Common use of Corrispettivo dell’appalto Clause in Contracts

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto la Ditta Appaltatrice avrà diritto al canone corrispondente all’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta. Il canone sarà stabilito dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto in sede di gara uniformemente distribuito nel periodo dell’appalto, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura di calcolo di cui al presente articolo per l’identificazione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigenti.

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto la Ditta Appaltatrice avrà diritto al canone corrispondente all’importo complessivo dei lavori al netto Il monte ore stimato per il servizio di assistenza domiciliare, di cui all’art. 9 del ribasso d’asta. Il canone presente Capitolato, è riportato a titolo indicativo in quanto il Comune riconoscerà il corrispettivo all’aggiudicatario solo per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese; null’altro sarà stabilito dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte dovuto nel caso in cui le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione prestazioni dovessero risultare in numero inferiore a quelle del serviziominimo teorico. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto quello indicato dall’Aggiudicatario in sede di gara uniformemente distribuito Offerta Economica. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di destinare l’eventuale ribasso d’asta per l’integrazione del monte ore. L’aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, avrà l’obbligo di dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto. L’amministrazione comunale si riserva inoltre la piena facoltà, nel periodo dell’appaltocorso del rapporto contrattuale, dedotto in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre, sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso scritto all’Aggiudicatario, con conseguente riduzione del relativo personale senza indennizzo alcuno per l’aggiudicatario. Del pari si riserva la facoltà di ampliare il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo servizio per occorrenze comunque connesse con le Amministrazioni Comunaliproprie esigenze organizzative, previa emissione sempre mediante preavviso scritto di trenta giorni da parte della Ditta dello stesso Responsabile del servizio , con conseguente aumento del relativo personale in aggiunta al servizio. Nel limite del 20% l’importo complessivo del servizio può essere aumentato o diminuito, fermo restando le altre condizioni contrattuali come da Capitolato, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezione e/o pretendere indennità aggiuntive. In casi di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura variazioni in misura superiore al 20% l’Amministrazione aggiudicatrice proporrà di calcolo di cui al presente articolo per l’identificazione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo addivenire ad un accordo in merito tra le norme vigentiparti.

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto la Ditta Appaltatrice avrà diritto al canone corrispondente all’importo complessivo dei lavori Il corrispettivo del servizio è quello risultante dagli atti di gara e cioè dalla somma del prezzo unitario di prelievo al netto del ribasso d’astaofferto dall’aggiudicatario e del prezzo di trasporto risultante dal listino prezzi al netto del ribasso offerto. (il prezzo unitario ed il listino trasporto sono riportati al precedente art. 3). Il canone sarà stabilito corrispettivo, comunque, è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione dell’appalto. I pagamenti saranno effettuati all’impresa aggiudicataria a 60 giorni, fine mese data presentazione fattura. Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto in sede di gara uniformemente distribuito nel periodo dell’appalto, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente prelevate e trasportate sulla base degli ordinativi emessi. La stessa dovrà essere corredata di riferimentocopia di tutti i documenti di trasporto indicanti le quantità prelevate nonché il peso corrispondente, previo accertamento dei quantitativi con l’indicazione della bolla di secco appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06. Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle emesse dal Servizio Autonomo/Servizi Cimiteri del Comune di Napoli . I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali. Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell’impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell’appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L’ammontare residuo indifferenziato conferito all’impianto verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell’impresa aggiudicataria, di smaltimento nel mese certificato di riferimento e dei quantitativi avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte validità della Ditta di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura di calcolo polizza di cui al presente articolo per l’identificazione precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell’appalto, previa produzione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell’appalto e relativi a tutta la durata dell’appalto stesso. Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell’impresa appaltatrice – ad eccezione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fatturapunto a) -, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigenti.dei seguenti documenti: G

Corrispettivo dell’appalto. Per L'importo complessivo d'appalto posto a base di gara per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto del presente appalto, per la Ditta Appaltatrice avrà diritto durata di 5 anni e comprensivo dell’eventuale proroga di cui all’art. 5, è pari a Euro 3.930.414,13 IVA esclusa, di cui Euro 18.000,00 per gli oneri della sicurezza non ribassabili IVA esclusa; Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., si precisa che il costo della manodopera quantificato secondo le disposizioni risultanti dalle tabelle ministeriali relative al canone corrispondente all’importo costo del lavoro nel settore dei servizi di igiene ambientale, settore privato è pari ad Euro 1.618.055,03. L’esplicitazione del costo della manodopera è solo ed esclusivamente una indicazione. L’importo anzidetto non è da considerare scorporato dalla base. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l’oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente appalto. L'importo di aggiudicazione dell'appalto (e quindi il prezzo contrattuale complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta. Il canone sarà stabilito dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, dell’appalto) sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto all'importo di cui sopra detratto il ribasso percentuale offerto in sede di gara uniformemente distribuito nel periodo dell’appaltogara. I corrispettivi dei servizi, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato di cui ai successivi articoli di dettaglio, determinati sulla base delle risultanze di gara, sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti indiretti, all’espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d’arte, ad esclusione dell’Imposta su Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi arttlegge. 25 e 26. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo La liquidazione avverrà con le Amministrazioni Comunalimodalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità del Comune di Lacchiarella, previa emissione nonché delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica. Eventuali ritardi nei pagamenti (oltre i 60 giorni dalla presentazione della fattura) daranno diritto al pagamento del corrispettivo maggiorato secondo il saggio di interessi previsto dal D. Lgs. n. 231/2002. In caso di crediti maturati dall’Amministrazione Comunale, dovuti o generati da parte della Ditta errori di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura fatturazione, omissione di calcolo servizi, danni o risarcimenti e contestazioni, gli stessi dovranno essere restituiti all’Amministrazione Comunale sotto forma di cui al presente articolo per l’identificazione note d’accredito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno mese successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigentimaturazione del credito.

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione Il corrispettivo che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La base di gara dell’appalto per il triennio ammonta ad Euro 1.009.598,16 iva esclusa (unmilionenovemilacinnovantotto/16) se ed in quanto dovuta ai sensi di legge e distinta per tipologia, pari ad € 336.532,72 (trecentotrentaseimilacinquecentotrentadue/72 ) annuali . Il costo relativo alla sicurezza per il medesimo periodo è stimato ad Euro 2.700,00 ( duemilasettecento/00 ) IVA esclusa, non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega a far parte integrante del presente capitolato. In caso di rinnovo l’importo relativo agli oneri della sicurezza di cui al DUVRI è quantificato in € 1.600,00 (milleseicento/00 ). Tali importi, al netto di IVA, si intendono remunerativi di tutti gli oneri, ivi compresi quelli previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto la Ditta Appaltatrice avrà diritto al canone corrispondente all’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta. Il canone sarà stabilito dal relativo contratto indicati nel presente capitolato e risulterà remunerativo nel progetto-offerta presentato dall'aggiudicatario in sede di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizioofferta. Il corrispettivo mensile contrattuale potrà variare nei limiti del 20% dell’importo netto contrattuale, qualora l’entità delle prestazioni da rendere subiscano delle modifiche significative, in più o in meno , causa maggior o minor occupazione dei posti letto della struttura, oppure causa nuove disposizioni regolamentari regionali e/o convenzionali tra l’Ente gestore e l’Asur, che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipatamodifichino i parametri assistenziali da fornire agli utenti. Qualora vi sia un incremento, o decremento, delle ore di servizio da assicurare, rispetto al monte ore indicato nel presente capitolato, il riconoscimento economico dell’importo conseguente da incrementare, o diminuire, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto calcolato tenendo conto delle tariffe orarie di riferimento indicate in sede di gara uniformemente distribuito nel periodo dell’appalto, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura di calcolo di cui al presente articolo per l’identificazione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigentiallegate all’offerta economica.

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto la Ditta Appaltatrice avrà diritto al canone corrispondente all’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta. Il canone sarà stabilito dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto del presente appalto è determinato dall’offerta presentata in sede di gara uniformemente distribuito e risultata aggiudicataria. Il corrispettivo, come risultante in sede di aggiudicazione, remunera l’appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto e, pertanto, si intende, per la realizzazione “chiavi in mano” di tutti i servizi e di tutte le forniture previste nel periodo dell’appalto, dedotto presente appalto. I pagamenti verranno effettuati previa acquisizione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Sicilia per l’attuazione dell’intervento progettuale oggetto del presente Capitolato. Pertanto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e Comune di Palermo è esente da ogni responsabilità per mancato o ritardato pagamento derivante dall’accreditamento delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26suddette risorse da parte dell’ente finanziatore. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa verrà erogato ad avanzamento dei lavori per fase ed attività all’interno della fase, e comunque per un importo non superiore al 90% di quello indicato nell’offerta economica per ciascuna fase, individuate nel successivo art 7. Il pagamento delle somme avverrà solo dietro presentazione di fattura, redatta secondo legge, entro novanta giorni dalla data in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello cui viene fatta pervenire all'Amministrazione, corredata di riferimentotutta la documentazione contabile, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunaliprevia attestazione, previa emissione da parte della Ditta del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi e TLC, che la fornitura di beni e servizi sia stata riconosciuta regolare fattura e rispondente alle caratteristiche previste nel presente capitolato e nell’offerta nonché alle norme di collaudo tecnico e amministrativo. Il pagamento avverrà comunque solo a condizione che le spese sostenute rientrino tra quelle ammissibili, come specificato nel precedente art. 4, fermo restando il rispetto del cronoprogramma di rilascio delle attività come specificato nel successivo art. 7, nonché il rispetto dei limiti di spesa per l’importo derivante dalla procedura di calcolo ogni macro attività come specificato nel quadro economico di cui al presente articolo precedente art. 2. Il restante 10% dovuto per l’identificazione ciascuna fase verrà erogato a collaudo ed avviamento del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigentisistema eseguito.

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto Il corrispettivo dell’appalto, posto a base di gara, è pari a € 102.540,00 (centoduemilacinquecentoquaranta/00) più IVA, desunto dal numero di cani in custodia, comprese le somme per smaltimento carcasse, prevedendosi un valore annuale di € 34.180,00 ( trentaquattromilacentottanta/00) più IVA.; L’importo per animale è stabilito in € 2,30 al giorno soggetto al medesimo ribasso applicato sull’importo a base d’asta, e sarà liquidato per ogni effettiva presenza. L’importo dello smaltimento delle carcasse animali è stabilito in € 30,00 ciascuno soggetto al medesimo ribasso applicato sull’importo a base d’asta. Con tale corrispettivo l’Appaltatore s’intende compensato di ogni suo avere (per cui non potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale). Gli importi suddetti sono compresivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà essere preteso dall’Appaltatore. L’Amministrazione Comunale, liquiderà la Ditta Appaltatrice avrà diritto somma mensile previa presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio, e nell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al canone presente capitolato, corrispondente all’importo complessivo dei lavori dovuto mediante elenco delle presenze e di tutti i movimenti in ingresso e di uscita relativi al netto del ribasso d’astaperiodo di pertinenza della fattura medesima per la quale andranno allegate relative schede. Il canone sarà stabilito dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone La liquidazione avverrà con cadenza mensile, risultante dal relativo canone proposto in sede di gara uniformemente distribuito nel periodo dell’appalto, dedotto alla quale dovrà essere allegato il costo dello smaltimento/trattamento/recupero resoconto del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate entro movimento dei cani per il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi nella fattura dovranno essere indicati i dati necessari e l’istituto presso il quale effettuare correttamente i versamenti. Tutti gli importi sono indicati al netto di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura di calcolo di cui al presente articolo per l’identificazione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigentiIVA.

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto la del presente appalto, VCS corrisponde alla Ditta Appaltatrice avrà diritto al canone corrispondente all’importo complessivo il corrispettivo annuo, determinato sulla base dell’importo di avvenuta aggiudicazione. L'affidamento dei lavori al netto del ribasso d’asta. Il canone sarà stabilito dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizioservizi previsti nel presente capitolato è conferito a corpo. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipataannuo compensa l'Appaltatore per qualsiasi spesa e costo inerenti lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, sarà pari al canone mensilesenza alcun diritto a nuovi, risultante dal relativo canone proposto diversi o comunque maggiori compensi. Pertanto la ditta, con la formulazione dell'offerta in sede di gara uniformemente distribuito gara, riconosce di aver tenuto conto e di assumersi carico di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel periodo dell’appaltopresente capitolato. Nei casi, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica alle condizioni e fermi i divieti previsti dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016, l’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto prestazioni fino a carico della Ditta appaltatriceun quinto dell’importo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto precisato nei successivi arttstabilito dall’art. 25 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti e 26condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. Il corrispettivo d’appalto Oltre detto limite del quinto dell’importo contrattuale complessivo, l'Appaltatore avrà diritto a recedere dal contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, l'Appaltatore sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante, previa stipula di atto aggiuntivo, fermo restando il limite quantitativo di cui all’art. 106, 7° comma, D. Lgs. 50/2016. Si precisa, inoltre, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 106, 1° comma, lett. a), D. Lgs. 50/2016, che, entro il decimo giorno successivo a quello periodo di riferimentodurata del contratto, previo accertamento alcune prestazioni che costituiscono oggetto dell’affidamento (raccolta carta e raccolta umido) verranno estese nei Comuni dove non sono effettuate, così come indicato nell’allagato 2.Nell’allegato 2 sono altresì riportati tutti i Comuni oggetto del presente appalto con indicazione dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura di calcolo di cui al presente articolo per l’identificazione del corrispettivoservizi oggi attivi. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento costi della fattura, ed manodopera sono stati stimati anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 pari a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigentieuro 2.595.330,00 per la durata naturale del contratto (2 anni).

Corrispettivo dell’appalto. Per l’esecuzione Il corrispettivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è fissato a corpo in € ( / ) all’anno, XXX xxxxxxx, di cui € ( / ) all’anno per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un totale di € ( / ) nel settennio. Nel predetto importo è ricompreso qualsiasi onere per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto la Ditta Appaltatrice avrà diritto al canone corrispondente all’importo complessivo dei lavori al netto così come definiti dall’Art.2 e secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto del ribasso d’asta. Il canone sarà stabilito dal relativo contratto servizio e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio. Il corrispettivo mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto nell’offerta presentata in sede di gara uniformemente distribuito dalla Ditta . In particolare si intendono ricompresi nel periodo dell’appaltoprezzo gli oneri per la raccolta dei rifiuti e per l’espletamento di tutti gli altri servizi di igiene ambientale, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26. Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all’impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite trasporto agli impianti di titolarità pubblica trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti raccolti nonché gli oneri per il conferimento dei rifiuti stessi agli impianti. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la gestione degli Ecocentri fissi e mobili, per l’ammortamento di automezzi ed attrezzature da impiegare nell’espletamento dei servizi, per la fornitura e consegna dei contenitori necessari per la raccolta presso le utenze domestiche e non domestiche, in generale qualsiasi onere che intrattengono rapporti solo non sia posto espressamente a carico degli utenti o dell’Amministrazione Comunale. L’Appaltatore assume piena ed autonoma responsabilità per il conseguimento degli obiettivi indicati dagli art. 2 e 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Pertanto, mentre potrà usufruire direttamente di eventuali agevolazioni tariffarie conseguenti al riconoscimento di “premialità” ed avrà titolo ad eventuali contributi erogati dai Consorzi di Filiera per il conferimento delle frazioni valorizzabili, si farà carico di eventuali penalità per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e/o per il trattamento dell’umido, ove gli obiettivi fissati dalle vigenti norme nazionali e/o regionali non vengano raggiunti. Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili l’Appaltatore verrà delegato dall’Amministrazione Comunale a stipulare direttamente le convenzioni con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte della Ditta i Consorzi di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura di calcolo di cui al presente articolo per l’identificazione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigentiFiliera.