Common use of Ritardo nei pagamenti Clause in Contracts

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli accontiacconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appaltod'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano spetta- no all'appaltatore gli interessi, legali e ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010stabiliti dalla legislazione vigente. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore l'appaltato- re ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppureovvero, previa costituzione in mora della Stazione appaltantestazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, promuovere il giudizio arbitrale di ricorrere al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contrattocon- tratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 all’ articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010D. Lgs. 231/2002. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civileCodice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 del 2010207. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli della rata di spesa relativi agli accontisaldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appaltoCapitolato Speciale d'Appalto all’art. 31 e all’art. 32, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 agli articoli 29 e 144 30 del d.P.R. Cap. Gen. n. 207 del 2010145/00. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 31 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contrattoCapitolato Speciale d’Appalto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli accontialle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appaltod’appalto, spettano all'appaltatore all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e misura, con le modalità ed e i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo dell’importo netto contrattuale, l'appaltatore l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo dell’articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltanteAppaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 207 del 2010231. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appaltod’appalto, spettano all'appaltatore all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 D.P.R. n.207 del 2010. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo dell’importo netto contrattuale, l'appaltatore l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo dell’articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010207/2010. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltantestazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appaltoprevisti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo agli articoli 142 e 144 del d.P.R. D.P.R. n. 207 del 2010. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate della rata di accontoacconto ovvero del 1° S.A.L., per le quali il quale non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltantestazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli della rata di spesa relativi agli accontisaldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appaltoCapitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 agli articoli 29 e 144 30 del d.P.R. Cap. Gen. n. 207 del 2010. 2. Trascorsi 145/00.Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 agli artt. 142,143 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo dell'art. 1460 del codice civilec.c., oppureovvero, previa costituzione in mora della Stazione appaltantestazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato capi tolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo all’art. 142 e 144 del d.P.R. D.P.R. n. 207 del 2010. 2207/2010. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.