ACTIVIDADES. De manera particular las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obras, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son las siguientes: 1. Verificar, aprobar y suscribir las planillas parciales y finales. 2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración. 3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución. 4. Mantener reuniones de trabajo periódicas con el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3 5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación. 6. Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva. 7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador de la obra y se dejará constancia en el libro de obra. 8. Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control. 9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos. 10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y la entrega de los informes finales de las obras para su entrada en operación.
Appears in 1 contract
Samples: Consultancy Agreement
ACTIVIDADES. De manera particular las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante Para el logro de los objetivos señalados, el presente Convenio contempla: Efectuar la construcción hasta pre-producción (diseño), producción, post-producción, ejecución y exhibición, en señal nacional, de la liquidación décimo primera temporada de las obrasla serie documental “Recomiendo Chile”. Realizar la grabación de 16 capítulos de dicha serie documental de 50 minutos de duración cada uno, y en regiones a definir en conjunto con INDAP. Al menos deben participar 16 usuarios de INDAP, los que serán verificadas por el Administrador exhibidos en la serie de capítulos. Realizar y proporcionar “clips” promocionales para uso en campaña de difusión a través de Redes Sociales de INDAP. Realizar eventos de difusión de la Consultoríaserie a nivel nacional, entre otras son las siguientes:
1. Verificar, aprobar y suscribir las planillas parciales y finales.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución tales como lanzamiento de la obra se realice de acuerdo nueva temporada; presentaciones para prensa y campañas por redes sociales, en coordinación con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra INDAP y normas técnicas aplicablesotros auspiciadores. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar Garantizar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas con el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse presencia institucional en los planos constructivos o especificacionescréditos del programa, así como imprevisiones técnicasa través de: - Calidad de auspiciador de INDAP en los créditos - Uso del logo de Gobierno que INDAP proporcione para ser usado en los programas, de modo con tamaño a pantalla completa. Los logos a utilizar serán entregados por INDAP - Los delantales que de inmediato se corrija la situación.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos usan chefs e invitados en cada capítulo deben tener el logo que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva.
7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas INDAP solicite y/o pruebas realizadasel de alguno de los Programas que la institución busque promocionar. - Placement: INDAP podrá entregar diversos productos para que sean utilizados en la cocina, certificados los que deberán ser exhibidos en la medida en que sea pertinente. Presencia de calidad, el método usuarios de verificación los diversos programas de INDAP: - Deben ser identificados como tales los productores(as) de INDAP cuando aparezcan en pantalla interlocutando y/o pruebas utilizado dando un testimonio, a través de generación de caracteres. INDAP verificará antes de la transmisión de cada programa que todos los emprendimientos y usuarios que aparezcan en cada capítulo estén identificados mediante el generador de caracteres o logo que se acuerde. - En dichos programas, si es pertinente, podrá asociarse como contenidos necesarios como el Sello Manos Campesinas (respetando el Manual de Normas Gráficas y estilo respectivo) u otro, y destinar espacio en al menos un programa a promover la (s) tienda (s) Mundo Rural u otra acción de INDAP como la Expo Mundo Rural de Santiago o regiones. - Deberá incluir imágenes y/o audio, con datos o información de la AFC o de INDAP que tengan congruencia con el capítulo en desarrollo, que informen o eduquen al telespectador respecto de los productos, el mercado, impacto o desarrollo de la AFC chilena. Dicha información será entregada por INDAP. - Vincular gráficamente los territorios con los productores en los respectivos capítulos a desarrollar. Las partes convienen en participar en reuniones bimensuales entre el equipo de Recomiendo Chile e INDAP para cada tipo el traspaso de material información y coordinación de actividades para la definición conjunta de contenidos y territorios para grabar el programa, como para definir y programar otras acciones para comunicar a través de las otras plataformas del Recomiendo Chile (redes sociales, web, eventos u otras). Realizar la coordinación entre la productora y los resultados obtenidos en cada casoencargados de INDAP de las Direcciones Regionales, que INDAP indique. El informe será presentado al Administrador Incorporar información de la obra Agricultura Familiar Campesina, Sello Manos Campesinas u otros programas de INDAP, en otras plataformas que utilice Recomiendo Chile, tales como página web, redes sociales, u otras que se definan. Colaborar y participar como Recomiendo Chile en al menos 2 charlas, talleres o eventos anuales a definir conjunto a INDAP, si así se dejará constancia determina. Entregar información de resultados en ámbitos de rating para todos los capítulos, u otros que Recomiendo Chile pueda estimar. Entregar a INDAP copia del material gráfico, audiovisual y fotográfico que se genere en el libro marco de obra.
8las grabaciones del programa, el que INDAP podrá utilizar en eventos institucionales, página web u otros utilizando la mención de Recomiendo Chile. Presentar Generar y entregar copias de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre cada capítulo de la institución y serie documental en conjunto con el Socializador del proyectoformato digital replicable, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstosINDAP.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y la entrega de los informes finales de las obras para su entrada en operación.
Appears in 1 contract
Samples: Convenio De Colaboración Y Transferencia De Recursos
ACTIVIDADES. De manera particular A los fines del cumplimiento del objeto del contrato “EL CONTRATISTA” deberá cumplir las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obras, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son las siguientessiguientes obligaciones:
1. Verificar, aprobar Elaboración del Plan y suscribir las planillas parciales y finales.Cronograma de Trabajo
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución Participar de las reuniones de trabajo con los diferentes equipos técnicos de la obra se realice de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra DSIEyFM y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoraciónotros consultores.
3. Al inicio Participar de sus funciones debe presentar la metodología o plan las reuniones de trabajo planificación y cronograma seguimiento junto al equipo de ejecucióntrabajo.
4. Mantener reuniones Realizar talleres con los diferentes involucrados, como equipo técnico, otros consultores, municipios, organismos provinciales y nacionales de trabajo periódicas con el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3ser necesario.
5. Identificar la posible existencia Trabajar con el arquitecto de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en soluciones con el fin de interactuar con los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situacióncomponentes e infraestructura establecidos.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos Trabajar interactuando con el equipo de desarrollo y testing que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud aplica al Administrador del contrato para que resuelvaGestor Web.
7. Velar porque los materiales, la mano Trabajar interactuando con el equipo de obra, equipos desarrollo y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado testing que aplica al Administrador de la obra y se dejará constancia en el libro de obraTablero Gerencial.
8. Presentar Cumplir con la planificación estimada y acordada en las reuniones de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR planificación y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Controlseguimiento.
9. Asumir en nombre Realizar el análisis y diseño de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstosCU que apliquen al Gestor Web.
10. Coordinar Realizar el análisis y diseño de los CU que apliquen al Tablero Gerencial.
11. Colaborar con el equipo de DBA en la realización construcción de datos para pruebas finales y control de aceptacióncalidad, tomando información de RAFAM que apliquen al Gestor Web.
12. Colaborar con el equipo de DBA en la liquidación construcción de datos para pruebas y control de calidad, tomando información de RAFAM que apliquen al Tablero Gerencial.
13. Xxxxxxx soporte técnico en el desarrollo de las obras pruebas y la entrega validaciones que apliquen al Gestor Web.
14. Xxxxxxx soporte técnico en el desarrollo de las pruebas y validaciones que apliquen al Tablero Gerencial.
15. Brindar soporte en el desarrollo del plan de instalación y despliegue en sus distintas INLEG-2022-05905451-GDEBA-DPOMYFBMHY fases de testing, pre-producción y producción que apliquen al Gestor Web.
16. Brindar soporte en el desarrollo del plan de instalación y despliegue en sus distintas fases de testing, pre-producción y producción que apliquen al Tablero Gerencial.
17. Construir material de transferencia técnica del componente al Gestor Web.
18. Construir material de transferencia técnica del componente al Tablero Gerencial.
19. Construir material de capacitación de usuario del Gestor Web.
20. Construir material de capacitación de usuario del Tablero Gerencial.
21. Ejecutar los planes de transferencia a usuarios del Gestor Web.
22. Ejecutar los planes de transferencia a usuarios del Tablero Gerencial.
23. Asistir a las instalaciones de prototipos y versiones productivas del Gestor Web.
24. Asistir a las instalaciones de prototipos y versiones productivas del Tablero Gerencial.
25. Elaboración del Informe Final. Documento Final de actividad consolidado conteniendo detalle de los informes finales productos obtenidos y logros alcanzados por la consultoría, reporte global del desarrollo de las obras para su entrada actividades realizadas y documentos presentados en operaciónel Proyecto, conclusiones y recomendaciones. Su actividad deberá respetar puntualmente el cronograma de pagos detallado en el Anexo Único. Los trabajos de "EL CONTRATISTA" serán supervisados por el Director Provincial de Coordinación Municipal y Programa de Desarrollo (DPCMYyPD), quien controlará el cumplimiento del resultado de los productos comprometidos.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra
ACTIVIDADES. De manera particular las responsabilidades Las actividades que se desarrollarán por parte del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obras, y que serán verificadas por el Administrador despacho ganador de la Consultoríalicitación para la elaboración del producto Auditoría a la Valuación Financiera y Actuarial del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras son al 31 de diciembre de 2012, se relacionan a continuación: Definir las siguientes:
1hipótesis demográficas y financieras de corto y largo plazo que se utilizarán en la VFA, mismas que deben ser acordadas con la CARI y con la CT. Verificar, aprobar Revisar y suscribir validar la información y las planillas parciales y finales.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución bases metodológicas del Modelo Financiero de Corto Plazo de la obra se realice CT. Revisar y certificar los resultados del Modelo Financiero de acuerdo con Corto Plazo. Revisar y certificar la información que sirve de base para los diseños, las especificaciones técnicas, programas modelos de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas con el personal técnico largo plazo de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificacionesCARI, así como imprevisiones técnicasvalidar la metodología empleada en la obtención de dicha información. Revisar y certificar las bases metodológicas del “Modelo Integral Financiero y Actuarial del Largo Plazo” y del “Modelo Actuarial de Largo Plazo”, así como emitir opinión sobre los mismos. Revisar, analizar y validar el supuesto para estimar el costo fiscal derivado del otorgamiento de modo que pensiones garantizadas. Revisar, analizar y certificar los resultados del “Modelo Integral Financiero y Actuarial de inmediato se corrija Largo Plazo” y del “Modelo Actuarial de Largo Plazo”. Analizar, validar y emitir opinión sobre las bases metodológicas de la situación.
6estimación del nivel de reserva necesario para mantener el equilibrio financiero del SRT) y del SIV. Resolver oportunamente los problemas técnicos Revisar la Nota Técnica de la estimación del costo de transición derivado del gasto de las pensiones que se presenten durante otorgan bajo la ejecución LSS de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva.
7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual1973, en el caso SRT) y en el seguro de materiales Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM), así como certificar los resultados obtenidos. Elaborar el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote Informe Técnico de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalaciónAuditoria. Se dejará constancia Proporcionar servicios de consultoría actuarial contable durante el período de la verificación contratación. Los subproductos esperados como resultado de especificaciones técnicas la Auditoria a la Valuación Financiera y Actuarial son: Dictamen de Auditoría, que contendrá lo siguiente: Certificación de la información utilizada en los siguientes modelos: i) Modelo Actuarial de Largo Plazo; ii) Modelo Integral Financiero y Actuarial de Largo Plazo; y, iii) Modelo Financiero de Corto Plazo. Certificación de las bases metodológicas de los siguientes modelos: i) Modelo Actuarial de Largo Plazo; ii) Modelo Integral Financiero y Actuarial de Largo Plazo; y, iii) Modelo Financiero de Corto Plazo. Certificación de los resultados de los siguientes modelos: i) Modelo Actuarial de Largo Plazo; ii) Modelo Integral Financiero y Actuarial de Largo Plazo; y, iii) Modelo Financiero de Corto Plazo. Informe Técnico de la Auditoría, a la Valuación Financiera y Actuarial, el cual contendrá lo siguiente: Análisis de la situación financiera actual y de las perspectivas de corto y largo plazo de los seguros administrados por el IMSS y del RJP, y en su caso planteamiento de recomendaciones y/o pruebas realizadassugerencias. Análisis de los niveles de las reservas actuariales que deben constituirse para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Instituto con la población derechohabiente. Análisis de las primas de gasto anual y niveladas a 50 y a 100 años, certificados calculadas en las valuaciones actuariales del SRT y del SIV, así como de calidadla cobertura de GMP del SEM. Análisis de sensibilidad utilizando escenarios alternativos de hipótesis demográficas y financieras en los modelos de largo plazo. Análisis de sensibilidad de las proyecciones de gasto de la cobertura de GMP utilizando diferentes tasas de crecimiento de los costos médicos. Análisis del pasivo total por pensiones derivadas del RJP y de las obligaciones contractuales relativas a prima de antigüedad e indemnizaciones, así como del pasivo que se genera por el pago de pensiones complementarias , el método cual se calcula mediante la valuación actuarial del RJP y prima de verificación y/o pruebas utilizado antigüedad e indemnizaciones de los trabajadores del IMSS. Elaboración y análisis del Balance Actuarial al 31 de diciembre de 2012 de los seguros que se valúan actuarialmente, así como del RJP y prima de antigüedad de los trabajadores del IMSS. Análisis del cálculo realizado por la DSA de la CARI sobre el pasivo generado por pensiones de la LSS de 1973 en el SRT y en el seguro de IVCM, a plazos de 10, 30, 40 y 100 años. Información sobre el Modelo Actuarial de Largo Plazo para cada la valuación del SRT y el SIV. Matriz de asegurados vigentes al 31 de diciembre de 2012 por sexo, edad y antigüedad reconocida, separando a los asegurados afiliados hasta el 30 xx xxxxx de 1997 y a los asegurados afiliados a partir del 1º de julio de 1997, señalando la fuente de información y la metodología para su obtención. Vector xxx xxxxxxx promedio diario de cotización por edad y sexo, al 31 de diciembre de 2012, señalando la fuente de información y la metodología para su obtención. Casos y cuantías promedio mensuales de los pensionados en curso de pago vigentes al 31 de diciembre de 2012, bajo la Ley de 1973, por edad, sexo y tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador pensión, señalando la fuente de la obra y se dejará constancia en el libro de obra.
8. Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y la entrega de los informes finales de las obras metodología para su entrada en operaciónobtención. Casos de pensionados vigentes al 31 de diciembre de 2012, bajo la Ley de 1997, separados por edad, sexo y tipo de pensión, señalando la fuente de información y la metodología para su obtención.
Appears in 1 contract
ACTIVIDADES. De manera particular 1. Planificar y realizar las responsabilidades adquisiciones del fiscalizador Programa, de acuerdo a las actividades aprobadas en el Plan Operativo Anual.
2. Elaborar los expedientes de adquisiciones del proyecto durante Programa, garantizando que los mismos cumplan con la construcción hasta legislación nacional vigente y demás disposiciones aplicables.
3. Elaborar y actualizar el Plan de Compras del Programa, de conformidad a la normativa aplicable; y solicitar su aprobación de la máxima autoridad de la SEICMSJ.
4. Solicitar y recibir solicitudes de compras y adquisiciones y elaborar los pedidos respectivos, previo a realizar las cotizaciones de bienes y servicios que requiera el Programa, para lo cual deberá gestionar y dar seguimiento a las cotizaciones de productos y servicios requeridos, velando con el cumplimiento de la normativa nacional y demás disposiciones aplicables; además de garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos para tal efecto.
5. Realizar el registro en la etapa de COMPROMISO de las adquisiciones financiadas por el Programa, dentro del Sistemas de Gestión -SIGES-
6. Realizar las cotizaciones de los suministros, servicios y mobiliario a ser adquiridos con recursos del Programa, cumpliendo con la normativa; además del procedimiento relativo a la comparación de ofertas correspondientes.
7. Elaborar y actualizar las bases de datos de los proveedores de acuerdo a los intereses del Programa.
8. Asesorar, con base a la normativa nacional y demás disposiciones aplicables, al personal del Programa en procesos de compras y adquisiciones, dando el seguimiento oportuno a las acciones relacionadas.
9. Elaborar e integrar el expediente correspondiente para la liquidación de las obras, compras menores y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son trasladar a las siguientes:
1. Verificar, aprobar y suscribir las planillas parciales y finalesinstancias correspondientes del Programa.
210. Vigilar Preparar las bases para adquisiciones bajo la modalidad de baja cuantía, oferta electrónica, cotización y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas con el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante licitación para la ejecución de las obrasactividades del Programa.
11. En Elaborar el caso proceso de que contratación de los problemas generen situaciones servicios de modificación funcionamiento del Programa en relación a lo siguiente:
a) Elaborar el proyecto de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse contrato de servicios
b) Gestionar la respectiva solicitud al Administrador aprobación del contrato para que resuelvade servicios
c) Crear el Número de Operación Guatecompras (NOG)
d) Publicar el contrato de servicios en los sistemas de Guatecompras y la Contraloría General de Cuentas.
7e) Archivar, digitalizar y custodiar el expediente de los contratos de servicios financiados por el Programa.
12. Velar porque por la correcta aplicación de las normativas que correspondan a los materiales, la mano diferentes gastos y actividades del Programa; para tal efecto se deberá conocer y operar tales normativas y el uso de obra, equipos formatos aplicables para convertirse en un apoyo efectivo en esta función.
13. Elaborar y maquinaria empleados en la ejecución actualizar base de datos electrónica de la obra por parte del Contratistasolicitud de pedido, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas compras y/o pruebas realizadasadquisiciones requeridas al Programa por centro de costos e informar a la Coordinación Administrativa Financiera sobre el status y avance de las mismas de manera mensual.
14. Registrar y publicar documentación en el Sistema Guatecompras y generar el Número de Publicación Guatecompras o Número de Operación Guatecompras (NOG) de todas las adquisiciones de bienes y servicios del Programa; de conformidad a la normativa aplicable; para el soporte de pago a través de Comprobante Único de Registro, certificados Cheque, Fondo Rotativo y Caja Chica (si aplica)
15. Presentar informes mensuales a La Secretaría Ejecutiva de calidadla Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia según calendario de ejecución de actividades, a la Unidad de Acceso de la Información Pública y Coordinación de Fortalecimiento Institucional y de Programas, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el método Desarrollo -AECID- cuando lo requiera.
16. Participar en la preparación del anteproyecto de verificación presupuesto de la SEICMSJ.
17. Participar en las reuniones con la Coordinación Administrativa y Financiera o la Dirección del Programa, para la revisión y actualización de procesos.
18. Elaborar el proceso de contratación del personal del Programa en relación a lo siguiente:
a) Elaborar o actualizar términos de referencia, para la aprobación de la Dirección del Programa.
b) Elaborar contratos, adendum, rescisiones y renovaciones 022, personal por contrato; 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo y subgrupo 18 Servicios Técnico y Profesionales.
c) Verificar las fianzas presentadas por los servicios contratados en el renglón presupuestario 081 administrativo, técnico, profesional y operativo"" y de consultores del subgrupo 18 Servicios Técnico y Profesionales y de Proveedores; y que cumplan con lo requerido en los contratos y los plazos establecidos en ley.
d) Gestionar la autorización de la máxima autoridad para la aprobación de contratos de personal 022 personal por contrato; 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo y subgrupo 18 Servicios Técnico y Profesionales, previa revisión y aprobación del Coordinador Administrativo Financiero del Programa."
19. Elaborar planilla de sueldos del personal 022 "personal por contrato" y declaración mensual de la cuota IGSS Laboral y Patronal y gestionar firmas de autorización por los responsables del Programa. Así como elaborar las órdenes de compra para trámite de pago y seguimiento hasta su acreditamiento y la proyección de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del personal contratado en el renglón presupuestario 022 para la retención mensual.
20. Elaborar el cálculo de prestaciones laborales y finiquitos, y gestionar firmas de autorización por los responsables del Programa; elaborar las órdenes de compra para trámite de pago y seguimiento hasta su acreditamiento.
21. Preparar y gestionar los pagos de los contratos de servicios profesionales y técnicos del Programa, en relación a lo siguiente:
a) Recepción y revisión de facturas e informes del personal contratado bajo el renglón presupuestario 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo del Programa y subgrupo 18 Servicios Técnico y Profesionales.
b) Elaborar la solicitud de pedido y orden de Compra.
22. Elaboración de comunicaciones oficiales a la Contraloría General de Cuentas, en relación a lo siguiente:
a) Envío de contratos de servicios técnicos y/o pruebas utilizado profesionales y de servicios de funcionamiento, sus ampliaciones y rescisiones; y cuando se necesite; de conformidad a los plazos establecidos en la normativa nacional; previo revisión y aprobación del Coordinador Administrador Financiero del Programa.
b) Conformar documentación para cada tipo el envío de material reporte de altas y bajas del personal contratado en el renglón presupuestario 022 personal por contrato, para la actualización de cuentadantes ante la Contraloría General de Cuentas.
23. Elaborar y actualizar la base de datos del personal contratado por el Programa.
24. Elaborar proyecciones de sueldos y prestaciones laborales 022 "personal por contrato" y honorarios de persona 081 "personal administrativo, técnico, profesional y operativo".
25. Archivar, clasificar y digitalizar los resultados obtenidos en cada casoexpedientes de contratación del personal contratado por el Programa.
26. El informe será presentado al Administrador Mantener permanente comunicación sobre los temas administrativos y financieros con el Coordinador administrativo financiero del Programa, además de la obra comunicación de oficio con el Director/a, los profesionales y se dejará constancia en técnicos, y contrapartes
27. Realizar otras actividades que le asigne el libro de obra.
8. Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR Director/a del Programa y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de ControlAdministrativo Financiero del Programa.
9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y la entrega de los informes finales de las obras para su entrada en operación.
Appears in 1 contract
Samples: Términos De Referencia
ACTIVIDADES. De manera particular las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obras, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son las siguientes:
1. Verificar, aprobar y suscribir las planillas parciales y finales.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas con el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos Las actividades que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva.
7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra desarrollarán por parte del Contratistadespacho ganador de la licitación para la elaboración del producto Auditoría a la Valuación Financiera y Actuarial del Instituto Mexicano del Seguro Social, sean adecuados al 31 de diciembre de 2010, se relacionan a continuación: Definir las hipótesis demográficas y suministrados en forma oportuna financieras de corto y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o largo plazo que se utilizarán en la oferta VFA, mismas que deben ser acordadas con la CARI y con la CT. Revisar y validar la información y las bases metodológicas del Contratista. Para lo cual, en el caso Modelo Financiero de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia Corto Plazo de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material CT. Revisar y certificar los resultados obtenidos en cada casoel Modelo Financiero de Corto Plazo. El informe será presentado al Administrador Revisar y certificar la información que sirve de base para los modelos de largo plazo de la obra CARI, así como validar la metodología empleada en la obtención de dicha información. Revisar y se dejará constancia en certificar las bases metodológicas del “Modelo Integral Financiero y Actuarial del Largo Plazo” y del “Modelo Actuarial de Largo Plazo”, así como emitir opinión sobre los mismos. Revisar, analizar y validar el libro supuesto para estimar el Costo Fiscal derivado del otorgamiento de obra.
8pensiones garantizadas. Presentar Revisar, analizar y certificar los resultados del “Modelo Integral Financiero y Actuarial de manera mensual los informes Largo Plazo” y del “Modelo Actuarial de resultados para los sistemas GPR Largo Plazo”. Analizar, validar y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará emitir opinión sobre las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre bases metodológicas de la institución estimación del nivel de reserva necesario para mantener el equilibrio financiero de los seguros de Riesgos de Trabajo (RT) y en conjunto con el Socializador de Invalidez y Vida (IV). Revisar la Nota Técnica de la estimación del proyecto, costo de transición derivado del gasto de las pensiones que se otorgan bajo la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectosLey de 1973, en los asuntos inherentes seguros de Riesgos de Trabajo (RT) y de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM), así como certificar los resultados obtenidos. Elaborar el Informe Técnico de Auditoria. Proporcionar la consultoría actuarial requerida durante el período de contratación, en relación con los productos solicitados. Los subproductos esperados como resultado de la Auditoria a éstos.
10la Valuación Financiera y Actuarial son: Dictamen de Auditoría, que contendrá lo siguiente: Certificación de la información utilizada en: i) Modelo Actuarial de Largo plazo; ii) Modelo Integral Financiero y Actuarial de Largo Plazo; y, iii) Modelo Financiero de Corto Plazo. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación Certificación de las obras bases metodológicas del: i) Modelo Actuarial de Largo plazo; ii) Modelo Integral Financiero y Actuarial de Largo Plazo; y, iii) Modelo Financiero de Corto Plazo. Certificación de los resultados del: i) Modelo Actuarial de Largo Plazo; ii) Modelo Integral Financiero y Actuarial de Largo Plazo; y, iii) Modelo Financiero de Corto Plazo. Informe Técnico de la Auditoría, a la Valuación Financiera y Actuarial, el cual contendrá lo siguiente: Análisis de la situación financiera actual y de las perspectivas de corto y largo plazo de los seguros administrados por el IMSS y del RJP de los trabajadores del IMSS, y en su caso planteamiento de recomendaciones y/o sugerencias. Análisis de los niveles de las reservas actuariales que deben constituirse para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Instituto con la población derechohabiente. Análisis de las primas de gasto anual y niveladas a 50 y a 100 años, calculadas en las valuaciones actuariales del Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT) y del Seguro de Invalidez y Vida (SIV), así como xxx xxxx de Gastos Médicos de Pensionados (GMP) del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM). Análisis de sensibilidad utilizando escenarios alternativos de hipótesis demográficas y financieras en los modelos de largo plazo. Análisis de sensibilidad de las proyecciones de gasto xxx xxxx de GMP utilizando diferentes tasas de crecimiento de los costos médicos. Análisis del pasivo total por pensiones derivadas del RJP y de las obligaciones contractuales relativas a prima de antigüedad e indemnizaciones, así como del pasivo que se genera por el pago de pensiones complementarias a las otorgadas bajo la Ley del Seguro Social, el cual se calcula mediante la valuación actuarial del RJP y prima de antigüedad de los trabajadores del IMSS. Elaboración y análisis del Balance Actuarial al 31 de diciembre de 2010 de los seguros que se valúan actuarialmente, así como del RJP y prima de antigüedad de los trabajadores del IMSS. Análisis del cálculo realizado por la División de Servicios Actuariales (DSA) de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales sobre el pasivo generado por pensiones de la Ley de 1973 en los Seguros de Riesgos de Trabajo (SRT) e Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM), a plazos de 10, 30, 40 y 100 años. Información sobre el Modelo Actuarial de Largo Plazo para la valuación de los Seguros de Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida. Matriz de asegurados vigentes al 31 de diciembre de 2010 por sexo, edad y antigüedad reconocida, separando a los asegurados afiliados hasta el 30 xx xxxxx de 1997 y a los asegurados afiliados a partir del 1º de julio de 1997, señalando la fuente de información y la entrega metodología para su obtención. Vector xxx xxxxxxx promedio diario de cotización por edad y sexo, al 31 de diciembre de 2010, señalando la fuente de información y la metodología para su obtención. Casos y cuantías promedio mensuales de los informes finales pensionados en curso de las obras pago vigentes al 31 de diciembre de 2010, bajo la Ley de 1973, por edad, sexo y tipo de pensión, señalando la fuente de información y la metodología para su entrada en operaciónobtención. Casos de pensionados vigentes al 31 de diciembre de 2010, bajo la Ley de 1997, separados por edad, sexo y tipo de pensión, señalando la fuente de información y la metodología para su obtención.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Nacional
ACTIVIDADES. De manera particular las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obras, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son las siguientes:
1. Verificar, aprobar y suscribir las planillas parciales y finales.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o Elaborar un plan de trabajo y cronograma de ejecuciónactividades a realizar durante el período de prestación de servicios técnicos.
2. Dar seguimiento ante las instituciones y dependencias beneficiarias del Programa, la validación de las propuestas técnicas de cierre elaboradas por el Programa, para el fortalecimiento del proceso de otorgamiento y seguimiento de las medidas protección a favor de la niñez y adolescencia víctima de violencia, con la secretaria de la NNA del Organismo Judicial.
3. Participar en las diferentes reuniones de trabajo del programa PREVI, para la generación de estrategias y herramientas dirigidas al proceso de sistematización y cierre del Programa
4. Mantener reuniones Apoyar el proceso de trabajo periódicas con el personal técnico sistematización del componente de atención y reducción de la Jefatura de Ingeniería impunidad, principalmente para la recopilación, integración y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión clasificación de la Unidad información cualitativa y cuantitativa, buenas prácticas, historias de Negocio que realice supervisiones en el sitio vida o testimonios de los beneficiarios/as del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3Programa.
5. Identificar Elaborar los informes técnicos requeridos por las Responsables de la posible existencia gestión técnica que corresponde y de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.Dirección del Programa
6. Resolver oportunamente Redacción del documento que contiene Buenas Practicas, avances y desafíos en las redes de derivación de los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución tres departamentos de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador intervención del contrato para que resuelvaPrograma.
7. Velar porque los materialesSeguimiento a la diagramación, la mano edición e impresión de obracinco rutas de redes derivación, equipos de Escuintla, Puerto de San Xxxx y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del ContratistaNueva Concepción, sean adecuados Suchitepéquez y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador de la obra y se dejará constancia en el libro de obra.Retalhuleu
8. Presentar Apoyo a la coordinación técnica y logística del Taller de manera mensual los informes sistematización de resultados para los sistemas GPR buenas prácticas en la atención, otorgamiento de medidas de seguridad y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador empoderamiento económico a mujeres víctimas de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de violencia que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Controlacuden al MAIMI.
9. Asumir en nombre Seguimiento y logística de la institución los talleres de cierre con los Equipos Locales de Búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y en conjunto con el Socializador redes de derivación de los tres departamentos de intervención del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstosPrograma.
10. Coordinar Apoyo en la realización logística del Gran evento de pruebas finales de aceptacióncierre en la Xxxxx Sur (PREVI Secretaría y Sociedad civil)
11. Apoyo en la logística, la liquidación de las obras coordinación y la entrega seguimiento de los informes finales foros de las obras para su entrada en operacióncierre estrega resultados y rendición de cuentas, buenas prácticas, Avances y desafíos OJ-MP- MINGOB-IDPP-IAV-INACIF.
12. Otras actividades que relacionadas con la naturaleza de la prestación de servicios le sean asignadas por la Responsable de la Gestión Técnica y Operativa de los componentes de prevención y atención del Programa y el Director del Programa.
Appears in 1 contract
Samples: Términos De Referencia
ACTIVIDADES. De manera particular Para el cumplimiento de los fines del Convenio FEMADDI, desarrollará las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación acciones que se detallan con las personas afectadas de las obras, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras discapacidad intelectual. Dichas acciones son las siguientes:
1: • Ejecutar programas de inicio a la actividad física de las personas con discapacidad Intelectual, con personal de apoyo que complementen la labor formativa de los técnicos deportivos municipales, tanto en las escuelas deportivas de iniciación (al menos, 1.440 horas anuales) como en los campamentos recreativo-deportivos en verano (al menos, 325 horas anuales). Verificar• Prestar asesoramiento y apoyo técnico en todas aquellas actividades, aprobar y suscribir que considere oportunas la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Las Xxxxx, que tengan como fin promocionar la práctica de deporte, así como difundir su enseñanza. • Organizar una competición adaptada a nivel Autonómico o Nacional, con el objetivo de que todos los deportistas con discapacidad intelectual de las planillas parciales y finales.
2Xxxxx de Madrid puedan disfrutar de estas competiciones en su propio Municipio. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución • Realizar, como mínimo, dos jornadas de sensibilización, al año, en centros educativos de las Xxxxx dónde estén matriculados alumnos de la obra se realice ESO, con objeto de acuerdo acercar el mundo del deporte adaptado a los escolares con la participación como protagonista de al menos de un deportista con discapacidad Intelectual de alto nivel y/o uno de los diseñosactores de la película “campeones” para que cuente su experiencia. • Realizar, como mínimo al año, una jornada de sensibilización y promoción del deporte inclusivo, para los Clubes deportivos de las especificaciones técnicasXxxxx y asesoramiento de forma gratuita, programas sobre cómo trabajar con personas con discapacidad intelectual en los clubes deportivos. • Colaborar en la Organización de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato las actividades de obra y normas técnicas aplicablesdeporte adaptado en las Olimpiadas Escolares. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas La Entidad contará con el personal técnico especializado necesario para el buen funcionamiento de este programa, que será organizado, gestionado y coordinado por la misma. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Jefatura Ley Orgánica 1/1996 de Ingeniería protección Jurídica del menor, modificado por la Ley 26/2015, será requisito para el acceso y Construcción ejercicio a las profesiones, oficios y Coordinador del Programa de Inversión de actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportunalibertad e indemnidad sexual, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificacionesincluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como imprevisiones técnicaspor trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación a la entidad, de modo que una certificación negativa del Registro Central de inmediato se corrija la situacióndelincuentes sexuales.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva.
7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador de la obra y se dejará constancia en el libro de obra.
8. Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y la entrega de los informes finales de las obras para su entrada en operación.
Appears in 1 contract
Samples: Convenio De Colaboración
ACTIVIDADES. De manera particular El contratista desarrollará las responsabilidades actividades necesarias para cumplir con el objeto del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obrascontrato, siguiendo los procedimientos y estándares definidos para el ¨Programa REM Colombia Visión Amazonía, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son como mínimo deberá cumplir las siguientes:
1. VerificarGenerar un plan de trabajo detallado y cronograma de actividades que deberá ser establecido de común acuerdo con el Coordinador del SMBYC, aprobar y suscribir las planillas parciales y finalespara el objeto a desarrollar.
2. Vigilar y responsabilizarse porque Liderar la ejecución administración de la obra se realice plataforma de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas publicación y procesamiento de trabajo, recomendaciones datos del Administrador del contrato Sistema de obra Monitoreo de Bosques y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios Carbono para Colombia en el alcance IDEAM, incluyendo el software/hardware, bases de datos alfanuméricas/espaciales, back-up de información del proyecto, los incrementos SMBYC y procesos automatizados. Esta actividad debe estar articulada con el grupo de obra previstos, creación tecnología y comunicaciones de rubros nuevos y su valoraciónla oficina de informática del IDEAM.
3. Al inicio Apoyar al grupo de sus funciones debe presentar tecnología y comunicaciones de la metodología o plan Oficina de trabajo Informática en la administración y cronograma configuración de ejecuciónla infraestructura tecnológica adquirida por el IDEAM en el marco del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, para optimizar el almacenamiento y procesamiento de datos de monitoreo forestal.
4. Mantener reuniones Apoyar la configuración de trabajo periódicas la infraestructura tecnológica del IDEAM en el marco del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, para optimizar el almacenamiento y procesamiento de datos de monitoreo forestal. articulado con el personal técnico grupo de tecnología y comunicaciones de la Jefatura Oficina de Ingeniería y Construcción y Coordinador Informática del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3IDEAM.
5. Identificar Asegurar la posible existencia articulación de errores la plataforma de publicación y procesamiento de datos del SMBYC con otras iniciativas de monitoreo de bosques del IDEAM (p.e. Inventario Forestal Nacional, SNIF, Niveles de referencia), el Sistema de Información ambiental de Colombia (SIAC), u omisiones o ambos en forma oportunaotros socios clave, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificacionestanto nacionales (MADS, así Institutos de investigación, etc.), como imprevisiones técnicasinternacionales (p.e. FAO, SilvaCarbon, Universidad de modo que de inmediato se corrija la situaciónMaryland, Copernicus, etc.)
6. Resolver oportunamente Garantizar la documentación técnica (Funcional y No Funcional) de todos los problemas técnicos que se presenten durante componentes y procesos relacionados con la ejecución operación de las obras. En la plataforma de publicación y procesamiento de datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia en el caso IDEAM, de que acuerdo a los problemas generen situaciones estándares establecidos por la oficina de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador informática del contrato para que resuelvaIDEAM.
7. Velar porque Analizar los materialesresultados de los informes mensuales relacionados con el uso de las plataformas del SMByC (SMByC, la mano CDCOL, y puntos de obracalor) mediante el uso de herramientas como Google Analytics y establecer una estrategia para incrementar, equipos y maquinaria empleados en la ejecución mejorar o mantener, según sea el caso, el uso de la obra por parte plataforma del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan SMByC de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador de la obra y se dejará constancia en el libro de obralos análisis mensuales.
8. Presentar Reportar los incidentes de manera mensual seguridad informática al grupo de arquitectura empresarial y seguridad de la Información de la Oficina de Informática que inciden en la operación de la plataforma del SMBYC para asegurar la neutralización de los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Controlmismos.
9. Asumir en nombre Realizar las copias de seguridad necesarias para asegurar la operación de la institución y en conjunto con el Socializador plataforma del proyecto, la relación SMBYC de acuerdo con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstospolíticas de Backup de la Oficina de Informática.
10. Coordinar Realizar el diligenciamiento de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado acorde con los procedimientos y estándares adoptados por la realización Oficina de pruebas finales Informática del IDEAM.
11. Alinearse a los estándares de aceptacióndesarrollo de software, arquitectura TI, arquitectura empresarial y prospectiva tecnológica definidas por la liquidación Oficina de Informática del IDEAM.
12. Definir, actualizar, migrar y actualizar los componentes informativos, aplicativos y bases de datos de los sistemas informáticos involucrados en el Sistema de Monitoreo de bosques y carbono - SMByC.
13. Atender las demás actividades asignadas por el supervisor en relación con la ejecución del contrato y que estén relacionadas con el objeto del mismo.
14. Asistir a las reuniones relacionadas con el objeto del contrato convocadas o que sea designado por la coordinación del proyecto.
15. Elaborar informes mensuales y anual detallados, que contengan las actividades desarrolladas y los productos y resultados alcanzados. NOTA: Los productos, informes y en general los resultados de las obras y la entrega ejecuciones de los informes finales contratos resultantes de las obras para su entrada en operacióneste proceso, serán propiedad intelectual del IDEAM.
Appears in 1 contract
Samples: Professional Services
ACTIVIDADES. De manera particular Sin ser limitativas, las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obras, tareas y actividades más importantes que serán verificadas por debe cumplir el Administrador de la Consultoría, entre otras consultor/a son las siguientes:
1. Verificar, aprobar y suscribir las planillas parciales y finales.
2. Vigilar y responsabilizarse porque : - Llevar el control de la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance presupuestaria del proyecto, los incrementos en la moneda del Convenio de obra previstosCrédito y en el presupuesto anual registrado en el SIGEP, creación de rubros nuevos asegurando que todas las ac- tividades programadas y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas acordadas con el personal técnico Banco cuenten con la asignación presupuesta- ria correspondiente - Generar la información necesaria para la programación del presupuesto, modifcaciones presupuestarias, reprogramaciones fnancieras, así como el registro de transacciones pre- supuestarias en los sistemas del SIGMA, SIGEP, en el SISIN Web y el Sistema Financiero del Proyecto - Registrar en el SISIN/SIGEP Web, el avance fsico y fnanciero de las actividades del Pro- yecto de manera mensual. - Emitir certifcaciones presupuestarias en el marco del Proyecto - - Coadyuvar en la preparación y presentación de la Jefatura información fnanciera y contable del Proyecto en el marco de Ingeniería las normas del fnanciador y Construcción las normas nacionales. - Aplicar las normas, reglamentos e instructivos vigentes en lo referente a la información presupuestaría generada para el Proyecto. - Administrar la Base de Datos de Activos Fijos por fuente y Coordinador organismo fnanciador - Verifcar trimestralmente la asignación y ubicación de activos a los adquiridos con recur- sos del Programa de Inversión proyecto para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora - Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, normas y disposiciones legales referidas al control de Negocio que realice supervisiones activos fjos. - Recepcionar, entregar y llevar el control y seguimiento de las entregas con el respaldo de la documentación de entrada y salida de los materiales y suministros de almacenes en co- rrespondencia al registro en el sitio del proyecto sistema de contabilidad. - Custodiar y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en salvaguardar los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva.
7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, bienes guardados en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos almacén tanto en cantidad como en calidad. - Gestionar que todos los servicios generales (internet, agua, luz telefonía, etc.) sean opor - tunos y sufcientes para la bodega operativa del contratistaProyecto. - Otras actividades, previo a fnes a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadascargo, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador de la obra y se dejará constancia en el libro de obraencomendadas por sus superiores.
8. Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y la entrega de los informes finales de las obras para su entrada en operación.
Appears in 1 contract
Samples: Consultant Agreement
ACTIVIDADES. De manera particular las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación PROVIAS NACIONAL requiere contratar los servicios de las obrasuna empresa, y que serán verificadas por brinde el Administrador servicio de la ConsultoríaInternet Móvil (en adelante EL CONTRATISTA), entre otras son las siguientes:
1. Verificar, aprobar y suscribir las planillas parciales y finales.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo quién deberá cumplir con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicablessiguientes requerimientos técnicos mínimos. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas con el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva.
7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas Modem y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación Router 4G (USB o Hostspot Móvil) incluye sim card 16 60 GB en alta velocidad – luego ilimitados Modem y/o pruebas utilizado para cada tipo Router 4G (USB o Hostspot Móvil) incluye sim card 01 120 GB en alta velocidad – luego ilimitados - El contratista debe garantizar la continuidad del servicio de material internet móvil, por lo que, deberá efectuar la entrega y activación de los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador de Sim Card con la obra y se dejará constancia en el libro de obra.
8. Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efectomayor antelación posible, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y debiendo coordinarse la entrega de los informes finales mismos y su activación para el nuevo servicio. - La entrega de las obras los Modem y Sim Card se realizará al personal designado de la Coordinación de Servicios de Logistica de la Oficina de Administración. Dichos equipos estarán en modalidad de venta, la cual será pagada en el primer recibo. - Los modem y sim card deberá ser de primer uso o nuevos. - La velocidad de conexión mínima en alta velocidad de descarga deberá ser de 2Mbps o superior (tecnología 4G) y de carga deberá ser de 0.7Mbps o superior (tecnología 4G) en Lima Metropolitana y a nivel nacional. La velocidad indicada deberá ser reportada a OSIPTEL. - El plan de internet móvil a ser entregado deberá permitir navegar en alta velocidad de acuerdo a los GB indicados en la tabla N°1, luego de que se agoten deberán continuar navegando de manera ilimitada a velocidad reducida propuesta por el operador. - El contratista deberá entregar nuevos equipos cuando se interrumpa el servicio por averías o mal funcionamiento del equipo, sin costo adicional para su entrada en operación.la entidad, durante el plazo de la prestación del servicio. Esto aplicará siempre que se demuestre que el equipo presenta problemas de fábrica luego de la generación de ticket o reporte de atención. 1 DIRECCION EJECUTIVA 01 UNIDAD 2 OFICINA DE ADMNISTRACION 01 UNIDAD 3 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 01 UNIDAD 4 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 01 UNIDAD 5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 01 UNIDAD 6 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 01 UNIDAD 7 ORGANO DE CONTROL INSITITUCIONAL 01 UNIDAD 8 DIRECCION DE OBRAS 01 UNIDAD 9 DIRECCION XX XXXXXXX 01 UNIDAD 10 DIRECCION DE ESTUDIOS 01 UNIDAD
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
ACTIVIDADES. De manera particular Las actividades específicas que desarrollará el Consultor Individual, sin ser limitativas, serán las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación siguientes: Dirigir y hacer ejecutar el Programa Nacional de las obras, Control y que serán verificadas por el Administrador Erradicación de la ConsultoríaFiebre Aftosa en el ámbito de su jurisdicción. Coordinar estrechamente con la asociación local de ganaderos de su jurisdicción todas las actividades inherentes al PRONEFA. Proponer al Coordinador Departamental del PRONEFA nuevas normas relacionadas con la prevención, entre otras son las siguientes:
1. Verificar, aprobar control y suscribir las planillas parciales y finales.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución erradicación de la obra se realice Fiebre Aftosa. Comunicar al Coordinador Departamental del PRONEFA las posibles emergencias de acuerdo Fiebre Aftosa para establecer las medidas de control necesarias y eficientes. Coordinar el cumplimiento de los convenios, compromisos y decisiones locales y en algunos casos, internacionales suscritos sobre la Fiebre Aftosa. Fiscalizar la labor de los acreditados o adjudicatarios para el control biológico, la inmunización, el movimiento de animales, guía de tránsito y otros. Realizar convenios con las prefecturas, municipios y otras instituciones para gestionar recursos que fortalezcan al PRONEFA. Realizar y registrar las encuestas, catastros y censos agropecuarios. Conocer y tramitar los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios asuntos que le son planteados en el alcance del proyecto, los incrementos marco de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración.
3competencia. Al inicio de sus funciones debe presentar la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecución.
4. Mantener reuniones de trabajo periódicas con Atender otras labores que permitan el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador cumplimiento del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio Sanidad Animal del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3
5. Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelva.
7. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cualSENASAG, en el caso ámbito de materiales su jurisdicción de trabajo. Otras atribuciones que le permitan el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote cumplimiento de materiales puestos los objetivos del PRONEFA en la bodega del contratista, previo a su instalaciónel ámbito local. Se dejará constancia esperan los siguientes resultados finales de la verificación consultoría, los mismos que deberán ser recibidos a satisfacción por el Servicio Nacional de especificaciones técnicas y/Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG: Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Contrato xx Xxxxxxxx. Se esperan resultados finales de la consultoría que deberán ser evaluados satisfactoriamente por el responsable o pruebas realizadasJefe Inmediato superior del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría. Promover el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención, certificados control y erradicación de calidadla Fiebre Aftosa. Suscripción y Cumplimiento de los convenios, compromisos y decisiones locales y en algunos casos, internacionales suscritos sobre la Fiebre Aftosa. Coordinación en el cumplimiento de los convenios, compromisos y decisiones locales y en algunos casos, internacionales suscritos sobre la Fiebre Aftosa. Informe mensual, trimestral y semestral sobre la situación de la fiebre aftosa Fiscalización de la labor de los acreditados o adjudicatarios para el control biológico, la inmunización, el método movimiento de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo animales, guía de material tránsito y los resultados obtenidos en cada casootros. El informe será presentado al Administrador de la obra Realización y se dejará constancia en el libro de obra.
8. Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada la información mencionada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyecto, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación registro de las obras encuestas, catastros y la entrega de los informes finales de las obras para su entrada en operacióncensos agropecuarios.
Appears in 1 contract
Samples: Consultant Agreement
ACTIVIDADES. De manera particular A los fines del cumplimiento del objeto del contrato “EL CONTRATISTA” deberá cumplir las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación de las obras, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son las siguientessiguientes obligaciones:
1. Verificar, aprobar Elaborar del Plan y suscribir las planillas parciales y finalesCronograma de Trabajo.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución Participar y/o realizar reuniones de trabajo o talleres con los diferentes involucrados, como equipo técnico de la obra se realice DSIEyFM, equipo de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra la DPCMyPD y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El informe contemplará los posibles cambios en el alcance del proyecto, los incrementos de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoraciónotros consultores.
3. Al inicio Relevar a los Analistas Funcionales sobre las funcionalidades generales del Sistema de sus funciones debe presentar la metodología o plan Información Económica y Financiera Municipal SIMCo que deberán ser testeadas de trabajo y cronograma de ejecuciónmanera automática.
4. Mantener reuniones Relevar herramientas de trabajo periódicas con el personal técnico de la Jefatura de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3software libre para realizar testeos automáticos.
5. Identificar la posible existencia Evaluar los beneficios y contras de errores u omisiones o ambos cada herramienta en forma oportuna, relación a las funcionalidades que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situacióndeben ser testeadas.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos Proponer a la DSIEyFM la herramienta de software libre para testeo automático que mejor se presenten durante la ejecución de adapta a las obras. En el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelvanecesidades.
7. Velar porque los materiales, Acordar con la mano DSIEyFM la herramienta a utilizar de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra por parte del Contratista, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado software libre para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al Administrador de la obra y se dejará constancia en el libro de obratesteo automático.
8. Presentar Confeccionar informe conteniendo las herramientas de manera mensual los informes software libre para testeo automático relevadas incluyendo beneficios y desventajas de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a ser presentada cada una indicando la información mencionada herramienta que fue acordada con el fin de que la misma sea subida a los sistemas indicados en el plazo requerido por los Organismos de ControlDSIEyFM.
9. Asumir en nombre de la institución Instalar y en conjunto configurar, junto con el Socializador del proyectoArquitecto de Software y el Especialista en Infraestructura, la relación con las comunidades donde se ejecuten herramienta de software libre para realizar los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.testeos automáticos. INLEG-2022-07366109-GDEBA-DPOMYFBMHY
10. Coordinar Relevar los casos de uso y los casos de prueba involucrados en la realización Provincialización de pruebas finales de aceptación, la liquidación los gastos y recursos de las obras y la entrega Ejecuciones Presupuestarias municipales.
11. Acordar, junto a los analistas funcionales, los parámetros de respuesta esperados de los informes finales testeos a realizar de la Provincialización de los catálogos secundarios de Gastos de las obras Ejecuciones Presupuestarias municipales.
12. Desarrollar los test automáticos en el software seleccionado junto con los desarrolladores Frontend y Backend, de la Provincialización de los catálogos secundarios de Gastos de las Ejecuciones Presupuestarias municipales.
13. Ejecutar los test automáticos para su entrada la Provincialización de los catálogos secundarios de Gastos de las Ejecuciones Presupuestarias municipales.
14. Realizar informe conteniendo el resultado de las ejecuciones de los test de la Provincialización de los catálogos secundarios de Gastos de las Ejecuciones Presupuestarias municipales.
15. Acordar, junto a los analistas funcionales, los parámetros de respuesta esperados de los testeos a realizar de la Provincialización de los catálogos secundarios de Recursos de las Ejecuciones Presupuestarias municipales.
16. Desarrollar los test automáticos en operaciónel software seleccionado junto con los desarrolladores Frontend y Backend, de la Provincialización de los catálogos secundarios de Recursos de las Ejecuciones Presupuestarias municipales.
17. Ejecutar los test automáticos para la Provincialización de los catálogos secundarios de Recursos de las Ejecuciones Presupuestarias municipales.
18. Realizar informe conteniendo el resultado de las ejecuciones de los test automáticos de la Provincialización de los catálogos secundarios de Recursos de las Ejecuciones Presupuestarias municipales.
19. Confeccionar la capacitación para el personal de la DSIEyFM sobre el uso de la herramienta de testeos automáticos.
20. Realizar la capacitación al personal de la DSIEyFM sobre el uso de la herramienta de testeos automáticos.
21. Confeccionar informe final incluyendo conclusiones, externalidades y recomendaciones. Su actividad deberá respetar puntualmente el cronograma de pagos detallado en el Anexo Único. Los trabajos de "EL CONTRATISTA" serán supervisados por el Director Provincial de Coordinación Municipal y Programa de Desarrollo (DPCMYyPD), quien controlará el cumplimiento del resultado de los productos comprometidos. INLEG-2022-07366109-GDEBA-DPOMYFBMHY
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Work
ACTIVIDADES. De manera particular las responsabilidades del fiscalizador del proyecto durante la construcción hasta la liquidación Comprende el desarrollo de las obras, y que serán verificadas por el Administrador de la Consultoría, entre otras son las siguientessiguientes actividades:
1. VerificarDirigir la ejecución de obra, aprobar en sus aspectos técnicos, económicos y suscribir administrativos, con sujeción a lo señalado en el expediente técnico, la buena práctica y arte de la ingeniería, así como acorde a las planillas parciales disposiciones y finalesDirectivas que regula la Ejecución de obras por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.
2. Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución Previo al inicio de la obra se realice obra, evaluar la compatibilidad entre el Expediente Técnico y el terreno, de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del Administrador del contrato de obra y normas técnicas aplicables. PARA LO CUAL, EL FISCALIZADOR DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME TÉCNICO – ECONÓMICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REPLANTEO DE LA OBRA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA PARA SU APROBACIÓN, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA. El lo cual debe emitir el informe contemplará los posibles cambios situacional en el alcance del proyecto, los incrementos plazo de obra previstos, creación de rubros nuevos y su valoración03 días calendarios.
3. Al inicio de sus funciones debe presentar Deberá permanecer a tiempo completo en la metodología o plan de trabajo y cronograma de ejecuciónobra.
4. Mantener reuniones Firmar las actas de trabajo periódicas con el personal técnico inicio, de entrega de la Jefatura obra y terminación de Ingeniería y Construcción y Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio que realice supervisiones en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Página3obra.
5. Identificar Custodiar el cuaderno de obra debidamente legalizado, debiendo entregar al PEOT, al final de la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificacionesobra, así como imprevisiones técnicasefectuar las anotaciones de todas las ocurrencias del proceso constructivo de la obra, tales como inicio y termino de modo que los trabajos, avance físicos, variaciones, modificaciones, ingresos y laborables del personal obrero, movimiento de inmediato se corrija la situaciónmateriales, horas máquina de los equipos y maquinarias alquilada y propios, problemas y propuestas de soluciones, reformulación del analítico y cronograma de avance de obra, etc.
6. Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante Ejecutar la ejecución de obra dentro del plazo oficial, actualizado y vigente, con las obras. En ampliaciones del plazo autorizadas, (si fuera el caso de que los problemas generen situaciones de modificación de alcance, cronograma, costo o calidad, deberá generarse la respectiva solicitud al Administrador del contrato para que resuelvacaso).
7. Velar porque Será responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas así como de la calidad de los trabajos o actividades ejecutadas.
8. Controlar y registrar las labores del personal obrero y administrativo asignado a la obra, cautelando el cumplimiento de las funciones con eficiencia y eficacia, debiendo tener al día los registros y controles en partes diario de trabajo debidamente firmados.
9. Controlar, registrar y supervisar las adquisiciones de los materiales, así como su consumo y los saldos existentes en el almacén de obra, a través de tarjetas de control de existencias; verificando la cantidad y calidad; que los precios sean las vigentes en el mercado.
10. Controlar y registrar las horas de la maquina a través de los partes diarios, de los equipos y maquinaria (propias y alquiladas) asignadas a la obra debidamente firmados.
11. Informar cada treinta días calendarios el avance físico financiero de la obra asignada a su cargo así como presentar las rendiciones de los gastos, debidamente documentado en el plazo establecido.
12. Realizar los requerimientos de mano de obra, materiales y servicios de manera oportuna y señalando claramente las especificaciones técnicas.
13. Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia.
14. Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen dentro de las variaciones máximas aceptables.
15. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación en las labores como compactación y excavación, trabajos con concreto u hormigón y, en general, en aquellas tareas que involucren cierto nivel de complejidad en la elaboración y colocación del componente de la obra
16. Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el tipo de tareas a ejecutar en la obra.
17. Comprender a cabalidad la información contenida en los planos, memoria descriptiva y especificaciones del proyecto.
18. Revisar y visar los documentos administrativos tales como: órdenes de compra, ordenes de servicios, comprobantes de pago, contratos, hoja de tareo del personal obrero, parte diario de equipos y maquinaria empleados en la ejecución maquinaria, movimiento de la obra por parte del Contratistamateriales, sean adecuados etc.
19. Conjuntamente con el Inspector de Obra, son responsables solidarios de control, registro, administración, custodia y suministrados en forma oportuna mantenimiento de todas las maquinas, vehículos equipos y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA XXXXX o en la oferta del Contratista. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador ELABORARÁ UN INFORME DE APROBACIÓN por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas maquinarias y/o pruebas realizadasinsumos asignados a la Obra.
20. Disponer de la devolución xx Xxxxxxx de OPEMA, certificados los materiales e insumos sobrantes de calidadobra. Hacer uso de la Directiva N° 01-2017-GR.LAM/PEOT, Procedimientos para el método uso de verificación materiales y/o pruebas utilizado para cada tipo bienes sobrantes de material y obra ejecutadas por el Proyecto Especial Xxxxx Tinajones.
21. Subsanar dentro del plazo establecido, las eventuales observaciones a los resultados obtenidos trabajos ejecutados en cada caso. El informe será presentado al Administrador la obra, que formule la comisión de la obra y se dejará constancia en el libro recepción de obra.
822. Presentar Elaborar los planos de manera mensual “Post Construcción” los informes de resultados para los sistemas GPR y SIGPRO en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto, para lo cual el Coordinador de FERUM indicará las fechas a mismos que deben ser presentada la información mencionada firmados conjuntamente con el fin Inspector de que Xxxx.
23. Elaborar la misma sea subida a los sistemas indicados Memoria Descriptiva valorizada de obra.
24. Elaborar conjuntamente con el Inspector de Obra el Informe Final de la Obra, debiendo presentar al Área de Mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones sin observaciones en el plazo requerido por los Organismos de Control.
9. Asumir en nombre de la institución y en conjunto con el Socializador del proyectoestablecido, la relación con las comunidades donde se ejecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos.
10. Coordinar la realización de pruebas finales de aceptación, la liquidación de las obras y la entrega de los informes finales de las obras para su entrada en operaciónconformidad y aprobación.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación De Profesional Por Locación De Servicios