Common use of Programa de trabajo Clause in Contracts

Programa de trabajo. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el/la contratista estará obligado/a a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAP. El/la directora/a de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el/la contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el/la contratista estará obligado/a a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

Programa de trabajo. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el/la El contratista estará obligado/a a deberá presentar un el programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días, contados desde los 15 días siguientes a la formalización del contrato, que habrá de someterse a la aprobación del órgano de contratación. En el programa constarán las tareas que el contratista considere necesario realizar para atender el contenido del trabajo. El programa de trabajo respetará todas las fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrá todos los datos exigidos en aquel pliego. El órgano de contratación resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer presentado la introducción de modificaciones o modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que estime necesario para el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El contenido Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el adjudicatario contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del programa órgano de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAPcontratación. El/la directora/a de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta Cada vez que el/la contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el/la el contratista estará obligado/a queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, recibaprograma.

Programa de trabajo. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el/la el contratista estará obligado/a obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAP. El/la directora/a El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el/la el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el/la el contratista estará obligado/a obligado a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

Programa de trabajo. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el/la contratista estará obligado/a El adjudicatario queda obligado a presentar un programa de trabajo trabajo, en el plazo máximo de treinta 30 días, contados desde la formalización del contrato. El órgano de contratación resolverá sobre Presentado el programa de trabajo trabajo, la Administración resolverá dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción . En dicha resolución se podrán introducir al programa de trabajo las modificaciones que se estimen convenientes o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El contenido del programa de trabajo especificará los plazos parciales, para la terminación de las diferentes partes fundamentales de que se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAPcompone la obra. El/El Programa aprobado por la directora/a de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta Administración se incorporará al contrato. Cada vez que el/la contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el/la el contratista estará obligado/a queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa del Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, recibareciba de la Administración.

Programa de trabajo. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el/la contratista estará obligado/a El adjudicatario queda obligado a presentar un programa de trabajo trabajo, en el plazo máximo de treinta 30 días, contados desde la formalización del contrato. El órgano de contratación resolverá sobre Presentado el programa de trabajo trabajo, la Administración resolverá dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción . En dicha resolución se podrán introducir al programa de trabajo las modificaciones que se estimen convenientes o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El contenido del programa de trabajo especificará los plazos parciales, para la terminación de las diferentes partes fundamentales de que se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAPcompone la obra. El/El Programa aprobado por la directora/a de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta Administración se incorporará al contrato. Cada vez que el/la contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el/la el contratista estará obligado/a queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa del Programa, siguiendo las instrucciones que, que a estos efectos, recibaefectos reciba de la Administración.

Programa de trabajo. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidadEl contratista, el/la contratista estará obligado/a a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días, contados un mes desde la formalización notificación de la autorización para iniciar las obras, habrá de someter a la aprobación del contratoórgano de contratación correspondiente, de acuerdo con e artículo 128 del Reglamento General de Contratación del Estado, el programa para su realización, en el que habrán de especificarse los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obra, determinándose con su importe en pesetas el volumen a realizar en cada período. Como complemento y justificación del programa deberá relacionarse el equipo y maquinaria a emplear. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo él, dentro de los quince 30 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAP. El/la directora/a de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta Cada vez que el/la contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el/la el contratista estará obligado/a queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo programa. Tanto la maquinaria como los elementos auxiliares quedarán adscritos a las instrucciones queobras hasta la recepción, a estos efectos, recibasin que puedan ser retirados sin autorización escrita del director de las obras.

Programa de trabajo. Cuando la total ejecución de la obra esté prevista [en más de una anualidadsu caso] El contratista deberá presentar, el/la contratista estará obligado/en plazo no superior a a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días, contados días desde la formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del Reglamento General de la LCAP. El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince 15 días naturales siguientes a su presentaciónla presentación del programa de trabajo, pudiendo imponer introducir, en la introducción de Resolución aprobatoria, modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAP. El/la directora/a de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el/la contratista haya presentado en debida forma Una vez aprobado el programa de trabajo cuando éste sea obligatoriotrabajo, sin derecho a intereses de demorase incorporará al contrato, practicándose en su caso, por retraso en el pago correspondiente reajuste de estas certificaciones. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el/la contratista estará obligado/a a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, recibaanualidades.