Common use of Odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu wykonania Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniającej wykonanie Umowy, pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz pociąga to za sobą inne istotne zmiany Umowy - w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do W przypadku odstąpienia od Umowy określonego w całości lub części, w okresie obowiązywania ust. 3 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem pod rygorem nieważności, ze wskazaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań znosi odpowiedzialności z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej zastrzeżonych w niej kar umownych i nie wyłącza uprawnienia do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychich dochodzenia.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Zamawiający wezwie pisemnie może odstąpić od Umowy (umowne prawo odstąpienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie, Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, tj. w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową, niezgodnie ze złożoną ofertą, jeżeli po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/naruszeń postanowień Umowy i zaniechania usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływieWykonawca nie zastosuje się do wezwania, jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. wystąpi przypadek określony w § 4 ust. 5 lit. b., Wykonawca naruszy zobowiązanie do zachowania poufności, określone w § 9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w gdy dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy przed odstąpieniem Zamawiającego . gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanianiniejszym paragrafie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wymaga uzasadnienia i jest skuteczne z podaniem przyczyny odstąpieniachwilą doręczenia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaodstąpienia od Umowy, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie i zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa1. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony mają prawo do odstąpienia od Umowy umowy w całości przypadku: działania przez Wykonawcę na szkodę Zamawiających, uporczywego naruszania obowiązków umowy, rozumianego jako naliczenie kar umownych za niewykonanie lub częścinienależyte wykonanie umowy przez trzy kolejne miesiące obowiązywania umowy, gdy Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawach karnych o przywłaszczenie lub kradzież mienia, stwierdzenia przypadku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, za wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - ustalone na podstawie art. 4 - 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ponoszenia przez osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 2 ust. 11, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją umowy, o których mowa w § 2 ust. 16, nie przedłożenia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 2 ust. 18 – żądanych w wezwaniu - pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w okresie obowiązywania Umowyterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, likwidacji Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w tym celu zabezpieczenia lub egzekucji majątku Wykonawcy uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego wykonanie umowy, wykonywania umowy przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancjisposób sprzeczny z jej postanowieniami lub dopuszczenia się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umownych, wykonywania umowy przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie stosowania się do bieżących zaleceń Zamawiających w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; umowy, gdy Wykonawca nie usunie podjął czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy lub przerwał wykonanie czynności związanych z realizacją umowy i nie kontynuuje ich. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający mogą odstąpić od umowy w terminie wad wynikających 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z wadliwego tytułu wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaczęści umowy. Odstąpienie od Umowy umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie Prawo do odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej umowy w przypadkach określonych w niniejszym § 11 oraz w § 9 przysługuje Zamawiającym przez cały okres obowiązywania umowy, a więc do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.31 maja 2021 r.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Zamawiający wezwie pisemnie może odstąpić od Umowy (umowne prawo odstąpienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie, Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, tj. w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową, niezgodnie ze złożoną ofertą, jeżeli po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/naruszeń postanowień Umowy i zaniechania usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływieWykonawca nie zastosuje się do wezwania, jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. Wykonawca naruszy zobowiązanie do zachowania poufności, określone w § 9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w gdy dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy przed odstąpieniem Zamawiającego . gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanianiniejszym paragrafie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wymaga uzasadnienia i jest skuteczne z podaniem przyczyny odstąpieniachwilą doręczenia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaodstąpienia od Umowy, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie i zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony ma prawo do odstąpienia od Umowy umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: gdy rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie części lub całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub przedmiotu umowy opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku winy Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do terminów przewidzianych w Umowie; rozpoczęcia, realizacji lub wykończenia części lub całości przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie tego terminu, jeśli odbiór końcowy przedmiotu umowy z winy Wykonawcy nie zostanie dokonany, jeśli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionego powodu i bez porozumienia z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej Zamawiającym przerwał realizację przedmiotu umowy na okres powyżej 3 dni i mimo wezwania robót nie rozpoczął ich realizuje, gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją, wykonuje obowiązki nienależycie lub rażąco narusza przepisy bhp i ppoż. jeżeli pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego nie zmienia sposobu wykonywania robót bądź nadal nienależycie wykonuje swoje obowiązki lub narusza przepisy bhp i ppoż. Wykonawca ma prawo do usunięcia wadodstąpienia od umowy w następujących przypadkach: gdy Zamawiający zwlekają z przekazaniem terenu prac przez okres dłuższy niż 5 dni; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni zawinionego nie zapewnienia przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy właściwego frontu robót po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do przekazania terenu prac lub zapewnienia właściwego frontu robót i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniabezskutecznym upływie tego terminu. Odstąpienie W każdym przypadku odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od umowy zostanie sporządzony przez Xxxxxx protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej Wykonawca jest zobowiązany do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychwzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo zachowując prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy odstąpić od Umowy w całości lub w części, z następujących przyczyn, leżących po stronie Generalnego Wykonawcy: z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 14; w przypadku realizacji Umowy w sposób nienależyty (niezgodny z postanowieniami Umowy) mimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do należytej realizacji Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, Wykonawca nie uczynił tego w wyznaczonym terminie; gdy Generalny Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 10 ust. 2 lub nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 30 dni bez uzasadnionej przyczyny lub nastąpi rażące opóźnienie w przekroczeniu terminów wynikających z Harmonogramu. Za rażące opóźnienie Xxxxxx uznają przekroczenie o jeden miesiąc terminów wynikających z aktualnego Harmonogramu; gdy Generalny Wykonawca nie okazał na żądanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, uprawnień (kwalifikacji) lub, gdy osoby te nie posiadają wymaganych uprawnień (kwalifikacji); gdy Generalny Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 15 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1. lub kolejny raz wyrządził szkodę w mieniu Xxxxxxxxxxxxx, bez względu na jej rozmiar i charakter; gdy Generalny Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy lub na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedłużenia albo przedstawił polisę (lub inny dokument potwierdzający posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwotę niższą niż określona w § 5 ust. 3; w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego; w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami Umowy i dokumentacji przetargowej są konieczne dla realizacji Umowy; w przypadku gdy Generalny Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając Generalny Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńz tytułu realizacji części Umowy. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, Generalny Wykonawca ma obowiązek: natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w całości zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Generalny Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub częścina jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w okresie obowiązywania Umowy, terminie wskazanym przez Zamawiającego. W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstąpieniu Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym w okresie rękojmi i gwarancjiterminie gotowości do odbioru, w przypadkach określonym poniżej, tjZamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku Zamawiający zobowiązany jest do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł dokonania w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. Generalny Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie jest zobowiązany w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniudo 14 dni od daty odbioru robót przerwanych i zabezpieczających zorganizować usunięcie własnego zaplecza, pomimo pisemnego wezwania sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Xxxxxxxxxxxxx Generalnego Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wad; Jeżeli sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie przejmie teren robót od Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybapoleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. Generalny Wykonawca ma uprawnienie do rozwiązania Umowy w przypadku, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu którym mowa w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania§ 13 ust. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych13.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW takim przypadku Nadzór może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneczęści uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i gdy Nadzór nie rozpoczął pełnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał wykonywania swych obowiązków bez upoważnienia Zamawiającego oraz nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawca , a przerwa ta trwała dłużej niż 20 dni, gdy Nadzór nie wniósł pełni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Nadzór, wykonywania umowy przez Nadzór w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i przepisami prawa regulującymi obowiązki nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie się przez Nadzór rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaumownych lub ustawowych, w szczególności w zakresie uprawnień przypadku, gdy Nadzór nie przedstawia dowodu ubezpieczenia, wykonuje umowę przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie dostarcza dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów i warunków umownych względem osób, wskazanych w § 2, powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Nadzoru, wykreślenia Nadzoru z gwarancji jakościwłaściwej ewidencji; Nadzór ma obowiązek niezwłocznie, rękojmitj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu opisanych zdarzeń. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaZamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowinno zawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY zgodnie postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy narusza istotne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony WYKONAWCA nie zastosuje się do odstąpienia wezwania. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w . W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane drugiej STRONIE listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części ust. 7 i 8 poniżej. W przypadku odstąpienia od Umowy, STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, ani o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem oraz wykonaną Dokumentacją i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄCY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy przed upływem terminu wykonania umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńnastępujących przypadkach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, po jego bezskutecznym upływieże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy czego nie można było przewidzieć w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowychwili zawarcia umowy, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy; zajęcia majątku Wykonawcy; jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w okresie rękojmi ustalonym terminie; niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień umowy; jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową, po uprzednim wezwaniu go do zmiany sposobu wykonywania i gwarancji, bezskutecznym upływie oznaczonego w przypadkach określonym poniżej, tjwezwaniu terminu. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł może być dokonane później, niż w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokoliczności uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisemnej pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z podaniem chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, w tym robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny odstąpienianastąpiło odstąpienie od umowy; Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczone, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych, od daty odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 4 to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania odpowiedniego upoważnienia sądu w tym zakresie. Odstąpienie od Umowy umowy nie zwalnia Wykonawcy pozbawia prawa dochodzenia kary umownej zastrzeżonej z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychtego tytułu.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących okolicznościach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub częścidalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w okresie obowiązywania Umowy, chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjnepomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z warunkami zamówienia publicznego i wymaganiami Zamawiającego oraz nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych reaguje na polecenia Zamawiającego. w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub opóźnia dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku powtarzających się naruszeń wynikających z art. 29 ust 3a ustawy Pzp. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniamógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie Strony w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b), c), d), e) i f) oraz ust. 2 niniejszego § mają prawo odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi umowy w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychterminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Oprócz przypadków wymienionych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w okresie obowiązywania Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru; Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie a zwłoka w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjnerozpoczęciu robót trwa dłużej niż 7 dni; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót z innych powodów niż określone w § 2 ust. 5 niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; Zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy; Xxxxxxxx wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; Zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni; Jeżeli wykonawca nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych wykonuje robót zgodnie z umową i projektem technicznym lub opóźnia też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł do zapłaty w terminie gwarancji jakości 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i będzie mógł spełnić swoich obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawobec Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona powzięła wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zwalnia mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za bezusterkowe roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4c, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami; Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z jego zobowiązań tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie: W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z tytułu wad wykonawczych harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; W przypadku odstąpienia od części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniarobót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 4 lit. b niniejszej umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, ani gwarancji i rękojmi wartości robót budowlanych na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Zamawiającego, w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychoparciu o aktualne ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud.

Odstąpienie od umowy. 1) Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia z powodu następujących przyczyn: zwłoki w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę, trwających dłużej niż 2 dni, które uniemożliwiałoby pomyślne zakończenie tych prac zgodnie z ustalonymi zasadami, z powodu nie rozpoczęcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych co najmniej 3 dni bez odpowiedniego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego, z powodu upadłości Wykonawcy bądź jego faktycznej niewypłacalności, dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem postanowień umowy, Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu jakiegokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 7 dni roboczych oraz § 13 umowy w terminach tam wskazanych, Wykonawca lub Podwykonawca będzie wykonywał usługi niezgodnie z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego lub ustnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na czas wykonywania usługi z naruszeniem warunków określonych w umowie, Wykonawca lub Podwykonawca naruszy przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska, wystąpi po raz drugi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym usługi objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy, w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca leży w interesie publicznym, czego nie wniósł można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (zgodnie art. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc456 ustawy Pzp), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, z podaniem przyczyny odstąpieniawyłączeniem formy dokumentowej. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy umowy przez Zamawiającego z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej przyczyn określonych w ust.1 pkt. 1 litera od a do j skutkuje naliczeniem odpowiednio kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia odstąpieniadoręczenia oświadczenia o odstąpieniu, ani gwarancji Wykonawca sporządzi przy udziale przedstawiciela Zamawiającego protokół inwentaryzacji zleconych prac wg stanu na dzień odstąpienia od umowy. Poza obowiązkami, o których mowa w pkt. 3 i rękojmi 4 strony zobowiązują się do wykonania następujących czynności: Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z tytułu kar umownychwiny której nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zamawiający wezwie pisemnie może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/naruszeń postanowień Umowy i zaniechania usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, . W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjwysokości ustalonej zgodnie z ust. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 6 - 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł niniejszego paragrafu. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanianiniejszym paragrafie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane drugiej Stronie listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą Stronę. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstąpienia od Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy są ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługują prawa do sprzętu, ani określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust. 7 powyżej. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonymi do czasu odstąpienia przez Wykonawcę sprzętu, określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ w zakresie, w jakim zgodnie z Umową został on przyjęty przez Zamawiającego, przy czym okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy, zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńszczególności, po jego bezskutecznym upływiegdy: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości lub części, terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w okresie obowiązywania takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia przekazania Terenu budowy; Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umową i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania reaguje na polecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 (słownie: dziesięć) dni nie mając zezwolenia od Zamawiającego; , W przypadku likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca nie wniósł narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy dotychczasowego. W przypadkach wyżej wymienionych Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. Odstąpienie od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i obowiązków wynikających z zawierać uzasadnienie. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie Strony mogą wykonać w terminie wad wynikających 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia przesłanek umownych uprawniających Stronę do skorzystania z wadliwego wykonania Przedmiotu tego uprawnienia, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy przypadków odstąpienia od Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyokreślonych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w innym akcie rangi ustawowej. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego także za opóźnienia lub zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaUmowy). Odstąpienie W razie odstąpienia od Umowy powinno nastąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje w formie pisemnej szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z podaniem przyczyny którym Zamawiający odstąpił od umowy oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiający może ograniczyć zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 30-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Odstąpienie W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy odpowiada. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, usunie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychTerenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących okolicznościach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w okresie obowiązywania Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjnepomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia reaguje na polecenia Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w tym przypadku może nastąpić w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniapowyższej okoliczności. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z podaniem przyczyny odstąpieniawiny której nastąpiło odstąpienie od umowy; Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Xxxxxxxxxxxxxx odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. Odstąpienie Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie; rozliczenia się z jego zobowiązań Wykonawcą z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienianierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, ani gwarancji urządzeń związanych z zagospodarowaniem i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW takim przypadku Nadzór może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneczęści uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i gdy Nadzór nie rozpoczął pełnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał wykonywania swych obowiązków bez upoważnienia Zamawiającego oraz nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawca , a przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni, gdy Nadzór nie wniósł pełni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Nadzór, wykonywania umowy przez Nadzór w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i przepisami prawa regulującymi obowiązki nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie się przez Nadzór rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaumownych lub ustawowych, w szczególności w zakresie uprawnień przypadku, gdy Nadzór nie przedstawia dowodu ubezpieczenia, wykonuje umowę przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie dostarcza dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów i warunków umownych względem osób, wskazanych w § 2, powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Nadzoru, wykreślenia Nadzoru z gwarancji jakościwłaściwej ewidencji; Nadzór ma obowiązek niezwłocznie, rękojmitj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu opisanych zdarzeń. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaZamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowinno zawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawai na zasadach określonych w Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Jeżeli Umowa nie wskazuje innego terminu odstąpienia od Umowy można dokonać do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Inwestor jest w zwłoce z zapłatą należności za wykonane Roboty przez okres dłuższy niż 14 dni dni od daty wymagalności faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu doręczonemu Inwestorowi z wyznaczeniem siedmiodniowego terminu płatności. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy gdy Wykonawca: zaprzestaje prowadzenia Robót lub w inny sposób okazuje zamiar zaniechania wykonywania zobowiązań objętych Umową i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; nie prowadzi Robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki z Umowy i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki z Umowy pomimo uprzedniego co najmniej trzykrotnego zwrócenia uwagi przez Inwestora na uchybienia Wykonawcy; popadnie w opóźnienie co do rozpoczęcia lub wykonania Robót tak dalece, że nie będzie prawdopodobne by ukończył je w terminie określonym w Umowie; spowodował w wykonanych Robotach istotne wady, które nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie; samowolnie przerwał wykonywanie Xxxxx bez uzyskania w tym zakresie uprzedniego pisemnego polecenia Inwestora; nie przestrzega postanowień Umowy lub prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; przystąpi do układu z wierzycielami lub jednym z wierzycieli. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Inwestora wynikających z Umowy, Inwestor może wezwać Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy na piśmie do usunięcia konkretnych błędów w realizacji Umowy i zakreślić Wykonawcy stosowny termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/usunięcia skutków tych błędów, nie krótszy niż trzy dni robocze. Po bezskutecznym upływie tego terminu Inwestor uprawniony jest do odstąpienia od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zamiast odstąpienia Inwestor może zlecić usunięcie takiego błędu na koszt i zaniechania naruszeńryzyko Wykonawcy, po jego bezskutecznym upływiebez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu. W takim przypadku Wykonawca zwróci Inwestorowi koszty poniesione w celu usunięcia błędu, Zamawiający jest a w szczególności równowartość wynagrodzenia podmiotu trzeciego, któremu Xxxxxxxx zlecił usunięcie błędu, powiększone o 10%. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości przypadku: zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub częścidalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; rozwiązania, odstąpienia, ograniczenia lub wygaśnięcia umowy o finansowanie Inwestycji bez względu na przyczynę; czasowej lub definitywnej rezygnacji z kontynuowania Inwestycji z innych uzasadnionych przyczyn, w okresie obowiązywania Umowyszczególności jeżeli w toku realizacji Inwestycji okaże się, że szacowane koszty Inwestycji mogą przekroczyć o 20% wartość Wynagrodzenia. Inwestor może odstąpić od Umowy w części lub w całości, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjtakże tylko ze skutkiem na przyszłość. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 W terminie 15 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych Robót i będzie wywierało skutek przekazać Inwestorowi całość posiadanej dokumentacji dotyczącej Inwestycji. W przypadku odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia Wykonawca otrzyma od Inwestora wynagrodzenie za Roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia. Za Roboty wykonane częściowo Inwestor zapłaci Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu zaawansowania danej Roboty o odstąpieniu wynikał ile taka niekompletnie wykonana Robota będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaprzydatna dla Inwestora, w szczególności będzie możliwa kontynuacja jej wykonywania przez inny podmiot. Strony zgodnie ustalają, że w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie przypadku wątpliwości co do skuteczności lub co do skutku odstąpienia od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej przez Inwestora, Strony przyjmują, że Inwestor z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie przyczyn dotyczących Wykonawcy rozwiązał Umowę ze skutkiem natychmiastowym na chwilę odstąpienia od Umowy nie zwalnia Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zachowaniem wszelkich uprawnień, obowiązków, kar umownych i odszkodowań zastrzeżonych dla Inwestora i Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychjak przy odstąpieniu od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Strony mogą odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli: Wykonawca po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń postanowień umownych w okresie obowiązywania wyznaczonym terminie 14 dni lub bezskutecznym wezwaniu do wykonywania zobowiązań umownych w wyznaczonym terminie 14 dni, w dalszym ciągu narusza postanowienia Umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej wynikających; gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia; gdy Wykonawca przerwał realizację Umowy z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; po nienależytym usunięciu przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego elementu dokumentacji technicznej. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe (procedura odstąpienia): Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w oparciu o posiadaną dokumentację zestawienie wykonanych części Umowy wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy; w przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje; w przypadku odstąpienia od Umowy, w tym ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w okresie rękojmi i gwarancji§ 6 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich przyjętych zgodnie z lit. b) powyżej utworów wytworzonych przez Wykonawcę w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację ramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. Zamawiający i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Wykonawca są uprawnieni do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy ponad 7 dni określonych w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł niniejszej Umowie w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx 90 dni od chwili powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki uprawniającej do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem takiego odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychchyba że Umowa przewiduje inaczej.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od zaistnienia którejkolwiek z przesłanek do odstąpienia określonych poniżej: gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, w tym nie respektuje nakazów Zamawiającego, i pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu przedmiot umowy jest nadal wykonywany niezgodnie z warunkami umowy, w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub naprawczego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez Wykonawcę, lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wezwie O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńpowiadomi Zamawiającego, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do gdy Wykonawca realizuje nieprawidłowo przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, przypadkach określonych w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, ustawie PZP oraz w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia UmowyKodeksu Cywilnego. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi na swój koszt przy udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych prac wraz z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie określeniem procentowego ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychumowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy lub od jej części w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. następujących przypadkach: jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w całości lub częścisposób sprzeczny z umową, w okresie obowiązywania Umowy, szczególności zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym podmiotom lub osobom niż wskazane w tym Wykazie osób lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią Ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca Zamawiającego lub bez zgody Xxxxxxxxxxxxx realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż wskazane w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego uchybień mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia waduchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania nie stosuje się w przypadku gdy uchybienia usunąć się nie da lub wymagane byłoby jego natychmiastowe usunięcie, wówczas Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do 30 dni od dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; Jeżeli gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastwykonuje lub wykonał usługę za pomocą osoby/osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego, tj. w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Xxxxxxxxxxx dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy; jeżeli Wykonawca ujawni dane pozyskane w trakcie wykonywania umowy, a także inne informacje mogące mieć charakter informacji poufnych, dotyczące przedmiotu umowy – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia tej przyczyny; jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie woli o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaod umowy może być złożone w terminie do 30 dni od dnia, że kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu tej przyczyny; jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaart. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, w szczególności terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności - w zakresie uprawnień terminie do 30 dni od dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniatych przyczyn. Odstąpienie Częściowe odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaumowy wywołuje skutki na przyszłość. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.umowy:

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub częścidalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego. gdy Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób niezgodny z umową, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w okresie obowiązywania UmowyOpisie Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i obowiązującymi przepisami, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia (naruszeń) i upływie terminu wskazanego w tym wezwaniu – w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania tego prawa, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: gdy Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania realizacji przedmiotu umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie piśmie przez okres 5 dni roboczych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności – w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniawiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania tego prawa,, w szczególności terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o istnieniu wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub naprawczego. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w zakresie uprawnień z gwarancji jakościtrybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia miejsca prac. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, rękojmiStrony dokonają rozliczenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia. Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty i teren budowy na koszt Strony, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaktóra spowodowała odstąpienie od umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny umowy następuje na podstawie pisemnego oświadczenia woli, wskazującego podstawę odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Oprócz wypadków wymienionych w Umowie, OWU, przepisach Prawa zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w niewykonanej części w sytuacji, gdy: Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 30 dni od dnia przekazania mu Obiektów zgodnie z Umową. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac w stosunku do terminów wskazanych w umowie w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie końcowym realizacji umowy. Wykonawca pomimo pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje prac zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Wykonawca zaprzestał realizacji prac lub ich części i nie wznawia ich realizacji przez okres kolejnych 30 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym Wykonawca zaprzestał realizacji prac lub ich części. Wykonawca nie przedłożył wymaganych Umową polis ubezpieczeniowych w terminach wskazanych w umowie. Wykonawca nie przedłożył Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie umową wskazanym. Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedstawił dokumentu potwierdzającego przedłużenie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach wskazanych w umowie. Wykonawca powierza wykonanie całości lub części prac lub dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z umowy, z naruszeniem warunków określonych w umowie. Suma naliczonych przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych za opóźnienie w realizacji Umowy osiągnie 100 % Wynagrodzenia umownego. Strony uznają, że odstąpienie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub części z przyczyn wskazanych w ust. Zamawiający wezwie pisemnie 1 stanowi odstąpienie z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy lub którejkolwiek jego części w ustalonym terminie lub popadnięcie przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńw opóźnienie tak dalece, po jego bezskutecznym upływieiż wykonanie całego przedmiotu umowy w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne, Zamawiający jest uprawniony po uprzednim odstąpieniu od umowy w całości lub części może powierzyć wykonanie dalszych prac innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części Umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych powyżej Zamawiający może skorzystać w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy a oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie do 100 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie stanie się skuteczne w dniu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie od Umowy nie uchybia, w tym w szczególności nie umniejsza innych praw Stron przewidzianych Umową, w tym naliczenia kar umownych i dochodzenia zarówno tych naliczonych do dnia odstąpienia, jak także tych naliczonych po tym dniu. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub częściniewykonanej części przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyStrony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych W terminie 7 dni roboczych lub opóźnia się od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia. W protokole Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia postanowieniami j Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tjWykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace. z chwilą Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania prac przerwanych oraz prac zabezpieczających. Wykonawca w 7 dniu od daty doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy uprzątnie Obiekty i będzie wywierało skutek miejsce prowadzenia prac wraz z zapleczem i protokolarnie przekaże go Zamawiającemu . Łącznie z przekazaniem Obiektów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji, obejmującej stan realizacji prac na przyszłość (chybadatę odstąpienia. Zamawiający może odkupić od Wykonawcy pozostałe zakupione celem realizacji Umowy materiały, że części zamienne, aparaturę, urządzenia, elementy konstrukcyjne i instalacje. W przypadku nie skorzystania z treści tego prawa przez Zamawiającego, zakupione do remontu materiały, urządzenia i sprzęt pozostają własnością Wykonawcy i niezwłocznie zostaną przez Wykonawcę usunięte z Obiektów i miejsca prowadzenia prac. Jeżeli w terminie 7 dniu po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu wynikał od Umowy w całości lub niewykonanej części Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu uprzątniętego miejsca prac, Zamawiający uprawniony będzie skutek ex tunc)na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejęcia i uprzątnięcia miejsca prac poprzez usunięcie z niego wszystkich urządzeń, przy zachowaniu materiałów części zamiennych, aparatury, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz innych przedmiotów Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we własnych lub wynajętych w pełni tym celu pomieszczeniach magazynowych. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odmowy wydania Wykonawcy maszyn i urządzeń oraz innych składników pozostawionych na miejscu prac do czasu pokrycia przez Wykonawcę kosztów uprzątnięcia miejsca prac i magazynowania. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach określonych niniejszą umową rękojmi oraz gwarancji jakości na tę cześć wykonanego zgodnie z umową przedmiotu umowy, który został odebrany przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej aż do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi . Początek biegu terminu następuje w zakresie zrealizowanej takim przypadku od dnia odbioru części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprzedmiotu umowy będącej następstwem odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić w całości lub części od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający może ponadto odstąpić w całości lub części od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje jeden lub więcej poniższych warunków: Wykonawca nie dostarczy jednego lub więcej projektów o którym mowa w §5 ust. 1 w terminie 90 dni od podpisania Umowy, Wykonawca nie usunie wad oraz nie uwzględnieni wszelkich uwag Zamawiającego o których mowa w §5 ust. 4 w terminie 30 od otrzymania ich od Zamawiającego, Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu gotowości do uruchomienia Systemów WRP i/lub WWR oraz przeprowadzenia testów sprawdzających ich funkcjonalność i ich zgodność z wymogami określonymi w Umowie do dnia 1 kwietnia 2021 roku, Wykonawca opóźnia się 14 dni z uruchomieniem Systemów WRP i/lub WWR od czasu potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości działania WRP i WWR o którym mowa w §5 ust. 11. Jeżeli potwierdzenie przez Zamawiającego działania WRP i/lub WWR nastąpi przed 1 marca 2021 rokiem, przedmiotowy termin opóźnienia liczony jest od 1 marca 2021 roku, Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, wykonawca utraci płynności finansową lub zostanie dokonane, w szczególności w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy, które to okoliczności będą uniemożliwiały należyte wykonanie Przedmiotu umowy. Zamawiający odstąpi od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naprawy stwierdzonych naruszeń opisanych w ust. 2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach opisanych w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń ani odszkodowanie. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Oprócz przypadków wymienionych w przypadkach przewidzianych przepisami prawatreści księgi trzeciej, tytułu XV w związku z art. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń656 Kodeksu cywilnego, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących sytuacjach: o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy przed odstąpieniem. nie przystąpił do robót lub częściprzerwał roboty, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa a opóźnienie lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 przerwa trwa dłużej niż 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych zadeklarowanego przez niego terminu, nie realizuje robót zgodnie z harmonogramem, a opóźnienie w Umowie; Wykonawca opóźnia stosunku do harmonogramu wynosi więcej niż 30 dni, zalega Podwykonawcom z terminem płatności powyżej 30 dni z tytułu wymagalnych należności, narusza postanowienia niniejszej umowy, mimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego(w danym zakresie), uporczywie lekceważy obowiązki utrzymania bezpieczeństwa, porządku i czystości na placu budowy i jego otoczeniu, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo czynnego szpitala, gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich umową) wykonania robót, pomimo dodatkowego wezwania upomnień ze strony Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł , w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezależnie od odmowy przekazania terenu budowy, zostanie ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku lub zawarto układ przewidujący spłatę wierzycieli z likwidowanego majątku. w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, materiałów maszyn i urządzeń nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony wbudowanych według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających powodu której nastąpiło odstąpienie, sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie nastąpiło z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody winy Zamawiającego; Wykonawca , niezwłocznie a nie usunie później niż w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem 30 dni od daty odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień usunie z gwarancji jakościterenu budowy elementy zaplecza. dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej które zostały wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji odkupi materiały, konstrukcje i rękojmi urządzenia, określone w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań ustępie 3.1, tiret 3 po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, uzgodni z tytułu kar umownychWykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania terenu oraz związane z tym koszty, przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania Dzieła określonego w § 3 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej Umowy. W powyższym przypadku Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 3 dni, termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania usunięcia wskazanych naruszeń, z zagrożeniem iż po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania terminie 14 dni roboczych od powzięcia odpowiedniej informacji, w następujących przypadkach: otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji; zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu należyte Wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 3 w ciągu 1 dnia od ich zaistnienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w tym w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Dzieła, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu razie odstąpienia od Umowy może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawydania rozpoczętego Dzieła. Odstąpienie od Umowy powinno może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzasadnienia.

Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych, w sytuacji kiedy: zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy; zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; Wykonawca porzuca roboty objęte niniejszą umową, lub w inny sposób okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (określającego termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx lub Inspektora Nadzoru (określającego termin na podjęcie prac i robót); Wykonawca ze względu na okoliczności za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową pozostaje w opóźnieniu w realizacji niniejszej umowy zgodnie z terminami określonymi w § 3 ust. 3 niniejszej umowy lub w zrealizowaniu prac w terminie w stosunku do pierwotnego terminu określonego w umowie zgodnie z terminami określonymi w §3 ust. 3 niniejszej umowy; podzleca całość lub część robót objętych niniejszą umową lub dokonuje cesji niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego; nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot niniejszej umowy, i nie usunie naruszenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie; jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji umowy i jest prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć w umówionym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Umowy lub jego części; jeżeli Wykonawca rażąco narusza przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska, czy ustawy o odpadach; Wykonawca okaże się niewypłacalny, złożony zostanie przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne; daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie będącej pracownikiem/współpracownikiem Zamawiającego zatrudnienie lub jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z niniejszą umową, lub za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z realizacją niniejszej umowy; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z umową, w przypadku zaistnienia przypadku Siły Wyższej; Wykonawca naruszy obowiązki określone w § 11 ust. 2, Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w § 22 ust. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; Zaistnienia sytuacji o której mowa w §14 ust. 13 niniejszej umowy. Opisane w lit. a) do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do s) przyczyny odstąpienia od Umowy w całości umowy stanowią przyczyny, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw Zamawiającego według zapisów niniejszej umowy lub części, w okresie obowiązywania Umowyz innego tytułu, w tym w okresie rękojmi i gwarancjiuprawnienia do naliczenia kar umownych. Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmawia przystąpienia do odbioru zgłoszonych przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia UmowyWykonawcę wykonanych części przedmiotu zamówienia. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastprzez Wykonawcę od umowy z przyczyny, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość której mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaczternastu) dni od dnia zgłoszonych do odbioru wykonanych części przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniai powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy umowy nastąpić może w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni po terminie określonym jako termin zakończenia robót objętych niniejszą umową. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nie zwalnia Wykonawcy sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku w trybie przewidzianym w zdaniu poprzednim, po upływie wskazanego tam terminu Zamawiający może to zrobić samodzielnie, a Wykonawca nie będzie miał prawa do wnoszenia zastrzeżeń do tak sporządzonego protokołu inwentaryzacji; w terminie 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; w terminie 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca opuści teren budowy i go uporządkuje oraz usunie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaterenu budowy urządzenia, ani gwarancji ruchomości i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzaplecze dostarczone bądź wniesione przez Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu nie dotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, po upływie tego terminu. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wartości wykonanych prac oraz zwrotu poniesionych kosztów. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjdokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniabyć sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Odstąpienie W razie odstąpienia od Umowy nie zwalnia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z jego zobowiązań wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu odstąpienia od Umowy. W razie odstąpienia od Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji dostarczone urządzenia (pod warunkiem zapłaty za nie odpowiedniego wynagrodzenia) będą uważane za własność Zamawiającego i rękojmi pozostaną w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychjego dyspozycji.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowyprzez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyszczególności: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zabezpieczenia należytego wykonania dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Zamawiający może również odstąpić od całości umowy lub jej części, jeżeli: Zamawiający stwierdzi wady w zakresie prac projektowych lub robót wykonywanych przez Wykonawcę i wady te nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; nadają się do usunięcia lub Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca ich nie usunie w terminie wad wyznaczonym wcześniej przez Zamawiającego. Wykonawca nie rozpoczął realizacji danego zakresu przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację i nie wznowił jej mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni. Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową lub Programem funkcjonalno – użytkowym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. w przypadku nie wykonania zobowiązania w terminach określonych w umowie (§ 3 ust. 1 umowy), zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu objętego umową Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu prac, Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tej przerwie przez Xxxxxxxxxxxxx. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przez cały okres realizacji prac projektowych, do momentu przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający odstępując od umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace i usługi, wg odpowiednich pozycji Tabeli ofertowej i wykonanej szczegółowej inwentaryzacji prac, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze związane z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części bez odszkodowania w przypadku wstrzymania lub zaprzestania finansowania realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części bez odszkodowania, jeżeli: po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Wykonawcę wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, działanie siły wyższej nie ustanie. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. realizacji przedmiotu umowy lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tuncumowy w ciągu okresu wskazanego w pkt a), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanialiczonego od dnia ustania działania siły wyższej. Wykonawca naruszył przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy wykonawcze do niej. Odstąpienie od Umowy umowy w przypadkach określonych w ust. 2, 4 i 5 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, a Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy odstąpienie dotyczyło całości umowy W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, po rozpoczęciu realizacji robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy, Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od umowy, usunie z terenu realizacji przedmiotu umowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt znajdujący się na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz niewbudowane materiały budowlane. Odstąpienie od umowy lub jej części powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowinno zawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściw części ze skutkiem na przyszłość z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyjeśli: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 zakończeniem realizacji umowy o dłużej niż 14 dni w stosunku do terminów przewidzianych terminu określonego w Umowie; Wykonawca opóźnia § 2 ust. 1, przedmiot umowy ma wady istotne, które nie dadzą się usunąć albo gdy z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; okoliczności wynika, że Wykonawca nie wniósł zdoła ich usunąć w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego określonym w § 2 ust. 1, gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od umowy do końca upływu terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, wydłużonego o 60 dni. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonania umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiajacy może odstąpić od umowy w terminie wad wynikających 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z wadliwego tytułu wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyczęści umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tjNiezależnie od przyczyn określonych w ust. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu 1 i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu 3 Zamawiający może odstąpić od umowy w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, przypadkach określonych w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaKodeksie cywilnym. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe, ponosi Wykonawca, przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niezabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót wykonanych, protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Odstąpienie W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od Umowy nie zwalnia wyżej wymienionego obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości niewykonanych robót przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego sporządzą wyżej wymienioną inwentaryzację i określą wartość niewykonanych robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpieniaodstąpienia według cen na dzień złożenia oferty ostatecznej przez Wykonawcę, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownychumownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Odstąpienie od umowy. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie innych postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie całości lub części, jeżeli Wykonawca: nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny, przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedłuży jego obowiązywania, pozostaje w opóźnieniu w należytej realizacji któregokolwiek z etapów określonych w Harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni kalendarzowych, naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy, nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z § 6 Umowy, nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z § 6 Umowy, podejmie działania zmierzające do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia Umowy, naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez Zamawiającego i nie zostanie przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/usunięte w okresie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiającego, powierzy wykonanie całości lub części Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego powiadomienia i zaniechania naruszeńzgody Zamawiającego, po jego bezskutecznym upływiewystąpi konieczność wielokrotnego (więcej niż 3 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony robót budowalnych, dostaw lub usług lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy; Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowyczęści nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień skuteczności odstąpienia, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek także roszczeń o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy zapłatę kar umownych na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia podstawie § 14 Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części Przedmiotu Wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniazłożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, ani gwarancji i rękojmi w zakresie nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychdo dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminu do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 10 dni od dnia, w którym Przedmiot Umowy zgodnie z Umową miał być wykonany. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej Umowy. W powyższym przypadku Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 3 dni, termin do usunięcia wskazanych naruszeń, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 7 dni od dnia, w którym upłynął Wykonawcy termin na usunięcie wskazanych naruszeń. Zamawiający wezwie pisemnie W razie wystąpienia nawet jednokrotnej próby dostarczenia przez Wykonawcę, w ramach realizacji niniejszej Umowy, Przedmiotu Umowy niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ lub niezgodnego ze złożonym przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływieFormularzem Ofertowym, Zamawiający jest uprawniony ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia, w którym nastąpiła ostatnia próba takiego dostarczenia. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub częściczęści w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących zdarzeniach: wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji, zajęcia majątku Wykonawcy w okresie obowiązywania stopniu uniemożliwiającym mu należyte Wykonanie Umowy. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1-5 uznawane jest za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określony w ust. 1-5, Wykonawcy nie przysługuje prawo do domagania się od Zamawiającego odebrania Przedmiotu Umowy w całości lub części i zapłaty wynagrodzenia za wykonany Przedmiotu Umowy. Zamawiający może jednak według własnego uznania żądać wydania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w zakresie wykonanym do dnia odstąpienia za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu razie odstąpienia od Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniamoże żądać zwrotu przekazanej dokumentacji. Odstąpienie od Umowy powinno może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnienia, przy czym Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach umożliwiających odstąpienie, z zastrzeżeniem terminów umownych. Odstąpienie uważa się za dokonane w terminie jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane do Wykonawcy pocztą. Odstąpienie od Umowy umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu Strony od obowiązku zapłaty kar umownychumownych należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: Wystąpi niezależna od Zamawiającego istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może odstąpić nastąpić w terminie 30 dni od Umowy powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w przypadkach przewidzianych ustalonym terminie. Wykonawca przerwał realizację robót wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową lub przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściterminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt.2-5 powyżej. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w okresie obowiązywania Umowyterminie 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia, jeżeli Zamawiający: pomimo dodatkowego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w tym terminie 60 dni od upływu terminu do ich zapłaty, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny, zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w okresie rękojmi ust. 1 pkt1 powyżej. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia siły wyższej w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przypadkiem siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które zwalniają Strony od wypełnienia umownych zobowiązań na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i gwarancjipo zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowania należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą brak siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. Odnośna Xxxxxx jest zobowiązana do natychmiastowego zawiadomienia partnera umowy o wystąpieniu siły wyższej i dacie podjęcia normalnej działalności po usunięciu jej skutków. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego, mają zastosowanie następujące warunki szczegółowe: W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w przypadkach określonym poniżejtoku wg stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, tjktóra spowodowała odstąpienie od umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych zgłosi w ciągu 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku Zamawiającemu gotowość do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł niezwłocznie, najpóźniej w terminie gwarancji jakości 21 dni roboczych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub zabezpieczenia należytego wykonania wzniesione. W przypadku określonym w ust. 6 Strony umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy dokonają protokolarnego odbioru robót wykonanych, następnie dokonają ich wyceny na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania podstawie obmiaru robót wykonanego przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychrzeczoznawcę.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńszczególności, po jego bezskutecznym upływiegdy: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości lub części, terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w okresie obowiązywania takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia przekazania Placu budowy; Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umową i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania reaguje na polecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 (słownie: dziesięć) dni nie mając zezwolenia od Zamawiającego; , W przypadku likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca nie wniósł narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy dotychczasowego. W przypadkach wyżej wymienionych Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. Odstąpienie od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i obowiązków wynikających z zawierać uzasadnienie. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie Strony mogą wykonać w terminie wad wynikających 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia przesłanek umownych uprawniających Stronę do skorzystania z wadliwego wykonania Przedmiotu tego uprawnienia, lecz nie później niż do dnia 31.10.2019 roku. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy przypadków odstąpienia od Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyokreślonych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w innym akcie rangi ustawowej. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego także za opóźnienia lub zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaUmowy). Odstąpienie W razie odstąpienia od Umowy powinno nastąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje w formie pisemnej szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy z podaniem przyczyny którym Zamawiający odstąpił od umowy oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiający może ograniczyć zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 30-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 (słownie: siedmiu ) dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Odstąpienie W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy odpowiada. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu ) dni, usunie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychPlacu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym lub nie bierze udziału w konsultacjach publicznych, o których mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania Dzieła określonego w § 3 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej Umowy. W powyższym przypadku Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 3 dni, termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania usunięcia wskazanych naruszeń, z zagrożeniem iż po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania terminie 14 dni roboczych od powzięcia odpowiedniej informacji, w następujących przypadkach: otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji; zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu należyte Wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 3 w ciągu 1 dnia od ich zaistnienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w tym w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Dzieła, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu razie odstąpienia od Umowy może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawydania rozpoczętego Dzieła. Odstąpienie od Umowy powinno może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzasadnienia.

Odstąpienie od umowy. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od Umowy. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do w postanowieniach Umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub częściterminie 10 dni od daty podpisania Umowy; Wykonawca przerwał, w okresie obowiązywania z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie Przedmiotu Umowy, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni; nastąpi rażące naruszenie warunków Umowy w tym szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w okresie rękojmi i gwarancjisposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonym poniżejokreślonych w Umowie (z zastrzeżeniem, tjże będą to inne naruszenia niżeli wskazane w pkt 1-2 powyżej). gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne5 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się dojdzie do zawarcia umowy z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni razie konieczności: wielokrotnego dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniapodwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź, dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 10 % wartości brutto umowy w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościsprawie zamówienia publicznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, rękojmiktórzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, zabezpieczenia należytego wykonania których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy i kar umownycho podwykonawstwie, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaktórych przedmiotem są dostawy lub usługi. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńz tytułu wykonania części umowy. Xxxxxxxx wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx złożonego na piśmie, z przyczyn leżących po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec stronie Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: Zamawiający nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia wywiązuje się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniamógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, takie oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z podaniem przyczyny odstąpieniawiny której nastąpiło odstąpienie od umowy, wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. Odstąpienie Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn, za które wykonawca nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w §16 ust. 4 pkt.3) niniejszej umowy, po cenach uzgodnionych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy umowy będzie następujący: w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej do dnia odstąpieniaczęści tego elementu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez zamawiającego i wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu; dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychrobocizny oraz sprzętu.

Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy do jakich należą: Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy Stanowiska objętego Umową przekracza 60 dni. Łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 100 dni. Zamawiający co najmniej 2 razy odmówił odbioru dostawy z powodu jej niezgodności z Wymaganiami Zamawiającego. Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 20 % Wynagrodzenia (netto). Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 może być wykonane w terminie do 180 dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia Umowy uzasadniającego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający, w wskazanym terminie 180 dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2 powyżej uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi). W wskazanym okresie Zamawiający może odstąpić złożyć oświadczenie od odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Wykonawca / Zamawiający wezwie pisemnie nie są uprawnieni do jakichkolwiek roszczeń względem odpowiednio Zamawiającego / Wykonawcy z tytułu odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z Gwarancji i Rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lubzakresem Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 14 dni od daty odstąpienia/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub częściStrony zwrócą sobie to, co już świadczyły w okresie obowiązywania Umowystanie niezmienionym, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień za świadczone usługi oraz za korzystanie z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obciąża Stronę, z tytułu kar umownychprzyczyny, której odstąpiono od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki: Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi Transmisji o 20 dni kalendarzowych, Łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający w przypadkach określonych w Umowie przekroczy 25 % (dwadzieścia pięć procent) wartości Wynagrodzenia, Łączny czas zwłoki Wykonawcy w usuwania błędu / awarii w realizacji Usługi Transmisji w stosunku do terminu usunięcia błędu/ awarii przewidzianych w Umowie, wskazanego w OPZ przekracza 25 dni (dwadzieścia pięć dni), Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy, Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Województwo Wielkopolskie, które na podstawie Umowy przyjęło zobowiązanie do zapłaty Wynagrodzenia, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Organizatora Postępowania faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 30 % (trzydzieści procent) Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ust 2 niniejszego paragrafu nie wymaga xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Wykonawcy po prawidłowego wykonania Umowy. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2, powyżej, może być wykonane w terminie pierwszych 12 (dwunastu) pełnych miesięcy kalendarzowych Okresu Świadczenia Usługi Transmisji. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia. Wykonawcy przysługuje zawsze uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 7 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Organizatora Postępowania reprezentującego Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu całość otrzymanego Wynagrodzenia. Wszelkie czynności związane z odstąpieniem od Umowy, w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowyzakresie, w tym jakim dotyczą Zamawiającego wykonywane będą wyłącznie przez Organizatora Postępowania działającego w okresie rękojmi imieniu i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania na rzecz Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn od niego zależnych, pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu. W takim przypadku zostaną naliczone stosowne kary Umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po jego bezskutecznym upływie, stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości każdym przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności: stosowanie przez Wykonawcę materiałów nieposiadających wymaganych dopuszczeń lub części, niezapewniających sprawności eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy; zwłoka Wykonawcy w okresie obowiązywania realizacji Przedmiotu Umowy, w tym stosunku do terminu realizacji ustalonego w okresie rękojmi i gwarancjiUmowie przekraczająca 30 dni kalendarzowych. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadkach określonym poniżejjeżeli Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, tjjeżeli powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu. gdy: Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy, o ile ma to wpływ lub stwarza zagrożenie na wykonanie Przedmiotu Umowy. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się do dnia odstąpienia od Umowy oraz, jeżeli odstąpienie nastąpiło z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku winy Wykonawcy, do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności swój koszt przerwane roboty w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania określonym przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pisemnej, pod rygorem nieważności - z podaniem przyczyny uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia odstąpienia. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpieniaodstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, ani gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia informacji o odstąpieniu. W sytuacji braku przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający zabezpieczy i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu przeniesie wszystkie rzeczy znajdujące się na terenie budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od Umowy ani też zobowiązań lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z tytułu kar umownychprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1).

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający może odstąpić od Umowy wg własnego wyboru – od całości bądź w stosunku do niewykonanej części Umowy – jeżeli Wykonawca: wykonuje Umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub w obowiązujących przepisach albo w istotny sposób naruszył postanowienia Umowy i nie zaprzestaje tych naruszeń lub nie doprowadza sposobu wykonywania Umowy do stanu zgodnego z prawem lub wymaganiami Umowy, mimo wezwania go do tego na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie będzie zawierać wyraźne wskazanie naruszeń lub niezgodności oraz termin, w którym Wykonawca ma usunąć naruszenia lub niezgodności. Termin nie może być krótszy niż 7 dni roboczych; nie przystąpił do realizacji Umowy w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy; zaprzestał wykonywania Umowy przez okres 10 dni kalendarzowych; jest w zwłoce z wykonaniem Oprogramowania lub każdego etapu realizacji Umowy o ponad 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie procesu odbioru danego etapu realizacji Umowy; jest w zwłoce z realizacją danego zagadnienia rozwojowego o ponad 20 dni kalendarzowych; w przypadku gdy nałożone na Wykonawcę kary umowne przekroczą wartość 20% wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 litera a. Umowy. W przypadku braku usunięcia uchybienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.3 litra g) w terminie 30 dni od zaistnienia stanu faktycznego albo w przypadku 3 krotnego uszczuplenia i nie uzupełnienia lub nieterminowego uzupełnienia kompetencji zespołu, o którym mowa w załączniku nr 3 do umowy. W przypadkach o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 4) Umowy, oraz § 5 ust. 4 pkt. 6) Umowy, oraz § 5 ust. 5 pkt. 5) Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływieWykonując prawo odstąpienia, Zamawiający jest uprawniony do określi, czy odstępuje od całości czy od części Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron: Wykonawca przekaże Zamawiającemu w całości terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu wytworzone do chwili odstąpienia utwory, dokumentację, materiały, produkty lub części, w okresie obowiązywania Umowyich fragmenty, w tym w okresie rękojmi i gwarancjiszczególności Kody Źródłowe; z czynności określonych w pkt 1 Strony sporządzą protokół odbioru; Zamawiający zachowa prawa, które uzyskał do dnia odstąpienia od Umowy, a z dniem odstąpienia od Umowy nastąpi określone w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne§ 7 udzielenie licencji oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych do chwili odstąpienia; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanego i odebranego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu Umowy i oraz z tytułu przekazanych Zamawiającemu praw o których mowa w pkt 3 powyżej. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy, bez względu na zaistniały powód, nie realizuje zwalnia żadnej ze Stron z jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych zobowiązań, które dla spełnienia swego celu powinny pozostać w mocy również po rozwiązaniu lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia wygaśnięciu Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastW szczególności dotyczy to postanowień Umowy dotyczących praw własności intelektualnej, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaodszkodowań, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniadanych osobowych, oraz poufności. Odstąpienie od Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w każdym czasie. Skutki prawne wygaśnięcia Umowy powinno nastąpić z tego powodu Strony określą w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychumowie rozwiązującej/porozumieniu o rozwiązaniu umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy 1. Oprócz okoliczności wymienionych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływieumowie oraz w treści Księgi trzeciej Tytuł XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy w całości terminie 28 dni, od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub częściwykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego, nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych, od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, z przyczyn zawinionych, nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowyrazie konieczności: - 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub podwykonawców lub - konieczności dokonania bezpośrednich płatności, na sumę większą niż 5% wartości umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie wykonuje robót przy pomocy podwykonawców/podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) /jeżeli dotyczy/. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości w okresie rękojmi i gwarancjizakresie określonym w umowie na część robót wykonanych przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy, następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach określonym poniżejterminie 28 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie jeżeli: Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa odbioru robót lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej z zastrzeżeniem ust. 2. Odstąpienie Wykonawcy od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem, z chwilą otrzymania przez okres kolejnych Xxxxxxxxxxxxx oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni roboczych lub opóźnia się od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, chyba, że powodem odstąpienia były przyczyny od niej niezależne, Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, W terminie 7 dni dni, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w stosunku tym terminie gotowości do terminów przewidzianych w Umowie; odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i niezwłocznie, jednak nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł później w terminie gwarancji jakości 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; wzniesione. Jeżeli w tym terminie Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuterenu budowy urządzenia zaplecza, pomimo pisemnego wezwania Zamawiający ma prawo do zlecenia jego usunięcia przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyosobę trzecią, na koszt Wykonawcy ze wskazaniem Wykonawcy jako płatnika faktury. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaZamawiający, w szczególności razie odstąpienia od umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w zakresie uprawnień ust. 7 pkt 3, rozliczenia się z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań Wykonawcą z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienianierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, ani gwarancji chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i rękojmi urządzeń, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. W przypadku o którym mowa w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań ust. 1 oraz ust. 5, mają zastosowanie przepisy § 8 ust. 2 pkt 4 lub § 8 ust. 3 pkt 3, dotyczące odstąpienia od umowy z tytułu kar umownychprzyczyn leżących odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 5 pkt 2 umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Niezależnie od Umowy zasad ogólnych określonych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do przepisach prawa cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścibądź w części w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach w następujących sytuacjach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w okresie obowiązywania Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić. w okresie rękojmi i gwarancji, przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony Wykonawcy lub wobec co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy prac bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub przerwa ta trwa dłużej niż 10 Dni Roboczych, gdy Wykonawca, opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni realizacją prac, wykonuje je niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie wdrożenia nastąpi w stosunku ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminów przewidzianych terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykonywał prace objęte przedmiotem umowy w Umowie; Wykonawca opóźnia się sposób nienależyty, niezgodnie z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni postanowieniami niniejszej umowy i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniado prawidłowej realizacji, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościnie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniai powinno zawierać uzasadnienie. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 5 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia umowy, może dotyczyć zarówno całej umowy (tzn. ze skutkiem wstecznym), jak i może zostać dokonane wyłącznie na przyszłość. Strona w treści oświadczenia o odstąpieniu wskazuje czy dotyczy ono całej umowy czy jest dokonywane jedynie „na przyszłość”. W razie braku takiej informacji, uznaje się, iż oświadczenie dotyczy całej umowy (ze skutkiem wstecznym). W terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW takim przypadku Nadzór może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneczęści uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i gdy Nadzór nie rozpoczął pełnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał wykonywania swych obowiązków bez upoważnienia Zamawiającego oraz nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawca , a przerwa ta trwała dłużej niż 20 dni, gdy Nadzór nie wniósł pełni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Nadzór, wykonywania umowy przez Nadzór w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i przepisami prawa regulującymi obowiązki nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie się przez Nadzór rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaumownych lub ustawowych, w szczególności w zakresie uprawnień przypadku, gdy Nadzór nie przedstawia dowodu ubezpieczenia, wykonuje umowę przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie dostarcza dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów i warunków umownych względem osób, wskazanych w § 3, powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Nadzoru, wykreślenia Nadzoru z gwarancji jakościwłaściwej ewidencji; Nadzór ma obowiązek niezwłocznie, rękojmitj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu opisanych zdarzeń. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaZamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowinno zawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w niniejszej Umowie. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub niewykonanej części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy powstanie zwłoka po stronie Wykonawcy przekraczająca 30 dni w stosunku do wymaganego terminu zakończenia Fazy Realizacji Projektu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. Prawo odstąpienia Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńmoże wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony o których mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, przypadku gdy zwłoka w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjpłatności jakichkolwiek kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy jest dłuższe niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni. gdy: W takiej sytuacji Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku jest uprawniony do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z żądania wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane. Uprawnie do odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy tej podstawie wygasa po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx upływie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uprawniającego Wykonawcę do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu: Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi odstąpienia od Umowy; wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie stosownie do zakresu należycie wykonanego Przedmiotu Umowy; Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprocedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, zasad i terminów płatności.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Strony będą uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawazakresie realizacji przedmiotu Umowy na podstawie wskazanych niżej przesłanek w terminie do 60 dni od stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, nie dłużej niż do dnia upływu okresu świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w okresie obowiązywania przypadku: gdy dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie wskazywać, że nie jest możliwe wykonanie przez niego należycie przedmiotu Umowy w terminie końcowym jej realizacji; zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdywynoszącej co najmniej: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych terminu zakończenia każdego Etapu wskazanego w UmowieSpecyfikacji technicznej; 40 dni w stosunku do terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy; gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości Wynagrodzenia; istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności; ujawnienia się wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu utworach; istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania danych osobowych; zaistnienia zwłoki Wykonawcy w usuwaniu Błędu krytycznego, przekraczającego 5 dni; gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości dokonał cesji praw lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających zobowiązań z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca gdy Xxxxxxxxxxx stwierdził, że przedmiot Umowy nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniujest wykonywany przez członków Personelu Kluczowego Wykonawcy, pomimo pisemnego i mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową, Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia będzie realizował Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 21 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie Wezwanie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem bezskuteczności. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku nieuzyskania lub cofnięcia dofinansowania w ramach Projektu na realizację Umowy, co zostanie potwierdzone przez Lidera Projektu. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 15 dni od zawarcia Umowy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z podaniem przyczyny postanowieniami poprzedzającymi Zamawiający poinformuje Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu, czy oświadczenie wywiera skutki w stosunku do całości Umowy, czy tylko do jej części. Brak powyższej informacji oznacza, iż oświadczenie Zamawiającego ma skutek w stosunku do całej Umowy. Jeżeli odstąpienie Xxxxxxxxxxxxx ma skutek wobec całej Umowy: Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie wykonane dotychczas rezultaty prac lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii; Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu realizacji wdrożenia Systemu e-Usług i w związku z tym zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego dotychczas od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, jeśli takie wynagrodzenie otrzymał. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skutku odstąpienia; Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, iż odstąpienie ma skutek wyłącznie do części Umowy: Zamawiający wskaże, które rezultaty prac Wykonawcy chce zachować – przy czym będą to mogły być wyłącznie rezultaty dostarczone w ramach zakończonych Etapów odebranych przez Zamawiającego. W ich zakresie: Zamawiający zachowa wszystkie wskazane rezultaty i zachowa lub nabędzie odpowiednie uprawnienia do nich (w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje zgodnie z postanowieniami Umowy); Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te rezultaty; wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wycenę realizowanych przez nie funkcjonalności, wskazaną w Ofercie lub ustaloną przez Xxxxxx; w części w jakiej Xxxxxxxxxxx nie zachowuje rezultatów prac Wykonawcy: Zamawiający zwróci Wykonawcy takie rezultaty prac lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii; Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu ich wykonania, a jeśli otrzymał je w jakimkolwiek zakresie – zobowiązany będzie do jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skutku odstąpienia (wycena takich rezultatów zostanie dokonana w oparciu o wycenę realizowanych przez nie funkcjonalności, wskazaną w Ofercie lub ustaloną następczo przez Strony); Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu rezultatów prac w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy. Postanowienia Umowy powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, gdy wynika to z przepisów prawa (ustawowe prawo odstąpienia). W takiej sytuacji: Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskaże, iż podstawą odstąpienia są przepisy prawa; odpowiednio stosuje się postanowienia umowne w zakresie odstąpienia od Umowy w części lub w całości, stosowanie do zakresu odstąpienia. Odstąpienie Jeżeli Xxxxxxxxxxx odmówi przewidzianego Umową współdziałania koniecznego do wykonania zobowiązań w zakresie budowy i wdrożenia Systemu e-Usług, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując zakres braku współdziałania i żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia realizację lub dokończenie realizacji przedmiotu Umowy, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 20 dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna lub elektroniczna pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 20 dni z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu cywilnego w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni z zapłatą wymagalnego Wynagrodzenia z tytułu świadczeń Wykonawcy wykonanych w ramach wdrożenia Systemu e-Usług, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem bezskuteczności wezwania, do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu od umowy w razie zwłoki dłużnika w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem Wykonawcy, np. roszczeniami o zapłatę kar umownych. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie: Zamawiający zachowa rezultaty prac Wykonawcy objęte dokonanymi odbiorami cząstkowymi (oraz zachowa lub nabędzie wszelkie prawa do nich, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje w odpowiednim zakresie, zgodnie z Umową), a Wykonawca zachowa wynagrodzenie za nie zwalnia (lub uprawnienie do jego otrzymania); Zamawiający będzie uprawniony zadecydować, co do rezultatów prac Wykonawcy objętych zakończonymi Etapami, co do których nie nastąpił jeszcze odbiór cząstkowy, składając w tym przedmiocie stosowne oświaczenie w formie pisemnej lub elektronicnzej pod rygorem nieważności, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu): czy zachowa takie rezultaty – wówczas Zamawiający zachowa takie rezultaty oraz nabędzie wszystkie określone Umową prawa do nich – w tym nabędzie autorskie prawa majątkowe lub uzyska licencje w zakresie wskazanym Umową; a Wykonawca będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia za takie rezultaty (jeśli nie zostały jeszcze rozliczone) – przy czym wysokość wynagrodzenia za takie rezultaty zostanie ustalona w oparciu o wycenę realizowanych przez nie funkcjonalności, wskazaną w Ofercie Wykonawcy lub ustaloną następczo przez Xxxxxx, czy dokona zwrotu lub trwałego usunięcia takich rezultatów – wówczas Zamawiający zwróci takie rezultaty Wykonawcy lub dokona ich trwałego usunięcia (przy czym będzie uprawniony do zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa ich produkcyjnego wykorzystania); a Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania za nie wynagrodzenia – a jeśli ewentualnie otrzymał już jakąś jego część – zwróci je w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego (wysokość takiej kwoty zostanie określona w oparciu o wycenę funkcjonalności, wskazaną w Ofercie Wykonawcy lub ustaloną następczo przez Xxxxxx). Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej używania dostarczonych Zamawiającemu rezultatów prac w okresie od ich przekazania do dnia odstąpieniaich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy zgodnie z niniejszym postanowieniem. Strony zobowiązane są w termnie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporzadzenia protokołu, ani gwarancji który będzie stwierdzał stan realziacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. W przypadku niesporządzenia protokołu w powyższym terminie protokół sporządza i rękojmi podpisuje Zamawiający. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części Produktów, w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszej realizacji wdrożenia Systemu e-Usług. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, haseł itp. dotyczących Systemu e-Usług, koniecznych do dalszego jego rozwoju poprzez aktualizację Systemu e-Usług oraz wprowadzenie do niego zmian.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 14 dni, odstąpić od umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji umowy, przede wszystkim co do poprawności, terminowości dostaw, jakości dostarczonego Sprzętu, gdy opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, w przypadku gdy Wykonawca dostarczył Sprzęt z wadami lub Sprzęt niezgodny z umową oraz pomimo zobowiązania do uzupełnienia dostawy Sprzętu do poziomu zgodnego z umową wykonawczą, Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego nie dostarczył wymaganego Sprzętu, gdy Wykonawca, bez uprzedniej zgody Xxxxxxxxxxxxx, zleci wykonanie całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej lub gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w całości lub części niewykonanej, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniatych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienialub elektronicznej, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpodpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin ma prawo odstąpić od Umowy w razie: opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu prac objętych Umową, przekraczającej 30 dni w stosunku do należytego wykonywania terminu ustalonego w § 5 ustęp 2, braku uzyskania lub utraty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu lub terminu wykonania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńWykonawcy przewidzianych do realizacji zgodnie z § 5 ustęp 2 w wyznaczonym terminie, po jego bezskutecznym upływiea to spowoduje opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu prac objętych Umową, Zamawiający jest będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przewianych w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaumowie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić Umowy, o którym mowa w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienianiniejszym ustępie nastąpi przez złożenie pisemnego oświadczenia, w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przyczyna uprawniająca do odstąpienia Ponadto Xxxxxxxxxxxxx przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących okolicznościach: likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia całego majątku Wykonawcy; w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Odstąpienie W tym wypadku wypowiedzenie wymaga xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na piśmie do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 15 dni. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzez Zamawiającego bądź Wykonawcę konieczny będzie: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy- sporządzenie przez Wykonawcę szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, ani gwarancji i rękojmi zabezpieczenie przerwanych prac w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z tytułu kar umownychktórej przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości, w następujących okolicznościach: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na łączną kwotę stanowiącą więcej niż 5 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1, Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego części podwykonawcy, bez zachowania zasad i wymagań określonych w § 5, Wykonawca nie podjął wykonywania robót budowlanych na terenach budowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenów budowy i ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z opracowaniami wymienionymi w § 1 ust. 2, bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego i nie przystępuje do właściwego wykonania przedmiotu umowy w ciągu kolejnych siedmiu dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego, Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych na terenach budowy i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż czternaście dni, organy nadzoru budowlanego wstrzymały wykonywanie robót budowlanych i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż czternaście dni. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z opóźnieniem (w stosunki do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania) trwającym łącznie dłużej niż czternaście dni. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) tereny budowy w ciągu siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy oraz ponieść skutki finansowe z tym związane. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach wymienionych w ust. 2 pkt. 4÷ 8 i ust. 3: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10, przepada na rzecz Zamawiającego, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na własny koszt przedmiot umowy wykonany na terenach budowy w zakresie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany do dnia odstąpienia od umowy, w poczet pokrycia różnicy między wartością części przedmiotu umowy niewykonanej przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy, a wartością tej części przedmiotu umowy ustaloną w drodze zlecenia jego wykonania innemu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowego Wykonawcy na tereny budowy na koszt Wykonawcy, jeżeli postęp wykonywania przedmiotu umowy nie wskazuje na dotrzymanie terminów umownych, informując o tym Wykonawcę z pięciodniowym wyprzedzeniem. W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy, w poczet pokrycia różnicy między wynagrodzeniem uzgodnionym z nowym Wykonawcą, a wynagrodzeniem przyjętym w niniejszej umowie w zakresie części przedmiotu umowy pozostałej do wykonania, ewentualnie skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, przysługują Zamawiającemu również w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę niezwłocznie do usuwania skutków awarii i prac naprawczych. W takim przypadku na Zamawiającym nie ciąży obowiązek powiadamiania Wykonawcy z pięciodniowym wyprzedzeniem. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprzedmiotu umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązuje się do: zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanej usługi, niezwłocznego, nie później niż w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie wyznaczonym przez Zamawiającego, usunięcia z terenu Zamawiającego urządzeń i materiałów (zaplecza) przez niego dostarczonych lub wniesionych i uporządkowania ww. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin terenu, przy czym opóźnienie w wykonaniu tego obowiązku uprawnia Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/usunięcia ww. zaplecza na koszt i zaniechania naruszeńryzyko Wykonawcy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub sporządzenia wykazu tych materiałów/ części, w okresie obowiązywania które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji usługi objętej Umową, a które stosownie do decyzji Zamawiającego mogą zostać przez niego odkupione, rozliczenia się z Zamawiającym z tytułu pozostałych kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w okresie rękojmi szczególności kosztów wynajęcia zaplecza urządzeń, kosztów mediów, dokonania, na wniosek Zamawiającego, cesji na Zamawiającego praw wynikających z Umów podwykonawcami i gwarancjidostawcami zawartych przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy ze skutkiem co do części Umowy, zobowiązany jest do: dokonania odbioru przerwanej usługi oraz do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową zakres usługi, rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu pozostałych kosztów wykonania usługi, w przypadkach określonym poniżejtym w szczególności kosztów wynajęcia zaplecza urządzeń, tjkosztów mediów. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku W przypadku odstąpienia od Umowy, Xxxxxx zachowują prawo do terminów dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu treści Umowy o co najmniej 3 dni niezależnie od odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku odstąpienia ex nunc, udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuupadają, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia lecz biegną dalej dla wykonanej części Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminów do wykonania Dzieła określonych w § 3 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej Umowy. W powyższym przypadku Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 7 dni, termin do usunięcia wskazanych naruszeń, z zagrożeniem iż po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 7 dni od dnia w którym upłynął Wykonawcy termin na usunięcie wskazanych naruszeń. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania terminie 14 dni roboczych od powzięcia odpowiedniej informacji, w następujących przypadkach: otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji; zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu należyte Wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 3 w ciągu 3 dni od ich zaistnienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w tym w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Dzieła, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu razie odstąpienia od Umowy może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawydania rozpoczętego Dzieła. Odstąpienie od Umowy powinno może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzasadnienia.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić w całości lub części od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający może ponadto odstąpić w całości lub części od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje jeden lub więcej poniższych warunków: Wykonawca nie dostarczy jednego lub więcej projektów o którym mowa w §5 ust. 1 w terminie 90 dni od podpisania Umowy, Wykonawca nie usunie wad oraz nie uwzględnieni wszelkich uwag Zamawiającego o których mowa w §5 ust. 4 w terminie 30 od otrzymania ich od Zamawiającego, Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu gotowości do uruchomienia Systemów WRP i/lub WWR oraz przeprowadzenia testów sprawdzających ich funkcjonalność i ich zgodność z wymogami określonymi w Umowie do dnia 1 kwietnia 2021 roku, Wykonawca opóźnia się 14 dni z uruchomieniem Systemów WRP i/lub WWR od czasu potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości działania WRP i WWR o którym mowa w §5 ust. 11. Jeżeli potwierdzenie przez Zamawiającego działania WRP i/lub WWR nastąpi przed 1 marca 2021 rokiem, przedmiotowy termin opóźnienia liczony jest od 1 marca 2021 roku, Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, wykonawca utraci płynności finansową lub zostanie dokonane, w szczególności w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy, które to okoliczności będą uniemożliwiały należyte wykonanie Przedmiotu umowy. Zamawiający odstąpi od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naprawy stwierdzonych naruszeń opisanych w ust. 2. i bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do naprawy stwierdzonych naruszeń. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub w części, na podstawie przesłanek określonych w ust. 1, Wykonawcy nie należy się zapłata wynagrodzenia w zakresie objętym oświadczeniem o odstąpieniu. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie. To co Strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu zgodnie z art. 395 § 2 kodeksu cywilnego.". Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńz tytułu wykonania części umowy. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, po jego bezskutecznym upływieStrona druga może rozwiązać umowę w formie pisemnej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w całości lub częściust. 2, w okresie obowiązywania Umowy, szczególności może nastąpić: w tym wypadku pozostawania przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej opóźnieniu z przystąpieniem do wykonania umowy przez okres kolejnych co najmniej 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającegood umówionego przez Strony terminu; Wykonawca nie wniósł przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni; w toku montażu instalacji zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zakresie prac określonym w ofercie, a Zamawiający nie wyrazi zgody na wykonanie tych dodatkowych prac. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lub rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozliczenie wykonanych robót oraz zgromadzonych na placu budowy materiałów i urządzeń dla potrzeb robót jeszcze niezrealizowanych, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji opracowań projektowych odebranych przez Zamawiającego oraz inwentaryzacji robót, materiałów i urządzeń dokonanej na placu budowy. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 4, zostanie przeprowadzona w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania 14 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; rozwiązania umowy przez jedną ze Stron. W przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 4, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie. Do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa ust. 4-6, Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uprawnień uzgodnionym przez Strony. Koszt zabezpieczenia przerwanych robót pokrywa Strona, z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychlub rozwiązanie Umowy.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od sytuacji wskazanej w ust. 1, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości szczególności w następujących przypadkach: likwidacji Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, egzekucji majątku Wykonawcy uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego wykonanie umowy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu opisanych zdarzeń, zaangażowania Wykonawcy przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne, stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zaprzestania przez Wykonawcę bez upoważnienia Zamawiającego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 10 dni, wykonywania przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienależyty i niezgodny z rzeczowym zakresem przedmiotu umowy, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w formie pisemnej oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaumownych, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawia dowodu ubezpieczenia, wykonuje umowę przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie stosuje się do bieżących zaleceń Zamawiającego w zakresie uprawnień wykonywania obowiązków, wynikających z gwarancji jakościumowy, rękojmiOświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownychokreślonych w ust. 2, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaZamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od chwili wystąpienia przyczyny tam określonej. Odstąpienie od Umowy umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pisemnego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy: w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania robót na dzień odstąpienia od umowy. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z podaniem przyczyny odstąpieniaktórej winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Odstąpienie Wykonawca w terminie 14 dni od Umowy nie zwalnia daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych na koszt Wykonawcy. W przypadkach, uregulowanych w ust. 1 i 2 Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy. W tym przypadku Wykonawca może wystawić fakturę tylko w oparciu o dokument wskazany w ust. 5 pkt. 1 . W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nabywa wszelkie prawa określone umową do części Przedmiotu Umowy wykonanej przedmiotu umowy, która została odebrana przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychza którą Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: w przypadku zajścia okoliczności, która powodują, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawatym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach; w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; w razie nie rozpoczęcia przez Wykonawcę prac bez uzasadnionych przyczyn lub jeżeli Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; w razie przerwania realizacji prac przez Wykonawcę bez powiadomienia Zamawiającego, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub częściumowy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i jeżeli Zamawiający nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia wywiązuje się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni obowiązku zapłaty faktury/rachunku mimo dodatkowego wezwania w stosunku do terminów przewidzianych terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury/rachunku określonego w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie Strona może wykonać prawo odstąpienia od Umowy nie zwalnia w całości lub części w terminie 30 dni od wystąpienia jednej z okoliczności uzasadniającej odstąpienie, zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 a) powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do dnia odstąpieniailości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę prac, ani gwarancji bez jakichkolwiek dodatkowych odszkodowań dla Wykonawcy. Rozliczenie i rękojmi w zakresie zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dokonanym przez Xxxxxxxxxxxxx odbiorze zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprac.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Etapu I o więcej niż 10 dni kalendarzowych, Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym opóźni się w realizacji innych niż określone w pkt 2 istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie wywiąże się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia. Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego bytu prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z ww. powodu. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/zaniechania naruszeń istotnych postanowień wynikających z Umowy i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 1) oraz ust. 3. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy w całości lub częścipoprzez złożenie stosownego oświadczenia, w okresie obowiązywania bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w tym związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia ramach realizacji przedmiotu Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastW przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, tjoraz zabezpieczenia wykonanej pracy. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i będzie wywierało skutek dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac wg stanu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem dzień odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień potwierdzonej przez przedstawicieli Stron. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia świadectwo płatności potwierdzające wartość wykonanych dostaw i usług, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie odstąpieniem od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy w taki sposób, że realizacja w terminie określonym w umowie nie będzie możliwa, w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy, przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, utraty płynności finansowej Wykonawcy, zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy, w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób wadliwy – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia terminu na poprawę, brak usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejsza umową i dokumentami umownymi lub wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku, który nie jest wykonywanym i wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krótszego niż 7 dni od otrzymania wezwania. Termin wykonania obowiązku może być inny - ustalony za porozumieniem Stron na piśmie. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od daty stwierdzenia zaistnienia przesłanki określonej w ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonane w ramach przedmiotu umowy prace, które zostały zakończone i należycie wykonane. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania prac. W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b), protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania prac Zamawiający może odstąpić sporządza samodzielnie. Protokół inwentaryzacji będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu robót budowlanych w toku, z użyciem cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx kosztorys robót budowlanych w toku będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługują Zamawiającemu niezależnie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony uprawnień do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów umowy przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaprzepisami Kodeksu cywilnego. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przewidzianych w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu umowie kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częściz przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyjeśli Wykonawca: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego podjął wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn określonych w pkt. 16. podpkt. 3 SIWZ– zaś przerwa trwa dłużej niż 10 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu nadzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; koszt tej strony z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie usunie odpowiada, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie wad wynikających 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuterenu budowy urządzenie zaplecza budowy, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx niego dostarczone lub wniesione, Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc2 pkt 3), przy zachowaniu w pełni których nie mogą być wykorzystane przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza Umową, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodbioru robót.

Odstąpienie od umowy. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W wypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania z tytułu wykonania części Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy wedle wyboru w całości i w części w sytuacji, gdy: zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego w trybie określonym w §3 ust.8 i upływie dodatkowego terminu do rozpoczęcia realizacji Umowy. trzykrotnie stwierdzono przypadek wykonywania robót wymienionych w § 1 ust. 3 Umowy przez osoby, które w dniu stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z jego zobowiązań Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; trzykrotnie nie przekazał w wyznaczonym mu terminie nie krótszym niż 2 (dwa) dni robocze dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących roboty wymienione w § 1 ust. 3 na podstawie umowy o pracę. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności wskazanych w ust. 4 uzasadniających odstąpienie z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji uwzględnieniem trybu odstąpienia określonego w § 3 ust. 8 i rękojmi 9. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności wymaga złożenia go drugiej Stronie w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychformie zwykłej pisemnej za pośrednictwem listu poleconego.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części w następujących przypadkach: jeśli nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy; Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości oraz terminów określonych w § 3 ust. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 3 niniejszej umowy; w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych terminów umownych przekraczających 30 dni, po uprzednim, bezskutecznym, pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu do terminowego wykonania przedmiotu umowy, w którym zostanie udzielony dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin wykonania przedmiotu umowy. w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/usług utrzymania opisanych w § 3 z ważnych powodów, tj.: niedochowany został w danym miesiącu kalendarzowym czas reakcji i zaniechania naruszeńczas naprawy błędu krytycznego więcej niż trzy razy; dalsze świadczenie usług utrzymania stało się nieuzasadnione gospodarczo. wystąpią okoliczności powodujące, po jego bezskutecznym upływieże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest uprawniony do otrzymania zapłaty za wykonaną część umowy. wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację umowy zgodnie z założeniami lub w określonym terminie, w szczególności wystąpienie siły wyższej. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjumowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek Oświadczenie o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaprzypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, w szczególności w zakresie uprawnień zasad przetwarzania danych osobowych, zasad zachowania poufności, dostarczenia Zamawiającemu rezultatów obarczonych wadami prawnymi, w terminie 45 dni licząc od dnia powzięcia informacji o danym naruszeniu. Na żądanie Zamawiającego, zgłoszone po złożeniu przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia za usługi utrzymania i na żądanie Zamawiającego – zobowiązany będzie: przekazać Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania takiego żądania, całości informacji umożliwiających korzystanie z gwarancji jakościoprogramowania (loginy, rękojmihasła itp.); przeprowadzić transfer wiedzy do Zamawiającego lub osoby trzeciej wskazanej przez Zamawiającego w zakresie, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaktóry umożliwi im samodzielną kontynuację działań związanych z utrzymaniem aplikacji po wygaśnięciu Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej pozbawia Zamawiającego prawa do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu żądania kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności, gdy w sposób istotny narusza postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony WYKONAWCA nie zastosuje się do odstąpienia wezwania. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w . W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno i zostać przesłane drugiej Xxxxxxx listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu ust. 9 i 10 poniżej. W przypadku odstąpienia od Umowy, STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wykonanej do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpienia od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, ani o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Dokumentacji i Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy oraz do Oprogramowania na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem i Oprogramowaniem oraz wykonana Dokumentacja i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 14 dni, odstąpić od umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji umowy, przede wszystkim co do poprawności, terminowości dostaw, jakości dostarczonego Sprzętu, gdy opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych, w przypadku gdy Wykonawca dostarczył Sprzęt z wadami lub Sprzęt niezgodny z umową oraz pomimo zobowiązania do uzupełnienia dostawy Sprzętu do poziomu zgodnego z umową wykonawczą, Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego nie dostarczył wymaganego Sprzętu, gdy Wykonawca, bez uprzedniej zgody Xxxxxxxxxxxxx, zleci wykonanie całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej lub gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w całości lub części niewykonanej, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniatych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienialub elektronicznej, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpodpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Poza przypadkami przewidzianymi pozostałymi postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa, Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji gdy Wykonawca wykonuje którykolwiek z obowiązków przewidzianych w Umowie w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, a stwierdzona wada lub naruszenie nie zostaną usunięte w ciągu dodatkowego odpowiedniego terminu, wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie, w szczególności w następujących sytuacjach: odmowy przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym czasie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie, przekraczającego co najmniej wymiar 4 tygodni; istotnej zmiany okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której konsekwencją jest lub może odstąpić być pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy; postanowienie to dotyczy w szczególności: skierowania egzekucji znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli; zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli, w szczególności Podwykonawców, bez uzasadnionego powodu, przy czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są uważane za uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań; utraty przez Wykonawcę lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwoleń lub koncesji niezbędnych dla wykonania Umowy; Odstąpienie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadkach, o którym mowa w ust. 1, będzie uważane za dokonane z winy Wykonawcy. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńopóźnia się z zapłatą należnych Wykonawcy części wynagrodzenia, po jego bezskutecznym upływiepoza sytuacjami, w których zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający jest będzie uprawniony do ich zatrzymania, przez okres co najmniej 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty (nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego Zamawiającemu na piśmie przez Wykonawcę; zostanie złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Zamawiającego albo ogłosi on likwidację przedsiębiorstwa; zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Zamawiającego. Strona może wykonać służące jej prawo odstąpienia od Umowy w całości lub częściterminie 30 dni od daty, w okresie obowiązywania której stały się jej wiadome okoliczności stanowiące, zgodnie z Umową, przesłanki odstąpienia od Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia woli na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca jest zobowiązany: niezwłocznie zabezpieczyć plac budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniem, w formie pisemnej szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczęte elementy Robót, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystąpieniu innych okoliczności wpływających ujemnie na stan zaawansowania Robót) lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób fizycznych lub powstania szkód majątkowych; w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego powołanych zgodnie z podaniem przyczyny odstąpieniawewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacyjny opisujący Prace i Roboty odebrane oraz stopień zaawansowania będących w toku Prac i Robót. Odstąpienie Protokół inwentaryzacyjny będzie stanowił podstawę do rozliczeń między Stronami. W razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do inwentaryzacji lub nie podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu inwentaryzacyjnego, choćby z zastrzeżeniami, wiążący dla Stron będzie protokół inwentaryzacyjny podpisany przez ww. przedstawicieli Zamawiającego. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca usunie z placu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt i inne rzeczy należące do Wykonawcy lub osób przez niego zaangażowanych, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Strony postanawiają, że odstąpienie przez którąkolwiek z nich od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji będzie wywierać skutków wstecznych i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychbędzie miało skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc).

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW takim przypadku Nadzór może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneczęści uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i gdy Nadzór nie rozpoczął pełnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał wykonywania swych obowiązków bez upoważnienia Zamawiającego oraz nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawca , a przerwa ta trwała dłużej niż 20 dni, gdy Nadzór nie wniósł pełni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Nadzór, wykonywania umowy przez Nadzór w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i przepisami prawa regulującymi obowiązki nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie się przez Nadzór rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaumownych lub ustawowych, w szczególności w zakresie uprawnień przypadku, gdy Nadzór nie przedstawia dowodu ubezpieczenia, wykonuje umowę przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie dostarcza dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów i warunków umownych względem osób, wskazanych w § 3, powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Nadzoru, wykreślenia Nadzoru z gwarancji jakościwłaściwej ewidencji; Nadzór ma obowiązek niezwłocznie, rękojmitj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu opisanych zdarzeń. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaZamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowinno zawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi także prawo częściowego odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość, z zachowaniem prawa do odszkodowań i gwarancjikar umownych określonych Umową, w przypadkach określonym poniżejterminie 90 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniających odstąpienie lub powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach o ile termin ten jest późniejszy, tj. w przypadku gdy: wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takiej sytuacji Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia; Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, rozpocznie likwidację, staje się niewypłacalny, układa się ze swoimi wierzycielami bądź zaistnieją podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub jednego z Wykonawców; mienie Wykonawcy lub jednego z Wykonawców zostanie oddalony zajęte w toku postępowania egzekucyjnego lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjnezabezpieczającego w stopniu znacznie utrudniającym dalsze prowadzenie Robót lub powodującym, że dotrzymanie terminu wykonania Umowy określonego w § 3 ust. 1 będzie znacznie utrudnione; Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo- finansowego bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy Robót i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowiekalendarzowych; Wykonawca opóźnia się podzleca całość Robót lub przenosi na osobę trzecią jakiekolwiek prawa lub obowiązki wynikające z rozpoczęciem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; Roboty zostaną wykonane wadliwie w takim stopniu, że w istocie pozbawiają Zamawiającego całych korzyści z Robót lub jakiejkolwiek ważniejszej ich części; Wykonawca okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającegoswoich zobowiązań według Xxxxx; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wnosi bądź nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, utrzymuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z wymogami Umowy; Wykonawca wstrzymał roboty w związku z powstaniem sporu, o którym mowa w § 17 ust. 10 Umowy i nie wznowił ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania spornych prac; Osiągnięcia przez Wykonawcę maksymalnego limitu kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania o którym mowa w § 13 ust. 4 Umowy, Wykonawca przez okres dłuższy niż 7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy lub osoby zastępującej kierownika budowy osobę niespełniającą wymagań wskazanych w § 9 ust. 4 Umowy, Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obwiązki wynikające z niniejszej Umowy i dochodzenia odszkodowaniamimo trzykrotnego pisemnego, zawierającego uzasadnienie faktyczne, wezwania nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy, innych przyczyn wskazanych w treści niniejszej Umowy, - odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w pkt. 1 – 14 powyżej będzie poczytywane jako dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z podaniem przyczyny niniejszym paragrafem Wykonawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za Roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiającego. Jednakże w wypadku odstąpienia na podstawie ust.1 pkt. 7) Zamawiający będzie uprawniony do ściągnięcia wszystkich sum zapłaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania lub doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową, oczyszczenia terenu budowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Odstąpienie W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokołu inwentaryzacji Robót; Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Wykonawcy; Wykonawca sporządzi wykaz materiałów budowlanych, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową. Jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający będzie zobowiązany do ich odkupienia po cenie zakupu udokumentowanej przez Wykonawcę; Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Xxxxx przerwanych oraz robót zabezpieczających; Wykonawca w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia, materiały i wyroby dostarczone, a nie zwalnia wbudowane przez Wykonawcę. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy; Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx nie umniejszy innych praw Zamawiającego według Xxxxx lub z innego tytułu; Zamawiający może wstrzymać płatności na rzecz Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychaż zostaną ustalone kary umowne oraz odszkodowania należne Zamawiającemu oraz inne należne mu koszty.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW takim przypadku Nadzór może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneczęści uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i gdy Nadzór nie rozpoczął pełnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał wykonywania swych obowiązków bez upoważnienia Zamawiającego oraz nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawca , a przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni, gdy Nadzór nie wniósł pełni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Nadzór, wykonywania umowy przez Nadzór w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i przepisami prawa regulującymi obowiązki nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie się przez Nadzór rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaumownych lub ustawowych, w szczególności w zakresie uprawnień przypadku, gdy Nadzór nie przedstawia dowodu ubezpieczenia, wykonuje umowę przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie dostarcza dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów i warunków umownych względem osób, wskazanych w § 3, powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Nadzoru, wykreślenia Nadzoru z gwarancji jakościwłaściwej ewidencji; Nadzór ma obowiązek niezwłocznie, rękojmitj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu opisanych zdarzeń. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaZamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowinno zawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 145 ust. 1 Pzp na zasadach tam określonych, zgłoszenia wniosku o upadłość, otwarcia likwidacji, wyrejestrowania z właściwego rejestru przedsiębiorców, zawieszenia działalności lub częściwydania przez komornika nakazu zajęcia składników majątku Wykonawcy, w okresie obowiązywania przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy, nie kontynuuje jej lub prowadzi niezgodnie z ustaleniami umownymi, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, opóźnienia Wykonawcy w tym w okresie rękojmi i gwarancjiwykonaniu przedmiotu umowy tak dalece, w przypadkach określonym poniżejiż nie jest prawdopodobnym, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł aby je wykonał w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony określonym w § 4 niniejszej Umowy, wykonywania dostaw niezgodnie z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązków wynikających z niedokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniustanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Wykonawcy do usunięcia wad; Jeżeli zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek sporządzi na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem własny koszt protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień odstąpienia, w szczególności zabezpieczy na swój koszt przerwane dostawy lub usługi w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniauzgodnionym przez Strony. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej na podstawie postanowień niniejszego paragrafu w terminie do dnia odstąpieniapodpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pełnej dokumentacji albo do dnia odmowy podpisania tego protokołu przez Xxxxxxxxxxxxx z uwagi na jego wady, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań zależności od tego, który z tytułu kar umownychterminów będzie dalszy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót; Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie; suma kar umownych przekroczyła kwotę 15 % wynagrodzenia; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §3 ust. 22 umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. W wypadku odstąpienia umowy strony obowiązują następujące zasady: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia; w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca; w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt 3 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia wypowiedzenia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaskładając właściwe oświadczenie. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji na piśmie pod rygorem nieważności i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Poza przypadkami wskazanymi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńtreści niniejszej umowy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyprzypadku: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybawystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, przy zachowaniu czego nie można było przewidzieć w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniachwili zawarcia umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanialub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy umowy na mocy tej przesłanki może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo wezwania Zamawiającego …………………………………………………………………, gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy ……………………………………………………., gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia wad …………………………………., w przypadku opóźnienia dłuższego niż …………….. dni w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w Szczegółowym harmonogramie prac stanowiącym załącznik nr …. umowy – w terminie ………………….. dni od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usuniecie opóźnienia, Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie ……………………………. dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający …………………………………………, W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca …………………………………………, Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji pod rygorem nieważności i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzawierać pisemne uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu objętego umową, Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu prac, Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tej przerwie przez Xxxxxxxxxxxxx, został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy, Wykonawca nie usunie w terminie, wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx, wad przedmiotu umowy lub jego części wskazanych w trakcie odbioru, Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego, Wykonawca nie zrealizował zakresu robót w terminie. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając wzywa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznacza mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie, upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba3 w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od umowy. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)którym mowa w ust. 1, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 2 i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania 3 może dotyczyć całości jak i dochodzenia odszkodowanianiezrealizowanej części umowy. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pisemnej. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym; W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji prac w toku i rozliczenia prac, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie prac, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Strony ustalają, że tak sporządzona inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z jego zobowiązań winy Wykonawcy. Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaodstąpieniem od umowy, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychponiesie strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo w terminie nie dłuższym niż 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji Umowy, przede wszystkim co do poprawności i terminowości wykonywania Przedmiotu Umowy; gdy opóźnienie w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 7 dni; gdy Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, zleci wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej lub gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni w całości lub części niewykonanej, jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Dzieło nie może być realizowane w sposób należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jeżeli Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńprzekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Dzieła, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do w razie odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawydania rozpoczętego Dzieła. Odstąpienie od Umowy powinno może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńmoże odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od uprawnienia, po jego bezskutecznym upływieo którym mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących przypadkach: wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: gdy Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; , gdy Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości wykonuje robót zgodnie z umową lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniateż nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podaniem przyczyn, określonych w ust. 2, Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od chwili wystąpienia przyczyny odstąpieniatam określonej. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy: w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania robót na dzień odstąpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej na koszt Wykonawcy. W przypadkach, uregulowanych w ust. 1 i 2 Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od przedmiotowej umowy, określonego w art. 491, 492 oraz art. 635 Kodeksu Cywilnego, oraz prawa odstąpienia w trybie § 4 ust. 2 pkt c Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość w całości lub częścinastępujących przypadkach: wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istotna część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, co uniemożliwi Wykonawcy należyte i terminowe wykonanie Umowy, Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego bytu prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w okresie rękojmi i gwarancjicelu przekształcenia lub restrukturyzacji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności), Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub opóźnia się jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, nie zawarcia umowy, o której mowa w treści Umowy § 4 ust. 5 i ust. 2 pkt c z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł odstąpienia od umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania 60 dni - począwszy od dnia następującego po dacie powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających decyzję odstąpienia od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyzastrzeżeniem § 4 ust.2 pkt c umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem - pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. Odstąpienie Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym: o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszenia upadłości – następnego dnia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniajej ogłoszenia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownycho okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub części, części w okresie obowiązywania Umowy, następujących przypadkach: nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych ciągu 7 dni roboczych od daty przekazania placu budowy lub opóźnia się przerwania robót na okres dłuższy niż 7 dni; realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń; popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych terminu zakończenia robót wskazanego w Umowie§ 2 ust. 1 pkt 2), bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji; w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 14 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającegow przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1); Wykonawca nie wniósł popadnięcia przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości zwłokę dłuższą niż 7 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub zabezpieczenia należytego wykonania w części na podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony w wyniku porozumienia się stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuwynagrodzenia Wykonawcy, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx wartości części niewykonanych przedmiotu zamówienia do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia chwili złożenia drugiej Stronie stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści podpisują protokół inwentaryzacji robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)od umowy i ustalenia wartości robót, przy zachowaniu od wykonania których odstąpiono w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniacelu ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaust. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych4.

Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni, gdy: Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób nienależyty lub sprzeczny z umową, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zadania i nie realizuje go przez 5 dni, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Wykonawca mimo pisemnego wezwania, nie wykonuje zadania zgodnie z umową i nie przestrzega warunków zawartych w SIWZ, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach art. 145 ustawy PZP. W przypadku wymienionym w ust. 1 lit. f Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Rozwiązanie umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających przyczyn opisanych w ust. 1 lit. a, d oraz e uważa się za rozwiązanie umowy z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyprzyczyn zależnych od Wykonawcy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie strony od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej w stosunku do dnia odstąpieniatreści oferty, ani gwarancji i rękojmi na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: Strony dopuszczają zmiany w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.odnoszącym się do ceny i terminu realizacji umowy w przypadku:

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub częściprzypadku, jeśli Wykonawca w okresie obowiązywania sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy, a wcześniejsze trzykrotne pisemne wezwanie do zaprzestania tych naruszeń okaże się bezskuteczne. Poprzez rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy należy rozumieć w tym szczególności uchybienia zapisom Umowy: nie powiadamiania Zamawiającego o zmianie danych zapisanych w okresie rękojmi załącznikach nr 3 i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu 4 do Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych określone w § 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł ust. 2, nieprzygotowanie w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub określonym w decyzji UDT Dźwigów do badania stwierdzony na podstawie pisma UDT wzywającego do wyznaczenia kolejnego terminu; obowiązek zapisany w § 10 ust. 2, niedotrzymanie czasu reakcji awaryjnego uwalniania uwięzionych osób uzyskane na podstawie pisemnego oświadczenia uwięzionych osób potwierdzone przez Administratora obiektu, czasy reakcji określone w § 10 ust. 10, niewykonanie bądź nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych ujętych w § 7 ust. 4 i 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony przedłużenia przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami wynikającymi z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniakonieczności natychmiastowego rozwiązania umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy wymaga formy pisemnej. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaterminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. Odstąpienie Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy również, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychumowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy niniejszej umowy do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli: wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w całości lub częściinteresie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w okresie obowiązywania chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; nastąpiła zmiana w budżecie Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia powodująca brak sfinansowania realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, a Zamawiający nie podjął decyzji o skorzystaniu z uprawnień wynikających z § 16 umowy. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposób narusza zobowiązania umowne. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; stwierdzone w trakcie odbioru wady nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowąkwalifikują się do ich usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; narusza przepisy bhp i ppoż. pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru, wpisanych do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającegomoże żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; Wykonawca nie usunie przedłoży projektu umowy z podwykonawcą lub umowy zawartej z podwykonawcą; Wykonawca nie przedłoży harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 9. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty bezspornej i prawidłowo wystawionej faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie; Zamawiający odmawia, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wadbez przyczyny, odbioru robót określonych w § 3 pkt 7 umowy lub odmawia, bez przyczyny, podpisania protokołu odbioru; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie Zamawiający bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniamógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w formie pisemnej ust. 1 następuje z podaniem przyczyny odstąpieniachwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy W takim przypadku: ustalenie wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac; zapłata, o której mowa w pkt. 1 zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostałych robót przez wykonawcę zastępczego i dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej protokołami prób i badań (jeżeli dotyczy), dotyczących robót wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodstąpienia od umowy. Zapłata zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót od wykonawcy zastępczego.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w nastąpujących przypadkach: w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia do momentu odstąpienia od umowy, opóźnienia się przez Wykonawcę z jego winy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, które powoduje niemożność wykonania w określonym w umowie terminie wykonywania lub wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z naruszeniem umowy, wydania przez Sąd, w trakcie realizacji umowy, postanowienia o wszczęciu (otwarciu) postępowania układowego, upadłościowego, lub naprawczego Wykonawcy lub otwarcia jego likwidacji, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku otwarcia postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do Zamawiającego, w przypadku przekraczającego 30 dni opóźnienia w wykonywaniu obowiązków Zamawiającego, nałożonych na mocy niniejszej Umowy, Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę następuje poprzez pisemne oświadczenie Wykonawcy dostarczone Zamawiającemu listem poleconym. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńJeżeli z powodu okoliczności, po jego bezskutecznym upływieza które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zaistniała trwała niemożność wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot wpłaconych przez niego zgodnie z Umową według ich wartości nominalnej pomniejszonych o udokumentowane koszty Wykonawcy poniesione w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjzwiązku z częściowym wykonaniem przedmiotu Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Zwrot przedmiotowych kwot następuje w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie W kazdym przypadku odstapienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji pod rygorem nieważności i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńJeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy tak dalece, po jego bezskutecznym upływieże nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od Umowy w całości lub częściodstąpić jeszcze przed upływem terminu wykonania Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyprzypadku: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; otwarcia likwidacji Wykonawcy, gdy w uzasadnionej ocenie Zamawiającego wykonawstwo przedmiotu umowy odbiega od opisu i wymagań określonych w Załączniku nr 1, nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę tj., gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad przeprowadzeniem szkolenia lub egzaminu, o co najmniej 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych terminu umownego określonego w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł § 2, w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaprzypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, przy zachowaniu czego nie można było przewidzieć w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniachwili zawarcia Umowy, w szczególności ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W przypadku odstąpienia od Umowy określonego w zakresie uprawnień ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego tytułu faktycznego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaczęści Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem pod rygorem nieważności, ze wskazaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie Oświadczenie Zamawiającego dotyczące odstąpienia od umowy, (z wyłączeniem postanowień ust.3 pkt. 6) powinno być złożone na piśmie w terminie do 7 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań znosi odpowiedzialności z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej naliczonych przed odstąpieniem kar umownych i nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychich dochodzenia.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminów do realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy. W takim przypadku Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 5 dni roboczych, termin do usunięcia wskazanych naruszeń, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 5 dni roboczych od dnia, w którym upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wskazanych naruszeń. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin Uprawnienie do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje Zamawiającemu w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji Umowy, przede wszystkim co do poprawności i zaniechania naruszeńterminowości wykonania Dostawy, po jego bezskutecznym upływiegdy Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego, zleci wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o powyższych okolicznościach. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Przedmiot Umowy nie może być realizowany w sposób należyty z powodu siły wyższej. Siłę wyższa definiuje § 6 ust. 11 Umowy. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w razie odstąpienia od Umowy może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i wydania dotychczasowych efektów prac powstałych w całości lub części, w okresie obowiązywania ramach rozpoczętej realizacji Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dochodzenia kar umownych oraz odszkodowań, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzasadnienia.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy trwającego dłużej niż 3 dni kalendarzowe, bez wyznaczania stronie dodatkowego terminu na wykonanie, z zastrzeżeniem § 7 ust.12-13. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno być złożone przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął 3 dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych terminu wskazanego w Umowie§ 4 ust. 1; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu dostarczenia przedmiotu Umowy niespełniającego wymogów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Oświadczenie o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł odstąpieniu, o którym mowa w niniejszym punkcie, winno być złożone przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy; Odstąpienie lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowypowinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. lub wypowiedzenie wywołuje skutki z chwilą doręczenia drugiej Stronie doręczenia, z tym, że dla zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek przesyłką rejestrowaną na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu adres Strony przeciwnej wskazany w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania komparycji Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaalbo na aktualny adres KRS. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych powstałych w czasie obowiązywania Umowy (w tym roszczenia o zapłatę kary umownej z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowodu odstąpienia od Umowy).

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od Umowy dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w przypadkach przewidzianych przepisami prawainteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu objętego umową Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu prac, Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tej przerwie przez Xxxxxxxxxxxxx. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy. Wykonawca nie usunie w terminie, wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx, wad przedmiotu umowy lub jego części wskazanych w trakcie odbioru, Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając wzywa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznacza mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie, upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba3 w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od umowy. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)którym mowa w ust. 1, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 2 i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania 3 może dotyczyć całości jak i dochodzenia odszkodowanianiezrealizowanej części umowy. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pisemnej. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym; W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji prac w toku i rozliczenia prac, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie prac, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Strony ustalają, że tak sporządzona inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z jego zobowiązań winy Wykonawcy. Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaodstąpieniem od umowy, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychponiesie strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ Jeżeli Zamawiający może odstąpić od Umowy nie współdziała z Wykonawcą w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin zakresie przewidzianym postanowieniami Umowy, a współdziałanie to jest konieczne do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńwykonania Umowy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w całości tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację Umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA) Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę końcowego terminu realizacji projektu tj. 30.05.2021. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. SKUTKI ODSTĄPIENIA: ODSTĄPIENIE W CAŁOŚCI W razie wykonania przez Xxxxxxxxxxxxx umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, oświadczenie o odstąpieniu ma skutek w stosunku do całej Umowy. W takim przypadku: Zamawiający zwróci Wykonawcy lub częściusunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie wszelkie przekazane przez Wykonawcę produkty lub inne świadczenia, a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić otrzymane Wynagrodzenie w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy; Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii produktów lub świadczeń, o których mowa powyżej, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób; z tytułu korzystania przez Xxxxxxxxxxxxx z produktów, usług lub innych świadczeń w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę, do dnia ich zwrotu lub zniszczenia Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie. SKUTKI ODSTĄPIENIA: ODSTĄPIENIE W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW NIEODEBRANYCH W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych produktów i Etapów. W takim przypadku: Zamawiający zachowa produkty lub Etapy które zostały odebrane (w tym uprawnienia nabyte na podstawie Umowy, takie jak autorskie prawa majątkowe lub udzielone licencje), a Wykonawca: zachowa prawo do Wynagrodzenia za odebrane produkty lub Etapy; ma prawo do wynagrodzenia za odebrane produkty lub Etapy, które nie zostały zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac; jeżeli do odebranych produktów lub Etapów Zamawiający nie nabył praw lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia – nabywa do nich stosowne prawa lub licencje na zasadach opisanych w paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu; Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie inne produkty lub otrzymane świadczenia, a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Wynagrodzenie otrzymane za te produkty lub świadczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy; Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii produktów lub świadczeń, o których mowa powyżej, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób; z tytułu korzystania przez Zamawiającego z produktów, usług lub innych świadczeń, o których mowa powyżej, w okresie obowiązywania od ich dostarczenia przez Wykonawcę do dnia ich zwrotu lub zniszczenia, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do wskazania w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, które z przekazanych mu a nieodebranych produktów lub świadczeń chce zatrzymać ponad odebrane produkty lub Etapy. W takim przypadku: Zamawiający wskaże, które z nieodebranych produktów lub świadczeń (nawet nieukończonych), mają dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymać; Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za produkty lub świadczenia które zostały przez Zamawiającego zatrzymane, o ile nie zostały wcześniej zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w tym oparciu o Wynagrodzenie opisane w okresie rękojmi i gwarancjiUmowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac; w ramach wynagrodzenia zapłaconego zgodnie z poprzednim ustępem, Zamawiający nabywa, na zasadach opisanych w paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej, odpowiednio prawa lub licencje do utworów, wchodzących w zakres zatrzymanych produktów lub świadczeń, co do których nie nabył takich praw lub licencji do dnia odstąpienia. W takim przypadku nabycie takich praw lub licencji nastąpi z chwilą złożenia oświadczenia o zatrzymaniu danego produktu lub świadczenia. Ilekroć Umowa zastrzega dla Zamawiającego umowne prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do wykonania tego uprawnienia w terminie 3 miesięcy od daty, w przypadkach określonym poniżejktórej powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Z zastrzeżeniem następnych ustępów, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu postanowienia niniejszej Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku mają zastosowania do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie podstawie art. 145 Pzp lub jej rozwiązania na podstawie art. 145a Pzp. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 145 Pzp lub rozwiązania umowy na podstawie art. 145a Pzp, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu oparciu o przyjęty na podst. § 4 ust. 5 Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia UmowyHarmonogram Ramowy (Rzeczowo - Finansowy) i będzie obejmować wyłącznie odebrane Etapy Realizacji Zamówienia wskazane w Harmonogramie Ramowym. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychformę pisemną pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części niewykonanej. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy, jeżeli: Dostawca dwukrotnie nie dotrzymuje terminu, w przypadkach przewidzianych przepisami którym zobowiązał się usunąć wady lub braki albo wymienić towar na wolny od wad, albo z ilości dokonywanych przez Dostawcę napraw i charakteru wad wynika, że usunięcie wad jest niemożliwe; jeżeli Xxxxxxxx pomimo dwukrotnie zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami. Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający: opóźnia się zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące kalendarzowe, mimo podpisania protokołu odbioru zamówienia i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, pomimo zgłoszonych w tym zakresie pisemnych zastrzeżeń. uchyla się , bez podania przyczyny, od dokonania odbioru przedmiotu umowy przez okres ponad miesiąc, ponad przewidziany termin W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy zrealizowany i odebrany przez Zamawiającego ,do dnia odstąpienia od umowy, potwierdzony ustaleniami protokołu zaawansowania dostawy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 9.2 może nastąpić w terminie 20 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. W razie wystąpienia okoliczności określonych w art. 456 ustawy pzp Zamawiający może odstąpić od umowy, na warunkach opisanych w powołanym przepisie prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin W przypadku, o którym mowa w pkt 9.4 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. wynagrodzenia za przedmiot umowy zrealizowany do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do dnia odstąpienia od Umowy w całości lub częściumowy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowypotwierdzony ustaleniami dwustronnie podpisanego protokołu zaawansowania dostawy. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne natychmiast, tj. wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych uprawnień, które Zamawiający nabył przed dniem odstąpieniadatą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościgwarancji, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kary umownej za odstąpienie i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częściw części (a w zakresie, w okresie obowiązywania Umowyjakim Umowa jest umową o świadczenie usług, wypowiedzieć ją w tym trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia) w okresie rękojmi i gwarancjiprzypadku, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa wykonuje Umowę w sposób niezgodny z Umową i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub sąd ogłosi nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego upadłość lub wniosek natychmiastowe usunięcie. W przypadku wskazanym w zdaniach poprzedzających termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneokolicznościach uzasadniających odstąpienie; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu zaprzestanie realizacji Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu odmówi realizacji Umowy ponad 7 dni lub opóźnienie w stosunku do terminów przewidzianych określonych w UmowieUmowie przekroczy okres 14 dni – w terminie do 30 dni odpowiednio od powzięcia informacji o zaprzestaniu realizacji Umowy lub upływu ostatniego dnia 14-dniowego opóźnienia; jeżeli Wykonawca opóźnia się złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji Umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli wystąpi jedna z rozpoczęciem wykonywania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 – 3 lub 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli dotychczasowy przebieg realizacji Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i wskazywać będzie, że nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie gwarancji jakości do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 12, przekroczy 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy powierza realizację osobom innym niż wskazane w Ofercie lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody ZamawiającegoZamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując innych podwykonawców niż określeni w Ofercie lub inne osoby niż wskazane w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania przy realizacji Umowy na podstawie umowy o pracę osób, których obowiązek ten dotyczy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał zobowiązania określone w Umowie za pomocą osoby/osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego i bez jego zgody – w terminie 30 dni od dnia kiedy Xxxxxxxxxxx dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy z tej przyczyny; gdy Wykonawca nie usunie uwzględni uwag do Strategii, Koncepcji kreatywnej lub Planu Etapu w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po 21 dni od dnia zgłoszenia ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego – w terminie do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy30 dni od dnia upływu 21-dniowego terminu. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku Umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy wykonanej przez Zamawiającego: Wykonawca i Xxxxxxxxxxx zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis prac wykonanych do dnia odstąpieniaodstąpienia od Umowy, ani gwarancji a nie uwzględnionych w ostatnim Raporcie miesięcznym wraz z dokonaniem oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i rękojmi odbioru przez Xxxxxxxxxxxxx; wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonane usługi będą miały dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel Umowy. Jeżeli przyczyną rozwiązania Umowy przez Zamawiającego nie było umyślne działanie (lub rażące niedbalstwo) Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje część Wynagrodzenia za już wykonane i zaakceptowane prace, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. b). W dniu odstąpienia od Umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do utworów powstałych w zakresie zrealizowanej części trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że Zamawiający uzna i oświadczy, iż wykonane przez Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy ani też zobowiązań lub jej wypowiedzenia pozostaje bez wpływu na skuteczność udzielonych Zamawiającemu licencji. Po zakończeniu realizacji Etapu 1 Zamawiający może, bez uzasadnienia, wypowiedzieć Umowę z tytułu kar umownychzachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpi doręczenie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie wypowiedzenia Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu, niezależnie od Umowy ustawowego prawa odstąpienia od umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części (z zastrzeżeniem postanowień ust. Zamawiający wezwie pisemnie 6), w przypadku: braku uzyskania pozytywnej opinii o Badaniu wydanym przez Komisję Bioetyczną, braku pozwolenia Prezesa URPL na prowadzenie badania klinicznego, jeżeli z jakichkolwiek względów dojdzie do przerwania Badania lub jego przedterminowego zakończenia; jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego nastąpi opóźnienie w realizacji Badania w stosunku do harmonogramu Badania, przekraczające 30 dni, co uniemożliwi wykonanie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a ABM, zwłoki w dostawie Badanych Produktów Leczniczych przekraczającej 30 dni, w stosunku do terminu wykonania określonego w treści zamówienia, nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wyznaczając mu 7wykonywania przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania, rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym a ABM stanowiącej źródło finansowania Badania. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. a-dniowy termin e i g, Xxxxxxxxxxx ma prawo wykonać w terminie do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń45 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy, po jego bezskutecznym upływiea w przypadku określonym w ust. 1 lit. f – w terminie 45 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Wykonawca, Zamawiający zachowuje prawo do żądania wynagrodzenia za towar dostarczony do dnia odstąpienia oraz nie jest uprawniony do żądania zwrotu dostarczonego towaru. Jednakże jeśli Wykonawca będący wytwórcą Badanych Produktów Leczniczych: wykaże, że do momentu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wyprodukował Badane Produkty Lecznicze na podstawie złożonego przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu zamówienia, oraz dostarczy Badane Produkty Lecznicze, o których mowa w lit. a, zgodnie z treścią zamówienia i w terminie tam wskazanym; taki Wykonawca uprawniony będzie do żądania od Zamawiającego wynagrodzenia za wytworzone i dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Badane Produkty Lecznicze ustalonego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3. Odstąpienie od Umowy w całości lub częścinie obejmuje Modułu 1. Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji dostarczonej mu w wykonaniu tego Modułu, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się jak również zachowuje prawa własności intelektualnej zgodnie z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpostanowieniami § 8.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzez ustawy PZP i Kodeks cywilny. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: Wykonawca opóźni się w realizacji przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 7 dni, Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym opóźni się w realizacji istotnych zobowiązań umownych lub/wynikających z niniejszej Umowy i zaniechania naruszeńnie wywiąże się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, po jego bezskutecznym upływieże wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający jest uprawniony może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, Zamawiający powinien wezwać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń istotnych postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w całości lub częściust. 2 pkt 1) oraz ust. 3. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w okresie obowiązywania bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w tym związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia ramach realizacji przedmiotu Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tjPostanowień zdania poprzedniego nie stosuje się do sytuacji wskazanej w ust. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania3. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy powinno nastąpić przez jedną ze Stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji pracy i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychsprzętu.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy umowy w całości terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu wskazanych okoliczności: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub częścidalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie nie rozpoczął rozpoczęcia realizacji umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw braku przeszkód i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość Zamawiającego (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tuncoznaczające winę po stronie Wykonawcy), przy zachowaniu w pełni niewypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaWykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami (oznaczające winę po stronie Wykonawcy) z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 15% wartości niniejszej umowy w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaterminie 30 dni od daty wystąpienia ww. okoliczności. Odstąpienie od Umowy umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w ciągu 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót adaptacyjnych w toku, według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z podaniem przyczyny terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku odmowy przez Wykonawcę uczestnictwa w czynnościach o których mowa w niniejszym paragrafie oraz odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego sporządzają ten protokół bez udziału Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, w mocy pozostają postanowienia dotyczące rękojmi dla prac już wykonanych przed datą odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: Wykonawca nie zrealizuje Umowy w okresie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym pozostanie w zwłoce w realizacji innych niż określone w pkt 1) istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie wywiąże się z nich w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia, Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, gdy nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z w/w powodu. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/zaniechania naruszeń istotnych postanowień wynikających z Umowy i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 1) oraz ust. 3. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy w całości lub częścipoprzez złożenie stosownego oświadczenia, w okresie obowiązywania bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w tym związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia ramach realizacji przedmiotu Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i będzie wywierało skutek sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac wg stanu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem dzień odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień potwierdzonej przez przedstawicieli Stron. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia świadectwo płatności potwierdzające wartość wykonanych dostaw i usług, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie odstąpieniem od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY postanawiają , iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności, gdy w sposób istotny narusza postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony WYKONAWCA nie zastosuje się do odstąpienia wezwania. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w . W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno i zostać przesłane drugiej Xxxxxxx listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu ust. 9 i 10 poniżej. W przypadku odstąpienia od Umowy wykonanej , STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpienia od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, ani o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Dokumentacji i Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy oraz do Oprogramowania na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem i Oprogramowaniem oraz wykonaną Dokumentacją i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: przerwania wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, na czas co najmniej 14 dni lub terminu grożące niemożnością wykonania Przedmiotu umowy w określonych terminach, jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, wykonywania Przedmiotu umowy przez osoby, nieposiadające do tego wymaganych uprawnień, wykonywania czynności przez osoby, które nie zostały wskazane zgodnie z § 4, narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z xxxx Xxxxxxxxx, Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu zapisów § 10 ust. 3 nin. umowy. W takim przypadku Strony odstępują od żądania odszkodowania. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach, jednak nie później niż do dnia 30.12.2020 r. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia - podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, który po zaakceptowaniu przez Xxxxxxxxxxxxx będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego tytułu wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyczęści prac objętych umową. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaodstąpieniu. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w całości lub częściinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w okresie obowiązywania chwili zawarcia Umowy, nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót montażowych w tym w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 14 dni licząc od daty przekazania frontu robót przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: bądź bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej kontynuuje robót montażowych przez okres kolejnych 7 dłuższy niż 14 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W tym przypadku Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy o odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót, Wykonawca uchyla się od prowadzenia prac zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z Umową i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zmienił sposobu ich wykonania, Wykonawca w rażący sposób nie przestrzega przepisów bhp, co najmniej 3 dni może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; życia dla osób wykonujących umowę lub przebywających w pobliżu terenu prowadzenia prac montażowych, Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Umowy, Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastObligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. Zamawiający może odstąpić od Umowy, tjz przyczyn wskazanych w ust. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 1 lit a-b i d-h powyżej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny przyczynie odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia będzie miało skutek na przyszłość (ex nunc). W przypadku odstąpienia od Umowy Strony ustalają następujące obowiązki: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy, Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz zabezpieczające, Wykonawca w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia oraz zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do przejęcia od Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej pod swój dozór terenu budowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Dodatkowo jeśli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, ani gwarancji za które Wykonawca odpowiada, rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu kar i rękojmi kosztów wynikających z umowy a poniesionych w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu związku z odstąpieniem, Żadna ze Stron nie ma prawa odstąpić od Umowy ani też zobowiązań i przerwać robót jeżeli etap, na którym są prowadzone stwarza stan zagrożenia dla życia i zdrowia lub mienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego prowadzenia przez Wykonawcę robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami lub dokumentacją techniczną, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o wykonywaniu tych robót w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną i przepisami prawa bez zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za tak wykonane roboty. W niniejszym przypadku Zamawiający ma prawo wystąpić z tytułu kar umownychżądaniem pokrycia szkód na zasadach ogólnych. Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty w wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień Umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności w wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie powoduje zmiany terminów określonych w § 2 Umowy. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca, chyba że wstrzymanie robót jest na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym związane powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy. Poza przypadkami określonymi przepisami kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy: W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w przypadkach przewidzianych przepisami prawainteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńmoże odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od Umowy w całości daty przejęcia placu budowy lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót na czas dłuższy niż 7 dni, i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia terminu do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania rozpoczęcia realizacji umowy lub wznowienia realizacji robót nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony zaprzestał naruszeń w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, inspektora nadzoru, nie wykonuje robót zgodnie z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie warunkami umowy lub w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniurażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie W razie 14-dniowej zwłoki w przedstawieniu oświadczenia o odstąpieniu którym mowa w § 7 ust. 6 i będzie wywierało skutek ust. 7 niniejszej umowy, W przypadku braku środków finansowych na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniarealizację inwestycji. Odstąpienie od Umowy umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub nie realizuje przedmiotu zamówienia przy pomocy wykazanych w ofercie osób. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnienia. Odstąpienie W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6. W razie odstąpienia od umowy strony sporządzają protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, ani gwarancji oraz uzgadniają sposób i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzakres zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych Poza przypadkami określonymi przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częściprzypadku, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: gdy Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie realizuje jej zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez okres kolejnych 7 Zamawiającego. Wezwanie do zaprzestania naruszeń musi być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego, o którym mowa w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania lub wykończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić. Zamawiający może odstąpić od Umowy także w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, czyniącym wątpliwym wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami w terminie gwarancji jakości 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie i w obecności Zamawiającego lub zabezpieczenia należytego jego przedstawicieli sporządza sprawozdanie o stanie wykonania umowy lub przedmiotu umowy. Zamawiający nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek dalszych płatności na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyrzecz Wykonawcy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego i będzie wywierało uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni od odstąpienia od Umowy. Strony przyjmują, iż odstąpienie wywiera skutek na przyszłość (chyba, że tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań. Skorzystanie z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i prawa odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi wyniku zgodnej woli Stron w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprzypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie jej postanowień.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńKodeksie Cywilnym, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściterminie 30 dni od uzyskania informacji o tym, że: nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy; zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneramach postępowania egzekucyjnego; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia nieodpowiadający cechom określonym w projekcie wykonawczym i/lub „Wymaganiach konstrukcyjno-użytkowych”; została cofnięta koncesja nr ……………..; wszczęto wobec Wykonawcy procedurę cofnięcia lub zmiany zakresu udzielonej koncesji, uniemożliwiającej dostawę przedmiotu zamówienia w części objętej koncesją; wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie wniósł leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; zostaną wstrzymane lub wycofane środki finansowe przydzielone Zamawiającemu w celu pokrycia kosztów przedmiotu zamówienia. Wykonawca może żądać wówczas wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wysokość wynagrodzenia za część wykonanej umowy Strony uzgodnią na podstawie wniosku Wykonawcy wraz z wyliczeniem poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem umowy, poniesionych do dnia wstrzymania lub wycofania ww. środków. Wykonawca musi dołączyć do wniosku oryginały dokumentów potwierdzających ww. koszty. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w drodze porozumienia Stron w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku. Z rozpatrzenia wniosku sporządzony zostanie protokół. Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających może zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybatego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, dotyczącej dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)projektem wykonawczym i/lub „Wymaganiami konstrukcyjno-użytkowymi”. Postanowienia §10 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli stan „siły wyższej” trwa dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaStrony zgodnie postanawiają, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościże po tym terminie mogą odstąpić od umowy. Działanie „siły wyższej” definiuje się jako niezależne od Stron umowy zaistnienie niesprzyjającego zdarzenia losowego (pożar, rękojmipowódź, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownychkatastrofa budowlana, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaskutki innych katastrof wiążących, zagrożenie życia ludzi, zagrożenie skażeniem środowiska, utratą mienia lub poniesieniem znacznych strat materialnych itp.) lub szeregu takich zdarzeń, upoważniające Strony do przerwania dalszej realizacji umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychWystąpienie „siły wyższej” musi zostać udokumentowane poświadczeniami właściwych organów.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY stanowią, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag ZAMAWIAJĄCEGO lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływieWYKONAWCA nie zastosuje się do wezwania, Zamawiający jest uprawniony do z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 i 3 Umowy. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. W tym przypadku odstąpienia od Umowy WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjwysokości ustalonej zgodnie z ust. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 6 - 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł niniejszego paragrafu. Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanianiniejszym paragrafie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane drugiej Stronie listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy, STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego do dnia odstąpienia od Umowy Przedmiotu Umowy wykonanej zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ani w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust. 7 powyżej. ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym do czasu odstąpienia przez WYKONAWCĘ Sprzętem w zakresie, w jakim zgodnie z Umową został on przyjęty przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY, w przypadku odstąpienia od Umowy, zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo w terminie nie dłuższym niż 7 dni odstąpić od umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji umowy, przede wszystkim co do poprawności, terminowości dostaw, jakości dostarczonego Sprzętu, gdy opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych, w przypadku, gdy Wykonawca dostarczył Sprzęt z wadami lub Sprzęt niezgodny z umową oraz pomimo zobowiązania do uzupełnienia dostawy Sprzętu do poziomu zgodnego z umową, Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia pisemnego lub elektronicznego wezwania Zamawiającego nie dostarczył wymaganego Sprzętu. gdy Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego zleci wykonanie całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej lub gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni w całości lub części niewykonanej, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniatych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z podaniem przyczyny odstąpieniaprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane dostawy. Odstąpienie od Umowy umowy nie zwalnia Wykonawcy wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Odstąpienie od Umowy każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu całości lub w części, w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli: zaistniało opóźnienie w wykonaniu Zadania ponad 14 dni, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania Zadania, wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie organów, które w ocenie Zamawiającego stwarzają ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w całości lub częścirazie nieusunięcia tych uchybień. Zaistnienia sytuacja z Art. 145a Punkt 2) ustawy PZP W sytuacji opisanej w ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych Zamawiający ogranicza zakres Umowy Wykonawcy, odstępuje od umowy w niezrealizowanym zakresie i zleca wykonanie tego zakresu innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przekraczającego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. Niezależnie od postanowień powyższych, w okresie obowiązywania Umowyrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w tym interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w okresie rękojmi i gwarancjichwili zawarcia umowy, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy zdaniu poprzedzającym strony niezwłocznie po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania złożeniu przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaod umowy, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniastrony przystąpią do inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac refulacyjnych. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychZamawiający wypłaci wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo w terminie nie dłuższym niż 7 dni odstąpić od umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji umowy, przede wszystkim co do poprawności, terminowości dostaw, jakości dostarczonego Sprzętu, gdy opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych, w przypadku gdy Wykonawca dostarczył Sprzęt z wadami lub Sprzęt niezgodny z umową oraz pomimo zobowiązania do uzupełnienia dostawy Sprzętu do poziomu zgodnego z umową, Wykonawca w ciągu 2 dni od dnia pisemnego lub elektronicznego wezwania Zamawiającego nie dostarczył wymaganego Sprzętu. gdy Wykonawca, bez uprzedniej zgody Xxxxxxxxxxxxx, zleci wykonanie całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej lub gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni w całości lub części niewykonanej, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniatych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z podaniem przyczyny odstąpieniaprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane dostawy. Odstąpienie od Umowy umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY zgodnie postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy narusza istotne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony WYKONAWCA nie zastosuje się do odstąpienia wezwania. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w . W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno i zostać przesłane drugiej STRONIE listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części ust. 7 i 8 poniżej. W przypadku odstąpienia od Umowy , STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpienia od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, ani o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem oraz wykonana Dokumentacja i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.