Verifiche e prove preliminari Clausole campione

Verifiche e prove preliminari. L’azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha la facoltà di fare eseguire da propri incaricati, in fase di consegna e di installazione, i controlli, le verifiche, le prove di funzionamento e di accertamento della congruità delle specifiche indicate nell’ordine, nonchè di esaminare l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna. Qualora i materiali utilizzati e/o i sistemi offerti, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti, potrà essere ordinata per iscritto la loro sostituzione L'installazione e la messa in funzione dovranno essere eseguiti, a cura della ditta aggiudicataria, sotto la supervisione del RUP o suoi collaboratori, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ed in particolare adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. La ditta aggiudicataria dovrà altresì assicurare la piena compatibilità con gli impianti tecnologici e con altri sistemi già presenti, per garantire una installazione a regola d’arte.

Verifiche e prove preliminari. Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso: a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati; b) prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite (prova a freddo); tale prova andrà eseguita prima della chiusura delle tracce, dei rivestimenti e delle pavimentazioni e verrà realizzata ad una pressione di 2 Kg/cmq superiore a quella di esercizio; c) prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione; con tale prova verrà accertato che l'acqua calda arrivi regolarmente a tutti i punti di utilizzo; d) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta tenuta delle giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria; e) verifica per accertare la resistenza di isolamento da misurare per ogni sezione di impianto, ad interruttori chiusi ma non in tensione, con linee di alimentazione e di uscita collegate con tutte le utilizzazioni connesse, con le lampade dei corpi illuminanti e gli interruttori da incasso in posizione di chiuso; f) verifica per accertare la variazione di tensione da vuoto a carico; g) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture.

Verifiche e prove preliminari. Durante lo svolgimento dei lavori e, in ogni caso, prima della dichiarazione della loro ultimazione, l'Amministrazione Appaltante potrà effettuare verifiche e prove preliminari sui materiali impiegati in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e DM 49/2018. Dette verifiche e prove preliminari saranno eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti sarà compilato regolare verbale. Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati ottenuti in quanto non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, emetterà il certificato di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell’Appaltatore sono state eseguite le modifiche, le aggiunte ed i ripristini necessari. Tuttavia, malgrado l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari di cui trattasi, l’Appaltatore rimarrà responsabile, anche dopo il collaudo definitivo e sino alla scadenza della prevista garanzia, delle eventuali ulteriori deficienze che avessero a riscontrarsi successivamente alle verifiche e prove medesime. In particolare, le verifiche e prove preliminari predette potranno consistere: - nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quanto stabilito e prescritto; - nel controllo che le lavorazioni e le installazioni siano state effettuate secondo quanto suggerito dalla fabbrica o convenuto; - in prove di laboratorio, ecc..

Verifiche e prove preliminari. Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti dell'acqua, il bilanciamento delle distribuzioni dell'aria con relativa taratura, la taratura e messa a punto della regolazione automatica, etc., il funzionamento di tutte le apparecchiature alle condizioni previste. Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con la Ditta e verbalizzate.

Verifiche e prove preliminari. Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso: a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati, basata sulla dichiarazione di conformità relativa alle norme e leggi applicabili; b) prova preliminare per accertare che le tubazioni siano a perfetta tenuta. La prova deve essere eseguita secondo procedura che l’appaltatore deve emettere e sottoporre alla Direzione Lavori. c) verifica preliminare per accertare continuità dell’impianto elettrico; d) eventuale verifica per accertare la variazione di tensione da vuoto a carico; e) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potrà essere eseguita dopo completamento e ultimazione di tutti i lavori e forniture.

Verifiche e prove preliminari. Durante l’esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso: a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati; b) prova idraulica a freddo, se possibile in corso d’opera e comunque ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove previste. Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti; c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti. Per gli impianti ad acqua calda tale prova si effettua portando a 90 °C la temperatura dell'acqua nelle caldaie e mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle conduttore e dei corpi scaldanti; per gli impianti a vapore la prova si effettua portando la pressione delle caldaie al valore massimo stabilito e mantenendolo per il tempo necessario. L’ispezione dovrà iniziare al raggiungimento dello stato di regime della rete al valore massimo di temperatura stabilito o ai valori corrispondenti alla massima potenza d'impianto prevista. Si ritiene positivo il risultato della prova qualora in tutti i corpi scaldanti arrivi il fluido alla temperatura stabilita e le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti; CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE IMPIANTI TERMOMECCANICI d) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione; e) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture. Le verifiche e le prove di cui sopra verranno eseguite dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore, restando quest’ultimo, anche nel caso di esito favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti installati fino al termine del periodo di garanzia.

Verifiche e prove preliminari. Durante il corso dei lavori l’Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti a parti di essi in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Tali verifiche consisteranno nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, per- corsi, ecc.), nonché in prova di isolamento e di funzionamento e di tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. Le suddette verifiche e prove preliminari saranno eseguite dalla D.L. in contraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei relativi risultati ottenuti si dovrà compilare regolare verbale.

Verifiche e prove preliminari. IMPIANTI TERMOMECCANICI

Verifiche e prove preliminari. Premessa

Verifiche e prove preliminari. Le verifiche e le prove preliminari di cui appresso devono essere effettuate durante l'esecuzione delle opere e completate prima dell'esecuzione del collaudo finale ovvero prima della dichiarazione di ultimazione lavori. Prove meccaniche avviamento apparecchiature prove di rumorosità Prove elettriche prove di funzionamento motori prove di assorbimento Prove idrauliche prove di circolazione prove di portata prove di tenuta Controlli di funzionamento apparecchiature pompe di circolazione organi di regolazione e tarature organi di regolazione e controllo Taratura impianti taratura lato acqua: portata impianto temperatura fluidi termovettori portata terminali taratura condizioni ambientali: taratura sensori taratura regolatori Esse consistono principalmente in: esame a vista dei materiali e della corrispondenza alle prescrizioni contrattuali misura della resistenza di terra. misura della resistenza di isolamento prova dei dispositivi differenziali verifica di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali verifica dei collegamenti e della messa a punto dell'impianto.