Common use of Consegna Clause in Contracts

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 La data di consegna coincide con il giorno della disponibilità presso i locali del Venditore dei Prodotti oggetto della Conferma d’Ordine, per il Cliente o il trasportatore. I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)oggetto della Conferma d’Ordine saranno consegnati entro un periodo indicato nella Conferma d'Ordine e comunicato su richiesta. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine le date di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolariindicate nella Conferma d’Ordine sono fornite a titolo indicativo, sulla base delle possibilità di fornitura e di trasporto. Resta inteso che tale termine I servizi logistici e i costi di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione trasporto applicabili saranno comunicati al Cliente su apposita richiesta rivolta all'ufficio commerciale di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del VenditoreSomfy Italia S.r.l. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà nella consegna crea in capo al cliente il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate risarcimento e/o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai risoluzione. I termini di consegna applicabili non sono essenziali ai sensi dell’artdell'art. 4.11457 del Codice civile ed in ogni caso Somfy Italia S.r.l. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perditeritardi dovuti al vettore o allo spedizioniere. Qualora la consegna sia ritardata per causa imputabile al Cliente, danni trascorsi i 5 (cinque) giorni dalla data di avviso di merce pronta, Somfy Italia S.r.l. si riserva di spedire i Prodotti in giacenza addebitando al Cliente le relative spese di trasporto, fermo restando che il rischio di danneggiamento, deterioramento, smarrimento e/o deterioramento furto dei Prodotti sarà a carico del Cliente a partire dalla data di consegna concordata. Somfy Italia S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi imputabili al Cliente. Nel caso in cui il Cliente sia a conoscenza della sua impossibilità a ricevere i Prodotti, che rimarranno esclusivamente dovrà darne tempestiva comunicazione a carico dell’AcquirenteSomfy Italia S.r.l., indicando il motivo di tale impossibilità ed un congruo termine entro il quale possa prevedere di ricevere i Prodotti. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il mancato ritiro o ingiustificato rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento ritiro dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scaricoda parte del Cliente, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.Somfy Italia

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)5.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Italia Incoterms® 2020 (CONDUCTIX consegnerà i prodotti franco fabbrica presso il proprio sito di Agrate Brianza (Mb). Sarà cura dell’Acquirente far pervenire presso lo stabilimento CONDUCTIX vettori qualificati e previamente contrattualizzati, con mezzi idonei al trasporto in regime di sicurezza dei beni venduti e facendosi carico dei relativi costi. In alternativa, e qualora richiesto con l’ordine e accettato con la conferma d’ordine, CONDUCTIX potrà organizzare il trasporto dei prodotti in nome e per conto dell’Acquirente, scegliendo il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato, in mancanza di specifiche istruzioni dell’Acquirente. Il costo del Venditore)trasporto e dell’imballo si riterranno in ogni caso esclusi dal prezzo dei prodotti acquistati e addebitati all’Acquirente con voce specifica, salvo diverso accordo, fermo restando che i rischi connessi al trasporto rimarranno comunque ad esclusivo carico di quest’ultimo. 4.2 Il termine 5.2. I termini di consegna del Prodotto si intendono come indicativi e non tassativi per il Venditore, e sono espressamente convenuti con la clausola “salvo imprevisti”. 5.3. I termini si intendono conteggiati per giorni lavorativi con decorrenza dalla data di conclusione della singola vendita; ogni modifica o integrazione dell’ordine richiesta dall’Acquirente potrà determinare una nuova decorrenza dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolaritermini e l’emissione di una nuova conferma d’ordine 5.4. Resta inteso che tale termine Il Venditore, qualunque siano i termini di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore resa scelti per l’esecuzione del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo trasporto, è esente da responsabilità per ritardi nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico ed immune da danni diretti o indiretti derivati in conseguenza del Venditore alcuna responsabilitàritardo, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle futuresé imputabili. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimoa) Mancata osservanza, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento totale o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertantoparziale, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditoredell’Acquirente, potendosi quest’ultimo avvalere della facoltà di cui agli artt.1460 e 1461 c.c.; CONDUCTIX non sarà tenuta ad iniziare la produzione sino a quando il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore rispettivo impedimento non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause sarà superato; b) Cause di forza maggioremaggiore o caso fortuito; c) Mancata trasmissione da parte dell’Acquirente nei termini stabiliti, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta degli eventuali dati tecnici o degli eventuali materiali in conto lavorazione, necessari per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cl'approntamento dei prodotti., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)5.1 Se non diversamente o espressamente pattuito, Italia Incoterms® 2020 (le consegne del prodotto effettuate dal Venditore devono avvenire su base franco fabbrica del Venditore(Incoterms 2020). 4.2 Il termine 5.2 La data di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore è solo indicativa e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per sarà responsabile di eventuali perdite, danni e/o deterioramento spese di qualsivoglia natura derivanti dal ritardo nella consegna. 5.3 Nel caso in cui il Venditore non sia in grado di consegnare alla data di consegna indicata, comunicherà il ritardo all’Acquirente al meglio dei Prodottipropri sforzi. In seguito al ricevimento della suddetta comunicazione, l’Acquirente e il Venditore negozieranno una nuova data di consegna in buona fede. 5.4 Immediatamente all’atto della consegna, l'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati contengano eventuali vizi visibili. Qualsiasi reclamo per vizi visibili deve essere reso per iscritto e deve essere ricevuto dal Venditore entro quattordici (14) giorni dopo la data di consegna. In assenza di reclamo scritto dell’Acquirente, i prodotti sono considerati privi di vizi visibili. L’Acquirente deve comunicare per iscritto al Venditore qualsiasi reclamo per vizi nascosti entro il termine di quattordici (14) giorni successivamente alla data in cui l’Acquirente ha scoperto o dovrebbe aver ragionevolmente scoperto il vizio occulto. In mancanza del suddetto reclamo scritto, il prodotto è ritenuto privo di vizi occulti. In ogni caso, tutti i reclami in garanzia sulla base di vizi occulti sono preclusi una volta che la validità del prodotto è scaduta. Se il Venditore ricusa il reclamo dell’Acquirente riguardante qualsiasi vizio, la questione deve essere immediatamente rinviata per la decisione a un laboratorio di riguardo e indipendente, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirentedeve essere nominato congiuntamente dalle Parti. In particolareI risultati di laboratorio saranno vincolanti per le Parti, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, eccetto in caso di ritardo superioreerrore manifesto. Qualora Il costo del laboratorio sarà a carico della Parte la cui posizione verrà respinta dal laboratorio. 5.5 In caso di vizio, il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta Venditore potrà, a sua sola discrezione e come unico rimedio per il ritirovizio, decidere: 1. di ritirare il Contratto sarà risolto di diritto ex artprodotto viziato e sostituirlo con un prodotto conforme, a spese solo del Venditore; oppure 2. 1456 c.c.smaltire il prodotto viziato, fatto salvo il diritto a spese solo del Venditore al risarcimento e risarcire l’Acquirente del dannoprezzo dei prodotti (compresi i costi di transazione); oppure 5.6 In nessun caso il Venditore può essere obbligato a risarcire l’Acquirente o a ritirare i prodotti difettosi, tenuto altresì conto della componente se (i) la validità del prodotto è scaduta o la data "da consumarsi preferibilmente entro" come indicata sui prodotti è stata superata; oppure (ii) se i prodotti non possono essere più venduti per colpa dell’Acquirente. 5.7 Salvo espressa pattuizione contraria, se il Venditore consegna prodotti all'Acquirente, non sono concessi all’Acquirente diritti di danno derivante nuova etichettatura, nuovo imballaggio o riformulazione dei prodotti, quindi, quest’ultimo, tra l’altro, si asterrà da: costi (i) applicazione dell’ingegneria inversa ai prodotti, (ii) dalla vendita dei prodotti come (contratto) imballaggio e rifinitura del prodotto, confezioni doppie o simili e (iii) dalla vendita dei prodotti come formulazioni di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione miscele in combinazione con prodotti dell’Acquirente (o di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirenteterzi); investimenti specificamente compiuti . Di tutti i possibili miglioramenti, delle possibili modifiche o invenzioni relativi ai prodotti del Venditore deve essere investito il Venditore, perciò l’Acquirente si asterrà dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave richiedere la tutela brevettuale senza previo consenso scritto del Venditore.

Consegna. 4.1 I 5.1. La consegna del Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)si intenderà, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore)salvo diversa indicazione riportata sulla Conferma d’Ordine, effettuata presso la sede di Almeco. 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari5.2. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e Con la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a al vettore o allo spedizioniere ogni rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna attinente i Prodotti, anche nel caso in caso cui il costo di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta spedizione/trasporto è compreso nel prezzo della Vendita, è posto a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà carico del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al VenditoreCompratore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi quale dovrà pertanto far valere esclusivamente nei confronti del vettore o dello spedizioniere eventuali richieste di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti danni per il trasporto e la consegnaritardi nella ricezione, nella misura determinata secondo i criteri che seguonoper perdita, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/distruzione o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirenteverificatisi durante o in conseguenza del trasporto/spedizione. 5.3. In particolareÈ onere del Compratore, qualora - approntati al ricevimento dei Prodotti, denunciare i danni visibili dall’esterno e/o le quantità mancanti, ovvero riservarsi di verificare i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) e denunciarne i vizi del trasporto/spedizione entro 5 giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la dalla consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, ; in caso di ritardo superioreomessa annotazione di riserva scritta e motivata sui documenti di trasporto (DDT o CMR) controfirmati dal vettore, qualsiasi contestazione circa presunti danni da trasporto/spedizione sarà inopponibile ad Almeco che pertanto non ne sarà in alcun modo responsabile verso il Compratore, né in termini di risarcimento danni, né a qualsiasi altro titolo. 5.4. Qualora il rifiuto dell’Acquirente Nel caso che la consegna dei Prodotti necessitasse l’utilizzo di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso mezzi muniti di merce pronta gru meccanica o sponda idraulica, Almeco dovrà esserne informata preventivamente e ciò dovrà essere esplicitamente riportato sulla Conferma d’Ordine. I costi accessori che ne deriveranno saranno a totale carico del Compratore. 5.5. Le date di consegna riportate nella Conferma d’Ordine non sono vincolanti per il ritiroVenditore. Il Compratore non ha diritto di rifiutare i Prodotti in consegna, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.csebbene questa avvenga oltre i termini indicati nella Conferma d’Ordine., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 2.1. I Prodotti termini di consegna/erogazione e i programmi indicati negli ordini della Società sono venduti EX WORKS Giussano (MB)tassativi. Qualora la Società dovesse richiedere termini di consegna/erogazione più brevi rispetto a quelli indicati nell’ordine, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica il Fornitore sarà tenuto a fare del Venditore)proprio meglio per evadere tali ordini nei tempi richiesti. 4.2 2.2. Consegne/erogazioni anticipate saranno consentite solo se espressamente autorizzate per iscritto dalla Società e non determineranno modifiche rispetto ai termini di pagamento. 2.3. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni causa che possa impedire il puntuale rispetto dei termini di consegna/erogazione e contestualmente sarà tenuto ad indicare il nuovo termine di consegna consegna/erogazione previsto. Eventuali cause di forza maggiore libereranno il Fornitore da responsabilità solo se tempestivamente comunicate alla Società e se il Fornitore avrà posto in essere tutti i provvedimenti atti a limitarne le conseguenze. Le cause di forza maggiore non potranno essere invocate qualora insorgano dopo la scadenza dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine termini di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditoreconsegna. 2.4. In caso di consegne ripartiteinosservanza dei termini di consegna, in nessun caso il ritardo o anche per una sola parte dell’ordine, la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà Società avrà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto cancellare in relazione alle consegne già effettuate tutto o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna parte l’ordine e/o destinazione e si impegna formalmente eventuali altri ordini in corso ed esigere dal Fornitore il pagamento di una penale contrattuale pari al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese2% (due per cento) dell’importo dei prodotti o servizi non consegnati/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, erogati per ogni giorno settimana di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 del 10% dell’importo indicato (dieci per cento) del valore complessivo dell’ordine, salvo in fattura, in ogni caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del dannodanno emergente e lucro cessante, tenuto altresì conto ivi compreso il danno cagionato dal fermo della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini produzione e/o da spostamenti della fabbricazione dei Prodotti stessiproduzione che conseguano al ritardo. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di 2.5. Salvo che nell’ordine sia indicato diversamente, i beni devono essere consegnati presso la Società (DDP, sede della Società, Incoterms 2010), trasporto e scarico, nonché dovuti dogana a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave carico del VenditoreFornitore. 2.6. I rischi sui Beni passeranno alla Società all’atto della loro effettiva ricezione.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)6.1 La data di consegna del Prodotto, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del indicata sulla Conferma d’Ordine, è meramente indicativa e non è vincolante per il Venditore). 4.2 6.2 Dal momento della consegna del Prodotto dal Venditore all’Acquirente (anche tramite vettore) ogni rischio sarà ad integrale ed esclusivo carico dell’Acquirente. 6.3 Il Venditore si riserva il diritto di applicare supplementi di Prezzo per tutte le situazioni di trasporto considerate a rischio e/o in funzione della regolamentazione normativa dei vari paesi di destinazione del Prodotto. 6.4 Quando il termine di consegna del Prodotto è espresso in giorni gli stessi devono intendersi come giorni lavorativi (da lunedì a venerdì incluso). I termini si intendono sospesi nei periodi di chiusura per ferie e/o in concomitanza delle festività vigenti nel paese ove il Venditore ha la propria sede operativa. 6.5 Ogni ritardo rispetto alla data di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà comporta il diritto dell’Acquirente dell'Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il richiedere al Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna eventuali danni e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo penali di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale propositosorta. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili 6.6 Nessuna responsabilità sarà ascrivibile al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo nulla pertanto sarà dovuto all’Acquirente ove la mancata consegna non sia imputabile al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte medesimo, come tale considerandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: omissioni, difettosità e/o ritardi di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimentoterzi, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore inclusi fornitori e dell’Acquirentesubfornitori, quali le cause di forza maggiore descritte come mobilitazioni, sommosse, scioperi o serrate, guerre, epidemie, chiusura, incidenti o guasti alle macchine o utensili, incendi, crolli, inondazioni, terremoti, temperature eccessive, eventi metereologici, azioni governative (ivi inclusi, sempre a mero titolo esemplificativo, divieti all'esportazione o riesportazione, la mancata concessione, la revoca delle licenze necessarie per l'esportazione) e in seguito. genere in qualunque altro caso che comporti l’inattività totale o parziale degli stabilimenti del Venditore e/o l’arresto e/o il rallentamento della produzione. 6.8 In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodottiogni caso, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di invocare il ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per risolvere il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio Contratto o ritardare il pagamento dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano 14.01. La ditta deve effettuare la consegna a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso le sedi indicate nelle varie parti del presente capitolato, nelle quantità ed alle scadenze pattuite nell’ordinazione con le modalità e con le tempistiche previste dall’art.3 della parte speciale del Presente Capitolato (MBAllegato A), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari14.02. Resta inteso che tale termine di La consegna dovrà intendersi approssimativo essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità nelle ore e nei luoghi indicati, confezionati nei singoli quantitativi che verranno richiesti per ciascun servizio. Nessun fatto può essere addotto a favore giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne. 14.03. Tuttavia, l’Amministrazione, previa tempestiva domanda dell’assuntore, può concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituisce per la ditta un diritto. 14.04. Le consegne verranno effettuate a cura e spese della ditta fornitrice ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ compratore con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalla vigente normativa in materia, e il fornitore dovrà provvedere allo scarico della merce dalla sponda del Venditore mezzo ed al trasporto fino dentro il magazzino comunale. 14.05. Tutti i pesi delle derrate ordinate e comunque di conseguenza consegnate si intendono al netto dei contenitori, qualsiasi sia la loro caratteristica. 14.06. Conformemente a quanto indicato all’art. 13 punto 13.02. del presente Capitolato, le quantità e le pezzature dei prodotti consegnati debbono corrispondere agli ordini effettuati anche di piccole quantità. I prodotti alimentari consegnati dovranno corrispondere alle caratteristiche merceologiche indicate nella parte speciale del presente Capitolato, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; in tal caso la vigilanza sanitaria è affidata al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente territorialmente, che la eserciterà secondo le modalità previste dalle leggi in vigore. 14.07. Se, da un esame sommario, da ispezioni sanitarie, da analisi merceologiche o da altri controlli, la merce consegnata risultasse di qualità inferiore, l’Amministrazione comunale ha il diritto insindacabile di ordinarne il rifiuto pretendendone l’immediata sostituzione con altra idonea e, ove ciò non avvenga, o venga sostituita con derrate non idonee, di procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore. 14.08. La qualità e quantità saranno accertate dal competente Ufficio o dal personale addetto alle refezioni scolastiche. Se la fornitura risultasse a giudizio insindacabile dell’Ufficio o dell’addetto alle refezioni, in tutto o in parte di qualità inferiore o diversa da quella ordinata o presentata in condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, con preciso obbligo a restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta. 14.09. Nell'ambito delle procedure attivate da questa A.C. per la periodica verifica dei fornitori, si richiede da parte del fornitore la disponibilità degli atti dell'autocontrollo e la disponibilità a far eseguire audit presso lo stabilimento dalla ASL competente al fine della valutazione delle condizioni igieniche di lavorazione e della corretta applicazione delle metodiche di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto autocontrollo. Si richiede inoltre la disponibilità a detto termine non farà insorgere produrre schede tecniche documentate dei prodotti forniti. 14.10. Inoltre viene riconosciuto all’A.C. il diritto, dal fornitore, al risarcimento dei danni subiti sia per quanto si riferisce all’amministrazione comunale stessa, sia per eventuali conseguenze derivanti dal consumo, e quindi ai consumatori della merce. Pertanto, l’amministrazione comunale sarà esplicitamente sollevata indenne da ogni conseguenza derivante dal consumo della merce che viene fornita a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditorequesto scopo. 14.11. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai ritardi nei termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente consegna, l’amministrazione comunale si approvvigionerà a suo insindacabile giudizio presso altra ditta e ciò a totale carico dell’Acquirente. Pertantodella ditta inadempiente, che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità maggior prezzo pagato rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo alle condizioni di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., appalto; tutto ciò fatto salvo il diritto del Venditore al per l’azione di risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessidanni subiti. 4.10 L’Acquirente rinuncia 14.12. In questo caso l’Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi o sull’importo dei pagamenti da eseguirsi o sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 14.13. In ogni caso l’Appaltatore dovrà ritirare entro 1 ora, fatta salva l’ipotesi di sequestro da parte delle autorità sanitarie, la quantità di merce fornita e non ritenuta accettabile e, in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a qualsiasi indennizzo rischio e a disposizione dell’appaltatore senza alcuna responsabilità da parte della stazione appaltante per ulteriori degradamenti o pretesa risarcitoria deprezzamenti che la merce potesse subire. 14.14. Eventuali contestazioni riguardanti le forniture saranno risolte inappellabilmente dal responsabile del Servizio o da suo delegato. 14.15. Il ritiro della merce è a totale carico del fornitore. 14.16. In ogni caso poi, quando i generi somministrati, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimare la svalutazione, l’Amministrazione comunale ne darà nota al fornitore ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire ai generi stessi, oltre alla penale del caso e all’eventuale risoluzione del rapporto in caso di recidiva. 14.17. Verificandosi inadempienze di qualunque genere nell’esecuzione del contratto, viene riconosciuta all’amministrazione comunale la facoltà di applicare penali e di procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza, determinando, a suo giudizio insindacabile, l’entità dei danni determinati dalle operazioni sofferti e di trasporto e scaricorivalersi incamerando il deposito cauzionale e, nonché dovuti ove ciò non basti, di ottenere la differenza eventualmente scoperta a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditoretitolo di completo risarcimento dei danni subiti.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)La consegna dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica in contraddittorio da parte del Venditore). 4.2 Il termine DEC e dell’Appaltatore. Da tale momento L’Appaltatore dovrà iniziare a stilare un progetto da consegnare alle Autorità competenti e alla Stazione Appaltante per l’approvazione. All’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante seguirà la fase di approvvigionamento dei materiali. L’appaltatore dovrà, in ogni caso, consegnare alla Stazione Appaltante i documenti di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica. Le aree oggetto di intervento di ciascuna singola stazione saranno consegnate all’Appaltatore con la sottoscrizione di un verbale di consegna, ottenute le opportune autorizzazioni, nel rispetto delle priorità e delle esigenze di pubblico interesse stabilite dall’Amministrazione nonché della scadenza della vita utile degli impianti. Dal verbale di consegna decorrerà il termine per l’ultimazione dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolarilavori e per l’applicazione delle eventuali penali di cui all’art. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore 29 del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditorepresente Capitolato. In caso di consegne ripartite, esecuzione delle opere in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione regime di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà interruzione del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiorepubblico esercizio, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso Stazione Appaltante consegnerà all’Appaltatore l’intera area oggetto di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mailintervento. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fatturaViceversa, in caso di ritardo superioresvolgimento dei lavori senza interruzione del pubblico esercizio, la Stazione Appaltante provvederà alla consegna per fasi sequenziali dell’area in conformità alla programmazione dei singoli interventi come da cronoprogramma approvato nelle modalità indicate al paragrafo n. 13. Qualora il rifiuto dell’Acquirente Di seguito le stazioni e le modalità di ricevere esecuzione dei lavori in relazione alla apertura o chiusura: Vanvitelli Chiusa Montedonzelli Chiusa Rione Alto Chiusa Colli Aminei Aperta Frullone Aperta Chiaiano Aperta Funicolare Montesanto Aperta ▇.▇▇ Ventaglieri Chiusa Medaglie D’oro Chiusa Policlinico Chiusa Piscinola Aperta Tutta la merce persista documentazione tecnica richiamata ai precedenti punti, compresi i disegni, dovrà essere redatta in lingua italiana e consegnata in n. 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in n. 2 copie digitali in formato.pdf/A sottoscritte con firma elettronica e in n. 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, .xpwe, etc.). Resta a carico dell’Appaltatore la consegna delle eventuali ulteriori copie cartacee del progetto necessarie per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cl’acquisizione dei pareri prescritti., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)8.1 Salvo diverse intese scritte tra le Parti, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente FCA (Incoterms 2010- stabilimento della Società). Entro 7 giorni lavorativi dall’avviso di merce pronta per la consegna trasmesso dalla Società al Cliente, quest’ultimo si obbliga a carico dell’Acquirentenominare uno spedizioniere o un vettore per il ritiro dei Prodotti. Pertanto, La Società si riserva il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo diritto di suddividere la consegna e/o destinazione in lotti separati e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale propositoripartiti. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere 8.2 Nel caso in cui il Cliente non nomini uno spedizioniere o un vettore entro il suddetto termine oppure lo spedizioniere o il vettore nominato dalla Cliente non prenda tempestivamente in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta il Cliente è tenuto a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguonocorrispondere alla Società, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso indennizzo per il deposito presso il magazzino in magazzino, un importo pari allo 0,5% del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo prezzo dei Prodotti acquistati indicato in fattura, in caso calcolato per settimana di ritardo superioregiacenza fino ad un importo massimo corrispondente al 3% del valore dell’Ordine, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare le penali previste all’art. 2.6. 8.3 Qualora il rifiuto dell’Acquirente Cliente non ritiri i Prodotti entro 3 mesi dall’avviso di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritirodisponibilità della merce, il Contratto sarà contratto s’intenderà risolto ex lege per grave inadempimento del Cliente e la Società potrà procedere allo smaltimento dei Prodotti addebitandone i relativi costi al Cliente, fermo restando l’obbligo del Cliente di diritto ex art. 1456 c.c.pagare integralmente il prezzo dei Prodotti, fatto salvo il diritto del Venditore della Società al risarcimento del dannomaggior danno subito. 8.4 Gli indennizzi di cui all’art. 8.2 si applicano anche nel caso in cui, tenuto altresì conto cessate le necessarie lavorazioni, il Cliente, nonostante la richiesta scritta della componente Società, ometta di danno derivante da: costi ritirare le attrezzature e/o i materiali di deposito; oneri finanziari correlati propria proprietà che siano stati consegnati temporaneamente alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari Società ai fini della fabbricazione dei Prodotti. Qualora il ritardo nel ritirare dette attrezzature e/o materiali ecceda i 90 giorni rispetto alla richiesta scritta di ritiro della Società, quest’ultima avrà il diritto di procedere allo smaltimento dei Prodotti stessiaddebitandone i relativi costi al Cliente. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)A tutti gli effetti e in particolare all’effetto della liberazione del venditore dall’obbligo di eseguirla, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica la consegna si intende sempre e in ogni caso compiuta presso lo stabilimento di produzione del Venditore). 4.2 Il termine venditore nel giorno di emissione del documento di trasporto e di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolarie, quindi, anche nel caso in cui la merce debba essere trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato. Resta inteso che tale termine La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente anche quando le spese di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere trasporto sono in tutto o in parte a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati venditore. Salvo patto contrario scritto i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’artnon sono mai tassativi ed essenziali nell’interesse dell’acquirente, ma sono puramente indicativi ed approssimativi. 4.1In nessun caso, salvo accordi scritti diversi, il venditore è tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo termini effettivi di consegna e/o destinazione sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a: ⮚ ▇▇▇▇▇▇▇ consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi. ⮚ Variazioni del prodotto, concordate con l’acquirente, e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessiritardi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni rallenta-menti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodottilui imputabili. ⮚ Scioperi, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello serrate, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, provvedimenti della durata dell'impedimentopubblica autorità, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause interruzione di forza maggiore descritte in seguito. In caso motrice, guasti macchine, mancanza di ritardo materie prime o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna altri casi fortuiti o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, salvo che l’obbligazione del venditore si estingua per impossibilità sopravvenuta eccettuato il caso contemplato nel punto n°11. Se la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita merce non deve essere trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato egli è tenuto a ritirarla nei tempi pattuiti. Qualora l’acquirente non provveda tempestivamente al ritiro il venditore ha facoltà di riporre la merce in propri magazzini con il semplice avviso l’obbligo dell’acquirente di merce pronta corrispondere un corrispettivo per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC magazzinaggio pari ai costi correnti di mercato per tale servizio e/o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza di spedire la merce all’acquirente che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, pagherà anche il compenso per costo del trasporto. Durante la giacenza il deposito presso il magazzino del Venditore, venditore non risponde di perdite o avarie della merce da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per qualunque causa determinate. In ogni caso le merci non tempestivamente ritirate dall’acquirente vengono fatturate nel giorno in cui sono immagazzinate e da tale giorno decorrono i termini di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cpagamento., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 16.1. Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e FORNITORE effettuerà la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno prodotti, delle opere e dei servizi nel luogo e nel termine stabiliti nell’ordine. Ove non diversamente specificato, il termine è essenziale e si applica l’art. 13 delle presenti condizioni generali di acquisto. 16.2. La consegna dei prodotti si intenderà effettuata esclusivamente se il FORNITORE abbia messo a cura disposizione tutti i prodotti e spese e a rischio di quest’ultimo, tutti i documenti richiesti in base ai termini di consegna applicabili all’ordine o comunque previsti dalle leggi, dai regolamenti applicabili, dai provvedimenti delle autorità competenti e/o dalle norme tecniche, anche ai sensi dell’art. 4.11477 cod.civ.. 16.3. La consegna delle opere si intenderà effettuata dopo che il FORNITORE abbia comunicato la disponibilità delle opere stesse, secondo quanto previsto dall’art 11.1. delle presenti condizioni generali di acquisto. A seguito della consegna AL effettuerà la verifica nei termini e con le modalità previste nell’ordine. 16.4. La consegna dei servizi si intenderà effettuata quando il FORNITORE abbia eseguito tutte le attività previste nell’ordi ne e abbia messo a disposizione di AL eventuali studi, materiali e gli altri documenti che permettano di conseguire gli scopi indicati nell’ordine. AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A. CGA Rev. 2 Page 9 of 25 16.5. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase documenti di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento o gli altri documenti che possa interessare accompagnano i Prodotti successivamente al momento della prodotti saranno redatti nella lingua del paese ove dovrà avvenire la consegna. 4.5L’Acquirente garantisce Essi dovranno essere inviati ad AL in triplice copia e, in particolare, dovranno comprendere, oltre ai dati previsti dalle leggi applicabili nel paese di consegna, le seguenti informazioni: - il riferimento al progetto previsto da AL, - il numero dell'ordine di AL, - quantitativi e descrizioni dei singoli prodotti contenuti in ciascun pacco o contenitore in caso di trasporto alla rinfusa, indicati in modo da garantire che i Prodotti potranno il numero della tariffa doganale pertinente possa essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna assegnato a ciascun elemento e/o destinazione e si impegna formalmente per consentire il controllo della quantità all'arrivo al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale propositoconsegna. Una copia di ciascun documento di trasporto, deve recare il timbro del FORNITORE e deve essere inviata ad AL. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I 10.1. La consegna avverrà in conformità ai termini di consegna Incoterms concordati nel Contratto. In ogni caso, anche in deroga agli Incoterms concordati, le parti riconoscono e- spressamente che, ad ogni effetto di legge, per luogo di consegna deve intendersi quello in cui i Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica vengono consegnati al primo vettore presso la sede del Venditore). 4.2 Il termine 10.2. I termini di consegna possono essere soggetti a talune circostanze in grado di pre- cludere, ostacolare o comunque ritardare il normale processo di produzione e la consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni ParticolariProdotti. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore Tali circostanze saranno tempe- stivamente comunicate dal Venditore al Com- pratore, indicando le cause del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine consegna. 10.3. L’eventuale superamento dei termini di consegna, secondo le previsioni e le modalità di cui all’articolo 10.2, non farà insorgere a carico potrà costituire ina- dempimento, salvo espresso riconoscimento scritto del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a Venditore. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti. 10.4. I termini di consegna decorrono dal giorno in cui il Venditore riceve il benestare definitivo del Compratore alla stampa, nonché dall’accettazione delle prove di stampa (GMG/ pdf), come da art. 7.4. 10.5. I termini di consegna previsti nella conferma d’ordine sono sempre prorogati per un periodo di tempo almeno uguale a quello dei ritardi dovuti a: 10.6. Il Venditore ha la facoltà di evadere l’ordine solo in parte o con diverse spedizioni. Nel caso in cui l’ordine venga evaso solo par- zialmente, i Prodotti non inviati verranno in- clusi, nei limiti delle disponibilità, nella spedi- zione successiva. 10.7. In caso di consegne ripartitecircostanze fuori dal con- trollo del Venditore, in nessun caso quali: catastrofi naturali, epidemie, pandemie, misure adottate dalle autorità, carenza o eccessivo incremento dei prezzi di componenti o di materie prime, black- out energetico, carenza di energia o combu- stibile, difficoltà di trasporto, scioperi, altre interruzioni, interruzione dei servizi pubblici, ecc. (“Forza Maggiore”), il ritardo Venditore potrà sce- gliere di prorogare, entro termini ragionevoli, il termine fissato per la consegna o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto senza incorrere in relazione alle consegne già effettuate o a quelle futureresponsabilità. 4.3 10.8. Il trasporto Compratore è tenuto a ritirare i Pro- dotti nei termini pattuiti e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditoreoltre 120 giorni. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore10.9. Qualora il rifiuto dell’Acquirente Compratore, non provveda al ritiro dei Prodotti nei termini pattuiti, il Ven- ditore ha il diritto di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta fatturare i Prodotti al Com- pratore. Inoltre il Venditore potrà: 10.10. In tutti i casi in cui i Prodotti sono fabbricati specificamente per il ritiroCompratore, sulla base delle sue indicazioni, e non possono essere rivenduti dal Venditore a terzi, qualsiasi richiesta diretta o indiretta di Prodotti da parte del Compratore (es. ordini, previsioni, stock minimi, ecc.) sarà vincolante per il Compratore, dopo essere stata trasmessa al Venditore. Per- tanto, il Contratto sarà risolto Compratore avrà l’obbligo di diritto ex art. 1456 c.cacquistare tutti i relativi Prodotti., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)6.1 Salvo diverso accordo scritto, Italia Incoterms® la consegna delle merci viene effettuata FCA presso i locali del Ven- ditore, secondo gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, rev. 2020 (franco fabbrica del Venditore)o successiva revi- sione aggiornata che si considera incorporata nelle presenti Condizioni. 4.2 Il 6.2 Se il Venditore si occupa della spedizione dei prodotti egli agirà in qualità di mandatario autorizza- to dall’Acquirente. In tal caso, l’Acquirente si assumerà per intero i rischi ed i costi relativi al trasporto. 6.3 L’Acquirente, tenendo indenne il Venditore, si fa carico di ogni rischio e spesa relativa alla confor- mità dei prodotti con ogni normativa applicabile riguardante le caratteristiche degli imballi ed il loro smaltimento. 6.4 Salvo diverso accordo scritto, il Venditore consegna la merce entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore di ogni Contratto. In ogni caso, il Venditore ha diritto ad un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza della data di consegna prevista dal relativo Contratto (cosiddetto “termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolarigrazia”). Resta inteso Si conviene che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo Venditore sarà responsabile nei con- fronti dell’Acquirente per perdita di produzione, perdita di profitto, perdita d’uso, perdita di contratti o per perdita consequenziale, economica o indiretta derivante dalla ritardata consegna. 6.5 Se l’Acquirente non prende in consegna i prodotti alla data di consegna prevista nel Contratto, egli dovrà comunque pagare il loro prezzo di acquisto come se la mancata effettuazione consegna avesse avuto luogo. Qua- lora l’Acquirente non prenda in consegna i prodotti entro il termine di una o più consegne comporterà 30 (trenta) giorni dalla data di consegna prevista nel Contratto, il diritto dell’Acquirente Venditore si riserva la facoltà, mediante comunicazione scritta, di risolvere il Contratto per intero o in relazione alle consegne già effettuate o parte. Il Venditore avrà quindi diritto al risarcimento per le perdite subite a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio seguito dell’inadempimento, da parte dell’Acquirente, al suo obbligo di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parzialiprodotti. 4.7 Qualora 6.6 Per ciascuna consegna di prodotti l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili si impegna a fornire al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta relativi docu- menti, debitamente firmati dall’ Acquirente, comprovanti la spedizione della merce a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimodestinazione o un’equivalente dichiarazione resa dell’Acquirente. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna delle merci si intende sempre Ex Works (MB)▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ venditore) nel rispetto degli lncoterms ed avvenuta a carico completato presso i magazzini in Italia di PIEMME. Ogni rischio del trasporto, Italia Incoterms® 2020 (compre- si ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell’acquirente anche se il prezzo sarà pattuito franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell’acquirente, che fin d’ora ratifica ed accetta l’operato di PIEMME. l termini di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolarihanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, inter- ruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. Resta in ogni caso inteso che tale ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine di per tutta la durata della causa stessa. L’acquirente si impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore non appena gliene sia comunicato l’approntamento, e comunque con applicazione non oltre 90 giorni dalla data di un congruo margine comu- nicazione di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditoremerce pronta. In caso di consegne ripartitemancato ritiro entro il suddetto periodo, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e l’ordine si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.considererà annullato, fatto salvo il diritto di PIEMME di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale. E’ espressamente esclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di PIEMME in relazione alle merci in sosta per il citato periodo. L’accettazione, senza espressa riserva, da parte dell’acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dello stesso acquirente, implica accettazione, da parte di quest’ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dall’acquirente per iscritto, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decorrenti dal ricevimento della merce. Qualora la regola Incoterms concordata tra le parti preveda che l’acquirente debba cur- are il trasporto delle merci fuori dall’Italia: a) in caso di cessione intra-comunitaria, l’acquirente, entro 45 giorni dalla ricezione delle merci presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a PIEMME un originale o una copia del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sot- toscritti a destinazione dall’acquirente ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione delle merci; b) in caso di cessione extra-comunitaria, l’acquirente si impegna a: i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e scaricoDAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita delle merci, nonché dovuti entro 90 giorni dalla data di consegna in Italia delle merci stesse; ii) inviare a ritardi PIEMME, entro 90 giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l’esportazione delle merci (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione); iii) confermare prontamente per iscritto a PIEMME l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddet- te formalità e l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea. In caso di inadempienza dell’acquirente a quanto sopra pattuito, PIEMME avrà il diritto di addebitare immediatamente all’acquirente l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o evasione parziale mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l’ac- ł4 quirente terrà indenne e manlevata PIEMME in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa PIEMME nei confronti dell’Amministrazione Finan- ziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto delle consegne, purché non imputabili a dolo merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o colpa grave del Venditoreal mancato appuramento della esportazione.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili indicati nella conferma d’ordine sono da intendersi solo indicativi e mai vincolanti per Kässbohrer Italia srl; pertanto il loro eventuale mancato rispetto non potrà costituire fonte di responsabilità per Kässbohrer Italia srl, ne causa di risoluzione del presente contratto, se la consegna avverrà entro 60 giorni dopo la scadenza dei termini pattuiti nell’ordine. I termini di consegna decorreranno dalla conclusione del contratto, cioè dall’accettazione di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Italia srl ai sensi dell’art. 4.12. I Prodotti Eventuali variazioni del Bene o delle Prestazioni, richieste dal Cliente successivamente all’ordine, non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio potranno inficiare o modificare il precedente ordine irrevocabile del Cliente, in quanto saranno condizionate all’espressa accettazione di danneggiamento o perdita dei Prodotti Kässbohrer Italia srl ai sensi dell’art. 2; in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare tale ultimo caso i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo termini di consegna decorreranno dalla nuova accettazione di Kässbohrer Italia srl. La consegna dei Beni sarà sempre considerata validamente effettuata con la messa a disposizione del Bene presso la sede di Kässbohrer Italia srl e la comunicazione al Cliente dell’avviso di merce pronta. A decorrere da tale comunicazione di merce pronta il Cliente è considerato custode dei Beni e responsabile per ogni rischio e pregiudizio subito dai Beni venduti. Le operazioni di carico, scarico, spedizione e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessitrasporto dei Beni, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni se espressamente convenute a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni cura e/o deterioramento dei Prodottispese di Kässbohrer Italia srl, che rimarranno esclusivamente saranno sempre effettuate per conto ed a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento rischio del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cCliente., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiorefunzione dell’utilità sociale attesa, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con in concessione d’uso agevolato viene effettuata secondo le specifiche norme previste dal presente articolo e dagli articoli 4, 5, 6. La struttura viene consegnata per l’uso come segue: - il semplice avviso di merce pronta salone polivalente è in uso prioritario all’aggiudicatario per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintalele proprie riunioni, per ogni giorno l’attività sociale di ritardo, fino ad un massimo pari cui al 5 % dell’importo indicato proprio statuto e per le attività di socializzazione e di aggregazione del Quartiere Villaggio Giovi come da progetto presentato in fattura, in caso sede di ritardo superioregara. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere All’aggiudicatario è data la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.priorità nell’uso corrente, fatto salvo l’obbligo di rispettare le giornate di utilizzo destinate all’Amministrazione comunale pari a una a settimana e a concedere l’uso del salone ai soggetti richiedenti nel rispetto dell’imparzialità, delle disponibilità e delle finalità progettuali, chiedendo e introitando la tariffa; - la struttura adibita a punto di somministrazione situata in prossimità di piazza ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ è in uso prioritario all'aggiudicatario. Sono a carico di quest'ultimo i pagamenti delle utenze e della tassa di occupazione di suolo pubblico su cui essa sorge. Il pagamento della tassa di occupazione sorge solo in occasione dei giorni di apertura e fornitura della somministrazione. L'aggiudicatario si impegna al rispetto dell'obbligo di aprire il diritto del Venditore al risarcimento del dannopunto di somministrazione solo in occasione di manifestazioni di piazza e inziative commerciali. Sono ammessi altri momenti di apertura ma solo a seguito di autorizzazione concessa dall'ufficio competente. L'aggiudicatario si impegna, tenuto altresì conto della componente altresì, a rispettare l'obbligo di danno derivante da: costi mantenere chiusa la struttura in occasione di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione manifestazioni pubbliche su richiesta dell'Amministrazione comunale. Quest'ultima si riserva di Prodotti chiedere a propria discrezione la chiusura per un numero di manifestazioni non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati superiori a tre (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi3) annue. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti 2.1 Le date di consegna indicate in ogni ordine di acquisto sono venduti EX WORKS Giussano (MBvincolanti e sono da intendersi con consegna presso la destinazione specificata o in qualsiasi altro indirizzo menzionato nell’ordine di acquisto. Qualora sussista il rischio di mancato rispetto della data di consegna, il fornitore dovrà informare tempestivamente per iscritto. 2.2 Nell’eventualità di accettazione del posticipo della data di consegna comunicata dal fornitore, AVL Italia SRL si riserva il diritto di applicare una penale pari all'1% per ogni settimana calendariale di ritardo), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica entro e non oltre il 5 % del Venditore). 4.2 Il termine valore totale dell'ordine e comunque previo avviso al fornitore. Nell’eventualità del ritardo di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere da imputarsi a carico del Venditore alcuna responsabilitàfornitore, eccettuati lo stesso dovrà adoperarsi ad impiegare i casi in cui detto ritardo sia imputabile mezzi di trasporto più rapidi disponibili, a dolo prescindere dalla modalità di spedizione specificata nell'ordine di acquisto al fine di minimizzare il ritardo. I costi e le spese per tale trasporto saranno a carico del fornitore. Viene comunque fatta salva la possibilità per AVL Italia SRL di ribaltare eventuali oneri o colpa grave danni emergenti ulteriori e relativi a tali ritardi di consegna del Venditore. fornitore. 2.3 In caso di ritardo della consegna delle merci totalmente imputabili al fornitore, AVL Italia SRL avrà la possibilità di recedere dal contratto a partire dal 14° giorno dall'inizio del ritardo stesso. Qualora sia stata concordata una data di consegna quale “termine essenziale” sull’ordine d’acquisto, il contratto potrà essere annullato da parte di AVL Italia SRL senza alcun onere a carico della stessa. Viene comunque fatta salva la possibilità per AVL Italia SRL di ribaltare eventuali oneri o danni emergenti ulteriori e relativi all’annullamento dell’ordine. 2.4 Le consegne ripartitedi materiali o l’esecuzione parziale di attività richiedono la conferma scritta da parte di AVL Italia SRL eccetto per le consegne effettuate con massimo 7 giorni di anticipo rispetto alla data concordata. 2.5 Salvo diversamente concordato tra le parti per iscritto, le merci saranno consegnate DAP (Incoterms 2010) nel luogo specificato. L'imballaggio sarà scelto rispettando i rispettivi standard, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione particolare le specifiche di consegna e imballaggio AVL Italia SRL (▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ > Azienda > Qualità, Ambiente, Tutela & Sicurezza > Documenti) e garantendo una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente consegna priva di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto difetti e una movimentazione efficiente presso AVL Italia SRL. I fornitori ai quali è richiesta la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno delle merci in Austria saranno soggetti al "Decreto sugli imballaggi" e dovranno notificare ad "ARA" ("Altstoff Recycling Austria" – "Riciclo di materiali di scarto, Austria") il proprio numero di licenza rifiuti e dare informazione ad AVL Italia SRL sul metodo di smaltimento del materiale di imballo. Qualora tale informazione non dovesse essere disponibile, la restituzione dell’imballo sarà a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, del fornitore. 2.6 Nel caso in base ai termini cui la modalità di consegna applicabili ai sensi dell’artrichiedesse il trasporto a costi e cura di AVL Italia SRL, la tempistica di consegna potrà essere prolungata fino ad un massimo di 90 giorni. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. PertantoIn tale caso, il Venditore fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento tenuto a immagazzinare le merci a titolo gratuito fino alla comunicazione della nuova data di consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessiAllo stesso modo, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - orario di lavoro ridotto, interruzioni dell'attività aziendale o qualsiasi altro evento che impedisca, per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimentoad AVL Italia SRL, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale l'accettazione delle consegne, purché non imputabili AVL Italia SRL potrà concordare una nuova data di consegna alternativa e il fornitore dovrà organizzarsi per stoccare la merce a dolo o colpa grave del Venditoretitolo gratuito e a proprio rischio.

Consegna. 4.1 5.1 I Prodotti sono venduti forniti EX WORKS Giussano Remedello Sopra (MBBS), Italia Italia, Incoterms® 2020 (franco fabbrica 2020, salvo diverso accordo tra le parti nel relativo Contratto. L’Acquirente riconosce e accetta che il Venditore possa variare in aumento il prezzo dei Prodotti sino al 1 %. Qualora tra il momento di conclusione del Venditore). 4.2 Il Contratto e il termine di consegna pattuito si verifichi un aumento del costo dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilitàfattori della produzione (inclusi materie prime, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartiteenergia, lavoro, etc.), complessivamente intesi, in nessun caso misura pari o superiore al 1 %, l’Acquirente si impegna a rinegoziare in buona fede con il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà Venditore il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita prezzo dei Prodotti in fase di trasporto è modo da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente salvaguardare l’equilibrio economico del Contratto. 5.2 L'Acquirente garantisce che i Prodotti potranno possono essere liberamente importati nel PaesePaese dell'Acquirente/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente a pagare i Prodotti anche qualora, al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto momento dell'importazione nel PaesePaese dell'Acquirente/luogo di destinazione destinazione, vi siano intervenuti divieti o limitazioni a tale propositoin tal senso. 4.6 L’Acquirente è 5.3 I termini di consegna si intendono a favore del Venditore e comunque con l'applicazione di un ragionevole margine di tolleranza sino a 30 giorni lavorativi. 5.4 In caso di consegne frazionate, il ritardo o la mancata effettuazione di una consegna non comporterà il diritto dell'Acquirente di risolvere il Contratto. 5.5 L'Acquirente dovrà sempre tenuto a prendere in accettare la consegna i dei Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 5.6 Qualora l’Acquirente l'Acquirente non abbia tempestivamente preso in provveda a propria cura e spese al ritiro dei Prodotti entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell’avviso di merce pronta per la consegna i Prodotti - per cause motivi non imputabili al Venditore - l’Acquirente – sopporterà tutte le spese tutti i rischi e i rischi costi che dovessero derivarne ed possano derivare dalla presenza dei Prodotti presso lo stabilimento del Venditore e ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà diverrà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimoquest'ultimo. 4.8 5.7 Il termine di consegna verrà sarà prorogato di per un periodo pari a quello della alla durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti inconvenienti qualificabili come Eventi di Forza Maggiore ai sensi dell'art. 12, inclusi eventuali guasti e danni agli impianti produttivi del Venditore, nonché altri impedimenti indipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. delle parti che rendano temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. 5.8 In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditorenell'accettazione della consegna, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio deposito dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in a favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei ProdottiProdotti di cui sopra. In questo caso, il Il Venditore non si assume alcuna responsabilità sarà responsabile per eventuali perdite, danni e/o deterioramento deterioramenti dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente resteranno a carico dell’Acquirenteesclusivo dell'Acquirente. In particolare, qualora - approntati – essendo i Prodotti pronti per la spedizione- essere ritirati all'Acquirente - la consegna non avvenga sia avvenuta per un fatto non imputabile al Venditore o per cause a causa di forza maggioreuno o più Eventi di Forza Maggiore ai sensi dell'art. 12, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita sarà correttamente effettuata con il la semplice avviso di comunicazione "merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente ritiro" inviata all'Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal Dal giorno successivo al ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegnasuddetto avviso, sarà dovuto l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il costo del deposito presso il magazzino del Venditore, o presso qualsiasi altro magazzino da questi quest'ultimo designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintaledel 1 % del prezzo dei Prodotti, per ogni giorno settimana intera di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 del 8 % dell’importo dell'importo indicato in fatturafattura a titolo di risarcimento o di indennizzo, nel caso in caso cui il ritiro non sia possibile per causa di ritardo superioreforza maggiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente dell'Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 60 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà potrà essere risolto di diritto ex arte in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇'▇▇▇. 1456 c.c▇▇▇▇ ▇.▇., fatto salvo ▇▇▇▇▇ restando il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì danno che sarà determinato tenendo conto della componente di danno derivante daanche di: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla stoccaggio, costi di smaltimento di tali Prodotti (se realizzati secondo tecniche speciali dell'Acquirente), investimenti in attrezzature e macchinari per la fabbricazione di tali Prodotti. Impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, il Venditore potrà trattenere a titolo di penale l’ammontare delle somme pagate dall’Acquirente a titolo di acconto e, al contempo, avrà il diritto di disporre liberamente dei Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente 5.9 L'Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo indennità o pretesa risarcitoria richiesta di risarcimento nei confronti del Venditore per danni determinati diretti e indiretti causati dalle operazioni di trasporto e scaricotrasporto, nonché dovuti a per ritardi o evasione parziale delle consegneconsegne parziali, purché sempre che non siano imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso una concessionaria ufficiale della marca/marche aggiudicata/e, situata nella zona di riferimento di ciascuna Amministrazione Contraente e, comunque, presente almeno in ogni Provincia della Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Limitatamente gli autoveicoli 4x4 grandi, la consegna deve avvenire entro 105 (centocinque) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui il Fornitore disponga di più concessionarie ufficiali nell’ambito della stessa Provincia, la consegna del veicolo deve avvenire nel luogo più vicino alla sede dell’Amministrazione contraente. I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano tempi di consegna possono essere prorogati di 15 (MBquindici) giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio) ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti. I tempi di consegna saranno comunque quelli migliorativi indicati dal Fornitore nell’ambito della propria offerta tecnica. Ciascuna Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore, nell’ordinativo di Fornitura, la consegna del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di € 125,00 IVA esclusa. Tale servizio è prestato gratuitamente, qualora offerto dal Fornitore in sede di gara. Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l’autoveicolo è reso disponibile, provvedendo ad indicare il punto di consegna. Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo. L’Amministrazione Contraente deve in ogni caso provvedere al ritiro del veicolo entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione; trascorso tale termine, inizierà il computo del canone di noleggio, che pertanto decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. I veicoli saranno ritirati da un incaricato dell’Amministrazione Contraente. All’atto della consegna, il Fornitore deve garantire: • che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara; • che non vi siano danni visibili, • presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello; • presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Inoltre è sua cura consegnare: • la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo; • la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà; • la carta di circolazione; • il manuale operativo; • le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), Italia Incoterms® 2020 chiave master (franco fabbrica se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto); • gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente. L’incaricato deve sottoscrivere per conto dell’Amministrazione Contraente il verbale di consegna, avendo cura di specificare: • tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo; • presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; • durata contrattuale; • percorrenza contrattuale, • km alla consegna; • data e ora consegna; • assenza danni visibili; • presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del Venditore). 4.2 Il termine singolo contratto di consegna dei Prodotti noleggio tra le parti. Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura, l’incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore sarà quello previsto dalle Condizioni Particolaritenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo “idoneo” ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che tale termine l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione applicare le penali previste nello Schema di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del VenditoreConvenzione. In caso di consegne ripartiteL'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in nessun caso ogni caso, non solleva il ritardo Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento rilevabili all'atto della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 2.1. La consegna avverrà, laddove non diversamente specificato, presso la sede del Cliente indicata nella Quotazione Commerciale o conferma d'ordine. ENERGIA ITALIA S.R.L. potrà effettuare consegne frazionate, in tempi diversi, anche in relazione ad uno stesso ordine. I Prodotti prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)resi a bordo camion, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore)con il normale imballaggio; tutte le spese per qualsiasi imballo particolare richiesto dal Cliente, salvo patto contrario, saranno ad esclusivo carico dello stesso salvo accordi scritti diversi e verranno fatturate separatamente. 4.2 Il 2.2. Se non concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolariindicato non è vincolante per il Venditore. Resta inteso che tale Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna dovrà intendersi approssimativo indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine. 2.3. La tempistica, le date e le scadenze relative alla consegna sono da considerarsi non vincolanti e devono, quindi, ritenersi meramente indicative. Energia Italia S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare al Cliente in conseguenza del ritardo o della mancata consegna dei prodotti nei termini indicati. Il Cliente non potrà, quindi, avanzare alcuna richiesta di risarcimento per qualsiasi danno, anche indiretto e/o di qualsivoglia natura, conseguente al ritardo o alla mancata consegna dei prodotti nei termini indicati. 2.4. Qualsiasi responsabilità per la consegna, derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito. 2.5. Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a favore tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente. 2.6. ENERGIA ITALIA S.R.L. è sin d’ora autorizzata a fornire al Cliente i prodotti o una parte degli stessi anche prima del Venditore Termine di Consegna pattuito. 2.7. Il prodotto viaggia a carico e comunque con applicazione a rischio del Cliente (Incoterm 2023 “EXW”). Le spese di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere trasporto sono a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia Cliente se non diversamente specificato nella stessa Quotazione Commerciale. 2.8. Non si considera imputabile a dolo ENERGIA ITALIA S.R.L. l’eventuale ritardo dovuto a cause riconducibili allo spedizioniere o colpa grave vettore o ad atti od omissioni del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo Cliente o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è determinato da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte inadempimenti di quest’ultimo. 4.8 2.9. Il termine Cliente rinuncia alla possibilità di consegna verrà prorogato esigere dalla società ENERGIA ITALIA S.R.L. il pagamento di un periodo pari a quello della durata dell'impedimentopenali, al verificarsi o comunque di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, importi a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fatturadanni, in caso di mancata o ritardata consegna del prodotto rispetto alle date indicate nella Conferma d’Ordine. 2.10. Se per qualsiasi ragione imputabile ad ENERGIA ITALIA S.R.L. il ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista nella consegna del prodotto superi i 60 giorni e questo non sia stato comunicato per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiroiscritto dalla società ENERGIA ITALIA S.R.L. al Cliente, il Contratto sarà risolto Cliente avrà la facoltà di diritto risolvere immediatamente ex art. 1456 c.c. la Conferma D’ordine tramite comunicazione scritta. In tal caso il Cliente non potrà richiedere alcun risarcimento danni. 2.11. Il Cliente si impegna a prendere in consegna il prodotto oggetto della Conferma D’ordine non appena messo a disposizione nel luogo e secondo i tempi indicati nella Conferma d’Ordine, assumendosi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna. Nel caso in cui il Cliente non proceda al ritiro o non consenta la consegna della merce, ENERGIA ITALIA S.R.L. ha facoltà di considerare risolto la Conferma d’ordine ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al impregiudicata l’azione di risarcimento del danno. Altresì Energia Italia s.r.l. potrà rivendere le merci e trattenere gli acconti forniti da parte del cliente a titolo di acconto o saldo risarcimento danni. 2.12. Al momento della ricezione dei prodotti, tenuto altresì conto della componente il Cliente dovrà verificare l’integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto accompagnatorio (DDT, fattura accompagnatoria o, nel caso di vettori, lettera di vettura). In caso di danno derivante daevidente agli imballi o mancanza di colli, il cliente dovrà firmare con riserva il documento di trasporto (nel caso di vettori: costi la lettera di deposito; oneri finanziari correlati vettura), indicando dettagliatamente il danneggiamento o la merce mancante, e comunicando sollecitamente l’accaduto ad ENERGIA ITALIA S.R.L. mediante e-mail a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento. In caso di discordanze e/o difformità e/o anomalie riscontrate successivamente alla fabbricazione ricezione della merce, sarà cura del Cliente comunicarle ad ENERGIA ITALIA S.R.L. mediante email a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ entro il termine essenziale di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati 5 (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini cinque) giorni dalla ricezione della fabbricazione dei Prodotti stessimerce, pena la decadenza a far valere i propri diritti. 4.10 L’Acquirente 2.13. In deroga all’art. 1464 c.c. nel caso in cui i prodotti non fossero o non siano più agevolmente reperibili sul mercato il Cliente rinuncia alla facoltà di recedere dalla Conferma D’ordine fermo l’obbligo del Cliente di provvedere al pagamento nei termini previsti delle consegne già eseguite, senza diritto a qualsiasi indennizzo riduzione di prezzo o pretesa risarcitoria per risarcimento di danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditorealcun genere.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)La Consegna avverrà conformemente a quanto indicato nell’OdA. Salva deroga scritta nell’OdA, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine la Consegna sarà effettuata dal Fornitore all’Acquirente DDP Incoterms 2010 alla sede dell’Acquirente. Anche nel caso di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine diverso Incoterm, il Fornitore si obbliga comunque a stipulare a proprie spese l’assicurazione anche per i rischi particolari tipici del Prodotto, tenuto conto del tipo di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditoretrasporto utilizzato. In caso di Consegna a mezzo vettore, il Fornitore si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta dell’avvenuto caricamento del Prodotto, con indicazione precisa dei dati del vettore, nonché ad adottare e far adottare ogni precauzione necessaria a mantenere inalterate le caratteristiche del Prodotto durante il trasporto. Il Fornitore sopporta il rischio per il perimento/danneggiamento del Prodotto, anche per causa a lui non imputabile, fino al momento dell’Accettazione del Prodotto da parte dell’Acquirente, anche nel caso di consegne ripartiteripartite e di deposito/immagazzinamento presso terzi, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai attesa della Consegna. Tutti i termini di consegna applicabili Consegna indicati nell’OdA si intendono sempre come vincolanti ed essenziali nell’interesse dell’Acquirente ai sensi dell’art. 4.11457 cod. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirenteciv. Pertantoe, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/essi, non sono ammesse consegne anticipate o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguitoritardate. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodottinella Consegna anche di una parte soltanto del Prodotto ordinato, l’Acquirente avrà diritto, mediante comunicazione scritta al Fornitore, di risolvere il Contratto per intero o per quella parte relativa alle forniture le cui consegne non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso sono state fatte tempestivamente, senza necessità di ritardo nella presa messa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente mora e, salvo ed impregiudicato il diritto al Venditorerisarcimento dei danni ulteriori, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi Fornitore si impegna a risarcire l’Acquirente di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni ogni danno e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirentespesa derivante dalla ritardata o anticipata Consegna. In particolare, qualora - approntati i Prodotti La parte di Prodotto pronta per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza Consegna prima che l’Acquirente abbia accettato la consegnaquesta sia stata autorizzata, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino conservata a cura e spese del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cFornitore., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano 5.1 La consegna è franco fabbrica DAFA Valmadrera (MBLC), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica Incoterms 2010), salvo quanto diversamente concordato per iscritto in ciascun caso specifico. Se la consegna non può essere effettuata come conseguenza delle circostanze dell’acquirente, la merce rimarrà a DAFA a spese e rischio dell’acquirente. DAFA ha il diritto di addebitare l’affitto del Venditore)magazzino, costi, ecc. 4.2 Il 5.2 Tutti i tempi di consegna indicati da DAFA sono stimati e quindi non vinco- lanti per DAFA, a meno che non sia stato concordato esplicitamente un tempo di consegna fisso per l’intera consegna o parti di essa. 5.3 Se è stato concordato espressamen- te un termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale fisso, DAFA ha il diritto di estendere questo periodo di dieci (10) giorni lavorativi calcolati dalla scadenza del termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditorefisso. In caso di consegne ripartite, in nessun caso Se DAFA supera il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato esteso, il compratore ha diritto a una penalità concordata dalla scadenza del termine di un periodo pari consegna esteso. La sanzione concordata costituisce lo 0,5% della parte del prezzo di acquisto concordato che copre i servizi compresi nel ritardo per ogni intera settimana di ritardo. La penale concordata non può superare il 5% del prezzo d’acquisto concordato per la produzione ritardata. Se DAFA supera i tempi di consegna prolungati di oltre 45 giorni lavorativi, l’acquirente è autorizzato a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessirescindere il contratto. 4.9 In caso 5.4 Se l’acquirente sceglie di rescindere l’accordo, l’acquirente avrà diritto al rimborso di qualsiasi remunerazione già corrisposta in relazione alla prestazione differita, ma non alla remunerazione per altre produzioni. L’acquirente non può rivendicare alcun altro rimedio per vio- lazione come conseguenza del ritardo nella presa in consegna o e, quindi, gli è impedito di ritardi chiedere un risarcimento di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditorequalsiasi tipo. 5.5 Per merci specifiche del cliente, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non DAFA si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo riserva il diritto del Venditore di effettuare consegne inferiori o superiori alla conse- gna concordata fino al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi10%. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna delle merci si intende sempre Ex Works (MB)▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ venditore) nel rispetto degli lncoterms ed avvenuta a carico completato presso i magazzini in Italia di 41ZERO42 S.r.l. Ogni rischio del trasporto, Italia Incoterms® 2020 (compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell’acquirente anche se il prezzo sarà pattuito franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell’acquirente, che fin d’ora ratifica ed accetta l’operato di 41ZERO42 S.r.l. l termini di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolarihanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. Resta in ogni caso inteso che tale ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine di per tutta la durata della causa stessa. L’acquirente si impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore non appena gliene sia comunicato l’approntamento, e comunque con applicazione non oltre 60 giorni dalla data di un congruo margine comunicazione di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditoremerce pronta. In caso di consegne ripartitemancato ritiro entro il suddetto periodo, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e l’ordine si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.considererà annullato, fatto salvo il diritto di 41ZERO42 S.r.l. di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale. E’ espressamente esclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di 41ZERO42 S.r.l. in relazione alle merci in sosta per il citato periodo. L’accettazione, senza espressa riserva, da parte dell’acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dello stesso acquirente, implica accettazione, da parte di quest’ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dall’acquirente per iscritto, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decorrenti dal ricevimento della merce. Qualora la regola Incoterms concordata tra le parti preveda che l’acquirente debba curare il trasporto delle merci fuori dall’Italia: a) in caso di cessione intra-comunitaria, l’acquirente, entro 45 giorni dalla ricezione delle merci presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a 41ZERO42 S.r.l. un originale o una copia del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione dall’acquirente ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione delle merci; b) in caso di cessione extra-comunitaria, l’acquirente si impegna a: i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e scaricoDAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita delle merci, nonché dovuti entro 90 giorni dalla data di consegna in Italia delle merci stesse; ii) inviare a ritardi 41ZERO42 S.r.l., entro 90 giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l’esportazione delle merci (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione); iii) confermare prontamente per iscritto a 41ZERO42 S.r.l. l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddette formalità e l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea. In caso di inadempienza dell’acquirente a quanto sopra pattuito, 41ZERO42 S.r.l. avrà il diritto di addebitare immediatamente all’acquirente l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o evasione parziale mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l’acquirente terrà indenne e manlevata 41ZERO42 S.r.l. in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa 41ZERO42 S.r.l. nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto delle consegne, purché non imputabili a dolo merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o colpa grave del Venditoreal mancato appuramento della esportazione.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX 6.1 Se non diversamente convenuto per Iscritto tra l’Acquirente ed Aerauliqa, la consegna delle Merci si intende con resa EX-WORKS Giussano presso la propria sede operativa in Montichiari (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del VenditoreBS). 4.2 6.2 Le date indicate per la consegna delle Merci si riferiscono sempre, comunque e in ogni caso, alla merce pronta per la consegna presso la sede operativa in Montichiari. 6.3 Le date indicate per la consegna delle Merci sono solo indicative e Aerauliqa non sarà considerato responsabile in nessun caso per ritardo nella consegna delle Merci. Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso non ha rilevanza essenziale nel Contratto, a meno che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - stato precedentemente convenuto per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile Iscritto da parte di quest’ultimoAerauliqa. Eventuali ritardi non potranno in alcun caso giustificare l’annullamento, neanche parziale, degli ordini. 4.8 Il termine 6.4 Se le Merci dovranno essere consegnate frazionate in lotti, ogni consegna costituirà un contratto a parte e la mancata consegna da parte di consegna verrà prorogato Aerauliqa di un periodo pari a quello della durata dell'impedimentouno o più lotti di merce in conformità alle presenti Condizioni, al verificarsi o la contestazione da parte dell’Acquirente in relazione ad uno o più lotti, non darà la facoltà all’Acquirente di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, riconoscere il Contratto nella sua totalità. 6.5 Se l’Acquirente non potrà rifiutare effettua la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna delle Merci entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di merce pronta, Aerauliqa potrà, fermo stante ogni altro diritto o rimedio a disposizione di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al VenditoreAerauliqa stessa, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati deposito in magazzino, custodia e pronti per il trasporto e la consegnaconservazione, definiti forfettariamente nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, 2% dell’importo della fattura per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in . 6.6 Il rischio di danno alle Merci o perdita di quest’ultime passerà all’Acquirente: 6.6.1 nel caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente ▇▇▇▇▇ con resa presso la sede di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta Aerauliqa, al momento in cui quest’ultimo comunica all’Acquirente che le Merci sono disponibili per il ritiro; oppure 6.6.2 nel caso di ▇▇▇▇▇ con resa in luogo diverso dalla sede di Aerauliqa, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto momento della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati consegna al vettore (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche le Merci viaggiano comunque a rischio e pericolo dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano rapporto contrattuale dedotto, la consegna si intende sempre ExWorks (MBIcoterms 2000). Anche quando per espressa pattuizione il prezzo comprenda le spese di trasporto, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica la consegna -con particolare riguardo al trasferimento della proprietà ed al conseguente rischio- si intende praticata dell’acquirente con la consegna al vettore od allo spedizioniere, ovvero, allorquando il trasporto consegna del Venditore). 4.2 bene venga ritardato su disposizione del cliente, il trasferimento della proprietà e del conseguente rischio avverranno nel momento del deposito del bene ultimato e pronto per la consegna nel magazzino di C&F srl. Il termine di consegna deve intendersi a favore di entrambi i contraenti, ed in ogni caso dev’essere considerato sempre meramente indicativo e non vincolante e/o essenziale. In nessun caso eventuali ritardi nella consegna conferiranno all’acquirente il diritto di risolvere il contratto o richiedere il risarcimento dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolaridanni. Resta Rimane comunque inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso C&F srl potrà ritenersi responsabile qualora il ritardo della consegna sia determinato da ritardi o la mancata effettuazione mancate consegne dei propri fornitori, interruzione, sospensione o ritardo di una trasporti o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente energie, scioperi o agitazioni sindacali, come pure a causa di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o ogni altro evento imprevedibile al di fuori del trasporto, dovrà essere inoltrato a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati C&F srl nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) otto giorni dal ricevimento della merce, a l’esercizio dell’attività di trasporto e sarà cura e responsabilità del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto cliente accertarsi dell’idoneità al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o servizio dei vettori da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiorelui incaricati. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere trasporto venga organizzato e commissionato dal cliente, questi si impegna a corredare la merce persista di tutta la documentazione obbligatoria necessaria ovvero a comunicare i dati richiesti dal D.M. 30 Giugno 2009, relativo alla scheda di trasporto. In tazione obbligatoria in nome e per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta conto proprio con i dati richiesti dalla legge, per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cquanto conosciuti dal fornitore., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 5.1. I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)saranno consegnati secondo le tempistiche indicate nell’Ordine. Salvo che non sia previsto diversamente ed esplicitamente nell’Ordine, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo pattuito è a favore del Venditore ed il Compratore dichiara che tale termine non è essenziale. 5.2. Salvo che nell’Ordine non sia disposto diversamente, Le Parti derogano al disposto di cui all’art. 1477, co. 2, c.c.. L’obbligo del Venditore di cui all’art. 1477, co. 3, c.c. è subordinato ad una richiesta scritta del Compratore da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r. 5.3. Il Compratore prende atto che i Prodotti non sono, al momento della sottoscrizione delle Condizioni di Vendita o al momento di accettazione dell’Ordine, di proprietà del Venditore. Il Compratore prende altresì atto che fino al momento in cui non ha acquistato la proprietà dei Prodotti, secondo quanto previsto all’art. 4.4, gli stessi possono essere rivendicati sia dal Venditore sia dal dante causa del Venditore. Il Venditore risponde dell’evizione nei limiti in cui questa derivi da fatto suo proprio; in tali casi, il Venditore è tenuto a restituire le spese e comunque la parte di ▇▇▇▇▇▇ pagata relative al Prodotto evitto. 5.4. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna si intende effettuata franco fabbrica del Venditore e si intende eseguita con applicazione l'inoltro al Compratore della comunicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale approntamento/disponibilità per il ritiro dei Prodotti. Da tale momento ogni rischio, onere e spesa sono trasferiti sul Compratore. Il trasporto dei Prodotti, comprese le eventuali restituzioni, è a rischio e pericolo del Compratore, salvo che sia diversamente convenuto. Salvo diverso accordo tra le Parti, i Prodotti sono spediti nei modi ritenuti più opportuni e convenienti dal Venditore. Il ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non è responsabile per il ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo qualora esso sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è dipendente da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguitoo da cause estranee alla sua volontà o a quella dei suoi fornitori. In caso La ritardata spedizione di ritardo o evasione parziale delle consegne accessori, che non escludano l'impiego dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessicostituisce ritardo. Sono ammesse spedizioni parziali. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 6.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano PRODOTTI verranno consegnati in conformità del termine di resa DAP (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica Delivery at Place ) presso lo stabilimento del Venditore)COMPRATORE nel giorno stabilito nella conferma d’ordine salvo diverso accordo. 4.2 6.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e COMPRATORE si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto obbliga a prendere in consegna i ProdottiPRODOTTI e, anche in caso di consegne parzialisuo ritardo: a) ▇▇▇▇▇ Superfos non sarà tenuta a custodire i PRODOTTI e sarà comunque liberata da ogni rischio di perdita o perimento; tuttavia, ▇▇▇▇▇ Superfos a propria discrezione potrà tenere in deposito i PRODOTTI, anche presso terzi, addebitando al COMPRATORE tutti i relativi costi, con un minimo di € 3 per ogni pallet per ogni giorno di ritardo; b) dopo 30 giorni di ritardo, ▇▇▇▇▇ Superfos potrà risolvere le C.S.V.C. e/o la singola fornitura. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 6.3 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento dei PRODOTTI da parte dell’Acquirente al Venditoredi ▇▇▇▇▇ Superfos, la stessa ▇▇▇▇▇ Superfos non incorrerà in alcuna responsabilità sino a che il ritardo non ecceda i 15 giorni; in caso di maggior ritardo, il Venditore COMPRATORE potrà annullare l’ordine ed addebitare all’Acquirente a ▇▇▇▇▇ Superfos i costi documentati che siano stati inutilmente sostenuti in relazione all’ordine non evaso, con esclusione di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni ogni ulteriore pretesa e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirentedanno di qualsiasi tipo. In particolareogni caso la responsabilità di ▇▇▇▇▇ Superfos, qualora - approntati i Prodotti non potrà in nessun caso eccedere, sia il prezzo contrattuale corrispondente alla consegna incriminata, sia la somma di 10000€ per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause serie di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con consegne. 6.4 Eventuali differenze della quantità dei PRODOTTI consegnati da ▇▇▇▇▇ Superfos entro il semplice avviso limite di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni +/- 10% rispetto all’ordine saranno tollerate dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiroCOMPRATORE; tuttavia, il Contratto prezzo della fornitura stessa sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cadeguato in misura proporzionale., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 a) per ciò che concerne l’ “Ossigeno Terapeutico liquido FU” l’esecuzione della fornitura è subordinata alla previa installazione dei contenitori-erogatori e loro accessori, all’eventuale collegamento alla rete, e, comunque, a tutte le attività necessarie ad assicurare che la funzionalità e l’erogazione dei contenitori (in perfetta aderenza alle vigenti normative anche in materia di sicurezza). I Prodotti contenitori- erogatori e, comunque, l’intero sistema, sono venduti EX WORKS Giussano soggetti a collaudo anche da parte della ASL che vi provvederà mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con la ditta fornitrice, al fine di accertare i requisiti richiesti anche in termini di capacità dei contenitori, la funzionalità e l’obbedienza alle normative vigenti, anche in materia di sicurezza dell’intero sistema/impianto. Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione, di cui é titolare la ditta aggiudicataria e l’accettazione non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo. La fornitura di ossigeno liquido F.U. dovrà essere effettuata dalla Ditta normalmente a cadenza quindicinale o comunque quando il manometro installato nel contenitore criogenico indica che il prodotto contenuto all’interno (MBletto nella tabella di conversione a corredo del serbatoio), Italia Incoterms® 2020 da consumare è uguale a litri 3000 (franco fabbrica del Venditoretremila) per il P.O. Sirai, a litri 2500 (duemilacinquecento) per il P.O. S.Barbara a litri 3000 (tremila) per il P.O. CTO, soglie al di sotto delle quali non si deve mai arrivare. b) per entrambe le tipologia di gas (liquidi e compressi), la ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna dell’ossigeno terapeutico liquido F.U., dei gas medicali in bombole e/o pacchi bombole, dei gas speciali in bombole, ed il ritiro delle bombole vuote (incluso Carloforte). 4.2 c) Per i gas compressi la consegna dovrà avvenire entro il termine di 02 (due) giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che verrà inoltrato a mezzo fax. d) In caso di urgenza - per i gas liquidi e compressi la consegna dovrà avvenire entro il termine Per quanto riguarda la consegna della documentazione di accompagnamento per ogni singola consegna di ossigeno liquido e degli altri gas, la stessa deve essere recapitata c/o i locali delle Farmacie Ospedaliere site nei PP.OO. F.lli Crobu di ▇▇▇▇▇▇▇▇ e Sirai di Carbonia. Il ritiro e le consegne delle bombole dovranno essere fatte presso i locali di seguito indicati: presso i box di stoccaggio bombole e delle fonti di erogazione dei Presidi Ospedalieri CTO, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Sirai e Carloforte. Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita debitamente comprovati con il semplice avviso valida documentazione e riconosciuta dalla ASL. La ditta aggiudicataria in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla ASL, immediatamente al verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di merce pronta per il forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna. Il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandatadelle bombole e le consegne dell’ossigeno liquido e dei gas in bombole, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fatturadevono essere effettuate, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritirovia ordinaria, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cunicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13.00., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)1. La consegna della fornitura deve essere evasa entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordinativo di fornitura al Fornitore, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore)pena l’applicazione delle penali ivi previste, fatto salvo accordi diversi fra l’Azienda Sanitaria e il fornitore. 4.2 Il termine di 2. La consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno è a cura e spese del fornitore nei luoghi e a rischio nei locali indicati, di quest’ultimovolta in volta, in base ai termini dalle ▇▇.▇▇. 3. La ditta aggiudicataria dovrà procedere all’installazione del bene, entro 3 gg dalla consegna, salvo accordi diversi richiesti dall’Ente richiedente del bene, affinché possano essere predisposte le fasi di formazione del personale. 4. L’attività di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditoredelle apparecchiature s’intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi: la guardiania, l’imballaggio, il trasporto, il facchinaggio, le assicurazioni prescritte dalla normativa vigente, la consegna al piano, l’asporto dell’imballaggio. 4.4 5. Il rischio soggetto fornitore deve obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuovi di danneggiamento o perdita dei Prodotti fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta. 6. Le apparecchiature devono essere consegnate complete di ogni parte unitamente alla manualistica d’uso in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente lingua italiana nonché alle certificazioni richieste, non saranno accettate consegne parziali. Sono a carico dell’Acquirentedel Fornitore il sopralluogo nei locali e la verifica degli impianti dove dovranno essere consegnati i condizionatori ordinati, previo nulla osta da parte del Direttore esecutivo del contratto o suo delegato. 7. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo Gli eventuali materiali di consegna scarto e/o destinazione rifiuto devono essere conferiti a discarica secondo le disposizioni legislative vigenti a cura e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessispese della ditta, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale propositonessun altro onere è dovuto. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 4.1. I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)prodotti saranno consegnati al Cliente nella data che verrà a questi comunicata all’esito della corretta effettuazione dell’ordine, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica nella fascia oraria 7.00-13.00, all’indirizzo di spedizione indicato dal Cliente al momento dell’ordine. In caso si renda necessario per Centrale del Venditore). 4.2 Il termine Latte di Roma modificare la data di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine prodotti, Centrale del Latte di Roma ne darà comunicazione al Cliente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data di consegna dovrà intendersi approssimativo inizialmente prevista, a favore mezzo e- mail o telefono. 4.2. Ai fini della consegna è necessaria la presenza del Venditore e comunque con applicazione Cliente o di un congruo margine suo incaricato, di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilitàidonea età e/o capacità di agire, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditoreall’indirizzo indicato per la consegna. In caso di consegne ripartiteirreperibilità presso tale indirizzo, ovvero non fosse rintracciabile o risultasse assente al momento della consegna da parte degli incaricati di Centrale del Latte di Roma, del Cliente stesso e/o di suoi incaricati deputati a ricevere i prodotti ordinati, Centrale del Latte di Roma, effettuerà un ulteriore tentativo per mettersi in nessun caso contatto al numero comunicato dal Cliente, ove il ritardo o la mancata effettuazione Cliente non risponda non procederà alla consegna dei prodotti, né effettuerà ulteriori tentativi di una o consegna dei prodotti medesimi e l’ordine si riterrà annullato, con addebito a carico del Cliente del costo dei K i t prodotti non più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o alienabili a quelle futureterzi e del costo della consegna ove previsto. 4.3 4.3. La consegna dei prodotti avverrà previo pagamento del prezzo dovuto ai sensi dell’art. 5 che segue. Il trasporto e personale incaricato da Centrale del Latte di Roma per la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno prodotti ordinati consegnerà gli stessi esclusivamente al piano strada. 4.4. Non saranno ammesse consegne parziali dei prodotti ordinati e, pertanto, il Cliente sarà tenuto a cura ricevere la consegna di tutti i Kit prodotti ordinati, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 4.6 che segue e spese e a il diritto di recesso ai sensi dell’art. 7 che segue. 4.5. Spetta al Cliente verificare, al momento della consegna, le condizioni dei Kit prodotti che gli sono consegnati. Fermo restando che il rischio di quest’ultimoperdita o danneggiamento dei prodotti per causa non imputabile a Centrale del Latte di Roma è trasferito al Cliente al momento della consegna stessa. Si raccomanda al Cliente di verificare il numero di Kit prodotti ricevuti e che il relativo imballo risulti integro, non danneggiato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura, e lo si invita ad indicare sul documento di trasporto del vettore eventuali anomalie, accettando la consegna con riserva laddove occorra. Il ricevimento della consegna senza riserve, fatte salve le garanzie di legge, non consente al Cliente di ottenere alcun rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento da Centrale del Latte di Roma, né di formulare alcun reclamo ai sensi dell’art. 9 che segue. 4.6. La consegna dei prodotti è garantita soltanto per le abitazioni raggiungibili con i mezzi in base dotazione di Centrale del Latte di Roma e, quindi, sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le abitazioni raggiungibili soltanto tramite strade sterrate o esclusivamente pedonali. 4.7. Nel caso in cui i prodotti siano consegnati in ritardo rispetto ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’artdi cui all’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento 4.1 che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione precede e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause possa avvenire, il Cliente può invitare Centrale del Latte di forza maggiore, Roma ad effettuare la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso entro un termine supplementare mediante comunicazione da effettuarsi ai recapiti di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mailcui all’art. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso 9 che segue. Se tale termine supplementare scade senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiroi prodotti siano consegnati, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cCliente è legittimato a risolvere il contratto., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I 20.1 Il Produttore è tenuto a consegnare i Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore)durante il Giorno della Distribuzione e nella Fascia Oraria stabilita dal Gestore dell’Alveare. 4.2 20.2 Il termine Produttore si impegna a comunicare al Gestore dell’Alveare ogni eventuale errore o mancanza durante la Distribuzione, in modo che il Gestore possa provvedere a dichiarare tutto in fase di convalida della Distribuzione. 20.3 Il Produttore non potrà manifestare contestazioni successivamente alla convalida della Distribuzione da parte del Gestore dell’Alveare. La Società declina ogni responsabilità per eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante la procedura che conduce alla consegna dei Prodotti. 20.4 Il Produttore si impegna a ritirare e trattenere tutti i Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso non ritirati da un acquirente al termine della Fascia Oraria e tutti i Prodotti non conformi al Buono d'Ordine. 20.5 Qualsiasi Produttore che tale termine sia impossibilitato a partecipare alla Distribuzione può delegare un Produttore Mandatario a distribuire i propri Prodotti agli acquirenti, ma egli rimane il solo ed unico responsabile per i Prodotti distribuiti da quest’ultimo e per l’eventuale modifica delle loro caratteristiche a causa della conservazione e del trasporto compiuto dal Produttore Mandatario. 20.6 Il Produttore che conferisce l’incarico di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore distribuire i suoi Prodotti ad un Produttore Mandatario deve dichiararlo sul portale, nel menù apposito della mutualizzazione. 20.7 I Produttori sono informati e comunque con applicazione consapevoli che conferire l’incarico di distribuire i loro Prodotti ad un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilitàProduttore Mandatario sia una fattispecie avente carattere eccezionale, eccettuati i casi pertanto nel caso in cui detto ritardo sia imputabile il Gestore dell’Alveare e/o la Società rilevino un abuso di tale Servizio possono opporsi al conferimento della delega ed invitare il Produttore a dolo partecipare alla Distribuzione. 20.8 Nel caso in cui il Produttore riceva l’invito di cui all’articolo che precede e non ottemperi a quanto ivi richiesto potrà essere escluso dall’Alveare oggetto della delega con provvedimento del Gestore interessato o colpa grave del Venditore. della Società. 20.9 In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto contrasto tra l’iniziativa assunta dal Gestore dell’Alveare interessato dall’assenza del Produttore e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggioreSocietà, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso volontà di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cquest’ultima prevale., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore)1. Il Comune consegnerà al Concessionario l’immobile oggetto della presente concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All’atto della consegna verrà redatto apposito verbale con allegato l’elenco dei beni mobili oggetto di inventario. Il predetto verbale sarà sottoscritto dai Responsabili dei competenti Servizi comunali e da un rappresentante designato dal Concessionario. 4.2 Il termine 2. Dalla data di consegna il Concessionario assume la diretta responsabilità della gestione dei Prodotti beni di cui all’art. 4 assegnati, che il Concessionario medesimo si impegna sin d’ora a riconsegnare al termine della concessione in buone condizioni, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso. 3. Qualora non si pervenga alla consegna entro il 1° maggio, ovvero entro la data di effettivo avvio della concessione, per causa imputabile al Concessionario, l’inadempimento sarà quello previsto dalle Condizioni Particolarisanzionato ai sensi del successivo art. 23. 4. In caso di deterioramento dei beni assegnati, il Concessionario si impegna a provvedere alla loro sostituzione con altrettanti beni della stessa qualità e valore. Ciò al fine di garantire il valore complessivo di quanto consegnato dal Comune al Concessionario. Resta inteso che tale termine eventuali danni anche strutturali rilevabili all’atto della riconsegna, saranno valutati dall’Amministrazione Comunale ed addebitati al Concessionario previo verbale di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle futureconstatazione. 4.3 5. Il trasporto e Concessionario dovrà tempestivamente segnalare al Comune qualsiasi modifica dello stato dei beni oggetto di concessione, dovuto ad eventi che alterino la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, consistenza del patrimonio avuto in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodottifurti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditorerotture, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.ecc..

Consegna. 4.1 4.1. I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)termini di consegna, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore). 4.2 Il termine ove pattuiti, hanno valore puramente indicativo. Eventuali ritardi di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine non danno diritto, salvo il caso di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave della Società, alla risoluzione del Venditorecontratto e al risarcimento degli eventuali danni, diretti o indiretti. 4.2. La Società avrà la facoltà di effettuare e fatturare consegne parziali di lotti e quantitativi determinati a propria discrezione. 4.3. Se non specificato diversamente nell’ordine, la consegna si intende “franco fabbrica” e il rischio passerà al più tardi al momento della consegna al primo vettore. In caso di consegne ripartiteconsegna di prodotti a vettore, in nessun caso l’eventuale assunzione del costo di trasporto da parte della Società non comporta assunzione da parte della stessa del rischio per eventuali danni o perdite durante il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle futuretrasporto medesimo, rischio che, pertanto, graverà sul Cliente. 4.3 Il trasporto e la 4.4. In caso di consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertantoprodotti franco fabbrica, il Venditore Cliente sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna ritirare i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il prodotti entro il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti indicato dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguitoSocietà mediante comunicazione scritta. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne nel ritiro dei Prodottiprodotti ovvero qualora non sia possibile alla Società effettuare la spedizione per cause a lei non imputabili (quali, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In a mero titolo esemplificativo: mancanza di appropriate istruzioni, di eventuali autorizzazioni, della documentazione necessaria ecc..), in caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditoreprodotti a vettore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti la Società non sarà responsabile per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto lei non imputabile e avrà il diritto di addebitare al Venditore o per cause Cliente le relative spese di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintaledeposito, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari calcolate al 5 % dell’importo indicato in fatturaprezzo di mercato, senza che sia necessaria alcuna ulteriore offerta ai sensi degli artt. 1207 e ss. c.c.. 4.5. Il Cliente è tenuto, a pena di decadenza, a controllare l’integrità dell’imballaggio e la quantità dei prodotti, all’atto del ricevimento, formulando le opportune riserve per iscritto al vettore e dandone immediata notizia alla Società. Il Cliente sarà, comunque, tenuto, anche in caso di ritardo superiorecontestazione, a ricevere i prodotti consegnati e a custodirli con la massima diligenza. 4.6. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista Nel caso in cui sia richiesto e convenuto l’intervento della Società per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritirol’installazione dei prodotti, il Contratto relativo costo sarà risolto a carico del Cliente. Le ore di diritto ex artviaggio e gli eventuali tempi di attesa sostenuti dal personale della Società verranno conteggiati come ore di lavoro. 1456 c.cInoltre, il Cliente è tenuto ad assicurare alla Società la disponibilità dei locali e dei macchinari, al fine di consentire l’installazione ad opera del personale della Società, nelle date che le verranno preventivamente comunicate. Durante tutta la durata dei lavori il Cliente è altresì tenuto a garantire la disponibilità di personale esperto, allo scopo di supervisionare ed assistere ai lavori., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)Salvo che le Parti concordino diversamente per iscritto, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore)la consegna si intende perfezionata “franco” stabilimento o magazzino Sonzogni Camme S.p. 4.2 Il termine A. Nel caso di consegna della fornitura al di fuori del territorio italiano, Sonzogni Camme S.p.A. non risponderà per la conformità della merce agli standard tecnici eventualmente richiesti nel Paese di consegna. I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono puramente indicativi e non sono vincolanti per Sonzogni Camme S.p.A. In caso di imprevista indisponibilità della merce o disservizio del sistema distributivo, nessuna responsabilità o onere potranno essere imputati a Sonzogni Camme S.p.A. Sonzogni Camme S.p.A. può effettuare, all’occorrenza, più consegne parziali invece di un’unica cvonsegna completa. Eventuali anticipi dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolaritermini di consegna richiesti dall’acquirente dovranno sempre essere concordati tra le parti e confermati per iscritto da Sonzogni Camme S.p.A., e possono essere accettati solo nei casi in cui le relative richieste pervengono entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti alla data di consegna. Ad ogni modo, per quanto concerne i così chiamati “ordini a programma” la consegna dei prodotti indicati deve avvenire, entro e non oltre, il termine massimo di 12 mesi. Dal momento della ricezione della conferma d’ordine sorge l’obbligo in capo all’acquirente di provvedere ai pagamenti concordati. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, quanto corrisposto a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuitoanticipo, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditorenel caso in cui l’acquirente non dovesse procedere con l’integrale ritiro della merce ordinata, o può essere trattenuto da questi designato, nella misura pari Sonzogni Camme S.p.A. a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno titolo di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fatturaindennizzo. L’acquirente, in caso di ritardo superioremancato ritiro della merce nei termini concordati, si impegna in ogni caso a versare a Sonzogni Camme S.p.A. l’importo corrispondente al prezzo della merce non ritirata. Qualora il rifiuto dell’Acquirente Nel caso di ricevere indisponibilità di uno o più prodotti dopo che l’acquirente ha ricevuto la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiroconferma d’ordine, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cSonzogni Camme S.p.A. potrà effettuare consegne parziali oppure sospendere o cancellare del tutto l’evasione dell’ordine, fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi indennizzo titolo da parte dell’acquirente o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto terzi. La consegna parziale è comunque ritenuta valida e scariconon dà diritto all’acquirente al rifiuto della consegna né a richieste di risarcimento e/o indennizzo. 10. Delivery Unless the Parties agree otherwise in writing, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegnedelivery shall be deemed to be made ‘ex works’ from the Sonzogni Camme S.p.A. factory or warehouse. In case of delivery outside the Italian territory, purché non imputabili a dolo o colpa grave del VenditoreSonzogni Camme S.p.A. will not be liable for the conformity of the goods with the technical standards possibly required in the country of delivery. Delivery times indicated in the order confirmation are purely indicative and are not binding for Sonzogni Camme S.p.A.. In the event of unforeseen unavailability of goods or disruption of the distribution system, no responsibility or liability shall lie with Sonzogni Camme S.p.A.. Sonzogni Camme S.p.A. may make several partial deliveries instead of one complete delivery if necessary. Any advance on delivery dates requested by the purchaser shall always be agreed between the parties and confirmed in writing by ▇▇▇▇▇▇▇▇ Camme S.p.A., and may only be accepted in cases where the relevant requests are received no later than 15 days before the delivery date. In any case, for so called ‘scheduled orders’ the delivery of the indicated products must take place within and no later than 12 months. Upon receipt of the order confirmation, the purchaser shall be obliged to make the agreed payments. It is understood that the amount paid in advance, even in the event that the purchaser does not proceed with the full collection of the ordered goods, may be retained by ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ S.p.A. as compensation. The purchaser, in case of failure to collect the goods within the agreed terms, undertakes in any case to pay Sonzogni Camme S.p.A. the amount corresponding to the price of the goods not collected. In the event of unavailability of one or more products after the purchaser has received the order confirmation, Sonzogni Camme S.p.A. shall be entitled to make partial deliveries or to suspend or cancel the execution of the order altogether, without this entitling the purchaser or third parties to any right or claim whatsoever. Partial deliveries shall in any case be considered valid and shall not entitle the purchaser to refuse the delivery or to claims for compensation and/or indemnity. 89.020.289/b | NOVEMBRE 2024

Consegna. 4.1 I 7.1. Brainlab compirà tutti gli sforzi ragionevoli sotto il profilo commerciale per consegnare i Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano entro tre (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica 3) mesi dal ricevimento da parte del Venditore)Cliente della conferma d’ordine definitiva di Brainlab o alla data concordata. 4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari7.2. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo Fatto salvo quanto riportato nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle futuresottostante clausola 17.5. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fattura, in caso di ritardo superioreeventuali ritardi o impedimenti nella Consegna dovuti a catastrofi naturali, scioperi, difficoltà normative, pandemia, epidemia, grave epidemia virale o a qualunque altra circostanza imprevista (simile o meno agli eventi precedenti), Brainlab potrà posticipare l’esecuzione per la durata degli eventi ostativi e per un ulteriore periodo di tempo adeguato per riprendere le operazioni e/o procedere a consegne parziali o erogare Servizi parziali. 7.3. Qualora Il rispetto dei termini di Consegna pattuiti dipende dall’adeguata, ragionevole e tempestiva collaborazione del Cliente nel fornire tra l’altro sostegno tecnico, informazioni e dati precisi e completi concernenti tutti gli aspetti relativi alla Consegna e all’installazione dei Prodotti. 7.4. Se la data di Consegna è posticipata dal Cliente o la Consegna è ritardata per cause imputabili al Cliente, Brainlab può, a propria discrezione, inviare i Prodotti in magazzino o, nel caso in cui la spedizione sia già in corso, riportare i Prodotti allo stabilimento Brainlab. Trova applicazione la precedente clausola 5.4. Gli eventuali costi aggiuntivi saranno sostenuti dal Cliente, ivi inclusi tra gli altri i costi di trasporto e/o di magazzino e assicurazione. A ragionevole discrezione di Brainlab, il rifiuto dell’Acquirente Cliente fornirà un magazzino adeguato con un ambiente di ricevere stoccaggio appropriato (ad es., a clima controllato e assicurato). Brainlab si riserva il diritto di chiedere il risarcimento per ulteriori danni. 7.5. Il Cliente dovrà assicurare la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso possibilità di merce pronta trasportare le casse di Brainlab senza ostacoli, come ragionevolmente richiesto, dall’area di accettazione merci del Cliente (incluso uno spazio adeguato per il ritiroparcheggio del veicolo di trasporto) al sito di installazione o al magazzino e, ove applicabile, dal magazzino al sito d’installazione. Fatti salvi eventuali accordi diversi tra le parti, il Contratto sarà risolto Cliente fornirà un’area di diritto ex artcarico idonea alla Consegna con portellone non azionato elettricamente. 1456 c.c.I costi per l’eventuale controllo del traffico, fatto salvo l’allestimento e l’attrezzatura o la manodopera necessaria per il diritto del Venditore al risarcimento del dannotrasporto, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari le eventuali modifiche apportate ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo telai delle porte, ai corridoi, ai soffitti o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto e scaricoad altre infrastrutture, nonché dovuti per i sistemi di protezione contro la polvere e il rumore dell’attrezzatura presente in loco saranno a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave carico del VenditoreCliente.

Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB)Salvo che le Parti concordino diversamente per iscritto, Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore)la consegna si intende perfezionata “franco” stabilimento o magazzino Sonzogni Camme S.p. 4.2 Il termine A. Nel caso di consegna della fornitura al di fuori del territorio italiano, Sonzogni Camme S.p.A. non risponderà per la conformità della merce agli standard tecnici eventualmente richiesti nel Paese di consegna. I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono puramente indicativi e non sono vincolanti per Sonzogni Camme S.p.A. In caso di imprevista indisponibilità della merce o disservizio del sistema distributivo, nessuna responsabilità o onere potranno essere imputati a Sonzogni Camme S.p.A. Sonzogni Camme S.p.A. può effettuare, all’occorrenza, più consegne parziali invece di un’unica consegna completa. Eventuali anticipi dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolaritermini di consegna richiesti dall’acquirente dovranno sempre essere concordati tra le parti e confermati per iscritto da Sonzogni Camme S.p.A., e possono essere accettati solo nei casi in cui le relative richieste pervengono entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti alla data di consegna. Ad ogni modo, per quanto concerne i così chiamati “ordini a programma” la consegna dei prodotti indicati deve avvenire, entro e non oltre, il termine massimo di 12 mesi. Dal momento della ricezione della conferma d’ordine sorge l’obbligo in capo all’acquirente di provvedere ai pagamenti concordati. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. 4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore. 4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito. 4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali. 4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo. 4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi. 4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell’Acquirente al Venditore, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, quanto corrisposto a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti. In questo caso, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti, che rimarranno esclusivamente a carico dell’Acquirente. In particolare, qualora - approntati i Prodotti per la spedizione- la consegna non avvenga per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all’Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del predetto avviso senza che l’Acquirente abbia accettato la consegna, sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuitoanticipo, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditorenel caso in cui l’acquirente non dovesse procedere con l’integrale ritiro della merce ordinata, o può essere trattenuto da questi designato, nella misura pari Sonzogni Camme S.p.A. a Euro 0,15 € a quintale, per ogni giorno titolo di ritardo, fino ad un massimo pari al 5 % dell’importo indicato in fatturaindennizzo. L’acquirente, in caso di ritardo superioremancato ritiro della merce nei termini concordati, si impegna in ogni caso a versare a Sonzogni Camme S.p.A. l’importo corrispondente al prezzo della merce non ritirata. Qualora il rifiuto dell’Acquirente Nel caso di ricevere indisponibilità di uno o più prodotti dopo che l’acquirente ha ricevuto la merce persista per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiroconferma d’ordine, il Contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.cSonzogni Camme S.p.A. potrà effettuare consegne parziali oppure sospendere o cancellare del tutto l’evasione dell’ordine, fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno, tenuto altresì conto della componente di danno derivante da: costi di deposito; oneri finanziari correlati alla fabbricazione di Prodotti non ritirati; smaltimento dei Prodotti non ritirati (soprattutto se realizzati sulla base di specifiche tecniche dell’Acquirente); investimenti specificamente compiuti dal Venditore per attrezzature e macchinari ai fini della fabbricazione dei Prodotti stessi. 4.10 L’Acquirente rinuncia senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi indennizzo titolo da parte dell’acquirente o pretesa risarcitoria per danni determinati dalle operazioni di trasporto terzi. La consegna parziale è comunque ritenuta valida e scariconon dà diritto all’acquirente al rifiuto della consegna né a richieste di risarcimento e/o indennizzo. 10. Delivery Unless the Parties agree otherwise in writing, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegnedelivery shall be deemed to be made ‘ex works’ from the Sonzogni Camme S.p.A. factory or warehouse. In case of delivery outside the Italian territory, purché non imputabili a dolo o colpa grave del VenditoreSonzogni Camme S.p.A. will not be liable for the conformity of the goods with the technical standards possibly required in the country of delivery. Delivery times indicated in the order confirmation are purely indicative and are not binding for Sonzogni Camme S.p.A.. In the event of unforeseen unavailability of goods or disruption of the distribution system, no responsibility or liability shall lie with Sonzogni Camme S.p.A.. Sonzogni Camme S.p.A. may make several partial deliveries instead of one complete delivery if necessary. Any advance on delivery dates requested by the purchaser shall always be agreed between the parties and confirmed in writing by ▇▇▇▇▇▇▇▇ Camme S.p.A., and may only be accepted in cases where the relevant requests are received no later than 15 days before the delivery date. In any case, for so called ‘scheduled orders’ the delivery of the indicated products must take place within and no later than 12 months. Upon receipt of the order confirmation, the purchaser shall be obliged to make the agreed payments. It is understood that the amount paid in advance, even in the event that the purchaser does not proceed with the full collection of the ordered goods, may be retained by ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ S.p.A. as compensation. The purchaser, in case of failure to collect the goods within the agreed terms, undertakes in any case to pay Sonzogni Camme S.p.A. the amount corresponding to the price of the goods not collected. In the event of unavailability of one or more products after the purchaser has received the order confirmation, Sonzogni Camme S.p.A. shall be entitled to make partial deliveries or to suspend or cancel the execution of the order altogether, without this entitling the purchaser or third parties to any right or claim whatsoever. Partial deliveries shall in any case be considered valid and shall not entitle the purchaser to refuse the delivery or to claims for compensation and/or indemnity. 89.020.289/c | FEBBRAIO 2025