Common use of OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA Clause in Contracts

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en los términos de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contrato. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contrato. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISOR. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contrato. 6. Vincular al sistema general de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con Efectuar el objeto pago de las remuneraciones, sean sueldos, salarios y bonificaciones que correspondan al personal asignado a la prestación de los servicios materia del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en así mismo el pago de las obligaciones, vacaciones y demás tributos creados y por crearse, CMAC PAITA S.A previo el pago de la factura de los términos servicios prestados podrá solicitar las planillas de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contratopago del personal asignado a CMAC PAITA S.A del mes anterior. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo Prestar el servicio mediante el personal capacitado, técnico, profesional idóneo que cumpla los requisitos legales para el mismo, que deberá estar dotado de un adecuado uniforme e identificación y con los implementos se seguridad para ejecutar el servicio, conforme a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contratooferta técnica. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato.Cumplir en todo momento y en forma constante, como requisito de validez de este contrato el D.S. Nº 003-2011-IN, en consecuencia tener vigente su inscripción y autorización en el Registro Especial de Empresas de Servicios de Vigilancia 4. Adelantar Prestar el servicio con estricta observancia de las normas de seguridad. En consecuencia está en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos la obligación de difundir e instruir a su personal en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORcumplimiento de las normas correspondientes. 5. Pagar bajo Tomar las medidas de seguridad necesarias para el efectivo cumplimiento de su exclusiva responsabilidad los salarios labor, proteger y prestaciones sociales del personal cautelar el patrimonio de la CMAC PAITA S.A. contra robos, daños, actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, o cualquier otro acto que emplee en la ejecución del contratopudiera suscitarse contra sus locales, instalaciones y personal. 6. Vincular al sistema general Asumir la total responsabilidad civil por los daños que ocasionasen sus dependientes, en el patrimonio y personal de seguridad social (pensionesla CMAC PAITA S.A., salud y riesgos profesionales) a todos en la persona de terceros o el patrimonio de los trabajadores que contrate para la ejecución del contratomismos. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causenLa selección de personal corresponde exclusivamente a EL CONTRATISTA, y en generalel caso de cambiar un trabajador, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros deberá comunicar el hecho previamente a la CMAC PAITA S.A. con una anticipación de conformidad con la Ley48 horas, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia indicando el avance y cumplimiento motivo, debiéndose tener previamente el consentimiento del contrato. 10. Acreditar el pago responsable de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto supervisión del presente contrato. 218. Atender Cambiar de inmediato a su personal que incurra en las siguientes faltas: - Que no cumpla con los requisitos y con las obligaciones de acuerdo x Xxx - Presentarse con síntomas de haber ingerido sustancias alucinógenas y/o bebidas alcohólicas - Faltar el respeto, de palabras u obra, a los trabajadores de la CMAC PAITA S.A. y al público en general. 9. Garantizar que su personal no tenga antecedentes policiales, judiciales y/o penales 10. Reportar de inmediato cualquier solicitud irregularidad u ocurrencia que pudiera presentarse en los locales vigilados, en el término más breve después que se produzcan, bajo su responsabilidad. 11. Cumplir con el pago oportuno de todos los conceptos laborales a su personal encargado de custodiar las instalaciones de la CMAC PAITA S.A, debiendo exhibir en forma obligatoria y automática la siguiente documentación, correspondiente al mes inmediato anterior al de pago: - Copia de las boletas de pago y planillas, en las que conste la firma de los trabajadores. En los meses de julio y diciembre, deberá acreditarse el pago de las gratificaciones legales ordinarias, con los mismos documentos indicados. - Planilla de sueldos y salarios debidamente visados por ESSALUD y el Ministerio de Trabajo, en el cual esté comprendido el personal de seguridad que presta servicio en CMAC PAITA S.A.( en las que conste la firma de recepción de los trabajadores) - Copia de de los Recibos de Pago a ESSALUD y/o AFP e Impuesto Extraordinario de Solidaridad. - Copia de los documentos que acrediten el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios individuales en los que conste su depósito. Si el contrato de trabajo entre EL CONTRATISTA y uno o más de sus trabajadores, fuera un contrato a plazo fijo menor a 6 meses, estará obligado a presentar a la CMAC PAITA S.A. copia de la liquidación de beneficios en la que conste el pago de la compensación correspondiente, con la firma de su trabajador. En general, LA UNIVERSIDAD CMAC PAITA S.A., estará facultada para solicitar a EL CONTRATISTA, en cualquier momento y suministrar toda sin expresión de causa, la información y/o documentación necesaria para verificar que le sea demandada cumple satisfactoriamente con las obligaciones laborales respecto de ésta en relación los trabajadores que destaca a la CMAC PAITA S.A. EL CONTRATISTA acepta y confiere a la CMAC PAITA S.A. el derecho de retener todo o parte de cualquier pago laboral que pudiera estar pendiente a su personal, mientras no demuestre, a satisfacción de la CMAC PAITA S.A., haber cumplido íntegramente con sus obligaciones laborales. 12. Asumir la plena y total responsabilidad laboral, como empleador, del personal a su cargo con el cual se ejecutará el servicio. 13. Tener presentada y vigente, ante el Ministerio de Trabajo, la Carta Fianza que corresponde a este contrato en cumplimiento de la Ley Nº 27626 y su Reglamento aprobado por el D.S. Nº 003-2002-TR. Este hecho debe de acreditarse a la firma de este contrato. 2214. Presentar dentro Tener contratada una póliza de seguro que cubra los cinco (5) días hábiles siguientes riesgos del trabajo, invalidez y fallecimiento de sus vigilantes; y renovarla en caso de vencimiento. 15. Asumir la responsabilidad sin ninguna limitación, de toda reclamación que por cualquier concepto pudiera efectuar el personal asignado al servicio de la CMAC PAITA S.A. 16. No existe relación laboral entre la CMAC PAITA S.A. y el personal destacado a los servicios materia del presente contrato. 17. Efectuar un servicio de enlace entre la firma del contrato, el cronograma o programa Unidad de actividades definitivo que realizará Seguridad y EL CONTRATISTA durante la vigencia a quien informará sobre las novedades del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADservicio. 2318. Suministrar De conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 Numeral 26.2 literal b), de la ley 27626 las partes convienen en detallar los recursos humanostérminos del contrato suscrito por EL CONTRATISTA con el personal destacado a CMAC PAITA S.A., productoscomo sigue: 01 VIGILANTE S/. 02 VIGILANTE S/. 03 VIGILANTE S/. EL CONTRATISTA, serviciosse compromete a informar a CMAC PAITA S.A. cualquier cambio de personal antes mencionado, insumosasí como los motivos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTAdebiendo reemplazarlo por un personal altamente capacitado. LA CAJA de creerlo conveniente puede rechazar al personal objeto de reemplazo exigiendo uno que cuenta con el mismo nivel del reemplazado. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son A más de las obligaciones de EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto señaladas en las condiciones particulares xxx xxxxxx que son parte del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en las siguientes: 13.1. Ejecutar el presente contratocontrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, en los términos sobre la base de referencia las especificaciones técnicas elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), la entidad contratante y que fueron conocidos en la propuesta de servicios de etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error atribuible a EL CONTRATISTA, y en falencia o cualquier inconformidad con los demás documentos que se integren al contratomismos, como causal para solicitar ampliación del plazo. 213.2. Contratar Queda expresamente establecido que constituye obligación de LA CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado de ser el caso. 13.3. Mantener un solo canal de comunicación oficial con EP PETROECUADOR por su cuenta y riesgo todo el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución intermedio del administrador del contrato. 313.4. Cambiar aquel EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, en las actas de la etapa pre contractual, a lo previsto en su oferta, contrato y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 13.5. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, respecto de sus 13.6. EL CONTRATISTA se obliga a que los sueldos y salarios de su personal no sean inferiores a los mínimos legales vigentes. 13.7. EL CONTRATISTA se obliga a pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal sin descuentos adicionales a los autorizados por la ley y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. 13.8. EL CONTRATISTA se obliga a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la marcha normal terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 413.9. Adelantar EL CONTRATISTA se obliga a estar al día en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORlos pagos con sus subcontratistas. 513.10. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios Cumplir con toda la legislación en materia laboral, seguridad social, ambiental, societaria, tributaria y prestaciones sociales del personal que emplee en demás normas nacionales aplicables a EL CONTRATISTA y a la ejecución del contrato. 613.11. Vincular Comunicar al sistema general de seguridad social (pensiones, salud administrador del contrato por escrito y riesgos profesionales) a todos los trabajadores tiempo cualquier duda o petición que contrate para tenga sobre la ejecución del contrato. 713.12. Pagar todas Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la CONTRATISTA en la ejecución del contrato contará con al menos 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las indemnizaciones y prestaciones que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción. 13.13. A más de las obligaciones ya establecidas en el presente documento que rige el proceso de contratación, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros derive de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento Ia naturaleza del objeto del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de Por medio del presente, EL CONTRATISTACONTRATISTA se obliga a lo siguiente: 12.1. Cumplir con el objeto del contratoAsignar a LA SUPERINTENDENCIA personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes, en adquiridos a través de los tiempos programas de capacitación y condiciones establecidos en el presente contrato, en la propia experiencia acumulada a través de los términos de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contratoaños. 22.2. Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal que Capacitar adecuadamente a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contratopersonal respecto de los riesgos a los que está expuesto en función a las características de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa. 32.3. Cambiar aquel personal Evaluación de los riesgos de las actividades que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISOR. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contrato. 6. Vincular al sistema general de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de efectuará su personal, designado para el contratoadoptando las medidas necesarias de control antes del inicio de las actividades. 112.4. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sea necesario y sean requeridas y/o necesarias de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDADla normativa vigente, según sea el trabajo o actividad a realizar. 122.5. Cumplir todos los compromisos e instrucciones Prevenir el impacto que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a sobre el medio ambiente tenga el manejo y la debida ejecución del contrato manipulación de residuos, materiales, insumos o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD sustancias químicas que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes utilizados y/o servicios requeridos, objeto desechados en las actividades que son materia del presente contrato. 212.6. Atender cualquier solicitud Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contratoSUPERINTENDENCIA. 222.7. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Dar cumplimiento a la firma normatividad vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que a modo de referencia se mencionan las siguientes: - Ley N° 29783 y sus modificatorias, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley N° 29783. - Ley N° 28048, Ley de protección de la mujer gestante. - Ley N° 226, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores. - Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048. - Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, De protección de la mujer gestante. - Decreto Supremo N° 042-F, Reglamento de Seguridad Industrial. - Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 068- MINSA/DGSP-V.1. - Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del contratoSeguro Complementario de Trabajo de Riesgo. - Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Valores permisibles para agentes químicos en el cronograma o programa ambiente de trabajo. - Decreto Supremo N° 022-2001-SA, Reglamento sanitario para las actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADde saneamiento ambiental. - Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda y sus modificaciones. Reglamento Nacional de Edificaciones. - Resolución Ministerial N° 449-2001-SA-DM, Xxxxx Xxxxxxxxx para trabajos de desinfección, desinsectación, desratización, limpieza de ambientes, de tanques sépticos, etc. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTAEl CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir Requiere el servicio de Outsourcing de impresión con equipos que ofrece el objeto del contrato, en los tiempos Hospital para su operación y condiciones establecidos en equipos de impresión que deben ser ofertados por el presente contrato, en los términos de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contratoproponente. 2. Contratar Instalar los equipos en las áreas del Hospital definidas por su cuenta y riesgo todo el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución supervisor del contrato. 3. Cambiar aquel personal Disponer de un operario para atender los requerimientos que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal surjan por cada una de las áreas del contratoHospital de acuerdo al uso y funcionamiento de cada una de los equipos instalados en el horario de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y sábados medio día con disponibilidad 7 x 24. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(sSuministrar el papel (hojas) o informe(scon un gramaje mínimo de setenta y cinco (75) previstos en el presente contrato gramos y aquellos que exija EL SUPERVISORun color de alta blancura. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad Suministrar los salarios equipos requeridos (impresoras multifuncionales y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contratoescáner de alto flujo) con impresión x xxxxxx y negro o color. 6. Vincular El contratista deberá entregar al sistema general Hospital equipos que cumplan con las siguientes funciones: Escaneo, escaneo en red, escaneo con formato OCR, impresión y fotocopiado de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) acuerdo a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contratorequerimientos de cada una de las áreas. 7. Pagar todas En total se requieren setenta y Ocho (78) impresoras y Cinco (05) escáner de alto flujo para la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA – BOGOTÁ, de acuerdo a las indemnizaciones siguientes características: CONTRATISTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 28 CONTRATISTA IMPRESORAS A COLOR 3 CONTRATISTA IMPRESORA MONOCROMÁTICAS LÁSER 47 CONTRATISTA ESCÁNER DE ALTO FLUJO 5 TOTAL EQUIPOS REQUERIDOS POR EL HOSPITAL 83 Del cuadro anteriormente el oferente instalara en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Bogotá los equipos requeridos para el cumplimiento del contrato, los cuales deberá realizar soporte y prestaciones mantenimiento, según la organización que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones socialesel supervisor del contrato indique. 8. Responder ante terceros La UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ y sus puestos de conformidad xxxxx XXXXX y SAN XXXXXXXX en total requiere cuarenta y dos (42) impresoras y un escáner de alto rendimiento, con la Ley, por los daños que le sean imputables.las siguientes características: CONTRATISTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 12 CONTRATISTA IMPRESORA MONOCROMÁTICAS LÁSER 29 CONTRATISTA IMPRESORAS A COLOR 1 CONTRATISTA ESCÁNER DE ALTO FLUJO 1 TOTAL EQUIPOS REQUERIDOS POR EL HOSPITAL 43 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia En total se requieren Treinta y tres (33) impresoras x xxxxxx y negro, una (1) impresora a color doble cara y un (1) Scanner para trabajo pesado, para el avance y cumplimiento del contrato. HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ, de acuerdo a las siguientes características: IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 18 IMPRESORA MONOCROMÁTICAS LÁSER 15 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR DOBLE CARA 1 SCANNER PARA TRABAJO PESADO 1 10. Acreditar el pago El proveedor deberá hacer entrega de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos en la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Carrera. 8 # 0-29 sur Bogotá, la UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ calle 10 # 7 – 52, CENTRO DE XXXXX XXXXX Xxxxx 4, Carrera 2N esquina centro, PUESTO DE SALUD SAN XXXXXXXX Xxxxxx la Unión MZ 15, y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ calle 1 sur No. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos15-90, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.Zipaquirá Cundinamarca,

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con Efectuar el objeto pago de las remuneraciones, sean sueldos, salarios y bonificaciones que correspondan al personal asignado a la prestación de los servicios materia del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en así mismo el pago de las obligaciones, vacaciones y demás tributos creados y por crearse, CMAC PAITA S.A previo el pago de la factura de los términos servicios prestados podrá solicitar las planillas de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contratopago del personal asignado a CMAC PAITA S.A del mes anterior. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo Prestar el servicio mediante el personal capacitado, técnico, profesional idóneo que cumpla los requisitos legales para el mismo, que deberá estar dotado de un adecuado uniforme e identificación y con los implementos se seguridad para ejecutar el servicio, conforme a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contratooferta técnica. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato.Cumplir en todo momento y en forma constante, como requisito de validez de este contrato el D.S. Nº 003-2011-IN, en consecuencia tener vigente su inscripción y autorización en el Registro Especial de Empresas de Servicios de Vigilancia 4. Adelantar Prestar el servicio con estricta observancia de las normas de seguridad. En consecuencia está en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos la obligación de difundir e instruir a su personal en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORcumplimiento de las normas correspondientes. 5. Pagar bajo Tomar las medidas de seguridad necesarias para el efectivo cumplimiento de su exclusiva responsabilidad los salarios labor, proteger y prestaciones sociales del personal cautelar el patrimonio de la CMAC PAITA S.A. contra robos, daños, actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, o cualquier otro acto que emplee en la ejecución del contratopudiera suscitarse contra sus locales, instalaciones y personal. 6. Vincular al sistema general Asumir la total responsabilidad civil por los daños que ocasionasen sus dependientes, en el patrimonio y personal de seguridad social (pensionesla CMAC PAITA S.A., salud y riesgos profesionales) a todos en la persona de terceros o el patrimonio de los trabajadores que contrate para la ejecución del contratomismos. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causenLa selección de personal corresponde exclusivamente a EL CONTRATISTA, y en generalel caso de cambiar un trabajador, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros deberá comunicar el hecho previamente a la CMAC PAITA S.A. con una anticipación de conformidad con la Ley48 horas, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia indicando el avance y cumplimiento motivo, debiéndose tener previamente el consentimiento del contrato. 10. Acreditar el pago responsable de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto supervisión del presente contrato. 218. Atender Cambiar de inmediato a su personal que incurra en las siguientes faltas: - Que no cumpla con los requisitos y con las obligaciones de acuerdo x Xxx - Presentarse con síntomas de haber ingerido sustancias alucinógenas y/o bebidas alcohólicas - Faltar el respeto, de palabras u obra, a los trabajadores de la CMAC PAITA S.A. y al público en general. 9. Garantizar que su personal no tenga antecedentes policiales, judiciales y/o penales 10. Reportar de inmediato cualquier solicitud irregularidad u ocurrencia que pudiera presentarse en los locales vigilados, en el término más breve después que se produzcan, bajo su responsabilidad. 11. Cumplir con el pago oportuno de todos los conceptos laborales a su personal encargado de custodiar las instalaciones de la CMAC PAITA S.A, debiendo exhibir en forma obligatoria y automática la siguiente documentación, correspondiente al mes inmediato anterior al de pago: - Copia de las boletas de pago y planillas, en las que conste la firma de los trabajadores. En los meses de julio y diciembre, deberá acreditarse el pago de las gratificaciones legales ordinarias, con los mismos documentos indicados. - Planilla de sueldos y salarios debidamente visados por ESSALUD y el Ministerio de Trabajo, en el cual esté comprendido el personal de seguridad que presta servicio en CMAC PAITA S.A.( en las que conste la firma de recepción de los trabajadores) - Copia de de los Recibos de Pago a ESSALUD y/o AFP e Impuesto Extraordinario de Solidaridad. - Copia de los documentos que acrediten el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios individuales en los que conste su depósito. Si el contrato de trabajo entre EL CONTRATISTA y uno o más de sus trabajadores, fuera un contrato a plazo fijo menor a 6 meses, estará obligado a presentar a la CMAC PAITA S.A. copia de la liquidación de beneficios en la que conste el pago de la compensación correspondiente, con la firma de su trabajador. En general, LA UNIVERSIDAD CMAC PAITA S.A., estará facultada para solicitar a EL CONTRATISTA, en cualquier momento y suministrar toda sin expresión de causa, la información y/o documentación necesaria para verificar que le sea demandada cumple satisfactoriamente con las obligaciones laborales respecto de ésta en relación los trabajadores que destaca a la CMAC PAITA S.A. EL CONTRATISTA acepta y confiere a la CMAC PAITA S.A. el derecho de retener todo o parte de cualquier pago laboral que pudiera estar pendiente a su personal, mientras no demuestre, a satisfacción de la CMAC PAITA S.A., haber cumplido íntegramente con sus obligaciones laborales. 12. Asumir la plena y total responsabilidad laboral, como empleador, del personal a su cargo con el cual se ejecutará el servicio. 13. Tener presentada y vigente, ante el Ministerio de Trabajo, la Carta Fianza que corresponde a este contrato en cumplimiento de la Ley Nº 27626 y su Reglamento aprobado por el D.S. Nº 003-2002-TR. Este hecho debe de acreditarse a la firma de este contrato. 2214. Presentar dentro Tener contratada una póliza de seguro que cubra los cinco (5) días hábiles siguientes riesgos del trabajo, invalidez y fallecimiento de sus vigilantes; y renovarla en caso de vencimiento. 15. Asumir la responsabilidad sin ninguna limitación, de toda reclamación que por cualquier concepto pudiera efectuar el personal asignado al servicio de la CMAC PAITA S.A. 16. No existe relación laboral entre la CMAC PAITA S.A. y el personal destacado a la firma los servicios materia del presente contrato, . 17. Efectuar un servicio de enlace entre el cronograma o programa Área de actividades definitivo que realizará Logística y EL CONTRATISTA durante la vigencia a quien informara sobre las novedades del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADservicio. 2318. Suministrar de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 Numeral 26.2 literal b), de la ley 27626 las partes convienen en detallar los recursos humanostérminos del contrato suscrito por EL CONTRATISTA con el personal destacado a LA CAJA, productoscomo sigue: 01 VIGILANTE S/. 02 VIGILANTE S/. 03 VIGILANTE S/. EL CONTRATISTA, serviciosse compromete a informar a LA CAJA cualquier cambio de personal antes mencionado, insumosasí como los motivos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTAdebiendo reemplazarlo por un personal altamente capacitado. LA CAJA de creerlo conveniente puede rechazar al personal objeto de reemplazo exigiendo uno que cuenta con el mismo nivel del reemplazado. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA:CONTRATISTA se obliga para con EL 1. Cumplir con el Desarrollar las actividades objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en los términos contrato de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), conformidad con lo establecido en la propuesta de servicios fecha de EL CONTRATISTA, 2017 y en los demás documentos que se integren al contrato.Términos de Referencia No. XXX publicados el 2. Contratar Designar funcionarios idóneos y capacitados para el desarrollo del objeto del presente contrato y para atender los requerimientos formulados por su cuenta EL CONTRATANTE, confirmando sus roles, responsabilidades y riesgo todo perfiles 3. Garantizar que el personal que a su juicio sea necesario prestará el servicio de cafetería cuenta con cursos de protocolo para la correcta ejecución del contrato. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contratoatención de eventos y de manipulación de alimentos. 4. Adelantar en debida forma las actividadesGarantizar la exclusividad del personal que presentará el servicio de aseo y cafetería, producto(s), documento(s) razón por la cual el mismo no podrá ser retirado o informe(s) previstos en el trasladado sin previa autorización de El Supervisor del presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORcontrato. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del Garantizar que al personal que emplee en la ejecución designe para el cumplimiento del presente contrato. 6. Vincular al sistema general , se le harán los pagos de seguridad social (pensionessalarios, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación aportes al sistema de seguridad social, nómina riesgos laborales y prestaciones sociales aportes parafiscales, en los porcentajes y plazos establecidos por la ley. El incumplimiento o retardo en el pago de su personaltales emolumentos, designado será una causal para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, lo cual no dará le dará el derecho a éste, a requerir el pago de perjuicios o indemnización de perjuicios. 6. Garantizar que los insumos que suministre para la prestación de los servicios de aseo cuenta con condiciones de calidad óptima para la prestación del respectivo servicio. 7. Garantizar que el personal cuente con la dotación completa que le permita ejercer las funciones contratadas y demás elementos que exijan las normas legales. 8. Llevar el control directo de los empleados que se involucran para la prestación de los servicios contratados. El personal contratado deberá ser idóneo, honorable y deberá presentarse correcta y debidamente uniformado. 9. Cambiar a cualquier empleado, a solicitud de EL CONTRATANTE o cuando sea imposible cumplir con la prestación del servicio, en un término no mayor a veinticuatro (24) horas, sin que EL CONTRATANTE asuma alguna indemnización para el contratoefecto. 1110. Actuar Permitir la revisión por parte de manera diligente, empleando para ello el personal profesional EL CONTRATANTE de las hojas de vida y técnico idóneo que sea necesario certificados de pasado judicial y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones policía de las leyes y reglamentos vigentes personas que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por presten o prestarán los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 2111. Atender Velar porque el personal que utilice para la ejecución de este contrato observe y cumpla las normas de seguridad existentes en EL CONTRATANTE. 12. Realizar una visita semanal en las instalaciones de EL CONTRATANTE para verificar la correcta prestación de los servicios contratados. 13. Participar en las reuniones que se programen en desarrollo del contrato. 14. Dar respuesta de forma oportuna y en los tiempos acordados a los requerimientos formulados por EL CONTRATANTE. 15. Informar a EL CONTRATANTE sobre cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar hecho o circunstancia que pudiese afectar la normal ejecución del presente contrato, lo cual se entenderá efectuado con comunicación escrita dirigida al supervisor del contrato. 16. Suministrar a El Supervisor del contrato toda la información que le éste requiera y sea demandada de ésta pertinente sobre el desarrollo del contrato y, en relación general, todos los requerimientos que el mismo formule y que se relacionen directamente con el mismo. 17. Guardar absoluta reserva y no utilizar total o parcialmente la información de carácter confidencial que reciba directa o indirectamente de EL CONTRATANTE para propósitos diferentes al cumplimiento del presente contrato. 2218. Presentar dentro Adoptar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de los cinco (5) días hábiles siguientes la información recibida por EL CONTRATANTE. 19. Cumplir con las obligaciones inherentes a la firma naturaleza del presente contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con Efectuar el objeto pago de las remuneraciones, sean sueldos, salarios y bonificaciones que correspondan al personal asignado a la prestación de los servicios materia del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en así mismo el pago de las obligaciones, vacaciones y demás tributos creados y por crearse, CMAC PAITA S.A previo el pago de la factura de los términos servicios prestados podrá solicitar las planillas de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contratopago del personal asignado a CMAC PAITA S.A del mes anterior. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo Prestar el servicio ininterrumpido mediante el personal capacitado, técnico, profesional idóneo que cumpla los requisitos legales para el mismo, que deberá estar dotado de un adecuado uniforme e identificación y con los implementos se seguridad para ejecutar el servicio, conforme a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contratooferta técnica. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD Deberá mantener un agente de relevo en horario de almuerzo, para no sea conveniente para descuidar la marcha normal del contratoseguridad de la CMAC PAITA S.A. dicho agente deberá estar dotado de su respectivo uniforme. 4. Adelantar Cumplir en debida todo momento y en forma las actividadesconstante, producto(s)como requisito de validez de este contrato el D.S. Nº 003-2011-IN, documento(s) o informe(s) previstos en consecuencia tener vigente su inscripción y autorización en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISOR.Registro Especial de Empresas de Servicios de Vigilancia 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee Prestar el servicio con estricta observancia de las normas de seguridad. En consecuencia está en la ejecución del contratoobligación de difundir e instruir a su personal en el cumplimiento de las normas correspondientes. 6. Vincular al sistema general Tomar las medidas de seguridad social (pensionesnecesarias para el efectivo cumplimiento de su labor, salud proteger y riesgos profesionales) a todos los trabajadores cautelar el patrimonio de la CMAC PAITA S.A. contra robos, daños, actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, o cualquier otro acto que contrate para la ejecución del contratopudiera suscitarse contra sus locales, instalaciones y personal. 7. Pagar todas las indemnizaciones Asumir la total responsabilidad civil por los daños que ocasionasen sus dependientes, en el patrimonio y prestaciones que se causenpersonal de la CMAC PAITA S.A., y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones socialesla persona de terceros o el patrimonio de los mismos. 8. Responder ante terceros La selección de conformidad personal corresponde exclusivamente a EL CONTRATISTA, en el caso de cambiar un trabajador, deberá comunicar el hecho previamente a la CMAC PAITA S.A. con una anticipación de 48 horas, indicando el motivo, debiéndose tener previamente el consentimiento del responsable de la Ley, por los daños que le sean imputablessupervisión del presente contrato. 9. Rendir Cambiar de inmediato a su personal que incurra en las siguientes faltas: - Que no cumpla con los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD requisitos y con las obligaciones de acuerdo x Xxx - Presentarse con síntomas de haber ingerido sustancias alucinógenas y/o bebidas alcohólicas - Faltar el respeto, de palabras u obra, a los trabajadores de la CMAC PAITA S.A. y al público en los que evidencia el avance y cumplimiento del contratogeneral. 10. Acreditar el pago Garantizar que su personal no tenga antecedentes policiales, judiciales y/o penales, asimismo cuente con calificación 100% normal en centrales de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contratoriesgo. 11. Actuar Reportar de manera diligenteinmediato cualquier irregularidad u ocurrencia que pudiera presentarse en los locales vigilados, empleando para ello en el personal profesional y técnico idóneo término más breve después que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDADse produzcan, bajo su responsabilidad. 12. Cumplir con el pago oportuno de todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan conceptos laborales a la debida ejecución del contrato o que se desprendan su personal encargado de custodiar las instalaciones de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas CMAC PAITA S.A, debiendo exhibir en forma obligatoria y disposiciones automática la siguiente documentación, correspondiente al mes inmediato anterior al de pago: - Copia de las leyes boletas de pago y reglamentos vigentes planillas, en las que se relacionen conste la firma de una u otra forma los trabajadores. En los meses de julio y diciembre, deberá acreditarse el pago de las gratificaciones legales ordinarias, con los mismos documentos indicados. - Planilla de sueldos y salarios debidamente visados por ESSALUD y el contratoMinisterio de Trabajo, incluso las normas en el cual esté comprendido el personal de seguridad industrial y que presta servicio en CMAC PAITA S.A.(en las propias que conste la firma de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad recepción de los bienes trabajadores) - Copia de de los Recibos de Pago a ESSALUD y/o servicios requeridosAFP e Impuesto Extraordinario de Solidaridad. - Copia de los documentos que acrediten el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios individuales en los que conste su depósito. Si el contrato de trabajo entre EL CONTRATISTA y uno o más de sus trabajadores, objeto del presente contrato. 21fuera un contrato a plazo fijo menor a 6 meses, estará obligado a presentar a la CMAC PAITA S.A. copia de la liquidación de beneficios en la que conste el pago de la compensación correspondiente, con la firma de su trabajador. Atender En general, LA CMAC PAITA S.A., estará facultada para solicitar a EL CONTRATISTA, en cualquier solicitud momento y sin expresión de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda causa, la información y/o documentación necesaria para verificar que le sea demandada de ésta en relación cumple satisfactoriamente con el contrato. 22. Presentar dentro las obligaciones laborales respecto de los cinco (5) días hábiles siguientes trabajadores que destaca a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará CMAC PAITA S.A. EL CONTRATISTA durante acepta y confiere a la vigencia del contrato; CMAC PAITA S.A. el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADderecho de retener todo o parte de cualquier pago laboral que pudiera estar pendiente a su personal, mientras no demuestre, a satisfacción de la CMAC PAITA S.A., haber cumplido íntegramente con sus obligaciones laborales. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTAEl CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con el objeto del contratocontractual según lo previsto en la Convocatoria núm. 6 de 2020, en los tiempos y las condiciones establecidos ofertadas en la propuesta, en el clausulado del presente contrato, en y las disposiciones legales; así mismo, velar porque el contrato se cumpla dentro de los términos parámetros de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica)idoneidad, en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTAoportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y en los demás documentos que se integren al contratoeconomía. 2. Contratar Entregar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por su cuenta el Hospital en cuanto a calidad, garantía y riesgo todo el precio. 3. Los materiales deben entregarse en las instalaciones del HOSPITAL, según corresponda la sede sin que se genere valor adicional alguno. 4. Contar con personal que a su juicio sea necesario calificado e idóneo para la correcta realización de las actividades de entrega. 5. Suministrar toda la herramienta menor necesaria para entrega del producto. 6. Cumplir con la programación de entregas que, durante el desarrollo del contrato, imparta el HOSPITAL a través del supervisor. 7. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el supervisor del contrato. 8. Xxxxxxx las sugerencias presentadas por el Gerente del Hospital o su delegado para tal fin. 9. Garantizar que la calidad de los productos corresponde a referencias solicitadas en las especificaciones técnicas, así como marcas y/o muestras que se presentaron en la oferta y que fueron aceptadas por el HOSPITAL. Constituirá incum- plimiento contractual la variación de la calidad y/o demás condiciones de los productos. 10. Garantizar por un término no menor que seis (6) meses la calidad de los productos suministrados. 11. Suministrar productos cuya fecha de vencimiento no sea menor que un (1) año contado a partir de su entrega. No obstante, si los insumos no se han utilizado cuando falte un (1) mes para que ocurra su vencimiento, el CONTRATISTA deberá cam- biarlos dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha del requerimiento por otros con las mismas características solicitadas previamente. Estos insumos no podrán tener una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses. 12. No podrá suspender, ceder, retrasar o cancelar las entregas por motivos de empaques o presentación de estos, vacacio- nes colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado. 13. Ofrecer en comodato los equipos de apoyo tecnológico para los insumos que así lo requieran. 14. Transportar los productos teniendo en cuenta las características de éstos. 15. Cumplir con las condiciones de entrega. 16. Cumplir con las condiciones de recambios. 17. Cumplir con las condiciones de calidad. 18. Cumplir con las condiciones de liberación presupuestal. 19. Cumplir con las condiciones de facturación. 20. Cumplir con el control y ejecución del contrato. 321. Cambiar aquel personal Cumplir con las condiciones de pago. 22. Cumplir con la oferta de bienes y servicios como valores agregados o adicionales. 23. Cumplir con el descuento financiero otorgado, si a ello hubiere lugar. 24. Garantizar que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal ejecución se ajuste al presupuesto propuesto. 25. Informar sobre el desarrollo del contrato. 426. Adelantar Garantizarán de manera inequívoca e irrenunciable el soporte técnico. 27. Relacionar y conciliar mensualmente la ejecución del negocio en debida forma los términos estipulados en el presente contrato. 28. El contratista se obliga a cumplir con todos los plazos, exigencias y obligaciones contenidas en la propuesta presentada. 29. Sostener el precio hasta la liquidación del contrato. 30. Constituir las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos garantías exigidas en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORde la forma establecida, así como sus respectivos amparos. 531. Pagar bajo Cumplir con el pago de aportes al sistema de seguridad social y contribuciones parafiscales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 32. Responder económicamente por los perjuicios probados que se causen a las personas o las cosas por negligencia u omisión de su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal personal. 33. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 34. Avisar oportunamente al HOSPITAL de las situaciones imprevistas que emplee en la ejecución puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 635. Vincular al sistema general de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) Las demás obligaciones inherentes a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias naturaleza del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en al desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etcobjeto contractual. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA, se obliga a: 1. Cumplir con de buena fe el objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en los términos de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contrato. 2. Contratar Constituir las garantías exigidas del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a su firma. 3. Comunicar, oportunamente, al interventor las circunstancias precontractuales o aquellas surgidas en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones, so pena de constituir causal de terminación del contrato por su cuenta incumplimiento. 4. Seleccionar y riesgo contratar el personal idóneo necesario para para la obra. 5. Asistir a las reuniones del comité que se configure por las partes, a fin de hacer seguimiento y evaluación del desarrollo del contrato. 6. Elaborar y presentar por escrito a LA CONTRATANTE los informes que ésta requiera (semanales, mensuales y proyección de obra). 7. Afiliar a sus empleados al Sistema General de Seguridad Social, cajas de compensación y demás entidades que sean del caso, y pagar los aportes respectivos. 8. Pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales. 9. Verificar la correcta ejecución de la obra en todo momento. 10. Retirar los trabajadores, subcontratistas o personal empleado que, a juicio del Interventor, no se considere conveniente o necesario en la obra. 11. Garantizar la seguridad a todo el personal utilizado en la ejecución de las actividades, tomando las precauciones necesarias para prevenir cualquier accidente durante la ejecución del contrato. 12. Asumir la responsabilidad de cualquier perjuicio, accidente o contravención que pudiera sobrevenir, por culpa suya o de su personal, obligados en razón de este contrato a su juicio sea necesario para responder por todos los perjuicios o daños causados al momento de presentarse un accidente. 13. Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato con el fin de no sobrepasar el tope máximo del mismo. 14. Efectuar visitas periódicas al lugar del trabajo, con el fin de verificar la correcta ejecución del contrato. 315. Cambiar aquel personal Atender de manera oportuna las observaciones escritas que según le presente LA UNIVERSIDAD no sea conveniente CONTRATANTE. 16. Garantizar la adopción de medidas para la marcha normal prevención del contrato. 4. Adelantar acoso sexual y del acoso por razón de sexo en debida forma relación con las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISOR. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en personas adscritas a la ejecución del contrato. 617. Vincular al sistema general Colaborar en el control y cumplimiento del protocolo de seguridad social (pensiones, salud bioseguridad de la Universidad de Antioquia para COVID 19 y riesgos profesionales) a todos los trabajadores de aquellos que contrate para expidan las autoridades competentes. 18. El contratista deberá implementar y cumplir con aquellos protocolos de bioseguridad que en caso de presentarse epidemias y/o pandemias durante la ejecución del contrato. 7. Pagar todas , expidan las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros autoridades competentes o la Universidad de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTAAntioquia. 19. Asistir Ejecutar La Estrategia de Acceso y Apropiación de las TIC, conforme a las reuniones los componentes y actividades descritas en el anexo técnico, guías correspondientes, documentos, entrenamiento y todos los demás que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto forman parte integral del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de “EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en los términos de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que ” se integren al contrato. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal que compromete a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contrato. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISOR. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contrato. 6. Vincular al sistema general de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contratoContrato con el Servicio de Operativos de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao, dentro de las condiciones establecidas en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, según las Bases Administrativas, Propuestas Técnica y Económica y demás documentos complementarios. “EL CONTRATISTA” asumirá el cronograma o programa costo total del mantenimiento, reparación y puesta en operatividad de actividades definitivo que realizará la maquinaria pesada TIPO VOLQUETE y CARGADOR FRONTAL con la cual prestara el Servicio de Operativos de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao. “EL CONTRATISTA durante CONTRATISTA” de acuerdo a las normas laborales vigentes, asumirá la vigencia totalidad de los pagos correspondientes a las remuneraciones de su personal de apoyo, incluyendo las retenciones y contribuciones sociales. “EL CONTRATISTA” proveerá materiales, herramientas y vestuario a su personal de apoyo para el cumplimiento optimo del contrato; servicio. El vestuario será de color verde, y llevará el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar logo de la Municipalidad Provincial del Callao y Eslimp Callao S.A. “EL CONTRATISTA” es el único responsable ante “ESLIMP CALLAO S.A.” de cumplir con la prestación del servicio, pudiendo sub contratar con terceros la prestación de los recursos humanos, productos, servicios, insumosteniendo la total responsabilidad por la ejecución y cumplimiento del Contrato. "EL CONTRATISTA" declara estar legalmente autorizado para otorgar el servicio materia de la presente contratación, materiales y técnicos establecidos liberando a “ESLIMP CALLAO S.A." de toda responsabilidad por infracción u otros, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “ESLIMP CALLAO S.A.” fuera afectado en su PROPUESTAderecho al uso de los mismos. “EL CONTRATISTA” esta obligado a brindar todo tipo de facilidades para que “ESLIMP CALLAO S.A.” cuando lo considere necesario, por sí o por terceros, efectué las inspecciones (físicas, documentarias) para verificar el cumplimiento del compromiso adquirido para la prestación del servicio. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA:CONTRATISTA se obliga a 1. Cumplir con el Desarrollar las actividades objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en los términos contrato de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), conformidad con lo establecido en la propuesta de servicios fecha de 2017 y los Términos de Referencia No. publicados el de de 2017. 2. Suministrar personal calificado técnicamente para ejecutar las actividades que demanda el contrato. 3. Garantizar que el personal destinado para la ejecución del contrato utilice el uniforme y demás distintivos que lo identifiquen como empleado de EL CONTRATISTA. 4. Cumplir con las normas establecidas en el reglamento de propiedad horizontal del edificio Centro Internacional de Comercio de la ciudad de Bogotá, y en los demás documentos reglamentos de las propiedades horizontales en las que se integren al contrato. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo preste el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contrato. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORservicio. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios Mantener vigentes todas las autorizaciones que exige el gobierno nacional para ejercer la actividad de vigilancia privada. 6. Notificar a EL CONTRATANTE de cualquier sanción que le hubiere sido impuesta por cualquier entidad administrativa en el desarrollo de sus funciones. 7. Mantener vigentes las licencias de las armas y prestaciones sociales del personal equipos de comunicación que emplee se utilicen en la ejecución del contrato. 68. Vincular al sistema general Indemnizar a EL CONTRATANTE o a cualquier tercero, los perjuicios que sean causados por el personal de seguridad social (pensionesEL CONTRATISTA designado para la ejecución del presente contrato, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores previa investigación operativo - administrativa que contrate realicen las partes, que arroje como resultado que el perjuicio causado es responsabilidad de EL CONTRATISTA. 9. Pagar cumplidamente las prestaciones de índole laboral del personal destinado para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago Salir en defensa de la afiliación al sistema EL CONTRATANTE y asumir todos los costos de seguridad social, nómina defensa judicial y prestaciones sociales extrajudicial en que éste incurra por las reclamaciones o demandas de su personal, designado para el contratoíndole laboral que presenten los funcionarios de EL CONTRATISTA en contra de EL CONTRATANTE. 11. Actuar Designar un Ejecutivo de manera diligente, empleando Cuenta para ello el personal profesional y técnico idóneo EL CONTRATANTE que sea necesario y de acuerdo con siempre esté dispuesto a atender las recomendaciones y exigencias del contrato y las sugerencias que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. haga EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer CONTRATANTE en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables cuanto al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 12. Informar al personal destinado para la ejecución del contrato, las consignas generales y particulares de cada uno de los cargos de vigilancia. 13. Generar con una periodicidad mensual, un informe de las novedades de seguridad presentadas durante el respectivo mes en cada una de las oficinas objeto de vigilancia. 14. Realizar con una periodicidad bimestral, pruebas de efectividad de los dispositivos de seguridad electrónica dispuestos para el monitoreo de las oficinas. 15. Realizar una (1) capacitación cada año al personal administrativo de EL CONTRATANTE en temas de seguridad. 16. Cumplir con el servicio que incorpora el programa de monitoreo electrónico de conformidad con la propuesta presentada. 17. Generar cada año un panorama de riesgos de cada una de las instalaciones objeto de vigilancia. 18. Contar con los certificados de aptitud psicofísica para todos los guardas que presten sus servicios con armas de fuego. 19. Junto con la presentación de la factura mensual, presentar la constancia de pago de aportes parafiscales de sus empleados. 20. Mantener al personal destinado para la ejecución del contrato, debidamente dotado con los implementos requeridos para la prestación del servicio (armas, uniformes, detector de metales, etc.) 21. Atender cualquier solicitud Disponer de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información un detector de metales en cada una de las oficinas objeto de vigilancia, sin que le sea demandada de ésta en relación con el contratotal servicio genere un costo adicional para EL CONTRATANTE. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a un informe mensual sobre la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará gestión realizada por EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADCONTRATISTA. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales Cumplir con todas las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y técnicos establecidos que no se manifiesten expresamente en su PROPUESTAtexto. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 110.1. Cumplir con el objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos En adición a las disposiciones que se prevén en el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento estricto a las previsiones establecidas en la Sección 10.2. EL CONTRATISTA deberá registrar, mediante planillas actualizadas, y enviar a la Dirección Comercial y Dirección de Seguridad de EDESUR cada mes, la base de datos de los empleados para la ejecución de los trabajos. EL CONTRATISTA deberá informar por escrito cada vez que requiera ingresar nuevo personal o la desvinculación laboral de un trabajador. En el caso de nuevo personal, antes de ser contratado deberá someterse a la aprobación de EDESUR. 10.3. El personal asignado por EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente Contrato, deberá contar con una habilitación emitida por el Departamento de Seguridad de EDESUR. Esta habilitación deberá estar siempre en poder de cada persona que esté realizando trabajos, en el lugar de ejecución de los mismos. Para ello, EL CONTRATISTA deberá presentar el currículum vitae de cada una de las personas que pondrá a disposición para ejecutar las labores bajo este contrato. 10.4. A solicitud por escrito de EDESUR, junto con la nómina declarada y actualizada de los empleados asignados a los fines de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar el registro del pago de la factura de energía eléctrica de cada uno de los empleados, donde figuren como datos la fecha del Contrato, el número de contrato (NIC) y medidor, la fecha de pago, el monto del último pago. Esta información deberá ser remitida a la Inspección de EDESUR. El no cumplimiento de este requisito hace a EL CONTRATISTA pasible de aplicación de sanciones por xxxx por parte de EDESUR. 10.5 EL CONTRATISTA será el único responsable de todas las obligaciones que le corresponden como empleador de los trabajadores que utilice en la ejecución del presente Contrato, incluyendo todo lo que pueda derivarse de las leyes de trabajo, seguro social, impositivas y cualquier otra similar. 10.6 EL CONTRATISTA se compromete a expedir a la mayor brevedad las certificaciones que les pueda requerir EDESUR, respecto a la relación laboral de EL CONTRATATISTA con algunos o todos sus empleados. 10.7 EL CONTRATISTAse obliga a informar a EDESUR cada vez que contrate o termine los servicios laborales o contractuales de un trabajador que esté o vaya ser asignado a trabajos relativos al presente contrato, dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde la fecha en que se produce el ingreso o retiro de dicha persona, extendiéndose dicho plazo de acuerdo a las circunstancias específicas de cada caso, las cuales deberán ser indicadas a EDESUR. 10.8 EL CONTRATISTA se compromete a capacitar al personal que asigne a los términos servicios objeto del presente Contrato, con el fin de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica)que éste tenga un pleno conocimiento de los procedimientos de atención de clientes y de las Normas de Operación de EDESUR, en lo que compete a la propuesta realización de los servicios contratados. EL CONTRATISTA deberá brindar especial atención a los procedimientos y mecanismos para trabajo seguro de EDESUR. 10.9 En el caso de no cumplir con las Órdenes de Servicios de manera efectiva y/o con el nivel de calidad exigido, será devuelto la totalidad del lote de trabajo entregado como ejecutado por EL CONTRATISTA y éste deberá revisar y corregir el 100% de las desviaciones existentes. De la misma manera, EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad contra daños a terceros producto de la mala o indebida ejecución de las órdenes de servicio, además de las penalidades en que pueda incurrir EL CONTRATISTA por este concepto. 10.10 El personal de EL CONTRATISTA deberá prestar servicios solamente por la Zona de Gestión autorizada por EDESUR, donde tenga previsto proveer los servicios contratados, debiendo abstenerse de ingresar a zonas no autorizadas. EL CONTRATISTA será responsable frente a EDESUR de cualquier violación cometida por sus empleados y subcontratistas, a lo dispuesto precedentemente. 10.11 El personal de EL CONTRATISTA deberá utilizar ropa de trabajo adecuada, que cumpla con las disposiciones xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas. Adicionalmente la ropa de trabajo deberá contar con un distintivo de EL CONTRATISTA en forma fácilmente visible. Dicha prenda debe ser diferente en color o en la forma a la usada por otros empleados de EL CONTRATISTA que no presten servicios bajo este Contrato, a fin de evitar confusiones y duplicidad de nomenclaturas. 10.12 El personal de EL CONTRATISTA debe tener un carnet de identificación con foto incluida, donde están visibles su nombre y apellido, número de cédula y la empresa a la cual pertenece. 10.13 EDESUR se reserva el derecho de impedir la entrada a sus instalaciones de cualquiera de los empleados de EL CONTRATISTA, cuando lo considere prudente y en necesario, así como también, podrá solicitar a EL CONTRATISTA, con la debida justificación, quien se obliga a cumplirlo, el retiro de uno o varios de dichos empleados asignados a los demás documentos que se integren al trabajos objeto del presente contrato, asumiendo exclusivamente EL CONTRATISTAel pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos o indemnizaciones correspondientes, según sea el caso, atendiendo a las previsiones del Código de Trabajo Dominicano. 210.14 EL CONTRATISTA está en la obligación de cumplir con todas las disposiciones del Código de Trabajo de la República Dominicana, la Ley No. Contratar por su cuenta y riesgo todo 87-01, que crea el personal Sistema Dominicano de Seguridad Social, la Ley No. 116 que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contrato. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(screa el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), documento(s) así como cualquier otra disposición existente o informe(s) previstos que surja en el presente contrato y aquellos futuro o que exija imponga alguna obligación a cargo de EL SUPERVISOR. 5CONTRATISTA, en su calidad de empleador, frente al personal utilizado para proveer los servicios contratados. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal Asimismo, queda entendido que emplee en la ejecución del contrato. 6. Vincular al sistema general de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago relación empleador-trabajador es de la afiliación al sistema exclusiva e ilimitada responsabilidad de seguridad socialEL CONTRATISTA, nómina dado que no existe relación laboral alguna entre EDESUR y prestaciones sociales EL CONTRATISTA, ni con sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14estos últimos. EL CONTRATISTA debe responder por los daños exonera y defectos libera expresa y totalmente a EDESUR respecto a terceros, de toda reclamación y responsabilidad civil, laboral, fiscal o de cualquier naturaleza que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven pudiese surgir con motivo de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 2110.15 EL CONTRATISTA reconoce y acepta la naturaleza pública del servicio que presta a EDESUR, a sus clientes y/o usuarios. Atender cualquier solicitud En ese sentido, se compromete y obliga a mantener en todo momento la continuidad del servicio contratado, no pudiendo alegar ninguna falta de LA UNIVERSIDAD y suministrar EDESUR a sus obligaciones contractuales, para justificar la suspensión de los trabajos asignados. EL CONTRATISTA estará disponible para la realización de los trabajos contratados siempre que sea necesario, especialmente en caso de que ocurran situaciones de emergencia que ameriten acción inmediata, comprometiéndose EL CONTRATISTA a asumir toda la información que le sea demandada responsabilidad derivada del incumplimiento de ésta en relación con el contratotal obligación de disponibilidad. 2210.16 EL CONTRATISTA deberán cumplir con las orientaciones y las disposiciones operativas dictadas por EDESUR, de manera que se garantice un servicio eficiente y de calidad. Presentar EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento de las fechas y plazos acordados para la ejecución de los trabajos requeridos por EDESUR. 10.17 EL CONTRATISTA se compromete a dejar sin efecto cualquier contrato o negociación que haya encaminado con ex empleados y/o no contratar ex empleados que hayan sido desahuciados o despedidos por actos indebidos de cualquier empresa del sector eléctrico nacional o de ninguna otra empresa contratista de EDESUR o vinculada a esta última, una vez EL CONTRATISTA haya tomado conocimiento de tal situación. 10.18 EL CONTRATISTA está en la obligación de observar, supervisar y controlar su personal, verificando que éstos cumplan las normas de seguridad establecidas por el Ministerio de Trabajo y por EDESUR. 10.19 EL CONTRATISTA asignará la cantidad de Encargados y/o Supervisores para las brigadas requeridas para cada Circuito, Zona, Sector u Oficina Comercial, según sea requerido. 10.20 EL CONTRATISTA deberá notificar a EDESUR de la ocurrencia de cualquier hecho o suceso que pueda afectar de cualquier modo la ejecución del presente Contrato, de manera inmediata desde el momento que EL CONTRATISTA tenga conocimiento del mismo. 10.21 EL CONTRATISTA se compromete a suministrar a EDESUR un informe de los accidentes ocurridos durante la prestación de los servicios contratados, dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas desde el momento de ocurrido el incidente de que se trate. 10.22 EL CONTRATISTA se compromete a reportar a EDESUR de manera inmediata, todos los cinco incidentes y las situaciones potencialmente peligrosas que se produzcan con relación a los servicios contratados. 10.23 EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas y previsiones necesarias a los fines de que la ejecución de los trabajos no violente, interrumpa, moleste, disturbe u obstaculice en forma alguna el tráfico, el orden público y el libre desenvolvimiento de las actividades ciudadanas. 10.24 EL CONTRATISTA velará porque sus empleados y/o subcontratistas no incurran en conductas hostiles, violentas o intimidatorias en la gestión que asuman frente a clientes o a terceros, garantizando que las brigadas exhibirán una conducta de cortesía y tolerancia ante cualquier situación que se suscite durante la prestación del servicio. 10.25 Es responsabilidad de EL CONTRATISTA garantizar el manejo y destino adecuado de los desechos y residuos generados en el cumplimiento de los servicios contratados, debiendo acatar todas las reglamentaciones vigentes y aquellas reglas trazadas por EDESUR, de las Alcaldías, en sus respectivos Municipios, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de manera general, las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y su reglamentación complementaria. Todo material retirado deberá ser devuelto y entregado en el lugar que EDESUR designe a tal efecto. 10.26 EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos de la Norma de Calidad Servicio Comercial para la Prestación de Servicio Público de Distribución de Electricidad (5Superintendencia de Electricidad), Instructivo de Funcionamiento Operativo xx Xxxxx y Reconexión (IFO-022), Manual de Especificaciones Técnicas Ambientales y de Seguridad (METAS) y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto No. 522-06, del 17 Octubre 2006), los cuales serán suministrados por EDESUR y formarán parte integral del presente Contrato. 10.27 Ante cambios de procesos y/o tecnología que pueda efectuar EDESUR, EL CONTRATISTA se obliga a adaptarse a ellos, para lo cual EDESUR le otorgará un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes o aquel que motive la racionalidad del cambio a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará implementarse. 10.28 Cuando EL CONTRATISTA durante realice trabajos en la vigencia del contrato; vía pública sobre las redes de distribución, aéreas o soterradas, deberá cumplir con todas las normas de seguridad vigentes, y solicitar los permisos a las entidades correspondientes de manera tal que sus actuaciones no constituyan peligro para las personas ni para los bienes ubicados en el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADárea de trabajo y espacios adyacentes. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 1CONTRATISTA a). Cumplir con Cancelar el valor del contrato en las condiciones expuestas en la cláusula quinta del presente acto jurídico; b). Utilizar el espacio exclusivamente para la explotación económica de la tienda escolar, que implica la venta de comestibles y bebidas; c). No vender o distribuir bebidas alcohólicas, cigarrillos o sustancias psicoactivas; d). No utilizar el espacio para actividades comerciales o personales diferentes a las aquí establecidas; e). Tendrá a su cargo las reparaciones útiles y necesarias locativas que el bien requiera; f) Las demás reparaciones requerirán la autorización expresa y escrita del Consejo Directivo de la Institución Educativa, previa evaluación del estado del bien; g) Velar por la conservación del bien objeto del contratopresente acto jurídico; h). Restituir el bien objeto del presente acto jurídico al momento de finalizar el plazo estipulado; i). Prestar el servicio de cafetería de manera eficiente, con una amable atención, cordial y respetuosa a toda la comunidad, bajo óptimas condiciones de higiene y salubridad; j). Observar de manera diligente el régimen de precios máximos establecidos en los tiempos productos que se ofrecen en la cafetería escolar; k) Informar al Rector(a) de la Institución Educativa de forma inmediata, cualquier anormalidad o suceso que se presente con los miembros de la comunidad educativa; l). Velar por el buen comportamiento de los empleados a su cargo, para el buen funcionamiento de la cafetería escolar; m). Entregar en óptimas condiciones el bien unas vez finalizado el plazo del contrato; n) Coordinar con EL CONTRATANTE el horario para el ingreso de proveedores y condiciones establecidos en el personal a su cargo que se autorizará ingresar a la Institución para el cumplimiento del objeto contractual; ñ) Permitir y participar de las auditorías que realizará el Consejo Directivo de la Institución Educativa, la primera preventiva que será a los tres (3) meses luego de iniciado el presente contrato, en los términos y la segunda de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica)carácter reglamentario, en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contrato. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal que adelantará a su juicio sea necesario para la correcta los seis meses de ejecución del contrato. 3; o). Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISOR. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contrato. 6. Vincular al sistema general de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo Cumplir con las recomendaciones recomendaciones, acciones y exigencias determinación del contrato y Consejo Directivo formuladas realizadas en las auditorías que le formule LA UNIVERSIDAD. 12adelantará; p). Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.las

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTACONTRATISTA se obliga con PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A a: 1. Cumplir Gestionar los permisos requeridos para la realización de los eventos, actividades y encuentros ciudadanos y expedidos por las siguientes entidades: DAGRD, Bomberos, Tránsito, Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Espacio Público, Entidades recaudadoras de Derechos de Autor, y todos aquellos permisos especiales que se requieran por medio de la ventanilla única de acuerdo con el objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos lo establecido en el presente contrato, en los términos Decreto 0907 de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contrato2021. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo Tener vigente el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contratoRegistro como Productores (PULEP). 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para Realizar la marcha normal del contratocorrespondiente inscripción de la afectación o evento en el Portafolio de Espectáculos Públicos de Artes Escénicas (PULEP). 4. Adelantar en debida forma El contratista se encargará de las actividadespiezas que contengan los logos e imagen de PDL y PP, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORcual deberá ser remitido al equipo de comunicaciones de la Secretaría de Cultura Ciudadana para su aprobación. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto los salarios protocolos y prestaciones sociales medidas de bioseguridad para para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del personal Coronavirus COVID-19, Y verificar que emplee en la ejecución del contratosus proveedores den cumplimiento a las mismas. 6. Vincular al sistema general Tener la constancia o comprobantes de seguridad social (pensionespago de los derechos de autor y conexos, salud y riesgos profesionales) cuando en el espectáculo público se ejecuten obras causantes de dichos pagos. 10. El organizador o interesado en la actividad deberá diligenciar el formulario de la realización de actividad a través de la plataforma de la ventanilla única según el tipo de actividad a realizar, acorde a lo establecido en el Decreto 0907 de 2021. 11. Cumplir con la entrega de todos los trabajadores que contrate bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causenPara el efecto, EL CONTRATISTA podrá contratar con terceros y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8tal caso lo hará a nombre propio y por cuenta propia. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños Entendiéndose que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance es responsable y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar debe garantizar el pago oportuno a estos terceros so pena de la afiliación al sistema configurarse un incumplimiento de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el este contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir con la entrega de todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a bienes y servicios necesarios para la debida ejecución del contrato o contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA podrá contratar con terceros y en tal caso lo hará a nombre propio y por cuenta propia. Entendiéndose que se desprendan es responsable y debe garantizar el pago oportuno a estos terceros so pena de la naturaleza del mismoconfigurarse un incumplimiento de este contrato. 13. Cumplir Organizar, supervisar y responder ante Plaza Mayor Medellín S.A por la logística y realización de los eventos, según las indicaciones del cliente y el supervisor de Xxxxx Xxxxx. 00. Coordinar todas las normas actividades técnicas, administrativas y disposiciones financieras que impliquen la organización y realización de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etceventos. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir Prestar los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD servicios en el lugar que sean aplicables al servicio desarrolladorequeridos, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxsegún las instrucciones dadas por Plaza Mayor Medellín S.A, de acuerdo con las necesidades y negociaciones que se hagan. 16. EL CONTRATISTA debe actuar Afiliar al sistema de buena fe seguridad social y bajo los más altos estándares a la ARL al personal utilizado para la ejecución del contrato, y vigilar el cumplimiento de ética y diligencia profesionalestas obligaciones por el personal a su cargo. Esto será verificado por PLAZA MAYOR cuando el supervisor así lo requiera. 17. Obrar Garantizar que el personal que preste el servicio cuente con las mejores prácticas excelente presentación personal, uniforme y el cuidado debido para no llevar ningún tipo de logo de la correcta ejecución empresa prestadora del contratoservicio. 18. Disponer y destinar Contar con la capacidad de respuesta suficiente para atender pedidos realizados en el término establecido en la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTAsolicitud. 19. Asistir Entregar a las reuniones Plaza Mayor Medellín S.A cualquier otra información que LA UNIVERSIDAD determine sea necesaria para verificar el seguimiento y avance desarrollo del objeto de este contrato. 20. Responder Acatar las recomendaciones e instrucciones dadas por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto supervisión del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta Mantener vigentes las pólizas respectivas, en relación con el contratolas condiciones solicitadas por Xxxxx Xxxxx. 2200. Presentar dentro Coordinar la elaboración, al término del evento, del balance económico e informe final sobre desarrollo y resultado del mismo. Este informe debe contener: registro fotográfico de cada uno de los cinco (5) días hábiles siguientes a servicios o bienes suministrados para el evento, desarrollo del evento, imprevisto, liquidación, remisión firmada por la firma del contratoSecretaría de donde se origina el requerimiento, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADconclusiones y hallazgos, entre otros. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTAEl CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con el objeto del contratocontractual según lo previsto en la Convocatoria núm. 4 de 2020, en los tiempos y las condiciones establecidos ofertadas en la propuesta, en el clausurado del presente contrato, en y las disposiciones legales; así mismo, velar porque el contrato se cumpla dentro de los términos parámetros de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica)idoneidad, en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTAoportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y en los demás documentos que se integren al contratoeconomía. 2. Contratar por su cuenta Cumplir con las obligaciones establecidas en el anexo técnico de la Convocatoria núm. 4 de 2020 y riesgo todo el personal que a su juicio sea necesario para las condiciones ofertadas en la correcta ejecución propuesta del contratoEL CONTRATISTA. 3. Cambiar aquel personal En caso de que según LA UNIVERSIDAD el hospital requiera manejar productos en consignación el contratista dispondrá de los medios requeridos para manejar este stock teniendo en cuenta un corte periódico que no sea conveniente para puede ser superior a una periodicidad mensual y la marcha normal del correspondiente facturación antes de la fecha xx xxxxx estipulada en la cláusula de facturación, solo se podrá disponer de insumos que se encuentren en el presente contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) Cumplir con los requisitos mínimos necesarios previstos en la normatividad técnica obligatoria en el presente contrato y aquellos momento que exija EL SUPERVISORel HOSPITAL lo solicite. 5. Pagar bajo Cumplir con las condiciones de comodato, en caso de que los insumos requieran de apoyo tecnológico para su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contratoconsumo. 6. Vincular al sistema general Entregar en comodato como parte integral del objeto contractual, los equipos y apoyo tecnológico necesarios para el correcto consumo de seguridad social (pensioneslos insumos suministrados, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate para la ejecución del contratosin costo adicional. 7. Pagar todas Transportar los productos teniendo en cuenta las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones socialescaracterísticas de los mismos. 8. Responder ante terceros de conformidad Cumplir con la Ley, por los daños programación de entregas que le sean imputablesdurante el desarrollo del contrato imparta el HOSPITAL. 9. Rendir Entregar los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en insumos completos y según los que evidencia tiempos señalados por el avance y cumplimiento supervisor del contrato, sin costo adicional. 10. Acreditar el pago Xxxxxxx soporte técnico especializado, en caso de requerirse de acuerdo con la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contratotecnología suministrada. 11. Actuar de manera diligenteBrindar capacitación a los funcionarios que participen en la implementación del insumo, empleando para ello según sea el personal profesional caso y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias por indicación del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDADHOSPITAL. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan con las condiciones de la naturaleza del mismoentrega. 13. Cumplir todas con las normas y disposiciones condiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDADrecambios. 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven Cumplir con las condiciones de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etccalidad. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y Cumplir con las condiciones de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxliberación presupuestal. 16. EL CONTRATISTA debe actuar Cumplir con las condiciones de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesionalfacturación. 17. Obrar Cumplir con las mejores prácticas el control y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer Cumplir con la oferta de bienes y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTAservicios como valores agregados o adicionales. 19. Asistir Cumplir con el descuento financiero otorgado, si a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contratoello hubiere lugar. 20. Responder por la calidad Avisar oportunamente al HOSPITAL de los bienes y/o servicios requeridos, objeto las situaciones imprevistas que puedan afectar el equilibrio financiero del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud Cumplir con la normatividad vigente pertinente, en especial de LA UNIVERSIDAD la disposición final de las sustancias químicas y suministrar toda residuos peligrosos, si a ello hubiese lugar. (Resolución 371 de 2009 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la información cual se establecen los elementos que le sea demandada deben ser considerados en los Planes de ésta en relación con el contratoGestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos). 22. Presentar dentro El contratista se obliga a bonificar en producto un total del 1.5% del valor facturado durante el plazo y la vigencia de la ejecución del contrato. 23. Garantizar que la calidad de los cinco (5) días hábiles siguientes insumos deberá corresponder a la firma del contratolo solicitado, evaluado y aceptado por el cronograma o programa hospital. En caso de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA variación durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar , de la calidad y/o demás condiciones de los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTAsin previa autorización del HOSPITAL, se entenderá que existe un incumplimiento contractual. 24. Definir un Canal En caso de Contacto que algún producto ofertado y contratado durante la ejecución del contrato presente reportes de seguridad y una vez evaluados por el grupo evaluador de tecno vigilancia, el CONTRATISTA se verá obligado a recibir los productos entregados, a reportar las situaciones que sean pertinentes, y a entregar los documentos que sean solicitados dentro del transcurso de la investigación que se realice por parte del Comité. Si se concluye que son fallas del producto el HOSPITAL está facultado para retirarlos del contrato. 25. Cumplir con LA UNIVERSIDADel procedimiento institucional 02TB03 TECNOLOGÍAS EN TRÁNSITO RÁPIDO. 26. El contratista se obliga a cumplir con todos los plazos, exigencias y obligaciones contenidas en la propuesta presentada. 27. Sostener el precio hasta la liquidación del contrato. 28. Constituir las garantías exigidas en el presente contrato de la forma establecida, así como sus respectivos amparos. 29. Cumplir con el pago de aportes al sistema de seguridad social y contribuciones parafiscales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 30. Responder económicamente por los perjuicios probados que se causen a las personas o las cosas por negligencia u omisión de su personal. 31. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 32. Avisar oportunamente al HOSPITAL de las situaciones imprevistas que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 33. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y al desarrollo del objeto contractual.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de “EL CONTRATISTA” se obliga en los términos de este contrato a: 1. Cumplir Que los trabajos materia de este contrato cumplan con las normatividad vigente y los términos de referencia; 2. Que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato se efectúen a satisfacción de “LA CEA”. 3. Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre los estudios y proyectos materia de este contrato y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA CEA” o a terceros, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el objeto cumplimiento del contrato, en hasta por el monto total de la misma. 4. No ceder a terceras personas físicas x xxxxxxx, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los tiempos derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y condiciones establecidos en el presente contratopor escrito de “LA CEA”, en los términos establecidos por la Ley de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contrato. 2. Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contrato. 3. Cambiar aquel personal que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORSonora. 5. Pagar bajo No ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catálogo aprobado que forma parte integrante del presente contrato, hasta en tanto se autoricen por “LA CEA”. Los nuevos conceptos, en cuyo caso el precio de tales conceptos y su exclusiva aprobación deberán ser asentados en bitácora correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presupuesto aprobado por “LA CEA”, y sin su autorización expresa y por escrito, independiente de la responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal en que emplee en la ejecución del contratoincurra por dicha ejecución, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 6. Vincular al sistema general Comunicar a la Secretaría de seguridad social (pensionesSalud la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y a coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que disponga. También enterará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, salud cuando se afecten las condiciones ambientales y riesgos profesionales) a todos los trabajadores procesos ecológicos de la zona en que contrate para la ejecución se realicen los trabajos objeto del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños que le sean imputables. 9. Rendir los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTACONTRATISTA se obliga con PLAZA MAYOR a: 1. Cumplir con el objeto del contrato, en Montaje de la infraestructura de red necesaria para entregar los tiempos y condiciones establecidos en el presente contrato, en los términos de referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTAinternet requeridos por los diferentes clientes de Plaza Mayor. (El contratista elegido podrá utilizar la infraestructura existente de Plaza Mayor como cuartos técnicos, racks, puntos de datos y switches debiendo complementarlo según lo requerido en los demás documentos que se integren al contratocada caso). 2. Contratar Por lo anterior el contratista elegido deberá instalar la infraestructura necesaria para soportar en promedio 50 servicios simultáneos cableados y 50 servicios simultáneos WIFI por su evento, con un mínimo de 5Mb de Ancho xx Xxxxx por servicio. Teniendo en cuenta que la cantidad de servicios es variable según el evento y riesgo todo las solicitudes de cada cliente o expositor. NOTA: Cada servicio maneja diferente ancho xx xxxxx solicitado por el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contratocliente y/o expositor. 3. Cambiar aquel personal Los servicios que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contrato.se deben prestar son: a. Internet dedicado LAN  Internet dedicado WIFI  Internet banda ancha LAN  Internet banda ancha WIFI 4. Adelantar en debida forma las actividadesCada servicio instalado deberá contar con el soporte técnico durante la duración del evento, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en el presente contrato sin importar los días y aquellos que exija EL SUPERVISORhorario. 5. Pagar bajo El contratista elegido deberá cumplir con un tiempo mínimo de cuatro (4) horas, para implementar un servicio de internet ya sea cableado o WIFI solicitado durante el evento para los clientes y expositores. Este tiempo se entiende el llamado que se hace al contratista para confirmar el servicio y su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contratoposterior instalación. 6. Vincular al sistema general Realizar el montaje de seguridad social (pensioneslos servicios para los eventos, salud el cual incluye la configuración, instalación, servicio técnico en sitio antes, durante y riesgos profesionales) posterior a todos la realización del evento con el desmontaje de dichos servicios en los trabajadores casos que contrate para la ejecución del contratosean necesarios. 7. Pagar todas El contratista elegido deberá contar con un centro de atención de servicios instalado en cada evento para atender los requerimientos y soporte técnico de los clientes. Dentro de las indemnizaciones instalaciones de Plaza Mayor. NOTA: Plaza Mayor otorgará un escritorio con punto de red y prestaciones que se causen, energía para el personal técnico donde el contratista elegido debe traer su computador y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones socialescelular para gestionar los servicios solicitados por los clientes por el lado de Plaza Mayor instalara una línea telefónica fija. 8. Responder ante terceros Acompañamiento técnico y comercial al equipo comercial de conformidad Plaza Mayor en las reuniones operativas programadas con la Ley, por los daños que le sean imputablesdiferentes clientes o expositores. 9. Rendir El contratista elegido deberá prestar los informes que le solicite LA UNIVERSIDAD en los que evidencia servicios adicionales de internet solicitados antes y durante el avance y cumplimiento del contratoevento. 10. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina y prestaciones sociales de su personal, designado para el contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con El contratista elegido deberá entregar a Plaza Mayor en los tiempos requeridos las recomendaciones y exigencias del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales y de seguridad industrial, e higiene, así como los internos de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 16. EL CONTRATISTA debe actuar de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesional. 17. Obrar con las mejores prácticas y el cuidado debido para la correcta ejecución del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad diferentes cotizaciones de los bienes y/o servicios requeridosde internet para los clientes, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud de LA UNIVERSIDAD expositores y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta público en relación con el contrato. 22. Presentar dentro general de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDADdiferentes eventos. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto con LA UNIVERSIDAD.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto Realizar la impresión del contrato, en los tiempos material de examen y condiciones establecidos en el presente contrato, en los términos kits de referencia elaborados aplicación previa aprobación de las artes por LA UNIVERSIDAD (si aplica), en la propuesta de servicios de EL CONTRATISTA, y en los demás documentos que se integren al contratoparte del supervisor. 2. Contratar Realizar la impresión del material de examen y kits de aplicación por su cuenta cada prueba y riesgo todo el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución por solicitud expresa del contratosupervisor. 3. Cambiar aquel personal Establecer la prioridad de empaque primario y entrega, de acuerdo con la priorización que según LA UNIVERSIDAD no sea conveniente para la marcha normal del contratorealiza el contratista de transporte. 4. Adelantar en debida forma las actividades, producto(s), documento(s) o informe(s) previstos en Cumplir el presente contrato y aquellos que exija EL SUPERVISORcronograma definido para cada prueba. 5. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios Prevenir el riesgo de pérdida de información, llevando controles sobre el personal y prestaciones sociales del personal que emplee en las áreas disponibles para la ejecución del contrato. 6. Vincular Disponer de las áreas requeridas para adelantar el proceso de empaque primario y entrega al sistema general contratista de empaque. 7. Implementar los mecanismos de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales) a todos los trabajadores que contrate requeridos en el anexo técnico para mantener la seguridad de la información durante toda la ejecución del contrato. 7. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales. 8. Responder ante terceros Realizar la entrega del material de conformidad examen debidamente marcado, individualizado y empacado, de acuerdo con la Ley, por los daños que le sean imputablesel anexo técnico. 9. Rendir los informes Cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas en el del anexo técnico. 10. Realizar la lectura del 100% de las hojas de respuesta de cada prueba, según cronograma definido. 11. Mantener la custodia del material de examen por un período no inferior a un (1) mes. 12. Xxxxxxxx con el supervisor del contrato en lo que le solicite LA UNIVERSIDAD sea necesario para que el objeto contractual se cumpla en los debida forma. 13. Obrar de buena fe, evitando dilaciones e inconvenientes que evidencia el avance y cumplimiento puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 1014. Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social, nómina Asumir por su cuenta y riesgo todos los salarios y prestaciones sociales sociales, legales y aportes parafiscales y demás conceptos de su personal, designado todo el personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 11. Actuar de manera diligente, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias disposiciones del contrato y las que le formule LA UNIVERSIDAD. 12. Cumplir todos los compromisos e instrucciones que le brinde LA UNIVERSIDAD que conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la naturaleza del mismo. 13. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato, incluso las normas de seguridad industrial y las propias de LA UNIVERSIDAD 14. EL CONTRATISTA debe responder por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etcRégimen Laboral Colombiano. 15. EL CONTRATISTA debe cumplir los reglamentos legales Prestar el servicio utilizando sus instalaciones y su equipo de seguridad industrialtrabajo y será su responsabilidad el tipo de vinculación del personal, e higiene, así como los internos entendiéndose que no existe ningún tipo de LA UNIVERSIDAD que sean aplicables al servicio desarrollado, los cuales podrán ser consultados en relación laboral entre su equipo de trabajo y el siguiente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxIcfes. 16. EL CONTRATISTA debe actuar Notificar al Supervisor del contrato, por escrito y en forma inmediata cualquier novedad, anomalía, retraso en la ejecución, manifestando la causa y tiempo estimado de buena fe y bajo los más altos estándares de ética y diligencia profesionalcumplimento. 17. Obrar con Acatar las mejores prácticas y instrucciones que durante el cuidado debido para la correcta ejecución desarrollo del contrato le imparta el ICFES, a través del supervisor del contrato. 18. Disponer y destinar para la ejecución del presente contrato los equipos y recursos establecidos en su PROPUESTA. 19. Asistir a las reuniones que LA UNIVERSIDAD determine para verificar el seguimiento y avance del contrato. 20. Responder por la calidad Suscribir un acuerdo de los bienes y/o servicios requeridos, objeto del presente contrato. 21. Atender cualquier solicitud confidencialidad de LA UNIVERSIDAD y suministrar toda la información que le sea demandada de ésta en relación con el contrato. 22. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cronograma o programa de actividades definitivo que realizará EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato; el cual debe ser aprobado por LA UNIVERSIDAD. 23. Suministrar los recursos humanos, productos, servicios, insumos, materiales y técnicos establecidos en su PROPUESTA. 24. Definir un Canal de Contacto acceda con LA UNIVERSIDAD.ocasión