PROYECTO DE MODELO DE CONTRATO

9/12/04 Contrato Número _____________

PROYECTO DE MODELO DE CONTRATO

PRECIO ALZADO OBRAS PÚBLICAS MAYORES


INDICE


Pág.


DECLARACIONES..........................................................................................................


CLÁUSULAS.......................................................................................................................


CLÁUSULA 1. DEFINICIONES, ENCABEZADOS Y REFERENCIAS....................

    1. Definiciones..................................................................................................

    2. Uso del Singular y del Plural.................................................................

    3. Encabezados y Referencias ................................................................

CLÁUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO ................................................................

CLÁUSULA 3. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA…………..

    1. Obligaciones Básicas................................................................

    2. Obligaciones Implícitas……………………………………………………..

    3. Consideraciones y Elementos Adicionales………………………………..

    4. Especificaciones del Contrato................................................................

    5. Disposiciones Legales Mexicanas......................................

    6. Espacio para Oficinas y Servicios Secretariales…………………………..

    7. Instalaciones Temporales................................................................

    8. Algunas Obligaciones Relacionadas con Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental...............................................................

    9. Capacitación................................................................................

    10. Obligaciones Laborales...............................................................

    11. Idiomas de los Documentos................................................................

    12. Contaminación o Daños al Medio Ambiente................................................................

CLÁUSULA 4. OBLIGACIONES DE PEMEX _________.....................................................

    1. Acceso al Sitio................................................................

    2. Permisos................................................................

    3. Supervisión de las Obras................................................................

    4. Verificación de la No Existencia de Condiciones Inseguras.......................

    5. Otorgamiento del Acta de Recepción.................................................

    6. Coordinación y Cooperación................................................................

    7. Insumos y Servicios................................................................

    8. Pagos................................................................

    9. Contaminación Preexistente ................................................................

CLÁUSULA 5. INSPECCIÓN DEL SITIO; REVISIÓN DE DOCUMENTOS

    1. Inspección del Sitio................................................................

    2. Revisión de Documentos................................................................

    3. No Liberación de Responsabilidad............................................................

CLÁUSULA 6. MONTO DEL CONTRATO................................................................

CLÁUSULA 7. ANTICIPOS……………………………………………………………

    1. Monto del Anticipo………………………………………….

    2. Garantía del Anticipo……………………………………….

    3. Amortización del anticipo…………………………….

CLÁUSULA 8. CONDICIONES DE PAGO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO, DERECHO DE COMPENSAR, PAGOS EN EXCESO Y RETENCIONES……………………………………………

    1. Estimaciones y Pagos del Monto del Contrato.......................................

    2. Fuentes de Financiamiento………………………………………………

    3. Derecho de Compensar………………………………………………….

    4. Pago en Exceso…………………………………………………………

    5. Retenciones……………………………………………….

    6. Impuestos................................................................

CLÁUSULA 9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO......................................

9.1 Garantía de Cumplimiento................................................................

9.2 Requisitos de la Garantía de Cumplimiento....................................

9.3 No Limitación de Responsabilidad ..................................................

CLÁUSULA 10. CONTRATOS CON SUBCONTRATISTAS.................................

10.1 Celebración de Contratos con Subcontratistas..............................

10.2 No Liberación de Responsabilidad................................................................

10.3 Cesión de Beneficios a Pemex _____.............................................................

CLÁUSULA 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS………………..

    1. Xxxxxx y Terminación................................................................

    2. Procedimiento de Coordinación................................................................

    3. Adecuaciones al Programa................................................................

    4. Incumplimiento del Programa de Ejecución…………………………………

  1. Pena Convencional por Xxxxxx……………………………………………..

  2. Pena Convencional por Rescisión Administrativa……………………….

    1. Reporte Mensual de Avance de las Obras...........................................................

    2. Medidas Adicionales................................................................

    3. Cumplimiento Forzoso................................................................

CLÁUSULA 12. INGENIERÍA................................................................

    1. Desarrollo de la Ingeniería Complementaria y de Detalle…………………..

    2. Entrega y Propiedad de la Ingeniería................................................................

    3. Otras Obligaciones................................................................

    1. Elaboración de la Ingeniería Complementaria……………………………..

    2. Listado de Documentos de Ingeniería por Especialidad Técnica………..

    3. Requisiciones de Equipos Críticos………………………………………….

    4. Planos en su Edición Como Quedo Construido (“AS BUILT”)…………

    5. Corrección de los Documentos de Ingeniería…………………………….

    1. No Liberación de Responsabilidad................................................................

CLÁUSULA 13. MATERIALES................................................................

13.1 Suministro de Equipo y Materiales................................................................

13.2 Calibración e Idioma................................................................

13.3 Órdenes de Compra................................................................

13.4 Selección de Proveedores................................................................

13.5 Refacciones……………………………………………………………………

13.6 Planos de Fabricante de Equipo Crítico…………………………………….

13.7 Transporte e Importación de Equipos y Materiales...............................................

13.8 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx y Riesgo de Pérdida......................................

13.9 Grado de Contenido Nacional de las Obras..........................................

13.10 Suministro de Equipo Crítico...............................................

13.11 Equipo y Material de los Licenciantes…………………………………………

CLAUSULA 14. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD……………………………………….

    1. Sistema de Gestión de Calidad………………………………………………

    2. Cubrimiento de las Obras…………………………………………………….

    3. No liberación de Responsabilidad…………………………………………….

CLÁUSULA 15. CONSTRUCCIÓN................................................................

15.1 Responsabilidad por la Construcción................................................................

15.2 Establecimiento de las Obras................................................................

15.3 Limpieza del Sitio................................................................

15.4 Inspección................................................................

15.5 Reemplazo de Obras Defectuosas................................................................

15.6 Interferencia Mínima................................................................

15.7 Cierre de Operaciones…………………………………………………………

15.8 No Interferencia con Otros Trabajos................................................................

15.9 Obligaciones relativas a las embarcaciones………………………………………….

15.9.1 Condiciones de las embarcaciones................................................................

15.9.2 Mantenimiento de Equipos………………………………..

15.9.3 Especificaciones de la(s) Embarcación(es) y Equipo que se Empleará…..

15.9.4 Registro de la(s) Embarcación(es) y Equipo………………………….

15.9.5 Permisos…………………………………………….

15.9.6 Sustitución de la(s) Embarcación(es)………………………..

15.9.7 Operación y Manejo de la(s) Embarcación(es)…………………….

15.9.8 Fallas en la(s) Embarcación(es) y/0 Equipos………………

15.9.9 Daños graves……………………………………………………..

15.9.10 Daños…………………………………………………………

15.9.11 Dique Seco………………………………………………….

CLÁUSULA 16. ARRANQUE Y PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO ………………..……………

    1. Momento para realizar el Arranque y Pruebas de Comportamiento........................

    2. Obligaciones y Responsabilidades del Contratista................................

    3. Procedimientos de Coordinación...............................................

    4. Insumos y Servicios…………………………………………………………..

    5. Cargos al Contratista................................................................

    6. Interrupción Imputable al Contratista................................................................

    7. Otras Interrupciones ________................................................................

    8. Resultados No Satisfactorios ................................................................

    9. Rechazo de las Obras................................................................

    10. Contaminación o Daños al Medio Ambiente................................................................

CLÁUSULA 17. ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS Y FINIQUITO DEL CONTRATO....................

    1. Momento de Aceptación de las Obras................................................

    2. Finiquito.del Contrato...............................................................

    3. No Liberación de Responsabilidad................................................................

    4. Retiro Material Excedente y Desperdicios; Equipo del Contratista………………..

CLÁUSULA 18. GARANTÍA Y PERIODO DE GARANTÍA

18.1 Garantía de las Obras................................................................

18.2 Garantía de Calidad................................................................

18.3 Reemplazo Durante el Periodo de Garantía..........................................

18.4 Acceso al Sitio................................................................

18.5 Incumplimiento del Contratista a Realizar Reemplazos.....................

18.6 Reparaciones Menores…………………………………………………

18.7 Desgaste Normal................................................................

18.8 Prórroga del Periodo de Garantía...................................................

18.9 No Limitación de Responsabilidad......................................................

CLÁUSULA 19. PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA EN EL SITIO

19.1 Personal Experimentado................................................................

19.2 Otras Obligaciones del Contratista.......................................................

19.3 Equipo del Contratista................................................................

CLÁUSULA 20. REPRESENTANTES DE LAS PARTES

    1. Residente de Obra de Pemex ________................................................................

    2. Cambio del Residente de Obra................................................................

    3. Superintendente de Construcción del Contratista..........................................

    4. Experiencia y Cambio del Superintendente de Construcción…………………….

    5. Responsable de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental…

CLÁUSULA 21. INDEMNIZACIÓN................................................................

CLÁUSULA 22. SEGUROS................................................................

    1. Seguros................................................................

    2. Seguro Contra Todo Riesgo para Contratistas.............................................

    3. Seguro de Responsabilidad Civil General…………………………………..

    4. Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles……………………….

CLÁUSULA 23. CLAUSULA FISCAL ................................................................

CLÁUSULA 24. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO………….

    1. Derecho de Rescisión por Incumplimiento del Contratista……………….

    2. Procedimientos y Efectos de la Rescisión.............................

    3. Terminación Anticipada por Otras Razones......................................

    4. Acreditamiento o Reembolso de Pagos......................................

    5. Notificación a Pemex ________................................................................

    6. Derecho de Rescisión por Incumplimiento de Pemex ________...................

    7. Sobrecosto................................................................

CLÁUSULA 25. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR………………………………….

    1. Liberación de Responsabilidad................................................................

    2. Carga de la Prueba................................................................

    3. Derecho de Terminación................................................................

CLÁUSULA 26. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS............................................

    1. Derecho de Pemex ________de Ordenar la Suspensión de las Obras............

26.2 Pago de Obras Ejecutadas y Gastos No Recuperables...........................

26.3 Procedimientos para Reclamar los Gastos No Recuperables...........................

26.4 Suspensión de las Obras por Caso Fortuito o Fuerza Mayor...........................

CLÁUSULA 27. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD................................................

CLÁUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD................................................................

    1. Información de Pemex _______...............................................................

    2. Divulgación de Información................................................................

CLÁUSULA 29. CESIÓN................................................................

CLÁUSULA 30. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS……………

    1. Ley Aplicable................................................................

    2. Controversias Técnicas................................................................

    3. Conciliación………………………………………………

    4. Jurisdicción…………………………………………………..

    5. Continuación de las Obras Durante el Proceso Judicial……………..

CLÁUSULA 31. NO RENUNCIA................................................................

CLÁUSULA 32. TOTALIDAD DEL CONTRATO...............................................

CLÁUSULA 33. NOTIFICACIONES................................................................

CLÁUSULA 34. DIVISIBILIDAD DE LAS DISPOSICIONES....................................

CLÁUSULA 35. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS ................................................

CLÁUSULA 36. NO INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS .............................................

CLÁUSULA 37. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS…………………………………..

CLÁUSULA 38. ANEXOS DEL CONTRATO………………………………………..

[CLÁUSULA 39. OBLIGACIÓN SOLIDARIA]



Nota: La Cláusula 39 deberá incluirse en el caso de que el Licitante Ganador sea un Consorcio


Contrato Número: ________ ___________

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO (“EL CONTRATO”) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX _____________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PEMEX _____________”, REPRESENTADO POR ___________________, EN SU CARÁCTER DE _________________ Y POR LA OTRA, ______________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR _______________________, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:



DECLARACIONES

PEMEX _____________ declara que:

  1. Es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con capacidad legal para celebrar el presente Contrato de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992;

  2. Tiene como objeto principal ______________;

  3. Desea construir ____________________, para lo cual de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, publicó la Convocatoria para la Licitación Pública Nacional número __________ en el Diario Oficial de la Federación de fecha ___ de ___ de ______ (la “Convocatoria”), y de acuerdo con lo establecido en dicha Ley y su Reglamento y con el procedimiento de Licitación Pública Nacional establecido en la Convocatoria antes mencionada, ha adjudicado este Contrato al Contratista mediante fallo dado a conocer en junta pública celebrada el _____ de _______;1

  4. Ha recibido de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la celebración del presente Contrato, incluyendo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la inversión correspondiente a las Obras objeto de este contrato en oficio número _____________ del ___ de _________ de ________ correspondiente a la partida presupuestal número ___________ y proyecto número __________; [El área responsable de la ejecución de los trabajos podrá adecuar ésta declaración]

  5. Para llevar a cabo el proyecto referido en la declaración III anterior, desea celebrar con el Contratista el presente Contrato;

  6. La capacidad jurídica de su apoderado para celebrar el presente Contrato se acredita mediante _____________________________________________ y manifiesta que dicha capacidad jurídica no ha sido revocada o limitada en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato; y

VII.- Tiene establecido su domicilio en ___________________________, Col. ___________ __________ de ______________, C.P. ____________, ________________, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente Contrato.

El Contratista declara que:

  1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de _____________________, según se acredita mediante la Escritura Pública _____, de fecha ________________ ____, otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público __________________, Licenciado ______________, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en ___________________ y que cuenta con la capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente Contrato;

  2. Conoce plenamente el contenido, requisitos y alcance de todas las Disposiciones Legales Mexicanas aplicables, incluyendo, sin limitación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento y del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos;

  3. Tiene pleno conocimiento de las Obras que deben ser realizadas conforme al presente Contrato a fin de llevar a cabo dichas Obras en forma óptima; así como del lugar de las Obras y ha tomado en cuenta las condiciones y circunstancia ambientales existentes en el Sitio y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

  4. Cuenta con la experiencia, organización, elementos y la capacidad técnica y financiera necesarias para llevar a cabo dichas obras y para cumplir con todas sus obligaciones en virtud del presente Contrato, incluyendo la realización exitosa de obras similares, así como con personal altamente calificado y especializado para la realización de las obras;

  5. Ha efectuado todos los actos corporativos necesarios, obtenido todas las autorizaciones corporativas y de otra naturaleza, y ha cumplido con todos los requerimientos legales aplicables necesarios para la celebración y cumplimiento del presente Contrato, y que ni él, ni ningún tercero asociado con él que participe en la realización de las Obras materia del presente Contrato se encuentra dentro de cualquiera de los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

  6. Al momento de la celebración del presente Contrato se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, o haber suscrito convenio con las autoridades fiscales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás Disposiciones Legales aplicables;

  7. La capacidad jurídica de su apoderado para celebrar el presente Contrato se acredita mediante la escritura pública _____ de fecha ______, otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público ___, Licenciado ______________, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en ____________________________________________, y bajo protesta de decir verdad manifiesta que dicha capacidad jurídica no ha sido revocada, limitada o modificada en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato; y

VIII.- Tiene establecido su domicilio__________No. ______Col. ________C.P._____________________, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente Contrato.



Con base en las declaraciones anteriores, las partes acuerdan las siguientes:



C L Á U S U L A S



CLÁUSULA 1

DEFINICIONES; ENCABEZADOS Y REFERENCIAS



1.1 Definiciones. Para los efectos del presente Contrato, los términos citados a continuación tendrán los siguientes significados:

“Aceptación de las Obras” significa la aceptación y recepción por parte de PEMEX _____________ de las Obras motivo de este Contrato y la emisión del Acta de Recepción correspondiente, de conformidad con la Cláusula 17.1

“Acta de Recepción” significa el acta a ser levantada por PEMEX _____________ en la que se establezca la Aceptación de las Obras de conformidad con la Cláusula 17.1.

“Anexos” se refiere a todos los anexos indicados en la cláusula 38 los cuales son parte integrante de este Contrato.

“Arranque” tendrá el significado establecido en el Anexo _____.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier autoridad del gobierno de carácter federal, estatal o municipal, o cualquier secretaría, ministerio, departamento, tribunal, comisión, consejo o agencia de cualquiera de los mismos.

“Autoridad Gubernamental Mexicana” significa cualquier Autoridad Gubernamental en México.

“Bases de Licitación” significa el documento que contiene los requerimientos técnicos, administrativos y legales expedidos por PEMEX _____________ de conformidad con la Convocatoria para su aplicación en el desarrollo y ejecución de las Obras, incluyendo todas sus modificaciones y aclaraciones emitidas por escrito por PEMEX _____________.

“Bitácora” significa el instrumento técnico de control de las Obras durante el desarrollo de las mismas y en el que deberán referirse las actividades y eventos relevantes que se presenten durante su ejecución.

“Capacitación” significa el entrenamiento y adiestramiento incluyendo la entrega de todos los documentos relacionados, que, de conformidad con la Cláusula 3.9 deberá ser proporcionada por el Contratista al personal de PEMEX _____________.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o evento que impida a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, si dicho acto o evento es imprevisible, va más allá del control de la parte afectada, y no es resultado de la culpa o negligencia de la parte afectada y a dicha parte no le ha sido posible superar dicho acto o evento tomando acciones diligentes, siempre y cuando la parte que lo alegue en su beneficio para excepcionarse de responsabilidad, no haya dado causa o contribuido a él, de conformidad con el Artículo 2111 del Código Civil Federal. Sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en la oración anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes actos o eventos, o cualesquiera otros actos o eventos similares igualmente graves que impidan a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato: (i) fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, inundaciones, descargas eléctricas naturales, terremotos e incendios; (ii) guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotajes; (iii) bloqueos, desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; (iv) huelgas u otras disputas laborales en México que no se deban al incumplimiento de algún contrato laboral por la parte afectada y que hayan sido declaradas como tales por la Autoridad Gubernamental Mexicana competente; (v) actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana que no hayan sido inducidos voluntariamente o promovidos por la parte afectada, o que sobrevengan como consecuencia de algún incumplimiento de sus obligaciones; y (vi) la imposibilidad para alguna de las partes de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier Permiso de cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana necesario para permitir a dicha parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluirá ninguno de los siguientes eventos: (1) dificultad económica del Contratista (incluyendo, sin limitación, si es declarado en concurso mercantil, de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles u otras Disposiciones Legales), (2) cambio en las condiciones xx xxxxxxx, siempre y cuando, sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en la primera oración de la presente definición, dicha situación no sea resultado de una condición económica global; (3) retraso en la entrega de maquinaria, Equipo, Materiales o refacciones, excepto en la medida en que dicho retraso haya sido causado por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o (4) el incumplimiento de cualquier subcontratista o proveedor del Contratista de sus obligaciones con el Contratista, excepto que dicho incumplimiento haya sido causado por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

“Cédula de Avances y Pagos Programados” significa la cédula de valores adjunta al presente Contrato, dentro del Anexo ___, la cual indica los valores, en montos, moneda y porcentajes, asignados a cada una de las actividades de las distintas partes de las Obras a desarrollar a precio alzado, según sea complementada de conformidad con lo señalado en el Anexo ___ (Anexo AP).

“Contaminación Preexistente” significa la contaminación existente (si la hubiere) en el Sitio con anterioridad al inicio de las Obras.

“Contrato” significa el presente Contrato de Obra Pública a Precio Alzado, incluyendo todos los Anexos que se adjuntan al mismo (que constituirán parte integral del presente Contrato), así como todas las modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus términos.

“Contrato de Tecnología” significa el o los contratos celebrados entre PEMEX _____________ y los Licenciantes para el desarrollo de la Ingeniería Básica.

“Control de Calidad” significan las técnicas operativas u operaciones físicas y actividades que son utilizadas para cumplir con los requisitos para la calidad.

“Convenio de Confidencialidad” significa los convenios firmados por el Contratista mediante el cual se pactan diversas obligaciones de confidencialidad de la información y documentación emitida por el Licenciador, mismos que se adjuntan como Anexo ____de este Contrato.

“Día” significa un día natural.

“Día Hábil” significa cualquier Día, excepto xxxxxxx, xxxxxxxx, los días de descanso obligatorio señalados en la Ley Federal del Trabajo, así como los días festivos de Petróleos Mexicanos.

“Día Hábil Bancario” significa cualquier Día Hábil en el que las instituciones bancarias de México y de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, se encuentren autorizadas a realizar operaciones.

“Disposiciones Legales” significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones, sentencias, órdenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción en relación con el asunto en cuestión y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

“Disposiciones Legales Mexicanas” significa todas las Disposiciones Legales emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana.

“Documentación de Pago” significa la documentación que el Contratista debe presentar a PEMEX _____________, para el pago por concepto de avance en la ejecución de las Obras, pagadero de conformidad con la Cláusula 8.

“Documentos de Control del Proyecto” significan todos los documentos que deben ser observados por el Contratista en el control, vigilancia y ejecución de las Obras que se señalan en el Anexo ___ (Anexo AP).

“Documentos de Ingeniería” significan todos las memorias de cálculo diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, listas de Equipos y Materiales, Índice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier documento de ingeniería requerido para desarrollar la Ingeniería Complementaria y la Ingeniería de Detalle, incluyendo, sin limitación, aquellos identificados en el Anexo ___ los cuales deberán ser preparados por el Contratista de conformidad con el presente Contrato.

“Documentos Críticos Principales” significan aquellos documentos que el Licenciante y PEMEX _____________ señalen como tales del listado de Documentos de Ingeniería por Especialidad Técnica que deberá proporcionar el Contratista de acuerdo con lo señalado en la Cláusula 12.

“Dólares o E.U.A.$” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Equipo” significa todos los dispositivos, aparatos, sistemas y productos que se definen en las diferentes especialidades de la Ingeniería Básica, Complementaria y de Detalle.

“Equipo Crítico” significa los Materiales y Equipos identificados en el Anexo ___.

“Equipo del Contratista” significa todo el equipo, maquinaria, herramientas, artículos, aparatos requeridos para la ejecución de las Obras que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los Materiales y los Equipos que sean de instalación permanente.

“Especificaciones del Contrato” significan todas y cada una de las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos, de ingeniería, de procura y de construcción para la ejecución de las Obras, contenidas o a las que se hace referencia en el presente Contrato, incluyendo, sin limitación, las Bases Técnicas, las Especificaciones del Licenciante, las Normas y Especificaciones Técnicas, las Disposiciones Legales Mexicanas, la Tecnología y los Documentos de Control.

“Eventos Críticos” significa cada uno de los eventos señalados el Anexo ____ del presente Contrato.

“Fallo” significa el fallo de fecha _____, de ____ de 200__, emitido por PEMEX _____________, mediante el cual, el presente Contrato fue adjudicado al Contratista.

“Fecha de Inicio” significa la fecha indicada en el Programa de Ejecución y en la Cláusula 11.1 de este Contrato, como la fecha en la cual el Contratista deberá iniciar las Obras.

“Fecha Programada de Terminación” significa la fecha que sea ____ Días contados a partir de la Fecha de Inicio, es decir, el ______________, fecha en la cual el Contratista deberá haber culminado todas las Obras y realizado todas las acciones necesarias para formalizar el Acta de Recepción, misma que solamente podrá ser prorrogada de conformidad con la Cláusula 11.3.

“Finiquito” significa el certificado o recibo que se extienden las partes para hacer constar que han ajustado cuentas, y determinado el saldo que para cada una de ellas resulte, en su caso, según se establece en la Cláusula 17.2.

“Garantía de Calidad” tiene el significado señalado en la Cláusula 18.2.

“Garantía de Cumplimiento” tiene el significado señalado en la Cláusula 9.

“Herramienta Especial” significa toda aquella herramienta que se requiera para la instalación y puesta en operación de los Equipos, Equipos paquete y sistemas.

“Impuestos” significan todos y cada uno de los impuestos (incluyendo sin limitación, impuesto sobre la renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo sin limitación, cargos por documentación, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza, junto con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o impuestos por cualquier Autoridad Gubernamental.

“Ingeniería Básica” significa el Paquete de Ingeniería Básica para las Obras adquirida por Pemex-____________ a los Licenciantes, así como toda aquella documentación que fue proporcionada al Contratista, para que éste desarrolle la Ingeniería Complementaria y la Ingeniería de Detalle, incluyendo la información establecida en los Anexos correspondientes del presente Contrato.

“Ingeniería Complementaria” significa el diseño de ingeniería que deberá desarrollar el Contratista para las Obras, tales como integraciones, sistemas contraincendio y desfogues, telecomunicaciones, tanques de almacenamiento y demás servicios indicados en el Anexo ___ del Contrato.

“Ingeniería de Detalle” significa la totalidad de la ingeniería que el Contratista deberá desarrollar para la ejecución de las Obras, tomando en cuenta la Ingeniería Básica, Ingeniería Complementaria, Normas y Especificaciones Técnicas y demás requisitos técnicos establecidos en este Contrato y sus anexos.

“Inspección del Sitio” tiene el significado señalado en la Cláusula 5.1.

“IVA” significa el Impuesto al Valor Agregado.

“Libros de Documentos Finales” significan, los libros de documentos finales que contienen toda la información y material especificado en el Anexo ___, mismos que deberán ser entregados por el Contratista a PEMEX _____________ con anterioridad a la Aceptación de las Obras de conformidad con la Cláusula 17.1.

“Licenciante o Licenciador” significa ____________________ con el cual PEMEX _____________ celebró un Contrato para el Paquete de Ingeniería Básica y suministro de la licencia de uso de tecnología para las Obras. Para los efectos del presente Contrato y sus Anexos, se podrán utilizar indistintamente los términos “Licenciante” o “Licenciador”.

“Licencia de Proceso” significa el uso de los derechos de patente e información técnica que otorgan los Licenciantes para el diseño, construcción, puesta en operación, operación comercial y mantenimiento de las Obras.

“Licencia de Software, Equipos Especiales y Sistemas Paquete” significa el uso de los derechos de patente e información técnica que otorgan los Licenciantes o dueños de las tecnologías de Software, Equipos Especiales y Sistemas Paquete para su utilización en la operación comercial de las Obras.

“Materiales” significa la totalidad o cualquier parte de los insumos, materiales, maquinaria, catalizadores, accesorios, ductos, tuberías, recipientes, instalaciones, instrumentos de control y bloqueo, instrumentos, Refacciones y cualesquiera otros artículos tangibles, incluyendo todos los componentes y accesorios de los mismos o a los mismos, que serán proporcionados por el Contratista de conformidad con el presente Contrato para que sean incorporados en las Obras.

“Mes” significa un mes calendario.

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI)” significa la herramienta (Software y Hardware) para la elaboración de la Ingeniería Complementaria y de Detalle en dos (2D) y tres (3D) dimensiones, asociada a una base de datos relacional que define sus atributos gráficos y de texto, misma que el Contratista deberá desarrollar de conformidad con el Anexo ______.

“Monto del Contrato” significa el monto en Dólares y/o pesos establecido en la Cláusula 6 del presente Contrato para la ejecución de las Obras.

“Normas y Especificaciones Técnicas” significan las normas y especificaciones técnicas que se deben aplicar para la ejecución de las Obras, adjuntos al presente Contrato como Anexo ___.

“Obras” significa la totalidad de los trabajos y servicios de cualquier naturaleza a ser proporcionados o realizados por el Contratista que se encuentran específicamente considerados en este Contrato o que se produzcan como resultado del alcance y la necesidad del objeto del mismo, que se encuentren dentro del alcance del Contrato, incluyendo, enunciativa más no limitativamente, la Ingeniería Complementaria, la Ingeniería de Detalle, la Procura de Materiales y Equipo, el suministro de refacciones requeridas para los Preparativos de Arranque, Arranque y Pruebas de Comportamiento, el suministro de Herramienta Especial, las Obras Civiles, Electromecánicas, Instrumentación y Control y de Telecomunicaciones; así como el montaje, pruebas de control de calidad en campo necesarios para los Preparativos de Arranque, el Arranque y Pruebas de Comportamiento, Capacitación y Apoyo Técnico necesarios para las Obras.

“Obras Civiles” significan todos los trabajos que requieran ingeniería civil incluyendo, en forma enunciativa más no limitativa, movimientos de terracerías, trazos y nivelaciones, excavaciones, cimentaciones (pilotes, pilas, zapatas, inclusiones), drenajes, erección de estructuras, estructuras de contención, edificios y muros, todo lo cual formará parte de las Obras y deberá realizarse de acuerdo con las Especificaciones del Contrato y lo estipulado en el Anexo____.

“Obras Electromecánicas, de Instrumentación y Control Automático y de Telecomunicaciones” significan todos los trabajos y servicios que sean necesarios o apropiados para la instalación de Equipos, tuberías, ductos, charolas, canalizaciones, sistemas eléctricos, instrumentación, sistemas de control automático (para Equipos y Sistemas Paquete), sistemas de comunicación, monitoreo y accesorios, para las Obras, todo lo cual formará parte de las Obras y deberá realizarse de acuerdo con las Especificaciones del Contrato y con lo estipulado en el Anexo ___.

“Paquete Técnico” significa los documentos entregados al Contratista como Sección ____ de las Bases de Licitación, los cuales incluyen la Ingeniería Básica.

“Periodo de Garantía” significa con respecto a cualquier Obra, el periodo que comienza en la fecha en la cual el Acta de Recepción sea levantada de conformidad con la Cláusula 17.1 y que termina con lo que ocurra posteriormente entre (a) el primer aniversario de dicha fecha o (b) la fecha determinada de conformidad con la Cláusula 18.8.

“Permisos” significan todos los permisos, licencias, consentimientos, exenciones, registros, aprobaciones u otras autorizaciones de cualquier tipo que se requieran obtener de o sean otorgados por cualquier Autoridad Gubernamental para la celebración y cumplimiento del presente Contrato, incluyendo sin limitación, aquellos requeridos por las Disposiciones Legales Mexicanas en materia ambiental y los Permisos especificados en el Anexo _____.

“Personal del Contratista” significa todos los empleados y personal del Contratista que serán utilizados por el Contratista para la ejecución de las Obras.

“Pesos” significa la moneda de curso legal en México.

“Preparativos de Arranque” significan los preparativos de arranque que se llevarán a cabo por el Contratista de conformidad con el Anexo ____.

“Procedimientos de Coordinación” significan los procedimientos de coordinación para la ejecución de las Obras establecidos entre PEMEX _____________ y el Contratista de conformidad con la Cláusula 11.2 e indicados en el Anexo____.

“Procura” significa el suministro de todos los Equipos y Materiales necesarios para el desarrollo de la ingeniería, construcción, pruebas, capacitación, Preparativos de Arranque, Arranque y Pruebas de Comportamiento para las Obras, de acuerdo con los requerimientos del Anexo _____ y términos indicados en la Cláusula 13.

“Programa de Ejecución” significan los elementos de programación considerados para el control del proyecto establecidos en el Anexo ___(Anexo AP), mismo que sólo podrá ser prorrogado conforme a la Cláusula 11.3.

“Programa Detallado de Ejecución General de las Obras” significa el Programa que debe entregar el Contratista de conformidad con lo señalado en el Anexo ___(Anexo AP) en el entendido de que una vez que el Contratista entregue el Programa Detallado de Ejecución General de las Obras, éste formará parte de los Documentos de Control del Proyecto.

“Proveedores de Equipo y Materiales” significan los proveedores de Equipo y Materiales incluidos en el Anexo ______, y de entre los cuales el Contratista deberá seleccionar a sus proveedores de Equipo y Materiales, de conformidad con lo señalado en la Cláusula 13.4.

“Proyecto” significan todas las Obras para el desarrollo de la ingeniería, procura de Equipo y Materiales, construcción, pruebas, capacitación, Preparativos de Arranque, Arranque y Pruebas de Comportamiento y entrega de la documentación para las Obras.

“Pruebas de Comportamiento” significan las pruebas descritas o a las que se hace referencia en el Anexo _____, que se llevarán a cabo por el Contratista de conformidad con la Cláusula 16, para demostrar que [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC) se encuentra en condiciones de operación y que operan de acuerdo con los estándares establecidos en dicho Anexo, así como conforme a las demás Especificaciones del Contrato.

“Red de Actividades con Ruta Crítica” significa la representación gráfica de las actividades que realizará el Contratista para la ejecución de las Obras indicada en el Anexo _____, donde se indica la duración y secuencia de ejecución; así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que les preceden.

“Refacciones” significan las refacciones identificadas ó a las que se hace referencia en el Contrato incluyendo las señaladas en el Anexo ____.

“Reporte Mensual de Avance de las Obras” significa un reporte por escrito y en forma electrónica detallando el avance físico-financiero de las Obras durante cada Mes, que deberá ser entregado por el Contratista a PEMEX _____________ de conformidad con la Cláusula 11.5 y con el Anexo ____ (Anexo AP) de este Contrato.

“Residente de Obra” significa el servidor público que fungirá como representante de PEMEX _____________ ante el Contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de las Obras, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el Contratista.

“Semana” significa cualquier periodo de 7 Días consecutivos.

“Sistema de Gestión de Calidad” significa la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos para la implementación de la administración de la calidad.

“Sitio” significan las áreas donde se llevarán a cabo las Obras objeto del presente Contrato, y que incluirán todas aquellas áreas en donde PEMEX _____________ autorice al Contratista para almacenar Equipo y Materiales, las cuales se señalan en el Anexo _______.

“Sobrecosto” Tiene el significado señalado en la Cláusula 24.7.

“Subcontratista” significa cualquier persona física o moral contratada por el Contratista para la realización de cualquier parte de las Obras de conformidad con la Cláusula 10.

“Superintendente de Construcción” significa el representante designado por el Contratista para la realización de las Obras.

“Tecnología” significa la más reciente tecnología comercialmente probada en la fecha de celebración del presente Contrato, en el entendido de que no se podrán utilizar prototipos.

“Terminado “Como Quedo Construido” (“As Built”) significa, en relación con cualquier Documento de Ingeniería, que el mismo se encuentra terminado de conformidad con la Cláusula 12.

“Terminación Mecánica” significa que el Contratista concluya satisfactoriamente todas las obras de colocación, erección, montaje, instalación, interconexión y fijación de las Obras Civiles, mecánicas, eléctricas, tuberías de proceso y servicios, control e instrumentación y Telecomunicaciones; y que dichas obras sean susceptibles de ser probadas en los Preparativos de Arranque, de acuerdo al alcance descrito en la Cláusula 16.1.

[El área responsable de la ejecución de los trabajos tendrá que adecuar las definiciones de acuerdo a sus requerimientos]

1.2 Uso del Singular y del Plural. Los términos definidos en la Cláusula 1.1 podrán ser utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural.

1.3 Encabezados y Referencias. Todos los encabezados en el presente Contrato son utilizados únicamente por comodidad y no se tomarán en consideración para la interpretación del mismo. Salvo disposición en contrario, todas las referencias en el Contrato a Cláusulas o Anexos se hacen en relación con Xxxxxxxxx y Anexos del presente Contrato.



CLÁUSULA 2

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es ___________________________________________________________________________________________________________________________________ misma que el Contratista está obligado a llevar a cabo de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato. Las Obras se ejecutarán y suministrarán por el Contratista a cambio del pago del Monto del Contrato y de conformidad con el alcance del Contrato, las Especificaciones del Contrato y el Programa de Ejecución, a efecto de que se alcance la Aceptación de las o antes de la Fecha Programada de Terminación.



CLÁUSULA 3

ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1 Obligaciones Básicas. El alcance de las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato, comprende la total y puntual ejecución y cumplimiento, de conformidad con las Especificaciones del Contrato, el Programa de Ejecución, y los demás términos y condiciones del presente Contrato, de todas las Obras, actividades y servicios de cualquier naturaleza que sean necesarios o apropiados para _________________________________________________________________ en la inteligencia de que el Contratista expresamente reconoce y conviene que será responsable por todas sus obligaciones conforme al presente Contrato. Las Obras a ser realizadas por el Contratista de conformidad con el presente Contrato incluirán, sin limitación, las siguientes:

(a) La elaboración de toda la Ingeniería Complementaria y de Detalle de acuerdo con las especificaciones previstas en el Anexo ______ y de conformidad con lo previsto en la Cláusula 12 del presente Contrato;

(b) La elaboración y entrega a PEMEX _____________ de toda la ingeniería de acuerdo a lo establecido en el inciso (a) necesaria para la correcta y debida ejecución de las Obras, incluyendo, sin limitación, la ingeniería complementaria y la preparación de todos los Documentos de Ingeniería correspondientes, de conformidad con la Cláusula 12. La Ingeniería de Xxxxxxx deberá ser desarrollada de conformidad con la Ingeniería Básica, del Licenciante, la Ingeniería Complementaria desarrollada por el Contratista, en estricto apego a los requerimientos y alcances de las bases de licitación y las demás Especificaciones del Contrato aplicables de manera que permita que [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] una vez construido o realizado conforme al presente Contrato, operen conforme a lo indicado por el Licenciante y demás Especificaciones del Contrato aplicables;

(c) La Procura, transporte desde el taller del proveedor o fabricante hasta el Sitio, así como el manejo, suministro, montaje, nivelación, plomeado e instalación de todos los Equipos y Materiales de instalación permanente, de conformidad con las Especificaciones del Contrato incluidas las Refacciones indicadas en el Anexo ___.

(d) La preparación del Sitio incluyendo la topografía y mecánica de suelos necesaria para la construcción, erección e instalación de los Equipos e instalaciones de las Obras, de conformidad con las Especificaciones del Contrato;

(e) El suministro de todos los servicios requeridos durante la construcción, como son por ejemplo: agua, agua potable y purificada, energía eléctrica para Equipo y maquinaria de construcción, servicios de telecomunicaciones y demás servicios indicados en el Anexo ____, para el personal del Contratista.

(f) La realización y terminación de todas las Obras Civiles de acuerdo con las Especificaciones del Contrato y el Anexo ____;

(g) La realización y terminación de todas las Obras Electromecánicas, de instrumentación y control automático, así como las de telecomunicaciones de acuerdo con las Especificaciones del Contrato y el Anexo _____;

(h) El suministro de los servicios y Materiales consumibles necesarios para los Preparativos de Arranque, Arranque y Pruebas de Comportamiento, e incluyendo sin limitar, reactivos, químicos, nitrógeno para inertizado de circuitos de tubería y Equipos, y demás servicios y Materiales relacionados en el Anexo ____.

(i) El cumplimiento de la metodología para el control del proyecto, incluyendo la preparación y entrega a PEMEX _____________ de los Reportes Mensuales de Avance de las Obras y Documentos de Control de Proyecto indicados en el Anexo ____(Anexo AP);

(j) La colaboración con PEMEX _____________ en la observación y seguimiento de las Reglas indicadas en el Artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el uso de la bitácora de las Obras;

(k) La realización de los Preparativos de Arranque, el Arranque y las Pruebas de Comportamiento de las Obras de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 16;

(l) La entrega a PEMEX _____________ de toda la documentación, manuales, instructivos y capacitación descritos en los Anexos del presente Contrato, incluyendo los procedimientos necesarios para permitir la operación, reparación y mantenimiento de las Obras;

(m) La preparación y entrega a PEMEX _____________ del Libro de Documentos Finales de conformidad con el Anexo___;

(n) La entrega a PEMEX _____________ durante la ejecución de las Obras de toda la información referente a los Equipos (incluyendo planos de fabricación aprobados para construcción, detalles de construcción, certificados de calidad, pruebas en fábrica y en sitio, manuales de operación y mantenimiento y garantías del fabricante) para que, en base a dicha información, PEMEX _____________ pueda llevar a cabo cualquier inspección requerida de las Obras;

(o) El otorgamiento a PEMEX _____________, de manera incondicional, por un término indefinido y sin cobrarle regalías o cuotas, de cualesquiera de las licencias de Software, Equipos Especiales y Sistemas Paquete que se requieren para la operación de las Obras, como es el caso de: sistemas de control lógico programables para la operación de compresores, hornos, Equipos Especiales y Sistemas Paquete, entre otras;

(p) El reemplazo o reparación de aquellas partes de las Obras que estuvieren defectuosas o en malas condiciones o que presenten vicios ocultos en cualquier momento antes de la terminación del Período de Garantía correspondiente;

(q) La obtención de los Permisos que de conformidad con las Disposiciones Legales Mexicanas, se requieran para ejecutar las Obras, incluyendo enunciativa más no limitativamente, aquellos señalados en el Anexo ____, ya sea que el Contratista deba obtenerlos en nombre propio o en el de PEMEX _____________, y que se requieran previamente, durante o al finalizar la ejecución de las Obras;

(r) El proveer la administración, control, experiencia, mano de obra, Equipo, Materiales permanentes y consumibles, herramientas, Herramientas Especiales, servicios e instalaciones temporales que sean necesarias para la ejecución de las Obras, salvo disposición en contrario en el presente Contrato;

(s) La entrega por el Contratista a PEMEX _____________, en caso de que este último así lo requiera, de cualquier documentación o información adicional relacionada con el presente Contrato, incluyendo sin limitar pedidos y facturas de los Equipos Críticos, en el entendido de que lo anterior será x xxxxx del Contratista y formará parte del alcance del presente Contrato;

(t) No interrumpir, suspender o retrasar la ejecución de las Obras debido a una controversia y/o a la falta de acuerdo con PEMEX _____________ en alguna materia, o por encontrarse pendiente de resolver cualquier asunto ante cualquier instancia, ya sea judicial o de cualquier tipo; y

(u) El suministro de las Refacciones requeridas para los Preparativos de Arranque, Arranque y Pruebas de Comportamiento, de conformidad con el Anexo ____.

3.2 Obligaciones Implícitas. Las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, deberán incluir todos los trabajos y servicios que no estén explícitamente estipulados o descritos en el presente Contrato, pero que resulten necesarios o apropiados a fin de cumplir con el alcance del Contrato de conformidad con las Especificaciones del Contrato para la Aceptación de las Obras. Todos estos trabajos y servicios serán considerados como Obras dentro del alcance de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato e incluidos en la parte del Monto del Contrato.

3.3 Consideraciones y Elementos Adicionales. En la realización de las Obras, el Contratista tomará en cuenta todos los elementos, consideraciones y costos necesarios para alcanzar el objeto del Contrato, incluyendo, sin limitación, el interés de PEMEX _____________ en la culminación puntual de las Obras sin comprometer la calidad de las mismas, y con el objetivo de que las Obras, sean operadas, administradas y mantenidas conforme a las Especificaciones del Contrato, cumpliendo con las Disposiciones Legales Mexicanas, incluyendo la normatividad ambiental vigente.

3.4 Especificaciones del Contrato. El Contratista será responsable de cumplir con todas y cada una de las Especificaciones del Contrato en la realización de las Obras.

3.5 Disposiciones Legales Mexicanas. El Contratista realizará las Obras en estricto cumplimiento con las Disposiciones Legales Mexicanas vigentes al momento de la celebración del Contrato, incluyendo, sin limitación, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, las leyes y reglamentos laborales, del medio ambiente y sobre seguridad e higiene industrial, así como las disposiciones contenidas en el Anexo ____ “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL”, y hará que todos los Subcontratistas cumplan con todas las Disposiciones Legales Mexicanas. En el caso de cualquier cambio en las Disposiciones Legales Mexicanas, este Contrato continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento de su celebración, en todo aquello que no contravenga las disposiciones de orden público que resulten aplicables.

3.6 Espacio para Oficinas y Servicios Secretariales. El Contratista, proporcionará a los representantes de PEMEX _____________, sin costo alguno, espacio suficiente para oficinas, así como servicios secretariales y equipo de oficinas (incluyendo mobiliario, agua purificada, líneas telefónicas, equipos de cómputo, copiadoras y servicios de fax) en el lugar donde se desarrolle la Ingeniería y la procura, en la inteligencia de que el número máximo de representantes de PEMEX _____________ a quienes se les deberá proporcionar dicho espacio para oficinas y servicios secretariales conforme al presente Contrato no excederá de __ (____) personas. En el Sitio durante el desarrollo de las Obras, deberá suministrar la infraestructura de cómputo y de telecomunicaciones de conformidad con lo indicado en el Anexo ___ (Anexo AP) y al Anexo ____. Además de lo anterior, deberá suministrar ___ (_____) oficinas móviles amuebladas, con dos privados y con servicios en cada una de ellas de secretaria, agua purificada, fax, energía eléctrica, teléfono, aire acondicionado y sanitario. Dichas oficinas móviles se localizarán en el lugar que PEMEX _____________ indique dentro del Sitio y deberán proporcionarse en un término de 30 días a partir de la Fecha de Inicio.

3.7 Instalaciones Temporales. El Contratista deberá suministrar y dar mantenimiento y limpieza, a su xxxxx en las áreas dentro del Sitio señaladas por PEMEX _____________, a todas las instalaciones temporales que el Contratista requiera en el Sitio para la ejecución de las Obras, incluyendo oficinas temporales, almacenes, cobertizos, alumbrado, servicio de líneas telefónicas y servicios de agua potable portátiles, así como también deberá proporcionar, a su xxxxx, toda la energía eléctrica necesaria para la ejecución de las Obras.

3.8 Algunas obligaciones Relacionadas con Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental. A lo largo de la ejecución de las Obras, el Contratista deberá realizar todas las actividades señaladas en el Anexo _________ “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL”, además de lo siguiente:

(a) Ser completamente responsable de la Seguridad de todo el personal autorizado por el Contratista para estar en el Sitio respecto de todos los peligros o riesgos derivados de la realización de las Obras, de mantener las Obras de manera ordenada para evitar peligros a dichas personas;

(b) Tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger el medio ambiente dentro y fuera del Sitio;

(c) Asentar en una bitácora de servicios médicos toda circunstancia y/o acontecimiento relacionado con la atención médica brindada al personal del Contratista y sus Subcontratistas, particularmente lo referente a enfermedades, accidentes o lesiones de trabajo;

(d) Asentar en una bitácora de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental las actividades relevantes en esas materias;

(e) Asentar en una bitácora de residuos peligrosos el manejo de los residuos peligrosos generados durante la ejecución de las Obras desde la recolección hasta el destino final de los mismos;

(f) Presentar a PEMEX _____________ a través del Residente de Obra, un reporte mensual que contenga además del resumen de la información presentada en los reportes mensuales de accidentabilidad correspondientes, un reporte del cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos en el Anexo _____, incluyendo las condicionantes emitidas por las autoridades ambientales en el oficio resolutivo correspondiente; y

(g) Proveer a su personal, por su propia cuenta y cargo, de un espacio acondicionado para capacitación, en la inteligencia de que las áreas de sanitarios, capacitación y comedor serán fijadas por PEMEX _____________ de acuerdo con las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental vigentes, quedando a juicio de PEMEX _____________, previo acuerdo con el Contratista, el aumento o disminución de dichos requerimientos en función de las características de las Obras objeto del presente Contrato.

Para los efectos de verificar el cabal cumplimiento por el Contratista de las disposiciones y reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental descritos o a que se refiere la presente Cláusula, PEMEX _____________ podrá efectuar libremente y sin previo aviso, revisiones y auditorias de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental a la ejecución de las Obras objeto de este Contrato. En el caso que, con base en dichas revisiones o auditorias, PEMEX _____________ determine el incumplimiento a dichas disposiciones y reglamentos, incluyendo aquellos referidos en el Anexo ___ “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL”, suspenderá las labores en condiciones de riesgo hasta que el Contratista tome acciones para dar cumplimiento a los mismos. Los retrasos ocasionados por estas interrupciones serán imputables al Contratista y no serán consideradas como suspensiones temporales ni darán lugar al pago de los gastos no recuperables mencionados en el Artículo 62 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.9 Capacitación. El Contratista proporcionará sesiones de entrenamiento y capacitación en la operación y mantenimiento de los equipos y sistemas solicitados en el Anexo ___, así como de operación y mantenimiento para las Obras, a los empleados y trabajadores de PEMEX _____________ de conformidad con lo estipulado en el Anexo ___. El Contratista se obliga a llevar a cabo las sesiones de entrenamiento y capacitación en las fechas señaladas en el Anexo ____.

3.10 Obligaciones Laborales. El Contratista y los Subcontratistas, como patrones del personal que emplean en la realización de las Obras, serán los únicos responsables de todas las obligaciones derivadas de las Disposiciones Legales Mexicanas en materia laboral y de seguridad social. El Contratista será responsable de cualquier reclamación o demanda instituida por cualquiera de sus trabajadores o por cualquier trabajador de sus Subcontratistas en contra de Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus organismos subsidiarios o filiales y deberá indemnizar a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus organismos subsidiarios o filiales por cualquier cantidad que éste deba pagar como resultado de cualesquiera de tales reclamaciones o demandas, incluyendo los honorarios de abogados y demás gastos que se generen como consecuencia de las mismas.

3.11 Idioma de los Documentos. Todos los documentos de ingeniería finales y manuales de operación y mantenimiento proporcionados por el Contratista a PEMEX _____________ de conformidad con el Contrato y con el Anexo _____, deberán ser preparados en idioma español, con excepción de los catálogos técnicos de los fabricantes, que pueden ser proporcionados en idioma inglés.

3.12 Contaminación o Daños al Medio Ambiente. El Contratista será responsable por cualquier contaminación o daño al medio ambiente que cause con motivo de la ejecución de las Obras o como resultado de la falta de cumplimiento por el Contratista de cualesquiera Disposiciones Legales Mexicanas, obligándose a remediar el daño o contaminación en apego a las disposiciones de las Autoridades Gubernamentales Mexicanas.



CLÁUSULA 4

OBLIGACIONES DE PEMEX _____________

4.1 Acceso al Sitio. Con el objeto de que el Contratista lleve a cabo las Obras, a partir del _____________ de _________, PEMEX _____________ permitirá el acceso al Sitio, en las áreas y en las fechas establecidas en el Anexo _____ (Eventos Críticos y sus fechas), tanto al Contratista y a sus empleados, como a los Subcontratistas y a sus empleados, una vez que los mismos se encuentren en la puerta de acceso al Sitio, y proporcionará el espacio adecuado para las instalaciones temporales y almacenes dentro del Sitio. De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, PEMEX _____________ hará constar por escrito que ha puesto a disposición del Contratista el Sitio de las Obras en la Fecha de Inicio. Lo anterior, en la inteligencia de que PEMEX _____________ no asumirá responsabilidad alguna en relación con el arribo de las personas antes indicadas a la puerta de acceso al Sitio o ante cualquier evento, incluyendo bloqueos, manifestaciones o huelga, que impidan el acceso al Sitio, en la medida en que dichos eventos no sean originados por causas atribuibles a PEMEX _____________. Todos los empleados del Contratista o los Subcontratistas que tengan acceso al Sitio deberán cumplir con los requerimientos establecidos por PEMEX _____________ en el presente Contrato así como en las “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL” contenidas en el Anexo ____. Además de lo anterior, queda expresamente convenido que PEMEX _____________ no cubrirá costo o cargo alguno por cualquier instalación adicional, especial o temporal necesaria para permitir el acceso del Contratista al Sitio.

4.2 Permisos. PEMEX _____________ asistirá al Contratista para la obtención de los Permisos que éste debe obtener de acuerdo con la Cláusula 3.1 (q) y las Disposiciones Legales Mexicanas.

4.3 Supervisión de las Obras. Sujeto a las disposiciones de la Cláusula 20.1 del presente Contrato, PEMEX _____________ llevará a cabo, la supervisión de la ejecución de las Obras por el Contratista y, a través de su Residente de Obra, asentará en la bitácora de las Obras las actividades y eventos relevantes incluyendo cualquier desviación en las Obras por el Contratista de la que tenga conocimiento, en la inteligencia de que la supervisión realizada por PEMEX _____________ de conformidad con esta Cláusula en ninguna forma será interpretada como una aprobación o aceptación de las Obras por parte de PEMEX _____________ y en ninguna forma liberará al Contratista de cualquiera de sus obligaciones bajo el presente Contrato.

4.4 Verificación de la No Existencia de Condiciones Inseguras. PEMEX _____________ deberá llevar a cabo la verificación de la no existencia de condiciones inseguras de acuerdo al procedimiento DG-ASIPA-SI-06920 Rev. 3, que se incluye en el Anexo ___ con anterioridad a la realización del arranque y las Pruebas de Comportamiento de [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC].

4.5 Otorgamiento del Acta de Recepción. PEMEX _____________ levantará el Acta de Recepción, en donde conste la Aceptación de las Obras, de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 17.1, una vez satisfechas las condiciones señaladas en dicha Cláusula.

4.6 Coordinación y Cooperación. PEMEX _____________ coordinará la ejecución de las Obras por el Contratista con las actividades (si las hubiere) que se estén realizando o se realizarán en el Sitio. Además, PEMEX _____________ cooperará con el Contratista, en forma oportuna y de manera que se apoye el Programa de Ejecución, en la realización de las Pruebas de Comportamiento, de conformidad con la Cláusula 16.

4.7 Insumos y Servicios. PEMEX _____________, no suministrará durante la ejecución de las Obras, la energía eléctrica para Equipos de construcción, agua ni para la construcción, ni para los servicios requeridos por el Contratista en el Sitio, tales como, vapor para calentamiento de la soluciones químicas para el tratamiento químico xx xxxxxxxx, para sus instalaciones temporales establecidas para llevar a cabo las Obras. PEMEX _____________, a su xxxxx y a solicitud por escrito del Contratista, suministrará al Contratista las materias primas y los servicios auxiliares requeridos para los Preparativos de Arranque, Arranque y Pruebas de Comportamiento conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16.4, y de conformidad con el Anexo ____.

4.8 Pagos. PEMEX _____________ deberá realizar todos los pagos a su cargo requeridos en virtud del presente Contrato, cuando los mismos sean exigibles y pagaderos, de conformidad con las Cláusula 8 del Contrato.

4.9 Contaminación Preexistente. PEMEX _____________ será responsable, en su caso, por la Contaminación Preexistente dentro del Sitio y por las consecuencias que deriven de ella. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones del Contratista de realizar ciertos conceptos en relación con la contaminación dentro del Sitio.



CLÁUSULA 5

INSPECCIÓN DEL SITIO; REVISIÓN DE DOCUMENTOS

5.1 Inspección del Sitio El Contratista manifiesta y reconoce que ha examinado e inspeccionado minuciosamente el Sitio y sus alrededores, así como sus condiciones ambientales, ha obtenido toda la información disponible en relación con el mismo, y se encuentra satisfecho respecto de todos los asuntos, condiciones y circunstancias que afectan el Monto del Contrato, el Programa de Ejecución y la Fecha Programada de Terminación, incluyendo, sin limitación, la disponibilidad de medios de transporte, la disponibilidad de trabajadores locales y las obligaciones derivadas de su contratación, las condiciones hidrológicas, climatológicas y las características y condiciones del suelo y del subsuelo.

5.2 Revisión de Documentos. El Contratista manifiesta y reconoce que ha revisado todos los documentos e información que le han sido proporcionados por PEMEX _____________ previamente a la celebración del presente Contrato relacionados con el Sitio o de otra forma relacionados con las Obras a ser ejecutadas y que ha quedado plenamente satisfecho sobre la idoneidad de los mismos para la realización de las Obras y el cumplimiento del objeto de este Contrato. No obstante lo anterior, el Contratista tendrá el derecho de solicitar a PEMEX _____________ por escrito cualquier información o documentación adicional respecto a la realización de las Obras que pudiera requerir, en cuyo caso PEMEX _____________ proporcionará al Contratista tal información y documentación, si la tuviera disponible, a la brevedad posible y sujeto a cualquier condición de su uso impuesta por PEMEX _____________, en la inteligencia de que la no disponibilidad de la información o documentación solicitada, no liberará al Contratista de cualquiera de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato.

5.3 No Liberación de Responsabilidad. Cualquier desconocimiento del Contratista en relación con todos los asuntos, datos e información a que se refieren las Cláusulas 5.1 y 5.2, no lo liberará de sus responsabilidades derivadas del presente Contrato y no será causa para ningún reclamo de incremento en el Monto del Contrato o cualquier modificación al Programa de Ejecución o a la Fecha Programada de Terminación de las Obras.



CLÁUSULA 6

MONTO DEL CONTRATO

Como pago total por la realización de las Obras conforme al presente Contrato, PEMEX _____________ pagará al Contratista el monto de _______________ Dólares y ____________ Pesos, más el I.V.A. correspondiente (el “Monto del Contrato”), en la inteligencia de que, conforme a lo indicado en la Cláusula 8 todos los pagos a realizarse por PEMEX _____________ al Contratista en virtud del presente Contrato serán efectuados directamente al Contratista.

El Monto del Contrato es una cantidad fija y no sujeta a ajuste alguno y será pagado al Contratista de conformidad con lo establecido en la Cláusula 8, y cubre todas las Obras a ser suministradas o realizadas de conformidad con el presente Contrato, incluyendo todas las Obras que a pesar de que no estén mencionadas específicamente en las disposiciones del mismo, sean necesarias o adecuadas de acuerdo a las Especificaciones del Contrato para la culminación de las Obras.



CLÁUSULA 72

ANTICIPOS

7.1. Monto del Anticipo. Pemex ______________ entregará al Contratista un anticipo por el ___% (_______ por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el Contratista realice en el Sitio la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de las Obras; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, correspondiéndole por este concepto para el presente ejercicio, un importe de _______________, más el I.V.A.

Una vez autorizado el anticipo correspondiente Pemex ______________ lo considerará como un importe pagado.

Pemex ______________ cubrirá al Contratista en una sola exhibición el anticipo correspondiente.

7.2 Garantía del Anticipo. Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del anticipo, el Contratista dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación, presentó a Pemex ______________ y a favor de éste, fianza por el importe del anticipo, expedida por institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor y satisfacción de Pemex ______________, en los términos del formato incluido como Anexo ____ de este Contrato . La garantía mencionada en esta cláusula deberá permanecer vigente hasta la fecha en que sea amortizado totalmente el anticipo otorgado.

Pemex ______________ cubrirá al Contratista el anticipo con antelación a la fecha pactada para el Inicio de las Obras, para lo cual el Contratista, debió entregar en forma satisfactoria la fianza de anticipo, así como la factura correspondiente que ampare el monto del mismo. El diferimiento del Programa de Ejecución de las Obras por el atraso en la entrega de los anticipos conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sólo es aplicable en el primer ejercicio.

La entrega del anticipo del segundo ejercicio se hará dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pagado en el presente Contrato.

7.3. Amortización del Anticipo. La amortización que se aplicará al importe de cada Estimación de Obras ejecutadas por el Contratista, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado y se procederá de la siguiente manera:

(a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio de que se trate;

(b) Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal:

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de las Obras a ejercer en el primero y segundo ejercicios conforme al Programa convenido;

2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de las Obras a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al Programa convenido, y

3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue.

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte del Contratista.

En caso de rescisión o terminación anticipada del Contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a Pemex ______________ en un plazo no mayor de 10 (diez) Días, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al Contratista la determinación de dar por rescindido el Contrato o se convenga con él la terminación anticipada del mismo.

En caso de que el Contratista no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



CLÁUSULA 8

CONDICIONES DE PAGO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO, DERECHO DE COMPENSAR, PAGOS EN EXCESO Y RETENCIONES

8.1 Estimaciones y Pagos del Monto del Contrato. El pago del Monto del Contrato se deberá efectuar al Contratista en la manera indicada en esta Cláusula 8, en la inteligencia de que todos los pagos del Monto del Contrato a realizarse por Pemex ______________ al Contratista, en virtud del presente Contrato, serán efectuados en [Dólares/ Pesos]3, invariablemente mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta del Contratista en la Ciudad de __________, [excepto que se trate del IVA causado, el cual será pagado al Contratista en Pesos mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del Contratista en México, aplicando el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el Día en que PEMEX __________efectúe dicho pago]4. En virtud de lo anterior, el Contratista deberá notificar a PEMEX _________ por escrito, con antelación al primer pago que se realice de conformidad con el presente Contrato la (s) cuenta (s) bancaria (s) para efectuar los pagos,[así como el nombre de uno de los Contratistas que presentará las facturas y recibirá las cantidades que hubieran sido autorizadas para pago]5. PEMEX ___________no tendrá responsabilidad alguna por la manera en que dichos pagos sean distribuidos posteriormente entre el Contratista, sus asociados o subcontratistas6.

Los pagos del Monto del Contrato serán realizados al Contratista conforme al avance efectivo de aquellas Obras que, de conformidad con la Cédula de Avances y Pagos Programados del Anexo ____, deban ser pagadas, por lo que dicha Cédula será utilizada como base para el cálculo y revisión de las estimaciones y las Documentaciones de Pago presentadas por el Contratista. Dichos pagos se efectuarán de conformidad con el procedimiento siguiente:

(i) El Contratista es el responsable de acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago y que para tal efecto, la Residencia de Obra establecerá en la Bitácora, en el entendido de que la documentación que haya sido entregada por el Contratista a la Residencia de Obra oficialmente o en estimaciones anteriores, así como en las notas de Bitácora, no tendrá que ser adjuntada a las estimaciones, siempre y cuando sea debidamente referenciada en las mismas. Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las Disposiciones Legales. El Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que en el caso de que la falta de alguno de dichos requisitos o su presentación incorrecta genere algún retraso en el pago correspondiente, no dará lugar al pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(ii) La fecha xx xxxxx para las estimaciones será el último Día de cada Mes, por lo que dentro de los primeros seis Días de cada Mes, el Contratista, presentará al Residente de Obra de Pemex ______________, para su conciliación y autorización, las estimaciones desglosadas de las Obras pagaderas realizadas por el Contratista durante el Mes anterior, en la inteligencia de que: (a) Pemex ______________ verificará la exactitud de las estimaciones con base en los soportes correspondientes al Mes en cuestión proporcionada a Pemex ______________ por el Contratista de conformidad con esta Cláusula y la Cláusula 11.5 así como cualquier otra documentación de soporte que sustente las mismas que sea solicitada por Pemex ______________; y (b) el procedimiento para presentar, autorizar y conciliar estimaciones se sujetará a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás Disposiciones Legales Mexicanas. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago que no puedan ser resueltas dentro del plazo correspondiente a su autorización se resolverán y, en su caso, incorporarán en la siguiente estimación. En caso de que el Contratista no presente las estimaciones correspondientes en el plazo establecido en el citado artículo 54, la estimación correspondiente se presentará en el siguiente Mes, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista. En todos los casos, el Residente de Obra hará constar en la Bitácora, la fecha en que se presenten las estimaciones.

(iii) Una vez aprobadas por Pemex ______________ las estimaciones desglosadas a que se refiere el inciso (ii) anterior, el Contratista, podrá presentar dentro de los 7 Días posteriores a la fecha de autorización de las estimaciones, al Residente de Obra de Pemex ______________, la Documentación de Pago correspondiente al Mes y las Obras de que se trate, misma que incluirá: (a) las estimaciones desglosadas aprobadas correspondientes a dicho Mes calculadas con base en la Cédula de Avances y Pagos Programados y aplicada a las Obras pagaderas efectivamente realizadas durante dicho Mes, que indique la suma total pagadera correspondiente al avance efectivo de dichas Obras, en la inteligencia de que dichas estimaciones deberán ser autorizadas por Pemex ______________ para que puedan servir como soporte del pago de Pemex ______________ al Contratista de cualquier factura de conformidad con esta Cláusula 8, (b) una factura que indique el importe total de las estimaciones antes indicadas, el monto a ser deducido por concepto de las retenciones a las que se refiere la Cláusula 8.5; y (c) cualquier otra documentación de soporte que sustente las estimaciones que sea solicitada por Pemex ______________.


(iv) Pemex ______________ llevará a cabo los pagos al Contratista en estricto apego a los plazos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El pago del importe efectivo de la factura correspondiente de conformidad con el inciso (iii) anterior será realizado en la Ciudad de _________________ mediante depósito bancario automático a la cuenta que indique previamente y por escrito el Contratista a Pemex ______________, incluyendo el IVA causado [a menos de que se trate del IVA causado, el cual será pagado al Contratista en Pesos, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del Contratista en México, aplicando el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el Día en que Pemex ______ efectúe dicho pago]7. En caso de que cualquier pago del Monto del Contrato conforme al presente Contrato sea pagadero en un Día que no sea un Día Hábil Bancario, dicho pago deberá efectuarse el Día Hábil Bancario inmediato siguiente. Si Pemex ______________ no realiza cualquier pago del Monto del Contrato que le corresponda dentro del plazo establecido en el presente inciso, el Contratista, podrá demandar el pago de gastos financieros sobre la cantidad no pagada desde la fecha en que debió hacer el pago hasta la fecha e incluyendo el Día en que efectivamente se pongan a disposición del Contratista las cantidades debidas, a una tasa de interés igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación para los casos de prórroga en el pago de créditos fiscales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación siguiente.

(v) Una vez que el Contratista haya recibido el pago correspondiente, tendrá 15 (quince) Días para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido éste plazo sin que el Contratista presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el Contratista liberará a Pemex ______________ de cualquier obligación relacionada con dicho pago.

8.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial, que éste designe para tal efecto podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presente Contrato, el CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.


La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato como Anexo ___________, en la inteligencia de que PEMEX ___________ podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la Cédula a que se refiere esta cláusula durante la vigencia del Contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha Cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este Contrato, el Contratista se obliga a hacerla del conocimiento de PEMEX __________, inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente contrato.


El CONTRATISTA se obliga a entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo ____ denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este Contrato. El Instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de PEMEX: (xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx).


El CONTRATISTA deberá presentarse, antes de cada evento de pago, en el área responsable (“Módulo de Financiamiento”) de PEMEX, con el fin de proporcionar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, que en su caso corresponda. El área responsable (“Módulo de Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o estampará el sello correspondiente, el cual formará parte de la documentación soporte que el CONTRATISTA debe anexar a cada solicitud de pago que presente al amparo de este contrato.


PEMEX no estará obligado a emitir o entregar el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o el sello correspondiente cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.



PEMEX _________ podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.


De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que PEMEX le indique oportunamente.

8.3 Derecho de Compensar. Pemex ______________ tendrá el derecho de compensar de cualquier pago debido al Contratista de conformidad con el presente Contrato, cualquier cantidad que sea pagadera a Pemex ______________ por parte del Contratista en virtud de cualquier disposición del presente Contrato o por cualquier otro contrato o acto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2185 del Código Civil Federal y demás disposiciones relativas a dicho Código o de las Disposiciones Legales Mexicanas. Ni la aprobación de Pemex ______________ de cualquiera de las facturas del Contratista, ni cualquier pago hecho a Pemex ______________ conforme al presente Contrato, constituyen una renuncia de cualquiera de los derechos de Pemex ______________ conforme al presente Contrato o la aceptación o aprobación de cualesquiera de las Obras.

8.4 Pago en Exceso. En caso de que Pemex ______________ realice cualquier pago al Contratista en exceso de las cantidades pagaderas conforme a lo establecido en el presente Contrato, el Contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses, pagaderos a la vista, por cada Día desde la fecha en que dicho pago en exceso fue recibido hasta e incluyendo el Día en que la devolución correspondiente sea efectuada en su totalidad a una tasa anual igual a la tasa vigente en dicho momento para los casos de prórroga en el pago de créditos fiscales conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

8.5 Retenciones. Se conviene que Pemex ______________ retendrá de cualquier pago que se le cubra al Contratista conforme al presente Contrato, las siguientes cantidades:

(a) De ser aplicable, en caso de que el Contratista esté voluntariamente afiliado de conformidad con las disposiciones del Artículo 17 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, o bien, en caso de que el Contratista hubiere manifestado su voluntad de hacer las aportaciones en cuestión, una cantidad equivalente al dos al millar del importe de la estimación o pago de que se trate, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y

(b) La cantidad equivalente al cinco al millar del importe total del pago de que se trate que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control, cantidad que deberá ser entregada a la Tesorería de la Federación.

8.6 Impuestos. Cada una de las partes deberá pagar sus Impuestos correspondientes conforme a las Disposiciones Legales, en la inteligencia de que Pemex ______________ podrá retener de los pagos que deba efectuar al Contratista, cualquier cantidad que se requiera retener de conformidad con las Disposiciones Legales Mexicanas.

CLÁUSULA 9

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

9.1 Garantía de Cumplimiento. Previamente a la celebración del Contrato, el Contratista ha entregado a PEMEX _____________, x xxxxx exclusiva del Contratista, póliza de fianza expedida por Institución de Fianzas debidamente autorizada para ello o [8una carta de crédito “stand-by” irrevocable, y en caso de que haya sido emitida por una institución bancaria extranjera, confirmada por una institución bancaria autorizada para operar en México, en favor de PEMEX _____________, en Dólares], equivalente al 10% del Monto del Contrato (la “Garantía de Cumplimiento”), copia de la cual se adjunta al presente Contrato como Anexo ___. Dicha póliza de fianza [carta de crédito] garantiza el pleno cumplimiento por parte del Contratista de todas sus obligaciones conforme al presente Contrato.

“[En caso de que el Contrato sea firmado por los miembros de un Consorcio deberá agregarse el siguiente párrafo: ”La Garantía de Cumplimiento garantiza las obligaciones de todas y cada una de las personas que firman el Contrato en su carácter de Contratistas”]

9.2 Requisitos de la Garantía de Cumplimiento. La Garantía de Cumplimiento deberá permanecer vigente hasta los 90 Días posteriores a la fecha de Aceptación de las Obras. La institución de fianzas [institución bancaria] deberá obligarse a que, en caso de que se otorguen prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, la Garantía de Cumplimiento se prorrogue en forma automática conforme a dichas prórrogas hasta por ____ Días9. En caso de que la Garantía de Cumplimiento no sea prorrogada por cualquier causa, será motivo suficiente para suspender cualquier pago que deba efectuarse al Contratista, sin que lo anterior implique la suspensión de las Obras. Una vez que el Contratista presente la documentación que acredite la prórroga de la Garantía de Cumplimiento, los pagos se normalizarán. La institución de fianzas [institución bancaria] está obligada a pagar la Garantía de Cumplimiento independientemente de que el Contratista interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

9.3 No Limitación de Responsabilidad. La Garantía de Cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad del Contratista conforme a sus obligaciones y garantías en virtud de este Contrato, ni impedirá a PEMEX _____________ reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.


CLÁUSULA 10

CONTRATOS CON SUBCONTRATISTAS

10.1 Celebración de Contratos con Subcontratistas. En caso de que el Contratista desee celebrar cualquier contrato para la subcontratación de cualquier parte de las Obras que no haya incluido en su propuesta como obras a subcontratar, deberá notificar a PEMEX _____________ con 20 Días de anticipación al inicio programado de las Obras que pretenda subcontratar, indicando el nombre del posible Subcontratista en cuestión, la parte de las Obras a ser subcontratada y toda la información que requiere PEMEX _____________ para evaluar la capacidad técnica y financiera del posible Subcontratista incluyendo, sin limitación, su programa industrial estándar y su sistema de aseguramiento de calidad.

Asimismo, PEMEX _____________ tendrá el derecho de solicitar al Contratista cualquier información adicional a la entregada por el Contratista, a fin de autorizar la celebración del contrato en cuestión. PEMEX _____________ tendrá un período de 10 Días Hábiles a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional que PEMEX _____________ haya solicitado al Contratista, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho contrato, en la inteligencia de que PEMEX _____________ no podrá negarse a otorgar su consentimiento injustificadamente. En caso de que transcurra el plazo de 10 Días antes referido sin que PEMEX _____________ haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del Contratista, ésta se tendrá por aceptada. En el caso de que PEMEX _____________ tenga razón para objetar cualquier subcontratación, comunicará sus razones por escrito al Contratista en la notificación antes mencionada, con la consecuencia de que el Contratista no podrá celebrar el contrato de que se trate.

Asimismo, en caso de que el Contratista haya incluido en su propuesta a un Subcontratista, éste no podrá cambiarse sin la previa autorización por escrito de PEMEX _____________ en los términos señalados en los dos párrafos anteriores de esta Cláusula 10.1, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni modificación al Programa de Ejecución o al plazo de ejecución.

Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al Contratista subcontratar las Obras objeto de este Contrato en su totalidad.

10.2 No Liberación de Responsabilidad. No obstante cualquier subcontratación por el Contratista de conformidad con la Cláusula 10.1, el Contratista será y permanecerá siendo en todo momento, el único responsable de la calidad y de la ejecución adecuada y oportuna de las Obras de conformidad con el Contrato, como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar, y deberá asegurar que cada Subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones del Contrato. La aceptación o requerimiento de PEMEX _____________ respecto de un Subcontratista no liberará o eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. El Contratista será plenamente responsable por los actos, faltas, omisiones y negligencia de todos y cada uno de los Subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal, y mantendrá a PEMEX _____________ libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

10.3 Cesión de Beneficios a PEMEX _____________. En el caso de que cualquier obligación o compromiso de un Subcontratista o proveedor en favor del Contratista relacionado con cualquier parte de las Obras suministrada o realizada por dicho Subcontratista o proveedor continúe por un período que sobrepase el Período de Garantía correspondiente, el Contratista deberá, al vencimiento de dicho Período de Garantía, ceder a PEMEX _____________ el beneficio de dicha garantía u obligación por el tiempo no vencido. A excepción de lo previsto en la presente Cláusula 10.3, ninguna disposición del Contrato creará una relación directa entre PEMEX _____________ y cualquier Subcontratista.



CLÁUSULA 11

PROGRAMA DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS

11.1 Inicio y Terminación. El Contratista deberá iniciar las Obras el __________de 200__ (la "Fecha de Inicio"). El Contratista deberá llevar a cabo las Obras de acuerdo con el Programa de Ejecución, y deberá culminar la totalidad de las Obras de conformidad con las Especificaciones del Contrato, hasta e incluyendo las Pruebas de Comportamiento, y satisfacer todas las condiciones, con relación a todas las Obras, para lograr la Aceptación de las Obras, en o antes de la Fecha Programada de Terminación de las Obras, es decir _____________, significando un plazo de ejecución de _____ Días. El Contratista deberá apegarse estrictamente a los plazos establecidos en el Anexo ___. PEMEX _____________ y el Contratista deberán haber designado al Residente de Obra y al Superintendente de Construcción, respectivamente, con anterioridad a la Fecha de Inicio. En caso de que en la Fecha de Inicio, el Contratista no hubiere designado al Superintendente de Construcción, el Programa de Ejecución no será prorrogado. Dentro de un plazo no mayor de 45 Días siguientes a la Fecha de Inicio, el Contratista deberá presentar, de conformidad con lo señalado en el Anexo ___ (Anexo AP) del presente Contrato, un Programa Detallado de Ejecución General de las Obras para cada una de las actividades de las Obras a llevarse a cabo por cada especialidad, incluyendo las Obras Civiles. Dicho programa deberá ser actualizado de acuerdo con lo señalado en el Anexo ___ (Anexo AP) del presente Contrato.

11.2 Procedimientos de Coordinación. Dentro de los 15 Días siguientes a la celebración del Contrato, las partes deberán reunirse para discutir todos los asuntos de interés común relacionados con las Obras, incluyendo, sin limitación, los Procedimientos de Coordinación, los cuales deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por PEMEX _____________ y estar basados en estándares aceptados internacionalmente. La primera edición de los Procedimientos de Coordinación se presentará dentro de los 30 Días siguientes a la Fecha de Inicio. Asimismo, las partes acuerdan que PEMEX _____________ incluirá dentro de los Procedimientos de Coordinación, las disposiciones que el Contratista deberá seguir en la ejecución de las Obras con el fin de evitar interferencias con otros contratistas que se encuentren o se llegaren a encontrar posteriormente, dentro del Sitio. Las partes deberán seguir estrictamente los Procedimientos de Coordinación durante la ejecución de las Obras, de conformidad con el Anexo _____.

11.3 Adecuaciones al Programa. El Programa de Ejecución podrá ser diferido y/o prorrogado únicamente cuando ocurran los siguientes eventos:

(a) Si ocurre algún acontecimiento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente probado, el Programa de Ejecución en la parte correspondiente a la actividad que se vea directamente afectada por dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor, será diferido o prorrogado por el período de tiempo igual a la duración de dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor, siempre y cuando el Contratista presente a PEMEX _____________ su solicitud de diferimiento y/o una prorroga dentro de los quince Días siguientes al acontecimiento del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate, apegándose a lo establecido en el Anexo __ (Anexo AP) de este Contrato. Si dicha notificación no es recibida por PEMEX _____________ no se concederá diferimiento y/o prórroga alguna. PEMEX _____________ deberá emitir el dictamen de resolución respecto de la solicitud de diferimiento y/o prórroga, dentro de los treinta Días siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo la solicitud se tendrá por aceptada. En caso de que proceda el diferimiento y/o la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito dentro de los treinta Días siguientes a la autorización y deberá quedar establecido el Programa Correctivo de acuerdo con lo señalado en el Anexo ___ (Anexo AP) de este Contrato;

(b) Si las Obras o cualquier parte de las mismas no pueden avanzar o son atrasadas debido a cualquier acto u omisión de PEMEX _____________ o de otro contratista que trabaje en el Sitio, sin que se trate del Contratista o cualquier Subcontratista del Contratista, el Programa de Ejecución será prorrogado en la parte correspondiente a la actividad que se vea directamente afectada por dicho atraso, por el período de tiempo por el que las Obras, o parte de éstas, sean así interrumpidas o demoradas, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el Contratista presente a PEMEX _____________ su solicitud de diferimiento, junto con la documentación soporte correspondiente, dentro de los treinta Días siguientes a dicho acto u omisión. Si dicha notificación no es recibida por PEMEX _____________ o no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. PEMEX _____________ deberá emitir el dictamen de resolución respecto de la solicitud de diferimiento, dentro de los treinta Días siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo la solicitud se tendrá por aceptada. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito dentro de los treinta Días siguientes a la autorización y deberá quedar establecido el Programa Correctivo de acuerdo con lo señalado en el Anexo ___ (Anexo AP) de este Contrato; y

(c) En caso de la suspensión de las Obras de conformidad con la Cláusula 26, el Programa de Ejecución podrá ser prorrogado de conformidad con las disposiciones de dicha Cláusula, levantando un acta circunstanciada en donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de las Obras, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.


11.4 Incumplimiento del Programa de Ejecución.

A) Penalizaciones Económicas por Xxxxxx.

Las partes convienen expresamente que en caso de que el Contratista, por causas que le sean imputables, incurra en atraso en el cumplimiento de las Obras, de conformidad con la Cédula de Avances y Pagos Programados y la Red de Actividades con Ruta Crítica, PEMEX _____________ aplicará como penalización económica por atraso sin aplicar el IVA, el 2.0% sobre la diferencia entre el monto acumulado del Programa de Ejecución y lo realmente ejecutado de las Obras al término del Mes de que se trate. Las penalizaciones económicas por atraso, se aplicarán como una retención económica al pago de que se trate, misma que el Contratista podrá recuperar, en cualesquiera de los pagos subsecuentes, una vez que regularice los tiempos atrasados y coincida el avance real acumulado con el avance programado acumulado, de conformidad con la Cédula de Avances y Pagos Programados y hasta antes de la Fecha Programada de Terminación.

En la aplicación de las penalizaciones económicas por atraso, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por los casos descritos en los incisos a), b) y c) de la Cláusula 11.3 de este Contrato, siempre y cuando el Contratista hubiere acreditado fehacientemente la existencia de tales causas y PEMEX _____________ hubiere emitido el dictamen de resolución favorable al respecto.


El Residente de Obra hará efectivas las penalizaciones económicas por atraso en el cumplimiento de los avances establecidos, conforme al siguiente procedimiento:


(a) Se calcularán y aplicarán de manera mensual como una retención económica a la estimación por Obras ejecutadas que se encuentre en proceso, posterior al incumplimiento de la parte de la Obra cuya conclusión con atraso es penalizada.


(b) Si en el Mes posterior a cualquiera en que se retuvo una penalización, se calcula la penalización correspondiente y resulta que es mayor a la anteriormente retenida, entonces se retendrá al Contratista adicionalmente el diferencial de penalizaciones entre los 2 (dos) Meses. Si resulta que la penalización es menor a la anteriormente retenida, entonces se devolverá al Contratista el diferencial de penalizaciones entre los dos (2) Meses. Si resulta ser la misma, la retención acumulada al Mes anterior permanecerá en poder de PEMEX _____________.


(c) Si el monto de dicha estimación no es suficiente para cubrir el monto de las penalizaciones económicas generadas, el monto faltante se retendrá de la o las estimaciones subsecuentes.


(d) El Contratista podrá recuperar las retenciones económicas establecidas en esta Cláusula, en las próximas estimaciones una vez que regularice los tiempos atrasados y coincida el avance real acumulado con el avance programado acumulado de conformidad con la Cédula de Avances y Pagos Programados, y hasta antes de la Fecha Programada de Terminación.

(e) La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva si a la Fecha Programada de Terminación, las Obras no se han concluido.


B) Pena Convencional por incumplimiento en la Fecha Programada de Terminación



Si las Obras no fueran concluidas en la Fecha Programada de Terminación, PEMEX _____________ tendrá el derecho de aplicar una pena convencional del 0.5% sobre el importe de las Obras faltantes por ejecutar a la Fecha Programada de Terminación por cada Día de atraso desde la Fecha Programada de Terminación y hasta, incluyendo, el Día en que éstas efectivamente se concluyan.


Lo anterior, sin perjuicio de que PEMEX _____________ opte por la rescisión administrativa del Contrato. El monto de las penas por atraso no podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la Garantía de Cumplimiento.



C) Prestación Económica por Rescisión Administrativa


En caso de que PEMEX _____________, acorde con lo estipulado en la Cláusula 24.1, determine la rescisión administrativa del Contrato, aplicará una prestación económica consistente en la cantidad equivalente al de la Garantía de Cumplimiento, es decir, el diez por ciento (10%) del Monto del Contrato.


La prestación económica por rescisión administrativa será calculada y aplicada en el finiquito correspondiente, en la inteligencia de que dicha prestación económica se hará efectiva con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato que hubiere presentado el Contratista.


11.5 Reporte Mensual de Avance de las Obras. El Contratista proporcionará a PEMEX _____________, dentro de los tres Días Hábiles posteriores a la aprobación por parte del Residente de Obra de la estimación de cada Mes, un Reporte Mensual de Avance de las Obras que muestre el avance físico y el avance financiero de las Obras durante el Mes inmediato anterior, el cual incluirá lo señalado en el Anexo _____ (Anexo AP).

11.6 Medidas Adicionales. Sin perjuicio a lo establecido en la Cláusula 11.4, si PEMEX _____________, a su discreción, determina que las Obras se han retrasado en relación con el Programa de Ejecución, PEMEX _____________ tendrá el derecho, más no la obligación, de enviar una notificación por escrito al Contratista solicitándole que contrate más trabajadores, que utilice más o mejor Equipo, que implemente más de un turno de trabajo, que utilice métodos más avanzados, que utilice medios de transporte más rápidos para recibir los Materiales o que ponga en práctica otras medidas para asegurar el avance de las Obras y para asegurar el cumplimiento a la Cédula de Avances y Pagos Programados y al Programa Calendarizado de Ejecución General de las Obras, todo ello por cuenta del Contratista, sin responsabilidad alguna para PEMEX _____________.

11.7 Cumplimiento Forzoso. Queda expresamente entendido que PEMEX _____________ tendrá la facultad en cualquier momento de exigir el cumplimiento del presente Contrato conforme a lo estipulado en el artículo 1949 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



CLÁUSULA 12

INGENIERÍA

12.1 Desarrollo de la Ingeniería Complementaria y de Detalle. El Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería Complementaria y de Detalle de conformidad con las Especificaciones del Contrato, en estricto cumplimiento con la Ingeniería Básica, las Normas y Especificaciones Técnicas y demás requerimientos establecidos en el presente Contrato y sus Anexos.

12.2 Entrega y Propiedad de la Ingeniería. PEMEX _____________ será el dueño de toda la información comprendida en o vinculada con la Ingeniería Complementaria y de Detalle, incluyendo los originales y las copias de todos los Documentos de Ingeniería en sus ediciones, Aprobado para Construcción (APC) y Terminado “Como Quedó Construido” (“As Built”) y los demás Documentos de Ingeniería a ser entregados por el Contratista a PEMEX _____________ conforme al presente Contrato. La propiedad de dicha información y Documentos de Ingeniería relacionados con el desarrollo de la Ingeniería Complementaria y de Detalle, Procura de Equipo y Materiales, construcción, pruebas, Capacitación y Preparativos de Arranque, Arranque y Pruebas de Comportamiento para las Obras, será transmitida a PEMEX _____________ durante las diferentes etapas de ejecución de las Obras y en la Aceptación de las Obras, o, si sucede antes, al momento de la terminación de este Contrato. PEMEX _____________ tendrá la libertad de usar y disponer de dicha información para cualquier propósito y de cualquier manera, en el entendido de que PEMEX _____________ mantendrá al Contratista libre de cualquier responsabilidad que pudiera surgir en relación con cualquier uso que PEMEX _____________ le dé a dicha información que no esté relacionada con la operación de las Obras.


12.3 Otras Obligaciones. Para asegurar la ejecución de la Ingeniería Complementaria y de Detalle desarrollada por el Contratista conforme al presente Contrato, incluyendo la debida y correcta preparación de todos los Documentos de Ingeniería, el Contratista deberá notificar a PEMEX _____________ la terminación de cada Documento de Ingeniería de acuerdo con lo establecido en el Anexo ___(procedimientos de coordinación) y conforme a lo siguiente:

a).- Elaboración de la Ingeniería Complementaria.- El Contratista se obliga a elaborar toda la Ingeniería Complementaria con base en la Ingeniería Básica, en el entendido que la Ingeniería Básica deberá prevalecer sin modificaciones.

b).-Listado de Documentos de Ingeniería por Especialidad Técnica.- El Contratista deberá entregar a PEMEX _____________ su Listado de Documentos de Ingeniería por Especialidad Técnica para la elaboración de la Ingeniería Complementaria y de Detalle, listado de requisiciones de Equipos Críticos de construcción y Especificaciones del Contrato, en la fecha en que de conformidad con la Cláusula 11.1 deba entregar el Programa Detallado de Ejecución General de las Obras.

Dicho listado será el documento para verificar el avance en el desarrollo de la misma y para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el Anexo ___ (Anexo AP).

PEMEX _____________ revisará más no aprobará ninguno de los planos en sus diferentes ediciones y/o revisiones.

PEMEX _____________ deberá revisar el Listado de Documentos de Ingeniería por Especialidad dentro de los 15 Días siguientes a la fecha en la que el Contratista presente dicho Listado, en el entendido que si dentro de dicho plazo PEMEX _____________ no emite comentarios, éste se tendrá por “Revisado” sin relevar al Contratista de su responsabilidad.

PEMEX _____________ y el Licenciante, deberán determinar del Listado de Documentos de Ingeniería por Especialidad, cuales serán considerados como “Documentos Críticos Principales” y que se requieran revisar para garantizar los procesos.

c).- Requisiciones de Equipos Críticos- PEMEX _____________ revisará las requisiciones de los Equipos Críticos en el entendido que si transcurridos 10 Días a partir de la fecha en la que el Contratista presente dichas requisiciones, PEMEX _____________ no los revisa, se tendrán por “Revisados” sin relevar al Contratista de su responsabilidad.

d).-Planos en su Edición “Como Quedó Construido” (“AS BUILT”) Una vez que el Contratista hubiere incorporado todas las revisiones a cualquiera de los Documentos de Ingeniería que reflejen en forma precisa y fiel cómo fueron efectivamente construidas las Obras correspondientes a dichos Documentos de Ingeniería, el Contratista deberá entregar a PEMEX _____________ el original impreso en papel y sus correspondientes archivos electrónicos del Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI). Dichos Documentos de Ingeniería se considerarán Terminados “Como Quedó Construido" (“AS BUILT”) para los efectos del presente Contrato, a menos de que PEMEX _____________ los objete dentro de un plazo de 10 Días Hábiles, en cuyo caso el Contratista deberá efectuar cualquier corrección que sea requerida por PEMEX _____________.

e).- Corrección de los Documentos de Ingeniería. No obstante la falta de PEMEX _____________ de objetar la terminación de cualquier Documento de Ingeniería conforme a las disposiciones aplicables de la Cláusula 12, en caso de que en cualquier momento con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción resulte que cualquier Documento de Ingeniería contenga defectos o que en cualquier otra forma no reúne las Especificaciones del Contrato, el Contratista tendrá la obligación de realizar dentro de un plazo de 10 Días Hábiles a partir de la recepción de la solicitud de PEMEX _____________ las correcciones o modificaciones que sean necesarias para que el Documento de Ingeniería en cuestión cumpla con las Especificaciones del Contrato.

12.4 No Liberación de Responsabilidad. Queda expresamente entendido que la revisión o la falta de objeción por PEMEX _____________ de cualquier Documento de Ingeniería no constituirá la aceptación por PEMEX _____________ de las Obras correspondientes a dicho Documento de Ingeniería ni la renuncia de PEMEX _____________ a cualquiera de sus derechos conforme al presente Contrato de requerir la corrección o repetición del Documento de Ingeniería en cuestión, y de ninguna manera liberará al Contratista del debido cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato o disminuirá su responsabilidad conforme al mismo, en la inteligencia de que la Aceptación de las Obras sólo ocurrirá de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 17. El Contratista en todos los casos seguirá siendo responsable de que las Obras cumplan con las Especificaciones del Contrato y los demás términos y condiciones del mismo.


CLÁUSULA 13

MATERIALES

13.1 Suministro de Equipo y Materiales. El Contratista suministrará todos los Equipos y Materiales necesarios durante la ejecución de las Obras para su culminación de conformidad con las Especificaciones del Contrato, y será responsable de la administración, manejo y mantenimiento adecuado durante el transporte y almacenamiento de todos los Equipos y Materiales. Asimismo, el Contratista será responsable de que los Equipos y Materiales sean entregados en el Sitio de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Programa de Ejecución. Cualquier Material que sea dañado o perdido durante su transporte o almacenamiento, o durante la ejecución de las Obras, será reparado o reemplazado por el Contratista, a su xxxxx.

13.2 Calibración e Idioma. Todos los medidores, instrumentos de medición, instrumentos de registro y cualquier otro tipo de aparato de indicación o registro serán calibrados bajo el Sistema Internacional de Unidades y en grados centígrados. Las placas o carátulas de operación y funcionamiento deberán estar en el idioma español.

13.3 Órdenes de Compra. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Cláusula 13.1, el Contratista deberá proporcionar a PEMEX _____________ copias de todas las órdenes de compra de los Equipos Críticos dentro de los siete Días siguientes a la colocación de dichas órdenes de compra, las cuales deberán contener la información necesaria para identificar los Equipos Críticos de que se trate y contendrán una referencia por escrito al proyecto objeto del presente Contrato. El Contratista deberá suministrar todas las demás órdenes de compra cuando PEMEX _____________ lo solicite, y en todos los casos, antes de la emisión del Acta de Recepción. Como una condición suspensiva de la obligación de PEMEX _____________ de efectuar cualquier pago conforme al presente Contrato, el Contratista deberá proporcionar a PEMEX _____________ una carta del proveedor de Equipos Críticos, en forma y contenido satisfactorios para PEMEX _____________, en donde el proveedor convenga que PEMEX _____________ tendrá el derecho de asumir la posición del Contratista como comprador del Equipo Crítico en cuestión mediante la notificación al proveedor de la terminación de este Contrato y de la intención de PEMEX _____________ de recibir del Contratista la cesión de dicha orden de compra (incluyendo, sin limitación, todas las garantías y obligaciones de servicios del proveedor), en la inteligencia de que los términos y condiciones de dicha orden de compra permanecerán sin cambio alguno y el proveedor no deberá requerir ninguna garantía adicional de PEMEX _____________.

13.4 Selección de Proveedores. El Contratista deberá seleccionar a sus Proveedores de la lista de Proveedores de Equipo y Materiales contenida en el Anexo ____. En caso de que el Contratista desee seleccionar a un proveedor que no se encuentre contenido en dicha lista, deberá solicitar la autorización previa y por escrito de PEMEX _____________, en el entendido de que no deberá colocar ninguna orden de compra con dicho proveedor no incluido en la lista sin la autorización correspondiente. Para tales efectos, con anterioridad a la colocación de cualquier orden de compra para cualquier Equipo Crítico, el proveedor deberá ser aprobado por PEMEX _____________, en el entendido de que PEMEX _____________ contará con un plazo de 45 Días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación por escrito del Contratista junto con la documentación e información necesaria, para aprobar o rechazar a los proveedores de Equipo Crítico propuestos por el Contratista que no sean de aquellos señalados en el Anexo ______. En la selección de proveedores, el Contratista deberá, además de asegurarse de la conformidad de los Equipos y Materiales con las Especificaciones del Contrato, tomar en consideración la disponibilidad de servicio y mantenimiento para los Equipos y Materiales en el Sitio. Cada proveedor deberá tener una oficina de representación y una instalación para inventarios de refacciones en México, y tendrá la capacidad de proveer servicios de mantenimiento y de asistencia técnica, dentro de las veinticuatro horas siguientes a cualquier solicitud de PEMEX _____________. Lo anterior en el entendido de que el Contratista no deberá proponer proveedores de aquellos que hubieren sido inhabilitados para contratar con dependencias o entidades del Gobierno Federal por la Secretaría de la Función Pública.

13.5 Refacciones. Con anterioridad a las pruebas de comportamiento de una [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] el Contratista suministrará al Pemex________, de conformidad con el Anexo ____, las Refacciones adecuadas que se prevé serán suficientes para la operación normal de dicha [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC].



13.6. Planos de Fabricante de Equipos Críticos.- PEMEX _____________ revisará los planos de fabricante de los Equipos Críticos, en el entendido que si transcurridos 10 Días a partir de la fecha en que el Contratista presente dichos planos, PEMEX _____________ no los revisa, se tendrán por “Revisados” sin relevar al Contratista de su responsabilidad.

13.7 Transporte e Importación de Equipos y Materiales. El Contratista deberá transportar por su cuenta y a su exclusivo riesgo todos los Equipos y Materiales hasta el Sitio por el medio de transporte que el Contratista considere más adecuado a las circunstancias y será responsable de obtener, si fueran necesarios, cualesquiera Permisos para tal fin. PEMEX _____________ asistirá al Contratista en la obtención de los Permisos aplicables de las Autoridades Gubernamentales Mexicanas. El Contratista será responsable, por su cuenta y riesgo, de realizar cualesquiera adecuaciones requeridas a los caminos, puentes, accesos o cualquier otra vía de comunicación, que sean necesarias para transportar los Equipos y Materiales al Sitio. Asimismo, el Contratista deberá, a su sola xxxxx, manejar toda la importación de Equipos y Materiales desde los puntos de importación, y será responsable de su importación legal. En caso de que las Disposiciones Legales Mexicanas requieran que alguna solicitud se haga en nombre de PEMEX _____________, entonces PEMEX _____________ tomará las medidas necesarias para cumplir con tales Disposiciones Legales Mexicanas y realizará sus mejores esfuerzos para asistir de manera oportuna al Contratista.

13.8 Gravámenes, Propiedad y Riesgo de Pérdida. El Contratista deberá entregar todos los Equipos y Materiales en el Sitio, libres de cualquier limitación a su propiedad. PEMEX _____________ adquirirá la propiedad exclusiva de todos los Equipos y Materiales al momento de entrega de éstos en el Sitio, en el entendido de que el riesgo de pérdida de los Equipos y Materiales incorporados será del Contratista hasta el momento de la emisión por PEMEX _____________ del Acta de Recepción. No obstante lo anterior, respecto de aquellos Equipos y Materiales u Obras que PEMEX _____________ reciba y tome posesión con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción, el riesgo de pérdida de los mismos se transferirá a PEMEX _____________ en la fecha del Acta de Recepción que al efecto se emita firmada por ambas partes, en el entendido de que PEMEX _____________ únicamente podrá recibir y tomar posesión de aquellos Equipos, Materiales u Obras que se encuentren en su lugar de ubicación definitivo.

13.9 Grado de Contenido Nacional de las Obras. El Contratista se obliga a cumplir con un grado de contenido nacional del ___10% del Monto del Contrato, determinado de acuerdo con lo indicado en el Anexo___; en ningún caso el Contratista podrá disminuir dicho porcentaje de contenido nacional, sin el consentimiento previo y por escrito de PEMEX _____________, el cual solo se otorgará para el caso de que dicho porcentaje no resulte inferior al 25%.


Cualquier sustitución de Equipos, Materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el Contratista para fines del cumplimiento del grado de contenido nacional de conformidad con la presente Cláusula, deberá ser autorizada por PEMEX _____________, y siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del Contrato; y se cumplan las Especificaciones del Contrato y el Programa de Ejecución, de conformidad con la Cláusula 11.


PEMEX _____________ llevará a cabo la verificación del cumplimiento del grado de contenido nacional establecido en esta Cláusula, una vez que el Contratista haya proporcionado a PEMEX _____________ la totalidad de las órdenes de compra de los Equipos y Materiales de instalación permanente relacionados en el Anexo ___. Adicionalmente el Contratista deberá presentar a PEMEX _____________, la manifestación de origen de tales Equipos y Materiales de instalación permanente, previamente a la Terminación Mecánica de todas las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] . Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de llenado indicados en el Anexo ___.


Si como resultado de la verificación, se determina que el grado de contenido nacional de las Obras alcanzado por el Contratista es menor al ___%, el Contratista pagará a PEMEX _____________ una pena que será determinada de acuerdo con lo establecido en el Anexo ___.


La cantidad que el Contratista deba pagar por motivo de dicha pena, podrá ser deducida por PEMEX _____________ de cualquier cantidad debida o pagadera al Contratista conforme al presente Contrato o podrá cobrarse con cargo a la Garantía de Cumplimiento.


13.10 Suministro de Equipo Crítico. El Contratista deberá cumplir con los Proveedores de los Equipos Críticos que proporcionó en su propuesta, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Anexo ___.


Si en el incumplimiento de proveedores de Equipo Crítico se tratase de un Equipo cuyo costo haya sido utilizado para la determinación del contenido nacional de acuerdo al Anexo___ y el nuevo proveedor no mantenga el contenido nacional propuesto en dicho anexo; el Contratista podrá compensar el contenido nacional de dicho Equipo con otros Equipos a suministrar, siempre que se sujete a los términos establecidos en la Cláusula 13.9 del presente Contrato.

13.11 Equipos y Materiales de los Licenciantes. El Contratista por el presente se obliga a comprar los Equipos y Materiales que los Licenciantes especifiquen, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Anexo____.




CLÁUSULA 14

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

14.1 Sistema de Gestión de Calidad. El Contratista deberá establecer, documentar, instrumentar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad específico para el proyecto y mejorar de manera continua su eficacia, con base en los requisitos establecidos en las Normas ISO 9000:2000 e ISO 9001:2000, y los equivalentes en las normas mexicanas NMX-CC-9000-IMNC-2000 y NMX-CC-9001-IMNC-2000.

Los requisitos y alcance del Sistema de Gestión de la Calidad se describen en el Anexo ____ del Contrato.

14.2 Cubrimiento de las Obras. Ninguna parte de las Obras se cubrirá o se colocará fuera de vista sin la previa aprobación de PEMEX _____________. El Contratista notificará a PEMEX _____________ cuando cualquier parte de las Obras esté lista para cubrirse o colocarse fuera de vista, y PEMEX _____________, dentro de los cinco Días Hábiles siguientes a la recepción de dicha notificación, inspeccionará dichas Obras. Si PEMEX _____________ no inspecciona las Obras en dicho plazo de cinco Días Hábiles o no objeta el cubrimiento de las Obras dentro de un plazo de cinco Días Hábiles contados a partir de dicha inspección, se considerará que PEMEX _____________ ha otorgado la aprobación mencionada en esta Cláusula 14.2.

14.3 No Liberación de Responsabilidad. Ninguna inspección, prueba o aprobación por parte de PEMEX _____________ según lo previsto en la presente Cláusula 14, ni cualquier omisión por parte de PEMEX _____________ de inspeccionar o rechazar cualquier parte de los Equipos y Materiales o de las Obras que se comprueben posteriormente defectuosas, de ninguna manera liberará al Contratista del debido cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato o reducirá su responsabilidad conforme al mismo. El Contratista en todos los casos seguirá siendo responsable de la precisión, calidad e integridad de las Obras, el cumplimiento con las Especificaciones del Contrato y de todos los demás términos y condiciones del Contrato.


CLÁUSULA 15

CONSTRUCCIÓN

15.1 Responsabilidad por la Construcción. El Contratista deberá llevar a cabo todas las actividades de construcción, montaje e instalación de las Obras, de acuerdo con el presente Contrato y sus Anexos, incluyendo el Programa de Ejecución, las Especificaciones del Contrato y el Anexo ___ (Anexo AP). Asimismo, el Contratista proporcionará en el Sitio todo el personal competente, la maquinaria y el Equipo necesarios para la realización de las Obras.

15.2 Establecimiento de las Obras. El Contratista será responsable del establecimiento correcto y apropiado de las Obras con relación a los puntos topográficos de referencia, coordenadas y líneas, los que serán establecidos entre PEMEX _____________ y el Contratista. Si en cualquier momento durante el avance de las Obras se encontrara cualquier error relacionado a la posición, nivel o alineamiento de las Obras, el Contratista deberá notificar a PEMEX _____________ y proceder a rectificar el error a satisfacción de PEMEX _____________ x xxxxx del Contratista.

15.3 Limpieza del Sitio. En el curso de la realización de las Obras, el Contratista a su xxxxx, deberá en todo momento mantener el Sitio libre de obstrucciones innecesarias y almacenar o remover cualquier material, retirar del Sitio cualquier escombro, desperdicio de trabajos temporales, y remover cualquier Equipo del Contratista que ya no sea requerido para la ejecución de las Obras, para lo cual el Contratista deberá contar con el personal y Equipo necesarios, sin que ello afecte el avance de las Obras. Cualquier Equipo existente que sea desmantelado por el Contratista para la ejecución de las Obras, será propiedad de PEMEX _____________ y será removido por el Contratista al lugar destinado por PEMEX _____________ en el Sitio.

15.4 Inspección. PEMEX _____________ tendrá el derecho de inspeccionar en cualquier momento todas las Obras, incluyendo, sin limitación, las Obras Civiles y Obras Electromecánicas, así como las Obras de montaje e instalación.

15.5 Reemplazo de Obras Defectuosas. En caso de que PEMEX _____________ encuentre en cualquier momento que las Obras contienen defectos o vicios ocultos (aún en el caso de que PEMEX _____________ hubiere tomado posesión de dichas Obras), PEMEX _____________ notificará tal circunstancia al Contratista y tendrá el derecho de solicitar por escrito al Contratista que desmonte, reconstruya, reemplace o corrija los defectos o vicios ocultos y que realice las pruebas adicionales que sean necesarias para establecer que las Obras cumplen con las Especificaciones del Contrato. El Contratista procederá dentro de los 10 Días Hábiles siguientes, a la ejecución, desmantelamiento, reconstrucción, corrección o reemplazo de las partes defectuosas de las Obras y todos los gastos y costos incurridos por dichas operaciones serán por cuenta del Contratista.

15.6 Interferencia Mínima. La realización de las Obras deberá ser efectuada de tal manera que se minimice la interferencia con las operaciones de ___________________-.

15.7 Cierre de Operaciones. PEMEX _____________ podrá, ocasionalmente durante la ejecución de las Obras, notificar al Contratista de las fechas de los paros programados para el cierre de operaciones de las instalaciones existentes en el Sitio, de cualquier cierre fuera del programa de las operaciones de ciertas partes de la instalaciones existentes en el Sitio, o de cualquier paro de trabajo que pudiera dejar disponible ciertos Equipos o sistemas. En tales casos, el Contratista deberá hacer sus mejores esfuerzos para maximizar las oportunidades creadas por tales cierres o paros de trabajo y para realizar avances en las Obras en la medida de lo posible.

15.8 No Interferencia con Otros Trabajos. El Contratista realizará sus mejores esfuerzos para no interferir en el desempeño de las obras efectuadas por otros contratistas en el Sitio de conformidad con otros contratos. A solicitud de PEMEX _____________, el Contratista deberá dar a otros contratistas contratados por PEMEX _____________ la oportunidad, en la medida que sea posible, de trabajar en el Sitio o en sus alrededores.


[En caso de que para la realización de las obras contratadas se requirieran embarcaciones, se incluirán las siguientes cláusulas:


15.9 Obligaciones relativas a la(s) Embarcación(es).


15.9.1 Condiciones de La(s) Embarcación(es). El Contratista se obliga a presentar la(s) embarcación(es) con las que ejecutará las Obras objeto de este Contrato, en el lugar que Pemex ____________ le indique y con la debida oportunidad antes de la fecha programada para el inicio de las operaciones de la(s) misma(s), a efecto de que ésta(s) sea(n) sometida(s) a una inspección (check list), para determinar las condiciones en que se encuentra(n); dicha inspección será realizada por un inspector independiente y/o personal técnico de Pemex ____________, para confirmar que la(s) embarcación(es) cumpla(n) con las especificaciones requeridas en las Bases de Licitación y cuente(n) con los registros y permisos necesarios para entrar a cualquier puerto y navegar libremente en las aguas del mar territorial y/o zona económica exclusiva y/o plataforma continental de México.

Los costos relacionados a las inspecciones tipo check list efectuadas para verificar las condiciones de la(s) embarcación(es) previo al inicio de las Obras, serán x xxxxx de Pemex ____________, con la excepción de los siguientes casos:

  1. Si cualquiera de la(s) embarcación(es) contemplada(s) en el Contrato no aprueba(n) la inspección inicial.

  2. Si el Contratista solicita y Pemex ____________ aprueba la sustitución de la(s) embarcación(es) contempladas en este Contrato.

En ambos casos, el costo de las inspecciones necesarias serán a cargo del Contratista y le será deducido de sus estimaciones, en términos de lo estipulado en el inciso ____ de la Cláusula ___.



      1. Mantenimiento de Equipos. El Contratista se obliga, durante la vigencia de este Contrato, a mantener la(s) embarcación(es) en buen estado y condiciones apropiadas para ejecutar las Obras, con su maquinaria, equipo de operación, navegación y casco en óptimas condiciones para operar ininterrumpidamente.

En caso de que sea necesario programar a la(s) embarcación(es) para que ésta(s) sea(n) reparada(s) por avería resultante de la responsabilidad de Pemex ____________ durante la fase de instalación, determinada previamente por peritaje de terceros, el Contratista tendrá derecho al pago de los gastos no recuperables que se generen, los gastos de peritaje así como el costo de la reparación que se requiera, en términos de lo establecido en la cláusula 26 de este Contrato, durante el tiempo necesario para la reparación, el cual será determinado en forma conjunta y conciliada entre el Contratista y el Residente de Obra y sí así lo deciden ambas partes por un inspector independiente.



      1. Especificaciones de la(s) Embarcación(es) y Equipo que se Empleará. El Contratista se obliga a ejecutar las Obras motivo de este Contrato con la(s) embarcación(es), equipo y personal requerido según se indica en los anexos del presente Contrato.

Las embarcaciones suministradas por el Contratista cumplirán, en todo momento, con los requerimientos mínimos establecidos por Pemex _________ , así como con las características adicionales de acuerdo con los Anexos del presente Contrato.

El Contratista asume la responsabilidad en la adquisición de los permisos y licencias respectivas que se requieran para importar cualquier tipo de equipo, herramientas, accesorios, y materiales necesarios para la operación normal y eficiente de las embarcaciones.



      1. Registro de la(s) Embarcación(es) y Equipo. El Contratista se obliga a obtener y mantener vigentes, a su xxxxx, todas las licencias, certificados y otros documentos requeridos por el gobierno de la bandera de la embarcación y de su sociedad clasificadora, así como los permisos requeridos por las autoridades mexicanas con jurisdicción o autoridad sobre el trabajo en la embarcación y/o personal del Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a obtener y mantener en vigor durante la vigencia del Contrato, los siguientes certificados y reportes:

  • Certificado Internacional xx Xxxxxx xxxxx;

  • Certificado Internacional de arqueo (en caso de que no aplique por el año de construcción, deberá presentar certificado nacional de arqueo);

  • Certificado de Seguridad Marítima o equivalente;

  • Certificado de Dotación Mínima de Seguridad;

  • Certificados de Clasificación xx Xxxxx Y Certificado de Clasificación de Maquinaria, expedidos por casa clasificadora perteneciente a la International Association of Classification Societies (I.A.C.S.);

  • Reporte de Última Inspección Anual y/o Especial que ratifique la permanencia en clase de la embarcación; o Carta de Cumplimiento de Clase en vigencia, emitido por casa clasificadora perteneciente a dicha asociación (I.A.C.S.);

  • Certificado de Radiotelefonía;

  • Certificado de Inspección de Balsas Salvavidas;

  • Certificado de Inspección de Equipo Contraincendio;

  • Certificado de Desratización;

  • Curva y Libro de Estabilidad de la embarcación; y

  • Otros certificados aplicables en virtud de convenios marítimos internacionales, de acuerdo a las características de la embarcación (tirón a punto fijo, buceo de saturación, de seguridad de construcción de buques de carga, prevención de contaminación de hidrocarburos, etc.).


Los certificados enumerados en esta Cláusula, deberán ser entregados por el Contratista en el lugar y fecha programada para la inspección tipo Check-List.


En caso de ser necesaria la renovación de los certificados o permisos, deberá entregar al Residente de Obra, la respectiva copia en que conste dicha renovación, antes del vencimiento de los entregados originalmente, o bien acreditar el trámite de su actualización, en la inteligencia de que en este caso, la entrega de las copias en que conste dicha la solicitud de renovación, no excederá de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que vencieron los certificados o permisos entregados originalmente. En caso de que el Contratista no cumpla con la entrega oportuna de cualquiera de las renovaciones mencionadas, serán aplicables las consecuencias establecidas en el punto, para los casos de incumplimiento en el plazo de presentación de seguros.



      1. Permisos. El Contratista, en su caso, tramitará y pagará los permisos de importación temporal de la(s) embarcación(es). En lo que se refiere al permiso especial de navegación para embarcaciones xx xxxxxxx extranjera, éste deberá ser tramitado y pagado por el Contratista, en la inteligencia de que, en su caso, el Contratista deberá obtener la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la anuencia de la Secretaría de Marina, previa obtención del permiso de navegación que esa Autoridad Marítima otorga a las embarcaciones y artefactos navales extranjeros. Asimismo, si cualquier autoridad mexicana cancela dicho permiso, el Contratista gestionará lo necesario ante las autoridades correspondientes para que las Obras no se vean interrumpidas, en la inteligencia de que cualquier suspensión de las Obras por esta causa se tendrá como imputable al Contratista.

Asimismo, el Contratista asume la obligación de obtener los permisos que se requieran para la importación del (los) equipo(s), suministros y artículos que sean necesarios para la operación de la(s) embarcación(es). Los gastos efectuados por los derechos de importación correspondientes serán por cuenta del Contratista.



      1. Sustitución de la(s) Embarcación(es). En los casos en que la(s) embarcación(es) permanezca(n) 14 (catorce) Días o más fuera de servicio, por concepto de reparación y/o mantenimiento y/o requisa, el Contratista deberá proponer una embarcación sustituta para continuar ejecutando los Trabajos.

En su caso, al efectuar su propuesta de sustitución, el Contratista acompañará pliego que contenga las características técnicas de la(s) embarcación(es) conforme al Anexo “_____” del presente Contrato y Pemex _________ dentro de un plazo de 10 (diez) Días, comunicará al Contratista su decisión de aceptar o no la sustitución.

En caso de que la embarcación de que se trate no sea aceptada, Pemex __________ podrá optar entre exigir al Contratista el cumplimiento del Contrato mediante la presentación de una nueva embarcación que reúna las características técnicas requeridas, o rescindir el Contrato por incumplimiento.

Tratándose de sustitución de la embarcación, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente:

  1. La embarcación sustituta deberá aprobar la inspección técnica (Check-List), bajo los mismos términos y condiciones establecidas en este Contrato.

  2. Por lo que respecta a todos lo permisos necesarios para que la embarcación sustituta ejecute los Trabajos, serán tramitados de conformidad con lo establecido en el punto 15.9.5 y su costo será en todo caso, a cargo del Contratista.

  3. Asimismo, el Contratista quedará obligado a entregar al Residente de Obra el(los) endoso(s) a la(s) póliza(s) de fianza de cumplimiento, así como las respectivas pólizas de seguros, en términos y dentro de los plazos señalados al efecto, en la inteligencia de que su incumplimiento al respecto, generará las consecuencias establecidas en los puntos de la Cláusula según sea el caso.

  4. Queda expresamente pactado entre las partes que en casos de sustitución de embarcaciones PEMEX ________ no estará obligado a pagar al Contratista la movilización y desmovilización de la embarcación sustituta ni de la embarcación original en caso de que esta última vuelva a reiniciar operaciones con posterioridad a la sustitución.



      1. Operación y Manejo de la(s) Embarcación(es). La operación, navegación y manejo de la(s) embarcación(es) estará bajo el exclusivo control de mando del Contratista.



      1. Fallas en la(s) Embarcación(es) y/o Equipos. No se computarán para efectos de suspensión temporal parcial o total de los Trabajos contratados y de pago de gastos no recuperables, los días que la(s) embarcación(es) deje(n) de operar debido a fallas de sus máquinas o por carencias y/o fallas de sus propios equipos de seguridad (radio, radar, etc.) y/o porque a su llegada al puerto indicado requiera de algún acondicionamiento especial y/o porque no fue abastecida oportunamente de sus provisiones, de combustible, lubricantes, agua, permisos y/o trámites aduanales y/o cuando el equipo adicional o de apoyo que esté fuera del servicio, sea de una importancia tal, que al carecer de el no se pueda realizar una operación, o se tengan que suspender las actividades por falta de tripulación, así como por la falta de cualquier otro insumo o servicios necesarios para efectuar las Obras conforme a lo pactado.



      1. Daños graves. Los daños graves se ajustarán de acuerdo a las “Reglas de York y Xxxxxx” de 1974 aplicables. El Contratista nombrará los ajustadores para evaluar los daños de una lista que el Contratista y Pemex ________ hayan previamente acordado y aceptado, lo anterior se resolverá de acuerdo a las Prácticas Portuarias Mexicanas de Veracruz, cumpliendo con el fallo mencionado.



      1. Daños. Si ocurre algún accidente durante la ejecución de los Trabajos, y dicho accidente resulta en daños a bienes de Pemex ___________, terceros o el propio Contratista, Pemex _________ y los representantes del Contratista elaborarán un Acta describiendo los pormenores del accidente, para su posterior análisis y determinación de responsabilidades.

Si bajo la supervisión de Pemex _________ o del Contratista, ocurre un accidente durante las operaciones de carga y descarga de la(s) embarcación(es) y el accidente causa daños y perjuicios a cualesquiera de las embarcaciones que participan en la operación, Pemex ___________ y el Contratista elaborarán una declaración bajo protesta de decir verdad que describa los detalles del accidente, para un análisis posterior y el cual determinará la parte responsable.

Los daños causados a Pemex ___________ o a terceros debido a violaciones de este Contrato incluirá todos los daños probables además de los costos legales razonables y los honorarios incurridos debidos a cualesquier acción o procedimiento legal de conformidad con este Contrato

En caso de que el Contratista tuviere alguna reclamación por concepto de daños en contra de Pemex __________, deberá formularla detalladamente, acompañada de la documentación comprobatoria respectiva, a más tardar a los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución pactado en el punto 11.1; si transcurrido el plazo señalado al efecto el Contratista no formula reclamación alguna, se considerará que no existe reclamación en contra de Pemex __________ y por tanto el Contratista perderá su derecho a formularla con posterioridad.



      1. Dique Seco. La(s) embarcación(es) proporcionadas por el Contratista deberá(n) tener sus certificados vigentes durante el periodo en que la(s) misma(s) deba(n) estar operando, en términos de lo establecido en el punto 11.1 de la Cláusula 11, por lo cual no dispondrán de tiempo para ir a Dique Seco durante ese plazo, para efectos de mantenerlas en clase.]



CLÁUSULA 16

ARRANQUE Y PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO

16.1 Momento para Realizar el Arranque y las Pruebas de Comportamiento. Cuando todas las Obras que deberán ser realizadas por el Contratista, conforme al presente Contrato, previo a la realización de las Pruebas de Comportamiento, hayan sido completadas exitosamente por el Contratista, incluyendo, sin limitación, todas las Obras de construcción, montaje, instalación e Integración de la [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] en cuestión y (i) el Contratista haya alcanzado la Terminación Mecánica de dicha [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] de conformidad con el Anexo ____; (ii) los Preparativos de Arranque de dicha [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] hayan sido finalizados y (iii) el Contratista haya cumplido con el procedimiento establecido en la Cláusula 16.3 del presente Contrato, el Contratista llevará a cabo el Arranque y las Pruebas de Comportamiento para dicha [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] conforme a los procedimientos y condiciones establecidas en esta Cláusula 16 y en el Anexo ____ del presente Contrato, en la inteligencia de que PEMEX _____________ tendrá el derecho de atestiguar cada prueba o actividad realizada por el Contratista en las Pruebas de Comportamiento para verificar los resultados de la misma.

16.2 Obligaciones y Responsabilidades del Contratista. El Contratista deberá proporcionar el personal de supervisión necesario para llevar a cabo el Arranque y las Pruebas de Comportamiento de todas y cada una de las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] , las cuales serán conducidas por PEMEX _____________ de acuerdo con las instrucciones técnicas que sean suministradas por el Contratista durante la conducción de las mismas, en la inteligencia de que, el Contratista queda obligado a que el personal del Licenciante, en su capacidad como tal, bajo el Contrato de Tecnología, observará y participará directamente en el Arranque y las Pruebas de Comportamiento de cada [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] para asegurar que los mismos se lleven a cabo conforme a, y cumplan con las Especificaciones del Contrato y, para ese fin, coordinará con el Licenciante de manera consistente con los términos del Contrato de Tecnología aplicables. Asimismo, el Contratista asumirá toda la responsabilidad por la precisión de las instrucciones y direcciones emitidas por él durante el Arranque y las Pruebas de Comportamiento de todas y cada una de las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] .

16.3 Procedimientos de Coordinación. El Contratista deberá presentar a PEMEX _____________ con cuando menos treinta Días de anticipación al comienzo del Arranque de cada una de las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] los procedimientos para la realización del mismo, en la inteligencia de que el Arranque de cada [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] no deberá afectar en forma negativa el resto de las actividades que se lleven a cabo en ____________________.

16.4 Insumos y Servicios. El Contratista notificará a PEMEX _____________, con cuando menos treinta Días de anticipación al inicio del Arranque de las Obras, los volúmenes estimados de materias primas y servicios auxiliares requeridos para el Arranque y las Pruebas de Comportamiento, incluyendo gas combustible para el Arranque. PEMEX _____________ deberá suministrar dichas materias primas y servicios auxiliares en forma puntual y a su xxxxx.

16.5 Cargos al Contratista. En caso de que cualquier Arranque y/o Prueba de Comportamiento se prolongue más allá del tiempo que para ella establece el Programa de Ejecución debido a cualquier motivo imputable al Contratista, PEMEX _____________ tendrá el derecho de que el Contratista le reembolse las cantidades que sean demostradas en que PEMEX _____________ haya incurrido por el trabajo y servicios auxiliares proporcionados por PEMEX _____________ en relación con dicho Arranque y/o Prueba de Comportamiento.

16.6 Interrupción Imputable al Contratista. En caso de que el Arranque y/o las Pruebas de Comportamiento de cualquiera de las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] sean interrumpidos por cualquier motivo imputable al Contratista, éstos se iniciarán y desarrollarán desde el principio por el Contratista inmediatamente después de dicha interrupción, en la inteligencia de que el Contratista no tendrá ningún derecho de recibir pago alguno por cualesquiera Obras realizadas en la repetición del Arranque y/o las Pruebas de Comportamiento de cualquiera de las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] , así interrumpida y que los gastos y costos incurridos por PEMEX _____________ en relación con cualquier repetición de cualquier Prueba de Comportamiento, incluyendo aquellos gastos y costos relacionados con el suministro de servicios auxiliares, serán a cargo del Contratista.

16.7 Otras Interrupciones. En caso de que el Arranque y/o las Pruebas de Comportamiento de cualquiera de las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] sean decretados por PEMEX _____________ como suspendidos por cualquier motivo no imputable al Contratista, PEMEX _____________ podrá, a su discreción, requerirle al Contratista ya sea (i) que termine el resto del Arranque y/o la Prueba de Comportamiento en cuestión, y cuando ésta se encuentre satisfactoriamente terminada, se considerará como si el Contratista hubiera cumplido sus obligaciones en relación con dicho Arranque y/o Prueba de Comportamiento, o (ii) que reinicie y desarrolle el Arranque y/o la Prueba de Comportamiento desde el principio, en cuyo caso PEMEX _____________ reembolsará al Contratista los costos y gastos directos, razonables y documentados incurridos por el Contratista en relación con la parte de dicho Arranque y/o la Prueba de Comportamiento que haya sido reiniciado, en la inteligencia de que, en dicho caso, el Programa de Ejecución podrá ser ajustado conforme a lo dispuesto por la Cláusula 11.3.

16.8 Resultados No Satisfactorios. En caso de que los resultados de cualquier Prueba de Comportamiento no cumplan con las garantías y Normas y Especificaciones Técnicas establecidos en las Especificaciones del Contrato, o se desprenda que las Obras, o cualquier parte de las Obras, no cumplen en cualquier otro aspecto con las Especificaciones del Contrato o con cualquiera de los demás términos del Contrato, debido a razones atribuibles al Contratista, incluyendo, sin limitación, por cualquier razón atribuible a la Ingeniería de Detalle o a la Ingeniería Complementaria, éste último llevará a cabo, a su xxxxx, todos los ajustes y reparaciones necesarios a las Obras y repetirá la Prueba de Comportamiento en cuestión inmediatamente después de la realización de dichos ajustes y reparaciones. Todos los costos y gastos directos y documentados incurridos por PEMEX _____________ en relación con dicha repetición, deberán ser reembolsados a PEMEX _____________ por el Contratista. Con anterioridad a la realización de los ajustes y reparaciones, PEMEX _____________ tendrá derecho de exigir al Contratista, y el Contratista entregará a PEMEX _____________, los procedimientos y acciones de ajuste y reparación de las Obras requeridos a partir de una segunda repetición. En caso de que PEMEX _____________ no esté de acuerdo con dichos procedimientos y acciones, las partes harán su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo al respecto, en la inteligencia de que en caso de no lograrlo, la decisión de PEMEX _____________ respecto a los procedimientos y ajustes a realizarse para rectificar los defectos y la manera de realizarlas será definitiva. En su caso, el Contratista manifestará a PEMEX _____________ su inconformidad argumentando sus razones de las posibles consecuencias de dicha implementación.

16.9 Rechazo de las Obras. En cualquier momento anterior a la Aceptación de las Obras, PEMEX _____________ tendrá el derecho de rechazar cualquier parte de las Obras que no cumpla con las Especificaciones del Contrato. El Contratista retirará y reemplazará dichas Obras, a su xxxxx, dentro del lapso más breve posible, pero a más tardar dentro de los 10 Días Hábiles siguientes a la fecha del rechazo. Si el Contratista se negara a cumplir con su obligación conforme a la presente Cláusula, PEMEX _____________, a su sola discreción, tendrá el derecho de reemplazar las Obras rechazadas por sí mismo, o confiar a un tercero la ejecución de las mismas, y los costos derivados de dichos trabajos deberán ser reembolsados a PEMEX _____________ por el Contratista. Mientras tanto y hasta que se hayan instalado o proporcionado las nuevas Obras, PEMEX _____________ tendrá el derecho de retener las Obras rechazadas a fin de mantener las [ADECUAR SEGÚN CORRESPONDA, CON PLANTA, COMPLEJO, UNIDAD, ETC] en operación, y el Contratista no tendrá derecho a pago alguno por la retención o el uso de las mismas.

16.10 Contaminación o Daños al Medio Ambiente. Excepto por cualquier daño que surja como resultado de algún acto u omisión de PEMEX _____________, o de cualquier contratista de PEMEX _____________, el Contratista será responsable por cualquier daño o contaminación causado al medio ambiente que se derive de las Pruebas de Comportamiento y deberá pagar por cualquier reparación exigida por las Disposiciones Legales o por las Autoridades Gubernamentales Mexicanas competentes, obligándose a remediar el daño o contaminación en apego a las disposiciones de las Autoridades Gubernamentales Mexicanas.


CLÁUSULA 17

ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS Y FINIQUITO DEL CONTRATO

17.1 Momento de Aceptación de las Obras. Una vez que el Contratista hubiese finalizado todas las Obras (de conformidad con las Especificaciones del Contrato, incluyendo, sin limitación, el Arranque y las Pruebas de Comportamiento correspondientes y la Capacitación, el Contratista deberá notificar a PEMEX _____________ a través de la bitácora o bien, entregando a PEMEX _____________ una notificación, de la terminación de las Obras, para lo cual anexará los documentos que lo soporten.


Dentro de los ____ Días siguientes al Día en que PEMEX _____________ reciba dicha notificación, PEMEX _____________ a través de la Residencia de Obra, verificará que las Obras se realizaron conforme a las Especificaciones del Contrato.


En caso de que PEMEX _____________ determine que las condiciones no han sido cumplidas, someterá por escrito sus observaciones al Contratista y éste llevará a cabo a la brevedad posible, y a su xxxxx, todos los ajustes o acciones necesarios para terminar las Obras, conforme a las Especificaciones del Contrato y alcanzar la Aceptación de las Obras, en la inteligencia de que, una vez terminados todos los ajustes y acciones, el Contratista deberá notificar nuevamente a PEMEX _____________ la terminación de las Obras, y PEMEX _____________ a través de la Residencia de Obra, procederá a verificar si las condiciones requeridas para la Aceptación de las Obras se encuentran efectivamente cumplidas en los términos antes mencionados. Si el Contratista no cumpliera con dicha obligación, PEMEX _____________, a su discreción, tendrá el derecho de corregir o repetir las Obras por si mismo, o confiar a un tercero la realización de las mismas, en cuyo caso todos los costos derivados de la corrección o repetición de las Obras deberán ser reembolsados a PEMEX _____________ por el Contratista.


En caso de que PEMEX _____________ a través de la Residencia de Obra, determine que las Obras se encuentran terminadas conforme a las Especificaciones del Contrato, y una vez que PEMEX _____________ hubiere recibido del Contratista (i) toda la documentación e información indicada en esta Cláusula y ; (ii) tres impresiones y siete copias electrónicas en CD Rom del Libro de Documentos Finales de conformidad con el Anexo ___, y (iii) una relación de los pagos realizados, del monto ejercido y créditos a favor o en contra, notificará su acuerdo al Contratista y contará con un plazo de 15 Días para proceder a la recepción física de las Obras mediante el levantamiento del Acta de Recepción, quedando las Obras bajo su responsabilidad. Previamente a la recepción de las Obras, el Contratista deberá entregar la Garantía de Xxxxxxx, de acuerdo a la Cláusula 18.2 del presente Contrato.


Pemex ______________ a través de la Residencia de Obra, podrá efectuar recepciones parciales de la obra, siempre y cuando se satisfaga lo siguiente:


(i) En caso de que sin estar terminada la totalidad de las Obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser de utilidad para Pemex ______________, en tal caso, se liquidará al Contratista las Obras efectivamente ejecutadas.


(ii) En caso de que Pemex ______________ determine suspender las Obras y éstas se hubieren ejecutado efectivamente de conformidad con los términos de este Contrato, se pagará el importe correspondiente a las Obras ejecutadas efectivamente de acuerdo con lo pactado en el presente contrato.


(iii) Si Pemex ______________ y el Contratista convienen en dar por terminado anticipadamente el presente contrato, el importe de las Obras pendientes de pago que se hayan recibido, se liquidará conforme a lo establecido en el presente Contrato.


La recepción total o parcial de las Obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que se deban hacer por concepto de retenciones, penas convencionales o sanciones económicas en los términos del presente Contrato.


[Dependiendo de los trabajos a realizar se verificará la conveniencia de efectuar recepciones parciales]



17.2 Finiquito del Contrato. PEMEX _____________ deberá notificar al Contratista la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el Finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Dicho Finiquito deberá llevarse a cabo dentro de los ____Días siguientes a la Aceptación de las Obras.


Si el Contratista no acude con PEMEX _____________ para la elaboración del Finiquito, PEMEX _____________ procederá a elaborarlo y comunicará al Contratista el resultado del mismo dentro de un plazo de 10 Días contados a partir de su emisión.


En caso de que exista desacuerdo entre las partes en relación con el Finiquito, una vez notificado el resultado del Finiquito al Contratista, en caso de que éste no hubiere acudido a su elaboración, o bien, a partir de que el Finiquito hubiere sido elaborado con la participación del Contratista, éste tendrá un plazo de 15 Días para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el Contratista no realiza gestión alguna, se dará por aceptado el Finiquito por parte del Contratista. Transcurrido dicho plazo, el Contratista no tendrá derecho a presentar reclamos a PEMEX _____________ por ningún concepto, incluyendo gastos no recuperables u obras adicionales o fuera del alcance de este Contrato.


Determinado el saldo total, PEMEX _____________ pondrá a disposición del Contratista el pago correspondiente, en un plazo no mayor de 20 Días contados a partir de la elaboración del finiquito, o bien de que transcurran los plazos señalados en el párrafo anterior, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, si existieran saldos a favor de PEMEX _____________, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados, y si no fueran suficientes solicitará al Contratista el reintegro de los importes resultantes. En caso de no obtenerse el reintegro, PEMEX _____________ podrá proceder conforme a lo establecido en la Cláusula 24 o hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente Contrato.


17.3 No Liberación de Responsabilidad. En ningún caso el otorgamiento del Acta de Recepción, liberará al Contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones ni disminuirá su responsabilidad de acuerdo a los términos del presente Contrato.

17.4 Retiro Material Excedente y Desperdicios; Equipo del Contratista. Una vez otorgada el Acta de Recepción, el Contratista deberá limpiar, retirar o remover del Sitio todo el Equipo del Contratista, material excedente y desperdicios, y dejará el Sitio y sus alrededores, limpios y en condiciones de trabajo adecuadas a satisfacción de PEMEX _____________, en el entendido de que el Contratista tendrá el derecho de mantener en cualquier parte del Sitio, el Equipo del Contratista que pueda ser requerido por éste para cumplir con sus obligaciones durante el Período de Garantía.



CLÁUSULA 18

GARANTÍA Y PERÍODO DE GARANTÍA

18.1 Garantía de las Obras. El Contratista garantiza que los Equipos, Materiales y las Obras cumplirán estrictamente con las Especificaciones del Contrato y que los Equipos, Materiales y las Obras estarán fabricados o ejecutados conforme a las Especificaciones del Contrato. Del mismo modo, el Contratista garantiza que durante el Período de Garantía, dichas Obras y Equipos y Materiales no tendrán defecto alguno y que las Obras serán capaces de operar conforme a las Especificaciones del Contrato.

18.2 Garantía de Calidad. Previamente a la recepción de las Obras, y conforme a lo establecido en la Cláusula 18.1, el Contratista deberá entregar a PEMEX _____________, x xxxxx exclusiva del Contratista y a su elección, una de las siguientes garantías, para responder por los defectos o vicios ocultos en los Equipos, Materiales y las Obras y por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista en los términos del Contrato:

(a) Una fianza emitida en Dólares por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de las Obras, en la inteligencia de que el Contratista conviene en que la compañía afianzadora se obligue a pagar la Garantía de Calidad, independientemente de que el Contratista interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva; o

(b) Una carta de crédito irrevocable “stand-by”, incondicional y confirmada, emitida en Dólares, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de las Obras realizadas o

(c) Depósito en efectivo en un fideicomiso que para el efecto se constituya, por un monto resultante de la suma del equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido en Dólares de las Obras realizadas.

Para los efectos del presente Contrato, la garantía elegida por el Contratista denominada en Dólares, en los términos de esta Cláusula, será referida como la Garantía de Calidad, misma que deberá otorgarse en los términos del formato contenido en el Anexo ____. En caso de que el Contratista opte por entregar la garantía indicada en el inciso (a) anterior, la Garantía de Calidad permanecerá en vigor durante el Periodo de Garantía, en el entendido de que de conformidad con el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Pemex __________ podrá presentar reclamaciones dentro de los 180 Días siguientes a la expiración de su vigencia. Sin embargo, en caso de que el Contratista opte por entregar la garantía indicada en el inciso (b) anterior, la Garantía de Calidad permanecerá en vigor durante el Periodo de Garantía y por 90 Días posteriores al vencimiento del Periodo de Garantía, en el entendido de que Pemex _________ únicamente podrá presentar reclamaciones por defectos o vicios ocultos ocurridos durante el Periodo de Garantía.



18.3 Reemplazo Durante el Período de Garantía. Si en cualquier momento durante el Periodo de Garantía, cualquier parte de las Obras resulta defectuosa, presenta vicios ocultos o de cualquier otra forma incumple con las Especificaciones del Contrato o con el estándar de garantía establecido en la Cláusula 18, el Contratista deberá, a su xxxxx y de conformidad con las Especificaciones del Contrato, proceder inmediatamente a arreglar, corregir, reemplazar o repetir dichas partes de las Obras. Durante el período en que el Contratista se encuentre ejecutando dichas Obras adicionales, PEMEX _____________ tendrá el derecho de retener y utilizar las Obras defectuosas y mantenerlas, en operación.

PEMEX _____________ deberá notificar por escrito al Contratista la parte de las Obras que resulte defectuosa, presente vicios ocultos o de cualquier otra forma incumpla con las Especificaciones del Contrato o con el estándar de garantía establecido en la Cláusula 18, para que el Contratista proceda a arreglar, corregir, reemplazar o repetir dichas partes de las Obras dentro de un plazo máximo de 30 Días. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo debiendo continuar vigente la Garantía de Calidad.

18.4 Acceso al Sitio. PEMEX _____________ facilitará al Contratista y, en su caso, a los Subcontratistas, todo el acceso al Sitio que sea necesario para permitir que el Contratista cumpla con sus obligaciones en virtud de la Cláusula 3. El Contratista podrá, con el previo consentimiento por escrito de PEMEX _____________, (el cual no podrá negarse injustificadamente) retirar del Sitio cualquier Material que resulte defectuoso, si la naturaleza del defecto es tal que las reparaciones no puedan realizarse rápidamente en el Sitio.

18.5 Incumplimiento del Contratista a Realizar Reemplazos. Si el Contratista no cumpliera con sus obligaciones de acuerdo a la Cláusula 3, entonces, además de cualquier otro derecho o recurso que PEMEX _____________ tenga en virtud del Contrato o de las Disposiciones Legales Mexicanas, PEMEX _____________ tendrá el derecho de ejecutar las Obras requeridas o cualquier parte de las mismas, por sí mismo o confiarlos a la ejecución de un tercero y los gastos y costos de los mismos deberán ser reembolsados inmediatamente a PEMEX _____________ por el Contratista y de no ser reembolsado dicho costo, PEMEX _____________ tendrá el derecho a ser indemnizado haciendo efectiva la Garantía de Calidad por la cantidad que sea necesaria para satisfacer dicha obligación del Contratista a PEMEX _____________. Mientras tanto y hasta que hayan sido instaladas o proporcionadas las nuevas Obras, PEMEX _____________ tendrá el derecho de retener las Obras defectuosas a fin de mantener las mismas en operación.

18.6 Reparaciones Menores. Sujeto a la aprobación previa del Contratista, la cual no se negará injustificadamente, PEMEX _____________ tendrá el derecho de reparar defectos menores x xxxxx del Contratista, siempre y cuando PEMEX _____________ presente recibos y otros comprobantes de los gastos en que haya incurrido. En caso de que el Contratista no reembolse a PEMEX _____________ los gastos incurridos conforme a este párrafo, PEMEX _____________ tendrá el derecho de hacer efectiva la Garantía de Calidad, hasta por el monto de dichos gastos.

18.7 Desgaste Normal. La garantía del Contratista establecida en la Cláusula 18.1, no cubre el uso y desgaste normal, ni los daños causados como resultado de una operación que no cumpla con las especificaciones de los manuales de operación y mantenimiento proporcionados por el Contratista.

18.8 Prórroga del Período de Garantía. Si las Obras o parte de las mismas no pudieran ser utilizadas por algún defecto o vicio oculto en las Obras o en los Equipos y Materiales, el Periodo de Garantía, se prorrogará automáticamente por un período de tiempo igual al lapso de tiempo durante el cual las Obras, no puedan ser utilizadas por PEMEX _____________.

18.9 No Limitación de Responsabilidad. La Garantía de Calidad no será considerada en ninguna forma una limitación a la responsabilidad del Contratista en relación con sus obligaciones y garantías conforme al presente Contrato, por lo que en su caso el Contratista quedará obligado a responder de los defectos o deficiencias de cualquier clase que resultaren por vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el presente Contrato y en el Código Civil Federal.



CLÁUSULA 19

PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA EN EL SITIO

19.1 Personal Experimentado. A fin de cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato, el Contratista mantendrá a cargo de las Obras un número adecuado de empleados absolutamente competentes, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u obreros, que hayan tenido amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el Contrato.

19.2 Otras Obligaciones del Contratista. El Contratista deberá: (i) tomar todas las medidas para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable por parte de su personal y del personal de los Subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el Sitio; (ii) cumplir con todas las Disposiciones Legales Mexicanas, incluyendo sin limitación las relacionadas con seguridad social, en materia laboral o de salubridad; (iii) asegurar que el personal de la Superintendencia de Construcción coopere completamente con PEMEX _____________ y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del Sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de las Obras; (iv) informar a PEMEX _____________ de manera inmediata y detallada de cualquier accidente que ocurra en el Sitio; y (v) hacer sus mejores esfuerzos para llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Contrato de manera que permita la ejecución simultánea de otros trabajos en el Sitio sin poner en riesgo la integridad de las Obras o de otras instalaciones del Sitio. Si debido al incumplimiento de las obligaciones antes descritas resultare una interrupción en las Obras, el Contratista no tendrá derecho a los gastos no recuperables y será responsable de los daños y perjuicios que cause a PEMEX _____________. El incumplimiento de esta Cláusula 19.2 obligará al Contratista a remover y reemplazar el personal responsable por dicho incumplimiento (por personal del mismo nivel y experiencia técnica) dentro de los siete Días siguientes a la solicitud escrita enviada por PEMEX _____________. En particular, sin limitación, el Contratista deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado respecto al cual PEMEX _____________ haya informado que esté poniendo en peligro las Obras o el avance de las mismas debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta.

19.3 Equipo del Contratista. El Contratista deberá proporcionar todo el Equipo que sea necesario y adecuado para la ejecución eficaz y segura de las Obras conforme al presente Contrato.


CLÁUSULA 20

REPRESENTANTES DE LAS PARTES

20.1 Residente de Obra de PEMEX _____________. PEMEX _____________ establecerá la residencia de obra con anterioridad a la Fecha de Inicio y notificará por escrito al Contratista el nombre del Residente de Obra.

El Contratista prestará su cooperación total al Residente de Obra, durante cualquier inspección de las Obras y proporcionará cualquier información o asistencia solicitada por dicho Residente de Obra según se requiera.

Nada de lo aquí estipulado será interpretado de forma tal que libere al Contratista de cualquiera de sus obligaciones o responsabilidades derivadas del Contrato; en la inteligencia de que ni el ejercicio ni la falta de ejercicio del Residente de Obra de sus derechos derivados del Contrato será considerado como (i) una aprobación de PEMEX _____________ de cualquiera de las Obras, (ii) el conocimiento de PEMEX _____________ de cualquier vicio oculto en cualquiera de las Obras, o (iii) una renuncia de cualquier derecho o recurso de PEMEX _____________.

20.2 Cambio del Residente de Obra. PEMEX _____________ podrá, en cualquier momento, cambiar al Residente de Obra mediante notificación dada al Contratista.

20.3 Superintendente de Construcción del Contratista. Durante la realización de las Obras en el Sitio, el Contratista tendrá un Superintendente de Construcción en el Sitio, el cual tendrá los poderes necesarios para actuar en nombre y representación del Contratista y para recibir notificaciones de PEMEX _____________, mismas que se tendrán como recibidas por el Contratista. El nombre y el curriculum vitae del Superintendente de Construcción se adjunta al presente Contrato como Anexo _____. El Superintendente de Construcción del Contratista dedicará tiempo completo a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecución de las Obras.

20.4 Experiencia y Cambio del Superintendente de Construcción. El Superintendente de Construcción del Contratista y sus supervisores contarán con la experiencia necesaria para el manejo y la realización de las Obras, incluyendo experiencia en trabajos similares. Asimismo, deberán hablar y entender el idioma español de manera clara y fluida o en su defecto contar con traductores. Salvo que el Superintendente de Construcción deje de ser empleado del Contratista, el Contratista no cambiará su Superintendente de Construcción sin el consentimiento previo y por escrito de PEMEX _____________, el cual no podrá ser negado injustificadamente. En el caso de que en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, a juicio de PEMEX _____________, el Superintendente de Construcción del Contratista o cualquiera de sus supervisores no desempeñe sus funciones a satisfacción de PEMEX _____________ o si PEMEX _____________ tiene cualesquiera otras razones justificadas, PEMEX _____________ podrá solicitar el cambio del Superintendente de Construcción o de cualquiera de sus supervisores, según se trate, en cuyo caso el Contratista deberá nombrar por escrito al nuevo Superintendente de Construcción o al supervisor de que se trate dentro de los diez Días siguientes a la solicitud de PEMEX _____________, en la inteligencia de que la persona nombrada deberá contar con la experiencia necesaria y demás requisitos para el cargo y ser aprobada por PEMEX _____________ antes de asumir su puesto.

20.5 Responsable de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental. El Contratista queda obligado a designar, antes de la Fecha de Inicio y a mantener durante la vigencia del Contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por PEMEX _____________ así como las disposiciones en esas materias contenidas en el Anexo ______”DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL” y deberán contar con el Carnet de Capacitación en Materia de Seguridad del ICIC. El responsable y los coordinadores de área, cuyas designaciones deberán ser aceptadas por PEMEX _____________ con anterioridad al inicio de sus funciones (quien determinará, a su juicio, si se encuentran calificados para desempeñar las funciones inherentes a dicho cargo), permanecerán en el Sitio durante la realización de las Obras y estarán facultados para verificar que las Obras cumplen con dichas normas, procedimientos y disposiciones. El responsable deberá actuar en nombre y por cuenta del Contratista en todo lo referente al Contrato en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental. Adicionalmente, como parte de sus responsabilidades, el responsable deberá realizar los trámites que sean necesarios para que la totalidad de los coordinadores de área, los supervisores del Contratista y/o subcontratistas cuenten con el Carnet de Capacitación en Materia de Seguridad del ICIC y deberán también asentar todo acontecimiento relevante en dichas materias en la Bitácora de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental que para tal efecto deberá realizar de conformidad con el Anexo ___ del presente Contrato. Queda entendido que el Superintendente de Construcción del Contratista mencionado en la Cláusula 20.3 anterior no podrá fungir por ningún motivo como el responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental y que PEMEX _____________ podrá, en cualquier momento y por cualquier razón, requerir el cambio del responsable, en cuyo caso el Contratista se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos previstos por PEMEX _____________.



CLÁUSULA 21

INDEMNIZACIÓN

El Contratista deberá indemnizar y sacar x xxx y a salvo a PEMEX _____________ y/o Organismos Subsidiarios, y/o sus Filiales, sus empleados, asesores y agentes (y dicha obligación permanecerá vigente aún después de la terminación del presente Contrato) en contra de cualquiera y todas acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, pérdidas, daños, Impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios documentados de abogados y costas judiciales por causas imputables al Contratista o sus Subcontratistas, que surjan de o en relación con cualquiera de los siguientes supuestos:

(a) Cualquier daño o lesión a cualquier persona (incluyendo sin limitación a PEMEX _____________) o a cualquier propiedad que surja como consecuencia de la ejecución de las Obras, incluyendo, sin limitación, aquellos derivados de vicios ocultos en las Obras;

(b) Cualquier lesión (que no sea imputable a PEMEX _____________, sus agentes o empleados) que sufran los empleados, agentes, invitados o Licenciantes del Contratista o de cualquier Subcontratista;

(c) Cualquier infracción de cualquier patente, licencia, marca u otros derechos protegidos utilizados en relación con o para las Obras;

(d) Cualquier omisión por parte del Contratista o de cualquier Subcontratista en cumplir con cualquiera de las Disposiciones Legales;

(e) Cualquier omisión por parte del Contratista o cualquier Subcontratista o proveedor en cumplir con las obligaciones de confidencialidad, incluyendo sin limitar, las establecidas en la Cláusula 28;

(f) Cualquier reclamo por cualquier empleado del Contratista o de cualquier Subcontratista que tenga su fuente en Disposiciones Legales Mexicanas en materia laboral o de seguridad social; y

(g) Cualquier reclamo por daños a caminos, puentes o cualesquiera otras vías de comunicación que pudieren causarse durante la transportación de Equipos y Materiales al Sitio.

CLÁUSULA 22

SEGUROS



22.1 Seguros. El Contratista manifiesta que: (i) ha obtenido a su nombre las pólizas de seguro que se indican en las Cláusulas 22.2, 22.3 y 22.4, expedidas por aseguradoras legalmente facultadas para tal efecto en los Estados Unidos Mexicanos; y (ii) ha entregado a Pemex __________, previamente a la Fecha de Inicio, copia y original para cotejo, de los documentos que evidencian el pago de las primas, así como original de la documentación que certifica la cobertura y valor de las pólizas de seguro.

El Contratista se obliga a mantener en vigor dichas pólizas a partir del día anterior a la Fecha de Inicio y hasta la Aceptación de las Obras por parte de Pemex __________.

Ninguna cláusula o disposición de las pólizas podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se refiere.

El Contratista será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus aseguradores, totalmente documentadas.

Cualquier y todo deducible aplicable en las pólizas de seguros antes descritos, serán asumidos invariablemente por el Contratista.

El hecho de que el Contratista haya obtenido las pólizas de seguro referidas, no se entenderá como liberación total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades frente a Pemex __________ en virtud de este Contrato, ni se entenderá que se garantiza o implica que dichas pólizas son suficientes para indemnizar a Pemex __________ contra cualquier riesgo del que el Contratista sea responsable.

Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas de seguros contratados, deberá informarse previamente a Pemex __________ y deberá ser efectiva después de treinta (30) Días de la notificación por escrito a Pemex __________ en los términos de la Cláusula 33 del presente Contrato, previa aceptación por escrito de los nuevos términos por parte de la misma.

Si los seguros mencionados no son entregados a Pemex __________ a más tardar en la Fecha de Inicio de las Obras objeto del Contrato, el Residente de Obra tendrá la facultad de no permitir al Contratista el inicio de las Obras objeto del Contrato y ello no relevará al Contratista de su total responsabilidad en cuanto al Programa de Ejecución pactado originalmente para la realización del objeto del Contrato y no será causa de reclamación alguna, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación que afecte las pólizas de seguros en los términos descritos, el Contratista deberá entregar la ampliación de la cobertura de las pólizas de seguro mencionadas, dentro de los quince (15) Días siguientes a la celebración de la modificación correspondiente y estará vigente hasta quince (15) Días después de la última vigencia pactada derivada de la modificación.

22.2 Seguro Contra Todo Riesgo para Contratistas. Póliza de seguro que cubre las Obras contratadas contra cualquier riesgo, cualquier pérdida, daño o destrucción (Seguro de construcción contra todos los riesgos).

Dicha póliza de seguro considera, además de la cobertura principal, las siguientes coberturas adicionales:



          • Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.

          • Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

          • Daños causados directamente por el Contratista en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la cláusula de reemplazo durante el periodo de garantía.

Adicionalmente, la póliza de seguro contiene los siguientes endosos:

          • Huelga, motín y conmoción civil

          • Mantenimiento (reemplazo durante el periodo de garantía) – Cobertura amplia, con una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la recepción física de las Obras.

          • Tendido de oleoductos, tuberías y cables en zanjas abiertas

Los siguientes endosos no son considerados en la póliza mencionada:

          • Exclusión de terremoto y temblor

          • Exclusión de avenida e inundación

          • Exclusión de vientos huracanados

          • Medidas de seguridad contra inundaciones

Dicha póliza considera y/o contiene, además, lo siguiente:

        1. El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada) que la compañía aseguradora asume al amparo de la póliza, es hasta por el valor de ____________

        2. La póliza contempla una vigencia desde el día anterior a la Fecha de Inicio de las Obras y hasta la fecha estimada de recepción física de las mismas;

        3. La póliza indica que cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas de seguros contratados, deberá informarse previamente a Pemex __________ y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de la dependencia que suscribió el Contrato, previa aceptación por escrito de los nuevos términos por parte de la misma;

        4. Contiene un endoso de no cancelación que garantiza la cobertura durante toda la vigencia del Contrato;

        5. Considera como asegurados adicionales a los subcontratistas del Contratista y a Pemex __________, siendo éste beneficiario preferente hasta los intereses que le correspondan.



22.3 Seguro de Responsabilidad Civil General. Póliza de seguro de responsabilidad civil general, cubriendo daños a Pemex __________ y/o terceros, en sus personas y/o en sus bienes. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil general incluye, las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil cruzada

b) Cobertura básica de actividades e inmuebles.

c) Instalaciones subterráneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolición, máquinas de trabajo, apuntalamiento y otras obras de conformidad con el presente Contrato.

d) Responsabilidad Civil por contaminación del medio ambiente.


Asimismo, dicha Póliza considera y/o contiene lo siguiente:

      1. El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada) que la compañía aseguradora asume al amparo de la Póliza, es de $___________

      2. La póliza contempla una vigencia desde el día anterior a la Fecha de Inicio de las Obras y hasta la fecha estimada de recepción física de las mismas;

      3. Se designa a Pemex __________ como tercero y beneficiario preferente;

      4. Prevé que en caso de cualquier reclamación hecha contra Pemex __________, con respecto a alguna indemnización bajo la póliza, la Aseguradora indemnizará a Pemex __________ de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación;


      1. La póliza indica que cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas de seguros contratados, deberá informarse previamente a Pemex __________ y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de la dependencia que suscribió el Contrato, previa aceptación por escrito de los nuevos términos por parte de la misma;

      2. Contiene un endoso de no cancelación que garantiza la cobertura durante toda la vigencia del Contrato.


22.4 Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles. Póliza de seguro de responsabilidad de automóviles, cubriendo las responsabilidades derivadas de uso de todos los vehículos propios, rentados o bajo cualquier otra forma utilizados en la ejecución de las Obras, designando a Pemex __________, beneficiario preferente. Dicha póliza de seguro considera un límite de responsabilidad por el equivalente a 19,000 xxxx xx xxxxxxx mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento del siniestro, por vehículo.

Tratándose de transportes de carga, deberá incluirse la cobertura de daños por la carga hasta por el mismo límite antes señalado, salvo que se transporten materiales o residuos peligrosos en cuyo caso, el monto mínimo de la cobertura por daños al medio ambiente se establecerá de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cantidad que no podrá ser menor a $______________ (_________________________).


En esta cobertura de responsabilidad Civil de Automóviles/Camiones deberá nombrarse a Pemex ___________ como tercero y beneficiario preferente.


Asimismo, dicha Póliza contiene un endoso de no cancelación que garantiza la cobertura durante toda la vigencia del Contrato.


[Los organismos, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos y/o servicios, podrán establecer las pólizas de seguro que se requieran.]



CLÁUSULA 23

CLAUSULA FISCAL

CLAUSULA FISCAL .- Cada una de las partes cumplirá con el pago de las contribuciones, y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales, de los Estados Unidos Mexicanos [y del (país de residencia del Contratista otro contratante)]11, tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.






CLÁUSULA 24

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

24.1 Derecho de Rescisión por Incumplimiento del Contratista. Si en cualquier momento previo a la emisión del Acta de Recepción ocurre cualquiera de los acontecimientos siguientes, PEMEX _____________ tendrá el derecho de rescindir el presente Contrato:

(a) Si el Contratista, por causas imputables a él, no inicia las Obras dentro de los 15 Días siguientes a la Fecha de Inicio;

(b) Si el Contratista incumple con su obligación de conformidad con la Cláusula 9.1 de proveer, mantener vigente la Garantía de Cumplimiento en los montos requeridos en dicha Cláusula 9.1, de prorrogar oportunamente la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, o bien si el Contratista incumple con su obligación de entregar y mantener vigente la Garantía de Calidad, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 18.2;

(c) Si el Contratista es declarado en concurso mercantil de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, o realizare una cesión en beneficio de sus acreedores, o entrare en liquidación o se disolviera, o disolviera o suspendiera sus operaciones de cualquier manera, o tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de las Disposiciones Legales tuviera un efecto similar a cualquiera de los supuestos anteriores;

(d) Si ocurriera un cambio que implique una modificación en el porcentaje de la participación en el capital social o en la administración del Contratista, que pudiera tener un efecto adverso en la capacidad del Contratista para llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones bajo el presente Contrato;

(e) Si el Contratista subcontrata parte de las Obras sin sujetarse a lo dispuesto por la Cláusula 10;

(f) Si el Contratista cede cualesquiera de sus derechos conforme al presente Contrato sin sujetarse a lo dispuesto por la Cláusula 29;

(g) Si cualquier declaración o garantía del Contratista contenida en el presente Contrato, (i) fuere inexacta en una forma substancial a partir de la fecha de firma del presente Contrato, (ii) siendo susceptible de remediarse, continuare sin ser remediada durante un período de 30 Días siguientes a la notificación escrita hecha por PEMEX _____________ al Contratista, y (iii) es perjudicial a los intereses de PEMEX _____________ de conformidad con el presente Contrato al momento en que se comprobare que fuere inexacta. Asimismo, PEMEX _____________ podrá denunciar al Contratista ante la Secretaría de la Función Pública, para que dicha Secretaría proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

(h) Si el Contratista no ejecuta las Obras de conformidad con lo estipulado en el Contrato;

(i) Si el Contratista o cualquier Subcontratista incumplen de manera grave con lo dispuesto en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, con los procedimientos y reglamentos de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental incluyendo aquellos que se encuentran en el Anexo ______ “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL”, y/o reinciden en alguna conducta o acción que implique un alto riesgo, incluyendo sin limitación sus obligaciones establecidas en la Cláusula 3.8;

(j) Si el Contratista interrumpe injustificadamente la ejecución de las Obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido detectada como defectuosa por PEMEX _____________, en términos de lo señalado en la Cláusula 15.5;

(k) Si el Contratista no cumple con el Programa de Ejecución por falta de Equipos y Materiales, trabajadores o Equipo de construcción y, que a juicio de PEMEX _____________, el atraso pudiera dificultar la terminación satisfactoria de las Obras en el plazo estipulado;

(l) Si el Contratista no otorga a PEMEX _____________ y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los Equipos, Materiales y las Obras;

(m) Si el Contratista cambia su nacionalidad por otra;

(n) Si el Contratista, en virtud de la ejecución de la Obras, causa cualquier contaminación o daño al medio ambiente como resultado de la falta de cumplimiento de cualesquiera Disposiciones Legales Mexicanas, y no remedia el daño o contaminación, en apego a las disposiciones de las Autoridades Gubernamentales Mexicanas, de conformidad con la Cláusula 3.12.

(o) Si el Contratista no cumple con sus obligaciones referentes a seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, de conformidad con la Cláusula 3.8.

(p) En caso de que el Contratista no subsane cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato o conforme a las Disposiciones Legales Mexicanas, dentro de los 30 Días de haber recibido la notificación por parte de PEMEX _____________ de dicho incumplimiento.

24.2 Procedimientos y Efectos de la Rescisión. En caso de que PEMEX _____________ ejerza cualquiera de sus derechos para rescindir el presente Contrato de conformidad con la Cláusula 24.1, deberá proceder de la siguiente forma:

  1. El procedimiento de rescisión se iniciará cuando PEMEX _____________ notifique al Contratista el incumplimiento en que ha incurrido, para que en un término de 15 Días Hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

  2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

  3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al Contratista dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a lo señalado por la fracción (i) de esta cláusula 24.2.

  4. En caso de que PEMEX _____________ determine rescindir el Contrato, este procedimiento se realizará en apego a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

24.3 Terminación Anticipada por Otras Razones. Además del derecho de rescisión por PEMEX _____________ de conformidad con las Cláusulas 24.1 y 24.2 anteriores, PEMEX _____________ tendrá derecho de dar por terminado el Contrato en cualquier momento (i) cuando concurran razones de interés general, (ii) existan causas justificadas que impidan la terminación de las Obras y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a PEMEX _____________, o (iii) cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de las Obras a que se refiere la Cláusula 26 de este Contrato, mediante notificación de terminación al Contratista. Al momento de realizarse dicha terminación, el Contratista tendrá derecho de recibir el pago por: (i) el valor de las Obras, determinado de conformidad con la Cédula de Avances y Pagos Programados, que hayan sido efectivamente ejecutadas de manera adecuada de conformidad con el Contrato según dicha Cédula debe ser detallada de conformidad con el Programa Detallado de Ejecución General de las Obras establecido en el Anexo ___ (Anexo AP); (ii) los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato, menos las cantidades establecidas en la Cláusula 24.4. Los gastos no recuperables se limitarán a los que señalan el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

24.4 Acreditamiento o Reembolso de Pagos. Cualesquiera de los pagos que deba efectuar PEMEX _____________ de conformidad con la presente Cláusula 24.2 o con la Cláusula 8, estarán sujetos al derecho de PEMEX _____________ de acreditar contra cualquiera de dichos pagos, cualesquiera sumas anteriormente pagadas por PEMEX _____________ al Contratista, con relación a la ejecución de las Obras, así como cualesquiera sumas que el Contratista pudiera deber a PEMEX _____________ y cualesquiera pagos por daños a que PEMEX _____________ tenga derecho de acuerdo al Contrato o conforme a las Disposiciones Legales Mexicanas. Si la suma total de dichos créditos y deducciones excediera la suma total adeudada al Contratista de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula 24, entonces el Contratista pagará a PEMEX _____________ el monto de dicho exceso el cual será considerado como una deuda pagadera y exigible por el Contratista a PEMEX _____________, la cual podrá ser cobrada mediante la ejecución de la Garantía de Cumplimiento.

24.5 Notificación a PEMEX _____________. Inmediatamente después de tener conocimiento de la ocurrencia o de la existencia de cualquiera de los casos estipulados en la Cláusula 24.1 o de un caso que a no ser por notificación o por lapso de período de tiempo o ambos, constituiría un caso estipulado en la Cláusula 24.1, el Contratista se lo deberá notificar a PEMEX _____________ y dicha notificación deberá especificar qué acciones pretende tomar el Contratista en relación con el caso correspondiente.

24.6 Derecho de Rescisión por Incumplimiento de PEMEX _____________. En caso de que PEMEX _____________ incumpla con cualquiera de sus obligaciones asumidas bajo el presente Contrato, y no subsane dicho incumplimiento dentro de los treinta Días de haber recibido la notificación por parte del Contratista de dicho incumplimiento, el Contratista tendrá el derecho, de acudir a las instancias judiciales correspondientes para solicitar la rescisión del Contrato. En caso de que el Contratista obtenga resolución judicial que determine la rescisión del Contrato, el Contratista tendrá derecho de recibir el pago por: (i) el valor de las Obras, determinado de conformidad con la Cédula de Avances y Pagos Programados, que hayan sido efectivamente ejecutadas de manera adecuada de conformidad con el Contrato según dicha Cédula debe ser detallada de conformidad con el Programa Detallado de Ejecución General de las Obras establecido en el Anexo ___ (Anexo AP), (ii) los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato, menos las cantidades establecidas en la Cláusula 24.4.

24.7 Sobrecosto. Para fines del presente Contrato, se entiende como sobrecosto la diferencia entre el importe que le representaría a PEMEX _____________ concluir con otro Contratista las Obras pendientes, y el costo de las Obras no ejecutadas al momento de rescindir el Contrato (el “Sobrecosto”).

El Sobrecosto que se determine al elaborar el Finiquito, será independiente de las Garantías, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.

Para la determinación del Sobrecosto y su importe, PEMEX _____________ procederá conforme a lo siguiente:

a) Cuando PEMEX _____________ rescinda el Contrato, se podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta ganadora no sea superior al 10%, en los términos que señala la fracción VI del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Sobrecosto será la diferencia entre el precio de la siguiente propuesta más baja y el importe de las Obras no ejecutadas conforme al Programa de Ejecución, y

b) Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos señalados en el inciso anterior, la determinación del Sobre costo deberá reflejar el impacto inflacionario en el costo de la Obra no ejecutada conforme al Programa de Ejecución, hasta el momento en que se notifique la rescisión, debiendo agregarse un importe equivalente al 10% de las Obras faltantes por ejecutar.

CLÁUSULA 25

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

25.1 Liberación de Responsabilidad. Salvo lo expresamente previsto en el presente Contrato, ninguna de las partes será responsable por daños, reclamos, demandas o acciones judiciales entabladas contra la otra parte derivadas de cualquier retraso o incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato cuando dicho retraso o incumplimiento sea atribuible a Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en la inteligencia que la parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá haber dado aviso por escrito a la otra parte (i) dentro de los siete Días siguientes al acontecimiento de dicho evento, especificando los detalles y el tiempo aproximado de duración del mismo e (ii) inmediatamente, una vez que la parte afectada deje de estar impedida para desempeñar sus obligaciones bajo el presente Contrato como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

25.2 Carga de la Prueba. En caso de que cualquiera de las partes no reconozca la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la parte que reclame dicha ocurrencia tendrá la carga de la prueba.

25.3 Derecho de Terminación. En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya Caso Fortuito o Fuerza Mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las partes por un periodo continuo de noventa (90) Días, y las partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período (i) el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y PEMEX _____________ resolverá y en su caso dará por terminado el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y PEMEX _____________ determinará lo conducente dentro de los 15 Días siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el Contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si PEMEX _____________ no contesta en dicho plazo se tendrá por aceptada la petición del Contratista, y (ii) PEMEX _____________ tendrá el derecho de dar por terminado el presente Contrato mediante notificación por escrito al Contratista. En caso de terminación, el Contratista tendrá el derecho a recibir únicamente: (a) el valor de las Obras, determinado de conformidad con la Cédula de Avances y Pagos Programados, que hayan sido efectivamente ejecutadas de manera adecuada de conformidad con el Contrato según dicha Cédula debe ser detallada de conformidad con el Programa Detallado de Ejecución General de las Obras establecido en el Anexo ___ (Anexo AP), menos las cantidades establecidas en la Cláusula 24.4; no procediendo en éste caso el pago de gastos no recuperables ni pagos por daños y perjuicios.

CLÁUSULA 26

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

26.1 Derecho de PEMEX _____________ de Ordenar la Suspensión de las Obras. El Contratista deberá, de acuerdo con las órdenes escritas de PEMEX _____________, suspender la ejecución de las Obras o de cualquier parte de las mismas, por el tiempo y en la forma en que PEMEX _____________ lo determine por cualquier causa justificada. Durante cualquier período de suspensión en estos términos, el Contratista deberá proteger y asegurar físicamente las Obras y no deberá remover del Sitio ningún Material o Equipo del Contratista. PEMEX _____________ podrá decretar la suspensión, y ésta última deberá tener un tiempo determinado, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Asimismo, PEMEX _____________ notificará al Contratista de la suspensión señalando las causas que la motivan y justifiquen, estableciendo las mismas en la bitácora, así como la fecha de su inicio y de la probable reanudación de las Obras de que se trate, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, y Equipo de construcción. La formalización de la suspensión se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. De igual forma, se notificará al Contratista que deberá exhibir los endosos de la Garantía de Cumplimiento.

No será motivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente de Materiales o de Equipo de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.

26.2 Pago de Obras ejecutadas y Gastos No Recuperables. En caso de suspensión de las Obras, PEMEX _____________ pagará las Obras ejecutadas, así como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato. Cualquier gasto no recuperable adicional incurrido por el Contratista para llevar a cabo cualquier suspensión de conformidad con esta Cláusula 26.2, será a cargo de PEMEX _____________ a menos que dicha suspensión sea necesaria en virtud de incumplimiento del Contrato por parte del Contratista.

26.3 Procedimientos para Reclamar los Gastos no Recuperables. El Contratista tendrá derecho de recuperar, a partir de la notificación de PEMEX _____________ que dé por terminada la suspensión, los gastos no recuperables incurridos por virtud de la orden de suspensión de las Obras de PEMEX _____________. Asimismo, el Contratista podrá solicitar la prórroga correspondiente al Programa de Ejecución y a la Fecha Programada de Terminación en virtud de las suspensiones ordenadas por PEMEX _____________, siempre y cuando cualquier prórroga al Programa de Ejecución o a la Fecha Programada de Terminación, a la luz de las circunstancias, sea resultado de dicha suspensión. Todo lo anterior deberá constar en un convenio suscrito por las partes.

En todo caso, los gastos no recuperables se limitarán a los que señala el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

26.4 Suspensión de las Obras por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Cuando la suspensión de las Obras se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de las Obras, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el Contrato.


Cuando las suspensiones se deriven de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


CLÁUSULA 27

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

No obstante cualquier disposición en contrario contenida en el presente Contrato, ninguna de las partes será responsable por pérdidas, daños y perjuicios indirectos de cualquier naturaleza que se deriven o que de alguna manera se relacionen con el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones del presente Contrato.



CLÁUSULA 28

CONFIDENCIALIDAD

28.1 Información de PEMEX _____________. El Contratista conviene en que toda información que PEMEX _____________ le proporcione en relación con el presente Contrato, incluyendo información técnica, comercial y de otra índole, así como toda información desarrollada por el Contratista que refleje dicha información, será propiedad exclusiva de PEMEX _____________, siempre y cuando el Contratista, sus Afiliadas o cualquier Subcontratista tenga derechos exclusivos sobre dicha propiedad. El Contratista conviene en no usar dicha información para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial de PEMEX _____________, y abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de PEMEX _____________. No obstante lo anterior, las disposiciones de esta Cláusula 28.1 no serán aplicables a: (i) la información del dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la información en posesión del Contratista que haya sido obtenida o desarrollada con anterioridad a su divulgación por PEMEX _____________ sin violar una obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; y (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de Disposiciones Legales o por requerimiento de Autoridades Gubernamentales, siempre y cuando dicha divulgación sea obligatoria para el Contratista y que el hecho de no divulgarla sujetaría al Contratista a responsabilidad civil, administrativa o penal y de que además, el Contratista notifique previamente a PEMEX _____________ con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.

28.2 Divulgación de Información. No obstante lo estipulado en la Cláusula 28.1, el Contratista tendrá el derecho de divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la información que pueda ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en términos substancialmente similares a los establecidos en la Cláusula 28.1, en la inteligencia de que el Contratista asumirá responsabilidad por cualquier mal uso o divulgación por los Subcontratistas o proveedores en cuestión de dicha información o por cualquier incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad.

CLÁUSULA 29

CESIÓN

El Contratista no podrá ceder o transferir de cualquier forma el presente Contrato o cualquier derecho o interés que se derive del mismo, o delegar cualquier obligación, con la excepción de que el Contratista podrá ceder los derechos de cobro sobre las estimaciones por las Obras efectivamente realizadas, con la autorización previa y por escrito de PEMEX _____________.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el Contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros, a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLÁUSULA 30

LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

30.1. Ley Aplicable. El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Disposiciones Legales Mexicanas de carácter federal, incluyendo, enunciativa pero no limitativamente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento.

30.2 Controversias Técnicas. En caso de que surja cualquier controversia técnica entre las partes (incluyendo sin limitación, toda diferencia que surja entre las partes en relación con el cumplimiento o incumplimiento de las Especificaciones del Contrato, o respecto a si un retraso en las Obras es atribuible a un Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a causas imputables al Contratista o a PEMEX _____________), y el Residente de Obra y el Contratista no coinciden en la apreciación para resolver dicha Controversia Técnica, el Contratista deberá solicitar al Residente de Obra que emita su opinión por escrito.

La solicitud del Contratista deberá indicar expresamente que se trata de una Controversia Técnica sujeta a resolución al amparo de esta Cláusula 30.2 debiendo contener, como mínimo, lo siguiente:

  1. Descripción pormenorizada de los hechos en controversia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe.

  2. Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones legales y contractuales que fundamenten su reclamo.

  3. Documentación comprobatoria de los hechos en controversia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.



Cuando un mismo hecho en controversia implique, a juicio del Contratista, ampliaciones de plazo y monto, el escrito que presente al Residente de Obra deberá, invariablemente, contemplar y sustentar ambos conceptos.

El Residente de Obra efectuará las consultas que, en su caso, considere pertinentes, y deberá entregar al Contratista su determinación final por escrito, estableciendo los fundamentos contractuales de su decisión dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud por parte del Contratista.

Si el Contratista acepta la determinación final del Residente de Obra, deberá comunicarlo por escrito a éste, solicitándole la emisión de la orden que en su caso corresponda y/o la elaboración del convenio respectivo para modificar el Contrato, según sea el caso.

Una vez recibida la aceptación escrita por parte del Contratista de la determinación final del Residente de Obra, éste procederá a girar la orden que proceda y, en su caso, solicitará al área correspondiente la modificación del Contrato en lo conducente, para que se realice el trámite y formalización del Convenio respectivo.

Si el Contratista no acepta la determinación final del Residente de Obra, la controversia podrá ser referida a la Subdirección de _______________, mediante comunicación por escrito que presente el Contratista a dicha Subdirección, dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la fecha en que el Contratista hubiere recibido la determinación final del Residente de Obra, en la cual deberá señalar específicamente los temas en controversia. De la comunicación mencionada, el Contratista deberá marcar copia al Residente de Obra.

La Subdirección de __________________, comunicará al Contratista el nombre de su representante autorizado para efectos de atender de la Controversia Técnica.

El Residente de Obra y el Contratista deberán comunicar por escrito y en forma independiente a dicha Subdirección, su posición respecto a los temas en controversia planteados por el Contratista y un resumen de las negociaciones llevadas a cabo, junto con documentos comprobatorios correspondientes. Adicionalmente, el Residente de Obra deberá enviar a la Subdirección de __________________________, el escrito mediante el cual el Contratista hizo formal la Controversia Técnica, así como la documentación que hubiere sido acompañada al mismo.

El representante autorizado de la Subdirección de _______________________ y el Contratista, así como las personas que hubiere convocado al efecto la propia Subdirección de _______________________, se reunirán a más tardar dentro de los 10 (diez) Días siguientes, para revisar la Controversia Técnica, en el lugar y fecha(s) acordado(s), en la cual, las partes expresarán los argumentos que consideren procedentes.

Si se llega a un acuerdo respecto de la Controversia Técnica dentro de los 30 (treinta) días siguientes contados a partir de la fecha de inicio de las reuniones de revisión, el Residente de Obra, procederá, en su caso, a emitir la orden respectiva y solicitará al área correspondiente la modificación del Contrato en lo conducente, para que se proceda al trámite y formalización del convenio respectivo.

Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo dentro de los 30 (treinta) días siguientes contados a partir de la fecha de inicio de las negociaciones, la Subdirección de ____________________ comunicará por escrito al Contratista su determinación, quedando a salvo los derechos del Contratista de resolver la controversia en términos de la Cláusula 30.4.

En caso de que como resultado de una controversia técnica PEMEX _____________ reconozca conceptos que impliquen el pago de cualquier cantidad al Contratista, los montos correspondientes serán determinados conforme a las disposiciones normativas y contractuales aplicables al concepto de que se trate.



30.3 Conciliación. Una vez agotado el procedimiento establecido en la Cláusula 30.2 para la resolución de Controversias Técnicas, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una Controversia Técnica conforme lo establecido en dicha Cláusula, el Contratista, tendrá el derecho de presentar queja ante la Secretaría de la Función Pública, si considera que PEMEX _____________ ha incumplido los términos y condiciones pactados en el Contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 89 a 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.


30.4 Jurisdicción. Las partes se someten expresamente a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales correspondientes a la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando el Contratista al fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes y/o futuros, con cualquier controversia que pudiera surgir o se relacione con el presente Contrato.

No obstante lo anterior, en caso de una Controversia Técnica, el Contratista deberá previamente agotar el procedimiento previsto en la Cláusula 30.2 y sólo en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliación referida en la Cláusula 30.3 (si el Contratista hubiere optado por ella), éste quedará facultado para acudir a la instancia prevista en esta Cláusula 30.4.



30.5 Continuación de las Obras Durante el Proceso Judicial. Salvo disposición en contrario contenida en este Contrato o emitida por PEMEX _____________, el Contratista deberá continuar con las Obras y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este Contrato, no obstante que se hubiesen iniciado cualesquiera procedimientos judiciales. PEMEX _____________ seguirá en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato, salvo que judicialmente le ordenaren lo contrario.

CLÁUSULA 31

NO RENUNCIA

Con excepción de lo expresamente pactado en el presente Contrato y lo dispuesto por las Disposiciones Legales Mexicanas: (i) la falta o demora de cualquiera de las partes en ejercitar cualquiera de sus derechos, facultades o recursos conforme al presente Contrato, o la conducta que las partes observaren entre sí, no deberán interpretarse como la renuncia de dicho derecho, facultad o recurso, y ningún ejercicio total o parcial de cualquier derecho, facultad o recurso deberá impedir el ejercicio posterior del mismo o de cualquier otro derecho, facultad o recurso; (ii) todos los derechos, facultades y recursos conforme al presente Contrato serán acumulativos y no excluirán cualquier otro derecho, facultad o recurso disponibles a cualquiera de las partes por Ley o de cualquier otra forma; y (iii) ninguna notificación o petición que se haga a cualquiera de las partes dará derecho a dicha parte a recibir ninguna otra o posterior notificación o petición en circunstancias similares o distintas, ni tampoco constituirá una renuncia de cualquiera de las partes al derecho de tomar alguna acción adicional o distinta en cualquiera de dichas circunstancias sin notificación o petición alguna.



CLÁUSULA 32

TOTALIDAD DEL CONTRATO

El presente Contrato es la compilación completa y exclusiva de todos los términos y condiciones que rigen el acuerdo de las partes en relación con el objeto del mismo. Ninguna declaración de ningún agente, empleado o representante del Contratista o de PEMEX _____________ realizada con anterioridad a la celebración del presente Contrato, será admitida en la interpretación de los términos del Contrato. El Contratista confirma que no ha habido declaraciones implícitas hechas por PEMEX _____________ que le han motivado o inducido a la celebración de este Contrato.



CLÁUSULA 33

NOTIFICACIONES

Salvo que se disponga lo contrario en el presente Contrato, toda notificación y demás comunicaciones entre las partes emitidas de conformidad con este Contrato, deberán hacerse por escrito y serán efectivas al momento de su recepción por el destinatario en la dirección que se indica a continuación o en aquella otra que la parte haya notificado por escrito a la otra parte (a menos que el Día de recepción no sea un Día Hábil, en cuyo caso la notificación será efectiva el siguiente Día Hábil):

A PEMEX _____________:

_______________________

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx 000


Xxx. Xxxxxxxx

00000 Xxxxxx D. F.

Fax:

Atención:

Al Contratista:





Fax:

Atención:



Las notificaciones de carácter legal se harán de conformidad y por los conductos que establecen las Disposiciones Legales Mexicanas.



CLÁUSULA 34

DIVISIBILIDAD DE LAS DISPOSICIONES

La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de cualquiera o cualesquiera de las disposiciones de este Contrato no afectará de modo alguno la validez o exigibilidad de las demás disposiciones del mismo.



CLÁUSULA 35

MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificación al Contrato deberá efectuarse mediante previo acuerdo por escrito debidamente suscrito por cada parte del Contrato. Las partes podrán renunciar a cualquier estipulación del presente Contrato, siempre y cuando dicha renuncia esté permitida por el orden jurídico mexicano. Xxxx renuncia que se realice conforme a esta cláusula, deberá hacerse por escrito, debidamente suscrita, haciendo referencia al derecho que se renuncia, así como a la cláusula del presente contrato a la cual se consigna dicho derecho.



CLÁUSULA 36

NO INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista no podrá interrumpir suspender o retrasar la ejecución de las Obras debido a la falta de acuerdo y/o controversia con PEMEX _____________ en alguna materia, o por encontrase pendiente de resolver cualquier asunto ante cualquier instancia judicial.



CLÁUSULA 37

PRIORIDAD DE DOCUMENTOS

Para efectos de interpretación del Contrato, y en caso de que existan contradicciones entre los diversos documentos que forman parte del mismo, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Contrato sobre aquellas contenidas en sus Anexos. En caso de que existan contradicciones entre los Anexos, prevalecerán los Anexos que se integren por documentos que forman parte de las Bases de Licitación sobre los Anexos que se integren por documentos que formen parte de la propuesta del Contratista.



CLÁUSULA 38

ANEXOS DEL CONTRATO

Los Anexos que se listan a continuación forman parte integrante del presente Contrato:



[CLÁUSULA 39

OBLIGACION SOLIDARIA12

Cada una de las partes que suscriben el presente Contrato en su carácter de Contratistas, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes firmantes en dicho carácter, y asimismo manifiestan que en el Convenio que se adjunta al presente Contrato como Anexo_____, se identifican con precisión las partes de las Obras que cada una de ellas ejecutará y/o la participación de las mismas en la asociación.]



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman el presente Contrato en ___________ ejemplares, por medio de sus representantes debidamente autorizados a los _____ días, del mes de ______, de 200_.

PEMEX _____________



_____________________________ ______________________________

Nombre: Nombre: (En caso de Consorcios: todos los miembros del mismo deberán firmar el presente Contrato en su carácter de Contratistas y obligados solidarios)

Cargo: Apoderado Cargo:



Revisión Jurídica:

________________________________

1 Este párrafo deberá adecuarse en caso de Licitación Internacional o bien de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres.

2 Esta cláusula no aplica para el caso de proyectos con financiamiento PIDIREGAS.

3 Este párrafo deberá adecuarse según la moneda en la que se establezca el Monto del Contrato.

4 El texto entre corchetes deberá incluirse en caso de que se pacte el pago en moneda extranjera.

5 El texto entre corchetes deberá incluirse sólo si el Contrato es celebrado por un Consorcio.

6 Según las políticas de pago, dichos organismos adaptarán la Cláusula según sus propias políticas.


7 El texto entre corchetes deberá incluirse en caso de que se hubiere pactado el Monto del Contrato en moneda extranjera.

8 El texto en corchetes se deberá utilizar en caso de que se solicite la carta de crédito “stand-by irrevocable. Asimismo, la moneda de la Garantía de Cumplimiento deberá corresponder a la moneda en que se pacte el Monto del Contrato.

9 Este dato corresponde al 25% del plazo de ejecución.

10 Porcentaje de Contenido Nacional de la Propuesta del Licitante Ganador.

11 El texto en corchetes deberá adecuarse en caso de que el Contratista sea residente en el extranjero.

12 Esta Cláusula deberá incluirse en el caso de que el Licitante Ganador sea un Consorcio, en cuyo caso, todos y cada uno de los miembros del Consorcio, deberán firmar el Contrato en su carácter de Contratistas y asumir la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. NOTA: En caso de que el Contratista sea una nueva sociedad constituida bajo las leyes mexicanas a fin de que celebre el Contrato (y así lo haya manifestado en su propuesta), el presente Contrato deberá ser firmado por los socios o accionistas de dicha sociedad, en su carácter de obligados solidarios del Contratista

67


Document Metadata

Filed: May 5th, 2020