Common use of PROGRAMA DE TRABAJOS Clause in Contracts

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1. En el plazo máximo de quince (15) días, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed un Programa de Trabajos, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésima, Acuamed acordare la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de de este párrafo citada.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1VI.1.- Como Anexo nº 8 del presente contrato, y con el mismo carácter contractual, se acompaña a éste la programación a la que se habrá de sujetar la evolución de las obras, y que da como resultado el plazo total establecido en la Cláusula Tercera. El citado anexo, ha sido elaborado teniendo en cuenta los rendimientos aplicables a cada unidad de obra, el cumplimiento de los cuales, será en cualquier caso responsabilidad plena y exclusiva del Contratista. En el plazo máximo programa de quince (15) díastrabajos del citado Anexo nº 8, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed un Programa de Trabajos, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, reflejan además los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obraobra, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 7.4. VI.2.- A requerimiento de AcuamedACUASUR, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquellaACUASUR, desarrollando el formato y modelo contenido en el Anexo nº 8. 7.5. En el caso de que, al amparo VI.3.- Cuando en función de lo previsto en la Cláusula Vigésimalas cláusulas I.5 Y I.6 ACUASUR modifique, Acuamed acordare la Modificación aumente o disminuya las obras objeto del Serviciopresente contrato, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de la obra, obteniéndose un nuevo Programa programa de Trabajostrabajos que se desarrollará según el formato y modelo del Anexo nº 8. Para llevar a cabo la citada actualización, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato las unidades de obra que se modifiquen, aumenten o disminuyan, se les aplicarán los rendimientos utilizados en los términos anexos del presente contrato. Si de estos no se pudiesen deducir los oportunos rendimientos bien sea por extrapolación, interpolación o proporcionalidad, estos se establecerán en forma contradictoria, en caso de desacuerdo se estará a lo previsto en la cláusula II.7 del presente documento. Mientras el volumen de las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras del presente contrato que ACUASUR determine se mantengan dentro de los límites previstos en las referidas cláusulas I.5 y I.6, el Contratista vendrá obligado a mantener los precios unitarios y los rendimientos concretados en la Cláusula documentación anexa. En consecuencia, el Contratista se compromete a disponer de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para hacer frente, en su caso, a las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras contratadas, dentro de los límites convenidos. La actualización del plazo total sólo se producirá como consecuencia de la actualización del programa de trabajos si a causa de la modificación, aumento o disminución de las obras contratadas, resultase necesario alterar el camino crítico del citado programa de trabajos, variándose en tal supuesto la fecha final de la obra. VI.4.- La alteración del programa de trabajos o de los rendimientos previstos en los anexos al comienzo presente contrato, por causa de incumplimiento de este párrafo citadalas medidas de Seguridad y Salud determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en las cláusulas XVII.3 y XVII.4 del contrato. VI.5.- El programa de trabajos que figura en el Anexo nº 8, está elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas de ocupación de terrenos y de reposición de servicios que se señalan en el Anexo nº 7.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1VI.1.- Como Anexo nº 7 del presente contrato, y con el mismo carácter contractual, se acompaña a éste la programación a la que se habrá de sujetar la evolución de las obras, y que da como resultado el plazo total establecido en la Cláusula Tercera. El citado anexo, ha sido elaborado teniendo en cuenta los rendimientos aplicables a cada unidad de obra, el cumplimiento de los cuales, será en cualquier caso responsabilidad plena y exclusiva del Contratista. En el plazo máximo programa de quince (15) díastrabajos del citado Anexo nº 7, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed un Programa de Trabajos, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, reflejan además los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obraobra, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 7.4. VI.2.- A requerimiento de AcuamedACUASUR, el Contratista actualizará el Programa programa de Trabajostrabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquellaACUASUR, desarrollando el formato y modelo contenido en el Anexo nº 7. 7.5. En el caso de que, al amparo VI.3.- Cuando en función de lo previsto en la Cláusula Vigésimalas cláusulas I.5 Y I.6 ACUASUR modifique, Acuamed acordare la Modificación aumente o disminuya las obras objeto del Serviciopresente contrato, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de la obra, obteniéndose un nuevo Programa programa de Trabajostrabajos que se desarrollará según el formato y modelo del Anexo nº 7. Para llevar a cabo la citada actualización, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato las unidades de obra que se modifiquen, aumenten o disminuyan, se les aplicarán los rendimientos utilizados en los términos anexos del presente contrato. Si de estos no se pudiesen deducir los oportunos rendimientos bien sea por extrapolación, interpolación o proporcionalidad, estos se establecerán en forma contradictoria, en caso de desacuerdo se estará a lo previsto en la cláusula II.7 del presente documento. Mientras el volumen de las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras del presente contrato que ACUASUR determine se mantengan dentro de los límites previstos en las referidas cláusulas I.5 y I.6, el Contratista vendrá obligado a mantener los precios unitarios y los rendimientos concretados en la Cláusula documentación anexa. En consecuencia, el Contratista se compromete a disponer de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para hacer frente, en su caso, a las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras contratadas, dentro de los límites convenidos. La actualización del plazo total sólo se producirá como consecuencia de la actualización del programa de trabajos si a causa de la modificación, aumento o disminución de las obras contratadas, resultase necesario alterar el camino crítico del citado programa de trabajos, variándose en tal supuesto la fecha final de la obra. VI.4.- La alteración del programa de trabajos o de los rendimientos previstos en los anexos al comienzo presente contrato, por causa de incumplimiento de este párrafo citadalas medidas de Seguridad y Salud determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en las cláusulas XVII.3 y XVII.4 del contrato. VI.5.- El programa de trabajos que figura en el Anexo nº 7, está elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas de ocupación de terrenos y de reposición de servicios que se señalan en el Anexo nº 7.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1. En el plazo máximo Antes de quince (15) díasla firma del Acta de comprobación del replanteo por parte del adjudicatario de las obras, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed un Programa de Trabajos, que se ajustará al formato y modelo previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera Sexta del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula VigésimaVigésimo Quinta, Acuamed acordare la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de de este párrafo citada.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1. En el plazo máximo de quince (15) díasAntes del inicio del Servicio por parte del adjudicatario, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogerán, recogerán las indicaciones hechas por AcuamedAcuaMed, y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera Sexta del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obrael Servicio, así como las obras los trabajos elementales sujetas sujetos a plazos parciales de finalización. 7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuamedAcuaMed. 7.3. Tras su aprobación por AcuamedAcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 7.4. A requerimiento de AcuamedAcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula VigésimaVigésimo Quinta, Acuamed AcuaMed acordare la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de de este párrafo citada.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1. En el plazo máximo de quince (15) días, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por AcuamedAcuaMed, y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obrael servicio, así como las obras los servicios elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuamedAcuaMed. 7.3. Tras su aprobación por AcuamedAcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.4 7.4. A requerimiento de AcuamedAcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella.e 7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésima, Acuamed AcuaMed acordare la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de de este párrafo citada.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.11. En el plazo máximo de quince (15) días, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed un Programa de TrabajosEl contratista, en el que se recogeránplazo xxxxxx xx xxxx (10) días naturales, contados desde la formalización del contrato, deberá presentar a aprobación de la Dirección facultativa de las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización obras un desarrollo adecuado del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del mismo. En el Programa de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el Contratista artículo 144.3 RGLCAP. 2. El programa de trabajo no podrá fijarintroducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si lo considera convenientebien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la mancomunidad Xxxxxxx permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 3. Los plazos parciales que resulten procedentes fijar al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 4. El órgano competente de la mancomunidad Xxxxxxx resolverá sobre el programa dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se fijarán, por la mancomunidad Xxxxxxx, los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos 5. Una vez aprobado el programa de inicio y final trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizaciónanualidades. 7.26. El Programa de Trabajos será aprobadodeberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Mancomunidad Xxxxxxx. 7. El contratista adaptará y coordinará su programa de trabajos con la retirada y reposición de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales como Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Euskaltel, S.A., Correos y Telégrafos, S.A. y empresas suministradoras de gas. 8. El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en todo su caso, por Acuamedel retraso en el pago de estas certificaciones. 7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésima, Acuamed acordare la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de de este párrafo citada.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la Dirección General de Carreteras, debiendo ser conforme con el Plan de Obra contenido en este Pliego. En el plazo máximo de quince (15) días, El Contratista está obligado a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará a Acuamed presentar un Programa de TrabajosTrabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el que se recogeránanexo del plan de obra de la petición de oferta. Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las indicaciones hechas por Acuamed, interferencias con instalaciones y en el que se harán constar, en todo caso: 1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera convenienteconducciones existentes, los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos llegada a la obra de inicio materiales y final medios auxiliares, y la interdependencia de las diversas actividades en las que se descompone la Obradistintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las obras elementales sujetas a plazos parciales circunstancias climatológicas, estacionales, de finalización. 7.2. El Programa movimiento de Trabajos será aprobadopersonal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en todo la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. Una vez aprobado por Acuamed. 7.3la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa La Dirección de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a cumplirlo mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su integridad. 7.4. A requerimiento de Acuamedejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que queda obligado siempre a tal efecto dicte aquella. 7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésima, Acuamed acordare la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio hacer sus previsiones y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo consiguiente empleo de medios de este párrafo citadamanera que no se altere el cumplimiento de aquél.

PROGRAMA DE TRABAJOS. 7.1. En el plazo máximo Dentro de los quince (15) díasdías siguientes a la suscripción del Contrato, a contar desde la fecha de adjudicación el Contratista presentará deberá presentar a Acuamed consideración del Supervisor, un Programa programa detallado de Trabajos, suministro de equipos y materiales y del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra en el que se recogeránmuestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos de la obra, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. El diagrama de xxxxxx xx XXXXX no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral. De igual manera, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista deberá presentar a consideración del Supervisor, un programa detallado elaboración del Expediente Técnico ajustado a las indicaciones hechas por Acuamed, fechas calendario de iniciación y terminación contractual del Estudio en el que se harán constarmuestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos de dicho Expediente Técnico, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. Al actualizar su programa de montaje, el Contratista deberá tomar en todo caso: 1) cuenta las restricciones originadas por el período normal de lluvias en la zona del proyecto. El calendario Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que habrá le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ajustarse ejecución de la realización obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del Servicio y que deberá permitir, atraso en todo caso, el cumplimiento del Plazo cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Contrato, tal Supervisor. La presentación del programa de trabajos y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del mismo. En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de realización del Servicio correspondientes. 2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 7.3. Tras su aprobación por Acuamedel Supervisor, el Programa no eximirán al Contratista de Trabajos se incorporará al ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato, como Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésima, Acuamed acordare la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de de este párrafo citada.