Common use of Entrega Clause in Contracts

Entrega. El plazo máximo para la entrega del vehículo será de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menor, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatario.

Entrega. 3.1.- El plazo máximo para tiempo de entrega de Bienes y Servicios a cargo del Proveedor, según fuere aplicable es esencial. El Proveedor deberá cumplir con las fechas de entrega y con los destinos establecidos en el Contrato o en las Órdenes correspondientes emitidas por el Comprador. Salvo pacto en contrario, la entrega deberá realizarse en la ubicación del vehículo Comprador y el Proveedor deberá descargar los Bienes. El Proveedor deberá notificar inmediatamente al Comprador si es incapaz de cumplir, sin perjuicio de su obligación de llevar a cabo toda la actividad pertinente para perfeccionar sus obligaciones, y pagar cualquier coste incurrido por la entrega tardía o alterna. El Comprador podrá cancelar el Pedido y/o terminar el Contrato, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener, si cualesquiera de los Bienes y/o Servicios no son entregados conforme a lo establecido en el Pedido. Todos los gastos relacionados con el envío, transporte, descarga y entrega de los Bienes, serán de cuenta del Proveedor. 3.2.- Todos los Bienes serán empaquetados para protegerlos adecuadamente antes, durante y después de la entrega y, en caso de ser requerido por el Comprador, cada entrega será acompañada de 30 días un certificado de análisis y/o hojas de datos de seguridad actualizadas de los materiales en una forma que acepte el Comprador. Hasta que se entreguen satisfactoriamente los Productos conforme a contar desde lo previsto en el presente documento, el Proveedor asumirá el riesgo de pérdidas de los Bienes conforme a lo previsto en la formalización Cláusula 7 posterior. La transferencia de la propiedad de los Bienes al Comprador no se considerará transmitida hasta la entrega adecuada de los mismos. 3.3.- El Proveedor deberá asegurar que cualquier licencia de importación/exportación, certificado de origen y cualquier otra autorización gubernamental o documentación necesaria ha sido obtenida con anterioridad al envío y que los mismos continúan vigentes. El Proveedor acuerda brindar toda la información necesaria para que el Comprador cumpla con todas las disposiciones aplicables, regulaciones y cualesquiera obligaciones legales en el país(es) de destino, incluyendo de forma enunciativa aunque no limitativa, obligaciones consuetudinarias, cualquier requerimiento local de contenido/origen, y obtener todos los beneficios de tarifas y evitar cargos innecesarios, según fuere aplicable. 3.4.- La entrega no será efectuada hasta que los Bienes sean descargados y/o los Servicios sean realizados, y en su caso, aceptados por escrito por una persona autorizada del contratoComprador. A pesar de lo anteriormente mencionado, las partes acuerdan que la entrega de los Bienes o la aceptación por parte de persona autorizada del Comprador, no afectará a los derechos o acciones del Comprador en caso de que no se esté conforme con los Bienes, presenten vicios ocultos o defecto en los Servicios, una vez que sean identificados por el Comprador una vez entregados por el Proveedor, conforme a lo establecido en la Cláusula 4 posterior. 3.5.- Si los Bienes deben ser enviados o los servicios deben ser realizados en plazos, el Contrato deberá ser tratado como un contrato simple, único e indivisible. 3.6.- Si cualquiera de las partes está impedida o demorada en el cumplimento de cualquiera de sus obligaciones por una causa de fuerza mayor (“Causa de Fuerza Mayor”) la parte inmediatamente deberá notificar por escrito, brindando toda la información respecto a la misma y deberá tomar todos los pasos que razonablemente puedan realizarse para minimizar el perjuicio a la otra parte. La parte afectada por la Causa de Fuerza Mayor será eximida de llevar a cabo su prestación mientras dure la Causa de Fuerza Mayor, en el entendido de que mantendrá a la otra parte informada del progreso de la causa, y respecto de la entrega de Bienes por parte del Proveedor, no genera que los requerimientos del Comprador tengan una menor prioridad que aquellos de otros compradores de Bienes (salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menor, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioProveedor demuestre fehacientemente lo contrario).

Entrega. 29.1 El plazo máximo Contratista asumirá todos los gastos y riesgos relativos al traslado, almacenamiento, instalación y puesta en marcha de los suministros hasta la recepción provisional en el lugar de destino. Los suministros estarán embalados de manera que no se dañen o deterioren en el tránsito hasta su llegada al destino final. 29.2 Todos los embalajes tendrán que ser resistentes a las altas temperaturas, al ambiente salino, al almacenamiento al aire libre y los movimientos inadecuados. Cada embalaje será identificado de manera clara y evidente, con el nombre del beneficiario, del Órgano de Contratación, del Contratista, la referencia del contrato y los equipos que contiene. Además, cada embalaje llevará el logo del Ente Financiador, o sea la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, en acuerdo al ejemplo que sigue: 29.3 El embalaje seguirá siendo propiedad del Contratista, siempre y cuando se respete el medio ambiente. 29.4 Antes de enviar los bienes, el Contratista notificará, por correo electrónico o por nota al Órgano de Contratación y a la entrega del vehículo será compañía de 30 días a contar desde seguros todos los detalles de la formalización del expedición (número de contrato, salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menordescripción de los ítems, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertadolas cantidades, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar barco u otro vector, el servicio puerto o el lugar de mantenimientosalida, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición la salida, el puerto o entrega del vehículo al usuarioel lugar de destino). Los suministros serán entregados DAP ARGENTINA en los lugares establecidos en el Anexo C5 “Plan de Distribución de Equipos”. El vehículo deberá ser matriculado y entregado Contratista tendrá que enviar al Órgano de Contratación los documentos de la lista que sigue, con copia a la compañía de seguros: a) Factura comercial original con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento descripción de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para los materiales, cantidades, precios unitarios, precios totales, la correcta circulación denominación y la Dirección del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioBeneficiario.

Entrega. El plazo máximo para 7.1. Los Bienes serán entregados y los Servicios serán prestados en la entrega del vehículo será Dirección de 30 días a contar desde Entrega, en la formalización del contratofecha establecida y en horarios hábiles de oficina, salvo que en el indicado Pedido se disponga otra cosa, pero en todo caso, dentro de los términos indicados en el Contrato. 7.2. Todas las entregas se realizarán según el incoterm DDP (Incoterms 2010) en el lugar de destino en la oferta del contratista sea menorRepública Bolivariana de Venezuela designado por el Comprador. 7.3. El Comprador podrá modificar la fecha de entrega de los Bienes y/o de la prestación de los Servicios, en cuyo caso será éste el exigidodeberá notificar al Vendedor con un preaviso razonable respecto de la fecha de entrega, debiendo ello constar por escrito. 7.4. Si el Vendedor o el Comprador no cumple con sus obligaciones, la entrega otra Parte tendrá derecho a terminar anticipadamente este Contrato y reclamar daños a la Parte que ha incumplido, conforme a las siguientes reglas: a. Si el Vendedor incumple con el término de Entrega de los Bienes y/o Servicios por un lapso de uno (1) a cinco (5) días corrientes, deberá pagar al Comprador la penalización estipulada en el Contrato/Pedido. En caso de que las Partes no hayan acordado penalización alguna en el Contrato, ésta ascenderá a una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del vehículo valor total de los Bienes y/o Servicios establecidos en el Pedido y sus Especificaciones. b. Si el Vendedor incumple con el término de Entrega de los Bienes y/o Servicios por un periodo de tiempo mayor a cinco (5) días corrientes (salvo en el caso de que así se llevase a cabo antes hubiera acordado con el Comprador) tal hecho se entenderá como un incumplimiento significativo de los términos del plazo ofertadoContrato. Como consecuencia de este incumplimiento, el adjudicatario comenzará inmediatamente Comprador tendrá derecho, a prestar su entera discreción, a rechazar la aceptación y el servicio pago de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación los Bienes/Servicios y/o cargar la penalización adicional descrita en el precio ofertadoContrato. Si como consecuencia no se estableciese ninguna penalización adicional en el Contrato, ésta ascenderá a una suma adiciona equivalente al cinco por ciento (5%) del retraso valor de los Bienes y/o Servicios establecidos en el Pedido y sus Especificaciones, además de la penalización mencionada en la entrega del vehículo cláusula b, anterior. 7.5. Cada Entrega o depósito de Bienes o Servicios deberá estar acompañada por el arrendamiento número de Pedido y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono los documentos necesarios para ser exhibidos por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente Vendedor. 7.6. El Comprador tendrá derecho a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades rechazar los Bienes entregados que no cumplan con lo estipulado en el importe correspondiente al arrendamiento Contrato, y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado que el Comprador ha aceptado los Bienes hasta que el Comprador haya tenido tiempo razonable para su evaluación, que en ningún caso será menor de treinta (30) días calendario posteriores a la entrega. Durante ese periodo, El Comprador podrá inspeccionar si existen defectos obvios y visibles a los Bienes y/o Servicios. Adicionalmente a lo anterior, la aceptación por parte del Comprador no va acompañado afectará sus derechos, ni disminuirá las obligaciones del Vendedor según la cláusula novena sobre Garantías y Responsabilidad, en relación a cualquier otro defecto (oculto o de otro tipo). En caso de rechazo o devolución de Bienes y/o Servicios, el Vendedor deberá volverlos a entregar o prestar, según corresponda, so pena de incurrir en incumplimiento grave del contrato. 7.7. Reglas para las legalizaciones necesarias desviaciones de cantidad: a. Si el Vendedor entregare una cantidad de Bienes/Servicios menor a la especificada en el Pedido –o en sus Especificaciones y/o acuerdos-, el Comprador tendrá derecho a: i) Exigir la entrega inmediata de la cantidad de Bienes/Servicios que restan por entregar, o ii) Aceptar una parte del Pedido y rechazar la futura entrega de los Bienes/Servicios que restan por entregar, pudiendo adicionalmente exigir que se reduzca el Precio de acuerdo con la cantidad efectivamente aceptada. b. Si el Vendedor entregare una cantidad de Bienes/Servicios mayor a la especificada en el Pedido –o en sus Especificaciones y/o acuerdos -, el Comprador tendrá derecho a: i) Rechazar la cantidad entregada en exceso y cargar al Vendedor, incluso mediante la compensación contra el pago del Precio, el coste del almacenamiento, manejo y entrega de tal exceso, o ii) Aceptar la cantidad entregada en exceso o una parte de dicha cantidad entregada en exceso y pagar por ambas cantidades un Precio que será siempre proporcional al Precio acordado para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado cantidad de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine Bienes y/o Servicios establecidos en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioPedido.

Entrega. El plazo máximo para La entrega material del inmueble objeto del presente Contrato se efectuará: (a) dentro de los ocho (8) días hábiles contados a partir del día en que se realice el pago total de precio pactado cuando el pago sea únicamente en efectivo, ó (b) dentro de los ocho (8) días hábiles contados a partir de que se realice por parte de EL (LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) entrega al PROMITENTE VENDEDOR de la copia de la boleta de registro expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito, en caso de crédito con entidad financiera siempre y cuando se encuentre x xxx y salvo por los demás conceptos. En la entrega del vehículo será de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menor, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación levantará un acta en el precio ofertadoque conste el estado de recibo del inmueble objeto del presente contrato de promesa de compraventa y la cual deberá ser suscrita por las partes, dejándose constancia en caso de ser necesario, de los detalles de construcción que quedan pendientes o debieran ser perfeccionados, tales como acabados, etc. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo indicando el arrendamiento y mantenimiento empezasen plazo que tendrá EL PROMITENTE VENDEDOR para ser subsanados; los detalles de construcción pendientes o a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, perfeccionar no se procederá al abono constituyen incumplimiento por parte del Ayuntamiento PROMITENTE VENDEDOR y no impedirá la entrega formal y real del inmueble prometido a EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), ni libera a EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) de Ojós su obligación de recibir el inmueble prometido, ni será impedimento para la firma de la respectiva Escritura Pública que perfeccione el presente contrato. Dicha entrega se realiza x xxx y salvo por concepto de servicios públicos, tasas y valorizaciones e impuestos predial del importe correspondiente a dichos días predio objeto del presente Contrato. Cualquier otro gasto que se genere desde dicha fecha de retrasoentrega es asumido por EL (LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES). dirección física o electrónica señalada para comunicaciones y/o notificaciones, viéndose disminuido la fecha y hora en la cual, se suscribirá el ACTA DE RECIBO FINAL. EL PROMITENTE VENDEDOR o EL (LA)(LOS) PROMITETE(S) COMPRADOR(A)(ES) podrán aplazar por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós una sola ocasión la fecha de puesta entrega, mediante escrito dirigido al PROMITENTE VENDEDOR con una antelación no menor a disposición o entrega del vehículo al usuariodos días hábiles a la fecha inicialmente señalada. PARÁGRAFO SEGUNDO: El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación inmueble prometido en regla donde disponga el Ayuntamiento venta se entregará según las especificaciones de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre construcción previamente definidas que el destino será EL(LA)(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) manifiesta conocer y aceptar. No obstante, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá efectuar unilateralmente modificaciones al inmueble prometido en venta y a nivel nacional. En el momento la Propiedad Horizontal del que hace parte, que no modifiquen sustancialmente las características de la entrega calidad y de acabados, esto solamente por motivos técnicos de construcción imprevistos, o caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, u ordenados por las autoridades respectivas, sin que estas modificaciones configuren incumplimiento del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioPROMITENTE VENDEDOR.

Entrega. El plazo máximo para 1. Los plazos de entrega acordados comienzan con la entrega del vehículo será fecha de 30 días a contar desde la formalización entrada en vigor del contrato, salvo pero en ningún caso antes de la fecha en la que se cumpla la totalidad de las siguientes condiciones (según proceda): — en caso de que sea necesaria una licencia de importación en el país del COMPRADOR: recepción de una copia de dicha licencia de importación por el VENDEDOR; — en el caso de que se haya acordado un pago a cuenta: recepción por el VENDEDOR del pago a cuenta realizado sin reserva alguna; — en el caso de un pago acordado a partir de un crédito documentario: apertura y confirmación del crédito documentario operativo de acuerdo con las condiciones acordadas (punto V). 2. Como fecha de entrega acordada se considera el último día laborable del mes en el que termina el plazo acordado. La fecha de entrega efectiva es el día en el que el indicado riesgo de pérdida o daño se transfiere efectivamente del VENDEDOR al COMPRADOR. 3. Si las entregas se demoran por causas sobre las que el VENDEDOR no tenga influencia alguna, los plazos de entrega acordados se considerarán prorrogados por el tiempo en el existan las susodichas causas. 4. Si las entregas se demoran por causas atribuibles en exclusiva al VENDEDOR y ello ocasiona un daño al COMPRADOR, el VENDEDOR deberá pagar al COMPRADOR, con exclusión de cualesquiera otras reclamaciones del COMPRADOR, considerando un tiempo de carencia de dos semanas, una indemnización a tanto alzado por cada semana completa xx xxxx en la oferta entrega xxx xxxx coma cinco por ciento (0,5 %) del contratista sea menor, precio de compraventa de la mercancía en cuyo caso será éste el exigidoxxxx de entrega. Si la entrega Los derechos del vehículo se llevase COMPRADOR a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso una indemnización por una xxxx en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen VENDEDOR quedan limitados a desarrollarse con posterioridad un total del cinco por ciento (5 %) del precio de compraventa antes mencionado. 5. Una xxxx en la entrega, aunque sea imputable al plazo previstoVENDEDOR, no se procederá facultará al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente COMPRADOR a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto rescindir el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades contrato si la xxxx en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar no supera los tres (3) meses. 6. Los derechos del COMPRADOR conforme a lo dispuesto en disposición este apartado excluyen toda otra reclamación o vía de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatariorecurso.

Entrega. El plazo máximo para 3.1. La entrega de la mercancía se realizará en el domicilio designado por el remitente, salvo por ausencia del destinatario o que por el peso, volumen o naturaleza del inmueble, no sea posible la entrega. En este caso, y con previo aviso, se efectuará dicha entrega a xxxxxx xx xxxxx o en el centro de servicio de destino. Si no pudiéramos llevar a cabo la entrega del vehículo será de 30 días a contar desde su Envío por resultar incorrecta la formalización del contratodirección consignada, salvo que el indicado nos pondremos en contacto con Usted y realizaremos los esfuerzos razonables para subsanar la oferta del contratista sea menorincidencia y completar la entrega, facturando, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertadosu caso, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantíacargos adicionales que correspondan. 3.2. En el momento supuesto de ausencia del destinatario, se dejará nota de aviso de intento de entrega, así como la forma de acordar la misma. El cargo por ello será el establecido en las tarifas vigentes. No se considerará incumplimiento del plazo de entrega aquel que sea causado por ausencia del destinatario; cambio del domicilio; dirección desconocida; falta de nombre, teléfono y e-mail de contacto en domicilios particulares; impago xx xxxxxx; suplidos o reembolsos; cierre por vacaciones; entregas fuera de plazo en segundo intento de entrega; y causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras no imputables a Xxxxxxx. 3.3. Será requisito obligatorio para proceder a la entrega de la mercancía, la firma xxx xxxxxxx de entrega por el vehículodestinatario. En caso de la negativa del destinatario a firmar el albarán, éste deberá estar en disposición Xxxxxxx quedará eximida de circulartoda responsabilidad. 3.4. Instrucciones especiales de entrega. No quedamos obligados por las instrucciones especiales de entrega que pueda solicitarnos Usted o el destinatario final, cumpliendo todos los requisitos legales para ellopero de acceder a ellas lo haremos bajo las siguientes premisas: 3.4.1. El lugar cumplimiento de cualesquiera instrucciones especiales se llevará a cabo a su riesgo y bajo su exclusiva responsabilidad, eximiéndonos de responsabilidad alguna ante cualquier reclamación, responsabilidad y coste generado por el cumplimiento de las instrucciones especiales. 3.4.2. Ante la imposibilidad de cumplir con las instrucciones especiales, bastará por nuestra parte, acreditar la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de en la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en dirección y/o persona que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia haga constar en poder de cada parteel albarán. 3.4.3. El vehículo cumplimiento de las instrucciones especiales sobre su envío generará un recargo que Xxxxx viene obligado a satisfacer a Xxxxxxx. 3.5. No se entregará realizan entregas en aquellas configuraciones apartados postales de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatariocorreos.

Entrega. El LA PROMITENTE se compromete a entregar a EL ADQUIRIENTE el inmueble objeto del presente acuerdo, De même, LE BÉNÉFICIAIRE devra disposer d'une autorisation expresse par écrit de LA PROMETTANTE pour transférer l'unité ou céder les droits du présent contrat à un tiers. LA PROMETTANTE s'engage à livrer au BÉNÉFICIAIRE l'immeuble objet du présent accord, au plus tard le, a más tardar, . A menos que . Sauf si LA por causa de “Fuerza Mayor” LA PROMITENTE se vea imposibilitada de hacer la entrega. Para los fines de este contrato significa “Fuerza Mayor” las acciones del Gobierno, guerra, huelga y otros disturbios, epidemias, terremotos, huracanes, fuegos, inundaciones, explosiones, leyes, reglamentos, sentencias judiciales y cualesquiera otros eventos, estén o no enumerados previamente, que no hayan podido ser previstos ni evitados por LA PROMITENTE, que impidan la normal construcción del inmueble. Es obligación de LA PROMITENTE notificarle a EL ADQUIRIENTE la ocurrencia de cualquier fuerza mayor e informarle el tiempo estimado de atraso en la obra, la cual no conllevará ninguna penalidad con cargo a LA PROMITENTE. Párrafo I: En caso de retraso por parte de LA PROMITENTE en la entrega de los apartamentos, y éste no sea por causa de fuerza mayor, EL ADQUIRIENTE acepta otorgar un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha establecida para la entrega del vehículo será de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo inmueble para que el indicado en la oferta del contratista sea menor, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse LA PROMITENTE cumpla con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. esta obligación. Párrafo II: En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario inmueble, EL ADQUIRIENTE realizará un pago correspondiente a la cantidad equivalente a TRES (3) meses de las cuotas de mantenimiento del proyecto y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en del condominio a LA PROMITENTE o a la persona que se reflejará matrícula haya designado como Administrador. Párrafo III. EL ADQUIRIENTE se compromete a comparecer y características a recibir de forma física el inmueble en la fecha señalada de común acuerdo entre las partes, así como a comparecer para la suscripción del vehículo suministradocontrato de compraventa definitivo tan pronto sea expedido el Certificado de Título correspondiente, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas ambas fechas deberán ser notificadas por el adjudicatario.escrito (incluso vía e-mail) por LA PROMITENTE a EL ADQUIRIENTE cuando

Entrega. 3.1 El plazo máximo tiempo es fundamental en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, por lo tanto, el Proveedor deberá respetar siempre la Fecha de entrega indicada en los Documentos de pedido. El Proveedor notificará inmediatamente a SV si se produce o hay posibilidades de que se produzca alguna demora considerando lo dispuesto en los Documentos de pedido. La aceptación de la notificación del Proveedor por parte de SV no supone una renuncia al derecho de SV a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios ni una exención de las obligaciones del Proveedor. 3.2 En caso de que el Proveedor entregase el Trabajo después de la Fecha de entrega, SV podrá rechazar dicho Trabajo. 3.3 El Proveedor deberá correr con los riesgos y gastos del Trabajo que SV hubiese rechazado en virtud de los Documentos de pedido, incluyendo los gastos de almacenamiento mientras se esperan las instrucciones del Proveedor para la entrega devolución. El Proveedor deberá correr con todos los gastos de envío de la devolución, incluyendo, sin carácter limitativo, los gastos de seguros en los que incurra SV en nombre del vehículo será Proveedor. En caso de 30 que SV no reciba instrucciones para el envío de la devolución en un plazo de 5 (cinco) días hábiles tras la notificación de SV al Proveedor conforme a contar desde la formalización del contratoCláusula 6 de estas CGC, salvo SV podrá, si lo considera apropiado, destruir o vender mediante venta pública o privada el Trabajo rechazado. 3.4 El Proveedor conservará, embalará, empaquetará y manipulará los Entregables y Productos de forma que estén protegidos de pérdidas o daños y de conformidad con las mejores prácticas comerciales cuando SV no proporcione instrucciones específicas. Sin perjuicio de lo anterior, el indicado Proveedor deberá cumplir los requisitos de las leyes y los reglamentos locales en relación con trabajos peligrosos, incluyendo, sin carácter limitativo, lo relacionado con la información adjunta, los envases, etiquetas, elaboración de informes, transporte y eliminación. 3.5 El Proveedor enviará con todas las entregas de Productos una lista de embalaje en la oferta del contratista sea menorque se incluirán los Documentos de pedido, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio descripción y cantidad de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento cada uno de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós Productos, y la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuarioenvío. 3.6 A menos que SV indique lo contrario de forma expresa y por escrito, el Proveedor deberá entregar el Trabajo en las instal aciones de SV en la dirección indicada en los Documentos de pedido. El vehículo deberá ser matriculado Proveedor asume la responsabilidad de todos los gastos de envío y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento entrega, incluyendo, sin carácter limitativo, los gastos de Ojósaduanas, derechos, costes, impuestos y seguros. El vehículo riesgo de pérdida de los Entregables y Productos no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será transfiere a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en SV hasta que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioproduzca la aceptación conforme a la Cláusula 6.

Entrega. El plazo máximo para la entrega del vehículo será de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menor, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación 4.1.- Renfe Alquiler entregará al arrendatario las Locomotoras arrendadas en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento Lugar y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no Fecha de Entrega que se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades determine en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. Contrato. 4.2.- En el momento de la entrega el vehículoentrega, éste deberá estar las Locomotoras estarán limpias, en disposición buenas condiciones de circular, cumpliendo todos los requisitos legales uso y estado de funcionamiento y contarán con las autorizaciones administrativas precisas para ello. El lugar de la entrega será informado circular por el Ayuntamiento ámbito territorial indicado en la Condición General 2 precedente, (Condiciones Pactadas de Ojós al adjudicatarioEntrega). 4.3.- El material deberá entregarse en el Lugar y Fecha de Entrega, respetando en las Condiciones Pactadas de Entrega. Será obligación del arrendatario recibir el material arrendado, siempre que el destino será mismo se entregue de conformidad con lo expuesto. 4.4.- El arrendatario inspeccionará el estado de las Locomotoras con carácter previo a nivel nacionalsu entrega dentro de los 5 días anteriores a la Fecha de Entrega. 4.5.- En la inspección, el arrendatario podrá comprobar que las Locomotoras se ajustan a las Condiciones Pactadas de Entrega. En caso de que el momento arrendatario considere que las Locomotoras cumplen con las Condiciones Pactadas de Entrega, las partes firmarán de común acuerdo en la entrega del vehículo se formalizará entre Fecha de Entrega el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parteEntrega. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine 4.6.-Si el arrendatario no compareciera en el presente Pliego Lugar y con Fecha de Entrega, sin que mediara causa de fuerza mayor que justifique su ausencia, se entenderán entregadas y aceptadas en dicha fecha las mejoras ofertadas Locomotoras, debiéndose abonar desde entonces la Renta estipulada. En este supuesto no será necesario formalizar un acta de entrega. La falta de comparecencia del arrendatario será posteriormente notificada por el adjudicatarioarrendador por cualquier medio que garantice su recepción.

Entrega. El plazo máximo para la entrega del vehículo será La mercancía se enviará siempre convenientemente embalada de 30 días a contar desde la formalización del contratotal forma que se minimice el riesgo de daños durante su transporte hasta los centros de FREMAP. Asimismo, salvo se entregará en el lugar exacto que el indicado se indique en la oferta comunicación del contratista sea menor, pedido o bien en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega entrega, siendo obligación del adjudicatario la retirada de los posibles palés empleados para el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo envío. Se considerarán a todos los requisitos legales para ello. El lugar efectos como posibles puntos de entrega cualesquiera de los centros de FREMAP que aparecen publicados en la página web de la entrega será informado entidad, incluida la Sede Social de la entidad en Majadahonda, Madrid. Las entregas se efectuarán de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas, excepto en aquellos casos que por razones organizativas de FREMAP se requiera que se realice por la tarde, lo que se indicará al emitir el pedido. Los plazos máximos de entrega, a contar desde el día siguiente a la fecha de emisión del pedido, serán los comprometidos por el Ayuntamiento adjudicatario en su oferta, que en ningún caso podrán superar los que se señalan a continuación: x Península y Baleares o 25 días hábiles. x Canarias, Ceuta y Melilla o 30 días hábiles. A efectos de Ojós al adjudicatariocómputo de los plazos, respetando siempre no se considerarán como días hábiles xxxxxxx, xxxxxxxx y festivos de ámbito nacional, autonómico o local. Para los pedidos destinados a Canarias, Xxxxx y Melilla, el adjudicatario asumirá la obligación de efectuar todos los trámites fiscales y aduaneros necesarios para la introducción de los bienes objeto de suministro en dichos destinos, lo que incluye la formalización de todos los documentos y declaraciones a los que obligue la ley, su presentación ante las autoridades competentes y el destino será a nivel nacional. En el momento pago de los tributos y aranceles que se devenguen en ese territorio como consecuencia de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento introducción de Ojós un Acta de Entrega en los bienes, que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioserán facturados a FREMAP posteriormente.

Entrega. El plazo máximo para 7.1. Los Bienes serán entregados y los Servicios serán prestados en la entrega del vehículo será Dirección de 30 días a contar desde Entrega, en la formalización del contratofecha establecida y en horarios hábiles de oficina, salvo que en el indicado Pedido se disponga otra cosa, pero en todo caso, dentro de los términos indicados en el Contrato. 7.2. Todas las entregas se realizarán según el incoterm DDP (Incoterms 2010) en el lugar de destino en Perú designado por el Comprador. 7.3. El Comprador podrá modificar la oferta del contratista sea menorfecha de entrega de los Bienes y/o de la prestación de los Servicios, en cuyo caso será éste el exigidodeberá notificar al Vendedor con un preaviso razonable respecto de la fecha de entrega, debiendo ello constar por escrito. 7.4. Si el Vendedor o el Comprador no cumple con sus obligaciones, la entrega otra Parte tendrá derecho a terminar anticipadamente este Contrato y reclamar daños a la Parte que ha incumplido, conforme a las siguientes reglas: a. Si el Vendedor incumple con el término de Entrega de los Bienes y/o Servicios por un lapso de uno (1) a cinco (5) días corrientes, deberá pagar al Comprador la penalización estipulada en el Contrato/Pedido. En caso de que las Partes no hayan acordado penalización alguna en el Contrato, ésta ascenderá a una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del vehículo valor total de los Bienes y/o Servicios establecidos en el Pedido y sus Especificaciones. b. Si el Vendedor incumple con el término de Entrega de los Bienes y/o Servicios por un periodo de tiempo mayor a cinco (5) días corrientes (salvo en el caso de que así se llevase a cabo antes hubiera acordado con el Comprador) tal hecho se entenderá como un incumplimiento significativo de los términos del plazo ofertadoContrato. Como consecuencia de este incumplimiento, el adjudicatario comenzará inmediatamente Comprador tendrá derecho, a prestar su entera discreción, a rechazar la aceptación y el servicio pago de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación los Bienes/Servicios y/o cargar la penalización adicional descrita en el precio ofertadoContrato. Si como consecuencia no se estableciese ninguna penalización adicional en el Contrato, ésta ascenderá a una suma adiciona equivalente al cinco por ciento (5%) del retraso valor de los Bienes y/o Servicios establecidos en el Pedido y sus Especificaciones, además de la penalización mencionada en la entrega del vehículo cláusula b, anterior. 7.5. Cada Entrega o depósito de Bienes o Servicios deberá estar acompañada por el arrendamiento número de Pedido y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono los documentos necesarios para ser exhibidos por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente Vendedor. 7.6. El Comprador tendrá derecho a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades rechazar los Bienes entregados que no cumplan con lo estipulado en el importe correspondiente al arrendamiento Contrato, y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado que el Comprador ha aceptado los Bienes hasta que el Comprador haya tenido tiempo razonable para su evaluación, que en ningún caso será menor de treinta (30) días calendario posteriores a la entrega. Durante ese periodo, El Comprador podrá inspeccionar si existen defectos obvios y visibles a los Bienes y/o Servicios. Adicionalmente a lo anterior, la aceptación por parte del Comprador no va acompañado afectará sus derechos, ni disminuirá las obligaciones del Vendedor según la cláusula octava sobre Garantías y Responsabilidad, en relación a cualquier otro defecto (oculto o de otro tipo). En caso de rechazo o devolución de Bienes y/o Servicios, el Vendedor deberá volverlos a entregar o prestar, según corresponda, so pena de incurrir en incumplimiento grave del contrato. 7.7. Reglas para las legalizaciones necesarias desviaciones de cantidad: a. Si el Vendedor entregare una cantidad de Bienes/Servicios menor a la especificada en el Pedido –o en sus Especificaciones y/o acuerdos-, el Comprador tendrá derecho a: i) Exigir la entrega inmediata de la cantidad de Bienes/Servicios que restan por entregar, o ii) Aceptar una parte del Pedido y rechazar la futura entrega de los Bienes/Servicios que restan por entregar, pudiendo adicionalmente exigir que se reduzca el Precio de acuerdo con la cantidad efectivamente aceptada. b. Si el Vendedor entregare una cantidad de Bienes/Servicios mayor a la especificada en el Pedido –o en sus Especificaciones y/o acuerdos -, el Comprador tendrá derecho a: i) Rechazar la cantidad entregada en exceso y cargar al Vendedor, incluso mediante la compensación contra el pago del Precio, el coste del almacenamiento, manejo y entrega de tal exceso, o ii) Aceptar la cantidad entregada en exceso o una parte de dicha cantidad entregada en exceso y pagar por ambas cantidades un Precio que será siempre proporcional al Precio acordado para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado cantidad de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine Bienes y/o Servicios establecidos en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioPedido.

Entrega. El plazo máximo reconocimiento del subsidio se hará mediante resolución motivada, la cual será notificada al beneficiario acorde con los parámetros establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Una vez ejecutoriado el acto, el beneficiario deberá: 1. Firmar constancia de autorización para la entrega del vehículo será de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado subsidio le sea cancelado directamente al vendedor del inmueble o al acreedor hipotecario y el Municipio suscribirá acta de compromiso con el vendedor o acreedor hipotecario donde se constate que una vez se cumpla con el numeral quinto (5°) del presente capitulo, se le hará el pago del subsidio otorgado. 2. Suscribir acta de compromiso y pagaré que garantizará o respaldará la devolución del subsidio en la oferta del contratista sea menor, en cuyo caso será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado presentarse algunas de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación condiciones de restitución del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. 3. En el otorgamiento de la escritura pública se deberá constituir patrimonio de familia y/o afectación a vivienda familiar, según el caso. 4. Estará a cargo del beneficiario el trámite legal para el otorgamiento y el perfeccionamiento de la escritura y los gastos que la misma amerite. 5. Acreditar el registro de la escritura donde figure el beneficiario o beneficiarios que el municipio indique (los dos cónyuges, varios hermanos, hijos mayores con padres, entre otros) como el nuevo propietario o propietarios del inmueble y los límites al dominio solicitados. Una vez comprobado este requisito y la habitabilidad del inmueble, el municipio le girará al vendedor o acreedor hipotecario, el cheque por el monto dinerario concedido como subsidio al beneficiario. 6. Para efectos de la negociación, el Municipio expedirá el acto administrativo donde conste que al comprador le ha sido otorgado el subsidio para la compra de vivienda usada. Parágrafo: cuando la vivienda objeto de compra esté hipotecada, deberá levantarse esta garantía real para proceder a la realización de la escrituración y el registro de esta, o se levantará en el mismo acto de escrituración de la vivienda. 7. En caso de que el inmueble adquirido se encuentre sujeto a un contrato de arrendamiento el vendedor al momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar firma de la entrega será informado por promesa de compraventa deberá realizar el Ayuntamiento desahucio en los términos que señale la ley. En caso de Ojós al adjudicatarioque la familia que habite el inmueble no desocupe, respetando siempre en dicha cláusula se advertirá que el destino será vendedor deberá iniciar el proceso judicial correspondiente a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatariosu xxxxx.

Entrega. El plazo máximo a) Aunque la Empresa hará todo el esfuerzo razonable para cum- plir con cualquier fecha especifi- cada por la Empresa para la en- trega de los artículos, tales fe- xxxx son sólo aproximadas y no pueden ser consideradas como condición esencial. Si no se es- pecifican fechas, la entrega del vehículo será dentro de 30 días un plazo razonable. Sujeto a contar desde las demás provisiones de estos términos y condiciones, la formalización del contratoEmpresa no será responsable por cualquier pérdida (incluyendo la pérdida de beneficio), costes, daños y perjuicios, cargas o gas- tos causados directa o indirecta- mente por cualquier demora en la entrega de los Artículos (incluso si ha sido causado por negligen- cia de la Empresa) y dicha de- xxxx, salvo que exceda los 180 días, no facultará al Cliente a re- solver el indicado Contrato. b) A no ser que se acuerde lo contrario por escrito, las condi- ciones de entrega de la Empresa son ex fábrica (Incoterms 2010). c) Los Artículos serán de riesgo único del Cliente desde el mo- mento de la entrega al Cliente o a sus agentes o transportista (inclu- yendo cualquier agente o trans- portista recomendado por la Em- presa que actúe estrictamente en nombre del Cliente). En el caso de pérdida o daño en tránsito, no se aceptará reclamación, a no ser que la Empresa sea notificada por escrito dentro de cinco días de la entrega o en el caso de que no haya sido entregado, dentro de 21 días de haber sido despa- chado. Cualquier daño ocasio- nado a los Artículos en tránsito o reclamacis on por defecto en la oferta cantidad deberá ser notificado al transportista y a la Empresa in- mediatamente después del contratista recibo de la mercancía en los locales del cliente o en el puerto de entrada según sea menorel caso. d) Propiedad i) La propiedad de los Artículos será conservada por la Empresa (no obstante haber entregado ta- les Artículos al Cliente) hasta que el Cliente haya pagado el precio total de tales Artículos y de todas las otras sumas cualesquiera que sean debidas a la Empresa. Pen- dientes tales pagos, serán aplica- bles las siguientes provisiones de esta condición a tales Artículos. ii) El Cliente deberá en todo mo- mento en su capacidad de fidu- ciario mantener los Artículos como depositario de la Empresa. iii) El Cliente marcará y manten- drá los Artículos de forma que puedan ser identificados clara- mente como de propiedad de la Empresa. iv) La Empresa tendrá derecho en cualquier momento con gasto al Cliente a entrar en los locales del Cliente y recuperar y disponer de los Artículos y el Cliente no hará reclamación alguna contra la Em- presa en respecto de tal entrada o disposición salvo para recupe- rar cualquier balance debido al Cliente después de que la Em- presa haya dispuesto de los Artí- culos y recuperado todas las su- mas debidas por el Cliente a la Empresa. v) El Cliente puede en el curso ordinario del negocio mezclar los Artículos con otros objetos o con- vertir los Artículos en otros obje- tos ya sea mediante proceso, fa- bricación o de otra forma. En este caso, la propiedad de la mezcla o conversión de los artículos según sea el caso se transferirá inme- diatamente a la Empresa y será conservada por ésta, y serán aplicables las provisiones de los subpárrafos (ii) (iii) y (iv) de esta condición 3 (e) a cualquier mez- cla o conversión de los artículos. vi) El Cliente puede en el curso ordinario del negocio vender o disponer de otro modo de los Ar- tículos o de cualquier mezcla o artículo convertido referidos en la condición 3 (e) (v), pero retendrá los productos de tal venta o dis- posición y cualquier derecho o reclamación contra terceros sur- gidos de tal venta o disposición en una capacidad de fiduciario de y a favor de la Empresa y el Cliente tomará todos los pasos necesarios para mantener tal di- nero recibido separado de otros, pagar tales productos a la Em- presa, y transferir a la Empresa tales derechos y reclamaciones en la grado necesario para satis- facer totalmente la deuda contra- ida por el Cliente frente a la Em- presa. vii) La Empresa tendrá derecho a recuperar el pago de los Artículos aunque la propiedad de cual- quiera de los Artículos no haya pasado todavía al Cliente. e) La Empresa se reserva el de- recho a entregar los Artículos a plazos, en cuyo caso el Contrato será éste el exigido. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del considerado como un con- trato separado en respecto de cada plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio El incumplimiento de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al cualquier plazo previstode entrega, no se procederá dará derecho al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente Cliente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto no dará derecho al Cliente a considerar el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioContrato terminado.

Entrega. El plazo máximo para 7.1. Los Bienes serán entregados y los Servicios serán prestados en la entrega del vehículo será Dirección de 30 días a contar desde Entrega, en la formalización del contratofecha establecida y en horarios hábiles de oficina, salvo que en el indicado Pedido se disponga otra cosa, pero en todo caso, dentro de los términos indicados en el Contrato. 7.2. Todas las entregas se realizarán según acuerden las Partes. 7.3. El Comprador podrá modificar la oferta del contratista sea menorfecha de entrega de los Bienes y/o de la prestación de los Servicios, en cuyo caso será éste el exigidodeberá notificar al Vendedor con un preaviso razonable respecto de la fecha de entrega, debiendo ello constar por escrito. 7.4. Si el Vendedor o el Comprador no cumple con sus obligaciones, la entrega otra Parte tendrá derecho a terminar anticipadamente este Contrato y reclamar daños a la Parte que ha incumplido, conforme a las siguientes reglas: a. Si el Vendedor incumple con el término de Entrega de los Bienes y/o Servicios por un lapso de uno (1) a cinco (5) días corrientes, deberá pagar al Comprador la penalización estipulada en el Contrato/Pedido. En caso de que las Partes no hayan acordado penalización alguna en el Contrato, ésta ascenderá a una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del vehículo valor total de los Bienes y/o Servicios establecidos en el Pedido y sus Especificaciones. b. Si el Vendedor incumple con el término de Entrega de los Bienes y/o Servicios por un periodo de tiempo mayor a cinco (5) días corrientes (salvo en el caso de que así se llevase a cabo antes hubiera acordado con el Comprador) tal hecho se entenderá como un incumplimiento significativo de los términos del plazo ofertadoContrato. Como consecuencia de este incumplimiento, el adjudicatario comenzará inmediatamente Comprador tendrá derecho, a prestar su entera discreción, a rechazar la aceptación y el servicio pago de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación los Bienes/Servicios y/o cargar la penalización adicional descrita en el precio ofertadoContrato. Si como consecuencia no se estableciese ninguna penalización adicional en el Contrato, ésta ascenderá a una suma adiciona equivalente al cinco por ciento (5%) del retraso valor de los Bienes y/o Servicios establecidos en el Pedido y sus Especificaciones, además de la penalización mencionada en la entrega del vehículo cláusula b, anterior. 7.5. Cada Entrega o depósito de Bienes o Servicios deberá estar acompañada por el arrendamiento número de Pedido y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono los documentos necesarios para ser exhibidos por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente Vendedor. 7.6. El Comprador tendrá derecho a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades rechazar los Bienes entregados que no cumplan con lo estipulado en el importe correspondiente al arrendamiento Contrato, y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado que el Comprador ha aceptado los Bienes hasta que el Comprador haya tenido tiempo razonable para su evaluación, que en ningún caso será menor de treinta (30) días calendario posteriores a la entrega. Durante ese periodo, El Comprador podrá inspeccionar si existen defectos obvios y visibles a los Bienes y/o Servicios. Adicionalmente a lo anterior, la aceptación por parte del Comprador no va acompañado afectará sus derechos, ni disminuirá las obligaciones del Vendedor según la cláusula octava sobre Garantías y Responsabilidad, en relación a cualquier otro defecto (oculto o de otro tipo). En caso de rechazo o devolución de Bienes y/o Servicios, el Vendedor deberá volverlos a entregar o prestar, según corresponda, so pena de incurrir en incumplimiento grave del contrato. 7.7. Reglas para las legalizaciones necesarias desviaciones de cantidad: a. Si el Vendedor entregare una cantidad de Bienes/Servicios menor a la especificada en el Pedido –o en sus Especificaciones y/o acuerdos-, el Comprador tendrá derecho a: i) Exigir la entrega inmediata de la cantidad de Bienes/Servicios que restan por entregar, o ii) Aceptar una parte del Pedido y rechazar la futura entrega de los Bienes/Servicios que restan por entregar, pudiendo adicionalmente exigir que se reduzca el Precio de acuerdo con la cantidad efectivamente aceptada. b. Si el Vendedor entregare una cantidad de Bienes/Servicios mayor a la especificada en el Pedido –o en sus Especificaciones y/o acuerdos -, el Comprador tendrá derecho a: i) Rechazar la cantidad entregada en exceso y cargar al Vendedor, incluso mediante la compensación contra el pago del Precio, el coste del almacenamiento, manejo y entrega de tal exceso, o ii) Aceptar la cantidad entregada en exceso o una parte de dicha cantidad entregada en exceso y pagar por ambas cantidades un Precio que será siempre proporcional al Precio acordado para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado cantidad de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine Bienes y/o Servicios establecidos en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioPedido.

Entrega. El plazo máximo para la entrega La Tarjeta Electrónica será enviada por el Banco al domicilio particular del vehículo será de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado Titular o en la oferta sucursal, a opción del contratista sea menor, en cuyo caso será éste el exigidoTitular. Si La entrega de la entrega primera Tarjeta Electrónica se realiza contra la firma del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio acuse de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono recibo por parte del Ayuntamiento Titular. Las siguientes se entregarán contra la firma por parte del Titular o persona mayor de Ojós edad que se encuentre en dicho domicilio, aceptando su recepción. 10.6. Responsabilidades de las redes: La red Banelco u otras redes a las cuales tenga acceso el Titular solo son responsables por el procesamiento de las operaciones que se detallan a continuación: a) recibir datos de las operaciones; b) autorizar o no las operaciones; c) transmitir los datos al cajero automático. Tanto la red Banelco, la red propia del importe correspondiente Banco como otras redes a dichos días de retrasolas cuales tenga acceso el Titular, viéndose disminuido no son responsables por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento mal funcionamiento de los días cajeros y de retrasolas líneas de comunicación. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento Si con motivo del mal funcionamiento de Ojós algún cajero de la red propia, el Titular se viera afectado por un error o diferencia en la transacción realizada, el Banco realizará las averiguaciones pertinentes tendientes a verificar la ocurrencia del hecho. Si éstas comprobaran mal funcionamiento xxx xxxxxx, será solucionado; caso contrario, el Banco no admitirá errores o diferencias en las transacciones realizadas. En ningún caso la red Banelco, la red propia del Banco u otras redes a las cuales tenga acceso el Titular serán responsables por las consecuencias del uso indebido o fraudulento de la Tarjeta Electrónica. 10.7. Contabilización de los depósitos: Los depósitos en los cajeros automáticos en efectivo o cheques recibidos antes del cierre de operaciones de cada día hábil, se considerarán como ingresados en la fecha de puesta su depósito. No obstante ello, dichos depósitos no tendrán efecto para cubrir cheques que generen saldos deudores no autorizados ingresados por clearing en la misma fecha. Los recibidos con posterioridad a disposición ese horario o entrega del vehículo al usuarioen días no hábiles, se considerarán como ingresados el primer día hábil siguiente. 10.8. Monto máximo de extracción: El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación monto de extracciones en regla donde disponga cajeros automáticos tendrá como máximo el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento saldo acreedor de la entrega cuenta o límite de acuerdo, o el vehículo, éste deberá estar en disposición límite que oportunamente hubiere fijado el Banco o el Titular para el uso de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado cajeros automáticos (nunca superior al máximo establecido por el Ayuntamiento Banco); y como mínimo el valor del billete de Ojós al adjudicatario, respetando siempre menor denominación que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatariotengan cargados los cajeros automáticos.

Entrega. 1. Salvo que expresamente en oferta se indiquen otras condiciones de entrega, la entrega se llevará a cabo en fábrica (ex works) de acuerdo con la última edición de los Incoterms. Incluso si entrega gratuita es acordada, la entrega se asume que ha tenido lugar en fábrica (ex works), y el Comprador deberá asumir riesgos de daños causados a las Mercancías durante el transporte y deberá asegurarse debidamente contra tales riesgos a su propio costo. El Comprador se encargará de los documentos, de pedido y/o cargamento perdido o no perdido. 2. El plazo máximo para de entrega indicado por la entrega del vehículo será de 30 días Empresa se basará en las circunstancias aplicables a contar desde la formalización del contrato, salvo Empresa en el momento en que el indicado Acuerdo haya sido celebrado. El plazo de entrega deberá ser observado por la Empresa, en la oferta del contratista medida que sea menorposible, en cuyo caso será éste el exigidopero no deberá ser una fecha límite estricta. Si la el plazo de entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertadoes excedido, el adjudicatario comenzará inmediatamente Comprador no tendrá derecho a prestar indemnización alguna en este respecto ni el servicio Comprador tendrá derecho a disolver y terminar el Acuerdo en ese caso. 3. La Empresa se encuentra en su derecho de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertadoopción a realizar entregas parciales y a facturar por separado dichas entregas parciales. 4. Si como consecuencia el comprador no tiene o no toma posesión de las Mercancías oportunamente, estará en condiciones de incumplimiento, siempre que no haya habido notificación previa por escrito de esta circunstancia. En este caso, la Empresa tendrá derecho a almacenar la Mercancía por cuenta y riego del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuarioComprador. El vehículo Comprador deberá ser matriculado y entregado con la documentación continuar debiendo los importes adeudados en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación virtud del mismoAcuerdo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será además del interés comercial calculado a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioprecio xx xxxxxxx Español.

Entrega. La entrega de los productos según el requerimiento de cada establecimiento y se efectuará en las dependencias de cada establecimiento, individualizados en el Anexo N°3 “Direcciones de Entrega” con guía de despacho, de lunes a viernes entre 09:00 y 17:00 horas. Lo anterior previa coordinación con Xxxxx Xxxxxxxxx, Jefa de Servicios a personas al correo xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, con copia a Xxxxxx Xxxxx, Profesional de Apoyo de Fundación Integra, al correo xxxxxx@xxxxxxx.xx. Fundación Integra, solo recibirá los productos adjudicados si se encuentra firmado el contrato, orden de compra y recibidas las garantías a que se refieren las presentes bases. Fundación Integra se reserva el derecho de disponer de un plazo de 20 días corridos contados desde la fecha de entrega de los productos, para efectuar los correspondientes controles de calidad y verificar la totalidad de las cantidades recibidas. El plazo proveedor debe asegurar la entrega de las prendas en las condiciones señaladas en las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación y en caso de incumplimiento deberá cambiar la o las prendas en un máximo para de 20 días corridos desde la entrega del vehículo será producto para su cambio por parte de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menorFundación Integra, en cuyo caso será éste las siguientes situaciones: - Error de tallaje respecto de lo solicitado - Cambio de Tela definida. - Cambio de modelo definido. - Decoloración, manchas, error o cambio del color solicitado. - Logo mal bordado o no incluido. - Mala confección o costura. - Cierre en mal estado o dañado. - Roturas. - Error de etiquetado de talla. - Inconsistencias en las medidas indicadas por las prendas. - Cualquier otra situación a elección de Xxxxxxx. En la eventualidad que Fundación Integra rechace total o parcialmente alguna entrega de productos, notificará este hecho al proveedor, mediante el exigidoenvío de correo electrónico. Si Los artículos que sean rechazados deberán ser retirados por el proveedor, a su xxxxx, a más tardar dentro de 48 horas de su notificación. Para estos efectos, el proveedor se entenderá notificado una vez que hayan transcurrido 24 horas desde el envío del correo electrónico. El proveedor deberá corregir o reemplazar los artículos conforme a la entrega del vehículo se llevase a cabo antes muestra de los productos adjudicados, dentro del plazo ofertadode 10 días corridos, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós contados desde la fecha de puesta envío del correo antes mencionado. En caso que el proveedor no retire los productos rechazados, o no corrija o reemplace éstos en los plazos establecidos, Fundación Integra podrá rebajar del pago el valor correspondiente a disposición los productos rechazados, o entrega bien, si a su juicio los productos rechazados representan una cantidad importante del vehículo total contratado, dejar sin efecto en su totalidad el contrato respecto a este producto, aplicando además una multa a título de cláusula penal, equivalente al usuario25% del valor neto de los artículos no corregidos o reemplazados. El vehículo deberá Estas rebajas deberán ser matriculado y entregado documentadas por el proveedor con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento su respectiva nota de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantíacrédito. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en caso que se reflejará matrícula y características del vehículo suministradodetecten anomalías en los productos una vez comiencen estos a ser utilizados en los jardines infantiles beneficiados, quedando una copia se procederá en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine conformidad a lo señalado en el presente Pliego y con punto XIX de las mejoras ofertadas por el adjudicatariobases administrativas.

Entrega. 4.1. A menos que Xxxxxx especifique lo contrario por escrito: todos los Productos se entregarán con derechos pagados (DDP. Incoterms 2020). 4.2. Los Servicios se prestarán con arreglo a lo previsto en el Contrato. 4.3. El plazo máximo para Proveedor garantizará que cada entrega vaya provista de un albarán de recepción inserto en un lugar visible y que incluya los siguientes datos: el número y la entrega fecha del vehículo será pedido, el número de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menorbultos y su contenido y, en cuyo el caso será éste de entregas parciales, el exigidoremanente pendiente de entrega identificado de acuerdo con las instrucciones xx Xxxxxx y las normas o condiciones exigidas por el transportista; asimismo, la mercancía deberá estar debidamente embalada y almacenada de forma que llegue a su destino en perfecto estado. 4.4. Respetar los plazos de entrega es esencial para cumplir el contrato adecuadamente. 4.5. Salvo disposición en contrario xx Xxxxxx en el pedido, Xxxxxx solo aceptará las entregas que se realicen durante el horario comercial del departamento de recepción de mercancías que corresponda. 4.6. Si la entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento los Productos y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad al plazo previsto, Servicios no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto suministran durante el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades horario comercial xx Xxxxxx en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta entrega acordada, sin perjuicio de cualquier otra potestad que Ardagh pudiera ejercer, Ardagh tendrá derecho a: a) negarse a disposición aceptar cualquier entrega de los Bienes o prestación de los Servicios que el Proveedor intente realizar ulteriormente; b) reclamar al Proveedor cualquier gasto que soportes razonablemente para obtener los Bienes o los Servicios de otro Proveedor que lo sustituya; y c) reclamar daños y perjuicios por cualesquiera costes adicionales, pérdidas o gastos que soporte como resultado del incumplimiento de la obligación del Proveedor de entregar los Bienes y los Servicios en la fecha de entrega prevista. 4.7. Si el Proveedor necesita que Xxxxxx devuelva los embalajes, deberá indicarlo claramente en alguno de los albaranes de entrega que facilite. Dichos embalajes se devolverán por cuenta y riesgo del vehículo al usuarioProveedor. 4.8. Si Xxxxxx recibe más Bienes de los que habría encargado en un principio, no estará obligada a aceptar ni a pagar dicho excedente. El vehículo Proveedor será responsable de cualquier exceso que pudiera producirse y, si ese fuera el caso, deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento asumir los costes de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado devolución de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatarioBienes.

Entrega. El plazo máximo para cumplimiento de los plazos y las cantidades es esencial. La entrega debe realizarse en el lugar y dentro de los plazos especificados en la entrega del vehículo será orden xx XXXXX, y/o un Anexo de 30 días a contar desde la formalización del contratoOrden, salvo que el o de acuerdo con las entregas parciales o procedimientos xx XXXXX, si así estuviera indicado en la oferta orden. En caso de que el Vendedor no realice entregas o preste servicios dentro de los plazos acordados, todos los daños sufridos por MAHLE y todo transporte de primer nivel u otros costos necesarios para cumplir con el cronograma de entrega especificado correrán por cuenta del contratista sea menorVendedor. Tan pronto como el proveedor vea que tiene dificultades con la adquisición de materiales, fabricación, etc., lo que impediría que entregue los productos dentro del plazo estipulado, deberá informar esta situación x XXXXX en cuyo caso será éste el exigidoforma inmediata. Si la no se establece una fecha de entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertado, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertado. Si como consecuencia del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento y mantenimiento empezasen Orden y/o un Anexo a desarrollarse con posterioridad al plazo previstola Orden, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento y al mantenimiento de los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós la fecha de puesta entrega aplicable será conforme a disposición o entrega del vehículo al usuariolas condiciones requeridas por MAHLE de conformidad con la cláusula 27 siguiente. El vehículo deberá ser matriculado Vendedor acuerda la entrega puntual del 100% de las cantidades en las fechas especificadas por MAHLE, según se establece en la Orden y entregado con Entregas Parciales relacionadas. MAHLE puede cambiar la documentación cantidad de envíos programados o dar instrucciones de suspender temporalmente los envíos programados, pero en regla donde disponga ninguno de estos casos el Ayuntamiento Vendedor podrá modificar el precio de Ojóslos productos o servicios. MAHLE no se encuentra obligado a aceptar entregas anticipadas, tardías, parciales o excesivas. El vehículo Vendedor rendirá x XXXXX un reporte mensual o cuando sea requerido por MAHLE en relación con los servicios y/o productos; dichos reportes detallarán las actividades realizadas. 3. Delivery. Time and quantities are of the essence. Delivery must be effected within the location and time specified in MAHLE’s order and/or an Exhibit to this Order, or in accordance with MAHLE’s releases or procedures, if so indicated in the Order. If Seller fails to make deliveries or perform services at the agreed time, all damages suffered by MAHLE and any premium transportation or other costs required to meet the specified delivery schedule will be at the expense of Seller. As soon as the supplier sees that he is experiencing difficulties with the procurement of materials, manufacture etc.; which could prevent him from supplying the goods within the stipulated period, he shall inform MAHLE of this fact immediately. If no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismodelivery date is set forth in this Order and/or in an Exhibit to this Order, matriculadothe applicable delivery date will be in terms requested by MAHLE pursuant to section 27 herein below. Seller agrees to 100% on-time delivery of the quantities and at the times specified by MAHLE, documentación completaas stated in the Order and related Releases. MAHLE may change the rate of scheduled shipments or direct temporary suspension of scheduled shipments, segurosneither of which entitles Seller to modify the price for products or services. MAHLE is not obligated to accept early deliveries, certificado de instalaciónlate deliveries, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantía. En el momento de la entrega el vehículo, éste deberá estar en disposición de circular, cumpliendo todos los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatariopartial deliveries or excess deliveries.

Entrega. El plazo máximo para la entrega del vehículo será 7.1. Todos los Materiales remitidos deberán venir identificados y acompañados de 30 días a contar desde la formalización del contrato, salvo que el indicado en la oferta del contratista sea menorsu albarán correspondiente por duplicado, en cuyo caso el que se indique número de OC, cantidad, código, referencia o número de dibujo, denominación o descripción del Material así como por otros documentos requeridos por InCom (certificados de calidad, inspección, etc.). Un ejemplar firmado xxx xxxxxxx será éste para InCom y el exigidootro permanecerá en poder del Proveedor para remitirlo posteriormente con la factura. 7.2. Si la Los Materiales deberán contener, de manera expresa y visible en su embalaje y en el albarán de entrega del vehículo se llevase a cabo antes del plazo ofertadocorrespondiente, el adjudicatario comenzará inmediatamente a prestar el “código de artículo InCom Group” y la OC o confirmación de servicio de mantenimiento, entendiéndose incluida dicha prestación en el precio ofertadoasociado al envío. 7.3. Si como consecuencia Todo Material deberá ser adecuadamente embalado para evitar cualquier desperfecto. InCom no admitirá ningún cargo por embalaje si no ha sido previamente convenido. Los embalajes serán por cuenta del retraso en la entrega del vehículo el arrendamiento Proveedor y mantenimiento empezasen a desarrollarse con posterioridad adecuados al plazo previsto, no se procederá al abono por parte del Ayuntamiento de Ojós del importe correspondiente a dichos días de retraso, viéndose disminuido por tanto el importe de facturación de la/s primera/as mensualidades en el importe correspondiente al arrendamiento Material y al mantenimiento modo de transporte acordado, de forma que lo proteja efectivamente durante el transporte contra los días de retraso. La adjudicataria deberá informar al Ayuntamiento de Ojós golpes y la fecha de puesta a disposición o entrega del vehículo al usuario. El vehículo deberá ser matriculado y entregado con la documentación en regla donde disponga el Ayuntamiento de Ojós. El vehículo no se considerará debidamente entregado si no va acompañado de las legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, matriculado, documentación completa, seguros, certificado de instalación, ITV, etc. El vehículo será entregado con el manual de operaciones de mantenimiento y certificado de garantíacorrosión. 7.4. En el momento caso de que se empleen embalajes, palets u otros medios de manipulación xx xxxxxx para los Materiales, se deberán cumplir las especificaciones fitosanitarias según normas FAO. 7.5. A no ser que se especifique lo contrario, la entrega y recepción de los Materiales se efectuará de acuerdo con el Incoterm definido en la correspondiente OC. 7.6. InCom se reserva el derecho a devolver el Material que se reciba en exceso de las cantidades solicitadas, asumiendo el Proveedor los gastos incurridos por este concepto. 7.7. La aceptación por parte de InCom del Material recibido queda supeditada a la revisión por InCom del cumplimiento de las especificaciones técnicas del mismo. El Material rechazado por el control de calidad InCom al considerarlo defectuoso será devuelto al Proveedor, cargándole los gastos que se hayan generado desde su origen. Esta devolución puede dar lugar a la anulación, total o parcial, de la entrega OC sin indemnización alguna al Proveedor. No obstante, InCom se reserva el vehículoderecho de reparar, éste deberá estar en disposición de circularsegún instrucciones del Proveedor, cumpliendo todos el Material defectuoso, siendo por cuenta del Proveedor los requisitos legales para ello. El lugar de la entrega será informado por el Ayuntamiento de Ojós al adjudicatario, respetando siempre gastos que el destino será a nivel nacional. En el momento de la entrega del vehículo se formalizará entre el adjudicatario y Ayuntamiento de Ojós un Acta de Entrega en que se reflejará matrícula y características del vehículo suministrado, quedando una copia en poder de cada parte. El vehículo se entregará en aquellas configuraciones de carrocería, motor, transmisión y equipamiento que se determine en el presente Pliego y con las mejoras ofertadas por el adjudicatariodicha reparación ocasione.