Common use of MODALITA’ DI ESECUZIONE Clause in Contracts

MODALITA’ DI ESECUZIONE. L’Appaltatore si impegna ad eseguire la forniture secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti. HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, le forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale della fornitura resa, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati. L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1,20157 Milano, o in altro luogo indicato da HT secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto. Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura dell’Appaltatore. I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione. L’Appaltatore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata di anni 4 a far data dal collaudo per ciascun strumento, a prestare il servizio di supporto tecnico scientifico e manutenzione senza costi aggiuntivi con le modalità e le tempistiche di cui all’offerta tecnica di gara integralmente richiamate.

MODALITA’ DI ESECUZIONE. L’Appaltatore La concessionaria dovrà realizzare gli impianti di illuminazione votiva delle tombe nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti intendendo per ampliamenti quelli realizzati oltre l’attuale perimetro dei cimiteri stessi ivi compresi quelli realizzati entro il perimetro stesso, qualora le nuove strutture vengano a modificare lo stato preesistente dei luoghi. Detti lavori di ampliamento saranno a carico dell’Amministrazione mentre quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono a carico del concessionario il quale se ne assume ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si impegna ad rendono necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, sollevando, inoltre, il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra. La concessionaria, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti a tensione primaria oltre quelli previsti al punto 4, dovrà presentare al Settore 5 LL.PP. e Manutenzioni un progetto dettagliato per l’approvazione. Tutti i lavori per la forniture secondo le condizioniposa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d’arte, rispettando il suolo, le modalità pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita. Nel caso che l’ufficio tecnico riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni farà eseguire i necessari lavori di restauro a spese dell’appaltatore, usufruendo insindacabilmente della cauzione di cui all’art.13 . Dei suddetti impianti la concessionaria dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio di cui all’art. 4. Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i termini indicati nel presente Contratto cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V. Sulle tombe, sui colombari e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate su tutte le altre strutture e/o successivamente concordate manufatti funerari accessibili al pubblico, esternamente alle stesse, non devono essere distribuite tensioni superiori a 30 V (queste ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza - SELV -, ) ne' posati in alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V). Inoltre, i circuiti a 30 V di cui sopra devono essere destinati esclusivamente alla alimentazione delle lampadine votive a LED. I cavi previsti per tali installazioni sono di tipo FG7 con HTtensione nominale 300/500V. Entro i colombari non devono essere realizzati, ovvero circuiti di alimentazione multipla delle lampadine, privilegiando una singola derivazione dalla linea magistrale per ciascuna lampada. Nella "posa interrata" i cavi del circuito SELV a 30V: debbono possedere le stesse caratteristiche previste per i cavi di energia, con un isolamento di 0,6/1 kV; salvo nel caso della derivazione unitaria terminale per l'alimentazione della singola utenza, dove i cavi potranno avere un isolamento 0,3/0,5 kV; possano essere posati a qualsiasi quota, anche inferiore a 0,5 m verso la superficie, la loro posa deve avvenire ad una profondità superiore (verso il basso) a 20 cm dal piano di campagna, considerato nel punto più "basso" e non nella "media" delle quote planimetriche; negli incroci con i cavi di energia devono essere posati superiormente agli stessi; nei parallelismi con i cavi di energia non devono essere posati superiormente agli stessi sulla stessa direttrice, bensì disposti lateralmente in modo tale da lasciare uno spazio per permettere interventi mantenutivi diretti sui sottostanti cavi di energia. Le giunzioni e derivazioni nella “posa interrata” devono essere utilizzate giunzioni e derivazioni di tipo "rapido", di Classe 2, con isolamento primario in gel polimerico reticolato ed involucro plastico isolante, certificato corrispondente alle Norme CEI 64-8. Nei collegamenti terminali dei cavi di segnalazione di alimentazione della singola lampada, possono essere utilizzate giunzioni composte da morsetti a vite da inserire in tubetti in materiale plastico contenente gel riaccessibile La struttura del morsetto a vite deve presentare l'isolante sporgente per garantire una adeguata protezione dei conduttori dai contatti accidentali, nonché permettere il serraggio a mano del connettore Tutti i cavi di distribuzione dell’energia elettrica saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme C.E.I., incassati nei muri in maniera che per tutta la loro lunghezza siano nascosti alla vista e sfilabili. Il complesso di trasformazione sarà collocato in un quadro in vetro resina secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti. HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, le forniture resi dall’Appaltatore normative C.E.I. vigenti incassato in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale della fornitura resa, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati. L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1,20157 Milano, o in altro luogo indicato da HT secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto. Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura dell’Appaltatore. I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione. L’Appaltatore si impegna comunque, adatta ubicazione in accordo con HTl’ufficio tecnico, ad effettuare il sopralluogo appena completo di serratura. I cavi principali saranno posti lungo i locali margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme. L’impianto elettrico sarà progettato in maniera tale da rendere ciascuna tomba indipendente dalle altre, mentre per nessuna ragione si dovranno rimuovere i marmi delle tombe limitrofe a quella in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibilisi lavora. La data di A tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza. L’Aggiudicatario si obbliga, altresìscopo, per la durata di anni 4 le nuove costruzioni il Comune provvederà a far data dal collaudo per ciascun strumentoricavare opportune tracce nelle opere murarie, a prestare il servizio di supporto tecnico scientifico e manutenzione senza costi aggiuntivi con le modalità e le tempistiche di cui all’offerta tecnica di gara integralmente richiamatesoltanto in queste avranno sede i conduttori.

MODALITA’ DI ESECUZIONE. L’Appaltatore si impegna Il servizio di manutenzione e assistenza evolutiva dovrà prevedere l'attivazione da parte del fornitore della predisposizione e comunicazione di un numero telefonico di contatto e di un indirizzo di posta elettronica per l’apertura delle chiamate in caso di guasto/malfunzionamento di un apparato o di una componente di esso, attivo 9.00 – 18.00, cinque giorni su sette. Entro la data di inizio dei servizi il Committente comunicherà al fornitore i nominativi e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate da parte dell’Amministrazione. Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l’orario di inoltro della chiamata via telefono o tramite indirizzo di posta elettronica da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura della chiamata. Il fornitore inserirà tale richiesta nel proprio sistema di gestione Trouble Ticket System (TTS) evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad eseguire essa un identificativo che dovrà comunicare all’apertura del guasto. Il sistema di gestione dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dal fornitore senza alcun onere aggiuntivo; le parti sostituite verranno ritirate dallo stesso che ne acquisirà la forniture secondo le condizioniproprietà, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, assicurandone il trattamento in conformità alle norme vigenti. HT verificaIl fornitore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto nuove di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, le forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni fabbrica e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previstoesistenti, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loroprodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature. L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel Nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensicui, a qualsiasi titolofronte di un guasto di un apparato, nei confronti il fornitore non sia sprovvisto della parte di HTricambio richiesta per la riparazione, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore prende atto che HTpotrà, al fine di ottenere ripristinare il servizio, operare la massima qualità professionale della fornitura resa, si riserva sostituzione con un altro sistema (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la facoltà corretta e completa funzionalità. Tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola il fornitore dall’obbligo di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, fornire l’apparato (o la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati. L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1,20157 Milano, o in altro luogo indicato da HT secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto. Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura dell’Appaltatore. I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione. L’Appaltatore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita. Non sono previsti oneri componente) richiesto per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi riparazione. Il fornitore dovrà quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio, verbalizzato nel “Rapporto di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata di anni 4 a far data dal collaudo per ciascun strumento, a prestare il servizio di supporto tecnico scientifico e manutenzione senza costi aggiuntivi con le modalità e le tempistiche di cui all’offerta tecnica di gara integralmente richiamatefine intervento”.

MODALITA’ DI ESECUZIONE. L’Appaltatore Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con la provvigione nei confronti della Compagnia assicurativa, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto. Il Prestatore si impegna obbliga ad eseguire la forniture secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche, vigenti. HT verifica, etiche e secondo le condizioni, le modalità ritenute più opportuneed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto stabilito dagli arttda intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal l’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle due Istituzioni, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, le forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale della fornitura resa, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati. L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT a queste ultime di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’AGCM e/o la Consob. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’AGCM, ovvero, dalla Consob assicurando la tutela degli interessi delle stesse. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, obbligandosi a trasmettere all’AGCM, ovvero, dalla Consob ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. La AGCM e la Consob sono impegnate nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM e la Consob, hanno introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, specifici Patti di Integrità. Con l'inserimento di tali Patti s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario. Nello specifico il Patto di Integrità sottoscritto dall’Aggiudicatario è parte integrante e sostanziale del presente contratto. La AGCM e la Consob, ciascuna per quanto di propria competenza, verificheranno il rispetto del Patto di Integrità. Il Prestatore si obbliga a consentire alle due Istituzioni di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche. Il Prestatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura. Il Prestatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte delle Amministrazioni e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo quanto proposto in sede di offerta Tecnica, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature. Il Prestatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo affinché, durante lo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopoleprestazioni contrattuali, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1,20157 Milano, o in altro luogo indicato da HT secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto. Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura dell’Appaltatore. I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione. L’Appaltatore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale utilizzato abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo. In caso di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata di anni 4 a far data dal collaudo per ciascun strumento, a prestare il servizio di supporto tecnico scientifico e manutenzione senza costi aggiuntivi con le modalità e le tempistiche inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui all’offerta tecnica al presente contratto, AGCM e/o CONSOB, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di gara integralmente richiamatedichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

MODALITA’ DI ESECUZIONE. L’Appaltatore si impegna ad eseguire I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore mediante la forniture secondo le condizioni, le modalità propria organizzazione ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti. HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportuneil proprio personale specializzato, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 previsto dai documenti di gara e 102 del D Lgs. n. 50/2016dall’offerta tecnica risultata aggiudicataria, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANACcon le tempistiche, le forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione modalità e il livello qualitativo previsto. La società aggiudicataria si obbliga, per tutta la durata del contratto, nonché a mantenere la loro rispondenza alle specifiche richieste. HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso medesima composizione del gruppo di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamentelavoro, sia singolarmente in termini di nominativi che interconnessi tra lorodi qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. L’Appaltatore rinuncia espressamente Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dall’Ente e, comunque, non potranno determinare un minor livello di qualità ed esperienza professionale del team rispetto a qualsiasi pretesaquanto offerto e valutato in sede di gara; la società si obbliga pertanto a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dando evidenza all’Ente del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore prende atto che HTcurriculum vitae dei componenti subentranti, al fine di ottenere consentire la massima qualità professionale della fornitura resa, verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo. L’Ente si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora l’Ente riscontri una non conformità dell’affidatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del presente contratto, la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegatigruppo dandone adeguata motivazione. L’Appaltatore, anche ai sensi e inoltre, dovrà nominare una o più persone – conformemente a quanto previsto dal modello organizzativo proposto - qualificate quale Responsabile del servizio o di parti autosufficienti di esso per gli effetti dell'articolo 1381 codcoordinare il personale addetto. civ.Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi. L’Appaltatore dovrà altresì nominare, si impegna a far rispettare le disposizioni contestualmente alla nomina del Responsabile del servizio, almeno un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso. L’Appaltatore ha il dovere di agevolare il subentro del nuovo appaltatore cui verrà affidato l’espletamento del servizio di banca depositaria alla scadenza del presente contratto anche ai propri collaboratori. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1,20157 Milano, o in altro luogo indicato da HT secondo ogni diverso caso di cessazione dell’efficacia dello stesso, anche a seguito di eventuale recesso o risoluzione, fornendo all’uopo tutte le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto. Nei locali informazioni e i dati necessari a garantire che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura dell’Appaltatore. I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione. L’Appaltatore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata di anni 4 a far data dal collaudo per ciascun strumento, a prestare il servizio possa essere avviato regolarmente, senza soluzione di supporto tecnico scientifico continuità e manutenzione senza costi aggiuntivi con le modalità e le tempistiche di cui all’offerta tecnica di gara integralmente richiamatela massima tempestività.

MODALITA’ DI ESECUZIONE. L’Appaltatore L’incarico dovrà essere svolto dalla Contraente con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia. Alla Contraente è consentito avvalersi di propri collaboratori, fermo restando l’esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo alla Contraente stessa, la quale risponderà dell’operato dei propri collaboratori e manlevrà EUR da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dai collaboratori di cui si sia eventualmente avvalsa. Per l’attività da svolgere in favore di EUR, la Contraente dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all’incarico ad essa conferito, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di EUR (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza applicabili all’oggetto della prestazione. La Contraente potrà accedere alle strutture ed ai documenti di EUR per quanto necessario all’esecuzione del proprio incarico. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Contraente farà riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 16 ovvero ad un suo incaricato. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 sarà assicurato dalla Contraente anche attraverso l'assistenza continuativa delle figure professionali che la Contraente medesima ha indicato in offerta quali risorse dedicate all'esecuzione delle attività contrattuali. Ciascuna prestazione contrattuale dovrà essere effettuata dalla Contraente in un periodo massimo di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta da parte di EUR S.p.A., salvo deroghe alla predetta durata specificamente concordate con EUR medesima in base alla eventuale complessità delle prestazioni da eseguire. Al termine di ciascuna attività, la Contraente si impegna a consegnare, al Direttore dell'esecuzione del contratto, un “Audit Report” finale che dovrà obbligatoriamente riportare la trattazione dei seguenti punti: a) assegnazione dell'incarico; b) obiettivo, perimetro dell'intervento, metodologia, limitazioni; c) documentazione esaminata; d) principali rischi riconducibili all'attività oggetto di audit; e) analisi svolta; f) conclusioni. Nel corso di esecuzione del servizio, la Contraente dovrà partecipare, qualora specificamente richiesto da EUR, ad eseguire incontri e riunioni presso la forniture secondo sede di EUR medesima e/o presso terzi. A seguito di ciascuna richiesta da parte della Direzione Audit, la Contraente dovrà comunicare, per iscritto, la stima dei tempi e dei costi necessari all'espletamento dell'attività richiesta, con espresso riferimento al corrispettivo fisso “a corpo” o variabile “a misura” (descritto al successivo art. 4); i dati trasmessi saranno, di volta in volta, verificati dalla Direzione Audit. La Contraente dovrà gestire le condizioniattività in stretto coordinamento con Direzione Audit e dovrà individuare, all’interno della propria struttura, in fase di esecuzione dell’incarico, un “Referente del contratto” quale unico referente responsabile in relazione a tutte le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto comunicazioni che intercorreranno tra le Parti. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Referente del contratto, la Contraente si impegna a individuare un soggetto di professionalità e seniority equivalente che potrà essere nominato solo previa accettazione da parte di EUR S.p.A. L'attività sarà svolta in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e di orario, nei modi e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico termini ritenuti opportuni dalla Contraente e nell’Offerta Tecnica, comunque nel rispetto delle modalità indicazioni fornite da EUR. La Contraente dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le ragionevoli richieste, da parte di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti. HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, le forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiestaEUR, di compenso nel caso informativa o di dati in cui l’esecuzione relazione allo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale della fornitura resa, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati. L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civcontrattuali., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1,20157 Milano, o in altro luogo indicato da HT secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto. Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura dell’Appaltatore. I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione. L’Appaltatore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata di anni 4 a far data dal collaudo per ciascun strumento, a prestare il servizio di supporto tecnico scientifico e manutenzione senza costi aggiuntivi con le modalità e le tempistiche di cui all’offerta tecnica di gara integralmente richiamate.

MODALITA’ DI ESECUZIONE. L’Appaltatore si impegna ad eseguire la forniture Tutti i lavori devono eseguirsi secondo le condizionimigliori regole d’arte e secondo quanto previsto dalle prescrizioni della D.L. nell’ORDINATIVO ovvero in corso d’opera, in modo che le modalità ed i termini indicati opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni prescritte nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto Capitolato. Peraltro l’azione svolta dalla Direzione Lavori non esonera l’impresa che rimane comunque responsabile della perfetta esecuzione delle modalità opere riguardo al conseguimento dei risultati finali. La Direzione Xxxxxx avrà facoltà di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/rifiutare quei materiali che riterrà non idonei a suo giudizio insindacabile o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti. HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, le forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensicontestazione, a qualsiasi titolofare eseguire sui materiali impiegati, nei confronti presso i laboratori di HTIstituto universitari o di Pubbliche Amministrazioni, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore prende atto tutte le prove, analisi e constatazioni che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale della fornitura resa, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati. L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione. La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1,20157 Milano, o in altro luogo indicato da HT secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto. Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudoriterrà utili, a cura dell’Appaltatoree spese della ditta aggiudicataria. I locali ove Peraltro l’accettazione di qualunque materiale non esonererà mai la Fornitura ditta aggiudicataria dalla responsabilità e garanzia cui è tenuta in virtù delle presenti norme. L’Istituto si riserva il diritto di eseguire in contraddittorio con la ditta appaltatrice tutte le visite e verifiche che riterrà opportune per il controllo della manutenzione e della conservazione in efficienza degli impianti. Dalle risultanze della visita e verifica sarà installata, così come le vie redatto regolare verbale da sottoscrivere dalla ditta e dall’Ufficio di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione. L’Appaltatore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibiliDirezione dei Lavori. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza. L’Aggiudicatario si obbliga, altresìditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per la durata di anni 4 a far data dal collaudo per ciascun strumentofatto proprio e dei propri dipendenti, a prestare il servizio di supporto tecnico scientifico e manutenzione senza costi aggiuntivi con alle opere dell’edificio. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le modalità prescrizioni della Direzione dei Lavori e le tempistiche esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di cui all’offerta tecnica tutte le altre opere affidate ad altre ditte o alla specifica attività svolta presso l’immobile ove è ubicato il cantiere. L’Istituto appaltante, qualora lo ritenga opportuno per obiettive necessità, potrà disporre che i lavori vengano eseguiti anche in più riprese. Salvo le prescrizioni del Direttore dei lavori, la ditta appaltatrice ha facoltà di gara integralmente richiamatesvolgere l’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell’esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.