Common use of Odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńtrybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca opóźnia się przez okres powyżej 60 dni kalendarzowych z rozpoczęciem lub prowadzeniem któregoś z elementów robót w całości danej Fazie oznaczonych w umowie lub częściHarmonogramie Rzeczowo - Finansowym lub z zakończeniem przedmiotu Umowy, w okresie obowiązywania Umowy, 120 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności w tym Protokole Zaawansowania i Odbioru Elementów Robót. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie rękojmi i gwarancji, trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy także w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni przypadku opóźnienia robót w danym miesiącu w stosunku do terminów przewidzianych umownych lub w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (załącznik nr ….) o co najmniej 3 50% wartości za dany miesiąc, w okresie 60 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności w Protokole Zaawansowania i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Odbioru Elementów Robót. Uprawnienie Zamawiającego do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowy o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa w sytuacji, gdy w kolejnym Protokole Zaawansowania i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaOdbioru Elementów Robót zostanie stwierdzone, że wartość robót, które zgodnie z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym winny być w dacie jego sporządzenia wykonane, przy zachowaniu w pełni odpowiada wartości robót rzeczywiście wykonanych na ten dzień przez Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od Umowy ustala się następujące zasady postępowania: Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć roboty zgodnie ze sztuką budowlaną. Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca zabezpieczy teren budowy i przekaże Zamawiającemu. Koszt zabezpieczenia robót oraz zabezpieczenia placu budowy obciąża Stronę, z przyczyn której odstąpiono od Umowy. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia zapłacone przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniabędą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną w jego dyspozycji. Zamawiający odkupi, po udokumentowanej cenie zakupu materiały, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót a ich zakup był konieczny dla terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, a które znajdują się na placu budowy. Warunkiem koniecznym wykupu materiałów przez Zamawiającego jest wcześniejsze spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania§5 ust.4 niniejszej umowy. Odstąpienie W wypadku odstąpienia od Umowy powinno nastąpić przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w formie pisemnej wysokości 20% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z podaniem przyczyny odstąpieniaprzyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonany i odebrany zgodnie z § 10 ust. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy 2 pkt. b zakres robót, oraz do kary umownej w wysokości 10% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 3. W przypadkach określonych w ust. 1, 2, 3 i 4 Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części związku z zakresem prac wykonanych do czasu tego odstąpienia przez Wykonawcę. W przypadku ujawnienia opóźnień Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym lub w niniejszej umowie. Kary te będą kompensowane z należnościami Wykonawcy po wystawieniu noty obciążeniowej a w przypadku braku możliwości kompensaty, Zamawiający będzie uprawniony do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań Umowy. Łączna wysokość naliczonych zgodnie z tytułu ust. 6. kar umownychumownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 3. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą otwarcia postępowania likwidacyjnego Zamawiającego albo jego komplementariusza w okresie 360 dni od dnia powzięcia wiedzy o powyższym przez Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy w okresie 360 dni od dnia powzięcia wiedzy o powyższym przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy o co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo, poza prawem do kary umownej: Odstąpić od umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, albo Wyłączyć Wykonawcy w całości lub częściowo opóźniony zakres robót, pomniejszając wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy i wprowadzić wykonanie zastępcze dla robót opóźnionych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi faktycznie poniesionymi kosztami związanymi z wprowadzeniem innego wykonawcy. Zamawiający ma prawo skompensować koszty wykonania zastępczego ze swoimi zobowiązaniami do Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości kompensaty Zamawiający będzie uprawniony do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, albo żądania zapłaty od Wykonawcy. W wypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 1,5% wartości brutto danego elementu robót ujętego w TES, którego wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady w stosunku do odpowiedniego terminu wyznaczonego przez zamawiającego zgodnie z niniejszą umową. Podstawą wyznaczenia wartości danego elementu robót będzie tabela TES, stanowiąca Załącznik nr 8. W przypadku wad nieusuwalnych Zamawiający ma prawo odpowiednio zmniejszyć wartość wynagrodzenia ryczałtowego. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną. W razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub, gdy zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu dodatkowy termin, a w okresie 45 dni po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 8 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonany i odebrany zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. b zakres robót, zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów organizacji placu budowy .

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących okolicznościach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w okresie obowiązywania Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjnepomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia reaguje na polecenia Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w tym przypadku może nastąpić w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniapowyższej okoliczności. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z podaniem przyczyny odstąpieniawiny której nastąpiło odstąpienie od umowy; Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Xxxxxxxxxxxxxx odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. Odstąpienie Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie; rozliczenia się z jego zobowiązań Wykonawcą z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienianierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, ani gwarancji urządzeń związanych z zagospodarowaniem i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić ma prawo odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku: zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy; ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w całości terminie wyznaczonym w protokole odbioru; wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją projektową lub częściw sposób wadliwy, w okresie obowiązywania Umowyniezgodnie ze sztuką budowlaną, w tym w okresie rękojmi używa materiałów i gwarancjiurządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub a także zalega bądź opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w stosunku do terminów przewidzianych ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do: sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w Umowie; Wykonawca opóźnia toku, materiałów i urządzeń znajdujących się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego; . W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie usunie ma prawa kwestionować jego zapisów; zabezpieczenia robót w terminie wad wynikających toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuZamawiającym, pomimo na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie; pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu dokonania odbioru robót w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniatoku, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wyznaczonym terminie. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do: dokonania odbioru robót wykonanych i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania robót zabezpieczających; przejęcia terenu budowy; zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. Do odbioru robót wykonanych i dochodzenia odszkodowaniarobót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zgodnie postanawiają, że w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi odstąpienia w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu tym do naliczania kar umownychumownych na podstawie postanowień umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy przed upływem terminu wykonania umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńnastępujących przypadkach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, po jego bezskutecznym upływieże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy czego nie można było przewidzieć w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowychwili zawarcia umowy, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy; zajęcia majątku Wykonawcy; jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w okresie rękojmi ustalonym terminie; niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień umowy; jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową, po uprzednim wezwaniu go do zmiany sposobu wykonywania i gwarancji, bezskutecznym upływie oznaczonego w przypadkach określonym poniżej, tjwezwaniu terminu. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł może być dokonane później, niż w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokoliczności uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisemnej pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z podaniem chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, w tym robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny odstąpienianastąpiło odstąpienie od umowy; Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczone, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych, od daty odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 4 to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania odpowiedniego upoważnienia sądu w tym zakresie. Odstąpienie od Umowy umowy nie zwalnia Wykonawcy pozbawia prawa dochodzenia kary umownej zastrzeżonej z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychtego tytułu.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY zgodnie postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy narusza istotne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony WYKONAWCA nie zastosuje się do odstąpienia wezwania. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w . W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane drugiej STRONIE listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części ust. 7 i 8 poniżej. W przypadku odstąpienia od Umowy, STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, ani o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem oraz wykonaną Dokumentacją i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄCY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony ma prawo do odstąpienia od Umowy umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: gdy rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie części lub całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub przedmiotu umowy opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku winy Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do terminów przewidzianych w Umowie; rozpoczęcia, realizacji lub wykończenia części lub całości przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie tego terminu, jeśli odbiór końcowy przedmiotu umowy z winy Wykonawcy nie zostanie dokonany, jeśli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionego powodu i bez porozumienia z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej Zamawiającym przerwał realizację przedmiotu umowy na okres powyżej 3 dni i mimo wezwania robót nie rozpoczął ich realizuje, gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją, wykonuje obowiązki nienależycie lub rażąco narusza przepisy bhp i ppoż. jeżeli pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego nie zmienia sposobu wykonywania robót bądź nadal nienależycie wykonuje swoje obowiązki lub narusza przepisy bhp i ppoż. Wykonawca ma prawo do usunięcia wadodstąpienia od umowy w następujących przypadkach: gdy Zamawiający zwlekają z przekazaniem terenu prac przez okres dłuższy niż 5 dni; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni zawinionego nie zapewnienia przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy właściwego frontu robót po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do przekazania terenu prac lub zapewnienia właściwego frontu robót i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniabezskutecznym upływie tego terminu. Odstąpienie W każdym przypadku odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od umowy zostanie sporządzony przez Xxxxxx protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej Wykonawca jest zobowiązany do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychwzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. Strony mogą odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli: Wykonawca po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń postanowień umownych w okresie obowiązywania wyznaczonym terminie 14 dni lub bezskutecznym wezwaniu do wykonywania zobowiązań umownych w wyznaczonym terminie 14 dni, w dalszym ciągu narusza postanowienia Umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej wynikających; gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia; gdy Wykonawca przerwał realizację Umowy z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; po nienależytym usunięciu przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego elementu dokumentacji technicznej. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe (procedura odstąpienia): Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w oparciu o posiadaną dokumentację zestawienie wykonanych części Umowy wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy; w przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje; w przypadku odstąpienia od Umowy, w tym ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w okresie rękojmi i gwarancji§ 6 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich przyjętych zgodnie z lit. b) powyżej utworów wytworzonych przez Wykonawcę w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację ramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. Zamawiający i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Wykonawca są uprawnieni do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy ponad 7 dni określonych w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł niniejszej Umowie w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx 90 dni od chwili powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki uprawniającej do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem takiego odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychchyba że Umowa przewiduje inaczej.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy lub od jej części w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. następujących przypadkach: jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w całości lub częścisposób sprzeczny z umową, w okresie obowiązywania Umowy, szczególności zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym podmiotom lub osobom niż wskazane w tym Wykazie osób lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią Ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca Zamawiającego lub bez zgody Xxxxxxxxxxxxx realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż wskazane w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego uchybień mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia waduchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania nie stosuje się w przypadku gdy uchybienia usunąć się nie da lub wymagane byłoby jego natychmiastowe usunięcie, wówczas Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do 30 dni od dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; Jeżeli gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastwykonuje lub wykonał usługę za pomocą osoby/osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego, tj. w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Xxxxxxxxxxx dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy; jeżeli Wykonawca ujawni dane pozyskane w trakcie wykonywania umowy, a także inne informacje mogące mieć charakter informacji poufnych, dotyczące przedmiotu umowy – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia tej przyczyny; jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie woli o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaod umowy może być złożone w terminie do 30 dni od dnia, że kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu tej przyczyny; jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaart. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, w szczególności terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności - w zakresie uprawnień terminie do 30 dni od dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniatych przyczyn. Odstąpienie Częściowe odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaumowy wywołuje skutki na przyszłość. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.umowy:

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawai na zasadach określonych w Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Jeżeli Umowa nie wskazuje innego terminu odstąpienia od Umowy można dokonać do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Inwestor jest w zwłoce z zapłatą należności za wykonane Roboty przez okres dłuższy niż 14 dni dni od daty wymagalności faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu doręczonemu Inwestorowi z wyznaczeniem siedmiodniowego terminu płatności. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy gdy Wykonawca: zaprzestaje prowadzenia Robót lub w inny sposób okazuje zamiar zaniechania wykonywania zobowiązań objętych Umową i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; nie prowadzi Robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki z Umowy i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki z Umowy pomimo uprzedniego co najmniej trzykrotnego zwrócenia uwagi przez Inwestora na uchybienia Wykonawcy; popadnie w opóźnienie co do rozpoczęcia lub wykonania Robót tak dalece, że nie będzie prawdopodobne by ukończył je w terminie określonym w Umowie; spowodował w wykonanych Robotach istotne wady, które nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie; samowolnie przerwał wykonywanie Xxxxx bez uzyskania w tym zakresie uprzedniego pisemnego polecenia Inwestora; nie przestrzega postanowień Umowy lub prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora; przystąpi do układu z wierzycielami lub jednym z wierzycieli. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Inwestora wynikających z Umowy, Inwestor może wezwać Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy na piśmie do usunięcia konkretnych błędów w realizacji Umowy i zakreślić Wykonawcy stosowny termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/usunięcia skutków tych błędów, nie krótszy niż trzy dni robocze. Po bezskutecznym upływie tego terminu Inwestor uprawniony jest do odstąpienia od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zamiast odstąpienia Inwestor może zlecić usunięcie takiego błędu na koszt i zaniechania naruszeńryzyko Wykonawcy, po jego bezskutecznym upływiebez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu. W takim przypadku Wykonawca zwróci Inwestorowi koszty poniesione w celu usunięcia błędu, Zamawiający jest a w szczególności równowartość wynagrodzenia podmiotu trzeciego, któremu Xxxxxxxx zlecił usunięcie błędu, powiększone o 10%. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości przypadku: zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub częścidalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; rozwiązania, odstąpienia, ograniczenia lub wygaśnięcia umowy o finansowanie Inwestycji bez względu na przyczynę; czasowej lub definitywnej rezygnacji z kontynuowania Inwestycji z innych uzasadnionych przyczyn, w okresie obowiązywania Umowyszczególności jeżeli w toku realizacji Inwestycji okaże się, że szacowane koszty Inwestycji mogą przekroczyć o 20% wartość Wynagrodzenia. Inwestor może odstąpić od Umowy w części lub w całości, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjtakże tylko ze skutkiem na przyszłość. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 W terminie 15 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych Robót i będzie wywierało skutek przekazać Inwestorowi całość posiadanej dokumentacji dotyczącej Inwestycji. W przypadku odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia Wykonawca otrzyma od Inwestora wynagrodzenie za Roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia. Za Roboty wykonane częściowo Inwestor zapłaci Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu zaawansowania danej Roboty o odstąpieniu wynikał ile taka niekompletnie wykonana Robota będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaprzydatna dla Inwestora, w szczególności będzie możliwa kontynuacja jej wykonywania przez inny podmiot. Strony zgodnie ustalają, że w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie przypadku wątpliwości co do skuteczności lub co do skutku odstąpienia od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej przez Inwestora, Strony przyjmują, że Inwestor z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie przyczyn dotyczących Wykonawcy rozwiązał Umowę ze skutkiem natychmiastowym na chwilę odstąpienia od Umowy nie zwalnia Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zachowaniem wszelkich uprawnień, obowiązków, kar umownych i odszkodowań zastrzeżonych dla Inwestora i Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychjak przy odstąpieniu od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńszczególności, po jego bezskutecznym upływiegdy: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości lub części, terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w okresie obowiązywania takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia przekazania Terenu budowy; Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umową i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania reaguje na polecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 (słownie: dziesięć) dni nie mając zezwolenia od Zamawiającego; , W przypadku likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca nie wniósł narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy dotychczasowego. W przypadkach wyżej wymienionych Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. Odstąpienie od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i obowiązków wynikających z zawierać uzasadnienie. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie Strony mogą wykonać w terminie wad wynikających 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia przesłanek umownych uprawniających Stronę do skorzystania z wadliwego wykonania Przedmiotu tego uprawnienia, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy przypadków odstąpienia od Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyokreślonych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w innym akcie rangi ustawowej. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego także za opóźnienia lub zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaUmowy). Odstąpienie W razie odstąpienia od Umowy powinno nastąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje w formie pisemnej szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z podaniem przyczyny którym Zamawiający odstąpił od umowy oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiający może ograniczyć zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 30-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Odstąpienie W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy odpowiada. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, usunie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychTerenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zamawiający wezwie pisemnie może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/naruszeń postanowień Umowy i zaniechania usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, . W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjwysokości ustalonej zgodnie z ust. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 6 - 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł niniejszego paragrafu. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanianiniejszym paragrafie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane drugiej Stronie listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą Stronę. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstąpienia od Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy są ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługują prawa do sprzętu, ani określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust. 7 powyżej. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonymi do czasu odstąpienia przez Wykonawcę sprzętu, określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ w zakresie, w jakim zgodnie z Umową został on przyjęty przez Zamawiającego, przy czym okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy, zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących okolicznościach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w okresie obowiązywania Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjnepomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia reaguje na polecenia Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w tym przypadku może nastąpić w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniapowyższej okoliczności. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z podaniem przyczyny odstąpieniawiny której nastąpiło odstąpienie od umowy; Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Xxxxxxxxxxxxxx odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. Odstąpienie Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie; rozliczenia się z jego zobowiązań Wykonawcą z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienianierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, ani gwarancji urządzeń związanych z zagospodarowaniem i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie, oprócz przypadków wymienionych w treści Tytułu XV Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego w szczególności gdy Wykonawca: nie przystąpił do należytego wykonywania zobowiązań umownych lubodbioru terenu do realizacji prac remontowo – wykończeniowych wraz z wyposażeniem lub pozostaje w opóźnieniu z przystąpieniem do odbioru w/w terenu tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia prac, nie przystąpił do realizacji prac w terminie 7 dni bez uzasadnionej przyczyny od daty wprowadzenia na teren do prowadzenia prac remontowo - wykończeniowych i zaniechania naruszeńprzekazania tego ternu, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni bez uzasadnionej przyczyny i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy nie podjął ich w okresie obowiązywania Umowywyznaczonym przez Zamawiającego (uzasadnionym technicznie), w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni realizacją prac w stosunku do terminów przewidzianych zawartych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o Harmonogramie przez okres co najmniej 3 14 dni i nie rozpoczął ich jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w umówionym terminie, wykonuje prace wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje prace niezgodnie z projektem, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami lub bez akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia Wykonawcy do należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego w terminie, nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony zawarł umowy z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią ujawnionym Podwykonawcą wg wzoru zaakceptowanego przez Xxxxxxxxxxxxx, w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie informację o realizacji prac przez nieujawnionego Podwykonawcę, podzleca całość prac lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca , W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie usunie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, pomimo pisemnego wezwania Wykonawca ma obowiązek: natychmiast wstrzymać wykonywanie prac, poza mającymi na celu ochronę życia i zdrowia, i zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i prac tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wad; Jeżeli sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez poleceń Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychdotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa prac.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu przysługuje – i to w terminie 30 dni od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony powzięcia wiedzy o podstawie odstąpienia - prawo do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściprzypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w okresie obowiązywania Umowyterminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku przystąpienia do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł robót budowlanych w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania do rozpoczęcia robót budowlanych, przerwy w wykonywaniu robót budowlanych trwającej dłużej niż 30 dni, chyba że przerwa spowodowana jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Wykonawcy przysługuje i to w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem podstawie odstąpienia, prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: Zamawiający pozostaje w szczególności w zakresie uprawnień zwłoce z gwarancji jakościzapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy, rękojmiZamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownychZamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaiż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z podaniem przyczyny odstąpieniaktórej winy nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń znajdujących się na placu budowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty skutecznego odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy dostarczone przez niego lub wniesione urządzenia zaplecza. Odstąpienie Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej umowy zobowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań ust. 4 lit. c, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z tytułu kar umownychprzyczyn niezależnych od Wykonawcy przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpienie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia tym przypadku może nastąpić w terminie 30 od Umowy powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w całości razie upadłości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości rozwiązania firmy Wykonawcy; gdy zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającegowydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; Wykonawca nie wniósł rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; w terminie gwarancji jakości przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robót, trwającej dłużej niż 1 miesiąc w przypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody wskazaniami Zamawiającego; w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienianienależycie wykonuje Umowę, w szczególności w zakresie uprawnień związku z gwarancji jakościobowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, rękojmijeżeli Zamawiający: nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownychokreślonego w niniejszej umowie; odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru; zawiadomi Wykonawcę, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaiż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. Odstąpienie W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy; Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z jego zobowiązań terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, ani gwarancji albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i rękojmi wyznaczyć mu w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony ma prawo do odstąpienia od Umowy umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: gdy rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie części lub całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub przedmiotu umowy opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku winy Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do terminów przewidzianych w Umowie; rozpoczęcia, realizacji lub wykończenia części lub całości przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie tego terminu, jeśli odbiór końcowy przedmiotu umowy z winy Wykonawcy nie zostanie dokonany, jeśli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionego powodu i bez porozumienia z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej Zamawiającym przerwał realizację przedmiotu umowy na okres powyżej 3 dni i mimo wezwania robót nie rozpoczął ich realizuje, gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją, wykonuje obowiązki nienależycie lub rażąco narusza przepisy bhp i ppoż. jeżeli pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx nie zmienia sposobu wykonywania robót bądź nadal nienależycie wykonuje swoje obowiązki lub narusza przepisy bhp i ppoż. Wykonawca ma prawo do usunięcia wadodstąpienia od umowy w następujących przypadkach: gdy Zamawiający zwlekają z przekazaniem terenu prac przez okres dłuższy niż 5 dni; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni zawinionego nie zapewnienia przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy właściwego frontu robót po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do przekazania terenu prac lub zapewnienia właściwego frontu robót i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniabezskutecznym upływie tego terminu. Odstąpienie W każdym przypadku odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od umowy zostanie sporządzony przez Xxxxxx protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej Wykonawca jest zobowiązany do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychwzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy niniejszej umowy, bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie naruszenia umowy, lub rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia, według uznania Zamawiającego, w całości lub w części, jeżeli Wykonawca rażąco narusza warunki i postanowienia niniejszej umowy, oprócz przypadku określonego w okresie obowiązywania Umowy§ 7 ust. 3 i 4 umowy, w tym szczególności jeżeli: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o zajęciu majątku Wykonawcy, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót i nie realizuje jej ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniudni, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego do usunięcia wad; Jeżeli wznowienia robót – w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wznowienia robót i upływu 7 dniowego okresu bezczynności, Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy(z przyczyn leżących po jego stronie) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie, określonym w § 1 ust. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast4 pkt 1 umowy – w terminie 14 dni od dnia upływu powyższego terminu, tjWykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z chwilą doręczenia drugiej Stronie późn. zm.) – w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął wyznaczony przez Zamawiającego Wykonawcy termin do zmiany sposobu wykonywania robót, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, w terminie ustalonym przez Xxxxxx, a w przypadku gdy Xxxxxx nie dojdą do porozumienia w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaprotokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w szczególności terminie 10 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy sprzęt Wykonawcy dostarczony do obsługi budowy. Zamawiający w zakresie uprawnień z gwarancji jakościrazie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej które zostały wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprzejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od Umowy dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w przypadkach przewidzianych przepisami prawainteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu objętego umową Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu prac, Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tej przerwie przez Xxxxxxxxxxxxx. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy. Wykonawca nie usunie w terminie, wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx, wad przedmiotu umowy lub jego części wskazanych w trakcie odbioru, Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając wzywa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznacza mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie, upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba3 w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od umowy. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)którym mowa w ust. 1, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 2 i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania 3 może dotyczyć całości jak i dochodzenia odszkodowanianiezrealizowanej części umowy. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pisemnej. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym; W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji prac w toku i rozliczenia prac, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie prac, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Strony ustalają, że tak sporządzona inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z jego zobowiązań winy Wykonawcy. Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaodstąpieniem od umowy, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychponiesie strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńszczególności, po jego bezskutecznym upływiegdy: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy w całości lub części, terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w okresie obowiązywania takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia przekazania Placu budowy; Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umową i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania reaguje na polecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 (słownie: dziesięć) dni nie mając zezwolenia od Zamawiającego; , W przypadku likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca nie wniósł narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy dotychczasowego. W przypadkach wyżej wymienionych Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. Odstąpienie od umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i obowiązków wynikających z zawierać uzasadnienie. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie Strony mogą wykonać w terminie wad wynikających 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia przesłanek umownych uprawniających Stronę do skorzystania z wadliwego wykonania Przedmiotu tego uprawnienia, lecz nie później niż do dnia 31.10.2019 roku. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy przypadków odstąpienia od Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyokreślonych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w innym akcie rangi ustawowej. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego także za opóźnienia lub zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaUmowy). Odstąpienie W razie odstąpienia od Umowy powinno nastąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje w formie pisemnej szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy z podaniem przyczyny którym Zamawiający odstąpił od umowy oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiający może ograniczyć zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 30-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 (słownie: siedmiu ) dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Odstąpienie W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy odpowiada. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu ) dni, usunie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychPlacu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca (ustawowe prawo odstąpienia): jeśli Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu lub wykończeniem przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i tak dalece, że nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć przedmiot Umowy w terminie gwarancji jakości umownym, jeśli Podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych sprzeczny z Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z , pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Umowy. Wykonawcy przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie (umowne prawo odstąpienia) w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania przypadku: wezwania Podwykonawcy do zapłaty należnych Wykonawcy kar umownych wynoszących nie mniej niż 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy i oraz bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Podwykonawcy w wezwaniu do zapłaty całości naliczonych kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 1 miesiąc w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, jeżeli opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy wynosi więcej niż 30 dni od daty dokonanego przez Wykonawcę odbioru zakresu robót, który został wykonany przez dalszego podwykonawcę, gdy został zajęty majątek Podwykonawcy lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy powinno nastąpić również w formie pisemnej przypadku wykonywania przez Podwykonawcę przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z podaniem przyczyny odstąpieniaprawem powszechnie obowiązującym, w tym zwłaszcza jeżeli Podwykonawca nie posiada przewidzianych prawem zezwoleń, koncesji, licencji lub wszelkich innych uprawnień potrzebnych do wykonywania przedmiotu Umowy. Odstąpienie Prawo odstąpienia może zostać wykonane przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o wyżej wymienionych okolicznościach. Wykonawca może odstąpić od Umowy również w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Z tytułu odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w ust. 4 powyżej Podwykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaodstąpienia od Umowy przez Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, ani Wykonawca dokona rozliczenia za prace odebrane lub co do których Wykonawca wyrazi wolę ich zatrzymania. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy. W pozostałym zakresie Podwykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną część Umowy. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy, Podwykonawca winien wstrzymać wykonywanie robót oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron w mocy pozostają postanowienia niniejszej Umowy w części wykonanej, w szczególności postanowienia dotyczące udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji jakości i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu rękojmi, prawa do naliczania przewidzianych Umową kar umownych, w tym kary za zwłokę lub kary za odstąpienie od Umowy. Podwykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialności za wykonane czynności i roboty. Podwykonawca może żądać od Wykonawcy wynagrodzenia jedynie za tą cześć prac, która została zaakceptowana i odebrana przez Wykonawcę. W każdym przypadku, w jakim Zamawiający przerwie/wstrzyma/zawiesi prace i/lub odstąpi od umowy zawartej z Wykonawcą, a także opóźni się lub nie przekaże jakiejkolwiek części placu budowy, Wykonawcy przysługuje tożsame uprawnienie wobec Podwykonawcy, bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej z tego tytułu względem Podwykonawcy, który może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane zgodnie z niniejszą Umową do dnia zaistnienia tych zdarzeń oraz za zakupiony materiał na potrzeby realizacji Umowy, w zakresie, w jakim Wykonawca otrzyma wynagrodzenie od Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku wstrzymania prac na budowie, w tym robót podwykonawczych (o których Podwykonawca zostanie poinformowany), Podwykonawcy przysługuje dodatkowo roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy w aneksie do niniejszej Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńKodeksie Cywilnym, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściterminie 30 dni od uzyskania informacji o tym, że: nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy; zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneramach postępowania egzekucyjnego; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia nieodpowiadający cechom określonym w projekcie wykonawczym i/lub „Wymaganiach konstrukcyjno-użytkowych”; została cofnięta koncesja nr ……………..; wszczęto wobec Wykonawcy procedurę cofnięcia lub zmiany zakresu udzielonej koncesji, uniemożliwiającej dostawę przedmiotu zamówienia w części objętej koncesją; wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie wniósł leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; zostaną wstrzymane lub wycofane środki finansowe przydzielone Zamawiającemu w celu pokrycia kosztów przedmiotu zamówienia. Wykonawca może żądać wówczas wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wysokość wynagrodzenia za część wykonanej umowy Strony uzgodnią na podstawie wniosku Wykonawcy wraz z wyliczeniem poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem umowy, poniesionych do dnia wstrzymania lub wycofania ww. środków. Wykonawca musi dołączyć do wniosku oryginały dokumentów potwierdzających ww. koszty. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w drodze porozumienia Stron w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku. Z rozpatrzenia wniosku sporządzony zostanie protokół. Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających może zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybatego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, dotyczącej dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)projektem wykonawczym i/lub „Wymaganiami konstrukcyjno-użytkowymi”. Postanowienia §10 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli stan „siły wyższej” trwa dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaStrony zgodnie postanawiają, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościże po tym terminie mogą odstąpić od umowy. Działanie „siły wyższej” definiuje się jako niezależne od Stron umowy zaistnienie niesprzyjającego zdarzenia losowego (pożar, rękojmipowódź, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownychkatastrofa budowlana, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaskutki innych katastrof wiążących, zagrożenie życia ludzi, zagrożenie skażeniem środowiska, utratą mienia lub poniesieniem znacznych strat materialnych itp.) lub szeregu takich zdarzeń, upoważniające Strony do przerwania dalszej realizacji umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychWystąpienie „siły wyższej” musi zostać udokumentowane poświadczeniami właściwych organów.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w całości lub częściinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w okresie obowiązywania chwili zawarcia Umowy, nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót montażowych w tym w okresie rękojmi i gwarancjiterminie 14 dni licząc od daty przekazania frontu robót przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: bądź bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej kontynuuje robót montażowych przez okres kolejnych 7 dłuższy niż 14 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W tym przypadku Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy o odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót, Wykonawca uchyla się od prowadzenia prac zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z Umową i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zmienił sposobu ich wykonania, Wykonawca w rażący sposób nie przestrzega przepisów bhp, co najmniej 3 dni może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; życia dla osób wykonujących umowę lub przebywających w pobliżu terenu prowadzenia prac montażowych, Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Umowy, Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastObligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. Zamawiający może odstąpić od Umowy, tjz przyczyn wskazanych w ust. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 1 lit a-b i d-h powyżej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny przyczynie odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia będzie miało skutek na przyszłość (ex nunc). W przypadku odstąpienia od Umowy Strony ustalają następujące obowiązki: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy, Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz zabezpieczające, Wykonawca w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia oraz zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do przejęcia od Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej pod swój dozór terenu budowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Dodatkowo jeśli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, ani gwarancji za które Wykonawca odpowiada, rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu kar i rękojmi kosztów wynikających z umowy a poniesionych w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu związku z odstąpieniem, Żadna ze Stron nie ma prawa odstąpić od Umowy ani też zobowiązań i przerwać robót jeżeli etap, na którym są prowadzone stwarza stan zagrożenia dla życia i zdrowia lub mienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego prowadzenia przez Wykonawcę robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami lub dokumentacją techniczną, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o wykonywaniu tych robót w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną i przepisami prawa bez zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za tak wykonane roboty. W niniejszym przypadku Zamawiający ma prawo wystąpić z tytułu kar umownychżądaniem pokrycia szkód na zasadach ogólnych. Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty w wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień Umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności w wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie powoduje zmiany terminów określonych w § 2 Umowy. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca, chyba że wstrzymanie robót jest na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym związane powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminów do realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej Umowy. W powyższym przypadku Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 3 dni, termin do usunięcia wskazanych naruszeń, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 5 dni od dnia, w którym wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie powyższych naruszeń upłynął. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, po jego bezskutecznym upływieże wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem przedmiotu Umowy, w razie odstąpienia od Umowy może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i wydania dotychczasowych efektów prac powstałych w całości lub części, w okresie obowiązywania ramach rozpoczętej realizacji Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dochodzenia kar umownych oraz odszkodowań, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzasadnienia.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od Umowy dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w przypadkach przewidzianych przepisami prawainteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu objętego umową Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu robót, Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tej przerwie przez Xxxxxxxxxxxxx Wykonawca nie usunie w terminie, wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx, wad przedmiotu umowy lub jego części wskazanych w trakcie odbioru, Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust.2 umowy. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając wzywa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznacza mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie, upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba3 w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od umowy. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)którym mowa w ust. 1, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 2 i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania 3 może dotyczyć całości jak i dochodzenia odszkodowanianiezrealizowanej części umowy. Odstąpienie od Umowy umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pisemnej. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od części umowy, Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia jedynie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie Wykonawcy z podaniem przyczyny odstąpieniatego tytułu zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego wspólnie przez strony, na podstawie stawek cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z jego zobowiązań winy Wykonawcy. Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaodstąpieniem od umowy, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychponiesie strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w niniejszej Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w szczególności narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nie wykonuje zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, z niej wynikających. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częścitrybie natychmiastowym, w okresie obowiązywania przypadku: gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej wynikających; trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego elementu Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe (procedura odstąpienia): Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w oparciu o posiadaną dokumentację zestawienie wykonanych elementów Umowy wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy; W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oraz wycenę zawartą w Formularzu cenowym należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace; W przypadku odstąpienia od Umowy, w tym ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia umownego, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w okresie rękojmi i gwarancji, zakresie określonym w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Umowie do wszystkich przejętych przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2) powyżej utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu do dnia odstąpienia od Umowy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie 90 dni od chwili powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki określonej w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx niniejszej Umowie uprawniającej do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem takiego odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychchyba że Umowa przewiduje inaczej.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy, gdy: Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w przypadkach sposób różny od opisanego w umowie, Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający: odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych lub/wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i zaniechania naruszeń2, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjumowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno Powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie przyczyn niezależnych od Umowy niego, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej odpowiada obowiązany jest do: dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpkt. 4 ppkt 3 § 11, , przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór tereny prac.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 145 ust. 1 Pzp na zasadach tam określonych, zgłoszenia wniosku o upadłość, otwarcia likwidacji, wyrejestrowania z właściwego rejestru przedsiębiorców, zawieszenia działalności lub częściwydania przez komornika nakazu zajęcia składników majątku Wykonawcy, w okresie obowiązywania przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy, nie kontynuuje jej lub prowadzi niezgodnie z ustaleniami umownymi, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, opóźnienia Wykonawcy w tym w okresie rękojmi i gwarancjiwykonaniu przedmiotu umowy tak dalece, w przypadkach określonym poniżejiż nie jest prawdopodobnym, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł aby je wykonał w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony określonym w § 4 niniejszej Umowy, wykonywania dostaw niezgodnie z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązków wynikających z niedokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniustanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Wykonawcy do usunięcia wad; Jeżeli zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek sporządzi na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem własny koszt protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień odstąpienia, w szczególności zabezpieczy na swój koszt przerwane dostawy lub usługi w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniauzgodnionym przez Strony. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej na podstawie postanowień niniejszego paragrafu w terminie do dnia odstąpieniapodpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pełnej dokumentacji albo do dnia odmowy podpisania tego protokołu przez Xxxxxxxxxxxxx z uwagi na jego wady, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań zależności od tego, który z tytułu kar umownychterminów będzie dalszy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo w terminie nie dłuższym niż 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji Umowy, przede wszystkim co do poprawności i terminowości wykonywania Przedmiotu Umowy; gdy opóźnienie w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 7 dni; gdy Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, zleci wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej lub gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni w całości lub części niewykonanej, jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Dzieło nie może być realizowane w sposób należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jeżeli Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńprzekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Dzieła, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do w razie odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawydania rozpoczętego Dzieła. Odstąpienie od Umowy powinno może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w niniejszej Umowie. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub niewykonanej części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy powstanie zwłoka po stronie Wykonawcy przekraczająca 30 dni w stosunku do wymaganego terminu zakończenia Fazy Realizacji Projektu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. Prawo odstąpienia Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńmoże wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony o których mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, przypadku gdy zwłoka w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjpłatności jakichkolwiek kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy jest dłuższe niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni. gdy: W takiej sytuacji Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku jest uprawniony do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z żądania wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane. Uprawnie do odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy tej podstawie wygasa po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx upływie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uprawniającego Wykonawcę do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu: Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi odstąpienia od Umowy; wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie stosownie do zakresu należycie wykonanego Przedmiotu Umowy; Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprocedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, zasad i terminów płatności.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Niezależnie od Umowy innych przypadków przewidzianych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin Umowie, Ustawie prawo zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z zachowaniem prawa do żądania zapłaty kar umownych w okresie obowiązywania Umowyprzypadku, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację złożono wniosek lub wszczęto postępowanie sanacyjne wobec Wykonawcy; wszczęto postępowanie likwidacyjne lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneWykonawcy; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, Wykonawca rażąco nadal narusza postanowienia niniejszej Umowy (w tym wykonuje Przedmiot Zamówienia niezgodnie z posiadaną dokumentacją oraz zasadami sztuki budowlanej); zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, przez osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; Wykonawca nie przejął Terenu do wykonania robót; Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął w terminie wykonywania Umowy, albo też nie kontynuuje wykonywania Umowy (gdy przerwa trwa dłużej niż 14 dni), bądź opóźnia się z jej wykonaniem w taki sposób, że zagraża to dotrzymaniu terminu zakończenia Umowy - pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Wykonawca w sposób nieuprawniony podzleca wykonanie Przedmiotu Zamówienia podmiotom trzecim; Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastWykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przekaże Wykonawcy Terenu do wykonania robót remontowych, tjuniemożliwiając wykonanie Przedmiotu Zamówienia. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić być złożone w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie oraz może być złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu lub przerwanie robót; w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Strony Umowy wykonanej do dnia sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, ani Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prawidłowo wykonywanych robót przerwanych oraz robót zabezpieczających – tylko, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prawidłowo wykonywanych robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; podpisany przez Strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę – tylko, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu inwentaryzacji robót w toku, usunie z terenu robót remontowych na swój koszt i ryzyko sprzęt, materiały oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; Zamawiający obowiązany jest wyłącznie do odbioru robót prawidłowo wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót remontowych W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne dalsze roszczenia w tym roszczenie o zapłatę pełnego wynagrodzenia umownego oraz o zapłatę odszkodowania. W celu usunięcia wątpliwości uznaje się, że w każdym przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca udziela gwarancji i jakości (na warunkach opisanych w niniejszej Umowie) oraz rękojmi w zakresie zrealizowanej części rozumieniu Kodeksu cywilnego na część Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychZamówienia wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowyprzez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyszczególności: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zabezpieczenia należytego wykonania dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Zamawiający może również odstąpić od całości umowy lub jej części, jeżeli: Zamawiający stwierdzi wady w zakresie prac projektowych lub robót wykonywanych przez Wykonawcę i wady te nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; nadają się do usunięcia lub Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca ich nie usunie w terminie wad wyznaczonym wcześniej przez Zamawiającego. Wykonawca nie rozpoczął realizacji danego zakresu przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację i nie wznowił jej mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni. Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową lub Programem funkcjonalno – użytkowym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. w przypadku nie wykonania zobowiązania w terminach określonych w umowie (§ 3 ust. 1 umowy), zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu objętego umową Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu prac, Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tej przerwie przez Xxxxxxxxxxxxx. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przez cały okres realizacji prac projektowych, do momentu przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający odstępując od umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace i usługi, wg odpowiednich pozycji Tabeli ofertowej i wykonanej szczegółowej inwentaryzacji prac, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze związane z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części bez odszkodowania w przypadku wstrzymania lub zaprzestania finansowania realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części bez odszkodowania, jeżeli: po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Wykonawcę wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, działanie siły wyższej nie ustanie. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. realizacji przedmiotu umowy lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tuncumowy w ciągu okresu wskazanego w pkt a), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanialiczonego od dnia ustania działania siły wyższej. Wykonawca naruszył przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy wykonawcze do niej. Odstąpienie od Umowy umowy w przypadkach określonych w ust. 2, 4 i 5 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, a Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy odstąpienie dotyczyło całości umowy W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, po rozpoczęciu realizacji robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy, Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od umowy, usunie z terenu realizacji przedmiotu umowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt znajdujący się na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz niewbudowane materiały budowlane. Odstąpienie od umowy lub jej części powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowinno zawierać uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonania przedmiotu Umowy powyżej 30 dni od planowanej daty rozpoczęcia robót wydania przez Sąd, w trakcie realizacji umowy, postanowienia o wszczęciu (otwarciu) postępowania układowego, upadłościowego, lub naprawczego Wykonawcy lub otwarcia jego likwidacji, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku otwarcia postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do Zamawiającego, w przypadku przekraczającego 30 dni opóźnienia w wykonywaniu obowiązków Zamawiającego, nałożonych na mocy niniejszej Umowy, Odstąpienie od Umowy przez Stronę następuje poprzez pisemne oświadczenie Strony dostarczone drugiej Stronie listem poleconym. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia. Strony dokonują odbioru wykonanych do dnia odstąpienia robót oraz dostarczonych na plac budowy materiałów i zaniechania naruszeństwierdzają ich zakres oraz zgodność wykonania z Umową. W przypadku wyprodukowania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, po jego bezskutecznym upływiea przed ich Wykonawcą na plac budowy Strony zliczą ilość materiałów i sprawdzą ich zgodność z projektem i Umową. Z odbioru strony sporządzają protokół, Zamawiający jest uprawniony określający stopień wykonania przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia stanowiący podstawę do wzajemnych rozliczeń. Jeżeli z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zaistniała trwała niemożność wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot wpłaconych przez niego zgodnie z Umową według ich wartości nominalnej pomniejszonych o udokumentowane koszty Wykonawcy poniesione w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjzwiązku z częściowym wykonaniem przedmiotu Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Zwrot przedmiotowych kwot następuje w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tjZapis § 15 ust.4 stosuje się odpowiednio. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie W każdym przypadku odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od Umowy zostanie sporządzony przez Xxxxxx protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej Wykonawca jest zobowiązany do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychwzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy niniejszej umowy do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli: wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w całości lub częściinteresie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w okresie obowiązywania chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; nastąpiła zmiana w budżecie Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia powodująca brak sfinansowania realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, a Zamawiający nie podjął decyzji o skorzystaniu z uprawnień wynikających z § 16 umowy. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposób narusza zobowiązania umowne. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; stwierdzone w trakcie odbioru wady nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowąkwalifikują się do ich usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; narusza przepisy bhp i ppoż. pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru, wpisanych do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającegomoże żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; Wykonawca nie usunie przedłoży projektu umowy z podwykonawcą lub umowy zawartej z podwykonawcą; Wykonawca nie przedłoży harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 9. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty bezspornej i prawidłowo wystawionej faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie; Zamawiający odmawia, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastbez przyczyny, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaodbioru robót określonych w §3 pkt 7 umowy lub odmawia, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)bez przyczyny, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniapodpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w formie pisemnej ust. 1 następuje z podaniem przyczyny odstąpieniachwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy W takim przypadku: ustalenie wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac; zapłata, o której mowa w pkt. 1 zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostałych robót przez wykonawcę zastępczego i dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej protokołami prób i badań (jeżeli dotyczy), dotyczących robót wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodstąpienia od umowy. Zapłata zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót od wykonawcy zastępczego.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie i na zasadach określonych w art. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do 456 ustawy PZP. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w całości następujących przypadkach: Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków określonych niniejszą Umową w ustalonym terminie, określonym w pkt 5 lub częściprzerwał ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 30 dni i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w okresie obowiązywania wyznaczonym w tym celu stosownego terminu, Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową i obowiązującymi przepisami prawa, bądź też nie dopełnia obowiązków przewidzianych dla prawidłowej realizacji Umowy i nie podjął działań zmierzających do poprawnego wykonywania przedmiotu Umowy i przywrócenia zgodności z prawem pomimo wezwania Xxxxxxxxxxxxx zgłoszonego na piśmie, jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie z warunkami Umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i nie usuwa naruszeń Umowy w tym w okresie rękojmi i gwarancjiterminie wyznaczonym przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru na piśmie, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne żeby zdołał ukończyć go w terminie, o którym mowa w ust. 5.1 Umowy, jeżeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych w Umowie i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 przedłoży w terminie 14 dni roboczych lub opóźnia się od daty podpisania Umowy dokumentów potwierdzających to ubezpieczenie, jeżeli dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli dokonano zmiany składu osobowego konsorcjum Wykonawców, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowieust. 20.6 Umowy, jeżeli Zamawiający, jako solidarnie odpowiedzialny za zapłatę w oparciu o pkt 14.6 i następne Umowy trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, względnie gdy suma takich bezpośrednich zapłat przekracza 0,5% (pięć dziesiątych procenta) Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.1. Umowy; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; jeżeli Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych UmowąUmowy; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie - w terminie wad wynikających 60 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx okoliczności wymienionych w lit. a-j niniejszego ustępu. Przyczyny wymienione w niniejszym ustępie upoważniają Zamawiającego do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. wystąpienia o roszczenie wynikające z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wynikających z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminów do realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy. W takim przypadku Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 5 dni roboczych, termin do usunięcia wskazanych naruszeń, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 5 dni roboczych od dnia, w którym upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wskazanych naruszeń. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin Uprawnienie do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje Zamawiającemu w szczególności: w przypadku co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie lub elektronicznie w zakresie realizacji Umowy, przede wszystkim co do poprawności i zaniechania naruszeńterminowości wykonania Dostawy, po jego bezskutecznym upływiegdy Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego, zleci wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający jest uprawniony do może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o powyższych okolicznościach. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Przedmiot Umowy nie może być realizowany w sposób należyty z powodu siły wyższej. Siłę wyższa definiuje § 6 ust. 11 Umowy. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w razie odstąpienia od Umowy może żądać zwrotu przekazanej dokumentacji i wydania dotychczasowych efektów prac powstałych w całości lub części, w okresie obowiązywania ramach rozpoczętej realizacji Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dochodzenia kar umownych oraz odszkodowań, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychuzasadnienia.

Odstąpienie od umowy. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach: Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku: przewidzianym w ustawie PZP jeżeli w stosunku do Wykonawcy toczy się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, jeżeli Wykonawca jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w określonym terminie w § 2 ust. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 71 lit. a) i pomimo dodatkowego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx na piśmie jego zwłoka jest dłuższa niż 7 dni od otrzymania wezwania, jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, konieczności: 2-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub częściprzypadku, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią gdy Zamawiający odmawia bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniauzasadnionych przyczyn odbioru robót. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnienia. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest: sporządzić z udziałem Xxxxxxxxxxxxx szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy, zabezpieczyć na własny koszt przerwane roboty w zakresie ustalonym przez Zamawiającego, zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów utrzymania tego zaplecza, ponieść przedstawione przez Zamawiającego koszty związane z odstąpieniem od Umowy. Koszty te zostaną określone w protokole. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej odpowiada obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację zadania. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu robót najszybciej jak to jest możliwe. W celu określenia stopnia zaangażowania rzeczowo-finansowego robót Strony dokonają inwentaryzacji robót wykonanych i rękojmi do wykonania. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane części robót w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychsposób określony w § 3 ust. 4 i ust.7.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściterminie 30 dni od zaistnienia danej okoliczności, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie, Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy; Wykonawca/Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją postępowania lub sąd ogłosi jego wskazaniami Zamawiającego. Złożono wniosek o upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaotwarto likwidację Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i wskazywać na przyczynę odstąpienia. Odstąpienie W wypadku odstąpienia od Umowy umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót., Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody właściwego sądu, w trybie art. 480 §1 k.c. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Strony będą uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawazakresie realizacji przedmiotu Umowy na podstawie wskazanych niżej przesłanek w terminie do 60 dni od stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, nie dłużej niż do dnia upływu okresu świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w okresie obowiązywania przypadku: gdy dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie wskazywać, że nie jest możliwe wykonanie przez niego należycie przedmiotu Umowy w terminie końcowym jej realizacji; zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdywynoszącej co najmniej: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych terminu zakończenia każdego Etapu wskazanego w UmowieSpecyfikacji technicznej; 40 dni w stosunku do terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy; gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości Wynagrodzenia; istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności; ujawnienia się wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu utworach; istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania danych osobowych; zaistnienia zwłoki Wykonawcy w usuwaniu Błędu krytycznego, przekraczającego 5 dni; gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości dokonał cesji praw lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających zobowiązań z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca gdy Xxxxxxxxxxx stwierdził, że przedmiot Umowy nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniujest wykonywany przez członków Personelu Kluczowego Wykonawcy, pomimo pisemnego i mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową, Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia będzie realizował Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 21 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie Wezwanie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem bezskuteczności. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku nieuzyskania lub cofnięcia dofinansowania w ramach Projektu na realizację Umowy, co zostanie potwierdzone przez Lidera Projektu. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 15 dni od zawarcia Umowy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z podaniem przyczyny postanowieniami poprzedzającymi Zamawiający poinformuje Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu, czy oświadczenie wywiera skutki w stosunku do całości Umowy, czy tylko do jej części. Brak powyższej informacji oznacza, iż oświadczenie Zamawiającego ma skutek w stosunku do całej Umowy. Jeżeli odstąpienie Xxxxxxxxxxxxx ma skutek wobec całej Umowy: Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie wykonane dotychczas rezultaty prac lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii; Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu realizacji wdrożenia Systemu e-Usług i w związku z tym zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego dotychczas od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, jeśli takie wynagrodzenie otrzymał. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skutku odstąpienia; Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, iż odstąpienie ma skutek wyłącznie do części Umowy: Zamawiający wskaże, które rezultaty prac Wykonawcy chce zachować – przy czym będą to mogły być wyłącznie rezultaty dostarczone w ramach zakończonych Etapów odebranych przez Zamawiającego. W ich zakresie: Zamawiający zachowa wszystkie wskazane rezultaty i zachowa lub nabędzie odpowiednie uprawnienia do nich (w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje zgodnie z postanowieniami Umowy); Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te rezultaty; wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wycenę realizowanych przez nie funkcjonalności, wskazaną w Ofercie lub ustaloną przez Xxxxxx; w części w jakiej Xxxxxxxxxxx nie zachowuje rezultatów prac Wykonawcy: Zamawiający zwróci Wykonawcy takie rezultaty prac lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii; Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu ich wykonania, a jeśli otrzymał je w jakimkolwiek zakresie – zobowiązany będzie do jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skutku odstąpienia (wycena takich rezultatów zostanie dokonana w oparciu o wycenę realizowanych przez nie funkcjonalności, wskazaną w Ofercie lub ustaloną następczo przez Strony); Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu rezultatów prac w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy. Postanowienia Umowy powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, gdy wynika to z przepisów prawa (ustawowe prawo odstąpienia). W takiej sytuacji: Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskaże, iż podstawą odstąpienia są przepisy prawa; odpowiednio stosuje się postanowienia umowne w zakresie odstąpienia od Umowy w części lub w całości, stosowanie do zakresu odstąpienia. Odstąpienie Jeżeli Xxxxxxxxxxx odmówi przewidzianego Umową współdziałania koniecznego do wykonania zobowiązań w zakresie budowy i wdrożenia Systemu e-Usług, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując zakres braku współdziałania i żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia realizację lub dokończenie realizacji przedmiotu Umowy, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 20 dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna lub elektroniczna pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 20 dni z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu cywilnego w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni z zapłatą wymagalnego Wynagrodzenia z tytułu świadczeń Wykonawcy wykonanych w ramach wdrożenia Systemu e-Usług, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem bezskuteczności wezwania, do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu od umowy w razie zwłoki dłużnika w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem Wykonawcy, np. roszczeniami o zapłatę kar umownych. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie: Zamawiający zachowa rezultaty prac Wykonawcy objęte dokonanymi odbiorami cząstkowymi (oraz zachowa lub nabędzie wszelkie prawa do nich, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje w odpowiednim zakresie, zgodnie z Umową), a Wykonawca zachowa wynagrodzenie za nie zwalnia (lub uprawnienie do jego otrzymania); Zamawiający będzie uprawniony zadecydować, co do rezultatów prac Wykonawcy objętych zakończonymi Etapami, co do których nie nastąpił jeszcze odbiór cząstkowy, składając w tym przedmiocie stosowne oświaczenie w formie pisemnej lub elektronicnzej pod rygorem nieważności, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu): czy zachowa takie rezultaty – wówczas Zamawiający zachowa takie rezultaty oraz nabędzie wszystkie określone Umową prawa do nich – w tym nabędzie autorskie prawa majątkowe lub uzyska licencje w zakresie wskazanym Umową; a Wykonawca będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia za takie rezultaty (jeśli nie zostały jeszcze rozliczone) – przy czym wysokość wynagrodzenia za takie rezultaty zostanie ustalona w oparciu o wycenę realizowanych przez nie funkcjonalności, wskazaną w Ofercie Wykonawcy lub ustaloną następczo przez Xxxxxx, czy dokona zwrotu lub trwałego usunięcia takich rezultatów – wówczas Zamawiający zwróci takie rezultaty Wykonawcy lub dokona ich trwałego usunięcia (przy czym będzie uprawniony do zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa ich produkcyjnego wykorzystania); a Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania za nie wynagrodzenia – a jeśli ewentualnie otrzymał już jakąś jego część – zwróci je w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego (wysokość takiej kwoty zostanie określona w oparciu o wycenę funkcjonalności, wskazaną w Ofercie Wykonawcy lub ustaloną następczo przez Xxxxxx). Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej używania dostarczonych Zamawiającemu rezultatów prac w okresie od ich przekazania do dnia odstąpieniaich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy zgodnie z niniejszym postanowieniem. Strony zobowiązane są w termnie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporzadzenia protokołu, ani gwarancji który będzie stwierdzał stan realziacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. W przypadku niesporządzenia protokołu w powyższym terminie protokół sporządza i rękojmi podpisuje Zamawiający. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części Produktów, w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszej realizacji wdrożenia Systemu e-Usług. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, haseł itp. dotyczących Systemu e-Usług, koniecznych do dalszego jego rozwoju poprzez aktualizację Systemu e-Usług oraz wprowadzenie do niego zmian.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyumowy jeżeli: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego przez Wykonawcę, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób, zostanie oddalony wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał przerwie realizację Przedmiotu Umowy robót i nie realizuje jej podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 5 dni roboczych Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne, Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz polis ubezpieczeniowych przewidzianych umową, na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy robót, że wątpliwym jest ich terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Xxxxxxxxxxxxx należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w zakreślonym przez niego terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 7 20 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminów dodatkowych. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca opóźnia prowadzi roboty niezgodnie z projektem, przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków mógł wywiązać ze zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanianiniejszej umowy. Odstąpienie od Umowy niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie W razie odstąpienia od Umowy niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania umowy za porozumieniem strony obciążają następujące obowiązki: w terminie 3 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień, w którym umowa przestała obowiązywać. W powyższym protokole strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie zwalnia Wykonawcy mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z jego zobowiązań przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowiązywania umowy usunie z terenu, na którym realizowany był przedmiot umowy wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi, Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do : dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, która została wykonana do dnia odstąpieniaustania obowiązywania umowy, ani gwarancji i rękojmi chyba, że zgłasza zastrzeżenia co do jakości, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpkt 3, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był przedmiot umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub częścinastępujących przypadkach, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy ogłosił on likwidację firmy; zostanie oddalony lub wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneWykonawcy, mające wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy i lub jej części osobie trzeciej, która nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego; Wykonawca narusza postanowienia Umowy i w przypadku gdy po upływie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającegozastosuje się do wezwania; Wykonawca nie usunie wykonuje lub nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy; Wykonawca nie zrealizował Przedmiotu Umowy, w terminie wad wynikających czasie w Umowie określonym; Wykonawca nie przystąpił do wykonania którejkolwiek z wadliwego wykonania czynności objętych zakresem Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia waduprzednim 3-krotnym Zgłoszeniu serwisowym dot. tego samego zdarzenia w zdefiniowanym dla danego zdarzenia Czasie reakcji; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Oświadczenie powinno zostać złożone Wykonawcy w terminie tygodnia od powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z podaniem przyczyny odstąpieniatytułu wykonanej i odebranej protokolarnie części prac tj. wynagrodzenia za odebrane protokolarnie minione okresy rozliczeniowe oraz za prace bieżącego okresu rozliczeniowego, nie odebranego protokolarnie, w zakresie prac serwisowych tego okresu, które zostały odebrane protokolarnie w tym okresie. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od niniejszej Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wad wykonawczych wykonanej części Przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stopień realizacji Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychokreślony na podstawie zestawienia zrealizowanych dotychczas prac serwisowych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy lub jej części: w całości lub częścirazie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w okresie obowiązywania Umowyprzypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w tym w okresie rękojmi i gwarancjizakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia, w przypadkach określonym poniżejprzypadku gdy, tjbez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę, w przypadku wstrzymania robót przez Xxxxxxxxxxxxx, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podjął robót w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji, Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5%(słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez narażenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego, z xxxx Xxxxxxxxxxxxx nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniajest możliwa dalsza realizacja umowy. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżały przyczyny odstąpienia, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Odstąpienie Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej umowy zobowiązany jest do: dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kar umownychnierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego Razem do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki: Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi A o 20 dni kalendarzowych, Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi B o 20 dni kalendarzowych, Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi C o 20 dni kalendarzowych, Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi D o 10 dni kalendarzowych, Łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający Razem w przypadkach określonych w Umowie przekroczy 20 % (trzydzieści procent) wartości Wynagrodzenia Zasadniczego (wynagrodzenia zasadniczego brutto), Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania błędu / awarii w realizacji poszczególnych Usług (to jest wszystkich Usług), w stosunku do terminu usunięcia błędu/ awarii przewidzianych w Umowie, wskazanego w Wymaganiach Zamawiającego przekracza 300 dni (trzysta dni), Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy, Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości. Naliczenie czy wyegzekwowanie kar umownych z tytułu opóźnienia w uruchomieniu Usług czy usunięcia błędu / awarii w realizacji poszczególnych Usług nie jest warunkiem realizacji prawa odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu okoliczności za jakie ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Województwo Wielkopolskie, które na podstawie Umowy przyjęło zobowiązanie od zapłaty Wynagrodzenia, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Organizatora Postępowania faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 30 % (trzydzieści procent) Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Województwa Wielkopolskiego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w: Ust. 2 lit. a, b, c, d, e, f – po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Organizatora Postępowania w wezwaniu, nie dłuższego niż 10 dni, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, Ust. 2 lit. g, h – bez uprzedniego wezwania od Zamawiającego Razem i bez wyznaczenia przez Zamawiającego Razem dodatkowego terminu. Zamawiający Razem zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w części, ze względu na nieprzyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub cofnięciu dofinasowania, za zapłatą odstępnego w zryczałtowanej wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, przy czym Zamawiający Razem z wskazanego prawa skorzystać może wyłącznie w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy: Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy, W wyniku zamierzonych działań Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w Umowie powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa - i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Umowy, to Zamawiający Razem będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części, przy czym oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający Razem, reprezentowany przez Organizatora Postepowania, może złożyć nie później niż w terminie 90 dni od daty zakończenia realizacji Umowy. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2, 4, 6, 7 powyżej, może być wykonane w terminie do 180 (sto osiemdziesiąt) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia. Tym samym Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńRazem, po jego bezskutecznym upływiereprezentowany przez Organizatora Postępowania, Zamawiający jest uprawniony w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2, 6, 7 powyżej uprawniających Zamawiającego Razem do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Wykonawca w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się zdarzenia wskazanego w ust. 4 powyżej uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do 30 czerwca 20123 roku to jest daty zakończenia realizacji Umowy (zakończenia realizacji Usług objętych Przedmiotem Umowy). W oświadczeniu o odstąpieniu Organizator Postepowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiające Razem określa czy odstępuje od Umowy w całości lub w części. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Xxxxx z przyczyn wskazanych w ust. 2, 6 i 7 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego Razem z tytułu odstąpienia od Umowy. Zamawiający Razem w przypadku odstąpienia od Umowy o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu jest uprawniony do korzystania z wszystkich urządzeń i aplikacji objętych Przedmiotem Umowy do czasu ich zwrotu do Wykonawcy. Zamawiający Razem nie zwraca urządzeń i aplikacji i może z nich korzystać do czasu zwrotu przez Wykonawcę uiszczonego wcześniej przez Zamawiającego Razem Wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający Razem, Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego Razem kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia Zasadniczego. Wykonawcy przysługuje zawsze uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego Razem obciąża obowiązek, żeby terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Organizatora Postępowania reprezentującego Zamawiającego Razem sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Strony zwrócą sobie to, co już świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za świadczone usługi oraz za korzystanie z Przedmiotu Umowy nie należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy w granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy obciąża Stronę, z przyczyny, której odstąpiono od Umowy. Wskazany przepis ma odpowiednie zastosowanie w przypadku częściowego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Wszelkie czynności związane z odstąpieniem od Umowy, w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowyzakresie, w jakim dotyczą Zamawiającego Razem wykonywane będą wyłącznie przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Xxxxx, a tym samym działającego w okresie rękojmi imieniu i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego rzecz wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychZamawiających Indywidualnych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: nie wykonuje Umowy lub częściwykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, w uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie obowiązywania 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; nie rozpoczął prac projektowych albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac projektowych tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminów przekazania dokumentacji projektowej określonych w Umowie; nie przystąpił do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu wykonania Przedmiotu Umowy; zwłoka w dochowaniu Terminu wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 21 (dwadzieścia jeden) dni; podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego; w tym przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej/ich płatności , Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia w okresie ramach Umowy. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W przypadku określonym w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wszelkie inne roszczenia Wykonawcy są wyłączone. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancjigwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku Zamawiający zachowuje prawa autorskie do terminów dokumentacji projektowej na warunkach przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z podaniem przyczyny odstąpieniachwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzez Zamawiającego, ani gwarancji Wykonawca ma obowiązek: bezzwłocznie wstrzymać wykonywanie prac projektowych lub robót, poza tymi, które mają na celu ochronę życia i rękojmi własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty budowlane w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu uzgodnionym z Zamawiającym oraz zabezpieczyć Teren Budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx; w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy ani też zobowiązań usunąć sprzęt i roboty tymczasowe na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych i pozostawienia ich w miejscu przechowania na koszt i ryzyko Wykonawcy do czego Wykonawca nieodwołanie upoważnia Zamawiającego; w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy przekazać wszelkie dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Wykonawcy, w tym należące do Zamawiającego, związane z tytułu kar umownychPrzedmiotem Umowy, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy usunąć z Terenu Budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego; w terminie do 14 (czternastu) od daty odstąpienia od Umowy zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny; wykonania poleceń Zamawiającego zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Etapu I o więcej niż 10 dni kalendarzowych; Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym opóźni się w realizacji innych niż określone w pkt 2 istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie wywiąże się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia; Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego bytu prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji; Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej; Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z ww. powodu. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/zaniechania naruszeń istotnych postanowień wynikających z Umowy i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 1) oraz ust. 3. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy w całości lub częścipoprzez złożenie stosownego oświadczenia, w okresie obowiązywania bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w tym związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia ramach realizacji przedmiotu Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i będzie wywierało skutek sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac wg stanu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem dzień odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień potwierdzonej przez przedstawicieli Stron. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia świadectwo płatności potwierdzające wartość wykonanych dostaw i usług, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie odstąpieniem od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminu do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 10 dni od dnia, w którym Przedmiot Umowy zgodnie z Umową miał być wykonany. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ważnych powodów, tj. w przypadku zawinionego naruszania przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej Umowy. W powyższym przypadku Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie krótszy niż 3 dni, termin do usunięcia wskazanych naruszeń, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 7 dni od dnia, w którym upłynął Wykonawcy termin na usunięcie wskazanych naruszeń. Zamawiający wezwie pisemnie W razie wystąpienia nawet jednokrotnej próby dostarczenia przez Wykonawcę, w ramach realizacji niniejszej Umowy, Przedmiotu Umowy niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ lub niezgodnego ze złożonym przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływieFormularzem Ofertowym, Zamawiający jest uprawniony ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia, w którym nastąpiła ostatnia próba takiego dostarczenia. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub częściczęści w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących zdarzeniach: wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji, zajęcia majątku Wykonawcy w okresie obowiązywania stopniu uniemożliwiającym mu należyte Wykonanie Umowy. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1-5 uznawane jest za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określony w ust. 1-5, Wykonawcy nie przysługuje prawo do domagania się od Zamawiającego odebrania Przedmiotu Umowy w całości lub części i zapłaty wynagrodzenia za wykonany Przedmiotu Umowy. Zamawiający może jednak według własnego uznania żądać wydania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w zakresie wykonanym do dnia odstąpienia za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu razie odstąpienia od Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniamoże żądać zwrotu przekazanej dokumentacji. Odstąpienie od Umowy powinno może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnienia, przy czym Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach umożliwiających odstąpienie, z zastrzeżeniem terminów umownych. Odstąpienie uważa się za dokonane w terminie jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane do Wykonawcy pocztą. Odstąpienie od Umowy umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu Strony od obowiązku zapłaty kar umownychumownych należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności: zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę przez okres przekraczający 12 dni, zwłoki w realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę przekraczającej 12 dni, Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami Umowy nie stosuje się do istotnych zaleceń przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych Wykonawca nie reguluje należności na rzecz swoich podwykonawców, rażącego naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień niniejszej Umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawaszczególności wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie z projektem technicznym wskazanym w §1 ust.2 oraz ofertą Wykonawcy. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin Prawo odstąpienia przysługuje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/usunięcia uchybień nie dłuższego niż 7 dni i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie. W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, Wykonawca: wstrzyma dalszą realizację umowy, poza robotami określonymi przez Zamawiającego koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac oraz sporządzi sprawozdanie dotyczące wykonanych prac w terminie 10 dni roboczych od dnia odstąpienia, usunie sprzęt budowlano-montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu Umowy aktualne na dzień odstąpienia, dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy, bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą wartość zrealizowanych i odebranych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy robót do dnia odstąpienia od Umowy, pomniejszoną o należne kary umowne. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację umowy ustali koszt zakończenia inwestycji. Jeżeli suma kosztów już zapłaconych Wykonawcy i prac zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią przekracza wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1, Wykonawca oprócz naliczonych kar umownych zobowiązany jest uprawniony do odstąpienia zwrócić Zamawiającemu tę różnicę. Zamawiający może, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjterminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. gdy: W takim przypadku Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychmoże żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane prace.

Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego Razem do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki: Organizator Postępowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co dotyczy w szczególności nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, co najmniej dziesięć razy, na warunkach wskazanych w Umowie odmówił wydania Pozytywnego Protokołu Odbioru Wstępnego w odniesieniu do dziesięciu Dostaw Indywidualnych Łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający Razem w przypadkach określonych w Umowie przekroczy 30 % (trzydzieści procent) wartości Wynagrodzenia (brutto), Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 700 dni (siedemset dni). Niniejsze oznacza sytuację późnienia Wykonawcy w usuwaniu wad któregokolwiek z Urządzeń lub Aplikacji dostarczonego do któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych, nie zależnie od tego czy usuniecie wady polega na naprawieniu Urządzenia, czy dostarczeniu nowego Urządzenia wolnego od wad, lub usunięciu wady w inny sposób przewidziany w Umowie i niezależnie od tego czy usuniecie wady realizowane jest w ramach Rękojmi czy w ramach gwarancji. Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy, Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Województwo Wielkopolskie, które na podstawie Umowy przyjęło zobowiązanie od zapłaty Wynagrodzenia, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Organizatora Postępowania faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 30 % (trzydzieści procent) Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Województwa Wielkopolskiego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w: Ust. 2 lit. a, b, c, d, e, g, h – po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Organizatora Postępowania w wezwaniu, nie dłuższego niż 10 dni, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, Ust. 2 lit. f – bez uprzedniego wezwania od Zamawiającego i bez wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu. Zamawiający Razem zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w części, ze względu na nieprzyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub cofnięciu dofinasowania, za zapłatą odstępnego w zryczałtowanej wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, przy czym Zamawiający Razem z wskazanego prawa skorzystać może wyłącznie w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy: Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy, W wyniku zamierzonych działań Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w Umowie powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa - i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Umowy, to Zamawiający Razem będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części, przy czym oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający Razem, reprezentowany przez Organizatora Postepowania, może złożyć nie później niż w terminie 90 dni od daty zakończenia Okresu Rękojmi, to jest 90 dni od Daty Zakończenia Realizacji Umowy. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2, 3, 5, 6 powyżej, może być wykonane w terminie do 180 (sto osiemdziesiąt) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia. Tym samym Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńRazem, po jego bezskutecznym upływiereprezentowany przez Organizatora Postępowania, Zamawiający jest uprawniony w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2, 5, 6 powyżej uprawniających Zamawiającego Razem do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Wykonawca w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się zdarzenia wskazanego w ust. 3 powyżej uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi), z zastrzeżeniem ust. 6 gdzie uprawnienie to może być realizowane również po Daty Zakończenia Realizacji Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Organizator Postepowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiające Razem określa czy odstępuje od Umowy w całości lub w części. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem z przyczyn wskazanych w ust. 2, 5 i 6 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego Razem z tytułu odstąpienia od Umowy, za wyjątkiem prawa żądania zwrotu dostarczonych wcześniej Urządzeń i Aplikacji w stanie w jakim będą się znajdować w dniu ich zwrotu przez Zamawiającego Razem, to jest z uwzględnieniem ich zużycia będącego następstwem normalnej eksploatacji. Zamawiający Razem w przypadku odstąpienia od Umowy o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu jest uprawniony do korzystania z wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy do czasu ich zwrotu do Wykonawcy. Zamawiający Xxxxx nie zwraca Urządzeń i Aplikacji i może z nich korzystać do czasu zwrotu przez Wykonawcę uiszczonego wcześniej przez Zamawiającego Razem Wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia. Wykonawcy przysługuje zawsze uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami Zamawiający Xxxxx zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Organizatora Postępowania reprezentującego Zamawiającego Razem sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Strony zwrócą sobie to, co już świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za świadczone usługi oraz za korzystanie z Przedmiotu Umowy nie należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy w granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy obciąża Stronę, z przyczyny, której odstąpiono od Umowy. Wskazany przepis ma odpowiednie zastosowanie w przypadku częściowego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Wszelkie czynności związane z odstąpieniem od Umowy, w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowyzakresie, w jakim dotyczą Zamawiającego Razem wykonywane będą wyłącznie przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Xxxxx, a tym samym działającego w okresie rękojmi imieniu i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego rzecz wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychZamawiających Indywidualnych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Poza przypadkami przewidzianymi pozostałymi postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa, Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji gdy Wykonawca wykonuje którykolwiek z obowiązków przewidzianych w Umowie w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, a stwierdzona wada lub naruszenie nie zostaną usunięte w ciągu dodatkowego odpowiedniego terminu, wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie, w szczególności w następujących sytuacjach: odmowy przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym czasie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie, przekraczającego co najmniej wymiar 4 tygodni; istotnej zmiany okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której konsekwencją jest lub może odstąpić być pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy; postanowienie to dotyczy w szczególności: skierowania egzekucji znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli; zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli, w szczególności Podwykonawców, bez uzasadnionego powodu, przy czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są uważane za uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań; utraty przez Wykonawcę lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwoleń lub koncesji niezbędnych dla wykonania Umowy; Odstąpienie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadkach, o którym mowa w ust. 1, będzie uważane za dokonane z winy Wykonawcy. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńopóźnia się z zapłatą należnych Wykonawcy części wynagrodzenia, po jego bezskutecznym upływiepoza sytuacjami, w których zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający jest będzie uprawniony do ich zatrzymania, przez okres co najmniej 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty (nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego Zamawiającemu na piśmie przez Wykonawcę; zostanie złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Zamawiającego albo ogłosi on likwidację przedsiębiorstwa; zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Zamawiającego. Strona może wykonać służące jej prawo odstąpienia od Umowy w całości lub częściterminie 30 dni od daty, w okresie obowiązywania której stały się jej wiadome okoliczności stanowiące, zgodnie z Umową, przesłanki odstąpienia od Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia woli na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca jest zobowiązany: niezwłocznie zabezpieczyć plac budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniem, w formie pisemnej szczególności zabezpieczyć wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczęte elementy Robót, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystąpieniu innych okoliczności wpływających ujemnie na stan zaawansowania Robót) lub powstaniu stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób fizycznych lub powstania szkód majątkowych; w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego powołanych zgodnie z podaniem przyczyny odstąpieniawewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacyjny opisujący Prace i Roboty odebrane oraz stopień zaawansowania będących w toku Prac i Robót. Odstąpienie Protokół inwentaryzacyjny będzie stanowił podstawę do rozliczeń między Stronami. W razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do inwentaryzacji lub nie podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu inwentaryzacyjnego, choćby z zastrzeżeniami, wiążący dla Stron będzie protokół inwentaryzacyjny podpisany przez ww. przedstawicieli Zamawiającego. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca usunie z placu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt i inne rzeczy należące do Wykonawcy lub osób przez niego zaangażowanych, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Strony postanawiają, że odstąpienie przez którąkolwiek z nich od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji będzie wywierać skutków wstecznych i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychbędzie miało skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc).

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częściw części (a w zakresie, w okresie obowiązywania Umowyjakim Umowa jest umową o świadczenie usług, wypowiedzieć ją w tym trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia) w okresie rękojmi i gwarancjiprzypadku, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa wykonuje Umowę w sposób niezgodny z Umową i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub sąd ogłosi nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego upadłość lub wniosek natychmiastowe usunięcie. W przypadku wskazanym w zdaniach poprzedzających termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneokolicznościach uzasadniających odstąpienie; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu zaprzestanie realizacji Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu odmówi realizacji Umowy ponad 7 dni lub opóźnienie w stosunku do terminów przewidzianych określonych w UmowieUmowie przekroczy okres 14 dni – w terminie do 30 dni odpowiednio od powzięcia informacji o zaprzestaniu realizacji Umowy lub upływu ostatniego dnia 14-dniowego opóźnienia; jeżeli Wykonawca opóźnia się złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji Umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli wystąpi jedna z rozpoczęciem wykonywania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 – 3 lub 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli dotychczasowy przebieg realizacji Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i wskazywać będzie, że nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie gwarancji jakości do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 12, przekroczy 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy powierza realizację osobom innym niż wskazane w Ofercie lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody ZamawiającegoZamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując innych podwykonawców niż określeni w Ofercie lub inne osoby niż wskazane w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania przy realizacji Umowy na podstawie umowy o pracę osób, których obowiązek ten dotyczy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał zobowiązania określone w Umowie za pomocą osoby/osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego i bez jego zgody – w terminie 30 dni od dnia kiedy Xxxxxxxxxxx dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy z tej przyczyny; gdy Wykonawca nie usunie uwzględni uwag do Strategii, Koncepcji kreatywnej lub Planu Etapu w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po 21 dni od dnia zgłoszenia ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego – w terminie do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy30 dni od dnia upływu 21-dniowego terminu. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku Umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy wykonanej przez Zamawiającego: Wykonawca i Xxxxxxxxxxx zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis prac wykonanych do dnia odstąpieniaodstąpienia od Umowy, ani gwarancji a nie uwzględnionych w ostatnim Raporcie miesięcznym wraz z dokonaniem oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i rękojmi odbioru przez Xxxxxxxxxxxxx; wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonane usługi będą miały dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel Umowy. Jeżeli przyczyną rozwiązania Umowy przez Zamawiającego nie było umyślne działanie (lub rażące niedbalstwo) Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje część Wynagrodzenia za już wykonane i zaakceptowane prace, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. b). W dniu odstąpienia od Umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do utworów powstałych w zakresie zrealizowanej części trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że Zamawiający uzna i oświadczy, iż wykonane przez Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy ani też zobowiązań lub jej wypowiedzenia pozostaje bez wpływu na skuteczność udzielonych Zamawiającemu licencji. Po zakończeniu realizacji Etapu 1 Zamawiający może, bez uzasadnienia, wypowiedzieć Umowę z tytułu kar umownychzachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpi doręczenie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie wypowiedzenia Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy do jakich należą: Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy Stanowiska objętego Umową przekracza 60 dni, Łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 100 dni, Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 14 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 może być wykonane w terminie do 60 dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia Umowy uzasadniającego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający, w wskazanym terminie 60 dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ust. 2 powyżej uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi). W wskazanym okresie Zamawiający może odstąpić złożyć oświadczenie od odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu bądź z chwil. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńz tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, po jego bezskutecznym upływiektóra została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami, Zamawiający jest uprawniony do zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z Gwarancji i Rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający w terminie 14 dni przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub częściStrony zwrócą sobie to, co już świadczyły w okresie obowiązywania Umowystanie niezmienionym, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień za świadczone usługi oraz za korzystanie z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obciąża Stronę, z tytułu kar umownychprzyczyny której odstąpiono od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących okolicznościach: W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w okresie obowiązywania Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. gdy: W takim przypadku Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającegotytułu wykonania części umowy; Wykonawca nie wniósł rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny lub przerwał prace z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, i nie wznowił ich pomimo wezwania Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. Wykonawca pozostaje w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego zwłoce w realizacji jednego z terminów wskazanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym ponad 30 dni. W razie opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY może: wyznaczyć WYKONAWCY dodatkowy termin wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony prac z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx zachowaniem prawa do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, odstąpić od umowy w terminie 10 dni, gdy wykonanie usługi jest w zwłoce względem jednego z terminów wskazanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym ponad 30 dni. Wykonać świadczenie zastępcze na koszt Wykonawcy. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej oraz odszkodowania. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Obliczenie należnego Wykonawcy z jego zobowiązań wynagrodzenia z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonanych prac. W przypadku posiadanego prawa do dnia odstąpienia, ani gwarancji odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w ust 1 pkt 2 i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych3 Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego zlecenia wykonania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: przerwania wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, na czas co najmniej 14 dni lub terminu grożące niemożnością wykonania Przedmiotu umowy w określonych terminach, jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, wykonywania Przedmiotu umowy przez osoby, nieposiadające do tego wymaganych uprawnień, wykonywania czynności przez osoby, które nie zostały wskazane zgodnie z § 4, narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z xxxx Xxxxxxxxx, Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu zapisów § 10 ust. 3 nin. umowy. W takim przypadku Strony odstępują od żądania odszkodowania. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach, jednak nie później niż do dnia 30.12.2020 r. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia - podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, który po zaakceptowaniu przez Xxxxxxxxxxxxx będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego tytułu wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyczęści prac objętych umową. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaodstąpieniu. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyjeżeli: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; robocze, Wykonawca nie wniósł realizuje Przedmiot umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony sposób niezgodny z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuniniejszą umową, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego do usunięcia wadzmiany tego sposobu, w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 21 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową i dokumentacją projektową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w terminie 2 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni, usunie z terenu robót urządzenia wykorzystane do wykonania robót przez niego dostarczone. Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowynie dokona usunięcia w powyższym terminie to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastZamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 3 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni sprawdzone oraz zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem do dnia rozwiązania lub odstąpienia, w szczególności terminie określonym w zakresie uprawnień § 5 ust. 3, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaprzyczyn niezależnych od Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy nastąpi w formie oświadczenia złożonego jednej ze stron drugiej stronie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa1. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy umowy, jeżeli: wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w całości interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca nie przystąpił do robót lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, zaniechał ich realizacji tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i w sposób nieprzerwany nie realizuje jej umowy przez okres kolejnych 7 2 dni roboczych lub opóźnia się kalendarzowych co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru; pomimo uprzednich pisemnych 2 - krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego-Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; stwierdzone w trakcie odbioru wady nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx kwalifikują się do usunięcia wadi uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem; Jeżeli zostanie otwarta likwidacja lub ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy; Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyprzepisy bhp i p.poż pomimo uwag i wniosków Zamawiającego, wpisanych do Dziennika budowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastUstalenie wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie odbioru wykonanych robót – proporcjonalnie do stopnia ich wykonania; Kosztami wykonania zastępczego robót wadliwie wykonanych, tjobciążony zostanie Wykonawca; zapłata, o której mowa w ust. 2 i 3 zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostałych robót przez wykonawcę zastępczego i dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu protokółami prób i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybabadań, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniadotyczących robót wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia od umowy. Zapłata zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót od wykonawcy zastępczego. Odstąpienie od Umowy powinno umowy w każdym wypadku może nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaterminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; Odstąpienie od Umowy nie zwalnia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychchwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy czym w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego; w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub częścico najmniej jednego z Wykonawców, w okresie obowiązywania Umowyprzypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka); w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka); zostanie oddalony lub wobec wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjnew zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy; w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum; Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca przerwał realizację zlecił wykonanie Przedmiotu Umowy i nie realizuje lub jego części podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego; Jeżeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowiązku z Umowy niezgodnie z jej przez postanowieniami; Jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres kolejnych dłuższy niż 7 dni roboczych lub opóźnia się i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania; Gdy z wykonywaniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy ponad 7 dni albo pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów przewidzianych określonych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy Umowie o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.okres dłuższy niż 7 dni;

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Niezależnie od Umowy zasad ogólnych określonych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do przepisach prawa cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścibądź w części w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach w następujących sytuacjach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w okresie obowiązywania Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić. w okresie rękojmi i gwarancji, przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony Wykonawcy lub wobec co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy prac bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub przerwa ta trwa dłużej niż 10 Dni Roboczych, gdy Wykonawca, opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni realizacją prac, wykonuje je niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie wdrożenia nastąpi w stosunku ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminów przewidzianych terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykonywał prace objęte przedmiotem umowy w Umowie; Wykonawca opóźnia się sposób nienależyty, niezgodnie z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni postanowieniami niniejszej umowy i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniado prawidłowej realizacji, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościnie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniai powinno zawierać uzasadnienie. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 5 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia umowy, może dotyczyć zarówno całej umowy (tzn. ze skutkiem wstecznym), jak i może zostać dokonane wyłącznie na przyszłość. Strona w treści oświadczenia o odstąpieniu wskazuje czy dotyczy ono całej umowy czy jest dokonywane jedynie „na przyszłość”. W razie braku takiej informacji, uznaje się, iż oświadczenie dotyczy całej umowy (ze skutkiem wstecznym). W terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńtrybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca opóźnia się przez okres powyżej 30 dni kalendarzowych z rozpoczęciem lub prowadzeniem któregoś z elementów robót w całości danej Fazie oznaczonych w umowie lub częściHarmonogramie Rzeczowo - Finansowym lub z zakończeniem przedmiotu Umowy, w okresie obowiązywania Umowy, 60 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności w tym Protokole Zaawansowania i Odbioru Elementów Robót. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie rękojmi i gwarancji, trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy także w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni przypadku opóźnienia robót w danym miesiącu w stosunku do terminów przewidzianych umownych lub w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (załącznik nr ….) o co najmniej 3 50% wartości za dany miesiąc, w okresie 60 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności w Protokole Zaawansowania i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Odbioru Elementów Robót. Uprawnienie Zamawiającego do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowy o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa w sytuacji, gdy w kolejnym Protokole Zaawansowania i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaOdbioru Elementów Robót zostanie stwierdzone, że wartość robót, które zgodnie z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym winny być w dacie jego sporządzenia wykonane, przy zachowaniu w pełni odpowiada wartości robót rzeczywiście wykonanych na ten dzień przez Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od Umowy ustala się następujące zasady postępowania: Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć roboty zgodnie ze sztuką budowlaną. Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca zabezpieczy teren budowy i przekaże Zamawiającemu. Koszt zabezpieczenia robót oraz zabezpieczenia placu budowy obciąża Stronę, z przyczyn której odstąpiono od Umowy. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia zapłacone przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniabędą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną w jego dyspozycji. Zamawiający odkupi, po udokumentowanej cenie zakupu materiały, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót a ich zakup był konieczny dla terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, a które znajdują się na placu budowy. Warunkiem koniecznym wykupu materiałów przez Zamawiającego jest wcześniejsze spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania§5 ust.4 niniejszej umowy. Odstąpienie W wypadku odstąpienia od Umowy powinno nastąpić przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w formie pisemnej wysokości 20% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z podaniem przyczyny odstąpieniaprzyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonany i odebrany zgodnie z § 10 ust. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy 2 pkt. b zakres robót, oraz do kary umownej w wysokości 10% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 3. W przypadkach określonych w ust. 1, 2, 3 i 4 Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części związku z zakresem prac wykonanych do czasu tego odstąpienia przez Wykonawcę. W przypadku ujawnienia opóźnień Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym lub w niniejszej umowie. Kary te będą kompensowane z należnościami Wykonawcy po wystawieniu noty obciążeniowej a w przypadku braku możliwości kompensaty, Zamawiający będzie uprawniony do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań Umowy. Łączna wysokość naliczonych zgodnie z tytułu ust. 6. kar umownychumownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 3. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą otwarcia postępowania likwidacyjnego Zamawiającego albo jego komplementariusza w okresie 360 dni od dnia powzięcia wiedzy o powyższym przez Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy w okresie 360 dni od dnia powzięcia wiedzy o powyższym przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy o co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo, poza prawem do kary umownej: Odstąpić od umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, albo Wyłączyć Wykonawcy w całości lub częściowo opóźniony zakres robót, pomniejszając wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy i wprowadzić wykonanie zastępcze dla robót opóźnionych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi faktycznie poniesionymi kosztami związanymi z wprowadzeniem innego wykonawcy. Zamawiający ma prawo skompensować koszty wykonania zastępczego ze swoimi zobowiązaniami do Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości kompensaty Zamawiający będzie uprawniony do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, albo żądania zapłaty od Wykonawcy. W wypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 1,5% wartości brutto danego elementu robót ujętego w TES, którego wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady w stosunku do odpowiedniego terminu wyznaczonego przez zamawiającego zgodnie z niniejszą umową. Podstawą wyznaczenia wartości danego elementu robót będzie tabela TES, stanowiąca Załącznik nr 8. W przypadku wad nieusuwalnych Zamawiający ma prawo odpowiednio zmniejszyć wartość wynagrodzenia ryczałtowego. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną. W razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub, gdy zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu dodatkowy termin, a w okresie 45 dni po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 8 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonany i odebrany zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. b zakres robót, zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów organizacji placu budowy .

Odstąpienie od umowy. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ Jeżeli Zamawiający może odstąpić od Umowy nie współdziała z Wykonawcą w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin zakresie przewidzianym postanowieniami Umowy, a współdziałanie to jest konieczne do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńwykonania Umowy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w całości tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację Umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA) Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę końcowego terminu realizacji projektu tj. 30.05.2021. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. SKUTKI ODSTĄPIENIA: ODSTĄPIENIE W CAŁOŚCI W razie wykonania przez Xxxxxxxxxxxxx umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, oświadczenie o odstąpieniu ma skutek w stosunku do całej Umowy. W takim przypadku: Zamawiający zwróci Wykonawcy lub częściusunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie wszelkie przekazane przez Wykonawcę produkty lub inne świadczenia, a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić otrzymane Wynagrodzenie w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy; Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii produktów lub świadczeń, o których mowa powyżej, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób; z tytułu korzystania przez Xxxxxxxxxxxxx z produktów, usług lub innych świadczeń w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę, do dnia ich zwrotu lub zniszczenia Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie. SKUTKI ODSTĄPIENIA: ODSTĄPIENIE W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW NIEODEBRANYCH W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych produktów i Etapów. W takim przypadku: Zamawiający zachowa produkty lub Etapy które zostały odebrane (w tym uprawnienia nabyte na podstawie Umowy, takie jak autorskie prawa majątkowe lub udzielone licencje), a Wykonawca: zachowa prawo do Wynagrodzenia za odebrane produkty lub Etapy; ma prawo do wynagrodzenia za odebrane produkty lub Etapy, które nie zostały zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac; jeżeli do odebranych produktów lub Etapów Zamawiający nie nabył praw lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia – nabywa do nich stosowne prawa lub licencje na zasadach opisanych w paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu; Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie inne produkty lub otrzymane świadczenia, a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Wynagrodzenie otrzymane za te produkty lub świadczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy; Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii produktów lub świadczeń, o których mowa powyżej, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób; z tytułu korzystania przez Zamawiającego z produktów, usług lub innych świadczeń, o których mowa powyżej, w okresie obowiązywania od ich dostarczenia przez Wykonawcę do dnia ich zwrotu lub zniszczenia, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do wskazania w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, które z przekazanych mu a nieodebranych produktów lub świadczeń chce zatrzymać ponad odebrane produkty lub Etapy. W takim przypadku: Zamawiający wskaże, które z nieodebranych produktów lub świadczeń (nawet nieukończonych), mają dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymać; Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za produkty lub świadczenia które zostały przez Zamawiającego zatrzymane, o ile nie zostały wcześniej zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w tym oparciu o Wynagrodzenie opisane w okresie rękojmi i gwarancjiUmowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac; w ramach wynagrodzenia zapłaconego zgodnie z poprzednim ustępem, Zamawiający nabywa, na zasadach opisanych w paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej, odpowiednio prawa lub licencje do utworów, wchodzących w zakres zatrzymanych produktów lub świadczeń, co do których nie nabył takich praw lub licencji do dnia odstąpienia. W takim przypadku nabycie takich praw lub licencji nastąpi z chwilą złożenia oświadczenia o zatrzymaniu danego produktu lub świadczenia. Ilekroć Umowa zastrzega dla Zamawiającego umowne prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do wykonania tego uprawnienia w terminie 3 miesięcy od daty, w przypadkach określonym poniżejktórej powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Z zastrzeżeniem następnych ustępów, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu postanowienia niniejszej Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku mają zastosowania do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z odstąpienia od Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie podstawie art. 145 Pzp lub jej rozwiązania na podstawie art. 145a Pzp. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 145 Pzp lub rozwiązania umowy na podstawie art. 145a Pzp, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu oparciu o przyjęty na podst. § 4 ust. 5 Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia UmowyHarmonogram Ramowy (Rzeczowo - Finansowy) i będzie obejmować wyłącznie odebrane Etapy Realizacji Zamówienia wskazane w Harmonogramie Ramowym. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychformę pisemną pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściw części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżejWykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy. Zamawiający może także odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi z przyczyn leżących po jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca stronie opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i lub zakończeniem prac tak dalece, że nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł jest prawdopodobne żeby zdołał zakończyć prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuumówionym terminie. Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej warunkami a w szczególności wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 2 umowy bądź w inny sposób narusza postanowienia Umowyumowne. Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy. Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas zrealizowany, o ile został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne natychmiast, tj. wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych uprawnień, które Zamawiający nabył przed dniem odstąpieniadatą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zobowiązane są do następujących czynności: Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie umowy, Wykonawca sporządzi z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie udziałem przedstawicieli Zamawiającego, protokół z inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpieniaodstąpienia od umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru i stopnia zaawansowania prac. W przypadku stwierdzenia opracowań wadliwie wykonanych, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z tytułu kar umownychwiny którego odstąpiono od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy trwającego dłużej niż 3 dni kalendarzowe, bez wyznaczania stronie dodatkowego terminu na wykonanie, z zastrzeżeniem § 7 ust.12-13. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno być złożone przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął 3 dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych terminu wskazanego w Umowie§ 4 ust. 1; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu dostarczenia przedmiotu Umowy niespełniającego wymogów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Oświadczenie o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł odstąpieniu, o którym mowa w niniejszym punkcie, winno być złożone przez Zamawiającego w terminie gwarancji jakości do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy; Odstąpienie lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowypowinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. lub wypowiedzenie wywołuje skutki z chwilą doręczenia drugiej Stronie doręczenia, z tym, że dla zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek przesyłką rejestrowaną na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu adres Strony przeciwnej wskazany w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania komparycji Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniaalbo na aktualny adres KRS. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych powstałych w czasie obowiązywania Umowy (w tym roszczenia o zapłatę kary umownej z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpowodu odstąpienia od Umowy).

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńKodeksie Cywilnym, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściterminie 30 dni od uzyskania informacji o tym, że: nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy; zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjneramach postępowania egzekucyjnego; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia nieodpowiadający cechom określonym w projekcie wykonawczym i/lub „Wymaganiach konstrukcyjno-użytkowych”; wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie wniósł leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; zostaną wstrzymane lub wycofane środki finansowe przydzielone Zamawiającemu w celu pokrycia kosztów przedmiotu zamówienia. Wykonawca może żądać wówczas wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wysokość wynagrodzenia za część wykonanej umowy Strony uzgodnią na podstawie wniosku Wykonawcy wraz z wyliczeniem poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem umowy, poniesionych do dnia wstrzymania lub wycofania ww. środków. Wykonawca musi dołączyć do wniosku oryginały dokumentów potwierdzających ww. koszty. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w drodze porozumienia Stron w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku. Z rozpatrzenia wniosku sporządzony zostanie protokół. Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających może zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybatego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, dotyczącej dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)projektem wykonawczym i/lub „Wymaganiami konstrukcyjno-użytkowymi”. Postanowienia §10 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli stan „siły wyższej” trwa dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaStrony zgodnie postanawiają, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościże po tym terminie mogą odstąpić od umowy. Działanie „siły wyższej” definiuje się jako niezależne od Stron umowy zaistnienie niesprzyjającego zdarzenia losowego (pożar, rękojmipowódź, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownychkatastrofa budowlana, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaskutki innych katastrof wiążących, zagrożenie życia ludzi, zagrożenie skażeniem środowiska, utratą mienia lub poniesieniem znacznych strat materialnych itp.) lub szeregu takich zdarzeń, upoważniające Strony do przerwania dalszej realizacji umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychWystąpienie „siły wyższej” musi zostać udokumentowane poświadczeniami właściwych organów.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: w przypadku ogłoszenia upadłości lub części, rozwiązania firmy Wykonawcy; w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy; jeżeli Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania ofercie Wykonawcy. W razie odstąpienia przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastod umowy z przyczyn określonych w ust 2, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybauważa się, że odstąpienie to nastąpiło z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawiny Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstąpienia: sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. sporządzi wykaz zakupionych w związku z podaniem przyczyny odstąpieniarealizacją przedmiotu niniejszej Umowy materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 dni usunie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaterenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Zamawiający jest zobowiązany do: dokonania odbioru robót, ani gwarancji i rękojmi o których mowa w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychust. 5 pkt 1) oraz robót zabezpieczających, o których mowa w ust. 5 pkt 2), przejęcia terenu budowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może ma prawo odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości w następujących okolicznościach: w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńobowiązków wynikających z umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub częścizostała otwarta likwidacja Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni prowadzeniu prac projektowych w stosunku do terminów przewidzianych harmonogramu prac projektowych, jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w Umowie; Wykonawca opóźnia się sposób nienależyty i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, niewykonania przedmiotu umowy lub którejkolwiek z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł jego części w terminie gwarancji jakości określonym w § 2 umowy, dwukrotnego nienależytego usunięcia lub zabezpieczenia należytego wykonania nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek dotyczących tej samej części dokumentacji projektowej, Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw podwykonawcom o kwalifikacjach i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie doświadczeniu gorszych niż poziom kwalifikacji i doświadczenia wymagany w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaSWZ. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności. Odstąpienie od Umowy umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej Umowie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe: Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe, w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi zestawienie, zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia w oparciu o ceny jednostkowe, użyte przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty (protokół inwentaryzacyjny) oraz przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 21 dni od daty przedłożenia protokołu inwentaryzacyjnego wraz z dokumentem wskazanym w pkt. b, Zamawiający dokona ustalenia prawidłowości wyceny wartości prac wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane do dnia odstąpienia opracowania projektowe. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowaną część opracowań projektowych, która nie mogłaby być przez Zamawiającego wykorzystana lub byłaby dla Zamawiającego nieprzydatna, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich kosztów wykonania i zakończenia prac projektowych, usunięciu wad/usterek dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy lub wykonaniem zastępczym. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wad/usterek dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstąpienia, odstąpienia ani gwarancji i lub rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań przyjętych prac projektowych. Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 1, zgodnie z tytułu kar umownychart. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: Wykonawca nie zrealizuje Umowy w okresie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym pozostanie w zwłoce w realizacji innych niż określone w pkt 1) istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie wywiąże się z nich w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia, Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, gdy nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z w/w powodu. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/zaniechania naruszeń istotnych postanowień wynikających z Umowy i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 1) oraz ust. 3. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy w całości lub częścipoprzez złożenie stosownego oświadczenia, w okresie obowiązywania bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w tym związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia ramach realizacji przedmiotu Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i będzie wywierało skutek sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac wg stanu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem dzień odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień potwierdzonej przez przedstawicieli Stron. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia świadectwo płatności potwierdzające wartość wykonanych dostaw i usług, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie odstąpieniem od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami (w szczególności niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy ), nie przystąpił do prac lub zaniechał ich realizacji, tj. nie wykonuje Umowy bez uzasadnienia przez okres co najmniej 2 dni kalendarzowych, liczonych do dnia upływu terminu realizacji, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie. Prawo do rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 powinno zostać wykonane w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki rozwiązania. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, będzie protokół sporządzony przez Strony umowy stwierdzający procentowy stopień zaawansowania wykonanych prac i odpowiednio proporcjonalnie należne za nie wynagrodzenia. W przypadkach rozwiązania Umowy wskazanych w ust. 1 z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. Wykonawca ma prawo do rozwiązania Umowy oraz żądania zapłaty za wykonane już prace w przypadku nierealizowania przez Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od upływu terminu płatności. Prawo rozwiązania Umowy należy wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiającego do wykonania obowiązku, który zdaniem Wykonawcy nie jest wykonywany i wyznaczeniem Zamawiającemu dodatkowego terminu do jego wykonania nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych. Dopiero po upływie wyznaczonego terminu, Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie drodze oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić złożonego w formie pisemnej pisemnej; W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z podaniem przyczyny odstąpieniazawinionych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zachowuje wynagrodzenie za wykonane już usługi. Odstąpienie od Umowy Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, będzie protokół sporządzony przez strony umowy stwierdzający procentowy stopień zaawansowania wykonanych prac i odpowiednio proporcjonalnie należne za nie zwalnia Wykonawcy wynagrodzenia. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychdwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Poza przypadkami wskazanymi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńtreści niniejszej umowy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyprzypadku: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybawystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, przy zachowaniu czego nie można było przewidzieć w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniachwili zawarcia umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanialub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy umowy na mocy tej przesłanki może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo wezwania Zamawiającego …………………………………………………………………, gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy ……………………………………………………., gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia wad …………………………………., w przypadku opóźnienia dłuższego niż …………….. dni w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w Szczegółowym harmonogramie prac stanowiącym załącznik nr …. umowy – w terminie ………………….. dni od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usuniecie opóźnienia, Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie ……………………………. dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający …………………………………………, W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca …………………………………………, Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji pod rygorem nieważności i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychzawierać pisemne uzasadnienie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY postanawiają , iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności, gdy w sposób istotny narusza postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony WYKONAWCA nie zastosuje się do odstąpienia wezwania. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w . W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno i zostać przesłane drugiej Xxxxxxx listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu ust. 9 i 10 poniżej. W przypadku odstąpienia od Umowy wykonanej , STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpienia od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, ani o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Dokumentacji i Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy oraz do Oprogramowania na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem i Oprogramowaniem oraz wykonaną Dokumentacją i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki: Łączny czas zwłoki w realizacji wszystkich Dostaw Indywidualnych wynosi 180 (sto osiemdziesiąt dni), przy czym wskazany czas zwłoki oblicza się osobno dla każdej z Dostaw Indywidualnych, co oznacza, że zwłoka Wykonawcy to suma wszystkich zwłok w zrealizowaniu wszystkich Dostaw Indywidualnych, ustalonych w stosunku od Harmonogramu Dostaw Łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający Razem w przypadkach określonych w Umowie przekroczy 35 % (trzydzieści pięć procent) wartości Wynagrodzenia (brutto), Łączny czas zwłoki Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 150 dni (sto pięćdziesiąt dni). Niniejsze oznacza sytuację zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad któregokolwiek z Urządzeń dostarczonego do Zamawiającego Indywidualnego, nie zależnie od tego czy usuniecie wady polega na naprawieniu Urządzenia, czy dostarczeniu nowego Urządzenia wolnego od wad, lub usunięciu wady w inny sposób przewidziany w Umowie i niezależnie od tego czy usuniecie wady realizowane jest w ramach Rękojmi czy w ramach Gwarancji. Niniejszy zapis umowy w pełnym zakresie dotyczy również usuwania wad Aplikacji. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. . Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może być wykonane w terminie do 180 (sto osiemdziesiąt) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia Umowy uzasadniającego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego . Tym samym Zamawiający, w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2, 4, 5 powyżej uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Wykonawca w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się zdarzenia wskazanego w ust. 3 powyżej uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Zamawiającego, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi), z zastrzeżeniem ust. 5 gdzie uprawnienie to może być realizowane również po Dacie Zakończenia Realizacji Umowy. W wskazanym okresie Zamawiający może odstąpić złożyć oświadczenie od odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 2, po jego bezskutecznym upływie4, Zamawiający 5 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% (trzydzieści procent )Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu którejkolwiek z okoliczności zawinionych przez Wykonawcę o jakich mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% (trzydzieści procent )Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, co obejmuje sytuacje o jakich mowa w ust. 8,9 niniejszego paragrafu, kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy sumuje się z karami umownymi z tytułu niewykonania obowiązków umownych naliczanych do dnia złożenia przez Zamawiającego do Wykonawcy oświadczenia o odstąpienie od umowy. Suma wszelkich kar umownych w sytuacji o jakiej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 90 % (dziewięćdziesiąt) procent Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z Gwarancji i Rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub częściStrony zwrócą sobie to, co już świadczyły w okresie obowiązywania Umowystanie niezmienionym, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień za świadczone usługi oraz za korzystanie z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obciąża Stronę, z tytułu kar umownychprzyczyny, której odstąpiono od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy, Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Etapu I o więcej niż 10 dni kalendarzowych, Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym opóźni się w realizacji innych niż określone w pkt 2, istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie wywiąże się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia. Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego bytu prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z ww. powodu. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/zaniechania naruszeń istotnych postanowień wynikających z Umowy i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt 1) oraz ust. 3. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy w całości lub częścipoprzez złożenie stosownego oświadczenia, w okresie obowiązywania bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w tym związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia ramach realizacji przedmiotu Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastW przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, tjoraz zabezpieczenia wykonanej pracy i sprzętu. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i będzie wywierało skutek dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac wg stanu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem dzień odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień potwierdzonej przez przedstawicieli Stron. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia świadectwo płatności potwierdzające wartość wykonanych dostaw i usług, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie odstąpieniem od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychUmowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową i zaniechania naruszeńprojektem budowlanym, po jego bezskutecznym upływiezostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 21 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie obowiązywania Umowy14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie albo pozostaje w tym w okresie rękojmi i gwarancjizwłoce z realizacją robót tak dalece, w przypadkach określonym poniżejże wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej zaakceptowanego przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuZamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego. w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Złożenie przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy. Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowymoże odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktur przez okres dłuższy niż jeden miesiąc od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 7 (siedmio) dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu, przerwa w prowadzeniu robót wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dłuższa jednorazowo niż jeden miesiąc. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnienia, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust 1, 3 i 5. Odstąpienie W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron: Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy, Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych. Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z projektem budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami szczególnymi. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet załączników wymaganych do odbioru końcowego, w przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i inwentaryzacja robót stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownychumownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

Odstąpienie od umowy. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach: Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaprzypadku: przewidzianym w art. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w stosunku do Wykonawcy toczy się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, jeżeli Wykonawca jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn po upływie 7 dni od terminu umownego określonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx na piśmie ich nie rozpoczynał, jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, jeżeli Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńwykonania Umowy, po jego bezskutecznym upływiejeżeli Wykonawca uchyla się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w taki sposób, że następuje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią przypadku gdy Zamawiający odmawia bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniauzasadnionych przyczyn odbioru robót. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnienia. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy obowiązany on jest: sporządzić z udziałem Xxxxxxxxxxxxx szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, w terminie 5 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy, zabezpieczyć na własny koszt przerwane roboty w zakresie ustalonym przez Zamawiającego, zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 3 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów utrzymania tego zaplecza, ponieść przedstawione przez Zamawiającego koszty związane z odstąpieniem od Umowy. Koszty te zostaną określone w protokole. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej odpowiada obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację inwestycji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu robót najszybciej jak to jest możliwe. W takim przypadku Xxxxxx postanawiają, że: W celu określenia stopnia zaangażowania rzeczowo-finansowego robót Strony dokonają inwentaryzacji robót wykonanych i rękojmi do wykonania. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane części robót w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu sposób określony w § 3 ust. 3 i ust. 5. Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstąpienie od Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprzez Zamawiającego od zakresu umownego robót – Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńmoże odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od uprawnienia, po jego bezskutecznym upływieo którym mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących przypadkach: wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: gdy Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; , gdy Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości wykonuje robót zgodnie z umową lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniateż nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podaniem przyczyn, określonych w ust. 2, Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od chwili wystąpienia przyczyny odstąpieniatam określonej. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy: w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania robót na dzień odstąpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej na koszt Wykonawcy. W przypadkach, uregulowanych w ust. 1 i 2 Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy do jakich należą: Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości 30 % Wynagrodzenia Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy Systemu objętego Umową przekracza 60 dni. Łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 100 dni. Zamawiający co najmniej 2 razy odmówił odbioru dostawy z powodu jej niezgodności z Wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością; Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 50 % Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może być wykonane w terminie do 180 dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia Umowy uzasadniającego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający, w wskazanym terminie 180 dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2 powyżej uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi). W wskazanym okresie Zamawiający może odstąpić złożyć oświadczenie od odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z Gwarancji i Rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub częściStrony zwrócą sobie to, co już świadczyły w okresie obowiązywania Umowystanie niezmienionym, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień za świadczone usługi oraz za korzystanie z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obciąża Stronę, z tytułu kar umownychprzyczyny, której odstąpiono od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu, niezależnie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńustawowego prawa odstąpienia od Umowy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub częściw części w przypadku: jeżeli wstępne wyniki uzyskane w ramach realizacji Badania przedklinicznego lub Badań klinicznych w znacznym stopniu uprawdopodobnią, iż kontynuowanie badań nie doprowadzi do potwierdzenia bezpieczeństwa lub skuteczności badanego produktu leczniczego, w okresie obowiązywania Umowyzakresie o jakim mowa w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Centrum; jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nastąpi opóźnienie w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa realizacji jednego lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni kilku Badań w stosunku do terminów przewidzianych Harmonogramu, przekraczające 30 dni, co uniemożliwi wykonanie w Umowieumowy z Centrum, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Centrum; Wykonawca opóźnia się stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu Umowy, uniemożliwiającej wykonanie umowy z rozpoczęciem Centrum, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Centrum; opóźnienie w wykonaniu poszczególnych Etapów przekraczające 30 dni, w stosunku do terminu wykonania danego Etapu określonego w Harmonogramie; nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania Przedmiotu przedmiotu Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania; wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5-6 – w terminie wad wynikających 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z wadliwego tytułu wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuczęści umowy. W razie odstąpienia od Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności. Odstąpienie Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie. Jeśli Xxxxxxxxxxx odstąpił od Umowy nie zwalnia w części, Wykonawca ma prawo zatrzymać wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego za odebrany przed dniem odstąpienia od Umowy Etap, zaś Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji i pozostałego zakresu odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy i odebrał protokołami odbioru. W związku z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniapowyższym, ani gwarancji i rękojmi strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniach powyżej, prawa własności intelektualnej, o których mowa w § 12 przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychokreślonym w § 12.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy Oprócz przypadków, o których mowa w przypadkach przewidzianych przepisami prawaart. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/635 i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie636 w zw. z art. 656 § 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częściterminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy nie przystąpił do odbioru Terenu budowy, w okresie obowiązywania terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 14 dni; Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonane i zafakturowane roboty w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń z tytułu roszczeń Zamawiającego w tym, kar umownych, W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx, przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym w okresie rękojmi należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i gwarancjiinne prace, w przypadkach określonym poniżejza które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa sporządzoną przez niego lub sąd ogłosi na jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; wskazanym przez Zamawiającego. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie niezwłocznie, a najpóźniej w terminie wad wynikających do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z wadliwego wykonania Przedmiotu przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. W przypadku odstąpienia od Umowy po ich stwierdzeniuprzez Wykonawcę lub Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wad; Jeżeli sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. W terminie 15 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i będzie wywierało skutek robót zabezpieczających według stanu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem dzień odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Odstąpienie Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Umowy Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane, a nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej zafakturowane do dnia odstąpieniaodstąpienia według cen z kosztorysu ofertowego, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań który poza tym przypadkiem stanowi materiał pomocniczy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownychumownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częściz przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdyjeśli Wykonawca: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego podjął wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn określonych w pkt. 16. podpkt. 3 SIWZ– zaś przerwa trwa dłużej niż 10 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu nadzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; koszt tej strony z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie usunie odpowiada, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie wad wynikających 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuterenu budowy urządzenie zaplecza budowy, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx niego dostarczone lub wniesione, Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc2 pkt 3), przy zachowaniu w pełni których nie mogą być wykorzystane przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza Umową, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodbioru robót.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający Kupujący wezwie pisemnie Wykonawcę Sprzedającego wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca Sprzedający ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy Sprzedającego zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca Sprzedający przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca Sprzedający opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania ZamawiającegoKupującego; Wykonawca Sprzedający nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył na wezwanie Kupującego polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca Sprzedający utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca Sprzedający dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody ZamawiającegoKupującego; Wykonawca Sprzedający nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx Kupującego do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca Sprzedający rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego Kupującego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy Sprzedającego z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.

Odstąpienie od umowy. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych ustawą Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w następujących przypadkach: Wykonawca opóźnia z własnej winy wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie i zwłoka ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie nie później niż 14 dni po wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia zaległości czasowych. Wykonawca opóźnia z własnej winy usuwanie wad i usterek i zwłoka ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin może odstąpić od Umowy w terminie nie później niż 7 dni po wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia zaległości czasowych. Wykonawca nie realizuje Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą Umową i kontynuuje pomimo upomnienia. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie nie później niż 7 dni po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do doprowadzenia realizacji usługi zgodnie z podpisaną umową. Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/wykonania Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy nie później niż po upływie 14 dni od braku zabezpieczenia i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do braku możliwości prawnej dokonania zabezpieczenia w inny sposób. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w całości lub częścitrybie ustalonym z Zamawiającym. Gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie: Zamawiającego – to jest on zobowiązany do przyjęcia wykonanych zgodnie z Umową części dokumentacji projektowej i zapłaty Wykonawcy za wykonaną usługę wycenioną w ten sam sposób jak w złożonej ofercie, w okresie obowiązywania UmowyWykonawcy – to Zamawiający może przyjąć te części wykonanej dokumentacji projektowej, w tym w okresie rękojmi które może wykorzystać i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy zapłacić ustaloną obustronnie cenę lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw przyjmować żadnej części dotychczas wykonanej dokumentacji i obowiązków naliczyć kary umowne, bez winy Stron – odstąpienie od umowy nastąpi na warunkach wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania porozumienia zawartego przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaXxxxxx. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychpisemnego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy do jakich należą: Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości 30 % Wynagrodzenia Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy Stanowiska objętego Umową przekracza 60 dni. Łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 100 dni. Zamawiający co najmniej 2 razy odmówił odbioru dostawy z powodu jej niezgodności z Wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością; Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 50 % Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może być wykonane w terminie do 180 dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia Umowy uzasadniającego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający, w wskazanym terminie 180 dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2 powyżej uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi). W wskazanym okresie Zamawiający może odstąpić złożyć oświadczenie od odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawacałości lub w części. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńW przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy: Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Xxxxx, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z Gwarancji i Rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub częściStrony zwrócą sobie to, co już świadczyły w okresie obowiązywania Umowystanie niezmienionym, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień za świadczone usługi oraz za korzystanie z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obciąża Stronę, z tytułu kar umownychprzyczyny, której odstąpiono od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Niezależnie od Umowy przesłanek określonych przepisami prawa oraz innych przesłanek określonych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływieUmowie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w całości przypadku, gdy Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy także w przypadku, gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej lub częściformy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniająca lub uniemożliwiająca wykonanie Umowy, a także w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących poufności. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy – o więcej niż 14 dni, w okresie obowiązywania przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, w przypadku wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w przypadku otwarcia likwidacji członka konsorcjum wykonawców, z którym została zawarta Umowa*, w przypadku rozwiązania konsorcjum, z którym zawarta została Umowa*. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjktóra odebrana została bez zastrzeżeń. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Zamawiający może odstąpić od Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu14 dni, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności, ze wskazaniem podstawy odstąpienia. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wykonanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dnia odstąpieniapodjęcia niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego i uporządkowanego zakończenia zadań, ani gwarancji i rękojmi jednak nie dłużej niż w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości następujących przypadkach: w przypadku ogłoszenia upadłości lub części, rozwiązania firmy Wykonawcy; w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy; jeżeli Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację Przedmiotu Umowy robót i nie realizuje jej przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy. W razie odstąpienia przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się Zamawiającego od umowy z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni przyczyn określonych w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuust 2, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybauważa się, że odstąpienie to nastąpiło z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniawiny Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstąpienia: sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. sporządzi wykaz zakupionych w związku z podaniem przyczyny odstąpieniarealizacją przedmiotu niniejszej Umowy materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 dni usunie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaterenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Zamawiający jest zobowiązany do: dokonania odbioru robót, ani gwarancji i rękojmi o których mowa w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychust. 5 pkt 1) oraz robót zabezpieczających, o których mowa w ust. 5 pkt 2), przejęcia terenu budowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawarazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńmoże odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od uprawnienia, po jego bezskutecznym upływieo którym mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częścinastępujących przypadkach: wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: gdy Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuował ich pomimo dodatkowego mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; , gdy Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości wykonuje robót zgodnie z umową lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniateż nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podaniem przyczyn, określonych w ust. 2, Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od chwili wystąpienia przyczyny odstąpieniatam określonej. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy: w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania robót na dzień odstąpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej na koszt Wykonawcy. W przypadkach, uregulowanych w ust. 1 i 2 Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach i terminach: w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części, w szczególności Projektu, etapu robót budowlanych przez Wykonawcę w terminie, a opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu od tego dnia w terminie 45 dni złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od całości umowy lub jej części, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wykona ich w terminie określonym w wezwaniu, Zamawiający może po upływie terminu określonego w wezwaniu w terminie 45 dni złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od całości umowy lub jej części, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w razie gdy w realizacji przedmiotu umowy będzie brała udział osoba, która nie była wskazana w ofercie Wykonawcy, na którą Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/nie wyraził zgody, o kwalifikacjach i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływiedoświadczeniu gorszym niż zastępowana osoba, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia może w terminie 45 dni od Umowy w całości powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy lub jej części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy przeniesienia wierzytelności w jakiejkolwiek części na osobę trzecią bez pisemnej wymaganej zgody Zamawiającego; , Zamawiający może w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy lub jej części, W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadających się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie zdoła ich usunąć, albo ich nie usunął w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy lub jej części, W przypadku zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy lub jej części. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku pozostawania przez Zamawiającego w zwłoce w zapłacie wynagrodzenie co najmniej 60 dni. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 14 dni może złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu, powinno być dokonane w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca obciążony zostanie następującymi obowiązkami, które ma wykonać w terminie 7 dni od skutecznego pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do: sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt odstępującego od umowy, zgłoszenia Zamawiającemu wniosku o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich stwierdzeniuwykonaniu, pomimo pisemnego wezwania usunięcia z terenu budowy urządzeń przez Xxxxxxxxxxxxx niego wniesionych, uporządkowania i protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni wyodrębnienia części Projektu wykonanej przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej Wykonawcę do dnia odstąpienia. Ocena stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Projektu. W przypadku określonym w ust. 3, ani gwarancji Wykonawca przenosi własność i rękojmi prawa autorskie na zasadach i na polach eksploatacji określonych w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych§ 4 umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął wykonywania umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wezwania; z przyczyn zawinionych nie rozpoczął wykonywania Umowy albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją Umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie któregokolwiek z terminów, określonych w § 7 ust. 1, powierzyły wykonywanie części prac w ramach Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom z naruszeniem § 5, dokonał cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. W przypadku nieuzyskania którejkolwiek ze zgód, zatwierdzeń lub akceptacji Prezesa PAA, o których mowa w § 6, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia, określonych w ust. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 1 - 3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W oświadczeniu należy wskazać przyczynę odstąpienia. Oświadczenie należy przesłać Wykonawcy za pośrednictwem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w całości lub części, formie pisma złożonego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec siedzibie Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyza pokwitowaniem. Odstąpienie będzie jest skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaod Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy, że z treści oświadczenia pomniejszone o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni naliczone przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniakary umowne. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na wynagrodzenie należne z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej stanowią Protokoły Odbioru Etapu podpisane bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychodstąpienia od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy umowy lub od jej części w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. następujących przypadkach: jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w całości lub częścisposób sprzeczny z umową, w okresie obowiązywania Umowy, szczególności zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym podmiotom lub osobom niż wskazane w tym Ofercie lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią Ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca Zamawiającego lub bez zgody Xxxxxxxxxxxxx realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż wskazane w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego uchybień mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia waduchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania nie stosuje się w przypadku gdy uchybienia usunąć się nie da lub wymagane byłoby jego natychmiastowe usunięcie, wówczas Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do 30 dni od dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; Jeżeli gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiastwykonuje lub wykonał usługę za pomocą osoby/osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego, tj. w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Xxxxxxxxxxx dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy; jeżeli Wykonawca ujawni dane pozyskane w trakcie wykonywania umowy, a także inne informacje mogące mieć charakter informacji poufnych, dotyczące przedmiotu umowy – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia tej przyczyny; jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie woli o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybaod umowy może być złożone w terminie do 14 dni od dnia, że kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu tej przyczyny; jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniaart. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakościterminie do 30 dni od dnia, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.tych przyczyn,

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: wykonawca nie przejmie Terenu budowy zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca opóźni się z wykonywaniem Prac budowlanych o więcej niż 10 dni kalendarzowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawastosunku do terminów realizacji określonych w Umowie oraz załącznikach do niej. wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umową lub rażąco nie dotrzymuje swych obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umowie, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże, odstąpienie, takie jest uzależnione od wezwania przyjmującego zamówienie (Wykonawcy) do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. Zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy. wykonawca przerwie realizację robót o więcej niż 1 tydzień. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Niezwłocznie po wstrzymaniu robót zgodnie z ust. 1, Zamawiający przy udziale wykonawcy dokonania pełnej inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urządzeń i wyposażenia , znajdujących się na terenie budowy, a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony z wykonawcą może posłużyć do ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartości wstrzymanych prac budowlanych. Po dokonaniu tych czynności wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji prac Zamawiający obowiązany jest zawiadomić uprzednio wykonawcę o tej czynności – na adres wskazany w umowie. Jeżeli wykonawca nie przystąpi niezwłocznie wspólnie z Zamawiającym do inwentaryzacji prac lub nie przekaże terenu budowy Zamawiającemu, ten ostatni dokona jednostronnej inwentaryzacji prac i przejęcia terenu budowy na koszt i ryzyko wykonawcy. W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez względu na przyczynę, obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac budowlanych niezakończonych odbywa się w drodze spisania protokołu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych niniejszą umową wykonawcy należy się wynagrodzenie za pozbawione wad i ukończone należycie prace dotychczas wykonane. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia będą stawki określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy, wynagrodzenie nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej stosunkowi prac wykonanych i przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (lub odpowiedniej jego pozycji) z oferty do odpowiadającej mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, części wynagrodzenia kosztorysowego określonego w pkt. 4 oferty (wartość umowy podzielone przez procent zaawansowania prac). Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia umniejszenia tego wynagrodzenia o koszty związane z odstąpieniem przez niego od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, umowy w tym w okresie rękojmi i gwarancjitakie x.xx. jak koszty zabezpieczenia terenu prac, w przypadkach określonym poniżejkar umownych dla Zamawiającego, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku innych roszczeń do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx których będzie zobowiązany do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychwypłacenia oraz własnej szkody oraz wynagrodzenia przyszłego wykonawcy.

Odstąpienie od umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin ma prawo odstąpić od Umowy w razie: opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu prac objętych Umową, przekraczającej 30 dni w stosunku do należytego wykonywania terminu ustalonego w § 5 ustęp 2, braku uzyskania lub utraty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu lub terminu wykonania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńWykonawcy przewidzianych do realizacji zgodnie z § 5 ustęp 2 w wyznaczonym terminie, po jego bezskutecznym upływiea to spowoduje opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu prac objętych Umową, Zamawiający jest będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przewianych w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaumowie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić Umowy, o którym mowa w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienianiniejszym ustępie nastąpi przez złożenie pisemnego oświadczenia, w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przyczyna uprawniająca do odstąpienia Ponadto Xxxxxxxxxxxxx przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących okolicznościach: likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia całego majątku Wykonawcy; w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Odstąpienie W tym wypadku wypowiedzenie wymaga xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na piśmie do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 15 dni. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzez Zamawiającego bądź Wykonawcę konieczny będzie: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy- sporządzenie przez Wykonawcę szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, ani gwarancji i rękojmi zabezpieczenie przerwanych prac w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z tytułu kar umownychktórej przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach Umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego zakresie, który uniemożliwia lub utrudnia wykonanie przez niego przedmiotu Umowy, Wykonawca nie rozpocznie wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńprzedmiotu Umowy lub przerwa w wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie trwała dłużej niż 30 dni lub opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy będzie trwało ponad 30 dni chyba, po jego bezskutecznym upływieże opóźnienie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony Zamawiającemu w każdym przypadku przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości z winy Wykonawcy, niezależnie od przysługujących ewentualnych odsetek lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniapo uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego Wykonawcy terminu na wykonanie swoich obowiązków wynoszącego co najmniej 7 dni. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający na piśmie zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. Wykonawca obowiązany jest: w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru prac i robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji prac i i robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczyć przerwane prace i roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyn doszło do odstąpienia od Umowy, sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zwalnia Wykonawcy zużytych i zostawionych na budowie oraz materiałów zamówionych niedostarczonych jeszcze na budowę, zgłosić do dokonania przez Xxxxxxxxxxxxx odbioru prac i robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych; postanowienia Umowy dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio, niezwłocznie usunąć z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do terenu budowy urządzenia zaplecza, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, ani gwarancji materiały budowlane znajdujące się na terenie budowy nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego usunięte przez Wykonawcę, wraz z podpisaniem protokołu inwentaryzacyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą Dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy, a w szczególności dokumentację powykonawczą. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru prac i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu robót przerwanych i zabezpieczających. Postanowienia Umowy ani też zobowiązań dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone i należne zgodnie z tytułu kar umownychpunktem VII. niniejszej Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: Wystąpi niezależna od Zamawiającego istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może odstąpić nastąpić w terminie 30 dni od Umowy powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w przypadkach przewidzianych ustalonym terminie. Wykonawca przerwał realizację robót wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową lub przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy w całości lub częściterminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt.2-5 powyżej. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w okresie obowiązywania Umowyterminie 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia, jeżeli Zamawiający: pomimo dodatkowego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w tym terminie 60 dni od upływu terminu do ich zapłaty, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny, zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w okresie rękojmi ust. 1 pkt1 powyżej. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia siły wyższej w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przypadkiem siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które zwalniają Strony od wypełnienia umownych zobowiązań na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i gwarancjipo zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowania należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą brak siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. Odnośna Xxxxxx jest zobowiązana do natychmiastowego zawiadomienia partnera umowy o wystąpieniu siły wyższej i dacie podjęcia normalnej działalności po usunięciu jej skutków. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego, mają zastosowanie następujące warunki szczegółowe: W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w przypadkach określonym poniżejtoku wg stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, tjktóra spowodowała odstąpienie od umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych zgłosi w ciągu 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku Zamawiającemu gotowość do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł niezwłocznie, najpóźniej w terminie gwarancji jakości 21 dni roboczych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub zabezpieczenia należytego wykonania wzniesione. W przypadku określonym w ust. 6 Strony umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy dokonają protokolarnego odbioru robót wykonanych, następnie dokonają ich wyceny na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania podstawie obmiaru robót wykonanego przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychrzeczoznawcę.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o likwidacji; Wykonawca zostanie wykreślony z właściwego rejestru – w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykreśleniu; dostawa asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy lub produktu zastępczego nie zostanie zrealizowana w przypadkach przewidzianych przepisami prawaterminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności; w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę zakazu, o którym mowa w § 9 Umowy – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę zakazu, o którym mowa w § 9 Umowy – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności. Zamawiający wezwie pisemnie poweźmie wiadomość o zaistnieniu zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia tej informacji przez Zamawiającego; w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wiedzę, przed upływem terminu realizacji określonej dostawy, że nie ona zostanie zrealizowana przez Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń– w terminie 30 dni od dnia, po jego bezskutecznym upływie, gdy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, uzyska informację w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniazakresie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek ex tunc lub ex nunc, w zależności od wyboru Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy w odniesieniu do niewykonanej części Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu wyłącza ani nie ogranicza prawa do żądania zapłaty kar umownych za odstąpienie od Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaoraz kar umownych dotyczących zdarzeń, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychktóre nastąpiły przed odstąpieniem od Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w całości lub części, następujących sytuacjach: w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chybarazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc)wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, przy zachowaniu czego nie można było przewidzieć w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpieniachwili zawarcia umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowanialub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania (1-krotnego) Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z jej treścią lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; jeżeli wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który będzie skutkował niemożliwością dalszej realizacji umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; jeżeli nastąpiła likwidacja firmy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 20.10.2023. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wad wykonawczych wykonania części Przedmiotu Umowy wykonanej umowy. Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od umowy będzie miało skutek w części niewykonanej umowy. Strona umowy, która opóźnia się ze swoimi świadczeniami wynikającymi z umowy ze względu na działanie siły wyższej, nie jest narażona na konsekwencje finansowe (w tym odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez drugą stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. Każda ze Stron jest obowiązana do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychniezwłocznego zawiadamiania drugiej ze stron o wystąpieniu przypadku siły wyższej.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy: w całości przypadku zaistnienia okoliczności z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych; w przypadku niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę; gdy Wykonawca nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż dwa tygodnie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy; gdy mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy; gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni; gdy opóźnienie spowodowane przez Wykonawcę w oddaniu przedmiotu umowy jest dłuższe niż 30 dni; pogarszającej się sytuacji finansowej Wykonawcy w sposób grożący jego niewypłacalności (dowodem tego będzie np.: wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciw wykonawcy/jednego z wykonawców, zajęcie wierzytelności, informacje od podwykonawców, dostawców materiałów czy usług o nieterminowej płatności faktur lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa inne sytuacje świadczące o utracie płynności finansowej wykonawcy); gdy nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony upadłości; gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywania przedmiotu Umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy wykonawca nie realizuje jej zaleceń, poleceń wydanych przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 Inspektora Nadzoru Xxxxxxxxxxxxxx; gdy bieżące kontrole postępu robót wykażą, że Wykonawca nie posiada dostatecznego potencjału technicznego jak również ludzkiego gwarantującego wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym i gdy opóźnienie robót osiągnie 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków robót wynikających z Umowy harmonogramu; w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniasumę większą niż 5% wartości umowy. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub z podaniem przyczyny tych samych przyczyn odmawia podpisania protokołu odbioru. Strony mogą wykonać przysługujące im umowne prawo odstąpienia w terminie do 30 dni od wystąpienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Odstąpienie Ponadto stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaumowy w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychszczególności Kodeksu cywilnego.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych przepisami prawaw Umowie. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin STRONY zgodnie postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy narusza istotne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony WYKONAWCA nie zastosuje się do odstąpienia wezwania. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub częścirazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w okresie obowiązywania interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w . W tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tjprzypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 30 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaokolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno i zostać przesłane drugiej STRONIE listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ. W przypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części ust. 7 i 8 poniżej. W przypadku odstąpienia od Umowy , STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaprzekazania oświadczenia o odstąpienia od Umowy. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, ani o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań związku z tytułu dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem oraz wykonana Dokumentacja i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu, niezależnie od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeńustawowego prawa odstąpienia od Umowy, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub częściw części w przypadku: opóźnienie w wykonaniu poszczególnych Etapów przekraczające 30 dni, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych terminu wykonania danego Etapu; nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania; wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w Umowie; Wykonawca opóźnia się sposób sprzeczny z rozpoczęciem Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy przedmiotu Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 - 5 – w terminie wad wynikających 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z wadliwego tytułu wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniuczęści umowy. W razie odstąpienia od Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności. Odstąpienie Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie. Jeśli Zamawiający odstąpił od Umowy nie zwalnia w części, Wykonawca ma prawo zatrzymać wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego za odebrany przed dniem odstąpienia od Umowy,zaś Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji i pozostałego zakresu odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy i odebrał protokołami odbioru. W związku z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniapowyższym, ani gwarancji i rękojmi strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniach powyżej, prawa własności intelektualnej, o których mowa w § 4 przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychokreślonym w § 4.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub częściw części bez zachowania okresu wypowiedzenia, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa wykonuje Umowę w sposób niezgodny z Umową, nienależycie tzn. niezgodnie z zaakceptowanym Projektem o którym mowa w § 7 ust. 1. do 3. lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie realizuje jej zmienia sposobu wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez okres kolejnych 7 Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 14. dni roboczych od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin 14-dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; Wykonawca zaprzestanie realizacji Umowy ponad 7 dni lub opóźnienie w stosunku do terminów przewidzianych określonych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu §2 będzie trwało dłużej niż 5 Dni roboczych, mimo wezwania go przez Zamawiającego do realizacji Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości określonym w tym wezwaniu nie dłuższym niż 14. dni od upływu piątego Dnia roboczego opóźnienia. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub zabezpieczenia należytego wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym powyżej, termin 14-dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Xxxxxxxxxxx powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; jeżeli Wykonawca złoży nieprawdziwe oświadczenie w ramach realizacji Umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 14. dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawą Pzp – w terminie do 14. dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 14. dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §10 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia netto , o której mowa w § 9 ust. 1 – w terminie do 14. dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 1 Umowy – w terminie do 14. dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując innych podwykonawców niż określeni w Ofercie i nie usunie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie wad wynikających określonym w wezwaniu – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z wadliwego wykonania Przedmiotu tych przyczyn; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy po ich stwierdzeniunie leży w interesie publicznym, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość od Umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu inny termin przewidziano w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ust. 1) i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny odstąpieniauzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy wykonanej przez Zamawiającego: Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia, ani gwarancji odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.odbioru przez Xxxxxxxxxxxxx;

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych Poza przypadkami określonymi przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub częściprzypadku, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: gdy Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie realizuje jej zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez okres kolejnych 7 Zamawiającego. Wezwanie do zaprzestania naruszeń musi być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego, o którym mowa w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania lub wykończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić. Zamawiający może odstąpić od Umowy także w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, czyniącym wątpliwym wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami w terminie gwarancji jakości 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie i w obecności Zamawiającego lub zabezpieczenia należytego jego przedstawicieli sporządza sprawozdanie o stanie wykonania umowy lub przedmiotu umowy. Zamawiający nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek dalszych płatności na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowyrzecz Wykonawcy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego i będzie wywierało uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni od odstąpienia od Umowy. Strony przyjmują, iż odstąpienie wywiera skutek na przyszłość (chyba, że tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań. Skorzystanie z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i prawa odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi wyniku zgodnej woli Stron w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownychprzypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie jej postanowień.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub częściumowy, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni roboczych lub opóźnia się od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku tytułu wykonania części umów, Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania robót , albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Zamawiającego; , Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania polisy ubezpieczeniowej. Zamawiający dowiedział się o rozpoczęciu/otwarciu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia Wykonawcę lub o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia złożeniu wniosku o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniaogłoszenie upadłości. Odstąpienie od Umowy powinno umowy może nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego takiej informacji, Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapraktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy umowy może nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego takiej informacji, Zamawiający zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający stwierdził uporczywe naruszanie wymogu zatrudniania Pracowników realizujących na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z jego zobowiązań umową Zamawiający , w przypadkach o których mowa w ust.1a, 1c, 1d, 1e, 1h i 1i wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszenia umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaobciąży Wykonawcę. Odstąpienie od umowy, ani gwarancji o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i rękojmi musi zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z tytułu kar umownychktórej winy nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4b, Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany: odebrać wykonane roboty, zapłacić za wykonane roboty w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku z uwzględnieniu robót już wcześniej zapłaconych. Podpisany przez Wykonawcę, nadzór inwestorski oraz Zamawiającego w/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej zadania.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/i zaniechania naruszeń, po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający jest uprawniony do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. umowy gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 usunięciem wad i/lub usterek więcej niż 14 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającegood terminów określonych w § 7; Wykonawca nie wniósł realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego lub przesłanego droga elektroniczną wezwania otrzymanego od Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie z jej warunkami - w terminie gwarancji jakości 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac i pomimo pisemnego lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przesłanego droga elektroniczną wezwania nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca nie usunie przystąpił do czynności odbioru - w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek Wykonawcę w w/w wezwaniu na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przystąpienie przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowaniado odbioru. Odstąpienie od Umowy umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpieniapod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie W wypadku odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpieniaumowy, ani gwarancji i rękojmi Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie wspólnie uzgodnionym przez Xxxxxx, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane usługi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań obu-stronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; Wykonawca zgłosi do odbioru usługi przerwane i usługi zabezpieczające; Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu wykonywanych usług, urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi wykonane, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownychumownych oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

Odstąpienie od umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w przypadkach przewidzianych przepisami prawaszczególności następujące przypadki: Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy tak dalece, że należyte wykonanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe w terminie wskazanym w § 5 ust.1; Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym pozostanie w zwłoce w realizacji innych niż określone w pkt. 1) istotnych zobowiązań wynikających z Umowy; Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej; W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę wyznaczając mu 7-dniowy termin w terminie 3 dni od powzięcia informacji o rażącym naruszeniu postanowień Umowy, do należytego wykonywania zobowiązań umownych lub/zaniechania naruszeń istotnych postanowień Umowy i zaniechania naruszeńusunięcia skutków tych naruszeń w terminie 2 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 2 dni od upływu terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 3 zdanie pierwsze nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 3). W tym przypadku Xxxxxxxxxxxxx przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, po bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie 2 dni od powzięcia informacji o naruszeniu postanowień Umowy wskazanych w zdaniu pierwszym. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego bezskutecznym upływiepodstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w części lub w całości lub części, w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadkach określonym poniżej, tj. gdy: Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub sąd ogłosi jego upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony lub wobec Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie restrukturyzacyjne; Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie; Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni i nie rozpoczął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji jakości lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy przypadku zmniejszenia lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umową; Wykonawca utracił status podatnika VAT / został wykreślony otrzymania środków z Rejestru podatników VAT; Wykonawca dokona przelewu praw i obowiązków wynikających Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody przyczyn niezależnych od Zamawiającego; Wykonawca nie usunie w terminie wad wynikających z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy po ich stwierdzeniu, pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad; Jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (chyba, że z treści oświadczenia o odstąpieniu wynikał będzie skutek ex tunc), przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy ani też zobowiązań z tytułu kar umownych.