DEI LAVORI. 1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 43 comma 10 del Regolamento.
2. Il programma esecutivo di cui sopra (Allegato al POS - documento contrattuale), redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto.
3. Il programma esecutivo dei lavori, allegato al contratto, viene elaborato dall'Appaltatore tenendo conto del cronoprogramma di progetto e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere.
4. Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.
5. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza.
6. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
DEI LAVORI. 1. L’Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti:
a. Giornale dei lavori;
DEI LAVORI. L’operatore economico dovrà allegare cronoprogramma dei lavori debitamente firmato per accettazione. Lo stesso ha la facoltà di proporre una restrizione dei tempi di esecuzione che verrà considerata nel caso in cui si presenti pari ribasso tra più operatori.
DEI LAVORI. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono a carico della Ditta Appaltatrice i seguenti oneri: garantire l'accesso e la viabilità del cantiere adeguati; fornire l'acqua e l'energia elettrica per tutta la durata dei lavori; sgombero a lavoro ultimato delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto non utilizzato nella esecuzione dei lavori; mezzi ed attrezzature idonee ad eseguire i lavori; rilascio delle certificazioni necessarie per la richiesta di collaudo delle opere realizzate; richiesta analisi terreno e autorizzazioni allo scarico in idonei siti.
DEI LAVORI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.106 del Codice. L'appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali oppure prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere se non è autorizzato per iscritto dalla DL con ordine recante gli estremi della preventiva approvazione del R.U.P. e/o della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualora in occasione delle varianti si rendesse necessaria la formazione di un nuovo prezzo, questo dovrà essere determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvato dal R.U.P. Il nuovo prezzo sarà valutato:
DEI LAVORI. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
DEI LAVORI. 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l’esecuzione dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi volti al mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, fino ad importi singoli non superiori a 50.000 euro;
b) esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di riparazione di opere e impianti, per importi singoli superiori a 50.000 euro e sino a 200.000 euro, determinata da eventi imprevedibili per l’ente e la cui realizzazione non risulti possibile con le forme e le procedure di affidamento previste dalle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici;
c) lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d) completamento di lavori, di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completarne l’esecuzione;
e) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
f) Lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti.
DEI LAVORI. 1. Il segretario comunale, o per le commissioni consiliari il segretario della commissione, svolge l’appello in avvio di seduta.
2. Il segretario accerta, tramite l’audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
3. L’appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale “in presenza”.
DEI LAVORI a. L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di opere da fabbro serramentista carpentiere necessarie ad assicurare la funzionalità, l’efficienza e la manutenzione degli immobili comunali mediante interventi da classificare in tre tipologie : Interventi programmati, individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modalità di esecuzione. A tal fine la Direzione dell’Esecuzione del Contratto trasmetterà con periodicità, anche a mezzo e-mail, i programmi di lavoro da realizzarsi e da iniziarsi, comunque, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione scritta dell’Ufficio Manutenzioni; per l’elenco degli interventi in manutenzione programmata si demanda al documento di relazione allegato al presente capitolato. Interventi urgenti richiesti tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, da eseguire entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione; Intervento immediato, di massima urgenza e di pronto intervento, finalizzato alla tutela dell’incolumità delle persone e dei beni o, comunque, atto a evitare l’interruzione o la riduzione significativa della funzionalità degli edifici e delle annesse strutture. É richiesto tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta. Da eseguirsi immediatamente, entro 1 (una) ora, con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. Resta inteso che l’Appaltatore deve garantire la possibilità di intervenire immediatamente senza per questo ricevere compensi aggiuntivi. L’accordo quadro si compone dei seguenti elaborati: ✓ Relazione generale; ✓ Capitolato speciale d’appalto; ✓ D.U.V.R.I. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori Economici. Ove l’elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a n.10 (DIECI), si effettuerà un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento. L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 5 dicembre 2019 presso il Settore Gestione Urbana (edificio villetta), sede comunale. La presente indagine di mercato potrà essere eventualmente utilizzata anche per altre procedure di gara che abbiano ad oggetto le medesime caratteristiche e la s...
DEI LAVORI. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto d’appalto, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportuno, senza che perciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 del Regolamento generale e dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori.