Common use of Aspectos Generales Clause in Contracts

Aspectos Generales. Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá confeccionar los planos de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementos, y los que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller. Será por su exclusiva cuenta, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestaciones.

Aspectos Generales. Antes Verificar que la persona que suscribe contratos o convenios en nombre de una persona jurídica tenga facultades de representación legal y si está limitada por la naturaleza o cuantía del contrato, cuente con las autorizaciones pertinentes desde la presentación de la iniciación propuesta, igualmente que el objeto a contratar este contemplado dentro de los trabajos, el Contratista deberá confeccionar los planos su objeto social. La contratación de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementos, y los que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller. Será por su exclusiva cuenta, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación bienes y/o correcciones que resulten del estudio servicios se debe efectuar buscando obtener las condiciones más favorables en materia de calidad, oportunidad, garantías, soportes y aprobación de dichos planos por parte precio para la CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA, en este sentido son criterios orientadores de la Inspección contratación la transparencia, celeridad, economía y responsabilidad. La contratación de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales todo bien y/o componentes servicio en buenas condiciones, y deberán mantenerse la CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA debe estar soportada en perfecto estado cualquiera de limpiezalos siguientes documentos Factura de venta o documento equivalente que cumpla con los requisitos que establece el Estatuto Tributario, orden de compra, orden de trabajo o servicios, contrato o convenio, de acuerdo con los términos y apariencianormas establecidas en este Manual. La contratación de bienes y/o servicios puede suscribirse en moneda extranjera. La recepción, a juicio exclusivo verificación y pruebas de funcionamiento de los suministros, elementos y bienes adquiridos, deben ser efectuadas por el líder del proceso contractual realizando su entrega al Departamento solicitante contra la firma de la Inspección correspondiente orden de Obraentrega. Todos Las empresas de servicios que se contraten para aspectos técnicos o administrativos, tales como asesoría, consultoría, el mantenimiento de equipos, muebles de oficina, aseo, vigilancia, mensajería, personal en misión, etc. , deben garantizar, mediante el otorgamiento de pólizas, el pago de los materiales salarios y prestaciones sociales de los trabajadores al servicio del contratista, así como Código MA-DE-01 N.R V5 Fecha 02/04/2019 Página 5 acreditar la afiliación del trabajador o trabajadores al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales, acorde con las disposiciones legales vigentes. A la iniciación y durante la vigencia del contrato o convenio, el empleado responsable del contrato debe verificar este requisito, para autorizar los pagos periódicos que sean utilizados correspondan. Si el objeto del contrato o convenio es desarrollar una labor de asesoría, consultoría o interventoría por un tiempo determinado y el pago de los honorarios se efectúa en periodos no regulares, el empleado líder del proceso debe exigir el pago de la seguridad social y aportes parafiscales del contratista, con base en la ejecución proporción mensual que resulte de dividir el valor total del contratocontrato por el tiempo de duración en meses. El contratista debe cumplir sus compromisos contractuales con sus propios recursos físicos e intelectuales y en sus instalaciones excepto para quienes desarrollan software o hacen mantenimiento de los aplicativos de la CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA o aquellos que, deberán contar con por su naturaleza, son actividades que se deben realizar en la aprobación institución. Así mismo, deben exigirse las pólizas de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y la certificación del Inspector pago de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionesseguridad social.

Aspectos Generales. Antes Para el personal requerido se establece un tiempo de dedicación mínimo para seguimiento y ejecución de las actividades durante el proyecto; no obstante, a la dedicación señalada y requerida, éste personal deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando LA COMISIÓN DE LA VERDAD lo requiera. El oferente debe tener en cuenta al momento de elaboración de la iniciación oferta para el personal mínimo requerido, lo siguiente: Contar con el personal calificado y no calificado que se requieran para cumplir cabalmente con el contrato de obra, es decir con el personal mínimo requerido para la ejecución. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con otras entidades. Garantizar que todo el personal a quien se le asigne labores en desarrollo del contrato cuente con matrícula o tarjeta profesional vigente, cuando aplique. Mantener, durante la ejecución del contrato, el personal ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, éste deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el presente documento, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo. En todo caso, el Supervisor deberá aprobar previamente el reemplazo. Reemplazar el personal de la obra que, a juicio de La Comisión de la Verdad, no esté cumpliendo con sus labores cabalmente o constituya una amenaza para la seguridad de la obra, previa solicitud escrita por parte de la supervisión o de quien delegue La Comisión de la Verdad. Aceptar las directrices impartidas por el Supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos y orden de los trabajos, y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. Mantener en el Contratista deberá confeccionar sitio de ejecución del objeto contractual, el personal profesional y técnico solicitado en estos pliegos con los planos tiempos exigidos so pena de Xxxxxx Ejecutivo, con sus imposición de las correspondientes elementos, y sanciones. Mantener en la obra los que fueran elementos necesarios para la realización de las actividades del objeto del contrato. Xxxxxx, por su cuenta y riesgo, el replanteo de cada trabajo en obra o planificación pago de los trabajos en taller. Será por su exclusiva cuentasalarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y sin derecho a reclamo alguno, la introducción honorarios de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para todo el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados ocupe en la ejecución del contrato, deberán contar es decir cumplir con las obligaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la aprobación normatividad vigente, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con LA COMISIÓN DE LA VERDAD, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus SUBCONTRATISTAS contra LA COMISIÓN DE LA VERDAD, por causa o con ocasión del Inspector contrato. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del contrato, serán objeto de Obra antes especial verificación por la Supervisión del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de su incorporación efectiva a una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la obra. La Inspección imposición de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacioneslas sanciones contractuales correspondientes.

Aspectos Generales. Antes La normatividad que debe aplicarse para el levantamiento y replanteo de los circuitos asociados a los sectores a intervenir deberá estar conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE última versión. Los planos de la iniciación disposición eléctrica no muestran detalles precisos y completos, en ellos se indica la ubicación aproximada y arreglo general. Durante el proceso de los trabajosla obra, el Contratista deberá confeccionar los planos de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementos, y los que fueran necesarios contratista para el replanteo mejoramiento, construcción o reforma entregará todos los detalles de cada trabajo cómo se ejecutó en obra o planificación de los trabajos en taller. Será por su exclusiva cuenta, el momento del montaje y sin derecho a reclamo alguno, la introducción registro de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan hechas en la obra. En Todo trabajo rechazado por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, por deficiencia de los equipos de construcción o por defectos en el momento mismo, debe ser retirado, reconstruido o reemplazado por cuenta del contratista si lo ordena el interventor, y dentro del plazo razonable que él fije mediante comunicación escrita en el que se informe al contratista sobre los defectos y deficiencias encontradas. Además, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales y elementos defectuosos cuando así lo exija la interventoría, en las mismas condiciones estipuladas anteriormente. El contratista debe presentar el cronograma de ejecución de las labores. Es decir, la iniciación declaración en forma gráfica, del modo en que se compromete a ejecutar del proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido. Este documento deberá elaborarse teniendo en cuenta la identificación de todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia e interdependencia existente entre ellos, deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, suspensiones, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco contratista, en las suspensiones a realizar con ocasión de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador las conexiones y construcción de la obra siguiendo deberá coordinar con el interventor (quince días de anticipación), la programación de suspensiones a que hubiese lugar, presentando el plan de trabajo de las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales labores a realizar en cada suspensión realizada. En caso de incumplimiento del tiempo de consigna, el contratista deberá pagar a Electrohuila S.A. E.S.P. el costo de las desviaciones en tiempo, incumplimientos o aplazamientos de las suspensiones programadas del servicio de energía que imparta al respecto la Inspección sean necesarias durante el proceso. En este evento, Electrohuila S.A. E.S.P. en su condición de Obra, proveyendo locales adecuados para empresa prestadora de servicios públicos establecerá o facturará el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo valor de la Inspección energía de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución demanda no atendida al contratista y por ministerio de la ley lo compensará del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector saldo a favor de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacioneseste.

Aspectos Generales. Antes El Poder Judicial por medio de la iniciación de Administración del edificio, deberá facilitar al adjudicatario el agua y la electricidad requerida para los trabajos, el Contratista . El contratista deberá confeccionar los planos de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementos, y los que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller. Será por su exclusiva cuenta, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de poner las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación extensiones y/o correcciones mangueras necesarias para lograr su trabajo. • Será responsabilidad única y exclusiva del contratista mantener, prevenir y reparar cualquier daño o desperfecto causado al resto de elementos existentes en las inmediaciones del área de trabajo, tal como paredes, cielos, pisos, etc. • La institución, por medio de los Inspectores, se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los procesos a realizar, siempre que resulten del estudio estos no signifiquen aumento en el precio al contratado. Si significaré aumento en el precio, se acordarán las modificaciones en la obra y aprobación costos de dichos planos común acuerdo. Se requerirá de una autorización con anterioridad a su realización y por escrito, por parte de la Inspección Institución para autorizar alguna obra adicional, para lo cual el contratado deberá presentar un presupuesto detallado de Obra las obras adicionales, al menos con una semana de antelación al tiempo de inicio de las mismas. • La omisión inadvertida que se pueda dar en las presentes especificaciones o en los esquemas aportados, de cualquier material necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas, bajo toda ley y reglamento, no libera al Contratista de sus obligaciones de preverlo, suministrarlo e instalarlo, según sea el caso. • Se proporcionará al Oferente interesado el conjunto de requerimientos generales, un plano con la planta de localización y descripción de las estanterías a instalar. (ver Anexo 3) • Visita al sitio: Se recomienda hacer una visita previa al proyecto y la misma es de suma importancia para el oferente ya que deberá examinar y analizar el sitio de las obras, deberá tomar las medidas necesarias, para realizar sus propios cálculos, los que deben incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, andamiaje, condiciones de trabajo y todo lo necesario para terminar y entregar un trabajo de alta calidad constructiva y operativa. El hecho de no visitar el sitio, por parte de los eventuales oferentes, no podrá tenerse como un elemento que impida presentar una oferta completa y apegada a los requerimientos cartelarios. El Oferente deberá examinar detalladamente el sitio de las obras, los planos constructivos, estas especificaciones escritas y las instituciones correspondientesaclaraciones dadas por el Inspector del Poder Judicial encargado, ejecutando quedando convenio de mutuo acuerdo con la Institución, que la presentación de la oferta, será considerada en rigor como prueba que el oferente ha procedido al examen antes referido y que el mismo está familiarizado con las emisiones tantas veces como sea necesariocaracterísticas, para mantener actualizada calidad y cantidad de la documentación obra a ejecutar y de los materiales a proveer. • El proyecto debe de entregarse a entera satisfacción del Poder Judicial y su representante fiscalizador. Todos los materiales deben de ser de primera calidad, libres de defectos o alteraciones que incidan en el acabado final. Igualmente se deberá respetar la descripción técnica del material y en dado caso la marca ofertada o solicitada en las presentes especificaciones. Es obligación del oferente consultar con el inspector cualquier duda que se tenga antes y durante la ejecución de la obra, si no lo hace, las decisiones que tome, las tomará bajo su propio riesgo y responsabilidad. • En caso de comprobarse la utilización de materiales de dudosa calidad, el inspector podrá exigir la demolición, los cambios y reparaciones que fueren necesarios a efecto de salvaguardar la calidad de la obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista El contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en correr con los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de usocostos que lo anterior pueda ocasionar. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. • El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es contratista será el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones los atrasos que por cualquier circunstancia se produzcan la falta de materiales y equipo pudieran causar en la obraobra y sólo situaciones muy especiales serán consideradas. En ningún caso se permitirá cambios de material, ni extensión en el momento plazo de la iniciación entrega por culpa o imprevisión del contratista. • Se emplearán únicamente materiales nuevos y siguiendo las mejores normas de los trabajosconstrucción, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco mano de obra completo en el lugar indicado por la Inspección y equipo idóneos, contemplando siempre las normas de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionesseguridad ocupacional pertinentes.

Aspectos Generales. Antes Las horas que se facturarán son de trabajo efectivo, sin comprender tiempos muertos, traslado a estaciones u otras actividades diferentes de la iniciación propia prestación del servicio, de forma que el tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al principio como al final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre uniformado en el puesto de trabajo asignado. No se contabilizarán los tiempos destinados a desplazamientos desde vestuarios al puesto de trabajo, descansos, etc… Sólo se facturará el kilometraje derivado de las funciones de Cierre y Apertura de Dependencias, de los trabajospuestos Volante por Estaciones que utilice vehículo para sus desplazamientos o cuando se pida expresamente su existencia en determinados Servicios Especiales. En todo otro cometido en cualquier dependencia que no lleve asociada la utilización de coche oficial alguno, no podrá cargarse coste alguno por este concepto. El responsable de turno de cada empresa adjudicataria de cada Lote al inicio de cada servicio, mañana, tarde o noche, cumplimentará la hoja de control diario de la actividad en la que se recogerá el personal de vigilancia de servicio, el Contratista deberá confeccionar nº del TIP y el horario de servicio. La hoja estará depositada en un directorio informático al que tendrán acceso tanto los planos coordinadores y responsables de Xxxxxx Ejecutivoturno de las empresas adjudicatarias como el personal del servicio de seguridad de ETS. Durante el transcurso del turno si se produjera algún tipo de incidencia en el servicio, con sus correspondientes elementosel responsable de turno, informará del hecho al PMC de ETS y al coordinador del proyecto. Las empresas ofertantes deberán presentar un sistema para realizar el control de presencia del personal de vigilancia. El citado sistema de control tiene que permitir conocer en todo momento la ubicación del personal de vigilancia en la red. ETS tendrá la potestad en todo momento, por medios propios, servicio de seguridad, técnicos de red u otro personal que determine, de realizar los controles de seguimiento de las actividades que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra considere oportunas. Estos controles podrán ser programados o planificación puntuales y como resultado de los trabajos en tallermismos se procederá a cumplimentar un acta. Será por su exclusiva cuenta, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que De igual modo cuando por cualquier circunstancia se produzcan en desde el servicio de seguridad existan dudas sobre la obra. En el momento homologación del personal de vigilancia que presta servicio, podrá solicitar al Servicio de Seguridad Privada de la iniciación Ertzaintza que realice una investigación al respecto. ETS no aceptará facturas por el servicio realizado que no sean consecuencia de la valoración económica de los trabajos, resúmenes de actividad mensual recogidas en el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total fichero de control de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado actividad y aceptadas por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionesETS.

Aspectos Generales. Antes El Gerente General Corporativo y el Subgerente General Banco Popular, por acto motivado e indelegable y de manera independiente, podrán autorizar que de forma temporal no se aplique el cobro de alguna de las tarifas mencionadas en este reglamento para la totalidad de los clientes y público en general, cuando la acción sea motivada por pérdida de competitividad, ajuste de procesos internos y sistemas, o por una manifiesta y demostrada oportunidad de negocio. De igual manera están autorizados para reestablecer el cobro de dichas tarifas. El Gerente General Corporativo o el Subgerente General Banco Popular, respetando el principio de igualdad y por acto motivado e indelegable, podrán exonerar hasta el 100% de las tarifas indicadas en el presente reglamento, a personas o grupos de ellas cuando medien motivos tales como el interés social, las condiciones xxx xxxxxxx financiero y bancario o la celebración de negocios colaterales como saldos medios en cuentas a la vista o a plazo, inversiones en el Puesto de Bolsa propiedad del Banco Popular, operaciones de crédito, fideicomisos, pagos de salarios. Se faculta al Gerente General Corporativo y Subgerente General Banco Popular, de forma conjunta o independiente, para autorizar o delegar en el momento que consideren necesario la actualización en los módulos de los sistemas que se utilizan para el cobro de comisiones, del monto o tarifa de aquellas que están definidas en dólares pero que se deben incluir y cobrar en colones, acto motivado por movimientos fuertes en el tipo de cambio que distorsionan la equivalencia del valor de las comisiones. Para la conversión de la iniciación comisión de dólares a colones se utilizará el tipo de cambio de venta del Banco Popular y Desarrollo Comunal vigente a la fecha en que se actualice el monto de la comisión en el módulo para el cobro. La revisión y actualización de los trabajosmontos de las comisiones incluidas en colones se realizará al menos una vez por semestre calendario. La Gerencia General Corporativa podrá variar las comisiones indicadas en esta tabla, aumento o disminución que no podrá exceder un ochenta por ciento (80%) del monto o porcentaje correspondiente a cada una. Para los productos y /o servicios del Banco Popular, que utilizan el Contratista deberá confeccionar los planos Sistema de Xxxxxx EjecutivoNegociación y Pagos Electrónicos (SINPE) del Banco Central xx Xxxxx Rica, las comisiones serán establecidas con sus base a la tabla del Reglamento del Sistema de Pagos del BCCR. El Banco de conformidad a las necesidades de negocio, a las condiciones xxx xxxxxxx o para incentivar algún servicio, podrá establecer las tarifas diferenciadas para cada servicio. Cuando una operación involucre dos o más tarifas o comisiones especificadas en este reglamento, se cobrarán las tarifas correspondientes elementosa cada una de las dos operaciones. No se cobrarán comisiones por transferencias de fondos en plataforma (entre cuentas internas), a las personas consideradas como adultos mayores según la Ley Integral para Adulto Mayor No. 7935 Todas las tarifas incluidas son definidas en dólares, y los que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación se refieren a moneda de los trabajos en tallerEEUU de Norteamérica. Será por su exclusiva cuentaEs obligación de todo funcionario del Banco Popular, y sin derecho informar al cliente el costo del producto o servicio solicitado previo a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten contratación del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obramismo. Todos los materiales que sean utilizados funcionarios del Banco Popular deberán de pagar las comisiones asociadas a cualquier servicio, sin excepción. Xxxxxxx publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 166 del 30 xx xxxxxx del 2007. Tarifas modificadas por la ejecución Junta Directiva Nacional, en sesión Nº 4589 del contrato7 de julio del 2008, deberán contar con la aprobación y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N. 151 del Inspector 06-08-2008. La Junta Directiva Nacional, en sesiones 4601 y 4602 del 21 y del 25 xx xxxxxx del 2008, adicionó al Reglamento “Tarifas y Comisiones para los productos de Obra captación” publicado en el diario oficial del 06-8-2008 lo siguientes términos: Al apartado Producto: Cuentas corrientes, se le adicionan dos rubros, denominados Comisión por clasificación de billetes y Comisión por remesas de efectivo y valores. Se crea un apartado denominado Producto Ahorro Obligatorio, para ahorros obligatorios antes de su incorporación efectiva a la obravigencia de la Ley de Protección al Trabajador. Publicado en el Diario Oficial la Gaceta N. 188 del 30-9-2008. La Inspección Junta Directiva Nacional, en sesión 4607 del 11 de Obra podrá solicitar la realización septiembre del 2008, adicionó al Reglamento ‘Tarifas y Comisiones para los Productos de ensayos Captación’ apartado que verifiquen la calidad se denominará “Transferencias Internas y Externas”, este fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N., 200 del 16-10-2008. La Junta Directiva Nacional, en sesión 5378 del 14 xx xxxxx del 2016, modificó las ‘Tarifas y Comisiones de sus prestacioneslos Productos de Captación’. Publicado en el Alcance N°218 del 12 de octubre del 2016.

Aspectos Generales. Antes El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las Cláusulas del presente Xxxxxx y del de Prescripciones Técnicas y a la iniciación oferta del adjudicatario en cuanto suponga una mejora de los trabajos, las condiciones establecidas en ellos y hayan sido aceptadas por el Contratista deberá confeccionar los planos órgano de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementos, contratación y los conforme a las instrucciones que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación interpretación técnica del contrato diera al contratista la Dirección Técnica. Si durante la realización de los trabajos el contratista necesitara algún dato no contenido o detallado en tallerlos documentos contractuales, deberá solicitarlo de la Administración con la antelación suficiente, de manera que nunca podrá imputar a ésta una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectivamente, los datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje constancia previa por escrito, con comunicación directa a la Administración. Será Se hace constar que al contratista se le contrata por su exclusiva cuentaconocimiento, capacidad técnica y pericia en la materia. En consecuencia, está obligado a poner en conocimiento de la Dirección Técnica y de la Administración cualquier anomalía técnica que observara en los documentos contractuales o en la información facilitada, de forma que el servicio contratado sirva perfectamente al fin buscado. Al respecto, se hace constar que el contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista. Las empresas adquieren compromiso presencial del 100% del equipo en las fases de transición y devolución. En la fase de prestación regular del servicio, la presencia de cada componente del equipo podrá ser requerida por los comités establecidos para este contrato, y sin derecho no se podrá evitar este compromiso por causa de la localización del equipo de trabajo. Las empresas adjudicatarias deberán garantizar y disponer mecanismos adecuados para minimizar la rotación no planificada del personal que compondrá el equipo de trabajo de cada lote, para evitar la pérdida de conocimiento y el impacto en los niveles de servicio que suele llevar asociado. Los pases a reclamo algunoproducción de los productos serán autorizados por la Dirección General de Informática y ejecutados por el Área de Gestión de Aplicaciones del Centro de Gestión de Servicios Informáticos de la Dirección General de Informática. Excepcionalmente, por razones operativas, Dirección General de Informática puede decidir el paso a producción de algún desarrollo aún cuando no se haya completado la introducción recepción del mismo. Este hecho no eximirá al adjudicatario de seguir trabajando para que el producto sea aceptado formalmente. El adjudicatario deberá establecer mecanismos necesarios que garanticen de forma adecuada la gestión de la configuración de las modificaciones versiones que maneje internamente y que la adecuación misma esté alineada con los procedimientos de entrega y gestión de configuración de Dirección General de Informática. Todos los entregables incluyendo documentación y código estarán bajo control de configuración, requisito éste indispensable para permitir su modificación. Las versiones vigentes xx xxxxxxx y documentación estarán custodiados en los repositorios que Dirección General de Informática dispone a las obras los efectos y de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte allí deberán tomarse. La valoración final de la Inspección productividad y calidad de Obra y los trabajos de las instituciones correspondientespersonas componentes del equipo de proyecto corresponde al Director Técnico, ejecutando siendo potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de 15 días, considerándose la modificación, en estos casos, imputable a la empresa. Si la empresa adjudicataria propusiera el cambio de una de las emisiones tantas veces como sea necesariopersonas del equipo de trabajo, para mantener actualizada se deberá solicitar por escrito con 15 días de antelación, exponiendo las razones que obligan a la documentación de obrapropuesta. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obrasu caso, el Contratista cambio deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos ser aprobado por el Contratista y Director Técnico correspondiente. Los componentes que se cambien del equipo de trabajo deberán tener la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a mismos requisitos que los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan exigidos en la obracláusula de este pliego referente a la solvencia del contratista. En el momento supuesto de que se produzcan sustituciones de personal, que causen interrupciones en la continuidad del trabajo que realiza la persona a sustituir, se llevará a cabo un solapamiento de la iniciación persona a sustituir, durante un periodo xx xxxx días laborables, sin coste adicional. Si esto no fuera posible, por causas imputables a la empresa, se aplicarán las penalizaciones indicadas en el este Pliego de los trabajos, Cláusulas Administrativas. En el Contratista deberá llevar a cabo caso de que no se cumpla el replanteo parcial o total solapamiento y de que la persona sustituta no se incorpore al día siguiente de la Obra finalización de la prestación del servicio de la sustituida, se aplicarán las penalizaciones indicadas en forma conjunta con este Pliego de Cláusulas Administrativas. Una vez constituido el equipo inicial, se establece un factor de rotación máximo de 10% anual del equipo del proyecto, a iniciativa de la Inspecciónempresa, labrándose a su término la correspondiente Acta redondeado al alza, como número de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco cambios de obra completo personal realizados; en el lugar indicado por caso de que el adjudicatario supere este límite, asumirá la Inspección imposición de Obra. El Contratista preparará el obrador las penalizaciones indicadas en este Pliego de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionesCláusulas Administrativas.

Aspectos Generales. Antes Este contrato es susceptible de incrementar la iniciación potencia (en función de los trabajosnecesidades o potencias realmente demandadas) de cada suministro, el Contratista deberá confeccionar los planos de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementosla energía consumida prevista, y los puntos de suministro, según las necesidades municipales. De la misma manera se puede dar de baja suministros por traslado de centros, cierre de instalaciones o cualquier otra circunstancia; en este caso se dejarán de pagar las facturaciones mensuales de las mismas, sin que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller. Será la empresa adjudicataria tenga por su exclusiva cuenta, y sin ello derecho a reclamo alguno, ningún tipo de indemnización. Los puntos de suministro tanto de alta tensión como de baja tensión son los que se encuentran en la introducción relación indicada en el anexo a este pliego de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones condiciones técnicas. Deberán ser atendidos todos los nuevos suministros que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obraciudad debiendo realizar todas las gestiones que sean oportunas ante la empresa distribuidora. En La/s empresa/s adjudicataria/s adquirirá/n el compromiso de contratar las tarifas de acceso de todos los puntos de suministro, trasladando los costes establecidos por la normativa vigente en cada momento y sin repercusión de coste adicional alguno para el Ayuntamiento xx Xxxxxxxx. La cantidad de energía a suministrar estará subordinada a las necesidades de las dependencias municipales durante el plazo de vigencia del contrato, ya que no puede definirse con exactitud su cuantía en el momento de celebrar el mismo. Las ofertas presentadas por los licitadores fijarán el coste del Kw.h o m3 según los precios unitarios, desglosados y adjuntados para cada una de las franjas horarias planteadas, facturándose de acuerdo a los citados precios. Por otra parte deberá dar soporte técnico en la iniciación realización de los trabajosnuevas redes, reparaciones, comunicación con la empresa distribuidora de energía, técnicos municipales y en general todas aquellas gestiones que deben ser llevadas a cabo para una óptima prestación del suministro, sin coste adicional para el Contratista Ayuntamiento. El adjudicatario deberá llevar a cabo cuantas operaciones exija el replanteo parcial o total cumplimiento de las normativas vigentes que permitan una correcta calibración de los equipos, verificación y resto de labores necesarias para poder prestar un correcto servicio de suministro. Mensualmente se informará de las penalizaciones y recargos por cualquier motivo, en especial los debidos a exceso de potencia consumida y a consumos de energía reactiva. El ayuntamiento asumirá las penalizaciones por exceso de potencia. Los excesos de potencia se aplicarán en función del periodo en el que se produzcan y de la Obra cantidad excedida. Para la facturación de los excesos de potencia se aplicará lo dispuesto en forma conjunta con los reglamentos y reales decretos vigentes. En los anexos se especifican las potencias en cada punto de suministro. Durante la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución duración del contrato, deberán contar podrán revisarse, de mutuo acuerdo, las potencias contratadas para su optimización. La empresa adjudicataria asume la representación de cada punto de suministro ante la distribuidora, estableciendo con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva misma los contratos y pólizas precisas para contratar el acceso a la obra. La Inspección red, y realizando cuantas gestiones sean necesarias para la resolución de Obra podrá solicitar la realización de ensayos los conflictos que verifiquen la calidad de sus prestacionespudieran acontecer.

Aspectos Generales. Antes Un Plan de Manejo de Tránsito –PMT- es una propuesta técnica que plantea alternativas y estrategias para el manejo temporal del tráfico durante la ejecución de obras civiles que requieren cierres parciales y totales de la iniciación infraestructura vial, las cuales garantizan la seguridad vial y mitigan el impacto sobre la conectividad y accesibilidad que brinda la vía. Los principios de un PMT son: - Mitigar el impacto de las obras civiles sobre flujos en modos motorizados y no motorizados garantizando continuidad en la circulación mediante implementación de pasos restringidos o desvíos cuando sea necesario. - Brindar seguridad a los usuarios de la vía mediante la implementación de una adecuada señalización en la vía, información oportuna en medios, y capacitación a personal de la obra. Se debe cumplir con los siguientes aspectos generales en la formulación del PMT: - Visión preventiva del PMT: identificar riesgos para disminuir impactos, es decir, que los trabajos en la vía no se conviertan en un factor de accidentalidad. - Calidad: La ejecución de las obras representa un riesgo de deterioro de la calidad de la estructura de las vías. Deberán estar muy bien coordinadas las actividades propias de la ejecución del contrato con las correspondientes al PMT con el fin de garantizar la restauración de las condiciones de la vía en iguales o mejores condiciones a las encontradas antes del inicio de labores. El marco normativo para la elaboración del PMT es el siguiente: - Código Nacional de Tránsito - Manual de Señalización - Manual de Buenas Prácticas EL CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta la elaboración, presentación, trámite de aprobación, implementación y seguimiento del PMT requerido para la ejecución de las obras objeto del contrato. Se debe tener en cuenta que en el Proyecto se ejecutarán otras obras simultáneamente, tales como, impulsiones, conducciones, tanques, entre otras; y que cada contrato de ejecución debe tener su PMT específico. EL CONTRATISTA elaborará el PMT específico y lo someterá a aprobación de la autoridad competente o del operador vial en caso de vía concesionada, como sea el caso. Para todas las actividades relacionadas con el PMT, EL CONTRATISTA deberá contar con un asesor que debe cumplir con el perfil de profesional especializado en el diseño, ejecución y seguimiento de planes de manejo de tránsito. Con formación en ingeniería civil, especialización en vías y transporte o maestría en ingeniería con énfasis en transporte. Su experiencia como profesional en ingeniería civil debe ser de por lo menos 10 años, y como profesional especializado en estudios de tránsito y transporte, de por lo menos 5 años. Durante la ejecución de las obras es necesario efectuar los ajustes requeridos de acuerdo con las condiciones que se vayan presentando o la inclusión de proyectos no considerados inicialmente y se tramitará su aprobación ante las autoridades de tránsito, labor que será realizada por el ingeniero asesor encargado del PMT. De ser necesario, de acuerdo con la zona afectada y la magnitud de las interferencias generadas, el contratista incluirá en el PMT un capítulo sobre las medidas de seguridad y tránsito que tomará para la implementación del Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, obra o actividad. Para la elaboración del PMT EL CONTRATISTA deberá seguir la metodología establecida en la Resolución 01885 de 2015 del Ministerio de Transporte y su Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, cumpliendo las siguientes etapas: - Conocimiento e identificación de las características de las obras. Se debe considerar el alcance de las obras y el programa de trabajo elaborado para la ejecución del contrato detallando los frentes de trabajo con su duración y los recursos de personal, maquinaria y equipos asociados en cada uno de ellos. Se debe describir cómo será el desplazamiento de la maquinaría entre el campamento, centros de acopio, parqueadero y los diferentes frentes de trabajo y la descripción de las características de la maquinaría y los vehículos a utilizar en el contrato. Adicionalmente en esta etapa se debe describir el proceso constructivo de la obra, las jornadas laborales programadas para cada una de las actividades principales y las medidas de mitigación y prevención en las áreas adyacentes a las obras. El Proponente, para la elaboración de su propuesta y para la elaboración del PMT, debe considerar Orden de ejecución de las actividades. La duración de los trabajos en cada uno de los frentes se debe indicar expresamente ya que serán un indicativo del tiempo que pueden darse los cierres o desvíos a implementar durante el desarrollo del contrato. El PMT también debe incluir el inventario del estado de las vías y de cómo se hará el manejo de escombros y sobrantes de las excavaciones, teniendo en cuenta que éstos serán retirados de manera inmediata hacia los botaderos o escombreras debidamente autorizados por la autoridad competente y determinadas por EL CONTRATISTA. Sólo en casos de fuerza mayor los escombros y sobrantes de las excavaciones podrán permanecer dentro de las zonas demarcadas de los frentes de trabajo, pero serán retirados dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de su origen. EL CONTRATISTA deberá considerar el transporte hasta otros municipios para efectuar la botada en el evento que no sea posible hacerlo en el mismo Municipio de ejecución de las obras. - Características de la zona. EL CONTRATISTA deberá documentarse de los usos del suelo de las zonas en las que se localizarán las obras a ejecutar y de los sitios de interés de gran afluencia vehicular o peatonal y disponer de la información correspondiente a anchos de vía que de manera conjunta con el estado de éstas (información recopilada en la etapa anterior) permitirán plantear las propuestas de cierres xx xxxxxx o vía temporales e implementar desvíos en la circulación vehicular. EL CONTRATISTA debe determinar la clasificación de la obra en cuanto a la interferencia que genera. - Toma de la información básica requerida para la elaboración del PMT, comprende la recopilación de información necesaria como: - Características del tránsito: Comprende el inventario de los sentidos de circulación de las vías, centros de acopio, zonas de cargue y descargue, rutas de transporte de servicio público y restricciones del tránsito con que se cuenta actualmente en las zonas a intervenir y las aledañas como cruces semaforizados. Igualmente, si existen restricciones especiales del tránsito como pico y placa y ciclorutas. - Características de las vías: Comprende el inventario de las vías a intervenir, su clasificación dentro del plan vial o plan de movilidad del Municipio y con la descripción de sus condiciones (ancho, tipo de pavimento, etc.) y del estado. - Diseño del PMT.: Deben incluirse temas como: el manejo del transporte público y de peatones, manejo de vehículos pesados, señalización y adecuaciones temporales a implementar durante la ejecución de las obras. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que por las características de las obras a ejecutar requerirá de señalización que debe instalarse de acuerdo con el avance de los frentes y se denominará “señalización móvil”. EL CONTRATISTA analizará la posibilidad de implementar señalización fija en la zona del proyecto. En todo caso, EL CONTRATISTA debe programar los trabajos de tal manera que se cierren el menor número de vías posible y que los cierres no afecten el abastecimiento de los locales comerciales, el acceso a las instituciones educativas y de salud, las labores de las industrias, las labores de funcionamiento de la empresa de recolección de basuras, y demás servicios utilizados por la comunidad. Para el manejo del tránsito peatonal y vehicular a nivel de viviendas y con el fin de facilitar las labores de programación de los trabajos y los implementos requeridos para mitigar los impactos negativos que se generen, se debe hacer el inventario de los accesos peatonales y vehiculares correspondientes a cada tramo de vía, indicando además cuales corresponden a locales comerciales. Es importante aclarar que el inventario de los accesos vehiculares corresponde a los garajes que se encuentran en uso y para los cuales, al igual que los parqueaderos en uso, EL CONTRATISTA debe garantizar el acceso para el estacionamiento de vehículos (incluyendo motos) o en su defecto, proveer a los afectados otra alternativa que no les implique ningún costo. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta este aspecto al elaborar su propuesta, en la valoración del impacto comunitario. - Divulgación del PMT. La información correspondiente a las obras y al PMT, se entregará a la comunidad a través de EL CONTRATISTA mediante volantes y reuniones con la comunidad con el apoyo del Gestor social de EL CONTRATISTA y el acompañamiento del Gestor social de Aguas de Malambo. Para la atención de xxxxxx y reclamos de la ciudadanía, se dispondrá de un número telefónico en las oficinas de EL CONTRATISTA, que se informará a través xx xxxxxxx y el teléfono único de atención al cliente de Aguas de Malambo. Para la instalación, mantenimiento y supervisión de las señales, al igual que para la atención de la ciudadanía EL CONTRATISTA dispondrá de un equipo de personas dedicadas al manejo y gestión ambiental y social, quienes deben cumplir con los perfiles y funciones establecidas en el Anexo Ambiental y Social este Pliego. EL CONTRATISTA debe cumplir además la regulación y normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transportes sobre el tema. El personal encargado de la implementación del PMT debe tener pleno conocimiento del tipo de Plan que se va a ejecutar y de todos los componentes que lo conforman y que son necesarios para la adecuada operatividad del mismo. Es importante establecer la forma de comunicación con las demás entidades que estén involucradas para coordinar adecuadamente la ejecución de las diferentes actividades, tales como: la Secretaría de Tránsito del Municipio, La Policía, La Secretaría de Planeación, el INVIAS, etc. El responsable de la implementación del PMT y de efectuar modificaciones y mejoras será EL CONTRATISTA. La supervisión del cumplimiento será responsabilidad de EL CONTRATISTA a través del profesional encargado para esta actividad y la Secretaría de Transportes y Tránsito, responsable de revisar y aprobar el PMT. EL CONTRATISTA deberá entregar a Aguas de Malambo informes con la implementación y el seguimiento realizado al PMT. Si las autoridades competentes lo permiten y autorizan, EL CONTRATISTA podrá planear los trabajos teniendo en cuenta el cierre total de la vía, para lo cual deberá proponer y presentar a la entidad competente un plan de desvío vehicular y una vez sea aceptada la ruta, procederá a la adecuación de la vía alterna con la señalización correspondiente. Asimismo, la vía cerrada al tránsito deberá protegerse de acuerdo con las normas de seguridad, señalización y control del impacto comunitario correspondientes. EL CONTRATISTA deberá considerar que en los puntos de desvío debe contar con personal que oriente la circulación con equipo de comunicación de voz con el fin de coordinar los sentidos de circulación de forma alternada. Si la ejecución de la instalación de la tubería debe hacerse después de las 6:00 p.m. se debe señalizar de acuerdo con la normatividad establecida para trabajos nocturnos. Los trabajos deben planearse y ejecutarse de acuerdo con las directrices que imparta la autoridad de transporte y tránsito competente y programarse en el menor tiempo posible para evitar incomodidades y traumatismos en el flujo vehicular. Los sobrecostos que por estos hechos se presenten (directrices que imparta la autoridad de transporte y tránsito competente) estarán a cargo exclusivamente del CONTRATISTA quien deberá diseminarlos dentro de los costos de su propuesta. EL CONTRATISTA dejará el sitio de los trabajos libre de escombros, materiales, equipos y la zanja en condiciones que permitan el flujo normal de los vehículos una vez finalizada la intervención de la vía (así como el cruce o cierre de ésta). Por lo tanto, deberá considerarse en la programación, el trabajo en días festivos, horas nocturnas y turnos extras de ser necesario para concluir las obras, sin que ello conlleve un costo adicional para EPM. En donde no sea posible implementar desvíos provisionales se ejecutarán los trabajos por etapas o se planearán y programarán de forma tal que se continúe con la ejecución hasta finalizarla. Debido a las características especiales de las obras, las vías afectadas y sus administradores y la coordinación que es necesaria entre los contratos que pueden darse simultáneamente, Aguas de Malambo hará un control continuo, no sólo con la aprobación de los PMT específicos, sino con un trabajo conjunto desde el inicio de la ejecución mediante comités periódicos de seguimiento y coordinación. Lo anterior, debido a la gran cantidad de factores externos e internos que se presentan en la ejecución de obras de este tipo, que pueden generar situaciones eventuales no previstas en este documento. Para todas las actividades relacionadas con el PMT, EL CONTRATISTA deberá contar con un profesional designado para implementación del plan de manejo de tránsito. Este profesional debe tener formación en ingeniería civil. Su experiencia como profesional en ingeniería civil debe ser de por lo menos 10 años. Deberá además realizar una (1) visita semanal mínima, al sitio de las obras, y presentar informe respecto del estado de la señalización y del manejo de eventualidades. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta: - Elaboración del PMT específico para el contrato de construcción de las obras civiles. - Identificación de las situaciones particulares de cada tramo en la construcción, y ajuste del diseño de señalización, a partir de la situación identificada (curvas horizontales, curvas verticales, elementos que obstruyan la visibilidad, sitios de concentración de personas o vehículos, etc.). - Tramitar la aprobación del PMT específico ante las autoridades competentes. - Asesoría al contratista en materia del manejo del tránsito. - Asistir a las reuniones que, en temas de seguridad vial, se programen para la ejecución del contrato. - Asistir a reuniones con las empresas concesionarias o administradoras de las vías afectadas. - Capacitación a gestores de tránsito y a todo el personal de la obra: o Gestión de manejo de discusiones o cursos que acrediten sus habilidades en dar respuestas coherentes, técnicas y de compresión con el usuario. o Garantizar que el usuario tenga la información correcta en cuanto lo requiera, especialmente sobre la vía cuando se aproxime a los puntos de cierre parcial. o Se debe entregar a Aguas de Malambo el listado del personal capacitado en gestión del tránsito, y la constancia de asistencia a la charla dictada por el asesor externo. o Todos los gestores de tránsito del contratista, sin excepción, deben cumplir con este requisito. - Presentar informes de capacitaciones. - Presentar informes semanales al Administrador del Contrato y a quien Aguas de malambo defina respecto al avance y a las novedades ocurridas en temas del manejo del tránsito. Estos informes deberán ser compartidos con las entidades administradoras viales cuando las mismas lo requieran. - Coordinar la elaboración de registros fotográficos detallado de la señalización implementada, antes, durante y después de los trabajos, de manera que se garantice el Contratista deberá confeccionar cumplimiento de los planos de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementoslineamientos generales que se establecen en este documento, y los que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos específicos que se determinen en tallerel PMT puntual. Será - Elaborar procedimientos y planes de contingencia para la atención de eventualidades, como accidentes, derrumbes, eventos especiales, etc., que puedan afectar las situaciones modeladas desde el PMT global. Estos procedimientos deberán ser revisados y aprobados por su exclusiva cuentaXxxxx xx Xxxxxx y entidades administradoras viales, y deberá ser aplicado sin derecho a reclamo alguno, la introducción excepción cuando ocurra algún suceso no previsto. - Presentar informes de las modificaciones cumplimiento y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características seguimiento de los componentes, manuales del usuario e instrucciones procedimientos en caso de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contratonecesarios, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva cuando los eventos no previstos llegaren a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionesocurrir.

Aspectos Generales. Antes El adjudicatario deberá atenerse a lo establecido en los convenios laborales correspondientes vigentes en la provincia de la iniciación Alicante que sean aplicables para cada servicio. El Manual de los trabajos, el Contratista deberá confeccionar los planos de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementosRégimen Interior del Centro Residencial “Ciudad Xxxxxxxx” del ISFAS, y los las posteriores actualizaciones y modificaciones que fueran necesarios para la Dirección del Complejo o el replanteo Coordinador de cada trabajo en obra o planificación Gestión de los trabajos en taller. Será por su exclusiva cuentaResidencias del ISFAS puedan introducir, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción serán de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos obligado cumplimiento por parte de la Inspección empresa adjudicataria. La empresa deberá disponer de Obra las autorizaciones necesarias para el completo desarrollo del objeto mencionado. Correrán a cargo del ISFAS exclusivamente los gastos derivados de consumo de agua, y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación electricidad. Serán de obra. En oportunidad cuenta del adjudicatario todos los demás gastos en que pudiera incurrir incluidos los gastos de la Recepción Provisoria evacuación de la Obra, desperdicios al exterior del complejo y su retirada al vertedero aquellos días que no son evacuados por el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digitalservicio municipal. El plantel de operariosadjudicatario deberá aportar todos los medios, herramientas personales y equipos mínimos materiales, necesarios para realizar la prestación del servicio. Salvo lo exceptuado para los mantenimientos específicos, todos los útiles, maquinaria y productos necesarios para la ejecución de los trabajos serán provistos suministrados por el Contratista adjudicatario, serán siempre de primera calidad y podrán ser supervisados por el personal del ISFAS. En todo caso, la Inspección actuación del adjudicatario y su personal será respetuosa con el medio ambiente, prestando especial atención al ahorro de Obra podráagua y energía eléctrica. De la misma forma, siempre que sea posible, los motores de vehículos y maquinaria serán eléctricos evitándose, en todo caso, motores de combustión. El Director del Complejo, el Coordinador de Gestión de Residencias del ISFAS o su representante serán notificados de inmediato de los incidentes (de carácter material o personal), conflictos, averías o desperfectos que puedan producirse, lo que no obsta a su facultad para inspeccionar en cualquier momento la actuación del contratista del servicio y de su personal sin previo aviso. En todo lo que no hubiese sido expresamente establecido en este documento, el adjudicatario aceptará la decisión del Director del Complejo o del Coordinador de Gestión de Residencias del ISFAS, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o totalello tuviese escasa repercusión económica. Mientras no se dé término a los trabajosIgualmente, el Contratista es Director del Complejo o el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en Coordinador de Gestión de Residencias del ISFAS podrán proponer al adjudicatario la obra. En el momento instalación dentro del Centro de máquinas de vending para atender la iniciación demanda de los trabajosusuarios. Igualmente, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total podrán proponer la explotación de la Obra en forma conjunta con la Inspecciónalgún servicio extraordinario tal como peluquería, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteomasajista, podólogo, etc. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de ObraTanto esta, como así también sanitarios químicos y local para depósito la anterior propuesta de materialesexplotación, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, entenderán extintas a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución finalización del contrato, deberán contar con la aprobación cesando todos los derechos del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva adjudicatario en cuanto a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionestodas ellas.

Aspectos Generales. Antes Los ofertantes deberán presentar su oferta por medio de tres sobres según el detalle siguiente: • SOBRE “A” deberá contener DOCUMENTACIÓN LEGAL Y GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. • SOBRE “B” deberá contener la iniciación de los trabajos, el Contratista DOCUMENTACION FINANCIERA. • SOBRE “C” deberá confeccionar los planos de Xxxxxx Ejecutivo, con sus correspondientes elementos, y los que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller. Será por su exclusiva cuenta, y sin derecho a reclamo alguno, contener la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de usoOFERTA “TECNICA - ECONOMICA”. Toda la documentación gráfica se entregará impresa deberá presentarse en sobre separado respectivamente, cerrados, sellados y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos firmados por el Contratista representante legal o apoderado, según el caso; la información incluida en cada sobre deberá ser presentada con su respectivo índice, numeradas todas las paginas, identificadores de referencia y rubricadas por la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a persona que firma la oferta y los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento sobres deberán ser rotulados de la iniciación de los trabajossiguiente manera: LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA- ADA-UE-CA No. 03/2020, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial nombre, denominación o total razón social, dirección y teléfono del ofertante y dirección electrónica. La copia de la Obra en forma conjunta con oferta deberá contener toda la Inspeccióndocumentación que contiene la oferta original. No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, labrándose a su término la correspondiente Acta borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas (corregidas) al final de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco cada documento de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obraoferta. Todos los materiales documentos anteriores, pertenecientes a sociedades extranjeras, deberán ser apostillados o autenticados consularmente, si se presentan en original o copia certificada. La oferta presentada, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que sean utilizados intercambie el ofertante y el MINSAL deberá redactarse en idioma castellano, en caso de estar en otro idioma deberá presentarse acompañados de su traducción al idioma castellano “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENLACES DIGITALES” FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL debidamente autenticada por las autoridades correspondientes e indicarán la posibilidad de proporcionar información complementaria, si ésta es requerida por el MINSAL. La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. Los instrumentos públicos o auténticos emanados de un país extranjero, para que hagan fe, deberán presentarse apostillados en caso que el país de origen sea parte del CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, caso contrario deberán cumplir con todos los documentos solicitados en la ejecución del contratopresente base de licitación que se extiendan en país extranjero, deberán contar presentarse certificados por el funcionario competente del país que emane, debidamente apostillado y traducidos al idioma castellano, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 24 de la aprobación Ley del Inspector Ejercicio Notarial de Obra antes la Jurisdicción Voluntaria y de su incorporación efectiva a Otras Diligencias. En caso que el país de origen no sean suscriptor del convenio de la obraHaya, deberá contener el trámite de auténticas por el consulado de El Xxxxxxxx más cercano, posteriormente, deberá autenticarse la firma del Cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Xxxxxxxx. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos Deberán cumplir con esta apostilla los Documentos Privados que verifiquen la calidad de sus prestacionescontengan Certificaciones oficiales o por Notarios Extranjeros. CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.

Aspectos Generales. Antes de El CONTRATISTA solicitará a la iniciación EMPRESA la recepción de los trabajosTRABAJOS Y/O EQUIPOS, o bien tras la conclusión satisfactoria de todas las PRUEBAS estipuladas en el correspondiente CONTRATO, si la naturaleza de los TRABAJOS Y/O EQUIPOS no justifican una fase de PUESTA EN MARCHA INDUSTRIAL, o bien, en caso contrario, una vez concluida de forma satisfactoria la PUESTA EN MARCHA INDUSTRIAL. Cada recepción, tanto provisional como definitiva, se formalizará a través de un informe por escrito firmado por ambas PARTES, las cuales podrán formular reservas en la medida en que dichas reservas no interfieran sustancialmente con el funcionamiento de los TRABAJOS Y/O EQUIPOS. En caso de que dichas reservas interfiriesen sustancialmente con el funcionamiento de dichos TRABAJOS Y/O EQUIPOS, la EMPRESA rechazará la recepción de los TRABAJOS Y/O EQUIPOS. En tal caso, el Contratista CONTRATISTA deberá confeccionar los planos entonces subsanar, a su xxxxx y dentro del más breve periodo de Xxxxxx Ejecutivotiempo acordado con la EMPRESA, con sus correspondientes elementos, todos defectos y los que fueran necesarios para el replanteo reservas señalados antes de cada trabajo en obra o planificación solicitar a la EMPRESA una nueva recepción. En caso de no recepción de los trabajos en taller. Será TRABAJOS Y/O EQUIPOS por su exclusiva cuentacausas atribuibles al CONTRATISTA, y sin la EMPRESA tendrá derecho a reclamo algunoutilizar libremente dichos TRABAJOS Y/O EQUIPOS, a condición de que la introducción EMPRESA cumpla las instrucciones recogidas en los manuales de operación del CONTRATISTA relativos a los TRABAJOS Y/O EQUIPOS durante dicho periodo de utilización. En cualquier caso, esto no implicará (i) la transferencia de riesgos o de responsabilidad a la EMPRESA, ni (ii) el comienzo de ningún periodo de garantía. En tal caso, el CONTRATISTA tendrá derecho a realizar, en la medida de lo razonable, las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación reparaciones y/o correcciones que resulten del estudio sustituciones necesarias para subsanar sus fallos y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientesa realizar, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento medida de la iniciación de los trabajoslo razonable, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionesPRUEBAS correspondientes.

Aspectos Generales. Antes Para el análisis adelantado, se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 4950 de 2007, proferido por el Ministerio de Defensa Nacional y la Circular Externa No. 20194000000025, por medio de la iniciación cual fijó la tarifa para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada para la vigencia 2019, emanadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y adicionalmente lo establecido en la Ley 1819 de 2016 emanada por el Ministerio de Hacienda y crédito Público, por las cuales se fijan las tarifas mínimas y el IVA para el cobro de los trabajosservicios de vigilancia y seguridad privada prestados por empresas y cooperativas de vigilancia. Igualmente, se ha tomado las bases de datos del DANE (xxx.xxxx.xxx.xx), para conocer más detalladamente el Contratista deberá confeccionar personal ocupado, las empresas existentes, cifras y estadística en el servicio de vigilancia. Así mismo, se consultó la página de Colombia Compra Eficiente para tener conocimiento del procedimiento de otros procesos contractuales con entidades del estado que han contratado este mismo servicio de similares condiciones. Éste análisis es una herramienta que permite a la entidad en general identificar sus necesidades de seguridad, establecer los planos diferentes servicios de Xxxxxx Ejecutivovigilancia y seguridad privada y propone un modelo para seleccionar el servicio adecuado a sus necesidades. Con la elaboración de este estudio, con sus correspondientes elementosla Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, y los que fueran necesarios para el replanteo pretende facilitar la comprensión del sector económico de cada trabajo en obra o planificación la prestación de los trabajos servicios de vigilancia y Seguridad Privada y aportar elementos para la contratación de estos servicios, teniendo como referencia los apartes de los documentos encontrados referente al servicio de Vigilancia y Seguridad Privada que se transcriben a continuación, encontrados en taller. Será por su exclusiva cuenta, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción las referencias anteriores: En Colombia una de las modificaciones y la adecuación oportunidades de negocio con más probabilidades de éxito, son aquellas enfocadas a cubrir necesidades básicas, como es el caso de las obras de toda observación y/o correcciones empresas que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, operan en el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características sector de los componentesservicios de obtención y suministro de personal, manuales del usuario e instrucciones seguridad y aseo, una actividad demandada por entidades y empresas privadas; siendo siempre un elemento esencial. Este sector, es un sector constante y seguirá siéndolo un servicio necesario y recurrido por empresas de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y muy diversos xxxxxxx; en Colombia hay una copia en soporte digital. El plantel alta variedad de operariosempresas dedicadas a este servicio, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar las cuales a pesar de no tener una asociación o agremiación legalmente constituida si han unificado los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. En el momento de la iniciación precios de los trabajosservicios más comunes, el Contratista deberá llevar de tal suerte que a cabo el replanteo parcial o total pesar de la Obra en forma conjunta no estar estos reglamentados por normas si se encuentran estandarizados y difieren los precios de acuerdo con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución exigencia del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionescliente.

Aspectos Generales. Antes El modelo de participación público-privada propuesto para implementar el Proyecto corresponde al modelo conocido internacionalmente como DFBOT (Design, Finance, Build, Operate and Transfer), mediante el cual un Contratista privado diseña, financia, construye y opera por un plazo preestablecido la infraestructura descrita en el punto 1 anterior, para que el Estado, representado por SENER, pueda prestar el Servicio Público de Transmisión entre las subestaciones eléctricas SERI, en el Estado de Sonora y CUCAPAH, en el Estado de Baja California. En términos generales el modelo se puede resumir en las siguientes características principales:  El Contrato se adjudica mediante licitación pública internacional convocada por XXXXX.  El Contratista privado adjudicatario diseña, financia y construye las obras de la iniciación Línea de Transmisión, las pone en servicio, y realiza las actividades relacionadas con su operación y mantenimiento que se establezcan en el Contrato.  La estructura del modelo prevé la existencia de un fideicomiso privado, donde el Contratista será fideicomitente y el Estado será fideicomisario. En el patrimonio del fideicomiso estarán afectos la totalidad de los trabajosflujos de recursos relacionados con el Proyecto, con el objeto de que el fideicomiso sirva también como mecanismo de garantía de pago a los financistas y proveedores. También se afectarán los activos físicos necesarios para la prestación de los servicios, por lo que no podrán dedicarse a ningún otro fin que no sea el cumplimiento de los fines fiduciarios que estarán ligados al cumplimiento del contrato entre la SENER y el Contratista.  En el contexto anterior, el activo principal del Contratista deberá confeccionar es el derecho a percibir ingresos futuros pagados por los planos participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico a través del CENACE, que le permitan cubrir sus costos de Xxxxxx Ejecutivoinversión y operacionales.  Los participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico pagarán, con sus correspondientes elementosa través de una tarifa regulada, y aprobada por la CRE, la nueva infraestructura de transmisión SERI-CUCAPAH que se integrará a la Red Nacional de Transmisión.  El Contratista asume la totalidad de los que fueran riesgos del Proyecto en la etapa previa a su entrada en operación.  Es obligación del Contratista la obtención de los derechos de vía necesarios para el replanteo desarrollo de cada trabajo el Proyecto.  Para el diseño de la infraestructura de transmisión, la Contratante define las especificaciones mínimas de diseño, y funcionalidad, con base en obra o planificación la normativa aprobada por la CRE.  Una vez construido el Proyecto y habilitado para proveer el servicio de transmisión, el Contratista, recibe el ingreso anual requerido solicitado en su propuesta económica con el que estima cubrir sus costos operacionales, pagar el servicio de la deuda a sus financistas y recuperar su capital invertido. El ingreso anual requerido es pagado con periodicidad mensual por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), de acuerdo a los ingresos que recaude este organismo de los trabajos Participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico, en taller. Será por su exclusiva cuenta, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones virtud del Convenio CENACE-Contratista que resulten forma parte del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra. En oportunidad de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema, detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obraContrato. En el momento punto xx se describe el proceso de pago al Contratista.  El ingreso anual requerido estará eventualmente sujeto a deducciones en función del cumplimiento de indicadores de servicio que se establecerán en el Contrato. En el punto xx se describen preliminarmente los conceptos que estarán sujeto a indicadores de servicio.  Cumplido el plazo del Contrato, los activos que están en el patrimonio del Fideicomiso pueden ser transferidos a la Contratante o a quien ella decida, o bien permanecer en el patrimonio del Fideicomiso y el Estado licitar, por un nuevo periodo, un nuevo Contrato para la modernización, operación y mantenimiento de la iniciación infraestructura de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. El Contratista ejecutará un cerco de obra completo transmisión que permanece en el lugar indicado por la Inspección de Obra. El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución patrimonio del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestacionesFideicomiso.