del personal propuesto.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
Licitación núm: 00009082-007-10 Objeto: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917. | Razón social del licitante | Formato DE-4 | |
Firma del licitante | Hoja: 1 de: 2 | ||
Presupuesto total de los servicios a precio alzado | |||
Clave | Descripción de la actividad | Importe | Importe (con letra) |
Licitación núm: 00009082-007-10 Objeto: Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco- La Paz/Santa Xxxxxx- Constitución de 1917. | Razón social del licitante | Formato DE-4 | |
Firma del licitante | Hoja: 1 de: 2 | ||
Presupuesto total de los servicios a precio alzado | |||
Clave | Descripción de la actividad | Importe | Importe ( con letra) |
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Formato DE-5
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Presente.
Por medio de la presente, declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. 00009082-007-10 y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas de la Junta de Aclaraciones de Bases celebrada el 21 de octubre de 2010 a las 10:00 horas, para la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública consistente en Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917.
Así mismo, manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitador ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante Común en el caso de proposición conjunta).
El Contenido de la convocatoria de la Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, es el que a continuación se detalla.
Contenido de la convocatoria de Licitación y sus Anexos
Contenido del paquete de Licitación para los servicios relacionados con la obra pública, a precio alzado, consistentes en Servicios de asesoría financiera y coordinación de asesores en la licitación del Sistema 3 en la Ruta: Chalco-La Paz/Santa Xxxxxx-Constitución de 1917
Sección I: Instrucciones para la Licitación
Anexo A: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones
Sección II: Información General del Proyecto
Anexo B: Términos de referencia
Sección III: requisitos de la Proposición
Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica Formato DA-1
Formato DA-2 Formato DA-3 Formato DA-4 Formato DA-5 Formato DA-6
Parte II: Contenido de la propuesta técnica
Formato DT-1 Formato DT-2 Formato DT-3 Formato DT-4 Formato DT-5 Formato DT-6 Formato DT-7 Formato DT-8 Formato DT-9 Formato DT-10 Formato DT-11 Formato DT-12 Formato DT-13
Parte III: Contenido de la propuesta económica Anexo C: Tabulador de CNEC
Formato DE-1 Formato DE-2 Formato DE-3 Formato DE-4 Formato DE-5
Sección IV: Criterios de Evaluación Técnica, Económica y de Adjudicación
Criterios de evaluación técnica Criterios de evaluación económica Criterios de adjudicación
Sección V: Modelo de Contrato y Formatos
Anexo D: Modelo de Contrato
Anexo E: Encuesta de Transparencia
Anexo F: Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE Formato DI-1
Formato DI-1A Formato DI-2
Aclaraciones y modificaciones proporcionadas mediante los siguientes documentos:
1.- Acta de la Junta de Aclaraciones y sus Anexos
Fechado a los _ días del mes de de .
Protesto lo necesario
_
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMUN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA]
Sección IV
Criterios de evaluación técnica, económica y de adjudicación
Criterios de evaluación técnica
En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:
I.Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada; ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la proposición.
II.Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los servicios. para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos, así como que las curriculas del personal tengan firmas autógrafas.
Si “El Licitante” participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación.
III. Que el organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
IV.Que la metodología expresada en el plan de trabajo sea viable para el desarrollo de los servicios porque demuestra que el licitante conoce los trabajos y/o servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho metodología debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y
V. De los estados financieros:
x.Xxx el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los servicios a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;
b.Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c.El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
VI.- De los programas:
a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “La Convocante”.
VII. Aspectos técnicos:
a. Que la proposición sea congruente con los Términos de Referencia proporcionados en la convocatoria de la licitación y que las soluciones conceptuales propuestas sean las adecuadas para los servicios licitados.
b. Del personal:
1.-Que el personal técnico, administrativo y de servicios sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
2.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por “El Licitante”, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
3.-Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los servicios objeto de esta licitación.
4.- Que el currículo del personal contenga los datos de estudios profesionales, registro del título profesional respectivo, relación verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya tenido trabajos relacionados con las actividades o conceptos motivo.
Criterios de evaluación económica
En general para la evaluación económica de las propuestas se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:
I. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta, y
II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos y/o servicios, individualmente o conformando la propuesta total.
III. Que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requeridos en la convocatoria de la Licitación, la integración de las plantillas de personal y el tiempo de ejecución correspondan a los servicios ofertados.
Además se verificará lo siguiente:
I.Del presupuesto de los servicios:
a.Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto se establezca su importe;
b.Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra, y
c.Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;
II.Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y/o servicios y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo;
III.Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y
I. Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por “El Licitante”, correspondan a los períodos presentados en los programas.
Criterios de adjudicación por el mecanismo de puntos y porcentajes
Conforme a lo establecido en el artículo 63, Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se utiliza el mecanismo de puntos y porcentajes en la evaluación de las proposiciones, considerando los rubros, aspectos y ponderaciones siguientes:
A.Proposición parte técnica – ponderación de 70 puntos I.Evaluación del licitante
II.Alcance técnico de los servicio
XXX.Xxxxxxxxx y experiencia del personal técnico propuesto IV.Integración de la proposición
B.Proposición parte económica- ponderación de 30 puntos I.Evaluación de la proposición en su parte económica
Los atributos a evaluar en cada caso y la asignación de puntos se presentan a continuación:
Cédula de calificación de proposiciones
I.- | EVALUACION DEL LICITANTE (EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES) | CALIFICACIÓN MAXIMA |
1 | Antigüedad de la empresa No acredita = 0 punto 0 -15 años = 2 puntos más de 15 años = 4 puntos | 4 |
2 | Experiencia en estudios de demanda de proyectos de Transporte Masivo No acredita = 0 punto de 1 a 5 contratos = 2 puntos más de 5 contratos = 4 puntos | 4 |
3 | Experiencia en servicios de asesoría para la SCT No acredita = 0 punto de 1 a 4 contratos = 2 puntos más de 4 contratos = 4 puntos | 4 |
4 | Valor Agregado de Experiencia Internacional en servicios similares No acredita servicios internacionales = 0 punto considera servicios internacionales = 4 puntos | 4 |
Subtotal | 16 |
II.- | ALCANCE TECNICO DE LOS SERVICIOS | CALIFICACIÓN MAXIMA |
1 | Recopilación de información, documentación y estudios de demanda, trazo, equipo, financieros y legales, existentes del proyecto, así como del proceso de licitación anterior No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
2 | Actividades Preparatorias a la Licitación | 1 |
No acredita = 0 punto |
Acredita = 1 puntos | ||
3 | Revisión, coordinación, seguimiento y elaboración de los documentos de la nueva licitación No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
4 | Estructuración del Proyecto y de su Licitación No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
5 | Coordinación y elaboración del ACB y seguimiento de registro del proyecto No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
6 | Coordinación de la elaboración del prospecto descriptivo del S3 No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
7 | Coordinación y seguimiento de las actividades de la licitación No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
8 | Estructuración del nuevo esquema financiero del proyecto, así como apoyo a SCT en la gestión y tramite de los recursos con Banobras y el GIT No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
8 | Coordinación de las actividades de evaluación de las ofertas No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
9 | Coordinación y elaboración del Fallo de la licitación No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
10 | Coordinación y elaboración del Título de Concesión y sus anexos, así como del Contrato de Fideicomiso, garantía de crédito y apoyos a rutas. No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
11 | Apoyo y elaboración de documentos y convenios para lograr acuerdos con GEM, GDF, Metro, Banobras, FONADIN, SHCP, PEMEX, CNA, FARAC, FSR, Ferrovalle y CFE, entre otros. No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
12 | Revisión Final del Esquema financiero y cierre financiero del proyecto No acredita = 0 punto Acredita = 1 puntos | 1 |
Subtotal | 12 |
III.- | CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO | CALIFICACIÓN MAXIMA |
1 | Experiencia del Director General o Coordinador del Proyecto 5 - 15 años = 1 puntos más de 15 años = 2 puntos | 2 |
2 | Director de Asuntos Jurídicos del Proyecto 4 - 10 años = 1 puntos más de 10 años = 2 puntos | 2 |
3 | Director de Asuntos Financieros del Proyecto 4 - 10 años = 1 puntos más de 10 años = 2 puntos | 2 |
4 | Director de Asuntos Técnicos del Proyecto 4 - 10 años = 1 puntos más de 10 años = 2 puntos | 2 |
5 | Especialistas en Finanzas menos de 5 años = 1 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
6 | Especialista en Modelización Económica 2 - 5 años = 1 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
7 | Especialista en Rutas Alimentadoras y Programación de Servicios de Transporte menos de 5 años = 1 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
8 | Especialista en trazo, estaciones, equipo y sistemas ferroviarios menos de 5 años = 1 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
9 | Especialistas en Obras civiles menos de 5 años = 1 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
10 | Especialistas en Enlace Institucional menos de 5 años = 1 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
11 | Especialistas en Costos menos de 5 años = 1 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
12 | Profesionistas de Apoyo 2 - 5 años = 2 puntos más de 5 años = 2 puntos | 2 |
13 | La oferta incluye personal con discapacidad si incluye = 2 puntos no incluye = 0 puntos | 2 |
26 |
IV.- | INTEGRACION DE LA PROPOSICION | CALIFICACIÓN MAXIMA |
1 | Propuesta de Plan de Trabajo o Metodología de servicios (texto diferente al de las Bases) No se incluye = 0 puntos Se incluye en forma incompleta = 1 puntos Se incluye en forma completa =2 puntos | 2 |
2 | Propuesta de Estructura Organizacional que permita cumplir de manera eficiente con los servicios solicitados No se incluye = 0 puntos Se incluye en forma incompleta = 0 puntos Se incluye en forma completa =1 puntos | 1 |
3 | Cronograma de Trabajo Completo y detallado No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 0 punto Se incluye con suficiente detalle = 1 punto | 1 |
4 | Productos entregables mencionados explícitamente que no sean copia idéntica de los términos de referencia No se incluye = 0 puntos Si se incluye = 1 puntos | 1 |
5 | Informes mensuales, especiales, finales y bitácora, que no sean copia idéntica de los términos de referencia. No se incluye todos = 0 puntos Si se incluyen todos = 1 puntos | 1 |
6 | Recopilación y análisis de la información existente. No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 1 punto Se incluye con suficiente detalle = 2 punto | 2 |
7 | Coordinación para elaborar el Análisis Costo Beneficio No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 1 punto Se incluye con suficiente detalle = 2 punto | 2 |
8 | Coordinación para elaborar el Prospecto Descriptivo No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 1 punto Se incluye con suficiente detalle = 2 punto | 2 |
9 | Coordinación para elaborar el Esquema Financiero No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 1 punto Se incluye con suficiente detalle = 2 punto | 2 |
8 | Revisión y coordinación del Programa de Rutas Alimentadoras No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 1 punto Se incluye con suficiente detalle = 2 punto | 2 |
9 | Coordinación del Análisis de sensibilidad No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 1 punto Se incluye con suficiente detalle = 2 punto | 2 |
10 | Revisión final del programa del Cierre Financiero No se incluye = 0 puntos Se incluye pero es insuficiente = 1 punto Se incluye con suficiente detalle = 2 punto | 2 |
Subtotal | 20 | |
RESUMEN FINAL DE OFERTAS TÉCNICAS | PUNTAJE POSIBLE | |
I.- | EVALUACION DEL LICITANTE (EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES) | 16 |
II.- | ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO DE ASESORÍA | 12 |
III.- | CAPACIDAD DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO | 26 |
IV.- | INTEGRACION DE LA PROPOSICION | 20 |
TOTAL OFERTA TÉCNICA | 74 |
ANALISIS DE LA OFERTA ECONOMICA | PUNTAJE POSIBLE | |
OFERTAS ECONOMICAS DE LAS EMPRESAS LICITANTES EN DOS AÑOS | 30 | |
OFERTA ECONOMICA DE REFERENCIA (MENOR COSTO) | ||
FACTOR DE AJUSTE RESULTANTE (OF EC REF/OF EC LIC) | 1.00 | |
TOTAL OFERTA ECONOMICA | 30 |
RESUMEN FINAL DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS NORMALIZADAS A 70 Y 30 RESPECTIVAMENTE | ||
PUNTAJE POSIBLE | ||
OFERTA MAXIMA TECNICA OBTENIDA EN PUNTOS | 74.00 | |
OFERTA TECNICA NORMALIZADA | 70.00 | |
OFERTA ECONOMICA RESULTANTE EN PUNTOS | 30.00 | |
TOTAL DE PUNTOS DE LAS OFERTAS TECNICA Y ECONOMICA | 100.00 | |
Nota: La evaluación de la proposición en su parte económica se llevará a cabo en base al precio, otorgando la ponderación máxima a la oferta solvente cuyo monto sea el más bajo, y a las demás proposiciones la ponderación correspondiente.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, se aplicará la siguiente fórmula:
PPE = MPemb x 30 / MPi.
Donde:
PPE = Puntuación que corresponden a la Propuesta Económica; MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;
Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, se aplicará la siguiente fórmula: PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,…..,n
Donde:
PTj = Puntuación Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntuación asignados a la propuesta Técnica; PPE = Puntuación asignados a la Propuesta Económica, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.
Este método sólo aplicará cuando existan dos o más proposiciones determinadas como solventes, conforme a los criterios establecidos en la presente sección.
La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de 52.5 puntos.
La proposición solvente más conveniente para el Estado, será la que cumplió los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación. En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 38, sexto párrafo, de la Ley de Obras y su respectivo Reglamento, según corresponda.
No se adjudicará el contrato a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje, sí los precios de la misma, a juicio de la Dependencia, no son aceptables, con base en lo establecido en el primer párrafo del artículo 40 de “La Ley” y primer párrafo del artículo 71 de “El Reglamento”.
Sección V
Anexos y formatos complementarios
Anexo D: Modelo de Contrato
Anexo E: Encuesta de Transparencia
Anexo F: Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE Formatos para firma del contrato
Formato DI-1Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
Formato DI-1ATexto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
Formato DI-2 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
Formato DI-3 Guía de documentos que integran la propuesta
Anexo D: Modelo de contrato
DIRECCIÓN GENERAL
CONTRATO No.
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR , EN SU CARÁCTER DE Y POR LA OTRA,
REPRESENTADA POR , EN SU CARÁCTER DE
(REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO GENERAL, APODERADO ESPECIAL, ETCÉTERA, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “La Dependencia” Y “El Contratista”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S
I.- “La Dependencia” DECLARA QUE:
I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la L ey Orgánica de la Administración Pública Federal.
I.2.- Su representante, el (la) C. , con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo (7°, en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y 6°, cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción (XII en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores Generales, esta declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el (la) C. , con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular número , emitido por la Oficial Mayor en fecha de de ”.
I.3.- El presente contrato se adjudica (anotar el procedimiento que conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya observado para llevar a cabo la contratación, conforme a alguno de los siguientes supuestos, según sea el caso):
“... como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso) No. , instaurada por “La Dependencia”, en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción I, 28 y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 42, fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para el procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, por xxxxx, en base al artículo 43).
“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 42, fracción
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para adjudicación directa, por monto, en base al artículo 43).
I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el Oficio Núm. de fecha .
1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio del área usuaria de la Secretaría).
II. “El Contratista” DECLARA QUE:
II.1.-Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
II.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número , de fecha de de 19 , otorgada ante la fe del Lic. Notario Público No. , en la Ciudad de
, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de , (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha de de 19 .
En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el respectivo recorrimiento de declaraciones.
II.3.- Su representante, el (la) C. , con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número , de fecha de de 19 , otorgada ante la fe del Lic.
, Notario Público No. en la Ciudad de , y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, en la Ciudad de , (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen,
tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha
de
de 19 ,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.
NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, pueden omitirse los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto de que tales instrumentos no estén inscritos.
II.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del contratista).
II.5.- Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificación oficial del representante del contratista o, en su caso, del representante legal de la persona física que firma el contrato).
II.6.-Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.
II.7.-Tiene establecido su domicilio en , mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
II.8.-Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para los servicios materia del contrato.
II.9.-Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
III. DECLARAN “La Dependencia” Y “El Contratista” que:
III.1 La convocatoriade licitación que originan el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoriade (licitación o de la invitación), que le dan origen.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
C L A U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realización de los servicios relacionados con la obra pública consistentes en (describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 (En caso de persona física será la declaración II.6) del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos cuando sea necesario) términos de referencia, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.
Los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos en su caso) y términos de referencia a que se alude en esta cláusula (en tratándose de contrataciones en base al artículo 42, fracción XI, deberá indicarse en los términos de referencia los entregables y sus importes, los que deberán ser acordes con las respectivas bases de invitación), debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.
NOTA: Para los casos de contratación de servicios de supervisión, y conforme a lo dispuesto por el artículo 86 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho párrafo deberá redactarse en atención a lo siguiente:
“Los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos en su caso) y términos de referencia a que se alude en esta cláusula (en tratándose de contrataciones en base al artículo 42, fracción XI, deberá indicarse en los términos de referencia los entregables y sus importes, los que deberán ser acordes con las respectivas bases de invitación), así como en atención a las previsiones del artículo 86 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los productos y documentos resultantes de los trabajos, su forma de presentación, los informes a rendir y su periodicidad, las variaciones del avance físico y financiero de la obra objeto de la supervisión, los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, las minutas de trabajo, los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo en relación con los programas convenidos, y la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y memoria fotográfica, se encuentran debidamente detallados en los anexos que firmados por los otorgantes forman parte integrante del presente instrumento, teniéndose su texto por reproducido como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales correspondientes”.
Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.
SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato, es de $ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado.
NOTA: Para el supuesto de contratos de servicios que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de
$ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
“El Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán los trabajos, cuidando que dicho periodo coincida con el señalado en la convocatoriade licitación o solicitudes de cotización, según sea el caso). El inicio de los trabajos se efectuará el día del mes de de 200 y se
concluirán a más tardar el día del mes de de 200 , de conformidad con el programa de ejecución pactado.
NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente texto: “Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato”.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“La Dependencia” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.
NOTA: En el caso de que en la convocatoria de la licitación o solicitudes de cotización, según sea el caso, se hayan establecido trámites a cargo del contratista adjudicatario, se precisarán tales gestiones, conforme al siguiente texto: “Por su parte, el contratista tramitará (en este apartado el área convocante deberá describir los trámites)”.
QUINTA.- ANTICIPOS.
NOTA: este anticipo deberá ser determinado por la dependencia atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $ , (con letra) más el impuesto al valor agregado, lo que representa un % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria de licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.
NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción: “Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $ , más el impuesto al valor agregado, lo que representa un % de la asignación presupuestal aprobada al presente contrato para el primer ejercicio presupuestario, quedando obligado “El Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados.
De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones, deberá indicarse así en este párrafo.
El anticipo se entregará a “El Contratista” el día del mes de de 200 (la fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los trabajos, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas),
previa entrega que efectúe éste a “La Dependencia” de la garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso A. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida.
El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.
NOTA: (Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no se otorgue éste deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las cláusulas).
SEXTA.- FORMA DE PAGO.
Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria de la licitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo .
Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:
No de pago parcial:
No. de etapa: Descripción de la
Actividad:
Porcentaje (%) de los trabajos que representa:
Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato.
NOTA: Tratándose de trabajos a pagar mediante un solo pago la cláusula deberá redactarse como un pago único y por ende total.
El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.
Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos.
Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de