Common use of CONDICIONES DEL CONTRATO Clause in Contracts

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito, se someterá a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondiente. 2. Si el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna de las condiciones establecidas en el Contrato que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran a lo Ofertado y adjudicado, la ANADIE procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, total o parcialmente. 3. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte de estas Bases de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismo; 4. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare a la ANADIE, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en él.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito, se someterá a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondiente. 2. Si el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna de las condiciones establecidas en el Contrato que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran a lo Ofertado y adjudicado, la ANADIE procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, total o parcialmente. 3. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte de estas Bases de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismo; 4. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare a la ANADIE, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totalestotal, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en él.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito, se someterá a lo dispuesto regirá por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones leyes de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación República del Ecuador, y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondientese interpretará conforme a dichas leyes. 2. Si El Banco requiere el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna cumplimiento de las condiciones establecidas sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Contrato que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo Ofertado y adjudicado, la ANADIE procederá estipulado en el Anexo a ejecutar la Garantía de Cumplimiento las Condiciones de Contrato. El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser pagados a los agentes o cualquier otra parte con relación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato. La información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de la otra parte, total o parcialmenteel monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario. 3. El Contratista Cuando los bienes que deban suministrarse sean transportados por el Proveedor, éste deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte constituir un seguro por un monto equivalente al ciento diez por ciento (110 %), del valor de estas Bases los bienes; el seguro cubrirá los bienes "de licitacióndepósito a depósito" contra todo riesgo. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismo;(NO APLICA PARA SERVICIOS) ( ) 4. El Contratista plazo de entrega será de firma del contrato. días, contados a partir de la fecha de 5. En caso de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la indemnización por daños y perjuicios del 0,50 % del valor contractual pendiente de ejecutar. 6. Una vez alcanzado el 5% del valor del contrato establecido en la cláusula anterior, el Comprador podrá dar por rescindido el Contrato e incluir el nombre del Proveedor en la base de datos de empresas que contraviniendo no cumplieron sus contratos excluyéndolo de futuras invitaciones, y podrá notificar la adjudicación del Contrato al Proveedor que haya presentado la siguiente cotización evaluada como la más baja. 7. La verificación de la correcta prestación de los servicios a cargo del Proveedor si los hubiere, será llevada a cabo por el personal técnico que el Contratante designe a tales efectos. 8. Una vez recibidos los servicios - o puestos en uso cuando esto sea requerido – con la conformidad del personal técnico del Comprador, se firmará entre éste y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. 9. El Proveedor presentará al Comprador la factura por los servicios prestados una vez que hayan sido recibidos sin observaciones junto con una copia del Acta de Recepción que refleje la conformidad del personal técnico del Comprador. El Comprador dará curso a la factura siempre que no medien observaciones a los servicios prestados, abonándola dentro de los ( ) días contados a partir de la fecha de entrega de la factura. 10. El Proveedor garantiza que cuenta con las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y de personal requeridos para la prestation de los servicios en los términos y condiciones estipulados en este Contrato. en virtud del contrato Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor del Servicio serán los establecidos en el Contrato, en particular los siguientes: El Proveedor del Servicio prestará los servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato; El Contratante efectuará los pagos al Proveedor del Servicio de conformidad con las disposiciones del Contrato y la cotización aceptada. 11. El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor: a. No entregue los servicios total o parcialmente dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido, b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada del Contrato, c. Se declarase en estado de quiebra o insolvencia, o d. ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones de Contrato. El Comprador también podrá rescindir el Contrato perjudicare a la ANADIEtotal o parcialmente, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atrasocualquier momento, por lo que su aplicación no debe afectar la parte razones de cumplimiento parcialconveniencia. Se sancionará Cualquier desacuerdo o controversia en relación con el pago Contrato que el Comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, llegarse a un acuerdo será resuelta mediante arbitraje de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones las leyes del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en élEcuador.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscritose regirápor las leyesde la República dleEcuador, y se someterá interpretará conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondientedichas leyes. 2. Si El Banco requiere el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna cumplimiento de las condiciones establecidas sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Contrato que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran MaraconcdioenSes del Grupo Banco Mundial, conforme a lo Ofertado y adjudicado, la ANADIE procederá estipulado enAenlexo a ejecutar la Garantía de Cumplimiento las Condiciones de Contrato. El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser pagados a los agueanlqteusieor octra parte conrelación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato.infLoarmación divulgada deberá incluir al menos el nombrdeoymicilio del agente o de la otra parte, total o parcialmenteel monto y la moneda, eyl propósito de la comisión, gratificación ounhorario. 3. El Contratista Cuando los bienes que deban suministrarse sean transportados por el Proveedor, éste deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte constituir un seguro por un monto equivalente al ciento diez por ciento (110 %), del valor de estas Bases los bienes; el seguro cubrirá los bienes "de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismo;depósito a itdoe"pcóosntra todo riesgo(.NO APLICA PARA SERVICIOS) 4. El Contratista plazo de entrega será firma del contrato. d_í)as, contados a partir de la fecha de 5. En caso de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte desltac,ontrati se aplicará la indemnización por daños y perjuicios del 0,50 % del valor contractual pendiente de ejecutar. 6. Una vez alcanzado e5l% del valor del contratoestablecido en la cláusula anterior, el Comprador podrá dar porerscindido el Contrato e inclueirl nombre del Proveedoern la base de datos de empresas que contraviniendo no cumplieron sus contratos excluyéndolo de futuras invitaciones, y podrá notificar la adjudicación del ContratoParloveedorque haya presentado la siguiente cotización evaluada como la más x. xxx 7. La verificación de la correcta prestación de los servicios a cargo del Proveedor si los hubiere, será llevada a cabo por el personal técnico que el Contratante designe a tales efectos. 8. Una vez recibidos losservicios - o puestos en uso cuando esto seeqauerrido ±con la conformidad del personal técnico del Comprador, se firmará entre éste y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. 9. El Proveedor presentará al Comprador la factura porselorvsicios prestados una vez que xxxxx sido recibidos sin observaciones junto con una copia del Acta de Recepción que refleje la conformidad del personal técnico del Comprador. El Comprador dará curso a la factura siempre que no medien observaciones aselorsvicios prestado,s abonándola dentro de los d)ías contados a partir de la fecha de entrega de la factura. 10. El Proveedor garantiza quceuenta con las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y de personal requeridos para la prestation dloes servicios en los términos y condiciones estipulados en este Contr.aeton virtud del contratoLos derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor del Servicio serán los establecidos en el Contrato, en particular los siguientes: El Proveedor del Servicio prestará los servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato; El Contratante efectuará los pagos al Proveedor del Servicio de conformidad con las disposiciones del Contratoy la cotización aceptada. 11. El Contratante tendrá derheoca rescindir el Contrato cuando el Proveedor: a. No entregue losservicios total o parcialmente dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido, b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada del Contrato, c. Se declarase eenstado de quiebra o insolvencia, o d. ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones de Contrato. El Comprador también podrá rescindir el Contrato perjudicare a la ANADIEtotaplarocialmente, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atrasocualquier momento, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcialrazonedse conveniencia. Se sancionará Cualquierdesacuerdo o controversia en relación con el pago de una multa Contrato que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar Comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas infodrme anleos, llegarse a un acuerdsoerá resuelta mediante arbietradje conformidad las leyes del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en él.Ecuad.or

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito, se someterá a lo dispuesto por la Ley Ante una oferta de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a contrato mercantil debes tener muy claras las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondiente. 2. Si el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna exactas del contrato: Procura aclarar cada una de las condiciones establecidas y obligaciones que asumes y las repercusio- nes que acarrean el incumplimiento de estas . Negocia aquellas condiciones que consideres conveniente . Estudia si te conviene económicamente la propuesta . Ten presente que no tendrás una nómina fija y que deberás abonar los impuestos y cuotas obligatorias . Realiza tus cálcu- los y valora todas las variables posibles, especialmente si sólo vas contar con un cliente o si vas a trabajar por comisión en función de tus ventas . No olvides que tú pones el Contrato material y las herramientas necesarias para ejecutar tu tarea, salvo que se suscriba pacte lo contrario . También los desplazamientos correrán de tu cuenta si no estableces lo contrario . Esto puede suponer unos gastos extras (al tener que reponer el material por pérdida o los servicios prestados deterioro, o alquilar o comprar nuevo material, transporte) que variarán en función de tu actividad económica . No te dejes engañar por promesas que no correspondieran a lo Ofertado y adjudicadosabes si se cumplirán . Es un grave error tomar tu decisión basándote únicamente en este tipo de ofertas, la ANADIE procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, total o parcialmente. 3. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas como que forman en un futuro podrías formar parte de estas Bases la empresa . Exige que el contrato sea por escrito, de licitación. Si se comprueba esta forma podrás revisar las condiciones y cláu- sulas siempre que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismo; 4. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare a la ANADIE, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformaslo necesites, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato garantizar que no se haya ejecutado produzcan equivocacio- nes o prestado oportunamenteengaños . Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto Comprueba que la persona que firma en el artículo 85 nombre de la Ley empresa está legitimada para ha- cerlo, pues de Contrataciones del Estado lo contrario el contrato podría perder su validez . Por último, uno de los mayores problemas de las empresas y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o autónomos con los contratos mercantiles es la frecuencia de cualquier los impagos por parte del mismo, de sus derechosclientes, títulos especialmente en la situación de recesión económica actual . Si prevés que existe el riesgo de que esto te suceda, tienes dos alternativas: 1. Tener un plan B • A qué tipo de empresas puedes prestar tus servicios . En ocasiones nos autolimitamos a un determinado sector y no somos capaces de ver más alternativas . Se creativo y busca nuevos nichos . • Para cuántas empresas podrías trabajar y en qué condiciones . Quizás te convenga rescindir tu contrato con alguna empresa que no te compense económicamente y buscar otras con menor carga laboral o intereses mejor pagada, siempre que no tengas contra- to de exclusividad y sanciones relacionadas . Para tener una idea clara de cuál es tu límite, toma tiempo en élcalcular cuál es el precio por hora mínimo por el que puedes aceptar un contrato mercantil . • Qué solvencia tienen dichas empresas, cuál es su reputación dentro de su sector, es- pecialmente si es la primera vez que trabajas para ellas .

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito, se someterá a lo dispuesto regirá por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones leyes de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación República del Ecuador, y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondientese interpretará conforme a dichas leyes. 2. Si El Banco requiere el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna cumplimiento de las condiciones establecidas sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Contrato que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo Ofertado y adjudicado, la ANADIE procederá estipulado en el Anexo a ejecutar la Garantía de Cumplimiento las Condiciones de Contrato. El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser pagados a los agentes o cualquier otra parte con relación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato. La información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de la otra parte, total o parcialmenteel monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario. 3. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte plazo de estas Bases entrega será de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones( ) días, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de ejecución contados a partir de la Fianza fecha de Cumplimiento firma del mismo;contrato (o completar según corresponda). 4. El Contratista que contraviniendo total En caso de incumplimiento del plazo establecido, el Contratante podrá deducir del Precio del Contrato, por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente al uno por mil (1x1000) del precio de los Bienes y/servicios atrasados por cada día o parcialmente parte del día de retraso (o completar según corresponda). hasta alcanzar el Contrato perjudicare a la ANADIE, variando la calidad o cantidad cinco por ciento (5%) del objeto Precio del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación Una vez alcanzado el 5% del atraso valor del contrato establecido en la entrega se realizará con cláusula anterior, el Comprador podrá dar por rescindido el Contrato e incluir el nombre del Proveedor en la base en las fechas de terminacióndatos de empresas que no cumplieron sus contratos excluyéndolo de futuras invitaciones, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio y podrá notificar la adjudicación del Contrato al Proveedor que haya presentado la siguiente cotización evaluada como la más baja. 6. La verificación de la facultad correcta provisión de los bienes y/o la prestación de los servicios a cargo del Proveedor si los hubiere, será llevada a cabo por el personal que tiene el Contratante designe a tales efectos. 7. Una vez recibidos los bienes y/o servicios - o puestos en uso cuando esta condición sea requerida – con la entidad contratante conformidad del Comprador, se firmará entre éste y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. 8. El Proveedor presentará al Comprador la factura por los bienes y/o servicios una vez que hayan sido recibidos sin observaciones junto con una copia del Acta de Recepción que refleje la conformidad del Comprador. El Comprador dará curso a la factura siempre que no medien observaciones a los bienes y/o servicios entregados, abonándola dentro de los entrega de la factura. ( ) días contados a partir de la fecha de 9. El Proveedor garantiza que cuenta con las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y de personal requeridos para exigir el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones estipulados en el presente documento. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor del Servicio serán los establecidos en el Contrato, en particular los siguientes: - El Proveedor del Servicio prestará los servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato; - El Contratante efectuará los pagos al Proveedor del Servicio de conformidad con las disposiciones del Contrato y la cotización aceptada. 10. El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor: a. No entregue los bienes y/o para rescindirloservicios total o parcialmente dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido, b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada del Contrato, c. Se declarase en estado de quiebra o insolvencia, o d. ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones de Contrato. Para El Comprador también podrá rescindir el efecto de la multaContrato total o parcialmente, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atrasocualquier momento, por lo que su aplicación no debe afectar la parte razones de cumplimiento parcialconveniencia. Se sancionará Cualquier desacuerdo o controversia en relación con el pago Contrato que el Comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, llegarse a un acuerdo será resuelta mediante arbitraje de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones las leyes del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en élEcuador.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito5.1.1 La prestación será de acuerdo al detalle descripto en la Sección E.Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se someterá a lo dispuesto por la Ley aplicará al Proveedor sobre el valor de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondiente. 2. Si el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna de las condiciones establecidas en el Contrato que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran a lo Ofertado y adjudicadodemorados al proveedor una penalidad del uno por ciento (1%) por cada semana de demora, la ANADIE procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, total o parcialmente. 3. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte de estas Bases de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión hasta un máximo del Contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismo; 4. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare a la ANADIE, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar 10% del monto del contrato y podrá ser retenida de los pagos al Proveedor. 5.2.1 El Proveedor permitirá a FONPLATA, y/u otras personas designadas por FONPLATA, inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del Proveedor y de sus sub-proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del contrato, y tener tales cuentas y registros auditados por auditores designados por FONPLATA, si FONPLATA así lo exigiera. El Proveedor deberá tener presente lo previsto en la 1.4.1 (a) (v) ii. de las Condiciones del Contrato la cual prevé que no todo acto dirigido a impedir de forma material el derecho de FONPLATA a inspeccionar y auditar establecido en la presente Subcláusula constituye una práctica prohibida sujeta a sanción por FONPLATA. 5.3.1 Los principios y modalidades de inspección de los servicios por parte del Contratante son los siguientes: supervisión del dictado de los cursos. El Período de Responsabilidad por Defectos es: NO APLICA” 6.1.1 Los pagos se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, efectuarán de conformidad acuerdo a lo dispuesto establecido en el artículo 85 punto 13 (“Cronograma de Pagos”) de las Especificaciones 6.2.1 En caso que el Comprador, por causas no imputables al Proveedor, efectuará el pago del bien excediendo el plazo previsto, deberá abonar al Proveedor los intereses correspondientes a los días de atraso, aplicando un xxx% semanal por cada semana de retraso en el pago. Los intereses se abonarán sobre la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar suma líquida o monto neto a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en élpagar al Proveedor.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito, se someterá a lo dispuesto regirá por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones leyes de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación República del Ecuador, y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondientese interpretará conforme a dichas leyes. 2. Si El Banco requiere el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna cumplimiento de las condiciones establecidas sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Contrato que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo Ofertado y adjudicado, la ANADIE procederá estipulado en el Anexo a ejecutar la Garantía de Cumplimiento las Condiciones de Contrato. El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser pagados a los agentes o cualquier otra parte con relación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato. La información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de la otra parte, total o parcialmenteel monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario. 3. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte plazo de estas Bases entrega será de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones( ) días, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de ejecución contados a partir de la Fianza fecha de Cumplimiento firma del mismo;contrato (o completar según corresponda). 4. El Contratista que contraviniendo total En caso de incumplimiento del plazo establecido, el Contratante podrá deducir del Precio del Contrato, por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente al uno por mil (1x1000) del precio de los Bienes y/servicios atrasados por cada día o parcialmente parte del día de retraso (o completar según corresponda). hasta alcanzar el Contrato perjudicare a la ANADIE, variando la calidad o cantidad cinco por ciento (5%) del objeto Precio del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación Una vez alcanzado el 5% del atraso valor del contrato establecido en la entrega se realizará con cláusula anterior, el Comprador podrá dar por rescindido el Contrato e incluir el nombre del Proveedor en la base en las fechas de terminacióndatos de empresas que no cumplieron sus contratos excluyéndolo de futuras invitaciones, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio y podrá notificar la adjudicación del Contrato al Proveedor que haya presentado la siguiente cotización evaluada como la más baja. 6. La verificación de la facultad correcta provisión de los bienes y/o la prestación de los servicios a cargo del Proveedor si los hubiere, será llevada a cabo por el personal que tiene el Contratante designe a tales efectos. 7. Una vez recibidos los bienes y/o servicios - o puestos en uso cuando esta condición sea requerida ±con la entidad contratante conformidad del Comprador, se firmará entre éste y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. 8. El Proveedor presentará al Comprador la factura por los bienes y/o servicios una vez que hayan sido recibidos sin observaciones junto con una copia del Acta de Recepción que refleje la conformidad del Comprador. El Comprador dará curso a la factura siempre que no medien observaciones a los bienes y/o servicios entregados, abonándola dentro de los entrega de la factura. ( ) días contados a partir de la fecha de 9. El Proveedor garantiza que cuenta con las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y de personal requeridos para exigir el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones estipulados en el presente documento. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor del Servicio serán los establecidos en el Contrato, en particular los siguientes: - El Proveedor del Servicio prestará los servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato; - El Contratante efectuará los pagos al Proveedor del Servicio de conformidad con las disposiciones del Contrato y la cotización aceptada. 10. El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor: a. No entregue los bienes y/o para rescindirloservicios total o parcialmente dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido, b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada del Contrato, c. Se declarase en estado de quiebra o insolvencia, o d. ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones de Contrato. Para El Comprador también podrá rescindir el efecto de la multaContrato total o parcialmente, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atrasocualquier momento, por lo que su aplicación no debe afectar la parte razones de cumplimiento parcialconveniencia. Se sancionará Cualquier desacuerdo o controversia en relación con el pago Contrato que el Comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, llegarse a un acuerdo será resuelta mediante arbitraje de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones las leyes del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en élEcuador.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 1. El Contrato suscrito, se someterá a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondiente. 2. 12.1 Si el Oferente Adjudicado oferente adjudicado incumpliera con alguna de las condiciones establecidas en el Contrato contrato que se suscriba o los servicios prestados equipos entregados no correspondieran a lo Ofertado cotizado y adjudicado, la ANADIE SAAS procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, total o parcialmente.; 3. 12.2 El Contratista contrato celebrado, se someterá a lo dispuesto por LA LEY, especialmente a la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento; así como, a los pormenores de la negociación contenidos en las presentes Bases, ofertas y expediente respectivo; 12.3 El contrato estará vigente desde su suscripción; 12.4 El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que se anexan y que forman parte de estas Bases de licitaciónbases. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión del Contrato contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismode Contrato; 4. 12.5 Si el oferente adjudicado no suscribiere el contrato dentro del plazo xx xxxx (10) días, se hará efectiva la Garantía de Sostenimiento de Oferta; 12.6 El Contratista oferente adjudicado que contraviniendo total o parcialmente el Contrato contrato perjudicare a la ANADIESAAS, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en con una multa del cien por ciento (100%) del valor del contrato, que represente la forma que determina el artículo 86 parte afectada de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformasnegociación, además de ejecutarse la Garantía Fianza de Cumplimiento de Contrato.. (Artículo 86 de LA LEY); 5. La determinación 12.7 El retraso del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas contratista en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio cumplimiento de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento entrega, capacitación al personal, instalación y funcionamiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multaequipo por causas imputables a él, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. Se sancionará será sancionado con el pago de una multa que se aplique equivalente al contratista entre el uno al cero punto cinco por millar (0.5 0/00) del monto valor total del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, por cada día de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformasatraso; y 6. 12.8 El Contratista contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato contrato o de cualquier parte del mismo, mismo de sus derechos, títulos o intereses en él.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 12.1. EL CLIENTE, solicita en este mismo momento el alta de la linea o líneas de telefonía movil al operator de telefonia móvil, a cuyo efecto firma el contrato de servicios de telefonía y se compromete a aportar al SUMINISTRADOR cuanta documentacion sea necesaria para proceder al alta del servicio antes mencionado dentro de los siete días siguientes a la fecha del presente contrato, encomendandole cuantas gestiones se refieran al alta o altas mencionada(s). Igualmente se obliga a mantener cada línea contratada durantes un plazo de 7 meses a 2.2. partir de la fecha efectiva de alta del servicio, un consumo medio mensual de por 0.60 Euros por línea durante el cititado plazo, a no impagar su facturas con el operador, asi como a no modificar las condiciones contratadas con el operador de telefonia móvil, y cuyo contrato se adjunta como parte integrante del presente. Igualmente se compromete a no dar de baja otras lineas contratadas anteriormente con el mismo operador durante los 120 dias anteriores y posteriores a la fecha de este contrato. Se informa al cliente que el operador penaliza al distribuidor en los casos mencionados anteriormente. EL SUMINISTRADOR hace entrega en este mismo acto al CLIENTE, que lo recibe a su entera satisfacción, del siguiente teléfono: MARCA y MODELO Nº IMEI Nº TELÉFONO El Cliente entrega al Suministrador la cantidad de suministrada y servicios concertados. en concepto de contraprestación parcial de la unidad 2.4. En caso de incumplimiento de los anteriores compromisos por parte del Cliente, éste deberá abonar al SUMINISTRADOR, como indemnización por los daños causados la cantidad de 180 €. En caso de incumplimiento por el SUMINISTRADOR de su obligación, se estará a lo que se dictame en el procedimiento de resolución de conflictos elegido. El Contrato suscritoabajo firmante declara que suscribe el presente documento en su propio nombre, se someterá a lo dispuesto por la Ley que todos y cada uno y cada uno de Contrataciones del Estado los anteriores datos e informaciones son correctos y su Reglamento, así como a las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondiente. 2. Si el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna de ha leído todas las condiciones establecidas en el Contrato presente contrato, en especial la relativa a la protección de datos que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran a lo Ofertado y adjudicado, la ANADIE procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, total o parcialmentefigura al reverso. 32.5. Mecanismos de solucion de conflictos 1. A los Jueces y Tribunales competentes. 2. A las Juntas Arbitrales de Consumo siempre que el reclamante sea consumidor o usuario de acuerdo con la Ley 26/1984, de 19 de julio. General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Y en prueba de conformidad con lo manifestado y expuesto, firman el presente contrato en dos ejemplares originales y a un sólo efecto. , a de de Devolver Firmado a The Phone House El SUMINISTRADOR informa, a los efectos de x Xxx Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales del Cliente serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la responsabilidad del SUMINISTRADOR, con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con el Cliente, así como de las labores de información, formación y comercialización del servicio telefónico y de actividades relacionadas con el mismo. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte Cliente podrá ejercitar sus derechos de estas Bases de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificacionesacceso, será causal de rescisión rectificación, modificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito firmado y acompañando fotocopia del Contrato y por consiguiente de ejecución de la Fianza de Cumplimiento del mismo; 4. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare DNI a la ANADIEsiguiente dirección: The Phone House, variando la calidad o cantidad del objeto del mismoAtención al Xxxxxxx, o incumpliendo la fecha estipulada para la entregaX/ Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx 00, será sancionado en la forma que determina el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas0x xxxxxx (00000) Xxxxxx, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas indicando en el cronograma sobre "Protección de trabajo convenidoDatos". EL Cliente consiente expresamente la cesión a las empresas del grupo al que pertenece el SUMINISTRADOR al canal de distribuidores y agentes que, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. Se sancionará caso colaboren con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anteriorSUMINISTRADOR, de conformidad a lo dispuesto los datos de carácter personal contenidos en el artículo 85 mencionado fichero. Dicha cesión tendrá la finalidad de la Ley realizar labores de Contrataciones información, formación y comercialización del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en élservicio telefónico.

CONDICIONES DEL CONTRATO. 15.1. Objeto del contrato. El Contrato suscritocontratista se obliga para con el Instituto a ejecutar el proyecto citado en el numeral 1.1. OBJETO de esta Base de Contratación, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, equipos y personal – en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se someterá a lo dispuesto por detallan en su propuesta en el Formulario No. 4 (…) 5. 2. Información para el Control de la Ley Ejecución de Contrataciones la Obra. (…) 2. Relación del Estado equipo requerido. El contratista deberá presentar el Anexo No. 4 en el que relacionará el equipo que en su concepto se requiere para ejecutar las obras, cuya escogencia es de su entera responsabilidad y su Reglamento, así como sus especificaciones deben asimilarse a las condiciones de la negociación contenidos en los presentes Bases de licitación y demás documentos, Propuesta Técnica y Oferta Económica presentadas, plazo contractual y demás documentación que obre en el expediente correspondiente. 2. Si el Oferente Adjudicado incumpliera con alguna de las condiciones establecidas en el Contrato ANEXO 12 TÉCNICO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El contratista deberá acreditar la disponibilidad del citado equipo o de aquél que cumpla idénticas condiciones a este o de aquel que se suscriba o los servicios prestados no correspondieran requiera según el método constructivo; además está obligado a lo Ofertado suministrar y adjudicadoponer al servicio de la obra, todo el que se requiera para la ANADIE procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, total o parcialmente. 3. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas que forman parte de estas Bases de licitación. Si se comprueba que no cumple con dichas especificaciones, será causal de rescisión del Contrato y por consiguiente de debida ejecución de la Fianza misma y a mantenerlo en excelentes condiciones de Cumplimiento funcionamiento, con la vigilancia de la interventoría, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar (…) 5.3. Firma y perfeccionamiento del contrato. Publicada el acta de adjudicación en la página Web del Instituto, el proponente favorecido o su representante legal deberá presentarse a suscribir el mismo; 4, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que para tal efecto haga la Entidad (…) El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y con la expedición del respectivo registro presupuestal por la Subdirección Financiera del Instituto. Para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del Instituto, de la garantía única de cumplimiento y del seguro de responsabilidad extracontractual constituidos por el contratista (…) 5.5. Garantía Única de Cumplimiento. De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 007001 del 18 de noviembre de 1997, emanada de la Dirección General del Instituto, el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única (…) 5.8. Orden de Iniciación. Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución de la obra (…) 5.31. CADUCIDAD. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente Instituto podrá declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el Contrato perjudicare a la ANADIEcontratista incurra, variando la calidad o cantidad con ocasión del objeto del mismocontrato, o incumpliendo la fecha estipulada para la entrega, será sancionado en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la forma que determina el artículo 86 ley (…) 5.34. Liquidación final del contrato. Se efectuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 o 61 de la Ley ley 80 de Contrataciones del Estado y sus Reformas, además de ejecutarse la Garantía de Cumplimiento de Contrato1993 (…)”. 5. La determinación del atraso en la entrega se realizará con base en las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el cronograma de trabajo convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto del contrato que no se haya ejecutado o prestado oportunamente. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y 6. El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra forma del Contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, títulos o intereses en él.