Common use of Esecuzione del contratto Clause in Contracts

Esecuzione del contratto. L’Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto e nell’offerta tecnica. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, il viaggio e la missione di personale addetto all’installazione, al collaudo o al trasporto della merce, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice.

Esecuzione del contratto. L’Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto e nell’offerta tecnica. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzione, anche intervenute successivamente alla L’Aggiudicatario si impegna entro 5 giorni dalla stipula del contratto. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivosuo totale carico ed onere, il trasporto della mercea designare un proprio Responsabile unico, il viaggio e la missione munito dei più ampi poteri di personale addetto all’installazione, al collaudo o al trasporto della merce, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione gestione del contratto, il Direttore cui nominativo sarà indicato per iscritto. Per l’IGEA Spa, il Responsabile del Procedimento ai fini dell’esecuzione e del contratto potrà disporne controllo dell’appalto è il Per. Min. Xxxxx Xxxxxxxx, Referente dell’Organizzazione e Gestione Risorse, che sarà incaricata di tenere i rap- porti con l’Aggiudicatario per la sospensione La sospensione durata del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni servizio e che avrà i seguenti compiti:  rilevare e segnalare eventuali difformità che prevedano l’applicazione delle penali, rispetto a quanto riportato nel Capitolato;  validare la documentazione relativa tecnica che attesti la conformità di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano quanto contenuto in fattura con le disposizioni di cui all’art. 107 prestazioni eseguite dall’aggiudicatario;  rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni nell’esecuzione del D.lgs 50/2016.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto contratto;  calendarizzare le prestazioni sanitarie in base alle esigenze aziendali e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codicecomunicare all’aggiudicatario con congruo anticipo.

Esecuzione del contratto. L’Appaltatore deve eseguire esattamente La singola fornitura avverrà su richiesta dell’Amministrazione, che provvederà, per ogni ordine, ad individuare il numero e la prestazione indicata nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto tipologia dei materiali tra quelli presenti nell’allegato ‘Elenco articoli sanitari’ e nell’offerta tecnicaad indicare la sede di consegna. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto L’importo minimo per ogni ordine è fissato in: € 100. Il Fornitore non può rifiutarsi di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e evadere gli ordini al di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contrattosopra di tale soglia. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresiIl Fornitore può, a titolo esemplificativo e non esaustivosua discrezione, decidere di evadere ordini anche per importi complessivi inferiori. Le spese di consegna, gestione dell’ordine e/o altro dovranno essere comprese nel prezzo offerto per i singoli articoli. Di conseguenza, nessun importo sarà riconosciuto oltre a quello derivante dall’applicazione dei prezzi fissati per gli articoli ordinati. La consegna dovrà essere sempre del tipo ‘al piano’. Ogni consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni solari dall’invio del singolo ordine da parte dell’Amministrazione. A tal fine, il trasporto della merceFornitore dovrà indicare un indirizzo email al quale l’Amministrazione potrà inviare gli ordini di acquisto. Entro 2 giorni dalla ricezione dell’ordine, il viaggio Fornitore potrà segnalare eventuali difficoltà nell’evasione dello stesso nei tempi previsti, indicando contestualmente i ritardi stimati e i motivi; l’Amministrazione potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di non applicare penali sul ritardo se le giustificazioni saranno ritenute valide. Non saranno in nessun caso ammesse giustificazioni riconducibili all’organizzazione interna del Fornitore. Rimane facoltà dell’Amministrazione richiedere al Fornitore la missione di personale addetto all’installazione, al collaudo o al trasporto della merce, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività documentazione a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP sostegno delle motivazioni addotte per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, i ritardi nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codiceconsegne.

Esecuzione del contratto. L’Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto Ai sensi e nell’offerta tecnicaper gli effetti dell’art. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione 101 D. Lgs 50/2016 verrà nominato un DEC ai fini del corretto svolgimento dell’appalto. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire con modalità e termini tali da recare il minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme attività dell’Amministrazione. Nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare mezzi idonei ed appropriati in funzione degli impieghi, con particolare riferimento a quanto esposto in sede di offerta. La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e le prescrizioni tecniche e di sicurezza sorveglianza dell’Amministrazione, presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera in vigore al momento dell’esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, il viaggio e alcun modo l’Appaltatore dalla responsabilità circa la missione di personale addetto all’installazione, al collaudo o al trasporto della merce, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare perfetta esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione ancorché difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. L’Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all’applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codicecontratto.

Esecuzione del contratto. L’Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto e nell’offerta tecnica. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nell’esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono. La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Azienda ULSS 7 e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. La Ditta appaltatrice dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini via telefax e con altri strumenti informatici richiesti dalle Aziende Sanitarie. L’Azienda ULSS 7 ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzioneannullarlo, anche intervenute successivamente alla stipula del contrattoavvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattualiTrascorso tale termine, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, il viaggio e la missione di personale addetto all’installazione, al collaudo o al trasporto della merce, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codicel’ordine diverrà irrevocabile.

Esecuzione del contratto. L’Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto e nell’offerta tecnica. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono. La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. La Ditta appaltatrice dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini via telefax e con altri strumenti informatici richiesti dalle Aziende Sanitarie. L’Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzioneannullarlo, anche intervenute successivamente alla stipula del contrattoavvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattualiTrascorso tale termine, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, il viaggio e la missione di personale addetto all’installazione, al collaudo o al trasporto della merce, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codicel’ordine diverrà irrevocabile.

Esecuzione del contratto. L’Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto e nell’offerta tecnicatecnica ed economica. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto. E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, il viaggio e la missione di personale addetto all’installazione, al collaudo o al trasporto della merce, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice.