ALCANCE DE LOS TRABAJOS Cláusulas de Ejemplo

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 6.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, el consultor se compromete a prestar al Programa PAS – EE de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría del Agua todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría, establecidos en los Términos de Referencia insertos en estos pliegos. Las actividades que el Consultor, la Empresa, La Asociación (según sea el caso) estime eficaces para cumplir con el alcance de la consultoría, establecidos en los Términos de Referencia insertos en los literales precedentes, darán lugar al plan de trabajo y cronograma de actividades que serán valorados en el proceso de contratación.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 5.1 En cumplimiento del objeto del presente contrato, el/la CONSULTOR/A se compromete a prestar a la (entidad contratante) todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican (DEFINIRÁ LA ENTIDAD). El/La Consultor/a se obliga por tanto a: (DEFINIR ENTIDAD CONTRATANTE DE ACUERDO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES)

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 1. Realizar la provisión, instalación y eventual reemplazo de las máquinas dispensadoras, todas de formato vertical tipo “de pie”, previa definición de la ubicación y autorización de los respectivos modelos por parte del G.C.A.B.A., quien sólo aceptará equipamiento y productos de primera línea y reconocida trayectoria en el mercado local. A estos efectos, el oferente deberá incluir en su oferta un detalle del equipamiento y los consumibles considerados en el servicio. IF-2018-20958037- -DGRGIEG 2. Asegurar que todas estos equipos dispensadores (que serán provistos en comodato) sean totalmente automáticos, con alimentación eléctrica de 200V/50Hz, que no requieran el uso de transformadores externos, sean nuevos y de última generación, y que su fabricación no esté discontinuada, de modo tal de asegurar la provisión de repuestos en forma inmediata; asimismo no se aceptarán equipos reacondicionados a nuevo. 3. Asegurar la provisión necesaria de la calidad y cantidad de equipamiento e insumos necesarios para cubrir satisfactoriamente el servicio. El adjudicatario deberá garantizar la seguridad de la purificación del agua, a través de sistemas hídricos, con filtros de carbón activado y mallas micrométricas de seguridad. 4. Realizar tareas de limpieza de sus equipos, sanitización de los mismos y la reposición de insumos con la debida periodicidad que exijan dichas tareas. Se solicita especial énfasis en asegurar que los equipos no generen pérdidas ni filtraciones que puedan dañar las instalaciones de G.C.A.B.A. 5. Anexar a cada una de las máquinas expendedoras un cesto, conforme las especificaciones definidas por el G.C.A.B.A., con su correspondiente bolsa de polietileno para residuos, a los efectos de recibir todo tipo de vasos y otros elementos que se utilicen. 6. Todo faltante de productos deberá ser resuelto por el adjudicatario en un plazo no mayor a las 2 (DOS) horas corridas. El servicio de reparación de las máquinas será sin costo adicional y será llevado a cabo en un plazo no mayor a las 2 (DOS) horas corridas de notificado el reclamo. Si el problema no es resuelto dentro de las 12 (DOCE) horas corridas de haberse efectuado el reclamo, o en caso de haberse efectuado 3 (TRES) o más reclamos sobre la misma máquina en el transcurso de una 1 (UNA) semana, el adjudicatario deberá remplazarla por otra similar en un plazo no superior a las 24 (VEINTICUATRO) horas corridas. 7. Asegurar que todos los condimentos, bebidas, materias primas y aditivos alimentarios qu...

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. La licitación comprende, además de la ejecución de las obras, servicios, tareas y documentación previstos en la Documentación Licitatoria, los trabajos que a continuación se enumeran: realización del proyecto ejecutivo, provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios, mano de obra y las tramitaciones y obtención de habilitaciones y permisos que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución completa de la obra y su finalización.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. Los Trabajos que el CONTRATISTA suministrará y/o ejecutará para YPFB CHACO están descritos en la oferta del CONTRATISTA aprobada por YPFB CHACO, incluida en el presente Anexo “A”.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras ▇▇ ▇▇▇▇▇, y toda otra tarea aun- que no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructu- ras. Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particula- res, el CIRSOC 201 - Edición Julio 1982 - (Proyecto, cálculo, y ejecución de estructuras de Hormi- gón Armado y Pretensado) redactado por el Centro de Investigación de los Reglamentos Naciona- les de Seguridad para las Obras Civiles, complementado por la nueva Norma DIN 1045 con sus anexos de cálculo (Cuadernos Nro. 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado - Traducidos por el IRAM). Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC 201 y la docu- mentación técnica de las estructuras. La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y suc- ciones que fija el CIRSOC 102 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situa- ción particular. Las acciones originadas por movimientos sísmicos serán contempladas siguiendo los lineamientos que fija el INPRES-CIRSOC 103. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verifica- rá la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particula- res y las planillas de armadura. Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la DIRECCIÓN DE OBRA para su conformidad. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la DIREC- CIÓN DE OBRA, siendo la CONTRATISTA el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. La CONTRATISTA deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional ma- triculado de primera categoría con ...

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 1.1- El adjudicatario deberá realizar la provisión, instalación y eventual reemplazo de las máquinas dispensadoras, previa definición de la ubicación por parte del LOTBA S.E. 1.2- Realizar tareas de limpieza y sanitización de los equipos grandes (de pie) y la reposición de insumos con la debida periodicidad que exijan dichas tareas. 1.3- La empresa adjudicataria deberá establecer cronogramas de visitas por reposición de insumos/consumibles como así también por mantenimiento preventivo de las máquinas dispensadoras grandes (de pie), previa aprobación de LOTBA S.E. de los mismos. 1.4- El adjudicatario deberá asegurar que todos los consumibles, bebidas, materias primas y aditivos alimentarios que se elaboren, fraccionen, conserven, transporten, expendan, o expongan con motivo de la prestación de servicios deberán satisfacer las exigencias dispuestas por el Código Alimentario Argentino. 1.5- Realizar el control estricto y permanente de los productos ofrecidos asegurando en todo momento, tanto su calidad como el control de las fechas de vencimiento para consumo de los productos dispuestos en las expendedoras. 1.6- Del 1 al 10 de cada mes el adjudicatario deberá entregar a la Subgerencia de Capital Humano, junto con el remito del período finalizado, un informe del servicio brindado. Este reporte tendrá como mínimo los siguientes datos: - Detalle de cantidad de servicios de cada máquina expendedora de bebidas calientes. - Detalle de cantidad de servicios de cada máquina expendedora de snacks y bebidas frías. - Tiempos de máquina detenida por desperfecto, en caso de corresponder. - Diagnósticos y causas de desperfecto, en caso de corresponder.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 5.1.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Contratista se compromete a prestar a la CNEL EP UN GUAYAS LOS ▇▇▇▇, todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la fiscalización y en general los que a continuación se indican: El alcance del presente objeto de contratación es fiscalizar el contrato para la ejecución de obras de distribución correspondientes al proceso “BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN PLANEE BID V - GRUPO 1 GD”, cumpliendo con las obligaciones que se establecen en el Manual para la administración y fiscalización de contratos de CNEL EP y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, garantizando la supervisión y control de las actividades de construcción de la obra antes, durante y después de la ejecución. Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del plazo establecido, conforme al alcance, cronograma, costo y calidad específicos, mediante inspecciones continuas en el sitio del proyecto, reuniones con el contratista y remitiendo informes periódicos al Administrador del Contrato de Construcción; resolver problemas e inconvenientes, aprobar al personal, equipos y herramientas del Contratista de la Obra, pruebas o constancia de certificaciones de calidad que comprueben las especificaciones técnicas de materiales, medición de tiempos y validación de la calidad de los trabajos y entrega de los reportes parciales y total del Plan de trabajo establecido para la ejecución de la obra. 1. Revisar toda la documentación que forma parte del Contrato de Obra, con el fin de verificar que no exista algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la ejecución de la obra; y, de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente al inicio de la obra y no se afecte el cronograma de ejecución; 2. Evaluar quincenalmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación, cuando se la detecte; 3. Sobre la base de lo anterior se aprobará, de ser el caso, reprogramaciones y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista de la Obra, con la debida justificación; 4. Disponer al contratista durante el replanteo, ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra; 5. Verificar la exactitud de las ...

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONSULTOR se compromete a prestar ▇ ▇▇▇▇▇ EP HIDROAZOGUES todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y con lo establecido en los pliegos. El CONSULTOR se obliga por tanto a: (SE DEFINIRÁ DENTRO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN)