MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

PLIEGOS DE LICITACION DE OBRAS LICO-MIDUVI-ESMER-001-2015

Objeto de la contratación:

“CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS”

Esmeraldas, Diciembre de 2015

El PLIEGO: acorde con el contrato xx xxxxxxxx, que se celebra entre la Corporación Andina de Fomento “CAF” y las políticas del financiamiento de la CAF referidas en dicho documento, el documento o emitidas por CAF contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación y ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. El MIDUVI señala en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detalla e individualiza las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, se realiza los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; así como incorpora o sustituye la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales.

III: FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRA

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de LICITACIÓN de Obras, documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DELOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de Obras contratados a través del procedimiento de Licitación, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública.

ÍNDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	CONVOCATORIA
SECCIÓN II	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN III	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
SECCIÓN IV	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
SECCIÓN V	OBLIGACIONES DE LAS PARTES

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SECCIÓN II	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
SECCIÓN II	FASE CONTRACTUAL

III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	FORMULARIO DE LA OFERTA
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
SECCIÓN III	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
SECCIÓN IV	FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS

V. CONDICIONES GENERALES DELOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	CONVOCATORIA
SECCIÓN II	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas
SECCIÓN III	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecución 3.5 Alcance de la oferta 3.6 Forma de pago
SECCIÓN IV	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1. Integridad de las ofertas 4.2. Evaluación de la oferta (cumple / no cumple) 4.3 Evaluación por puntaje 4.4 Evaluación de la Oferta Económica
SECCIÓN V	OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante

Nota: Edición del modelo xx xxxxxx.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha señalado las condiciones particulares de licitación de obras, las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detalla e individualiza las condiciones del mismo. En consecuencia, el MIDUVI asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento.

LICITACIÓN OBRAS

(LICO-MIDUVI-ESMER-001-2015)

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Publicación Especial de Licitación Internacional de Obras, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, aprobados por la Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx en calidad de Directora Provincial Esmeraldas (MIDUVI), Delegada por la Señora Arquitecta Xxxxx de Los Xxxxxxx Xxxxxx, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante Acuerdo Xxxxxxxxxxx Xx. 000 xx 00 xx xxxxx xx 0000; y, oficio No CAF-2015-390 de 10 de Septiembre de 2015, se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para realizar la: “CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS”

El presupuesto referencial es de USD 1’875.787,54 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 54/100) dólares de Estados Unidos de América, SIN INCLUIR EL 12% DEL IVA. El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez días calendario), contados a partir de la entrega del anticipo.

Se resalta que el valor señalado contiene todos los gastos y costos directos e indirectos producto de la ejecución de la obra.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), desde el día 21 de diciembre del 2015. Únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor del 1x1000 (uno por mil) del valor adjudicado de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de seis (6) días contados a partir de la fecha de publicación, a través del portal (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx). La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de seis (6) días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones a través del correo electrónico ljsabando @xxxxxx.xxx.xx

3. La oferta técnica (original y copia), se presentará de forma física en la Secretaria de la Comisión Técnica ubicada en Esmeraldas, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx; hasta el día y hora indicada en el cronograma establecido en los pliegos para el proceso. El precio de la oferta deberá registrarse en la oferta física. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas, el acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en las oficinas de la Dirección Provincial de MIDUVI-Esmeraldas, Avenida Libertad entre Espejo y Pichincha.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. Este proceso de contratación no contempla reajuste de precios.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego.

7. Los pagos de los servicios de construcción de obras se realizarán con fondos provenientes del Contrato xx Xxxxxxxx No CFA 7413, suscrito el 28 xx Xxxxx del 2011, entre la CAF y el MIDUVI, con el objeto de financiar estudios de pre inversión y obras de reconstrucción definitiva dentro del Proyecto Nacional de Gestión de Riesgos para el Hábitat y la Vivienda”, conforme consta en la Certificación Presupuestaria en Memorando N° 055-2015-PRESP.MID- ESMER del 18 de Noviembre del 2015, suscrito por el Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, Analista de Presupuesto Provincial con cargo a la partida presupuestaria N° 56.00.007.001.0801.001.789901.20004.4101 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN por el monto de 2’100.882,04 donde se incluye el 12% del IVA.

PROYECTO

NO.

SOLUC.

VALOR

UNTARIO

INVERSIÓN SIN

IVA

INVERSIÓN CON

IVA

Reasentamiento Nuevo Hogar

110

17.052,61

1’875.787,54

2’100.882,045

CODIGO

PARTIDA

MONTO

56.00.007.001.0801.001.789901.2004.4101

ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE

INVERSIÓN

2’100.882,045

TOTAL DISPONIBILIDAD INCLUIDO IVA.

2’100.882,045

La forma de pago se realizará de la siguiente manera:

Anticipo: Dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la suscripción del contrato, se entregará el treinta por ciento (30%) del valor del contrato; previa la presentación de la garantía de buen uso de anticipo, misma que deberá cubrir el 100% del valor del anticipo.

Valor restante de la obra: EL 70% restante, mediante pago contra presentación de planillas mensuales de obra realmente ejecutada, que constarán en el cronograma pertinente y que es parte del contrato, debidamente aprobadas por la Fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

8. En aplicación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente proceso de publicación especial se llevara a cabo observando las disposiciones del Contrato xx Xxxxxxxx y Políticas de Gestión de la CAF y de la LOSNCP, su Reglamento General, las Resoluciones del SERCOP, el presente Pliego y las Instrucciones del MIDUVI que fueren legalmente aplicables.

9. Cronograma del procedimiento de Publicación Especial Licitación Internacional: El cronograma que regirá el procedimiento será el que constará en el portal institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx).

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	21/12/2015	12:00
Fecha límite de preguntas	27/12/2015	12:00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	02/01/2016	12:00
Fecha límite de entrega de propuestas	22/01/2016	12:00
Fecha de apertura de ofertas	22/01/2016	13:00
Fecha de inicio de evaluación de ofertas	22/01/2016	14:00
Fecha límite de calificación de ofertas	12/02/2016	17:00
Fecha estimada de adjudicación	19/02/2016	17:00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (5) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	29/01/2016	17:00
Fecha límite para convalidación errores	03/02/2016	17:00
Fecha estimada de adjudicación	26/02/2016	17:00

10. La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Diciembre de 2015

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

DIRECTORA PROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para realizar la: “CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 1’875.787,54 (UN MILLÓN OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 54/100) dólares de Estados Unidos de América, SIN INCLUIR EL 12% DEL IVA, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez) días calendario, contado a partir de la entrega del anticipo.

La definición de cantidades y unidades de cada uno de los rubros que conforman esta obra se encuentra en el siguiente detalle:

2.2.1 VIVIENDAS

CANTIDADES DE OBRAS CIVILES PARA VIVIENDA PALAFÍTICA : 1 CASA

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	PRELIMINARES
1.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	42,00
1.2	EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS	M3	9,21
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	8,60
1.4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO f´c=180kg/cm2	M3	1,59

	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
1.5	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO	M3	0,38
1.6	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTOS	M3	1,23
1.7	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 CADENAS	M3	0,79
1.8	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 COLUMNAS	M3	2,18
1.9	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA LOSA Y VIGAS INCLUYE ALIVIANAMIENTOS DE BLOQUE	M3	4,69
1.10	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA RIOSTRAS	M3	0,39
1.11	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA DINTELES INCLUYE ENCOFRADO	M3	0,06
1.12	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA BORDILLO DE DUCHA	M	1,30
1.13	XXXXX XX XXXXXXXX 8 -12 mm. ALAMBRE GALVANIZADO # 18 . EQUIPO: CIZALLA	KG	1023,00

	MAMPOSTERÍA
1.14	MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e = 15 cm. MORTERO 1:6, e = 2.5 cm, H=2.3	M2	91,97
1.15	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR - EXTERIOR	M2	141.81
1.16	ENLUCIDO FILO	ML	43.65
1.17	MESON DE COCINA INCLUYE PATAS, LOSA , ENLUCIDO Y LAVAPLATOS	ML	1.90
	TOTAL 12 VIVIENDAS

	CARPINTERIA - PVC
1.18	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO INCLUYE MALLA ANTIMOSQUITO	M2	6,61
1.19	PUERTA DE LAUREL DE 0.90x2.00 CON CERRADURA ECONOMICA	U	1,00
1.20	PUERTA DE LAUREL DE 0.80x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	2,00
1.21	PUERTA DE LAUREL DE 0.70x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	1,00
1.22	ESCALERA DE HORMIGON ARMADO	M3	1,41
1.23	PASAMANO DE GRADA H.G 2"	M	5,80

	CUBIERTA
1.24	VIGAS METÁLICAS TIPO "G" 603010*2 mm.	Kg	111,04
1.25	KIT DE CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	M2	51,67
1.26	CUMBRERO PARA CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	ML	6,40
1.27	REMATE XX XXXXXXX A CUBIERTA	ML	13,30
1.28	CANAL DE TOOL GALVANIZADO	ML	12.80
1.29	BAJANTE DE PVC ɸ 110 mm. INCLUYE UNIÓN Y CODO	ML	12.00

	PIEZAS SANITARIAS
1.30	INODORO ECONÓMICO BLANCO	U	1,00
1.31	LAVAMANOS ECONOMICO BLANCO	U	1,00
1.32	DUCHA ECONÓMICA	U	1,00

	INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE
1.33	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE 1/2" INCLUYE LLAVE DE CONTROL	PTO	4,00
1.34	TUBERIA DE AGUA FRÍA 1/2"	ML	20,00
1.35	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 2"	PTO	5,00
1.36	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 2"	ML	20,00
1.37	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 4"	PTO	1,00
1.38	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 4"	ML	20,00
1.39	INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE REJILLA DE PISO 2"	U	3,00
1.40	CAJA DE REGISTRO DE 60x60 CON TAPA SIN MARCO METÁLICO	U	2,00

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.41	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN.	PTO	8,00
1.42	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 110V	PTO	8,00
1.43	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 220V.	PTO	1,00
1.44	TABLERO DE CONTROL 4 PUNTOS (4 POLOS)	U	1,00

	ACABADOS
1.45	PINTURA EXTERIOR	M2	12,00
1.46	PISO MASILLADO	M2	39,35
1.47	CERAMICA 20x20 MESON Y PARED H=0,40m, BAÑO, XXXX XXXX, PARED DUCHA h=1,80m PARED LAVAMANOS E INODORO h=0.4m	M2	8,30
Subtotal		12.233,35
NRO. DE VIVIENDAS		12
TOTAL		146.800,20

CANTIDADES DE OBRAS CIVILES PARA VIVIENDA PALAFÍTICA: PAREADAS

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	PRELIMINARES
1.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	82,60
1.2	EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS	M3	15,67
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	16,28
1.4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO f´c=180kg/cm2	M3	2,87

	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
1.5	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO	M3	0,65
1.6	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTOS	M3	2,07
1.7	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 CADENAS	M3	1,44
1.8	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 COLUMNAS	M3	3,64
1.9	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA LOSA Y VIGAS INCLUYE ALIVIANAMIENTOS DE BLOQUE	M3	8,90
1.10	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA RIOSTRAS	M3	0,75
1.11	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA DINTELES INCLUYE ENCOFRADO	M3	0,10
1.12	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA BORDILLO DE DUCHA	M	2,60
1.13	XXXXX XX XXXXXXXX 8 -12 mm. ALAMBRE GALVANIZADO # 18 . EQUIPO: CIZALLA	KG	1506,82

	MAMPOSTERÍA
1.14	MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e = 15 cm. MORTERO 1:6, e = 2.5 cm, H=2.3	M2	169,95
1.15	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR - EXTERIOR	M2	53.08
1.16	ENLUCIDO FILO	ML	72,75
1.17	MESON DE COCINA INCLUYE PATAS, LOSA, ENLUCIDO Y LAVAPLATOS	ML	3,80

	CARPINTERIA - PVC
1.18	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO INCLUYE MALLA ANTIMOSQUITO	M2	13,22
1.19	PUERTA DE LAUREL DE 0.90x2.00 CON CERRADURA ECONOMICA	U	2,00
1.20	PUERTA DE LAUREL DE 0.80x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	4,00
1.21	PUERTA DE LAUREL DE 0.70x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	2,00
1.22	ESCALERA DE HORMIGON ARMADO	M3	2,82
1.23	PASAMANO DE GRADA H.G 2"	M	11.60

	CUBIERTA
1.24	VIGAS METÁLICAS TIPO "G" 603010*2 mm.	Kg	218,50
1.25	KIT DE CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	M2	102,48
1.26	CUMBRERO PARA CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	ML	12,40
1.27	REMATE XX XXXXXXX A CUBIERTA	ML	19,70
1.28	CANAL DE TOOL GALVANIZADO	ML	24.80
1.29	BAJANTE DE PVC ɸ 110 mm. INCLUYE UNIÓN Y CODO	ML	24.00

	PIEZAS SANITARIAS
1.30	INODORO ECONÓMICO BLANCO	U	2,00
1.31	LAVAMANOS ECONOMICO BLANCO	U	2,00
1.32	DUCHA ECONÓMICA	U	2,00

	INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE
1.33	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE 1/2" INCLUYE LLAVE DE CONTROL	PTO	8,00
1.34	TUBERIA DE AGUA FRÍA 1/2"	ML	40,00
1.35	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 2"	PTO	10,00
1.36	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 2"	ML	40,00
1.37	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 4"	PTO	2,00
1.38	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 4"	ML	40,00
1.39	INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE REJILLA DE PISO 2"	U	6,00
1.40	CAJA DE REGISTRO DE 60x60 CON TAPA SIN MARCO METÁLICO	U	4,00

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.41	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN.	PTO	16,00
1.42	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 110V	PTO	16,00
1.43	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 220V.	PTO	2,00
1.44	TABLERO DE CONTROL 4 PUNTOS (4 POLOS)	U	2,00

	ACABADOS
1.45	PINTURA EXTERIOR	M2	23,50
1.46	PISO MASILLADO	M2	77,30
1.47	CERAMICA 20x20 MESON Y PARED H=0,40m, BAÑO, XXXX XXXX, PARED DUCHA h=1,80m PARED LAVAMANOS E INODORO h=0.4m	M2	16,60
Subtotal		22.408,694
NRO. DE VIVIENDAS PAREADAS		49
TOTAL		1’098.026,01

2.2.2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.
2.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	26716,27
2.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	M3	2907,66
2.3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	M2	7386,29
2.4	BASE CLASE 2 (INCL. TRANSPORTE )	M3	1296,58
2.5	SUB - BASE CLASE 3 ( INCL. TRANSPORTE )	M3	2917,21
2.6	ACERAS	M2	2224,75
2.7	BORDILLOS	M	1453,11
2.8	VIAS VEHICULARES ( ASFALTADO )	M2	3096,60
2.9	ADOQUIN DE CEMENTO	M2	550,00
2.10	DESALOJO DE MATERIAL (DISTANCIA LIBRE 2 Km)	M3	2907,66

2.11	AREAS VERDES/JARDINERIA	M2	2000,00
2.12	ESPACIO PUBLICO / CANCHA DE USO MÚLTIPLE	M2	840,00
2.13	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN	U	1,00

SUBTOTAL 224.643,21

2.2.3. SISTEMA HIDROSANITARIO

3	SISTEMA: AGUA POTABLE
ITEM	X X X X X X X X X X X	XXXXXX	XXXX.	PRECIO UNITARIO	COSTO
3.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	KM	0.73
3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	582.71
3.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJAS	M3	786.66
3.4	RELLENO COMPACTADO	M3	624.36
3.5	DESALOJO MATERIAL SOBRANTE	M3	3.63
3.6	CAMA DE ARENA	M3	158.67
3.7	XXXX XX XXXXX 0"	U	1.00
3.8	ANCLAJES DE H.S. fïc=180 Kg/cm2	M3	1.95
3.9	SUM.INST. ACCESORIOS RED PVC A.P.	GLB	1.00
3.10	SUM.INST.PRUEBA TUB.PRESION U/Z 0,80MPa D=63mm	M	309.51
3.11	SUM.INST.PRUEBA TUB.PRESION U/Z 0,80MPa D=90mm	M	418.88
3.12	SUM.INST. VALV. SECCIONADORAS RED A.P. D=90mm	GLB	1.00
3.13	SUM.INST. CAJA DE VALVULAS	GLB	1.00
B	CONEXIONES DOMICILIARIAS
3.14	EXCAVACION DE ZANJA	M3	129.80
3.15	SUM.INST.CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE INCLUYE MEDIDOR	U	110.00
3.16	RELLENO COMPACTADO	M3	97.35
C	TOMA DE AGUA RED PRINCIPAL
3.17	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	0.60
3.18	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	0.85
3.19	EXCAVACION MANUAL	M3	0.60
3.20	ACCESORIOS Captación	U	1.00
	SUBTOTAL			33.047,19

4 ALCANTARILLADO PLUVIAL
ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
4.1	REPLANTEO Y NIVELACION	KM	0.34
4.2	EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS	M3	428.65
4.3	CAMA DE ARENA	M2	26.90
4.4	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	202.78
4.5	DESALOJO MATERIAL	M3	24.52
4.6	RELLENO COMPACTADO	M3	377.23
4.7	SUM.INST.PRUEBA TUB.PVC D=400mm	M	103.58
4.8	SUM.INST.PRUEBA TUB.PVC D=250mm	M	234.38

4.9	POZO DE REVISIãN BAJOS (0.8 - 2.0 m)	U	9.00
4.10	CANALETAS DE RECOLECCION VIAS (H.S. F`c=210Kg/cm2)	ML	590.98
SUMIDEROS DOBLES A.LL. N°34 UNIDADES
4.11	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	20.44
4.12	EXCAVACION	M3	164.79
4.13	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	79.88
4.14	DESALOJO DE MATERIAL	M3	7.84
4.15	RELLENO COMPACTADO	M3	144.97
4.16	CAMA DE ARENA	M3	11.98
4.17	SUM.INST.PRUEBA TUB.PVC D=250mm	M	159.75
4.18	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	163.20
4.19	HORMIGON SIMPLE f`c=210 Kg/cm2	M3	16.32
4.20	REJILLA 0.55x0.45m	U	68.00
SUBTOTAL			66.660.06

5	SISTEMA AGUAS SERVIDAS
ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
5.1	REPLANTEO Y NIVELACION	Km	1.03
5.2	EXCAVACION MANUAL ZANJAS	M3	764.94
5.3	RELLENO COMPACTAD	M3	673.57
5.4	DESALOJO DE TIERRA	M3	25.34
5.5	SUM.INST.TUBERIA 200 mm (0.8 - 2.0 m) PVC	M	400.94
5.6	SUM.INST.TUBERIA 160 mm PVC	M	633.93
5.7	PRUEBA DE TUBERIA	M	1,034.87
5.8	CAMA DE ARENA	M3	66.02
5.9	POZOS DE REVISION BAJOS (0.8 - 2.0 m)	U	7.00
5.10	CAJA DE REVISIÓN	U	76.00

SUBTOTAL $ 44.512,34

TOTAL PROYECTO HIDROSANITARIO: $ 144.219,59

6.- MEDIO AMBIENTE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.1	MEDIO AMBIENTE
6.2	CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO	U	6.00
6.3	CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO	U	6.00
6.4	VOLANTES INFORMATIVAS	U	1,200.00
6.5	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	M3	500.00
6.6	TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA BASURA	U	5.00
6.7	REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	U	3.00
6.8	ALQUILER DE BATERÍA SANITARIA/SERVICIO PÚBLICO (5 BATERÍAS X MES)	MES	6.00

SUBTOTAL: $ 6.000,00

2.2.4. SISTEMA REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
7.1	TRANSFORMADOR TIPO PADMOUNTED MONOFÁSICO 50 KVA	U	3,00
7.2	DERIVACIÓN DE AÉREA A SUBTERRÁNEA	U	1,00
7.3	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN Y CÁMARAS, ETC	M3	650,00
7.4	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CANALIZACIÓN	M3	620,00
7.5	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO DE TUBERÍAS, CÁMARAS ,ETC	M3	460,00
7.6	POSTES DE 10M H.A. 500 KG SECCIÓN CIRCULAR	U	24,00
7.7	CORRIDA Y TENDIDA CONDUCTOR AISLADO UNIPOLAR 15 KV # 2AWG	M	560,00
7.8	CORRIDA Y TENDIDA CONDUCTOR TIPO TTU # 2 AWG	M	890,00
7.9	CORRIDA Y TENDIDA CONDUCTOR TIPO TTU # 6 AWG	M	823,00
7.10	LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO POTENCIA 100W NA	U	26,00
7.11	INSTALACIÓN A PUESTA TIERRA DE TRANSFORMADOR	U	3,00
7.12	INSTALACIÓN A PUESTA TIERRA=90MM	U	51,00
7.13	CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO	U	3,00
7.14	M/X XXXX DE REVISIÓN 80 X 60 X 80 CM.	U	12,00
7.15	M/X XXXX DE REVISIÓN 80 X 80 X 100 CM.	U	15,00
7.16	M/X XXXX DE REVISIÓN 100 X 80 X 100 CM	U	23,00
7.17	M/X XXXX DE REVISIÓN 120 X 100 X 120 CM.	U	16,00
7.18	M/0 BASE HORMIGÓN (TRANSFORMADOR)	U	3,00
7.19	M/0 BASE HORMIGÓN (TABLERO DISTRIBUCIÓN)	U	3,00
7.20	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	U	3,00
7.21	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN Y ANTI HURTO	U	40,00
7.22	ENERGIZACION Y PRUEBAS (CNEL ESMERALDAS)	U	1.00
	TOTAL SISTEMA ELECTRICO			256.098,53

TOTAL GENERAL REFERENCIAL USD 1’875.787,54

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Por razones de volumen las Especificaciones Técnicas se encuentran en el Anexo No 1, junto con los pliegos en el portal del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx).

2.4 CONDICIONES GENERALES

2.4.1 INTRODUCCION:

La República del Ecuador, suscribió el Contrato xx Xxxxxxxx con la Corporación Andina de Fomento, el 28 de Julio de 2011, en la Cláusula Segunda estipula: Objeto xxx Xxxxxxxx.- “De conformidad con las cláusulas del presente Contrato xx Xxxxxxxx y sujeto a las condiciones

establecidas en ellas, CAF se compromete a otorgar a “El Prestatario”, a título de mutuo, el monto indicado en la Cláusula Tercera y “El Prestatario” lo acepta con la obligación de utilizarlo exclusivamente para financiar “El Xxxxxxxx” x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, así como a devolverlo en las condiciones pactadas en este Contrato xx Xxxxxxxx”; los desembolsos xxx xxxxxxxx estarán sujetos a que El Prestatario” y/o el “Organismo Ejecutor “ según corresponda, de cumplimiento en la forma que la CAF considere satisfactorio; y, “El Prestatario asume frente a la CAF la obligación de divulgar que “El Proyecto se ejecuta con financiamiento de CAF y para ello se coordinara con CAF la colocación del nombre de CAF y el logotipo que identifica a CAF en todas las vallas, avisos, pancartas y anuncios.

El alcance de los trabajos, objeto de la contratación se encuentran establecidos en las Condiciones Específicas de los pliegos y Anexos correspondientes, por lo que es de responsabilidad del contratista a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y especiales, anexos, instrucciones del MIDUVI y demás documentos contractuales, los que forman parte del mismo y respetando la normativa legal.

2.4.2 ANTECEDENTES:

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2012, las lluvias fueron abundantes y continúas provocando inundaciones en varias provincias del Ecuador, entre ellas la provincia de Esmeraldas.

Esta situación permitió que el Gobierno Nacional declare en emergencia a la Provincia de Esmeraldas por lo que el 8 xx xxxxx del 2012 se declara el estado de excepción según el Decreto 1089 y se lo renueva el 3 xx Xxxx del 2012 con el Decreto 1161, para que las familias damnificadas puedan ser atendidas con la dotación de vivienda y servicios básicos

Dichas familias fueron evacuadas por el riesgo de perder sus vidas y viviendas hacia familias acogientes y albergues de la ciudad.

El cantón ESMERALDAS también sufre las consecuencias de dicha temporada invernal, provocando que existan muchas familias que se encuentran totalmente vulnerables, ya que sus viviendas colapsaron o se encuentran en riesgo. Entre los barrios afectados se encuentra la población de la Guacharaca, Santa Xxxxxx, San Xxxxx, 24 xx Xxxx, Cocoy, 2 de Julio, Colinas Hermosas, Voluntad de Dios, orillas del Río Esmeraldas y otros barrios más

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante Acuerdo Ministerial # 131 firmado por el Señor Ministro Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, expendido el 26 de Octubre de 2012, establece en el Art. 1 que: El Decreto Ejecutivo No. 821 de 14 e3 julio de 2011, dispone que el Bono de Emergencia es un subsidio único y directo, con carácter no reembolsable que entrega el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a los ecuatorianos y personas extranjeras consideradas damnificadas y que constan incorporados en el censo levantado y validado por el COE provincial o cantonal y que han sido avalados por los equipos provinciales del MIDUVI; por encontrarse en situación de extrema necesidad y pobreza, se otorgará considerando dos categorías: a) Bono de reposición o mejoramiento y b) Bono de reasentamiento.

2.5 OBJETIVOS:

2.5.1 OBJETIVO GENERAL:

Ejecutar los trabajos necesarios para la construcción del Reasentamiento a favor de los damnificados de varios sectores del cantón ESMERALDAS , el proyecto que se compone de 110 soluciones habitacionales que contiene 2 dormitorios, sala, comedor, cocina y baño en un área de 42.00 m2 en bloques de 2 plantas; aprobados por el Municipio del Cantón ESMERALDAS mediante oficio 097-DP-GADME – 2014 del 16 de Septiembre de 2014, amparados en el Articulo 383 del COOTAD “ Potestad Resolutoria “ y de acuerdo a las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos Municipales de la localidad considerando el entorno social, ambiental, económico y materiales de la zona, así como las normas nacionales e internacionales vigentes, para la actividad normal y desenvolvimiento óptimo de los usuarios.

LA CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN

ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS tiene un presupuesto referencial de USD USD 1’875.787,54 (UN MILLÓN OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

SIETE CON 54/100) dólares de Estados Unidos de América, SIN INCLUIR EL 12% DEL IVA, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez) días calendario, contado a partir de la entrega del anticipo.

2.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO:

2.5.2.1 Realizar un diagnóstico del estado actual del sector, de construcciones e instalaciones existentes para la adaptación del proyecto de Reasentamiento.

2.5.2.2 Coordinar reuniones de trabajo con los funcionarios designados por parte del MIDUVI a lo largo del desarrollo del proyecto con el fin de asegurar que se mantenga las metas propuestas y se cumplan con los requerimientos específicos del proyecto.

2.5.2.3 Desarrollar el material visual y técnico necesario para lo cual utilizará los medios apropiados que incluirán fotografías del sitio, imágenes digitales y todas aquellas que se consideren necesarias para la correcta interpretación y visualización del proyecto.

2.5.2.4 Presentación de un esquema sobre el plan de trabajo de acuerdo a las entregas respectivas a cada una de las fases y con su respectivo cronograma de actividades.

2.5.2.5 Previo al inicio y durante el proceso de construcción de las obras, se analizaran los planos y de existir observaciones realizara las enmiendas técnicas y legales que permitan la buena ejecución de las obras; además realizara un diagnóstico de los servicios básicos aledaños al proyecto para el abastecimiento provisional de agua potable a una cisterna, de descarga de las aguas servidas y servicio eléctrico.

2.6 UBICACIÓN DEL PROYECTO:

2.6.1 EMPLAZAMIENTO:

El terreno destinado para la construcción de Reasentamiento se encuentra en una área de 26.716,27 metros cuadrados o 2,67 hectáreas de terreno el cual se ubica en la parroquia Vuelta Larga vía a Atacames con clave catastral 0906971005, manzana número 971, número de predio 005, Cantón ESMERALDAS, Provincia de Esmeraldas.

El proyecto consiste en la construcción de 110 viviendas de acuerdo a las especificaciones técnicas entregado por el departamento técnico del MIDUVI y procura estar en función de las condiciones climáticas: temperatura ambiental, precipitación pluvial, vientos dominantes, luminosidad, humedad, etc., para prever la dotación de características de orientación, ventilación e iluminación que permita generar condiciones de confort de los espacios y definir los materiales a utilizarse para garantizar la realización de las actividades previstas por los damnificados.

El terreno destinado para la construcción de 110 viviendas palafíticas para el proyecto Guacharaca Nuevo Hogar, se encuentra ubicado alado del sector del nuevo reasentamiento de la ciudadela Gatazo, en la Parroquia Xxxxx Xxxxx Xxxxxx en la ciudad de Esmeraldas Cantón Esmeraldas Provincia de Esmeraldas. La vivienda diseñada es de tipo Palafíticas en función de las condiciones climáticas: temperatura ambiental, precipitación pluvial, vientos dominantes, luminosidad, humedad, etc., para prever la dotación de características de orientación, ventilación e iluminación que permita generar condiciones de confort de los espacios y definir los materiales a utilizarse para garantizar la realización de las actividades previstas.

El terreno disponible está libre de edificaciones debidamente legalizado mediante escritura celebrada el 1 xx Xxxxxx de 2013 ante la notaría Pública Cuarta del Cantón Esmeraldas.

El terreno dentro del cual se desarrollará el presente proyecto tiene una superficie aproximada de 26.716,27 m2 aproximadamente 2,67 hectáreas.

2.6.2. FORMA

El terreno es de forma rectangular, orientado del norte al sur; en relación a la vía principal que une las ciudades de Esmeraldas y Atacames la vía de ingreso desde la carretera principal hacia el terreno es de 500,00 ml con un ancho de vía programado de 7,00 m

2.6.3 TOPOGRAFIA

El terreno presenta desniveles apreciables con respecto a la vía de acceso principal, y es sensiblemente horizontal en toda su superficie, se han considerado la conformación de plataformas con una diferencia de nivel de 18,70 metros entre el nivel de la plataforma más baja (+26,90 ) al nivel de la plataforma más elevada (+45,60 plataforma ).

2.6.4. COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM WGS 84:

XXXX	XXXXX
0	Xx000000,00	Xx 99149,14
2	E=642730,73	N= 99168,84
3	E=642726,91	N= 99065,98
10	E=643032,37	N= 99067,61

2.6.5. IMPLANTACION GENERAL

El terreno tiene un frente paralelo a una área de protección, desde la vía asfaltada se puede conectar todos los servicios básicos de infraestructura necesaria hacia el terreno.

Procesamiento y sistematización de la información de la programación arquitectónica y funcional definitiva del proyecto, para la ejecución de los diseños preliminares del proyecto y definición del proyecto arquitectónico, estructural e instalaciones.

Elaboración del proyecto arquitectónico definitivo, los proyectos de ingenierías: estructural, Hidrosanitario, eléctrico, estudios complementarios y los documentos técnicos: presupuesto referencial, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, memoria arquitectónica y memorias técnicas.

En la búsqueda de nuevas y mejores políticas estatales para el Buen Vivir, el Estado Ecuatoriano está generando propuestas progresistas con la finalidad de apoyar a las familias de bajos recursos por medio de la formulación de programas integrales para reasentar grupos humanos que se han desarrollado en tierras ilegales. El concepto principal de estos proyectos es el mejoramiento de la calidad de vida de todas estas familias.

Los problemas más grandes producto de la migración rural-urbana en los últimos años se han generado en la provincia de Esmeraldas específicamente en la ciudad de Esmeraldas con el surgimiento xx xxxxxxx y asentamientos ilegales, sin servicios básicos, sin planificación a corto, mediano y largo plazo para un adecuado desarrollo y carentes de espacio público, imprescindible para las buenas relaciones sociales.

La CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN

ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS está diseñado para la reubicación de familias a nivel zonal, las mismas que habitan en el área de las laderas de las xxxxx xxx xxxxxx de la Guacharaca Alto y de las riveras del Rio Teaone del xxxxxx xx xxx 00 xxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx , xxxxxxxx énfasis en la fusión de sistemas urbanos, sociales, culturales, recreacionales, educacionales, de salud y transporte. La búsqueda está centrada en fomentar la inclusión social de todas las familias a reasentar y elevar la calidad de vida de los habitantes,

para los cuales se ha planificado la conformación de un nuevo asentamiento que posibilite la creación de la comunidad.

Una de las principales concepciones de este proyecto de reasentamiento es manifestar que las comunidades económica y socialmente relegadas también pueden acceder a una forma de vida digna, que promueva la debida inclusión en la sociedad y que trasmita una mentalidad de progreso y superación en los actuales jefes de hogar, pero principalmente en las nuevas generaciones para que sean un real aporte a la sociedad.

MODALIDAD DE TRABAJO

Los nuevos estudios urbanos y arquitectónicos de la CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS se

inician en el mes de Noviembre del presente año por un pedido del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), delegación Esmeraldas. La intervención en este proyecto surge luego de que el señor Presidente de la en la cual viven las familias ubicadas República detectara la realidad en la xxxxxx del Rio Esmeraldas, lo que motivo a organizar varias reuniones entre Instituciones afines las cuales determinaron que el MIDUVI de Esmeraldas , la Dirección de Reasentamientos Humanos MIDUVI- Matriz Quito y el municipio de Esmeraldas se comprometan a trabajar en equipo para el desarrollo integral de los futuros proyectos de reasentamientos, a entregar la documentación completa para el diseño de los mismos utilizando tres parámetros principales: la inclusión social de cada miembro de las familias, la creación de comunidad entre las familias residentes del proyecto y la mistificación de actividades (equipamientos/tipologías de vivienda). Se diseñan un total de 110 unidades de vivienda tipo palafíticas (sobre parantes), basado en los lotes mínimos de 105 m2 de área y tipologías de vías vehiculares y peatonales, proyecto que se encuentra aprobado por el Municipio de Esmeraldas. Esta etapa se caracteriza por su irregular topografía, y porque está destinada para la reubicación de las familias que ocupan las laderas de las xxxxx xxx xxxxxx Guacharaca áreas del Estuario del Rio Teaone.

MODELO DE ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA

El proyecto general está planteado para que todas las viviendas tengan un precio moderado considerando el Bono de Reasentamiento, la tipología de viviendas es de tipo PALAFITICA diseñada por técnicos experimentados.

2.7 - SÍNTESIS DEL PROYECTO

EL proyecto denominado Reasentamiento GUACHARACA NUEVO HOGAR se encuentra ubicado en la Vía Esmeraldas a Tonsupa (sector de la Parroquia de Vuelta Larga), Cantón Esmeraldas Provincia de Esmeraldas. El proyecto consiste en la construcción de 110 unidades de vivienda Palafíticas, incluidas en 10 manzanas de acuerdo a las especificaciones técnicas entregados por el departamento técnico del MIDUVI.

El ingreso al terreno esta apartado aproximadamente 500,00 ml de la vía principal asfaltada que conduce desde Atacames a Esmeraldas, es necesario indicar que de acuerdo a los compromisos Presidencial todos los proyectos deben ser INTEGRALES, razón por la cual la vía de ingreso deberá estar concluida juntamente con el proyecto de construcción de obras civiles del proyecto de reasentamiento Guacharaca Nuevo Hogar, se deberá realizar las respectivas coordinaciones y/o convenios con Instituciones como el Concejo Provincial , GADs, MTOP, etc, que puedan implementar la construcción de la vía .

Los servicios básicos de infraestructura necesaria hacia el terreno se encuentran diseñados.

Los beneficiarios directos del Proyecto de Reasentamiento GUACHARACA NUEVO HOGAR son principalmente la población damnificada de 110 familias asignadas, cada familia con un promedio de 5 miembros, es decir, 550 personas directamente beneficiadas.

Las 110 unidades de viviendas contiene los siguientes ambientes: sala – comedor, cocina, 2 dormitorios, un baño completo.

Las estructuras de las edificaciones son de Hormigón Armado, paredes de bloque, ventanas de aluminio con malla anti mosquito, puertas exteriores e interiores xx xxxxxx, etc. A la que se deberá dar el mantenimiento respectivo.

Las instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas y de Urbanización fueron estudiadas al detalle para evacuación de aguas, provisión y tratamiento para consumo humano y de bomberos. Recomendado tener muy en cuenta su mantenimiento para su normal funcionamiento.

2.7.1 DESCRIPCIÓN ÁREA ARQUITECTÓNICA

La vivienda TIPO PALAFITICA mantiene un sistema modular que se compone en su totalidad de 10 manzanas dentro de las cuales se encuentran implantadas las unidades de vivienda adosadas las cuales contienen los siguientes ambientes: sala-comedor, cocina, 2 dormitorios y un baño completo; se ha considerado un modelo estructural en hormigón armado tanto en cimentación, columnas, vigas y su estructura de cubierta metálica, formando pórticos rígidos en las dos direcciones ortogonales.

El diseño urbanístico contienen las siguientes características generales:

El diseño urbanístico se halla concebido por tres áreas perfectamente delimitadas, la primera hacia la parte sur en donde se ubica el área de pendientes significativas aproximadamente 3,00 metros desde el nivel del piso del proyecto al punto más elevado, la segunda área destinada como área verde, deportiva, la tercera en la cual se ubica el área de vivienda propiamente dicha.

Las vías son arteriales de 8,00 m de ancho xx xxxxx sentido viales, con cunetas a los extremos de la vía para un fácil escurrimiento de las aguas lluvias.

Las vías vehiculares son de Hormigón Asfaltico.

Las aceras tiene un ancho de 1.50 m confinadas con bordillos de 15cm de ancho y de altura de 35 cm.

En las aceras, islas divisorias y entradas, serán de hormigón.

Las áreas verdes consistirán en la plantación de arbustos, enredaderas y xxxxx xx xxxxxx dentro de la zona sur delimitada por el talud, y lugares intervenidos por conformaciones de talud, y donde determine los planos, con el propósito de embellecer la vía e integrarla en la naturaleza cercana con especies nativas y endémicas del sector.

2.7.1.1 PLANTEAMIENTO FUNCIONAL ESPACIAL y FORMAL

Funcional.- El proyecto se desarrolla utilizando el concepto de las VIVIENDAS PALAFITICAS el cual se lo considera como expresiones menores que reflejan las condiciones de vida o incluso la adaptación del ser humano a un medio ambiente determinado, lo que ha resultado en una arquitectura espontánea que los propios pobladores la desarrollan transmitiendo de una generación a otra los conocimientos necesarios para construir a la vera de los lagos, xxxx y humedales , este tipo de arquitectura fue reconocida por la UNESCO en países como Venezuela y Chile.

El MIDUVI ha optado por este tipo de arquitectura la cual permite tener un crecimiento estandarizado, rápido y a menor costo, ya que en un principio se utiliza la estructura de hormigón armado en plintos, columnas y losa de entrepiso para la segunda planta, dejando libre la primera planta la cual con la disposición económica permitirá levantar las paredes tanto externas como internas obteniendo otra unidad de vivienda de las mismas áreas y características de la primera. Las viviendas tipo Palafíticas disponen de un ingreso principal para cada una de las viviendas en planta alta, cada vivienda tiene una superficie de 43.35 m2 en la planta alta y 42,00 m2 para proyección futura en planta baja y en la parte exterior se encuentran los parqueaderos con cominerías conjugadas con áreas verdes.

VIVIENDA ESTANDAR TIPO

CONJUNTO DE UNIDADES DE VIVIEDAS PALAFITICAS

Espacial.- La implantación de la vivienda obedeció a un criterio de investigación previa del entorno, las manzanas están distribuidas de tal manera que todas cuenten con áreas de esparcimiento, además que se integran entre sí a través de áreas verdes.

Formal.- La vivienda es una edificación de 2 pisos en la cual la primera planta se la deja libre para en una etapa posterior se pueda ampliar un nuevo departamento, la cubierta es de estructura metálica con cubierta de Galvalume con recubrimiento de poliuretano , rematadas con la mampostería de 0.10 cm enlucidas y pintada.

2.7.1.2 - PLANIFICACIÓN BÁSICA

Es muy importante indicar que al presente estudio se deberá implementar un Estudio de impacto ambiental en la que el constructor deberá someterse para conservar un medio ambiente saludable tanto para la población como para sus trabajadores y que la naturaleza sea la menos afectada.

Las estructuras de las edificaciones son de Hormigón Armado, paredes de bloque, ventanas de aluminio, xxxxxxx xx xxxxxx, pisos de cerámica, etc. A la que se deberá dar el mantenimiento respectivo.

Las instalaciones sanitarias son estudiadas al detalle para evacuación de aguas, provisión y tratamiento de aguas para consumo humano y de bomberos, desvío de aguas proveniente de esteros, etc. Recomendado tener muy en cuenta su mantenimiento para su normal funcionamiento.

De igual manera las instalaciones eléctricas, de bomberos, bombas, etc. Y cualquier equipo que se está recomendando tendrá el mantenimiento y cuidado respectivo para que no se tenga que lamentar más tarde, recomendando además un personal capacitado para estos menesteres.

Las viviendas a construirse será en función de dar factibilidad para satisfacer las necesidades de vivienda de las familias reasentadas, además todas Las edificaciones cumplen con todas las especificaciones técnicas y se rigen a las normas de arquitectura y urbanismo vigentes en nuestro país.

2.7.1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA VIVIENDA PALAFITICA

 Se plantea un eje de simetría en planta individual de cada bloque y en conjunto

 Espacios utilizables entre edificios, formando espacios amplios de recorrido.

 Áreas verdes amplias

 Proyecto con visión de ampliación constructiva

 Jardineras y recorridos peatonales

 Estacionamientos correctamente distribuidos

 En planta baja dispone de espacios amplios para proyección a futuro

2.7.1.4 PROGRAMACIÓN UNIDAD DE VIVIENDA PALAFITICA TIPO

El proyecto contiene los siguientes componentes urbanos arquitectónicos:

ITEM	DETALLE
PROYECTO	Unidades de Vivienda Palafíticas para el proyecto de reasentamiento la GUACHARACA NUEVO HOGAR
UBICACIÓN DEL TERRENO	La zona del proyecto está ubicada en la ciudad de Esmeraldas
AREA TOTAL DEL TERRENO	26.716,27 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA POR UNIDAD	43,35 m2
AREA DE VIAS VEHICULARES	7.595,65 m2
ÁREAS DE ACERAS	2.179,67 m2
AREAS DE BORDILLOS	1.453,11 mL
NUMERO DE VIVIENDAS	110,00 UNIDADES

DIVISION

PLANTAS

ESPACIOS

AREA - M2

COMPONENTES

UNIDAD

VIVIENDAS TIPO PALAFITICAS

2 DORMITORIOS, COCINA, BAÑO ,SALA , COMEDOR POR

CADA UNIDAD

43.35 m2

110 UNIDADES DE VIVIENDA

2.7.2 ESTUDIO DE SUELOS

2.7.2.1. GENERALIDADES.-

La realización de este estudio tiene la finalidad de determinar las características del subsuelo y definir la capacidad de carga del terreno en el nivel de cimentación recomendado, así como los asentamientos previsibles; con el objeto de diseñar en base a ellos las estructuras y elementos constructivos previstos en el anteproyecto.

2.7.2.2. REFERENCIAS.-

De acuerdo a lo solicitado en la consultoría, se realizó el informe de suelos previo a la construcción del proyecto de viviendas para reasentamiento, la cual se la ubicara en el Cantón Esmeraldas, Parroquia Vuelta Larga, y denominado reasentamiento Guacharaca Nuevo Hogar.

2.7.2.2.1 TRABAJOS DE CAMPO

Con el objeto de conocer las características del subsuelo de fundación, así como las propiedades físico-mecánicas, en el área donde se construirá las viviendas de dos plantas, la cual será construida, en la Parroquia Vuelta Larga, para el efecto, se realizó, una perforación a cielo abierto, con recuperación de muestras alteradas a 0,50 cm, 1,00m 2,00m, y 4m.

2.7.2.2.2 TRABAJOS DE LABORATORIO

Del muestreo realizado se realizaron los siguientes ensayos:

Contenidos de humedad.

Granulometría por lavado. (Pasante # 200) Límite Líquido. Límite Plástico.

Con cuyos resultados se realizó la clasificación de los suelos mediante el uso unificado SUCS. Límites xx Xxxxxxxxx

Pesos Unitarios.

2.7.2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EXISTENTE

Se tiene que en el área donde se pretende construir el reasentamiento, se encuentra un terreno cubierto de maleza, los sondeos se lo realizaron, a partir del suelo natural, una vez que se procedió a retirar la capa vegetal.

En la calicata realizada, se comprobó que el suelo existente consiste de un estrato de material arcillo limoso de color amarillento de compacta a medianamente compacta muy homogéneo en toda el área estudiada, de acuerdo a los resultados obtenidos de laboratorio, tenemos que nos encontramos en presencia de arcillas inorgánicas de plasticidad alta, suelos cohesivos de capacidad portante baja, de Clasificación Sucs MH.

2.7.2.3.1 CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA CIMENTACIÓN

En base a los ensayos de laboratorio, cálculos numéricos y experiencias de obras similares construidas en este sector se definen las siguientes recomendaciones:

2.7.2.3.2 VIVIENDAS

Es necesario puntualizar que el material existente es de baja calidad con una capacidad portante promedio de 0,85 kg/ cm2.

Se puede realizar la cimentación de los plintos sobre la plataforma descrita a continuación, para lo cual se fundirá un replantillo de 5 cm, sobre el cual será cimentado el plinto.

Se debe excavar a una profundidad de 0.60 metros del material existente, desalojarlo y mejorarlo.

Mejorar esta excavación con material de lastre, hidratarlo y compactarlo en capas no Mayores a 25 cm, hasta obtener por lo menos el 95 % del valor xxx xxxxxxx del laboratorio, luego de la cual serán cimentados los plintos para las viviendas a construir. Los materiales de relleno deberán cumplir con las especificaciones generales M.O.P – 001- F-2002.

2.7.2.3.3 VÍAS DE ACCESO Y CALLES

Por tratarse de arcillas limosas de baja a media en toda el área en donde se construirán las vías de acceso y calles y que, de acuerdo a los CBR de campo que son menores a 10, se debe excavar hasta una profundidad de 70 cm, los cuales serán recompensados con materiales granulares.

Desde el punto de vista estructural es conveniente emplear un número de capas de 3 de tal manera que tanto el análisis como la construcción correspondan a un proyecto bien definido, fácil de construir y de conservar durante su vida de servicio.

2.7.2.3.3.1 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO:

Sub-base Clase 3 ( Mejoramiento ) 45 cm Base Clase 2 20 cm

Carpeta Asfáltica 2 pulgadas

El presente informe ha sido elaborado en base a los datos de campo y laboratorio obtenidos, esperando que el mismo tenga una acogida favorable, quedando sujeto a cambios de acuerdo al cálculo estructural o al criterio por parte del constructor o fiscalizador.

En el nivel de cimentación propuesto se debe cumplir que la presión ejercida por las estructuras a construirse sobre el suelo de cimentación, no exceda la capacidad de carga admisible recomendada, y que los valores de los movimientos resultantes de los asentamientos desarrollados, sean elásticos o de consolidación, estén dentro de los límites tolerables.

Una vez abierta la excavación, ésta deberá protegerse de las variaciones de húmedas que pueden producirse en el suelo de cimentación, por efectos de lluvia, recubriéndolas con material plástico o similar; o proceder de inmediato a la función

NOTA: Dichos trabajos deben ser confrontados con el estudio topográfico, mismos que determinaran los niveles de trabajo, respetando el mejoramiento de suelo propuesto, el presente estudio de suelos ha sido solicitado por el Ing. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Consultor para el MIDUVI-ESMERALDAS y realizado por el Ing. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, RUC 1306312958001

2.7.3. MEMORIA TÉCNICA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL

2.7.3.1 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

Para el diseño estructura se tomó en consideración el estudio de suelos y las recomendaciones ahí sugeridas; la estructura principal de la vivienda está constituida por plintos, riostras, columnas, vigas, losa y cadenas de hormigón armado, por tanto para su construcción se tendrá en cuenta las regulaciones del Código Ecuatoriano de la construcción y las normas INEN que correspondan; para la ejecución de los diferentes elementos estructurales el constructor se regirá en las especificaciones técnicas y en las dimensiones, secciones y espesores que rijan en los planos estructurales.

Los materiales a utilizarse comprende:

Hormigón (cemento + agregado fino + agregado grueso aditivos) con resistencia a la compresión de f´c=210 kg/cm2.

Hormigón de replantillo f´c=180 kg/cm2,

Xxxxx xx xxxxxxxx (varillas corrugadas), con un límite de fluencia fy=4200 kg/cm2 (ASTM-A615 G60),

Malla electro soldada con un límite de afluencia de fy=5000 kg/cm2, Perfilería metálica según las normas ASTM – A36,

Para el proceso de suelda se utilizará un electrodo E7018,

Para los elementos soldados se utilizará electrodo E7018; los elementos a soldar deben cumplir con las normas AWS.

2.7.3.2 NORMAS A CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN

NEC NORMAS ECUATORIANAS DE CONSTRUCCIÓN 2011 ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

AISC AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION ASTM AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS AWS AMERICAN WELDING SOCIETY

2.7.3.3 RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

El proponente examinará detenidamente los planos estructurales y estudiará detalladamente las instrucciones y especificaciones.

Deberá realizar la verificación de la resistencia y armado de los elementos estructurales, comprobando su funcionabilidad y viabilidad constructiva, queda entendido que al momento de la presentación de una propuesta el oferente ha procedido con el examen y estudio anteriormente mencionado y que está familiarizado con los materiales y detalles de los elementos estructurales.

Para la construcción debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones mínimas:

2.7.3.3.1 Diámetro interior mínimo xx xxxxxxx para estribos 4db.

2.7.3.3.2 Recubrimientos de concreto expuesto al suelo constantemente 7,5 cm.

2.7.3.3.3 El contratista debe realizar un estudio de suelo de verificación de la cimentación, en caso de existir incongruencias con el estudio de suelos disponibles, el contratista junto con el fiscalizador deberá proponer la solución adecuada, técnica y económicamente factible de la cimentación, para que no se produzcan retraso en los trabajos de construcción.

2.7.3.3.4 No se permite atravesar cadenas, vigas ni columnas con tuberías de aguas lluvias y servidas.

2.7.3.3.5 Por ningún concepto se permite la formación de juntas frías en elementos estructurales de hormigón armado, estos deben ser monolíticos.

2.7.3.3.6 El constructor deberá presentar los planos “Asbuilt” de como la obra quedo terminada, los mismos que serán revisados y aprobados por la fiscalización del proyecto.

2.7.3.3.7 Todo corte de elemento estructural xx xxxxx debe ser por el proceso de desprendimiento de viruta, en ningún caso se debe cortar con electrodos.

2.7.3.3.8 Se debe verificar que al momento de proceder a soldar, no se produzca falla por falta de continuidad.

2.7.3.3.9 Se debe de verificar que no exista falta de fusión o fusión incompleta, realizando un buen control de calidad, utilizando soldadores que sean especializados.

2.7.3.3.10 Se podrá aplicar procesos de suelda SMAW, GMAW, O GTAW, según sea necesario y que cumpla con los requisitos de la norma ASTM X-000 x X-000, según sea el caso o las especificaciones correspondiente de la norma, AWS A5 17, AWS A5 18, AWS A5 23, AWS5.5, AWS5.28 y otras aplicables de acuerdo al criterio de la fiscalización.

2.7.3.3.11 El constructor deberá realizar las pruebas para la verificación de la soldadura como tintas penetrantes, ultra sonidos, rayos x, de ser el caso.

2.7.3.3.12 En caso de constar alguna inconsistencia en cualquier etapa del proceso constructivo se deberá proponer junto con la fiscalización las soluciones pertinentes, económicas y cumplir con los plazos establecidos.

2.7.3.3.13 Los análisis de precios unitarios propuestos deben estar acorde a las especificaciones del proyecto.

2.7.3.3.14 Debe poner un cuidado especial en la configuración de las conexiones tamaño de las soldadura diámetro de pernos, entre otros que se encuentran detallados en los planos y/o especificaciones técnicas.

2.7.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS HIDRO-SANITARIOS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA “GUACHARACA - NUEVO HOGAR” – ESMERALDAS – PROVINCIA DE ESMERALDAS

GENERALIDADES

El Proyecto de Vivienda GUACHARACA - NUEVO HOGAR, se ubica en el cantón ESMERALDAS, parroquia Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Sector La Primavera está destinado a la construcción de 110 viviendas, atendiendo las necesidades habitacionales de la población y que no disponen de una vivienda digna.

El complemento a estas unidades habitacionales es: garantizar que las mismas dispongan de un sistema de agua potable confiable en cantidad y calidad así como un sistema seguro de

evacuación de aguas servidas y aguas lluvias, mejorando la calidad de vida de la población atendida con estos servicios básicos.

En la presente memoria técnica se describe los criterios empleados para el diseño, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y planos constructivos.

OBJETIVO

El objetivo es diseñar los diferentes componentes para un correcto aprovisionamiento de agua potable, eliminación de las aguas servidas y drenaje adecuado de las aguas lluvias del Proyecto de Vivienda “GUACHARACA - NUEVO HOGAR”.

UBICACIÓN

El Proyecto de Vivienda “GUACHARACA - NUEVO HOGAR” se encuentra ubicado, en la parroquia Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Cantón de ESMERALDAS, provincia de ESMERALDAS, en el sector denominado La Primavera, a unos 500 metros de la vía Esmeraldas – Atacames. El estudio se realiza en base a los datos considerados en el oficio N° 100-12-SDT-EAPA SAN XXXXX, suscrito por el Ing. Xxxx Xxxxx.

ÁREAS DEL PROYECTO

El proyecto comprende un área considerada para la vivienda de 2,67 Ha, el estudio se realiza en base a los parámetros de diseño de obras sanitarias de la Subsecretaria de Saneamiento, se las ha destinado para la ubicación del Proyecto de Vivienda GUACHARACA - NUEVO HOGAR, en el cual se asentaran 110 unidades de viviendas.

POBLACIÓN

La población que habitará en este Proyecto de Vivienda “GUACHARACA - NUEVO HOGAR” se la ha determinado en 5 personas por vivienda, lo cual en 110 unidades de vivienda, se obtiene un total de 550 personas de saturación (población de saturación).

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS GENERALES DE LOS SISTEMAS 2.7.4.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

Para el abastecimiento de agua potable, de acuerdo al oficio N°100-12-SDT-EAPA SAN XXXXX, del 2 de diciembre del 2012, entregado por el Departamento Técnico de EAPA SAN XXXXX, se indica que el sitio para la interconexión del abastecimiento del agua potable para el reasentamiento hay dos posibilidades, una de la tubería existente en la vía principal del Barrio La Primavera, tubería de PVC Ø=63mm, y la otra posibilidad es interconectar en la tubería que sale del Barrio Gatazo, tubería de Ø=90mm, se indica adicionalmente que actualmente las redes de distribución de Gatazo y La Primavera se encuentran abastecidas de la tubería de conducción de San Xxxxx – Atacames.

Con estos antecedente del sitio de la toma de agua potable, se continúa con los respectivos diseños de agua potable, de acuerdo a los resultados de la simulación hidráulica se ha previsto colocar las siguientes tuberías: tubería MATRIZ DE INGRESO AL Plan de Vivienda de PVC Ø=90mm y de PVC Ø= 63mm.

El sistema de agua potable comprende de:

Red de distribución:

Con tuberías de PVC, de una presión de trabajo de 0,80MPa,

entre diámetros de Ø90 - 63. Accesorios del mismo material.

Boca de fuego:

Una boca de fuego, ubicadas a un radio de 250 m, conforme especificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de. Cada boca incluye medidor de caudal y válvula de control. Como complemento de esta red de distribución, se ha previsto la instalación de una boca de fuego, la que está en capacidad de prestar atención inmediata en el caso de presentarse un flagelo, así también se han ubicado estratégicamente válvulas de seccionamiento, que permitirán suspender el servicio por sectores en el caso que se produzcan fallas de funcionamiento tanto de material como reposición de elementos constitutivos

Conexiones domiciliarias:

Conforme a especificaciones técnicas.

2.7.4.2 AGUAS SERVIDAS

Las descargas del sistema de aguas servidas y el de las aguas lluvias de toda la urbanización, están orientadas hacia una cámara principal de recolección, ubicada en la parte principal de la misma (vía principal “CALLE B”), donde se recolectará de todas las aguas servidas de las viviendas para luego ser empatadas en la red del sistema del alcantarillado combinado del Barrio La Primavera en el pozo N° 40 cuya cota es 27 msnm.

El sistema de recolección de aguas servidas está constituido por un sistema de red terciaria, la que desaloja esas aguas al colector principal, para luego descargar las aguas servidas a la estación elevadora que corresponde a la proyecto.

El sistema de aguas servidas comprende:

Colectores Principal:

Colectores terciarios

De diámetros entre Ø = 200 mm mm de PVC.

Diámetro de Ø = 160mm PVC.

Pozos de revisión y cajas:

Conforme a los modelos tipos de la Subsecretaría.

2.7.4.3 AGUAS LLUVIAS

El desalojo de las aguas lluvias de las diferentes áreas será por escurrimiento superficial orientadas hacia las canaletas de H.S proyectadas, y su descarga final en la calle B en los pozos correspondientes al alcantarillado pluvial para luego ser descargadas en el pozo de la red de alcantarillado combinado del Barrio La Primavera.

2.7.5 MEMORIA TÉCNICA DEL DISEÑO ELECTRICO 0.0.0.0: ANTECEDENTES:

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se encuentra desarrollando la planificación del Proyecto Urbanización “Reasentamiento De Viviendas La Guacharaca Nuevo Hogar”, para 110 familias damnificadas del sector.

Se ha tomado en consideración el proyecto urbanístico, Aprobado por el Municipio de la ciudad de Esmeraldas.

El presente proyecto contempla la construcción de viviendas unifamiliares, con todos los servicios de infraestructura básicos: Energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y demás obras como aceras, calzadas, espacios para equipamiento comunal y áreas verdes. La ubicación de este nuevo proyecto está ubicada en el Sector Nuevo Gatazo de la cuidad de Esmeraldas, parroquia Xxxxx Xxxxx Xxxxxx cantón y provincia de Esmeraldas.

Uno de los servicios de los que dispondrá la urbanización es la energía eléctrica, razón por la cual se elabora el presente proyecto, en base a la Carta de Factibilidad de Servicio otorgada por la XXXX- Xxxxxxxxxx Xxxxx Xx. 0 x xxx Xxxxx xx xx misma empresa que se encuentran en vigencia.

0.0.0.0: ESTUDIO DE LA DEMANDA:

Para la determinación de la Demanda Máxima Unitaria se ha tomado en cuenta las recomendaciones dadas gentilmente por personal de la Dirección Técnica de CNEL. Se utiliza una DMUp de 3,90 KVA, según consta en Anexo No.2; Con este valor se han determinado la caída de tensión secundaria, calibres de conductores y potencia de los transformadores, Anexo 2.

Utilizando la Tabla respectiva del Factor de Diversidad, se define la capacidad de los centros de transformación que se proyecta instalar para el suministro de energía de las viviendas que se planifican construir.

CENTRO DE TRANSFORMACION CT-01:

KVA(t)= (DD x 80%) + AP DD = N*DMUp/FD

DMUp (por abonado) = 3,90 KVA AP= (8 x 0.15)/0,95 =1.26

Número total de abonados = 39 DD=(39X3.90)/2.47= (61.58) x (80/100) KVA(t) = 49.26 + 1.26 = 50.52

50 KVA CT-02:

KVA(t)= (DD x 80 %) + AP DD = N*DMUp/FD

DMUp (por abonado) = 3,90 KVA AP= (8 x 0.15)/0,95 =1.26

Número total de abonados = 40

DD= (40 x 3.90)/2.47= (63.16) x (80/100) KVA(t) = 50.53 + 1.26 = 51.79KVA

50 KVA CT-03:

KVA(t)= (DD x 80 %) + AP DD = N*DMUp/FD*FC)

DMUp (por abonado) = 3,90 KVA

AP= (10 x 0.15)/0,95 =1.58

Número total de abonados = 31

DD = (31 X 3,90)/ 2.41 = (50.17) x (80/100) KVA(t) = 40.13 + 1.58 = 41.71

50 KVA

2.7.5.3 RED DE MEDIO VOLTAJE AÉREA - SUBTERRÁNEA:

En la parte posterior a los terrenos destinados para el proyecto El La Guacharaca Nuevo Hogar, Parroquia Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, existe una red de medio voltaje trifásica aérea, la que servirá como alimentador a la nueva red trifásica SUBTERRÁNEA a proyectar.

Para el nuevo Reasentamiento se construirá:

Una red Trifásica en canalización subterránea la misma que ingresará por la vía posterior según se indica en plano de medio voltaje.

SECCIONAMIENTO

Desde poste existente P213727 la red aérea bajará al piso mediante una estructura SST-3RS, Seccionamiento Aéreo Subterráneo, la misma que tiendra un seccionador tripolar bajo carga, nivel de aislamiento 15 kV, 100 A deberán cumplir las Normas IEC60265, IEC 60694.

Para protección contra descargas atmosféricas se ha previsto la instalación de tres pararrayos clase 10 kV. Seccionador y pararrayo van sujetos en cruceta metálica xx xxxxxx “L” 76 x76 x6 mm 2.00 m. de longitud, TIPO UNIVERSAL.

Las fases utilizará: 3 Puntas Terminales unipolar encojible en frio, nivel de aislamiento 15 KV, sujeta a cruceta metálica xx xxxxxx “L” 76 x76 x6 mm, x 2.00 m de longitud. El conductor a utilizar en MV será cable apantallado de cobre 2 AWG; con hilos de cobre para el neutro XLPE, nivel de aislamiento para 15 kV, que será el alimentador para los TRES transformadores proyectados CT-01 a CT-03. El cable baja a la canalización dentro de una tubería xx xxxxxx galvanizado de 4“ de diámetro, y 3mm de espesor, sujetas al poste con abrazaderas, según consta en plano 1 de 4.

HERRAJES PARA MEDIO VOLTAJE:

Todos los herrajes a ser utilizados para Medio voltaje serán Herrajes Galvanizados EN CALIENTE, resistentes a la corrosión, según normas ASTM con un espesor mínimo de galvanizado de 2 onzas/pie2 (610 gr/m2) equivalente a 3,4 mils, la superficie de los herrajes debe ser uniforme. No serán aceptados herrajes sin Galvanizar. El galvanizado de la herrajería debe cumplir con la Norma Internacional de calidad ASTM-A153. La cruceta será de 2.00 m y 6mm de espesor.

TRANSFORMADORES

Los transformadores tendrán una relación: Voltaje primario: 13.200 V; Voltaje secundario: 220/127 V; Conexión DYn5, Cambiador de derivaciones: +1 x2,5%; -3 x 2,5%; BIL: 95 kV; Clase Distribución, Tipo PADMOUNTED completo, configuración: Malla. Los transformadores serán: tres de de 50 kVA. Los mismos que se proyectan instalar sobre una Plataforma de Hormigón Armado, Medidas acorde a la cabina del transformador 150 x 130 m x 30 cm. de espesor (Base Hueca de 80x40 cm para ingreso y salida de conductores en MV y BV), de acuerdo a Normas del MEER.

Accesorios Adicionales de transformadores. 3 Elbow connector, 3 Fusible tipo Bay -O- Net, 6 Bushing Insert, 3 Seccionador de Dos posiciones, 3 Elbow Arrester (pararrayo). 3 feed thru insert , Deberá "cumplir la Norma Técnica NTE 2115 -2004 2da. revisión" (Garantía y Protocolos de pruebas). polaridad aditiva. Normas de fabricación ANSI C.57.12

Se ha elegido la configuración malla de cada transformador con la finalidad de efectuar derivaciones de la red de medio voltaje desde CT- 01 a CT-02 Utilizando el Boquilla tipo inserto Doble (Feed Thru Insert) para las derivaciones que se necesita el detalle se muestra en el plano No.1 de 4

CANALIZACIÓN PARA MEDIO VOLTAJE

Para este diseño en coordinación con la CNEL ESMERALDAS, se ha considerado en medio voltaje, bajo voltaje y alumbrado público una red subterránea para lo cual se ha visto la necesidad de utilizar:

POZOS DE REVISIÓN de 80 x 60 x 80 cm. Tipo A:

 El cimiento será hormigón simple: 10 cm. de espesor.

 Material xx xxxxxxx será LADRILLO mambrón, 60 cm. de altura paredes enlucidas interiormente con una capa de 2 cm. Masillado 1:3

 Boca xx xxxx hormigón, 15 cm. de f¨c =210 kg/cm2, con tapa de hormigón armado con Marco y Contramarco xx xxxxxx galvanizado de 6 mm de espesor x 5 cm de ancho con malla de xxxxxxxx xx xxxxxx de 14mm cada 20 cm. Con haladeras xx xxxxxx de 15 cm en cada esquina para apertura.

POZOS DE REVISIÓN de 80 x 80 x 100 cm. Tipo B:

 El cimiento será hormigón simple: 10 cm. de espesor.

 Material xx xxxxxxx será LADRILLO mambrón, 80 cm. de altura paredes enlucidas interiormente con una capa de 2 cm. Masillado 1:3

POZOS DE REVISIÓN de 100 x 80 x 100 cm. Tipo C:

 El cimiento será hormigón simple: 10 cm. de espesor.

 Material xx xxxxxxx será LADRILLO mambrón, 80 cm. de altura paredes enlucidas interiormente con una capa de 2 cm. Masillado 1:3

 Boca xx xxxx hormigón, 15 cm. de f¨c =210 kg/cm2, con tapa de hormigón armado con Xxxxx y Contramarco xx xxxxxx galvanizado de 6 mm de espesor x 5 cm de ancho con

malla de xxxxxxxx xx xxxxxx de 14mm cada 20 cm. Con haladeras xx xxxxxx de 15 cm en cada esquina para apertura.

POZOS DE REVISIÓN de 120 x 100 x 120 cm. Tipo D:

 El cimiento será hormigón simple: 10 cm. de espesor.

 Material xx xxxxxxx será LADRILLO mambrón, 100 cm. de altura paredes enlucidas interiormente con una capa de 2 cm. Masillado 1:3

Zanja No.1 para CRUCE DE VÍAS: La canalización para medio voltaje y (bajo voltaje) debe ser de 50 cm. De ancho por 100 cm. de profundidad únicamente para cruce de vías. El relleno se realizará de la siguiente manera: los primeros 10 cm rellenos de arena, luego se colocará la tubería de PVC para medio voltaje, estas tuberías estarán rodeadas de arena, sobre las cuales se colocará relleno compactado y replantillo de grava, la tubería para bajo voltaje se la colocara a 25cm de la tubería de medio voltaje. La tubería de media voltaje estará ubicada a 80 cm. Bajo el piso terminado y Cinta de señalización ancho 250 mm x 0,175 mm de espeso

Zanja No.2 PARA ACERAS: La canalización para medio voltaje y (bajo voltaje) debe ser de 50 cm. De ancho por 60 cm. de profundidad para aceras. El relleno se realizará de la siguiente manera: los primeros 10 cm rellenos de arena, luego se colocará la tubería de PVC para medio voltaje, estas tuberías estarán rodeadas de arena, sobre las cuales se colocará relleno compactado y replantillo de grava, la tubería para bajo voltaje se la colocara a 25cm de la tubería de medio voltaje. La tubería de media voltaje tubería estará ubicada a 50 cm. Bajo el piso terminado Y Cinta de señalización ancho 250 mm x 0,175 mm de espeso.

Todo el recorrido de la canalización consta con la reserva de 1 vía de en tubería de PVC de 4” pulgadas para futuras alimientaciones, estas están con relleno compactada de arena.

El material de mejoramiento del suelo para el Reasentamiento La Guacharaca Nuevo Hogar; así como de las aceras NO son parte del presupuesto de las redes eléctricas.

TUBERÍA PVC: La tubería a utilizarse en la canalización subterránea será de PVC corrugada doble pared de CUATRO 4“ de diámetro color naranja, para instalaciones eléctricas. Norma INEN 2227. El MIDUVI recibirá las redes únicamente con las tuberías indicadas anteriormente.

Las obras de canalización deberán realizarse única y exclusivamente bajo la Dirección Técnica de un Ingeniero Civil (requisito para firma Contratista).

Todas las tuberías de los pozos de revisión o las salidas desde la base de hormigón, deberán llevar tapones para evitar el ingreso de roedores.

IV: RED SECUNDARIA:

Tipo de Instalación, trazado y Acometida de la Red

La red secundaria para el programa será subterránea y el nivel de voltaje será TRIFÁSICO a CUATRO hilos 220/127 V

ALIMENTADORES

Los alimentadores desde los terminales secundarios de cada transformador hasta los respectivos Tableros de Distribución, tienen las siguientes características para:

Transformador de 50 KVA:

Circuitos TRES fases con conductores TTU de cobre de 19 hilos 3x No. 4/0 AWG y Neutro 2/0 Cobre desnudo para el neutro.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Para CT-01 Y CT-02 DE 50 KVA. Tablero de Distribución TRIFÁSICO en tol xx xxxxxx galvanizado de 1/25" de espesor, pintura electrostática, medidas 130 x 150 x 30 cm. para alojar en su interior:

Barras de cobre de 315 A para las fases, neutro y tierra con aisladores portabarra para machinar tipo ojal. Las protecciones para este tipo de tablero será de breaker tripolar de tipo caja moldeada de 3x170A., para el tablero, para los circuitos trifásicos breakers bipolares de tipo caja moldeada de 3x75A., y Un circuito para alumbrado público con conductores TTU 6 AWG para las fases con breakers bipolar de tipo caja moldeada de 2x40A

Para CT-03 DE 50 KVA. Tablero de Distribución TRIFÁSICO en tol xx xxxxxx galvanizado de 1/25" de espesor, pintura electrostática, medidas 130 x 150 x 30 cm. para alojar en su interior: Barras de cobre de 315 A para las fases, neutro y tierra con aisladores portabarra para machinar tipo ojal. Las protecciones para este tipo de tablero será de breaker tripolar de tipo caja moldeada de 3x170A., para el tablero, para los circuitos Trifásicos breakers tripolares de tipo caja moldeada de 3x75A., y Un circuito para alumbrado público con conductores TTU 6 AWG para las fases con breakers bipolar de tipo caja moldeada de 2x40A

Todos los tableros de distribución van asentados sobre una:

Base de hormigón Hueca: medidas (1.40 m.) largo x 40 cm. ancho x 60 cm alto: El fondo debe construirse con hormigón ciclópeo: 10 cm. de espesor.

Material xx xxxxxxx será LADRILLO, 50 cm. paredes enlucidas interiormente y exteriormente con una capa de 2 cm. Masillado 1.3

(La longitud de las bases de hormigón), dependerá del tamaño del tablero de distribución, no así el ancho y altura que permanecen constantes.

CIRCUITOS SECUNDARIOS:

El tipo de red secundaria será radial para todo el conjunto e irá desde el tablero de distribución respectivo, hasta el fin de circuito de los bloques multifamiliares como se indica en el plano de bajo voltaje 2 de 6 de las siguientes características:

Circuitos tres fases y Neutro con conductores TTU de cobre de 19 hilos 3 x 4/0 AWG+ 2/0 Cobre desnudo para el neutro.

Por ningún concepto el contratista de la red eléctrica podrá realizar empalmes de conductores dentro de las tuberías. Los circuitos van desde el tablero de distribución respectivo hasta el final del circuito,

Se ha fijado una caída máxima de tensión secundaria de 3,5%. En los Anexos 2 se presentan los justificativos de caída de voltaje en los puntos más críticos de cada centro de transformación.

La ubicación de los tableros de distribución, el trazado de la red y el calibre de los conductores para cada circuito, se muestran en el plano hoja 2 de 4, adjunto.

No. USU.	DMUp (KVA)	FACT. DIVER.	Dmax (KVA)	KVA Acometi	I Nom (In)A	COND. TTU	COND. Cu. Des
1	3.90	1	3.90	4.29	11.26	6	6
2	3.90	1.31	5.95	6.55	17.19	6	6
3	3.90	1.50	7.80	8.58	22.56	6	6
4	3.90	1.63	9.57	10.53	27.67	6	6

En el plano 2 de 4 se han indicado los diagramas unifilares de los transformadores así como de los tableros de distribución.

MEDIDORES

Este trabajo es de exclusiva responsabilidad de la CNEL Esmeraldas Los medidores deberán ser clase 100, forma 13 A, tipo AR, 220/127 V

Empalmes de Acometida a Medidores:

La acometida para las cajas de distribución para los grupos de medidores: se realizará por parte de la firma contratista con conductor TIPO TTU dependiendo de los usuarios que se van a servir de la caja de distribución de acometidas

KVA(acometida)= (Dmax * F)+DMe

Dmax= ( DMUp x usuario ) / factor de diversidad Factor F= estrato “C” (1.1)

Selección de conductor según manual de construcción de la MEER capitulo “Acometidas Domiciliarias” para los empalmes de las cajas de distribución.

Los empalmes para acometidas se realizarán únicamente en las cajas de distribución, SIN CORTAR EL ALIMENTADOR PRINCIPAL, y estarán ubicadas frente al pozo de revisión donde este su alimentación.

Los medidores serán tipo bornera, forma 2A clase alimentadas por cajas de distribución de polietileno de acometidas

Los trámites y pagos que deben realizarse para la colocación de medidores serán responsabilidad de cada usuario.

Será de responsabilidad de la CNEL - ESMERALDAS la realización de la colocación de medidores.

V: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tanto en las vías y pasajes de este reasentamiento, se utilizarán luminarias de alta presión de sodio tipo cerradas con lámpara Flux ó Súper de 150W de potencia y 240 voltios para las vías. Se utilizará el control de las luminarias mediante el accionamiento de una fotocélula integrada a caja de control ubicada en el tablero de distribución. Deben satisfacer la Norma IEC-598-1982 en la parte Óptica y la Norma IEC-529-1982 en lo que hace referencia a los equipos con IP 66, ver el estudio luminotécnico (Anexo 5).

Todas las luminarias se soportarán mediante brazos metálicos tipo escalera de 1.0 m a los postes de hormigón armado de 10.0m proyectadas para el efecto como se muestra en el plano 3 de 4.

La red subterránea con conductor TTU 2 No. 6 AWG irá dentro de tubo de PVC de 2”, tipo II, pesado, totalmente independiente de la red de MV y BV. Únicamente donde existe solo red de alumbrado se utilizará:

TUBERÍA PVC: La tubería a utilizarse en la canalización subterránea de alumbrado, será de PVC tipo II, pesado de 2” de diámetro), para la red de alumbrado público. Norma INEN.

DETALLES DE CANALIZACIÓN: El presente diseño ha considerado un tubería de 4” para la red de Medio Voltaje; una tubería de 4” para Bajo Voltaje; una tubería de 2” para Alumbrado Público y (una tubería de RESERVA de 4” para otras redes que se instalen en el futuro opcional).

NOTA: LAS TUBERÍAS ESTAN SEPARADAS POR SEPARADORES DE TUBOS DE PVC DE ½” DE DIÁMETRO CADA 2.5 M.

Ver plano 4 de 4

VI: SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES

Red de Medio Voltaje.

En el poste existente Pe213727 se ha previsto la instalación de un seccionamiento para operación y mantenimiento de la CNEL, con 1 seccionador tripolar baja carga de 15KV- 100 A. Con tirafusible de 12 K. y contra descargas atmosféricas se utilizarán pararrayos clase 10 kV.

ESTRUCTURAS

Todas las estructuras tipo, a utilizar en las redes de Medio voltaje, Bajo Voltaje y Alumbrado deben sujetarse a las UP (Unidades de Propiedad) del MEER.

PUESTAS A TIERRA

La resistencia de puesta a tierra tendrá un valor máximo de 10 ohmios. El contratista debe realizar pruebas de puesta a tierra.

Se conectará la “puesta a tierra” con el conductor neutro en los siguientes puntos: En cada centro de transformación. Mediante una malla de 6 varillas.

En todos los tableros de distribución. En todos los terminales de bajo voltaje.

En todos los cajas de distribución de acometidas.

VII: ESTRUCTURAS DE SOPORTE:

Soporte para Medio voltaje:

Se utilizarán por pedido del MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable), poste existente de Hormigón Armado y Vibrado.

Soporte para Alumbrado Público:

Para la ubicación de la postería y el trazado de las redes de distribución eléctrica que servirán al programa de vivienda, se ha seguido las recomendaciones de las guías de la CNEL, tomando en cuenta las características propias del conjunto.

Los postes de la red de alumbrado serán Hormigón Armado y VIBRADO de: DIEZ (10) metros de longitud y 400 kG de esfuerzo a la rotura horizontal. Xx xxxxxxx lisas; esto es, sin porosidades, ni fisuras.

Incluye brazo para luminaria modelo ESCALERA de 1.0 m de largo con tubo de 2” de diámetro. TODOS LOS POSTES DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADOS EN VEREDAS RECTAS. SE DEBEN UBICAR JUNTO AL BORDILLO DE LA VEREDA. POR NINGÚN CONCEPTO SE RECIBIRAN POSTES DESALINEADOS Y/Ó DESAPLOMADOS.

VIII: EQUIPO Y MATERIALES

A esta memoria se adjunta la lista y especificaciones de equipos y materiales a ser utilizados tanto en las redes de medio voltaje, bajo voltaje, alumbrado y postería del presente proyecto.

Anexo 3

Transformadores, Luminarias, Seccionadores, Aisladores, Conductores y estructuras serán completamente Nuevos, de calidad y marcas garantizadas. La CNEL está exigiendo la Factura de compra de todos los materiales.

EL MIDUVI Y LA CNEL ESMERALDAS SE RESERVAN EL DERECHO DE REVISAR TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS, PREVIA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. Y EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON LA CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EL CONTRATISTA NO PODRÁ INSTALARLOS.

EL MIDUVI RECIBIRA LAS REDES ELECTRICAS AL CONTRATISTA UNICAMENTE ENERGIZADAS, REALIZADAS LA PRUEBAS EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y CON LA PRESENTACION DEL ACTA ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DE LA CNEL ESMERALDAS.

IX: DOCUMENTOS ANEXOS:

ANEXO 1: Carta Posibilidad de Servicio

ANEXO 2: Demanda Máxima Unitaria proyectada

ANEXO 3: Cómputo de caída de Voltaje para circuitos secundarios ANEXO 4: Lista y Especificación de Equipos y Materiales

ANEXO 5: Estudio Luminotécnico ANEXO 6: PLANOS

Red de Medio Voltaje a 13,2 KV, hoja 1 de 4 Red de Bajo Voltaje a 240/120 V, hoja 2 de 4 Red de Alumbrado a 220 V, hoja 3 de 4

Canalización, hoja 4 de 4 y

Diagramas unifilares hoja 2 de 4 Detalles Red Subterránea hoja 2 de 4

2.8 MISCELÁNEOS:

2.8.1 Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y deberán ser considerados en los costos indirectos de la oferta.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

2.8.2 Prevención de Accidentes: Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por la Codificación del Código del Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

2.9 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial de la construcción de la primera etapa de este proyecto es de: USD USD 1’875.787,54 (UN MILLÓN OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 54/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el 12% del IVA; se

entregará en calidad de primer pago anticipado el valor de 30% del valor del contrato en dólares de los Estados Unidos de América.

El valor restante se pagará conforme al avance de obra realmente ejecutada y acorde al cronograma contractual mediante la presentación de planillas mensuales, entregadas por el contratista al Administrador del Contrato previamente aprobado por el fiscalizador. De cada planilla se descontará el porcentaje del primer pago realizado y cualquier otro cargo legalmente establecido.

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el que constará en el portal institucional del MIDUVI.

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	21/12/2015	12:00
Fecha límite de preguntas	27/12/2015	12:00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	02/01/2016	12:00
Fecha límite de entrega de propuestas	22/01/2016	12:00
Fecha de apertura de ofertas	22/01/2016	13:00
Fecha límite de calificación de ofertas	22/01/2016	14:00
Fecha estimada de adjudicación	12/02/2016	17:00
	19/02/2016	17:00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (5) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	29/01/2016	17:00
Fecha límite para convalidación errores	03/02/2016	17:00
Fecha estimada de adjudicación	26/02/2016	17:00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Formulario de la oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentara en forma física (original y copia) y en un sobre que contenga la siguiente ilustración:

LICITACIÓN INTERNACIONAL LICO-MIDUVI-ESMER-001-2015

“CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS”

SOBRE UNICO

Señores

Comisión Técnica del proceso Nro. LICO-MIDUVI-ESMER-001-2015 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PRESENTADA POR:

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez) días, contado a partir de la entrega del anticipo.

La Recepción Provisional de las obras procederá cuando, terminados todos los trabajos objeto del contrato, el contratista notifique al MIDUVI el cumplimiento de sus obligaciones y solicite la recepción; debiéndose iniciar ésta en el plazo xx xxxx (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA;

Cumplido el plazo establecido en el contrato para la Recepción Definitiva, el Contratista solicitara al MIDUVI la verificación de las obras objeto del contrato a efectos de que se realice la Recepción Definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo xx xxxx (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos objeto del contrato conforme lo establece el Art. 123 del RGLOSNCP.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la siguiente manera.

3.6.1 Anticipo: treinta por ciento (30%) del valor del contrato; previa la presentación de la garantía de buen uso de anticipo, misma que deberá cubrir el 100% del valor del anticipo.

3.6.2 Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de planillas mensuales de obra realmente ejecutada, debidamente aprobadas por la Fiscalización y autorizadas por el administrador del contratoy cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

3.7 Garantías

3.7.1 Garantía de Buen Uso del Anticipo

El contratista presentará la garantía de Buen Uso de Anticipo, misma que respaldará el 100% del valor entregado en calidad de anticipo.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento General, entre tanto deberán mantenerse vigentes, lo que será exigido por la Contratante a través del Administrador del Contrato.

3.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

El contratista presentará la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato previa suscripción del contrato, se rendirá por un valor igual en los numerales 1,2 y 5 del Art. 73 de la LOSNCP. Esta garantía deberá ser emitida con una vigencia que cubra todo el plazo de ejecución de la obra y seis meses adicionales que corresponden al periodo entre la recepción provisional y definitiva de la obra.

3.7.3 Garantía Técnica

El contratista presentará una garantía técnica de los sistemas que se instalarán en el proyecto. Esta garantía entrará en vigencia a partir de la recepción definitiva de la obra ; y, para los equipos contemplará una cobertura por defectos de fábrica. Se deberá considerar las recomendaciones del fabricante para la instalación de los mismos.

Si durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, el contratante solicitare cambio o reemplazo de los bienes y/o equipos a instalarse conforme el objeto del contrato, considerados defectuosos, estos serán reemplazados por unos nuevos de la misma o mejor calidad requerida y sin costo adicional alguno para el contratante, excepto si los defectos o daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal del Contratante, o por fuerza Mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) Mayoritarios de personas jurídicas oferentes. (de ser procedente)

1.4 Situación financiera

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6 Análisis de precios unitarios

1.7 Metodología de construcción

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo mínimo: La descripción abarcará el rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago, en la medida de que sean necesarios. El equipo mínimo solicitado para este proyecto es el siguiente:

No. ORDEN	D E S C R I P C I Ó N D E L E Q U I P O	NÚMERO DE	CARACTERIS
No. ORDEN	D E S C R I P C I Ó N D E L E Q U I P O	UNIDADES	CARACTERIS
1	MINICARGADORA TIPO BOBCAT	1
2	RODILLO LISO CAPACIDAD 10 TN	1
3	RODILLO MANUAL CAPAC DE 2 A 3 TN	1
4	MOTONIVELADORA	1
5	TANQUEROS CAPACIDAD 9 M3	2
6	VOLQUETAS CAPACIDAD 12 M3	10
7	ESTACION TOTAL GPS	1
8	CONCRETERAS	3
9	COMPACTADOR TIPO PLACHA	4

10	VIBRADORES	4
11	EXCAVADORA	2
12	RETROEXCAVADORAS	1
13	XXXXX	0
14	GRUA ELEVADORA DE POSTE	1
15	TEODOLITO	1
16	CILINDROS Y CONO PARA ENSAYO DE HORMIGONES	12

a. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición

b. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

c. El oferente para acreditar la disponibilidad de los equipos e instrumentos, presentará la factura que demuestre la propiedad de lo requerido, o compromisos de compra o arrendamiento que permitan establecer la efectiva disponibilidad de los requerimientos antes mencionados.

d. Se deberán adjuntar los documentos necesarios (copia de cedula de identidad, copia del RUC, etc.) para la verificación de que los posibles arrendadores o vendedores tengan la capacidad de cumplir con la venta o alquiler de equipo.

Para el equipo presentado bajo la figura de compromiso de compra venta, no procede la presentación de matrícula; sin embargo el oferente debe presentar el compromiso de compraventa y los documentos de identificación del propietario o casa comercial del equipo ofertado.

4.1.3 Personal Técnico Mínimo:

El personal técnico mínimo solicitado para este proyecto es el siguiente:

CANTI DAD	DETALLE DEL PERSONAL	EXPERIENCIA (AÑOS)	PARTICIPACION
0	XXX. XXXXX X XXX. (Superintendente de Obra)	7	100 %
2	PROFESIONAL ING. CIVIL y/o ARQUITECTO (Residentes de Obra)	5	100%
1	ING. HIDROSANITARIO	5	100 %
1	ING. ELECTRICO	5	100 %
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	3	50 %
1	TOPOGRAFO	3	50 %
1	SOCIOLOGO	3	100 %

4.1.4 Experiencia general y específica mínima del OFERENTE:

a. El MIDUVI ha definido cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma.

b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima y específica se utilizará también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.

c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación.

d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

4.1.4.1 INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE:

a. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva, describiendo el monto efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante beneficiaria o por el propietario o beneficiario del proyecto.

b. Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del Acta de Entrega- Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la Entidad Contratante.

c. Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el Acta de entrega Recepción Provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:

 Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

 Por no haberse suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva por causas imputables a la Contratante, debidamente certificadas por autoridad Competente de la Entidad.

La Comisión Técnica comprobará la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.

d. Se entenderá como experiencia general y específica para la justificación de la experiencia del oferente, la construcción de proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas similares.

e. De acuerdo a las resoluciones INCOP No. RE-2013-0000082 e INCOP N° RE-INCOP-2013- 000093, con fechas 00 xx xxxxxxx xx 0000 x 00 xx xxxxx xx 0000 respectivamente, el Art. 1.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN, resuelve:

a) La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios, se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que la conformen.

b) La experiencia de personas jurídicas, que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal.

c) En caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación:

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD
PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD	FRACCION BASICA	EXCEDENTE
0-200.000,00	25% del presupuesto referencial	----------------------
200.000,00 - 500.000,00	50.000,00	20% sobre el exceso de 250.000,00
500.000,00 - 10´000.000,00	100.000,00	10% sobre el exceso de 1´000.000,00
10´000.000,00 en adelante	1´000.000,00	Más del 5% sobre el exceso de 20´000.000,00

Para el caso de asociaciones o consorcios constituido o por constituirse, se puede sumar la experiencia de sus integrantes. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo, conforme lo establece el art. 99 inciso segundo de la LOSNCP.

Para el caso de compromisos de asociación o consorcio, los oferentes deberán regirse a lo estipulado en la Resolución INCOP No. 052-2011, especialmente en el Artículo 14 “Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio” de dicho documento. Los oferentes que participen en calidad de compromiso de asociación o consorcio que no estuvieren apegados a las disposiciones descritas, serán descalificados.

En caso de que la oferta presentada por un Compromiso de Asociación o Consorcio, resulte adjudicada, previo a la suscripción del contrato deberá acogerse a lo determinado en el artículo 15 de la Resolución INCOP 052-2011.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

La experiencia del oferente, tanto general como específica no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra.

La documentación presentada por el oferente para acreditar las condiciones establecidas, una vez analizada, de ser el caso, estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución INCOP RE-2013- 0000083.

La metodología para evaluación de este parámetro estará a lo dispuesto a continuación:

4.1.4.2 La experiencia general: Para acceder a la evaluación con puntaje, el oferente debera presentar mínimo (4) CUATRO proyectos civiles y/o arquitectónicos en general (construcción, de obras civiles similares); El monto total será igual o Mayor al presupuesto referencial. Se tomará

en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.

El Oferente deberá acreditar experiencia, ya sea como Contratista, Subcontratista, o en situación de dependencia laboral en el sector público o privado en calidad de Superintendente o Residente; en la ejecución de trabajos similares. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.1.4.3 La experiencia específica: Para acceder a la etapa de evaluación con puntaje, el Contratista deberá justificar haber construido obras civiles y/o arquitectónicas de edificios públicos y/o privados y/o rehabilitado edificaciones patrimoniales, por estar inmersos este tipo de proyectos al objeto del presente proceso de contratación, cuya suma de máximo 5 proyectos sea mínimo del 80% del presupuesto referencial de este procedimiento.

Para acreditar experiencia específica también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:

a. El MIDUVI ha definido cuál es la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de la o las obras.

c. Para cada caso se ha establecido el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida.

4.1.5.1 INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO

a. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el nombre y monto efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante beneficiaria o por el propietario o beneficiario del proyecto.

b. Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del Acta de Entrega- Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la Entidad Contratante.

c. Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el Acta de entrega Recepción Provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:

 Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

 Por no haberse suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva por causas imputables a la Contratante, debidamente certificadas por autoridad Competente de la Entidad.

d. La experiencia válida de cada uno de los profesionales será la ejecutada a partir de la fecha de obtención de su título profesional.

e. Para acreditar la experiencia del personal técnico, se considerará solamente las obras o servicios ejecutados en los últimos diez años y fracción; aquellos proyectos que igualen o superen once años no serán considerados.

f. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de presentación de las ofertas de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.

g. Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de Mayor xxxxxxxxx, sin embargo el profesional técnico por este efecto no presentado causará que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento mínimo, por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo.

h. La Comisión Técnica podrá comprobar la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.

i. Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del personal técnico, los proyectos obras civiles y/o arquitectónicos similares, a excepción de los profesionales en cuya descripción se limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad.

j. El oferente deberá adjuntar para cada proyecto indicado como experiencia específica del personal técnico, los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado del proyecto donde participó el profesional. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante beneficiaria o por el propietario o beneficiario del proyecto (En caso de que el oferente o cualquier otro profesional del equipo técnico, certifique la participación de otro profesional en un proyecto u obra, deberá adjuntar la documentación de respaldo de haber laborado, tales como certificado de aportaciones al IESS, copias de las facturas emitidas, a más del permiso de construcción o el certificado de aprobación de planos de la Entidad Contratante). Para el caso en el que los profesionales hayan participado como contratistas deberán adjuntar las copias simples de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva. El Acta de Entrega Recepción provisional solamente será aceptada en el caso de no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta definitiva.

k. Para el caso de justificación del personal técnico que hubiera participado como subcontratista, se deberá presentar el acta entrega recepción definitiva, provisional o única o certificados con toda la información detallada en el inciso anterior, con la finalidad de ser evaluados; de no ser así dicha experiencia no será considerada.

l. Si el personal técnico presentado, ha laborado bajo relación de dependencia ejerciendo un cargo específico, al no existir montos determinados para la ejecución de actividades tales como consultoría, fiscalización o construcción en el sector público, se evaluará como monto el valor percibido por el profesional conforme su remuneración y plazo de ejecución de determinado proyecto.

m. En caso de no presentarse la Carta Compromiso de prestación de servicios o no estar firmada por el técnico asignado al proyecto, hasta luego de la etapa de convalidación de errores de forma; el currículum vitae del técnico propuesto no será evaluado. En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se evaluará al que conste como primero en la lista, y en el caso de que éste no cumpla con lo requerido, se evaluará a los subsiguientes.

La documentación presentada por el oferente para acreditar las condiciones establecidas, una vez analizada, de ser el caso, estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución INCOP RE-2013- 0000083.

Los títulos de tercer nivel requeridos para cada uno de los profesionales constituyen el requisito mínimo a cumplir por parte del personal técnico en lo que corresponde a formación académica; sin embargo en el caso de que los profesionales no cuenten con el título de tercer nivel requerido; podrán ser valorados los profesionales con título de cuarto nivel en la especialidad que corresponda, siempre que estén registrados en la SENESCYT, en este sentido, los años de titulación y experiencia requerida será considerada a partir de la obtención del título de cuarto nivel. Esto aplica únicamente en el caso de los profesionales a los que se les ha solicitado como mínimo el título de tercer nivel. En el caso de los profesionales que presenten título de cuarto nivel este deberá tener afinidad con el de tercer nivel requerido.

El personal técnico como mínimo para acceder a la evaluación con puntaje deberá cumplir lo siguiente:

4.1.5.2 SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

 Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

 Educación profesional:

o Título profesional de tercer o cuarto nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura

 Experiencia Específica:

El profesional asignado como Superintendente de Obra deberá demostrar experiencia como Contratista, Superintendente o Residente de mínimo 6 (seis) proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado. El profesional asignado como Superintendente de Obra deberá demostrar una experiencia del 50% del presupuesto referencial de este procedimiento para acceder al puntaje (sumados los presupuestos de mínimo SEIS proyectos.

4.1.5.3 RESIDENTE DE OBRA (DOS PROFESIONALES)

 Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

 Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil - Estructural o Arquitectura

 Experiencia Específica:

Cada uno de los profesionales asignados como Residentes de Obra deberá demostrar experiencia como Contratista, Superintendente o Residente de mínimo 4 (cuatro) proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado. Cada profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar una experiencia del 25% del presupuesto referencial de este procedimiento para obtener puntaje (sumados los presupuestos de máximo cuatro proyectos).

4.1.5.4 INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)

 Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

 Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica (en Potencia)

 Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de sistemas eléctricos en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar como mínimo 1 proyecto que justifique estas condiciones.

4.1.5.5 INGENIERO CIVIL – HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)

 Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

 Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil

 Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de instalaciones hidrosanitarias; deberá presentar como mínimo 4 proyectos que justifique estas condiciones.

4.1.5.6 INGENIERO AMBIENTAL (UN PROFESIONAL)

 Formación académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

 Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Ambiental

 Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar como mínimo 1 proyecto que justifique estas condiciones.

4.1.5.7 TOPOGRAFO (UN PROFESIONAL)

 Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

 Educación profesional:

o Título profesional en Topografía

 Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en levantamiento topográfico, replanteo de obra y/o nivelación de terreno; deberá presentar como mínimo 3 proyectos que justifique estas condiciones.

4.1.5.8 SOCIOLOGO (UN PROFESIONAL)

 Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

 Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Sociología, Técnico Social o a fines

 Experiencia Específica:

Experiencia mínima como profesional de 3 años, quien deberá demostrar experiencia en socializaciones, promoción de participacion ciudadana, trabajo con organizaciones de base y Gobiernos Locales.

4.1.6 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

Para el caso de personas jurídicas, se estará a lo establecido en las reglas de participación de conformidad a lo establecido en la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 2013.

a) La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen;

b) La experiencia de personas jurídicas, que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal;

c) En caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación:

PRESUPUESTO REFERENCIAL

MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO U.S.D.

EN USD.

FRACCIÓN BÁSICA

EXCEDENTE

500,000 -10’.000,000,00

100. 000.00

10% sobre el exceso de

1’000.000.00

4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

El MIDUVI establece que el oferente presentará y cumplirá como parte de la metodología, la presentación de la programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica); definición de frentes de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico.

Se considerará la correcta secuencia de actividades, la metodología describirá los planes y programas de operación, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama, indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades, y señalará la secuencia lógica de la construcción del proyecto y las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. La metodología presentará el plan de control de calidad de especificaciones técnicas y utilización de laboratorios.

Resumiendo la metodología deberá contener los siguientes parámetros:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades.

Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios,

Programa de Trabajo y de Avance Físico

El Oferente que reproduzca total o parcialmente las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, SERÁ DESCALIFICADO.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El oferente deberá presentar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. Los cronogramas de avance físico y valorado de trabajo serán el resultado de la programación en Excel; se adjuntará a la Oferta en un archivo digital.

El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, el ajuste deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes.

4.1.8 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

PARÁMETRO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia General mínima
Experiencia Específica mínima
Experiencia mínima personal técnico
Patrimonio y existencia legal (Personas Jurídicas)
Metodología y cronograma

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.9: Información financiera de referencia

Análisis Índices Financieros: Los índices aceptables son: Índice de Solvencia (Mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor 0,9). Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: Análisis Índices Financieros:

Índices Financieros: los índices financieros a evaluar son los siguientes.

Índice	Indicador solicitado
Solvencia*	Mayor o igual a 1,0
Endeudamiento*	menor a 0,9

Formula a aplicar:

Índice de solvencia

Formula a aplicar:

Índice de endeudamiento

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente al año 2014; Los oferentes deberán presentar la declaración del impuesto a la renta del año 2014, en la fecha señalada para la presentación de ofertas en el 2015.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

La metodología para evaluación de este parámetro estará a lo dispuesto a continuación

4.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (10 PUNTOS)

2.5 puntos por cada proyecto civil y/o arquitectónico en general (construcción, consultoría, fiscalización); solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo plazo de ejecución sea de mínimo 120 días. La calificación por experiencia general tendrá un máximo de 10 puntos. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (15 PUNTOS)

Se otorgará el puntaje de 15 puntos al Oferente que justifique haber construido obras civiles y/o arquitectónicas de edificios públicos y/o privados y/o rehabilitado edificaciones patrimoniales, por estar inmersos este tipo de proyectos al objeto del presente proceso de contratación, cuya suma de máximo 5 proyectos sea igual o Mayor al 100% del presupuesto referencial de este procedimiento. Para valores intermedios se otorgará calificación proporcional. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.

Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante.

La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de Oferente como persona natural como cuando se trate de personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios. La experiencia para consorcios o compromisos de asociación, se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Resolución INCOP No. 052-2011, y a lo determinado en el art. 99 de la LOSNCP.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.2.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO

CANT IDAD	DETALLE DEL PERSONAL	PUNTAJE INDIVIDUA L	EXPERIEN CIA (AÑOS)	PARTICIP ACION
0	XXX. XXXXX X XXX. (Superintendente de Obra)	3	7	100 %
2	PROFESIONAL ING. CIVIL y/o ARQUITECTO (Residentes de Obra)	2 c/u (4 TOTAL)	5	100%
1	ING. HIDROSANITARIO	2	5	100 %
1	ING. ELECTRICO	1	5	100 %
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	1	3	50 %
1	TOPOGRAFO	1	3	50 %
1	SOCIOLOGO	1	3	100 %
TOTAL 13 PUNTOS

Las hojas de vida de los profesionales serán evaluadas con los siguientes parámetros:

4.2.3.1 SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

 Experiencia Específica: (3 puntos)

Se asignará la totalidad del puntaje (asignación de 0.5 puntos por cada proyecto) al profesional que demuestre experiencia como Contratista, Superintendente o Residente en construcción de proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado (sumados los presupuestos de máximo seis proyectos), por un monto igual o superior al 50% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento (sumados los montos de máximo seis proyectos). Para experiencias entre los valores indicados se calificará proporcionalmente.

4.2.3.2 RESIDENTES DE OBRA (DOS PROFESIONALES)

 Experiencia Específica: (2 puntos por cada profesional)

Se asignará la totalidad del puntaje (asignación de 0.5 puntos por cada proyecto) al profesional que demuestre experiencia como Contratista, Superintendente o Residente en construcción de proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado (sumados los presupuestos de máximo cuatro proyectos), por un monto igual o superior al 25% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento (sumados los montos de máximo cuatro proyectos). Para experiencias entre los valores indicados se calificará proporcionalmente.

4.2.3.3 INGENIERO CIVIL – HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)

 Experiencia Específica: (2 puntos)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de obras e instalaciones hidrosanitarias; deberá presentar 4 proyectos (0.5 puntos por cada proyecto) que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1, 2 o 3 proyectos tendrá una calificación proporcional,

4.2.3.4 INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)

 Experiencia Específica: (1 punto)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de sistemas eléctricos en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional.

4.2.3.5 ESPECIALISTA AMBIENTAL (UN PROFESIONAL)

 Experiencia Específica: (1 punto)

El profesional deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional.

4.2.3.6 TOPOGRAFO (UN PROFESIONAL)

 Experiencia Específica: (1 punto)

El profesional deberá demostrar experiencia en levantamiento topográfico, replanteo de obra y/o nivelación de terreno; deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional,

4.2.3.7 SOCIOLOGO (UN PROFESIONAL)

 Experiencia Específica: (1 punto)

 Experiencia mínima como profesional de 3 años, quien deberá demostrar experiencia

El profesional deberá demostrar experiencia en en socializaciones, promoción de participacion ciudadana, trabajo con organizaciones de base y Gobiernos Locales. Deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional.

4.2.4 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

4.2.4.1 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 PUNTOS)

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha especificado los aspectos puntuales que el oferente debería presentar y cumplir como parte de la metodología, la presentación de una programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica; definición de frentes de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico.

Resumiendo la metodología deberá contener los siguientes parámetros, los cuales para efectos de calificación tendrán la siguiente incidencia:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA

PUNTAJE MÁXIMO

PARCIAL

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de

Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

0.75 PUNTOS

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

0.50 PUNTOS

Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos

Sólidos

0.50 PUNTOS

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de

Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

0.75 PUNTOS

El Oferente que reproduzca total o parcialmente las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, será descalificado.

Para la evaluación de la metodología de ejecución, el criterio de calificación es el siguiente: Los puntajes parciales que obtengan los participantes en el concepto antes indicado (parámetro), resultarán de la multiplicación del puntaje máximo parcial por los siguientes factores de evaluación:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	FACTOR DE EVALUACIÓN
Muy buena	1.00
Buena	0.75
Regular	0.50
Mala	0.25

Una propuesta “Muy buena” será aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que la metodología de ejecución propuesta va más allá de lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos y que sus resultados beneficiarán al proyecto.

Una propuesta “Buena” será aquella que demuestre de manera clara y objetiva, que la metodología de ejecución propuesta se ajusta a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

Una propuesta “Regular” será aquella que demuestre que con la metodología de ejecución propuesta, podrá cumplir parcialmente lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos.

Una propuesta “Mala” será aquella que demuestre de que con la metodología de ejecución propuesta, no podrá cumplir con todo lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos.

4.2.4.2 Cronograma de Ejecución del Proyecto (2.50 PUNTOS)

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN CRONOGRAMA		PUNTAJE
Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a metodología		0.75 PUNTOS
Programación de Obra en Microsoft Project		0.50 PUNTOS
Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de tareas y		0.50 PUNTOS
rec	ursos.
Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de obra y grupos de trabajo		0.75 PUNTOS

4.2.4.3 Índices Financieros: (2 PUNTOS)

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, evaluará en base a la(s) declaración(es) del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal y a la Resolución RE-SERCOP-000004-2014, los siguientes índices financieros:

Índice

Indicador

solicitado

PUNTAJE

Solvencia*

= o > a 1.00

1 Punto

Endeudamiento*

< a 0,9

1 Punto

Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1,00

b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0,9

4.2.4.4 Oferta económica: (50 PUNTOS)

Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres simple, tomando como base la oferta más baja.

Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº (1.5) y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº (1.6), prevalecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario de Oferta 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta", aplicando lo establecido en la Resolución INCOP No. RE-0000083-2013. (El oferente no debe

alterar las Cantidades de Obra, ni tampoco las Unidades solicitadas por el MIDUVI y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren el 80% del costo total del con- trato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimien- tos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Además se analizará el 100% de los análisis de precios unitarios en lo referente al cumplimiento de los salarios que no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

La oferta económica y todos y cada uno de los costos que intervienen en el proyecto serán responsabilidad del oferente; por lo tanto se asignará el puntaje proporcional que corresponda.

4.2.4.5 SUBCONTRATACIÓN (5 PUNTOS)

La asignación del máximo puntaje (cinco puntos) se realizará, en función del Mayor porcentaje de Subcontratación, con un límite máximo del 30% y del valor de la oferta. Por consiguiente el participante que ofrezca el 30% obtendrá 5 puntos mientras que los demás oferentes obtendrán el puntaje que sea proporcional a su compromiso.

Los subcontratistas propuestos por el oferente, deberán estar registrados en el RUP, en la I etapa de evaluación, caso contrario no se considerara el porcentaje de subcontratación correspondiente.

4.3 TABLA DE VALORACIÓN DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro	Valoración
Experiencia general	10 puntos
Experiencia específica	15 puntos
Experiencia del personal técnico	13 puntos
Metodología y Cronograma	5 puntos
Indices Financieros	2 puntos
Subcontratación	5 puntos
Oferta económica	50 puntos
TOTAL	100 puntos

El oferente para la presentacion de la Oferta Tecnica y Económica deberá tomar en cuenta los literales a, b y c del Art. 1 de la Resolucion INCOP No. RE-2013 – 000082 del 00 xx xxxxxxx xxx 0000 x Xxx. 0 x 0 xx xx Xxxxxxxxxx No. INCOP-RE-2013-0000093 del 25 de Julio 2013.

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: Para la planificación de la obra, el contratista deberá coordinar con el El MIDUVI (Administrador, Fiscalizador).

El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, conforme lo previsto en el contrato.

El contratista también deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y a las condiciones dispuestas en el contrato xx xxxxxxxx con CAF

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (As- Built) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales.

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros establecidas para el contrato, adicionalmente deberá ocupar los recursos que en su propuesta establezca, como son equipos, herramientas, mano de obra, materiales, etc.

El contratista tendrá la obligacion de terminar la obra en el tiempo estipulado y debera implementar los frentes de trabajo necesarios, asi como el tiempo de ejecucion diaria de obra para cumplir con los plazos establecidos. Lo cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra con la finalidad de cumplir con el plazo establecido para el proyecto. Deberá prestar las debidas seguridades, protecciones de obras ejecutadas, control de personal y obreros, etc. Asi como también permitirá el funcionamiento de las actividades urbanas del entorno, con las debidas seguridades.

El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados.

5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 10 días calendario contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos, coordinar con el GAD los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y

realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista; y se proporcionara los documentos de Regularización Ambiental del proyecto aprobado por la Autoridad Competente.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras la documentación prevista en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

g. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Administración de Contrato supervisara la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, Mitigaciones y/o Compensaciones.

h. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Xxxxxxxx coordinará con CAF la colocación del nombre de CAF y el logotipo que identifica a CAF en todas las vallas, avisos, pancartas, anuncios, publicaciones o cualquier otro medio en que se dé a conocer “El Proyecto” o se convoque a licitaciones públicas de obras o servicios relacionados con el mismo”.

5.3. Ejecución del contrato:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación

5.3.2 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los primeros 5 días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados; informara el estado de ejecución física y económica del Plan de Manejo

Ambiental. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Por las condiciones del contrato y acorde con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no existe Reajuste de Precios.

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

ÍNDICE

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1 Comisión Técnica

1.2 Participantes

1.3 Presentación y apertura de ofertas

1.4 Inhabilidades

1.5 Obligaciones de los oferentes

1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones

1.7 Modificación xxx xxxxxx

1.8 Convalidación de errores de forma

1.9 Causas de rechazo

1.10 Adjudicación y notificación

1.11 Garantías

1.12 Cancelación del procedimiento

1.13 Declaratoria de procedimiento desierto

1.14 Adjudicatario fallido

1.15 Suscripción del contrato

1.16 Precios unitarios y reajuste

1.17 Moneda de cotización y pago

1.18 Reclamos

1.19 Administración del contrato

1.20 Transferencia tecnológica

1.21 Fiscalización

1.22 Control ambiental

1.23 Autoinvitación

1.24 Visitas al sitio de las obras

1.25 Subcontratación

1.26 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas

2.2. Parámetros de evaluación

2.3 De la evaluación

2.4 Índices financieros

2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3.1 Ejecución del contrato

NOTA: MIDUVI, consideran que las condiciones generales no son materia de ajuste y/o modificaciones. Las condiciones generales son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas, con el objeto de regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de contratación pública, en el marco de la legislación aplicable. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de obras, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto; y, estará integrado por:

Delegado de la Máxima Autoridad del MIDUVI, Quien lo Presidirá Director Provincial donde se ejecutara el proyecto

Técnico de la Dirección Provincial

Delegado de la Coordinación General Administrativa Financiera Delegado de Coordinación General Jurídica

1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución del SERCOP emitida para el efecto.

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se presentará de forma física (original y copia) en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica; deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria y la fecha límite para la presentación de la oferta.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse registrados en el Registro Único de Proveedores. Según lo previsto en la Ley, solo en el caso de los procedimientos de licitación, el contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la calidad de los

comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las Condiciones Particulares del contrato, exclusivamente.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura, hayan sido éstas presentadas de forma física. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado,

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta;

1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica a través del Portal Institucional del MIDUVI xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1.7. Modificación xxx xxxxxx: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al artículo 23

del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.

1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:

1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios xxx xxxxxx.

1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello, o que no esté de acuerdo con las condiciones indicadas en el Portal Institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx)

1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare registrado en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Una oferta será descalificada por EL MIDUVI en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.10. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada.

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx)

1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

1.11.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la

LOSNCP. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.

1.11.3 Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica.

La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.

1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el MIDUVI para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.

1.15. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación y suscrita la Resolución correspondiente, el MIDUVI suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional del MIDIVI (xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx). El MIDUVI realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

1.16. Precios unitarios y reajuste:

Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

Por las Condiciones del Contrato no existe reajuste de precios.

1.17. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.

1.19. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas previas a su autorización para la correspondiente gestión de pago.

1.20. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

1.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, que deberán ser externas y contratadas,, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño, materiales y del “Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental, de aquellas recomendaciones de la Licencia Ambiental del proyecto y del contrato xx xxxxxxxx con CAF”, por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

De forma Independiente se llevará un libro de gestión ambiental del proyecto, junto al libro de obra, de manera que se registren todas las observaciones, sugerencia, instrucciones o comentarios que a criterio de la fiscalización deben ser consideradas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo…”; “…realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental, a las recomendaciones establecidas en la Licencia Ambiental, así como las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato xx xxxxxxxx con CAF.

La fiscalización se sujetara y responderá de sus actos de acuerdo a lo previsto en el Capítulo Administración de Proyectos Título Fiscalización de obras del Reglamento de Control Interno emitido por la Contraloría General del Estado.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

Las Actas de Entrega-Recepción de las obras contratadas, sean estas Parciales, Provisional o Definitiva se suscribirán acorde con lo previsto en la LOSNCP y su Reglamento.

1.22. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente; y, con los Planes de Manejo Ambiental aprobados por la autoridad ambiental y con aquellas obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y el Contrato de Crédito con CAF”.

1.23. Visitas al sitio de las obras: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda considera necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras. Ésta se realizará entre la publicación del presente proceso de Licitación y la fecha límite de preguntas y respuestas.

La ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, de existir éste, no será causal de rechazo para una oferta sin embargo, no le exime de las responsabilidades y efectos en la presentación de la oferta y en los procedimientos de ejecución de las obras en el caso de ser adjudicado.

1.24. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripción geográfica en la que se ejecutará el proyecto, debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente. Por tal subcontratación no se exime de responsabilidad frente al MIDUVI.

Por causas de fuerza Mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar al MIDUVI, autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato;

1.26 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las Mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.

2.2. Parámetros de Evaluación: El MIDUVI acogerá los parámetros de evaluación previstos en este documento Éstos serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas. Exclusivamente los indicados en estos pliegos.

El MIDUVI, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), sean los que se establecen en estos pliegos.

2.3.- De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas en dos etapas:

a) Primera etapa. Se evaluará a todas las propuestas a través de la metodología “Cumple/No Cumple”.

b) Segunda etapa. Solo con los oferentes calificados en la primera etapa serán evaluados “Por Puntaje” de acuerdo a los criterios indicados en estos pliegos.

El MIDUVI luego del proceso de calificación de ofertas deberá subir al portal de la institución un acta en la que se justifique la evaluación y calificación de cada oferta en cada etapa.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.

Metodología “Cumple/ No Cumple”- a.1.- Integridad de las ofertas:-

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)

IV. Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este formulario no generará la descalificación del oferente)

El Formulario de Xxxxxx contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos:

Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico- económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, se considera los parámetros establecidos en los pliegos que constan en el Portal Institucional del MIDUVI xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-

En esta etapa, se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación.

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el Mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente.

2.4. Índices financieros.-El Ministerio de Desarrollo Urbano y Xxxxxxxx señala los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos,

El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta

2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato:

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.

El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales.

El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes

Cumplir con las normas de seguridad, salud y ambiente o el Plan de Manejo Ambiental y las recomendaciones ambientales y sociales establecidas en el contrato xx xxxxxxxx CAF

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato.

b) Contratar a la fiscalización externa del contrato

c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas; además se encargara de coordinar con la administración del contrato, la entrega recepción a las empresas municipales para efectos de la custodia y administración definitiva de las obras ejecutadas y recibidas por el MIDUVI.

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o Reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.

3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje,

aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato.

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

El Administrador del contrato se sujetara y responderá de sus actos de acuerdo a lo previsto en el Capítulo Administración de Proyectos Título Fiscalización de obras del Reglamento de Control Interno emitido por la Contraloría General del Estado

3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad.

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

III. FORMULARIOS LICITACIÓN DE OBRAS

INDICE

SECCIÓN I

FORMULARIO DE LA OFERTA

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) Mayoritarios de personas jurídicas oferentes.

1.4 Situación financiera

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6 Análisis de precios unitarios

1.7 Metodología de construcción

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto

SECCIÓN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

SECCIÓN III

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

SECCIÓN IV

FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

III. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por EL Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS, luego de

examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de si

es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, xxxx y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder xx Xxxxxxx, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación xxx xxxxxx, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información xxx xxxxxx, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que

autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

16. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no Mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

Ciudad:
Calle (principal)
No:
Calle (intersección):
Teléfono(s):
Correo electrónico
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
R.U.C:

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de (razón social) declaro bajo juramento y en pleno

conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes Mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio Mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal que no sea miembro de la CAF, la Entidad Contratante descalifique a mí representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-

;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Xxxxxxxxx Xxxxxx

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) Mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitid por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participació en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Xxxxxxxxx Xxxxxx

Notas:

1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 3.3 del Formulario de la Oferta

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI.

EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice

Indicador solicitado

Indicador declarado por el

oferente

Observaciones

Solvencia**

(Mayor o igual a

1,0)

Endeudamiento**

(menor a 0,9)

**Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).

1.5 TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 110 VIVIENDAS NUEVAS Y SU INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO NUEVO HOGAR, PARROQUIA XXXXX XXXXX XXXXXX, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS

FECHA:

VIVIENDAS

CANTIDADES DE OBRAS CIVILES PARA VIVIENDA PALAFÍTICA : 1 CASA

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	PRELIMINARES
1.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	42,00
1.2	EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS	M3	9,21
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	8,60
1.4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO f´c=180kg/cm2	M3	1,59

	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
1.5	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO	M3	0,38
1.6	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTOS	M3	1,23
1.7	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 CADENAS	M3	0,79
1.8	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 COLUMNAS	M3	2,18
1.9	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA LOSA Y VIGAS INCLUYE ALIVIANAMIENTOS DE BLOQUE	M3	4,69
1.10	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA RIOSTRAS	M3	0,39
1.11	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA DINTELES INCLUYE ENCOFRADO	M3	0,06
1.12	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA BORDILLO DE DUCHA	M	1,30
1.13	XXXXX XX XXXXXXXX 8 -12 mm. ALAMBRE GALVANIZADO # 18 . EQUIPO: CIZALLA	KG	1023,00

	MAMPOSTERÍA
1.14	MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e = 15 cm. MORTERO 1:6, e = 2.5 cm, H=2.3	M2	91,97
1.15	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR - EXTERIOR	M2	141.81
1.16	ENLUCIDO FILO	ML	43.65
1.17	MESON DE COCINA INCLUYE PATAS, LOSA , ENLUCIDO Y LAVAPLATOS	ML	1.90
	TOTAL 12 VIVIENDAS
	CARPINTERIA - PVC
1.18	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO INCLUYE MALLA ANTIMOSQUITO	M2	6,61
1.19	PUERTA DE LAUREL DE 0.90x2.00 CON CERRADURA ECONOMICA	U	1,00
1.20	PUERTA DE LAUREL DE 0.80x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	2,00
1.21	PUERTA DE LAUREL DE 0.70x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	1,00

1.22	ESCALERA DE HORMIGON ARMADO	M3	1,41
1.23	PASAMANO DE GRADA H.G 2"	M	5,80

	CUBIERTA
1.24	VIGAS METÁLICAS TIPO "G" 603010*2 mm.	Kg	111,04
1.25	KIT DE CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	M2	51,67
1.26	CUMBRERO PARA CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	ML	6,40
1.27	REMATE XX XXXXXXX A CUBIERTA	ML	13,30
1.28	CANAL DE TOOL GALVANIZADO	ML	12.80
1.29	BAJANTE DE PVC ɸ 110 mm. INCLUYE UNIÓN Y CODO	ML	12.00

	PIEZAS SANITARIAS
1.30	INODORO ECONÓMICO BLANCO	U	1,00
1.31	LAVAMANOS ECONOMICO BLANCO	U	1,00
1.32	DUCHA ECONÓMICA	U	1,00

	INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE
1.33	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE 1/2" INCLUYE LLAVE DE CONTROL	PTO	4,00
1.34	TUBERIA DE AGUA FRÍA 1/2"	ML	20,00
1.35	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 2"	PTO	5,00
1.36	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 2"	ML	20,00
1.37	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 4"	PTO	1,00
1.38	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 4"	ML	20,00
1.39	INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE REJILLA DE PISO 2"	U	3,00
1.40	CAJA DE REGISTRO DE 60x60 CON TAPA SIN MARCO METÁLICO	U	2,00

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.41	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN.	PTO	8,00
1.42	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 110V	PTO	8,00
1.43	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 220V.	PTO	1,00
1.44	TABLERO DE CONTROL 4 PUNTOS (4 POLOS)	U	1,00

	ACABADOS
1.45	PINTURA EXTERIOR	M2	12,00
1.46	PISO MASILLADO	M2	39,35
1.47	CERAMICA 20x20 MESON Y PARED H=0,40m, BAÑO, XXXX XXXX, PARED DUCHA h=1,80m PARED LAVAMANOS E INODORO h=0.4m	M2	8,30
Subtotal		12.233,35
Nro. DE VIVIENDAS		12
TOTAL		146.800,20

CANTIDADES DE OBRAS CIVILES PARA VIVIENDA PALAFÍTICA: PAREADAS

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	PRELIMINARES
1.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	82,60
1.2	EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS	M3	15,67
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	16,28
1.4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO f´c=180kg/cm2	M3	2,87

	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
1.5	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO	M3	0,65
1.6	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTOS	M3	2,07
1.7	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 CADENAS	M3	1,44
1.8	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 COLUMNAS	M3	3,64
1.9	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA LOSA Y VIGAS INCLUYE ALIVIANAMIENTOS DE BLOQUE	M3	8,90
1.10	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA RIOSTRAS	M3	0,75
1.11	HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA DINTELES INCLUYE ENCOFRADO	M3	0,10
1.12	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA BORDILLO DE DUCHA	M	2,60
1.13	XXXXX XX XXXXXXXX 8 -12 mm. ALAMBRE GALVANIZADO # 18 . EQUIPO: CIZALLA	KG	1506,82

	MAMPOSTERÍA
1.14	MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e = 15 cm. MORTERO 1:6, e = 2.5 cm, H=2.3	M2	169,95
1.15	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR - EXTERIOR	M2	53.08
1.16	ENLUCIDO FILO	ML	72,75
1.17	MESON DE COCINA INCLUYE PATAS, LOSA, ENLUCIDO Y LAVAPLATOS	ML	3,80

	CARPINTERIA - PVC
1.18	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO INCLUYE MALLA ANTIMOSQUITO	M2	13,22
1.19	PUERTA DE LAUREL DE 0.90x2.00 CON CERRADURA ECONOMICA	U	2,00
1.20	PUERTA DE LAUREL DE 0.80x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	4,00
1.21	PUERTA DE LAUREL DE 0.70x2.00 CON CHAPA ECONOMICA	U	2,00
1.22	ESCALERA DE HORMIGON ARMADO	M3	2,82
1.23	PASAMANO DE GRADA H.G 2"	M	11.60

	CUBIERTA
1.24	VIGAS METÁLICAS TIPO "G" 603010*2 mm.	Kg	218,50
1.25	KIT DE CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	M2	102,48
1.26	CUMBRERO PARA CUBIERTA TIPO TEJA METALICA PREPINTADO+ROCIADO DE POLIURETANO	ML	12,40
1.27	REMATE XX XXXXXXX A CUBIERTA	ML	19,70
1.28	CANAL DE TOOL GALVANIZADO	ML	24.80
1.29	BAJANTE DE PVC ɸ 110 mm. INCLUYE UNIÓN Y CODO	ML	24.00

	PIEZAS SANITARIAS
1.30	INODORO ECONÓMICO BLANCO	U	2,00
1.31	LAVAMANOS ECONOMICO BLANCO	U	2,00
1.32	DUCHA ECONÓMICA	U	2,00

	INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE
1.33	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE 1/2" INCLUYE LLAVE DE CONTROL	PTO	8,00
1.34	TUBERIA DE AGUA FRÍA 1/2"	ML	40,00
1.35	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 2"	PTO	10,00
1.36	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 2"	ML	40,00
1.37	PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 4"	PTO	2,00
1.38	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS DE 4"	ML	40,00
1.39	INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE REJILLA DE PISO 2"	U	6,00
1.40	CAJA DE REGISTRO DE 60x60 CON TAPA SIN MARCO METÁLICO	U	4,00

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.41	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN.	PTO	16,00
1.42	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 110V	PTO	16,00
1.43	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTE 220V.	PTO	2,00
1.44	TABLERO DE CONTROL 4 PUNTOS (4 POLOS)	U	2,00

	ACABADOS
1.45	PINTURA EXTERIOR	M2	23,50
1.46	PISO MASILLADO	M2	77,30
1.47	CERAMICA 20x20 MESON Y PARED H=0,40m, BAÑO, XXXX XXXX, PARED DUCHA h=1,80m PARED LAVAMANOS E INODORO h=0.4m	M2	16,60
Subtotal		22.408,694
NRO. DE VIVIENDAS PAREADAS		49
TOTAL		1’098.026,01

2.2.2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.
2.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	26716,27
2.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	M3	2907,66
2.3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	M2	7386,29
2.4	BASE CLASE 2 (INCL. TRANSPORTE )	M3	1296,58
2.5	SUB - BASE CLASE 3 ( INCL. TRANSPORTE )	M3	2917,21
2.6	ACERAS	M2	2224,75
2.7	BORDILLOS	M	1453,11
2.8	VIAS VEHICULARES ( ASFALTADO )	M2	3096,60
2.9	ADOQUIN DE CEMENTO	M2	550,00
2.10	DESALOJO DE MATERIAL (DISTANCIA LIBRE 2 Km)	M3	2907,66

2.11	AREAS VERDES/JARDINERIA	M2	2000,00
2.12	ESPACIO PUBLICO / CANCHA DE USO MÚLTIPLE	M2	840,00
2.13	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN	U	1,00

SUBTOTAL 224.643,21

2.2.3. SISTEMA HIDROSANITARIO

3	SISTEMA: AGUA POTABLE
ITEM	X X X X X X X X X X X	XXXXXX	XXXX.	PRECIO UNITARIO	COSTO
3.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	KM	0.73
3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	582.71
3.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJAS	M3	786.66
3.4	RELLENO COMPACTADO	M3	624.36
3.5	DESALOJO MATERIAL SOBRANTE	M3	3.63
3.6	CAMA DE ARENA	M3	158.67
3.7	XXXX XX XXXXX 0"	U	1.00
3.8	ANCLAJES DE H.S. fïc=180 Kg/cm2	M3	1.95
3.9	SUM.INST. ACCESORIOS RED PVC A.P.	GLB	1.00
3.10	SUM.INST.PRUEBA TUB.PRESION U/Z 0,80MPa D=63mm	M	309.51
3.11	SUM.INST.PRUEBA TUB.PRESION U/Z 0,80MPa D=90mm	M	418.88
3.12	SUM.INST. VALV. SECCIONADORAS RED A.P. D=90mm	GLB	1.00
3.13	SUM.INST. CAJA DE VALVULAS	GLB	1.00
B	CONEXIONES DOMICILIARIAS
3.14	EXCAVACION DE ZANJA	M3	129.80
3.15	SUM.INST.CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE INCLUYE MEDIDOR	U	110.00
3.16	RELLENO COMPACTADO	M3	97.35
C	TOMA DE AGUA RED PRINCIPAL
3.17	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	0.60
3.18	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	0.85
3.19	EXCAVACION MANUAL	M3	0.60
3.20	ACCESORIOS Captación	U	1.00
	SUBTOTAL			33.047,19

4 ALCANTARILLADO PLUVIAL
ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
4.1	REPLANTEO Y NIVELACION	KM	0.34
4.2	EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS	M3	428.65
4.3	CAMA DE ARENA	M2	26.90
4.4	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	202.78
4.5	DESALOJO MATERIAL	M3	24.52
4.6	RELLENO COMPACTADO	M3	377.23
4.7	SUM.INST.PRUEBA TUB.PVC D=400mm	M	103.58
4.8	SUM.INST.PRUEBA TUB.PVC D=250mm	M	234.38

4.9	POZO DE REVISIãN BAJOS (0.8 - 2.0 m)	U	9.00
4.10	CANALETAS DE RECOLECCION VIAS (H.S. F`c=210Kg/cm2)	ML	590.98
SUMIDEROS DOBLES A.LL. N°34 UNIDADES
4.11	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	20.44
4.12	EXCAVACION	M3	164.79
4.13	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	79.88
4.14	DESALOJO DE MATERIAL	M3	7.84
4.15	RELLENO COMPACTADO	M3	144.97
4.16	CAMA DE ARENA	M3	11.98
4.17	SUM.INST.PRUEBA TUB.PVC D=250mm	M	159.75
4.18	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	163.20
4.19	HORMIGON SIMPLE f`c=210 Kg/cm2	M3	16.32
4.20	REJILLA 0.55x0.45m	U	68.00
SUBTOTAL			66.660.06

5	SISTEMA AGUAS SERVIDAS
ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
5.1	REPLANTEO Y NIVELACION	Km	1.03
5.2	EXCAVACION MANUAL ZANJAS	M3	764.94
5.3	RELLENO COMPACTAD	M3	673.57
5.4	DESALOJO DE TIERRA	M3	25.34
5.5	SUM.INST.TUBERIA 200 mm (0.8 - 2.0 m) PVC	M	400.94
5.6	SUM.INST.TUBERIA 160 mm PVC	M	633.93
5.7	PRUEBA DE TUBERIA	M	1,034.87
5.8	CAMA DE ARENA	M3	66.02
5.9	POZOS DE REVISION BAJOS (0.8 - 2.0 m)	U	7.00
5.10	CAJA DE REVISIÓN	U	76.00

SUBTOTAL $ 44.512,34

TOTAL PROYECTO HIDROSANITARIO: $ 144.219,59

6.- MEDIO AMBIENTE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.1	MEDIO AMBIENTE
6.2	CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO	U	6.00
6.3	CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO	U	6.00
6.4	VOLANTES INFORMATIVAS	U	1,200.00
6.5	AGUA PARA CONTROL DEL POLVO	M3	500.00
6.6	TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA BASURA	U	5.00
6.7	REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	U	3.00
6.8	ALQUILER DE BATERÍA SANITARIA/SERVICIO PÚBLICO (5 BATERÍAS X MES)	MES	6.00

SUBTOTAL: $ 6.000,00

2.2.4. SISTEMA REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
7.1	TRANSFORMADOR TIPO PADMOUNTED MONOFÁSICO 50 KVA	U	3,00
7.2	DERIVACIÓN DE AÉREA A SUBTERRÁNEA	U	1,00
7.3	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN Y CÁMARAS, ETC	M3	650,00
7.4	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CANALIZACIÓN	M3	620,00
7.5	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO DE TUBERÍAS, CÁMARAS ,ETC	M3	460,00
7.6	POSTES DE 10M H.A. 500 KG SECCIÓN CIRCULAR	U	24,00
7.7	CORRIDA Y TENDIDA CONDUCTOR AISLADO UNIPOLAR 15 KV # 2AWG	M	560,00
7.8	CORRIDA Y TENDIDA CONDUCTOR TIPO TTU # 2 AWG	M	890,00
7.9	CORRIDA Y TENDIDA CONDUCTOR TIPO TTU # 6 AWG	M	823,00
7.10	LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO POTENCIA 100W NA	U	26,00
7.11	INSTALACIÓN A PUESTA TIERRA DE TRANSFORMADOR	U	3,00
7.12	INSTALACIÓN A PUESTA TIERRA=90MM	U	51,00
7.13	CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO	U	3,00
7.14	M/X XXXX DE REVISIÓN 80 X 60 X 80 CM.	U	12,00
7.15	M/X XXXX DE REVISIÓN 80 X 80 X 100 CM.	U	15,00
7.16	M/X XXXX DE REVISIÓN 100 X 80 X 100 CM	U	23,00
7.17	M/X XXXX DE REVISIÓN 120 X 100 X 120 CM.	U	16,00
7.18	M/0 BASE HORMIGÓN (TRANSFORMADOR)	U	3,00
7.19	M/0 BASE HORMIGÓN (TABLERO DISTRIBUCIÓN)	U	3,00
7.20	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	U	3,00
7.21	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN Y ANTI HURTO	U	40,00
7.22	ENERGIZACION Y PRUEBAS (CNEL ESMERALDAS)	U	1.00
	TOTAL SISTEMA ELECTRICO			256.098,53

TOTAL GENERAL REFERENCIAL USD 1’875.787,54

1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: ................................................ Unidad ..........

Detalle:……….....................................

EQUIPOS
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R

SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R

SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo
			A	B	C=A*B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripción		Unidad	Cantidad	Tarifa	Costo
			A	B	C=A*B

SUBTOTAL P
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
		INDIRECTOS %
		UTILIDAD %
		COSTO TOTAL DEL RUBRO
		VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Tiempo en (semanas, meses)
Rubro	Cantidad	Precio unitario	Precio total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12








Inversión mensual
Avance parcial en %
Inversión acumulada
Avance acumulado en %

1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante	Objeto del contrato	Valor del Contrato	Plazo contractual	Fechas de ejecución	Observaciones
Contratante	Objeto del contrato	Valor del Contrato	Plazo contractual	Inicio	Observaciones	Terminación
A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva
1
2
3
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado
1
2
3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre	Nacionalidad	Título	Fecha grado	Cargo a ocupar	Participación	Experiencia en obras similares	Observaciones

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:

 Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice.

 Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)	Fecha de fabricación	Ubicación actual	Propietario actual	Matrícula No. **	Observaciones

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo xxxxxxxx.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del

1.1 al 1.11 requiere una sola firma.

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 2.2 de este formulario.

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

1. Nombres completos:

2. Lugar y fecha de nacimiento:

3. Nacionalidad:

4. Título profesional:

5. Fecha de graduación:

6. Título IV nivel:

7. Fecha de obtención:

6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:
Contratante:
Proyecto:
Monto del proyecto:
Papel desempeñado:
Tiempo de participación:
Actividades relevantes:

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ,

debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por

…………… …………., todos debidamente registrados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2

RUC No. RUC No.

Promitente Consorciado (n)

RUC No.

SECCIÓN IV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN

Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de

……………………, de profesión .............................., con número de RUC , me comprometo a

prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes que represento no tiene relación de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente y que me encuentro domiciliado en la localidad (es) donde se ejecutará el proyecto.

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios, de la oferta presentada.

Número de rubro	Denominación del rubro	Valor ($)	% respecto al monto contractual



SUMA TOTAL

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

Document Metadata

Table of Contents

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

Document Metadata