TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 147 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto in relazione all’ articolo “ultimazione dei lavori”, in particolare in relazione al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Il termine fissato per la realizzazione globale di ogni singolo intervento è di verrà definito in occasione dell’individuazione degli stessi, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso in cui alla stessa ditta vengano affidati più lavori, il termine viene fissato per la realizzazione di ciascuno. Nel calcolo del tempo contrattuale verrà tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto in sede di progettazione esecutiva. La stazione Appaltante potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie per garantire forniture o lavori da effettuarsi a cura di altre ditte per conto della medesima Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Le opere oggetto dei presente Capitolato dovranno essere compiute improrogabilmente entro il termine di
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (Art. 13 del presente capitolato) viene stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L’Appaltatore è tenuto a dare compiutamente ultimati i lavori o le forniture nei termini prescritti.
3. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato speciale e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore, nelle quali saranno compresi gli scioperi a carattere regionale e nazionale.
4. Per le sospensioni e le proroghe si rimanda inoltre all’art. 107 del D. Lgs. 50/16.
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. 35 ART. 32 – POLIZZE ASSICURATIVE 35
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Polizze assicurative
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (art. 13 del presente capitolato) viene stabilito in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 300 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Per la parte di lavori relativi agli spazi per la didattica – Aula Magna, da consegnare anticipatamente nella disponibilità dell’Università di Bologna, il tempo utile per l’esecuzione è di giorni 270, compreso il tempo necessario al collaudo provvisorio.
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 18 mesi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.