Common use of Warunki płatności Clause in Contracts

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 2 contracts

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne, Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowydostawę przedmiotu zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy - kwotę w wysokości ………… zł brutto przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru po zrealizowaniu zamówienia i odbiorze przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi umowy bez zastrzeżeń na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościwskazany w fakturze. 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 63. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności Podstawą wystawienia faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony Umowy. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 114. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowieUmowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy przekroczy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 2 contracts

Samples: Umowa, Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoZapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana przez Zamawiającego po zakończeniu każdego zjazdu, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEFna podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)terminarzem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot Na każdej fakturze Wykonawca wskaże nr umowy, termin i miejsce/forma realizacji umowy oraz formę realizacji umowy (stacjonarnie lub online). 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 30 21 dni od: a) daty złożenia kalendarzowych od dnia jej dostarczenia przez Wykonawcę do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Kancelarii WUMOtwocku, xx. Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest zobowiązuje się do wystawienia przekazania faktury VATdo filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, o której mowa ul. Kolorowa 13 w ust. 1, nie później niż do 15. terminie 5 dni od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniezakończenia każdego zjazdu. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień Dniem zapłaty uznaje się należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająFaktury będą wystawiane na: Krajowa Szkoła Skarbowości, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowegoul. Okrzei 4, który znajduje się w wykazie03-710 Xxxxxxxx, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7XXX 0000000000. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności korzystania przez wykładowców z noclegu, wyżywienia w transakcjach handlowychfilii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, o których mowa w artul. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019Kolorowa 13, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniaz wynagrodzenia należności z tytułu noclegu, wyżywienia wykładowców, zgodnie z fakturą wystawioną przez Xxxxxxxxxxxxx. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 2 contracts

Samples: Umowa O Organizację Studiów Podyplomowych, Umowa O Organizację Studiów Podyplomowych

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury VAT lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu każdym przypadku jest określany w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. 2. Zamawiający zobowiązuje Kupujący staje się dokonać właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyten towar, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia terminach określonych przez Knauf Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w Kancelarii WUMokreślonym terminie, xxwówczas Knauf Sp. Xxxxxx x Xxxxxx 00z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Knauf Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, 00-000 Xxxxxxxxjeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, pokój 009w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej którą Kupujący powinien uiścić za pośrednictwem PEFotrzymany towar. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUMdata wpływu należności na konto Knauf Sp. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościo.o. 4. W sprawach nieuregulowanych przypadku nieterminowej zapłaty, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiegowysokości ustawowych odsetek obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychktórym upłynął termin płatności. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy nieterminowej realizacji płatności, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa zastępstwa procesowego. Ponadto Knauf Sp. z o.o. jest w stanie to określićuprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności. 6. Kwestie sporne powstałe Jeżeli Kupujący popadł w związku opóźnienie z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w terminie 14 dnipierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegonastępnie należności najdawniej wymagalnych. Jednocześnie Knauf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczegoW przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzachcałości lub w części. 9. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, jednym pisemnego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającegodoręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

Appears in 2 contracts

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży, Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Płatność zostanie realizowana w terminie do 30 dni od: a) licząc od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VATfaktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. b) daty przesłania ustrukturyzowanej 2. Podstawę do wystawienia faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFbędzie stanowił obustronnie podpisany Protokół zdawczo- odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółZapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz Podwykonawców o tym, podpisany przez osobę wskazaną że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyumowy zostały uregulowane. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Jako datę zapłaty faktury VATrozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, o której mowa koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, handlowych w wysokości określonej na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2019, z 2016 r. poz. 118684 z późn. zm.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 37. Zamawiający zachowuje zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkodynegocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 2 contracts

Samples: Umowa, Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury Rozliczanie Kupującego odbywać się będzie fakturami VAT w formie: awystawianymi po realizacji produkcji towaru (faktura częściowa) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. jego odbioru przez Kupującego (Dz.U. 2018 poz. 2191faktura końcowa). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyceny częściami w terminach ustalonych w umowie handlowej lub na fakturach VAT, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w sposób wskazany wcześniej, w terminie do 30 14 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie Elektrometal Energetyka S.A. posiada prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Wykonawcę odsetek Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościkupowane towary. 4. W sprawach nieuregulowanych szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy pomiędzy zawarciem umowy handlowej, a wydaniem towaru Elektrometal Energetyka S.A. poweźmie z dowolnych źródeł uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiegoterminie pełnej ceny za towar, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychElektrometal Energetyka S.A. posiada uprawnienie do uzależnienia produkcji towaru oraz jego wydania od zapłacenia określonej części należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze częściowej lub końcowej, a nawet przed wydaniem towaru. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Sprzedający wystawia z tytułu zawartej umowy handlowej faktury VAT w dacie zakończenia produkcji towaru (faktura częściowa) oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićdacie odbioru towaru (faktura końcowa). 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują Za dzień dokonania zapłaty uważa się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegodzień uznania rachunku bankowego Elektrometal Energetyka S.A. odpowiednią kwotą pieniężną. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczegoZgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, nie uprawnia Kupującego do powstrzymania się z zapłatą za towar, ani nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za towar. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z umowy handlowej bez uprzedniej pisemnej zgody Elektrometal Energetyka S.A. 9. O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Kupującego, także w dwóch jednobrzmiących egzemplarzachtrybie art. 498 ustawy Kodeks cywilny, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającegojego wierzytelności wynikających z umowy handlowej z wierzytelnościami Elektrometal Energetyka S.A. oraz, z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie. 10. Sprzedawca jest uprawniony dokonać potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia z jakiejkolwiek wierzytelności Kupującego oraz ustanowionego zabezpieczenia, poprzez złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia o potrąceniu, do czego Kupujący upoważnia Sprzedawcę, a także może zatrzymać, bez składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia, wskazaną kwotę z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego przez Kupującego.

Appears in 2 contracts

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży, Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki płatności. 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w PLN. 2. Wykonawca wystawi na Zamawiającego fakturę. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru faktycznego bez zastrzeżeń (uwag). 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi Umową dokumentami (potwierdzonego wpływu/otrzymania), na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Stron. 4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT rozliczeń w formie:walutach obcych. Faktura będzie wystawiona w języku polskim lub musi posiadać polską wersję językową (w przypadku podatnika spoza terytorium RP). a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego 6. Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego FakturowaniaFakturowania – xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/. Zamawiający wskazuje numer PEF Zamawiającego, zwanej dalej PEF, zgodnie na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z Ustawą dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-publiczno- prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 2020 r. poz. 2174 z późn. zm1666): 5420211195.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 2 contracts

Samples: Umowa O Dostawę, Umowa O Dostawę

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury oświadcza, że jest płatnikiem VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)numerze identyfikacyjnym 8151763728 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowyumowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, za dostarczone partie towaru. 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………………………………… w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo od otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółZamawiającemu i po zrealizowaniu zamówienia, podpisany potwierdzonego przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyAptekę Szpitalną. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Za datę zapłaty faktury VAT, o której mowa VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieobsługującym go banku. 5. Zapłata W przypadku, gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegow terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 6. Strony zgodnie ustalająuzgadniają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowegoiż w przypadku nieterminowych płatności ze Strony Zamawiającego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7handlowych. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom opóźnieniom w transakcjach handlowych (DzDZ. U. 2019, z 2019 r. poz. 118118 ze zm. – tekst jednolity.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 2 contracts

Samples: Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT 10.1 Dostawy towarów i/lub usług objętych Zamówieniem płatne będą w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu walucie i cenach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zamówieniach publicznych, koncesjach terminach i na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)zasadach określonych w Warunkach zawartych w Zamówieniu. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać 10.2 Za datę zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT uważany jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku 10.3 Płatności wobec Dostawców uiszczane są w formie przelewu bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT 10.4 Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierającychprzypadku: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności;złożenia reklamacji co do wad jakościowych i braków ilościowych w dostawie. b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoBraku wymaganych zamówieniem dokumentów w części lub w całości. 9c) niewłaściwie wystawionej faktury, tj. Zamawiający informujeniezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnionymi umowami, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli a w szczególności braku na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jestfakturze klauzuli w brzmieniu: XXX 0000000000„Cesja wierzytelności lub ich zastawienie wymaga zgody Dłużnika”. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona d) braku na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie numeru Zamówienia Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę e) brak na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, fakturze numeru rachunku bankowego gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę występują wzajemne niesporne albo prawomocnie stwierdzone roszczenia oraz numeru NIP na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.fakturach krajowych

Appears in 2 contracts

Samples: General Terms of Order, General Terms of Order

Warunki płatności. 16.1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, ceny w terminie do 30 ustalonym w umowie lub na fakturze VAT, a w przypadku nie uzgodnienia terminu płatności w ww. sposób w terminie 14 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej 6.2. W przypadku sprzedaży na przedpłatę Plast - Farb wystawi „ fakturę pro forma”, która określi wysokość przedpłaty koniecznej do realizacji zamówienia. Po zaksięgowaniu kwoty wynikającej z faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF„pro forma” na rachunku bankowym Plast - Farb bądź dokonaniu przez Kupującego wpłaty gotówkowej Plast - Farb wystawi „fakturę zaliczkową”. 36.3. Podstawą wystawienia faktury VAT Kupujący staje się właścicielem zamówionego towaru w momencie całkowitej i terminowej zapłaty za ten towar. Plast - Farb zastrzega własność rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 Kodeksu Cywilnego. Kupujący zobowiązany jest protokółniezwłocznie powiadomić Plast - Farb o zgłoszeniu ewentualnych roszczeń przez osoby trzecie w stosunku do towaru objętego zastrzeżeniem własności. W przypadku, podpisany przez osobę wskazaną gdy Kupujący nie dokona zapłaty w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowyokreślonym terminie, który winien być złożony przez Wykonawcę Plast - Farb jest uprawniony żądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Plast - Farb może również dochodzić odszkodowania jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyszczególności gdy wartość odebranego od Kupującego towaru jest niższa od kwoty zapłaty widniejącej na fakturze VAT. 46.4. Wykonawca zobowiązany jest Żądanie i odebranie towaru przez Plast - Farb nie powoduje - o ile Plast - Farb nie złoży jednoznacznego oświadczenia o treści przeciwnej - odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji zobowiązań Kupującego wobec Plast - Farb. 0.0. Xx dzień dokonania zapłaty przez Kupującego uważa się dzień uznania rachunku bankowego Plast - Farb odpowiednią kwotą pieniężną. 6.6. Kupującemu nie przysługuje wobec Plast - Farb prawo do wystawienia dokonywania potrąceń, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Plast - Farb. 6.7. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty za odebrany towar wynikającego chociażby z jednej faktury VAT, o której mowa Plast - Farb na prawo postawić w uststan natychmiastowej wymagalności płatności wynikające z wszystkich faktur VAT, których terminy płatności jeszcze nie nadeszły oraz wstrzymać dostawę kolejnych partii towaru. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieRealizację dalszych zamówień Plast - Farb może uzależnić od uregulowania wszystkich dotychczasowych zobowiązań przez Kupującego bądź udzielenia zabezpieczenia. 56.8. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoza dostarczony towar bądź za jego część. 66.9. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów Kupujący upoważnia Plast - Farb do wystawienia faktur bez podpisu i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zmdo przesyłania faktur drogą elektroniczną.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 2 contracts

Samples: Ogólne Warunki Dostawy, Ogólne Warunki Dostawy

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty będzie przekazywał należności za dostarczony przedmiot umowy, zrealizowanie poszczególnych części zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze w terminie do 30 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo dostarczenia właściwie wystawionej faktury VAT. b) 2. Z tytułu dzierżawy butli Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy każdorazowo wskazany na fakturze w terminie dni od daty przesłania ustrukturyzowanej wystawienia faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFpo upływie każdego miesiąca którego dotyczyć będzie faktura. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyZa termin dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATEwentualne czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mogą nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o której mowa w analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. (Art. 54 ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, 5 Ustawy o którym mowa w art. 96b ustawy Działalności Leczniczej z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm15.04.2011r.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Supply Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 23.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności zapłacić za dostarczony przedmiot towar według cen jednostkowych ustalonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, które są obowiązującymi przez cały okres trwania umowy. 3.2. Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę towaru. Faktury lub specyfikacje wysyłkowe dostarczone wraz z towarem muszą zawierać numer umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VATktórej dotyczą. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF3.3. Wykonawca wraz z każdorazowym uzupełnieniem komisu dostarczy dokument WZ uwzględniający ceny dostarczonego asortymentu. 33.4. Podstawą wystawienia Informacje odnośnie terminu ważności i numeru serii dostarczonego asortymentu muszą być zawarte na fakturze lub załączniku do faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUMnp. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturydokumencie WZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 103.5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.)zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 113.6. Zobowiązanie Opóźnienia w płatnościach nie mogą jednak wpływać negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę. 3.7. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego dotyczy będą zaliczane na poczet należności określonej w umowiegłównej najdalej wymagalnej. 3.8. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących zmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę , wynikających z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od zawartej umowy. 13.9. Prawa i obowiązki wynikające Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy realizacji niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegow trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoZapłata wynagrodzenia, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyktórym mowa § 3 umowy zostanie zrealizowana po instalacji dostarczonego Sprzętu, w terminie do 30 dni od: adni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo i otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej 2. Za dzień otrzymania faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFuznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Płatności Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi wynikające z niniejszej umowy będą każdorazowo realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościwskazany w treści doręczonej Zamawiającemu faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająW przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony Sprzęt, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowegoWykonawca, który znajduje się po spełnie- niu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, może naliczać odsetki w wykazie, o którym mowa wysokości określonej w art. 96b 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 08.03.2013 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019z 2013 r., poz. 118.403). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Płatność za dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych (jeśli dotyczy) będzie realizowana każdorazowo po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, w terminie 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze. 2. Faktura VAT za dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych (jeśli dotyczy) zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie Strony dowodu WZ zawierającego zestawienie ilościowe. 3. Strony za dzień zapłaty określają dzień złożenia dyspozycji przelewu w formie:Banku przez Zamawiającego na kwotę należną Wykonawcy. a) papierowej;4. Płatność wynikająca z dzierżawy analizatora/aparatu zastępczego/aparatu pomocniczego, w wysokości ………….. PLN realizowana będzie w ratach miesięcznych z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Vat. b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego5. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązku Zamawiającego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie określonego w art.4 ust.1 Ustawy z Ustawą dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dzprawnym.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Dzierżawa Analizatorów I Dostawa Odczynników

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT W zamian za przeprowadzenie Szkolenia (lub gotowość jego przeprowadzenia), Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie określone w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoopisie szkolenia, złożonego zwane dalej „ceną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane szkolenie” lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)„ceną”. 2. Zamawiający zobowiązuje Całkowita cena za szkolenie winna być uiszczona najpóźniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFdzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT udziału Uczestnika w szkoleniu jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, terminowe uregulowanie całej ceny za wyjątkiem fakturyszkolenie. 4. Wykonawca zobowiązany Niedokonanie wpłaty pozostałej ceny za szkolenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym kursie i uznane będzie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Uczestnika z jego winy. W takiej sytuacji Organizator uprawiony będzie do wystawienia faktury VATzatrzymania opłaty, chyba że Uczestnik będący konsumentem złożył oświadczenie o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 5. Zapłata nastąpi Cena podana na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegostronie xxx.xxxxxxxxxxx.xx jest ceną brutto. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany Zamawiający/Uczestnik upoważnia Organizatora do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności wystawienia paragonu/faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7jego podpisu. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT Organizator zobowiązuje się wystawić paragon/fakturę z datą zaksięgowania płatności, a Zamawiający/Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie paragonu/faktury w Polsceformie elektronicznej (pdf). 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna Cena za szkolenie obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe, korzystanie z udostępnionego przez Organizatora mienia (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz minnp. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.kozetki). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Podstawę do wystawienia faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)przez Wykonawcę stanowi podpisany protokół odbioru po wykonaniu przeglądu przez osoby do kontaktu wyznaczone przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w terminie do ciągu 30 dni od: a) licząc od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFwraz z podpisanym protokołem odbioru do biura Zamawiającego w Łodzi xx. Xxxxxxx 0/0. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany Faktury za wykonane prace będą płatne przez osobę wskazaną Zamawiającego na konto bankowe wskazane w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyfakturze. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Do przeniesienia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem cesji. Cesja bez zgody Xxxxxxxxxxxxx wyrażonej na piśmie jest nieważna. 6. Strony zgodnie ustalająW przypadku, że płatność nastąpi wyłącznie gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na numer rachunku bankowegoktóry ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, który znajduje się nie widnieje w wykaziewykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym jest mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)usług, dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności fakturyrachunkiem wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7wykazie. 7. Postanowienia ustDo momentu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informujewykazie, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie uznawane za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionejnależne, a Wykonawca zobowiązuje się nie będzie uprawniony do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującejdochodzenie od Zamawiający zarówno wynagrodzenia, jak i odsetek. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego Zapłata za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach zrealizowaną usługę nastąpi każdorazowo przelewem na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony konto podane przez Wykonawcę w Kancelarii WUMterminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, do której dołączona będzie kopia protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z § 5 ust. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 42 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATPłatności, o której których mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, niniejszym paragrafie dokonywane będą w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościWykonawcy: Bank: …… Odbiorca – ….. Nr konta – 00000000000000000000000. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająKoszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. Zamawiający (SGGW) oświadcza, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 11 marca 2004 27 sierpnia 2009 r. o podatku od towarów i usług finansach publicznych (Dz. .U. z 2018 r. 2009 Nr 157 poz. 2174 1240 z późn. zm.). W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy od dnia 1 lipca 2018 roku, dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowegowyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania, który o ile będzie znajdował się to w Wykazieinteresie uczelni publicznej, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowychmechanizmu podzielonej płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę, zgodnie z zastrzeżeniem ustart. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się 108a Ustawy z danych wymaganych przepisami Ustawy 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoniektórych innych ustaw. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoPłatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała za każdą zrealizowaną dostawę, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach przelewem na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowykonto podane na fakturze, w terminie do 30 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUMotrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z przepisami podatkowymi faktury, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VATdo której dołączone będą kopie protokołu odbioru. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF2. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego który widnieje na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyszefa Krajowej Administracji Skarbowej. 4. Wykonawca zobowiązany Zamawiający oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VATwyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania, o której mowa w mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art.108a ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, nie później niż do 15z zastrzeżeniem ust. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie1a tegoż artykułu. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zmKoszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Warunki płatności. 1. Wykonawca wystawi faktury a Zamawiający dopuszcza złożenie dokonana płatności w transzach. Wykonawca wystawi dwie faktury VAT w formie: a) papierowej;a. po dostarczeniu i montażu modułów fotowoltaicznych i inwerterów na konstrukcjach wsporczych oraz dostawie i montażu urządzeń elektrycznych i wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego nN w wysokości 50 % wartości umowy. b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą b. po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o elektronicznym fakturowaniu pozwoleniu na użytkowanie i przekazaniu dokumentacji powykonawczej w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)wysokości 50 % wartości umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Faktury wraz z prawidłowo zatwierdzonym protokołem odbioru prac, Wykonawca prześle pocztą na adres siedziby spółki Zamawiającego lub złoży osobiście za dostarczony przedmiot umowy, potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego nie później niż w terminie do 30 2 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFpodpisania protokołu. 3. Podstawą wystawienia faktury Płatności za wykonywane prace dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na podstawie faktur VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony wystawionych przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyterminie do …… dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 4. Wykonawca wraz ze złożeniem faktury zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń dotyczących dokonania płatności na rzecz podwykonawców Wykonawcy w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniezwiązku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowychzażądać, a Wykonawca obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń o których mowa w art§ 3 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Za przedmiot umowy określony w § 1 ust.1-4 umowy Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wysokości.......................... zł brutto tj..........................zł netto wartość podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)VAT) .... zł, dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o stawka podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a( VAT) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego%. 2. Wykonawca wyraża zgodę Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie podstawie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniaprawidłowo wystawionej na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli obu stron. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoPłatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia w terminie 21 dni od umowy daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, za które odpowiada przy czym Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościdnia 30.12.2020 roku . 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje Wykonawca na dostarczonej fakturze zobow iązany jest do wskazania wartości poszczególnych urządzeń składających się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychna przedmiot dostawy. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa Dniem zapłaty jest w stanie to określićdzień obciążenia rachunku Zamaw iającego. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUMkalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się ujawniony w wykaziewykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dzusług. U. Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie protokół z 2018 r. pozdokonanego odbioru robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 2. 2174 z późnW treści każdej faktury, pod rygorem odmowy jej rozliczenia przez Zamawiającego, należy wskazać numer Umowy oraz numer zamówienia. 3. zmZa termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.), dalej jako „Wykaz” 4. Wykonawca jest zobowiązany załączy do zawiadomienia każdego Protokołu odbieranych robót stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, oświadczenie sporządzone wg Załącznika nr 2 o niezaleganiu Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego wobec Wykonawcy z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, wymagalnymi płatnościami z zastrzeżeniem ust. 7tytułu Umowy. 75. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9VAT uprawnionym do wystawienia faktur. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownedo: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Framework Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury Rozliczanie Kupującego odbywać się będzie fakturami VAT w formie: awystawianymi po realizacji produkcji towaru (faktura częściowa) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. jego odbioru przez Kupującego (Dz.U. 2018 poz. 2191faktura końcowa). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyceny częściami w terminach ustalonych w umowie handlowej lub na fakturach VAT, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w sposób wskazany wcześniej, w terminie do 30 14 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie Elektrometal Energetyka S.A. posiada prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Wykonawcę odsetek Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościkupowane towary. 4. W sprawach nieuregulowanych szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy pomiędzy zawarciem umowy handlowej, a wydaniem towaru Elektrometal Energetyka S.A. poweźmie z dowolnych źródeł uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiegoterminie pełnej ceny za towar, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych.Elektrometal Energetyka S.A. posiada uprawnienie do uzależnienia produkcji towaru oraz jego wydania od zapłacenia określonej części należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze częściowej lub końcowej, a nawet przed wydaniem towaru 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Sprzedający wystawia z tytułu zawartej umowy handlowej faktury VAT w dacie zakończenia produkcji towaru (faktura częściowa) oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićdacie odbioru towaru (faktura końcowa). 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują Za dzień dokonania zapłaty uważa się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegodzień uznania rachunku bankowego Elektrometal Energetyka S.A. odpowiednią kwotą pieniężną. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczegoZgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, nie uprawnia Kupującego do powstrzymania się z zapłatą za towar, ani nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za towar. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z umowy handlowej bez uprzedniej pisemnej zgody Elektrometal Energetyka S.A. 9. O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Xxxxxxxxxx, także w dwóch jednobrzmiących egzemplarzachtrybie art. 498 ustawy Kodeks cywilny, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającegojego wierzytelności wynikających z umowy handlowej z wierzytelnościami Elektrometal Energetyka S.A. oraz, z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie. 10. Sprzedawca jest uprawniony dokonać potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia z jakiejkolwiek wierzytelności Kupującego oraz ustanowionego zabezpieczenia, poprzez złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia o potrąceniu, do czego Kupujący upoważnia Sprzedawcę, a także może zatrzymać, bez składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia, wskazaną kwotę z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego przez Kupującego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms of Sale

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie uprzednio wystawionej przez Ga-Ma GAZ Sp. z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)o.o. 2. Zamawiający zobowiązuje Płatności dokonuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyw walucie umieszczonej na fakturze przelewem na jedno z kont bankowych podanych na fakturze, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia zależności od tego, w Kancelarii WUM, xxjakiej walucie została wystawiona faktura. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej Wszelkie inne formy płatności wymagają indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą. Informację o rodzaju waluty w jakiej ma być dokonana płatność należy podać na etapie zamówienia. Po wystawieniu faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFnie ma możliwości zmiany waluty. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółKupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, podpisany przez osobę wskazaną wówczas Ga-Ma GAZ Sp. z o. o. zażąda od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych oraz może żądać odszkodowania w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturywysokości poniesionych strat z tego tytułu. 4. Wykonawca zobowiązany Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ustdata uznania środków na rachunku bankowym Ga- Ma GAZ Sp. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.z o. o. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościGa-Ma GAZ Sp. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoz o. o. ma prawo żądać przedpłaty za towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie Kupujący może dokonać rezerwacji towaru na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż podstawie zamówienia maksymalnie na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowychokres 2 tygodni , na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ustczas dokonania płatności. 7Brak wpłaty w podanym wyżej terminie powoduje anulowanie rezerwacji towaru. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu nieterminowej realizacji płatności Wykonawca ma prawo Ga-Ma GAZ Sp. z o. o. jest uprawniony do naliczenia dochodzenia, obok należności głównej i odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowychopóźnienie, o których mowa w artrównież zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. 4 pktPonadto Ga-Ma GAZ Sp. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo o. o. jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności oraz zastrzega sobie prawo wpisania dłużnika do wartości powstałej szkodyKRD. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms of Sale

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoBALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą odebrania przez nabywcę zamówionego Towaru, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, a jeżeli Towar nie został odebrany zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu § 6 ust. 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży, to w zamówieniach publicznychchwili upływu terminu do odebrania Towaru. Strony mogą uzgodnić w umowie inny termin zapłaty ceny, koncesjach bądź sposób dokonania płatności, np. poprzez wskazania na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym fakturze BALKAR TECHNOLOGY Sp. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)o.o.. Termin zapłaty w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia datę zaksięgowania należności na koncie bankowym BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. wskazanym na fakturze, bądź na rachunku bankowego Zamawiającegowskazanym przez BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.. 3. W przypadku nieterminowej zapłaty BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, bez dodatkowych wezwań płatnych (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia zapłaty za towar BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności. 64. Strony zgodnie ustalająJeżeli nabywca opóźnia się z płatnościami na rzecz BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o., że płatność nastąpi wyłącznie ma ona prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez nabywcę w pierwszej kolejności na numer rachunku bankowegopoczet kosztów określonych w § 4 ust. 3 OWS, który znajduje się następnie odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy nabywca wskazał którą należność reguluje, również w wykazieprzypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 96b ustawy 451 §1 kodeksu cywilnego. 5. Jednocześnie BALKAR TECHNOLOGY Sp. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dzo.o. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowegodokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, który będzie znajdował się w Wykazie, bez zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 6. Nabywca nie ma prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, dokonywania potrąceń należności wobec BALKAR TECHNOLOGY Sp. z zastrzeżeniem ust. 7.o.o.. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie Nabywca obowiązany jest do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT dokonania płatności za Towar w Polsceustalonym terminie, również w przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie nabywcy. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się ofercie lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy BALKAR TECHNOLOGY Sp. z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług o.o. oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegonabywcą, uważane są za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10BALKAR TECHNOLOGY Sp. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca z o.o. ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118przenosić przysługujące jej wierzytelności na rzecz osób trzecich.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usługi wypłacane będzie przez Zamawiającego, w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegookresach miesięcznych, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu po zakończeniu danego miesiąca w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 pozwysokości ustalonej w § 5 ust. 2191)2 umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane w formie przelewu w terminie do 30 21 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem rzeczowym i rachunkowym faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT jest protokółdo 5 dnia miesiąca, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturypo zakończeniu każdego miesiąca wykonywania usługi. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty płatności faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany zostanie w fakturze VAT. 5. Faktury należy wystawiać na: Sąd Rejonowy w Węgrowie, xx. Xxxxxxxxxxx 00, 07 – 100 Węgrów, NIP 000-000-00-00. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się Do faktury Wykonawca załącza protokół z wykonanych w wykazie, o którym mowa w artdanym miesiącu czynności. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który Protokół podlegał będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania akceptacji przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7upoważnionego pracownika Zamawiającego. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT Za zwłokę w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego płatnościach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegoustawowej. 28. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, umowie ani roszczenie o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją niniejszej wykonaniem umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegolub usuwaniem wad przedmiotu umowy. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego § 10 ust. 1 będzie następować w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur po wykonaniu i odbiorze Usług za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie dany miesiąc (tj. płatność realizowana z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191dołu). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATfaktur, o której których mowa w ust. 11 będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie Usług podstawowych i/lub dodatkowych, nie później niż do 15. dnia sporządzany każdorazowo przez Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniebyły wykonywane Usługi. 53. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień Termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykaziefaktur, o którym których mowa w artust. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 1, ustala się na 30 dni licząc od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodęWykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 7. 4. Płatności za wykonane usługi będą realizowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie Wykonawca zobowiązuje się do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, dostarczenia Zamawiającemu faktur o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego najpóźniej w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 7 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowydnia ich wystawienia. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Cleaning Services Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Zapłata za wykonaną usługę zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach terminie do 7 dni od daty wykonania usługi/ dostarczenia protokołu serwisowego/ naprawy/ przeglądu. (wszystkie czynności wykonane podczas przeglądu/naprawy winny być wyszczególnione na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191fakturze). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, zapłacić należność wynikającą z faktury przelewem w terminie do ciągu 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto w banku ……………………………………………………………..Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej . Nieprawidłowe wystawienie faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury/korekty Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną W razie dokonania przelewu zapłata następuje w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień dniu obciążenia rachunku konta bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająW przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania wykonywania usług. W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą zobowiązań, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa Wykonawca przed naliczeniem rekompensaty określonej w art. 96b ustawy 10 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 08.03.2013 roku o podatku od towarów i usług terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 2019r., poz. 2174 118 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest będzie zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się zapłaconej w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek terminie należności za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10wykonane usługi. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu nie wykonania usługi będą naliczane kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej umowne określone w § 2 13 albo nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i naliczone zostaną kary umowne określone w § 13 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ustlit. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.b.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi złotych netto zł (słownie:…………………..) plus 23% podatek VAT, w formiekwocie zł (słownie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego……………………..), złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą co daje kwotę brutto ……………………….zł (słownie ). Wskazana cena została obliczona w oparciu o elektronicznym fakturowaniu ceny jednostkowe przewidziane w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)formularzu oferty – formularzu cenowym. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM§1 obejmuje wszystkie koszty, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFjakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, Wynagrodzenie za wyjątkiem przedmiot umowy zostanie uregulowane na podstawie jednej faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest Podstawą do wystawienia faktury VATprzez Wykonawcę, o której mowa będzie podpisany bez uwag przez przedstawicieli obu stron, protokół odbioru końcowego. Za zrealizowane dostawy Zamawiający zapłaci przelewem w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieterminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 5. Zapłata nastąpi Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty. 6. Faktura zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy konto Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościwskazane na fakturze 7. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, nie wyraża zgody na co Wykonawca wyraża zgodę, cesję wierzytelności wynikających z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Sales Contract

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formieRozliczenie usługi będącej przedmiotem umowy nastąpi na podstawie dwóch faktury: a) papierowej;Pierwszej faktury - po wykonaniu prześwietlenia dzrew wystawionej w oparciu o protokół odbioru prac bez uwag, b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą Drugiej faktury - - po wykonaniu prześwietlenia dzrew wystawionej w oparciu o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)protokół odbioru prac bez uwag. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wypłata należności za dostarczony przedmiot umowy, wynikającej z faktury nastąpi w terminie do 30 21 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUMod dnia jej wystawienia, xxna konto Wykonawcy wskazana na fakturze. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFTermin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany końcowej będzie protokół odbioru prac bez uwag zatwierdzony przez osobę wskazaną inspektora nadzoru w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego terminie do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru, 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, zobowiązuje się nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniedokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy Cesja dokonana z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem naruszeniem ust. 74 jest nieważna. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoZapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana przez Zamawiającego po zakończeniu każdego zjazdu, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEFna podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)terminarzem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot Na każdej fakturze Wykonawca wskaże nr umowy, termin i miejsce/forma realizacji umowy oraz formę realizacji umowy (stacjonarnie lub online). 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 30 21 dni od: a) daty złożenia kalendarzowych od dnia jej dostarczenia przez Wykonawcę do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Kancelarii WUMKrakowie, xx. Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest zobowiązuje się do wystawienia przekazania faktury VATdo filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie, o której mowa xx. Xxxxxxxxxxxxx 00 w ust. 1, nie później niż do 15. terminie 5 dni od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniezakończenia każdego zjazdu. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień Dniem zapłaty uznaje się należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająFaktury będą wystawiane na: Krajowa Szkoła Skarbowości, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowegoul. Okrzei 4, który znajduje się w wykazie03-710 Xxxxxxxx, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7XXX 0000000000. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności korzystania przez wykładowców z noclegu, wyżywienia w transakcjach handlowychfilii Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie, o których mowa w artul. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019Rzemieślnicza 20, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoz wynagrodzenia należności z tytułu noclegu, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy wyżywienia wykładowców, zgodnie z fakturą wystawioną przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Organizację Studiów Podyplomowych

Warunki płatności. 1. Przy dostawach partiami Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, każdą dostarczoną partię według cen podanych zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo Po każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał faktury VAT wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFzgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Podstawą wystawienia faktury Prawidłowo wystawiona faktura VAT jest protokółwraz z pokwitowaniem dostawy towaru, podpisany przez osobę wskazaną o którym mowa w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu § 3 ust. 4 niniejszej umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę będą podstawą do regulowania należności przelewem na niżej podane konto Wykonawcy w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem terminie ............ dni licząc od dnia przyjęcia każdej dostawy i otrzymania faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieW przypadku przekroczenia terminu płatności Strony przewidują możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego konta Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie Czynność prawna mająca na numer rachunku bankowego, który znajduje celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Zgodę wydaje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 6.1 Czynność prawna dokonana z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem naruszeniem ust. 76 jest nieważna. 6.2 O stwierdzeniu nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 6 może wystąpić także podmiot tworzący. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne Koszty czynności bankowych powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby ZamawiającegoBanku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Healthcare Agreements

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń, w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie terminie płatności określonym przez AVK Armadan Sp. z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu o.o. W potwierdzeniu zamówienia AVK ARMADAN Sp. z o.o. określa termin dokonania zapłaty. Termin ten jest określany w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)dniach i liczony od daty wystawienia faktury. 2. Zamawiający zobowiązuje Kupujący staje się dokonać właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyten towar w terminach określonych przez AVK ARMADAN Sp. z o.o. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas AVK ARMADAN Sp. z o.o. ma prawo – według swojego uznania - zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych albo zażądać zapłaty ceny wraz z odsetkami ustawowymi. AVK ARMADAN Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUMszczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej którą Kupujący powinien uiścić za pośrednictwem PEFotrzymany towar. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest protokółdata wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy, podpisany przez osobę wskazaną tj. AVK ARMADAN Sp. z o.o. z siedzibą w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowyPniewach, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturypodany na fakturze. 4. Wykonawca zobowiązany Niezależnie od żądania zapłaty należności głównej za towar, AVK ARMADAN Sp. z o.o. jest uprawniona również do wystawienia faktury VATdochodzenia kosztów sądowych, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieegzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościAVK ARMADAN Sp. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoz o.o. zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, Kupującemu nie służy wobec AVK ARMADAN Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7potrąceniu. 7. Postanowienia ustW przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, AVK 80 ARMADAN Sp. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT z o.o. ma prawo postawić w Polscestan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy zapłaty jeszcze nie upłynęły. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoZgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca Kupujący zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującejniezwłocznego pisemnego zawiadomienia AVK ARMADAN Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions of Sale and Delivery

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowana dostawę nastąpi przelewem na konto w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoterminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowaniado której dołączone będą kopie protokołu odbioru. Płatności, zwanej dalej PEFo których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach który widnieje na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poztzw. 2191)„białej liście podatników” prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyFaktury będą wystawiane przez Wykonawcę raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia którym odbyły się dostawy towaru, w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFterminach zgodnych z przepisami podatkowymi. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 64. Strony zgodnie ustalająKoszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 5. Zamawiający oświadcza, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 11 marca 2004 27 sierpnia2009 r. o podatku od towarów i usług finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. .U.2009 Nr 157 poz. 2174 1240 z późnpoźn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego zm.).W związku z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż tym w przypadku płatności dokonywanych na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić podstawie niniejszej umowy na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. rzecz Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania o ile będzie to w interesie Uczelni Publicznej mechanizmu podzielonej płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, zgodnie z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami art.108a Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 zastrzeżeniem ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegotegoż artykułu. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Specyfikacja Warunków Zamówienia

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoPodstawę rozliczeń stron stanowią ceny jednostkowe wynikające z formularza ofertowego Wykonawcy, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFNależne Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne zostanie obliczone jako iloczyn stawek jednostkowych wynikających z załącznika nr 1 i liczby faktycznie zrealizowanych świadczeń. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony Zapłata należności za wykonane usługi stanowiące przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury albo rachunku po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w Kancelarii WUMktórym wykonano przedmiotową usługę. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyFakturę albo rachunek Wykonawca wystawia w terminie do 7 dnia miesiąca następnego. Integralną część faktury stanowi miesięczne zestawienie wykonanych świadczeń zdrowotnych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego niezwłocznieprawidłowo wystawionego oryginału faktury/rachunku. 5. Zapłata Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ……………………….…………… nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności……………………………………………………………………………………………..……… 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się Usługi objęte niniejszą umową stanowią usługi w wykazie, o którym mowa w rozumieniu art. 96b 43 ust. 1 pkt.18 i 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zmusług.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Zamówienie Na Świadczenie Zdrowotne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego Płatności za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, wykonane prace zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu Harmonogramem rzeczowo – finansowym załącznik nr 1 do umowy, odbywać się będą po wystawianiu przez Wykonawcę faktur VAT na podstawie protokołów odbiorów częściowych. Fakturowanie robót podlegających odbiorom częściowym odbywać się będzie nie częściej niż raz w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. miesiącu (Dz.U. 2018 poz. 2191nie więcej niż 3 faktur częściowych). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyNależne wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem w oparciu o prawidłowe faktury VAT, wystawione na podstawie protokołów odbiorów częściowych (stanowiących załączniki do wystawianych faktur) w terminie do 30 14 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej od dnia otrzymania faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFVAT na wskazane przez Wykonawcę na fakturze konto. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółNajpóźniej w terminie o którym mowa w § 3 ust.1 lit. b) , podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do Wykonawca wystawi ostatnią fakturę VAT, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowykońcowego, który winien być złożony przez Wykonawcę będzie załącznikiem do w/w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest Za prawidłową fakturę VAT będącą podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ustzapłaty uważa się fakturę VAT wystawioną na Gminę Białowieża ul. Sportowa 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu17-230 Białowieża, XXX 0000000000 w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieterminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7złotych polskich. 7. Postanowienia ustZałącznikami do faktur będą: a) jeżeli w wykonaniu rozliczanego zadania brali udział Podwykonawcy: – protokoły odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę, zawierające oświadczenie Podwykonawcy, iż dany protokół dotyczy wszystkich robót wykonanych przez Xxxxx w ramach rozliczanego zadania, zatwierdzony przez Xxxxx oraz przez Wykonawcę, oraz – kopie przelewów potwierdzające zapłatę przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawców za roboty wymienione w ww. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsceprotokołach. b) protokoły odbioru robót. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (Wynagrodzenie w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się kwocie równej wartości umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegotytułu realizacji jej przedmiotu. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Wykonanie Projektu

Warunki płatności. 1. Należność z tytułu danej raty wynagrodzenia zostanie każdorazowo przekazana na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wpływu faktur do Gminy. 2. Gmina i ZUO Sp. z o.o. oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. 3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowych faktur VAT, Gmina odmówi ich przyjęcia. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunków bankowych Gminy i ZUO Sp. z o.o. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczek. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFnie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATpisemnego informowania Gminy o każdej zmianie swojej siedziby, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku konta bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów nr telefonu oraz numerów NIP i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zmREGON.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Unieszkodliwianie Odpadów

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, stanowić będzie podpisany przez osobę upoważnioną do dokonywania rozliczeń w formie: aimieniu Xxxxxxxxxxxxx protokół bezusterkowego odbioru robót (końcowy) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)inne niezbędne dokumenty przekazane Zamawiającemu. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowydopuszcza fakturowanie częściowe po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów prac wskazanych w harmonogramie. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, stanowić będzie podpisany przez osobę upoważnioną do dokonywania rozliczeń w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xximieniu Xxxxxxxxxxxxx częściowy protokół odbioru robót. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFSuma płatności z faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółFaktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 14 dni, podpisany od daty jej otrzymania przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowyZamawiającego, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturypod warunkiem dostępności środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Faktury za wykonane roboty będzą płatne przez Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona wskazane na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie konto Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Remont Lokalu Mieszkalnego

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty ceny w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)PLN. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie WYKONAWCA wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO fakturę. Podstawą do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFjest dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru faktycznego bez zastrzeżeń (uwag). 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 przelewem, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie ciągu 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od daty otrzymania faktury (potwierdzonego wpływu/otrzymania), na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy. 1, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą Protokół musi być przeniesione podpisany przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościprzedstawicieli stron. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje Za datę płatności uznaje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychdatę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza rozliczeń w zakresie, walutach obcych. Faktura będzie wystawiona w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a języku polskim lub musi posiadać polską wersję językową (w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegopodatnika spoza terytorium RP). 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 24.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności zapłacić za dostarczony przedmiot towar według cen jednostkowych ustalonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VATktóre są obowiązującymi przez cały okres trwania umowy. b) 4.2. Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem z terminem płatności 60 dni od daty przesłania ustrukturyzowanej doręczenia faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFpotwierdzającej dostawę towaru. Faktury lub specyfikacje wysyłkowe muszą zawierać numer umowy, której dotyczą. 34.3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyWykonawca wraz z każdorazowym uzupełnieniem komisu lub dostawą towaru dostarczy dokument WZ uwzględniający ceny dostarczonego asortymentu. 44.4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ustInformacje odnośnie terminu ważności i numeru serii dostarczonego asortymentu muszą być zawarte na fakturze lub np. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniedokumencie WZ. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 104.5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. Opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.)płatnościach nie mogą jednak wpływać negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę. 114.6. Zobowiązanie W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego dotyczy będą zaliczane na poczet należności określonej w umowiegłównej najdalej wymagalnej. 4.7. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących zmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę , wynikających z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od zawartej umowy. 14.8. Prawa i obowiązki wynikające Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy realizacji niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegow trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)wykonanie przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie Podstawę do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00wystawienia faktury każdorazowo stanowić będzie protokół zdawczo-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFodbiorczy sporządzony przez upoważnionego pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Milanówka. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Fakt dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy zawierającego oczywiste wady (niekompletność, rażące błędy) traktowany będzie jako niedostarczenie przedmiotu Umowy. Na okoliczność dostarczenia przedmiotu Umowy zawierającego oczywiste wady, Strony sporządzą protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieWynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająWykonawca wystawi rachunek na: Gminę Milanówek, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowegoxx. Xxxxxxxxxx 00, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm05-822 Milanówek.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 15.1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoPłatność będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego dostawę szczepionki, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną natomiast w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego odniesieniu do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych ostatniej płatności – również dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATpotwierdzających wykonanie klauzuli społecznej, o której mowa w ustpunkcie XVI SIWZ oraz w § 6 pkt. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę5 ogólnych warunków umowy. Faktura powinna winna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieprzekazana zamawiającemu razem z Protokołem Zdawczo- Odbiorczym lub następnego dnia po dostarczeniu szczepionki. 55.2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoFaktura winna być przekazana zamawiającemu razem z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym lub następnego dnia po dostarczeniu szczepionki. 65.3. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia banku przez Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatnościdyspozycji zapłaty; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 95.4. Zamawiający informujeKoszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniapokrywa Wykonawca; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust5.5. 1 w przypadku odstąpienia od umowy Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu cały czas trwania umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 25.6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy Wykonawca nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegowyrażonej na piśmie; 5.7. Płatności będą realizowane w PLN. 25.8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie WykonawcySzczegółowe informacje dotyczące warunków płatności zostały określone w Ogólnych warunkach umowy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze lub w załączniku do faktury VAT w formiei dokumencie przewozowym niżej wymienionych informacji: a1) papierowej;ceny netto producenta za 1 m³ lub 1 litr oleju w dniu dostawy, b2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoceny jednostkowej netto za 1 m³ lub 1 litr oleju i/lub z uwzględnieniem marży/opustu, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu której/którego wysokość wskazana została w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)niniejszej umowie, 3) ilości dostarczonego oleju określonej w momencie realizacji dostawy w temperaturze rzeczywistej. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATW przypadku niezgodności danych, o której których mowa w ust. 1, nie później niż faktura zostanie zwrócona Wykonawcy w celu korekty. Termin zapłaty liczony będzie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do 15siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 3. dnia miesiąca następującego po miesiącuRozliczenie ilościowe sprzedaży będzie oparte na jednostkach objętościowych mierzonych w temperaturze rzeczywistej. 4. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za zakupiony olej przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w którym wykonano usługęterminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzeżeniem ust. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie2. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie Zamawiający nie wyraża zgody na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż realizacji niniejszej umowy na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7rzecz osób trzecich. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w płatności w transakcjach handlowych, o których mowa wysokości określonej w art. 4 pkt. 3 ustawy ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019z 2023 r., poz. 118.poz.1790). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie będzie uiszczał cenę należną Wykonawcy za wykonanie umowy tj. za usługi odbioru, odzysku/unieszkodliwiania wykonane w danym okresie rozliczeniowym obejmującym pełne miesiące kalendarzowe, na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy. 2. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w formie:złotych polskich. a) papierowej;3. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okresu rozliczeniowego, za który jest ona wystawiana oraz numerów i dat dokumentów potwierdzających odebranie odpadów, w danym okresie rozliczeniowym. b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego4. Płatności wynikające z umowy dokonywane będą na następujący rachunek bankowy Wykonawcy , złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowaniaw terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur wystawionych prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy, zwanej dalej PEFprzy czym w treści faktur Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy oraz wskazać dokument potwierdzający odbiór Odpadów w związku, z którym jest ona wystawiana. 5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 4 będzie od dnia 1 stycznia 2020 r. rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z Ustawą art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 6. W sytuacji, gdy – począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. – w dniu dokonywania przez Zamawiającego zlecenia przelewu z tytułu umowy, rachunek Wykonawcy zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. byłby inny niż wskazany w ust. 4, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek zawarty w tym wykazie bez konieczności dokonywania zmiany umowy, a zapłata przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty w tym wykazie w dniu dokonania polecenia przelewu stanowi wykonanie przez niego umowy w tej części i zwalnia go z długu w tej części, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu np. o dokonanie zapłaty, o odszkodowanie, o wykonanie umowy, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka. 7. Strony postanawiają, że do rozliczeń będzie stosowany mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 8. Uprawnionym Członkiem Konsorcjum do wystawienia faktury w imieniu Xxxxxxxxxx jest …………………. (Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. Konsorcjum). 9. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: Numer NIP Zamawiającego: 593 22 68 695; Numer NIP Wykonawcy: ………………………….. 10. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w niniejszym uregulowaniu lub niezawierająca danych określonych niniejszym uregulowaniu, jak również faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa lub niniejszą umową, może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną). 11. W przypadkach przewidzianych w ust. 10 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 12. Fakturowanie pomiędzy Stronami będzie dokonywane w formie papierowej. Fakturowanie pomiędzy Stronami w formie elektronicznej możliwe jest tylko z zachowaniem następujących warunków: Wykonawca doręczy Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane budowlane lub usługi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 2020 r. poz. 2174 1666 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Świadczenie Usług

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę wraz z podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru ilościowo-jakościowego, przelewem, na rachunek wskazany na fakturze, w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający zobowiązuje Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 3. Faktury będą wystawione na Wojewódzki Sąd Administracyjny w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUMWarszawie, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00Xxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyXXX 000-00-00-000. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATZa datę zapłaty, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieStrony ustalają datę uznania konta bankowego Wykonawcy. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności każdy dzień zwłoki w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićzapłacie. 6. Kwestie sporne powstałe w związku Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać Umowy ani regulować ich w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegokompensaty. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Specification

Warunki płatności. 14.1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego Abonent zobowiązuje się wnosić opłaty za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie usługę podstawową i sporadyczne z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)dołu. 24.2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Wszelkie opłaty wynikające z umowy będą wpływały na konto Firmy wskazane na paragonie/fakturze. 4.3. Brak opłat w terminie 21 dni od daty wystawienia paragonu/faktury, upoważnia Firmę do 30 dni od: a) daty złożenia zawieszenia wykonywania usługi od godziny 00.00 pierwszego dnia następnego miesiąca rozliczeniowego lub rozwiązania umowy w Kancelarii WUMtrybie natychmiastowym. Zawieszenie wykonywania usługi wyłącza od tego momentu odpowiedzialność Firmy za życie, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania zdrowie i mienie Abonenta i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje osób znajdujących się w wykazieobiekcie. Przed zawieszeniem wykonywania usługi lub rozwiązaniem umowy Firma nie ma obowiązku wystosowania wezwania do zapłaty, przy czym Firma podejmie do trzech prób nawiązania kontaktu telefonicznego lub jednego komunikatu w formie SMS na telefon administratora wskazany w Załączniku nr.1 do umowy w celu powiadomienia o którym mowa w artzaległościach płatniczych i zamiarze zawieszenia wykonywania usługi lub rozwiązania umowy. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany Firmie należy się wynagrodzenie za okres do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od momentu zawieszenia usługi lub rozwiązania umowy. 14.4. Prawa Usługa zawieszona w trybie pkt. 4.3 zostanie ponownie podjęta po wniesieniu należnych Firmie zaległych opłat z ewentualnymi odsetkami i obowiązki wynikające kosztami postępowania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł + podatek VAT według stawki zgodnej z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegoobowiązującymi przepisami. Wznowienie świadczenia usług nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu zaległych kwot wraz z opłatą manipulacyjną. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Monitorowanie Lokalnego Systemu Alarmowego Dione

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)wystawionej po ich zakończeniu i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie Podstawą do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFjest protokół odbioru podpisany przez Xxxxxx. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem terminie 14 (słownie: czternastu) dni po otrzymaniu faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 65. Strony zgodnie ustalająWykonawca oświadcza, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowegojest/nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT a wskazany w § 4 ust. 2 rachunek, który znajduje się jest/ nie jest rachunkiem, do którego został otwarty rachunek VAT, w wykazie, o którym mowa w rozumieniu art. 96b 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”i został/ nie został zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem 96b ust. 7. 71 tej ustawy (wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT). Postanowienia ustW związku z powyższym płatność zostanie dokonana zgodnie z art. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się 108a ustawy z danych wymaganych przepisami Ustawy dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, z 2018 r. poz. 118.)2174 z późn. zm.).1 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności na osoby trzecie. 117. Zobowiązanie W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących naliczeniem przez Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnionąkar umownych, Zamawiający dokona skieruje do Wykonawcy pisemną informację o wysokości naliczonych kar umownych wraz z notą obciążeniową i wezwaniem do ich zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującejzapłaty zastrzeżonych kar umownych w tym terminie na rachunek wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 58. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentamibezskutecznego upływu terminu wskazanego powyżej, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićZamawiający ma prawo do automatycznego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Sales Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Ustalona cena obejmuje również koszty dostawy do miejsca wskazanego w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegozamówieniu, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowaniadokumentacji oraz opakowania towarów, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu chyba że Nabywca w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).złożonym zamówieniu postanowił inaczej 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Faktura/rachunek może być wystawiona po wydaniu towaru Nabywcy wraz z wszelkim związanymi z towarem dokumentami w terminie tym certyfikatami i atestami. Dostawca jest zobowiązany do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xxwystawienia faktury/rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiążącą strony umową. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFW fakturze Dostawca zobowiązany jest podać również datę i numer zamówienia Nabywcy oraz datę wysłania towaru do Nabywcy. Do faktury/rachunku Dostawca dołącza dokumenty wskazujące nazwę i adres przewoźnika. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółTermin zapłaty wynosi 30 dni i biegnie od dnia doręczenia Nabywcy faktury/rachunku wystawionej zgodnie z umową. Jeżeli Nabywcy zostanie doręczona faktura/rachunek przed dostarczeniem towaru wraz z wymaganymi dokumentami to termin zapłaty biegnie od dnia dostarczenia towaru wraz z dokumentami, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.chyba że umowa stanowi inaczej.. 4. Wykonawca Nabywca jest zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa dokonania zapłaty w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, sposób i na warunkach określonych w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniezamówieniu przyjętym przez Xxxxxxxx. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoNabywcy. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy Nabywca jest uprawniony do dokonania zapłaty poprzez potrącenie wierzytelności Dostawcy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zmwierzytelnościami przysługującymi Nabywcy wobec Dostawcy.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Zakupu

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoumowie, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowanianastąpi fakturą wystawioną po zakończeniu i odebraniu wszystkich prac objętych przedmiotem umowy - na podstawie protokołu odbioru końcowego, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)potwierdzającego wykonanie bez zastrzeżeń wszystkich robót objętych niniejszą umową. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyzapłaci określone w § 6 ust.1 wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 21 dni od: a) licząc od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF, wg zasad ustalonych w ust. 1. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółZa datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, podpisany przez osobę wskazaną jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyostatnim dniu terminu płatności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATFaktura wystawiona będzie na Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, o której mowa ul. Terespolska 15A, NIP: 000-00-00-000, Regon: 140318535. Płatnikiem będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieWarszawie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegozwłokę w płatności Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej poczet wykonania przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 14.1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:Jeśli co innego nie wynika z treści Umowy 100% Ceny Umownej będzie płatne po Kompletnym Wykonaniu Przedmiotu Umowy, pod warunkiem otrzymania przez Odbiorcę gwarancji bankowej na okres gwarancyjny zgodnie z artykułem 5.1. 4.2. Jeśli strony umówiły się, że Odbiorca zapłaci Xxxxxxxx zaliczkę wówczas: a) papierowej; warunkiem jej zapłaty jest dostarczenie Odbiorcy gwarancji bankowej zgodnie z pkt. 5.3. i b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoDostawca zobowiązany jest zwrócić zaliczkę na wezwanie Odbiorcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 4.3. O ile co innego nie wynika z treści Umowy, złożonego Cena Umowna będzie zapłacona w terminie 60 dni od dnia doręczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Dostawcy. W takim przypadku Cena Umowna zawiera odsetki za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowaniaopóźnienie, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu których mowa w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 9 listopada 2018 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2018 z 2013 r. poz. 2191403). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 34.4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, przez Dostawcę będzie Protokół Kompletności podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyOdbiorcę zgodnie z artykułem 7. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności4.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegodzień, w którym środki finansowe będą przekazane przez bank Odbiorcy, tj. dzień, w którym na zlecenie Odbiorcy konto Odbiorcy będzie obciążone przez bank przekazujący pieniądze na konto Dostawcy. 64.6. Strony zgodnie ustalająOdbiorca może wstrzymać płatność należną Dostawcy w wysokości i na taki okres jaki będzie niezbędny dla zabezpieczenia Odbiorcy przed stratą wynikającą z nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, której to nieprawidłowości Dostawca nie usunął w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę. 4.7. W przypadku powstania jakichkolwiek należności na rzecz instytucji bankowych w związku z ustaleniem zabezpieczeń czy realizacji warunków płatności Ceny Umownej, obowiązek ich pokrycia ciąży na Dostawcy. 4.8. W przypadku, gdy Dostawca ma dostarczać Towary, o których mowa w załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm. – zwana dalej ustawą o podatku od towarów i usług), strony obowiązane są zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa ustawie o podatku od towarów i usług, a Dostawca na fakturze VAT obowiązany jest zawrzeć odpowiedni zapis wymagany art. 106E ust. 1 pkt. 18a ustawy o podatku od towarów i usług. 4.9. Dostawca gwarantuje, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku rachunek bankowy, który będzie wskazywał jako rachunek do płatności w fakturze VAT będzie rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów prawa bankowego, który znajduje się widniejącym w wykazie, Wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz( tzw. U. z 2018 r. poz„Biała Lista Podatników VAT”). 4.10. 2174 z późn. zm.)W przypadku, dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie gdy rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxx nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się widnieje w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie o którym mowa w transakcjach han- dlowychpkt. 4.9, na co Wykonawca wyraża zgodęlub faktura VAT została wystawiona niezgodnie z pkt. 4.8, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierającychOdbiorca uprawniony będzie, wedle swojego wyboru, do: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności;zrealizowania zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxx z jednoczesnym zawiadomieniem o zapłacie należności naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Dostawcy, lub b) wskazanie umowy zamówienia publicznego.zrealizowania zapłaty na inny rachunek bankowy Dostawcy widniejący w Wykazie o którym mowa w pkt. 4.9, lub 9c) wstrzymania płatności do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Xxxxxxxx. Zamawiający informujelub d) naliczenia Dostawcy kary umownej w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT należnego z tytułu dostawy tych Towarów, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca którą Odbiorca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych potrącić z ceny za opóźnienie płatności w transakcjach handlowychTowary, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.).lub 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku e) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie ZamawiającegoDostawcy. 24.11. Wykonawca wyraża zgodę Skorzystanie przez Odbiorcę z uprawnień wskazanych w pkt. 4.10 lit. d) lub e) następuje po uprzednim skierowanemu do Dostawcy wezwania z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniausunięcie stanu niezgodności, który to termin nie będzie krótszy niż 3 dni. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions for Purchase of Goods and Services

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Płatność będzie dokonywana po dostarczeniu przez Sprzedającego faktury VAT z oryginałem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego (zał. nr 1 do Umowy) i oryginały dokumentów potwierdzających odbiór asortymentu przez opiekuna prawnego pacjenta (zał. nr 2 do Umowy) - w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoterminie do … dni, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowanialiczonych od dnia doręczenia w/w dokumentów Kupującemu, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego prowadzony w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).banku .................................................... nr .......................................... 2. Zamawiający zobowiązuje Za termin zapłaty faktury przyjmuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty datę złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFbanku Kupującego dokumentu „polecenie przelewu”. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółKoszty obsługi bankowej powstałe w banku Kupującego pokrywa Kupujący, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturykoszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Kupującego pokrywa Sprzedający. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, Cena netto nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniepodlega zmianie przez cały czas trwania umowy. 5. Zapłata nastąpi Sprzedający nie może przenosić na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoosoby trzecie zobowiązań płatniczych Kupującego bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się Płatności będą realizowane w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zmPLN.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms of Agreement

Warunki płatności. 13.1. Zamawiający dopuszcza złożenie Płatność będzie zrealizowana w PLN, po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w danym roku kalendarzowym, faktury VAT i podpisanego oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, na rachunek bankowy Wykonawcy. 3.2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w formie:banku Zamawiającego dyspozycji zapłaty. a3.3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 3.4. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy. 3.5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku realizacji obowiązków, o których mowa w rozdziale V ust. 5.1, 5.4 i 5.6, (tj. minimalny czas spędzony przez biegłego rewidenta na terenie badanej jednostki przy badaniu każdego ze sprawozdań finansowych za 2019 i 2020r. – 5 dni roboczych tzn. 40 godzin, kompletność sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i informacji dodatkowych oraz bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzanej inwentaryzacji w badanej jednostce w związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r.) papierowej;Zamawiający nie dokona płatności – w jednostce, której dotyczy zaniechanie - o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę. b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego3.6. Szczegółowy opis dotyczący warunków płatności znajduje się w Ogólnych warunkach umowy, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 3.7. Zastosowanie mają przepisy ustawy z Ustawą dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dzw zakresie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu ……… dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie na Zamawiającego wraz z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)podpisanym przez Xxxxxx protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xxFaktura należy wystawić na: Gmina Wrocław; pl. Xxxxxx x Xxxxxx 00, Nowy Targ 1-8; 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VATXxxxxxx; NIP: 8971383551 Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 00-000 Xxxxxxx 3. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 34. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół, zgodnie podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do Xxxxxx protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniezamówienia. 5. Zapłata nastąpi Wykonawca może scedować na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Specification of Essential Terms of the Order (Siwz)

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę. 2. Wynagrodzenie cząstkowe będzie każdorazowo określane w zależności od wystawianego spektaklu oraz od ilości dni według stawki określonej w ofercie Wykonawcy. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy po każdym wynajmie sprzętu na cykl spektakli, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie:VAT. a) papierowej4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru bez uwag podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego5. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do ……… dni od dnia jej wystawienia, złożonego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 6. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część usługi nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami. 7. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 8. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 7 jest nieważna. 9. Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, platformy zgodnie z Ustawą zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dzprywatnym.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie przez przedstawiciela handlowego Spółki, który odpowiada za zamówienie. Termin zapłaty biegnie od dnia doręczenia Kupującemu faktury VAT VAT, chyba że Strony uzgodnią inaczej. 2. Wobec nowych Kupujących Spółka wymaga przedpłaty w formie:wysokości 100% przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Taki sposób płatności obowiązuje przy realizacji trzech pierwszych zamówień dla takiego Kupującego. a) papierowej;3. Decyzja o umożliwieniu Kupującemu dokonywania płatności przelewem jest rozpatrywana dla Kupujących, na rzecz których Spółka realizowała wcześniej zamówienia (co najmniej 3 zamówienia opłacone w trybie wskazanym w ust. 2 powyżej). b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego4. Jeżeli zapłata następuje przelewem, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowaniadzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. 5. Czeki ani weksle nie są przyjmowane bez pisemnej zgody Spółki. 6. Podstawą ustalenia cen sprzedaży jest aktualny cennik sprzedaży lub oferta złożona przez Spółkę na podstawie zapytania Kupującego. 7. Wszelkie dane zawarte w prospektach, zwanej dalej PEFkatalogach, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych materiałach są jedynie informacyjne i orientacyjne i nie stanowią oferty w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018 z 1964 r Nr 16, poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 93 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku W ofertach ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegow wysokości zgodnej z obowiązującą stawką podatku VAT dla danego rodzaju towarów. 9. Zamawiający informujeW przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.)poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma. 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie W przypadku przeterminowanych płatności realizacja przyjętych zamówień może zostać wstrzymana do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującejczasu dokonania stosownych płatności. 112. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowneW przypadku zaległości płatniczych Spółka, niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 9 powyżej, ma prawo: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;Odmowy przyjmowania nowych zamówień, b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;Odmowy wydania gotowych zamówień, c. Wstrzymania uprawnień Kupującego do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej zakresie przyszłych zamówień, 13. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych w § 2 ustrozumieniu art. 1 w przypadku odstąpienia 106n ustawy o podatku od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegotowarów i usług. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży I Dostawy

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach Rozliczenie dostawy nastąpi na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Wynagrodzenie cząstkowe będzie każdorazowo określane w zależności od wystawianego spektaklu oraz od ilości dni według stawki określonej w ofercie Wykonawcy. 3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowywykonanie przedmiotu umowy nastąpi po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy po każdym wynajmie sprzętu na cykl spektakli, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 34. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, będzie protokół odbioru bez uwag podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu upoważnionych przedstawicieli stron umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.; 5. Zapłata Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do ……… dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy konto Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej wskazane na fakturze, pod rygorem nieważnościwarunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Za Termin zapłaty stanowi dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegodokonania polecenia przelewu bankowego. 6. Strony zgodnie ustalająpostanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część usługi nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowychpo ich usunięciu, na co Wykonawca wyraża zgodękoszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawynie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla ZamawiającegoCesja dokonana z naruszeniem ust. 7 jest nieważna.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy jednorazowo, na podstawie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)VAT. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFFaktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze dokonanym przez Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Wykonawca oświadcza, że jest protokółczynnym płatnikiem podatku VAT, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego uprawnionym do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturywystawiania faktur VAT. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Należność z tytułu faktury VATbędzie płatna przez Zamawiającego przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. 2020 r., poz. 2174 z późn. 106 ze zm.), dalej jako „Wykaz”przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze lub zgodnie z art. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego 143 c ustawy Pzp, w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności fakturyprotokołem odbioru robót w siedzibie Zamawiającego. 5. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowychRachunek, na co Wykonawca wyraża zgodęktóry dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się ustawą z danych wymaganych przepisami Ustawy dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz minniektórych innych ustaw. danych zawierającychW przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w w/w wykazie, Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby Wykonawcy, celem zwolnienia się z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty będzie przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów: a1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b2) wskazanie umowy zamówienia publicznegokserokopii protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 3) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy (kserokopia wyciągu bankowego lub oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia). 8. Zamawiający, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, wstrzyma płatność złożonej faktury w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawykażdy dzień zwłoki, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nieterminowej zapłaty faktury, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowywyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 18. 10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od nazwy podmiotu, konta bankowego, danych kontaktowych. Powyższe zmiany nie wymagają aneksowania umowy. 111. Prawa i obowiązki wynikające z Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Budowę Torów Rowerowo Rolkowych

Warunki płatności. 112.1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach terminie wskazanym na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)fakturze licząc od daty ich wystawienia. 212.2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za dostarczony przedmiot umowy, zwłokę w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącuustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieupłynął termin płatności określony na fakturze. 512.3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoWeksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach rozliczeniowych. 612.4. Strony zgodnie ustalająW przypadku zwłoki w płatności ze strony Nabywcy lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury dostaw lub świadczenia usług do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7realizację uzgodnionego świadczenia. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 1012.5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca wypadku zamówienia towaru, a następnie odstąpienia od jego zakupu, Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczania kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, umownej w wysokości 0,225% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji części niezrealizowanego zamówienia. 312.6. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkodyW wypadku wycofania zamówienia dot. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do dostawy towaru na zlecenie wysokość kary umownej wynosi 100% wartości powstałej szkodytowaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej. 112.7. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowiewysokości 49% zamówionego towaru. 212.8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy przebiegu dotychczasowej współpracy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a Nabywcą lub w przypadku braku porozumienia rozstrzygać nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegoinny sposób przyjęty u Dostawcy. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży I Dostaw

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Płatność będzie zrealizowana jednorazowo za dostawę przedmiotu zamówienia po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT i oryginału Protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie dostawy zamówionego przedmiotu umowy (bez wpisu o odmowie przyjęcia dostarczonego asortymentu lub o stwierdzeniu jego wad) – w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoterminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie Obustronnie podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFprzez Wykonawcę. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółZamawiający wstrzyma, podpisany przez osobę wskazaną do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w umowie jako upoważnioną przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyzobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności fakturywystawi fakturę na: Gminę Milanówek, xx. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowegoXxxxxxxxxx 00, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić05-822 Milanówek. 6. Kwestie sporne Koszty obsługi bankowej powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dnibanku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegokoszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi Podawane przez Organizatora ceny imprezy oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)ewentualnych dodatkowych świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyW terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Uczestnik zobowiązany jest wpłacić przedpłatę w wysokości min. 100 (sto złotych) zł. Brak wpłaty przedpłaty w minimalnej wysokości we wskazanym terminie stanowi podstawę do 30 dni od: a) daty złożenia rozwiązania Umowy, skutkującą potrąceniem kosztów określonych w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFwarunkach rezygnacji. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółZapłata całości należności za imprezę turystyczną winna nastąpić w terminie wskazanym w Umowie, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturypóźniej jednak niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieBrak wpłaty powoduje rozwiązanie Umowy na zasadzie z winy Uczestnika. 5. Zapłata nastąpi na Miejscem wpłaty jest siedziba Organizatora, siedziba banku prowadzącego rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoOrganizatora. 6. Strony zgodnie ustalająW przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7a koszty operacji bankowych ponosi Uczestnik. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia ofert specjalnych zapisy III.2 oraz III.3 dotyczące wysokości zaliczki, terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy jej wniesienia oraz terminu zapłaty całości należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegoinne i są ustalane w treści oferty oraz w Umowie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Uczestnictwa W Imprezach Turystycznych

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)po każdym miesiącu świadczenia usługi. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wypłata należności za dostarczony przedmiot umowy, wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia od dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w Kancelarii WUM, xxterminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFTermin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 3. Podstawą Podstawa wystawienia faktury VAT jest protokół, będzie rejestr prac porządkowych utrzymania czystości podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowychWykonawcy, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 6 ust. 1 i 2 potwierdzający wykonanie zakresu czynności w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościdanym miesiącu. 4. W sprawach nieuregulowanych Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychterminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej doręczenia. 5. W Cena za świadczoną usługę może ulec zmianie w przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićzmian stawki podatku VAT. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują Wykonawca zobowiązuje się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno – m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno)” odbędzie się na podstawie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)końcowej. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyPodstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Inwestora protokołu końcowego odbioru stwierdzającego wykonanie usługi. Faktura VAT zostanie wystawiona na Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kołobrzeska 60B/2, 78-600 Wałcz, NIP 000-00-00-000 i doręczona Zamawiającemu w dniu odbioru odbioru końcowego. 3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej sporządzonej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany Ustala się, że datą dokonania płatności jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie TEAM PREVENT wystawia faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane okresy miesięczne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)po zakończeniu realizacji usługi. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFTEAM PREVENT zastrzega sobie prawo wystawiania faktur zaliczkowych oraz dokonywania rozliczeń częściowych. 3. Podstawą wystawienia faktury Faktury VAT jest protokółbędą wysyłane do Klienta pocztą lub drogą elektroniczną, podpisany przez osobę wskazaną a Klient wyraża zgodę na przesyłanie, w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowytym udostępnianie, który winien być złożony przez Wykonawcę faktur VAT w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyformie elektronicznej. 4. Wykonawca zobowiązany Termin płatności wystawionych przez TEAM PREVENT faktur wynosi 14 dni licząc od dnia wystawienia faktury przez TEAM PREVENT Klientowi. 5. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego TEAM PREVENT. 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, TEAM PREVENT ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 7. W przypadku braku terminowej zapłaty TEAM PREVENT uprawniony jest do wystawienia faktury VATwystawiania i przesyłania do Klienta wezwań do zapłaty. 8. TEAM PREVENT – jako wierzycielowi – zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.), od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od Klienta - dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 9. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 18, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącuTEAM PREVENT przysługuje również zwrot, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająuzasadnionej wysokości, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo Uprawnienie do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowychkwoty, o których której mowa w ust. 8, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 4 pkt11 ust. 3 2 pkt 2 ww. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom tj. w transakcjach handlowych odniesieniu do każdej niezapłaconej części, jeżeli świadczenie pieniężne miało być spełniane w częściach (Dz. U. 2019, poz. 118.faktury częściowe). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującejZłożona przez Klienta reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Handlowe

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym na podstawie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie przedłożonej Zamawiającemu wraz z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)oryginałem protokółu odbioru. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego z podaniem numeru umowy i zawierać kwotę w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFzłotych netto i kwotę podatku VAT oraz wartość brutto. 3. Podstawą wystawienia Faktura dostarczona będzie do Zamawiającego najpóźniej w dniu 27 grudnia 2012 r., jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu pocztą elektroniczną kopii faktury VAT jest protokółbezpośrednio po jej wystawieniu, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną na adres osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyZamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieterminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Supply Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawiania ZAMAWIAJĄCEMU faktury VAT za usługi cateringowe wykonane na podstawie Zleceń częściowych w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub terminie do 14 dni od dnia zrealizowania usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 pozcateringowej. 2191). 2. Zamawiający ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać do zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyzrealizowane usługi cateringowe na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem, na konto WYKONAWCY wskazane w wystawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od: a) dni, licząc od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień datę zapłaty uznaje przyjmuje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6ZAMAWIAJĄCEGO. Strony zgodnie ustalająTermin uważa się za zachowany, że płatność jeśli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się najpóźniej w wykazie, o którym mowa w artostatnim dniu terminu płatności. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zaliczek. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowychKwoty kar umownych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy § 18 Umowy mogą być potrącone przez ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniado zapłaty WYKONAWCY. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Contract

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie sprzedaży lub na fakturze VAT, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w sposób wskazany wcześniej, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)VAT. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Elektrometal Energetyka S.A. posiada prawo do uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFkupowane towary. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółW szczególnie uzasadnionych wypadkach, podpisany przez osobę wskazaną kiedy pomiędzy zawarciem umowy sprzedaży, a wydaniem towaru Elektrometal Energetyka S.A. poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego terminie pełnej ceny za kupowany towar, Elektrometal Energetyka S.A. posiada uprawnienie do odbioru przedmiotu umowyuzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturya nawet przed wydaniem towaru. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy Sprzedający wystawia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychdacie odbioru towaru. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentamiprzypadku, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwogdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość towaru, Elektrometal Energetyka S.A. może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie i zapakowanie towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Kupujący zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićpotwierdzeniu zamówienia. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują Za dzień dokonania zapłaty uważa się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegodzień uznania rachunku bankowego Elektrometal Energetyka S.A. odpowiednią kwotą pieniężną. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczegoZgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, nie uprawnia Kupującego do powstrzymania się z zapłatą za towar, ani nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za towar. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży bez uprzedniej pisemnej zgody Elektrometal Energetyka S.A. 9. O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Kupującego, także w dwóch jednobrzmiących egzemplarzachtrybie art. 498 ustawy Kodeks cywilny, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającegojego wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży z wierzytelnościami Elektrometal Energetyka S.A. oraz, z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi zł netto (Dz.U. 2018 poz. 2191dalej: „Wynagrodzenie”). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający Wynagrodzenia nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o zawiera podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.VAT), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował naliczony w wysokości i na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zostanie wpłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane w niniejszej Umowie rachunek bankowy Wykonawcy o nr w terminie 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT. 4. Zmiana wskazanego powyżej numeru rachunku bankowego Wykonawcy stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia przez Strony aneksu. 5. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym związanym z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą i widnieje w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 6. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oświadcza, że nie będzie realizował płatności na rachunek bankowy, który nie znajduje się w Wykaziewykazie podatników VAT, bez prawa żądania prowadzonym przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i okoliczność taka nie będzie stanowiła naruszenia przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. obowiązku terminowej płatności na rzecz Wykonawcy, w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT tym w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo szczególności nie będzie uprawniał Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności opóźnienie, jak również rozwiązania lub wypowiedzenia niniejszej umowy. 7. Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w transakcjach handlowychWarszawie oświadcza, o których mowa iż posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika I do Rozporządzenia Komisji (DzUE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. U. 2019107 i 108 Traktatu. 8. Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, poziż podjął decyzję o wdrożeniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celów VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. 118Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj. część należności odpowiadająca kwocie netto wpływać będzie na rachunek rozliczeniowy Kontrahenta, natomiast część płatności odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie wpłacana na rachunek VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraża zgodę na uiszczanie przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w powyższy sposób.) 10. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej Wynagrodzenie określone w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy niniejszego paragrafu jest stałe przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegocały okres trwania Umowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. 212. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy Umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę przedmiotem cesji na osoby trzecie rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Licensing Agreements

Warunki płatności. 1) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę złożenia w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego banku przez Zamawiającego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą „polecenie przelewu” – o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach ile na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)koncie znajdować się będą niezbędne środki na pokrycie polecenia. 2) Zapłata wynagrodzenia za realizację etapów zamówienia, o których mowa w § 2 ust. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, 2 nastąpi w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia – licząc od dnia, w Kancelarii WUMktórym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, 0035-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.010 Rzeszów. Dane Zamawiającego do faktury: Nabywca: Odbiorca: 3. ) Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazieza realizację zamówienia, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 2 będzie protokół odbioru zamówienia bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. i Wykonawcę lub protokół, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy którym stwierdzono usunięcie wad podpisany przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie ZamawiającegoZamawiającego i Wykonawcę. 2. Wykonawca wyraża zgodę 4) Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji który Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie zamówienia, będzie w czytelnej postaci umieszczony na fakturze. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy5) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione 1 jest współfinansowane przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiegoUnię Europejską, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ramach projektu „Inteligentne specjalizacje Prawo zamówień publicznychnarzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (źródło finansowania: Dział: 730 Rozdział 73095 § 4217). 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego §10 ust. 1 będzie następować w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur po wykonaniu i odbiorze Usług za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie dany miesiąc (tj. płatność realizowana z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191dołu). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATfaktur, o której których mowa w ust. 11 będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie Usług podstawowych i/lub dodatkowych, nie później niż do 15. dnia sporządzany każdorazowo przez Zamawiającego w najpóźniej w trzecim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniebyły wykonywane Usługi. 53. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień Termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykaziefaktur, o którym których mowa w artust. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 1, ustala się na 30 dni licząc od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodęWykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 7. 4. Płatności za wykonane usługi będą realizowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci dostarczenia Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowyfaktur, o którym których mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu najpóźniej w terminie 30 7 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowydnia ich wystawienia. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Świadczenie Usług

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Podstawę do wystawienia faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegostanowi odpowiedni protokół odbioru końcowego prac stwierdzający ich przyjęcie bez uwag, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)sporządzany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do ich odbioru i podpisany przez przedstawicieli Stron. 2. Zamawiający zobowiązuje Z uwagi na warunki finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji nr 770/2014/Wn-50/OP-IN/D z dnia 14.11.2014 r. ustala się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, termin płatności na IV kwartał 2016 r. 3. Fakturę należy wystawić i dostarczyć w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniejej otrzymania. 5. Zapłata nastąpi Należność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy uregulowana zostanie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościNr .................................... 6. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7nie przewiduje udzielenia zaliczek. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca Przy zawarciu umowy Uczestnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, wpłacić zaliczkę w wysokości 0,2co najmniej 30% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym ceny ustalonej w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów w terminie 30 do 45 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa przed rozpoczęciem rejsu lub wycieczki, lub w innym terminie wymaganym przez danego armatora i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcypodanym w umowie. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościW przypadku zakupu rejsu lub wycieczki w terminie krótszym niż wymieniony w ppkt.2 Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości należności w momencie podpisania umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych Nie dokonanie wpłaty w niniejszej określonych terminach jest traktowane jako rezygnacja z rejsu lub wycieczki i powoduje skreślenie wszystkich osób zawartych w umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, z listy uczestników Imprezy Turystycznej z potrąceniem opłaty zgodnie z podanymi w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny pkt. V warunkami rezygnacji z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychudziału w rejsie lub wycieczce. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićUczestnik po opłaceniu pełnej należności za rejs otrzymuje dokumenty podróży tj. bilet na statek lub voucher zastępujący bilet. Dokumenty te mogą być przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Organizator przekazuje dokumenty na ok. 7 dni przed rejsem. 6. Kwestie sporne powstałe W sytuacji rejsów z polskim pilotem, bilety mogą zostać przekazane Uczestnikowi w związku momencie spotkania z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegoprzedstawicielem Organizatora. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczegoNie wykorzystanie biletu lub któregokolwiek ze świadczeń zawartych w umowie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie obliguje Organizatora do zwrotu wpłaconej kwoty. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Warunki Uczestnictwa W Rejsach I Wycieczkach

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: aOpłatę rezerwacyjną (zaliczkę) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegostanowiącą 30% sumy należności wynikających z całości zamówienia (wszystkie strony Zgłoszenia Uczestnictwa), złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, należy uiścić zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach otrzymaną proformą. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)poczet sumy należności wynikających ze Zgłoszenia Uczestnictwa. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Wpłata pozostałej kwoty winna nastąpić w terminie do 30 wynikającym z faktury, ale nie później niż 14 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFprzed rozpoczęciem Targów. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest protokół, podpisany dokonanie wpłaty pełnej należno- ści wynikającej ze złożonego zamówienia udokumentowanej odpowiednimi dowo- dami wpłat potwierdzonymi przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturybank. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora wskazane w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieformularzu Zgłoszenia Uczestnictwa. 5. Zapłata nastąpi Należność jest płatna w PLN – przez Wystawców polskich, PLN lub EUR – przez Wystawców zagranicznych. W przypadku zapłaty w EUR należność w EUR zostanie przeliczona na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień PLN wg kursu z dnia dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoustalonego przez bank ob- sługujący Organizatora. 6. Strony zgodnie ustalająNależność za usługi zamawiane w czasie Targów należy regulować w momencie składa- nia zamówienia, że płatność nastąpi gotówką (wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa PLN) lub kartą płatniczą w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7kasie Organizatora. 7. Postanowienia ustOrganizator nie zapewnia wykonania zamówień złożonych na 7 dni przed rozpo- częciem Targów i w czasie ich trwania. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT Zamówienia takie będą realizowane w Polscemiarę możliwości, a kwota wynikająca z takiego zamówienia zostanie zwiększona o 40%. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się Wystawca ponosi wszelkie koszty związane z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów prowizjami i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoopłatami bankowymi. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Regulamin Uczestnictwa W Targach

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Faktury wystawiane są na dzień wysyłki lub odbioru towaru, na cenę sprzedaży powiększoną o należne podatki, opłaty lub inne należności, o których mowa w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu § 3 ust.2. Płatność jest należna w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)walucie umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Zapłata za dostarczony przedmiot umowy, otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w terminie do 30 dni od: a) każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFwystawienia faktury. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez GEKOPLAST S.A. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas GEKOPLAST S.A. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. GEKOPLAST S.A. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez GEKOPLAST z magazynu Kupującego jest protokółniższa od kwoty zapłaty, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, którą Kupujący powinien uiścić za wyjątkiem fakturyotrzymany towar. 4. Wykonawca zobowiązany Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto GEKOPLAST S.A. 5. W przypadku nieterminowej zapłaty, GEKOPLAST S.A. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do wystawienia żądania odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury VAT, o której mowa (w uststosunku rocznym). 1, nie później niż do 15. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia miesiąca następującego po miesiącudniu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoupłynął termin płatności. 6. Strony zgodnie ustalająW przypadku nieterminowej realizacji płatności, że płatność nastąpi wyłącznie GEKOPLAST S.A. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto GEKOPLAST S.A. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności. 7. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na numer rachunku bankowegopodstawie więcej niż jednej faktury, który znajduje się GEKOPLAST S.A. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w wykaziepierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz451 §1 kodeksu cywilnego. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający Jednocześnie GEKOPLAST S.A. zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowegodokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, zgodnie z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsceprzepisami kodeksu cywilnego. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy Kupującemu nie służy wobec GEKOPLAST S.A. prawo złożenia oświadczenia o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegopotrąceniu. 9. Zamawiający informujeW przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającegowynikającego chociażby z jednej faktury, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000GEKOPLAST S.A. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych wstrzymania zapłaty za opóźnienie płatności towar, w transakcjach handlowych, o których mowa całości lub w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.)części. 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wierzytelności Kupującego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy tytułu Umów nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie podstawie jakiejkolwiek umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody ZamawiającegoSprzedającego. 212. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie WykonawcyKupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia GEKOPLAST S.A. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, Wartość przedmiotu umowy zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. ze złożoną ofertą wynosi …………….zł brutto (Dz.U. 2018 poz. 2191słownie złotych: zł). 2. W wartości podanej w ust. 1 zawierają się wszystkie opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy w drodze, uruchomienie i przeszkolenie pracowników oraz uzyskanie stosownych świadectw i certyfikatów. 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku, xx. Xxxxxxx 000X, 00-000 Xxxxxx, XXX 000-00-00-000. 4. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyzapłaci przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 14 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 35. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATbędzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieprzez osoby upoważnione z obu stron umowy. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności6. Za dzień zapłaty uznaje uważa się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7płatnika. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci naliczyć Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegozwłoki. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury Wynagrodzenie brutto za usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty: ……………………… PLN (słownie złotych polskich). W tym wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi zł, (słownie zł). stawka podatku VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego........................... %, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poztj zł. 2191)Z zastrzeżeniem §2 ust. 9. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyW Umowie Microsoft Products and Services Agreement obowiązują ceny podawane w Wykazie Produktów Microsoft dla tej Umowy, wyrażone w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFEURO. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną Ceny licencji będą obliczane według obowiązującego Wykazu Produktów dla określonych poziomów cenowych w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę danej grupie produktów z uwzględnieniem upustu w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.wysokości % 4. Wykonawca zobowiązany jest Wykazy Produktów zawierające ceny brutto wyrażone w EURO będą przekazywane do wystawienia faktury VAT, o której mowa Zamawiającego. Wykazy będą dostarczane w ust. 1, terminie nie później dłuższym niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, pięć (5) dni od daty wejścia w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieżycie nowej ich wersji. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościCeny w Wykazie Produktów uwzględniają cło, wszelkie koszty i opłaty. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoDo ceny licencji doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile obowiązujące przepisy prawa polskiego nakładają taki obowiązek. 6. Strony zgodnie ustalająZamawiający zastrzega, że płatność nastąpi wyłącznie niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7piśmie pod rygorem nieważności. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu Wszelkie płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy będą dokonywane przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę przelewem bankowym na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegokonto Wykonawcy podane na fakturze, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione daty otrzymania przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2)Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 8. Umowę sporządzono Cena w dwóch jednobrzmiących egzemplarzachzłotych polskich za zakupione licencje ustalana będzie w oparciu o kurs sprzedaży EURO ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury. Strona20 9. Za dzień zapłaty uważać się będzie datę złożenia dyspozycji przez Zamawiającego polecenia przelewu stosownej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy. Termin uważa się za zachowany, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającegojeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.

Appears in 1 contract

Samples: Microsoft Products and Services Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru jakościowego i podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Jakościowego zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)§ 5 Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Zapłata za dostarczony przedmiot umowyUmowy nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej od doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFwraz z kopią Protokołu Odbioru Jakościowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Zamawiający oświadcza, że jest protokółpodatnikiem podatku od towarów i usług, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyNIP 000-000-00-00. 4. Wykonawca zobowiązany oświadcza, że jest do wystawienia faktury VATpodatnikiem podatku od towarów i usług, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.NIP…………….. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje Płatność uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na numer rachunku bankowego, który znajduje się osoby trzecie w wykazie, drodze przelewu lub działania o którym mowa w art. 96b ustawy podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7Umowy. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w rozumieniu art. 4 pkt. 3 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 118.)U z 2020 roku poz.935) posiada status dużego przedsiębiorcy. 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Specification

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer posiadania rachunku bankowego, na który znajduje się realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w wykaziedanych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. .U. z 2018 r. 2018, poz. 2174 2174, z późn. zmxxxx.xx.), dalej jako zwanym Wykazbiałą listą podatników VAT. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji zamówienianiniejszej Umowy. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoZapłata za otrzymane urządzenie nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkodyw 30. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia dniu od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę daty otrzymania prawidłowej faktury na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościrachunek wskazany na fakturze VAT. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychprzypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentamiZamawiający oświadcza, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa że jest w stanie to określićpłatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu. 6. Kwestie sporne powstałe w związku Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dnidostawą do Zamawiającego (transport, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby opakowanie, załadunek i rozładunek, czynności związane z zainstalowaniem urządzenia, jego rozruchem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego). 7. Integralną częścią Wykonawca zapłaci przewidziane umową kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do ich zapłaty, co nie pozbawia Zamawiającego prawa do ich 2 zapis § 4 . 1 zostanie usunięty z projektu umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczegow przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie serwisu posprzedażnego potrącenia względem wierzytelności przysługujących Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy i jednym dla Zamawiającegona mocy niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 10. Xx wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w formie: akwocie zł netto (słownie złotych 00/100), do którego zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu wg stawki……% co daje kwotę brutto w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. wysokości zł (Dz.U. 2018 poz. 2191słownie złotych ). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyWynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całkowity koszt prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz również koszty wszelkich prac projektowych, budowlanych, instalacyjnych, przygotowawczych, porządkowych i innych objętych przedmiotem umowy. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i niezmienne. 4. Strony niniejszej umowy nie przewidują możliwości powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub opłat, innych niż przewidziane niniejszą umową. 5. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany przez Xxxxxx protokół odbioru prac „bez uwag”, o którym mowa w § 3 ust. 5 wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami odbiorowymi, w szczególności dokumentacją powykonawczą i decyzją pozwoleniem na użytkowanie pracowni. 6. Zapłata faktury obejmującej należność za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy widniejące w wykazie informacji o podatnikach VAT w dniu realizowania płatności w terminie do 30 60 dni od: a) licząc od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 47. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająoświadcza, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się wskazany będzie na fakturze w wykaziecelu dokonania na niego zapłaty przez Xxxxxxxxxxxxx, figuruje na wykazie podmiotów („Biała lista”), o którym mowa w art. 96b 96 b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dzusług 0. U. Xx dzień zapłaty przez Zamawiającego należności z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu faktury wystawionej przez Wykonawcę uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoZamawiającego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości równiej sumie 3,5 punktów procentowych i stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo zobowiązuje się nie dokonywać przelewu wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego jak również nie dokonywać czynności innych, podobnych, zmierzających do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowychzmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy wynikających z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019zawartej umowy, poz. 118.)bez zgody Zamawiającego. 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) przy realizacji niniejszej umowy w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących trakcie jej trwania jak i po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od wykonaniu umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms of Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie Warunkiem przystąpienia przez WiK Sp. z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 pozo.o. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT realizacji przedmiotu umowy jest protokół, podpisany wpłata przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. Klienta zaliczki w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.(danej części) przelewem na konto WiK. 2. Wykonawca wyraża zgodę Zapłata pozostałych 90% należności nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy, przelewem na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie konto WiK Sp. z o.o. nr ……………………………………........... w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniaprzez Klienta. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkodyZa datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Klienta środków pieniężnych na rachunek bankowy WiK Sp. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościo.o. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiegoKlient oświadcza, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe pokrycie wynagrodzenia WiK Sp. z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznycho.o. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentamiKlient oświadcza, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwoże jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ……………………… i podlega pod Urząd Skarbowy w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićDzierżoniowie. 6. Kwestie sporne powstałe WiK oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 000-000-00-00 i podlega pod Urząd Skarbowy w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby ZamawiającegoDzierżoniowie. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczegoZa nieterminową realizację faktury WiK Sp. z o.o. przysługują odsetki ustawowe. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Na Wykonanie Dokumentacji Projektowej Oraz Przyłączy Wod. Kan.

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Opłaty z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 umowy będą dokonywane miesięcznie na podstawie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegowystawionej po zakończeniu każdego miesiąca, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 pozzastrzeżeniem ust. 2191)5. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyZapłata będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej dostarczenia faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFdo Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania skanu faktury VAT w dniu jej wystawienia oraz dostarczenia oryginału faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniew terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 4. Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy oraz kwoty w złotych, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto. Faktury sporządzone w sposób odbiegający od warunków przedstawionych powyżej będą odsyłane do Wykonawcy bez akceptacji. Razem z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje o liczbie i czasie trwania połączeń będące postawą do naliczenia opłat wykazanych na fakturze. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z Faktura za grudzień 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany będzie wystawiona i zostanie dostarczona do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się najpóźniej w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a dniu 21 grudnia 2018 r.. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia przesłania Zamawiającemu pocztą elektroniczną skanu tej faktury korygującejbezpośrednio po jej wystawieniu na adres osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji umowy ze strony Zamawiającego: ………………. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić.e- mail: …………….. 6. Kwestie sporne powstałe Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby banku Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Świadczenie Usług

Warunki płatności. 14.1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu Dostawa: Warunki płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10ustalane są indywidualnie dla każdego Zleceniodawcy. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2pierwszego zamówienia wymagane są: wpłata 40% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. zamówienia i przesłanie dokumentów rejestrowych firmy (KRS, NIP, REGON) e-mailem do Dostawcy. Pozostałe 60% uiszczane jest w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Montaż: Płatność w § 2 ust. 1 terminie 14 dni od daty wystawienia faktury; w przypadku odstąpienia od umowy sukcesywnego montażu – w miesięcznych ratach odpowiednio do zaawansowania prac. Sposób płatności: Przelew na podane przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. Dostawcę konto bankowe lub w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającegoinny, uzgodniony pisemnie sposób. 24.2. Wykonawca wyraża zgodę W przypadku umowy na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniadostawę i montaż płatności zostają rozdzielone w odpowiedniej części na dostawę i na montaż. 34.3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkodyW przypadku nieterminowych płatności naliczone zostają ustawowe odsetki za zwłokę. 14.4. Przyczynami odstąpienia od umowy przez ZamawiającegoW razie znacznego pogorszenia się zdolności płatniczych Zleceniodawcy, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego szczególności w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowyzakresie jego wiarygodności kredytowych, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę Dostawca jest upoważniony do odstąpienia od umowyswych zobowiązań do czasu dokonania pełnej płatności bądź może zażądać złożenia odpowiedniej gwarancji. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 54.5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentamibraku terminowego uregulowania płatności, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określićogłoszenia licytacji Zleceniodawcy czy też ogłoszenia niewypłacalności roszczenia Dostawcy stają się natychmiastowe. 64.6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują Dopuszcza się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającegouzgodnienie odrębnych warunków płatności. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy I Montażu

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoWykonawca oświadcza, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. że jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2191VAT). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyoświadcza, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF). 3. Podstawą Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest protokół, podpisany stanowi podpisanie przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATZamawiający zapłaci Wykonawcy za wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, o której mowa w ust. 1przelewem, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniena wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień termin zapłaty uznaje przyjmuje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie W przypadku błędnie podanego na numer fakturze numeru rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy wszelkie koszty związane z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonaniem przelewu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.koszty manipulacyjne), dalej jako „Wykaz”. którymi bank obciąży Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrócić Zamawiającemu w terminie 30 7 dni od powzięcia dnia otrzymania informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznychzakresie. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą oparciu o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)protokoły odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wypłata należności za dostarczony przedmiot umowy, wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia od dnia jej wystawienia przez Wykonawcę, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego w Kancelarii WUM, xxterminie do 3 dni licząc od dnia jej wystawienia. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFTermin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, będą podpisany przez osobę wskazaną uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do § 7 protokół odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyumowy bez uwag Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część dostawy nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania sprzętu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieuszczerbku wywołanego wadami. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zgody Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy Cesja dokonana z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem naruszeniem ust. 75 jest nieważna. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Zapłata za wykonaną usługę zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach terminie do 7 dni od daty wykonania usługi/ dostarczenia protokołu serwisowego/ naprawy/ przeglądu. (wszystkie czynności wykonane podczas przeglądu/naprawy winny być wyszczególnione na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191fakturze). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, zapłacić należność wynikającą z faktury przelewem w terminie do ciągu 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej na konto w banku …………………………………………………………… Nieprawidłowe wystawienie faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury/korekty Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną W razie dokonania przelewu zapłata następuje w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień dniu obciążenia rachunku konta bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająW przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania wykonywania usług. W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą zobowiązań, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa Wykonawca przed naliczeniem rekompensaty określonej w art. 96b ustawy 10 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 08.03.2013 roku o podatku od towarów i usług terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 2016r., poz. 2174 684 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest będzie zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się zapłaconej w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek terminie należności za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10wykonane usługi. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu nie wykonania usługi będą naliczane kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej umowne określone w § 2 13 albo nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i naliczone zostaną kary umowne określone w § 13 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ustlit. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.b.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyzamówienia, w terminie do 30 dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUMUczelni, xxul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009009 lub Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oryginału ul. Księcia Trojdena 2c-g, 02-109 Warszawa, egzemplarza prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 42. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. 15 dnia miesiąca następującego następującego, po miesiącu, miesiącu w którym wykonano usługędokonano dostawy towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 53. Zapłata nastąpi Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, potwierdzony na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 64. Strony zgodnie ustalająJeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowegoZamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, który znajduje a Wykonawca zobowiązuje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności niezwłocznego wystawienia faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7korygującej. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 105. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. .U. 2019, z 2019 r. poz. 118118 j.t.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Wobec produktów lub usług FABRICAIR sp. z o.o. obowiązują ceny zawarte w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie ramach oferty FABRICAIR sp. z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).o.o.. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Zapłata następuje na warunkach określonych w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFofercie. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Zapłata uznana jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną za dokonaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUMterminie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy FABRICAIR sp. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.z o.o.. 4. Wykonawca zobowiązany jest Nieuregulowanie należności w terminie, upoważni FABRICAIR sp. z o.o. do wystawienia faktury VATwstrzymania realizacji umowy. FABRICAIR sp. z o.o. może uzależnić wykonanie umowy od wpłaty oznaczonej kwoty, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniebądź ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. 5. Zapłata nastąpi Wszelkie wpłaty po terminie zostaną w pierwszej kolejności zarachowane na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająpoczet należności najdalej wymagalnych, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowychhandlowych i innych należności ubocznych, na co Wykonawca wyraża zgodę, końcu dopiero na poczet należności głównej. 6. W razie opóźnienia z zastrzeżeniem ustzapłatą FABRICAIR sp. 7z o.o. przysługiwać będę odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia do dnia zapłaty. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT Wniesienie roszczeń z tytułu wady produktu lub usługi nie zwalnia z obowiązku dokonania płatności za produkt lub usługę w Polsceustalonym terminie. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions of Sale and Delivery

Warunki płatności. 17.2.1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi Walutą Umowy oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. rozliczenia i płatności jest złoty polski (Dz.U. 2018 poz. 2191). 27.2.2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać dokona zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, daną fakturę przelewem w terminie do 30 (trzydziestu) dni od: a) od daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VATzgodnie z pkt 7. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 1. Jeżeli termin płatności przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za pośrednictwem PEFtermin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy przypadający po takim dniu. 37.2.3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: Nazwa banku: ……………………….. Nr rachunku: …………………………. (do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr uzupełnienia przed zawarciem Umowy) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga formy poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważnościna co najmniej 30 (trzydzieści) Dni Roboczych przed terminem najbliższej płatności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekazane mu błędne dane rachunku bankowego Zamawiającegoi związane w związku z tym opóźnienia w płatności. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 107.2.4. W przypadku opóźnienia terminu płatności zwłoki Zamawiającego w płatności, Wykonawca ma prawo uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa wysokości określonej w art. 4 pkt. 3 ustawy ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, z 2019 r. poz. 118.). 110.0.0. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje Xx datę płatności uważa się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 27.2.6. Wykonawca wyraża zgodę Zamawiający nie odpowiada za rozliczenie i zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w Polsce przez Wykonawcę w celu realizacji zamówieniaUmowy. 37.2.7. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych Dopuszczalne jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje dokonywanie potrąceń niespornych należności przysługujących Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Na Zaprojektowanie, Dostawę Oraz Wybudowanie W Formule Generalnego Wykonawstwa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoStrony ustalają, złożonego że za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie ustalone na roboty budow- lane lub usługi podstawie uzgodnionych cen jednostkowych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Faktury wystawiane w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xxformie elektronicznej Sprzedający będzie przesyłać na adres e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxx.xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej Kupujący akceptuje faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFelektroniczne spełniające aktualne wymagania prawne. Na fakturach należy umieścić informacje dotyczące identyfikacji realizowanej umowy tj. nr umowy oraz nr księgi głównej. 3. Podstawą Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy przelewem w terminie do dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Kupujący otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyKupującego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Jako datę zapłaty faktury VAT, o której mowa przyjmuje się datę złożenia w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłoczniebanku przez Kupującego dokumentu „polecenie przelewu”. 5. Zapłata nastąpi Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająosobę trzecią, że płatność nastąpi wyłącznie Sprzedający może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Kupującego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Kupującego zgody Powiatu Niżańskiego na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w cesję wierzytelności na podstawie art. 96b ustawy 54 ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 15 kwietnia 2011 r. o podatku od towarów i usług działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 2013 r., poz. 2174 217 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 76. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informujeSprzedający oświadcza, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 r. roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019z 2013 r., poz. 118.403). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej Sprzedający, mając na względzie, że Kupujący jest podmiotem leczniczym w umowierozumieniu art. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 30–go dnia po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Kupującemu faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowydnia zapłaty, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy24. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Dostawy realizowane będą w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.okresie od

Appears in 1 contract

Samples: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Wszelkie ceny podane w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoUmowach i ofertach są cenami netto, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku zostaje doliczony podatek od towarów i usług (DzVAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 2. U. z 2018 r. pozCeny wskazane są w walucie PLN lub EURO. 2174 z późnWaluta płatności jest wskazana w Umowie. zmJeżeli cena wyrażona jest w walucie EURO to jest ona płatna w euro lub złotych polskich w równowartości kwoty wskazanej w walucie euro, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu sprzedaży euro ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia przez Spółkę faktury VAT, chyba że strony wyraźnie zastrzegły inaczej.) 3. Cena za nabywane Produkty i/lub Wynagrodzenie na rzecz Spółki płatne jest przelewem na rachunek bankowy Spółki każdorazowo wskazany na wystawionej fakturze VAT. 4. Terminy płatności określa Umowa, dalej jako „Wykaz”w przypadku braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia przez Spółkę faktury. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności fakturySpółki. 6. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie Spółka ma prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania uzależnić realizację Umowy od wcześniejszej zapłaty przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7Klienta zaliczki. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w PolsceUiszczona przez Xxxxxxx zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że Umowa nie może zostać zrealizowana z winy Spółki. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności na rzecz Spółki w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoustalonym terminie. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Klient poprzez Zawarcie umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca i akceptację niniejszych OWS wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniai upoważnia Spółkę do wystawiania faktur bez podpisu Klienta. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms of Sale and Delivery

Warunki płatności. 13.1 MMR Group Polska sp. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT z o.o. wystawi fakturę obejmującą całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy, powiększone o należny podatek VAT. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od dnia ich wystawienia na rachunek MMR Group Polska sp. z o.o. wskazany w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegofakturze, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu chyba że Strony w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane Umowie lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)Zamówieniu ustalą inny termin. 23.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, W przypadku opóźnienia w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury, Nabywca zapłaci MMR Group Polska sp. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xxz o.o. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7handlowych. 73.2. Postanowienia ustMMR Group Polska sp. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami z o.o. oświadcza, że jest zarejestrowanym płatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)5841016120. 3.3. W przypadku, gdy Umowa zawiera ceny w EUR, gdzie płatność wartości netto następuje w EUR, podatku VAT w PolscePLN, przeliczenia na złote dokonane zostaną według kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego t. j.- dokonania dostawy Produktu lub wykonania usługi, otrzymania, przed dokonaniem dostawy Produktu lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty . 83.4. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoW przypadku, gdy wystawienie faktury nastąpi przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia na PLN dokonane zostaną według kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 93.5. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli W trakcie obowiązywania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży łączna wartość wymagalnych od Nabywcy należności należnych MMR Group Polska sp. z o.o. w terminie składania Zamówienia nie może przekroczyć kwoty ustalonej między Stronami na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10mocy odrębnego porozumienia (limit zadłużenia). W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca gdy Zamówienie spowodowałoby możliwość przekroczenia limitu zadłużenia MMR Group Polska sp. z o.o. ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za odmowy przyjęcia Zamówienia lub zażądania zabezpieczenia bądź przedpłaty. Przyjęcie do realizacji Zamówienia przekraczającego wysokość udzielonego limitu zadłużenia nastąpi także po uprzedniej zapłacie dotychczasowych zobowiązań (również nie przeterminowanych) do kwoty nie przekraczającej wysokość limitu zadłużenia. Opóźnienie w płatności powyżej 14 dni lub opóźnienie kolejnych dwóch płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.)7 dni powoduje utratę przez Nabywcę limitu zadłużenia. 113.6. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku powstania opóźnienia w zapłacie przekraczającego 7 dni do MMR Group Polska sp. z o.o. za należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie z tytułu zrealizowanej i przyjętej przez Nabywcę dostawy, MMR Group Polska sp. z o.o. uprawniony będzie do wstrzymania się z wszystkimi dostawami Towarów do jakich zobowiązany byłby na podstawie Zamówień udzielonych przez Nabywcę – do terminu uregulowania zaległości w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. pełnej wysokości. Okres w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej którym MMR Group Polska sp. z o.o. zawiesi realizację swoich świadczeń nie będzie traktowany jako okres zwłoki ani opóźnienia i z tytułu tego Nabywca zrzeka się w § 2 uststosunku do MMR Group Polska sp. 1 z o.o. jakichkolwiek roszczeń – w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego szczególności z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty tytułu kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówieniai odszkodowania, którego mógłby dochodzić na drodze sądowej. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Umowne Sprzedaży Towarów I Usług

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająpodany na fakturze VAT w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury VAT z zastrzeżeniem, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykaziefaktura wraz z zestawieniem bilingowym, o którym mowa w art§ 3 ust. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 6 niniejszej umowy nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż 7 dni roboczych od daty jej wystawienia. 2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zmile rachunek ten w dniu zlecenia przelewu znajduje się w Wykazie Podatników VAT.), dalej jako „Wykaz” 3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu będzie wystawiał faktury VAT w okresach miesięcznych (kalendarzowo). 4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 5. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności fakturypostanowień niniejszej umowy. 6. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7zapłacie. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Telecommunications

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury VAT lub według uzgodnionych warunków płatności. W potwierdzeniu zamówienia AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu każdym przypadku jest określany w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyw określonym terminie, wówczas AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania w szczególności, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUMszczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią z gospodarstwa/magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej którą Kupujący powinien uiścić za pośrednictwem PEFotrzymany towar. 3. Podstawą Datą wykonania świadczenia pieniężnego przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach. W przypadku wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUMAGRIFIRM POLSKA Sp. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyz o.o. potwierdzenia przyjęcia wpłaty gotówkowej. 4. Wykonawca zobowiązany W przypadku nieterminowej zapłaty jakiejkolwiek należności, AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ustżądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 1, nie później niż do 15. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia miesiąca następującego po miesiącudniu, w którym wykonano usługęupłynął termin płatności. Faktura powinna być dostarczona Niezależnie od powyższego, w przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności trwającego dłużej niż trzydzieści dni, AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. uprawniona jest do Zamawiającego niezwłocznieodstąpienia od umowy, według własnego wyboru w całości albo w niewykonanej jeszcze części bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zaległości, a takie prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie do dwóch lat od dnia zawarcia umowy. W powyższym przypadku Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. a w szczególności roszczenia odszkodowawcze. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. na swój koszt i ryzyko towar dostarczony Kupującemu oraz uiścić zryczałtowaną karę umowną w wysokości wartości netto umowy albo wartości netto tej części umowy, od której nastąpiło odstąpienie. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu wszelkich kosztów, w tym kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności. 5. Zapłata nastąpi Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościpodstawie więcej niż jednej faktury, AGRIFIRM POLSKA Sp. Za dzień z o.o. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykaziePostanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 96b ustawy 451 § 1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie AGRIFIRM POLSKA Sp. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dzo.o. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowegodokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 6. Kupującemu służy wobec AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, pisemną zgodą AGRIFIRM POLSKA Sp. z zastrzeżeniem ust. 7o.o. 7. Postanowienia ustW przypadku przekroczenia przez Kupującego jakiegokolwiek terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury/raty itp. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o. ma prawo postawić w Polscestan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur/rat, których terminy płatności jeszcze nie minęły. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (Zgłoszenie roszczeń, w tym roszczeń z tytułu zwłoki w dostawie, gwarancji lub rękojmi za wady w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów gdy Xxxxx został dostarczony, nie podpisanie faktury lub/i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznegoinnego dokumentu dostawy towaru, odmowa odbioru towaru lub/i jego rozładunku/załadunku, nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. 9. Zamawiający informujeKupujący zobowiązuje się informować o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającegodoręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub umowach, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach porozumieniach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118lub innych dokumentach uważane są za skuteczne.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions of Sale and Other Agreements

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Płatność z tytułu faktury VAT zostanie dokonana przez Kupującego w formiewalucie wskazanej na fakturze, chyba że uzgodniono inaczej. 2. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręczenie jej na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy zamówieniu 3. Sprzedawca przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Stosuje się jedną formę płatności: a) papierowej;i. płatność przez przelew bankowy na warunkach uzgodnionych na fakturze. b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego5. Brak dokonania płatności w terminie może spowodować naliczenie odsetek ustawowych, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu odsetek wskazanych w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ustawie z dnia 9 listopada 2018 8.3.2013 r. - o terminach zapłaty w transakcjach handlowych tj. z dnia 10 maja 2016 r. (Dz.U. 2018 z 2016 r. poz. 2191). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy684) lub odstąpienie przez Sprzedawcę od postanowień Umowy dotyczących wypłaty na rzecz Kupującego warunkowego rabatu posprzedażowego, jeżeli został on uzgodniony między Stronami w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoUmowie. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie Roszczenia Kupującego względem Sprzedawcy nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo uprawniają Kupującego do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek zapłaty za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7otrzymany Towar. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego Wynagrodzenie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 2. Zapłata będzie dokonana po uprzednim odbiorze wykonania przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego i wystawionej przez Wykonawcę na tej podstawie fakturze VAT. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności dopuszcza Zapłatę częściową za dostarczony wykonanie określonej części zamówienia. Wykonawca wystawi faktury za przedmiot umowy, zamówienia lub za część zamówienia w terminie do 30 7 dni od: a) od daty złożenia odbioru. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościwalucie polskiej. Za dzień datę zapłaty uznaje uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów przewiduje realizację zamówienia i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości zapłatę wynagrodzenia po wykonaniu Etapów 1 etapu- Wykonanie dokumentacji projektowej – 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § zamówienia; 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących etapu – po stronie Wykonawcy; c. w wysokości dostawie urządzeń do ŚCNTPL – 50 % wartości przedmiotu zamówienia; 3 etapu – po uruchomieniu urządzeń i wdrożeniu technologii oraz oprogramowania – 30% wartości przedmiotu zamówienia; 4 etapu- po przeprowadzeniu cyklu szkoleń – 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w polskiej walucie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentamiprzypadku, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwogdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicami RP, w zakresieprzy przelewie zagranicznym Zamawiający ponosi koszt własnego banku, w jakim umowa jest w stanie to określićnatomiast Wykonawca ponosi koszty banku zagranicznego. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury Podstawą do zapłaty za zrealizowanie zamówienia podstawowego będzie faktura, wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru (bez zastrzeżeń) dostawy przez osoby w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto, podatek VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)i wartość brutto dostawy. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać Podstawą zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyrealizację poszczególnych dostaw w ramach zamówienia objętego prawem opcji, będą faktury wystawiane przez Wykonawcę, po dokonaniu protokolarnych odbiorów bez zastrzeżeń, każdej dostawy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia wyznaczonych w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFzamówieniach miejscach dostaw. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokółOdbiór dostawy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego zgodnie z zał. 2 do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykaziewykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dzusług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 5. U. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Ceny jednostkowe netto mebli oraz ich nazwy na fakturze winny być zgodne z 2018 r. poz. 2174 nazwami i cenami z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7formularza rzeczowo-cenowego. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie Faktury należy wystawić na Politechnikę Gdańską z zaznaczeniem odpowiedniej jednostki organizacyjnej wymienionych w załącznikach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna umowy (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym adres dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.wszystkich jednostek

Appears in 1 contract

Samples: Dostawa Krzeseł I Foteli Obrotowych, Krzeseł Konferencyjnych I Mebli

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formieStrony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: a1) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)Płatności częściowe dokonywane będą po każdym koszeniu. 2) Podstawą do wystawienia faktur będzie zbiorcze zestawienie wykonanych prac sporządzone przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru prac potwierdzonych przez sołtysów poszczególnych wsi lub pracownika merytorycznego Urzędu Gminy oraz karta przekazania odpadów wystawiona przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Nieuzyskanie podpisów w terminie do 30 3 dni od: a) od dnia wykonania danej części usługi traktowane będzie, jako niewykonanie usługi. Protokół powinien zawierać nazwę sołectwa, ilość m2 oraz daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFwykonania usługi. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną ) Kwota określona w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyfakturze musi wynikać z sumy iloczynów ilości i rodzaju wykonanych prac oraz stawek jednostkowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest ) Należności za wykonane prace płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty jej wpływu do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieZamawiającego. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. ) Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie ) Wykonawca nie może zbywać na numer rachunku bankowego, który znajduje się rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej wyniku realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Wykonanie Usług Koszenia

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy jednorazowo, na podstawie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)VAT. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFFaktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze dokonanym przez Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT Wykonawca oświadcza, że jest protokółczynnym płatnikiem podatku VAT, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego uprawnionym do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturywystawiania faktur VAT. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Należność z tytułu faktury VATbędzie płatna przez „Zamawiającego” przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. 2020 r., poz. 2174 z późn. 106 ze zm.), dalej jako przelewem na konto WykazWykonawcy” wskazane w fakturze lub zgodnie z art. 143 c ustawy Pzp, w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót w siedzibie „Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowychXxxxxxxx, na co Wykonawca wyraża zgodęktóry dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla „Wykonawcy”, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się ustawą z danych wymaganych przepisami Ustawy dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz minniektórych innych ustaw. danych zawierającychW przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy „Wykonawcy” nie znajdzie się w w/w wykazie, „Zamawiający” w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby „Wykonawcy”, celem zwolnienia się z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty będzie przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów: a1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b2) wskazanie umowy zamówienia publicznegokserokopii protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 3) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy (kserokopia wyciągu bankowego lub oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia). 8. Zamawiający, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, wstrzyma płatność złożonej faktury w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawykażdy dzień zwłoki, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nieterminowej zapłaty faktury, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowywyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 18. 10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od nazwy podmiotu, konta bankowego, danych kontaktowych. Powyższe zmiany nie wymagają aneksowania umowy. 111. Prawa i obowiązki wynikające z Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT Wynagrodzenie określone w formie§ 8 zostanie wypłacone Wykonawcy wg nast. zasad: a1) papierowej;pierwsza faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze Etapu I i obejmować będzie wartość wyliczoną dla Etapu I, b2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)druga faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze Xxxxx XX i obejmować będzie wartość wyliczoną dla Etapu II, 3) trzecia faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze Xxxxx XXX i obejmować będzie wartość wyliczoną dla Etapu III. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowyZapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę, przelewem, na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do 30 dni od:siedziby Zamawiającego. a) daty złożenia 3. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 4. Faktury będą wystawione na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kancelarii WUMWarszawie, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00Xxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznieXXX 000-00-00-000. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku Za datę zapłaty, Strony ustalają datę uznania konta bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoWykonawcy. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności każdy dzień zwłoki w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118zapłacie.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Agreement

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie Płatność będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na Zamawiającego (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), przelewem, w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)oryginałem Protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń. 2. Zamawiający zobowiązuje Płatność uważa się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, zrealizowaną w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFdniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną W razie wystąpienia opóźnienia w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego płatności Wykonawca uprawniony będzie do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyżądania od Zamawiającego odsetek ustawowych. 4. Wykonawca zobowiązany bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z niniejszej Umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że jest do wystawienia faktury VATosobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 12 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoterminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego. 6. Strony zgodnie ustalająZamawiający niniejszym oświadcza, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w rozumieniu art. 96b 4c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 8.03.2013 roku o podatku od towarów i usług przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. .U z 2018 r. poz. 2174 2020 roku poz.935 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7) posiada status dużego przedsiębiorcy. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019, poz. 118.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Specification

Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznegoStrony ustalają, złożonego że rozliczenie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowaniaprzedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191)za dostarczone partie towaru. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr w terminie do 30 dni od: a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo po dostawie towaru do Apteki Szpitalnej i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT. b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEFVAT Zamawiającemu. 3. Podstawą wystawienia Za datę zapłaty faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem fakturyobsługującym go banku. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VATStrony uzgadniają, o której mowa w ust. 1przypadku nieterminowych płatności ze Strony Zamawiającego, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznietransakcjach handlowych. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalająZamawiający oświadcza, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się posiada status dużego przedsiębiorcy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom opóźnieniom w transakcjach handlowych (DzDZ. U. 2019, z 2019 r. poz. 118.118 ze zm. – tekst jednolity). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do nie- zwłocznego wystawienia faktury korygującej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: x. xxxxxxxxxxxx przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; b. opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni; c. niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby ZamawiającegoZamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. 7. Integralną częścią umowy są załączniki: 1) Oferta Wykonawcy; 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Sprzedaży