Common use of Прикінцеві положення Clause in Contracts

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниУсі правові відносини, що виникають при укладанні з цього ДОГОВОРУ або в процесі виконання пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього ДоговоруДОГОВОРУ, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення ДОГОВОРУ, регулюються цим ДОГОВОРОМ та відповідними нормами чинного законодавства України. Після підписання цього ДОГОВОРУ всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості СТОРІН з питань, що є неврегульованими цим Договоромтак чи інакше стосуються цього ДОГОВОРУ, регулюються чинним законодавством України. 9.2втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього ДОГОВОРУ. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони СТОРОНИ несуть повну відповідальність за правильність зазначених вказаних ними у цьому Договорі ДОГОВОРІ реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу СТОРОНУ про їх зміну. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим ДОГОВОРОМ однією із СТОРІН до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою СТОРОНОЮ. Додаткові угоди та додатки до цього ДОГОВОРУ є його невід’ємною частиною і будуть вважатись поданими належним чиноммають юридичну силу в разі, якщо вони надіслані листом на замовленняскладені у письмовій формі, або доставлені особисто підписані СТОРОНАМИ та скріплені їх печатками. Усі виправлення за зазначеними адресами Сторін. 9.7текстом цього ДОГОВОРУ мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами СТОРІН та скріплені їх печатками. Цей ДОГОВІР складений при повному розумінні СТОРОНАМИ його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із СТОРІН. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Закону України від 01.06.2010 №2297-VI "Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ", Закону України від 02.06.2011 №3454-VI "Про внесення змін до деяких актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних", з метою забезпечення дотримання прав громадян щодо захисту інформації, яка містить персональні дані, СТРОНИ згодні на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов даних,наданих у зв’язку з виконанням цього договоруДоговору. Сторони цього договору домовилисьСТОРОНИ підтверджують, що підписаний ними цій договір можна також вважати ознайомлені з правами, які визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, третіх осіб,яким передаються персональні дані (за їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українинаявності).

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими Замовник не має право передавати свої права й обов’язки за цим Договором, регулюються чинним законодавством УкраїниДоговором третій особі без письмової згоди на це Виконавця. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) має право передавати свої права й обов’язки за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документицим Договором третій особі без письмової згоди на це Замовника. 9.3. У Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти про їх зміну, а в разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не поінформування несуть ризик настання пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяіз цим несприятливих наслідків. 9.4. У разі зміни статусу однією Усі правовідносини, що виникають із Сторінцього Договору або пов’язані з ним, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкзокрема з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (будь-якої з умов) цього Договору та/або Додатків до нього не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінує підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або Договору загалом. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, Виконавець має право вказувати фірмове (комерційне) найменування та/або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторінторговельну марку Замовника як учасника Рейтингу у своїх інформаційних або рекламних матеріалах чи під час проведення маркетингових акцій. 9.7. Відповідно до стСторони погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні та підписанні первинних документів, додаткових угод, додатків, актів, специфікацій, рахунків. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьумовах, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства передбачених чинним законодавством України.

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниЗміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом видання відповідного наказу ректора, що виникають при укладанні з яким ознайомлено студента або в процесі виконання цього Договорушляхом підписання додаткових угод, що які є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українийого невід’ємною частиною. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами і Замовник гарантують, що на момент укладання цього Договору вони не є жодним чином обмеженими законом, іншим нормативним чи право установчим актом, судовим рішенням або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибороміншим, за передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документивизначені у ньому. 9.3. У разі розірвання Виконавець і Замовник підтверджують, що укладання цього Договору за ініціативою Замовника з причинта виконання передбачених ним умов для Сторін не суперечать нормам чинного в Україні законодавства, у відповідності до яких здійснюється господарська або інша діяльність Сторін, а також відповідно підтверджують те, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не пов’язаних з виною Виконавцясуперечить цілям діяльності Xxxxxx, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяположенням їх установчих документів чи інших локальних актів Xxxxxx. 9.4. У разі зміни статусу однією із СторінПри виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону Xxxxxxx зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи в письмовій формі в п'ятиденний строкінших неправомірних цілях. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність Замовник/Студент надає згоду на обробку та зберігання персональних даних для здійснення повноважень за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник № 2297-VІ від 01.06.2010 р. 9.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьбудь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що підписаний ними цій договір можна також вважати так чи інакше 9.7. У правовідносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються матеріальним правом України. 9.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Xxxxxx та скріплені їх документованимпечатками. 9.9. Усі суперечки і розбіжності, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних що виникають із цього Договору та у зв'язку з метою виконання господарської діяльності ним, Xxxxxxx врегулюють шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть прийти до згоди, суперечка вирішується у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України. 9.10. Замовник/Студент повідомляє письмово Виконавця про зміну будь-яких реквізитів протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких змін. Зміна реквізитів Виконавця розміщується на офіційному сайті Виконавця: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. Виконавець не несе відповідальності за помилкове перерахування Замовником/Студентом грошових коштів за невірними банківськими реквізитами, що не відповідають розмішеним на офіційному сайті Виконавця, на момент такого перерахування. У такому випадку вважається, що плата за надання освітніх послуг за цим Договором не здійснена належним чином. 9.11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською та англійською мовами у двох (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниУсі правовідносини, що виникають при укладанні з цього Договору або в процесі виконання пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, що є неврегульованими тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим ДоговоромДоговором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, регулюються чинним законодавством Україниа також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 9.28.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, уваги виключно за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документивони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Xxxxxx та скріплені їх печатками. 9.38.3. У Кожна Сторона відповідає за правильність вказаних у п.9 цього Договору реквізитів та зобов’язана вчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі розірвання Договору неповідомлення відповідає за ініціативою Замовника з причин, не настання пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяцим несприятливих наслідків. 9.48.4. У разі зміни статусу однією із СторінЦей Договір відповідає умовам Правил про надання фінансових послуг з факторингу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРГЛОБАЛ-ФІНАНС», вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкчинних на дату підписання цього Договору. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.113.1. ВідносиниІншими діями, що виникають свідчать про прийняття Замовником умов цього договору вважається здійснення оплати послуг Виконавця. 13.2. Цей Договір складений при укладанні повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. 13.3. Ремонт технічних засобів, тобто ліквідація несправностей, які не можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження Об’єкта, здійснюється Виконавцем за своїм місцезнаходженням. 13.4. Обов`язковою умовою в період дії Договору є наявність у Замовника відповідних документів, які підтверджують його повноваження щодо володіння, користування або розпорядження Об’єктом. 13.5. Сторони погодили, що строк загальної та спеціальної позовної давності відповідно до умов даного Договору складає 5 (п’ять) років. Штрафні санкції (неустойка) передбачені даним Договором нараховуються протягом всього періоду порушення по день сплати суми цих коштів кредитору. 13.6. Виконавець за даним Договором не приймає майно Xxxxxxxxx на зберігання і не вступає у володіння цим майном. 13.7. Недійсність будь-якого з положень цього Договору та/або додатків до нього не є підставою для недійсності інших положень Договору/додатків до нього. 13.8. Виконавець для ведення фінансово-господарської діяльності використовує печатки. Відповідними печатками обов’язково скріплюються документи, що будуть оформлятись Виконавцем на паперовому носії в процесі виконання рамках цього Договору: додаткові угоди/додаткові договори та додатки до них, що є неврегульованими цим Договоромбухгалтерські документи, регулюються чинним законодавством Українилисти, претензії тощо. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.112.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Укладаючи даний Договір Сторони відповідно до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному дозвіл на обробку їх тавикористання персональних даних зазначених у Договорі, для забезпечення реалізації даного договору в обсязі необхідному межах визначених чинним законодавством. 12.2. Умови Договору однакові для виконання умов всіх Споживачів, крім тих, кому згідно чинного законодавства надані відповідні пільги. 12.3. Договір розроблено відповідно до Типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 із змінами і доповненнями. 12.4. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного опублікування в газеті «Малинські новини» та/або шляхом розміщення на інтернет сторінці (сайті) Малинської міської ради. 12.5. Текст Договору постійно доступний на інтернет сторінці (сайті) Малинської міської ради. За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник цього договору. 12.6. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке положення не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору. Будь-яке положення Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в частині, яка не визнана недійсною. Сторони цього договору домовилисьдокладатимуть максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимне підлягає виконанню положення іншим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українитаким що підлягає виконанню та має найбільш близький зміст.

Прикінцеві положення. 9.18.1. Відносини, що виникають при укладанні або Даний Договір вступає в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українисилу з моменту його підписання та скріплення печатками Сторонами та діє до 20 року. 9.28.2. Виконавець надає Роботи власними силами Даний Договір може бути змінений або залучає доповнений шляхом укладання додаткових угод або додатків до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомнього. Такі додаткові угоди або додатки до Договору мають бути укладені в письмовій формі, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документипідписані обома Сторонами та скріплені їх печатками. 9.38.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинвипадку зміни банківських, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських платіжних або інших реквізитів, адреси, назви Сторіннайменування й організаційно-правової форми, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних 3 (трьох) робочих днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні іншу Сторону. 8.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором, або права, які обумовлені існування даного Договору, в тому числі заставляти права, передавати право вимоги або укладати договори про переведення боргу з третіми особами, укладати інші договори, які можуть мати як наслідок зміну кредитора або боржника за даним Договором без письмової згоди на це іншої Сторони. При порушенні зазначених умов, укладені договори є недійсними та Сторони не пізніше ніж зобов’язані їх виконувати. 8.5. Даний Договір може бути достроково розірваний (припинений) будь-якою із Сторони, за 5 робочих умови письмового попередження про це іншої його Сторони за 15 календарних днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівдати дострокового розірвання (припинення) Договору. 8.6. На момент укладання Договору Замовник є платником податку на прибуток 8.7. На момент укладання Договору Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно Податкового кодексу України. 8.8. Даний Договір укладено українською мовою у двох автентичних примірниках, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомленнямають однакову юридичну силу, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами по одному примірнику для кожної із його Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниДоговір набирає чинності з дати його підписання і діє до а 7, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього ДоговоруJO року. 7.2. Договір може бути припинений кожною зі Сторін шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. Дія Договору припиняється через 20 днів з дати отримання письмового повідомлення. 7.3. Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством кожен з яких має однакову юридичну силу. 7.4. Порядок зміни та розірвання даного Договору відбувається згідно до ст. 188 Господарського Кодексу України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.47.5. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити реквізитів Xxxxxxx письмово повідомляють одна одну про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та вказані зміни не пізніше ніж за 5 робочих десять днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівз дня, що фіксують таку змінуколи такі зміни відбулися. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.77.6. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають від 01.06.2010 р. № 2297-VI із змінами кожна із Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду один одному на обробку їх персональних даних (ПІБ, посада, назва суб’єкта господарювання, адреса суб’єкта господарювання, телефон, електронна адреса суб’єкта господарювання) в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх базі персональних даних «фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході господарської діяльності» іншої Сторони Договору з метою виконання господарської діяльності забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин в сфері бухгалтерського обліку. Кожна із Сторін Договору несе адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства Українипро захист персональних даних» від 02.06.2011 р. № 3454-VI. 7.7. Xxxxxxx, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони. 7.8. Жодна із Xxxxxx не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди іншої Xxxxxxx за Договором. 7.9. Усі додатки, зміни і доповнення до цього Договору укладаються Сторонами в письмовій формі та є його невід’ємними частинами.

Прикінцеві положення. 9.16.1. ВідносиниПри виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Xxxxxxx, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які- небудь неправомірні переваги. 6.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що виникають при укладанні кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 6.3. У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або в процесі виконання може відбутися порушення будь-яких положень змісту цього Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Xxxxxxx має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що є неврегульованими цим Договоромпорушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати письмового повідомлення. 6.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень змісту цього Договору, регулюються іншою Xxxxxxxx, її афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством України, як дача або одержання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.36.5. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з причинчиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, не пов’язаних з виною Виконавцямає право вимагати відшкодування реального збитку, сплачені Замовником кошти не повертаютьсящо виник в результаті такого розірвання. 9.46.6. У разі зміни статусу однією із Представники Xxxxxx, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін 6.7. Підписуючи цей Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкз метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин. 9.56.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівПредставники сторін підписанням цього договору підтверджують, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно повідомлені про свої права відповідно до ст. 11 ЗУ 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець . 6.9. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних в обсязі необхідному даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних». 6.10. Кожна зі Xxxxxx цим підтверджує, що: - вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на укладання та на виконання цього Договору; -її представник, який підписує даний Xxxxxxx та Додатки до нього, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства та установчих документів для виконання умов того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені даний Xxxxxxx; -не вимагається будь-яких подальших/попередніх затверджень даного Договору та Додатків до нього; - не існує будь-яких обмежень на укладення Xxxxxxxx (підписання представником Сторони) цього Договору та Додатків до нього. - Сторони мають усі необхідні дозвільні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом цього Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення Договору. - Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони. 6.11. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угоду), яку опубліковано за адресою: xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, складовою частиною цього договору. Сторони У разі будь-яких протиріч між умовами цього договору домовилисьта Угодою, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українипріоритет мають умови Угоди.

Прикінцеві положення. 9.113.1. ВідносиниСторони зобов’язані зберігати сувору конфіденційність щодо умов Договору та будуть застосовувати всі можливі засоби для запобігання розголошенню одержаної інформації. У разі порушення конфіденційності однією із Сторін, така Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені збитки. Дане обмеження не розповсюджується на випадки розголошення такої інформації юридичним радникам, аудиторам Сторін або державним органам на законні вимоги останніх. 13.2. Зміни до Договору та тексти його додатків вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін. 13.3. Все, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього не обумовлено умовами Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються регулюється чинним законодавством України. 9.213.4. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) Сторони не вправі передавати свої права та обов'язки за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документиДоговором третій особі. 9.313.5. У разі розірвання З підписанням Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсявсі попередні переговори і листування щодо його предмету втрачають силу. 9.413.6. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі Сторони зобов'язуються в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні термін повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, адресипро реорганізацію (в т.ч. виділ) або ліквідацію. В разі реорганізації Сторони в п'ятиденний термін зобов'язуються укласти додаткову угоду, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити в якій буде зазначено про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінуподальший порядок взаємовідносин між Сторонами. 9.613.7. Усі повідомлення, що направляються На момент підписання Договору Покупець повинен представити Продавцю документальне підтвердження повноважень представників Покупця на підписання Договору та додатків. Підписання видаткових накладних за Договором може здійснюватися Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторіндопомогою факсиміле без додаткового підтвердження. 9.713.8. Відповідно Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони. 13.9. Перелік додатків до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник Договору: Акт передачі смарт-картки (Додаток 1А), Перелік автомобільних газозаправних станцій (Додаток 1Б), Умови та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українипорядок користування смарт-карткою (Додаток 2).

Прикінцеві положення. 9.110.1. Відносини, що виникають при укладанні або Сторони погодили використання електронного документообігу в процесі межах виконання цього Договору, що є неврегульованими а також використання ЕЦП у такому документообігу. 10.2. Протягом дії Договору в нього, з ініціативи Виконавця, можуть вноситися зміни і доповнення у порядку, передбаченому цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.210.3. Визнання будь-якого положення даного Договору судом незаконними, недійсними або неможливими до застосування, ніяким чином не впливає на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору. 10.4. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до не може поступитися своїми правами та обов’язками за цим Договором будь-якій третій особі за виключенням випадків найму субвиконавців в Україні. 10.5. Замовник зобов’язаний періодично переглядати відомості про вартість та умови надання Послуг Виконавцем, а також положення Публічної оферти. Використання Замовником - після закінчення 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після розміщення нової редакції Публічної оферти означає її Акцепт Замовником. 10.6. Припинення Договору не звільняє Xxxxxxx від відповідальності за виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовизобов’язань, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3виникли до моменту його припинення. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА ЗБІР, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Замовник дає Виконавцю згоду на обробку та зберігання зазначених у п. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів 2 персональних даних (надалі – «Персональні дані») та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівінформації, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист не містить персональних даних» Замовник , але містить відомості, необхідні реєстрації та Виконавець надають згоду один одному отримання Послуг за Договором, в тому числі стосується кількісних та/або вартісних показників (надалі – «Інформація») на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.таких умовах:

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини9.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає 9.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовип.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 9.3 Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних відповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.4 Отримувач підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в обсязі необхідному частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов’язків Xxxxxx, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин. 9.6 Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне: 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору. 2) Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору. 3) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором. 9.7 Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з ними. 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 9.10 Усі додатки до цього договоруДоговору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 9.11 Реквізити Отримувача та відомості про отримувача зазначені в Заяві. 9.12 Реквізити Фінансової установи. Місцезнаходження : 03026, м. Київ, Столичне шxxx, 000, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 код ЄДРПОУ 38324133 Платник ПДВ, ІПН 383241328105 п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК» Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 Адреса електронної пошти: xxxxxx@xxxxxxx.xx Генеральний директор X.X. Xxxxxxxxxx Отримувач: п\р в банку: прийому-передачі наданих послуг за 20 р. відповідно до Договору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) м. Київ « » 20 р. Ми, що нижче підписалися, - Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (надалі - «Фінансова установа»), код за ЄДРПОУ 38324133, в особі , який/яка діє на підставі з однієї сторони, та (надалі - «Отримувач»), код за XXXXXX в особі , який діє на підставі 1. Заборгованість перед Отримувачем на початок місяця складала _-_грн. 2. За період з ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ Фінансова установа прийняла від Платників _- грн. . 3. За період з ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ Фінансова установа перерахувала Отримувачу - грн. . 4. Сума винагороди Фінансової установи за надані послуги _- грн., без ПДВ. Сума винагороди за надані послуги зазначається без ПДВ. Згідно пп.196.1.5 ст.196 ПКУ зазначені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ. Сума винагороди Фінансової установи, згідно із п.4.7 Договору - грн., без ПДВ, яку Отримувач перераховує на п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК». 5. Заборгованість перед Отримувачем на кінець місяця складає - грн. 6. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням претензій щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україниповноти та якості наданих послуг не мають. 7. Даний Акт одночасно є звітом сторін та є підставою для взаєморозрахунків за Договором.

Прикінцеві положення. 9.112.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання Зміни до цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону договору можуть бути внесені Сторонами в письмовій формі в п'ятиденний строкшляхом підписання додаткової угоди до цього договору, крім випадку, передбаченого п. 9.2. цього договору. 9.512.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів Уповноважені представники, які підписують даний договір від імені сторін, своїми підписами підтверджують згоду на обробку своїх персональних даних та при зміні банківських реквізитівподальше використання їх виключно з метою виконання договору протягом строку його дії. Уповноважені представники, адресиякі підписують даний договір, назви Сторінповідомлені про їх права, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку (№ 2297 – VI від 01 червня 2010 року), про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі договору, до баз персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього сторін договору, виключно з метою його виконання. 12.3. Сторони цього договору домовилисьвизнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому сторони докладають зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення сторін в корупційну діяльність. Сторони повідомлені про зміст Закону України «Про запобігання корупції» і іншого антикорупційного законодавства та безумовно зобов`язуються виконувати їх умови. 12.4. Спори та розбіжності, що підписаний ними цій можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 12.5. Цей договір можна також вважати їх документованимскладено у двох примірниках, добровільним волевиявленням щодо що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця. Підписанням цього договору споживач підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання дозволу один одному послуг з управління побутовими відходами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють надання послуг з управління відходами. 12.6. Виконавець є платником податку на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україниприбуток на загальних підставах. 12.7. Споживач є платником

Прикінцеві положення. 9.110.1. ВідносиниЗ моменту набрання чинності цим Договором всі попередні усні чи письмові домовленості Сторін щодо умов цього Договору втрачають чинність. 10.2. Всі питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України. Сторони зобов'язуються повідомляти в письмовій формі про всі зміни в найменуванні, організаційно-правовій формі, адреси місцезнаходження, фактичні адреси місцезнаходження та поштової адреси, ІПН, податкового статусу, банківських і інших реквізитів, а також даних, вказаних в Додатку № 3 до Договору, наступного дня з дня зміни зазначених даних. 10.3. Повідомлення Сторін в рамках даного Договору на паперових носіях мають направлятися на адреси Сторін, зазначені в розділі 11 Договору або в додатку № 3 до Договору. Інформаційні SMS-повідомлення від Виконавця направляються за Основним засобом зв’язку Замовника. 10.4. Сторони у відповідності до ст. 207 Цивільного кодексу України домовились про можливість використання при вчиненні правочинів та їх документальному оформленні факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, або іншого аналога власноручного підпису. Зразками аналогів власноручних підписів представників Сторін є підписи даної угоди. 10.5. Згода Замовника на збір, зберігання, використання та оброблення за допомогою інформаційної телекомунікаційної системи бази персональних даних Виконавця інформації щодо себе оформлюється у вигляді Додатку №4 до цього Договору. 10.6. Назви розділів даного Договору наведені виключно для зручності та не впливають на тлумачення його умов. 10.7. Сторони та їх представники підтверджують, що виникають при укладанні або в процесі виконання мають належні повноваження для підписання цього Договору, що підпис Замовника на Договорі є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Україниписьмовим підтвердженням отримання ним свого примірника Договору на дату його підписання. 9.210.8. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомДаний Договір укладений українською мовою в двох ідентичних примірниках рівної юридичної сили, за умовиодин з яких знаходиться у Замовника, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документидругий – у Виконавця. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниУсі правовідносини, що виникають при укладанні з цього Договору або в процесі виконання пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 11.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що є неврегульованими цим так чи інакше стосуються предмету цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 11.3. З усіх інших питань, що не врегульовані даним Договором, регулюються Сторони керуються чинним законодавством України. 9.211.4. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомОбмін інформацією між Сторонами цього Договору здійснюється в письмовій формі. Письмовою формою визнається листування, за умовиздійснюване Сторонами з використанням всіх доступних засобів зв’язку, в т. ч. але не виключно засобами електронної пошти, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документидозволяє достовірно визначити, що інформація виходить від Сторони Договору, та підтвердити, що вона дійшла до адресата. 9.311.7. Сторони погодили, що будь-які додаткові угоди до цього Договору, Додатки, тощо, які є невід’ємною частиною цього Договору, рахунки на оплату, а також первинні документи (в т. ч. акти прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), тощо) на виконання цього Договору можуть бути оформлені Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері кваліфікованого електронного підпису. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника оформлення таких документів у електронному вигляді та підписання їх з причинвикористанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки сторонами не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.є потрібним

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи послуги власними силами або залучає до виконання робіт інших інщих осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україникожної із Сторін.

Прикінцеві положення. 9.112.1. ВідносиниВсі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.212.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Орендар є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовип.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 12.3. Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 12.4. Сторони цього договору домовилисьзасвідчують однакове розуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що підписаний ними цій договір можна Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов’язків Сторін, а також вважати їх документованимпід впливом обману чи збігу тяжких обставин. 12.5. Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Орендодавця зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 12.6. Цей Договір укладено українською мовою, Орендодавець приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства ними. 12.7. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 12.8. Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 12.9. Реквізити Орендодавця та відомості про Приміщення зазначені в Заяві.

Прикінцеві положення. 9.11. ВідносиниЦя Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності, та тимчасово застосовується в частині, що виникають не суперечить чинному законодавству держав Сторін з дати її підписання допоки одна із Xxxxxx не виявить свій намір не бути зв'язаною цією Угодою. 2. Ця Угода діятиме протягом десяти (10) років і буде автоматично подовжена на наступні десяти (10) річні періоди. Ця Угода може бути припинена кожною зі Сторін шляхом направлення дипломатичними каналами відповідного повідомлення. Xxx Xxxxx припиняється через шість (6) місяців з дати отримання повідомлення. 3. Якщо інше не визначено Сторонами, то у випадку припинення дії цієї Угоди, її положення зберігають силу для всіх незавершених спільних програм. Припинення дії цієї Угоди не є підставою для перегляду чи припинення чинних зобов'язань фінансового або договірного характеру і не стосується прав та обов'язків юридичних та фізичних осіб, набутих до припинення дії цієї Угоди. На посвідчення цього, особи, які підписалися нижче, належним чином уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду. Вчинено в м. Джакарта 6 листопада 2008 року у двох примірниках, українською, індонезійською та англійською мовами, при укладанні або цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою. За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Індонезія (підпис) (підпис) Додаток ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ Для цілей цієї Угоди термін "Інтелектуальна власність" має таке ж значення, що й у Статті 2 Конвенції, підписаної у м. Стокгольмі 14 липня 1967 року, якою була заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності. Для цілей цього Додатку термін "організації - учасниці співробітництва" означає компетентні органи та інші призначені організації. Відповідно до національних законодавств своїх держав, Сторони беруть на себе зобов'язання щодо ефективного захисту інтелектуальної власності, яка створюється в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Україниспільних програм у рамках цієї Угоди. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.112.1. ВідносиниСторони погодилися, що виникають при укладанні до всіх відносин за цим Договором застосовується право України. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України. 12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або в процесі виконання письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромвтрачають юридичну силу, регулюються чинним законодавством Україниале можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 9.212.3. Виконавець надає Роботи власними силами У разі, якщо будь-яке положення цього Договору є або залучає буде визнаним недійсним, це не потягне за собою недійсності інших положень або Договору в цілому. У такому випадку Сторони зобов`язуються змінити недійсні положення, замінивши їх іншими, дійсними, положеннями, які повинні відповідати цілям та змісту цього Договору, а також тлумачитися та застосовуватися таким чином, щоб досягти економічного результату, максимально близького до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомтого, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документипо відношенню до якого у Сторін існували наміри при першому укладанні Договору. 9.312.4. У разі розірвання Якщо інше не визначено у простому письмовому повідомленні Виконавця Замовнику, місцем виконання даного Договору за ініціативою Замовника з причинє: Україна, не пов’язаних з виною ВиконавцяТернопільська область, сплачені Замовником кошти не повертаютьсям. Теребовля. 9.412.5. У разі зміни статусу однією Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.512.6. Сторони несуть Сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених ними вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівзобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, адреси, назви Сторін, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівпідтверджують, що фіксують таку змінубудь-який надісланий Стороною документ вважається врученим через 5 (п‘ять) днів з дати його надсилання на адресу Сторони, зазначену в даному Договорі. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.16.1. ВідносиниПри виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь- яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги. 6.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що виникають при укладанні кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 6.3. У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або в процесі виконання може відбутися порушення будь- яких положень змісту цього Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що є неврегульованими цим Договоромпорушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення. 6.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень змісту цього Договору, регулюються іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством України, як дача або одержання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.36.5. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з причинчиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, не пов’язаних з виною Виконавцямає право вимагати відшкодування реального збитку, сплачені Замовником кошти не повертаютьсящо виник в результаті такого розірвання. 9.46.6. У разі зміни статусу однією із Представники Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в письмовій формі в п'ятиденний строкзв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін 6.7. Підписуючи цей Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин. 9.56.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівПредставники сторін підписанням цього договору підтверджують, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно повідомлені про свої права відповідно до ст. 11 ЗУ 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець . 6.9. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних в обсязі необхідному даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних». 6.10. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що: - вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на укладання та на виконання цього Договору; -її представник, який підписує даний Договір та Додатки до нього, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства та установчих документів для виконання умов того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені даний Договір; -не вимагається будь-яких подальших/попередніх затверджень даного Договору та Додатків до нього; - не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) цього Договору та Додатків до нього. - Сторони мають усі необхідні дозвільні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом цього Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення Договору. - Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони. 6.11. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угоду), яку опубліковано за адресою: xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, складовою частиною цього договору. Сторони У разі будь-яких протиріч між умовами цього договору домовилисьта Угодою, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українипріоритет мають умови Угоди.

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниСторони погоджуються, що виникають при укладанні у випадку істотних змін у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки Національного банку України, а також наявності обставин, викликаних непереборною силою (на час дії таких обставин), Спілка має право ініціювати зміну розміру процентної ставки в бік зменшення або збільшення. При цьому, зміна процентної ставки здійснюється за згодою Сторін та оформлюється шляхом укладання додаткового договору у письмовій формі в процесі виконання цього порядку передбаченому п. 6.2. Договору. 7.2. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України “Про інформацію ”) та може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, та в інших випадках встановлених законодавством. 7.3. Цей договір укладений в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу. 7.4. Сторони домовились, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українилистування між ними буде відбуватись за адресами визначеними в даному Договорі. За бажанням Вкладника він може повідомити Спілку про іншу адресу для листування. 9.27.5. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомВкладник підтверджує, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону що: отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в п'ятиденний строкчастині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» про особу, яка надає фінансові послуги; фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Вкладник, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат; договір про надання фінансових послуг; механізми захисту прав споживачів фінансових послуг; інформація надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 9.57.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівПідпис Вкладника в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, адресищо Вкладник отримав письмову інформацію вказану в п.7.5. Договору до укладення Договору а також другий примірник Договору одразу після його підписання, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів але до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінунадання Вкладнику Спілкою фінансової послуги. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниЦей Договір складено у двох примірниках, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договорупо одному для кожної із Сторін. 8.2. У випадках, що є неврегульованими не передбачених цим Договором, регулюються Сторони керуються чинним законодавством України. 9.28.3. Виконавець надає Роботи власними силами Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним втрачають юридичну силу. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони складені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін. 8.4. Цей Договір може бути укладений за допомогою факсимільного зв'язку або залучає до виконання робіт інших осіб електронною поштою, після чого Сторони зобов'язані протягом 15 календарних днів з дати підписання Договору обмінятися оригінальними примірниками Договорів (субпідрядників) зі справжніми підписами повноважних осіб, засвідченими оригінальними печатками), спрямувавши їх один одному рекомендованими листами або кур'єрською службою. 8.5. Документи, передані за своїм вибором, за умовидопомогою факсимільного та електронного зв'язку, що такі субпідрядники дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором, мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документиповну юридичну силу та можуть бути використані в якості письмових доказів в господарському суді. 9.38.6. Договір набуває чинності від дати його підписання Сторонами і діє до «31»грудня 2014 р. 8.7. Договір може бути розірваний достроково внаслідок взаємної згоди Сторін або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Згода сторін про дострокове припинення дії Договору укладається в письмовій формі. 8.8. Покупець зобов’язаний надати Постачальнику належним чином засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію; свідоцтво платника ПДВ або Єдиного податку; довідки з ЄДРПОУ; підтвердження повноваження посадової особи щодо підпису даного Договору (копія довіреності, витяг із Статуту). У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинвипадку зміни банківських реквізитів, не пов’язаних з виною Виконавцяподаткового статусу чи відомостей, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі що вносяться в ЄДР, Сторона, котрої торкнулися зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строксторону, надавши при цьому копії нових документів, підтверджуючих зміни. 9.58.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними Постачальник зобов'язаний невідкладно проводити зустрічні та/або інші перевірки органами ДПС з питань господарських відносин з Покупцем по даному Договору, надати повний перелік необхідних копій документів та пояснення відносно запитів органів ДПС, а також своєчасно та в повному обсязі відображати у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівподатковому обліку свої податкові зобов'язання по ПДВ, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівдопускати виникнення розбіжностей по нарахованому ПДВ у себе, та у Покупця. 8.10. Постачальник підтверджує, що фіксують таку зміну. 9.6він і у своїй діяльності не застосовує ніяких схем ухилення від сплати податків. Усі повідомленняПостачальник також зобов'язується відшкодувати Покупцю всі збитки та/або витрати у випадку, якщо органами ДПС не буде підтверджено Покупцю податковий кредит по ПДВ у зв'язку з придбанням Товару у Постачальника, та/або визнання даних операцій сумнівними або нікчемними, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторінбуде підтверджуватись відповідним рішенням суду. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниЦей Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками, що виникають при укладанні та діє до 31.12.2016 , але в будь якому випадку до повного виконання умов Договору. 9.2. Цей Договір може бути змінений або в процесі виконання цього Договорурозірваний за взаємною письмовою згодою Сторін та у випадках, що є неврегульованими цим Договором, регулюються визначених чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Всі зміни та доповнення до цього Договору мають силу, якщо вони здійснені письмово, підписані обома Сторонами та скріплені печаткою (за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсянаявності). 9.4. У разі зміни статусу Текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та повідомлення, які стосуються цього Договору, є конфіденційними та не можуть передаватися однією із СторінСторін третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкза винятком випадків, визначених чинним законодавством. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність Всі закреслення та виправлення за правильність зазначених ними текстом цього Договору мають силу у цьому Договорі реквізитів випадку, коли вони засвідчені підписами повноважних представників Сторін належним чином у кожному окремому випадку та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж скріплені печатками (за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінунаявності). 9.6. Усі повідомленняСторони прийшли до згоди, що направляються будь-яка кореспонденція між Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чиномможе направлятись іншій Стороні за допомогою електронної пошти, якщо вони надіслані листом на замовленняфаксимільного зв’язку, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторінтелеграм, телефоном тощо. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних Сторони засвідчують, що адреси та контактні дані, зазначені в цьому Договорі, є дійсними, та приймають на себе ризик настання несприятливих обставин, пов’язаних з недійсністю таких даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти іншу Сторону у випадку зміни контактних даних Сторін, зазначених у цьому Договорі. 9.8. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору домовилисьДоговору. 9.9. У випадках, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимокремо не обумовлених цим Договором, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Сторони керуються чинним законодавством України. 9.10. Даний Договір складено у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниДаний Договір набуває чинності з моменту підписання і діє безстроково. Сторони погодили, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього укладенні Договору, що є неврегульованими цим ДоговоромДодатків до нього, регулюються чинним законодавством України.Додаткових Договорів Сторонами можуть використовуватися факсимільні відтворення підписів за допомогою механічного копіювання. Зразком аналога власноручного підпису директора ДП «А.Е.Т. Джоін ап!» Xxxxx X.X. є 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб Турагент є володільцем баз персональних даних, зокрема баз даних «_ » (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиназва), що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3підтверджується Свідоцтвом № _ від « » _ 2011 року. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника Згідно з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ вимогами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх зобов’язується внести зміни, щодо розпорядника баз персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договоруТурагента, яким, відповідно до даного Договору є Туроператор. Сторони цього договору домовилисьВ разі відсутності у Турагента зареєстрованої бази персональних даних він зобов’язується надати Туроператору письмове підтвердження згоди Туриста на збір та обробку його персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Туроператор зобов’язується дотримуватись вимог чинного законодавства України, щодо користування, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) відомостей, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх містяться в базах персональних даних Турагента. 9.3. Договір може бути змінений чи розірваний за заявою однієї з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українисторін, сторона, що бажає змінити чи розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати її розгляду. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або розірвання договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. 9.4. Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниКолективний договір укладено на 2020-2023 роки. Колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками Xxxxxx. Після закінчення строку дії Колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний. 8.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться у зв’язку зі змінами чинного законодавства або за ініціативи однієї зі Сторін після проведення переговорів або консультацій та досягнення домовленостей і набирають чинності після схвалення загальними зборами працівників і підписання Сторонами. Прийняті нормативні акти, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договорузабезпечують більш високі гарантії, що є неврегульованими ніж передбачені цим ДоговоромКолективним договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов пріоритет перед відповідними положеннями цього договору. Сторони цього Усі зміни та доповнення підлягають обов’язковій повідомній реєстрації. 8.3. Пропозиції кожної зі Сторін про внесення змін і доповнень до Колективного договору домовилисьпідлягають спільному розгляду Xxxxxxxxx, за результатами якого приймається рішення в 7-денний строк від дня їх отримання іншою Стороною. 8.4. Кожна зі Сторін, що підписаний ними цій договір можна також вважати уклала цей Колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють його норми, положення або припиняють виконання взятих на себе зобов’язань, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 8.5. Сторони домовилися на час дії цього Колективного договору забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку виникнення – вживати заходів для їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності вирішення відповідно до законодавства УкраїниУкраїни у позасудовому порядку. 8.6. Контроль за виконанням Колективного договору здійснюють Сторони, які його уклали. 8.7. Сторони періодично розглядають хід виконання Колективного договору на спільному засіданні представника Трудового колективу і Роботодавця, звітують про його виконання на зборах Трудового колективу. 8.8. Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування Сторін, що його підписали. 8.9. Невід’ємною частиною Колективного договору є додатки до нього.

Прикінцеві положення. 9.110.1. Відносини, що виникають при укладанні або Цей Договір виступає договором приєднання в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 9.210.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає має право вносити зміни й доповнення до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документиДоговору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй веб-сторінці. 9.310.3. У разі розірвання Нова редакція Договору за ініціативою Замовника набуватиме чинності для Xxxxxx через 3 (три) дні з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсядати її затвердження Xxxxxxxxxx та розміщенням на своїй веб-сторінці. 9.410.4. У разі зміни статусу однією із СторінПідписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних в порядку, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до встановленому ст. 11 ЗУ 7 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному », а також надає право на обробку їх включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) Виконавця. 10.5. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в обсязі необхідному для виконання умов цього договорупорядку ст. Сторони цього договору домовилисьст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимСтудент може бути знятий на фото-, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Студента, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Xxxxxxxxx, заповнивши відповідну Заяву в 2-х екземплярах по одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українидля Xxxxxx.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниУсі правовідносини, що виникають при укладанні з цього Договору або в процесі виконання пов`язані з ним, у тому числі пов`язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, що є неврегульованими тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, регулюються чинним законодавством УкраїниДоговором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. 9.28.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) Після підписання цього Договору всі попередні переговори за своїм виборомним, за умовилистування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні чи письмові домовленості Сторін з питань, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документитак чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.58.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених указаних ними у в цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені зобов’язуються своєчасно в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чиномповідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами й мають юридичну силу в разі, якщо вони надіслані листом на замовленнявикладені в письмовій формі, або доставлені особисто підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 8.5. Усі документи, підписані та скріплені печатками обох Сторін, передані за зазначеними адресами допомогою факсимільного зв’язку чи іншим способом, що дає можливість установити, від кого вони надійшли, мають однакову юридичну силу до моменту передачі оригіналів документів кожній зі Сторін. Після отримання кожною зі Сторін оригіналів документів факсимільні копії втрачають юридичну силу. Передача оригіналів документів повинна здійснюватися протягом 7 (семи) календарних днів з моменту направлення їх факсимільних копій. 8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Xxxxxxxxx його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.115.1. ВідносиниРозголошення умов цього Договору та обсягів виконаних робіт третім особам (організаціям) дозволяється виключно з письмового дозволу іншої Сторони. 15.2. У випадках, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим не передбачених даним Договором, регулюються сторони керуються чинним законодавством України. 9.215.3. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) Після підписання цього Договору всі попередні переговори за своїм виборомним – листування, за умовипопередні угоди та протоколи про наміри з питань, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документитак чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 9.315.4. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених ними у вказаних нею в цьому Договорі своїх реквізитів та при зміні зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону у разі їх змін, а у випадку неповідомлення несе повний ризик пов’язаних з цим негативних наслідків. Сторони зобов’язуються у разі змін юридичної (фактичної, поштової) адреси, банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівзмін в апараті управління, що фіксують таку змінувпливає на підписання та виконання цього Договору, повідомляти іншу Сторону. 9.615.5. Усі зміни, доповнення та виправлення у тексті цього Договору та додатків до нього мають юридичну силу лише у випадках, коли вони завірені підписами представників сторін у кожному конкретному випадку. 15.6. Усі претензії за даним Договором подаються виключно у письмовому вигляді, завірені своєю печаткою, не пізніше, ніж 2 (дві) доби після передачі Клієнту для підписання акту виконаних робіт за розрахункових місяць. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання претензії. 15.7. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний Господарчий суд на території України у відповідності з чинним законодавством України. 15.8. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові в двох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Виконавця, другий - у Клієнта. 15.9. Всі повідомлення, запити та документи Сторін цього Договору направляються поштою (якщо терміново – електронною поштою, факсом або телеграмою) на український або російській мовах за підписом уповноваженого представника відповідної Сторони, що направляються Сторонами одна одній згідно направляє, з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто обов’язковим письмовим повідомленням про одержання за зазначеними адресами Сторіннижче фактичними адресами. 9.715.10. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьКлієнт повідомлений і згодний з тим, що підписаний ними цій інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Виконавця. 15.11. До цього Договору додаються: - заявка на надання персоналу (складається по необхідності); - графік відпусток (складається по необхідності); - посадові інструкції (складається по необхідності); - список співробітників Виконавця, які забезпечуються засобами зв’язку (складається по необхідності); - список співробітників Виконавця, які забезпечуються засобами транспорту (складається по необхідності); - список співробітників Виконавця, які забезпечуються обладнанням (складається по необхідності); - договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (складається по необхідності); - договір про повну колективну матеріальну відповідальність (складається по необхідності); - акт про виконання господарської діяльності відповідно робіт (щомісячний документ). Додатки до законодавства Україницього Договору складають його невід’ємну частину.

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниЗ усіх питань, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством але які прямо чи опосередковано випливають з відносин по Договору, Сторони керуються нормами та положеннями чинного законодавства України, а також Регламентом. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиУсі спори, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документивиникають у зв’язку з даним Договором Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, Сторони вправі на їх вирішення в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України. 9.3. У разі розірвання Всі додатки та доповнення до цього Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяє його невід'ємною частиною. 9.4. У разі зміни статусу однією із СторінДоговір укладено при повному розумінні Сторонами предмету Договору. Всі домовленості (як усні так і письмові), вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону що стосуються предмету Договору є недійсними з моменту вступу в письмовій формі в п'ятиденний строксилу цього Договору. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність Зобов'язання Організатора та Учасника, передбачені цим Договором, можуть бути передані третій особі, лише за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви згодою Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінуоформляється додатковою угодою. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з Своїм підписом під цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно представники кожної із Сторін Договору відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають іншій Стороні повну, однозначну, беззастережну згоду один одному (дозвіл) на обробку їх персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі необхідному для виконання умов обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього договоруДоговору (П.І.Б., посада, контактний телефон, електронна адреса тощо), з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно - правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також передачу персональних даних третім особам у випадках, передбачених законодавством України. Сторони цього договору домовилисьпідтверджують та гарантують, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх передача персональних даних працівників, задіяних у виконанні умов даного Договору, здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України та від таких працівників отримана згода на їх передачу та обробку. 9.7. Замовник підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передається його персональні дані. При цьому Організатор забезпечує обробку персональних даних Учасника виключно з метою виконання господарської діяльності відповідно надання персональних параметрів доступу до роботи електронної торгової системи на умовах цього Договору. 9.8. Якщо одне або декілька положень цього Договору будуть визнані недійсними або такими, що не відповідають положенням законодавства України, чинного на момент укладення Договору, Сторони погоджуються, що недійсність даного пункту не впливає на дійсність та чинність Договору в цілому.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Абонент надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Абонента зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Абонент розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Абонент не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за ініціативою Замовника з причиннадані послуги, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяуповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.411.7. У разі зміни статусу однією із СторінЗа рішенням НКРЗІ від 14.09.2012р. № 454 ФО-П Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx внесена до реєстру операторів, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкпровайдерів телекомунікацій. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Підписуючи та/або оформивши заяву-замовлення про приєднання до Договору Xxxxxxx надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Xxxxxxxx зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Xxxxxxx розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Xxxxxxx не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за ініціативою Замовника з причиннадані послуги, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяуповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.411.7. У разі зміни статусу однією із СторінЗа рішенням НКРЗ від 12.01.2017 № 02-173/111 ТзОВ «ДІМІНТЕРНЕТ» внесено до реєстру операторів, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкпровайдерів телекомунікацій. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини9.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.29.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови136.1 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 9.3 Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. Сторони цього договору домовились8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.4 Отримувач підтверджує, що підписаний йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними цій договір можна умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також вважати їх документованимте, добровільним волевиявленням що Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних його природи, прав та обов’язків Xxxxxx, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин. 9.6 Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне: 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору; 2) Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору; 3) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором. 9.7 Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства ними. 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 9.10 Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 9.11 Реквізити Отримувача та відомості про отримувача зазначені в Заяві. 9.12 Реквізити Фінансової установи. Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шxxx, 000, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 код ЄДРПОУ 38324133 Платник ПДВ, ІПН 383241328105 п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК» Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 Адреса електронної пошти: xxxxxx@xxxxxxx.xx

Прикінцеві положення. 9.18.1. Відносини, що виникають при укладанні або Цей Xxxxxxx вступає в процесі силу з моменту підписання обома Xxxxxxxxx та діє до повного виконання цього Договору, що є неврегульованими Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.28.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомУкладаючи цей Договір, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до підставі ст. 11 ЗУ 10 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник », Покупець надає свою згоду на використання інформації про себе та Виконавець надають свої персональні дані, зокрема з метою відправлення повідомлень Покупцю. Підписанням цього Договору Покупець добровільно надає згоду один одному на збір та обробку їх власних персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьу базах Продавця з наступною метою: дані, що підписаний ними цій договір можна стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, E-mail Покупця, а також вважати відправляти sms-та інші повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його пер- сональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних, здійснювати довічне зберігання даних, їх документованимнакопичення, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з оновлення, зміну (у міру необхідності). 8.3. Текст цього Договору складено українською в двох дійсних автентичних (оригінальних) примірниках. 8.4. З моменту підписання цього Договору у визначеному порядку, всі попередні домовленості та листування, а також повідомлення каналами зв’язку втрачають силу. З метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україниврегулювання відносин за цим Договором Сторони керуються повідомленнями через канали зв’язку, що направлені після підписання цього Договору.

Прикінцеві положення. 9.110.1. ВідносиниУсі додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору. 10.2. Сторони зобов’язуються здійснювати всі необхідні заходи для того, щоб запобігти випадковому чи навмисному розповсюдженню та/або передачі без письмового дозволу інших Сторін третій особі (особам) конфіденційної інформації та/або інформації, що виникають при укладанні або містить персональні дані, отриманої під час виконання зобов’язань за цим Договором. У разі розголошення Сторонами конфіденційної інформації, в процесі виконання тому числі персональних даних, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства. 10.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання письмової угоди про внесення змін до цього Договору. 10.4. У випадках, що є неврегульованими не передбачених цим Договором, регулюються Сторони керуються чинним законодавством України. 9.210.5. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі Будь-які повідомлення, що які направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі і та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами на адресу Сторін. 9.710.6. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник Жодна з Сторін не має права передавати свої права та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договоруобов’язки за Договором третім особам. 10.7. Сторони цього договору домовилисьзобов’язані вчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованиммісцезнаходження, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один банківських реквізитів та про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому. 10.8. Договір складено у трьох примірниках, по одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українидля кожної із Сторін, щ мають однакову юридичну силу.

Прикінцеві положення. 9.112.1. ВідносиниЦей Договір укладений українською мовою, згідно чинного законодавства України. 12.2. Виконавець зазначає, що виникають він має статус платника єдиного податку. 12.3. Замовник зазначає, що він своєчасно отримав в повному обсязі необхідну, доступну, достовірну інформацію про надання послуг (у тому числі, але не обмежуючись, щодо змісту, якості, вартості та порядку надання послуг), яка забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору, і така інформація була надана Замовнику до замовлення ним послуг відповідно до вимог законодавства України. 12.4. Укладаючи цей Договір, Замовник, якщо він є фізичною особою, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою повну, необмежену строком, згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, передачу тощо) персональних та інших, наданих при укладанні або в процесі виконання укладенні цього Договору, що є неврегульованими цим даних будь-яким законним способом, у тому числі з метою ідентифікації Замовника, а також даних про операції за Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами здійснених Замовником або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиіншими уповноваженими ним третіми особами, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3проводяться згідно умов Договору. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника Замовник дозволяє Виконавцю надавати свої персональні дані державним органам з причин, не пов’язаних метою їх обробки. При цьому з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній правами суб’єкта персональних даних згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх ознайомлений. В момент укладення цього Договору такі персональні дані занесені до бази персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договоруспоживачів телекомунікаційних послуг Виконавця. 12.5. Сторони погодили предмет цього договору домовилисьДоговору, вартість послуг, строки надання послуг та строк дії цього Договору, та не мають з цього приводу жодних претензій одна до одної. Після набуття чинності цього Договору всі та будь-які усні або письмові попередні домовленості щодо нього втрачають юридичну силу. 12.6. Якщо один або декілька пунктів (положень) цього Договору втрачають юридичну силу, або неоднозначно трактуються Сторонами, тоді цей Договір в цілому не втрачає юридичну силу, але спірні пункти (положення) переглядаються Сторонами та при спільній згоді заміняються пунктами (положеннями), що підписаний ними цій договір можна відповідають предмету цього Договору. У випадку прийняття будь-яким судом рішення про недійсність чи неможливість виконання будь-якого положення цього Договору всі інші положення залишаються дійсними. 12.7. При виникненні обставин, що не обумовлені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, а також вважати їх документованимзастосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українирозумності та справедливості.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниПідписавши цей Договір, Декларант підтверджує, що виникають при укладанні або він належним чином ознайомлений та погоджується з діючими на день укладання цього Договору Тарифами Банку, та підтверджує про досягнення згоди із Банком щодо порядку зміни Тарифів Банку, передбаченого цим Договором. Діючі на день укладання цього Договору Тарифи Банку розміщені на офіційному сайті Банку xxxx://xxx.xx-xxxx.xx. 11.2. Усі зміни до цього Договору в процесі період його дії оформлюються додатковими договорами (договорами про внесення змін), що є його невід'ємними частинами, і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами крім випадків, передбачених Розділом 6 цього Договору. 11.3. З метою укладення та виконання цього Договору, здійснення подальшої діяльності його Сторонами, Декларант надає право Банку на обробку персональних даних (в т.ч. їх поширення та безумовний доступ до них) в повному обсязі та протягом строку, що є неврегульованими цим Договоромвизначаються при реалізації мети їх обробки. Шляхом підписання цього Договору Декларант засвідчує, регулюються що повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних та отримав всю необхідну інформацію, що передбачена Законом України «Про захист персональних даних», в повному обсязі». 11.4. Банк гарантує Декларанту збереження банківської таємниці та несе відповідальність за її незаконне розголошення або використання, в порядку, що визначений чинним законодавством України. 9.211.5. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомУмови надання послуг, за умовипередбачених цим Договором, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документивідповідають поточним ринковим умовам та суттєво не відрізняються від умов відповідних операцій з іншими контрагентами Банку. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.711.6. Відповідно до стЗакону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вклад є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 11.7. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьШляхом підписання Договору Клієнт засвідчує, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимз Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб до укладання Договору ознайомлений. 11.8. У випадку виникнення питань щодо захисту прав споживачів фінансових послуг Декларант має право звернутися до Банку шляхом оформлення відповідного письмового звернення та /або до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України. Порядок оформлення такого звернення визначено на сайті Національного банку України xxxxx://xxxx.xxx.xx у розділі Захист прав споживачів. 11.9. Цей Договір складений у двох примірниках, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.яких знаходиться у Декларанта, а другий

Прикінцеві положення. 9.110.1. ВідносиниЦей Договір складений у двох примірниках українською мовою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 10.2. Умови Договору, що суперечать чинному законодавству України, є неврегульованими цим Договоромнедійсними. Їх недійсність не тягне за собою недійсність усього Договору. 10.3. Укладаючи цей Договір Користувач: 10.3.1. підтверджує, регулюються чинним що ознайомився та погоджується з усіма положеннями Регламенту (зокрема, але не виключно, з Тарифами); 10.3.2. розуміє, що, приймаючи участь у закупівлях через електронний майданчик "Zakupki UA", діє на власний страх та ризик і під власну відповідальність; 10.3.3. підтверджує намір зареєструватись в електронній системі закупівель і погоджується пройти ідентифікацію/авторизацію для такої реєстрації. 10.4. Договір підлягає юрисдикції і тлумаченню згідно із законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.310.5. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі випадку зміни статусу однією реквізитів будь-якої із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівпункті 11 цього Договору, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів дана Сторона зобов’язана повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 3 (трьох) робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівз дня зміни. Вся відповідальність, що фіксують таку змінупов’язана із неповідомленням про зміну реквізитів, лежить на Стороні, реквізити якої змінилися. 9.610.6. Усі повідомленняОператор повідомляє про зміну реквізитів, про що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в зазначено у пункті 10.5 цього Договору, шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті та, у разі необхідності, вносить відповідні зміни до Регламенту. Крім того, Оператор додатково має право повідомити Користувача про зміну реквізитів іншим способом, зокрема, але не виключно: на адресу електронної пошти (electronic mail) Користувача; у письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторінадресу Користувача; шляхом розміщення повідомлення на інших веб-сайтах у мережі Інтернет. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниЛистування між Сторонами Договору здійснюється за адресами, що виникають при укладанні зазначеними в цьому Договорі та/або за іншими адресами, про які Сторони повідомили одна одну в процесі виконання цього Договоруписьмовому вигляді. Позичальник надає свою згоду на отримання від Кредитодавця повідомлення/листування у вигляді СМС-повідомлень за допомогою засобів мобільного зв’язку, що є неврегульованими цим Договоромшляхом направлення відповідних текстових повідомлень за допомогою месенджерів (Viber, регулюються чинним законодавством УкраїниWhatsApp, Telegram, тощо). 9.211.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Позичальник, акцептуючи цю Оферту шляхом підписання Специфікації (прийняття предмету закладу), підтверджує та визнає, що: 11.2.1. Ознайомлений з Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах ломбардного кредиту та закладу Кредитодавця, інформація, зазначена в ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в пункті 9 частини третьої статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» Позичальнику надана до укладання Договору (у тому числі шляхом надання Позичальнику доступу до такої інформації на власному веб-сайті Кредитодавця). 11.2.2. Надає згоду на використання, обробку своїх персональних даних Кредитодавцем для підтвердження повноважень, перевірки фінансового стану, виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомумов Договору та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства; повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних Кредитодавця із правами, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно які він має відповідно до ст. 11 ЗУ 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились», що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.ознайомлений;

Прикінцеві положення. 9.112.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання Зміни до цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону договору можуть бути внесені Сторонами в письмовій формі в п'ятиденний строкшляхом підписання додаткової угоди до цього договору, крім випадку, передбаченого п. 9.2. цього договору. 9.512.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів Уповноважені представники, які підписують даний договір від імені сторін, своїми підписами підтверджують згоду на обробку своїх персональних даних та при зміні банківських реквізитівподальше використання їх виключно з метою виконання договору протягом строку його дії. Уповноважені представники, адресиякі підписують даний договір, назви Сторінповідомлені про їх права, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку (№ 2297 – VI від 01 червня 2010 року), про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі договору, до баз персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього сторін договору, виключно з метою його виконання. 12.3. Сторони цього договору домовилисьвизнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому сторони докладають зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення сторін в корупційну діяльність. Сторони повідомлені про зміст Закону України «Про запобігання корупції» і іншого антикорупційного законодавства та безумовно зобов`язуються виконувати їх умови. 12.4. Спори та розбіжності, що підписаний ними цій можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 12.5. Цей договір можна також вважати їх документованимскладено у двох примірниках, добровільним волевиявленням щодо що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця. Підписанням цього договору споживач підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання дозволу один одному послуг з управління побутовими відходами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють надання послуг з управління відходами. 12.6. Виконавець є платником податку на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україниприбуток на загальних підставах.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником єдиного податку на третій групі за ставкою 5%, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Підписуючи заяву-замовлення про приєднання до Договору Абонент надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Абонента зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Абонент розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Абонент не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за ініціативою Замовника з причиннадані послуги, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяуповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.411.7. У разі зміни статусу однією із СторінЗа рішенням НКРЗ від 11.03.2011р. №106, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкФОП Xxxxxxx X.X. внесено до реєстру Операторів, провайдерів телекомунікацій, обліковий запис №2034. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.110.1. Відносини, що виникають при укладанні або Сторони погодили використання електронного документообігу в процесі межах виконання цього Договору, що є неврегульованими а також використання ЕЦП у такому документообігу. 10.2. Протягом дії Договору в нього, з ініціативи Виконавця, можуть вноситися зміни і доповнення у порядку, передбаченому цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.210.3. Визнання будь-якого положення даного Договору судом незаконними, недійсними або неможливими до застосування, ніяким чином не впливає на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору. 10.4. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до не може поступитися своїми правами та обов’язками за цим Договором будь-якій третій особі за виключенням випадків найму субвиконавців в Україні. 10.5. Замовник зобов’язаний періодично переглядати відомості про вартість та умови надання Послуг Виконавцем, а також положення Публічної оферти. Використання Замовником електронного кабінету «Speak Up» після закінчення 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після розміщення нової редакції Публічної оферти означає її Акцепт Замовником. 10.6. Припинення Договору не звільняє Xxxxxxx від відповідальності за виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовизобов’язань, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3виникли до моменту його припинення. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА ЗБІР, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Замовник дає Виконавцю згоду на обробку та зберігання зазначених у п. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів 2 персональних даних (надалі – «Персональні дані») та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівінформації, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист не містить персональних даних» Замовник , але містить відомості, необхідні реєстрації та Виконавець надають згоду один одному отримання Послуг за Договором, в тому числі стосується кількісних та/або вартісних показників (надалі – «Інформація») на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.таких умовах:

Прикінцеві положення. 9.110.1. ВідносиниКожна Сторона гарантує іншій Стороні, що виникають при укладанні або в процесі володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов. 10.2. Всі умови Договору, що викладені в цій Публічній оферті, є неврегульованими цим Договоромобов’язковими для Сторін. 10.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, регулюються він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Xxxxxxxx, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору. 10.4. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. 10.5. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України, шляхом його розміщення на сайтіhelendoron.ua у новій редакції. 9.210.5.1. Про такі зміни Виконавець надає Роботи власними силами повідомляє шляхом розміщення інформації на сайті або залучає з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку чи шляхом особистого подання не менше, ніж за 3 (три) дні до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документиприйняття таких змін; 10.5.2. Продовження користування Замовником послугами Виконавця після дати публікації на цьому сайті Договору у новій редакції є фактом надання Замовником згоди на зміни та доповнення до Договору та їх погодженням шляхом мовчазної згоди. 9.310.6. У разі розірвання Прийняттям цього Договору за ініціативою Замовника з причинЗамовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних в порядку, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до встановленому ст. 11 ЗУ 7 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному », а також надає право на обробку їх включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази вихованців Виконавця. 10.7. Прийняттям цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в обсязі необхідному для виконання умов цього договорупорядку ст. Сторони цього договору домовилисьст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимВихованець може бути знятий на фото-, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Вихованця, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця, заповнивши відповідну Заяву в двох екземплярах по одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українидля Сторін.

Прикінцеві положення. 9.16.1. ВідносиниЦей Договір набирає чинності з моменту його підписання та внесення ВКЛАДНИКОМ ВКЛАДУ на ВКЛАДНИЙ РАХУНОК і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним. 6.2. Оподаткування за ВКЛАДОМ виконується у порядку, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються встановленому чинним законодавством України. 9.26.3. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиПідписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію інформація та документи, надані ВКЛАДНИКОМ, є достовірними і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинвідповідають чинному законодавству України, не пов’язаних з виною Виконавцяа також надає згоду на обробку та включення до бази персональних даних БАНКУ своїх персональних даних (будь-якої інформації, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторінщо його стосується, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів тому числі: прізвища, власного імені, по батькові, дати та при зміні банківських реквізитівмісця народження, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній номеру телефону тощо) згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Законом України «Про захист персональних даних» Замовник ». 6.4. Усі повідомлення за цим Договором мають юридичну силу, у разі якщо вони здійснені у письмовій формі та Виконавець надають згоду надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін в розділі 7 цього Договору. З питань виконання сторонами умов договору ВКЛАДНИК звертається до БАНКУ у порядку визначеному у цьому пункті Договору. БАНК інформує ВКЛАДНИКА про зміни в тарифах і умовах надання послуги за цим Договором також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx. 6.5. Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін згідно законодавства України та умовами цього Договору. ВКЛАДНИК має право відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, подавши протягом строку дії цього Договору письмову заяву про дострокове повернення ВКЛАДУ. 6.6. Зміни та / або доповнення до цього Договору оформлюються додатковим договором, який підписуються Сторонами. 6.7. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. При цьому один одному на обробку їх персональних даних оригінальний примірник цього Договору зберігається в обсязі необхідному для виконання умов БАНКУ, а один оригінальний примірник цього договоруДоговору зберігається у ВКЛАДНИКА. 6.8. Сторони цього договору домовилисьУ всьому іншому, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимпрямо не передбачено положеннями цього Договору, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. 6.9. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень. 6.10. ВКЛАДНИК гарантує, що ознайомлений з усіма умовами цього Договору, вони йому зрозумілі та розтлумачені. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг ВКЛАДНИК має право звертатися до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України шляхом направлення звернення в порядку передбаченому на офіційному сайті НБУ за посиланням xxxxx://xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx

Прикінцеві положення. 9.112.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання Зміни до цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону договору можуть бути внесені Сторонами в письмовій формі в п'ятиденний строкшляхом підписання додаткової угоди до цього договору, крім випадку, передбаченого п. 9.2. цього договору. 9.512.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів Уповноважені представники, які підписують даний договір від імені сторін, своїми підписами підтверджують згоду на обробку своїх персональних даних та при зміні банківських реквізитівподальше використання їх виключно з метою виконання договору протягом строку його дії. Уповноважені представники, адресиякі підписують даний договір, назви Сторінповідомлені про їх права, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку (№ 2297 – VI від 01 червня 2010 року), про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі договору, до баз персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього сторін договору, виключно з метою його виконання. 12.3. Сторони цього договору домовилисьвизнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому сторони докладають зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення сторін в корупційну діяльність. Сторони повідомлені про зміст Закону України «Про запобігання корупції» і іншого антикорупційного законодавства та безумовно зобов`язуються виконувати їх умови. 12.4. Спори та розбіжності, що підписаний ними цій можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 12.5. Цей договір можна також вважати їх документованимскладено у двох примірниках, добровільним волевиявленням щодо що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця. Підписанням цього договору споживач підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання дозволу один одному послуг з управління побутовими відходами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють надання послуг з управління відходами. 12.6. Виконавець є платником податку на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україниприбуток на загальних підставах. 12.7. Споживач є платником ВИКОНАВЕЦЬ: СПОЖИВАЧ:

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниСпори та розбіжності, що виникають при укладанні або можуть виникнути під час надання послуги, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в процесі виконання цього Договорусудовому порядку. При тлумаченні як кожної умови Договору окремо, що є неврегульованими так і Договору в цілому, Сторони керуються чинним законодавством України на момент укладення Договору та звичаями ділового обороту. У всьому іншому, не передбаченому цим Договором, регулюються Сторони будуть керуються чинним законодавством України. 9.2. Підписані Сторонами документи, в тому числі, цей Договір та інші документи за цим Договором, що передані шляхом електронного листування, мають повну юридичну силу з обов’язковим направленням оригіналів протягом 3 (трьох) календарних днів з дати передачі відповідного документа шляхом електронного листування. Якщо одна зі Сторін не надішле іншій Стороні підписані оригінали відповідних документів, вважається, що документи, в тому числі, цей Договір та інші документи за цим Договором, що передані шляхом електронного листування, мають повну юридичну силу та Сторони зобов’язуються в повній мірі виконувати усі свої зобов’язання за такими документами одна перед одною. Умови цього Договору залишаються в силі, права та обов’язки відповідно до цього Договору є чинними для правонаступників Сторін. Визнання недійсним будь-якого окремого положення цього Договору не є підставою для визнання недійсним цього Договору в цілому. У цьому випадку Сторони замінюють недійсне положення іншим, яке у правовому відношенні відповідає положенням чинного законодавства України, шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору. Споживач не має права передавати свої права і зобов'язання за цим Договором третім особам без письмової попередньої згоди на те виконавця. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) має право передавати свої права і зобов’язання за своїм виборомцим Договором третім особам без письмової попередньої згоди на те споживача. Уповноважені представники Сторін, за умовиякі підписують цей Договір, підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів вони надають свою згоду відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх іншій Стороні своїх персональних даних з метою виконання господарської діяльності забезпечення реалізації відносин, які регулюються цим Договором та інших відносин згідно з чинним законодавством України. Уповноважені представники Сторін також підтверджують, що повідомлені іншою Стороною, що їх персональні дані включені до бази персональних даних іншої Сторони, фактичний об’єм даних, що передаються, відповідає цілям обробки, та про права суб’єкта персональних даних, які визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторона Договору, що отримала персональні дані зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них відповідно до законодавства вимог статті 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених чинним законодавством України. Комунікація між Сторонами відбувається шляхом ведення усних переговорів на зустрічах як в режимі реальної присутності, так і в режимі відеоконференції, шляхом ведення поштового та електронного листування, у тому числі, за допомогою факсу та електронної пошти, за допомогою мобільного зв’язку та спеціальних мобільних месенджерів. У разі посилання у тексті Договору на порядок повідомлення Сторін одна одної, мається на увазі повідомлення, яке надіслане поштовим відправленням цінним листом із описом вкладення та із повідомленням про вручення на офіційні адреси Сторін. У всіх інших випадках, якщо на іншому не наполягає одна із Сторін, належним повідомленням Сторони вважається повідомлення здійснене одним із способів, зазначених вище. Умови цього Договору та додатки до нього, переговори та офіційне листування (як поштове, так і електронне) є конфіденційною інформацією і можуть надаватися третім особам лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, на вимогу правоохоронних, податкових та інших органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, у разі наявності у них відповідних повноважень на запитування такої інформації.

Прикінцеві положення. 9.15.1. ВідносиниЦей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до “ ” 20 р. У випадку, якщо протягом одного місяця до дати припинення дії Договору жодна з сторін не заявить про свій намір не продовжувати агентські відносини, договір вважається продовженим на наступний календарний рік, кількість таких пролонгацій не обмежується. 5.2. Договір може бути припинений за заявою однієї з сторін, яка подається іншій стороні не пізніше, ніж за один місяць до дати припинення дії Договору. 5.3. Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що виникають при укладанні або в процесі виконання мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін. Після підписання цього ДоговоруДоговору всі попередні переговори, протоколи про наміри, укладенні агентські договори тощо втрачають юридичну силу. 5.4. Даний Договір укладається у письмовій формі у вигляді єдиного документу підписаного повноважними представниками сторін та скріпленого печатками. При цьому, на підставі ст. 181 ГК України, допускається укладення договору шляхом обміну факсограмами (факсимільними копіями договору). Даний Договір може бути укладений шляхом обміну факсограмами. Сторони домовились, що є неврегульованими цим Договоромнадіслання стороною по факсу екземпляра договору, регулюються чинним законодавством Українипідписаного та скріпленого печаткою відповідної сторони свідчить про повну і безумовну згоду на укладення цього договору. 9.25.5. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиНадані Турагентом персональні дані Туриста для оформлення туристичної подорожі, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3зазначені в заявці Турагента, використовуються Туроператором для формування супровідних документів для здійснення туристичної подорожі. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівНаданням Заявки Турагент підтверджує, що фіксують таку зміну. 9.6туристом/ами надана згода на передачу його/їх персональних даних третім особам виключно з метою формування туристичного продукту та надання туристичних послуг. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені Вказані дані не використовуються для формування бази персональних даних чи обробки персональних даних в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх ». У випадку, якщо Турагент формує власну базу персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх він самостійно забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україниданих».

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Підписуючи заяву-замовлення про приєднання до Договору Абонент надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Абонента зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Абонент розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Абонент не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за ініціативою Замовника з причиннадані послуги, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяуповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.411.7. У разі зміни статусу однією із СторінЗа рішенням НКРЗ від 15.02.2007р. № 594 ТОВ «ПАВЛАБОР» внесено до реєстру операторів, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкпровайдерів телекомунікацій. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниСторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором у разі настання та дії обставин, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договорузнаходяться поза межами контролю сторін, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українита які Сторони не могли передбачити та запобігти. 9.27.2. У зв’язку із прийняттям рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, пов’язаними з карантином, встановленим з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 чи у зв’язку з іншими рішеннями державної чи місцевої влади щодо роботи під час воєнного стану, Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3має право самостійно змінювати форму та правила навчання. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника незгоди зі зміною форми навчання, Замовник має право зробити перерву в отриманні Послуг з причиннаступного місяця від того, не пов’язаних з виною Виконавцяу якому відбулась зміна форми навчання, сплачені Замовником кошти не повертаютьсячи має право розірвати договір. 9.47.3. У разі зміни статусу однією із СторінВиконавець не несе відповідальності за збереження речей Замовника та Студента, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону що знаходяться в письмовій формі в п'ятиденний строкприміщеннях, якими володіє Виконавець. 9.57.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівСуперечки, що фіксують таку змінувиникатимуть у зв'язку з Договором, Xxxxxxx намагатимуться вирішувати шляхом переговорів між собою. Якщо Сторони не можуть досягти згоди за домовленістю, вирішення суперечок відбувається у судовому порядку. 9.67.5. Усі повідомленняЗ моменту підписання Договору зобов’язання за іншими договорами між Сторонами, за їх наявності, припиняються. 7.6. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. 7.7. Замовник погоджується, що направляються Сторонами одна одній згідно його персональні дані, які стали відомі Виконавцю у зв’язку з цим Договором мають укладенням Договору, можуть бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом включені до баз персональних даних Виконавця. Замовник дає згоду (дозвіл) на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7обробку його персональних даних для забезпечення реалізації передбачених законодавством норм. Відповідно Замовник повідомлений про свої права відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України».

Прикінцеві положення. 9.112.1. ВідносиниЦей Договір укладений українською мовою, згідно чинного законодавства України. 12.2. Виконавець зазначає, що виникають він має статус платника єдиного податку. 12.3. Замовник зазначає, що він своєчасно отримав в повному обсязі необхідну, доступну, достовірну інформацію про надання послуг (у тому числі, але не обмежуючись, щодо змісту, якості, вартості та порядку надання послуг), яка забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору, і така інформація була надана Замовнику до замовлення ним послуг відповідно до вимог законодавства України. 12.4. Укладаючи цей Договір, Замовник, якщо він є фізичною особою, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою повну, необмежену строком, згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, передачу тощо) персональних та інших, наданих при укладанні або в процесі виконання укладенні цього Договору, що є неврегульованими цим даних будь-яким законним способом, у тому числі з метою ідентифікації Xxxxxxxxx, а також даних про операції за Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами здійснених Замовником або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиіншими уповноваженими ним третіми особами, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3проводяться згідно умов Договору. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника Замовник дозволяє Виконавцю надавати свої персональні дані державним органам з причин, не пов’язаних метою їх обробки. При цьому з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній правами суб’єкта персональних даних згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх ознайомлений. В момент укладення цього Договору такі персональні дані занесені до бази персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договоруспоживачів телекомунікаційних послуг Виконавця. 12.5. Сторони погодили предмет цього договору домовилисьДоговору, вартість послуг, строки надання послуг та строк дії цього Договору, та не мають з цього приводу жодних претензій одна до одної. Після набуття чинності цього Договору всі та будь-які усні або письмові попередні домовленості щодо нього втрачають юридичну силу. 12.6. Якщо один або декілька пунктів (положень) цього Договору втрачають юридичну силу, або неоднозначно трактуються Сторонами, тоді цей Договір в цілому не втрачає юридичну силу, але спірні пункти (положення) переглядаються Сторонами та при спільній згоді заміняються пунктами (положеннями), що підписаний ними цій договір можна відповідають предмету цього Договору. У випадку прийняття будь-яким судом рішення про недійсність чи неможливість виконання будь-якого положення цього Договору всі інші положення залишаються дійсними. 12.7. При виникненні обставин, що не обумовлені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, а також вважати їх документованимзастосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українирозумності та справедливості.

Прикінцеві положення. 9.116.1. ВідносиниВсі спори, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього між Xxxxxxxxx під час дії Договору, що є неврегульованими цим Договоромвирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, регулюються суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України. 16.2. Умови цього Договору мають конфіденційний характер не підлягають розголошенню третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. 9.216.3. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні Всі повідомлення та документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно у зв’язку з цим Договором мають Договором, повинні бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовленнярекомендованим листом, або доставлені подані особисто за зазначеними адресами Сторінвказаною адресою та вручені під розписку відповідальній особі, або надіслані телеграфом, по телетайпу, телефаксу з одночасним повторним направленням повідомлення чи документів рекомендованим листом або з доставкою такого повторного повідомлення чи документів посильним. 9.716.4. Відповідно до стЦей Договір укладено українською мовою в 2 (двох) примірниках, по одному екземпляру у кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу. 16.5. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник У випадку невідповідності положень цього Договору нормам Правил Сторони повинні керуватися положеннями цього Договору та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства чинним законодавством України. 16.6. Особливі умови страхування (ОУС), Загальні умови страхування (ЗУС), заява на страхування, опитувальний лист (у разі його наявності) та акт огляду майна (у разі його наявності) є невід’ємними частинами Договору, не можуть існувати окремо одна від одної та разом складають Договір страхування..

Прикінцеві положення. 9.18.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання Всі зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромякщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, регулюються цьому Договорі або чинним законодавством України. 9.28.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін надають згоду (субпідрядниківдозвіл) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону на обробку їх персональних даних в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Замовник з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладення, зміну та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов розірвання цього Договору. 8.3. Сторона договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати отримала персональні дані, зобов'язана забезпечити їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених чинним законодавством України. 8.4. Протягом строку дії цього Договору жодна зі Xxxxxx не може з будь-яких причин без письмової згоди іншої Сторони розголошувати третім особам та/або публікувати, та/або дозволяти публікацію будь-якої інформації, що була надана однією зі Сторін у зв’язку з виконанням Договору або стала відомою одній зі Сторін під час виконання нею своїх зобов’язань згідно з Договором, за виключенням випадків, передбачених цим Договором. 8.5. Зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені Договором, не поширюються на випадки надання інформації державним органам відповідно з вимогами законодавства України. 8.6. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 8.7. Кожна із сторін несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів, зазначених у розділі 11 Договору. 8.8. У разі зміни податкового статусу або зазначених в розділі 11 Договору реквізитів кожна із Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі зміни протягом 3-х робочих днів зі дня виникнення таких змін. Невиконання зазначеної вимоги звільняє Сторону Договору, яка не знала та не могла знати про зазначені зміни, за будь-які негативні наслідки неповідомлення про зміни іншою Стороною. 8.9. Жодна із Xxxxxx не має права передавати свої права і обов’язки за цим Договором третій особі, без письмової згоди іншої Сторони. 8.10. Листування між Сторонами щодо виконання умов даного Договору здійснюється шляхом ведення електронного листування засобами електронної пошти на електронні адреси Сторін: e.mail Продавця: ______________________ та e.mail Покупця:___________________, при цьому факт отримання/відправлення електронного листа підтверджується на підставі електронної відмітки дати та часу відправки, що синхронізується програмним забезпеченням при відправці електронної пошти. 8.11. Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, встановлених діючим податковим законодавством України. 8.12. Покупець є ______________________(заповнюється на етапі укладання договору). 8.13. Всі роботи підвищеної небезпеки на території Продавця виконуються за наявності Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107) або Покупець залучає субпідрядну організацію з наявними дозволами.

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини9.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.29.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови136.1 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 9.3 Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. Сторони цього договору домовились8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.4 Отримувач підтверджує, що підписаний йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними цій договір можна умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також вважати їх документованимте, добровільним волевиявленням що Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних його природи, прав та обов’язків Xxxxxx, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин. 9.6 Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне: 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору; 2) Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору; 3) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором. 9.7 Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності ними. 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 9.10 Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 9.11 Реквізити Отримувача та відомості про отримувача зазначені в Заяві. 9.12 Реквізити Фінансової установи. Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шxxx, 000, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 код ЄДРПОУ 38324133 Платник ПДВ, ІПН 383241328105 п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК» Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 Адреса електронної пошти: xxxxxx@xxxxxxx.xx Генеральний директор Xxxxxx XXXXXXXXXX Отримувач: п\р в банку: Отримувач: п\р в банку: прийому-передачі наданих послуг за 20 р. відповідно до законодавства УкраїниДоговору на переказ коштів (для суб’єктів господарювання) м. Київ « » 20 р. Ми, що нижче підписалися, - Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (надалі - «Фінансова установа»), код за ЄДРПОУ 38324133, в особі , який/яка діє на підставі та (надалі - «Отримувач»), код за XXXXXX в особі , який діє на підставі 1. Заборгованість перед Отримувачем на початок місяця складала _-_грн. 2. За період з ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ Фінансова установа прийняла: 2.2.1. коштів від Платників _- грн. 2.2.2. готівкових коштів від Отримувача в якості переказу виручки - грн. 3. За період з ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ Фінансова установа перерахувала на рахунок Отримувачу: 3.3.1 коштів від Платників - грн. ;

Прикінцеві положення. 9.113.1. ВідносиниУкладенням цього Договору Клієнт засвідчує, що виникають при укладанні або що:  він ознайомлений з документами, зазначеними в процесі виконання п. 1.2. Договору, та не має запитань і заперечень щодо їх форми та змісту;  він погоджується з наданням Кваліфікованим надавачем кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Клієнта органам державної влади, у відносинах із яким Клієнт використовує електронний підпис, ключі якого сертифіковані відповідно до цього Договору;  він погоджується із наданням Кваліфікованим надавачем інформації про статус кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Клієнта (чинний, скасований і блокований) будь-яким іншим особам, які звертаються до Клієнта за отриманням цієї інформації;  він не може запропонувати свої умови цього Договору, що є неврегульованими цим Договорому відповідності до ст. 634 Цивільного Кодексу України;  він ознайомлений з усіма положеннями даного Договору та повністю розуміє його зміст, регулюються чинним законодавством Українизначення термінів і понять, всіх його умов в цілому, та не має заперечень (претензій) до його положень та змісту. 9.213.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомКожний кваліфікований сертифікат відкритого ключа Клієнта чинний протягом строку, визначеного відповідним обраним Клієнтом пакетом Послуги, за умовивідповідним Тарифом. Строк чинності ключа Клієнта починає перебіг з дати його формування. 13.3. Підписання цього Договору свідчить про згоду Клієнта на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Кваліфікованому надавачу згідно вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та Регламенту у базі персональних даних кваліфікованого надавача, а також аудіозапису всіх телефонних дзвінків до кваліфікованого надавача, зокрема для підтвердження факту використання Клієнтом голосової авторизації при блокуванні сертифікатів. 13.4. Сторони погодились, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинпри укладенні та виконанні цього Договору, не пов’язаних з виною Виконавцяскріплення Договору, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів актів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії інших документів, що фіксують таку зміну. 9.6підписуються на його виконання, печатками Сторін не обов'язкове. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто Печатки проставляються виключно за зазначеними адресами вільним волевиявленням Сторони/Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи послуги власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україникожної із Сторін.

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниДоговір набирає чинності з дати його підписання і діє до с'О. /У. року. 7.2. Договір може бути припинений кожною зі Сторін шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. Дія Договору припиняється через 20 днів з дати отримання письмового повідомлення. 7.3. Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством кожен з яких має однакову юридичну силу. 7.4. Порядок зміни та розірвання даного Договору відбувається згідно до ст. 188 Господарського Кодексу України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.47.5. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити реквізитів Xxxxxxx письмово повідомляють одна одну про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та вказані зміни не пізніше ніж за 5 робочих десять днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівз дня, що фіксують таку змінуколи такі зміни відбулися. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.77.6. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають від 01.06.2010 р. № 2297-VI із змінами кожна із Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду один одному на обробку їх персональних даних (ПІБ, посада, назва суб’єкта господарювання, адреса суб’єкта господарювання, телефон, електронна адреса суб’єкта господарювання) в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх базі персональних даних «фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході господарської діяльності» іншої Сторони Договору з метою виконання господарської діяльності забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин в сфері бухгалтерського обліку. Кожна із Сторін Договору несе адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства Українипро захист персональних даних» від 02.06.2011 р. № 3454-VI. 7.7. Xxxxxxx, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони. 7.8. Жодна із Xxxxxx не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди іншої Xxxxxxx за Договором. 7.9. Усі додатки, зміни і доповнення до цього Договору укладаються Сторонами в письмовій формі та є його невід’ємними частинами.

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини9.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає 9.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовип.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 9.3 Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. Сторони цього договору домовились8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.4 Отримувач підтверджує, що підписаний йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними цій договір можна умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також вважати їх документованимте, добровільним волевиявленням що Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних його природи, прав та обов’язків Xxxxxx, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин. 9.6 Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне: 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору. 2) Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору. 3) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором. 9.7 Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства ними. 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 9.10 Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 9.11 Реквізити Отримувача та відомості про отримувача зазначені в Заяві. 9.12 Реквізити Фінансової установи. Місцезнаходження : 03026, м. Київ, Столичне xxxx, 000, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 код ЄДРПОУ 38324133 Платник ПДВ, ІПН 383241328105 п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК» Телефон контакт-центра: (000) 000-00-00 Адреса електронної пошти: xxxxxx@xxxxxxx.xx

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниЗміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання додатків, які є його невід’ємною частиною. 7.2. Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом усього періоду навчання або до дня повного виконання сторонами зобов'язань за договором. 7.3. Строк дії Договору з «____» « » 20_ _ року до «____» «_____ _» 20___року. 7.4. Дія договору зупиняється у разі надання здобувачу академічної відпустки згідно із законодавством на весь строк такої відпустки. Допуск до навчання здобувача після завершення строку академічної відпустки здійснюється згідно з наказом закладу, який видається на під ставі заяви здобувача. 7.5. Сторони погодилися, що відповідно до ч. 8 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України позови, що виникають при укладанні або в процесі із цього договору, будуть пред’являтися за місцем виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українидоговору. 9.27.6. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань Своїм підписом під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно кожна зі Сторін Договору відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду один одному (дозвіл) на обробку їх персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі необхідному для виконання умов обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього договоруДоговору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб , яким ці дані передаються. 7.7. Сторони цього договору домовилисьзобов′язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’є кта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». 7.8. Договір складений українською мовою у трьох примірниках, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.мають однакову юридичну силу: 1 примірник – Замовнику,

Прикінцеві положення. 9.16.1. ВідносиниЦей Договір набирає чинності з моменту його підписання та внесення ВКЛАДНИКОМ ВКЛАДУ на ВКЛАДНИЙ РАХУНОК і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним. 6.2. Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруінформація та документи, надані ВКЛАДНИКОМ, є достовірними і відповідають чинному законодавству України, а також надає згоду на обробку та включення до бази персональних даних БАНКУ своїх персональних даних (будь-якої інформації, що є неврегульованими цим Договоромйого стосується, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомв тому числі: прізвища, за умовивласного імені, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинпо батькові, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів дати та при зміні банківських реквізитівмісця народження, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній номеру телефону тощо) згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Законом України «Про захист персональних даних» Замовник ». 6.3. Усі повідомлення за цим Договором мають юридичну силу, у разі якщо вони здійснені у письмовій формі та Виконавець надають згоду надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами Xxxxxx в розділі 7 цього Договору. З питань виконання сторонами умов договору ВКЛАДНИК звертається до БАНКУ у порядку визначеному у цьому пункті Договору. БАНК інформує ВКЛАДНИКА про зміни в тарифах і умовах надання послуги за цим Договором також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx. 6.4. Зміни та/або доповнення до цього Договору, за винятком випадків коли інше прямо передбачено цим Договором, оформлюються додатковим договором, який укладається Сторонами. 6.5. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. При цьому один одному на обробку їх персональних даних оригінальний примірник цього Договору зберігається в обсязі необхідному для виконання умов БАНКУ, а один оригінальний примірник цього договоруДоговору надається ВКЛАДНИКА. 6.6. Сторони цього договору домовилисьУ всьому іншому, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимпрямо не передбачено положеннями цього Договору, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. 6.7. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень. 6.8. ВКЛАДНИК гарантує, що ознайомлений з усіма умовами цього Договору, вони йому зрозумілі та розтлумачені. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг ВКЛАДНИК має право звертатися до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України шляхом направлення звернення в порядку передбаченому на офіційному сайті НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Прикінцеві положення. 9.16.1. ВідносиниЦей Договір набирає чинності з моменту його підписання та внесення ВКЛАДНИКОМ ВКЛАДУ на ВКЛАДНИЙ РАХУНОК і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним. 6.2. Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруінформація та документи, надані ВКЛАДНИКОМ, є достовірними і відповідають чинному законодавству України, надає дозвіл на надання БАНКОМ іншим надавачам платіжних послуг інформації, що є неврегульованими цим Договороммістить банківську таємницю, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, а також згоду на обробку та включення до виконання робіт інших осіб бази персональних даних БАНКУ своїх персональних даних (субпідрядників) за своїм вибором, за умовибудь-якої інформації, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинйого стосується, не пов’язаних з виною Виконавцяв тому числі: прізвища, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторінвласного імені, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів по батькові, дати та при зміні банківських реквізитівмісця народження, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній номеру телефону тощо) згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Законом України «Про захист персональних даних» Замовник ». 6.3. Усі повідомлення за цим Договором мають юридичну силу, у разі якщо вони здійснені у письмовій формі та Виконавець надають згоду надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами Xxxxxx в розділі 7 цього Договору. З питань виконання сторонами умов договору ВКЛАДНИК звертається до БАНКУ у порядку визначеному у цьому пункті Договору. БАНК інформує ВКЛАДНИКА про зміни в тарифах і умовах надання послуги за цим Договором також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx. 6.4. Зміни та/або доповнення до цього Договору, за винятком випадків коли інше прямо передбачено цим Договором, оформлюються додатковим договором, який укладається Сторонами. 6.5. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. При цьому один одному на обробку їх персональних даних оригінальний примірник цього Договору зберігається в обсязі необхідному для виконання умов БАНКУ, а один оригінальний примірник цього договоруДоговору надається ВКЛАДНИКА. 6.6. Сторони цього договору домовилисьУ всьому іншому, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимпрямо не передбачено положеннями цього Договору, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. 6.7. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень. 6.8. ВКЛАДНИК гарантує, що ознайомлений з усіма умовами цього Договору, вони йому зрозумілі та розтлумачені. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг ВКЛАДНИК має право звертатися до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України шляхом направлення звернення в порядку передбаченому на офіційному сайті НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Прикінцеві положення. 9.112.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання Зміни до цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону договору можуть бути внесені Сторонами в письмовій формі в п'ятиденний строкшляхом підписання додаткової угоди до цього договору, крім випадку, передбаченого п. 9.2. цього договору. 9.512.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів Уповноважені представники, які підписують даний договір від імені сторін, своїми підписами підтверджують згоду на обробку своїх персональних даних та при зміні банківських реквізитівподальше використання їх виключно з метою виконання договору протягом строку його дії. Уповноважені представники, адресиякі підписують даний договір, назви Сторінповідомлені про їх права, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку (№ 2297 – VI від 01 червня 2010 року), про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі договору, до баз персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього сторін договору, виключно з метою його виконання. 12.3. Сторони цього договору домовилисьвизнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому сторони докладають зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення сторін в корупційну діяльність. Сторони повідомлені про зміст Закону України «Про запобігання корупції» і іншого антикорупційного законодавства та безумовно зобов`язуються виконувати їх умови. 12.4. Спори та розбіжності, що підписаний ними цій можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 12.5. Цей договір можна також вважати їх документованимскладено у двох примірниках, добровільним волевиявленням щодо що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця. Підписанням цього договору споживач підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання дозволу один одному послуг з управління побутовими відходами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють надання послуг з управління відходами. 12.6. Виконавець є платником податку на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Україниприбуток на загальних підставах. 12.7. Споживач є платником .

Прикінцеві положення. 9.110.1. ВідносиниКолективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін. Строк дії цього договору — до 05 квітня 2022 р., що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Україниале після закінчення терміну дії договору його положення продовжують діяти до прийняття нового колективного договору. 9.210.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Зміни і доповнення до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) цього договору протягом терміну його дії можуть вноситися лише за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документивзаємною згодою Xxxxxx. 9.310.3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами чи уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовій або усній формі). 10.4. Сторони, які підписали цей колективний договір, щорічно, не пізніше січня, звітуються про його виконання. 10.5. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсявиникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору відповідні роз’яснення надаються спільно Сторонами договору. 9.410.6. У разі зміни статусу однією із Сторінпорушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової особи, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкнесе відповідальність згідно з чинним законодавством. 9.510.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними Цей договір підписаний у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівтрьох примірниках, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити які мають рівноцінне юридичне значення. Колективний договір підписали: «_05_»_квітня_2018р. Від роботодавця Від профспілкового комітету Директор ДДТЕІТ Голова ППО ДДТЕІТ 1. Положення про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінупреміювання працівників технікуму (3 аркуші). 9.62. Усі повідомленняПоложення про надання педагогічним працівникам Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторінзразкове виконання службових обов’язків (2 аркуші). 9.73. Відповідно до стПерелік професій на безкоштовний спецодяг (1 аркуш) 4. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному Перелік на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувидачу мила (1 аркуш) 5. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних Комплексні заходи з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.охорони праці (1 аркуш) 6. Склад робочої комісії (1 аркуш) ПОГОДЖЕНО протокол профспілкового комітету від _ № ЗАТВЕРДЖЕНО наказом директор ДДТЕІТ від _ р. №

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Підписуючи заяву-замовлення про приєднання до Договору Абонент надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Абонента зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Абонент розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Абонент не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за ініціативою Замовника з причиннадані послуги, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяуповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.411.7. У разі зміни статусу однією із СторінЗа рішенням НКРЗІ від 10.05.2018р. № 6837 ФО-П Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx внесен до реєстру операторів, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкпровайдерів телекомунікацій. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниУсі спори, що виникають при укладанні або можуть виникнути за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів. У випадку, якщо Xxxxxxxx не вдається досягти домовленості по спірних питаннях в ході переговорів, такі спори Сторін вирішуються у порядку, встановленому положеннями чинного законодавства України. 7.2. Клієнту надається можливість за допомогою телекомунікаційних каналів зв'язку отримувати клієнтську кореспонденцію, а також документи, що зазначені в Розділі 3 цього Договору. Шляхом зазначення Клієнтом в Анкеті-заяві контактної електронної адреси, контактного номеру телефону, Клієнт підтверджує свою згоду на передачу кореспонденції через відкриті канали зв'язку. 7.3. Факт підписання Клієнтом цього Договору свідчить про те, що Клієнт ознайомився з Тарифами, переліком Послуг, що входять в обраний Клієнтом Пакет послуг, Правилами, Інструкцією користувача та згоден з ними. 7.4. Клієнт не заперечує, що Компанія має право проводити запис з архівацією (збереженням) усіх телефонних розмов і повідомлень, що надійшли до Диспетчерського центру Компанії чи були здійснені Компанією. 7.5. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами, будуть вирішуватися шляхом переговорів. При не врегулюванні в процесі виконання цього Договорупереговорів спірних питань, що є неврегульованими цим Договоромспори вирішуються в порядку, регулюються встановленому чинним законодавством України. 9.27.6. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиФакт підписання цього Договору свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Xxxxxx надає згоду на обробку своїх персональних даних для здійснення прав та виконання обов’язків, передбачених Правилами та Договором і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією ознайомлений із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до правами суб’єкта персональних даних (ст. 11 ЗУ 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору»). 7.7. Сторони цього договору домовилисьПитання, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимне передбачені в цьому Договорі, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один регулюються Правилами, що розміщені на Офіційному сайті Компанії і вважаються прийнятими Клієнтом за нормами статей 641, 642 Цивільного кодексу України з моменту підписання ним цього Договору або здійснення оплати за Послуги на підставі Рахунку. 7.8. Шляхом підписання цього Договору Xxxxxx підтверджує: що вся інформація надана йому Компанією та розміщена на Офіційному сайті Компанії: http//xxxxxxxxx.xxx , є повною та достатньою для правильного розуміння суті Послуг, що надаються Компанією; що усі умови цього Договору та Правил Клієнту зрозумілі та не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих йому визначень. 7.9. Договір складено у письмовій формі, українською мовою при її повному та безпомилковому розумінні кожною зі Сторін, в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українидля кожної зі Xxxxxx.

Прикінцеві положення. 9.110.1. ВідносиниДоговір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами й діє до 31.12.2022 р., але в кожному випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в формі письмових Додаткових угод, які підписуються представниками Сторін і скріплюються печатками Сторін. 10.3. Всі Додатки та Додаткові угоди є невід'ємною частиною цього Договору. 10.4. Сторони мають право розірвати цей Договір по взаємній згоді не раніше, ніж через один місяць від дати офіційного письмового повідомлення про такий намір однієї зі Сторін. 10.5. Розірвання або закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору. 10.6. При зміні банківських реквізитів, юридичної або фактичної адреси, статусу платника податку однієї із Сторін, Сторона, у якої відбулися відповідні зміни, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону в письмовій формі поштовим повідомленням з описом Укрпоштою. 10.7. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах. 10.8. Покупець має статус платника податку на прибуток __________________ . 10.9.У всьому, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими не врегульовано цим Договором, регулюються Сторони керуються чинним законодавством України. 9.210.10. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиДоговір складений в 2-х автентичних екземплярах, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причиноднакову юридичну силу, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією по одному для кожної із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.115.1. ВідносиниУсі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням у разі здійснення такого посвідчення Покупцем, та його виконанням, бере на себе Покупець. 15.2. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення (у випадках, передбачених законодавством України). Включається у разі, якщо покупцем державного майна є орендар. 15.3. Цей Договір укладений у формі електронного документа, який підписується шляхом накладання кваліфікованих електронних підписів, що виникають базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.******** ____________ ******** Включається за відповідною вимогою Покупця у разі, якщо Договір не потребує нотаріального посвідчення 15.4. Цей Договір складений при укладанні або повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у чотирьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Два примірники цього Договору зберігаються у Продавця, один примірник - у Покупця, один примірник - в процесі органі нотаріату, який посвідчив цей Попередній договір. 15.5. Договір діє до виконання у повному обсязі Покупцем зобов'язань, зокрема передбачених пунктом 6.4 цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідтверджено Продавцем у встановленому законодавством порядку, регулюються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами якщо Договір не буде раніше виконаний або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній припинений згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторінзаконодавством України та умовами Договору. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниПісля укладання цього Договору всі попередні переговори, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні й письмові домовленості сторін із питань, що виникають при укладанні або в процесі виконання так чи інакше стосуються цього Договору, що втрачають юридичну силу. 7.2. Жодна зі сторін не може передавати свої права й обов’язки за цим Договором третій особі без письмової згоди на це іншої сторони, крім випадків, передбачених Договором. 7.3. Виконавець є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством платником податку на прибуток підприємств за основною ставкою відповідно до Податкового кодексу України. 9.27.4. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиСторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією ознайомлені із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ вимогами закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договоруі зобов’язуються його виконувати. 7.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти про їх зміну, а в разі не поінформування несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 7.6. Усі правовідносини, що виникають із цього договору Договору або пов’язані з ним, зокрема з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 7.7. Сторони домовилися, що в разі зіпсуття або пошкодження відправлення, а також у разі розбіжностей поглядів Виконавця та Відправника (Одержувача) на обставини, що можуть бути підставою для відповідальності, уповноваженими представниками сторін складаються документи за формою, встановленою Виконавцем. 7.8. Сторони домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимвідправлені електронною поштою документи, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному що є невід’ємною частиною Договору, підписані та скріплені печатками сторін, мають повну юридичну силу до моменту обміну сторонами оригіналами документів, встановлюють права й обов’язки для сторін Договору, можуть бути подані до судових інстанцій як належні докази. Умови даного пункту не застосовуються до первинних бухгалтерських документів, що надаються Виконавцем Замовнику. 7.9. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (будь-якої з умов) цього Договору та/або додатків до нього не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або Договору загалом. 7.10. Виконавець має право вказувати фірмове (комерційне) найменування та/або торговельну марку Замовника серед переліку клієнтів, що користуються послугами Виконавця у своїх інформаційних або рекламних матеріалах чи під час проведення маркетингових акцій. 7.11. Замовник отримує право на обробку їх персональних даних користування логотипом Виконавця виключно з метою зазначення Виконавця у якості контрагента Замовника. Таке зазначення не є рекламою та не підлягає жодній оплаті з боку Виконавця. Після закінчення строку дії даного Договору або у разі його розірвання, Замовник втрачає будь-яке право на користування логотипом Виконавця та зобов’язується видалити усі посилання на сайт та послуги Виконавця, якщо інше не було погоджено Сторонами письмово. 7.12. Сторони домовились, що мають право використовувати електронні підписи при підписанні даного Договору, додатків, додаткових угод, додаткових договорів та інших документів в межах виконання господарської діяльності цього Договору. Формування та підписання електронних документів при виконанні цього Договору здійснюється із застосуванням положень Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та іншого діючого законодавства України. Електронний документ вважається укладеним Сторонами у дату, зазначену в тексті такого електронного документа. Дана умова застосовується, в т. ч., у разі, якщо фактична дата накладання підпису будь-яким підписантом будь-якої Xxxxxxx буде раніше або пізніше дати електронного документа, зазначеної в тексті останнього. 7.13. Шляхом підписанням даного Договору Замовник заявляє та гарантує Xxxxxxxxxxx наступне: 1) Замовник має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору; 2) Замовник отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору; 3) Замовник виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором; 4) Замовник та/або пов’язані з ним особи (у тому числі кінцевий(ві) бенефіціарний(ні) власник(ки)) не перебуває(ють) у списках осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства законів та інших нормативно-правових актів України. У разі зміни зазначених обставин Замовник зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів повідомити Виконавця про таку зміну. Виконавець має право припинити приймання відправлень Замовника на період дії зазначених вище обставин та/або ініціювати дострокове припинення дії Договору у порядку, встановленому Договором.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниПідписанням даного Договору Замовник надає згоду на обробку його персональних даних та персональних даних інших осіб від його імені та за дорученням Виконавцем з метою забезпечення надання інформаційно-консультаційних послуг в об’ємі необхідному для досягнення зазначеної мети, а також підтверджує свою обізнаність у правах, визначених у ст. 8 закону України «Про захист персональних даних». Право визначення об’єму обробки персональних даних Замовник надає Виконавцеві. Включення персональних даних Замовника до бази персональних даних відбувається в момент укладення цього Договору. Підписанням цього Договору Замовник засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права, визначені у законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. 8.2. Усі правовідносини, що виникають при укладанні з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору. Тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в процесі виконання Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українивтрачають юридичну силу. Але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.58.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівзобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінуа у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з ним несприятливих наслідків. 9.68.5. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чиномюридичну силу у разі, якщо вони надіслані листом на замовленнявикладені у письмовій формі, або доставлені особисто підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 8.6. Усі виправлення за зазначеними адресами текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини9.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.29.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови136.1 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 9.3 Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. Сторони цього договору домовились8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.4 Отримувач підтверджує, що підписаний йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними цій договір можна умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також вважати їх документованимте, добровільним волевиявленням що Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних його природи, прав та обов’язків Xxxxxx, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин. 9.6 Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне: 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору; 2) Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору; 3) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором. 9.7 Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства ними. 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 9.10 Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 9.11 Реквізити Отримувача та відомості про отримувача зазначені в Заяві. 9.12 Реквізити Фінансової установи. Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 код ЄДРПОУ 38324133 Платник ПДВ, ІПН 383241328105 п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК» Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 Адреса електронної пошти: xxxxxx@xxxxxxx.xx

Прикінцеві положення. 9.113.1. ВідносиниУсі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при укладанні тлумаченні умов цього Договору. 13.3. Замовник шляхом укладення цього Договору підтверджує: 13.4. У порядку ч. 1 ст. 307 ЦКУ Замовник шляхом укладення цього Договору дає добровільну згоду на здійснення Виконавцем відеозаписів Xxxxxxxxx та їх розміщення на “YouTube”-каналі Виконавця та/або в процесі виконання підтверджує наявність зазначеної згоди з боку представників Замовника. 13.5. Кожна із Сторін зобов’язується не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що належить іншій Стороні, а також поважати ділову репутацію одне одного, честь та гідність працівників, дотримуватися ділового етикету. 13.6. Недійсність будь-якої з умов цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українивипливає із чинного законодавства України не тягне за собою недійсності Договору в цілому. 9.2У такому разі до відносин Сторін застосовуються положення законодавства України в частині тих умов Договору які є недійсними. 13.7. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, уваги виключно за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документивони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками та підписами. 9.313.8. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причинЦей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, не пов’язаних з виною Виконавцяякі мають однакову юридичну силу, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією - по одному для кожної із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.113.1. ВідносиниІншими діями, що виникають свідчать про прийняття Замовником умов цього договору вважається здійснення оплати послуг Виконавця. 13.2. Цей Договір складений при укладанні повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. 13.3. Ремонт технічних засобів, тобто ліквідація несправностей, які не можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження Об’єкта, здійснюється Виконавцем за своїм місцезнаходженням. 13.4. Обов`язковою умовою в період дії Договору є наявність у Замовника відповідних документів, які підтверджують його повноваження щодо володіння, користування або розпорядження Об’єктом. 13.5. Сторони погодили, що строк загальної та спеціальної позовної давності відповідно до умов даного Договору складає 5 (п’ять) років. Штрафні санкції (неустойка) передбачені даним Договором нараховуються протягом всього періоду порушення по день сплати суми цих коштів кредитору. 13.6. Виконавець за даним Договором не приймає майно Замовника на зберігання і не вступає у володіння цим майном. 13.7. Недійсність будь-якого з положень цього Договору та/або додатків до нього не є підставою для недійсності інших положень Договору/додатків до нього. 13.8. Виконавець для ведення фінансово-господарської діяльності використовує печатки. Відповідними печатками обов’язково скріплюються документи, що будуть оформлятись Виконавцем на паперовому носії в процесі виконання рамках цього Договору: додаткові угоди/додаткові договори та додатки до них, що є неврегульованими цим Договоромбухгалтерські документи, регулюються чинним законодавством Українилисти, претензії тощо. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниСторони зобов’язуються дотримуватися приписів законодавства України щодо охорони прав інтелектуальної власності, що виникають при укладанні конфіденційності інформації, документації, наукових результатів, отриманих в ході взаємної співпраці. 11.1.1. Сторони зобов’язуються не поширювати, не допускати поширення та захищати конфіденційну інформацію від доступу будь-яких третіх осіб (юридичних або в процесі виконання цього Договоруфізичних), крім випадків, передбачених законодавством, дотримуватися Політики конфіденційності та обробки персональних даних, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українидодатком 2 до цього Договору. 9.211.1.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань Своїм підписом під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно кожна зі Сторін Договору відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду один одному (дозвіл) на обробку їх персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі необхідному для обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. 11.1.3. Замовник запевняє Виконавця про наявність однозначної та беззастережної згоди отримувача (отримувачів) послуги на оприлюднення інформації, передбаченої п. 4.6.5 Договору, та виконання умов цього договоруДоговору. 11.2. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, мессенжери, електронна пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі та/або на офіційному сайті, та за реквізитами, які Замовник/Отримувач вказав у заяві (акцепті) про приєднання. З метою підтримки зв’язку, Xxxxxxx зобов’язані відповідати на телефонні дзвінки, повідомлення у Viber, Telegram (інші мессенжери) та відповідати на електронну пошту протягом 24 годин з моменту їх документованимотримання. 11.3. Керуючись нормами Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», добровільним волевиявленням щодо Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Сторони погодили, що підписання цього Договору, додаткових договорів до цього Договору, листів, актів, первинних документів уповноваженими особами Сторін може здійснюватися власноручно у вигляді паперового документа або із використанням кваліфікованого електронного підпису у вигляді електронного документа. При цьому, цей Договір, додаткові договори до нього, первинні документи, які складені у вигляді електронного документа та підписані з використанням кваліфікованих електронних підписів уповноважених осіб Сторін, вважатимуться оригіналом та належним підтвердженням господарських операцій. 11.4. Виконавець на момент укладання цього Договору є бюджетною неприбутковою організацією, платником ПДВ 20% за загальною системою оподаткування та використовує печатку у власній господарській діяльності. 11.5. Договір укладено шляхом складання та надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства УкраїниЗамовником Виконавцеві заяви (акцепти) про приєднання.

Прикінцеві положення. 9.18.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2019 р. ВідносиниУ випадку, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про розірвання Договору до закінчення строку його дії, Договір автоматично продовжує свою дію на наступний календарний рік. Кількість таких пролонгацій Договору не обмежується. У будь-якому разі зобов'язання з оплати Турпродукту (туристичних послуг) можуть бути припинені лише їх належним виконанням. 8.2 Сторони домовилися вважати такими, що дорівнюють за своєю юридичною силою оригіналам, документи, які передаються ними одна одній факсимільними чи електронними засобами зв’язку. 8.3 Сторони зберігають за собою право достроково розірвати Договір за умови відсутності невиконаних взаємних зобов’язань, які виникли з Договору. 8.4 Після підписання Договору всі попередні домовленості, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 8.5 Будь-які виправлення у тексті Договору набувають юридичної сили лише після взаємного їх посвідчення Сторонами. 8.6 Будь-які зміни і доповнення Договору мають силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані і скріплені печатками обох Сторін. 8.7 Заміна кредитора у всіх зобов'язаннях, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього на підставі Договору, можлива лише за попередньою письмовою згодою боржника. 8.8 Застава майнових прав, які Сторона має на підставі Договору, можлива лише за попередньою письмовою згодою другої Сторони. 8.9 Усі правовідносини, що є неврегульованими цим Договоромвиникають у зв'язку з Договором і не врегульовані ним, регулюються чинним законодавством регламентуються нормами чинного законодавства України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови8.10 Усі спори, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію можуть виникнути між Сторонами, підлягають розгляду і необхідні дозвільні документивирішенню у господарському суді. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.16.1. ВідносиниУсі правовідносини, що виникають при укладанні з цього Договору або в процесі виконання пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромтлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються чинним законодавством цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 9.26.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Відповідно до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомабзацу 4 підпункту 14.1.97 Податкового кодексу України в редакції, за умовичинній на момент укладення Сторонами цього Договору, Сторони визначають, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документицей Договір є договором оперативної оренди. 9.36.3. У разі розірвання Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ініціативою Замовника ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з причинпитань, не пов’язаних з виною Виконавцящо так чи так стосуються цього Договору, сплачені Замовником кошти не повертаютьсявтрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.56.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівзобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінуа в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 9.66.5. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається винятково за умови письмового погодження цього з другою Стороною. 6.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають бути здійснені юридичну силу в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чиномразі, якщо вони надіслані листом на замовленнявикладені в письмовій формі, або доставлені особисто підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності) та нотаріально посвідчені. 6.7. Усі виправлення за зазначеними адресами текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги винятково за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності) та нотаріально посвідчені. 6.8. Цей Договір складений за повного розуміння Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниУсе, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими не передбачено цим Договором, регулюються чинним регулюється законодавством України. 9.28.2. Виконавець надає Роботи власними силами Правовий режим функціонування ЄДР, а також порядок доступу до ЄДР регулюється законодавством України, документами Виконавця та цим Договором. 8.3. Унесення будь-яких змін до умов Договору здійснюється Виконавцем шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті нової редакції Договору та надсилання відповідного повідомлення Замовнику. Нові умови надання Послуги вступають у дію з часу, зазначеного на офіційному вебсайті, але не раніше ніж через 30 календарних днів від дати оприлюднення нової редакції Договору, якщо інше не випливає із змін, які відбулись у законодавстві. Замовник у двадцятиденний строк після одержання повідомлення про внесення відповідних змін до Договору повідомляє Виконавця про відмову від Договору або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомйого погодження. 8.4. Сторони погодилися про те, за що будь-які відомості про умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію положення цього Договору та/або відносини Сторін за цим Договором є конфіденційною інформацією і необхідні дозвільні документине можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору, а також в інших випадках, передбачених законодавством України. 9.38.5. У разі розірвання Договору З метою надання послуг належної якості за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5цим Договором Сторони можуть використовувати засоби електронного зв’язку: факс та / або електронну пошту. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівпогоджуються, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомленнянадіслані факсом та / або електронною поштою документи, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими оформлені належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторінмають юридичну силу до моменту надходження оригіналів. 9.78.6. Відповідно Додатки та додаткові угоди до стДоговору є невід’ємною частиною Договору, складені в одному екземплярі. 8.7. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов Невід’ємними частинами цього договоруДоговору є: 8.7.1. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.Додаток 1 – Заява про приєднання

Прикінцеві положення. 9.112.1. ВідносиниВсі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.212.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Суборендар є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовип.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 12.3. Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 12.4. Сторони цього договору домовилисьзасвідчують однакове розуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що підписаний ними цій договір можна Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов’язків Сторін, а також вважати їх документованимпід впливом обману чи збігу тяжких обставин. 12.5. Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Орендаря зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 12.6. Цей Договір укладено українською мовою, Xxxxxxx приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства ними. 12.7. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 12.8. Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 12.9. Реквізити Орендаря та відомості про Приміщення зазначені в Заяві.

Прикінцеві положення. 9.113.1. ВідносиниЦей договір відображає повне взаєморозуміння Сторонами предмету договору та інших питань, які вказані в Договорі і при цьому відсутні інші умови, усні або письмові, явні чи які можуть бути на увазі, крім тих, що виникають при укладанні або викладені в процесі виконання цього Договорі. Всі попередні заяви, угоди і домовленості між Сторонами по даному предмету анулюються із вступом в силу Договору. Цей Договір набуває чинності з дати підписання i діє БЕЗСТРОКОВО за виключенням положень ст. 12. За домовленістю сторін строк дії Договору може бути подовжений, про що складається Додаткова угода до Договору. 13.2. Клієнт підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромпри укладенні договору він був проінформований Брокером про наявність у нього права на отримання звітів, регулюються чинним законодавством Українипередбачених законодавством. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.713.3. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних данихзапобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» Замовник Сторони при необхідності повинні надати одна одній копії наступних документів: установчі документи, протокол про призначення керівника, свідоцтво про державну реєстрацію, Ліцензію на здійснення діяльності по випуску та Виконавець надають згоду обігу цінних паперів (за наявністю). 13.4. Цей Договір складений у 4 (чотирьох) примірниках, які мають рівну юридичну силу, один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договоруз яких знаходиться у Клієнта, другий – у Зберігача Клієнта, решта - у Брокера. Сторони цього договору домовилисьдомовились додатково підписувати потрібну кількість примірників Договору у випадку необхідності надання оригіналу Договору реєстратору власників іменних цінних паперів Емітента, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою або у інших необхідних випадках. 13.5. Стан виконання господарської діяльності відповідно до законодавства УкраїниСторонами своїх зобов’язань згідно Замовлень підтверджується шляхом підписання Сторонами відповідних Звітів Брокера. Факт виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно Замовлень за цим Договором підтверджується шляхом підписання Сторонами акту про виконання взаємних зобов’язань.

Прикінцеві положення. 9.17.1. ВідносиниДоговір набирає чинності з дати його підписання і діє до Зі. / О. &Q1.8 року. 7.2. Договір може бути припинений кожною зі Сторін шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. Дія Договору припиняється через 20 днів з дати отримання письмового повідомлення. 7.3. Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством кожен з яких має однакову юридичну силу. 7.4. Порядок зміни та розірвання даного Договору відбувається згідно до ст. 188 Господарського Кодексу України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.47.5. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити реквізитів Xxxxxxx письмово повідомляють одна одну про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та вказані зміни не пізніше ніж за 5 робочих десять днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівз дня, що фіксують таку змінуколи такі зміни відбулися. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.77.6. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають від 01.06.2010 р. № 2297-VI із змінами кожна із Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду один одному на обробку їх персональних даних (ПІБ, посада, назва суб’єкта господарювання, адреса суб’єкта господарювання, телефон, електронна адреса суб’єкта господарювання) в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх базі персональних даних «фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході господарської діяльності» іншої Сторони Договору з метою виконання господарської діяльності забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин в сфері бухгалтерського обліку. Кожна із Сторін Договору несе адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства Українипро захист персональних даних» від 02.06.2011 р. № 3454-VI. 7.7. Xxxxxxx, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони. 7.8. Жодна із Xxxxxx не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди іншої Xxxxxxx за Договором. 7.9. Усі додатки, зміни і доповнення до цього Договору укладаються Сторонами в письмовій формі та є його невід’ємними частинами.

Прикінцеві положення. 9.112.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Сторони досягнули згоди щодо всіх істотних умов Договору відповідно до чинного законодавства України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.512.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні зобов'язуються письмово сповіщати одна іншу у разі ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї Сторони, у період не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня прийняття такого рішення. У ті ж строки Сторони сповіщають одна іншу про зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. 12.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною. 12.4. Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівпідтверджують, що фіксують таку змінувони, їх засновники, учасники, кінцеві бенефіціарні власники не є суб’єктами, до яких згідно з рішеннями РНБО України (далі – рішення РНБО), введеними в дію Указами президента України застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Сторони підтверджують, що відсутні обставини їх приналежності до переліку осіб, пов'язаних з державою- агресором, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187. 9.612.5. Усі повідомленняЦей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в двох ідентичних примірниках, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором які мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чиномоднакову юридичну силу, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами по одному для кожної зі Сторін. 9.712.6. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному Якщо будь-яке положення цього Договору стане недійсним внаслідок змін у чинному законодавстві України, воно має бути замінено на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьтаке положення, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимне погіршує прав та обов’язків Сторін за цим Договором. 12.7. Одностороння відмова від виконання зобов’язань, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному що виникли у Сторін на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українипідставі укладення цього Договору, не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором.

Прикінцеві положення. 9.11. ВідносиниПісля укладення цього Договору всі попередні переговори, що виникають при укладанні або в процесі виконання листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні чи письмові домовленості Сторін з питань, які стосуються цього Договору, що є неврегульованими втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги в разі тлумачення умов цього Договору. 2. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються протягом 10-денного строку в письмовій формі повідомити один одного про їхню зміну. 3. Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 9.24. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням Договору, здійснюється електронними листами та листами, надісланими поштою або за допомогою кур’єрського зв’язку за підписом керівників Сторін або уповноважених ними осіб. 5. Сторони визнають, що отримання документів в електронному вигляді та підписані кваліфікованим електронним підписом (надалі - КЕП), еквівалентні отриманню документів на паперовому носії і є необхідною та достатньою умовою, яка дозволяє встановити, що електронний документ походить від Сторони, що його направила. 6. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовидля ведення фінансово-господарської діяльності використовує печатки. Відповідними печатками обов’язково скріплюються документи, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні будуть оформлятись Виконавцем в рамках цього Договору: додаткові угоди/додаткові договори та додатки до них, бухгалтерські документи, листи, претензії тощо. 9.37. У разі розірвання Недійсність будь-якого з положень цього Договору за ініціативою Замовника з причин, та/або додатків до нього не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяє підставою для недійсності інших положень Договору/додатків до нього. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини9.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає 9.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовип.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 9.3 Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. Сторони цього договору домовились8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.4 Отримувач підтверджує, що підписаний йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними цій договір можна умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також вважати їх документованимте, добровільним волевиявленням що Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних його природи, прав та обов’язків Xxxxxx, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин. 9.6 Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне: 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору. 2) Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору. 3) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором. 9.7 Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства ними. 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 9.10 Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 9.11 Реквізити Отримувача та відомості про отримувача зазначені в Заяві. 9.12 Реквізити Фінансової установи. Місцезнаходження : 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 код ЄДРПОУ 38324133 Платник ПДВ, ІПН 383241328105 п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК» Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 Адреса електронної пошти: xxxxxx@xxxxxxx.xx

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Підписуючи та/або оформивши заяву-замовлення про приєднання до Договору Xxxxxxx надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Xxxxxxxx зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Xxxxxxx розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Xxxxxxx не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, Абонент не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівзаперечує, що фіксують таку змінупри оформленні рахунків, актів та податкових накладних за надані послуги, уповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.112.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 9.2Укладаючи даний Договір Сторони відповідно до Закону України № 2297- VI від 01.06.2010р. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному дозвіл на обробку їх та використання персональних даних зазначених у Договорі, для забезпечення реалізації даного Договору в обсязі необхідному межах визначених чинним законодавством. 12.2. Умови Договору однакові для виконання умов цього всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. 12.3. Договір розроблено відповідно до Типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 із змінами і доповненнями. 12.4. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного опублікування шляхом розміщення на інтернет сторінці (сайті) Брошнів-Осадської селищної ради. 12.5. Текст Договору постійно доступний на інтернет сторінці (сайті) Брошнів- Осадської селищної ради. За вимогою Споживача Xxxxxxxxxx надає друкований примірник Договору. 12.6. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке положення не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь- якого іншого положення Договору. Будь-яке положення Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в частині, яка не визнана недійсною. Сторони цього договору домовилисьдокладатимуть максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимне підлягає виконанню положення іншим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українитаким що підлягає виконанню та має найбільш близький зміст.

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниДоговір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання всіх зобов’язань, які забезпечені іпотекою за Договором. 9.2. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності лише за умови вчинення їх у письмовій формі, підписання Сторонами та нотаріального посвідчення. 9.3. Недійсність окремих положень Договору не має наслідком недійсності інших його положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би вчинений і без включення до нього недійсного положення. 9.4. Всі спори, які виникають при укладанні або в процесі виконання цього виконанні Договору, що є неврегульованими цим Договоромприпиненні, регулюються зміні, визнання недійсним повністю або частково, або у зв’язку з ним, або випливають з нього, підлягають розгляду у судах загальної юрисдикції відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених чинним законодавством України. 9.29.5. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомСторони, за умовиуклавши Договір, підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов Договору, всі умови Договору за ініціативою Замовника з причинє прийнятними, не пов’язаних з виною Виконавцязрозумілими, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівтакими, що фіксують таку змінуне потребують додаткового тлумачення, а також справедливими та вигідними для всіх Сторін Договору. 9.6. Усі повідомленняБудь-які повідомлення та/або документи, що направляються Сторонами одна одній згідно у зв'язку з цим Договором мають Договором, повинні бути здійснені викладені в письмовій формі і та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовленнярекомендованим листом, або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення та/або документи вважаються надісланими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за зазначеними адресами Сторінадресою, зазначеною у цьому Договорі. Сторона вважається такою, що знала про зміну адреси іншої Сторони, виключно у разі укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору. Датою відправлення повідомлення та/або документів Іпотекодержателем Іпотекодавцю вважається дата, зазначена оператором відділення поштового зв’язку на квитанції, яка надається Іпотекодержателю при відправленні зазначених повідомлень та/або документів рекомендованим листом. Сторони погодились, що повідомлення та/або документи вважаються отриманими Іпотекодавцем на 7 (сьомий) календарний день з дати надання Іпотекодержателем рекомендованого листа у відділення поштового зв’язку/телеграфі (при цьому Іпотекодавець несе ризик отримання таких листів у строк, що перевищує сім календарних днів) або в день особистого вручення Іпотекодавцю, зазначений в повідомленнях та/або документах. 9.7. Відповідно до стСторони домовилися про те, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація, що стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством та Договором. 9.8. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 9.9. Одночасно з нотаріальним посвідченням Договору на обробку їх персональних даних Предмет іпотеки накладається заборона на відчуження, а іпотека (обтяження іпотекою) Предмета іпотеки підлягає державній реєстрації в обсязі необхідному для виконання умов цього договорупорядку, встановленому чинним законодавством України. Сторони цього договору домовилисьдомовилися, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимвсі витрати щодо здійснення такої реєстрації покладаються на Іпотекодавця. 9.10. Договір складений в чотирьох оригінальних примірниках (два – для Іпотекодержателя, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних – для Іпотекодавця, один - для нотаріуса), кожний з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українияких має рівну юридичну силу.

Прикінцеві положення. 9.1. ВідносиниУкладанням даного Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення з діючими правилами ПЗОтВ «Прибрежний», що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством Українизмістом Послуг та згоду з ними. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умовиУсі правовідносини, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документивиникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 9.3. У разі розірвання Договору Після укладення цього Договору, всі попередні переговори за ініціативою Замовника ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні/письмові домовленості Сторін з причинпитань, не пов’язаних з виною Виконавцящо так чи інакше стосуються цього Договору, сплачені Замовником кошти не повертаютьсявтрачають юридичну силу. 9.4. У разі зміни статусу Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкСторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог законодавства України визначає умови даного Договору. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за правильність зазначених ними у даним Договором. При цьому Договорі реквізитів Виконавець гарантує та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівпідтверджує, що фіксують таку змінурозміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.112.1. ВідносиниУсі правовідносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання з цього Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 12.2. Клієнт підтверджує, що перед укладенням цього Договору Xxxx надав йому у письмовій паперовій формі інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України від 12.07.2001р. № 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". 12.3. Клієнт надає Банку згоду на обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», з метою забезпечення реалізації правовідносин у сфері банківських послуг, згідно із законодавством України, що викладена у Додатку „Згода на обробку персональних даних” до цього Договору та є неврегульованими цим Договоромйого невід’ємною частиною. 12.4. Клієнт підписанням цього Договору підтверджує, регулюються що його повідомлено Xxxxxx, як володільцем його персональних даних, про склад та зміст зібраних про нього персональних даних, про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та осіб, яким передаються чи можуть бути передані такі персональні дані. Клієнт також підтверджує, що йому відомо і зрозуміло зміст його прав, як суб'єкта персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». У разі зміни персональних даних Клієнта (п.5.4.7. цього договору), Банком надається Клієнту під підпис Повідомлення про зміну персональних даних у базі персональних даних фізичних осіб (оформлюється Додатком до цього Договору та є невід’ємною частиною цього Договору). 12.5. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 12.6. Сторони домовились, що після укладення договору Клієнт не рідше 1 (одного) разу протягом календарного року самостійно отримує Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб в електронній формі шляхом завантаження з офіційного сайту Банку за адресою: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/. 12.7. Клієнт надає Банку дозвіл розкривати інформацію, що, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею, а також персональні дані, які підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України. 9.212.8. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм виборомЦей Договір складений при повному розумінні Xxxxxxxxx його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, за умовиякі мають однакову юридичну силу, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією – по одному для кожної із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.712.9. Відповідно Невід’ємною частиною цього Договору є Додатки до стнього: 12.9.1. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному Заява про купівлю іноземної валюти (Додаток № 1), 12.9.2. Заява про продаж іноземної валюти (Додаток № 2), 12.9.3. Заява про обмін іноземної валюти (Додаток № 3), 12.9.4. Перелік тарифів на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьпослуги, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українинадаються фізичним особам-підприємцям (Додаток № 4).

Прикінцеві положення. 9.15.1. ВідносиниЗ метою здійснення РАР прав та виконання обов'язків у сфері цивільно-правових, адміністративно-правових, податкових правовідносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, Адвокат надає РАР згоду на обробку та використання своїх персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, персональний реєстраційний номер, засоби зв’язку (номери телефонів, електронна адреса), місце реєстрації, місце проживання, робоча адреса, паспортні дані, освіта, дані свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, стаж та досвід роботи, спеціалізація, сума нарахованої та виплаченої за цим Договором винагороди, нарахованих або утриманих податків та інших обов’язкових платежів. 5.2. Всі правовідносини, що виникають при укладанні з цього Договору або в процесі виконання пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромтлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються чинним законодавством цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також актами Ради адвокатів України та Національної асоціації адвокатів України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.55.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитівзобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку змінуа у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 9.65.4. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чиномюридичну силу у разі, якщо вони надіслані листом на замовленнявикладені у письмовій формі, або доставлені особисто за зазначеними адресами підписані Xxxxxxxxx та скріплені їх печатками. 5.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Підписуючи заяву-замовлення про приєднання до Договору Xxxxxxx надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Xxxxxxxx зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Xxxxxxx розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Xxxxxxx не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за ініціативою Замовника з причиннадані послуги, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяуповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.411.7. У разі зміни статусу однією із СторінЗа рішенням НКРЗ від 10.11.2011р. № 634 ТОВ «ЮАСІТІ-ТЕЛЕКОМ» внесено до реєстру операторів, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкпровайдерів телекомунікацій. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниСпори між Сторонами цього Договору вирішуються в порядку, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими встановленому чинним законодавством. 8.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, регулюються чинним законодавством УкраїниXxxxxxx зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи в інших неправомірних цілях. 9.28.3. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб Замовник (субпідрядниківякщо фізична особа) та Слухач надають згоду на обробку та зберігання персональних даних для здійснення повноважень за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник №2297-VІ від 01.06.2010 р. 8.4. Замовником за цим Договором може бути фізична особа, яка замовляє освітні послуги для себе як для Xxxxxxx. Якщо цей Договір укладається в інтересах третьої особи – Xxxxxxx, то останній також підписує його, з відображенням своїх реквізитів. 8.5. З набранням чинності цього Договору, всі попередні переговори та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов домовленості Xxxxxx щодо предмету цього договоруДоговору втрачають свою юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні цього Договору. 8.6. У правовідносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до керуються положенням чинного законодавства України. 8.7. Замовник повідомляє письмово виконавця про зміну будь-яких реквізитів протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких змін. Зміна реквізитів Виконавця розміщується на офіційному сайті виконавця: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. Виконавець не несе відповідальності за помилкове перерахування замовником грошових коштів за невірними банківськими реквізитами, що не відповідають розмішеним на офіційному сайті виконавця, на момент такого перерахування. У такому випадку вважається, що плата за надання освітніх послуг за цим Договором не здійснена належним чином. 8.8. Цей Договір укладено українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Виконавця та Замовника.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниСторони домовилися вважати такими, що дорівнюють за своєю юридичною силою оригіналам, документи, які передаються ними одна одній факсимільними чи електронними засобами зв’язку. 8.2. Після підписання Договору всі попередні домовленості, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 8.3. Будь-які виправлення у тексті Договору набувають юридичної сили лише після взаємного їх посвідчення Сторонами. 8.4. Будь-які зміни і доповнення Договору мають силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані обома Сторонами. 8.5. Заміна кредитора у всіх зобов'язаннях, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього на підставі Договору, можлива лише за попередньою письмовою згодою боржника. 8.6. Застава майнових прав, які Сторона має на підставі Договору, можлива лише за попередньою письмовою згодою другої Сторони. 8.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з Договором і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України. 8.8. Сторони домовились, що умови цього Договору є неврегульованими цим конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або Договором. Третіми особами не вважаються співробітники Туроператора, регулюються які забезпечують виконання Договору. Сторони також домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання Договору, в тому числі інформація, яка визнається згідно з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, не пов'язаних з виконанням Договору, без письмової згоди іншої Сторони. 8.9. Турист підписанням Договору підтверджує, що до його підписання Туристу в повному обсязі була надана уся інформація, надання якої туристам вимагається від суб'єктів туристичної діяльності чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про захист прав споживачів", Законом України "Про туризм"Якщо один або кілька пунктів Договору будуть визнані недійсними це не впливатиме на чинність інших умов Договору. 9.28.10. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає Усі спори між Сторонами, які виникнуть у зв'язку з Договором, будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів в дусі прагнення до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію порозуміння і необхідні дозвільні документи. 9.3конструктивного діалогу. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, якщо у такий спосіб спір не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсябуде вирішено він підлягає розгляду у судовому порядку. 9.48.11. У разі зміни статусу однією із СторінПідписанням Договору Турист, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «враховуючи положення Закону України "Про захист персональних даних» Замовник ", надає згоду та Виконавець надають згоду один одному підтверджує надання згоди особами, що подорожують з ним, на передання його (їх) персональних даних третім особам та на обробку їх персональних таких даних в обсязі необхідному і з метою, що є необхідні для виконання умов цього договоруТуроператором Договору та отримання Туристом Турпродукту (туристичних послуг). 8.12. Сторони цього договору домовилисьДоговір складено українською мовою у двох примірниках, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованиммають однакову юридичну силу, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один – по одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українидля кожної із Сторін.

Прикінцеві положення. 9.111.1. ВідносиниОдностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договоруза винятків випадків, передбачених цим Договором 11.2. Оператор підтверджує, що є неврегульованими цим Договоромплатником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, регулюються чинним законодавством передбаченою Податковим кодексом України. 9.211.3. Виконавець Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Правил користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті 11.4. Підписуючи заяву-замовлення про приєднання до Договору Абонент надає Роботи власними силами або залучає дозвіл на обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. 11.5. Цей Договір є публічним відповідно до виконання робіт інших осіб статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх абонентів. Прийняття умов цього Публічного договору (субпідрядниківакцепт) за своїм вибором, за умовиє повним і беззастережним і означає згоду Абонента зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію Абонент розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Абонент не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і необхідні дозвільні документитому подібне. 9.311.6. У разі розірвання Договору Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за ініціативою Замовника з причиннадані послуги, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаютьсяуповноважена особа Оператора може застосувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле). 9.411.7. У разі зміни статусу однією із СторінЗа рішенням НКРЗ від 10.11.2011р. № 634 ТОВ «ЮАСІТІ-ТЕЛЕКОМ» внесено до реєстру операторів, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строкпровайдерів телекомунікацій. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.110.1. ВідносиниДоговір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами й діє до 31.12.2021 р., але в кожному випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в формі письмових Додаткових угод, які підписуються представниками Сторін і скріплюються печатками Сторін. 10.3. Всі Додатки та Додаткові угоди є невід'ємною частиною цього Договору. 10.4. Сторони мають право розірвати цей Договір по взаємній згоді не раніше, ніж через один місяць від дати офіційного письмового повідомлення про такий намір однієї зі Сторін. 10.5. Розірвання або закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору. 10.6. При зміні банківських реквізитів, юридичної або фактичної адреси кожної зі Сторін, Сторона, у якої відбулися відповідні зміни, зобов'язана невідкладно повідомити в письмовій формі іншу Сторону. 10.7. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах. 10.8. Покупець має статус платника податку на прибуток __________________ . 10.9.У всьому, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими не врегульовано цим Договором, регулюються Сторони керуються чинним законодавством України. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.1. 9.1 Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України., 9.2. 9.2 Виконавець надає Роботи послуги власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи., 9.3. 9.3 У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються., 9.4. 9.4 У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк., 9.5. Сторони 9.5 Xxxxxxx несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. 9.6 Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані надіелані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Xxxxxx. 9.7 Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовились, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованим, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Прикінцеві положення. 9.18.1. ВідносиниСпори між Сторонами цього Договору вирішуються в порядку, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими встановленому чинним законодавством. 8.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, регулюються чинним законодавством УкраїниXxxxxxx зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавс тва, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи в інших неправомірних цілях. 9.28.3. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб Замовник (субпідрядниківякщо фізична особа) та Слухач надають згоду на обробку та зберігання персональних даних для здійснення повноважень за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VІ від 01.06.2010 р. 8.4. Замовником за цим Договором може бути фізична особа, яка замовляє освітні послуги для себе як для Xxxxxxx. Якщо цей Договір укладається в інтересах третьої особи – Xxxxxxx, то останній також підписує його, з відображенням своїх реквізитів. 8.5. З набранням чинності цього Договору, всі попередні переговори та домовленості Xxxxxx щодо предмету цього Договору втрачають свою юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні цього Договору. 8.6. У правовідносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються положенням чинного законодавст ва України. 8.7. Замовник та повідомляє письмово виконавця про зміну будь-яких реквізитів протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких змін. Зміна реквізитів Виконавця розміщується на офіційному сайті виконавця: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. Виконавець надають згоду один одному на обробку їх персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договору. Сторони цього договору домовилисьне несе відповідальності за помилкове перерахування замовником грошових коштів за невірними банківськими реквізитами, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимне відповідають розмішеним на офіційному с айті виконавця, добровільним волевиявленням щодо на момент такого перерахування. У такому випадку вважається, що плата за надання дозволу один освітніх послуг за цим Договором не здійснена нал ежним чином. 8.8. Цей Договір укладено українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному на обробку їх персональних даних з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства Українидля Виконавця та Замовника.

Прикінцеві положення. 9.16.1. ВідносиниПри виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь- яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги. 6.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що виникають при укладанні кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 6.3. У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або в процесі виконання може відбутися порушення будь- яких положень змісту цього Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що є неврегульованими цим Договоромпорушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення. 6.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень змісту цього Договору, регулюються іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством України, як дача або одержання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 9.2. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.36.5. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з причинчиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, не пов’язаних з виною Виконавцямає право вимагати відшкодування реального збитку, сплачені Замовником кошти не повертаютьсящо виник в результаті такого розірвання. 9.46.6. У разі зміни статусу однією із Представники Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в письмовій формі в п'ятиденний строкзв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін 6.7. Підписуючи цей Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин. 9.56.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документівПредставники сторін підписанням цього договору підтверджують, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно повідомлені про свої права відповідно до ст. 11 ЗУ 8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець . 6.9. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних в обсязі необхідному даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних». 6.10. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що: - вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на укладання та на виконання цього Договору; -її представник, який підписує даний Договір та Додатки до нього, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства та установчих документів для виконання умов того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені даний Договір; -не вимагається будь-яких подальших/попередніх затверджень даного Договору та Додатків до нього; - не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) цього Договору та Додатків до нього. - Сторони мають усі необхідні дозвільні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом цього Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення Договору. - Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони. 6.11. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угоду), яку опубліковано за адресою: xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, складовою частиною цього договору. Сторони У разі будь-яких протиріч між умовами цього договору домовилисьта Угодою, що підписаний ними цій договір можна також вважати їх документованимпріоритет мають умови Угоди. року народження, добровільним волевиявленням щодо надання дозволу один одному паспорт серія __ номер , виданий . .19 року, адреса реєстрації: , реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків , Підпис: , П.І.Б. акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1 д, к/р 32003102901026 у Національному банку України, МФО 300001, код в ЄДРПОУ 14360570, фактичне місцезнаходження: За довіреністю: Підпис: , П.І.Б., печатка. Я, ПІБ повністю, . .19 року народження, паспорт серія __ номер , виданий в області . .19 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків , адреса реєстрації область/м. , вул./провул. , буд. , кв. , зі змістом цього Договору поруки № від ознайомлений(на), надаю свою згоду на обробку їх персональних даних його укладення Поручителем з метою забезпечення виконання господарської діяльності відповідно зобов’язань за Кредитним договором № від . .201_ року, а також на укладання будь-яких додаткових угод, договорів про зміну або будь-яких змін до законодавства Українивищевказаного Договору поруки на розсуд Поручителя. Ця згода підписана із використанням кваліфікованого електронного підпису та вважається укладеною з моменту підписання шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Прикінцеві положення. 9.1. Відносини9.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникають при укладанні або в процесі можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договоромпідлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, регулюються чинним законодавством якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.29.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п. Виконавець надає Роботи власними силами або залучає до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за своїм вибором, за умови136.1 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 9.3 Сторони підтверджують, що такі субпідрядники мають відповідну кваліфікацію і необхідні дозвільні документи. 9.3. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника кожна з причинних надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, не пов’язаних з виною Виконавця, сплачені Замовником кошти не повертаються. 9.4. У разі зміни статусу однією із Сторін, вона зобов'язана повідомити про це іншу сторону в письмовій формі в п'ятиденний строк. 9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та при зміні банківських реквізитів, адреси, назви Сторін, Сторони зобов’язані не пізніше 15 календарних днів повідомити про таку плановану зміну іншій Стороні та не пізніше ніж за 5 робочих днів відповідно до початку виконання зобов’язань під новими реквізитами надати завірені копії документів, що фіксують таку зміну. 9.6. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 9.7. Відповідно до ст. 11 ЗУ Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та Виконавець надають згоду один одному ». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб’єктами згоди на обробку їх та використання персональних даних в обсязі необхідному для виконання умов цього договорувідповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб’єктів зі своїми правами відповідно до ст. Сторони цього договору домовились8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.4 Отримувач підтверджує, що підписаний йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними цій договір можна умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також вважати їх документованимте, добровільним волевиявленням що Xxxxxxx не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо надання дозволу один одному на обробку їх персональних даних його природи, прав та обов’язків Xxxxxx, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин. 9.6 Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне: 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору; 2) Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору; 3) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором. 9.7 Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з метою виконання господарської діяльності відповідно до законодавства ними. 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України. 9.10 Усі додатки до цього Договору та Заява є невід’ємною частиною Договору. 9.11 Реквізити Отримувача та відомості про отримувача зазначені в Заяві. 9.12 Реквізити Фінансової установи. Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне xxxx, 000, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 код ЄДРПОУ 38324133 Платник ПДВ, ІПН 383241328105 п/р XX000000000000000000000000000 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК» Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79 Адреса електронної пошти: xxxxxx@xxxxxxx.xx