Common use of Cauzione Clause in Contracts

Cauzione. L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA

Cauzione. L’Aggiudicatario Ai sensi dell’art. 103 del servizioD.Lgs. 50/2016, prima a garanzia della stipula corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l’Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria …………………………….. - pari al 10% dell’importo…………………………………..per un totale di € ( ), rilasciata il xx/xx/xxxx da così come stabilito nell’Art. 12 del Disciplinare di Gara. La cauzione definitiva prevede l’esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a garanzia degli obblighi assuntisemplice richiesta scritta del Comune. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, deve costituire cauzione definitivanessuna esclusa, nella misura e con le modalità stabilite il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dell’Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l’eventuale maggiore spesa sostenuta dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazione, Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo le inadempienze derivanti dall’inosservanza di risarcimento danninorme e prescrizioni dei contratti collettivi, fatto salvo il risarcimento del danno ulterioredelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorniverrà svincolata solo dopo la conclusione, senza eccezioni e ritardiosservazioni, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIAdell’appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

Cauzione. L’Aggiudicatario Prima della firma del servizio, prima della stipula contratto l’Appaltatore dovrà costituire presso la GE.S.A.C. una cauzione pari al 10% del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura corrispettivo contrattuale che abbia il contenuto e con le modalità stabilite dal D. Lgsclausole di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione163/2006. L’Amministrazione, Nel caso in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La cauzione definitiva, cui l’appalto venga aggiudicato ad un consorzio di cui all’art. 103 34, comma 1, lett. b) e c), la cauzione dovrà individuare come contraente garantito sia il consorzio sia l’impresa consorziata designata. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario la cauzione dovrà individuare come contraente garantito tutte le imprese facenti parte del Codiceraggruppamento, deve espressamente contenere dichiarazione ovvero il consorzio e tutte le imprese facenti parte del garante di: - rinunciare consorzio. Detta cauzione dovrà essere incrementata nel caso in cui dovesse essere incrementato il corrispettivo di appalto. Non sarà variata, invece, nel caso in cui il corrispettivo dovesse essere ridotto. La garanzia sarà restituita all’appaltatore e quindi svincolata solo al termine semestrale previsto al comma 2, artdel contratto previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto. 1957 c.cIl garante dovrà ritenersi liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Committente.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA

Cauzione. L’Aggiudicatario Per partecipare alla gara, ai sensi del servizioco. 1, prima della stipula art. 75 del contrattoD.Lgs 163/2006, a garanzia degli obblighi assuntila Ditta dovrà presentare la documentazione attestante il versamento del deposito di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto come specificato all'art. 4.4 del disciplinare di gara, deve costituire cauzione definitiva, nella misura da effettuarsi nelle forme e con le modalità stabilite dal D. Lgsindicate nel medesimo articolo. 50/2016 e ss.mm.ii.L’Amministrazione Comunale, pena nell’atto di comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva, allo svincolo della cauzione (co.6, art. 75, D.Lgs. 163/2006). L'Impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 1, art. 113 del D.Lgs.163/2006, è tenuta a prestare la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazionecauzione definitiva, fissata in caso di risoluzione misura del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore10% dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codiceinoltre, deve prevedere espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare la rinuncia al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale (art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006). Lo svincolo della stessacauzione verrà effettuato soltanto dopo l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di danni ai beni mobili e immobili del Comune, entro il termine massimo nonché dell'inesistenza di 15 giorni, senza eccezioni debiti nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; dei fornitori. La cauzione garantisce la perfetta e integrale esecuzione del contratto. La garanzia sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIAal momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti.

Cauzione. L’Aggiudicatario Allo scopo di garantire la Società da eventuali danni di qualsiasi natura che la realizzazione delle opere in esame potesse comportare sia alla proprietà autostradale che ai terzi, il Comune, per il tramite del serviziosoggetto attuatore, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.dell’inizio dei lavori di cui trattasi, pena la decadenza dall’aggiudicazionel’annullamento del presente atto, dovrà porre in essere una fideiussione bancaria o assicurativa in favore della Società per un importo pari a € 70.000,00 (settantamila/00). L’AmministrazionePer ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori il Comune, in caso di risoluzione per tramite del contrattoSoggetto Attuatore, potrà escutere la garanzia dovrà corrispondere, a titolo di risarcimento dannipenale, fatto salvo una somma di € 100,00. Non saranno computati come ritardo i giorni occorrenti per il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Società o dal suo concedente MIT-DGVCA in corso d’opera. La Società si riserva, in ogni caso, di richiedere al Comune, per tramite del Soggetto Attuatore, il risarcimento del maggiore danno ulterioreper l’eventuale importo eccedente quello della fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione definitivaDetta garanzia dovrà soddisfare l’obbligazione assunta, a semplice richiesta da parte della Società, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 103 1957 comma 1 del Codicecodice civile. La documentazione attestante il rilascio della fideiussione, deve espressamente contenere dichiarazione dovrà essere presentata in originale da Comune, ovvero dall’Impresa da questa delegata alla realizzazione delle Opere. Tale fideiussione resterà a disposizione della Società fino al collaudo definitivo delle Opere. Successivamente, previa richiesta del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardiComune, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIASocietà procederà alla relativa estinzione.

Cauzione. L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal Ai sensi dell’Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.iis.m.i., pena l'Affidatario per la sottoscrizione del contratto costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 € (in e 3, del medesimo decreto e pari ad lettere ). La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazionedell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in caso sede di risoluzione del contrattoofferta, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento dannida parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno ulterioreche aggiudicherà l’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, garanzia deve prevedere espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare la rinuncia al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta scritta della stessaStazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, entro il termine massimo su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di 15 giornitutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza dell’affidamento (30 giugno 2026), senza eccezioni si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e ritardiregolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIAsu presentazione di regolare istanza scritta.

Cauzione. L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire La cauzione definitiva, provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo a base d’appalto (Euro 4.138,00) e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazionepuò essere costituita in contanti, in caso di risoluzione titoli del contrattodebito pubblico garantiti dallo Stato, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulterioremediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, garanzia deve prevedere espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare la rinuncia al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è ridotta del 50% nei casi previsti dalla vigente normativa in materia. La cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’ 8° comma de ll'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Si ricorda che qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, la stessa dovrà comunque essere corredata dall'impegno, rilasciato da un fideiussore, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’ 8° comm a dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. - la cauzione provvisoria può essere presentata in formato digitale, documento informatico, sottoscritta digitalmente (su unico documento informatico) da entrambi i contraenti, in originale su supporto informatico; è ammesso il solo formato di firma standard “p7m”; il supporto informatico (es. CD, pen drive, ecc.) deve essere inserito tra la documentazione amministrativa; - obbligarsi in alternativa il concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente (supporto analogico del documento informatico); la conformità della copia all’originale in tutte le sue componenti dovrà essere attestata da un pubblico ufficiale a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta ciò autorizzato. Si conferma la validità della stessacauzione provvisoria presentata in originale, entro il termine massimo in forma cartacea, con firma autografa di 15 giorni, senza eccezioni entrambi i contraenti (Compagnia assicurativa e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; Ditta partecipante). La cauzione sarà svincolata definitiva è stabilita nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 del 10% dell'importo contrattuale. La percentuale sarà comunque soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIAAi sensi dell’art. 75 – commi 2 e 3 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La somma da assicurare con polizza che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita in: - Partita 1: per opere oggetto del contratto: € 200.000,00 (Euro duecentomila/00); - Partita 2: per opere preesistenti: € 70.000,00 (Euro settantamila/00); - Partita 3: per demolizioni e sgomberi: € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) Detta polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) . Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Cauzione. L’Aggiudicatario L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 75 D. Leg.vo 163/06, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto costituita, secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12/3/04 n. 123, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del servizioD. Lgs. 385/93. In caso di presenza di certificazioni di qualità UNI CEI ISO si applica il comma 7 dell’Art.75. La fideiussione bancaria, prima ovvero polizza assicurativa, ovvero polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari a € 46.996,32 da redigersi in conformità degli schemi tipo di cui al D.M. 12/3/04 n. 123, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto …. del bando di gara, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, firmata in originale; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto, ; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione. L’Amministrazionesemplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché l’impegno a rilasciare, in caso di risoluzione aggiudicazione dell’appalto. L’Impresa, qualora ricada nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 7 del contrattoD.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., potrà escutere può presentare la garanzia a titolo suddetta cauzione secondo i disposti della richiamata normativa. Nel caso di risarcimento danniAssociazione Temporanea, fatto salvo il risarcimento per godere di tale beneficio, tutti i concorrenti associati devono trovarsi nel condizioni previste dal predetto dall’art. 40, comma 7 del danno ulteriore. La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: - rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; - rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; - obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 D.Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIANel caso di Associazione Temporanea la garanzia fidejussoria od assicurativa deve essere intestata all’Associazione stessa e firmata dalla Capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti con responsabilità solidale o con responsabilità limitata, nel caso di ATI verticale, come disciplinato dall’art. 37 c. 5 del D.Leg.vo n. 163/2006.