Common use of SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Clause in Contracts

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para la ejecución del Contrato resultante de este proceso de Contratación, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismo.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para la ejecución del Contrato resultante Paralelamente a las tareas de este proceso autocontrol que ejerce el Contratista se realizarán las tareas de Contratación, el Ordenador del Gasto supervisión que aquí se establecen. La Contratante designará un grupo de técnicos que conformará el Órgano de Control del contrato. Este es el órgano de máxima jerarquía en la función de control, los técnicos que lo integren ejercerán sus funciones de manera técnicamente independiente. El Órgano de Control de la Contratante estará representado por un Ingeniero debidamente calificado que, como Supervisor de Obra, tendrá la responsabilidad de la Supervisión. El Supervisor de Obra podrá ser un funcionario para de la Contratante o un consultor contratado a tal fin. Todas las tareas de supervisión que ejerza esta función, el cual será notificado se detallan a continuación serán realizadas por el Jefe del Grupo Gestión Supervisor de Contratos una vez cumplidos los requisitos Obra o el Órgano de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contratoControl, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratadossegún corresponda, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración equipos propios de la solicitud de oferta Contratante o por terceros contratados para tal fin. En ambos casos el equipo será seleccionado teniendo en cuenta la oportunidad, conveniencia, idoneidad y elaboración naturaleza de la minuta tarea a realizar. La supervisión cumple varias funciones que van variando en sus objetivos e intensidad a lo largo del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para estas son: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE “PUESTA A PUNTO” Y “COMPLEMENTARIAS”. La supervisión de las obras de “puesta a punto” tiene por objeto asegurar el completo apego a las condiciones que debe cumplir el autocontrol de la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir empresa Contratista e incluye la buena calidad y correcto funcionamiento comprobación estadística de los bienes contratados y abstenerse ensayos de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidadescontrol de calidad. Esta tarea comprenderá, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en además, la propuesta. En el evento verificación de que algunos la calibración de los bienes no sean acordes con lo estipulado equipos usados por el equipo de autocontrol, la idoneidad del personal, el cumplimiento de las normas de ensayo, de los pliegos de condiciones técnicas, de las frecuencias de ensayo y de los criterios de aceptación y rechazo de los materiales, procesos y productos terminados. El Supervisor de Xxxx realizará informes mensuales al Órgano de Control de la contratante, y a la empresa Contratista acerca de la forma en que se realiza el contrato autocontrol especificando las posibles desviaciones, errores y en la ofertaomisiones, éste exigirá al CONTRATISTA su gravedad y las medidas que sean cambiados se han tomado o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado que se deberán tomar para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismocorregirlas.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para LA SUPERVISIÓN del Contrato será ejercida por el (la) Director (a) de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de Vivienda Popular y será ejercida de acuerdo a lo señalado en la Ley 1474 de 2011. EL CONTRATANTE ejercerá mediante el SUPERVISOR las labores de vigilancia, supervisión y control de la ejecución del objeto y obligaciones del presente Contrato resultante quien podrá inspeccionar la calidad de este proceso las actividades realizadas por EL CONTRATISTA, con la frecuencia que estime conveniente. EL SUPERVISOR podrá formular cualquier clase de Contrataciónobservaciones u objeciones respecto a las actividades realizadas, y podrá hacer las solicitudes pertinentes para que, x xxxxx de EL CONTRATISTA, se hagan los correctivos del caso. EL SUPERVISOR también podrá solicitar, en caso de ser necesario, el Ordenador aumento o mejora en la calidad del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión personal o equipos de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y si en su concepto los mismos no se ajustan a los funcionarios que tengan un interés directo requerimientos de EL CONTRATANTE. EL SUPERVISOR determinará si EL CONTRATISTA en algún momento de la ejecución del contrato presenta fallas o hayan participado disminuciones ostensibles del trabajo, falta de capacidad económica, técnica o administrativa, en forma tal que alguna de estas causas justifique la elaboración terminación del Contrato. EL SUPERVISOR podrá verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios y honorarios que esté cancelando al personal, así como el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga a presentar la información que al respecto le solicite EL CONTRATANTE. EL SUPERVISOR revisará, presentará observaciones y aprobará o improbará los informes mensuales presentados por EL CONTRATISTA. Someterá a consideración del COMITÉ DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO las modificaciones relativas al Contrato del CONTRATISTA, tales como prórrogas, aprobación de ítems adicionales y no previstas, modificaciones a las Especificaciones Técnicas de Construcción y otras solicitudes de cambio, acompañando tales solicitudes de la solicitud correspondiente justificación técnica y económica. La inclusión de oferta las modificaciones relativas al Contrato las realizará EL CONTRATANTE previa aprobación del Comité Directivo del patrimonio autónomo FIDUBOGOTÁ S.A. – PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA. Requerirá al CONTRATISTA por escrito con copia a EL CONTRATANTE cuando los trabajos contratados no se realicen de acuerdo con el cronograma de actividades de actividades y elaboración el plan de la minuta inversión discriminado por ítems del presupuesto, los avances de las metas sean inferiores a lo programado o que las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad. Toda comunicación entre CONTRATISTA, CONTRATANTE y SUPERVISIÓN deberá ser presentada y respondida por escrito. Velar por el debido y cabal cumplimiento del objeto del contrato. Certificar, para efecto de los pagos respectivos, el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones del Contrato. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, según corresponda. Informar por escrito y oportunamente al COMITÉ TÉCNICO y DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato, cuando para efectos de tomar las acciones necesarias dentro del término legal. Recibir toda la información que en medio físico y magnético, según corresponda, haya sido producida por el Contratista en ejecución del contrato. Las demás que se tengan dudas sobre los términos deriven de la naturaleza del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismo.inherentes a la misma

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La supervisión de la ejecución del Contrato resultante contrato deberá estar a cargo de este proceso personal ajeno al titular de Contrataciónla concesión. Corresponde al órgano de contratación el control de la ejecución de la concesión. El órgano de contratación, a través de su representante que es la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO indicada en el pliego de prescripciones técnicas particulares, podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de la concesión efectuando para ello la inspección, comprobación y vigilancia precisas para la correcta realización de la prestación. El concesionario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al representante de la Administración, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación. Cuando el concesionario, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Ordenador órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. El representante de la Administración podrá ordenar la apertura xx xxxxx cuando sospeche la existencia de vicios ocultos o haberse empleado materiales de calidad deficiente en la gestión xxx Xxxxxxx. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del Gasto designará un funcionario para concesionario los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, certificará la indemnización que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento corresponde a la ejecución y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares reparación de los bienes contratadosdefectos, correspondan valorados a las solicitadaslos precios xx xxxxxxx. El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214.2 de la LCSP, definidas y aceptadas en será el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contratoartículo 146 del RGLCAP, correspondiendo al Representante de la Administración las funciones que se encomiendan en el mismo al director de la obra. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración se tramitará, mediante expediente contradictorio, de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes acuerdo con lo estipulado establecido en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución artículo 97 del mismoRGLCAP.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo estarán a cargo de SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S., El Supervisor está autorizado para impartir instrucciones al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes funciones: 1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. 2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato resultante Contrato. 3. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de este proceso las obligaciones del CONTRATISTA. 4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de Contrataciónsupervisión, sobre el Ordenador cumplimiento legal del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe CONTRATISTA respecto del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares pago de los bienes contratadosaportes parafiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, correspondan a Pensión y Parafiscales, de conformidad con las solicitadasnormas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, definidas así como aquellas que se expidan y aceptadas en le sean aplicables hasta su terminación. 5. Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el contratocumplimiento eficaz y oportuno de las mismas. 6. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque tenga acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar oportunamente su incumplimiento. 8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y el HOSPITAL, las actas cada una de iniciación o de recibo de bienes, dentro sus cláusulas pactadas. 9. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del término Contrato. 10. Las demás que se haya establecido en requieran para la supervisión del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso podrá el contrato. c) Citar Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o convocar a reuniones al CONTRATISTAresponsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre ni tampoco modificar los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismopresente Contrato.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La Beneficencia xxx Xxxxx del Cauca EICE., designará la ejecución del Contrato resultante de este proceso de Contratación, el Ordenador del Gasto designará un funcionario supervisión para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato estatal en el funcionario que determine la Gerencia General de la Beneficencia xxx Xxxxx del Cauca EICE. Las funciones que ejercerá el supervisor son todas las estipuladas en el Manual de Contratación de la entidad, Ley 80 de 1993, con las facultades que le confiere el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las normas reglamentarias, desde la iniciación del contrato hasta su liquidación. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., está obligada a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través del supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y será ejercida por el funcionario que determine la Gerencia General. No obstante, de surgir la necesidad, la Beneficencia xxx Xxxxx del Cauca EICE., podrá contratar la interventoría que consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o hayan participado jurídica, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la elaboración materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. Conforme lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar principal, caso en el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y en las demás quedarán a cargo de la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el Entidad a través del supervisor. El contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismode Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La UAESP ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato resultante de este proceso Interventoría a través de Contrataciónla Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor. Son obligaciones del supervisor: 1. Suscribir con el CONTRATISTA y dentro de los términos acordados en el contrato, el acta de inicio, recibo o entrega parcial o definitiva de los bienes, obras o servicios contratados e informar de manera inmediata la asignación de los recursos físicos necesarios para el desarrollo del contrato si a ello hubiere lugar. 2. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto a cargo de éste, lo cual incluye la verificación de las especificaciones inherentes o propias de los bienes, obras o servicios contratados previstos en las obligaciones del contrato. 3. Reportar al ordenar del gasto, los hechos u omisiones en que eventualmente incurra el contratista (demoras o incumplimiento de las obligaciones), que amenacen o puedan generar alteraciones en el normal desarrollo o ejecución del contrato. 4. Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que tome el/la Subdirector/a de Asuntos Legales y el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe en los eventos de discrepancias entre las partes durante la vigencia del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá este evento abstenerse de expedir cumplidos para el pago de las siguientes: FUNCIONES GENERALESobligaciones contraídas, hasta tanto no se tenga pronunciamiento favorable para ese efecto. 5. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que Aprobar o rechazar, por escrito, oportuna y motivadamente, la entrega de bienes, obras o servicios, según estos se ajusten o no a las especificaciones y técnicas, condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas y/o calidades acordadas en el contrato. 6. b) En los eventos Realizar un seguimiento permanente a la ejecución del contrato; 7. Atender oportunamente las peticiones que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en durante la ejecución del contrato formule el contratista y, de ser necesario, dar traslado de estas al funcionario o hayan participado dependencia competente, dar visto bueno (V.B.) a los informes que sobre la ejecución del mismo presente EL CONTRATISTA, hacer las observaciones que estime convenientes y solicitar los informes a que haya lugar. 8. Certificar respecto al cumplimiento a satisfacción del objeto contractual por parte del CONTRATISTA y al momento de liquidar el contrato (si aplica). Dicha certificación se constituye en requisito previo para el pago que deba realizar la UNIDAD; 9. Solicitar la suscripción de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación; 10. En caso de presentarse situaciones que requieran de conceptos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber a la UNIDAD, con miras a lograr la mejor decisión para las partes; 11. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con lo indicado en su propuesta y en el contrato. 12. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pago de los aportes a Salud y Pensiones y parafiscales cuando a ello hubiere lugar teniendo en cuenta los rangos establecidos por la Ley, para lo cual en los informes mensuales que presente EL CONTRATISTA, deberá avalar y verificar dichos pagos, so pena de incurrir en las sanciones xx xxx; 13. Todas aquellas a que haya lugar, para la correcta ejecución del contrato, y que no se encuentran expresamente descritas en este documento Anexo No. 1 Matriz de Riesgos Anexo No. 2 Anexo de Generalidades Anexo No.3 Análisis del sector Anexo No. 4 Ética Pública en la elaboración Contratación Estatal Formato No. 1 Carta de Presentación de la solicitud Propuesta Formato No. 2 Modelo de oferta Documento de Conformación de consorcios Formato No. 3 Modelo de Documento de Conformación de uniones temporales Formato No. 4 Relación de Experiencia del Proponente Habilitante Formato No. 5 Experiencia del Proponente adicional a la Habilitante Formato No. 6 Relación de Experiencia y elaboración Condiciones Académicas de los Profesionales Habilitante Formato No. 7 Relación de Experiencia y Condiciones Académicas de los Profesionales adicional a la Habilitante Formato No. 8 Capacidad Financiera y organizacional de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia. Formato No. 9 Propuesta Economica Bogotá D. C. Señores UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Ciudad REF. CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° UAESP-CM-03-2019 El suscrito actuando como (persona natural , representante legal de la sociedad , representante del Consorcio o Unión Temporal , integrado por o como apoderado de según poder debidamente conferido y adjunto a la presente), de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos de la contratación de la referencia, me permito presentar propuesta para , de la siguiente manera: Declaramos así mismo: 1. Que conocemos los pliegos de condiciones, sus anexos, la minuta del contrato y sus apéndices, las adendas y demás documentos del proceso de selección en general y en especial los requerimientos técnicos, y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 2. Que en caso de que se me adjudique el contrato, cuando me comprometo cumplir con todos y cada uno de los requerimientos solicitados en este proceso y en lo relacionado con las condiciones señaladas en el presente documento y en el “ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS xxx xxxxxx de condiciones, según las instrucciones impartidas por la UAESP. 3. Que acepto cada uno de los requerimientos y manifestaciones del “ANEXO N° 4 - ÉTICA PÚBLICA Y PRIVADA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” xxx xxxxxx de condiciones. 4. Que esta propuesta y el Contrato que llegaré a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta. 5. Que nuestra propuesta tiene una validez de tres (3) meses contados a partir de la fecha definitiva de cierre de la presente contratación. 6. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, informo, (para el caso de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal), que el (Consorcio o la Unión Temporal indicar nombre completo), de conformidad con el acuerdo de asociación será representada legalmente por (nombre cédula), y la facturación para efectos de pago del contrato se tengan dudas sobre hará a nombre de (nombre completo, NIT, Cédula, Indicar participación si la hay). 7. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, para el caso de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal, para efectos de pago manifiesto con respecto a la facturación, lo siguiente: (NOTA: LEER DETENIDAMENTE LAS TRES OPCIONES E INDICAR CUAL SE ESCOGE Y APORTAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA). • Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número de identificación tributaria - NIT de quien va a facturar. • Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán informar su número de identificación tributaria – NIT y establecer la participación de cada uno dentro del valor del contrato. • Si la facturación se va a realizar directamente por el consorcio o unión temporal, se deberá enunciar el número de identificación tributaria – NIT que se haya solicitado para el consorcio o unión temporal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y los datos de razón social y NIT de cada uno de los integrantes indicando el nivel de participación de cada uno dentro del contrato). • En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales. 8. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 9. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas, firmar el contrato y cumplir con los requisitos para su perfeccionamiento dentro de los términos señalados para ello. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 10. Que la información contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma, así como aquellos que sean aportados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, en caso de ser adjudicado, hasta el acta de liquidación del mismo son verídicos, y que asumimos total responsabilidad frente a la UAESP en los casos en que los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de los dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 11. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, y que no nos encontramos incursos en los conflictos especiales de intereses para participar establecidos en el presente pliego de condiciones. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el Código Disciplinario Único, en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 12. Que ni el proponente, ni sus directivos ni los integrantes del equipo de trabajo constituido por el personal clave evaluable con el cual se ejecutarán los trabajos se encuentran incursos en conflictos de interés y que evitaremos dar lugar a situaciones en que se pongan en conflicto nuestras obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratistas o con nuestra futura o actual participación en procesos de selección o en la ejecución de otros contratos y que nos obligamos a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses de la entidad, asegurándonos de no incurrir en conflictos de interés. La nacionalidad del personal suministrado para el desarrollo del contrato es: Si todo el personal contratado para la ejecución del contrato es denacionalidad colombiana Si dentro del personal contratado para la ejecución del contrato haypersonal de nacionalidad colombiana y extranjera Si todo el personal contratado para la ejecución del contrato es denacionalidad extranjera 13. Que la siguiente información contenida en la propuesta, SI NO tiene el carácter de reservado de acuerdo con la ley y por lo tanto no podrá ser divulgada a terceros: (relacione los documentos de su propuesta que tienen la información con reserva e indique la norma que ampara y fundamenta el carácter reservado). 14. Que a la fecha no tenemos multas pendientes de pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia” 15.Que a la fecha no tenemos contratos en ejecución u cuya ejecución hubiere terminado un año antes de la apertura del presente proceso con la empresa CODENSA S.A. ESP y/o se considere necesario con las empresas del GRUPO ENEL y sus asociadas, que incluyan cualquier componente específico en los niveles de tensión I, II, III, IV y/o del servicio alumbrado público, o quienes hayan celebrado contrato con las mismas y su fecha de ejecución.En términos de lo prescrito en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, acepto que las notificaciones de las comunicaciones o información que surja del presente proceso, podrán realizarse en la dirección de correo electrónico reportada a continuación: Atentamente, FIRMA: Nombre o Razón Social del proponente: NIT Nombre del Representante Legal: C.C. No. de Dirección Teléfonos: Fax: Ciudad: Correo Electrónico: Ciudad y Fecha Señores UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Xxxxxxx Xxxxxxx X° 00-00 Xxxxxx X.X. REF: PROCESO CONCURSO DE MERITOS N° UAESP-CM-03-2019 Estimados señores: Los representantes y , debidamente autorizados para actuar en nombre de y , con domicilio en y , nos permitimos manifestar por este documento que hemos acordado asociarnos en CONSORCIO denominado A.- La duración de este consorcio será igual al término de la normal ejecución del contrato, su liquidación y desarrollo un (1) año más. B.- Los miembros del mismo. d) Exigir consorcio manifiestan que conocen y aceptan los términos xxx xxxxxx de condiciones y responden solidariamente por la buena veracidad de la información suministrada por el proponente plural, como por las obligaciones que asumirán en calidad y correcto funcionamiento de contratista. C.- Los miembros del consorcio manifiestan que no cederán su participación sin la autorización de la UAESP. D.- El consorcio está integrado así: NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN LIDER E.- La responsabilidad de los bienes contratados integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y abstenerse mancomunada. F.- El representante del consorcio es , identificado con cédula de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidadesciudadanía No de , cantidades quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en caso de salir favorecidos en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en selección, para firmar el contrato y en la ofertatomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismocon amplias y suficientes facultades.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para SECOP II Expediente Electrónico 11 Otorgar, los vistos buenos u observaciones a los servicios, trabajos o Otorgar, los vistos buenos u observaciones a los servicios, trabajos o productos entregables. Esta actividad la ejecución desarrollará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo Supervisión del Contrato resultante de este contrato Informe Del Contratista - Supervisor Elaboró: Revisó: Aprobó: Pasos Ciclo P.H.V.A Tareas Responsable Registro productos entregables. (salvo que en la minuta del contrato o en los documentos del proceso de Contrataciónselección se haya previsto un plazo distinto), el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares para aquellos de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contratoque dependan pagos para efectuar al contratista. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, 12 Aprobar las actas de iniciación avance. Aprobar Informe Del Contratista - Supervisor que sirven de base para la presentación de facturas o cuentas de cobro por parte del contratista. En dichas actas se debe consignar el estado de avance del servicio o suministro, el valor por pagar y el fundamento contractual de la procedencia del pago. Supervisión del contrato SECOP II Expediente Electrónico / Informe Del Contratista - Supervisor 13 Controlar el buen manejo e inversión del anticipo Controlar el buen manejo e inversión del anticipo (cuando aplique). Verificará que el contratista presente los soportes del control de inversión del anticipo de acuerdo con las exigencias del contrato Informe Del Contratista - Supervisor Supervisión del contrato SECOP II Expediente Electrónico / Informe Del Contratista - Supervisor 14 Aprobar o rechazar las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista. Aprobar o rechazar los Informes Del Contratista – Supervisor o cuentas de cobro presentadas por el contratista. Deberá darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de bienesla factura o cuenta respectiva, dentro del término que se haya establecido de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Cámara en concordancia con el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración cumplimiento de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado obligaciones establecidas en el contrato y Supervisión del contrato SECOP II Expediente Electrónico/ Informe Del Contratista – Supervisor / Factura tramitada SECOP II 15 Verificar para la Verificar para la realización de cada pago derivado del contrato: Que el contratista se encuentra al día en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados Supervisión del contrato Certificación del revisor fiscal o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismorepresentante legal.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoría que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de la Supervisión, la cual será ejecutada por la persona que designe el –MINISTERIO DE EDUCACIÓN, quien desempeñará las funciones previstas en él, de acuerdo a las Reglas de Participación de los términos de referencia y el Contrato. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre LA INTERVENTORÍA y el PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes funciones: 1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. 2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato resultante Contrato. 3. Revisar y aprobar las modificaciones o adicionales asociados a la ejecución de este proceso de Contratación, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para los Proyectos que ejerza esta función, el cual será notificado sean solicitados por el Jefe CONTRATISTA previo visto bueno de la INTERVENTORIA. 4. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del Grupo Gestión CONTRATISTA. 5. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de Contratos una vez cumplidos supervisión, sobre el cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los requisitos aportes parafiscales y aportes al Sistema General de perfeccionamiento Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 6. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las mismas. 7. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del respectivo contratoContrato, quien deberá velar velando porque tenga acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 8. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA e informar oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantías. 9. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y el HOSPITAL, las actas cada una de iniciación o sus cláusulas pactadas. 10. Aprobar los pagos del CONTRATISTA. 11. Realizar la evaluación de recibo desempeño del CONTRATISTA según Anexo Evaluación de bienes, dentro Desempeño del término Contratista. 12. Las demás que se haya establecido en requieran para la supervisión del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso podrá el contrato. c) Citar Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o convocar a reuniones al CONTRATISTAresponsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre ni tampoco modificar los términos del contrato y/presente Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. Toda recomendación o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar comunicación que imparta el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá Supervisor al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en deberá constar por escrito. PARÁGRAFO TERCERO. El Supervisor del Contrato, deberá rendir un informe mensual durante el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada de ejecución del mismoContrato, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del presente Contrato.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador de la ejecución del Contrato resultante Unidad de este proceso Sistemas de Contrataciónla Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta funciónquien de acuerdo con la ley, el cual será notificado velará por el Jefe estricto cumplimiento del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento objeto contractual, y ejecución realizará el seguimiento técnico, jurídico y económico del respectivo contrato, y responderá por sus actuaciones u omisiones que generen daño a la entidad. De otra parte el Director General adicional al supervisor ha designado un delegado del nominador experto en materia de tecnologías, quien participará en los Comités Técnicos y como apoyo a la Unidad de Sistemas validará las respuestas a las observaciones de los oferentes interesados previo a emitir un concepto oficial. De dicha actuación el contratista delegado rendirá informe escrito al Director General. 8 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, artículo 3 y la ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso licitatorio se procede a realizar el análisis de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación. Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todas aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá velar asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación. La Dirección Nacional de Derecho de Autor no estará obligada a efectuar reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. Sólo en el evento que se demuestre por parte del contratista pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a él, y se acepte tal situación por la entidad, se procederá al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato. Matriz de riesgos TIPIFICACION ESTIMACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO Tipología Riesgo Mitigación Probabilidad de Ocurrencia Impacto Evaluación Criticidad Responsable % Financiero Variación o cambios en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para cumplir con el objeto Gasto administrativo del contrato 3 10 30 Medio Alto Contratista 100% Financiero Fluctuaciones del valor de la moneda Gasto administrativo del contrato 3 5 15 Medio Contratista 100% Legal Imposición de nuevos tributos Gasto administrativo del contrato 1 20 20 Medio Contratista 100% General de Operación Falla en la cadena de suministros Gasto administrativo del contrato 1 20 20 Medio Contratista 100% General de Operación Falta de calidad de servicio o producto Gasto administrativo del contrato 1 20 20 Medio Contratista 100% General de Estrategia Nuevos Avances Tecnologícos Elaboración de propuestas a corto plazo 1 10 10 Medio Baja Contratista 100% General de Estrategia Riesgos por la Propiedad Intelectual (Marca) Cumplimiento de reglamentación gubernamental 1 10 10 Medio Baja Contratista 100% General de Estrategia Riesgo por los intereses avances de la competencia Elaboración de propuestas a corto plazo y estudio xx xxxxxxx alineado 1 10 10 Medio Baja Contratista 100% Leve 5 Valoración del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares Impacto Valor del Impacto Nivel del Impacto Descripción 20 Catastrófico Pérdidas Financieras enormes, alto grado de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas incumplimiento en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contratoobjeto del contrato 10 Moderado Pérdidas Financieras considerables, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas alto grado de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido incumplimiento en el contrato. c) Citar objeto del contrato 5 Leve Pérdidas Financieras insignificantes, menor grado de incumplimiento en el objeto del contrato No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o convocar interesados en participar en el proceso deberán manifestar a reuniones al CONTRATISTAla entidad, al HOSPITAL y teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo que puedan afectar el equilibrio económico del mismo. d) Exigir la , de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena calidad y correcto funcionamiento fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar perjuicios que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuestase causen. En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el evento de contratista que algunos de los bienes afecten dicho equilibrio económico y que no sean acordes con lo estipulado hayan sido manifestadas por el mismo, en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, dicha audiencia o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismotal plazo.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para El Departamento - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato resultante de este proceso de ContrataciónInterventoría, el Ordenador a través del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas supervisor designado conforme al procedimiento previsto en el contratoManual de Contratación de la entidad y de acuerdo a lo previsto en el art. b) En 83 y ss. de la Ley 1474 de 2011. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar por escrito, con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia al Departamento – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes de proceder a ejecutar las órdenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con las órdenes del Supervisor las ejecuta sin manifestar su desacuerdo, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el Departamento – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para los eventos que así lo determine usuarios y para terceros. Si el contratoContratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o si la naturaleza del mismo lo requiereinfracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 días hábiles, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA comunicará dicha situación a la Secretaría de Agricultura y el HOSPITALDesarrollo Rural para que este tome las medidas que considere necesarias. El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, allegando las actas evidencias del incumplimiento, los requerimientos hechos al contratista y las constancias de iniciación o vencimiento de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidadesrequerimientos, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución sin respuesta del mismoContratista.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para Todos los trabajos objeto del contrato serán supervisados por los Técnicos Municipales del Servicio responsable del mantenimiento de las papeleras descritas en el presente pliego. La prestación del Servicio de atendrá en todo momento a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas y a la normativa específica vigente. El personal del servicio municipal o aquel designado por el mismo, tendrá acceso a los locales y dependencias del Adjudicatario y le serán facilitados cuantos datos se precise con respecto a su funcionamiento. Asimismo, todas las dependencias, prácticas, útiles y documentación estarán a disposición de los servicios de inspección municipales competentes por razón de la materia. Sus funciones serán las siguientes: - Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma correcta. - Controlar si se cumple tanto lo estipulado en los Pliegos, como los compromisos posteriores del Adjudicatario. - Determinar si el número y cualificación del personal, así como los medios de transporte, técnicos, equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la realización de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en el Pliego, son conforme a la oferta y mantienen sus características iniciales. - Vigilar si el aseo, vestuario y competencia del personal de la plantilla del Adjudicatario y destinado al contrato, reúne las condiciones exigidas en el Pliego y en los compromisos posteriores del Adjudicatario. - Vigilar que el Adjudicatario destina el personal y medios contratados al servicio, reúne las condiciones exigidas en el Pliego y los compromisos ofertados del Adjudicatario. A la vista del resultado de estas inspecciones, se podrán determinar las correcciones o modificaciones que se estimen oportunas en la organización de los trabajos, independientemente de las sanciones que procedan. El Ayuntamiento nombrará un responsable del contrato, encargado del seguimiento y control del objeto del mismo. El responsable del contrato supervisará y velará por la correcta ejecución del contrato y garantizará, durante todo el periodo de duración del servicio, que la empresa adjudicataria lleva a cabo el objeto del contrato de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, informando oportunamente al órgano de contratación sobre cualquier incidencia o deficiencia detectada. El responsable del contrato podrá dar instrucciones al adjudicatario y resolver las incidencias ordinarias derivadas de la prestación de los servicios sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas al órgano de contratación. En particular le corresponderán las funciones y tareas siguientes: 1. Firmar el Acta de Inicio del Servicio. 2. Seguimiento directo del funcionamiento de los servicios. 3. Supervisar la presentación de la documentación que se le exige al contratista a partir del comienzo de los trabajos (renovación pólizas, certificados tributarios, etc…) 4. Supervisar la ejecución del Contrato resultante contrato, y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de este proceso asegurar la correcta realización de Contrataciónla prestación pactada, comprobando que su implantación y ejecución se ajusta a lo establecido en el Ordenador presente Xxxxxx, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a la oferta del Gasto designará un funcionario Adjudicatario. 5. Ser el interlocutor con el Contratista 6. Elaborar la certificación para el abono de los servicios prestados mensualmente. 7. Revisar las facturas y documentos de cobro que ejerza esta funciónpresente el contratista. 8. Fiscalizar la gestión del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el cual será notificado servicio, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto o la gestión de la concesión y dictar órdenes para mantener o restablecer la debida prestación, pudiendo el Ayuntamiento realizar controles a determinados aspectos del servicio a través de terceros. 9. Emitir informes de evaluación de los servicios con la periodicidad que se establezca. 10. Velar por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares cumplimiento de los bienes contratadoscompromisos que en materia de legislación laboral y de seguridad social ha adquirido el contratista con el soporte del servicio de contratación y del de recursos humanos si fuera preciso, correspondan sin perjuicio de que la responsabilidad sea de la empresa. 11. Supervisar que los medios adscritos al contrato se ajustan a las solicitadaslos parámetros ofertados en cuanto a número y calidad. 12. Proponer la iniciación de procedimiento penalizador, definidas en los términos previstos en el presente Pliego. 13. Cualquier otra relacionada con el funcionamiento de los servicios y aceptadas el cumplimiento del contrato. 14. Elaborar el informe propuesta para elevar al órgano de contratación en relación a la finalización o aplicación de prórrogas previstas en el contrato. 15. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si Proceder a la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta liquidación del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos . 16. Firmar el Acta de Finalización del contrato y/o se considere necesario para Servicio. 17. Organizar y supervisar la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento reversión de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden medios que procedan, a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución finalización del mismoservicio.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para Informe Del Contratista - Supervisor 3 Elaborar el proyecto de acta de liquidación Elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo Adjuntando la ejecución relación de pagos y demás documentos requeridos, enviar a la División Jurídica para su revisión y observaciones, o al/a Supervisor/a en caso de Interventoría. Supervisión del Contrato resultante contrato Acta de este proceso Liquidación de ContrataciónMutuo Acuerdo 4 Remitir el acta de liquidación para revisión. Remitir el acta de liquidación, firmada por el/la Supervisor/a o Interventor/a y el Ordenador Contratista, previa suscripción del Gasto designará un funcionario ordenador del gasto para que ejerza esta funciónVoBo de Supervisión del contrato Nota Interna Pasos Ciclo P.H.V.A Tareas Responsable Registro Gestión Contractual. 5 Revisión del acta de liquidación Gestión Contractual Revisar, efectuar observaciones si fuere el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión caso (control de Contratos una vez cumplidos los requisitos legalidad) y devolver al supervisor para corrección. De lo contrario, si está a conformidad con las condiciones de perfeccionamiento suscripción y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar devolver al supervisor del contrato para la firma por los intereses parte del HOSPITAL contratista, supervisor y ordenador del gasto. En caso de requerir correcciones al acta de liquidación, regresar a la actividad 2, en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALEScaso contrario continuar con la actividad No. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO6 Abogado designado para Gestión Contractual. a) Verificar que las especificaciones Nota Interna Enviar el acta de liquidación para firma del/a contratista, en caso de firmarla Enviar el acta de continuar con la actividad 7. En caso de liquidación para tener por parte del contratista una 6 firma del contratista observación y condiciones particulares esta resultar aceptada, regresar a la actividad 4. Supervisión del contrato Nota Interna En caso de los bienes contratadosno poder llegar a un acuerdo con el contratista o este rehusarse a firmar el acta de liquidación dirigirse a la actividad 1 de liquidación unliateral. Enviar el acta de liquidación para firma 7 Enviar el acta de liquidación para firma del Ordenador del Gasto del/a Ordenador/a del Gasto de acuerdo con la resolución de delegación vigente, correspondan a las solicitadas, definidas después de haberse firmado por el contratista y aceptadas en el supervisor del contrato. b) En los eventos que así lo determine Remitir el contratoacta a firma del/a Ordenador/a Profesionales / Profesionales Especializados Nota Interna Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo del Gasto, previa revisión de las garantías y Xx.Xx. del/a Profesional Especializado/a de Gestión Contractual. 8 Realizar el cargue Realizar el cargue del Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo firmada por el/la Interventor o si la naturaleza del mismo lo requiereSupervisor/a, según corresponda y por el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITALcontratista, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución plataforma transaccional SECOP II, e Plataforma SECOP II Pasos Ciclo P.H.V.A Tareas Responsable Registro del contrato o hayan participado acta de liquidación en la elaboración de plataforma transaccional SECOP II e informar a la solicitud de oferta y elaboración de la minuta Dirección Administrativa informar al supervisor del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución se adelanten los trámites de pago o devolución de saldos según sea el caso. El acta deberá estar soportada por el Informe Final del mismo.contrato de acuerdo con lo previsto en el literal c) del numeral 3.4 del presente procedimiento, la relación de pagos efectuados al contratista, las garantías actualizadas cuando a ello haya lugar, y demás documentos establecidos para tal fin. Lo anterior, dentro de los términos legales previstos en el numeral 3.2 del presente procedimiento. Profesionales / Profesionales Especializados 9 Realizar el cierre del expediente contractual Deberá revisarse todos los docuemtnos que reposan en elñ expediente contractual esten completos y proceder a diligenciuar el formato de cierre del expeidiento contractual Finaliza el Procedimiento Supervisión del contrato Formato cierre de expediente contractual

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para El control y vigilancia del presente contrato la ejercerá el Ingeniero (a) -----------------------------------------------------, quien deberá acatar lo estipulado en el Acuerdo 064 de 2008. Sus obligaciones entre otras serán las siguientes: 1- Firmará junto con el contratista, el acta de Iniciación, acta de Liquidación del contrato, y las demás que se generen durante la ejecución del Contrato resultante objeto del presente contrato; 2- Hará el seguimiento del contrato de este proceso interventoría, a fin de Contratación, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y lograr la correcta ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses objeto contractual; 3- Comunicará al Vicerrector Administrativo y a la Gerencia del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITALconvenio, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo inconsistencias en la ejecución del contrato para los correctivos del caso. 4. En caso de incumplimiento del contratista, lo requerirá dentro de los tres (3) días siguientes, para que le informe las razones de su incumplimiento y proceda a realizar las acciones o hayan participado en efectuar los correctivos necesarios. De esta actuación se deberá enviar copia a la elaboración Vicerrectoría Administrativa, a la Gerencia del convenio y a la Oficina Jurídica de la solicitud Universidad del Cauca. 5) Si el incumplimiento prosigue pese al requerimiento efectuado, deberá informarlo de oferta y elaboración manera inmediata a la Gerencia del convenio, a la Vicerrectoría Administrativa, a la Oficina Jurídica de la minuta Universidad del Cauca y a la Compañía Aseguradora, señalando sus causas y adjuntando el soporte de carácter técnico y el proyecto de la tasación de la multa de acuerdo con los eventos y porcentajes señalados en el presente contrato, cuando a efectos de que se tengan dudas sobre los términos inicie el trámite del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuestaproceso sancionatorio. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes general deberá cumplir con lo estipulado en el contrato la cláusula décima sexta del presente contrato. 6) Presentará informes mensuales de la labor encomendada a la Gerencia del convenio y en a la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA Vicerrectoría Administrativa. 7) Las demás que le sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismoasignadas por la Vicerrectoría Administrativa.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para Paralelamente a las tareas de autocontrol que ejerce el Contratista se realizarán las tareas de supervisión que aquí se establecen. La Contratante designará un grupo de técnicos que conformará el Órgano de Control del contrato. Este es el órgano de máxima jerarquía en la ejecución función de control, los técnicos que lo integren ejercerán sus funciones de manera técnicamente independiente. El Órgano de Control de la Contratante estará representado por un Ingeniero debidamente calificado que, como Supervisor de Obra, tendrá la responsabilidad de la Supervisión. El Supervisor de Obra podrá ser un funcionario de la Contratante o un consultor contratado a tal fin. Todas las tareas de supervisión que se detallan a continuación serán realizadas por el Supervisor de Obra o el Órgano de Control, según corresponda, con equipos propios de la Contratante o por terceros contratados para tal fin. En ambos casos el equipo será seleccionado teniendo en cuenta la oportunidad, conveniencia, idoneidad y naturaleza de la tarea a realizar. La supervisión cumple varias funciones que van variando en sus objetivos e intensidad a lo largo del Contrato resultante contrato, estas son: La supervisión de este proceso las obras de Contratación“puesta a punto” tiene por objeto asegurar el completo apego a las condiciones que debe cumplir el autocontrol de la empresa Contratista e incluye la comprobación estadística de los ensayos de control de calidad. Esta tarea comprenderá, además, la verificación de la calibración de los equipos usados por el equipo de autocontrol, la idoneidad del personal, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta funcióncumplimiento de las normas de ensayo, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratadospliegos de condiciones técnicas, correspondan de las frecuencias de ensayo y de los criterios de aceptación y rechazo de los materiales, procesos y productos terminados. El Supervisor de Xxxx realizará informes mensuales al Órgano de Control de la contratante, y a la empresa Contratista acerca de la forma en que se realiza el autocontrol especificando las solicitadasposibles desviaciones, definidas errores y aceptadas omisiones, su gravedad y las medidas que se han tomado o que se deberán tomar para corregirlas. En el correr de los primeros cinco días del mes que corresponda, la supervisión deberá evaluar la totalidad del circuito siguiendo la metodología establecida en el contratoAnexo IX. b) En los eventos que así Luego, siguiendo lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contratoCAPITULO XIV, calculará el Coeficiente Técnico de Disponibilidad de cada tramo y las Faltas no Críticas y Críticas que afectarán la liquidación anual del Pago Por Disponibilidad. c) Citar o convocar Si como resultado de la evaluación se hubieran detectado incumplimientos a reuniones los estándares, comenzarán a correr los plazos de respuesta con que cuenta el Contratista para levantar el incumplimiento. El Supervisor de Obra comunicará los resultados detallados de estas evaluaciones a la empresa Contratista y al CONTRATISTAÓrgano de Control de la Contratante dentro de los cinco días siguientes de realizada la evaluación. La supervisión realizará la evaluación del IRI y de acuerdo a su resultado, siguiendo lo establecido en el CAPITULO XIV calculará, si las hubiere, las Faltas no Críticas y Críticas que afectarán la liquidación anual del Pago Por Disponibilidad e informará de todo lo actuado a la empresa Contratista, en un plazo xx xxxx días hábiles. Como resultado de las cuatro evaluaciones trimestrales del Nivel de Servicio al HOSPITAL Usuario y de la evaluación anual del IRI el Contratista puede haber acumulado un cierto número xx Xxxxxx no Críticas y Críticas. La Supervisión de Obra realizará un detallado informe anual dirigido al Órgano de Control de la contratante. En este documento, además de las consideraciones que estime oportunas, deberá informar acerca del cumplimiento de la empresa Contratista en relación al autocontrol, a los valores obtenidos de NSU y a los funcionarios que tengan un interés directo las mediciones de IRI y en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración aplicación de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado establecido en el contrato y en CAPITULO XIV realizará la oferta, éste exigirá liquidación anual definitiva correspondiente al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismoPago Por Disponibilidad.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del Contrato resultante contrato es Parques Nacionales Naturales de Colombia de acuerdo a lo manifestado en las consideraciones de este proceso documento, siendo función de Contratación, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el la Dirección General notificar la designación de la supervisión al Jefe del Grupo Gestión Santuario de Contratos Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce, con el acompañamiento del Profesional de Sistemas Sostenibles para la Conservación y el Profesional de Recurso Hídrico de la Dirección Territorial Andes Nororientales, una vez cumplidos el contratista haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución formal del respectivo contrato, quien deberá velar Patrimonio Natural por los intereses del HOSPITAL medio escrito informará a PNN para que realice la notificación de la supervisión, el designado debe cumplir y en especial tendrá ejecutar con las siguientes: FUNCIONES GENERALESsiguientes obligaciones: A). 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que el cumplimiento de las especificaciones obligaciones y condiciones particulares actividades contractuales, así como con la entrega de los bienes contratadosproductos e informes por parte del contratista, correspondan a las solicitadasde acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, definidas la calidad y aceptadas demás especificaciones técnicas y económicas estipuladas en el contrato. B). b) En Informar de manera oportuna y por escrito a la Coordinación del Área Jurídica de patrimonio natural, sobre la ocurrencia de cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, en aras de hacer efectivas la garantía exigida y la imposición de las multas establecidas. C). Velar por el cumplimiento de los eventos que así lo determine tiempos establecidos en el contrato, cronograma de entrega de los productos y/o si la naturaleza prestación del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido servicio acorde al plazo ejecución fijado en el contrato. D). c) Citar o convocar a reuniones Solicitar cualquier tipo de modificación al CONTRATISTAcontrato, al HOSPITAL ante Patrimonio Natural debidamente justificados y a los funcionarios que tengan un interés directo por escrito, para la adición en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración valor se requiere previa aprobación de la solicitud coordinación nacional del proyecto. E). Expedir constancia de oferta y elaboración cumplimiento de la minuta del contratoactividades, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato entrega de productos y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo prestación del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento servicio convenidos en él objeto contractual, previa verificación de los bienes contratados pagos de salud y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden pensión del personal a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución cargo del mismocontratista.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para Paralelamente a las tareas de autocontrol que ejerce el Contratista se realizarán las tareas de supervisión que aquí se establecen. La Contratante designará un grupo de técnicos que conformará el Órgano de Control del contrato. Este es el órgano de máxima jerarquía en la ejecución función de control, los técnicos que lo integren ejercerán sus funciones de manera técnicamente independiente. El Órgano de Control de la Contratante estará representado por un Ingeniero debidamente calificado que, como Supervisor de Obra, tendrá la responsabilidad de la Supervisión. El Supervisor de Obra podrá ser un funcionario de la Contratante o un consultor contratado a tal fin. Todas las tareas de supervisión que se detallan a continuación serán realizadas por el Supervisor de Obra o el Órgano de Control, según corresponda, con equipos propios de la Contratante o por terceros contratados para tal fin. En ambos casos el equipo será seleccionado teniendo en cuenta la oportunidad, conveniencia, idoneidad y naturaleza de la tarea a realizar. La supervisión cumple varias funciones que van variando en sus objetivos e intensidad a lo largo del Contrato resultante contrato, estas son: La supervisión de este proceso las obras de Contratación“puesta a punto” tiene por objeto asegurar el completo apego a las condiciones que debe cumplir el autocontrol de la empresa Contratista e incluye la comprobación estadística de los ensayos de control de calidad. Esta tarea comprenderá, además, la verificación de la calibración de los equipos usados por el equipo de autocontrol, la idoneidad del personal, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta funcióncumplimiento de las normas de ensayo, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratadospliegos de condiciones técnicas, correspondan de las frecuencias de ensayo y de los criterios de aceptación y rechazo de los materiales, procesos y productos terminados. El Supervisor de Obxx xealizará informes mensuales al Órgano de Control de la contratante, y a la empresa Contratista acerca de la forma en que se realiza el autocontrol especificando las solicitadasposibles desviaciones, definidas errores y aceptadas omisiones, su gravedad y las medidas que se han tomado o que se deberán tomar para corregirlas. En el correr de los primeros cinco días del mes que corresponda, la supervisión deberá evaluar la totalidad del circuito siguiendo la metodología establecida en el contratoAnexo IX. b) En los eventos que así Luego, siguiendo lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contratoCAPITULO XIV calculará el Coeficiente Técnico de Disponibilidad de cada tramo y las Faltas no Críticas y Críticas que afectarán la liquidación anual del Pago Por Disponibilidad. c) Citar o convocar Si como resultado de la evaluación se hubieran detectado incumplimientos a reuniones los estándares, comenzarán a correr los plazos de respuesta con que cuenta el Contratista para levantar el incumplimiento. El Supervisor de Obra comunicará los resultados detallados de estas evaluaciones a la empresa Contratista y al CONTRATISTAÓrgano de Control de la Contratante dentro de los cinco días siguientes de realizada la evaluación. La supervisión realizará la evaluación del IRI y de acuerdo a su resultado, siguiendo lo establecido en el CAPITULO XIV calculará, si las hubiere, las Faltas no Críticas y Críticas que afectarán la liquidación anual del Pago Por Disponibilidad e informará de todo lo actuado a la empresa Contratista, en un plazo xx xxxx días hábiles. Como resultado de las cuatro evaluaciones trimestrales del Nivel de Servicio al HOSPITAL Usuario y de la evaluación anual del IRI el Contratista puede haber acumulado un cierto número xx Xxxxxx no Críticas y Críticas. La Supervisión de Obra realizará un detallado informe anual dirigido al Órgano de Control de la contratante. En este documento, además de las consideraciones que estime oportunas, deberá informar acerca del cumplimiento de la empresa Contratista en relación al autocontrol, a los valores obtenidos de la NSU y a los funcionarios que tengan un interés directo las mediciones de IRI y en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración aplicación de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado establecido en el contrato y en CAPITULO XIV realizará la oferta, éste exigirá liquidación anual definitiva correspondiente al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismoPago Por Disponibilidad.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato se realizarán a través de la Supervisión, la cual será ejecutada por– MINISTERIO DE TRANSPORTE, y/o a quien le sea designado por este, quien desempeñará las funciones previstas en él, de acuerdo con los términos de referencia, el Decreto 1915 de 2017 y el Contrato. PARÁGRAFO: El Supervisor del Contrato está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado al Contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del Contrato suscrito entre el Contratista y el Patrimonio Autónomo, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes funciones: 1. Impartir instrucciones y recomendaciones al Contratista sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. 2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato resultante Contrato. 3. Revisar y aprobar las modificaciones, obras complementarias o adicionales asociados a la ejecución de este proceso de Contratación, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para los Proyectos que ejerza esta función, el cual será notificado sean solicitados por el Jefe Contratista. 4. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del Grupo Gestión Contratista. 5. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de Contratos una vez cumplidos supervisión, sobre el cumplimiento legal del Contratista respecto del pago de los requisitos aportes parafiscales y aportes al Sistema General de perfeccionamiento Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 6. Vigilar y Supervisar las actividades del Contratista, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las mismas. 7. Colaborar con El Contratista para la correcta ejecución del respectivo contratoContrato, quien deberá velar velando porque tenga acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 8. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el Contratista e informar oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantías. 9. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 10. Aprobar los intereses documentos e informes aportados por el Contratista y dar instrucción de pago a la Fiduciaria para realizar los mismos. 11. Realizar la evaluación de desempeño del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALESContratista según Anexo Evaluación de desempeño del 12. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término Las demás que se haya establecido en requieran para la supervisión del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso podrá el contrato. c) Citar Supervisor exonerar al Contratista del cumplimiento o convocar a reuniones al CONTRATISTAresponsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre ni tampoco modificar los términos del contrato y/presente Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. Toda recomendación o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo comunicación que imparta el Supervisor al Contratista deberá constar por escrito. PARÁGRAFO TERCERO. El Supervisor del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento Contrato, deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismoContrato, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del presente Contrato.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La supervisión y control de ejecución del contrato estará a cargo de la Subgerencia de Fortalecimiento Institucional del Programa Liderando por la paz, desarrollando las siguientes actividades, en el marco de las instancias establecidas en los presentes términos, quien cumplirá con el control a su cargo para velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 1. Velar y verificar que las personas Contratistas cumplan con el objeto del contrato y de las obligaciones por ellos contraídas. 2. Informar a la Gerencia del Programa Liderando por la Paz respecto a las demoras o incumplimiento de las personas Contratistas 3. Efectuar el control técnico y realizar el seguimiento permanente a la ejecución del Contrato resultante contrato. 4. Recepcionar la correspondencia de las personas Contratistas y hacer las observaciones que estime convenientes. 5. Exigir el cumplimiento de actividades y los plazos estipulados para la implementación del objeto de este proceso de Contratación, el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato, quien deberá velar así como de la ejecución de las actividades descritas en el alcance del objeto. 6. Requerir a las personas Contratistas sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el presente documento. 7. Solicitar y recibir del Contratista los informes a que haya lugar. 8. Certificar respecto al cumplimiento a satisfacción del objeto contractual por parte del Contratista. Dicha certificación se constituye en el requisito previo para el trámite de cada uno de los intereses del HOSPITAL pagos que deba realizar PLAN. 9. Solicitar la suscripción de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación. 10. En caso de presentarse situaciones que requieran conceptos jurídicos especializados, de los cuales no tenga suficiente conocimiento, así lo hará saber a la Dirección de Área - Jurídica de PLAN, con miras a lograr la mejor decisión para las partes. 11. Verificar que el Contratista cumpla con lo indicado en su propuesta y en especial tendrá la calidad del objeto contractual. 12. Estudiar las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar situaciones particulares e imprevistas que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas se presenten en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución. 13. Avisar con la debida antelación al área jurídica del vencimiento del contrato. 14. Solicitar con la debida antelación al área jurídica la necesidad de la suscripción de modificaciones, prórrogas o adiciones al presente contrato y que no se encuentren expresamente descritas en esta cláusula, certificar el cumplimiento de la política de protección de la niñez por parte del Contratista, según los parámetros cuando haya lugar a ello. Dicha certificación se tengan dudas sobre constituye en requisito previo para cada uno de los términos del contrato y/o se considere necesario pagos que deba realizar Plan. 15. Todas aquellas a que haya lugar, para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada correcta ejecución del mismocontrato, y que no se encuentren expresamente descritas en esta cláusula.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para La supervisión del contrato que llegare a suscribirse estará a cargo de la ejecución del Contrato resultante doctora Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx- Subdirectora Administrativa y Financiera de este proceso de Contrataciónla ANT, por quienes hagan sus veces o designe por escrito el Ordenador del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado por el Jefe del Grupo Gestión de Contratos una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contratola Agencia, quien deberá velar en el ejercicio de sus funciones, observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener a la entidad informada de los intereses del HOSPITAL hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados en especial conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento el contrato. El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES: 1. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares el pago de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas aportes en el sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y/o aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato. 2. b) En los eventos que así Vigilar la realización de las actividades del contrato conforme a lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. 3. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTASolicitar oportunamente cualquier modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, al HOSPITAL modo y a los funcionarios lugar que tengan un interés directo la justifica. 4. Presentar el informe periódico de supervisión, en el que conste la verificación de la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre conforme los términos del contrato productos y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo informes del mismo. 5. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en seguro de responsabilidad civil médica del contratista se encuentre vigente durante la propuestaejecución del contrato. 6. En el evento caso de que algunos se requiera, proyectar el acta de liquidación del contrato. El supervisor presentará un informe final y el recibo a satisfacción de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en productos e informes, por cada uno de los pagos realizados a la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismoentidad ejecutora.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para la ejecución del Contrato resultante Paralelamente a las tareas de este proceso autocontrol que ejerce el Contratista se realizarán las tareas de Contratación, el Ordenador del Gasto supervisión que aquí se establecen. La Contratante designará un grupo de técnicos que conformará el Órgano de Control del contrato. Este es el órgano de máxima jerarquía en la función de control, los técnicos que lo integren ejercerán sus funciones de manera técnicamente independiente. El Órgano de Control de la Contratante estará representado por un Ingeniero debidamente calificado que, como Supervisor de Obra, tendrá la responsabilidad de la Supervisión. El Supervisor de Obra podrá ser un funcionario para de la Contratante o un consultor contratado a tal fin. Todas las tareas de supervisión que ejerza esta función, el cual será notificado se detallan a continuación serán realizadas por el Jefe del Grupo Gestión Supervisor de Contratos una vez cumplidos los requisitos Obra o el Órgano de perfeccionamiento y ejecución del respectivo contratoControl, quien deberá velar por los intereses del HOSPITAL y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratadossegún corresponda, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración equipos propios de la solicitud de oferta Contratante o por terceros contratados para tal fin. En ambos casos el equipo será seleccionado teniendo en cuenta la oportunidad, conveniencia, idoneidad y elaboración naturaleza de la minuta tarea a realizar. La supervisión cumple varias funciones que van variando en sus objetivos e intensidad a lo largo del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para estas son: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN” Y DE “PUESTA A PUNTO”. La supervisión de las obras de “construcción” y “puesta a punto” tiene por objeto asegurar el completo apego a las condiciones que debe cumplir el autocontrol de la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir empresa Contratista e incluye la buena calidad y correcto funcionamiento comprobación estadística de los bienes contratados y abstenerse ensayos de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidadescontrol de calidad. Esta tarea comprenderá, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en además, la propuesta. En el evento verificación de que algunos la calibración de los bienes no sean acordes con lo estipulado equipos usados por el equipo de autocontrol, la idoneidad del personal, el cumplimiento de las normas de ensayo, de los pliegos de condiciones técnicas, de las frecuencias de ensayo y de los criterios de aceptación y rechazo de los materiales, procesos y productos terminados. El Supervisor de Xxxx realizará informes mensuales al Órgano de Control de la contratante, y a la empresa Contratista acerca de la forma en que se realiza el contrato autocontrol especificando las posibles desviaciones, errores y en la ofertaomisiones, éste exigirá al CONTRATISTA su gravedad y las medidas que sean cambiados se han tomado o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado que se deberán tomar para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismocorregirlas.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. Para El Municipio de Bucaramanga ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato resultante de este proceso de Contratación, el Ordenador objeto contractual a través del Gasto designará un funcionario para que ejerza esta función, el cual será notificado supervisor designado por el Jefe jefe de la oficina gestora. El Supervisor deberá cumplir con lo establecido en el manual de contratación que para el efecto tiene como Funciones y/o Actividades que deben cumplir los interventores y /o supervisores del Grupo Gestión Municipio de Contratos una vez cumplidos los requisitos Bucaramanga. El supervisor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico sobre la contratista, según las funciones propias asignadas por la Entidad y podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de perfeccionamiento medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del respectivo contratomismo. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor. No obstante, quien deberá velar si el Contratista no está de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por los intereses escrito al supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las órdenes. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del HOSPITAL supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y en especial tendrá las siguientes: FUNCIONES GENERALESexigiendo su cumplimiento. 1Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO. a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requieredías hábiles, el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el HOSPITAL, las actas comunicará dicha situación al Municipio de iniciación o de recibo de bienes, dentro del término que se haya establecido en el contrato. c) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al HOSPITAL y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo. d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. e) Verificar que el CONTRATISTA entregue los bienes que presentó en la propuesta. En el evento de que algunos de los bienes no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato Bucaramanga– oficina gestora - para que pueda darse una adecuada ejecución este tome las medidas que considere necesarias. El supervisor debe documentar las causas o motivos del mismoincumplimiento que llegue a presentarse y que impide el normal desarrollo de las actividades programadas.