Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy. 2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego, b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych, d) zaistnienia siły wyższej, e) zmiany przepisów prawnych, f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy. 3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy. 4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy. 5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego. 6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 4 contracts
Samples: Construction Contract, Project Agreement, Umowa O Roboty Budowlane
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu Stosownie do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychpkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, istnieje na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościnastępującym zakresie:
a1) nadzwyczajnej zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany stosunków, określonej w artwysokości wynagrodzenia;
2) wykonania tzw. 3571 kodeksu cywilnego,robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e3) zmiany przepisów prawnych,któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie.
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych2. Zmiana, o ile okoliczności te powodują konieczność której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany terminu wykonania Umowyzakresu zamówienia nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
3. W okolicznościach określonych powyżejZmiana, Zamawiający przewidujeo której mowa w ust. 1 pkt 2, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania Umowyrobót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazujeZmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, iż Umowa może ulec zmianie tylko których wystąpienia nie można było przewidzieć w zakresiedniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego;
2) wystąpienia siły wyższej (powódź, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 usthuragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania UmowyPodstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
5. Przez nadzwyczajną Zamawiający dopuszcza zmianę stosunków wysokości wynagrodzenia w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką będzie dysponował w budżecie na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegorealizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej StronyW preambule aneksu winna znaleźć się podstawa prawna wynikająca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.
Appears in 3 contracts
Zmiany umowy. 1Umowa stanowi jedyne aktualnie obowiązujące porozumienie Stron w zakresie jej przedmiotu. Wszelkie Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają zgodnych oświadczeń Stron i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2nieważności. Możliwość zmiany umowy Zmiany Umowy mogą mieć miejsce, tylko w rozumieniu zakresie przewidzianym dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 455 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, istnieje na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w razie zaistnienia jednej przypadku: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z poniższych okoliczności:
adn. 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne”, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, wycofania oferowanego towaru (wyrobu) nadzwyczajnej zmiany stosunkówz produkcji poprzez zastąpienie go nowym produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu Zamówienia, wymaganiami określonymi w SWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej netto określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegoUmowie,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 3 contracts
Samples: Supply Agreement, Umowa O Dostawę, Umowa O Dostawę
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą postanowień niniejszej Umowy powinny być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu (aneks do Umowy).
2. Możliwość zmiany umowy Strony przewidują możliwość zmian Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychzakresie terminu wykonania Umowy, istnieje sposobu i zakresu wykonania Umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a1) nadzwyczajnej zmiany stosunkówstosunków społecznych, określonej gospodarczych i prawnych, w rozumieniu art. 3571 kodeksu 357¹ Kodeksu cywilnego,;
b2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia wystąpienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjiwyższej lub wyjątkowych zdarzeń, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ aktualnie lub w przyszłości na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów ograniczenie lub opóźnień spowodowanych brak możliwości wykonania Umowy przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychktórąkolwiek ze Stron; Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, że „siła wyższa” to zdarzenie zewnętrzne, nieuchronne, nadzwyczajne, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu charakterze przypadkowym lub naturalnym, niezależne od woli Stron, którego wystąpienia lub rozmiaru nie można było obiektywnie przewidzieć lub uniknąć, którym skutkom Strona, działając z należytą starannością, nie mogła zapobiec lub ich przezwyciężyć - skutkujące znacznym ograniczeniem lub brakiem możliwości wykonania Umowy. Za przejaw siły wyższej uważa się x.xx.: kataklizmy i klęski żywiołowe, długotrwałe i bardzo trudne warunki atmosferyczne, strajki powszechne, niepokoje i zamieszki społeczne, akty terroryzmu, ograniczenia praw i wolności obywatelskich, wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu wyjątkowego (w tym: w związku z zagrożeniem COVID-19);
3) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy;
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) okoliczności określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy i pozostają w adekwatnym związku przyczynowo- przyczynowo - skutkowym z terminem wykonania Umowy, sposobem i zakresem wykonania Umowy, wysokością wynagrodzenia Wykonawcy, zmianą okresu świadczenia lub zakresu usług objętych Umową, a także zmianą terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług lub poszczególnych etapów usług objętych Umową.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 i 3, Wydzierżawiający może na uzasadniony, pisemny pod rygorem nieważności wniosek Dzierżawcy, wyłączyć z Umowy do 60% dzierżawionych wiat przystankowych.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu artPostanowienia ust. 3571 kodeksu cywilnego 2, 3 i 4 nie nakładają na potrzeby niniejszej Strony obowiązku zmiany Umowy, a każda zmiana Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj(z zachowaniem postanowień ust. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy 1) wymaga zgody drugiej Strony.
6. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych Stron, zmiana danych osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa Dzierżawy, Lease Agreement
Zmiany umowy. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej:
1. Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a) zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, przy czym cena netto pozostanie niezmieniona i obowiązująca do końca trwania umowy.
b) zmiana ceny w przypadku zmiany zasad refundacji.
2. Wystąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) - istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej jak w umowie.
3. Zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść umowy.
4. O każdej zmianie cen Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem powiadomić Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnego uzasadnienia. Zmiany cen urzędowych i zmiany stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony w postaci aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3umowie. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegotreści aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy – Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie wymagają zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 2 contracts
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie granicach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez obie Strony aneksu do UmowyWarszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy , jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych niżej wymienionych okoliczności:
a1) nadzwyczajnej w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku zmiany stosunkówustawowej stawki podatku od towarów i usług;
2) w przypadku, określonej gdy zmiany będą wynikały z okoliczności niezależnych od Stron, a mających wpływ na realizację Umowy;
3) w artprzypadku wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił, z zastrzeżeniem, iż na podstawie oświadczeń i dokumentów przekazanych przez Xxxxxx, która powołuje się na ww. 3571 kodeksu cywilnegookoliczności, Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy lub czasowo zawiesić wykonywanie Umowy;
4) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Xxxxxx, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy,
b5) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) w przypadku zaistnienia siły wyższej,
e6) w przypadku wymogów funkcjonalnych automatów Strony dopuszczają wprowadzenie nowych funkcjonalności, x.xx. zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień związane z kodowaniem kart magnetycznych lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,nośników zbliżeniowych.
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych2. Zmiany, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć terminu wykonania Umowyrealizacji zamówienia, warunków realizacji Przedmiotu Umowy lub modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, wysokości wynagrodzenia i terminów płatności określonych w Umowie.
3. W okolicznościach określonych powyżejPrzewidziane w ust. 1 powyżej okoliczności, Zamawiający przewidujestanowiące podstawę do zawarcia aneksu do Umowy, iż zmianie stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyrównież stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie.
4. Zamawiający wskazujeStrona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania okoliczności, iż Umowa może ulec zmianie tylko o których mowa w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały 1 i ich wpływu na realizację Umowy w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowysposób wyczerpujący.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych wprost w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoUmowie.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 2 contracts
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez obie Strony aneksu do drugą Stronę Umowy.
2. Możliwość Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:
a. zmiana terminu wykonania umowy – w przypadku”
i. zmiany zakresu przedmiotowego umowy,
ii. zmiany istotnych warunków realizacji w tym dostępności pomieszczeń,
iii. zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub epidemiologicznych,
iv. sytuacje niezależne od Wykonawcy, w tym także istotne niedotrzymanie terminów dostaw przez kontrahentów, zasadność wyboru których jak i pierwotny zakres porozumienia z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu przy użyciu stosownych dokumentów;
b. zmiana zakresu przedmiotowego umowy, polegająca na częściowej rezygnacji lub zmianie sposobu wykonania przedmiotu umowy w rozumieniu artstosunku do oferowanego lub określonego w treści zaproszenia do składania ofert i jego załączników, z jednoczesną odpowiednią zmianą wynagrodzenia, ustaloną w toku negocjacji przez Strony, w oparciu o rynkowe ceny lub faktycznie poniesione koszty i racjonalny zysk, w przypadku, gdy:
i. stało się niemożliwe wykonanie przedmiotu umowy w jego dotychczasowym zakresie, ze względu na okoliczności niezależne od Stron, w tym w szczególności:
1. 144 ustze względu na zmianę wytycznych konserwatorskich;
2. 1 ustawy zaistnienie siły wyższej, rozumianej jako: wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
a. na którą strona nie ma wpływu,
b. przeciw której ta strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy,
c. której, skoro wystąpiła, taka strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz
d. której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą stronę.
ii. wycofanie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychrynku lub znaczące trudności niezależne od Stron w zdobyciu materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w ofercie Wykonawcy,
iii. zmiana sposobu wykonania powodowałaby wyższą od oferowanej jakość wykonania usługi przy jednoczesnym braku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
iv. zmianie ulegnie zakres inwestycji w związku z okolicznościami nie leżącymi po stronie Wykonawcy;
v. zmiana sposobu wykonania powodowałaby:
1. wyższą od oferowanej jakość wykonania usługi; lub
2. zastąpienie oferowanych usług, istnieje materiałów lub urządzeń nowszymi, udostępnionymi na rynku po złożeniu oferty przez Wykonawcę;
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościstosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT.
4. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą niewymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegozmiana siedziby którejkolwiek ze stron,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychzmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa Na Dostawę, Umowa Na Dostawę
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych jej postanowieniami, muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychStrona wnioskująca o zmianę umowy, istnieje przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany, pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie zaistnienia jednej potrzeby z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany terminu wykonania Umowyi jej kierunek. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu.
3. W okolicznościach określonych powyżejŻadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyw szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
4. Zamawiający wskazujeDla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, iż Umowa może ulec zmianie tylko pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w zakresieszczególności: wojnę, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyrewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie takim stopniu, w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy jakim jest to możliwe i normalnie musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegopodlega wpływowi Siły Wyższej.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze stron do roszczeniaStron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
7. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronychyba że Xxxxxx postanowiły inaczej.
Appears in 2 contracts
Zmiany umowy. 120.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron.
220.2. Możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych następujących okoliczności:
a) nadzwyczajnej 20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.5.;
20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych;
20.2.3 konieczności zmiany stosunkówdanych projektowych, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,na podstawie których była sporządzona Oferta i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) 20.2.4 zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień prawa lub innych aktów obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów zakres lub opóźnień spowodowanych sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego,;
h) znalezisk archeologicznych20.2.5 wystąpienia Siły Wyższej;
20.2.6 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy;
20.2.7 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.1., zmiany Daty Zakończenia Prac, zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy;
20.2.8 zawieszenia Umowy;
20.2.9 zmiany planów Zamawiającego związanych z użytkowaniem urządzeń objętych Pracami;
20.2.10 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji Umowy;
20.2.11 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu;
20.2.12 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac;
20.2.13 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy;
20.2.14 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy;
20.2.15 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;
20.2.16 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o ile okoliczności te powodują równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Prac.
20.3. W przypadku, gdy łączna wartość Zamówień Usług i innych należności Wykonawcy wynikających z realizacji Prac w ramach niniejszej Umowy nie osiągnie kwoty określonej w ust. 4.
1. Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego wyda polecenie pominięcia części Prac, Wynagrodzenie Umowne zostanie odpowiednio obniżone.
20.4. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku:
20.4.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w ust. 20.1. lub ust. 20.2., jeżeli konieczność zmiany terminu Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
20.4.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług; – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania UmowyUmowy przez Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach określonych w niniejszym §20.
320.5. W okolicznościach określonych powyżejJeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2., Zamawiający przewidujeWykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowypod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.1. i 20.2., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
420.6. Jeżeli Zamawiający wskazujeuzna, iż Umowa może ulec zmianie tylko że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały 20.1. lub w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyust. 20.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa, Umowa O Wykonanie Usług
Zmiany umowy. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej:
1. zmiany cen w przypadku:
a) zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, przy czym cena netto pozostanie niezmieniona i obowiązująca do końca trwania umowy.
2. Wystąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) - istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej jak w umowie. Ta zmiana nie wymaga aneksu.
3. Zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść umowy.
4. O każdej zmianie cen Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem powiadomić Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnego uzasadnienia. Zmiany stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony w postaci aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3umowie. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegotreści aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy – Wykonawca powiadomi pisemnie Jednostkę Zamawiającą. Zmiany te nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie wymagają zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa O Świadczenie Usług, Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w rozumieniu artnastępującym zakresie:
a. danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie,
b. numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
c. osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne od stron okoliczności zmian,
d. zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku Vat i od daty tej zmiany, a co za tym idzie zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
e. dostosowania warunków niniejszej umowy do zmian spowodowanych przez siłę wyższą, przez którą Strony rozumieją katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np. 144 powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów, ogłoszenie stanów nadzwyczajnych czy stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych,
f. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy,
g. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy,
h. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1342 ze zm.), o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychlit. f, istnieje g, h przedstawi Zamawiającemu informacje o wpływie tych zmian na ustalenia niniejszej umowy, szczegółową kalkulację kosztów i wpływ tych zmian na ceny jednostkowe przedmiotu umowy, realizowanego na rzecz Zamawiającego, oraz wykaże, że wzrost cen przedmiotu umowy nie jest podyktowany przerzuceniem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 30 – dniowy termin do akceptacji nowych cen lub żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego wątpliwości co do danych zawartych we wniosku Wykonawcy, niezależnie od działań opisanych w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówzdaniu poprzedzającym, określonej Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o podjęcie negocjacji celem dojścia do porozumienia w artsprawie zmian wynagrodzenia. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychZmiany, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżejktórych mowa wyżej, Zamawiający przewidujenie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone o którym mowa w § 14 7 ust. 2 będą pozostawały 1, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5ust. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art1 lit. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojnaf, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczeniag, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.h.
Appears in 2 contracts
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści ust. 2 i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy3 poniżej.
2. Możliwość zmiany umowy Zmiana postanowień Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościstosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
a1) nadzwyczajnej zmiany stosunkówzmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a. wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegotym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
bb. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w zawarciu Umowy – np. przedłużeniem się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychzmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenia Wynagrodzenia w przypadku/poprzez:
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznycha. gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
d) zaistnienia siły wyższejb. zastąpienie części Przedmiotu Umowy o wskazanego/wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących załącznik nr …. i ….. do Umowy, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się sprzętu lub urządzeń nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia;
c. zmiany materiału z którego został wykonany Przedmiot Umowy, zmiany komponentu lub koloru (wzoru), wybarwień, koloru lub kształtu o ile nie wpłynie to na zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a poprawi funkcjonalność, trwałość lub estetykę przedmiotu umowy i będzie równoważne z materiałem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
ed. zmiany wymiarów Przedmiotu Umowy powstałych na skutek niezgodności stanu faktycznego z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowyn.
3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjistawki podatku VAT, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychw ten sposób, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyże wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT. .
3. W okolicznościach określonych powyżejZamawiający przewiduje możliwość zmiany Przedmiotu Umowy, Zamawiający przewidujepo uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego, iż zmianie w przypadku wycofania z produkcji zaoferowanych produktów lub niedostępności produktów, niezależnej od Wykonawcy, z tym że zmienione produkty nie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowybyć gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych od zaoferowanych przez Wykonawcę w Ofercie.
4. Zamawiający wskazujeZmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowypod rygorem nieważności.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegodo zmienionych okoliczności.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie należy interpretować jako prawa dowolnej stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
7. Nie stanowią zmiany Umowy zmiany:
a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;
b. danych teleadresowych;
c. osób upoważnionych wskazanych w Umowie;
d. danych rejestrowych;
e. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej StronyUmowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie następujących przypadkach:
1.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku ograniczenia zakresu robót przez obie Strony aneksu do UmowyZamawiającego.
2. Możliwość zmiany umowy Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje przypadku i na okres w razie zaistnienia jednej z poniższych którym wystąpiły niniejsze okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków2.1. konieczności realizacji dodatkowych dostaw, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegousług lub robót budowlanych,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych2.2. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) zaistnienia 2.3. zawieszenia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonania robót,
2.4. działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżejprzypadku zwiększenia robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz wykonania Umowyrobót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie, zakresie nieprzewidzianym w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyformularzu oferty.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu artZmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegowymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron wystąpienia okoliczności dających podstawę do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość każda ze stron występuje z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony– dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Na Zmianę Sposobu Użytkowania
Zmiany umowy. 120.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron.
220.2. Możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych następujących okoliczności:
a) nadzwyczajnej 20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.5.;
20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych;
20.2.3 konieczności zmiany stosunkówdanych projektowych, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,na podstawie których była sporządzona Oferta i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) 20.2.4 zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień prawa lub innych aktów obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów zakres lub opóźnień spowodowanych sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego,;
h) znalezisk archeologicznych20.2.5 wystąpienia Siły Wyższej;
20.2.6 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy;
20.2.7 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.1., zmiany Daty Zakończenia Prac, zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy;
20.2.8 zawieszenia Umowy;
20.2.9 zmiany planów Zamawiającego związanych z użytkowaniem urządzeń objętych Pracami;
20.2.10 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji Umowy;
20.2.11 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu;
20.2.12 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac;
20.2.13 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego oraz PGE GiEK SA, dotyczących braku możliwości odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy;
20.2.14 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego oraz PGE GiEK SA, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy;
20.2.15 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;
20.2.16 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o ile okoliczności te powodują równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Prac.
20.3. W przypadku, gdy łączna wartość Zamówień Usług i innych należności Wykonawcy wynikających z realizacji Prac w ramach niniejszej Umowy nie osiągnie kwoty określonej w ust. 4.
1. Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego wyda polecenie pominięcia części Prac, Wynagrodzenie Umowne zostanie odpowiednio obniżone.
20.4. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku:
20.4.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w ust. 20.1. lub ust. 20.2., jeżeli konieczność zmiany terminu Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
20.4.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług; – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania UmowyUmowy przez Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach określonych w niniejszym §20.
320.5. W okolicznościach określonych powyżejJeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2., Zamawiający przewidujeWykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowypod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.1. i 20.2., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
420.6. Jeżeli Zamawiający wskazujeuzna, iż Umowa może ulec zmianie tylko że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały 20.1. lub w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyust. 20.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej Zgodnie z §67 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznik do Uchwały Nr 8/07 Zarządu PWiK Sp. z o.o. z dnia 23.04.2007r ze zmianami) niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do Umowy.treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru W y- konawcy, za wyjątkiem przypadków dotyczących :
2. Możliwość zmiany umowy Terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec zmianie w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościprzypadku:
a1) nadzwyczajnej zmiany stosunkówwystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, określonej zgod- nie z procesem technologicznym – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w artdzienniku budowy i potwier- dzony przez inspektora nadzoru;
2) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej;
3) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy;
4) epidemii, działań rządowych, nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub uzy- skania dostaw;
5) działania siły wyższej (np. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjiklęski żywiołowe, postanowień strajki generalne lub innych aktów administracyjnych mających lokalne), mające bezpośredni wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.terminowość wykonywania robót;
3. W okolicznościach określonych powyżejZmiany urządzeń, Zamawiający przewidujemateriałów lub usług koniecznych dla wykonania przedmiotu zamówienia, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowypod wa- runkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wy- konanego przedmiotu umowy;
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych lub estetycznych, w tym z punktu widzenia uwa- runkowań związanych z realizacją zamówienia;
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązując przepi- sów.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko W przedstawionych w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy, z terminem wykonania Umowytym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegopiśmie pod rygo- rem nieważności takiej zmiany.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Dostawa I Montaż 10 Kompletów Układów Do Pomiaru on Line Stężenia Tlenu
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie nieważności, z zastrzeżeniem §15 ust. 3. Zmiany umowy możliwe są w sytuacji i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu na zasadach określonych art. 144 ust. 1 uPzp. Zamawiający dokona zmian treści umowy w następujących okolicznościach: nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo zamówień publicznychprzedsiębiorców (Dz.U z 2018 poz. 646), istnieje ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 478), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1307), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Zmiana regulacji określonych w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone tym w § 14 ust. 2 szczególności w jego strukturze organizacyjnej, konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy na które będą pozostawały miały bezpośredni wpływ modyfikacje w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie pojęć użytych w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy umowie i normalnie załącznikach, których nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna można usunąć w inny sposób a zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Xxxxxx; konieczna będzie zmiana terminu zakończenia realizacji umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przedłuży się o czas uniemożliwiający realizację zamówienia w pierwotnym terminie, lub zmiana terminu zakończenia realizacji umowy spowodowana będzie czynnikami niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie, mającymi wpływ na jakość realizacji umowy. Każda zmiana Termin realizacji umowy wymaga zgody drugiej Stronymoże zostać wydłużony maksymalnie do dnia 30.06.2020 r. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji w sumie z 5 spotkań. O ewentualnej rezygnacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościnastępującym zakresie:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej a. danych teleadresowych Stron zapisanych w art. 3571 kodeksu cywilnegoumowie,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych b. osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących Strony z uwagi na niezależne od Stron okoliczności faktycznychzmian,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień c. dostosowania warunków niniejszej umowy do zmian spowodowanych przez Zamawiającego,
hsiłę wyższą, przez którą Strony rozumieją katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np.: powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np.: wojny) znalezisk archeologicznychoraz akty władzy publicznej (np.: blokady granic i portów, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyogłoszenie stanów nadzwyczajnych czy stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
3. W okolicznościach określonych powyżejZamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wystąpi:
a. urzędowa zmiana stawki podatku od towarów i usług i od daty tej zmiany, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonywania przedmiotu umowy,
b. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (x. x. Xx. U. z 2020 r., poz. 2207) , o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy,
c. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy,
d. zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 46), o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy,
e. zmiana cen materiałów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i od daty akceptacji przez obie Strony wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen i kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zamawiający przewidujezastrzega, iż powyższa zmiana cen materiałów i kosztów może być analizowana dopiero przy zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowywskaźnika inflacji o ±5,0%, w porównaniu do wskaźnika z dnia składania ofert, podanego przez XXX oraz nie może łącznie w trakcie trwania umowy przekroczyć o ±10 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Zamawiający wskazujeWykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, iż Umowa może ulec zmianie tylko o których mowa w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy3 lit. b, c, d, e, przedstawi Zamawiającemu informacje o wpływie tych zmian na ustalenia niniejszej umowy, szczegółową kalkulację kosztów i wpływ tych zmian na ceny jednostkowe przedmiotu umowy, realizowanego na rzecz Zamawiającego, oraz wykaże, że wzrost cen przedmiotu umowy nie jest podyktowany przerzuceniem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Zamawiającego.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Zamawiający zastrzega sobie 30 – dniowy termin do akceptacji nowych cen lub żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego wątpliwości co do danych zawartych we wniosku Wykonawcy, niezależnie od działań opisanych w rozumieniu artzdaniu poprzedzającym, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o podjęcie negocjacji celem dojścia do porozumienia w sprawie zmian wynagrodzenia. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie W przypadku uznania przez Xxxxxxxxxxxxx wniosku Wykonawcy lub osiągnięcia porozumienia w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie drodze negocjacji, zmiana cen będzie obowiązywała od dnia aktu prawnego wprowadzającego powyższe zmiany. Zmiany, o których mowa wyżej, nie spotykane tjmogą spowodować wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna1, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społecznez zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w ust. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.3 lit. b, c, d, x.
6. W żadnym przypadku Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany niniejszej umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania jeżeli konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile ta zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, o której mowa w § 7 ust. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony1.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu uprawnione są do Umowy.dokonania zmian postanowień Umowy w:
2. Możliwość zmiany umowy a/ przypadku zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy 1e uPzp;
b/ zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminów pośrednich (poszczególnych etapów), gdy pozyskanie jakichkolwiek opinii i uzgodnień od Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej, wydłuży się - z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychprzyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy - ponad okres 2 tygodni, istnieje liczony od daty złożenia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania opinii lub uzgodnienia dokumentacji, a wydłużenie to będzie miało wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy – o czas ww. wydłużenia;
c/ zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościtym terminów pośrednich (poszczególnych etapów) w przypadku:
a1.1.c.1 działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; pod pojęciem „siły wyższej” rozumiane jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: stan wojny, stan klęski żywiołowej, strajk generalny, powodzie, stan epidemii Covid 19;
1.1.c.2 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niemożliwe jest prowadzenie prac, opóźnienie w uruchomieniu systemu FALA mające wpływ na termin realizacji Etapu IV - których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia w terminie określonym Umową – w tym przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń;
1.1.c.3 zatrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez urzędy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami;
1.1.c.4 pisemnego wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o czas wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia;
1.1.c.5 niespowodowanego przez którąkolwiek ze Stron zachowania organów administracji i organów podobnych mającego wpływ na opóźnienie w realizacji Umowy, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas opóźnienia tym spowodowany;
d/ przypadkach zmian postanowień Umowy wynikających z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy; Strona PAGE \* MERGEFORMAT2
e/ zakresie zmiany rozwiązań technologicznych określonych OPZ spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów, technologii lub urządzeń wskazanych w OPZ lub wycofania z rynku tych materiałów, technologii lub urządzeń bądź pojawieniem się na rynku materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji zapewniających wyższy standard funkcjonowania systemu SRM MEVO (bez zmiany rodzaju i charakteru realizowanej Umowy, a także zmiany celu, jaki ma być osiągnięty w ramach realizacji Umowy); f/ wskazanej w § 3 ust. 12 lit. b) nadzwyczajnej zmiany stosunkówUmowy wymaganej liczby osób, określonej o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji29 ust. 4 pkt 1- 4 uPzp, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnego braku dostępności takich osób na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychrynku pracy w wymaganej liczbie, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim taki brak dostępności zachodzi;
2. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca winien każdorazowo wykazać, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki (okoliczności) określone udziału w § 14 ust. 2 będą pozostawały postępowaniu o udzielenie zamówienia w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowystopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
53. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze formie protokołu konieczności sporządzonego przez przedstawicieli Wykonawcy oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoZamawiającego.
64. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczeniaWszelkie zmiany w Umowie, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowypod rygorem nieważności, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronysporządzone będą na podstawie protokołu i wprowadzone w drodze pisemnego aneksu.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Realizację Przedsięwzięcia
Zmiany umowy. 120.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron.
220.2. Możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych następujących okoliczności:
a) nadzwyczajnej 20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.5.;
20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych;
20.2.3 konieczności zmiany stosunkówdanych projektowych, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,na podstawie których była sporządzona Oferta i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) 20.2.4 zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień prawa lub innych aktów obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów zakres lub opóźnień spowodowanych sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego,;
h) znalezisk archeologicznych20.2.5 nie dotyczy
20.2.6 zmiany Podwykonawcy, o ile której mowa w ust. 19.3.;
20.2.7 wystąpienia Siły Wyższej;
20.2.8 nie dotyczy
20.2.9 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.1., zmiany Daty Zakończenia Prac w przypadkach przewidzianych w ust. 3.5., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy;
20.2.10 zawieszenia Umowy;
20.2.11 zmiany planów Zamawiającego związanych z użytkowaniem urządzeń objętych Pracami;
20.2.12 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji Umowy;
20.2.13 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2 lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum;
20.2.14 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu;
20.2.15 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach Umowy wraz ze zmianą kolejności płatności za te powodują Prace;
20.2.16 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy;
20.2.17 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy;
20.2.18 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;
20.2.19 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Prac.
20.3. Nie dotyczy
20.4. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku:
20.4.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w ust. 20.1. lub ust. 20.2., jeżeli konieczność zmiany terminu Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
20.4.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług;
20.4.3 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 847);
20.4.4 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
20.4.5 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach określonych w niniejszym §20.
20.5. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2., Wykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.1. i 20.2., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
20.6. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 20.1. lub w ust. 20.2., wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na wykonanie tych prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
20.7. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami.
20.8. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu:
20.8.1 zmiany Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika nr 4 do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub dodaniu nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Załączniku;
20.8.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 6 do Umowy;
20.8.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług.
20.9. W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 20.8.1 – 20.8.3, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19.4.
20.10. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
2) niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
3) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji urządzenia;
4) pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu zamówienia;
5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i uzupełnienia treści doprecyzowanie umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez obie Strony aneksu do UmowyXxxxxx;
7) wystąpienia siły wyższej.
2. Możliwość zmiany umowy Dokonanie zmiany, o której mowa w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychpkt 2 - 4 będzie możliwe, istnieje jeżeli Wykonawca wykaże poprzez dokumenty lub oświadczenia wszystkie okoliczności - przesłanki - opisane w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej postanowieniu umownym na które się powołuje uprawniającym do dokonania zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżejprzypadku wystąpienia okoliczności, Zamawiający przewidujeo których mowa w ust. 1, iż zmianie mogą ulec postanowienia Strona Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyzainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian.
4. Zamawiający wskazujeWarunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 1 oraz wystąpienie strony powołującej się na warunek z wnioskiem, iż Umowa o którym mowa w ust. 3.
5. Wynagrodzenie może ulec zmianie tylko w zakresieprzypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartość netto Przedmiotu zamówienia nie zmieni się, a określona w jakim warunki (okoliczności) określone aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana osób, o których mowa w § 14 ust. 2 będą pozostawały 3 i 4 lub ich danych kontaktowych. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o ww. zmianach w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyformie pisemnej lub drogą elektroniczną.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Oprócz przypadków, o których mowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 454 i 455 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, istnieje strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w razie stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
a. Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych.
b. Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c. Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór nad przedmiotem umowy, kierowników budowy.
d. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.
e. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT (w trakcie trwania umowy), wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
f. Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.
g. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okolicznościomyłki pisarskiej lub rachunkowej.
h. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie podwykonawców, jeśli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub zmiany podwykonawców.
i. Zamawiający przewiduje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,klęski żywiołowe;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - zmiany będące następstwem okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: x wstrzymanie robót przez Xxxxxxxxxxxxx; x konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót; x odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresieWykonawcę, w jakim warunki (okoliczności) określone tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; - zmiany będące następstwem powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; - konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; - wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; - niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.wniesionym odwołaniem;
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Na Roboty Budowlane
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość Umowa może zostać zmieniona w sytuacji gdy:
1) zaistnieją okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Xxxxxx;
4) zaistnieje konieczność wprowadzenia zmiany umowy terminu lub formy realizacji Przedmiotu Umowy;
5) zaistnieje działanie siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, jak x.xx.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, pandemie itp., uniemożliwiającej realizację w rozumieniu artczęści lub w całości Przedmiotu Umowy;
6) wystąpią uzasadnione zmiany w zakresie sposobu realizacji, w tym zmiana miejsca lub terminu realizacji, Przedmiotu Umowy;
7) nastąpi konieczność zmiany warunków i terminów płatności.
3. 144 ustZamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. 1 w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 10 października 2002 r. Prawo zamówień publicznycho minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, istnieje o których mowa w razie zaistnienia jednej ustawie z poniższych okolicznościdnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
4. Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie metodologii wykonania Przedmiotu Umowy, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
a1) nadzwyczajnej konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań metodologicznych, niż wskazane w SOPZ, a wynikających ze stwierdzonych wad SOPZ lub zmiany stosunkówstanu prawnego, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjioparciu o który je przygotowano, postanowień gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
g2) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającegokonieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań metodologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
h3) znalezisk archeologicznychwystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,
4) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy,
5) ograniczenia lub braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy wynikającego z ograniczeń, które nakłada ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), a także kolejne obowiązujące akty prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
5. W opisanych w ust. 4 przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, termin wykonania Przedmiotu Umowy, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji Przedmiotu Umowy, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania Umowy.
36. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. W okolicznościach określonych powyżejcelu dokonania zmiany Umowy, Zamawiający przewidujekażda ze Stron Umowy, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą ww. zmiany, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Umowy.
47. Zamawiający wskazujeW razie wątpliwości, iż Umowa może ulec zmianie tylko przyjmuje się, że zmiany Umowy nie stanowi:
1) zmiana danych lub osób wskazanych do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy lub do odbioru Przedmiotu Umowy i potwierdzenia należytego wykonania Umowy w zakresiedanym okresie rozliczeniowym, w jakim warunki (okoliczności) określone wskazanych w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania 13 Umowy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych;
4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Postanowienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez wiążą obie Strony aneksu do Umowyi żadna ze Stron nie może powoływać się na warunki pozaumowne.
2. Możliwość Stosownie do treści art. 144 P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypad- kach:
1) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji po- wszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;
2) zmian redakcyjnych umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw;
3) związanych z realizacją umowy;
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy;
5) zmiana terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
6) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych;
7) zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 P.z.p., tj. zmiany umowy spowodowana jest okoliczno- ściami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
8) zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 P.z.p., tj. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:1e P.z.p.;
a9) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w zmiana na podstawie art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji144 ust. 1 pkt 6 P.z.p., postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ tj. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowypodstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości za- mówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. W okolicznościach Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wyni- kających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 140 ust. 3 P.z.p. oraz zasad ogólnych określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowytą ustawą.
4. Zamawiający wskazujeJeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), iż Umowa może ulec zmianie tylko Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowydniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoformie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Zawarcie aneksu nastąpi nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o doko- nanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronywysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Na Dostawę Wraz Z Montażem Systemu Zarządzania Budynkiem
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Dopuszcza się zmianę umowy (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadkach:
1) zmiany instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełniania świadczenia,
3) zmiana osób reprezentujących Strony,
4) zmiana siedziby/adresu jednej ze Stron.
5) Zmiany terminu realizacji zadań w następstwie działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania; pod pojęciem siły wyższej rozumie się w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie szczególności zdarzenia i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyokoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, terroryzm,. inwazja, zamieszki, epidemia.
2. Możliwość Wszelkie zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowywymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowysiedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) zmianie rachunku bankowego.
4. Zamawiający wskazujeprzewiduje możliwość zwiększenia liczby nieruchomości zamieszkałych, iż Umowa może ulec zmianie tylko objętych przedmiotem zamówienia, lecz nie więcej niż o 10% ich liczby. Przewidywane zmiany wynikają z zamieszkania nowych nieruchomości. Wszelkie zmiany dokonywane będą w zakresie, ramach zakresu zamówienia. Zmiana liczby nieruchomości zamieszkałych objętych umową nie spowoduje zmiany postanowień niniejszej umowy. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu liczby nieruchomości zamieszkałych w jakim warunki (okoliczności) określone ramach prawa opcji na adres e-mail wykonawcy wskazany w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy11.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w rozumieniu przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 3571 kodeksu cywilnego 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegote będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1Zakazuje się zmian postanowień zawartych w Umowie, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. Wszelkie 46 ust. 1 ustawy o koncesji. Strony przewidują zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie postanowień zawartych w formie Umowie jeżeli wystąpi taka konieczność spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie Zmiany, a także jej zakończenie, wymagają, dla swej ważności, formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony w formie aneksu do niniejszej Umowy; W przypadku zaistnienia takiej potrzeby w trakcie realizacji Umowy, w celu poprawienia efektywności świadczonych Usług, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych w Umowie w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Koncesjonariusza. Przewidywana zmiana dotyczy rozszerzenia sposobu realizacji płatności w oparciu o przelewy półautomatyczne dla wybranych usług opisanych w Punkcie 5.6 powyżej. Wskazana zmiana postanowień zawartych w Umowie nie będzie wiązała się ze zmianą warunków opłat prowizyjnych wskazanych w Ofercie. Zmiana może również dotyczyć sposobu rozliczania prowizji, z zastrzeżeniem, że zmianom nie podlega wysokość Prowizji należnych Koncesjonariuszowi wynikająca z Umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność zmiany Umowy, o których mowa powyżej, Strona, której dotyczą te okoliczności przedstawi na piśmie drugiej Stronie propozycję Zmiany Umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Druga Strona jest obowiązana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu (5) Dni ustosunkować się do przedstawionej propozycji na piśmie. W przypadku niejasności lub potrzeby dokonania uzgodnień Strony spotkają się w celu ustalenia wspólnej treści Zmian Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Koncesja Na Usługi
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy objętych Wykazem osób stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy oraz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku, gdy nastąpi zmiana którejkolwiek z osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy zmiana następuje wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje, co najmniej takie same, jakie posiada osoba, którą zastępuje.
3. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
b. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
c. niezbędna jest zmiana Terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu;
2) stosownie do art. 142 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a) jeśli dojdzie do zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia jeżeli zmiana ta wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług;
b) jeśli nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych przez obowiązujące przepisy w stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana ta wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Do zmiany dojdzie w ten sposób, że Wykonawca po tej zmianie przedstawi zanonimizowaną listę płac osób uczestniczących przy wykonaniu Umowy wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego umową i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia, w szczególności wykazując stan sprzed zawarcia umowy mogą dokumentami z datą pewną. Zamawiający od następnego Okresu Rozliczeniowego zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy różnicę pomiędzy otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem po zmianie, a otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem przed zmianą, z tym ,że jeżeli w wyniku zmiany mogłoby dojść do przekroczenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 Umowy przez cały okres obowiązywania umowy, to Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia;
c) jeśli nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do dnia zawarcia umowy, jeżeli zmiana ta wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Do zmiany dojdzie w ten sposób, że Wykonawca po zmianie zasad przedstawi zanonimizowaną listę płac i odprowadzanych składek na powyższe ubezpieczenie osób uczestniczących przy wykonaniu Umowy wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego umową i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia, w szczególności wykazując stan sprzed zawarcia umowy dokumentami z datą pewną. Zamawiający od następnego Okresu Rozliczeniowego zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy o różnicę pomiędzy uiszczanymi składkami po zmianie, a uiszczanymi składkami przed zmianą, z tym ,że jeżeli w wyniku zmiany mogłoby dojść do przekroczenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 Umowy przez cały okres obowiązywania umowy, to Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3, skutkujących zmianą kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić w formie pisemnej do Zamawiającego w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
5. Podstawą do dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 będą przedstawione Zamawiającemu dowody, które wykażą wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może zgłosić w terminie 30 dni od otrzymania dowodów, o których mowa w ust. 5, pisemne zastrzeżenia, co do wykazania wpływu zmiany wskazanych w ust. 3 regulacji na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 3 okres realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa § 2 może zostać skrócony, jeżeli kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotu Umowy osiągnie wartość wskazaną w § 8 ust. 1.
8. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokumentowane. Każda zmiana poprzedzona musi być dokonywane wyłącznie zgłoszeniem drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej.
9. W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku przygotuje swoje stanowisko w zakresie proponowanej zmiany.
10. Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej celowości.
11. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków należy określić ich priorytet.
12. Zaakceptowany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wniosek o dokonanie zmiany stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie przez upoważnionych reprezentantów Stron.
13. Złożenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia Wykonawcy o zmianę Umowy.
214. Możliwość Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyUmowa niniejsza zawarta została z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019).
2. Możliwość Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:
1) zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościterminu realizacji zamówienia:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w artpoprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. 3571 kodeksu cywilnego,braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychpoprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.;
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,poprzez jego przedłużenie w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian wymagających aktualizacji dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 2; We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy;
d2) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy;
3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów – gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej terminu, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę;
4) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
grealizację umowy. W takim przypadku Xxxxxx winny się powiadomić (w terminie obowiązywania umowy) przestojów o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy zmiana wpływa na postanowienia umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do umowy lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowywyrazi pisemną zgodę na zmianę.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy Wszystkie zmiany dotyczące terminu wykonania Umowyustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5, wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie nieważności. Dopuszcza się zmiany Umowy, w szczególności w następującym zakresie:
1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; dopuszcza się możliwość zmian tych postanowień Umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ;
1.2. wystąpienia potrzeby zmiany Umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub okoliczności zaistnienia siły wyższej;
1.3. zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych na parametry bardziej nowoczesne i/lub technicznie i/lub ekonomicznie uzasadnione dla Przewoźnika lub Operatora KMŁ;
1.4. zmian będących następstwem wystąpienia, w czasie realizacji przedmiotu Umowy, konieczności wykonania prac dodatkowych, zamiennych lub zaniechania realizacji części przedmiotu Umowy;
1.5. zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOperatora KMŁ, realizacja przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie będzie niemożliwa;
1.6. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki.
2. Możliwość zmiany umowy Zmiana Umowy może zostać dokonana w rozumieniu artformie pisemnego aneksu, którego treść zostanie zaakceptowana przez Xxxxxx. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychInicjatorem zmian do Umowy może być zarówno Operator KMŁ, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyjak i Przewoźnik.
3. W okolicznościach określonych powyżejprzypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy, Zamawiający przewidujeo których mowa w ust. 1, iż zmianie mogą ulec postanowienia Strona inicjująca te zmiany przedstawi drugiej Stronie pisemną propozycję zmiany Umowy dotyczące terminu wykonania wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia oraz projektem aneksu do Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko Propozycja taka powinna zawierać w zakresieszczególności informację o skutkach finansowych wynikających z wprowadzenia planowanej zmiany, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 usttym zmiany wysokości wynagrodzenia Operatora KMŁ, o ile zamiana Umowy powoduje takie skutki. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym Charakter zmian nie może naruszać równowagi ekonomicznej świadczeń, wynikających z terminem wykonania dotychczasowych postanowień Umowy. Strona, która otrzymała propozycję wprowadzenia zmian do Umowy, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o swoim stanowisku co do zaproponowanych zmian.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Transport Agreement
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyzawartej umowie w następujących sytuacjach:
1. zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
2. przedmiotowym / produkt zamienny jeśli wystąpi trwały brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie zaoferowanej w ofercie bądź niższej;
3. zmiany w związku z przedłużeniem okresu gwarancji;
4. zmiany terminu lub sposobu realizacji zamówienia;
5. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
6. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
7. zmiany adresu siedziby firmy, siedziby serwisu oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
8. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich;
9. w przypadku dokonania zmiany warunków dofinansowania.
2. Możliwość zmiany umowy Umowa może zostać zmieniona w rozumieniu art. 144 sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania UmowyUstawy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania UmowyO zmianę umowy może wnioskować każda ze stron.
4. Zamawiający wskazujeW celu dokonania zmiany umowy strona wnioskująca zobowiązana jest do złożenia propozycji zmiany w terminie 60 dni, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyod dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
5. Przez nadzwyczajną Wniosek o zmianę stosunków umowy powinien zawierać co najmniej:
a. zakres proponowanej zmiany,
b. opis okoliczności faktycznych stanowiących podstawę dokonania zmiany,
c. podstawę dokonania zmiany, w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy tym podstawę prawną wynikającą umowy lub z ustawy,
d. informacje i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegodowody potwierdzające spełnienie okoliczności uzasadniających zmiany.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Dowodami, o których mowa powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:
i. orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego albo decyzja organu administracji skutkujące koniecznością zmiany przedmiotu umowy,
b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:
i. dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
ii. orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego albo decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
iii. dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
iv. dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania a które wpływają na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń.
7. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności dochowanie pierwotnego terminu nie jest możliwe.
8. Z negocjacji treści zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronywinna być sporządzona notatka dokumentująca ich przebieg i dokonane ustalenia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Stanowiąca Wynik Zapytania Ofertowego Nr 12/2023
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w formie pisemnej postaci aneksu pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość zmiany umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychzakresie:
1) terminu wykonania Przedmiotu Umowy, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościprzypadku:
a) nadzwyczajnej zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy, niezależnych od żadnej ze Stron umowy, z tym zastrzeżeniem, że konieczność zmiany stosunkówterminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zwiększenia ceny wynikającej z oferty, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,na podstawie której był dokonany wybór wykonawcy;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychsiły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,zmiany zasad lub kwot dofinansowania środkami pochodzącymi z Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy - w odniesieniu do projektów współfinansowanych z tychże środków;
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie realizację Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżejPrzez siłę wyższą Strony będą rozumieć dowolną nieprzewidywalną, Zamawiający przewidujewyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą Stron, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyktóre uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków, które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
4. Zamawiający wskazujeO zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania UmowyStrony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w rozumieniu przypadku, gdy na należyte wykonanie Umowy wpływają okoliczności związane z COVID-19, w których to przypadkach zmian Umowy dokonuje się w trybie art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i normalnie nie spotykane tjzwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne2095 z późn. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegozm.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony).
Appears in 1 contract
Samples: Contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie mBank ma prawo do zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie postanowień Załącznika nr 1 – Regulamin oraz Załącznika nr 2 – Warunki Handlowe w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy.
2. Możliwość Nowy tekst Regulaminu lub Warunków Handlowych lub zawiadomienie określające zmiany umowy Regulaminu lub Warunków Handlowych, wraz z datą wejścia w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ życie tych zmian zostanie przesłany Akceptantowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyostatni znany adres Akceptanta.
3. W okolicznościach określonych powyżejDoręczenie nowego tekstu Regulaminu, Zamawiający przewidujezawiadomienie określające zmiany Regulaminu lub Warunków Handlowych, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyo których mowa w ust. 2 oraz zmian wysokości opłat systemowych, o których mowa w ust. 8-10, może alternatywnie nastąpić poprzez odesłanie (hiperłącze) umieszczone na stronach portalu eBOK. Wraz z informacją o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, udostępniana będzie informacja o dacie publikacji zmian oraz informacja o dacie wejścia w życie tych zmian. Za dzień doręczenia zmian Akceptantowi uważa się ósmy dzień kalendarzowy licząc od dnia publikacji zmian.
4. Zamawiający wskazujeDodatkowo, iż Umowa może ulec zmianie tylko zawiadomienie o zmianach Regulaminu lub Warunków Handlowych, dokonywanych w zakresieczasie obowiązywania Umowy, będzie wysyłane Akceptantowi razem z zestawieniem miesięcznym wraz z podaniem terminu ich wejścia w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyżycie.
5. Przez nadzwyczajną Akceptant ma prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia nowego tekstu Regulaminu lub Warunków Handlowych, odmówić wyrażenia zgody na zmianę stosunków warunków Umowy wynikającą ze zmiany Regulaminu lub Warunków Handlowych. Odmowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowi wypowiedzenie Umowy ze skutkiem na dzień wejścia w rozumieniu artżycie nowego tekstu Regulaminu lub Warunków Handlowych. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby W przypadku modyfikacji Warunków Handlowych wynikających ze zmiany opłat systemowych przez Organizacje Płatnicze, Akceptantowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy jedynie w trybie określonym w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoUmowy.
6. Niedokonanie wypowiedzenia Xxxxx przez Akceptanta w trybie określonym w ust. 5 powyżej oznacza akceptację nowego tekstu Regulaminu lub Warunków Handlowych.
7. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu zmiany opłat systemowych wymienionych w ust. 5 powyżej, Bank zastrzega sobie prawo automatycznej zmiany opłat bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy.
8. O zmianie opłat, o których mowa w ust. 5 i 7 powyżej Akceptant będzie informowany zgodnie z ust. 2 i 3.
9. Aktualny tekst Regulaminu jest każdorazowo umieszczany na stronie internetowej mBank tj. xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxx korporacje/przydatne- dokumenty/
10. Zmiana zakresu usług, wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy (Karta Lokalizacji), świadczonych w danym Punkcie handlowo-usługowym Akceptanta, następuje na wniosek Akceptanta i nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron wymaga aneksowania Umowy. Akceptant zobowiązuje się do roszczeniaprzekazania nowej Karty Lokalizacji w formie pisemnej na adres Dostawcy. Zmiana, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowyo której mowa w zdaniu poprzednim, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronybędzie skuteczna w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczania Dostawcy.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, istnieje Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, a w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościszczególności § 2 i § 4 postanowień niniejszej Umowy w następujących przypadkach:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówlikwidacji Targowiska lub części Targowiska, określonej lub w art. 3571 kodeksu cywilnegoprzypadku przejęcia zarządu nad Targowiskiem przez inny podmiot, zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmniejszonej ilości Targowisk, Pojemników lub częstotliwości ich wywozu,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychremontu Targowiska lub części Targowiska zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmniejszonej ilości Targowisk, Pojemników lub częstotliwości ich wywozu,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznychzmiany okresu trwania Jarmarku Wielkanocnego 2021, Jarmarku Świętojańskiego, Kiermaszu Wszystkich Świętych, Kiermaszu Św. Marcin lub Jarmarku Betlejem Poznańskie w trakcie trwania Umowy, zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmniejszonej ilości Targowisk, Pojemników lub częstotliwości ich wywozu,
d) zaistnienia siły wyższejodstąpienia od organizacji Jarmarku Wielkanocnego 2021, Jarmarku Świętojańskiego, Kiermaszu Wszystkich Świętych, Kiermaszu Św. Marcin lub Jarmarku Betlejem Poznańskie w trakcie trwania Umowy, zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmniejszonej ilości Targowisk, Pojemników lub częstotliwości ich wywozu,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjizaistnienia siły wyższej polegającej na powstaniu zdarzenia niezależnego od Wykonawcy, postanowień niewynikającego z jego problemów organizacyjnych, którego strony Umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: klęski żywiołowe, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowytakie jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych.
32. W okolicznościach określonych powyżejPonadto, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4na podstawie art. Zamawiający wskazuje, iż 144 ust. 1 pkt. 2-6 Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, sytuacjach w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowynich wskazanych.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Świadczenie Usługi Odbioru I Transportu Odpadów
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany Umowy, zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 2, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu muszą być zgodne z art. 144 455 Pzp. Zamawiający przewiduje zmianę terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychw przypadku określonym w § 3 ust. 3, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówprzypadku określonym w § 4 ust. 6 oraz w przypadku, określonej gdy Zamawiający nie zaakceptuje prezentacji prelegentów lub gdy wykonawca nie zapewni prelegentów na wszystkie tematy wskazane w artOPZ. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia nowego terminu konferencji. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności: działaniem siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjiniezależne od Stron, postanowień których nie można było przewidzieć, tego typu jak m. in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie itp., uniemożliwiającej realizację w części lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie w całości Przedmiotu Umowy,
g) przestojów , zmianą stanu prawnego regulującego Przedmiot Umowy zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub opóźnień spowodowanych niecelowość dalszej realizacji Umowy, działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności; rozbieżnościami lub niejasnościami w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie brzmienia Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychXxxxxx. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; danych teleadresowych; danych rejestrowych; Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. Zmiany, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3których mowa powyżej w ust. W okolicznościach określonych powyżej4 będą uzgadniane w drodze bieżących ustaleń pomiędzy przedstawicielami Stron, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone wskazanymi w § 14 11 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy1 mowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Na pisemny wniosek Klienta Zleceniobiorca może zmienić wybrany pakiet Opieki Medycznej LUX MED na wyższy ze skutkiem na pierwszy dzień kolejnego miesiąca, o ile nowa Umowa została zawarta do 25 dniamiesiąca. Zmiana na pakiet wyższy oznacza zmianę:
a) w obrębie tego samego rodzaju pakietu tj. z pojedynczego na partnerski, z partnerskiego na rodzinny;
b) z pakietu o niższym zakresie na wyższy zakres;
c) z pakietu o niższym zakresie na wyższy zakres i równoczesną zmianą z dotychczasowego pakietu pojedynczego na partnerski lub z partnerskiego na rodzinny. Zmiana na pakiet niższy może nastąpić po 12 miesiącach od aktywacji Umowy lub ostatniej zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie wersji Zakresu świadczeń dokonanej zgodnie powyższym zapisem. Dotychczasowa Umowa, pod warunkiem uprzedniego pisemnego potwierdzenia przesłanego mailem Klientowi przez Zleceniobiorcę, z chwilą zawarcianowej Umowy ulega rozwiązaniu ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca wskazany w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowytym potwierdzeniu.
2. Możliwość zmiany umowy Współmałżonka/Partnera objętych pakietem Rodzinnym lub Partnerskim można zmienić jednak nie częściejniż raz na 12 miesięcy.
3. Zmiana o, której mowa w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy i 2 wchodzi w życie z kolejnym pełnym miesiącem jeżeli zgłoszenie zmiany nastąpiło do 25 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychmiesiąca bieżącego.
4. W przypadku Wniosków zarejestrowanych od 26 dnia danego miesiąca, istnieje Data uzyskania uprawnień jest pierwszym dniem drugiego w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościkolejności miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało zarejestrowane poprawnie wypełniony Wniosek o zawarcie Umowy - Zamówienie oraz uiszczona została Opłata za pierwszy Okres Płatności.
5. Na pisemne zlecenie Klienta Zleceniobiorca może dokonać aktywności nowego pakietu Opieki Medycznej w dowolnym momencie. W takim przypadku Xxxxxx przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej Opieka Medyczna będzie aktywna w art. 3571 kodeksu cywilnegoterminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę zlecenia od Klienta,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychOpłata jest pobierana za cały pierwszy miesiąc niezależnie od faktycznej liczby dni aktywności pakietu,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,Zleceniobiorca potwierdza mailowo:
di) zaistnienia siły wyższej,przyjęcie do realizacji zlecenia Klienta poprzez przesłanie Klientowi Potwierdzenia zamówienia wraz Umową i nową Datą uzyskania uprawnień; lub
eii) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoodrzucenie Wniosku Klienta.
6. W żadnym przypadku postanowień Zmiany, o których mowa w ust. 1 – 5 niniejszego paragrafu mogą być procesowane wyłącznie po przesłaniu z adresu Klienta zarejestrowanego we Wniosku o zawarcie Umowy – Zamówieniu pisemnego zlecenia zawierającego wymagane dane oraz stosowne oświadczenie Klienta na adres Zleceniobiorcy xxxxxxx@xxxxx.xx
7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian: OWŚU, cen (Opłaty), Zakresu Świadczeń i Załączników do Umowy, w szczególności w wypadku zmian w zasadach świadczenia Usług przez LUX MED w każdym czasie. Informacje dot. zmian w warunkach Umowy pomiędzy Klientem, a Phinance zostaną przekazane Klientowi na adres mailowy wskazany w Umowie nie należy interpretować jako prawa dowolnej później niż na 30 dni przed wejściem zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Klient będzie miał możliwość wypowiedzenia Umowy ze stron skutkiem na dzień ich wejścia w życie. Wypowiedzenie musi zostać złożone najpóźniej na 10 dni przed wejściem zmian w życie na adres zgodnie z § 16 ust. 2. Jeśli Klient akceptuje warunki zawarte w ofercie wystarczającym sposobem poinformowania Zleceniobiorcy jest uiszczenie Opłaty w wysokości i terminie wskazanym w Umowie albo Opłaty w nowej wysokości, jeśli zmiana dotyczy wysokości Oplaty. Zmianą warunków Umowy nie jest wprowadzenie do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronyoferty Zleceniobiorcy nowego Zakresu świadczeń lub też wycofanie z oferty dla nowych Klientów jakiegokolwiek Zakresu świadczeń.
Appears in 1 contract
Samples: Ogólne Warunki Świadczenia Usług
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyUmowa niniejsza zawarta została z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019).
2. Możliwość Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:
1) zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościterminu realizacji zamówienia:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w artpoprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. 3571 kodeksu cywilnego,braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychpoprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.;
c) poprzez jego przedłużenie w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian wymagających aktualizacji dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 2; We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy;
2) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy;
3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów – gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej terminu, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę;
4) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznychzmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. W takim przypadku Xxxxxx winny się powiadomić (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany,
d5) zaistnienia siły wyższej,
e) w sytuacji zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjiwysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychnieujętych w zapytaniu ofertowym, o ile okoliczności te powodują konieczność stały się niezbędne, a wartość każdej kolejnej zmiany terminu nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wówczas Strony ustalą zakres zmian wraz z analizą ich wpływu na koszt wykonania Umowyprzedmiotu umowy i po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający przygotuje Xxxxx do umowy, uwzględniający ustalone zmiany umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy Wszystkie zmiany dotyczące terminu wykonania Umowyustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących sytuacjach, na warunkach i zasadach określonych poniżej:
a. Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:
b. przekazania Terenu Budowy;
c. przekazania dokumentacji budowy (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany);
d. przekazanie dokumentów wprowadzających zmiany w zakresie realizacji Robót;
e. usunięcie wad w Dokumentacji Projektowej;
f. zmiany terminu dokonania prób końcowych i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych Umową;
g. zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowie;
h. konieczności ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności zakresu, ilości, pominięcia poszczególnych robót lub ich elementów, zmiany kolejności realizacji Robót.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychDopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień jeżeli takie opóźnienie ma lub innych aktów administracyjnych mających będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,Umowy i będzie następstwem okoliczności od Wykonawcy niezależnych, wskazanych poniżej:
gx. xxxxxxxxxxx (wstrzymanie) przestojów wykonywania Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
b. zaistnienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
c. wystąpienie Siły wyższej, klęski żywiołowej;
d. opóźnienie, utrudnienie lub opóźnień spowodowanych przeszkoda spowodowane przez, lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego,Zamawiającego na Xxxxxxx Xxxxxx, lub wykonawcy zatrudnionemu przez innego inwestora;
h) znalezisk e. konieczność usunięcia niewypałów i niewybuchów;
f. konieczność przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, lub wykopalisk archeologicznych;
x. xxxxxxxxxxxx odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych;
h. stwierdzenie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
i. konieczności wykonania Umowyrobót dodatkowych;
j. konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych;
k. brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby mające tytuł prawny do nieruchomości na wykonywanie Robót;
l. następstwa działania organów administracji, w szczególności odmowy wydania lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
3. W okolicznościach określonych powyżejDopuszczalna jest zmiana Umowy, Zamawiający przewidujejeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, iż zmianie mogą ulec postanowienia w szczególności:
a. w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
b. w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych lub wodnych skutkujących niemożliwością lub znaczącym utrudnieniem zrealizowania Przedmiotu Umowy dotyczące przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych;
c. w przypadku stwierdzenia nieujętych w Dokumentacji Projektowej podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
d. w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych nie ujętych w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów realizacji robót lub obniżenie kosztów eksploatacji lub poprawę bezpieczeństwa lub skrócenie terminu wykonania realizacji Przedmiotu Umowy;
e. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na niemożliwość ich realizacji stosownie do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
4. Zamawiający wskazujeDopuszczalna jest zmiana Umowy, iż Umowa może ulec zmianie tylko jeżeli konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy w zakresiesposób inny niż przyjęty w Dokumentacji projektowej lub Umowie będzie konsekwencją zmiany treści lub warunków zgód, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym decyzji lub uzgodnień z terminem wykonania organami administracji publicznej, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami, których zgody, decyzje lub uzgodnienia były podstawą do ustalenia zakresu lub warunków realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków W innych przypadkach niż wskazane powyżej, dopuszczane są zmiany Przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojnazostaną ograniczone do zmian koniecznych, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegopowodujących usunięcie kolizji.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej Każda ze stron do roszczeniazmian wskazanych w ust. 3 - 5 w uzasadnionych przypadkach może powodować konieczność zmiany wysokości Wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronyprzy czym obowiązek uzasadnienia i udokumentowania okoliczności i kosztów wpływających na zmianę wysokości Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane dokonane wyłącznie w formie pisemnej pisemnej, w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość zmiany Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 144 stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy3.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:
a. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: zmiany obowiązującej stawki VAT wynikającej ze zmiany przepisów – zmiana dotyczy ceny brutto, przy niezmienności ceny netto. W okolicznościach określonych powyżejprzypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy;
b. uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Zamawiający przewidujejeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
c. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikającej ze zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o uzyskanie zewnętrznego finansowania Umowy;
d. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
e. jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Xxxxxx; Strona3
f. siły wyższej, o której mowa w § 7 Umowy.
4. Zamawiający wskazujeDopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
a. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
b. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
c. z powodu wystąpienia siły wyższej, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresietrudnych warunków atmosferycznych, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym zdarzeń i okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia i zawarcia umowy z terminem wykonania UmowyWykonawcą.
5. Przez nadzwyczajną Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę stosunków zawierającego między innymi:
a. opis propozycji zmiany;
b. uzasadnienie zmiany;
c. obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję w rozumieniu artprzedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie 1. Ostateczna decyzja w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegozakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronymających wpływ na realizację zamówienia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowymuszą być zgodne z art. 455 ustawy Pzp.
2. Możliwość Zmiana warunków wykonania Umowy jest możliwa:
1) w zakresie zmiany umowy danych dotyczących numeru konta bankowego Wykonawcy;
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
3) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Xxxxxx;
4) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
5) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie w jakim mogą one wpłynąć na terminowość lub sposób realizacji Umowy;
3. Do niniejszej Umowy zastosowanie ma przepis art. 144 ust. 1 15r ustawy z dnia 29 stycznia 2004 z dnia 2 marca 2020 r. Prawo zamówień publicznycho szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, istnieje w razie zaistnienia jednej przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w artpóźn. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyzm.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy).
4. Zamawiający wskazujeWszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresieza wyjątkiem zmian, w jakim warunki (okolicznościdla których wyraźnie przewidziano inną formę.
5. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana:
1) określone siedziby stron, numerów telefonów;
2) adresów poczty elektronicznej;
3) osób wskazanych w § 14 ust. oraz ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.;
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego4) nazwy Wykonawcy.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody Informacje o powyższych zmianach Strony przekażą drugiej StronyStronie w drodze pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 119.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron.
219.2. Możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych następujących okoliczności:
a) nadzwyczajnej 19.2.1 konieczności wykonania usług dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19.5.;
19.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych;
19.2.3 zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień prawa lub innych aktów obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów zakres lub opóźnień spowodowanych sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego,;
h) znalezisk archeologicznych19.2.4 wystąpienia Siły Wyższej;
19.2.5 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy;
19.2.6 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.2., zmiany Daty Zakończenia Prac, zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 13.1., lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §13 Umowy;
19.2.7 zawieszenia Umowy;
19.2.8 zmiany planów Zamawiającego związanych z użytkowaniem urządzeń objętych Pracami;
19.2.9 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji Umowy;
19.2.10 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu;
19.2.11 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac;
19.2.12 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy;
19.2.13 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy;
19.2.14 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;
19.2.15 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o ile okoliczności te powodują równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Prac.
19.3. W przypadku, gdy łączna wartość Usług i innych należności Wykonawcy wynikających z realizacji usług w ramach niniejszej Umowy nie osiągnie kwoty określonej w ust. 4.
1. Wykonawca nie będzie żądał zlecenia prac wyczerpujących w/w kwotę, żądał pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego wyda polecenie pominięcia części Prac, Wynagrodzenie Umowne zostanie odpowiednio obniżone.
19.4. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić w szczególności w przypadku:
19.4.1 zwiększenia zakresu usług wynikającego z przesłanek określonych w ust. 19.1. lub ust. 19.2., jeżeli konieczność zmiany terminu Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
19.4.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług; – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania UmowyUmowy przez Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach określonych w niniejszym § 19.
319.5. W okolicznościach określonych powyżejJeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 19.1. i 19.2., Zamawiający przewidujeWykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowypod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 19.1. i 19.2., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.
419.6. Jeżeli Zamawiający wskazujeuzna, iż Umowa może ulec zmianie tylko że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w zakresie, ust.
19.1. lub w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy19.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Strony przewidują możliwość zmian umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyoferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami artykułu 353 Kodeksu Cywilnego.
2. Możliwość zmiany Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian:
1) Zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno-prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznoścido obowiązujących przepisów.
2) Zmiany terminu realizacji zamówienia:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówzmian spowodowanych warunkami geologicznymi, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegoszczególności zagrożeniami naturalnymi,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychzmian spowodowanych koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych zmian będących następstwem okoliczności faktycznychleżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, np. w wyniku awarii maszyn lub urządzeń udostępnianych Wykonawcy przez Zamawiającego, - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
d) zaistnienia siły wyższejzmian będących następstwem działania organów nadzorczych,
e) wystąpienia innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, jak również z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w powiązaniu z uzyskaniem innej korzyści dla Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia:
a) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu rzeczowego zamówienia poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.
b) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu rzeczowego zamówienia spowodowane warunkami geologicznymi (x.xx. zagrożeniami naturalnymi) lub bieżącymi aktualizacjami danych mierniczych.
c) zmniejszenie zakresu rzeczowego (długości modernizacji przecinki pomiędzy przekopem materiałowym zachód -655 w p.o. 3060 a przekopem wydobywczym zachód 657 wynikające z pomiarów rzeczywistej długości wykonanej modernizacji w/w przecinki po wykonaniu modernizacji skrzyżowań określonych w przedmiocie zamówienia).
4) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
a) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany przepisów prawnychobowiązującego prawa bądź decyzji organów nadzorczych,
fb) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowyograniczenie zakresu świadczenia bez wskazywania powodów dla dokonywania tej czynności,
gc) przestojów w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającegowstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produkt wskazany w umowie. W przypadkach określonych powyżej zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie do kwoty równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
5) Zmiany szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia, bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmianę innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.
6) Zamawiający ze względu na brak możliwości pełnego rozeznania warunków górniczo - geologicznych zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
7) Wszystkie sytuacje określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8) Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
hb) znalezisk archeologicznychzmiany danych teleadresowych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
c) zmiana osób ustanowionych do współpracy osób kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy,
d) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowyumowy.
3. W okolicznościach określonych powyżejWszelkie zmiany (uzupełnienia) umowy, Zamawiający przewidujeza wyjątkiem: § 4 pkt 5, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy§ 5 pkt II. 8, § 7 pkt 3 oraz § 15 pkt 2,3)c, pkt 2,5) wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Zamawiający wskazujezastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji przedmiotu zamówienia – przeniesienia robót wynikających z potrzeb Zamawiającego spowodowanego sytuacją awaryjną, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyinnym zdarzeniem losowym lub decyzją organu kontrolnego o ile nie zmienia to znacząco warunków umowy przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości zamówienia.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem bezskuteczności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie są traktowane jako zmiana Umowy zmiany adresów stron, numerów rachunków, osób, o których mowa w § 8 Umowy. Propozycję zmian w tym zakresie Strony przekazują sobie drogą elektroniczną, przy czym zgoda bądź odmowa akceptacji proponowanych zmian, również przekazywana jest w formie elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania propozycji zmian.
3. Termin zakończenia realizacji Umową może być przedłużony w formie aneksu na skutek:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej,
b) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, albo przerw w wykonywaniu Umowy powstałych na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. nie dłużej jednak niż o 10 dni.
4. W rozumieniu Umowy siła wyższa oznacza wydarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy przez obie Strony, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony, i uzupełnienia treści nieprzewidywalne. Takie wydarzenia mogą obejmować w szczególności wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, embarga przewozowe oraz oficjalne decyzje organów władzy i administracji państwowej.
5. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Strona zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a. Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% zamówienia oraz równocześnie nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla usług i dostaw;
b. Strony są uprawnione do wprowadzania do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności zmian w opisie systemów, bez zmiany ich charakteru oraz przedmiotu umowy.
c. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
i. w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji elementów systemów, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji takiego elementu pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w SIWZ,
ii. w przypadku zakończenia wytwarzania elementów systemu objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu elementu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w SIWZ,
iii. w przypadku dostosowywania elementów zamówienia do zasad wiedzy technicznej, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było takiej zmiany przewidzieć przed zawarciem Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu umowy mogą być dokonywane wyłącznie w tym zakresie,
iv. sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
v. zakresu przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
vi. w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego elementu systemu Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Umowie lub Załącznikach, dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
vii. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia lub sposobu realizacji Umowy w celu dostosowania postanowień Umowy do obowiązujących przepisów, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
viii. w przypadku zaistnienia możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy i zawarte w Ofercie, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy;
ix. w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiający przewiduje zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia, w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności związanych ze zmianami organizacyjnymi Zamawiającego;
x. w przypadku zmiany warunków licencjonowania oprogramowania przez jego producenta lub dystrybutora albo pojawienie się nowego modelu licencjonowania oprogramowania u jego producenta lub dystrybutora, Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w niezbędnym zakresie dostosowującym Umowę do nowych warunków.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (w tym ograniczenia) zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, zmiany wynagrodzenia, zmiany sposobu wykonania Umowy, zmiany terminu realizacji Umowy, w sytuacji gdy:
1) złożony zostanie wniosek o upadłość bądź likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta systemów wchodzącego w skład przedmiotu umowy,
2) Wykonawca, producent, dystrybutor lub gwarant systemów będzie się znajdował w trudnej sytuacji finansowej lub będzie miał istotne problemy organizacyjne uzasadniające ryzyko nienależytego wykonania Umowy.
8. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) w przypadku gdy wynikną niejasności lub rozbieżności pomiędzy Stronami co do interpretacji pojęć zawartych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać rozstrzygnięcie zaistniałych wątpliwości, jednakże zmiana nie może prowadzić do modyfikacji charakteru umowy,
2) odnośnie zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcom,
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną np. najemcą lub dostawcą mediów, które mają bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
9. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą udokumentowane w ramach Procedury Kontroli Zmian. Procedura Kontroli Zmian zostaje rozpoczęta przez zgłoszenie drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej lub elektronicznej.
10. W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku przygotuje swoje stanowisko w zakresie proponowanej zmiany.
11. Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej celowości.
12. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków należy określić ich priorytet.
13. Zaakceptowany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wniosek o dokonanie zmiany stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie przez upoważnionych reprezentantów Stron.
14. Złożenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia Wykonawcy o zmianę Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Sales Agreement
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowysą dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 454 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Możliwość zmiany Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w rozumieniu artstosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach określonych poniżej:
1) Termin końcowy wykonania zamówienia ustalony w §7 niniejszej umowy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b. działania siły wyższej rozumiane jako zdarzenia zewnętrzne, nagłe, nieuchronne, o charakterze nadzwyczajnym niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec (na przykład: strajki generalne lub lokalne, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa powyżej),
c. wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określonej umową, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru,
d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,
e. wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej x.xx. 144 ustnapotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
g. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
h. wystąpienia innych istotnych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 1 ustawy Będą to, np. następujące okoliczności:
a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b. powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c. wynikające z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychaktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3) Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, istnieje że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
4) Jeżeli w razie realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia jednej okoliczności uzasadniających taką zmianę, z poniższych okolicznościzastrzeżeniem, że wnioskowana zmiana nie będzie stała w sprzeczności do warunków wynikających z zawartych przez Zamawiającego umów na finansowanie wykonania przedmiotu umowy.
6) Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
a) nadzwyczajnej Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany stosunkówtechnologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, określonej gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
b) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.
c) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
d) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.
e) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, w tym w szczególności zmiany sposobu (w tym dotyczące rodzaju materiałów, technologii wykonania prac itp.), zakresu i terminu wykonania umowy spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę ścisłego związku między tą sytuacją, a brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy w sposób/ w zakresie/ terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa wcześniej podając rzetelne uzasadnienie wpływu epidemii na realizację umowy z uwzględnieniem warunków określonych w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, postanowień lub przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowychorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym Prawa i obowiązki wynikające z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie umowy nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoprzeniesione na rzecz osób trzecich z zastrzeżeniem postanowień § 10.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Zmiany umowy. 1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowytakich zmian.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania UmowyŻadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
4. Zamawiający wskazujedopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 4.1.odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane, iż Umowa może ulec zmianie tylko 4.2.zmiany wynagrodzenia brutto w zakresieprzypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 4.3.zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w jakim warunki większej kwocie na rzecz Wykonawcy, 4.4.zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z: wstrzymania robót przez Xxxxxxxxxxxxx, odmowy wydania przez inne podmioty wymaganych zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, wystąpienia okoliczności) określone , których strony umowy nie były w § 14 stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego. 4.5.technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 1)pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; 2)pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów późniejszej eksploatacji; 3)koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4)koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 5)niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń; 4.6.zmiany Podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny. 5.zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem realizacji inwestycji, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z inspektorem nadzoru budowlanego Zamawiającego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy. Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy4 wymagają akceptacji Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zleceniodawca, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy:
1) w zakresie terminu, formy * (*nie dot. części nr 7) lub miejsca realizacji przedmiotu zamówienia wskazanych w § 2 i uzupełnienia treści umowy mogą 3 Umowy w przypadku zaistnienia działania siły wyższej;
2) w przypadku zaistnienia siły wyższej;
3) podjęcie przez Wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia, która miała być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyzrealizowana siłami własnymi Zleceniobiorcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Zleceniobiorcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Pzp.
2. Możliwość zmiany umowy Poprzez siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Zleceniobiorca ani Zleceniodawca nie mają wpływu, wystąpieniu której Zleceniobiorca ani Zleceniodawca, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w rozumieniu artprzypadku jej wystąpienia, Zleceniobiorca ani Zleceniodawca , działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Zleceniobriorcy ani Zleceniodawcy, np. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychklęska żywiołowa, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówhuragan, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzjipandemia, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychpowódź, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowytrzęsienie ziemi, strajk.
3. W okolicznościach określonych powyżejWarunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy dotyczącej terminu, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące formy lub miejsca realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Zleceniodawce i Zleceniobiorcę Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu wykonania Umowylub miejsca oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego Umowę.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie, zawartej Umowie powinien nastąpić nie później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania UmowyUmowie.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Z Osobą Fizyczną
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany i uzupełnienia umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyoferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
b) nieudostępnienia przez Użytkownika w ustalonym terminie pomieszczenia kotłowni Użytkownika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zamontować i uruchomić urządzenie grzewcze w terminie do 4 dni od momentu udostępnienia pomieszczenia kotłowni w każdym przypadku;
c) braku możliwości montażu urządzenia grzewczego w szczególności nie przystosowania pomieszczenia do montażu i uruchomienia urządzenia grzewczego np. niezdemontowania istniejącego urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu i uruchomić urządzenie grzewcze w terminie 4 dni od momentu dostosowania pomieszczenia.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu kotłów w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane kotły centralnego ogrzewania stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, w przypadku, gdy beneficjent
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w następujących okolicznościach:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT;
2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawstwa.
6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegodanych teleadresowych,
b2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychzmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji7. Strona, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym która występuje z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie propozycją zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
8. Każda zmiana Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga zgody drugiej Stronymoże nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się Strony niniejszej umowy.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści oświadczenia Stron umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej będą składane na piśmie pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowylistem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Możliwość Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności poprzez podpisanie aneksu do umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościnastępujących przypadkach:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej zaistnienia tzw. siły wyższej w art. 3571 kodeksu cywilnegorozumieniu § 6 umowy,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznychustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku akcyzowego,
d) zaistnienia siły wyższej,zmiany wysokości stawek opłat dystrybucyjnych (sieciowa stała i sieciowa zmienna) w przypadku wprowadzenia do stosowania nowej Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
e) zmiany przepisów prawnych,zmianę stawek (wzrost lub spadek) za paliwo gazowe oraz opłaty abonamentowej, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy Wykonawcy
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na wykonanie Przedmiotu Umowypodstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 poz.2207 t.j.),
g) przestojów zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającegoubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
h) znalezisk archeologicznychzmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o ile okoliczności których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 poz.46 t.j.). jeżeli Wykonawca każdorazowo wykaże, że te powodują konieczność zmiany terminu będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyzamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa Wolumen określony w OPZ może ulec zmianie tylko do +/-20% wolumenu określonego w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowypostępowaniu.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 120.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron.
220.2. Możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych następujących okoliczności:
a) nadzwyczajnej 20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.20.7.;
20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych;
20.2.3 konieczności zmiany stosunkówdanych projektowych, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,na podstawie których była sporządzona Oferta i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) 20.2.4 zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień prawa lub innych aktów obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów zakres lub opóźnień spowodowanych sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego,;
h) znalezisk archeologicznych20.2.5 zmiany Podwykonawcy, o ile okoliczności te powodują konieczność której mowa w ust. 19.2.;
20.2.6 wystąpienia Siły Wyższej;
20.2.7 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy;
20.2.8 zmiany terminu wykonania rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.6., zmiany Daty Zakończenia Prac w przypadkach przewidzianych w ust. 3.7., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy;
20.2.9 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2. lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum;
20.2.10 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu;
20.2.11 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach Umowy wraz ze zmianą kolejności płatności za te Prace;
20.2.12 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy;
20.2.13 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy;
20.2.14 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;
20.2.15 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Prac.
320.3. W okolicznościach określonych powyżejZamawiający, Zamawiający przewidujema prawo nakazać pominięcie wykonywania części Prac jeżeli rezygnacja z ich wykonania wynika z przesłanek, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko o których mowa w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy20.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6-9, wymagają zachowania formy pisemnej, bądź elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym w formie pisemnej postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowymuszą być zgodne z art. 455 Pzp.
2. Możliwość zmiany umowy Zmiana postanowień Umowy w rozumieniu art. 144 stosunku do treści Oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6-9 Umowy, istnieje a także jeśli jest konieczna wskutek w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościszczególności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówa. działania siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, określonej których nie można było przewidzieć, tego typu jak m. in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie itp., uniemożliwiającej realizację w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień części lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie w całości Przedmiotu Umowy,;
g) przestojów b. zmiany stanu prawnego regulującego Przedmiot Umowy;
c. zmiany stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub opóźnień spowodowanych niecelowość dalszej realizacji Umowy;
d. działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
e. rozbieżności lub niejasnościami w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie brzmienia Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.Xxxxxx;
3. W okolicznościach określonych powyżejrazie wątpliwości, Zamawiający przewidujeprzyjmuje się, iż zmianie mogą ulec postanowienia że nie stanowią zmiany Umowy dotyczące terminu wykonania następujące zmiany:
a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
b. danych teleadresowych;
c. danych rejestrowych;
d. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.
4. Zamawiający wskazujeZmiany, iż Umowa może ulec zmianie tylko o których mowa powyżej w zakresieust. 3 będą uzgadniane w drodze bieżących ustaleń pomiędzy przedstawicielami Stron, w jakim warunki (okoliczności) określone wskazanymi w § 14 12 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania 1 Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Zamawiający dopuszcza zwiększenie całkowitego maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w rozumieniu art§ 5 ust. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie 1 Umowy, w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tjprzypadku gdy przewidywana wartość biletów lotniczych oszacowana przez Zamawiającego okaże się niższa niż zakładana (zsumowana z ceną oferty Wykonawcy w § 5 ust. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego1 Umowy).
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Stosownie do art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie Wykonawcy za przeprowadzenie Warsztatów w Bostonie. Do wprowadzenia zmian określonych powyżej wymagane jest złożenie przez Wykonawcę uzasadnienia w formie pisemnego wniosku o jej/ich dokonanie. Wprowadzenie zmian wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzasadnienia dołączyć do wniosku dokumenty (w tym dowody), z których będzie wynikać jakie okoliczności, w jakim zakresie, w jaki sposób mają wpływ na zmianę kosztów wykonania zamówienia (tylko i wyłącznie w zakresie przeprowadzenia Warsztatów w Bostonie) w stosunku do kosztów uwzględnionych w pierwotnej cenie oferty. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie należy interpretować może przekroczyć 3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
7. Strony zawierając Umowę mają świadomość, że dnia 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała agresji na Ukrainę oraz, że w związku z tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne.
8. Wykonawca oświadcza, że zawierając Umowę, uwzględnił okoliczności o których mowa w ust. 7, a także regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające.
9. Powyższe oświadczenia nie wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane z wojną w Ukrainie jako prawa dowolnej zdarzenia siły wyższej, w sytuacji gdy rozwój zdarzeń wojennych dotknie którąkolwiek ze stron do roszczeniaStron w stopniu zwiększonym aniżeli w chwili złożenia oferty i uniemożliwi realizację Umowy.
10. Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowyo których mowa w ust. 7 - 9 oraz ich wpływu na realizację Umowy obciąża Stronę, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronyktóra się na nie powołuje.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość zmiany umowy Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zakresie terminu lub sposobu wykonania Umowy istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegocywilnego (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19),
b2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d3) zaistnienia siły wyższej,
e4) zmiany przepisów prawnych,
f5) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
h6) znalezisk archeologicznychprzedłużających się procedur związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy bądź innej Umowy PTOP; postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowylub sposobu spełnienia świadczeń Stron.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- przyczynowo - skutkowym z terminem lub sposobem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej gospodarczej, takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.
7. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowyUmowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowyUmowy. Każda zmiana umowy Umowy wymaga zgody drugiej Strony.
8. Zakazuje się dokonywania zmian Umowy stanowiących udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę ponownego negocjowania przez Strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychpzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, istnieje na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościsytuacji:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówwystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia (np. klęski żywiołowe, określonej warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające realizację umowy, strajk generalny lub lokalny), lub wykonania przedmiotu zamówienia w art. 3571 kodeksu cywilnego,terminie - wówczas ulegnie zmianie termin realizacji przedmiotu umowy odpowiednio o termin (ilość dni / miesięcy) występowania siły wyższej – co zostanie stwierdzone protokołem konieczności sporządzonym przez Strony umowy.
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychzmiany terminu realizacji Umowy, w tym Etapów podyktowanych koniecznością wprowadzenia zmian będących następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z nin. Umową, zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu lub zmian w umowie o dofinansowanie,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznychzmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu lub zmiany w umowie o dofinansowanie,
d) zaistnienia siły wyższejzmiany zasad odbiorów lub zasad podziału płatności,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych zakresu zamówienia tj. rezygnacji przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania UmowyZamawiającego z budowy funkcjonalności przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Wysokość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy obliczona zostanie proporcjonalnie do wartości elementu z którego Zamawiający zrezygnował.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania UmowyPrawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
4. Zamawiający wskazujeJęzykiem Umowy jest język polski. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone o którym mowa w § 14 ust7 tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów Umowy w językach obcych na język Umowy przez tłumacza przysięgłego. 2 Jeżeli będą pozostawały tego wymagać okoliczności w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowystosunkach pomiędzy Stronami, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność tłumacza.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Wykonanie Usług
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy W porozumieniu z Ubezpieczającym, do Umowy mogą być dokonywane wyłącznie wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOWU.
2. Możliwość Wszelkie zmiany umowy Umowy są dokonywane w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje drodze negocjacji pomiędzy stronami i potwierdzane w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyformie pisemnej.
3. W okolicznościach określonych powyżejNa podstawie posiadanych informacji o grupie Ubezpieczonych (takich jak wiek, Zamawiający przewidujepłeć i wysokość wynagrodzenia, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowywykonywanych zawodów oraz liczebności grupy), Towarzystwo ustala zakres odpowiedzialności, wysokości sum ubezpieczenia i składki, kryterium podziału na podgrupy, obowiązujące w następnym roku polisowym, zawiadamiając o tym Ubezpieczającego najpóźniej w terminie 50 dni przed rocznicą polisy.
4. Zamawiający wskazujeOdmowa przyjęcia przez Ubezpieczającego zaproponowanych przez Towarzystwo warunków, iż Umowa może ulec zmianie tylko o których mowa w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały 3, złożona w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyformie pisemnej do dnia rocznicy polisy, jest równoznaczna ze złożeniem przez Ubezpieczającego oświadczenia o nie przedłużaniu Umowy na kolejny rok polisowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Na 30 dni przed każdą rocznicą polisy Ubezpieczający, poprzez złożenie wniosku i za zgodą Towarzystwa, może zmienić: zakres odpowiedzialności, wysokości sum ubezpieczenia i składki, częstotliwość opłacania składek, kryterium podziału na podgrupy lub zakres pakietu w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie podgrupie ze skutkiem w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegonajbliższą rocznicę polisy.
6. W żadnym przypadku, gdy wnioskowana przez Ubezpieczającego wysokość sumy ubezpieczenia przekracza określoną przez Towarzystwo wysokość limitu automatycznej akceptacji, Towarzystwo może uzależnić objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w zakresie podwyższonej sumy ubezpieczenia od indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W celu dokonania indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego Towarzystwo może żądać od Ubezpieczonego dokumentów dotyczących jego stanu zdrowia oraz skierować go na badania lekarskie zgodnie z zakresem wynikającym z przepisów ustawy. Koszt tych badań ponosi Towarzystwo.
7. Na podstawie uzyskanych dokumentów, o których mowa w ust. 6, Towarzystwo może:
1) objąć Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z podwyższoną sumą ubezpieczenia lub
2) odmówić objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z podwyższoną sumą ubezpieczenia lub
3) zaproponować Ubezpieczonemu objęcie go ochroną ubezpieczeniową z inną sumą ubezpieczenia.
8. W przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron podjęcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 7 pkt 2-3 Towarzystwo poinformuje o tym Ubezpieczonego na piśmie, z tym że w przypadku zaproponowania Ubezpieczonemu objęcia go ochroną ubezpieczeniową z inną sumą ubezpieczenia Towarzystwo wskaże w piśmie proponowaną sumę ubezpieczenia oraz wyznaczy Ubezpieczonemu 7 dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu. W razie braku sprzeciwu ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do roszczeniaUbezpieczonego, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowyz sumą ubezpieczenia zaproponowaną przez Towarzystwo rozpoczyna się w najbliższą miesięcznicę polisy następującą po bezskutecznym upływie terminu do zgłoszenia sprzeciwu.
9. Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową z dotychczasową sumą ubezpieczenia:
1) do czasu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w zakresie podwyższonej sumy ubezpieczenia;
2) w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowyo której mowa w ust. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony7 pkt 2;
3) w przypadku skutecznego złożenia przez Ubezpieczonego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8.
Appears in 1 contract
Samples: General Terms of Life Insurance
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zamawiający przewiduje istotne zmiany i uzupełnienia postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie oferty złożonej w formie pisemnej postępowaniu prowadzonym pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynazwą: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – roboty budowlane (po południowej stronie dworca PKP)”, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu.
2. Możliwość Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo- finansowego realizacji usługi Inżyniera Kontraktu bez zmiany wynagrodzenia (za wyjątkiem lit. h) i i), gdzie przewiduje się zmianę wynagrodzenia) z powodu:
a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, losowego, niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec. Pod pojęciem siły Wyższej Strony rozumieją w szczególności zdarzenia związane z działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar o dużych rozmiarach, huragan lub trąbę powietrzną, gwałtowne, ulewne deszcze z podtopieniami, obfite i gwałtowne opady śniegu), epidemie lub pandemie, przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne), a także działania władzy państwowej (np. stany nadzwyczajne lub wyjątkowe, zakazy importu lub eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczenie) – o czas w jakim Siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające realizacje przedmiotu umowy występowały,
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian lub niezbędny do dostosowania się do wprowadzonych zmian. Przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy również rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice,
c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady deszczu lub śniegu, czy też występowanie niskich temperatur, w terminie powyżej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających realizację prac zgodnie z przyjętą technologią – o czas występowania tych zjawisk,
d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których decyzje mają wpływ na zatrzymanie prac – o czas na jaki prace zostały zatrzymane,
e) wystąpienia dodatkowych robót dla robót budowlanych lub usługi Inżyniera Kontraktu w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, gdyby ich wykonanie spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy – o czas niezbędny na wykonanie tych robót,
f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w razie zaistnienia jednej szczególności wstrzymanie prac przez Xxxxxxxxxxxxx – o czas na jaki wstrzymano prace,
g) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z poniższych okolicznościprzedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – o czas wykonania tych robót,
h) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy robót budowlanych – o czas skrócenia umowy,
i) przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych z winy nie leżącej po stronie Inżyniera Kontraktu – o czas wydłużenia umowy,
j) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia na czas trwania przeszkody, o której mowa w §7 ust. 2 – o czas ustąpienia tej przeszkody,
k) z powodu wystąpienia/ujawnienia istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian w dokumentacji,
l) wystąpienia kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury, o których nie było wiadomo na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
m) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wdrożenia na budowie,
n) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych – o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji,
o) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych - o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji,
p) wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych robót do potrzeb ochrony środowiska (prowadzenie robót poza okresem występowania na terenie budowy gatunków chronionych itp.) – o czas niezbędny na dostosowanie do wymagań ochrony środowiska,
q) podjęcia działań przez organy administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.- o czas przekroczenia,
r) przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw z powodu:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówodmowy zawarcia umowy przez Wykonawców, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegoktórzy złożyli najkorzystniejsze oferty,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychkonieczności rozpisania dodatkowego postępowania na roboty budowlane, usługi lub dostawy niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy – o czas trwania tej procedury,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznychwystąpienia procedury odwoławczej oraz związanych z zamówieniami dodatkowymi, zamiennymi oraz innymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – o czas trwania tej procedury,
ds) zaistnienia siły wyższejrezygnacji przez Xxxxxxxxxxxxx z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje – o czas skrócenia robót,
t) upływu terminu robót budowlanych a niewywiązaniem się Inżyniera Kontraktu z obowiązków wynikających z zapisów §1 ust. 1 lit. d), e), f).
2) zmiana zakresu zamówienia polegająca na rezygnacji z wykonania części usługi wynikająca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,
3) zmiana wynagrodzenia polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 5 w przypadku:
a) wykonywania usługi Inżyniera Kontraktu za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi w przypadku przedłużenia robót budowlanych w stosunku do terminu umownego (po terminie 3 miesięcy wliczonych w cenę usługi),
b) wykonywania czynności opisanych w pkt. 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy, w przypadku pozyskania dofinansowania inwestycji realizowanej przez Wykonawcę robót budowlanych, ze źródeł zewnętrznych (nie pochodzących w całości z budżetu miasta),
4) zmiana wynagrodzenia polegająca na zmniejszeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku:
a) rozpoczęcia świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu po terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
b) skrócenia terminu wykonania robót budowlanych,
c) zawieszenia robót budowlanych,
5) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
a) zmiany przepisów prawnychosób Personelu Kluczowego Zespołu Inżyniera Kontraktu w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,
fb) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez wniosek Zamawiającego,
h6) znalezisk archeologicznychzmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresów usługi przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w złożonej ofercie, Inżynier Kontraktu nie przewidział zakresu usług, których wykonanie powierzy Podwykonawcy,
7) zmiana zakresu usługi, które Inżynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu;
8) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o ile okoliczności których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te powodują konieczność zmiany terminu będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy.zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
9) zakresu obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, w przypadku ich pozyskania, z których umowa na usługę Inżyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane będzie finansowana,
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inżynier Kontraktu winien złożyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko umownego opisanego w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 §2 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
63. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronyprzeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Contract Engineer Agreement
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy niniejszej Umowy mogą być dokonywane nastąpić wyłącznie w formie pisemnej granicach ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowywymagają formy pisemnej.
2. Możliwość zmiany umowy Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w rozumieniu stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach:
1) zmiana danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, rachunku bankowego;
2) zmiana finansowania zamówienia, harmonogram realizacji dostaw – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania Umowy;
3) zmniejszenie ilości dostarczanego przedmiotu Umowy dotyczące terminu wykonania – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania Umowy;
4) zmiana przedmiotu Umowy – w przypadku gdy produkt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada cechy, parametry i funkcjonalność równorzędne lub lepsze niż produkt będący przedmiotem Umowy tj. nie gorsze parametry dla zmienianego produktu niż określone w SIWZ, a w zakresie pozostałych cech i parametrów zmiana winna być obojętna lub korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usługi w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być z tego tytułu zwiększone.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w zakresieczęści, w jakim warunki (przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych tj. mieszkańca Gminy, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności) określone , niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyprojekcie, o którym mowa powyżej.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków W przypadku zaistnienia innej/innych okoliczności niż rezygnacja, powodującej /powodujących brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta w rozumieniu artprojekcie (np. 3571 kodeksu cywilnego brak wpłaty wkładu własnego przez Beneficjenta – mieszkańca Miasta Kobyłka na potrzeby konto wskazane przez Urząd Miasta Kobyłka), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od części niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy zakresie dostarczenia danego kotła grzewczego/danych kotłów grzewczych i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoinnych urządzeń objętych umową.
6. W żadnym przypadku postanowień Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej.
7. Z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn określonych w § 4 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 niniejszej Umowy, Wykonawcy nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron przysługują żadne roszczenia o zwrot kosztów w związku z realizacją zadania.
8. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany w treści niniejszej Umowy, zobowiązana jest do roszczeniaprzedstawienia pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.
9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą Stron, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowywyrażona na piśmie w formie aneksu do niniejszej Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronypod rygorem nieważności.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość przewidują możliwość zmiany umowy w rozumieniu na podstawie art. 144 455 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego, istnieje w razie zaistnienia jednej formie pisemnej, w następujących przypadkach: gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, gdy wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu, konieczność wykonania robót dodatkowych, przeszkody o obiektywnym charakterze, zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia oraz inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po stronie Wykonawcy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody oraz klęski żywiołowe (między innymi powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne, terrorystyczne, strajki czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, epidemie („siła wyższa”),a także działania proceduralne nieleżące po stronie Wykonawcy (np. niedostarczenie przez Xxxxxxxxxxxxx niezbędnych decyzji i uzgodnień, przedłużające się niezawinione przez Wykonawcę uzgodnienia w organach np. nadzoru budowlanego bądź administracji budowlanej, przedłużającym się oczekiwaniem na wyznaczenie przez Urząd Dozoru Technicznego terminu badania dźwigu, celem dopuszczenia do eksploatacji, itp.). Zmiana formy prawnej działalności Wykonawcy. Zmiana osób reprezentujących Strony na budowie, o których mowa w § 5 bez konieczności sporządzania aneksu. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT. Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. Wystąpienie okoliczności związanych z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W okolicznościach określonych powyżejOkoliczności, Zamawiający przewiduje, iż zmianie o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być potwierdzone i udokumentowane. Zmiany mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie dotyczyć w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy wprowadzenia nowych regulacji prawnych i/lub ograniczeń związanych ze stanem epidemii COVID-19, o ile będzie miało to wpływ na należyte wykonanie Umowy, innych okoliczności, które są związane z wystąpieniem COVID-19 i normalnie nie spotykane tjmają wpływ na należyte wykonanie Umowy. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze Powyższe upoważniać będzie do zastosowania przepisów wprowadzonych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegozmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie nieważności. Zmiany umowy możliwe są w sytuacji i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu na zasadach określonych art. 144 ust. 1 uPzp. Zamawiający dokona zmian treści umowy w następujących okolicznościach: nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo zamówień publicznychprzedsiębiorców (Dz.U z 2018 poz. 646), istnieje ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 478), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1307), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Zmiana regulacji określonych w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone tym w § 14 ust. 2 szczególności w jego strukturze organizacyjnej, konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy na które będą pozostawały miały bezpośredni wpływ modyfikacje w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie pojęć użytych w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy umowie i normalnie załącznikach, których nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna można usunąć w inny sposób a zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegobędzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Xxxxxx.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej Umowy w szczególności: w zakresie wynagrodzenia – gdy nastąpi zmiana stawki podatku od usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku, w zakresie terminu wykonania usługi, w przypadku: zmiany terminu realizacji prac zagospodarowania poscaleniowego stanowiących przedmiot nadzoru. Zmiana taka nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. przedłużenia terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. wstrzymanie prac przez Xxxxxxxxxxxxx, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach, nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentów wymaganych przepisami prawa, Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usług ze względu na: oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy), uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, usługi dodatkowe, zmiany stanu prawnego, niesprzyjające warunki atmosferyczne, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej. wystąpi konieczność zmiany osób kluczowych do realizacji umowy a wyszczególnionych w § 2 ust.1, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawarte w ust.1 pkt. 1–3 w treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej Umowy wymagają pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony aneksu i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. Strony zobowiązują się do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3adresu doręczeń korespondencji. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyprzypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany i uzupełnienia treści w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane wyłącznie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie nieważności.
3. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do wykonania określonych czynności, zmiana danych teleadresowych określonych niniejszą umową,
3) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy pod warunkiem, że wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne lub prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4) wprowadzenie rozwiązań zamiennych skutkujących zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub skrócenie czasu wykonania.
1. Osobą prowadzącą zadanie oraz uprawnioną do podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy oraz jej realizacji ze strony Zamawiającego jest Xxxxx Xxxxxxxxx Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyReagowania Kryzysowego.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu artUpoważnionym przedstawicielami ze strony Wykonawcy jest………………………………
1. 144 ust. 1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej publicznych wraz z poniższych okoliczności:aktami wykonawczymi.
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art2. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania UmowyCesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona wyłącznie pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazujeUmowę niniejsza sporządzono i podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyjeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 19.1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.
9.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich nieważności.
9.3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
9.4. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 9.3 nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez naliczania kar umownych.
9.5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
9.6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. w sytuacji zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego wpływających na specyfikę Przedmiotu Zamówienia, konieczność zorganizowania nieprzewidzianych konferencji, eventów itp. lub z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które mogą być dokonywane wyłącznie wyniknąć w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie trakcie procesów badawczych i podpisanie przez obie Strony aneksu np. przedłużające się postępowanie, powodujące, że strony nie zawrą umowy do Umowydnia 17.01.2020 r.
9.7. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
29.8. Możliwość Jeżeli następstwem działania Wykonawcy jest wyrządzenie szkody osobom trzecim, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie – Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody Zamawiającemu z dniem, w którym roszczenie odszkodowawcze stanie się wymagalne względem Zamawiającego.
9.9. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki umowne w wysokości równej dwukrotności odsetek ustawowych.
9.10. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się domagania od Zamawiającego zwrotu świadczeń spełnionych w miejsce Zamawiającego, o których mowa w pkt. 9.8. i 9.9.
9.11. Strony zgodnie ustalają, że wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej rozwiązania w przypadkach przewidzianych na podstawie Kodeksu cywilnego oraz określonych w niniejszej umowie, a także we wszystkich innych przypadkach wywołanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
9.12. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy na zasadzie winy w okresie jej trwania oraz po jej ustaniu i oświadcza, że odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub osoby, którym powierza on wykonanie czynności objętych niniejszą umową, jeżeli szkoda powstała wskutek zdarzenia, które miało miejsce w okresie trwania umowy.
9.13. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do usług objętych Przedmiotem Zamówienia.
9.14. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w rozumieniu zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 144 2 ust. 1 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 10 października 2002 r. Prawo zamówień publicznycho minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, istnieje o których mowa w razie zaistnienia jednej ustawie z poniższych okolicznościdnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9.15. Zamawiający dokona zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT (poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT na usługę objętą umową). Wykonawca wnioskujący o podwyższenie wysokości wynagrodzenia z powodów o których mowa w pkt. 9.14. zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:
a1) nadzwyczajnej Przedłożenia Zamawiającemu sposobu obliczenia ceny w ofercie z uwzględnieniem sposobu obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy w kontekście ww. należności o których mowa w pkt. 9.14. ppkt. 1-3, oraz
2) Przedłożenie wyliczenia ceny i obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy, w kontekście wprowadzonych zmian ww. należności o których mowa w pkt. 9.14. ppkt 1-3, jeżeli zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających te będą miały wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych koszty wykonania zamówienia przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania UmowyWykonawcę.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
49.16. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko po otrzymaniu wskazanych powyżej informacji określonych w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ustpkt. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy9.15. dokona ich sprawdzenia i podejmie decyzję co do ewentualnego podniesienia wysokości wynagrodzenia.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6-9, wymagają zachowania formy pisemnej, bądź elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym w formie pisemnej postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowymuszą być zgodne z art. 455 Pzp.
2. Możliwość zmiany umowy Zmiana postanowień Umowy w rozumieniu art. 144 stosunku do treści Oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, w przypadkach o których mowa w §4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6-9 Umowy, istnieje a także jeśli jest konieczna wskutek w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościszczególności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówa. działania siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, określonej których nie można było przewidzieć, jak m. in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie itp., uniemożliwiające realizację w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień części lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie w całości Przedmiotu Umowy,;
g) przestojów b. zmiany stanu prawnego regulującego Przedmiot Umowy;
c. zmiany stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub opóźnień spowodowanych niecelowość dalszej realizacji Umowy;
d. działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
e. rozbieżności lub niejasności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie brzmienia Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.Xxxxxx;
3. W okolicznościach określonych powyżejrazie wątpliwości, Zamawiający przewidujeprzyjmuje się, iż zmianie mogą ulec postanowienia że nie stanowią zmiany Umowy dotyczące terminu wykonania następujące zmiany:
a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
b. danych teleadresowych;
c. danych rejestrowych;
d. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.
4. Zamawiający wskazujeZmiany, iż Umowa może ulec zmianie tylko o których mowa powyżej w zakresieust. 3 będą uzgadniane w drodze bieżących ustaleń pomiędzy przedstawicielami Stron, w jakim warunki (okoliczności) określone wskazanymi w § 14 12 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania 1 Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Strony zawierając Umowę mają świadomość, że w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego dnia 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała agresji na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie Ukrainę oraz, że w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegozwiązku z tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca oświadcza, że zawierając Umowę, uwzględnił okoliczności o których mowa w ust. 5, a także regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające.
7. Powyższe oświadczenia nie należy interpretować wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane z wojną w Ukrainie jako prawa dowolnej zdarzenia siły wyższej, w sytuacji gdy rozwój zdarzeń wojennych dotknie którąkolwiek ze stron do roszczeniaStron w stopniu zwiększonym aniżeli w chwili złożenia oferty i uniemożliwi realizację Umowy.
8. Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowyo których mowa w ust. 5 - 7 oraz ich wpływu na realizację Umowy obciąża Stronę, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronyktóra się na nie powołuje.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 144 ust4 pkt. 1 8 z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościna podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w artpoprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. 3571 kodeksu cywilnego,braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychpoprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.;
c) poprzez jego przedłużenie w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian wymagających aktualizacji Dokumentacji; We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy;
2) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy;
3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów – gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej terminu, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę;
4) zmiany podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej zmianie zgodnie z procedurą opisaną w umowie. Jeżeli Wykonawca, spełniając w postępowaniu warunek wiedzy i doświadczenia opierał się na doświadczeniu podwykonawcy który podlega zmianie, podwykonawca wprowadzany na jego miejsce winien spełniać wymagania zgodnie z warunkami postępowania. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę;
5) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. W takim przypadku Xxxxxx winny się powiadomić (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy zmiana wpływa na postanowienia umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę.
6) w sytuacji zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w przypadku:
a) zmniejszenia lub zwiększenia stawki podatku od towarów i usług w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym przy czym wartość netto określona w umowie jest wartością stałą;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychzasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o ile okoliczności te powodują konieczność których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku wejścia w życie zmian opisanych powyżej (lit. a, b, c), Wykonawca bądź Zamawiający może wystąpić do Strony umowy z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu zaistniałych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie kwoty wzrostu/obniżenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Po złożeniu przez Wykonawcę/Zamawiającego przedmiotowego wniosku i przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający przygotuje Xxxxx do umowy, uwzględniający ustalone zmiany terminu wykonania Umowywynagrodzenia.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy Wszystkie zmiany dotyczące terminu wykonania Umowyustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Zmiany umowy. 120.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do UmowyOferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron.
220.2. Możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy Umowy, w rozumieniu art. 144 szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności:
20.2.1 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
20.2.2 wystąpienia Siły Wyższej;
20.2.3 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 1 ustawy 12.2.2. lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychczłonków konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum;
20.2.4 zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, istnieje jeśli zmiana ta wpływa na sposób wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne uważa się za zmiany nieistotnych postanowień Umowy);
20.2.5 nie dotyczy.
20.2.6 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w razie zaistnienia jednej Przedmiocie Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
aa. niedostępność na rynku Przedmiotu Umowy (lub jego wyposażenia) nadzwyczajnej zmiany stosunkówo parametrach wskazanych w Ofercie, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegospowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
bb. zmiany w wymaganych parametrach Przedmiotu Umowy w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi. W takim przypadku Wykonawca przedstawi pisemnie Zamawiającemu proponowane zmiany/zastosowanie innych rozwiązań, a Zamawiający wyrazi na nie zgodę. Wprowadzenie innych rozwiązań zgodnie z powyższym nie może przyczynić się do zmiany wysokości całkowitego łącznego maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy.
20.2.7 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;
20.3. Zmiana całkowitego łącznego maksymalnego Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku:
20.3.1 zmiany wymogów prawa w okresie obowiązywania umowy, w tym stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego; W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez podatku od towarów i usług) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie określona w pisemnym zawiadomieniu z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. W przypadku zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień stawki podatku akcyzowego zmianie ulegnie stawka lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychcena netto. Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyktórych mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu.
320.3.2 Nie dotyczy.
20.3.3 Nie dotyczy.
20.4. Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego nie powoduje konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Xxxxxx podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu wykonania której, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości.
20.5. Zmiany, o których mowa w ust. 20.3.1.-20.3.3., 20.4. powyżej będą dokonywane zarówno w przypadku konieczności podwyższenia, jak i obniżenia całkowitego łącznego maksymalnego wynagodzenia umownego.
20.6. W okolicznościach przypadkach określonych w pkt. 20.3.1.-20.3.3. powyżej Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę kosztów, wynikającą ze zmiany w/w przepisów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 20.3. powyżej. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający przewidujebędzie to równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż zmianie mogą ulec postanowienia że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyprzez Wykonawcę.
420.7. Zamawiający wskazuje, iż Umowa Wykonawca może ulec zmianie tylko wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej inicjatywy jedynie w zakresieprzypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w jakim warunki (okoliczności) określone każdym przypadku w § 14 niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami.
20.8. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do Umowy aneksem podpisanym przez Strony za wyjątkiem sytuacji nie wymagających zawarcia takiego aneksu opisanych w ust. 2 będą pozostawały 20.4. powyżej oraz w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym pkt. 20.8.1 poniżej:
20.8.1 zmiany Przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z terminem wykonania tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.
520.9. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie Umowie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja związku z nienależytym wykonaniem lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności poniżej: 1.
1. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu tj.:
1.1.1. w przypadku zmiany warunków wykonania umowy będącej konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) wystąpienie warunków pogodowych i uzupełnienia treści umowy klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
b) brak możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikająca z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności,
c) zmiana osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonywane dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie szczególności posiadające kwalifikacje i podpisanie doświadczenie wymagane przez obie Strony aneksu Zamawiającego.
d) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w opracowanej dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,
e) wystąpieniem niekorzystnych warunków geologicznych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
f) konieczności wstrzymania prac ze względu na znaleziska archeologiczne,
g) wystąpi konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów nadzoru, np. nadzoru budowlanego,
h) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
i) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych objętych odrębną umową lub robót zamiennych.
1.1.2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt 1.
1.1. termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do Umowyzakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.
2. Możliwość zmiany umowy Jeżeli w rozumieniu artprzypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1.
1.1. 144 ust. 1 ustawy konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyobowiązującymi przepisami prawa.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyprzypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
4. Zamawiający wskazujeZmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, iż Umowa usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może ulec zmianie tylko w zakresiezostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w jakim warunki (okolicznościszczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) określone zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.umowie;
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Konieczność wprowadzenia zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoumowie.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie Wszystkie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowyumowy dokonane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
7. Każda zmiana Zmiana umowy wymaga zgody drugiej Stronydokonana z naruszeniem przepisów ust. 1 i 2 podlega unieważnieniu.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Announcement
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być Umowy, których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 781 kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności.
2. Możliwość Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy postanowień Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, x.xx. w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychprzypadkach, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościgdy:
a1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
2) zaistnieją okoliczności związane z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski lub trwającą w Ukrainie militarną agresją rosyjską, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy;
3) dla prawidłowego przebiegu realizacji Umowy, z uzasadnionych przyczyn, konieczna stanie się modyfikacja terminów wskazanych w Umowie i jej załącznikach, w tym terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
4) w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Xxxxxx;
5) wystąpi siła wyższa rozumiana jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, jak x.xx.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, pandemie itp., uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w całości lub części;
6) wystąpią uzasadnione zmiany odnośnie sposobu i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy,;
g7) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania Umowywarunków i terminów płatności.
3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. W okolicznościach określonych powyżejcelu dokonania zmiany Umowy, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania UmowyStrona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa Każda ze Stron może ulec zmianie tylko jednostronnie dokonać zmiany w niniejszej Umowie w zakresie, w jakim warunki (okoliczności:
1) określone danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;
4) osób wskazanych w § 14 3 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.;
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;
6) klauzul stanowiących załącznik nr 6 do Umowy, zawiadamiając o tym w formie dokumentowej/ elektronicznej drugą Stronę. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zmiana ta wywołuje skutek od dnia doręczenia jej drugiej StronyStronie.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Współfinansowanie
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w granicach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z niżej wymienionych okoliczności:
1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Xxxxxx, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy;
3) w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie przypadku, gdy zmiany będą wynikały z okoliczności niezależnych od Stron, a mających wpływ na realizację Umowy, w szczególności realizowanych przez PKP PLK S.A. robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia.
4) w przypadkach wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił, z zastrzeżeniem iż na podstawie oświadczeń i podpisanie dokumentów przekazanych przez obie Strony aneksu do Xxxxxx, która powołuje się na ww. okoliczności, Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy lub czasowo zawiesić wykonywanie Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy Zmiany, o których mowa w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy mogą dotyczyć terminu realizacji umowy, sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy, sposobu rozliczenia wynagrodzenia, zmiany wartości Umowy i terminów płatności określonych w Umowie, z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w artzastrzeżeniem § 14 ust. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy10 Regulaminu.
3. Przewidziane w ust. 1 okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia zmian poprzez zawarcie aneksu do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek stanowiących podstawę dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udokumentowania jej wpływu na realizację Umowy w sposób wyczerpujący i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Okoliczności te nie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyrównież stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie.
4. Zamawiający wskazujeWszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, iż Umowa może ulec zmianie tylko z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych wprost w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.umowie
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowywymagają formy pisemnej.
2. Możliwość zmiany Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościstosunku do treści oferty:
a) nadzwyczajnej w przypadku zmiany stosunkówustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychw przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
dw przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j.) zaistnienia siły wyższej,
e) - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających te będą miały wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych koszty wykonania zamówienia przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychWykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowynatomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące Odnośnie zmiany terminu wykonania Umowy.przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
4. Zamawiający wskazujePonadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, iż Umowa może ulec zmianie tylko na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczących w zakresieszczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia:
1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w jakim warunki (okolicznościsytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,
2) określone konieczności wprowadzenia zmian w § 14 ust. 2 będą pozostawały dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z terminem rynku,
4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania Umowyrobót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,
5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji
6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,
7) wystąpienia siły wyższej.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w rozumieniu artust. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy 4, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegofinansowym.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji instalacji o których mowa w § 1 ust.5. Przy czym zmianie nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie może ulec moc kotłów grzewczych. Zmiana ta może być podyktowana rezygnacją mieszkańców z montażu pieców a w to miejsce zostaną zainstalowane piece u mieszkańców z tzw. listy rezerwowej. Ogólna liczba pieców określona w umowie oraz ich moc nie mogą ulec zmianie. Z tytułu powyżej zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowywykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej StronyNie może też ulec zmianie termin realizacji zadania.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Roboty Budowlane
Zmiany umowy. 1. Wszelkie mBank ma prawo do zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie postanowień Załącznika nr 1 – Regulamin oraz Załącznika nr 2 – Warunki Handlowe w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy.
2. Możliwość Nowy tekst Regulaminu lub Warunków Handlowych lub zawiadomienie określające zmiany umowy Regulaminu lub Warunków Handlowych, wraz z datą wejścia w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ życie tych zmian zostanie przesłany Akceptantowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyostatni znany adres Akceptanta.
3. W okolicznościach określonych powyżejDoręczenie nowego tekstu Regulaminu, Zamawiający przewidujezawiadomienie określające zmiany Regulaminu lub Warunków Handlowych, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyo których mowa w ust. 2 oraz zmian wysokości opłat systemowych, o których mowa w ust. 8-10, może alternatywnie nastąpić poprzez odesłanie (hiperłącze) umieszczone na stronach portalu eBOK. Wraz z informacją o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, udostępniana będzie informacja o dacie publikacji zmian oraz informacja o dacie wejścia w życie tych zmian. Za dzień doręczenia zmian Akceptantowi uważa się ósmy dzień kalendarzowy licząc od dnia publikacji zmian.
4. Zamawiający wskazujeDodatkowo, iż Umowa może ulec zmianie tylko zawiadomienie o zmianach Regulaminu lub Warunków Handlowych, dokonywanych w zakresieczasie obowiązywania Umowy, będzie wysyłane Akceptantowi razem z zestawieniem miesięcznym wraz z podaniem terminu ich wejścia w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyżycie.
5. Przez nadzwyczajną Akceptant ma prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia nowego tekstu Regulaminu lub Warunków Handlowych, odmówić wyrażenia zgody na zmianę stosunków warunków Umowy wynikającą ze zmiany Regulaminu lub Warunków Handlowych. Odmowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowi wypowiedzenie Umowy ze skutkiem na dzień wejścia w rozumieniu artżycie nowego tekstu Regulaminu lub Warunków Handlowych. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby W przypadku modyfikacji Warunków Handlowych wynikających ze zmiany opłat systemowych przez Organizacje Płatnicze, Akceptantowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy jedynie w trybie określonym w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoUmowy.
6. Niedokonanie wypowiedzenia Umowy przez Akceptanta w trybie określonym w ust. 5 powyżej oznacza akceptację nowego tekstu Regulaminu lub Warunków Handlowych.
7. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu zmiany opłat systemowych wymienionych w ust. 5 powyżej, Bank zastrzega sobie prawo automatycznej zmiany opłat bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy.
8. O zmianie opłat, o których mowa w ust. 5 i 7 powyżej Akceptant będzie informowany zgodnie z ust. 2 i 3.
9. Aktualny tekst Regulaminu jest każdorazowo umieszczany na stronie internetowej mBank tj. xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxx korporacje/przydatne- dokumenty/
10. Zmiana zakresu usług, wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy (Karta Lokalizacji), świadczonych w danym Punkcie handlowo-usługowym Akceptanta, następuje na wniosek Akceptanta i nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron wymaga aneksowania Umowy. Akceptant zobowiązuje się do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowyprzekazania nowej Karty Lokalizacji w formie pisemnej na adres Dostawcy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej StronyZmiana o której mowa w zdaniu poprzednim będzie skuteczna w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczania Dostawcy.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpiły przypadki opisane w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyrozdziale 3 Wytycznych.
2. Możliwość Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności, poza przypadkami wyraźnie w niej wskazanymi oraz z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów i adresów wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany.
3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościcelu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Xxxxxx.
3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia działania siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową. Za siłę wyższą na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychpotrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3charakterze niezależnym od Stron, którego nie można uniknąć ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i której nie można przypisać drugiej Stronie, np. W okolicznościach określonych powyżejpowódź, Zamawiający przewidujepożar i inne klęski żywiołowe, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyzamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
4. Zamawiający wskazujeWarunkiem dokonania zmiany, iż Umowa może ulec zmianie tylko o której mowa w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Dostawę
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu uprawnione są do Umowy.dokonania zmian postanowień Umowy w:
2. Możliwość zmiany umowy a/ przypadku zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy 1e uPzp;
b/ zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminów pośrednich (poszczególnych etapów), gdy pozyskanie jakichkolwiek opinii i uzgodnień od Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej, wydłuży się - z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychprzyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy - ponad okres 2 tygodni, istnieje liczony od daty złożenia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania opinii lub uzgodnienia dokumentacji, a wydłużenie to będzie miało wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy – o czas ww. wydłużenia;
c/ zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościtym terminów pośrednich (poszczególnych etapów) w przypadku:
a1.1.c.1 działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; pod pojęciem „siły wyższej” rozumiane jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: stan wojny, stan klęski żywiołowej, strajk generalny, powodzie, stan epidemii Covid 19;
1.1.c.2 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niemożliwe jest prowadzenie prac, opóźnienie w uruchomieniu systemu FALA mające wpływ na termin realizacji Etapu IV - których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia w terminie określonym Umową – w tym przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń; Strona PAGE \* MERGEFOR MAT2
1.1.c.3 zatrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez urzędy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami;
1.1.c.4 pisemnego wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o czas wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia;
1.1.c.5 niespowodowanego przez którąkolwiek ze Stron zachowania organów administracji i organów podobnych mającego wpływ na opóźnienie w realizacji Umowy, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas opóźnienia tym spowodowany;
d/ przypadkach zmian postanowień Umowy wynikających z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy;
e/ zakresie zmiany rozwiązań technologicznych określonych OPZ spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów, technologii lub urządzeń wskazanych w OPZ lub wycofania z rynku tych materiałów, technologii lub urządzeń bądź pojawieniem się na rynku materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji zapewniających wyższy standard funkcjonowania systemu SRM MEVO (bez zmiany rodzaju i charakteru realizowanej Umowy, a także zmiany celu, jaki ma być osiągnięty w ramach realizacji Umowy); f/ wskazanej w § 3 ust. 12 lit. b) nadzwyczajnej zmiany stosunkówUmowy wymaganej liczby osób, określonej o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji29 ust. 4 pkt 1- 4 uPzp, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnego braku dostępności takich osób na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychrynku pracy w wymaganej liczbie, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim taki brak dostępności zachodzi;
2. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca winien każdorazowo wykazać, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Niezależnie od powyższego Strony uprawnione będą do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa znajdujących zastosowanie do Umowy (art. 144 uPzp), tj. w przypadkach, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) określone zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w § 14 szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 2 będą pozostawały 1 pkt 1 uPzp;
b) w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowywyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPzp;
5) zachodzi okoliczność opisana w art. 144 ust. 1 pkt 6 uPzp.
4. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Wszelkie zmiany w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego Umowie, pod rygorem nieważności, sporządzone będą na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie podstawie protokołu i wprowadzone w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegodrodze pisemnego aneksu.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Realizację Przedsięwzięcia
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1.1 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 p.z.p.:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) w przypadku konieczności dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, w tym Regulaminu utrzymania czystości obowiązującego na terenie Miasta i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Gminy Wleń oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Wleń mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie pisemnej, w sposób jednoznaczny i podpisanie nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez obie Strony aneksu niego przedmiotu umowy;
c) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.)
2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1. ppkt. 1), złożyć do UmowyZamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.
3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.
1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 do 4, oraz ust.2 p.z.p.
1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu obowiązywania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na
1. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej.
2. Możliwość zmiany Zmiana umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy dokonana z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowynaruszeniem przepisu pkt.2 podlega unieważnieniu.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
Zmiany umowy. 1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1. Wszelkie zmiany spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i uzupełnienia treści wartość zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie nie przekroczy 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie umowie.
1.2. W przypadku zmian unormowań prawnych dotyczących zmiany urzędowej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
1.3. Wykonawcę któremu Xxxxxxxxxxx udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
1.4. Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
1.5. W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowymających charakter zmian nieistotnych.
1.6. Zmiana w sposobie spełnienia świadczenia, lub zakresu świadczenia może nastąpić w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), lub innych chorób zakaźnych na zasadach określonych we wzorze umowy.
2. Możliwość zmiany Przewidziane powyżej okoliczności stanowiących podstawę zmian do umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychstanowią uprawnienia Zamawiającego, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowynie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
3. W okolicznościach określonych powyżejrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku niezrekrutowania wymaganej ilości uczestników, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowymoże odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Healthcare Agreements
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej Umowy wymagają pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowysporządzenia pisemnego aneksu.
2. Możliwość Nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy zmiany umowy dotyczące:
1) postanowień Warunków ogólnych;
2) danych Stron, o których mowa w rozumieniu art. 144 § 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje 8 lub 9 Umowy;
3) Klauzul specjalnych;
4) zasad realizacji Projektu będące skutkiem zmian w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyprzepisach prawa.
3. W okolicznościach określonych powyżejCentrum każdorazowo informuje Wykonawcę o zmianie Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych w formie pisemnej lub poprzez e-PUAP. Wykonawca może, Zamawiający przewidujew terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o zmianie Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyzłożyć oświadczenie o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, z zastrzeżeniem ust. 8.
4. Zamawiający wskazujeOświadczenia, iż Umowa może ulec zmianie tylko o których mowa w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały 3, składane są pod rygorem nieważności w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyformie pisemnej lub poprzez e-PUAP.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Niezłożenie przez Wykonawcę, w rozumieniu artterminie określonym w ust. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna3, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja oświadczenia woli o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoKlauzul specjalnych, oznacza ich przyjęcie.
6. W żadnym przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się Warunki ogólne lub Klauzule specjalne w brzmieniu dotychczas obowiązującym.
7. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu Umowy, Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie o akceptacji nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia mu informacji Centrum o okolicznościach stanowiących podstawę do roszczeniaich zmiany. W nowych Warunkach ogólnych lub Klauzulach specjalnych, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowyCentrum sformułuje postanowienia zastępcze, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowyktórych cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
9. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej StronyW przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o akceptacji nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, w terminie o którym mowa w ust. 8, Centrum przysługuje prawo rozwiązania Umowy za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych od Centrum kwot Finansowania zgodnie z Warunkami ogólnymi i zwrotu wyłącznie kwot otrzymanych od Centrum w ramach Umowy, a niewydatkowanych do dnia rozwiązania Umowy.
Appears in 1 contract
Zmiany umowy. 1. Wszelkie W razie zaistnienia istotnej zmiany i uzupełnienia treści okoliczności powodującej, że wykonanie umowy mogą być dokonywane wyłącznie nie leży w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Możliwość zmiany umowy W przypadku, o którym mowa w rozumieniu art. 144 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościgdy:
a) nadzwyczajnej z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć zaszła konieczność zmiany stosunkówterminu wykonania przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w innym, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegowskazanym przez Zamawiającego terminie, z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych Wykonawcy,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT lub innych aktów administracyjnych mających wpływ inna należność publicznoprawna bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy wpływający na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, zobowiązanie pieniężne Zamawiającego - w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę odpowiednio pomniejszoną bądź powiększoną o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3ww. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowyskładnik cenotwórczy względem cen ujętych w jego ofercie.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania UmowyWszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu artNie stanowią zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojnazmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoosób wskazanych do kontaktów między Stronami.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowyInformacje o zmianach wskazanych w ust. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony5 pkt a) i b) zostaną przekazane przez Strony drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 2 ust. 13 pkt a) i b).
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku:
1) zmiany sposobu zamawiania poszczególnych prac budowlanych przez Zamawiającego w przypadku gdy nowy sposób usprawni procedurę powierzania zleceń Wykonawcy;
2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w SIWZ. Zmiana nie wymaga aneksowania umowy, jednakże skierowanie nowego pracownika do realizacji prac wynikających z umowy, nastąpi wyłącznie po wcześniejszym (co najmniej 72 godzinnym) zawiadomieniu osoby upoważnionej przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy wraz z dostarczeniem dowodów potwierdzających, że nowa osoba posiada co najmniej kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SIWZ i uzyskaniem akceptacji nowej osoby przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz uaktualnieniu wykazu pracowników realizujących przedmiot umowy.
3) zmiany sposobu i warunków płatności w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, na które Strony nie miały wpływu;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt wykonania zamówienia tj. zmiany w zakresie: wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 10 października 2002 r. Prawo zamówień publicznycho minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002, istnieje Nr 16 poz. 1679 z późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
5) gdy wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w razie zaistnienia jednej z poniższych okolicznościokreślonym w zleceniu terminie. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówobfite i długotrwałe opady atmosferyczne, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnegoszczególności śnieg, deszcz,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznychniskie temperatury utrudniające lub uniemożliwiające realizacje umowy,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ klęski żywiołowe występujące na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu terenie objętym realizacją umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowyprac.
32. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) Zmiany określone w § 14 ust. 2 1 powyżej wymagają wystąpienia z zasadnym pisemnym wnioskiem o jej dokonanie przez Wykonawcę do Zamawiającego i będą pozostawały obowiązywały od dnia podpisania aneksu do umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że Strony dołożą wszelkich starań aby podpisanie aneksu nastąpiło nie później, niż w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia z terminem wykonania Umowywnioskiem przez Wykonawcę.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie Strony dopuszczają zmiany i uzupełnienia treści postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowyz uwagi na okoliczności, za których wystąpienie Wykonawca nie ponosi winy.
2. Możliwość zmiany Zmiany i uzupełnienia umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień wymagają formy pisemnej lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyformy elektronicznej pod rygorem nieważności.
3. W okolicznościach określonych powyżejWykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn uzasadniających zmianę, Zamawiający przewidujepowiadomić Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, iż zmianie dostarczając Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem oraz przedstawieniem dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę. Wskazane we wniosku przyczyny uzasadniające zmianę umowy nie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowywynikać z uchybień lub z niezachowania należytej staranności Wykonawcy.
4. Zamawiający wskazujezastrzega sobie prawo do rezygnacji z kontynuowania opracowania ekofizjograficznego lub ich ograniczenia, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresiejeżeli okaże się, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ustże bezcelowe jest sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na skutek zmian przepisów dot. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyplanowania i zagospodarowania przestrzennego.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na potrzeby należyte wykonanie niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowegoumowy.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej Każda ze stron Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy.
7. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do roszczeniawpływu okoliczności, którego treścią byłoby żądanie o których mowa w ust. 6, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
8. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 5, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania usług, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
9. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 5, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony8.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowynieważności. .
2. Możliwość Strony przewidują możliwość zmian Umowy w następujących sytuacjach:
1) zmiany umowy terminu realizacji Umowy, o którym mowa w rozumieniu art. 144 § 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychpoprzez jego wydłużenie o czas trwania zdarzenia uniemożliwiającego realizację umowy, istnieje przy czym wydłużenie to może wynosić maksymalnie, łącznie do 1 miesiąca i dokonane może być na wniosek Wykonawcy, w razie przypadku zaistnienia jednej z poniższych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy takich jak: - brak uzyskania stosownych wyjaśnień bądź dokumentów od wnioskodawcy , warunkujących zakończenie poszczególnych ocen, - wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego, wywołanych przez czynniki zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy. Każdorazowo, wydłużenie terminu realizacji Umowy nastąpić może za zgodą Stron, wyłącznie o wnioskowaną przez Wykonawcę liczbę dni, pisemnie uzasadnioną wystąpieniem okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania Umowyktórych mowa powyżej.
3. W okolicznościach określonych powyżejStrony uznają za Siłę Wyższą zdarzenia nagłe, Zamawiający przewidujenieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania których skutków nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Strony, które mają wpływ na wykonywanie Umowy. Za zdarzenia siły wyższej Strony uznają w szczególności klęski żywiołowe, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wojnę, zamieszki, akty terrorystyczne, strajki powszechne, akty władzy publicznej oraz podobne poważne i nadzwyczajne zakłócenia porządku publicznego.
4. Zamawiający wskazujeStrony oświadczają, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresieże są świadome szczególnych warunków wynikających z ryzyka utrzymania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu pandemii COVID-19, w jakim warunki (okoliczności) określone w § 14 ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowyco uwzględniły zawierając niniejszą umowę.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie Działając w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje następuję przypadki zmiany umowy: nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychPzp (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), istnieje ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015 r. poz. 584, poz. 1893), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 2014 r. poz. 1448, Dz. U. 2015 r. poz. 1240), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016 r., poz. 383 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. 2015 r. poz. 1890). Zmiana regulacji określonych w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunkówzdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, określonej w do których się odnosi; nastąpi zmiana: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych,
f) wydania decyzji2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, postanowień zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub innych aktów administracyjnych mających wpływ ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przestojów ubezpieczenia społeczne lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
h) znalezisk archeologicznychzdrowotne, o ile okoliczności te powodują będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do zaistniałych zmian; konieczność zmiany terminu wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy.
4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresiewprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w jakim warunki (okoliczności) określone tym w § 14 ust. 2 będą pozostawały szczególności w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków jego strukturze organizacyjnej, konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu artpojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Xxxxxx; konieczna będzie zmiana terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przedłuży się o czas uniemożliwiający realizację zamówienia w pierwotnym terminie, lub zmiana terminu zakończenia realizacji umowy spowodowana będzie czynnikami niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie, mającymi wpływ na jakość realizacji umowy. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron Termin realizacji umowy może zostać wydłużony maksymalnie do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie dnia …………………………..r.. Wszelkie zmiany umowy, lecz z zastrzeżeniem §15 ust. 2, 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 144 ustawy Pzp Zmiany dotyczące §15 nie wymagają formy aneksu a jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody pisemnego powiadomienia drugiej Stronystrony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa