PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Organismo Contratante | Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires |
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
TIPO: – OBRA PÚBLICA MENOR | Nº: 02 / 2016 | EJERCICIO: 2016 |
CLASE: Sin clase. | ||
MODALIDAD: Sin modalidad. | ||
EXP-UBA: 37340-2016 | ||
RUBRO COMERCIAL: 6. OBRAS CIVILES | ||
OBJETO DE LA CONTRATACION: Trabajos de reemplazo de carpintería metálica existente en Lab. de Métodos Numéricos Aplicados, en el 2º piso del Lab. de Materiales y Estructuras (L.A.M.E.) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. | ||
COSTO XXX XXXXXX: Sin costo. | ||
MEDIOS DE PRESENTACION DE OFERTAS: VENCIMIENTO En sobre cerrado, en: Dirección Compras y Contrataciones. 02-11-16 Xx. Xxxxx Xxxxx Xx 000, XX, X.X.X.X. (1063), Tel.: (000) 0000-0000. 14:00 HS. | ||
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (cuarenta y cinco) días hábiles desde la firma del contrato de Obra Pública. | ||
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Xx. Xxx Xxxxx 0000 C.A.B.A, Facultad de Ingeniería. U.B.A. | ||
VISITA TÉCNICA DE ESPACIOS OBLIGATORIA: SI. LA VISITA TÉCNICA DE OBRA ES OBLIGATORIA Y DEBERA COORDINARSE CON EL LAB DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS HASTA 72HS. DE ANTICIPACIÓN AL ACTO DE APERTURA. Tel.: (000) 0 000-0000 /3010. Cel: 00-0000-0000. La Facultad extenderá una Constancia de Visita Técnica la que deberá ser adjuntada a la oferta. La ausencia de esta Constancia de Visita es causal de inadmisibilidad de la oferta. | ||
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: $---- Plan Anual de Compras y Contrataciones para el xxxxxxx 0000: INCLUIDO. | ||
ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
1. GENERALIDADES
1.1. OBJETO XXX XXXXXX
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto complementar los lineamientos y pautas establecidas en las cláusulas generales y particulares para la obra: Cambio de carpintería metálica en el Laboratorio de Materiales y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
TRABAJOS A REALIZAR:
a) Retiro de las persianas interiores.
b) Retiro de las ventanas metálicas actuales
c) Limpieza de carpintería y pintura con convertidor de oxido en toda la estructura que queda, inclusive las banderolas superiores con dos manos de color a definir según muestra.
d) Provisión y colocación de ventanas corredizas dobles y dos paños fijos (en total 6 paños actuales). Las ventanas y paños serán de aluminio línea Xxxxxxx de 15mm de espesor, con su vidrio tipo vasa de 3+3 laminado.
Medidas aprox. (a verificar en obra):
6 módulos de 1,22m x 0,80m (ventanas) 6 módulos de 0,50 x 0,80m (banderolas)
La colocación de las carpinterías será de acuerdo al esquema adjunto: corredizas de dos hojas en los extremos y fijas las del centro
Para realizar el trabajo resulta indispensable el armado de andamios, puede ser movible de un solo cuerpo de ancho por la altura necesaria.
e) Xxxxxxx contraviento y lluvia de la carpintería nueva a la estructura (con silicona transparente). Se deberá garantizar dicho sellado.
f) Recolocación de las persianas indicadas en el punto a)
g) Limpieza de los vidrios de la carpintería de de aluminio, retiro de la carpintería sobrante para llevarlas a la planta baja del Laboratorio.
h) Limpieza general.
A los efectos de unificar la vista del frente, toda la carpintería nueva debe ser igual al local contiguo, denominado aula 5 (se adjunta foto).
A tal efecto el oferente deberá concurrir al lugar solicitando un turno a
Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tel: 0000-0000 o 0000-0000
Cel: 00-0000-0000
Quien evacuará cualquier consulta y le entregará un certificado de visita al lugar.
Es condición indispensable para considerar válida la oferta que sea acompañada del certificado de visita.
Plazo de entrega/ejecución: 45 días corridos
5-Desarme de pantalla de protección:
Actualmente para evitar daños a terceros sobre la vía pública debido a posibles desprendimientos xx xxxxxxx, se colocó una pantalla de protección, la cual se tendrá que desarmar desde la calle Azcuénaga, una vez terminado.
Los componentes estructurales de dicha defensa como caños, parantes y fenólicos deberán quedar en poder de la Facultad y se acopiarán donde la Dirección de Obra lo disponga, dentro de la misma facultad.
VARIOS:
-Cercado de sector de trabajo
-Armado de andamios móviles ó fijos para realizar los trabajos.
-Limpieza de obra, retiro de escombros y sobrantes.
1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de refacción consisten en:
Cambio de carpintería metálica en el Lab. de Materiales y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El cambio es necesario por el estado de corrosión de la carpintería metálica, el cual provoca rotura xx xxxxxxx, filtraciones de agua y riesgo para los peatones que circulan por la calle Azcuénaga.
El Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que no esté indicado taxativamente en la documentación y resulte necesaria para la correcta ejecución y/o terminación de los trabajos.
1.3. LISTADO DE NORMAS, LEYES Y RESOLUCIONES
Sin perjuicio de lo enumerado en la documentación, se deberá cumplir con el siguiente listado de Normas, Leyes y Decretos:
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios. Las Leyes de Accidentes de trabajo Nº 24028. La Ley de X.X.X. X 00000 y sus decretos reglamentarios. Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064/47, supletoriamente el Título I del DTO. DEL. Nº 1023/01.
- RES. (CS) 1861/10, que aprueba en su ANEXO V el pliego general de bases y condiciones de obra pública en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, RES. (R) Nº 2171/12 y RES. (CS) Nº 24/13 sobre actualización de montos, encuadres y competencias en los procedimientos de contratación de obra pública para la Universidad de Buenos Aires
- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 (Decreto Reglamentario N° 911/96 y resoluciones correspondientes).
- Sistemas xx Xxxxxx y Señalamiento en la vía pública (Ordenanzas Nº 32.999 (B.M. Nº 13.522) y 34.246 (B.M. Nº 15.791).
- Ley de accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dec. Reg. Nº 170/96 y 334/96).
- Convención Colectiva de Trabajo UOCRA.
- Ruina de obra, daños a vecinos y recepción de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647 bis Cód. Civil).
- Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina
- Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires
- Res. (CS) Nº 1861/10, Pliego General de Bases y Condiciones para Obra Pública de la Universidad de Buenos Aires.
1.4. SEGUROS (Punto 7.22 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones):
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida responsabilidad civil.
Para todo ello rigen:
- La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios
- Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028
- La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.
La contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes.
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Accidente de Trabajo: El adjudicatario asume toda responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires y/o Facultad de Ingeniería. Correspondiendo acreditar dicho contrato de seguro de Riesgo de Trabajo (ART) vigente debiendo presentar antes de hacerse cargo del servicio Certificado de Cobertura con Cláusula de no repetición a favor de la Universidad de Buenos Aires con nómina del personal afectado al servicio consignándose Apellido, Nombre, Documento Nacional de Identidad y Domicilio. El referido seguro deberá ser contratado por un monto suficiente para proteger a esta Facultad de Ingeniería y/o Universidad de Buenos Aires, de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación x xxx en vigencia.
Responsabilidad Civil: El adjudicatario deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contractual o extracontractual por daños a terceros, que cubra todos los riesgos respecto de personas y/o cosas que se produzcan en cualquier momento y por cualquier causa relacionada con el objeto contractual y/o a consecuencia de la presentación del servicio contratado. Asimismo, deberá considerarse en la póliza que los alumnos, el personal no docente y docente de esta Facultad sea considerado como tercero y que también deberá consignarse expresamente en una Cláusula Adicional que en caso de Siniestro la Facultad de Ingeniería y/o la Universidad de Buenos Aires deberá ser considerada como Coasegurada. Se deberá contratar por un monto de $ 100.000,00 sin franquicia y/o descubierto y el adjudicatario acreditara su contratación antes del inicio de la prestación.
Seguro de Vida Obligatorio: El Adjudicatario deberá presentar contrato de seguro y certificado de cobertura original vigente con nomina de quienes efectúen la prestación
1.5. Orden de Prelación de los documentos contractuales:
Para la interpretación de los documentos contractuales se respetará el siguiente orden de prelación:
1. El contrato
2. El pliego de especificaciones técnicas particulares y circulares aclaratorias
3. El pliego de especificaciones técnicas generales y circulares aclaratorias
4. Los Planos de detalle
5. Los Planos generales y planillas de cómputo de la obra
6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias
7. El presente pliego de bases y condiciones
ARTICULO 2. Sistema de ejecución de obra:
La presente obra se contratará mediante el sistema de ejecución por ajuste alzado, es decir, el oferente cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra o parte de la obra, sin perjuicio de lo cual deberá presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotización que se corresponda con los rubros, ítem o sub-item del presupuesto oficial que aprobó la Facultad de Ingeniería. Mediante este sistema, el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. Mediante este sistema de ejecución se entiende que el monto del contrato cotizado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el presupuesto oficial o en la planilla de cotización fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funciones de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados por el Oferente.
ARTÍCULO 3. Obtención de pliegos:
1. Los interesados en participar del presente procedimiento de selección podrán obtener Pliego General, el Pliego Particular de Bases y Condiciones, las Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas Anexas en el sitio de Internet de la Facultad de Ingeniería: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx – Compras; ó
2. Retirarlo del Organismo en forma personal de la Dirección de Compras, y Contrataciones sita en Xx. Xxxxx Xxxxx Xx 000, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, de Lunes a Viernes de 11 a 17HS.
3.1. Comunicaciones, consultas, aclaraciones y circulares previas al acto de apertura de ofertas
Las consultas y aclaraciones al pliego se realizarán POR ESCRITO y serán recibidas únicamente por E-MAIL a la dirección de correo electrónico oficial xxxxxxx@xx.xxx.xx. No se recibirán consultas telefónicas o fuera de plazo. Las consultas deberán ser efectuadas 5 (CINCO) horas antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo. El Organismo se expedirá y comunicará su respuesta a todos los invitados en no menos de 2 (DOS) días hábiles administrativas de antelación al acto de apertura de las ofertas. La Circular emitida por el Organismo Contratante formará parte integrante xxx xxxxxx particular. La Circular será publicada en el sitio Web de la Facultad de Ingeniería junto al Pliego Particular. El Organismo, de oficio, podrá expedirse mediante circulares aclaratorias cuando lo considere adecuado para un mejor desarrollo del procedimiento de selección, siempre que ello no implique una modificación de su objeto.
ARTÍCULO 4. Requisitos para la presentación de ofertas:
Los interesados en cotizar deberán estar habilitados para contratar con el Administración Pública Nacional y sus entes descentralizados, no encontrándose incursos en los siguientes supuestos:
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del DTO. 1023/01 (las personas físicas o jurídicas que estuvieren sancionadas por la ONC con suspensión o inhabilitación).
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
g) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuviesen una participación suficiente para formar la voluntad social.
h) Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan en tal condición y los concursados, salvo que posean autorización del juez del concurso.
i) Toda persona a la que, dentro del término de los 3 (tres) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiere rescindido un contrato por su culpa con la UBA o con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
j) Los inhabilitados por regímenes especiales.
ARTÍCULO 5. Documentación a presentar: si UD. Se encuentra ADMITIDO en el Registro de Proveedores de la Facultad de Ingeniería deberá presentar su oferta firmada y aclarada, el Certificado de Admisión al Registro con más toda otra DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN ESPECÍFICA QUE SEA REQUERIDA EN EL PRESENTE. En caso
de NO ENCONTRARSE ADMITIDO en el registro local, UD. deberá presentar:
a) carta de presentación de acuerdo al ANEXO que obra en el presente.
b) oferta económica análisis de precios según ANEXO, firmada y aclarada en todas sus hojas por oferente o representante legal con capacidad para obligar a la presentante (ANEXO OFERTA ECONÓMICA).
c) plan de Trabajos y curva de inversión.
d) folletos comerciales de los equipos a aportar firmados (en caso de considerarlo necesario el oferente).
c) declaración jurada del oferente de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional y sus dependencias descentralizadas, y de no mantener juicios con el Estado o sus entes descentralizados. En caso de poseerlo deberán indicarse: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría, entidad demandada y estado de la causa (según ANEXO A);
d) declaración jurada societaria/personas físicas completada en todos sus campos (según XXXXX X);
e) declaración jurada de cumplimiento de cargas sociales y tributarias (ANEXO C);
g) constancia vigente de inscripción en la Administración Federal de de Ingresos Públicos (AFIP);
h) muestras, en caso de corresponder (ver cláusula específica de MUESTRAS);
i) garantía de mantenimiento de oferta que cumpla con los requisitos del presente pliego (en caso de corresponder por el monto de la oferta y según el capítulo de GARANTÍAS).
j) listado de principales clientes correspondientes al sector público y al sector privado de los últimos 3 (tres) años, contemplando razón social y facturación, según ANEXO.
k) para el caso de personas jurídicas, estatuto constitutivo y sus modificaciones con las correspondientes inscripciones registrales, y último acta de asamblea de designación de autoridades. Para el caso de personas jurídicas en formación: copia del estatuto constitutivo, número de expediente y constancia de solicitud de inscripción ante el registro pertinente. Para el caso de sociedades de hecho, DNI (1ra. y 2da. hoja y cambios de domicilio) y Currículum Vitae de las personas físicas que la constituyen y declaración de solidaridad de sus integrantes. Para el caso de personas físicas, DNI (1ra. y 2da. hoja y cambios de domicilio) y Currículum Vitae. Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas y Agrupaciones de Colaboración Empresaria: identificación de las personas integrantes de la forma asociativa, declaración de solidaridad de sus integrantes para todas las obligaciones emergentes del procedimiento de contratación, adjudicación y ejecución contractual. En caso de que dos o más empresas asociadas presenten una propuesta, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), regidas por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización de la Facultad de Ingeniería. La UTE deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
l) Sólo si la propuesta superase los $50.000, Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP.
m) Denuncia de correo electrónico en el que se considerarán notificadas todas las comunicaciones y notificaciones realizadas en el marco de la presente contratación.
Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y Nº del procedimiento, y la fecha y la hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta.
n) Carta de presentación de acuerdo con el modelo que se agrega como ANEXO.
ñ) Garantía de mantenimiento de oferta del 1% del monto de la oferta, según cláusula de detalle de modo de presentación de garantías del proceso.
o) Constitución de domicilio según el ANEXO que se agrega al presente.
p) Declaración de aceptación de jurisdicción aplicable según el ANEXO que se agrega al presente.
q) Certificado de visita de obra otorgado por funcionario de la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento.
r) Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP.
s) No se requiere la presentación de declaración de mantenimiento de oferta, toda vez que con la presentación de la misma se considera aceptado y consentido.
t) No se requiere la presentación de estados contables ni situación de estado patrimonial.
u) Designación de profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho profesional.
v) Declaración jurada de la nómina de las obras realizadas por el proponente en los últimos cinco años.
w) Declaración jurada con las obras en ejecución, incluyendo completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras confórmeme ANEXO xx xxxxxx general.
x) Listado de equipos: se indicará las máquinas y equipos que se afectarán a la obra de acuerdo con el modelo del ANEXO que se agrega al presente.
y) Todo otro documento/requisito especial que indique el pliego de bases y condiciones particulares (ej.: constancia de visita técnica obligatoria de espacios).
z) Constancia de Visita Técnica de Obra.
a’) Libre deuda previsional expedido por la AFIP (en los casos que correspondan). b’) planillas ANEXAS al presente pliego de bases y condiciones.
c’) no será necesaria la presentación del Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas por ser la presente una obra menor.
d) no será necesaria la presentación de las copias tanto xxx Xxxxxx General como la xxx Xxxxxx Particular.
ARTÍCULO 6. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra: ver cláusula 4.10 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 7. Gravámenes: ver cláusula 4.13 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones. ARTÍCULO 8. Forma de cotizar:
a.- En idioma nacional.
b.-En original y copia de la oferta económica. El original constituirá el fiel de la oferta y deberá estar firmado en todas sus fojas.
c.-Se cotizará el valor unitario, el subtotal por renglón y el total final, indicando en los dos primeros casos los renglones cotizados y la unidad de medida. Describiendo el bien / servicio cotizado evitando utilizar códigos comerciales internos.
d.-Se admitirán hasta dos ofertas alternativas/ variantes a la oferta base por cada renglón.
e.-En sobre cerrado conteniendo la oferta y la documentación complementaria indicada en el presente. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados e identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y razón social del oferente.
f.-La cotización deberá realizarse en PESOS, IVA INCLUIDO, y como máximo se podrá colocar dos decimales (Ej.: $2,88). Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, serán considerados solamente los dos primeros dígitos, sin redondeo. En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, gastos indirectos, gastos generales, y todo otro gasto o impuesto que resulte de las condiciones que se establecen en la documentación del llamado y que puedan incidir en el valor final de los efectos. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Facultad de Ingeniería, será considerada como “Consumidor Final”.
g.-Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado de que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidas las prestaciones y servicios adicionales que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque los mismos no estén explicitados en la oferta.
ARTÍCULO 9. Presentación de las ofertas:
a.- Las ofertas podrán presentarse hasta el segundo inmediato anterior al fijado para la apertura de ofertas.
b.- La fecha podrá constatarse en el sitio Web oficial de la Facultad de Ingeniería (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx), donde figuran la fecha y la hora de cierre.
c.- A los efectos de la presentación de la oferta, el horario para la misma se regirá por el que figura en la Dirección de Xxxxxxx, Suministros y Xxxxxxxxx, el cual se encuentra sincronizado con la hora oficial.
ARTÍCULO 10. Ofertas tardías: Toda oferta presentada fuera de término será rechazada sin más trámite.
ARTÍCULO 11. Plazo de mantenimiento de las ofertas: Las ofertas tendrán validez por 30 días hábiles a computarse desde la fecha de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 días hábiles administrativos al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.
ARTÍCULO 12. Evaluación de las ofertas: ver Cláusula 5.1 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 13. Garantías:
a. De mantenimiento de oferta. Si la oferta superase los $ 50.000, se requerirá que los oferentes presenten una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 1% del monto de la oferta. En caso de presentar ofertas alternativas, el monto equivaldrá al 1% de la oferta de mayor valor.
b. De cumplimiento de contrato. Se requerirá que el/los adjudicatario/s integre/n una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto del mismo, según lo habilitado en el Dto. N° 1023/01 que automáticamente deberá integrarse en la Dirección de Compras, y Contrataciones dentro de los 8 (OCHO) días de notificada la orden de provisión, bajo apercibimiento de rescisión contractual.
c. Contragarantía. Por el 100% del anticipo financiero, dentro de los 7 (siete) días de notificada el contrato.
d. Fondo de Reparos. No será requerido en la presente contratación.
13.1. Forma de presentación de las garantías: Las garantías se constituirán en la misma moneda de la oferta, mediante una o una combinación de las siguientes formas:
1) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
2) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
3) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del
2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
4) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán establecer los requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
5) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.
6) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA NO SUPERE LOS PESOS $100.000 (PESOS CIEN MIL CON 00/100), en cumplimiento de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064/74. (Los pagarés deberán ser extendidos a la vista - Sin enmiendas/errores - Sin fecha de vencimiento - Con beneficiario correcto - Con fecha de la emisión - Con aclaración de firma - Con datos del librador - Con lugar de pago).
La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario.
ARTÍCULO 14. Causas de inadmisibilidad y desestimación de ofertas: Serán causales de inadmisibilidad de la oferta:
a) que estuviere escrita con lápiz; o
b) que careciera de la garantía exigida o no se presentaren las muestras que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicare; o
c) que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la Administración Pública Nacional o sus entes descentralizados; o
d) que contuviere condicionamientos al pliego; o
e) que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas; o
f) que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación; o
g) que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en el presente pliego ej.: que no presentare la visita técnica de espacios).
Los errores intrascendentes de forma no serán causal de inadmisibilidad de las ofertas. En el Dictamen de Evaluación de Ofertas, la Comisión fundamentará debidamente las razones que provocaron la declaración de inadmisibilidad de las ofertas.
ARTÍCULO 15. Vista del expediente: Toda persona que acredite algún interés podrá en cualquier momento, tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, desde el acto de apertura de ofertas hasta la finalización del contrato, excepto durante la etapa de evaluación de las ofertas. Los originales serán exhibidos durante 2 (dos) días hábiles desde el día hábil inmediato al del acto de apertura, pudiendo los oferentes, a su xxxxx, extraer copias de las mismas. También podrán formular observaciones por escrito las que deberán ser presentadas dentro de los 2 (dos) días siguientes de finalizado el período de vistas. Estas observaciones serán consideradas por la Comisión Evaluadora al emitir su dictamen de evaluación de ofertas.
ARTÍCULO 16. Metodología de Evaluación de las ofertas: La capacidad técnico-financiera de los oferentes será evaluada de acuerdo con la metodología de evaluación que se fije en el presente pliego. En caso de silencio, se tomarán en cuenta los parámetros del Punto 5.4 a 5.7 inclusive xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 17. Dictamen de Evaluación de Ofertas: Luego del acto de apertura, y analizadas las oferta, la Dirección de Compras y Contrataciones enviará por correo electrónico oficial el dictamen de evaluación de ofertas el que analizará las mismas por renglón (en este caso, renglón único), y que se girará por 3 (tres) días, pudiendo ser impugnado por el oferente o por su representante legal que acredite tener facultades vigentes para vincular a aquél, a partir del día hábil siguiente al de envío del mismo a los domicilios de correo electrónico denunciados por los oferentes al momento de cotizar. Las impugnaciones deberán ser presentadas por escrito en la Dirección de Compras, y Contrataciones, Xx. Xxxxx Xxxxx Xx 000, xx Xxxxx a Viernes, entre las 10 y las 17Hs. A los efectos de presentar una impugnación, el oferente deberá constituir una garantía equivalente al 1% del monto de la oferta, según el Punto 5.18 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTICULO 18. Subsanación de Errores/Defectos No Sustanciales: En cualquier momento del procedimiento de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaración, ampliación o información complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha información no modifique elementos esenciales de las ofertas.
La información solicitada deberá ser presentada en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta en caso de incumplimiento.
Estas solicitudes y la nueva información que presenten los Oferentes serán agregadas al expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga a la autoridad competente.
La Comisión Evaluadora recomendará la adjudicación a aquella oferta que se ajuste sustancialmente a las condiciones de la licitación y resulte evaluada como la más conveniente.
ARTÍCULO 19. Mejora de precios: En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial y la convocatoria no fuese con precio tope, el Licitante podrá dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas a todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
La convocatoria a presentar mejora de precios se notificará por medio fehaciente, fijándose en dicha notificación el día, la hora y el lugar de presentación de la misma. La mejora será presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la Comisión Evaluadora y la apertura de sobres se realizará en acto público. El silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerará como intención de mantener sus ofertas.
ARTÍCULO 20. Empate: Ver Punto 5.14 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones. ARTÍCULO 21. Rebalanceo: Ver Punto 5.15 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTICULO 22. Desestimación del llamado: La autoridad competente podrá dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del trámite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario, según el Punto 5.20 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 23. Adjudicación: Por renglón. Realizado lo anterior, se emitirá el acto de adjudicación de las ofertas, el cual será notificado a todos los oferentes. La adjudicación recibirá el tratamiento del Punto 6.1 a 6.3 inclusive xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 24. Requisitos a cumplirse antes de la firma del contrato: deberán cumplirse los requisitos indicados en el Punto 6.4 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 25. Garantía de cumplimiento de contrato: dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, el adjudicatario constituirá una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto contractual, en las formas establecidas en el Punto 4.1.1, con excepción del pagaré. Las pólizas deben ser emitidas por empresas aseguradoras aceptadas por la UBA.
ARTÍCULO 26. Firma del contrato – Plan de Trabajos: una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los 5 (cinco) días de notificado de su aprobación y previo a la firma del contrato que como ANEXO se adjunta al presente.
ARTÍCULO 27. Opciones a favor de la Administración: Las establecidas en el Artículo 12 b) del Dto. N° 1023/01.
a. La FIUBA se reserva la prerrogativa de interpretar unilateralmente el contrato;
b. La FIUBA se reserva la prerrogativa de aumentar o disminuir hasta un 20% el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados, y con la adecuación de los plazos respectivos;
c. La FIUBA se reserva el poder de control, inspección y dirección de la contratación;
d. La FIUBA se reserva la prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el contratista no lo hiciere dentro de los plazos razonables, pudiendo para ello disponer de los bienes y medios del co-contratante;
e. La FIUBA se reserva la potestad de aplicar las penalidades que exhibe el presente documento en la Cláusula denominada “Penalidades”;
f. La FIUBA podrá dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, o declararla fracasada por no considerar conveniente ninguna de las propuestas presentadas, sin que ello
acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.
ARTÍCULO 28. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.
Será causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trámite o de la rescisión de pleno derecho del contrato, cuando las personas físicas o jurídicas en su carácter de Oferentes, preadjudicatarios, adjudicatarios o contratistas han incurrido en prácticas corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuación:
a) Práctica corrupta, significa el ofrecimiento, suministros, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y
b) Práctica fraudulenta, significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en ejecución de un contrato de obra pública en perjuicio del licitante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la prestación de las ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales y no competitivos y privar al licitante de la competencia libre y abierta.
ARTÍCULO 29. CONSTITUCIÓN DE DOMICLIO. Deberá constituirse domicilio especial y correo electrónico oficial, según el ANEXO que se agrega al presente.
ARTÍCULO 30. Facturación y pago:
Sólo se aceptarán facturas “B” ó “C”. Las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP y serán presentadas en la oficina operativa de la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, sita en Xx. Xxxxx Xxxxx Xx 000 – Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, de Lunes a Viernes en el horario de 15 a 19HS (IVA exento).
Las facturas deberán reunir las siguientes características: a) N° de expediente; b) N° de orden de provisión; c) tipo y N° de procedimiento de selección; d) renglón/es adjudicado/s, y breve descripción; e) precio subtotal por renglón; f) precio total de la orden de provisión; g) deberá presentarse factura vigente; h) la razón social deberá coincidir con la de la orden de provisión.
El adjudicatario deberá proporcionar la información que establece la Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y sus normas modificatorias.
El pago de las facturas se efectuará en pesos ($), del siguiente modo:
a) mediante cheque oficial, 20% del monto de la oferta adjudicada en carácter de anticipo financiero, y dentro de los 7 (siete) días hábiles de firmado el contrato y contra presentación de contragarantía (según Punto
3.13 el Pliego General de Bases y Condiciones); y
b) saldo, mediante cheque oficial de pago en el día, dentro de los 7 (siete) días hábiles de emitida la recepción provisoria de los trabajos, y en caso de no mediar observaciones en la recepción provisoria.
ARTÍCULO 31. EJECUCIÓN DE LA OBRA – CONTROL DE LOS TRABAJOS – LIBROS DE OBRA – LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS – RECEPCIÓN DE OBRA – CAUSALES DE RESCISIÓN – APLICACIÓN DE MULTAS –
RECURSOS: Se regirán por el Pliego General de Bases y Condiciones (Puntos 7 a 16.13 inclusive).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. GENERALIDADES
1.1. OBJETO XXX XXXXXX
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto complementar los lineamientos y pautas establecidas en las cláusulas generales y particulares para la obra: CAMBIO DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE DEL LABORATORIO DE METODOS NUMERICOS APLICADOS EN LA INGENIERIA, ubicado en el 2º
piso del Lab. de Materiales y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de refacción consisten en: EL REMPLAZO DE LAS SEIS HOJAS METALICAS ACTUALES POR DOS CARPINTERIAS DE ALUMINIO CORREDIZAS DE DOS HOJAS. DEL LABORATORIO DE METODOS NUMERICOS APLICADOS EN LA INGENIERIA,
El Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que no esté indicado taxativamente en la documentación y resulte necesaria para la correcta ejecución y/o terminación de los trabajos.
1.3. RESPONSABILIDADES DE LOS OFERENTES Y/O CONTRATISTAS
Será responsabilidad del Oferente el haber estudiado todos y cada uno de los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación, bajo los supuestos de obra completa y adecuada a su fin.
El Oferente deberá contemplar e incluir en la Oferta aquellas tareas no descriptas en el presente pliego y que resultan necesarias para la ejecución y/o terminación de los trabajos; si las mismas no fueran advertidas al momento de la cotización, será responsabilidad del Contratista realizarlas a su costo.
El Contratista será responsable por las roturas, daños y/o perjuicios ocasionados en las instalaciones o partes del edificio que pudieran producirse como consecuencia de la ejecución de los trabajos, debiendo reconstruir los elementos afectados y reparar todos aquellos desperfectos a su exclusivo cargo.
1.4. REPRESENTANTE TECNICO
Las tareas estarán supervisadas y coordinadas por un Representante Técnico a designar por el Contratista con las aptitudes establecidas en las cláusulas generales.
El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer para su reemplazo de un profesional, con al menos la misma calificación, previa aceptación del Comitente.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar el inmediato reemplazo del Representante Técnico, cuando esta persona demuestre falta de idoneidad o negligencia en el desempeño de sus funciones.
1.5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
MATERIALES
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y serán mecánicamente resistentes. Todos los insumos incorporados y materiales utilizados serán de 1era calidad y de primer uso.
En los casos que se citen modelos o marcas comerciales, será al sólo efecto de fijar parámetros de calidad, normas de construcción, tipo, rendimientos, bondades o características requeridas.
MANO DE OBRA
El personal obrero y técnico que deba utilizarse para la ejecución de los trabajos será especialmente competente en cada una de las especialidades involucradas en esta obra, debiendo poseer la idoneidad y capacitación suficiente y necesaria para poder ejecutarlas con la calidad requerida en el presente pliego.
Cuando se observe falta de idoneidad o negligencia del personal en el desempeño de las tareas, el Comitente se reserva el derecho de desafectarlo de la obra a su exclusivo juicio.
La cantidad de operarios, en sus diferentes especialidades, será tal que permita cumplir en tiempo y forma con los plazos de obra establecido en la presente documentación.
EQUIPOS
El Contratista deberá confeccionar un listado de equipos y/o herramientas eléctricas a utilizar en la ejecución de los trabajos, indicando el número de serie de los mismos. El Comitente podrá verificar el estado de los mismos y rechazará aquellos que estén en mal estado o sean inadecuados para la correcta ejecución de las tareas.
1.6. CALIDAD DE LA OBRA
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada, tanto en conjunto como en detalle, de acuerdo a las reglas del arte y a los parámetros de calidad específicamente prescriptos. Para ello, la empresa Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.
1.7. MUESTRAS (EN SU CASO).
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte.
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.
1.8. AJUSTE DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES
Tratándose de una intervención en una construcción preexistente, consistiendo en una obra de remodelación y/o refacción, resulta importante indicar que el Contratista deberá adoptar todas las medidas y precauciones necesarias respecto a la materialización de las uniones o empalmes de las obras nuevas con las partes y/o estructuras existentes del edificio, poniendo especial cuidado en estos encuentros a fin de obtener un aceptable nivel de terminación.
1.9. PLANOS CONFORME A OBRA
Cuando concluyan los trabajos el Contratista deberá confeccionar y presentar al Comitente para su aprobación los planos conforme a obra respectivos. Una vez aprobada esta documentación, se deberá entregar un juego original en papel y firmado por un profesional, y el correspondiente soporte magnético confeccionado en Autocad en la versión que indique el Comitente.
Los planos conforme a obra, no reciben pago directo y el Contratista deberá tenerlos en cuenta en la cotización.
1.10. CARTEL DE OBRA
Se colocará un cartel de obra con las leyendas que oportunamente se indiquen. Las dimensiones serán de 1,5m x 2m. Tendrá fondo blanco y letras negras y estará iluminado con una lámpara de 200 watts. Su emplazamiento será dispuesto por la Inspección de Obra.
El cartel de obra no recibe pago directo y el Contratista deberá tenerlo en cuenta en la cotización.
2. TAREAS PRELIMINARES - ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS
2.1. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ
El Contratista solicitará al Comitente la posibilidad de suministro eléctrico y agua de construcción para la ejecución de las tareas.
Asimismo, correrá por cuenta de la contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas.
Si los trabajos se realizaran en horas nocturnas o en zonas sin iluminación natural, la contratista proveerá la iluminación que posibilite al personal el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos, la contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
2.2. OBRADOR
Comprende la instalación xxx xxxxxxx cuyo emplazamiento será dispuesto con acuerdo de la Inspección de Obra y autoridades del Edificio. La contratista será la única responsable por todos los elementos depositados en la obra.
Se determinará los sectores destinados al acopio de materiales y equipos, como así también se coordinará con el Comitente el uso de las instalaciones sanitarias y vestuario para el personal afectado a las obras.
El Contratista deberá realizar el traslado de aquellos muebles, equipos y/o elementos existentes en los locales a remodelar y/o refaccionar hacia los lugares que el Comitente indique. Estas tareas no recibirán pago directo y el Contratista deberá tenerla en cuenta en la cotización.
2.3. CIERRE DE SEGURIDAD
El Contratista limitará las áreas de trabajo, según resulte más conveniente, a fin de brindar seguridad de las personas y minimizar las alteraciones en el desarrollo normal de las actividades que se realizan en el edificio. Deberá realizar todas las protecciones necesarias, como así también el vallado y balizamiento necesario para delimitar las zonas de trabajo.
2.4. LIMPIEZA DE OBRA
Se deberá proceder a la limpieza periódica de la obra, eliminando restos de materiales que no deban ser utilizados, dejando la obra ordenada, limpia y libre de elementos que generen obstáculos en la circulación. La limpieza final deberá ser completa y profunda, dejando la obra lista para su uso.
El Contratista pondrá a disposición del Comitente aquellos materiales que resulten de extracciones, desmantelamiento o demoliciones, quién decidirá el destino de los mismos. Aquellos que el Comitente indique, serán retirados del lugar de los trabajos a exclusivo cargo del Contratista.
La limpieza de obra, tanto periódica como final, no recibe pago directo y el Contratista deberá tenerla en cuenta en la cotización
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.2 TAREAS A REALIZAR
Se deberán efectuar las siguientes tareas que comprenden las obras de la presente licitación y que deberán cotizarse de acuerdo a las planillas de precios unitarios y presupuesto en pliegos.
a- Retiro de las persianas interiores.
b- Retiro de las ventanas metálicas actuales.
c- Limpieza de carpintería y pintura con convertidor de óxido en toda la estructura que queda, inclusive las banderolas superiores con dos manos de color a definir.
d- Provisión y colocación de ventanas corredizas dobles y dos paños fijos (en total son 6 paños actuales). Las ventanas y paños serán de aluminio línea Xxxxxxx de 15mm. De espesor, con su vidrio tipo vasa de 3+3 laminado.
e- Sellado contra viento y lluvia de la carpintería nueva a la estructura. Se deberá garantizar dicho sellado. f- Recolocación de las persianas indicadas en el punto a).
g- Limpieza de los vidrios de la carpintería de aluminio, retiro de la carpintería sobrante para llevarlas a la planta baja del laboratorio.
h- Limpieza general.
A EFECTOS DE UNIFICAR LA VISTA DEL FRENTE, TODA LA CARPINTERÍA METALICA NUEVA DEBE SER IGUAL AL LOCAL CONTIGUO DENOMINADO “AULA 5”.
La unidad de este ítem es el global (gl.)
ANEXO – MODELO DE CONTRATO
Entre la FACULTAD DE INGENIERÍA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Xx. Xxxxx Xxxxx Xx 000, xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, en adelante denominada el "Comitente”, representada en este acto por …………………..………………….………… en su carácter de ………………………………., conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, por una parte; y ………………………………., con domicilio en
…………………………………………………………………., representada en este acto por
……………………………………, en carácter de apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en adelante el "Contrato", de acuerdo con las cláusulas que siguen:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecución, en tal carácter, de los trabajos de la CONTRATACIÓN DIRECTA – OBRA PÚBLICA Nº /16: “(Denominación de la objeto de la obra)”, en un todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentación Contractual y atento a las reglas del arte.
Los trabajos serán denominados en adelante y en conjunto como "La Obra". El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, enseres, equipos, supervisión y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentación contractual definida en la cláusula segunda del presente Contrato, para su entrega en condiciones de uso conforme a su fin.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
LA OBRA se ejecutará en un todo de acuerdo con la siguiente documentación, en adelante la "Documentación
Contractual", que debidamente suscripta por las partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en su totalidad:
1. Este Contrato
2. El acto administrativo de adjudicación RES. (D) N° de fecha …………………………………..…
3. Las Circulares emitidas por el Comitente en el orden inverso al que han sido emitidas.
4. El Pliego de Condiciones Particulares.
5. Los Planos y Planillas definidos en el PET
6. La Oferta del Contratista de fecha …………………………………….
Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí. En caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se tomará como orden de prelación el establecido precedentemente.
CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO
Conforme las condiciones establecidas en la documentación contractual, se fija como precio total del Contrato la suma de PESOS…………. ($… ).
Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfacción de FIUBA, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contratista en la documentación del Contrato.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuarán en la forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el presente Pliego de Condiciones Generales, en el artículo …… xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la Obra será de… Se establece
como fecha de inicio del plazo contractual la fecha que se establezca en el Acta de Inicio, la que se impartirá dentro de los 7 (siete) días hábiles de la firma de la presente Contrato. Dicha Acta formará parte integrante del Contrato.
Se establecen asimismo los siguientes plazos parciales: (a)……………………….
(b)……………………….
(c)……………………….
(d)……………………….
Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prórroga expresa y por escrito otorgada por FIUBA.
Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, FIUBA podrá aplicar al Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.
FIUBA podrá rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causales fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación contractual.
CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido sin la previa autorización por escrito de FIUBA. El Contratista no podrá subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que fuere expresamente autorizado por FIUBA.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA DE OBRA
Sin perjuicio de las garantías y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente Contrato y la documentación contractual, el Contratista será responsable y garantizará los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones xxx Xxxxxx de Condiciones Generales (ver Punto 14.2 xxx Xxxxxx General de Bases y Condiciones, 6 meses contados a partir del acta de recepción provisoria, siempre que ésta fuese aprobada por el Organismo sin observaciones).
CLÁUSULA OCTAVA: RETENCIÓN.
Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podrá, en ningún caso ejercer el derecho de retención total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede será exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescisión del Contrato FIUBA tendrá derecho a tomar posesión de la Obra en el estado en que se encuentre.
CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE
A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí.
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.
En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en Buenos Aires, a los días de de 2016.
CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL / CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL OFICIAL
Declaro a los efectos del presente procedimiento que constituyo domicilio especial en
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que el correo electrónico comercial oficial es . En ambas direcciones, indistintamente, me consideraré notificado de todas las comunicaciones y/o notificaciones que se efectúen durante el procedimiento de selección y durante el de ejecución de los trabajos.
ACEPTACION DE JURISDICCION APLICABLE
A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí.
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.
LISTADO DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
RAZÓN SOCIAL | Nº CUIT | SECTOR PÚBLICO/SECTOR PRIVADO | AÑO DE CONTRATO | MONTO DEL CONTRATO |
ACTA DE INICIO DE OBRA
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
a) Ubicación:
← Lugar de los trabajos:
← Localidad:
← Provincia:
← País: República Argentina
b) Plazo de Ejecución: días corridos.
c) Presupuesto de Obra: $
d) Fuente de Financiamiento: Facultad de Ingeniería / OTROS: indicar cuáles
e) Fecha de Inicio: DÍA/MES/AÑO
Siendo las : horas del DÍAS de MES de AÑO, se constituyen en el lugar de ejecución de los trabajos sito en
, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los siguientes representantes:
El Sr. Subsecretario de Obras y Mantenimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ING. XXXXXXXXX DI XXXXXXX, identificado con D.N.I. Nº , el Sr.
, identificado con D.N.I. Nº , quien asume la responsabilidad de Supervisión de Xxxx, y el Sr. , identificada con D.N.I. Nº
, quien asume la responsabilidad como Inspector de Xxxx.
Con esta acta SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CITADO PROYECTO, que se ejecutará en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalándose que a partir de la fecha se considera el plazo de
días corridos para la ejecución de la Obra.
No habiendo otro punto más que tratar firmamos todos los presentes ante los compromisos asumidos en relación al procedimiento de selección de contratista – Contratación Directa Nº /16, Obra Pública.
Dando fe al acto y en señal de conformidad se suscribe el presente acta en original y tres copias.
ANEXO
CARTA DE PRESENTACIÓN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Señores
Facultad de Ingeniería UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
La empresa representada legalmente por el / los
Señor/es presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada
, y que es objeto del procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA Nº / , que tramita por EXP-UBA Nº
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.
El oferente declara expresamente que:
- la oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por la Facultad de Ingeniería a los interesados/oferentes;
- la oferta que presenta es válida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
- declaran que han examinado y aceptan sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que, asimismo, ha/n estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;
- que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales documentos licitatorios y sus Circulares, y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra;
- que es de su conocimiento la configuración, naturaliza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad de los costos para la ejecución de la obra por el motivo citado;
- que han recogido la información necesaria para la elaboración del Plan General de Operaciones, el Plan de Trabajo, el Plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como, asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo de ejecución o el costo de la obra;
- que la información proporcionada es veraz y exacta, y autoriza/n mediante la presente a que cualquier persona física o jurídica suministre a la Facultad de Ingeniería de la UBA, a sus representantes autorizados, toda información que el Organismo licitante considere necesaria para verificar la documentación que se presenta y, en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, se da por notificado que la Facultad de Ingeniería de la UBA tiene derecho de desestimar su oferta sin derecho a indemnización ni reclamo alguno;
- que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por la Facultad de Ingeniería cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original.
- que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta;
- que en caso de que su oferta fuere desestimada por las causales precedentes o por otras previstas en los pliegos de licitación, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta;
- que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato;
- que en el caso de resultar adjudicatario/s, se compromete/n a presentar la garantía de cumplimiento de contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los pliegos de licitación;
El oferente declara bajo juramento: 1) encontrarse al día con sus obligaciones provisionales, impositivas y laborales;
2) no encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la Universidad de Buenos Aires; 3) no tener relación de dependencia ni vinculación directa ni indirecta con la Facultad de Ingeniería de la UBA ni la UBA ni con sus directivos o funcionarios.
El oferente acepta expresamente que la Facultad de Ingeniería de la UBA no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.
Firma de representante legal:
Sello/s aclaratorio/s:
Nombre de persona física / empresa / UTE a la que representa (contratista):
Señores
Facultad de Ingeniería UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La empresa , en adelante el OFERENTE, representada legalmente por presenta su oferta de conformidad con lo establecido en el pliego de bases y condiciones particulares de la obra denominada
y que es objeto de la CONTRATACIÓN DIRECTA – OBRA
PÚBLICA Nº
/ , EXP-UBA Nº
/ Dicha oferta cubre todos los
trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y/o de cualquier jurisdicción, que graven la actividad al momento de presentar la oferta.
Se presenta así como oferente comprometiéndose, si le fuere adjudicado, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato, y formula la siguiente propuesta:
Presupuesto oficial: $
El monto total cotizado es de PESOS ($ ) de acuerdo con los precios unitarios y totales que para cada ítem y sub-ítem se indican en el Presupuesto de la Oferta que forma parte de la presente.
Atentamente,
Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s legal/es (Aclaraciones de firma/s)
Razón social de la empresa / titular / UTE a la que representa/n: Sello/s aclaratorio/s
ANEXO
MODELO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ||||||
Obra: | Procedimiento y Nº: | |||||
Presupuesto de la oferta: | ||||||
Rubro | Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
ANEXO
MODELO DE DELCARACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
El que suscribe en representación de declara bajo juramento que en los últimos 5 (cinco) años ha ejecutado las siguientes obras:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ||||||||
Obra: | Procedimiento y Nº: | |||||||
Obras realizadas en los últimos 5 (cinco) años | ||||||||
Licitante | Nombre de la obra | Xxxxx | Xxxxx del contrato | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Plazo de contrato | Tipo de obra y descripción | Observaciones |
Monto total de contratos: | ||||||||
ANEXO
MODELO DE DECLARACIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ||||||||
Obra: | Procedimiento y Nº: | |||||||
Obras realizadas en los últimos 5 (cinco) años | ||||||||
Licitante | Nombre de la obra | Xxxxx | Xxxxx del contrato | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Plazo de contrato | Tipo de obra y descripción | Observaciones |
Monto total de contratos: | ||||||||
ANEXO
MODELO DE LISTADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ||||||||
Obra: | Procedimiento y Nº: | |||||||
Equipamiento y maquinaria afectada a la obra | ||||||||
Nº | Cantidad (1) | Descripción (2) | Vida útil (3) | Remanente | Propio | Alquilado | Lugar donde se puede inspeccionar | Observaciones |
Monto total de contratos: | ||||||||
(1) Número de equipos o maquinaria.
(2) Detallar principales características, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil.
ANEXO
MODELO DE PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | |||||||||||
Obra: | Procedimiento y Nº: | ||||||||||
Plan de Trabajos e Inversiones | |||||||||||
Item | Descripción del ítem | Monto parcial | $ | Semana | Porcentaje | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Monto total | |||||||||||
% de avance físico | |||||||||||
Semanal | |||||||||||
Acumulado | |||||||||||
Inversión | |||||||||||
Semanal | |||||||||||
Acumulado | |||||||||||
Facultad de Ingeniería - UBA Expediente-UBA Nº Contratación Directa Nº
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD Y LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Por la presente y en carácter de Declaración Jurada se hace saber que la empresa
no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administración Pública Nacional.----------------------------------------------
-----------------
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE
Por la presente y en carácter de Declaración Jurada se hace saber que la empresa
ha cumplido con la legislación laboral vigente.-----------------------
-
DD.JJ. CAUSALES DE INELEGIBILIDAD
Declaro a los efectos del presente procedimiento no encontrarme incurso en ninguna de las causales de inelegibilidad del ART. 23 xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Particulares al momento del acto de apertura de las ofertas correspondiente al presente procedimiento de selección de contratista.
__________________________ FIRMA Y SELLO
LISTADO DE CLIENTES DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
CUIT | RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL CLIENTE | TELÉFONO O MAIL DE CONTACTO | SECTOR (PÚBLICO / PRIVADO) | AÑO O PERÍODO DE FACTURACIÓN | MONTO FACTURADO (opcional) |
__________________________ FIRMA Y SELLO
- PERSONA FÍSICA -
Por medio de la presente y en carácter de Declaración Jurada se hace saber los datos personales abajo declarados corresponden a .
Nombre/s: | |
Apellido/s: | |
Fecha de nacimiento: | |
Nacionalidad: | |
Profesión: | |
Estado civil: | |
D.N.I.: | |
Domicilio real (personas físicas) Domicilio legal (personas jurídicas) | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Domicilio especial | |
Teléfono | |
Correo electrónico comercial oficial | |
Número de Identificación Tributaria |
__________________________ FIRMA Y SELLO
- PERSONA JURÍDICA -
Por medio de la presente y en carácter de Declaración Jurada se hace saber los datos societarios abajo declarados corresponden a .
Razón Social | |
Lugar y Fecha de Constitución de la sociedad | |
Objeto Social | |
Duración del contrato social | |
Datos de la inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo: | Nº de Inscripción Tomo Libro |
Nombre registro: (Imp. Gral. Jcia. – Reg. Prov., etc.) | |
Domicilio real (personas físicas) Domicilio legal (personas jurídicas) | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Domicilio especial | |
Teléfono | |
Correo electrónico comercial oficial | |
Número de Identificación Tributaria | |
Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración | |
Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización |