TERMINE DI ULTIMAZIONE. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al presente contratto, è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori. La data di conclusione dei lavori potrà essere prorogata per avvenimenti e circostanze che possano derivare da ritardi di consegna da parte dei fornitori, fermo restando che tutti i materiali e le attrezzature necessarie alla corretta esecuzione delle opere dovranno essere tempestivamente ordinati.
TERMINE DI ULTIMAZIONE. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al presente contratto, è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori. Si dà atto che il cronoprogramma dei lavori è stato redatto tenendo conto delle disposizioni impartite dall’Amministrazione che impone la realizzazione dei lavori su tre turni lavorativi e sette giorni su sette. In considerazione di quanto sopra e dei connessi flussi finanziari, si concorda che il cronoprogramma così definito diventerà vincolante per l’appaltatore dalla data di incasso della anticipazione contrattuale, fermo restando che, in esito al suddetto incasso, il termine di ultimazione e di conseguenza il cronoprogramma dovrà essere rimodulato tenendo conto dei lavori eseguiti sino a tale data e del tempo trascorso. Fino a quel momento i lavori potranno essere svolti in un unico turno ed organizzati su cinque giorni settimanali. Pertanto, la maggiorazione dei costi della manodopera, derivante dall’implementazione dei turni lavorativi, sarà soggetta ad una revisione al ribasso che terrà conto dell’effettivo avvio di tale modalità esecutiva. Oltre che per gli accordi contrattuali specifici sopra riportati, la data di conclusione dei lavori potrà essere prorogata per avvenimenti e circostanze che dipendono dal committente (es: spostamento camera iperbarica, ecc.) ed in conseguenza di comprovati ritardi derivanti dalla consegna delle Unità di Trattamento Aria (UTA), che dovranno essere tempestivamente ordinate.
TERMINE DI ULTIMAZIONE. L’Appaltatore dovrà ultimare le attività entro il termine stabilito dal Contratto, tenuto conto delle eventuali proroghe e sospensioni. Il termine di ultimazione e il corretto svolgimento delle prestazioni saranno verificati dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato. Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle attività tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e dei possibili giorni di sciopero; pertanto al termine di ultimazione non devono essere sottratti, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’Art. 80 del presente Capitolato, né i giorni che siano stati sfavorevoli all’esecuzione né i giorni di sciopero. Conseguentemente, un andamento stagionale sfavorevole più o meno lungo dovuto a cause normali non sarà suscettibile di recupero. Parimenti l'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole più breve del consueto non produrrà abbreviazioni del tempo contrattuale. Nel computo del termine non verrà conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all’effettivo rilascio. Rimangono però compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell’iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.). Per ultimazione lavori si dovrà considerare la data in cui l’opera risulterà completa in ogni sua parte ed idonea al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere accessorie oggetto del contratto. In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori previsto dal Contratto si applicano le penali di cui all’Art. 80 del presente Capitolato.
TERMINE DI ULTIMAZIONE. Nel contratto o nel capitolato speciale è previsto il termine di ultimazione dell’opera e le penali alle quali l’Appaltatore sarà soggetto - fatte salve ulteriori conseguenze di legge e risarcimento dei danni patiti dall’A.P.A.T. - in caso di ritardo. L’Appaltatore dovrà ultimare i lavori entro il termine stabilito nel contratto o nel capitolato speciale. Il termine è a corso naturale e continuo, da esso non devono pertanto essere sottratti ne i giorni festivi ne quelli di sciopero, né altri che siano stati sfavorevoli all’esecuzione. Il termine decorre dalla data di consegna dei lavori risultante dal verbale di consegna. L'appaltatore deve dare notizia per iscritto della avvenuta ultimazione dei lavori. L’ultimazione deve essere approvata dal Direttore Xxxxxx.
TERMINE DI ULTIMAZIONE. L’Appaltatore dovrà ultimare le attività entro il termine stabilito in ciascuno specifico Ordinativo di Lavoro. Il termine di ultimazione e il corretto svolgimento delle prestazioni relative a ciascun Ordinativo di Lavoro saranno verificati dal Direttore dei Lavori, o suo delegato. Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle attività tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e dei possibili giorni di sciopero; pertanto al termine di ultimazione non devono essere sottratti, anche ai fini dell’applicazione dei disposti dell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato, né i giorni che siano stati sfavorevoli all’esecuzione né i giorni di sciopero. Conseguentemente, un andamento stagionale sfavorevole più o meno lungo dovuto a cause normali non sarà suscettibile di recupero. Parimenti l'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole più breve del consueto non produrrà abbreviazioni del tempo contrattuale. Per ultimazione lavori si dovrà considerare la data in cui la singola riparazione e/o intervento risulterà completo in ogni sua parte ed idoneo al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere accessorie, compreso il collaudo delle condotte (qualora previsto), il ripristino con binder a caldo delle sedi stradali asfaltate e il ripristino dei marciapiedi (fornendo tutta la documentazione che ne provi l’effettiva ultimazione) Si specifica ancora che per termine di ultimazione lavori di un allacciamento, di un intervento di riparazione perdite o manutenzione, si intende il momento dell’esecuzione del binder a caldo in strada asfaltata e del ripristino del marciapiede. In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori previsto negli Ordinativi di Lavoro si applicano le penali di cui all’Elaborato 1.4 del presente Capitolato. In caso di mancata specifica del termine di ultimazione dei lavori sull’Ordinativo di Lavoro, essi dovranno essere di norma completati entro i seguenti termini, superati i quali si applicheranno le penalità previste: ▪ lo scavo ed il rinterro delle riparazioni dovrà avvenire nello stesso giorno dell’intervento, compreso il ripristino con binder a caldo, salvo indicazioni e prescrizioni dell’Ente proprietario della strada; ▪ lo scavo ed il rinterro per allacciamenti, nel giorno stesso dell'inizio dello scavo, ▪ lo scavo ed il rinterro per canalizzazioni, entro la giornata lavorativa; ▪ il ripristino del manto stradale (binder) per allacciamenti, entro la giornata del rinte...
TERMINE DI ULTIMAZIONE. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al presente contratto, è stabilito in 100 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori. Si dara corso all’adeguamento del cronoprogramma dei lavori, introducendo le disposizioni impartite dall’Amministrazione, che impone la realizzazione dei lavori su tre turni lavorativi e sette giorni su sette, a seguito dell’erogazione della prima anticipazione, prevedendo, da quel momento, la maggiorazione dei costi della manodopera, derivante dall’implementazione dei turni lavorativi. Oltre che per gli accordi contrattuali specifici sopra riportati, la data di conclusione dei lavori potrà essere prorogata esclusivamente in conseguenza di comprovati ritardi derivanti dalla consegna delle Unità di Trattamento Aria (UTA), che dovranno essere tempestivamente ordinate.
TERMINE DI ULTIMAZIONE. I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
TERMINE DI ULTIMAZIONE. Modalità di applicazione
TERMINE DI ULTIMAZIONE. 33 Art 55. Proroghe 33
TERMINE DI ULTIMAZIONE. L’Appaltatore dovrà ultimare i lavori entro il termine stabilito in ciascuno specifico ordinativo contrattuale. Il termine è a corso naturale e continuo, da esso non devono pertanto essere sottratti nè i giorni festivi nè quelli di sciopero, né altri che siano stati sfavorevoli all’esecuzione. Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale. Conseguentemente un andamento stagionale sfavorevole più o meno lungo dovuto a cause normali non sarà suscettibile di recupero. Parimenti l'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole più breve del consueto non produrrà abbreviazioni del tempo contrattuale. Si richiama l’allegato tecnico descrittivo delle penalità/premi collegati all’esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori di ciascun ordinativo deve essere redatto dal Direttore dei Lavori processo verbale di ultimazione e certificato di regolare esecuzione relativo al singolo ordinativo.