Common use of Postanowienia końcowe Clause in Contracts

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany wprowadzone do Umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowiechwili zawarcia Umowy. Strony będą dążyć Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą, co potwierdza zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zaświadczenie stanowi załącznik do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyniniejszej Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniazmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. Adresem dla doręczeń stron są: dla Udzielającego Zamówienia: Xxxxxx 00-000, xx. Xxxxx 00. dla Przyjmującego Zamówienie: ……………. Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegosą zobowiązane do informowania się o każdej zmianie danych adresowych, o których mowa powyżej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy przypadku niepoinformowania o zmianie adresu doręczenie na wskazany w Umowie adres uważa się za skuteczne. Przyjmujący Zamówienie potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi w GPSK przepisami prawa polskiego.. Następujące załączniki wewnętrznego, enumeratywnie wymienionymi w załączniku. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis . W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z KRS Zamawiającegodnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Załącznik nr 2 – odpis Ustawy z KRS Wykonawcydnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, Załącznik nr 3 - SIWZa także obowiązujące u Udzielającego Zamówienia przepisy prawa wewnętrznego, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)w szczególności statutu, Załącznik nr 5 – Harmonogramregulaminu organizacyjnego i zarządzeń Udzielającego Zamówienia. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany Strony zobowiązane są rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowykwestiach spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze Stron. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”aktualne zaświadczenie lekarskie Przyjmującego Zamówienie, o treści jak poniżejzdolności do realizacji przedmiotu Umowy; dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia Przyjmującego Zamówienie do świadczenia usług stanowiących przedmiotem Umowy (w szczególności zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, certyfikaty, dyplomy, inne zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje); kopia polisy OC Przyjmującego Zamówienie lub oświadczenie o przedłożeniu polisy.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych nieważności. Umowa została sporządzona w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla siedziby Zamawiającegokażdej ze Stron. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego . Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyniniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania …… Administrator Podmiot przetwarzający Na podstawie ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DB Biuro Rachunkowe Xxxxxx Xxx z siedzibą w Chorzowie przy ulicy 00 Xxxxxxxxx 00/0 XXX 0000000000. Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 604190999 lub adresem email: xx@xxxxxxx.xxx.xx Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług księgowo-kadrowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy upoważnione z mocy prawa. Dane mogę być także udostępniane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę prawną oraz podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę informatyczną, Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu trwania umowy podstawowej. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”prawo do ich sprostowania, o treści jak poniżejusunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania usług opisanych w umowie głównej, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji tych usług. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowa została sporządzona w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy każdej ze Stron. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zleceniodawcy: __________________________, tel.: __________________________, fax: __________________________; e-mail: __________________________ __________________________, tel.: __________________________, fax: __________________________; e-mail: __________________________ Dane do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy upoważnione do kontaktu: ........................................................................ ........................................................................ Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sporu pozostającego w związku z niniejszą Umową sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy będzie sąd miejscowo właściwy według siedziby Zleceniobiorcy. Strony zgodnie oświadczają, iż poza niniejszą Umową i w zakresie objętym jej treścią nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe ważne pisemne lub ustne ustalenia i porozumienia. Załączniki: Wykaz dokumentów, Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów, które Inspektor Danych Osobowych opracuje we współpracy ze Zleceniodawcą w ramach Umowy: Rejestr czynności przetwarzania danych; Analiza ryzyka systemu informatycznego oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta danych osobowych; Polityka ochrony danych z załącznikami tj.: Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych; Procedura realizacji uprawnień wynikających z RODO; Wykaz osób zapoznanych z Polityką Ochrony Danych; Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Wzór odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; Wzór klauzuli informacyjnej; Realizacja prawa dostępu do danych osobowych; Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych/ uprawnienia do pracy w Warszawie, systemie informatycznym; Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych; Opis środków technicznych i organizacyjnych; Wzór oświadczenia o zachowaniu w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę poufności danych; Wzór umowy powierzenia; Wzór rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, ; Wzór rejestru naruszeń ochrony danych; Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu; Wzór zawiadomienia o treści jak poniżejnaruszeniu danych osobowych; Wzór notatki z kontroli uprawnień; Oświadczenie o monitorowaniu komputerów służbowych.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją chwili zawarcia umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemPrzyjmujący Zamówienie oświadcza, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a nazwą „………………………………..”, co potwierdza zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. z siedzibą w……………………………………Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. wpisaną W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. Adresem dla doręczeń stron są: dla Udzielającego Zamówienia: Xxxxxx 00-000, NIPxx. Xxxxx 00. - dla Przyjmującego Zamówienie: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają . Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, a także obowiązujące u Udzielającego Zamówienia przepisy prawa wewnętrznego, w szczególności statutu, regulaminu organizacyjnego i zarządzeń Udzielającego Zamówienia. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązane są rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychsporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zwaną dalej „niniejszą Umową”po jednym dla każdej ze stron. *niepotrzebne skreślić aktualne orzeczenie lekarskie Przyjmującego Zamówienie, o treści jak poniżejzdolności do realizacji przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia Przyjmującego Zamówienie do świadczenia usług będących przedmiotem umowy (zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające posiadane specjalizacje itp.), kopia polisy OC Przyjmującego Zamówienie lub oświadczenie o przedłożeniu polisy, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zasady wynagrodzenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale/Pododdziale wraz z wykazem wartości (tzw. wagi) procedur medycznych, zasady wynagrodzenia za pełnienie dyżurów medycznych, zasady wynagrodzenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni, zakres uprawnień i obowiązków I. lekarza dyżurnego Izby Przyjęć, zakres uprawnień i obowiązków II. lekarza dyżurnego Izby Przyjęć, zakres uprawnień i obowiązków lekarza stacyjnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków lekarza nadzorującego, zakres uprawnień i obowiązków I. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków II. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków III. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków IV. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego. zakres uprawnień i obowiązków lekarza starszego/młodszego asystenta. 27.42 20 Wycięcie zmiany wargi - inne 34.041 10 Drenaż jamy opłucnowej 34.094 20 Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz 40.10 10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w postaci aneksu do pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowieumowie. Strony będą dążyć do ugodowego polubownego rozstrzygnięcia sporówsporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, jakie mogą wyniknąć strony poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z realizacją umowyprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniaUrz. UE L 119 z 04.05.2016, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegostr. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych. Załącznikami do umowy są: Karta gwarancyjna SWZ wraz z załącznikami, Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały mają zastosowanie powszechnie obowiązujące odpowiednie przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego Umowę sporządzono w trzech 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu egzemplarzach - 2 egz. dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Zamawiającego i 1 egz. dla ZamawiającegoWykonawcy. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyZAMAWIAJĄCY: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIPWYKONAWCA: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez*--Niewłaściwe skreślić Dotyczy realizacji zadania pn.: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • ………………………………………… GWARANTEM jest: …………………………………………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychzwany także Wykonawcą UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest: Gmina Xxxxxxx , zwaną dalej „niniejszą Umową”xx 0 Xxxx 00, o treści jak poniżej28 – 400 Pińczów, zwana także Zamawiającym.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem Stron umowy sporządzonym na piśmie. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej winny być dokonywane w postaci aneksu do umowy formie pisemnej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. Strony będą dążyć umowy zobowiązują się do ugodowego rozstrzygnięcia sporówwzajemnego pisemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, jakie mogą Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Xxxxxxxxxxxxx wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany – ze skutkiem doręczenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Rzeszowie (Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego). W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące Integralną częścią umowy, są następujące załączniki: załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik - Formularz zestawienia godzin świadczenia usług doradczych załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik - Protokół odbioru załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik Oświadczenie do umowy zlecenia załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę Deklaracja poufności Wykonawcy usługi doradczej Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu jeden dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej § 14 1. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym jakim jest: (a) uzyskanie pozwolenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie Badania lub spełnienie warunku umożliwiającego prowadzenie Badania określonego w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowieart. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy37 l ust. 2 Prawa farmaceutycznego oraz (b) uzyskanie pozytywnej opinii właściwej Komisji Bioetycznej. 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniaprzypadku, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do gdy realizacja Umowy stanowią jej integralną częśćprzez którąkolwiek ze Stron zostanie opóźniona, utrudniona lub uniemożliwiona wskutek działania siły wyższej, przez co rozumie się w szczególności: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającegodecyzje władz rządowych, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcynakazy lub wyroki sądowe, Załącznik nr 3 - SIWZrozruchy, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia powstania, wojny, wypadki losowe, strajki (OPZw tym strajki pracowników Ośrodka badawczego), Załącznik nr 5 – Harmonogramniepogodę lub inne podobne przyczyny lub powody leżące poza kontrolą strony dotkniętej działaniem siły wyższej oraz w przypadku, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychgdy strona ta podejmie uzasadnione wysiłki w celu uniknięcia lub zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowejwówczas realizacja Umowy może zostać zawieszona na czas działania siły wyższej. Druga ze stron musi zostać bezzwłocznie poinformowana o rozpoczęciu oraz zaprzestaniu działania siły wyższej. Jeżeli jest to uzasadnione, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowadziałanie siły wyższej może stać się podstawą do natychmiastowego przerwania badania przez każdą ze Stron. Final Provisions § 14 1. The Agreement is concluded on the condition precedent of: (a) obtaining the permission of the President of the Office for Registration of Medicinal Products, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcyMedical Devices and Biocidal Products to conduct the Research or to meet the condition allowing to conduct the Research referred to in Article 37(l) section 2 of the Pharmaceutical Law, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu Iand (b) obtaining a positive opinion from the competent Bioethics Committee. 2. In the event that the performance of the Agreement by either Party is delayed, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemhindered or prevented as a result of force majeure, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowywhich shall be understood in particular as: decisions of the government, orders or court rulings, riots, uprisings, wars, fortuitous events, strikes (including strikes of employees of the Research Centre), inconvenience or other similar reasons or reasons beyond the control of the party affected by force majeure, and if this party makes reasonable efforts to avoid or prevent such events, then the performance of the Agreement may be suspended. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzachThe other party must be informed immediately of the commencement and cessation of force majeure. If justified, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejforce majeure may give rise to immediate termination of the research by either Party.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją chwili zawarcia umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemPrzyjmujący Zamówienie oświadcza, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a nazwą „………………………………..”, co potwierdza zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. z siedzibą w……………………………………Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. wpisaną W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. Adresem dla doręczeń stron są: dla Udzielającego Zamówienia: Xxxxxx 00-000, NIPxx. Xxxxx 00. - dla Przyjmującego Zamówienie: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają . Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, a także obowiązujące u Udzielającego Zamówienia przepisy prawa wewnętrznego, w szczególności statutu, regulaminu organizacyjnego i zarządzeń Udzielającego Zamówienia. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązane są rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychsporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zwaną dalej „niniejszą Umową”po jednym dla każdej ze stron. *niepotrzebne skreślić aktualne orzeczenie lekarskie Przyjmującego Zamówienie, o treści jak poniżejzdolności do realizacji przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia Przyjmującego Zamówienie do świadczenia usług będących przedmiotem umowy (zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające posiadane specjalizacje itp.), kopia polisy OC Przyjmującego Zamówienie lub oświadczenie o przedłożeniu polisy, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zasady wynagrodzenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale/Pododdziale wraz z wykazem wartości (tzw. wagi) procedur medycznych, zasady wynagrodzenia za pełnienie dyżurów medycznych, zasady wynagrodzenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni, zakres uprawnień i obowiązków I. lekarza dyżurnego Izby Przyjęć, zakres uprawnień i obowiązków II. lekarza dyżurnego Izby Przyjęć, zakres uprawnień i obowiązków lekarza stacyjnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków lekarza nadzorującego, zakres uprawnień i obowiązków I. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków II. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków III. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków IV. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego. zakres uprawnień i obowiązków lekarza starszego/młodszego asystenta.

Postanowienia końcowe. Wszystkie W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy o działalności leczniczej i Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w trakcie stosowania umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych negocjacji. Jeśli te okażą się niezadowalające rozstrzygać je będzie rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny w Koninie. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pisemnej, pod rygorem nieważności. Przyczyną zmian może być w postaci aneksu szczególności zmiana przepisów prawa oraz zasad i stawek finansowania świadczeń. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy pod rygorem nieważności niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującej Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowiechwili zawarcia umowy albo z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Zmiana dokonana z naruszeniem §10 ust. 4 umowy jest nieważna. Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Treść niniejszej umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w związku rozumieniu art. 11 ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji; z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią tego tytułu strony umowy zobowiązują się zachować treść jak i warunki jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania wykonywania w poufności wobec osób trzecich i przez kolejne 12 miesięcy, liczone to zarówno w czasie jej obowiązywania jak i lat trzech od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyjej wygaśnięcia bądź rozwiązania. Umowę sporządzono w trzech 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu jeden dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Przyjmującej/ego Zamówienie, dwa dla ZamawiającegoUdzielającego Zamówienia. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ………………………………………………..……….. • …………………………………….………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychPrzyjmująca/y Zamówienie Udzielający Zamówienia Szczegółowy wykaz zadań Przyjmującej/ego Zamówienie Udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwaną dalej „niniejszą Umową”a w szczególności całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, o treści jak poniżejzapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Dokonywanie oceny stanu zdrowia i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych. Realizacja zleceń lekarskich. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obsługiwanie sprzętu i urządzeń stosowanych w WSZ w Koninie. Wykonywanie zadań, w porozumieniu z pielęgniarką koordynującą, innych niż wymienione w niniejszym załączniku, ale w zgodności z kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Umowa została sporządzana w czterech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Jednostki oraz po jednym dla Partnera i Doktoranta. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na inny podmiot bez zgody pozostałych Stron. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez Xxxxxx aneksu. Rozwiązanie Umowy za zgodą Stron, jej wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku sporu wynikłego w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniaUmową, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu go pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby ZamawiającegoJednostki. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: …Opis Problemu ……………………………….. …… Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Doktorat wdrożeniowy” jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Xxxxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx, e- mail: Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx lub tel. +00 00 000 00 00). W Ministerstwie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się telefonicznie +00 00 00 00 000 lub mailowo, przesyłając informacje na adres xxx@xxxxx.xxx.xx. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach przyznania jednostce środków finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych oraz na stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię (xxxxxx) i nazwisko, rok urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres e-mail. Zebrane dane nie będą przekazywane do innych podmiotów w celach nie związanych z realizacją programu „Doktorat wdrożeniowy”. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu złożenia przez jednostkę wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej na adres: xx. Xxxxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx, elektronicznej na adres Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości). Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Xxxxxx to zrobić jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W związku z powyższym jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak zgłoszenia do programu „Doktorat wdrożeniowy”. ...................................., data......................... ............................................ czytelny podpis doktoranta Partner i Jednostka, jako administratorzy danych osobowych, zobowiązani są do przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, w tym do zrealizowania obowiązków informacyjnych z art. 13 lub 14 w imieniu administratora wobec osób, których dane dotyczą. Strony informują, że w związku z realizacją Umowy będzie dochodziło do przekazywania danych osobowych między Partnerem a Jednostką (administratorami danych): osób reprezentujących drugą Stronę przy podpisaniu Umowy; osób uprawnionych przez Strony do koordynowania i nadzoru prac objętych Umową; osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień; realizujących zadania wynikające z Umowy (w tym odpowiednio Promotora/Opiekuna pomocniczego). Uniwersytet Śląski w Katowicach, xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Partnera. Partner………………………………. z siedzibą w……………………………………………………………………………….., jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze Strony Jednostki. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się: ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, listownie na adres: xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, przez ....................................................................... pod numerem ...................e-mail: xxx@xx.xxx.xx, NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych; ze strony Partnera………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………….. • …………………………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy, opiekunów pomocniczych/promotorów, odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych). Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają Umowę powierzenia przetwarzania w sobie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, nie dłuższy niż 10 lat od momentu złożenia przez Jednostkę wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w szczególności w przypadku niezbędności przetwarzania danych osobowych w wypełnieniu obowiązków prawnych; dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane będą przekazywane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobom, które podpiszą indywidualne oświadczenia dotyczące poufności w ich treści zostanie przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania ich danych. Dane osobowe Doktoranta będą przetwarzane przez Jednostkę i Partnera w związku z koniecznością wykonania niniejszej Umowy, w celu zrealizowania przewidzianych w niej obowiązków. Ponadto Doktorantowi zostają udzielone pozostałe informacje wymagane przepisem art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Załącznik nr 4 - oświadczenie o treści jak poniżej.zachowaniu poufności……………….., dnia ……………… Ja niżej podpisany ...................................................................................................... Zatrudniony: adres / oddział / nazwa komórki organizacyjnej................................................................................. zobowiązuję się:

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją chwili zawarcia umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemPrzyjmujący Zamówienie oświadcza, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a nazwą „………………………………..”, co potwierdza zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. z siedzibą w……………………………………Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. wpisaną W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. Adresem dla doręczeń stron są: dla Udzielającego Zamówienia: Xxxxxx 00-000, NIPxx. Xxxxx 00. - dla Przyjmującego Zamówienie: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają . Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, a także obowiązujące u Udzielającego Zamówienia przepisy prawa wewnętrznego, w szczególności statutu, regulaminu organizacyjnego i zarządzeń Udzielającego Zamówienia. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązane są rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychsporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zwaną dalej „niniejszą Umową”po jednym dla każdej ze stron. aktualne orzeczenie lekarskie Przyjmującego Zamówienie, o treści jak poniżej.zdolności do realizacji przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia Przyjmującego Zamówienie do świadczenia usług będących przedmiotem umowy kopia polisy OC Przyjmującego Zamówienie lub oświadczenie o przedłożeniu polisy,

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy Umowy Strony poddają pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, w innych celach niż wykonanie Umowy. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały Umową zastosowanie powszechnie obowiązujące mają przepisy prawa polskiego.. Następujące powszechnie obowiązującego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. zmiana: firmy Wykonawcy, adresu, statusu prawnego; zmiana podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; zmiany w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy, mogą nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, przy czym nowo wskazane osoby, realizujące przedmiot Umowy muszą posiadać co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby pierwotnie wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Protokół odbioru końcowego (wzór) Załącznik nr 3 - SIWZ, – Upoważnienie (wzór) Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia – Protokół usunięcia awarii (OPZ), wzór) Załącznik nr 5 – Harmonogram, Protokół odbioru ilościowego/jakościowego Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Oferta Wykonawcy Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki Wykaz osób wskazanych do świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyusługi Data przeprowadzenia odbioru: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • ……. Miejsce przeprowadzenia odbioru: ……………………………………………………… Osoby dokonujące odbioru: Przedstawiciele Kupującego: ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. Przedstawiciele Sprzedającego: ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. Przedmiot Umowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychZgodność realizacji przedmiotu Umowy z warunkami Umowy: . Uwagi . . Działając na podstawie Umowy ………………. z dnia ……………... upoważniam Pana(ią) …… legitymującego(ą) się dowodem osobistym: Seria i numer: Wydanym przez: Nr ewidencyjny PESEL: Zatrudnionego(nią) w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców na stanowisku ………… do dokonania odbioru przedmiotu Umowy. Warszawa, zwaną dalej „niniejszą Umową”dnia ………………………… Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców Załącznik nr 4 Protokół usunięcia awarii (wzór) Nr zgłoszenia …………………………… Data zgłoszenia……………… Charakterystyka nieprawidłowości :………………………………………………………… Sposób usunięcia awarii ……………………………………………………………………………………………………………… Naprawę/wymianę urządzenia wykonał (imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy) ……………. Uwagi dotyczące awarii i jej usuwania: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Termin usunięcia awarii………………………………………………….......... Sprawdzenia dokonał: ………………………………………………………………………...... Opis testowania………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Testowanie zakończono: ……………………………………………………………………...... Wyniki testowania: …………………………………………………………………………..... Termin przekazania wyników testowania do serwisu, o treści jak poniżej.jeśli system niesprawny : ……............... Wyniki testu przyjął :………………………………………………………………………….. Data przeprowadzenia odbioru: …………………………………………………………. Miejsce przeprowadzenia odbioru: ……………………………………………………… Osoby dokonujące odbioru: Przedstawiciele Kupującego: ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. Przedstawiciele Sprzedającego: ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. L.p. Specyfikacja dostawy Numery fabryczne

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie doręczenia związane z niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki dokonywane na adresy Stron podane w komparycji Umowy, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, przesyłką kurierską , listem poleconym lub dostarczone osobiście. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. Dostawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Pana/Panią {________} e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z KRS Zamawiającegorealizacją niniejszej Umowy Pana/Panią{________}, Załącznik nr 2 – odpis e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zmiany w zakresie wskazanym w lit a) lub b) powyżej wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony na piśmie pod rygorem przyjęcia, iż poprzednio wskazana osoba jest nadal umocowana w zakresie wszelkich czynnościach związanych z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany realizacją niniejszej Umowy.” Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Dostawcy Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie osób wskazanych na podstawie ust. zawarta w Warszawie2 powyżej, w dniu …………pod rygorem uznania dokonanych z dotychczas znaną osobą ustaleń za skuteczne. , pomiędzyWszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz załączniki dla swej ważności wymagają formy pisemnej. Załączniki stanowiące integralną część umowy: Instytutem Lotnictwa - Zapytanie ofertowe wraz z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIPzałącznikami i oferta Dostawcy DOSTAWCA: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.ZAMAWIAJĄCY:

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Postanowienia Umowy dotyczące poufności, rozstrzygania sporów mają zastosowanie do niniejszej umowy UPPD. Administrator Danych może udostępnić niniejszą UPPD organowi nadzorującemu ochronę Danych Osobowych bez zgody Podmiotu Przetwarzającego. W odniesieniu do przedmiotu niniejszej UPPD, warunki UPPD będą nadrzędne względem postanowień Umowy. Jeżeli jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszej UPPD zostanie uznane za nieważne, nieobowiązujące, bezprawne i/lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej UPPD, a jeżeli będzie to konieczne w rzeczonym przypadku, należy uznać, że takie postanowienie/a zostanie/ą pominięte w niniejszej UPPD. Zmiany niniejszej UPPD wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. imieniu Administratora Danych W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do imieniu Podmiotu Przetwarzającego Załącznik A Opis Danych Osobowych Przedmiot Przetwarzania Realizacja Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa …… z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ……dnia ………………… r. na usługi w zakresie ……………………….. a …… Czas trwania Przetwarzania Określony, tożsamy z okresem obowiązywania Umowy Cel Przetwarzania ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania …… Kategorie Osób, których Dane Dotyczą Rodzaj Danych Osobowych Operacje Przetwarzania przechowywanie (tj.: archiwizowanie, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, zapisywanie na nośnikach danych osobowychi w pamięci komputerów), zwaną dalej „niniejszą Umową”opracowywanie (tj.: analizowanie, o treści jak poniżejporównywanie, testowanie), zmienianie (tj.: modyfikowanie, dezintegrowanie), usuwanie (tj.: kasowanie z nośników danych i pamięci komputerów, oraz środowisk testowych), W imieniu Administratora Danych W imieniu Podmiotu Przetwarzającego

Postanowienia końcowe. Wszystkie Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy postanowień Umowy oraz oświadczenia woli jej Stron wymagają, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych nieważności, formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia woli Strony Umowy mogą być doręczone drugiej Stronie w każdym miejscu, w którym doręczenie stanie się możliwe. Jeżeli doręczenie oświadczenia woli Strony Umowy osobiście drugiej Xxxxxxx nie będzie możliwe, należy dokonać doręczenia przesyłką pocztową rejestrowaną albo za pośrednictwem firmy trudniącej się doręczeniami (przesyłką kurierską). Doręczenia oświadczeń woli Stron Umowy, wniosków i innego rodzaju pism dokonywane będą na adres Strony wskazany w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w Umowie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu oraz przepisów prawa krajowego i unijnego w nim powołanych. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Operatora, a drugi dla Przedsiębiorca. Integralną część umowy stanowią jej integralną częśćnastępujące załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, - Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa. Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, 2a - Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa. Załącznik nr 2b - Formularz zgłoszeniowy uczestnika. Załącznik nr 3 - SIWZ, Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 5 – Harmonogram, - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym - Wzór formularza przekazania informacji o rachunku bankowym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …wypłaty refundacji Przedsiębiorca Operator ………………………………………………….. • ……… ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej…… 1 Sposób reprezentowania powinien być zgodny z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Nadzór Xxxxxxxxxxx ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w postaci aneksu granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nadzór Xxxxxxxxxxx nie jest uprawniony do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych zaciągania żadnych zobowiązań w Umowieimieniu Xxxxxxxxxxxxx, bez uprzedniej jego zgody. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy. W nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy strony będą się starały rozwiązać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dojścia do porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającegojednostki organizacyjnej Zamawiającego (właściwy rzeczowo sąd powszechny w Opolu). Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w niniejszej umowie postanowień, jej warunków, zakresu przedmiotu umowy i innych jej postanowień będą one odczytywane i interpretowane w następującej kolejności: niniejszy akt umowy wraz z późniejszymi ewentualnymi aneksami do umowy, załączniki do umowy, Specyfikacja Warunków Zamówienia, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 1 umowy, w tym OPZ wraz z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz wprowadzonymi zmianami, wszelkie inne dokumenty załączone do umowy, oferta Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie uzupełnienia powinny być odczytywane w tej samej kolejności, jak dokumenty, które są przez nie modyfikowane. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące stosuje się przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. Niniejszy akt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania zawiera 11 ponumerowanych i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyparafowanych stron. Umowę Niniejszy akt umowy sporządzono w trzech czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 2 egzemplarze dla Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz dwóch egzemplarzach po 2 egzemplarze dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej PowierzającymGeneralnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez: …Dyrektora Oddziału Xxxxxx Xxxxxx, zwanym dalej „Administratorem Danych” a firmą ……………………………….. a ……….., reprezentowanym przez ………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIPw imieniu którego działa: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.., zwaną zwanym dalej „niniejszą UmowąNadzorem Inwestorskim”, o treści jak poniżej.łącznie zwani „Stronami”

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Strony upoważniają następujących przedstawicieli do kontaktów w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją zakresie przedmiotu umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby : ze strony Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • ………… ze strony Wykonawcy: ………………. tel. nr …………………….. email: ……………………….. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu cywilnego. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron, wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy) oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załącznik nr 1 – kopia oferty Wykonawcy Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 3 – wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę Załącznik nr 2 do umowy ……………………… W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr …………………………….., Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zobowiązuje Wykonawcę do: Zachowania w ścisłej tajemnicy informacji niejawnych, danych objętych tajemnicą skarbową oraz danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr ……………………………... Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy nr ………………………….., po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy. Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji. Wykaz pracowników i osób trzecich, biorących udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy, stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. ……………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej...

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (uwzględniająca ewentualne zmiany) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ udzielonymi w postaci aneksu toku Postępowania jak również oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik Nr 1 do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć Umowy); Dokumentacja techniczna (Załącznik Nr 2 do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyUmowy); Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy (Załącznik Nr 3 do Umowy); Test Rozruchowy (Załącznik Nr 4 do Umowy); Wymagania odnośnie Testu (Załącznik Nr 5 do Umowy); Protokół Odbioru (Załącznik Nr 6 do Umowy); Program szkolenia (Załącznik Nr 7 do Umowy) Gwarantowany okres żywotności części podlegających zużyciu (Załącznik Nr 8 do Umowy); Gwarancja jakości (Załącznik Nr 9 do Umowy); Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki (Załącznik Nr 10 do Umowy); Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (Załącznik Nr 11 do Umowy); Zabezpieczenie Rękojmi (Załącznik Nr 12 do Umowy). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Wytycznymi lub Procedurą Zawierania Umów, nadrzędne znaczenie mają wpierw Wytyczne a następnie Wewnętrzna Procedura Zawierania Umów. Strony ustalają następująca hierarchię ważności dokumentacji kontraktowej, co będzie rozumiane w ten sposób, iż dokument wyższej rangi ma nadrzędne znaczenie nad dokumentem niższej rangi : Umowa (włącznie z Umową Serwisową) oraz SIWZ; Oferta Wykonawcy; Dokumentacja techniczna przedstawiona przez Wykonawcę i producenta Suwnicy RTG. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne bądź bezskuteczne, nie osiągnięcia porozumienia, będzie to miało wpływu na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo podejmą ustalenia o zastąpieniu nieważnego bądź bezskutecznego postanowienia innym oddającym jak najpełniej cel i funkcję zapisu uznanego za nieważny bądź bezskuteczny. Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Zamawiającego będzie właściwy do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania rozstrzygania wszelkich sporów na tle zawarcia i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany wykonania Umowy. Umowę sporządzono Prawem właściwym dla niniejszej Umowy będzie prawo polskie z wyłączeniem Konwencji ONZ o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w trzech jednobrzmiących formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa wraz z załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami. Strony wyłączają stosowanie ogólnych warunków umów Wykonawcy. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze Stron. zawarta w WarszawieW przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między angielską i polską wersją językową nadrzędne znaczenie ma wersja polska i będzie uznana za wiążąca pomiędzy Stronami. AGREEMENT No […] concluded on […] in Szczecin by and between: DB Port Szczecin sp. z o.o. with registered office in Szczecin, w dniu …………Xxxxxxxx Xxx. 00, pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000Xxxxxxxx entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court Szczecin – Centrum in Szczecin, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie13th Commercial Division, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960under KRS number: 0000029909, NIP: 000-NIP (Tax Identification Number): 000-00-00-000, REGONREGON (Statistical Number): 810622795, Share capital: 00003737416 004 750 PLN, zwanym dalej Powierzającymrepresented by: […] – […], reprezentowanym przez: […] – [……………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................], NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umowąhereinafter referred to as the “Ordering Party”, o treści jak poniżejand […] with registered office in […] entered in the Register of Entrepreneurs kept by […], under the number […], tax identification number: […], share capital: […], represented by: […] – […], […] – […], / […] conducting the business activity under the name: […] with registered office in: […], tax identification number: […], represented by: […] – […], […] – […], hereinafter referred to as the “Contractor”. Ordering Party and Contractor shall be collectively referred to as the “Parties” or individually as the “Party” to this “Agreement”. As a result of the selection of the Contractor’s bid by the Ordering Party on the basis of the Procedure conducted in accordance with the principle of competitiveness for the Project co-financed by the European Union from the Operational Program Infrastructure and Environment (OPI & E), Project identification number: POIS.03.02.00-00-0046/18, the Parties conclude the Agreement with the following content. § 1.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy postanowień Umowy oraz oświadczenia woli jej Stron wymagają, pod rygorem nieważności nieważności, formy pisemnej. Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy wynikające z zastrzeżeniem przypadków określonych w UmowieUmowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Operatora. Strony będą dążyć dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją umowyUmowy w drodze negocjacji. W przypadku nie braku osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo rozwiązania sporu w drodze negocjacji sprawa jest rozstrzygana przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZamawiającegoOperatora. Jeżeli Operator poniesie szkodę w następstwie zdarzenia określonego w niniejszym paragrafie, Przedsiębiorca naprawi szkodę w podwójnej wysokości. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści, w tym jeden dla Operatora, a jeden dla Przedsiębiorcy. Wszelkie oświadczenia woli Strony Umowy mogą być doręczone drugiej Stronie w każdym miejscu, w którym doręczenie stanie się możliwe. Jeżeli doręczenie oświadczenia woli Strony Umowy osobiście drugiej Xxxxxxx nie będzie możliwe, należy dokonać doręczenia przesyłką pocztową rejestrowaną albo za pośrednictwem firmy trudniącej się doręczeniami (przesyłką kurierską). Doręczenia oświadczeń woli Stron Umowy, wniosków i innego rodzaju pism dokonywane będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki na adres Strony wskazany w Umowie. W wypadku nie poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu siedziby albo innych danych istotnych dla skuteczności doręczenia, pismo wysłane na adres wskazany w Umowie uznaje się za doręczone. Podobny skutek wywołuje odmowa przez Stronę Umowy przyjęcia przesyłki adresowanej do Umowy stanowią niej, jak też niedoręczenie jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis przez doręczyciela z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące przyczyn leżących po stronie Zamawiającego adresata lub awizowanej. Załączniki: Wykaz usług rozwojowych wynikających z zastrzeżeniem, że zmiany rekomendacji Rady Sektorowej ds. Kompetencji w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyramach sektora budowlanego. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …Przedsiębiorca Operator ………………………………………………….. • ……… ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej…… 1 Sposób reprezentowania powinien być zgodny z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w postaci aneksu szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowiepiątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Strony będą dążyć dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy. W przypadku wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągnięcia osiągną porozumienia, Strony poddadzą zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki odniesieniu do wszystkich oświadczeń woli składanych przez Strony, w związku z wykonywaniem Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającegoprzepis art. 682 ustawy Kodeks cywilny nie stosuje się. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Umowy mają jedynie charakter porządkujący i nie jest intencją Stron, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany aby ich treść miała wpływ na interpretację treści Umowy. Umowę sporządzono Umowa została podpisana w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: - Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego- Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) - Załącznik nr 3: Wykaz pracowników świadczących Usługi; - Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyZAMAWIAJĄCY: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIPWYKONAWCA: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………….……………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych…… (nazwa i adres Wykonawcy) nie są karane, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.posiadają aktualne (nie wcześniejsze niż sprzed 6 miesięcy) na dzień zawierania umowy zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz spełniają wymogi określone w pkt 5 Opis przedmiotu zamówienia. ........................................................ Załącznik nr 4 do Umowy

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej Prawem właściwym dla umowy wymagają formy pisemnej jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w postaci aneksu do umowie zastosowanie mają przepisy polskie, a w szczególności ustawa Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane. Zmiana danych adresowych lub numerów faksów i każdych innych danych związanych z działalnością Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizację umowy pod rygorem nieważności winna być dokonywana przez Wykonawcę niezwłocznie i staje się skuteczna po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego. Koszty wynikające z zastrzeżeniem przypadków określonych zaniechania obowiązku, wskazanego w Umowieust. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów2, jakie mogą wyniknąć obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy) oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. Finansowe wierzytelności Wykonawcy, wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo braku porozumienia w terminie do 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza: …………………. tel. ………. Umowę niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego- Kopia oferty Wykonawcy, Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyZakres robót do wykonania, Załącznik nr 3 - SIWZ– Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)– Oświadczenie Wykonawcy o ochronie informacji, Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Oczyszczenie więźby dachowej przed zastosowaniem preparatu zwalczającego i impregnacją drewna Aplikacja żelowego preparatu do zwalczania szkodników drewna oraz impregnacji posiadającego gwarancję producenta na min. 10 lat Likwidacja przecieku dachu tj. Rozebranie połaci dach ok. 20 m2 Rozebranie kosza 8 mb x 0,5 m Montaż kosza dachowego 8mb x 0,5 m Położenie dachówki ok. 20 m2 Uzupełnienie folii ok. 20 m2 Uszczelnienie obróbek blacharskich ( 8 kominów) Montaż kominka wentylacyjnego systemowego z rurą przyłączeniową – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 3 szt. Wymiana uszkodzonych daszków zabezpieczających wyloty kominowe z blachy nierdzewnej – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 4 szt. Wymiana włazu dachowego w wymiarach 43 cm x 45 cm – 1 szt. Wymiana dachówek ok. 100 szt. Impregnacja kominów zewnętrznych impregnatem przeciwwilgociowym do klinkieru 2-u krotne – 8 kominów Wzmocnienie krokwi koszowej wymiarach 14 cm x 10 cm – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 na długości ok. 3m oraz o wymiarach 18 cm x 16 cm na długości ok. 5,5 m Wymiana podwaliny o wymiarach 14 cm x 14 cm o długości ok. 3 m Mocowanie folii oraz uzupełnienie ubytków folii od strony strychu – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyok. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego20 m2 Montaż deski okapowej szer. zawarta w Warszawie, w dniu 30 cm na odcinku długości 2,5 m ….………………………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a pieczęć firmy miejscowość, data W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr …………… Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zobowiązuje Wykonawcę do: Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr …………………………. Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z siedzibą w……………………………………. wpisaną wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …celów związanych z realizacją umowy nr ………………………………………………….. • ……….., po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. ) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm. ). Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w niniejszym postępowaniu. Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy. Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji. ……………………………. …………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych…… pieczęć firmy miejscowość, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.data

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowieszczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Strony będą dążyć dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy. W przypadku wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągnięcia osiągną porozumienia, Strony poddadzą zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Zmiana lub odstąpienie od Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowywymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Umowę sporządzono w trzech 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy zał. nr 2- Wykaz pracowników świadczących usługi zał. nr 3 - Zobowiązanie pracownika świadczącego usługę zał. nr 4 - Klauzula informacyjna ............................................. - nie są karane za przestępstwo popełnione umyślnie bądź nieumyślnie. - posiadają aktualne (nie wcześniejsze niż sprzed 6 miesięcy) na dzień zawierania Umowy zaświadczenie wydane przez Krakowy Rejestr Karny oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta spełniają wymogi określone przez Xxxxxxxxxxxxx w Warszawiesiwz ....................................... Miejscowość, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ……data …………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • Podpis/y/ uprawnionego/ych/ przedstawiciela/i/ Wykonawcy …………………………………………………….. • ., po zapoznaniu się z treścią art. 266 §1 Kodeksu Karnego, który stanowi: „ Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” nie ujawniać nikomu i w żaden sposób oraz nie wykorzystywać informacji, z którymi zapoznam się przy realizowaniu usługi sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz wykonywaniu prac na zewnątrz budynków Sądu. Zobowiązanie obowiązuje również po zakończeniu umowy. Nowy Targ , dnia ………………………………. Potwierdzenie autentyczności podpisu: ……………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia . Data, pieczęć imienna i podpis pracodawcy Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Targu, 00-000 Xxxx Xxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 00, tel. 00 000 00 00 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: xxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx Celem przetwarzania danych osobowychjaki realizuje Administrator jest zakup towarów i usług oraz realizacja zawieranych, zwaną dalej „niniejszą Umową”w tym zakresie umów. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór na oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe, o treści jak poniżejpodmiotom świadczącym obsługę prawną. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń. Posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem umownym, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Strona umowy zobowiązuje się do przekazania powyższego obowiązku informacyjnego do wszystkich osób realizujących usługę, w imieniu strony, w tym w szczególności do osób zatrudnionych oraz kontrahentów.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności nieważności. Zmiany niniejszej umowy lub przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących okolicznościach: Zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia (bez zmiany ostatecznego terminu wykonania zamówienia) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z zastrzeżeniem przypadków określonych tej zmiany. Inne: - W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Umowiezakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia/umowy lub świadczenia stron; - W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, x.xx. siła wyższa, mogące uniemożliwić lub mające wpływ na realizację postanowień umowy; - Uzasadnione technologicznie, technicznie lub funkcjonalnie zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, których Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć nie mogły przewidzieć chwili zawarcia umowy; - Zmiany wynikające z obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące Wszelkie załączniki do Umowy niniejszej umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis . Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z KRS Zamawiającegodziałania siły wyższej, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcyw szczególności powodzi, Załącznik nr 3 - SIWZpożaru, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)trzęsienia ziemi, Załącznik nr 5 – Harmonograminnych klęsk żywiołowych, Załącznik nr 6 – wzór działań o charakterze militarnym, aktów wydanych przez rządy, parlamenty czy prezydentów państw, jak również innych zdarzeń, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wymienionych w umowie, i których nie da się uniknąć nawet w przypadku maksymalnej staranności stron. Strona, dla której okoliczności takie spowodują utrudnienie realizacji postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyzobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie drugą Stronę o powstaniu lub ustaniu powyższych okoliczności. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron …..................................................... …..................................................... Zamawiający Wykonawca Załączniki: Załącznik 1 – Opis przedmiotu umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)* *[opis przedmiotu umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) może być udostępniony Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegoubiegającemu się o zamówienie na zasadach określonych w zapytaniu oferowym i po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 22.12.2017r. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyZałącznik: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.Opis przedmiotu umowy będzie stanowić integralną częśc umowy]

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Banku Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany osób wymienionych w postaci § 3 ust. 1 i 2, a także danych teleadresowych wymagają pisemnego poinformowania drugiej Strony bez wymogu sporządzania aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Umowy Następujące załączniki Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS 1: Zobowiązanie do zachowania poufności, Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS 3: Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ4: Standardy ESG, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)5: Wzór Protokołu Odbioru. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane w sposób dający jakiekolwiek prawa w związku z Umową osobom innym niż Strony Umowy. W przypadku, Załącznik nr 5 – Harmonogramgdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się nieważne lub nieskuteczne, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychnie wpływa to na ważność całej Umowy. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione przez postanowienia najbardziej zbliżone w treści. W sprawach nie uregulowanych Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowejw szczególności kodeksu cywilnego Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu kwalifikowanego przez tego reprezentanta Stron wymienionego w komparycji Umowy, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyktóry złoży podpis jako ostatni. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegoformie elektronicznej. zawarta Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian Umowy również w Warszawie, w dniu …………formie pisemnej. , pomiędzyBANK: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym WYKONAWCA: Załącznik nr 1: Zobowiązanie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ……zachowania poufności …………………………. z siedzibą w………………………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • .. …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych(miejscowość, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.dnia) (imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych wyjątków przewidzianych w Umowieumowie. Zmiana umowy dopuszczalna jest zgodnie z postanowieniami art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wskazanych w umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowypo jej pisemnym zawiadomieniu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienianiepoinformowania na piśmie o zmianie adresu, doręczenie na poprzedni adres wynikający z umowy, uważane jest za skuteczne Ewentualne spory związane z realizacją umowy Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie ma wpływu na żadne inne postanowienia niniejszej umowy, przy czym niniejsza umowa będzie interpretowane i zmieniona w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem by dostosować ją do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany woli stron wyrażonej w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyniniejszej umowie. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu jeden dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach jeden egzemplarz dla Zamawiającego. zawarta Załączniki wskazane w Warszawietreści umowy stanowią jej integralną część Załącznik 6 do SIWZ Wzór protokołu odbioru Miejsce dokonania odbioru: ___________________ Data dokonania odbioru: ___________________ Ze strony Wykonawcy: _______________________________ _______________________________ Ze strony Zamawiającego: _______________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Potwierdzenie zgodności, w dniu …………. jakości wykonanego systemu *: Tak* Nie* - zastrzeżenia ___________________________________ (jeżeli zastrzeżenia to podać, pomiędzyjakie) Końcowy wynik odbioru: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx Pozytywny* Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ (00-000 Xxxxxxxxjeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIPPodpisy: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej._________________________ _________________________ _________________________ __________________________

Postanowienia końcowe. Wszystkie O wszelkich zmianach w Regulaminie Wynajmujący jest obowiązany informować Użytkownika z 7 dniowym wyprzedzeniem, Załączniki do Regulaminu mogą być w każdym czasie zmienianie bez zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Regulaminu. Informacja o zmianie publikowana jest każdorazowo na stronie internetowej Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowierecepcji. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………… (pieczęć firmowa) Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Xxxxx Xxxxxxxxx prowadząca działalność gospodarczą EKO-SYSTEM XXXXX XXXXXXXXX KM BIURO COWORKINGOWE w Toruniu przy ulicy Rynek Staromiejski 36-38, zwany dalej Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy nr ………………………. z dnia ………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia . (podstawę prawną przetwarzania danych osobowychosobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, zwaną dalej „niniejszą Umową”b i c RODO). Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, o treści jak poniżej.przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń stron umowy. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnego upoważnienia, do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Xxxxxxxxxxxxx. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności wynikającymi z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności). Strony, zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy i informacji uzyskanych w związku lub podczas wykonywania przedmiotu Umowy. Wszelkie dokumenty ujawnione będą tylko w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu Umowy i po wyrażeniu pisemnej zgody przez Xxxxxxxxxxxxx. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego, mającego wpływ na realizację Umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy Umowy mogą być dokonane za zgodą Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. Strony będą dążyć dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy. W przypadku niniejszej Umowy, jednak gdy nie osiągnięcia osiągną porozumienia, Strony poddadzą zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną częśćUmowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, 1. ̶ Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, 2. ̶ Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - SIWZ, 3. ̶ Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.̶ Potwierdzenie wniesienia należytego wykonania Umowy .............................................. ...............................................

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały specyfikacją mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną częśćustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Załącznik nr 1 – odpis z KRS ZamawiającegoDz. X. x 0000 x. xxx. 1986) oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny. dnia 2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyLuxxx Xxxxxx 00, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 1 REGON NIP 2 Telefon/fax www 1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu, w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwę i dane dotyczące wykonawcy – pełnomocnika (lidera) XxW odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego, my niżej podpisani działający w imieniu: - własnym** - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Xxxxxxxxx 000/000konsorcjum, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy spółka cywilna): składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą wzakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części nr…….nazwa………………………………………… na CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA pn. wpisaną „PRZEPROWADZENIE KURSU BARISTY DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” za cenę oferty brutto = 10 uczniów x (cena jednostkowa brutto za przeprowadzenie kursu dla jednego uczestnika) Oświadczamy, że osoba wyznaczona do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................realizacji zamówienia, NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …tj. ………………………………………………….. • ……………. (podać imię i nazwisko) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ……………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych…… (podać ilość) kursów/szkoleń baristy. Ponadto oświadczamy, zwaną dalej „niniejszą Umową”iż ilość godzin niezbędnych na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie ww. kursu wynosi: godzin, o treści jak poniżej.w tym:

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wymagają nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w razie : zmian w celu umożliwienia zastosowania nowszych i korzystniejszych rozwiązań technologicznych lub technicznych niż istniejące w chwili zawarcia Umowy przez Strony, zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od ostatniego dnia terminu realizacji postanowień umowy. wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w wypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności nieważności. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przypadków określonych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w Umowiezakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy. W niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach i dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu Numer umowy: ……………………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx ………….. Symbol jednostki docelowej (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: nazwa i adres): ……………………………………….. a ………… I*) Przyjęto z zastrzeżeniami i stwierdzono następujące wady lub usterki w dniu …………… ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………. Termin na ich usunięcie do dnia: …………………………………………… II**) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu ………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejUWAGA: Powyższy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Podmiotowi Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie Umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje w całości uprzednie lub równoczesne uzgodnienia poczynione przez Strony (w formie pisemnej lub ustnej) w przedmiocie regulowanym postanowieniami niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w UmowieUmowy. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania . Wszelkie spory między Stronami będą rozwiązywane na zasadzie polubownych negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu Iporozumienia, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Administratora. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa została sporządzona w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze Stron. zawarta w WarszawieZałącznik nr 3A – Dane osobowe Rodzaje danych osobowych (np. imię, w dniu nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu, e‑mail, adres IP, dane o stanie zdrowia) Xxxx, nazwisko, ID pacjenta, XXXXX, data urodzenia, data badania, rodzaj badania, ID badania, ID technika Szczególna kategoria danych: dane dotyczące zdrowia Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą (np. pracownicy, dostawcy, pacjenci, kontrahenci, klienci) Xxxxxxxx, Personel Zamawiającego Zakres przetwarzania danych osobowych (czynności dokonywane na powierzonych danych osobowych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie Przeglądanie, usuwanie, kopie bezpieczeństwa Charakter przetwarzania (np. systematyczny/sporadyczny) Sporadyczny Cel przetwarzania (np. wykonanie umowy z dnia…………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa ) Wykonywanie usług serwisowych na zlecenie Zamawiającego zgodnie z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: …umową nr ……………………………….. a …… Czas przetwarzania (np. okres obowiązywania umowy z dnia…) Okres trwania umowy nr ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • od …………………………………………………….. • r. do …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę ..r. (Urządzenie medyczne: Dostawa – Wykonawca, serwis i obsługa techniczna – Wykonawca) Bezpieczeństwo informacji 1 Serwis zapewnia , że spełnia wymagania określone u umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”w szczególności wymagania, o treści jak poniżejktórych mowa w art. 28, 29, 30, 32 RODO.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegonieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące odpowiednie przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do ustawy oraz Kodeksu cywilnego. Do współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy stanowią jej integralną częśćupoważnia się: Załącznik nr 1 – odpis z KRS ze strony Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 : - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ……………………………, tel. e-mail: - ……………….. a …………, tel. e-mail: - ………………………………., tel. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIPe-mail: ......................., REGONze strony Wykonawcy: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ……- ……………………………………………….. • ……., tel. e-mail: - ……………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych., zwaną dalej „niniejszą Umową”tel. e-mail: Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści jak poniżej.Umowy, o której mowa w ust. 1. Zamawiający oświadcza, że osoby wskazane w ust. 3 pkt a są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie odbiorów, o których mowa w § 7. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 3 pkt b są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie odbiorów, o których mowa w § 7. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym, ustawie oraz przypadkach określonych w Umowie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy lub stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń lub usunięcia nieprawidłowości. Niezależnie od okoliczności, o której mowa w ust. 10 Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w sytuacji, w której zostanie otwarta likwidacja, ogłoszona upadłość Wykonawcy lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie wykonywania swojej działalności. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną i odebraną przez Zamawiającego część Umowy. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. Integralną część Umowy stanowią poniżej wymienione załączniki: Załącznik nr 1 - OPZ Załącznik nr 2 - Wykaz urządzeń Załącznik nr 3 - Wykaz części zamiennych liczonych z usługą wymiany, które zamawiający zakupi przy wystąpieniu awarii Załącznik nr 4 - Wykaz ilość zamawianych usług przeglądu i konserwacji w okresie 36 miesięcy (Kalkulacja ceny oferty)

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowę sporządzono w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyUmowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienianieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Xxxxxx zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. W przypadku sporów wynikłych z Umowy Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 15 dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Kodeksu cywilnego Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Załącznik nr 1 – odpis 3 do Umowy WZÓR PROTOKOŁÓW Protokół odbioru za miesiąc ……. Raport z KRS Zamawiającego, Załącznik wykonania Przeglądu Konserwacyjnego*/ Inspekcji Serwisowej*/ Kontroli szczególności urządzeń zgodnie z ustawą o F-Gazach z dnia 15.05.2015* zgodnie z umową nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu ……………… Urządzenia objęte przeglądem: (wypisać) 1. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx 2. 3. (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.)

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy i uzupełnienia Umowy, jej wypowiedzenie, rozwiązanie za zgodą obu Stron lub odstąpienie od niej dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności nieważności. Wykonawca bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności. Dla potrzeb Umowy Strony ustalają, że ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia przypadające od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowiewyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporówW trakcie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie odpowiadać jak za swoje własne czyny za wszelkie czyny lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, jakie mogą wyniknąć w związku którym Wykonawca powierzy za zgodą Zamawiającego wykonanie czynności związanych z realizacją umowyPrzedmiotu Umowy. W przypadku Niewykonanie przez Xxxxxxxxxxxxx któregokolwiek z uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy nie osiągnięcia porozumieniamoże w żadnym razie być uważane za zrzeczenie się tego uprawnienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ani zrzeczenie się innych uprawnień wynikających z postanowień Umowy. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla siedziby Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: część Umowy. Załącznik nr 1 – odpis z KRS ZamawiającegoOpis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 – odpis Wykaz osób (zgodnie z KRS Wykonawcyofertą), Załącznik nr 3 - SIWZ– Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. - wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej- przeprowadzenie audytu spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przez operatora usługi kluczowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa- przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres - wykonanie testów podatności infrastruktury teleinformatycznej wraz z przygotowaniem raportu z opisem podatności i rekomendacjami, Opracowanie wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany wersji oprogramowania informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i przez kolejne 12 miesięcy2445 oraz z 2022 r. poz. 655) - jeśli dotyczy świadczeniodawcy będącego operatorem usługi kluczowej, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany o którym mowa w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyart. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie5 tej ustawy, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą tym planu odtworzenia po awarii w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.skład której wchodzą następujące dokumenty:

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej Prawem właściwym dla umowy wymagają formy pisemnej jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w postaci aneksu do umowie zastosowanie mają przepisy polskie, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nieuregulowanych: przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane. Zmiana danych adresowych lub numerów faksów i każdych innych danych związanych z działalnością Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizację umowy pod rygorem nieważności winna być dokonywana przez Wykonawcę niezwłocznie i staje się skuteczna po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego. Koszty wynikające z zastrzeżeniem przypadków określonych zaniechania obowiązku, wskazanego w Umowieust. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów2, jakie mogą wyniknąć obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy) oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. Finansowe wierzytelności Wykonawcy, wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo braku porozumienia w terminie do 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego- Kopia oferty Wykonawcy, Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyPrzedmiar robót, Załącznik nr 3 - SIWZ– Harmonogram rzeczowo-finansowy, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), – Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany UmowyOświadczenie Wykonawcy o ochronie informacji. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu ….………………………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a pieczęć firmy miejscowość, data W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr …………… Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zobowiązuje Wykonawcę do: Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr …………………………. Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z siedzibą w……………………………………. wpisaną wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …celów związanych z realizacją umowy nr ………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania .., po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwaną dalej „niniejszą Umową”Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. ) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o treści jak poniżejochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm. ); Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w niniejszym postępowaniu. Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy. Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.

Postanowienia końcowe. Umowa podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Wszystkie zmiany rozliczenia finansowe między Xxxxxxxxxx a Pośrednikiem Finansowym prowadzone w ramach realizacji Operacji będą dokonywane w złotych polskich. Pośrednik Finansowy nie ma prawa do scedowania ani przeniesienia swoich praw czy obowiązków wynikających z niniejszej umowy Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Menadżera lub Instytucji Zarządzającej. Menadżer ma prawo do scedowania lub przeniesienia swoich praw i obowiązków na inną osobę, w szczególności na Instytucję Zarządzającą lub na podmiot przez nią wskazany. Menadżer ma prawo ujawniać osobie kontrolowanej przezeń oraz innej osobie: na którą (lub za pośrednictwem której) Xxxxxxxx ceduje lub przenosi (albo zamierza scedować lub przenieść) całość lub część swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; której, zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązującym prawie lub przepisach, należy przekazywać informacje w takim zakresie, wszelkie informacje na temat Pośrednika Finansowego i niniejszej Umowy uznane przez Xxxxxxxxx za właściwe. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Finansowaniu wszelkie prawa i obowiązki Menadżera wynikające z niniejszej Umowy przechodzą na Instytucję Zarządzającą lub na podmiot przez nią wskazany. O ile w Umowie nie zaznaczono inaczej, wszelkie powiadomienia związane z Umową wymagają formy pisemnej w postaci aneksu oraz muszą być dostarczane na adres podany do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowiekorespondencji oraz pocztą elektroniczną (email). Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo Adresy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy celów powiadomień: _________________________ _________________________ Załączniki stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany część Umowy. Umowę sporządzono Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy Menadżera, Pośrednika Finansowego oraz dwóch egzemplarzach dla ZamawiającegoInstytucji Zarządzającej. zawarta Umowa wchodzi w Warszawieżycie z dniem jej podpisania przez obie Strony Umowy. Zmiany przepisów mające zastosowanie do Umowy zastępują z mocy prawa postanowienia Umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Projektu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, oraz krajowego, w dniu …………szczególności wymienione w Preambule do niniejszej Umowy. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa Załączniki Oferta wraz z siedzibą Biznes Planem; Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka na rozwój ; Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka Inwestycyjna; Procedura Składania Rozliczeń Operacji; Procedura Sprawozdawcza; Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców; Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – wzór; Schemat przepływów pomiędzy rachunkami bankowymi w Xxxxxxxxx (00ramach Operacji; Obowiązki informacyjno-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy promocyjne Pośrednika Finansowego; Porozumienie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umowąosobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej. Za Pośrednika Finansowego Za Menadżera 1 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – definicja wskaźnika jest zawarta w dokumencie pt. ”, o treści jak poniżejMetodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020”.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy, ani regulować ich w drodze kompensaty. Uzupełnienie umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pisemnej, pod rygorem nieważności nieważności. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowieprawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron. Strony będą dążyć do ugodowego deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Xxxxx, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowytakiego sporu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienianiedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddadzą spór poddają rozstrzygnięciu sądowi Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. zawarta Umowa wchodzi w Warszawie, w dniu …………życie z dniem jej zawarcia. , pomiędzyZałączniki stanowiące integralną część Umowy: Instytutem Lotnictwa Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 - Procedura odbioru i akceptacji przedmiotu Umowy Załącznik nr 3 –Wzór Protokołu Odbioru Załącznik nr 4 –Zlecenie na asystę techniczną inżyniera Załącznik nr 5 –Wzór Protokołu Odbioru Usługi – asysta techniczna inżyniera Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu Odbioru Warsztatów Załącznik nr 7 –Formularz cenowy Załącznik nr 8 –Oświadczenie o ochronie informacji Załącznik nr 9 – Zgłoszenie serwisowe Załącznik nr 10 - Odpis z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. KRS* / wydruk zaświadczenia z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, Centralnej Ewidencji i Informacji o treści jak poniżejDziałalności Gospodarczej* aktualny na dzień zawierania Umowy.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (uwzględniająca ewentualne zmiany) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ udzielonymi w postaci aneksu toku Postępowania jak również oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik Nr 1 do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć Umowy); Dokumentacja techniczna (Załącznik Nr 2 do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyUmowy); Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy (Załącznik Nr 3 do Umowy); Test Rozruchowy (Załącznik Nr 4 do Umowy); Wymagania odnośnie Testu (Załącznik Nr 5 do Umowy); Protokół Odbioru (Załącznik Nr 6 do Umowy); Program szkolenia (Załącznik Nr 7 do Umowy) Gwarantowany okres żywotności części podlegających zużyciu (Załącznik Nr 8 do Umowy); Gwarancja jakości (Załącznik Nr 9 do Umowy); Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki (Załącznik Nr 10 do Umowy); Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (Załącznik Nr 11 do Umowy); Zabezpieczenie Rękojmi (Załącznik Nr 12 do Umowy). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Wytycznymi lub Procedurą Zawierania Umów, nadrzędne znaczenie mają wpierw Wytyczne a następnie Wewnętrzna Procedura Zawierania Umów. Strony ustalają następująca hierarchię ważności dokumentacji kontraktowej, co będzie rozumiane w ten sposób, iż dokument wyższej rangi ma nadrzędne znaczenie nad dokumentem niższej rangi : Umowa (włącznie z Umową Serwisową) oraz SIWZ; Oferta Wykonawcy; Dokumentacja techniczna przedstawiona przez Wykonawcę i producenta Suwnicy RTG. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne bądź bezskuteczne, nie osiągnięcia porozumienia, będzie to miało wpływu na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo podejmą ustalenia o zastąpieniu nieważnego bądź bezskutecznego postanowienia innym oddającym jak najpełniej cel i funkcję zapisu uznanego za nieważny bądź bezskuteczny. Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Zamawiającego będzie właściwy do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania rozstrzygania wszelkich sporów na tle zawarcia i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany wykonania Umowy. Umowę sporządzono Prawem właściwym dla niniejszej Umowy będzie prawo polskie z wyłączeniem Konwencji ONZ o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). Przeniesienie przez jedną Stronę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w trzech jednobrzmiących formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa wraz z załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami. Strony wyłączają stosowanie ogólnych warunków umów Wykonawcy. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze Stron. zawarta w WarszawieW przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między angielską i polską wersją językową nadrzędne znaczenie ma wersja polska i będzie uznana za wiążąca pomiędzy Stronami. AGREEMENT No […] concluded on […] in Szczecin by and between: DB Port Szczecin sp. z o.o. with registered office in Szczecin, w dniu …………Xxxxxxxx Xxx. 00, pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000Xxxxxxxx entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court Szczecin – Centrum in Szczecin, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie13th Commercial Division, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960under KRS number: 0000029909, NIP: 000-NIP (Tax Identification Number): 000-00-00-000, REGONREGON (Statistical Number): 810622795, Share capital: 00003737416 004 750 PLN, zwanym dalej Powierzającymrepresented by: […] – […], reprezentowanym przez: […] – [……………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................], NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umowąhereinafter referred to as the “Ordering Party”, o treści jak poniżejand […] with registered office in […] entered in the Register of Entrepreneurs kept by […], under the number […], tax identification number: […], share capital: […], represented by: […] – […], […] – […], / […] conducting the business activity under the name: […] with registered office in: […], tax identification number: […], represented by: […] – […], […] – […], hereinafter referred to as the “Contractor”. Ordering Party and Contractor shall be collectively referred to as the “Parties” or individually as the “Party” to this “Agreement”. As a result of the selection of the Contractor’s bid by the Ordering Party on the basis of the Procedure conducted in accordance with the principle of competitiveness for the Project co-financed by the European Union from the Operational Program Infrastructure and Environment (OPI & E), Project identification number: POIS.03.02.00-00-0046/18, the Parties conclude the Agreement with the following content. § 1.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w Umowie§11 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, wskazanych w §12 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §11 niniejszej Umowy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w §11, osobom trzecim, którym Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Za dni robocze strony uznają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą dążyć starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do ugodowego rozstrzygnięcia sporówrozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyprzy uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienianiemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 21 dni, Strony poddadzą poddają spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych uregulowanych niniejszą umową będą miały Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. Integralną część niniejszej Umowy stanowią jej integralną częśćzałączniki nr od 1 do 5. Spis załączników: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Kalkulacja finansowa Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 3 - SIWZ, – Informacje o Zamawiającym Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), – Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów Załącznik nr 5 – Harmonogram, Protokół odbioru prac Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji Umowy Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowejLista głównych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności ora ochronę techniczną tajemnicy prawnie chronionej, w szczególności ochronę danych osobowych, danych wrażliwych i tajemnicy bankowej. Załącznik nr 1 do Umowy - Kalkulacja Cenowa 1 AMMS Apteka z prawem do użytkowania wersji InfoMedica bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 2 Elektroniczna Inwentaryzacja bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 3 Budżetowanie nazwany użytkownik nadzór autorski 2 4 Finansowo-Księgowy nazwany użytkownik nadzór autorski 6 5 Obsługa kasy gotówkowej nazwany użytkownik nadzór autorski 2 6 Koszty nazwany użytkownik nadzór autorski 3 7 Rejestr Sprzedaży bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 8 Wycena Kosztów Normatywnych nazwany użytkownik nadzór autorski 2 9 Gospodarka Materiałowa nazwany użytkownik nadzór autorski 8 10 Kalkulacja Kosztów Leczenia nazwany użytkownik nadzór autorski 2 11 Grafik bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 12 Kadry nazwany użytkownik nadzór autorski 2 13 Płace nazwany użytkownik nadzór autorski 3 14 Laboratorium bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 15 Pracownia diagnostyczna bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 16 Środki Trwałe nazwany użytkownik nadzór autorski 2 17 Wyposażenie nazwany użytkownik nadzór autorski 2 18 System Ewidencji Zamówień Publicznych i Przetargów bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 19 E-skierowania bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 20 Interfejs wymiany danych HIS AMMS – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 RIS Alteris system nadzór autorski 1 21 Interfejs wymiany danych HIS AMMS – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres TOPSOR system nadzór autorski 1 22 Interfejs wymiany wersji oprogramowania danych HIS AMMS – analizator parametrów krytycznych ABL system nadzór autorski 1 23 Lab2KWEB system nadzór autorski 1 SUMA : 1 Serwis InfoMedica i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyAMMS osobodzień serwis 30 SUMA : Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx 1 NADZÓR - InfoMedica AMMS 1 2 SERWIS - InfoMedica AMMS 1 SUMA : Formularz zgłoszeniowy Typ dokumentu: 30.1.a..1.1.1 ZGŁOSZENIE BŁĘDU 30.1.a..1.1.2 UWAGA/PROPOZYCJA ZMIANY 30.1.a..1.1.3 ŻĄDANIE ZMIANY (00-000 XxxxxxxxPŁATNEJ) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • 30.1.a..1.1.4OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNYGO Zgłoszenie przesłać na adres …………………………………………………….. • …………..lub fax nr ………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych…… Nazwa Jednostki Zgłaszającej Adres Miasto Ulica, zwaną dalej „niniejszą Umową”nr Umowa nr Zgłaszający Imię i nazwisko: Komórka organizacyjna: Kontakt Telefon: e-mail: Klasyfikacja: Błąd krytyczny Błąd zwykły Modyfikacja Rozszerzenie Wersja Systemu, o treści jak poniżej.wersja modułu, platforma bazodanowa, platforma systemowa: Treść zgłoszenia: Załącznik nr 3 do Umowy Nazwa jednostki: Adres: Główny adres e-mail Zamawiającego*: Akceptacja dostarczania informacji dotyczących pakietu Oprogramowania Aplikacyjnego na w/w adres e-mail (TAK/NIE): Nr telefonu: Nr faksu: NIP REGON Wpis do KRS prowadzonego przez: KRS Adres WWW: Identyfikator Zamawiającego w systemie zgłoszeń: (przydziela administrator systemu obsługi zgłoszeń) e-mail -indywidualny służbowy adres pracownika,

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Wszelkie wątpliwości powstałe w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności trakcie realizacji Projektu oraz związane z zastrzeżeniem przypadków określonych interpretacją Umowy będą rozstrzygane w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć pierwszej kolejności w związku z realizacją umowydrodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, można odstąpić od przeprowadzenia negocjacji. Jeżeli Xxxxxx nie osiągnięcia dojdą do porozumienia, Strony poddadzą spór spory będą poddane rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby ZamawiającegoInstytucji Pośredniczącej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Dla celów ewaluacji, beneficjent w okresie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości, jest zobowiązany do Umowy stanowią jej integralną częśćwspółpracy z Instytucją Pośredniczącą lub upoważnioną przez Instytucję Pośredniczącą instytucją, w tym w szczególności do: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającegoudzielania informacji dotyczących zrealizowanego Projektu, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcyprzedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu, Załącznik nr 3 - SIWZudziału w ankietach, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)wywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji, Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych w tym ewaluacji zlecanych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany UmowyInstytucję Zarządzającą. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy każdej ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. Integralną część Umowy stanowią załączniki: wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami1; budżet Projektu2; weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegodeklaracja wekslowa3 (jeżeli dotyczy); kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, inne)4; oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (oryginał)5; wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”6; oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP7; oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że dokumenty dołączone w systemie informatycznym NCBR są zgodne ze stanem faktycznym. zawarta Lista załączników może zostać rozszerzona w Warszawie, w dniu zależności od specyfiki danego Projektu. W imieniu Instytucji Pośredniczącej W imieniu beneficjenta …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ……… …………………………………………………  (w przypadku Spółki Akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)) <nazwa> Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w …………………… (miejscowość), adres: kod pocztowy ……………………, ulica ……………………, miejscowość …………………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ………………….……,według stanu na dzień………….. • o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowana przez (reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy):…………………… <nazwa> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ……………………(miejscowość) adres: kod pocztowy ……………………, ulica ……………………, miejscowość …………………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ………………………, według stanu na dzień………….., o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowana przez (reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy) :…………………… <nazwa> Spółka Jawna/Spółka Komandytowa/Spółka Partnerska, z siedzibą w …………………… (miejscowość) adres: kod pocztowy ……………………, ulica ……………………, miejscowość …………………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, według stanu na dzień………….., NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowana przez (reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy):……………… <imię i nazwisko>,……………………, Zamieszkały/a w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, miejscowość …………………………. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………, REGON ……………………, PESEL ………………..reprezentowany/a przez :………………….. <imię i nazwisko>, …………………… zamieszkały/a w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., miejscowość …………………………. wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL …………………………. i <imię i nazwisko>, …………………… zamieszkały/a w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., miejscowość …………………………. wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL …………………………. prowadzący wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychdziałalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą …………………… w …………………… adres: kod pocztowy ……………………, zwaną dalej „niniejszą Umową”ulica ……………………, o treści jak poniżejmiejscowość …………………………. NIP ……………………., REGON……………………, reprezentowani przez: ……………………na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia ………………..., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy. 1 Nie dotyczy dokumentów elektronicznych przekazywanych w ramach SL2014.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią dniem jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyobie Strony. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których 2 egzemplarze otrzyma Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzyma Wykonawca. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz i innych przepisów prawa w tym zakresie. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Wykaz załączników do umowy: Załącznik nr 1 do Umowy: Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy: Protokół odbioru ilościowego / jakościowego Załącznik nr 3 do Umowy: Protokół odbioru końcowego W dniu _________________ r. w związku z Umową nr __________ DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru ilościowego / jakościowego*: Zgodność Sprzętu z OPZ _________________________________________________________________________________. Zgodnie z Umową odbiór Sprzętu powinien nastąpić do dnia ____________________ r. Odbiór Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie* __________________________________________________________________________________ Załączniki: _________________ _________________ Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz Zamawiającego i Wykonawcy. Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: ______________________________ ______________________________ W dniu _________________ r. w związku z Umową nr __________ DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru końcowego: Zgodnie z Umową odbiór Sprzętu powinien nastąpić do dnia ____________________ r. Odbiór Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie* __________________________________________________________________________________ Załączniki: _________________ _________________ Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Za Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.Za Wykonawcę:

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Niniejsza Umowa obowiązuje Strony przez okres trwania Umowy Właściwej, a w zakresie obowiązku zachowania poufności – przez okres trwania Umowy Właściwej, a także przez okres 2 (dwóch) lat liczonych do daty rozwiązania Umowy Właściwej. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowy stosuje się prawo właściwe dla Umowy Właściwej. W przypadku, gdy prawem właściwym dla Umowy Właściwej jest prawo państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do postanowień Umowy dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych stosuje się w postaci aneksu danym wypadku prawo polskie. Dotychczasowe postanowienia odrębnych umów odnoszące się do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć powierzenia i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowywykonywaniem Umowy oraz dotychczasowe postanowienia odnośnie zachowania w poufności informacji uzyskanych na podstawie Umowy lub Umowy pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniaprzypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub z innych względów niewykonalne, zostanie ono uzgodnione przez Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegoi zastąpione w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia takiej nieważności, nieskuteczności lub niewykonalności postanowieniem najbliżej odpowiadającym pierwotnemu postanowieniu, które jest zastępowane. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Wszystkie zmiany Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyzachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze Stron. zawarta Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wchodzi w Warszawie, w dniu …………życie z dniem podpisania. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • ……… ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania …… Załączniki: Wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowychosobowych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić odpowiedni poziom poufności, zwaną dalej „niniejszą Umową”dostępności i integralności. Powierzone mu dane osobowe powinny być: zabezpieczone na komputerze oraz innych urządzeniach przetwarzających dane osobowe w sposób zapewniający ochronę przed osobami niepowołanymi - zalecane jest wykorzystanie automatycznego blokowania ekranu po okresie bezczynności użytkownika; zabezpieczone poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego; niezwłocznie usunięte, o treści jak poniżejjeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji celów w ramach zawartej umowy; ograniczone w procesie do liczby komputerów oraz innych urządzeń przetwarzających dane osobowe do niezbędnego minimum; zaszyfrowane i zabezpieczone hasłem, jeśli są przesyłane drogą mailową.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem Stron umowy sporządzonym na piśmie. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej winny być dokonywane w postaci aneksu do umowy formie pisemnej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. Strony będą dążyć umowy zobowiązują się do ugodowego rozstrzygnięcia sporówwzajemnego pisemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, jakie mogą Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Xxxxxxxxxxxxx wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany – ze skutkiem doręczenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Rzeszowie (Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego). W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące Integralną częścią umowy, są następujące załączniki: załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik - Formularz zestawienia godzin świadczenia usług doradczych załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik - Protokół odbioru załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik Oświadczenie do umowy zlecenia załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę Deklaracja poufności Wykonawcy usługi doradczej Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu jeden dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. zawarta Zamawiający zapewni Wykonawcy warunki określone w Warszawie, w dniu art. 6 Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Wszelkie spory powstałe w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności trakcie realizacji projektu lub związane z zastrzeżeniem przypadków określonych interpretacją Umowy będą rozstrzygane w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć pierwszej kolejności w związku z realizacją umowydrodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, można odstąpić od przeprowadzenia negocjacji. Jeżeli Strony nie osiągnięcia porozumieniadojdą do porozumienia lub nastąpi okoliczność przewidziana w ust. 1 zd. 2, Strony poddadzą spór spory będą poddane rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby ZamawiającegoPGNiG. PGNiG nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsorcjum z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Centrum obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Konsorcjum, a Centrum. Konsorcjum przyjmuje do wiadomości, iż Umowa została zawarta intuitu personae i że nie mają oni prawa przenosić wierzytelności powstałych na jej gruncie na podmioty trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody PGNiG, jak również powierzać wykonanie niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody PGNiG, z zastrzeżeniem możliwości posłużenia się przy wykonywaniu Umowy osobami trzecimi na zasadach podwykonawstwa określonych w umowie o dofinansowanie. Konsorcjum niniejszym wyraża zgodę, na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz podmiotów powiązanych lub zależnych od PGNiG zgodnie z postanowieniami § 6. Konsorcjum przyjmuje do wiadomości, iż Umowa w odpowiednim zakresie stanowi wyłącznie zobowiązanie PGNIG wobec Konsorcjum, a tym samym PGNiG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje jej wykonywania lub niewykonania, albo nienależytego wykonywania w stosunku do osób trzecich. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach przypadkach nią nieuregulowanych niniejszą umową będą miały znajdą zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyobowiązującego prawa. Umowę sporządzono w trzech …… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla ZamawiającegoPGNiG i każdego członka Konsorcjum. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarta w Warszawie, w dniu na czas określony tj. ………….. . Integralną część Umowy stanowią załączniki: kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami17; harmonogram płatności18; kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Lidera Konsorcjum do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, pomiędzyUmowa konsorcjum)19; Zasady poufności informacji przekazywanych w ramach realizacji Umowy; Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do wykonywania umowy lub utrzymywania kontaktów służbowych. Lista załączników może zostać rozszerzona w zależności od specyfiki danego projektu. data i podpis: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.data i podpis:

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Ewentualne spory powstałe w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo polskie, w szczególności ustawa – Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: część integralną. Wykonawca nie może dokonywać cesji, przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Xxxxxx zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Oferta Wykonawcy Załącznik nr 3 - SIWZ, – Wzór zlecenia zamówienia opcjonalnego Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia – Wzór Protokołu Odbioru Zadania 2020- (OPZ-) (-), ………………………………………. (data i podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy) Załącznik nr 5 – Harmonogram3 do Umowy nr…………2 WZÓR ZLECENIA NA ZAMÓWIENIE OPCJONALNE Warszawa, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy……… (Wykonawca) ………….ul. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu ………………. ……………………… ZLECENIE Na podstawie § … ust. …3 Umowy nr ………………………….4 Zamawiający, pomiędzy: Instytutem Lotnictwa informuję o skorzystaniu z siedzibą przysługującego mu prawa opcji i zleca zamówienie …………… 5. zgodnie z warunkami określonymi w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) XxUmowie. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xxTermin wykonania zlecenia:……..6 dni od dnia przekazania Zlecenia. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a Zamawiający7 Załącznik nr 4 do Umowy nr CSIOZ/………………………………. ./2020 Wzór Protokół Odbioru ZadaniaZamawiający: Centrum e-Zdrowia z siedzibą w……………………………………: ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................Xxxxxxxxxx Xxxxxx 5A, NIP00-184 Warszawa którego reprezentuje: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ……………………………………………………….. • …………. Wykonawca: ……………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych…………. z siedzibą w: …………………………………………………………………. którego reprezentuje: ………………………………..................................... Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru przedmiotu umowy wg. poniższej specyfikacji: Ustalenia: Praca została / nie została* wykonana zgodnie z Umową. Wnioskuję / nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe. Uwagi dodatkowe (dotyczą x.xx. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, opóźnień w realizacji) Brak PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY: ..…………………………………………… (Nazwa Wykonawcy, XXXXX ) Centrum e-Zdrowia xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx 5A 00-184 Warszawa (Zamawiający) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kampanii promującej usługi e-zdrowia dedykowanej segmentowi B2B oraz przygotowanie i produkcja poradnika dla personelu medycznego, znak sprawy: WZ.270.176.2020 …………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………….... działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………… Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: … Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ: Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie …….............................. zł (słownie złotych: ……………………………………/100) brutto, przy czym: wynagrodzenie za opracowanie strategii kampanii edukacyjno-informacyjnej wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie (merytoryczne, edytorskie, graficzne) oraz publikacja artykułów informacyjno-edukacyjnych w różnych tytułach prasowych, zapewniających dotarcie do poszczególnych segmentów grupy docelowej wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie artykułów lub dodatków i ich publikacja w ramach przygotowywanych przez tytuły prasowe raportów, rankingów lub w kontekście innych wydarzeń pozwalających z większą efektywnością dotrzeć do poszczególnych segmentów grupy docelowej wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie (merytoryczne, edytorskie, graficzne) oraz druk poradnika dla lekarzy wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie (merytoryczne, edytorskie, graficzne) cyklu poświęconego e-zdrowiu i zapewnienie publikacji w tytułach wydawanych przez Okręgowe Xxxx Xxxxxxxxx wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie i realizację kampanii internetowej skierowanej do profesjonalistów medycznych wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie i realizację kampanii internetowej skierowanej do specjalistów IT w sektorze ochrony zdrowia wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportów z realizacji poszczególnych działań w ramach kampanii wynosi ……………….. zł brutto. wynagrodzenie za realizację zamówień opcjonalnych, uruchamianych na postawie oddzielnych zleceń przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego: wynagrodzenie za zarekomendowanie tytułu prasowego poświęconego wydarzeniu dotyczącemu zagadnień ekonomicznych lub transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia, zapewnienie publikacji dodatku w zarekomendowanym tytule prasowym oraz zapewnienie dystrybucji dodatku podczas zarekomendowanego wydarzenia wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za opracowanie i wydanie dodatku o tematyce e-zdrowia do dystrybucji podczas wydarzenia poświęconego tematyce polityczno-ekonomicznej wynosi ……………….. zł brutto; wynagrodzenie za zarekomendowanie tytułu wydającego ranking oceniający gminy pod kątem jakości zarządzania i jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie publikacji artykułu w wydaniu tytułu poświęconym rankingowi wynosi ……………….. zł brutto. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 3 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Oświadczamy, że Liczba tytułów Okręgowych Xxx Xxxxxxxxxx, w których zapewniona zostanie publikacja artykułów (T) będzie wynosiła:………………………………………………………………… Adres skrzynki ePUAP: ………………………………. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Uważamy się za związanych niniejszą Umową”ofertą przez okres wskazany w SIWZ. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się do posiadania, najpóźniej w momencie zawarcia Umowy, aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującego szkody mogące powstać w związku z realizacją Umowy, z sumą ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż maksymalne wynagrodzenie brutto, o treści jak poniżej.którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Akceptujemy termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO8 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.9 Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……………………………………………………………………………………………… Tajemnicę przedsiębiorstwa٭٭٭ w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty: ……………………………………. ……………………………………. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko ………………………………. Adres: …………………………………………. Telefon: ……………………………………….. Fax: ……………………………………………. Adres e-mail: ………………………………….. Zamówienie zrealizujemy sami٭٭٭٭ / przy udziale Podwykonawców****. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, nad zobowiązuje się do opracowania dokumentacji rozbudową i przebudową budynku dla stałej wystawy przyrodniczej w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00x na podstawie decyzji nr 288/15 z dnia 26 lutego 2016 r. znak AB.6740.315.2015.ASS.projektowej przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, modernizacji budynku Centrum Informacji Turystycznej (dalej jako Centrum) przy xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00, na którą to będą się składać: Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami stanowiąca podstawę wyłonienia w przetargu publicznym wykonawcę robót. Zleceniodawca przewiduje zlecenie wykonawcy, robót dodatkowych w wymiarze nie większym niż 10 % wartości zakontraktowanych, a Inspektor przyjmie do wykonania obowiązki określone w niniejszej dla tych robót. Analiza możliwości modernizacji i aranżacji będąca podstawą do wykonania projektu koncepcyjnego – - etap I Koncepcja modernizacji Centrum w formie rysunków technicznych i ilustracji wraz z opisem, z propozycjami aranżacji wnętrz oraz zakresu przebudowy i remontu budynku. Koncepcja będzie ponadto zawierać Zawiera koncepcjęideę zagospodarowania terenu oraz ogrodzenia, które to elementy zostają wyłączone do dalszego osobnego opracowania na podstawie odrębnej umowy – .- etap II. projekt Projekt budowlany w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę dla rozwiązań modernizacyjnych Centrum (przebudowa, budowa) dla których przepisy ustawy Prawa budowlanego przewidują wymóg uzyskania takiego pozwolenia – - etap III projekt Projekt dla rozwiązań modernizacyjnych Centrum (remont) dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w formie przewidzianej ustawą Prawo budowlane z tym, że winien on zostać sporządzony z uwzględnieniem przepisów technicznych oraz norm technicznych stosowanych w budownictwie – - etap III projekt Projekt wykonawczy uszczegółowiający w niezbędnym zakresie projekt budowlany – w tym projekt zagospodarowania terenu - tak, aby było możliwe na jego podstawie sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz realizacja robót budowlanych i pozostałych prac – - etap IV projekt Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz wraz z rysunkami wykonawczymi wyposażenia w tym mebli uszczegółowiający w niezbędnym zakresie projekt – - etap IV projekt dyspozycje Dyspozycje (w formie rysunku technicznego) rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego eNN oraz słaboprądowego, układu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej – - etap IV kosztorys Kosztorys inwestorski dla całego zakresu modernizacji objętego dokumentacją projektową wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymagań jakościowo-materiałowych wyposażenia i małej architektury – - etap IV Program użytkowy obiektu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu po modernizacji będzie obejmować funkcje obiektu użyteczności publicznej, informacji turystycznej z możliwością realizacji wystaw, sprzedaży towarów wydawniczych. Dokumentacja projektowa winna obejmować następujące założenia inwestycyjne: Parter budynku jest przewidziany do wykorzystania jako nowoczesny pawilon informacyjny połączony z księgarnią z uwzględnieniem ekspozycji multimedialnej oraz tradycyjnych elementów architektury i elementów wystroju wnętrz. Funkcje pomieszczeń zaplecza pozostają bez zmian. Piwnice budynku są przewidziane do wykorzystania jako pomieszczenia techniczne oraz magazynowe. nie są objęte opracowaniem. Sposób zagospodarowania terenu winien uwzględniać możliwość prezentowania ekspozycji plenerowych wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.) oraz letni ogródek. to do odrębnej umowy, dotyczącej zagospodarowania terenu Sposób użytkowania kondygnacji poddasza pozostaje bez zmian. Remont pokrycia dachowego poprzez jego wymianę, zabiegi konserwacyjne elewacji (mycie, czyszczenie, uzupełnienie ubytków wełnianki, naprawa uszkodzonych elementów drewnianych itp.) Doprowadzenie substancji budynku do zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności wentylacji pomieszczeń, efektywności energetycznej budynku. to nie takie proste. W takim przypadku budynek trzeba będzie ocieplić w całości, czyli również oszalować. Wentylacja - grawitacyjna (przewody wypuszczone ponad dach) czy mechaniczna (miejsce na centralkę) - proszę o uszczegółowienie. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Jednostce projektowania do uzgadniania warunków technicznych dostawy mediów, a Wykonawca to pełnomocnictwo przyjmie. Warunki techniczne dostawy mediów nie są koniecznie - nic nie zmieniamy w tym zakresie. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Jednostce projektowania do reprezentowania go przed organami administracji budowlanej oraz innej publicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b), zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z niniejszą umową, wszelkimi przepisami prawa, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obowiązki nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności: reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie ich do użytkowania zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jak też comiesięcznego, procentowego zaawansowania robót w formie raportów pisemnych okresowych na żądanie Zleceniodawcy. obecność na budowie w każdym tygodniu trwania robót co najmniej pięciokrotnie i w różnych dniach tygodnia, jak też na każdorazowe żądanie Zleceniodawcy przekazane środkami komunikacji na odległość (telefon, faks, sms, email), udział w naradach budowy i przewodniczenie im na żądanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym na każdorazowe żądanie Zleceniodawcy przekazane środkami komunikacji na odległość (telefon, faks, sms, email), Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o postępach prac i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu zakończenia robót ponad określony w umowie z ich wykonawcą robót. Opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Współpraca ze Zleceniodawcą i autorami projektu w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zleceniodawcy celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów. Kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych. Sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba. Przygotowanie, przy udziale Zleceniodawcy, wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż. Zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy. Żądanie usunięcia z placu budowy nie zgłoszonych podwykonawców przez Wykonawcę, osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji. Zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę. Potwierdzanie zgodności z harmonogramem przekazywanych Zleceniodawcy przez Wykonawcę faktur, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania. Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej skompletowanie od wykonawcy robót i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, obejmującej w szczególności (operat kolaudacyjny): oryginał dziennika budowy; dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy; dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, jeśli winna być wykonana; oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszące prowadzenie narad koordynacyjnych co najmniej raz na dwa tygodnie Przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót oraz wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Do obowiązków inspektora nadzoru należy również uczestniczenie w pracach komisji przetargowej dla wyłonienia wykonawcy na prawach biegłego, za co nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie, i: dokonanie sprawdzenia opisu przedmiotu zamówienia do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego po kątem spójności dokumentacji rysunkowej z przedmiarami robót oraz kompletności ujętych w przedmiarach czynności technologicznych biorąc pod uwagę ogólną praktykę prowadzenia procesu budowlanego, opiniowanie oferty wykonawcy pod kątem jej kompletności oraz ewentualnych przesłanek dla uznania oferty za rażąco niską lub niekompletną z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia __________ do ___________ r. Termin ważności umowy ulega automatycznemu wydłużeniu ponad datę określoną w ust. 1, jeśli w czasie określonym w ust. 1 nie zostanie dokonany odbiór końcowy robót budowlanych oraz nie zostanie udzielone Zleceniodawcy pozwolenie na użytkowanie obiektu przez organ nadzoru budowlanego. W takim przypadku terminem wygaśnięcia umowy będzie data, kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się ostateczna. Za czas wykonywania czynności ponad określony w ust. 1 Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Jednostka projektowaniaInspektor oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej jak też posiada w postaci aneksu specjalności architektonicznej – ______________ uprawnienia budowlane bez ograniczeń do umowy kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej oraz architektury budynku i przyjmuje funkcję koordynatora inspektorów nadzoru budowlanego na budowie. Inspektor wskazuje osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, które będą sprawowały pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych jego kierownictwem, nadzór inwestorski w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporówbranżach: instalacyjnej w zakresie sieci, jakie mogą wyniknąć instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – ________________ instalacyjnej w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniazakresie sieci, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.______________

Postanowienia końcowe. Wszystkie Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej Umowy oraz kontroli jej przebiegu pracownika Agencji Badań Medycznych: ………………………… e-meil ………………..telefon…………………. ………………………… e-meil ………………..telefon…………………. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej Umowy oraz kontroli jej przebiegu osobę ………………………… e-meil ………………..telefon…………………. Zmiana osoby(osób) upoważnionej(ych) w Umowie do kontaktów nie stanowi zmiany niniejszej umowy treści umowy. Zamawiający i Wykonawca może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę/Zamawiającego via-email. Adresem Zamawiającego dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem Przedmiotu Umowy jest: Agencja Badań Medycznych, 00- 014 Xxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0X. Adresem Wykonawcy dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu Umowy jest adres wskazany przez Wykonawcą: ulica ………………………….….nr ….., (….-……..), ……………………………… W razie niemożności doręczenia korespondencji, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe zostanie złożone w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia zostanie powtórzona. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim pismo uznaje się za skutecznie doręczone. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, pismo uznaje się za skutecznie doręczone w dniu odmowy przyjęcia doręczenia. W przypadku zmiany adresu do korespondencji, Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z przedmiotem Umowy nadana na adres dotychczasowy, znany Zamawiającemu, zostanie uznana za skutecznie doręczoną w terminie ustalonym na podstawie ust. 7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy albo formy elektronicznej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych nieważności. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w Umowietym przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności dotyczące umowy o dzieło. W razie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniabraku porozumienia w ciągu 30 dni od zaistnienia sporu, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu każda ze Stron może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Umowę sporządzono i podpisano elektronicznie, każda ze Stron jest uprawniona do Umowy stanowią jej integralną część: druku dowolnej liczby egzemplarzy. Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Formularz oferty Załącznik nr 3 - SIWZ, – Klauzula informacyjna Zamawiającego Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), – Wzór protokołu odbioru Przedmiotu Umowy Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu osobowych …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ……… ………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej Prawem właściwym dla umowy wymagają formy pisemnej jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w postaci aneksu do umowie zastosowanie mają przepisy polskie, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nieuregulowanych: przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane. Zmiana danych adresowych lub numerów faksów i każdych innych danych związanych z działalnością Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizację umowy pod rygorem nieważności winna być dokonywana przez Wykonawcę niezwłocznie i staje się skuteczna po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego. Koszty wynikające z zastrzeżeniem przypadków określonych zaniechania obowiązku, wskazanego w Umowieust. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów2, jakie mogą wyniknąć obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy) oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. Finansowe wierzytelności Wykonawcy, wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli do sprawnej realizacji umowy niezbędne okażą się dodatkowe wzajemne uzgodnienia, Strony dokonają ich niezwłocznie, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo braku porozumienia w terminie do 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych Umowę niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze Stron. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………… ……………………………… Załącznik nr 1 - kopia oferty Wykonawcy Załącznik nr 2 - dokumentacja projektowo-techniczna Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik nr 4 – Przedmiar robót Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o ochronie informacji Załącznik nr 6 - Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr …/20…, Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zobowiązuje Wykonawcę do: Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z siedzibą w………………………………uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr ………………. wpisaną Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …celów związanych z realizacją umowy nr ………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania .., po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwaną dalej „niniejszą Umową”Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o treści jak poniżejochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w niniejszym postępowaniu. Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy. Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.

Postanowienia końcowe. Wszystkie O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają umowy, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pisemnej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. Strony będą dążyć do ugodowego deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Xxxxx, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowytakiego sporu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienianiedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddadzą spór poddają rozstrzygnięciu sądowi Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wskazane Załączniki stanowią jej integralną częśćczęść Umowy: Załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, - Wzór protokołu odbioru licencji; Załącznik nr 3 - SIWZ, Wzór protokołu odbioru instalacji Oprogramowania; Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Wzór protokołu odbioru instruktażu; Załącznik nr 5 – Harmonogram, Warunki licencji; Załącznik nr 6 – wzór - Wydruk zaświadczenia o wpisie do CEIDG/odpis z KRS. …............................................ …............................................ Przedmiotem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychjest: świadczenie usługi wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu posiadanych produktów Atlassian (tabela B), Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania dostawa licencji dla produktów Atlassian oraz dodatków (tabela A) lub równoważne. Zamawiający wymaga: W zakresie wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany rozwoju produktów Atlassian poprzez: Pełnienie roli administratora systemowego w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono wymiarze do 700 roboczogodzin w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla trakcie trwania całego kontraktu Zakres prac będzie obejmował x.xx. Warszawy podnoszenie wersji oprogramowania, konfigurację/zmianę konfiguracji aplikacji, optymalizację działania aplikacji. Uruchomienie infolinii dla Zmawiającego w Warszawieramach której będą udzielane informacje (nie więcej niż 3 wyznaczonym pracownikom Zamawiającego) w zakresie możliwości rozwoju wdrożonego systemu oraz informacji nt. użytkowanych produktów. Infolinia działać będzie w dni robocze od godziny 9 do 15.* *skreślić w przypadku gdy wykonawca w ofercie nie wskazał tego punktu do realizacji W zakresie dostawy licencji Zamawiający wymaga: udostępnienia na koncie technicznym Atlassian Zamawiającego kluczy licencyjnych zgodnie z tabelą A w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy. Instalacji licencji do 5 dni roboczych od momentu dostarczenia kluczy licencyjnych. Zamawiający wskazał w tabeli B aktualnie posiadane licencje. Zamawiający określa następujące procedury dla świadczenia usług: Określonych w pkt. 1.1: Przed rozpoczęciem każdego miesiąca Zamawiający wskaże obszary zadań jakie będzie realizował Wykonawca w kolejnym miesiącu. Po zakończeniu każdego miesiąca zostanie sporządzony protokół odbioru zrealizowanych prac za ubiegły miesiąc. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960które musi spełniać co najmniej wymagania funkcjonalne oferowane przez produkty Atlassian, NIP: 000-000-00-00a opisane w punkcie C, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejktóre zostaną udostępnione odpowiednio liczbie użytkowników wskazanych w tabeli A. Ponadto dla zaoferowanego oprogramowania musi być zapewnione wsparcie co najmniej w zakresie określonym w pkt 2.1 i 4.1.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Załącznikami do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowy są: Opis przedmiotu zamówienia; Kopia oferty Wykonawcy (w postaci aneksu tym kopia Wykazu osób skierowanych do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu realizacji zamówienia (OPZwraz z wyjaśnieniami/uzupełnieniami), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia ; Wzór Protokołu Odbioru Kontroli; Wzór Protokołu Odbioru Umowy; Wzór -Deklaracja bezstronności i braku konfliktu interesów; Wzór informacji pokontrolnej; Wzór listy sprawdzającej do kontroli w trakcie realizacji projektu; Wzór listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu; Wzór -Formularz zlecenia kontroli; Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; Analiza ryzyk dla praw i wolność podmiotów danych, związana z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych złożona przez Wykonawcę; Informacja Wykonawcy o zapewnieniu odpowiednich środków ochrony (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowejNr 8 do SIWZ); Wzór klauzuli informacyjnej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowystanowiącej realizację obowiązku informacyjnego. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu Dnia …………. , pomiędzy.. r. w imieniu Zamawiającego ……………………………..….. dokonał/-a odbioru pracy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………………….. a wykonanej na podstawie Umowy nr ………. z dnia ……..… r. oraz na podstawie Zlecenia wykonania kontroli z dnia ………. od ……………………………. ………… z siedzibą ww ……………………, przy ul. ………………. nr lok. …………, kod pocztowy: ……….., NIP:……….., jako Wykonawcy i stwierdził, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmuje ją w imieniu Xxxxxxxxxxxxx bez zastrzeżeń i przedłożoną przez Wykonawcę fakturę kwalifikuje do zapłaty: w pełnej wysokości tj. w kwocie:…………………….…zł brutto w niepełnej wysokości tj. w kwocie …………..………..zł brutto z powodu niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia jej z opóźnieniem…..dni, z innych powodów……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP……………………………….. Uwagi: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prowadzenie sprawy w DFE, MKiDN (Pracownik Zamawiającego): Dnia ………….. r. w imieniu Zamawiającego ……………………………..….. dokonał/-a odbioru pracy: ………………………………………….. wykonanej na podstawie Umowy nr ………. z dnia ……..… r. od …………………………………………….. z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………. nr lok. …………, kod pocztowy: ……….., NIP: ……….., jako Wykonawcy i stwierdził, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmuje ją w imieniu Xxxxxxxxxxxxx bez zastrzeżeń i przedłożoną przez Wykonawcę fakturę kwalifikuje do zapłaty: w pełnej wysokości tj. w kwocie:…………………….…zł brutto w niepełnej wysokości tj. w kwocie …………..………..zł brutto z powodu niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia jej z opóźnieniem…..dni, z innych powodów…………………………………………………………………….. Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychPracownik merytoryczny odpowiedzialny za prowadzenie sprawy w DFE, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.MKiDN (Pracownik Zamawiającego):

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych nieważności, chyba, że w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo treści Umowy zastrzeżono inną formę dla siedziby Zamawiającegoważnego dokonania czynności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały nieunormowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającegoobowiązujące, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcyw szczególności Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego Umową, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Banku. Umowa spisana została w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje do 31.12.2022 r Załączniki: Załącznik nr 1 - Zobowiązanie do zachowania poufności Załącznik nr 2 - Wzór obowiązku informacyjnego Banku Załącznik nr 3 - Wzór obowiązku informacyjnego Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo – odbiorczy. Załącznik nr 5 - Standardy postępowania dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ……dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A. _________________ _______________________________ Bank Wykonawca …………………………. z siedzibą w………………………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • .. ………………………………………………………….. • (miejscowość, dnia) (imię i nazwisko składającego zobowiązanie) Zobowiązanie do zachowania poufności (dla pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Banku, osób współpracujących z tymi firmami, pracowników podwykonawców firm zewnętrznych oraz osób współpracujących z podwykonawcami, wykonujących prace zlecone w obiektach Banku lub pracowników firm zewnętrznych mających zdalny dostęp do systemów informatycznych Banku). Ja, niżej podpisany/-a ……………, będący pracownikiem ………………………/osobą współpracującą z ………………….1 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z działalnością Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Żelaznej 32 („Bank”), uzyskanych w związku z wykonywaniem przeze mnie usługi na podstawie umowy ............ , zawartej pomiędzy Bankiem a …………………. Zobowiązuję się do zachowania w poufności w szczególności następujących informacji: informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych, prawnych, organizacyjnych lub innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), dotyczących Banku lub podmiotu stowarzyszonego, dominującego lub zależnego od Banku, informacji dotyczących zainstalowanych i stosowanych w obiekcie/-ach Banku systemów alarmowych i środków zabezpieczeń technicznych i mechanicznych, ochrony fizycznej obiektu/-ów Banku, transportów wartości pieniężnych do/z obiektu/-ów Banku, instrukcji, jak również procedur dotyczących właściwego funkcjonowania systemów zabezpieczeń oraz postępowania pracowników Banku oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego/-ych obiektu/-ów i całego Banku, informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanych w Banku (pracowników Banku, osób odbywających w Banku staż/praktykę, klientów Banku, klientów podmiotów zewnętrznych),2 informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).3 Zobowiązanie pozostaje w mocy zarówno w czasie wykonywania przeze mnie usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym, jak również po zakończeniu świadczenia tej usługi. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się również na okres po zakończeniu zatrudnienia w ……………/ współpracy z ……………………..4 Zobowiązuję się do przestrzegania zakazu niewykonywania zdjęć, nagrań filmowych lub innych form rejestracji obrazu. Jestem również świadomy, iż za naruszenie tajemnicy ww. danych i informacji grozi mi odpowiedzialność karna i cywilna. .................................................................................. (data i czytelny podpis składającego zobowiązanie) .................................................................................................................. (data i czytelny podpis pracownika Banku odbierającego zobowiązanie, oznaczenie komórki organizacyjnej Centrali/oddziału/placówki Banku) Informujemy, że Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, tel. 000 000 000, xxx@xxxxxxx.xx („Bank”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych należących do kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez … w związku z zawarciem pomiędzy Bankiem a … umowy („Umowa”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod adresem e-mail: xxx@xxxxxxx.xx lub pod adresem pocztowym: xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Bank jako administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku Centrali/Oddziału Banku oraz na terenie zarządzanym przez Bank, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników oraz gości. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest również zapewnienie możliwości prawidłowego zweryfikowania Pani/Pana tożsamości i nadania Pani/Panu stosownych uprawnień niezbędnych do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy, jak również do podejmowania czynności wiązanych z koniecznością zapobiegania jakimkolwiek oszustwom. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Bank jest również zapewnienie możliwości ustalenia i dochodzenia przez Bank ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym będzie Pani/Pan wykonywać czynności w ramach realizacji Umowy z zastrzeżeniem, że okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres niezbędny do celowego dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W związku z przetwarzaniem przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzane przez Bank dane są nieprawidłowe lub jeżeli Pani/Pana dane uległy zmianie, żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych ………………………………………………………….. wspólnie zwanymi ……………… data i czytelny podpis zobowiązanego do zachowania poufności Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00‑832 Warszawa, zwany dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia „Bankiem” lub „Administratorem”. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowychosobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez e-mail: xxx@xxxxxxx.xx lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Banku jako Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwaną dalej „niniejszą UmowąRODO”, o treści jak poniżejw związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Administratorem a … a także ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wykonywania umów z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z ich wykonywaniem. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: od … Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy … Pani/Pana dane mogą być przekazywane: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, osobom upoważnionym przez Administratora, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, x.xx.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną Administratora: ……………………………………………………………………………… data i czytelny podpis pracownika firmy Klauzula informacyjna podawana w momencie zbierania informacji od osoby, której dane dotyczą.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Eksponowanie znaków firmowych Wykonawcy może odbywać się tylko za pisemną zgodą przedstawiciela Zamawiającego, przy czym sposób i forma prezentacji nie może odbiegać od standardów przyjętych przez Zamawiającego. Reklamowanie firmy odbiegające od w/w zasad spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami usunięcia znaków firmowych. Wstąpienie przez inny podmiot w prawo i obowiązki którejkolwiek ze Stron umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą drugiej strony udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony ustalają, że wszelkie zmiany niniejszej umowy umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do pisemnej. Xxxxxx zobowiązują się przez cały czas obowiązywania umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowieściśle ze sobą współdziałać mając na celu właściwe jej wykonanie. Strony będą dążyć do ugodowego deklarują gotowość polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją naruszeniem postanowień niniejszej umowy. W przypadku Spory, których nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia podlegają sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy – właściwe ze względu na przedmiot umowy i zobowiązania stron. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część umowy stanowią jej integralną częśćnastępujące załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Specyfikacja techniczno-cenowa robót Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Harmężach. Załącznik nr 3 - SIWZ, – Wzór protokołu stanu zaawansowania robót Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), – Harmonogram robót Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr - Zaświadczenia wskazane w § 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyumowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej..................................... ........................................

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy pisemnej prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie siedziby w postaci aneksu do okresie obowiązywania umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w Umowieumowie nazw i osób do kontaktu. Strony będą dążyć zobowiązują się do ugodowego rozstrzygnięcia sporówzawiadamiania o zmianach adresów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowytym wskazanych w ust. 5 adresów dla doręczeń. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniapowiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegokorespondencja doręczona na adres dotychczasowy będzie skuteczna. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o: zawieszeniu lub zakończeniu wykonywania działalności pocztowej w terminie 3 dni od daty zawieszenia lub zakończenia tej działalności, złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych w terminie 3 dni od daty złożenia takiego wniosku, otrzymaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawierejestru, w dniu …………terminie 3 dni od otrzymania takiej decyzji. , pomiędzyWykonawca kierować będzie korespondencję na adres Zamawiającego: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przezZamawiający kierować będzie korespondencję na adres Wykonawcy: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • ……………………… Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie wykonywania obowiązków umownych: Ze strony Wykonawcy ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychZe strony Zamawiającego: Xxxxxx Xxxxxxxxx, zwaną dalej „tel. 00 0000000. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową”umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa pocztowego i innych ustaw, o treści jak poniżej.ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy z regulaminu świadczenia usług pocztowych (Załącznik nr 5), o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się Stron, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Warunki świadczenia usługi doręczania przesyłek pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego Załącznik nr 3 – Formularz cenowy Załącznik nr 4 – Cennik usług pocztowych Wykonawcy Załącznik nr 5 – Regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu W przypadku zaprzestania finansowania Projektu przez Instytucję Wdrażającą ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyodstąpienia od Umowy. W tym przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby ZamawiającegoZAMAWIAJĄCY poinformuje niezwłocznie WYKONAWCĘ na piśmie o odstąpieniu od Umowy. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.) oraz Ustawy PZP. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub realizacją Umowy rozstrzygane będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającegow drodze wzajemnych negocjacji, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA nie może powierzyć realizacji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyinnemu podmiotowi. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz w dwóch egzemplarzach dla ZamawiającegoZAMAWIAJĄCEGO i jednym dla WYKONAWCY. zawarta Umowa wchodzi w Warszawieżycie z dniem podpisania przez obydwie STRONY. Integralną część Umowy stanowią poniżej wymienione załączniki (w liczbie ______): Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna, Załącznik nr 2 - Lista lokalizacji realizacji Przedmiotu Umowy, Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy, Załącznik nr 4 - Lista Pracowników Kluczowych WYKONAWCY, Załącznik nr 5 - Protokół odbioru dostawy Oprogramowania do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (wzór), Załącznik nr 6 - Raport z konfiguracji środowiska uruchomienia Systemu w dniu …………. powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (wzór), pomiędzy: Instytutem Lotnictwa Załącznik nr 7 - Protokół odbioru konfiguracji środowiska uruchomienia Systemu w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (wzór), Załącznik nr 8 - Protokół odbioru wersji testowej Systemu (wzór), Załącznik nr 9 - Protokół odbioru wersji wdrożeniowej Systemu (wzór), Załącznik nr 10 - Raport z siedzibą wdrożenia Systemu w Xxxxxxxxx powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000wzór), wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy Załącznik nr 11 - Protokół odbioru wdrożenia Systemu w Warszawiepowszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (wzór), XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960Załącznik nr 12 - Protokół odbioru Dokumentacji Systemu (wzór), NIP: 000-000-00-00Załącznik nr 13 - Protokół odbioru etapu (wzór), REGON: 000037374Załącznik nr 14 - Protokół odbioru Systemu (wzór), zwanym dalej PowierzającymZałącznik nr 15 - Zlecenie dystrybucji nowej wersji lub poprawki Oprogramowania (wzór), reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................Załącznik nr 16 - Protokół odbioru zmodyfikowanej wersji Systemu (wzór), NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejZałącznik nr 17 - Protokół odbioru usług serwisu gwarancyjnego oraz usług wsparcia technicznego i nadzoru nad eksploatacją Systemu (wzór).

Postanowienia końcowe. Umowa podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Wszystkie zmiany rozliczenia finansowe między Xxxxxxxxxx a Pośrednikiem Finansowym prowadzone w ramach realizacji Operacji będą dokonywane w złotych polskich. Pośrednik Finansowy nie ma prawa do scedowania ani przeniesienia swoich praw czy obowiązków wynikających z niniejszej umowy Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Menadżera. Menadżer ma prawo do scedowania lub przeniesienia swoich praw i obowiązków na inną osobę, w szczególności na Instytucję Zarządzającą lub na podmiot przez nią wskazany. Menadżer ma prawo ujawniać osobie kontrolowanej przezeń oraz innej osobie: na którą (lub za pośrednictwem której) Xxxxxxxx ceduje lub przenosi (albo zamierza scedować lub przenieść) całość lub część swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; której, zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązującym prawie lub przepisach, należy przekazywać informacje w takim zakresie, wszelkie informacje na temat Pośrednika Finansowego i niniejszej Umowy uznane przez Xxxxxxxxx za właściwe. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Finansowaniu wszelkie prawa i obowiązki Menadżera wynikające z niniejszej Umowy przechodzą na Instytucję Zarządzającą lub na podmiot przez nią wskazany. O ile w Umowie nie zaznaczono inaczej, wszelkie powiadomienia związane z Umową wymagają formy pisemnej w postaci aneksu oraz muszą być dostarczane na adres podany do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowiekorespondencji oraz pocztą elektroniczną (email). Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo Adresy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy celów powiadomień: _________________________ _________________________ Załączniki stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany część Umowy. Umowę sporządzono Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy Menadżera, Pośrednika Finansowego oraz dwóch egzemplarzach dla ZamawiającegoInstytucji Zarządzającej. zawarta Umowa wchodzi w Warszawieżycie z dniem jej podpisania przez obie Strony Umowy. Zmiany przepisów mające zastosowanie do Umowy zastępują z mocy prawa postanowienia Umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Projektu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, oraz krajowego, w dniu …………szczególności wymienione w Preambule do niniejszej Umowy. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa Załączniki Oferta wraz z siedzibą Biznes Planem; Metryka Instrumentu Finansowego – Poręczenie; Procedura Składania Rozliczeń Operacji; Procedura Sprawozdawcza; Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców; Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – wzór; Schemat przepływów pomiędzy rachunkami bankowymi w Xxxxxxxxx (00ramach Operacji; Obowiązki informacyjno-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy promocyjne Pośrednika Finansowego; Porozumienie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejosobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Beneficjent ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Administrującego jak i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją umowynieprzestrzeganiem RODO, ustawy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych jak również za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową - na zasadach ogólnych określonych w RODO, w ustawie oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). W przypadku nie osiągnięcia porozumienianaruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy przez Beneficjenta, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby ZamawiającegoBeneficjent zobowiązuje się w szczególności do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy. Jeżeli w następstwie powyższego naruszenia Administrujący lub Administrator zostaną zobowiązani do zapłaty odszkodowania lub kary finansowej, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu regresowo całości pokrytych kar lub odszkodowań oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to uzasadnione koszty postępowania administracyjnego lub sądowego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały Umową zastosowanie powszechnie obowiązujące znajdują przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy i RODO. Zmiana Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis wymaga zachowania formy pisemnej. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia dniem podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego obie Strony - w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z zastrzeżeniem, że zmiany nich. Umowa została sporządzona w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, : po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla ZamawiającegoAdministrującego i Beneficjenta. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyIntegralną część Umowy stanowią: Instytutem Lotnictwa Załącznik nr 1: kopia aktu powołania z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: dnia 27 września 2022 r.; Załącznik nr 2 ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • ……………………………… Załącznik nr 3: wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych; Załącznik nr 4: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych; Załącznik nr 5: lista osób odpowiedzialnych po stronie Beneficjenta za realizację obowiązków wynikających z Umowy; Załącznik nr 6: przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Beneficjenta odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO; Załącznik nr 7: maksymalny zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Załącznik nr 8: zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych; Załącznik nr 9: wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego. W imieniu: W imieniu: Podpis: …………………………………… Podpis: ………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia …… Imię i nazwisko: ............................................ Imię i nazwisko: ............................................ 1 Wskazanie, iż CUPT reprezentuje interesy Skarbu Państwa dotyczy jedynie umów zawieranych z npjb, w przypadku pjb usunąć zwrot „Skarb Państwa” 2 Należy wpisać odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta. 3 Nie dotyczy projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 pn. Plan Działań sektora transportu na lata 2014-2016 i kolejnych realizowanych na podstawie umowy/umów o dofinansowanie zawartej/ych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 4 Jeżeli dotyczy. 5 J.w. 6 J.w. 7 J.w. 8 Dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty z zakresu pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 9 Dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty z zakresu pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 10 J.w. 11 J.w. 12 Nie dotyczy projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 pn. Plan Działań sektora transportu na lata 2014-2016 i kolejnych realizowanych na podstawie umowy/umów o dofinansowanie zawartej/ych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 13 J.w. 14 Dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty z zakresu pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 15 Wyrażenie: „z późn. zm.” dotyczy umów powierzenia/aneksów do takich umów zawartych już po podpisaniu pomiędzy CUPT a IZ aneksu do wskazanego porozumienia. 16 Dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty z zakresu pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 17 Zakres danych musi spełniać wymogi wskazane w art. 115 ust. 2 oraz w pkt 1 załącznika XII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 18 Nie dotyczy projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 pn. Plan Działań sektora transportu na lata 2014-2016 i kolejnych realizowanych na podstawie umowy/umów o dofinansowanie zawartej/ych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 19 Modyfikacja wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowychosobowych nie wymaga aneksowania Umowy. 20 Modyfikacja wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie wymaga aneksowania Umowy. 21 Modyfikacja zakresu przetwarzanych danych osobowych nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Informacja o zmianie zakresu przetwarzanych danych osobowych zostanie przekazana Beneficjentowi przez Administrującego w drodze formalnej (oficjalnie) do bieżącego stosowania, zwaną dalej „niniejszą Umową”tj. po dniu powzięcia informacji o zmianie. 22 Załącznik nr 8 nie dotyczy projektów z zakresu pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 23 Nie dotyczy projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 pn. Plan Działań sektora transportu na lata 2014-2016 i kolejnych realizowanych na podstawie umowy/umów o dofinansowanie zawartej/ych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 24 Dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty z zakresu pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 25 Nie dotyczy projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 pn. Plan Działań sektora transportu na lata 2014-2016 i kolejnych realizowanych na podstawie umowy/umów o dofinansowanie zawartej/ych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 26 Dotyczy wyłącznie beneficjentów realizujących projekty z zakresu pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 27 Nie dotyczy projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 pn. Plan Działań sektora transportu na lata 2014-2016 i kolejnych realizowanych na podstawie umowy/umów o dofinansowanie zawartej/ych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna. 28 Modyfikacja wzoru klauzuli informacyjnej przez Administrującego nie wymaga aneksowania Umowy. Informacja o zmianie klauzuli informacyjnej zostanie przekazana Beneficjentowi przez Administrującego w drodze formalnej (oficjalnie) do bieżącego stosowania, tj. po dniu powzięcia informacji o treści jak poniżejzmianie.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych nieważności, chyba, że w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo treści Umowy zastrzeżono inną formę dla siedziby Zamawiającegoważnego dokonania czynności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały nieunormowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającegoobowiązujące, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcyw szczególności Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego Umową, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Banku. Umowa spisana została w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje do 31.12.2022 r. Załączniki: − Załącznik nr 1 - Zobowiązanie do zachowania poufności − Załącznik nr 2 - Wzór obowiązku informacyjnego Banku − Załącznik nr 3 - Wzór obowiązku informacyjnego Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach − Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo – odbiorczy. − Załącznik nr 5 - Standardy postępowania dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: …dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A. _________________ _______________________________ Bank Wykonawca …………………………. …………………….. a ……………………………………………. z siedzibą w.…………………….. (miejscowość, dnia) (imię i nazwisko składającego zobowiązanie) Ja, niżej podpisany/-a ……………, będący pracownikiem ………………………/osobą współpracującą z ………………….1 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z działalnością Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Żelaznej 32 („Bank”), uzyskanych w związku z wykonywaniem przeze mnie usługi na podstawie umowy ............ , zawartej pomiędzy Bankiem a …………………. wpisaną Zobowiązuję się do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................zachowania w poufności w szczególności następujących informacji: informacji technicznych, NIP: .......................technologicznych, REGON: .............................handlowych, zwaną dalej Przyjmującąfinansowych, reprezentowaną przez: • prawnych, organizacyjnych lub innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), dotyczących Banku lub podmiotu stowarzyszonego, dominującego lub zależnego od Banku, informacji dotyczących zainstalowanych i stosowanych w obiekcie/-ach Banku systemów alarmowych i środków zabezpieczeń technicznych i mechanicznych, ochrony fizycznej obiektu/-ów Banku, transportów wartości pieniężnych do/z obiektu/-ów Banku, instrukcji, jak również procedur dotyczących właściwego funkcjonowania systemów zabezpieczeń oraz postępowania pracowników Banku oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego/-ych obiektu/-ów i całego Banku, informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanych w Banku (pracowników Banku, osób odbywających w Banku staż/praktykę, klientów Banku, klientów podmiotów zewnętrznych),2 informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).3 Zobowiązanie pozostaje w mocy zarówno w czasie wykonywania przeze mnie usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym, jak również po zakończeniu świadczenia tej usługi. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się również na okres po zakończeniu zatrudnienia w ……………/ współpracy z ……………………..4 Zobowiązuję się do przestrzegania zakazu niewykonywania zdjęć, nagrań filmowych lub innych form rejestracji obrazu. Jestem również świadomy, iż za naruszenie tajemnicy ww. danych i informacji grozi mi odpowiedzialność karna i cywilna. .................................................................................................................................... (data i czytelny podpis składającego zobowiązanie) .................................................................................................................…………………………………………………………….. • …………………….... (data i czytelny podpis pracownika Banku odbierającego zobowiązanie, oznaczenie komórki organizacyjnej Centrali/oddziału/placówki Banku) Informujemy, że Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, tel. 000 000 000, xxx@xxxxxxx.xx („Bank”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych należących do kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez … w związku z zawarciem pomiędzy Bankiem a … umowy („Umowa”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod adresem e-mail: xxx@xxxxxxx.xx lub pod adresem pocztowym: xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Bank jako administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku Centrali/Oddziału Banku oraz na terenie zarządzanym przez Bank, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników oraz gości. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest również zapewnienie możliwości prawidłowego zweryfikowania Pani/Pana tożsamości i nadania Pani/Panu stosownych uprawnień niezbędnych do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy, jak również do podejmowania czynności wiązanych z koniecznością zapobiegania jakimkolwiek oszustwom. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Bank jest również zapewnienie możliwości ustalenia i dochodzenia przez Bank ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym będzie Pani/Pan wykonywać czynności w ramach realizacji Umowy z zastrzeżeniem, że okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres niezbędny do celowego dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W związku z przetwarzaniem przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzane przez Bank dane są nieprawidłowe lub jeżeli Pani/Pana dane uległy zmianie, żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych ……………………………………………………………………………….. wspólnie zwanymi ………………………………………………..… data i czytelny podpis zobowiązanego do zachowania poufności Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy xx. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, zwany dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia „Bankiem” lub „Administratorem”. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowychosobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez e-mail: xxx@xxxxxxx.xx lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Banku jako Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwaną dalej „niniejszą UmowąRODO”, o treści jak poniżejw związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Administratorem a … a także ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wykonywania umów z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z ich wykonywaniem. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: od … Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy … Pani/Pana dane mogą być przekazywane: − organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, − osobom upoważnionym przez Administratora, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, x.xx.: − podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, − podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną Administratora: …………………………………………………………………………………. data i czytelny podpis pracownika firmy Klauzula informacyjna podawana w momencie zbierania informacji od osoby, której dane dotyczą.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy postanowień Umowy oraz oświadczenia woli jej Stron wymagają, pod rygorem nieważności nieważności, formy pisemnej. Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy wynikające z zastrzeżeniem przypadków określonych w UmowieUmowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Operatora. Strony będą dążyć dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją umowyUmowy w drodze negocjacji. W przypadku nie braku osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo rozwiązania sporu w drodze negocjacji sprawa jest rozstrzygana przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZamawiającegoOperatora. Jeżeli Operator poniesie szkodę w następstwie zdarzenia określonego w niniejszym paragrafie, Przedsiębiorca naprawi szkodę w podwójnej wysokości. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści, w tym jeden dla Operatora, a jeden dla Przedsiębiorcy. Wszelkie oświadczenia woli Strony Umowy mogą być doręczone drugiej Stronie w każdym miejscu, w którym doręczenie stanie się możliwe. Jeżeli doręczenie oświadczenia woli Strony Umowy osobiście drugiej Xxxxxxx nie będzie możliwe, należy dokonać doręczenia przesyłką pocztową rejestrowaną albo za pośrednictwem firmy trudniącej się doręczeniami (przesyłką kurierską). Doręczenia oświadczeń woli Stron Umowy, wniosków i innego rodzaju pism dokonywane będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki na adres Strony wskazany w Umowie. W wypadku nie poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu siedziby albo innych danych istotnych dla skuteczności doręczenia, pismo wysłane na adres wskazany w Umowie uznaje się za doręczone. Podobny skutek wywołuje odmowa przez Stronę Umowy przyjęcia przesyłki adresowanej do Umowy stanowią niej, jak też niedoręczenie jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis przez doręczyciela z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące przyczyn leżących po stronie Zamawiającego adresata lub awizowanej. Załączniki: Wykaz usług rozwojowych wynikających z zastrzeżeniem, że zmiany rekomendacji Rady Sektorowej ds. Kompetencji w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu ramach sektora <…………>. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą Oświadczenie poświadczające wysokość wkładu własnego w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …postaci wynagrodzeń Przedsiębiorca Operator ………………………………………………….. • ……… ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej…… 1 Sposób reprezentowania powinien być zgodny z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Niniejsza umowa zastępuje dotychczas obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych powiązane z realizacją celu wymienionego w § 2. ust. 3 Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej są: Ze strony Administratora Danych Osobowych: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, tel. (00) 000 00 00 wew. 149, e-mail: x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Ze strony Podmiotu przetwarzającego: ………………………….. tel…. e-mail:……… Umowa została sporządzona w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporówdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo po jednym dla siedziby Zamawiającegokażdej ze stron. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące mają przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną częśćKodeksu Cywilnego oraz obowiązujących przepisów prawa. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora Danych Osobowych. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, sposób przekazywania oraz wykaz osób upoważnionych przez Administratora Danych Osobowych do pobierania i przekazywania danych niezbędnych do realizacji celu wymienionego w § 2. ust. 3 Załącznik nr 2 – odpis sposób przekazywania oraz wykaz osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do pobierania i przekazywania danych niezbędnych do realizacji celu wymienionego w § 2. ust. 3 Administrator Danych Osobowych Podmiot przetwarzający Opracował: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Załącznik 1 W związku z KRS Wykonawcy, Załącznik nr realizacją celu określonego w § 2. ust. 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór niniejszej umowy powierzenia przetwarzania określa się następujący sposób pobierania oraz przekazywania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego związanych z zastrzeżeniem, że zmiany jego realizacją: Dane przekazywane będą w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: sposób ………………………………….. a ……… Przekazywane dane będą zabezpieczone ………………………………… Do pobierania oraz przekazywania danych Administrator Danych Osobowych upoważnia następujące osoby: L.p. Imię Nazwisko Stanowisko Nr telefonu Adres e-mail UWAGA: Każda zmiana sposobu przekazywania danych oraz zmiany dotyczące osób upoważnionych wymagają pisemnej aktualizacji niniejszego załącznika. Administrator Danych Osobowych Załącznik 2 W związku z siedzibą w……………………………………realizacją celu określonego w § 2. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIPust. 3 niniejszej umowy określa się następujący sposób pobierania oraz przekazywania danych związanych z jego realizacją: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ………Dane przekazywane będą w sposób …………………………………………….. • …………… Przekazywane dane będą zabezpieczone …………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania …… Do pobierania oraz przekazywania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejPodmiot przetwarzający upoważnia następujące osoby: L.p. Imię Nazwisko Stanowisko Nr telefonu Adres e-mail UWAGA: Każda zmiana sposobu przekazywania danych oraz zmiany dotyczące osób upoważnionych wymagają pisemnej aktualizacji niniejszego załącznika.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy postanowień Umowy oraz oświadczenia woli jej Stron wymagają, pod rygorem nieważności nieważności, formy pisemnej. Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy wynikające z zastrzeżeniem przypadków określonych w UmowieUmowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Operatora. Strony będą dążyć dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją umowyUmowy w drodze negocjacji. W przypadku nie braku osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo rozwiązania sporu w drodze negocjacji sprawa jest rozstrzygana przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZamawiającegoOperatora. Jeżeli Operator poniesie szkodę w następstwie zdarzenia określonego w niniejszym paragrafie, Przedsiębiorca naprawi szkodę w podwójnej wysokości. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści, w tym jeden dla Operatora, a jeden dla Przedsiębiorcy. Wszelkie oświadczenia woli Strony Umowy mogą być doręczone drugiej Stronie w każdym miejscu, w którym doręczenie stanie się możliwe. Jeżeli doręczenie oświadczenia woli Strony Umowy osobiście drugiej Xxxxxxx nie będzie możliwe, należy dokonać doręczenia przesyłką pocztową rejestrowaną albo za pośrednictwem firmy trudniącej się doręczeniami (przesyłką kurierską). Doręczenia oświadczeń woli Stron Umowy, wniosków i innego rodzaju pism dokonywane będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki na adres Strony wskazany w Umowie. W wypadku nie poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu siedziby albo innych danych istotnych dla skuteczności doręczenia, pismo wysłane na adres wskazany w Umowie uznaje się za doręczone. Podobny skutek wywołuje odmowa przez Stronę Umowy przyjęcia przesyłki adresowanej do Umowy stanowią niej, jak też niedoręczenie jej integralną częśćprzez doręczyciela z przyczyn leżących po stronie adresata lub awizowanej. Załączniki: Wykaz usług rozwojowych wynikających z rekomendacji Rady Sektorowej ds. Kompetencji w ramach sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Oświadczenie MŚP. Karta usługi spoza BUR (Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia 14 do Regulaminu) (OPZjeśli dotyczy), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …Przedsiębiorca Operator ………………………………………………….. • ……… ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej…… 1 Sposób reprezentowania powinien być zgodny z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie doręczenia związane z niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki dokonywane na adresy Stron podane w komparycji Umowy, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, przesyłką kurierską , listem poleconym lub dostarczone osobiście. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. Dostawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Pana/Panią {________} e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z KRS Zamawiającegorealizacją niniejszej Umowy Pana/Panią{________}, Załącznik nr 2 – odpis e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zmiany w zakresie wskazanym w lit a) lub b) powyżej wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony na piśmie pod rygorem przyjęcia, iż poprzednio wskazana osoba jest nadal umocowana w zakresie wszelkich czynnościach związanych z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany realizacją niniejszej Umowy.” Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy Zamawiającego i Dostawcy. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie osób wskazanych na podstawie ust. 2 powyżej, pod rygorem uznania dokonanych z dotychczas znaną osobą ustaleń za skuteczne. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz dwóch egzemplarzach załączniki dla Zamawiającegoswej ważności wymagają formy pisemnej. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy- Zapytanie ofertowe wraz ze złożoną przez Dostawcę ofertą (Załącznik nr 1) DOSTAWCA: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.ZAMAWIAJĄCY:

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności przepisy dotyczące umów o roboty budowlane. Wszelkie doręczenia związane z niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki dokonywane na adresy Stron podane w komparycji Umowy, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, przesyłką kurierską , listem poleconym lub dostarczone osobiście. Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Pana/Panią {________} e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z KRS Zamawiającegorealizacją niniejszej Umowy Pana/Panią{________}, Załącznik nr 2 – odpis e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zmiany w zakresie wskazanym w lit a) lub b) powyżej wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony na piśmie pod rygorem przyjęcia, iż poprzednio wskazana osoba jest nadal umocowana w zakresie wszelkich czynnościach związanych z KRS Wykonawcyrealizacją niniejszej Umowy.” Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony ustalają, Załącznik nr 3 - SIWZże ostateczne rozliczenie Stron z tytułu wykonania niniejszej Umowy nastąpi w terminie 14 dni, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone licząc od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu Ikońcowego dokonanego zgodnie z § 4 Umowy, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego w tym Strony zobowiązane są do zgłoszenia swoich roszczeń z zastrzeżeniemtytułu kar umownych. (listem poleconym, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyprzesyłką kurierską, doręczenie osobiste). Po upływie powyższego terminu uprawnienie do zgłoszenia roszczenia z tytułu zapłaty kar umownych wygasa. Za zachowanie terminu Strony uznają nadanie pisma listem poleconym. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. zawarta w WarszawieStrony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie osób wskazanych na podstawie ust. 3 powyżej, w dniu …………pod rygorem uznania dokonanych z dotychczas znaną osobą ustaleń za skuteczne. , pomiędzyWszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz załączniki dla swej ważności wymagają formy pisemnej. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: Instytutem Lotnictwa - Oferta wraz z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.załącznikami

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Umowy Strony rozstrzygać będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowypolubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Kodeksu Cywilnego. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis jeden dla Wykonawcy. wobec wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z KRS Wykonawcydnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZzwane dalej „RODO”), Załącznik nr 5 – Harmonogramchcielibyśmy poinformować Cię, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowejw związku z łączącymi nas relacjami handlowymi. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., Załącznik nr 8 – Procedura serwisowaxx. Xxxxxxx 00, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000Xxxxxx, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy NIP: 000-00-00-000, REGON: 690024569, zarejestrowana w WarszawieSądzie Rejonowym w Rzeszowie, XIII XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960KRS 0000049617, NIPkapitał zakładowy w wysokości 23 914 000 zł, kapitał w całości opłacony, adres e-mail: 000-000-00-xxxx@xxxx.xxx.xx, tel. +00 00 000 00 00, REGON000 000 000, fax +00 00 000 00 00 (dalej jako „Administrator”). [Szczegółowy cel] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy związanej z dostawą oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług wzorcowania realizowanych przez Laboratorium Wzorcujące Administratora. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (x.xx. jednostki audytu zewnętrznego) i podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (x.xx. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. [Szczególny cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.: 000037374dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej Administratora, zwanym dalej Powierzającymw tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora; dla zapewnienia ochrony mienia, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę; do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. z siedzibą w……………………………………[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................celów oraz podmioty, NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, o w tym organy państwowe. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak poniżejrównież prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Generalny Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegonieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące odpowiednie przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki , a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tychże ustaw .Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – odpis z KRS Zamawiającegojeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcyco Strony ustaliły albo temu, Załącznik nr 3 - SIWZco by ustaliły, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)gdyby zawarły takie postanowienie, Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniempod warunkiem, że całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie woli złożone w KRS formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 2 dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Zamawiającego i 1 dla ZamawiającegoGeneralnego Wykonawcy. Załącznik nr 1 - Procedura rozstrzygania sporów między Zamawiającym, Inwestorem Zastępczym i Generalnym Wykonawcą Załącznik nr 2 a i b - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 lit a) ustawy Załącznik nr 3 – Karta Gwarancyjna Załącznik nr 2 a (minimalne zapisy dotyczące umowy o podwykonawstwo) zawarta w Warszawie, …………… w dniu dniu………… pomiędzy: ……………………. …………., pomiędzydalej: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: „Wykonawca” a …………………………………, dalej: „Podwykonawca” W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia ….. („Umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a ……(Wykonawca), której przedmiotem jest ………………………….. („Przedmiot zamówienia”). z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejZawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowa została sporządzona w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy każdej ze Stron. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zleceniodawcy: __________________________ , tel.: __________________________ , fax: __________________________; e-mail: __________________________ . __________________________ , tel.: __________________________ , fax: __________________________; e-mail: __________________________ . Dane do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy upoważnione do kontaktu: ........................................................................ ........................................................................ Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sporu pozostającego w związku z niniejszą Umową sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy będzie sąd miejscowo właściwy według siedziby Zleceniobiorcy. Strony zgodnie oświadczają, iż poza niniejszą Umową i w zakresie objętym jej treścią nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe ważne pisemne lub ustne ustalenia i porozumienia. Załączniki: Wykaz dokumentów, Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów, które Inspektor Danych Osobowych opracuje we współpracy ze Zleceniodawcą w ramach Umowy: Rejestr czynności przetwarzania danych; Analiza ryzyka systemu informatycznego oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta danych osobowych; Polityka ochrony danych z załącznikami tj.: Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych; Procedura realizacji uprawnień wynikających z RODO; Wykaz osób zapoznanych z Polityką Ochrony Danych; Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Wzór odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; Wzór klauzuli informacyjnej; Realizacja prawa dostępu do danych osobowych; Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych/ uprawnienia do pracy w Warszawie, systemie informatycznym; Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych; Opis środków technicznych i organizacyjnych; Wzór oświadczenia o zachowaniu w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę poufności danych; Wzór umowy powierzenia; Wzór rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, ; Wzór rejestru naruszeń ochrony danych; Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu; Wzór zawiadomienia o treści jak poniżejnaruszeniu danych osobowych; Wzór notatki z kontroli uprawnień; Oświadczenie o monitorowaniu komputerów służbowych.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wymagają formy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby zgody Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Osobami wyznaczonymi do Umowy stanowią jej integralną częśćuzgodnień będących przedmiotem umowy są: Załącznik nr 1 – odpis z KRS ze strony Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ., tel. …………….., fax. …………., e-mail: ………………..; ze strony Wykonawcy: …………………., tel. ………………….., fax. ……………., e-mail: ……………..; Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany ostatecznego terminu realizacji zamówienia, wskazanego w § 1 ust. 2 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany zasobów innego podmiotu jak i podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy na etapie realizacji umowy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe zasoby innego podmiotu jak i nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo w zakresie w jakim umowa jest w stanie to określić. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. Numer umowy: NAZWA WYKONAWCY ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Prowadzenie szkolenia …………………………………w ramach projektu pn. ..................... Okres wykonywania usługi: od dnia ..................................... do dnia ......................................... Liczba uczestników .............................. Liczba godzin …………………………. Usługa wykonana: .............. – bez zastrzeżeń* .............. – z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIPzastrzeżeniami* Zastrzeżenia: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postanowienia końcowe. Wszystkie Jeżeli Podmiot Obsługujący utraci status LSP, Strony uzgodnią warunki rozwiązania Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań przez Podmiot Obsługujący. Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy (aneksu), pod rygorem nieważności nieważności. Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa wchodzi w życie z zastrzeżeniem przypadków określonych dniem podpisania. Umowę sporządzono w Umowiedwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy Niżej wymienione Załączniki stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS ZamawiającegoZamówienie początkowe, Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyUpoważnienie Microsoft, Załącznik nr 3 - SIWZ– Zakres usług doradczych i usług wsparcia, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)– Harmonogram fakturowania, Załącznik nr 5 – HarmonogramKatalog produktów dodatkowych i rabaty, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychFormularz Uzupełniających Informacji Kontaktowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowejFormularz dotyczący ujawnienia wysokości zniżki, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowaDodatek Aneks do Programu Usług Finansowych Aneks nr M248, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu IRejestracja Enterprise (Pośrednia), Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego Formularz Wyboru Produktów dotyczący Rejestracji Enterprise oraz Rejestracji Enterprise Subscription, Załącznik nr 11 – Formularz Dotyczący Poprzedniej Rejestracji/Umowy, Załącznik nr 12 – Formularz Podpisów dotyczący Programu. Załącznik nr 13 – Wzór zobowiązania do zachowania poufności. Załącznik nr 14 – Klauzula informacyjna Banku (Zamawiającego). Załącznik nr 15 – Klauzula informacyjna Zleceniobiorcy Załącznik nr 16 – Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A. W imieniu Zamawiającego: W imieniu Podmiotu Obsługującego: [_____________________] [_____________________] [_____________________] [_____________________] Bank Ochrony Środowiska S.A. a _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Azure Virtual Desktop - RAZEM EUR NETTO ZA 1 ROK RAZEM EUR NETTO ZA 3 LATA Wsparcie Produkt Liczba Cena jednostkowa PLN netto Wartość PLN netto rocznie Wsparcie świadczone przez przedstawiciela producenta rozliczane w roboczogodzinach 480 rbh RAZEM PLN NETTO ZA 1 ROK RAZEM PLN NETTO ZA 3 LATA W imieniu Zamawiającego: W imieniu Podmiotu Obsługującego: [_____________________] [_____________________] [_____________________] [_____________________] Załącznik nr 2 do Umowy z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, dnia w dniu …………. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r. zawartej pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) XxBank Ochrony Środowiska S.A. a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. Bank Ochrony Środowiska S.A. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie doręczenia związane z niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki dokonywane na adresy Stron podane w komparycji Umowy, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, przesyłką kurierską , listem poleconym lub dostarczone osobiście. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Pana/Panią {________} e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z KRS Zamawiającegorealizacją niniejszej Umowy Pana/Panią{________}, Załącznik nr 2 – odpis e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zmiany w zakresie wskazanym w lit a) lub b) powyżej wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony na piśmie pod rygorem przyjęcia, iż poprzednio wskazana osoba jest nadal umocowana w zakresie wszelkich czynnościach związanych z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany realizacją niniejszej Umowy.” Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. zawarta w WarszawieStrony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie osób wskazanych na podstawie ust. 2 powyżej, w dniu …………pod rygorem uznania dokonanych z dotychczas znaną osobą ustaleń za skuteczne. , pomiędzyWszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz załączniki dla swej ważności wymagają formy pisemnej. Załączniki stanowiące integralną część umowy: Instytutem Lotnictwa - Zapytanie ofertowe wraz z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIPzałącznikami - Oferta Wykonawcy WYKONAWCA: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.ZAMAWIAJĄCY:

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją chwili zawarcia umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemPrzyjmujący Zamówienie oświadcza, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a nazwą „………………………………..”, co potwierdza zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. z siedzibą w……………………………………Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. wpisaną W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. Adresem dla doręczeń stron są: dla Udzielającego Zamówienia: Xxxxxx 00-000, NIPxx. Xxxxx 00. - dla Przyjmującego Zamówienie: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają . Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, a także obowiązujące u Udzielającego Zamówienia przepisy prawa wewnętrznego, w szczególności statutu, regulaminu organizacyjnego i zarządzeń Udzielającego Zamówienia. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązane są rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychsporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zwaną dalej „niniejszą Umową”po jednym dla każdej ze stron. *niepotrzebne skreślić aktualne orzeczenie lekarskie Przyjmującego Zamówienie, o treści jak poniżejzdolności do realizacji przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia Przyjmującego Zamówienie do świadczenia usług będących przedmiotem umowy (zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające posiadane specjalizacje itp.), kopia polisy OC Przyjmującego Zamówienie lub oświadczenie o przedłożeniu polisy, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta Konsultanta.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów roboczych, uprawnione do współpracy w trakcie realizacji Umowy: ze strony Zamawiającego: ……………………….., e‑mail:……………………………….; ze strony Wykonawcy jako Xxxxxxxxxxx projektu:……………………, e‑mail: ………………………………., Zamawiający, jako swojego przedstawiciela uprawnionego do podpisywania dokumentów, wyznacza……………………………………. Wykonawca, jako swojego przedstawiciela uprawnionego do podpisywania dokumentów, wyznacza…………………………………….. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 nie wymaga zmiany niniejszej umowy Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca nie jest uprawniony do umowy przeniesienia praw, obowiązków, ani wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności bez pisemnej zgody Zamawiającego. Korespondencję papierową kierowaną do Zamawiającego należy przesyłać na adres: xx. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Wszelką korespondencję przesłaną na adres Zamawiającego- wskazany w ust. 9 oraz korespondencję przesłaną na adres Wykonawcy określony w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie doręczoną, chyba że Strony poinformują się pisemnie o zmianie adresów. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z zastrzeżeniem przypadków określonych postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w Umowiejego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Ewentualne spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu Umowy będzie rozpoznawał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca3/ wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron4. Umowa została sporządzona w formie pisemnej/elektronicznej. Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że zawarcie Umowy w formie elektronicznej jest równoważne z jej zawarciem w formie pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy określonej w Umowie. Integralną część Umowy stanowią jej integralną częśćstanowi: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami Załącznik nr 4 –Wzór Oświadczenia podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności Załącznik nr 5 – Oświadczenie podatkowe Załącznik nr 6 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, /wydrukiem z CEIDG/ kopia pełnomocnictwa Wykonawcy do podpisania Umowy Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu –Obowiązek informacyjny beneficjenta Miejsce dokonania odbioru: …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ……. Data dokonania odbioru: ..………………………………………. ………………………………. z siedzibą w…………. …………………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP………………………………………….. ………………………………………….. Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr ………………………są: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ………………………………………………………………………………………………………………. Potwierdzenie kompletności odbieranego przedmiotu umowy: TAK* (potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń) TAK* (potwierdzam odebranie – zastrzeżenia …………) NIE* - …………………………………………………… Potwierdzenie należytego wykonania Umowy: TAK* (potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń) TAK* potwierdzam odebranie – zastrzeżenie:………………………………………… NIE* - …………………………………………………… Końcowy wynik odbioru: Pozytywny* Pozytywny* - zastrzeżenia Negatywny* - …………………………………………….. • Podpisy: ……………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.……. …………………………………………………………… ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik nr 4 do Umowy Nazwisko Imię PESEL

Postanowienia końcowe. Wszystkie W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz. Zakazuje się cesji wierzytelności z Umowy na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu Wszelkie spory powstałe na tle Umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze zostaną przekazane Zamawiającemu, a 1 Wykonawcy. Załączniki dołączone do Umowy stanowią jej integralną część: . Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy Załącznik nr 3 – Szczegółowe warunki dostaw oraz odbiorów Sprzętu, Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru dostawy Sprzętu, Załącznik nr 5 – HarmonogramWzór protokołu odbioru instalacji, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychZakres szkoleń z obsługi oraz eksploatacji Sprzętu, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowejSzczegółowe warunki gwarancji, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowazasady serwisu gwarancyjnego, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcyWykonawca Zamawiający ............................. .................................. 1 W przypadku, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu Igdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta komparycja otrzymuje brzmienie: Zawarta w Warszawie, w dniu …………. , …… pomiędzy: Instytutem Lotnictwa (…) a <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960<adres>, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374wpisaną do................. pod numerem............... ·w......................, zwanym dalej Powierzającym„Partnerem wiodącym Konsorcjum”; <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, wpisaną do................. pod numerem............... ·w......................, zwanym dalej „Partnerem Konsorcjum”; reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/, działającego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr...... do umowy zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.2 w zależności od części zamówienia której dotyczy Umowa

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 1. Umowa wchodzi w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron, z zastrzeżeniem przypadków określonych rozpoczęcia okresu uczestnictwa Startupu w UmowieProgramie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy2. Umowę sporządzono w trzech dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 1 dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Concordia Design i 1 dla ZamawiającegoStartupu. zawarta W razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersję polską uznaje się za wiążącą. 3. Wszelkie spory Xxxxxx zobowiązują się rozwiązywać w Warszawiedrodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwym sądem do ich rozpoznania będzie właściwy rzeczowo sąd według miejsca siedziby Organizatora (Polska). 4. Startup zobowiązuje się informować Concordia Design niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na zmianę statusu podatkowego przez Startup, w dniu …………szczególności statusu czynnego płatnika podatku VAT. 5. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne, pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą to nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Xxxxxx zobowiązuję się niezwłocznie zastąpić (np. w Xxxxxxxxx drodze aneksu do umowy) nieważne lub nieskuteczne postanowienie postanowieniem ważnym lub skutecznym, którego cel będzie taki sam lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. 7. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane działaniem siły wyższej, którą definiują jako zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec stosując racjonalne 2 identical copies, 1 for Concordia Design and 1 for Start-up. In the event of any discrepancy between the language versions, the Polish version shall be deemed binding. 3. The Parties undertake to resolve any disputes through negotiations conducted in good faith. If it is not possible to settle the dispute amicably, the competent court to hear them will be the substantive court with material jurisdiction according to the seat of the Organizer (00Poland). 4. The Start-000 Xxxxxxxxup undertakes to inform Concordia Design immediately of any events that have influenced or may affect the change of the Start-up's tax status, in particular the status of an active VAT payer. 5. Any changes to this Agreement will be made in writing under pain of nullity. 6. If any provision of this Agreement is found to be invalid, this shall not affect the validity or effectiveness of the remaining provisions of this Agreement. In this case, the Parties undertake to immediately replace (e.g. by an annexe to the contract) Xxthe invalid or ineffective provision with a valid or effective provision, the purpose of which will be the same or as close as possible to the purpose of the invalid or ineffective provision. Xxxxxxxxx 000/0007. The Parties are not responsible for non- performance or improper performance of this Agreement caused by force majeure, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xxwhich they define as extraordinary, external events, which could not be foreseen and could not be prevented by rational measures. Warszawy w WarszawieThe affected Party shall notify the other Party within 72 hours of the occurrence of the event. The performance of the obligations of each of the Parties is postponed from the date of the cessation of force majeure, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960and if the force majeure lasts for a period longer than 45 days, NIP: 000-000-00-00Concordia Design, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.as well as the Party not subject to force majeure,

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Niniejsza Umowa, stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie spraw w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegoniej unormowanych i zastępuje wszelkie inne wcześniejsze ustalenia pomiędzy stronami. W sprawach nieuregulowanych nie uregulowanych niniejszą umową będą miały Umową zastosowanie powszechnie obowiązujące mają przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy stosuje się do następców prawnych Stron. Strony zobowiązuje się dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy w drodze polubownej. W braku porozumienia wszelkie spory rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Xxxxxxxx.xxx (Naukowe Wydawnictwo IVG). Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy stanowią jej integralną częśćwymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznikami do niniejszej Umowy są: Załącznik nr 1 – odpis z KRS ZamawiającegoKRS/EEIDG Licencjodawcy (jeżeli jest), Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyKatalog, Załącznik nr 3 – Cennik konwersji. __________________________ __________________________ Licencjodawca Xxxxxxxx.xxx (Naukowe Wydawnictwo IVG) ZAŁĄCZNIK NR 1 Katalog ZAŁĄCZNIK NR 2 SIMPLE OPEN: Przekształcenie tekstu z pliku InDesign. Charakterystyka plików: prosty skład, nieliczne przypisy, nieliczne ilustracje, scalony, jednorodny materiał. Przygotowanie plików Epub i mobi. Korekta techniczna i walidacja – 100 zł netto BASIC: Przygotowanie plików Epub i mobi z otwartego pliku składu, np. Adobe InDesign, a także z plików PDF. Charakterystyka plików: trudny skład, liczne ilustracje, liczne przypisy. Korekta techniczna i walidacja – 199 zł netto PRO: przygotowanie plików ePub i Mobi publikacji o skomplikowanym układzie (np. publikacji naukowych z dużą ilością materiału ilustracyjnego -- wykresy, schematy, mapy; z dużą ilością wzorów; plików PDF o bardzo dużej objętości; publikacji o nietypowym składzie; publikacji z elementami interaktywnymi;). Korekta techniczna i walidacja -- indywidualna wycena na podstawie kompletnego przesłanego materiału (od 300 złotych netto wzwyż) EXPRESS: (wykonanie usługi z pkt. 1 – 3 do pierwszej korekty wydawcy - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 w 3 dni robocze) – Harmonogram, Załącznik nr 6 cena usługi podstawowej x 2 Ostateczna wycena i termin realizacji zlecenia – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyotrzymaniu materiałów. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.11

Postanowienia końcowe. Wszystkie Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody drugiej strony pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniawystąpienia ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zamawiający zobowiązuje się do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie powszechnie obowiązujące mają przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemWykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. Strony postanawiają, że zmiany wynikająca z zapisów niniejszej umowy realizacja obowiązku informowania lub powiadamiania Stron umowy, każdorazowo będzie następowała w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla drodze korespondencji kierowanej na następujące adresy/email: Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu : …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIPWykonawcy: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ………………………………………………. W przypadku korespondencji kierowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, za datę doręczenia uznaje się datę wysłania wiadomości natomiast za datę doręczenia korespondencji wysłanej w formie papierowej uznaje się datę wpływu do Zamawiającego Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest: ……………………….. • …………………, z ramienia Wykonawcy ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają …… Niedochowanie obowiązku zastosowania trybu określonego w ust. 8 będzie skutkowało nieważnością podejmowanych przez strony czynności, a zatem nie wywołają one skutków prawnych. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysłaną przez Xxxxxxxxxxxxx, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, Xxxxxx uznają za doręczoną. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychsporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzory stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ). Umowa gwarancyjna. Formularz ofertowy wraz z PRS. Oświadczenie Wykonawcy dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. * Niepotrzebne skreślić

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w związku z realizacją umowyPrzedmiotu Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu Zmiana ustalonego sposobu wykonywania Dostawy wymaga porozumienia pomiędzy Stronami. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim będzie interpretowana. Spory pomiędzy Stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZamawiającegoOdbiorcy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dwa dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach Odbiorcy i jeden dla ZamawiającegoDostawcy. zawarta w Warszawie, w dniu …………Integralną część Umowy stanowią załączniki. , pomiędzyZałączniki: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………. Warunki realizacji i dostawy prasy krajowej i zagranicznej. ………………………. __________________________ _________________________ Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dla Urzędu Transportu Kolejowego, dalej Zamawiający, przez Dostawcę prasy drukowanej krajowej i zagranicznej. Prasa będzie dostarczana do siedzib Zamawiającego znajdujących się w poniższych lokalizacjach: Dostawca zobowiązany jest do dostarczania prasy krajowej i zagranicznej drukowanej w zapakowanych pakietach wg podziału na poszczególnych odbiorców Zamawiającego. Dostawca dostarcza posegregowaną prasę w pakiety (paczki), zgodnie z siedzibą w……………………………………umową i aktualizuje na bieżąco w trakcie realizacji umowy oraz konfekcjonuje je używając do tego celu trwałego, foliowego opakowania, które zabezpieczać będzie zawartość pakietów przed wpływem czynników atmosferycznych. wpisaną Na opakowaniu winna być widoczna pełna nazwa odbiorcy/biura. Dodatkowo do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................każdego pakietu będzie dołączony wykaz dostarczonych w pakietach tytułów z podaniem ich liczby. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Odbiorcy na koszt i ryzyko Dostawcy. Prasa papierowa krajowa będzie dostarczana w zapakowanych pakietach nie później niż: do godz. 8:00 w dniu ukazania się na rynku – w przypadku dzienników porannych i tygodników, NIPdo godz. 8:00 w dniu następnym od dnia ukazania się na rynku – w przypadku dzienników popołudniowych. Adresy dostaw poszczególnych pakietów: .......................Pakiet nr 1 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, REGON00-000 Xxxxxxxx, Prezes IG– zawierający: .............................Do Rzeczy– 1 szt. Dziennik Gazeta Prawna– 1 szt. Gazeta Polska– 1 szt. Gazeta Polska Codziennie 6x - 1 szt. Nasz Dziennik 6x– 1 szt. Newsweek– 1 szt. Polityka – 1 szt. Puls Biznesu – 1 szt. Świat Kolei – 1 szt. Technika Transportu Szynowego – 1 szt. Teczka Kontroli Zarządczej – 1 szt. W Sieci – 1 szt. Wprost – 1 szt. Pakiet nr 2 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, zwaną dalej Przyjmującą00-000 Xxxxxxxx, reprezentowaną przezWiceprez. KW– zawierający: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychDziennik Gazeta Prawna – 1 szt. Świat Kolei – 1 szt. Technika Transportu Szynowego – 1 szt. The Warsaw Voice (Prasa zagraniczna) – 1 szt. Pakiet nr 3 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, zwaną dalej „niniejszą Umową”00-000 Xxxxxxxx, o treści jak poniżejWiceprez. RP– zawierający: Newsweek (Prasa zagraniczna) – 1 szt. Pakiet nr 4 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, DG– zawierający: Dziennik Gazeta Prawna– 1 szt. Rzeczpospolita – 1 szt. Pakiet nr 5 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, DRR– zawierający: Świat Kolei – 1 szt. Technika Transportu Szynowego – 1 szt. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości – 1 szt. Pakiet nr 6 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, DPP– zawierający: Dziennik Gazeta Prawna– 1 szt. Świat Kolei – 1 szt. Technika Transportu Szynowego – 1 szt. Pakiet nr 7 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, DPN– zawierający: Świat Kolei – 1 szt. Technika Transportu Szynowego – 1 szt. Pakiet nr 8 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, DTW– zawierający: Pojazdy Szynowe – 1 szt. Technika Transportu Szynowego – 1 szt. Pakiet nr 9 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, DMB– zawierający: Przegląd Komunikacyjny – 1 szt. Problemy Kolejnictwa – 1 szt. Pojazdy Szynowe – 1 szt. Świat Kolei – 1 szt. Technika Transportu Szynowego – 1 szt. Pakiet nr 10 – miejsce dostawy: Xx. Xxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, BAI– zawierający: Do rzeczy – 1szt. Dziennik Gazeta Prawna - 1 szt. Finanse Publiczne – 2 szt. Finanse Sektora Publicznego – 1 szt. IT w Administracji – 2 szt. IT Professional – 1 szt. Rachunkowość budżetowa – 2 szt. Rzeczpospolita – 1 szt. Serwis Prawno-Pracowniczny – 1 szt. Teczka Księgowego Jednostki Sfery Finansów Publicznych – 1 szt. Ubezpieczenia i Prawo Pracy – 1 szt.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w postaci aneksu majątku Zmawiającego wskutek nieprzestrzegania postanowień Umowy, niewłaściwego ich stosowania, nieprzestrzegania procedury bezpieczeństwa oraz przepisów BHP, a do umowy pod rygorem nieważności których przestrzegania Wykonawca był obowiązany. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporówtytułu szkód, jakie które mogą wyniknąć zaistnieć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegookreślonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji Umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące mają zastosowane przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 2 miesięcy przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Wszelkie zmiany Umowy stanowią jej integralną częśćwymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, - Opis planowanych działań Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyWykaz osób, którymi posługuje się Wykonawca Załącznik nr 3 - SIWZ, Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego Zapytanie Ofertowe wraz z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. załącznikami Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze stron. zawarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt realizowany w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.2020

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy1. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały Regulaminem zastosowanie powszechnie obowiązujące mają przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną częśćpowszechnie obowiązującego, w tym akty prawne wskazane w Regulaminie. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: • Załącznik nr 1 do Regulaminu – odpis z KRS Zamawiającego, „Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo- leczniczego”. • Załącznik nr 2 do Regulaminu – odpis z KRS Wykonawcy, „Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie”. • Załącznik nr 3 - SIWZ, do Regulaminu – „Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego”. • Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)do Regulaminu – „Karta oceny świadczeniobiorcy, kierowanego do ZOL/przebywającego w ZOL wg Xxxxxxx”. • Załącznik nr 5 do Regulaminu – Harmonogram, „Zaświadczenie lekarskie”. • Załącznik nr 6 do Regulaminu – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, „Skala Glasgow”. • Załącznik nr 7 do Regulaminu – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, „Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego”. • Załącznik nr 9 do Regulaminu – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, ,,Prośba o umieszczenie w ZOL” • Załącznik nr 10 do Regulaminu – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany „Subiektywna ocena stanu odżywienia”. • Załącznik nr 11 do Regulaminu – „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono ZOL” (oświadczenie pacjenta) • Załącznik nr 12 do Regulaminu – „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta ZOL” (oświadczenie opiekuna prawnego pacjenta) • Załącznik nr 13 do Regulaminu – „Oświadczenie o sposobie płatności za pobyt w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym ZOL” • Załącznik nr 14 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania Regulaminu – ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” • Załącznik nr 15 do Regulaminu – „Pełnomocnictwo” • Załącznik nr 16 do Regulaminu – ,,Oświadczenie o odbiorze pacjenta” • Załącznik nr 17 do Regulaminu – „Oświadczenie o braku odpowiedzialności za rzeczy pacjenta” • Załącznik nr 18 do Regulaminu – „Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o pacjencie i innych sprawach w tym finansowych związanych z pobytem pacjenta” • Załącznik nr 19 do Regulaminu – „Oświadczenie o zajęciu się pogrzebem”. • Załącznik nr 20 do Regulaminu – ,,Zgoda na czasowe zabezpieczenie pacjenta”. • Załącznik nr 21 do Regulaminu – „Decyzja”. • Załącznik nr 22 do Regulaminu - Umowa o świadczenie odpłatnych, zwaną dalej „niniejszą Umową”komercyjnych usług medycznych, którą podpisuje w zależności o treści jak poniżejstatusu prawnego pacjenta – pacjent lub jego opiekun prawny.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją chwili zawarcia umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemPrzyjmujący Zamówienie oświadcza, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a nazwą „………………………………..”, co potwierdza zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. z siedzibą w……………………………………Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. wpisaną W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. Adresem dla doręczeń stron są: dla Udzielającego Zamówienia: Xxxxxx 00-000, NIPxx. Xxxxx 00. - dla Przyjmującego Zamówienie: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają . Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, a także obowiązujące u Udzielającego Zamówienia przepisy prawa wewnętrznego, w szczególności statutu, regulaminu organizacyjnego i zarządzeń Udzielającego Zamówienia. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązane są rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowychsporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zwaną dalej „niniejszą Umową”po jednym dla każdej ze stron. *niepotrzebne skreślić aktualne orzeczenie lekarskie Przyjmującego Zamówienie, o treści jak poniżejzdolności do realizacji przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia Przyjmującego Zamówienie do świadczenia usług będących przedmiotem umowy (zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające posiadane specjalizacje itp.), kopia polisy OC Przyjmującego Zamówienie lub oświadczenie o przedłożeniu polisy, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zasady wynagrodzenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale/Pododdziale wraz z wykazem wartości (tzw. wagi) procedur medycznych, zasady wynagrodzenia za pełnienie dyżurów medycznych, zasady wynagrodzenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni, zakres uprawnień i obowiązków I. lekarza dyżurnego Izby Przyjęć, zakres uprawnień i obowiązków II. lekarza dyżurnego Izby Przyjęć, zakres uprawnień i obowiązków lekarza stacyjnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków lekarza nadzorującego, zakres uprawnień i obowiązków I. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków II. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków III. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego, zakres uprawnień i obowiązków IV. lekarza dyżurnego Pododdziału Porodowego. zakres uprawnień i obowiązków zastępcy koordynatora medycznego. 00.94 40 Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową 46.75 50 46.75 Szycie rozerwania jelita grubego

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy wymagają formy pisemnej pisemnej, w postaci aneksu Aneksu do umowy Umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowienieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej. Strony będą dążyć ustalają następujące adresy do ugodowego rozstrzygnięcia sporówdoręczeń: dla Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, jakie mogą ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice; dla Wykonawcy: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z siedmiodniowym wyprzedzeniem, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowyniniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA). Każda ze Stron może podpisać Umowę, według swojego wyboru, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu obejmującym treść Umowy lub poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na pliku cyfrowym w formacie pdf, obejmującym treść Umowy, niezależnie od formy podpisu drugiej Strony. Datą zawarcia Umowy jest dzień jej podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniaprzypadku, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegogdy Umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, podpisany w ten sposób plik cyfrowy obejmujący treść Umowy zostanie dostarczony drugiej Stronie pocztą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem platformy zakupowej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie papierowej z podpisem własnoręcznym przez którąkolwiek ze Stron, Strona ta sporządzi Umowę wraz z załącznikami w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i każdy z nich opatrzy podpisem oraz datą jego złożenia. Dwa egzemplarze będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: przypadać Zamawiającemu, a jeden egzemplarz Wykonawcy. - Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia 1. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a . ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ………… ……………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej. SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej . Sądem właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę Niniejszą umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy każdej ze Stron. Integralną część niniejszej umowy stanowią: Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna. Załącznik Nr 2 - wypełniony formularz oferty. Załącznik Nr 3 - wypełniony kosztorys Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA WZOR UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00 81 – 338 Gdynia „Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegopomieszczeń bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.” Nr sprawy: ZP-JBC-3800-47/16 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA „Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem”. zawarta Dyrektorem Urzędu Morskiego w WarszawieGdyni , w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx Gdyni (00kod poczt. 81-000 Xxxxxxxx) Xx338), przy xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-Xxxxxxxxxxxxxx 00, REGON( xx xxxxxxxxxxxxxxx XXX XX 586 001 49 32 ) zwanym w dalszej treści umowy: 000037374, zwanym dalej Powierzającym„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.…… przy kontrasygnacie Głównego Księgowego .........................................................................................z siedzibą w......................................... zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Wszelkie wątpliwości powstałe w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności trakcie realizacji Projektu oraz związane z zastrzeżeniem przypadków określonych interpretacją Umowy będą rozstrzygane w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć pierwszej kolejności w związku z realizacją umowydrodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, można odstąpić od przeprowadzenia negocjacji. Jeżeli Xxxxxx nie osiągnięcia dojdą do porozumienia, Strony poddadzą spór spory będą poddane rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby ZamawiającegoInstytucji Pośredniczącej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Dla celów ewaluacji, beneficjent w okresie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości, jest zobowiązany do Umowy stanowią jej integralną częśćwspółpracy z Instytucją Pośredniczącą lub upoważnioną przez Instytucję Pośredniczącą instytucją, w tym w szczególności do: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającegoudzielania informacji dotyczących zrealizowanego Projektu, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcyprzedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu, Załącznik nr 3 - SIWZudziału w ankietach, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowywywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy każdej ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. Integralną część Umowy stanowią załączniki: kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; budżet Projektu34; harmonogram płatności; weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegodeklaracja wekslowa35 (jeżeli dotyczy); kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, inne), potwierdzone za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy); zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku przeznaczonego do rozliczeń Projektu; oświadczenie woli dotyczące korzystania z systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej; wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” oraz dokumentacja wynikająca z wypełnionego formularza; oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP36. zawarta Lista załączników może zostać rozszerzona w Warszawie, w dniu …………zależności od specyfiki danego Projektu. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • W imieniu Instytucji Pośredniczącej W imieniu beneficjenta …………………………………………………….. • ……… ………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych…… 1 Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwaną dalej „niniejszą Umową”który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy. 2 jw. 3 jw. 4 Nie dotyczy dokumentów elektronicznych przekazywanych w ramach systemu SL2014. 5 W takim przypadku należy zweryfikować, o treści jak poniżejczy wkład własny wniesiony w ten sposób nie prowadzi do podwójnego finansowania wydatków oraz nieuzasadnionej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych nieważności. Umowa poddana jest w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowycałości prawu polskiemu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały postanowieniami Umowy zastosowanie powszechnie obowiązujące mają przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. Sądami właściwymi dla wszelkich spraw, związanych z zawarciem, obowiązywaniem, wykonywaniem i zakończeniem obowiązywania Umowy stanowią jej integralną częśćsą sądy polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego tj.: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Oddziału Wsparcia w Warszawie. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis jakichkolwiek czynności celem uzyskania ochrony prawnej w sprawach związanych z KRS Wykonawcyprzedmiotem Umowy, Załącznik nr 3 - SIWZw tym w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)przed organami państw innych niż Rzeczypospolita Polska. Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, Załącznik nr 5 – Harmonogramzwiązanych z Umową, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyna podstawie przepisów prawa innego niż polskie lub przed sądem państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzachegzemplarzach [zapis opcjonalny, do zastosowania w przypadku, gdy Umowa sporządzona jest w polskiej oraz angielskiej wersji językowej:] w polskiej oraz angielskiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy każdej ze Stron. [Zapis opcjonalny, do zastosowania w przypadku, gdy Umowa sporządzona jest w polskiej oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegoangielskiej wersji językowej:] W przypadku rozbieżności pomiędzy polską, a angielską wersją językową Umowy, za wiążące Strony uznają polską wersję językową Umowy. zawarta Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: Szczegółowy opis Projektu. Osoby wchodzące w Warszawie, w dniu …………skład struktur Projektu. , pomiędzyWzór protokołu odbioru PODPISY: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.___________________ _____________________ ___________________ _____________________ ___________________ _____________________ ___________________ _____________________

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy Dostawca nie może, bez zgody Odbiorcy wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z zastrzeżeniem przypadków określonych Umowy. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia wymagane Umową lub z nią związane składane przez Strony Umowy, będą dokonywane w Umowieformie pisemnej osobiście za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Dostawcy i Odbiorcy, pod rygorem uznania za niedoręczone. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pisemnie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną pod dotychczasowym adresem. Strony będą dążyć mają prawo upoważnić inne osoby do ugodowego rozstrzygnięcia sporówodbioru i składania oświadczeń, jakie mogą wyniknąć o których mowa w związku z realizacją umowytym punkcie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemoświadczają, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące: Dostawca: …………………. , pomiędzy………… Odbiorca: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: …………………………………….. a ………………………………Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. Niniejsza Umowa sporządzona zostaje w formie elektronicznej. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian Umowy również w formie pisemnej. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Umowy – Specyfikacja oprogramowania, Załącznik nr 2 – Wzór zobowiązania do zachowania poufności, Załącznik nr 3 – Klauzula Informacyjna Odbiorcy, Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna Dostawcy, Załącznik nr 5 – Zasady realizacji zobowiązań wynikających z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ...................Umowy za pośrednictwem zdalnego dostępu, NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.Załącznik nr 6 – Międzynarodowa Umowa Passport Advantage 1 E0256LL IBM MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 200 01.01.2024 31.12.2024

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Zamawiającego i Wykonawcę w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowyformie negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia niemożności dojścia przez Zamawiającego i Wykonawcę do porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Zapytanie ofertowe oraz załączniki do zapytania stanowią integralną część Umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do prawa. Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy stanowią jej integralną częśćna podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS ZamawiającegoFormularz ofertowy, Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyFormularz cenowy, Załącznik nr 3 - SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)– Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/2019, Załącznik nr 5 – HarmonogramWzór protokołu odbioru, Załącznik nr 6 – wzór Wzór deklaracji poufności i bezstronności, Załącznik nr 7 – Wzór zawiadomienia o weryfikacji, Załącznik nr 8 – Wzór listy sprawdzającej, Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 10 – kopia polisy ubezpieczeniowejWzór upoważnienia dla osoby z jednostki weryfikującej, Załącznik nr 8 11 – Procedura serwisowaPrzewodnik kwalifikowalności kosztów dla działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój <właściwy dla danego beneficjenta na stronie Zamawiającego xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxx/ >, Załącznik nr 9 12 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu IPolityka bezpieczeństwa w Fundacji na rzecz nauki Polskiej w zakresie ochrony danych osobowych, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego 13 - KRS, CEIDG, oryginał lub potwierdzone za zgodność z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu oryginałem pełnomocnictwo dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejosoby podpisującej umowę ze strony Wykonawcy.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności przepisy dotyczące umów o roboty budowlane. Wszelkie doręczenia związane z niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki dokonywane na adresy Stron podane w komparycji Umowy, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, przesyłką kurierską , listem poleconym lub dostarczone osobiście. Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Pana/Panią {________} e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z KRS Zamawiającegorealizacją niniejszej Umowy Pana/Panią{________}, Załącznik nr 2 – odpis e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zmiany w zakresie wskazanym w lit a) lub b) powyżej wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony na piśmie pod rygorem przyjęcia, iż poprzednio wskazana osoba jest nadal umocowana w zakresie wszelkich czynnościach związanych z KRS Wykonawcyrealizacją niniejszej Umowy.” Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony ustalają, Załącznik nr 3 - SIWZże ostateczne rozliczenie Stron z tytułu wykonania niniejszej Umowy nastąpi w terminie 14 dni, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone licząc od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu Ikońcowego dokonanego zgodnie z § 4 Umowy, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego w tym Strony zobowiązane są do zgłoszenia swoich roszczeń z zastrzeżeniemtytułu kar umownych. (listem poleconym, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyprzesyłką kurierską, doręczenie osobiste). Po upływie powyższego terminu uprawnienie do zgłoszenia roszczenia z tytułu zapłaty kar umownych wygasa. Za zachowanie terminu Strony uznają nadanie pisma listem poleconym. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie osób wskazanych na podstawie ust. 3 powyżej, pod rygorem uznania dokonanych z dotychczas znaną osobą ustaleń za skuteczne. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz dwóch egzemplarzach załączniki dla Zamawiającegoswej ważności wymagają formy pisemnej. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyZałączniki stanowiące integralną część Umowy: Instytutem Lotnictwa - Oferta wraz z siedzibą w Xxxxxxxxx załącznikami Załącznik nr 2 - Wzór Gwarancji Zapłaty (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.Wynagrodzenia Wykonawcy)

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Wszelkie spory pomiędzy Stronami Umowy mogące wyniknąć w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporówprzyszłości, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W wykonywaniem Umowy, będą uprzednio negocjowane celem polubownego rozwiązania, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, niedojścia do porozumienia Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego(skrócona nazwa jednostki upoważnionej do zawarcia umowy). W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany jej zawarcia. Umowa została sporządzona w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech ….. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy z czego …. otrzymuje Partner KSOW, a …. (skrócona nazwa jednostki upoważnionej do zawarcia umowy) (oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego… skrócona nazwa jednostki upoważnionej do udzielenia refundacji36). zawarta Integralną część Umowy stanowią załączniki: zestawienie rzeczowo-finansowe; oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (jeśli dotyczy); informacje o rodzajach niezgodności w Warszawieodniesieniu do obowiązków, o których mowa w dniu …………§11; kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Partnera KSOW do działania w jego imieniu i na jego rzecz, jeżeli taki dokument został sporządzony, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego Partnera (jeśli dotyczy); oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy); oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy (jeśli dotyczy). , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx imieniu Partnera KSOW w imieniu (00-000 Xxxxxxxxskrócona nazwa jednostki upoważnionej do zawarcia umowy) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ……………………..…………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • ..… …………………..……………..…………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu Załączniki do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegostanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące mają przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną częśćKodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa Autorskiego. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Lista załączników: Załącznik nr 1 – odpis 1: Kopia aktualnego odpisu z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis 2: Kopia aktualnego odpisu z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ3: Dokumentacja Wykonawcza i kopia Projektu Budowlanego – protokół przekazania podpisany przez strony, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia 4: Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (OPZw oparciu o TES), Załącznik nr 5 – Harmonogram5: Protokół Zaawansowania i Odbioru elementów robót - wzór Załącznik nr 6: Kopia polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy (jeśli zawarte przed podpisaniem umowy), Załącznik nr 6 7: Kopia polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano – wzór montażowych budowy oraz innych polis wymienionych w umowie (polisa zostanie zawarta i załączona po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych– zgodnie z postanowieniami umowy), Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej8: Tabela Elementów Scalonych (TES) oraz Kosztorys Ofertowy, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa9: Regulamin współpracy wykonawców na terenie budowy, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I10: Standard wykonania budynku Załącznik nr 11: Ostateczna decyzja o pozwolenie na budowę, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie 12: Sprawozdanie finansowe Wykonawcy za ostatnie trzy lata działalności, Załącznik nr 13: Sprawozdanie finansowe Zamawiającego z zastrzeżeniemza ostatni rok działalności, że Załącznik nr 14: Ustalone przez Strony zmiany w KRS projekcie (uwzględnione przy wycenie), Załącznik nr 15: Zestawienie marek referencyjnych materiałów, sprzętu i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyurządzeń do wbudowania, Załącznik nr 16: Karta zatwierdzenia materiału, sprzętu i urządzenia do wbudowania – wzór, Załącznik nr 17: Urządzenia objęte gwarancją producencką. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.Zamawiający Wykonawca

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej Prawem właściwym dla umowy wymagają formy pisemnej jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w postaci aneksu do umowie zastosowanie mają przepisy polskie, a w sprawach tam nieuregulowanych: przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane. Zmiana danych adresowych lub numerów faksów i każdych innych danych związanych z działalnością Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizację umowy pod rygorem nieważności winna być dokonywana przez Wykonawcę niezwłocznie i staje się skuteczna po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego. Koszty wynikające z zastrzeżeniem przypadków określonych zaniechania obowiązku, wskazanego w Umowieust. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów2, jakie mogą wyniknąć obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy) oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. Finansowe wierzytelności Wykonawcy, wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo braku porozumienia w terminie do 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego- Kopia oferty Wykonawcy, Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyPrzedmiar robót, Załącznik nr 3 - SIWZ– Harmonogram rzeczowo-finansowy, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), – Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany UmowyOświadczenie Wykonawcy o ochronie informacji. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu ….………………………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a pieczęć firmy miejscowość, data W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr …………… Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zobowiązuje Wykonawcę do: Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr …………………………. Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z siedzibą w……………………………………. wpisaną wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …celów związanych z realizacją umowy nr ………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania .., po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwaną dalej „niniejszą Umową”Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. ) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o treści jak poniżejochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm. ); Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w niniejszym postępowaniu. Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy. Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zastrzeżeniem przypadków określonych okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowiechwili zawarcia umowy. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą _________________________________________________________ _______________________________________, co potwierdza _____________________________, ________________________. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. Adresem dla doręczeń stron są: dla Udzielającego Zamówienia: 00-000 Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 0 dla Przyjmującego Zamówienie: _____________________________________. Strony będą dążyć są zobowiązane do ugodowego rozstrzygnięcia sporówinformowania się o każdej zmianie danych adresowych, jakie mogą wyniknąć o których mowa powyżej. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu doręczenie na wskazany w umowie adres uważa się za skuteczne. Załączniki do umowy oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i oferta Przyjmującego Zamówienie stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i statutu Udzielającego Zamówienia. Spory mogące powstać w związku z realizacją umowyniniejszej umowy strony zobowiązane są rozwiązywać polubownie. W przypadku nie braku osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu porozumienia w kwestiach spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienia. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegokażdej ze stron. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzyPRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE : Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przezUDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA : ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………… …………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności nieważności. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja wierzytelności bez takiej zgody jest bezskuteczna dla Zamawiającego. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni tygodnia przypadające od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15- 16:15, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowiewyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strony będą dążyć do ugodowego Umowy podczas realizacji Umowy wszelkie dokumenty przesyłają w formie elektronicznej i edytowalnej na adresy wskazane w § 5 ust. 8, nie dotyczy to faktur VAT, wysyłanych na adres wskazany w § 3 ust. 6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Xxxxx, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowytakiego sporu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienianiedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddadzą spór poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Niewykonanie przez Xxxxxxxxxxxxx któregokolwiek z uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy nie może w żadnym razie być uważane za zrzeczenie się tego uprawnienia, ani zrzeczenie się innych uprawnień wynikających z postanowień Umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik Kodeksu Cywilnego. Załączniki nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany stanowią integralną część Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu : jeden dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach i dwa dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………… …………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania …… Załączniki: Załącznik nr 1 – Zakres usług; Załącznik nr 2 – wydruk z Rejestru Przedsiębiorców KRS aktualnego na dzień zawierania Umowy; Załącznik nr 3 – Regulamin Ochrony Informacji dla Podmiotu Zewnętrznego; Załącznik nr 4 – wzór miesięcznego raportu Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi stałego monitorowania urządzeń mobilnych i aplikacji opartych o systemy operacyjne Android i iOS, Przedmiot Umowy będzie świadczony przez Wykonawcę przy pomocy Specjalistów, posiadających odpowiednie narzędzia, kwalifikacje oraz wiedzę i doświadczenie, pozwalające na należytą realizację Przedmiotu Umowy. W ramach świadczenia Usług Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia konfiguracji urządzeń mobilnych (własnych lub użytkownika) celem zainstalowania systemu monitoringu, całodobowego monitorowania urządzeń mobilnych objętych Usługami, w celu wykrywania zagrożeń takich jak: - próby ataków na urządzenia (próby infekcji za pomocą złośliwego oprogramowania, uzyskania dostępu do trybu programistycznego urządzenia, instalacja aplikacji z niesprawdzonego źródła itp.), - wykrywanie anomalii na podstawie analizy behawioralnej, wskazujących na nieautoryzowany dostęp do urządzenia lub inne, nieznane jeszcze zagrożenia, - monitoring pakietów danych osobowychsieciowych w celu wykrycia prób nawiązania połączenia z adresami IP lub domenami wskazanymi przez Zamawiającego. w razie wykrycia zagrożenia powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego o zagrożeniu i przekazanie instrukcji dalszych działań, zwaną dalej (w uzasadnionych przypadkach natychmiastowy kontakt telefoniczny z użytkownikiem w celu przekazania informacji o zagrożeniu lub zaleceń) W przypadku, gdy usługi będą świadczone na urządzeniu mobilnym Wykonawcy, Wykonawca dostarczy do użytkownika (przekaże) urządzenia mobilne iPhone 14 PRO 256 GB lub Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB lub urządzenia mobilne o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca w ramach świadczenia usług monitorowania urządzeń mobilnych nie ma dostępu do treści korespondencji przesyłanej za pośrednictwem urządzenia mobilnego i nie będzie monitorował treści wiadomości SMS, MMS, aplikacji typu „niniejszą Umowąinstant Messenger”, o treści jak poniżej.aplikacji obsługujących protokoły poczty elektronicznej i tym podobnych. Strony przyjmują 2 kategorie zdarzeń: Krytyczne Informacyjne Identyfikacja zdarzenia oraz czas poinformowania przedstawiciela Zamawiającego: Krytyczne: do 1 h od zdarzenia, Informacyjne: do 12 h od zdarzenia, Wszystkie zdarzenia muszą zostać zawarte w raporcie miesięcznym. Przedmiot Umowy będzie świadczony przez Wykonawcę przy pomocy narzędzi i personelu, gwarantujących należytą realizację Przedmiotu Umowy. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

Postanowienia końcowe. Wszystkie 44 Wskazanym poniżej terminom lub zwrotom Strony nadają następujące znaczenie: Administrator wyznaczony pracownik Zamawiającego współpracujący z Wykonawcą, odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu u Zamawiającego. Aktualizacja dostarczane standardowo przez producenta oprogramowania składającego się na System (w tym również przez Wykonawcę w części, w jakiej Wykonawca jest producentem oprogramowania składającego się na System) uaktualnienie Systemu, służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, dodania nowych funkcjonalności lub uwzględnienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Analiza wdrożeniowa opis stanu zastanego, opisującego funkcjonujące w NIK procesy, opracowany i dostarczony przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy. Audytor osoba trzecia (w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wybrana przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową oraz wsparcia wiedzą Zamawiającego. Błąd Krytyczny wada skutkująca nieprawidłowym działaniem Systemu powodująca albo całkowity brak możliwości korzystania z Systemu albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje on spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność uruchomienia Systemu, brak odczytu/zapisu ze źródeł danych (bazy danych), utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji Systemu (np. brak możliwości obliczenia i sporządzenia przelewów do list wynagrodzeń). Błąd Niekrytyczny wada skutkująca nieprawidłowym działaniem Systemu powodująca ograniczenie korzystania z funkcjonalności Systemu przy zachowaniu spełniania przez Oprogramowanie Standardowe i Dedykowane jego podstawowych funkcji. Przykładem Błędu Niekrytycznego jest np. brak dostępu do określonego raportu, brak możliwości exportu danych do określonego formatu pliku. Błąd Niskiej Kategorii wada skutkująca nieprawidłowym działaniem Systemu, niepowodująca jednak ograniczenia korzystania z Systemu. Przykładem Błędu Niskiej Kategorii jest np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy/graficzny w interfejsie. Czas Naprawy okres liczony od momentu przekazania Zgłoszenia przez Zamawiającego do chwili dokonania Naprawy przez Wykonawcę. Dokumentacja wszelka wytworzona w ramach Umowy dokumentacja, w tym dokumentacja dotycząca Systemu (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej dokumentacji), do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: Analizę Wdrożeniową, dokumentację przeznaczoną dla Administratora Systemu, dokumentację techniczną wraz z strukturą bazy danych, dokumentację użytkową (podręcznik Użytkownika), w tym również dokumentację w wersji elektronicznej wbudowaną w System, dotyczącą zarówno Oprogramowania standardowego, jak i tworzonego specjalnie na potrzeby Umowy Oprogramowania dedykowanego. Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) oraz dni wolnych u Zamawiającego. Etap wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część procesu zmierzającego do Wdrożenia Systemu, obejmująca również Etap Powdrożeniowy. Etap Powdrożeniowy ogół realizowanych przez Wykonawcę działań obejmujących Etapy IX i X w ramach wykonywania Umowy. Godziny Robocze godziny od 7.00 do 17.00 w Dni Robocze. Jedna godzina robocza to 60 minut zegarowych. Harmonogram oznacza odpowiednio Harmonogram Ramowy oraz Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia. Harmonogram Ramowy harmonogram obejmujący ramowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram Ramowy określony został w § 2 ust. 2 Umowy. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia dokument opracowany przez Wykonawcę w ramach Etapu I, zawierający szczegółowy harmonogram Wdrożenia, w tym w szczególności, przewidywany czas realizacji poszczególnych zadań w ramach Etapów wraz z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie Systemu. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia nie może być niezgodny z Harmonogramem Ramowym. Informacje Poufne informacje poufne Zamawiającego, o których mowa w umowie o zachowaniu poufności, zawartej pomiędzy Stronami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowy. Infrastruktura Zamawiającego eksploatowana przez Zamawiającego infrastruktura teleinformatyczna obejmująca Platformę Sprzętową oraz Oprogramowanie Systemowe wymieniona w postaci aneksu pkt 10 OPZ, wykorzystywana do umowy pod rygorem nieważności realizacji Wdrożenia lub mająca wpływ na Wdrożenie. Komitet Sterujący ciało kolegialne składające się z zastrzeżeniem przypadków grupy osób podejmujących decyzje w ramach procesu Wdrożenia, sprawujące kontrolę realizacji celów Umowy, podejmujące najważniejsze decyzje merytoryczne związane z Wdrożeniem i odpowiadające za nadzór nad prawidłowym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, składające się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Skład Komitetu Sterującego oraz zadania określa załącznik nr 15 do niniejszej Umowy. Kierownicy Wdrożenia osoby kontaktowe wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę, odpowiedzialne za bieżący przepływ informacji pomiędzy Stronami oraz upoważnione do odbioru pism i innej korespondencji między Stronami, chyba że Umowa stanowi inaczej. Migracja działanie mające na celu przeniesienie danych z dotychczas używanych przez Zamawiającego źródeł danych, w szczególności baz danych do Systemu. Moduł wyodrębniona funkcjonalnie część Systemu wdrażana w trakcie określonego Etapu. Lista Modułów, z jakich składać się będzie System, opisana zostanie szczegółowo przez Wykonawcę w dokumencie „Projekt Systemu”, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w SWZ. Lista Modułów, z jakich składać się będzie System, wraz z kolejnością wdrażania poszczególnych Modułów, opisana zostanie szczegółowo przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu OPZ oraz innych wymagań Zamawiającego w Analizie Wdrożeniowej Naprawa trwałe usunięcie Wady Systemu poprzez usunięcie przyczyny powstania Wady, skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu , w tym również zakończenie innych działań naprawczych, przewidzianych w Umowie. Strony Za Naprawę będzie uznawana również poprawa / odzyskanie danych, jeżeli dane zostały uszkodzone / usunięte przez Wadę lub w wyniku usuwania Wady. Za Naprawę będzie uznawana również: a) poprawa danych, b) odzyskanie danych jeżeli dane zostały uszkodzone lub usunięte przez Wadę lub w wyniku usuwania Wady. Obejście rozwiązanie organizacyjne lub techniczne stosowane w przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego, które tymczasowo usuwa zgłoszony Błąd Krytyczny, lub go kompensuje. Zapewnia możliwość realizacji funkcji Systemu mimo pewnych utrudnień w jego użytkowaniu. Obejście jest rozwiązaniem tymczasowym do czasu usunięcia Błędu Krytycznego. Oferta złożona przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami SWZ, oferta na Wdrożenie Systemu, Serwis oraz Prace rozwojowe takiego Systemu. Za ofertę traktowane będą dążyć również przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę. Oferta zawarta jest w Załączniku nr 2 do ugodowego rozstrzygnięcia sporówUmowy. OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający wymagania dotyczące funkcjonalności oraz budowy Systemu określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy. Ilekroć Umowa nie będzie wprost stanowić inaczej, jakie mogą wyniknąć zawarte w jej treści odwołania do wymagań OPZ, zgodności z OPZ, będą rozumiane z uwzględnieniem postanowień Umowy i załączników do SWZ. Oprogramowanie Systemowe oprogramowanie komputerowe, w tym systemy operacyjne, serwery baz danych i inne niż System oraz Rezultaty Prac niezbędne do działania Systemu, zapewniane przez Zamawiającego oraz wymienione w pkt 10 OPZ. Oprogramowanie standardowe Oprogramowanie gotowe, dostarczone przez Wykonawcę tj. gotowe w dniu zawarcia Umowy zawierające funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy i dostosowane w wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego, składające się na System. W jego skład wchodzi również oprogramowanie infrastrukturalne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 10 ppkt 2.3 OPZ. Oprogramowanie dedykowane Oprogramowanie dedykowane wytworzone przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy wyłączenie na potrzeby Zamawiającego. Personel Kluczowy członkowie Personelu Wykonawcy odpowiadający za realizację merytoryczną lub nadzór nad realizacją Umowy, w tym Kierownik Wdrożenia, wyszczególnieni w Załączniku nr 4 do Umowy. Personel Wykonawcy osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub świadczące na rzecz Wykonawcy indywidualnie pracę również na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług) oddelegowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym do czynności związanych z wykonaniem Umowy. Planowana Przerwa Techniczna zaplanowana przerwa w działaniu Systemu, w okresie której dokonywane są działania utrzymaniowe (bez rozgraniczenia na obszar sprzętu i aplikacji) optymalizujące działanie Systemu. Planowana Przerwa Techniczna może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Musi ona być ustalona pomiędzy Stronami w formie pisemnej lub dokumentowej z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. Nie może trwać dłużej niż 48 h w przypadku, gdy przypada ona poza Dniami Roboczymi lub dłużej niż 8 godzin w Dniach Roboczych, jednak poza Godzinami Roboczymi (od 16:00 do 8:00 dnia następnego). Platforma Sprzętowa eksploatowany przez Zamawiającego sprzęt komputerowy i infrastruktura teleinformatyczna, na których ma pracować System, wskazane w pkt 10 OPZ. Podwykonawca każdy podmiot inny niż Personel Wykonawcy, któremu Wykonawca zleca wykonanie zadań wynikających z realizacji jakiejkolwiek części Umowy. Prace rozwojowe Prace zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego, mające na celu zmodyfikowanie lub wytworzenie nowych funkcjonalności Systemu. Prace rozwojowe nie dotyczą modyfikacji lub tworzenia nowych funkcjonalności, które są wynikiem zmian przepisów prawa. Sposób realizacji Prac rozwojowych opisano w Załączniku nr 9 do Umowy. Pracownik pracownicy Zamawiającego w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz osoby świadczące na rzecz Zamawiającego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub samozatrudnienia oraz pracownicy tymczasowi, wykonujący pracę lub usługi na rzecz Zamawiającego. Protokół Odbioru dokument potwierdzający realizację poszczególnych Etapów, Modułów lub Rezultatów Prac, Wdrożenia. Wzory protokołów określa Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. Protokół Odbioru Końcowego dokument potwierdzający realizację Wdrożenia Systemu (Etapów I-VIII). Rezultat Pracy (w tym programy komputerowe, Dokumentacja, inne utwory, a także materiały i informacje Produkty) niepodlegające ochronie prawa autorskiego, a także usługi stworzone lub świadczone przez Wykonawcę w wyniku wykonywania Umowy lub dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym System, Aktualizacje, a także modyfikacje i jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone do Systemu oraz istniejących materiałów, w tym programów komputerowych w toku wykonywania Umowy. Serwis usługi polegające x.xx. na wsparciu Zamawiającego w eksploatacji Systemu, usuwaniu Wad w Systemie, dostarczania Aktualizacji oraz świadczeniu innych usług opisanych w § 11 Umowy oraz Załączniku nr 7 do Umowy. SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia na wdrożenie Systemu, Serwis oraz Prace rozwojowe Systemu (wraz z jej załącznikami w tym z OPZ o treści ustalonej na ostatecznie wyznaczony dzień złożenia Ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wszczętym przez Zamawiającego. System Zintegrowany system klasy ERP, który będzie wykorzystywany jako kluczowy instrument zarządzania zasobami u Zamawiającego, wdrażany i utrzymywany na podstawie niniejszej Umowy. Umowa niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami do Umowy. Uruchomienie uruchomienie całości Systemu lub samodzielnej części Systemu, zwykle Modułu, Rezultatu Pracy do produkcyjnego wykorzystania i wsparcia rzeczywistych procesów Zamawiającego w terminach oraz na zasadach opisanych w Umowie oraz w Analizie Wdrożeniowej, zgodnie z Harmonogramem Ramowym i Harmonogramem Szczegółowym Wdrożenia. Usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach Umowy usługi Serwisu oraz Prac rozwojowych. Użytkownik osoba, która po Uruchomieniu będzie docelowo korzystać z Systemu lub jego poszczególnych Modułów. Wada niezgodność Systemu lub Rezultatów Prac z Umową lub innymi dokumentami określającymi funkcjonalności Systemu lub Rezultaty Prac, w tym niesprawność Systemu uniemożliwiająca niezakłócone korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Systemu, jak również nieprawidłowości Dokumentacji. Za Wadę będzie uznawane również uszkodzenie/usunięcie danych, jeżeli zostało spowodowane okolicznościami, o których mowa w zdaniu pierwszym lub w związku z realizacją umowyNaprawą Wady. W przypadku Wady Systemu mogą mieć charakter Błędu Krytycznego, Błędu Niekrytycznego lub Błędu Niskiej Kategorii. Wady mogą być wykryte podczas Wdrożenia Systemu. Warunkiem odbioru jest System wolny od Wad, które nie osiągnięcia porozumieniamają charakteru Błędu Krytycznego, Błędu Niekrytycznego. Wdrożenie ogół realizowanych przez Wykonawcę działań obejmujących Etapy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII w ramach wykonywania Umowy, mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego i sprawnego Systemu, zakończonych podpisaniem przez Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby ZamawiającegoProtokołu Odbioru Końcowego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Wdrożenie obejmuje w szczególności opracowanie Analizy Wdrożeniowej, stworzenie oraz dostarczenie Systemu zgodnego z KRS ZamawiającegoUmową, Załącznik nr 2 – odpis z KRS SWZ oraz Analizą Wdrożeniową, konfigurację oraz parametryzację Systemu, Migrację, przetestowanie Systemu oraz opracowanie i przekazanie Dokumentacji, jak również udzielenie licencji. Zgłoszenie poinformowanie Wykonawcy o stwierdzeniu Wady. Zlecenie pisemne zlecenie wykonania Prac rozwojowych przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik w sposób określony w Załączniku nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany do Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Zamawiający dopuszcza składanie zleceń przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejdedykowaną platformę elektroniczną.

Postanowienia końcowe. Wszystkie Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Strony postanawiają, iż prawem właściwym dla zobowiązania wynikającego z Umowy będzie prawo polskie. Spory wynikłe na podstawie wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Jednostki Naukowej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności braku skuteczności. Umowa wchodzi w życie z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowiechwilą jej podpisania przez ostatnią ze Stron. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki Załączniki do Umowy stanowią stanowiące jej integralną część: Załącznik nr Decyzja Dyrektora NAWA, Wniosek o udział w naborze Programu, Regulamin Programu. Jednostka Naukowa: Naukowiec: ___________________________________ __________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Data Data 1 – odpis z KRS ZamawiającegoJeśli dotyczy 2 Albo: Strony uzgadniają, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych iż przez okres wymiany wersji oprogramowania realizacji Umowy Naukowiec będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości [kwota] zł miesięcznie za świadczoną pracę. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane w sposób i przez kolejne 12 miesięcyterminie na zasadach określonych wewnętrznymi regulacjami Jednostki Naukowej. Miejsce świadczenia pracy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu Istanowisko, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany wymiar pracy i inne warunki pracy Strony określą w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany porozumieniu zawartym na podstawie Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowieszczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Strony będą dążyć dążyły do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy. W przypadku wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągnięcia osiągną porozumienia, Strony poddadzą zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Zmiana lub odstąpienie od Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowywymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Umowę sporządzono w trzech 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy zał. nr 2- Wykaz pracowników świadczących usługi zał. nr 3 - Zobowiązanie pracownika świadczącego usługę zał. nr 4 –Oświadczenie pracowników o niekaralności zał. nr 5 - Klauzula informacyjna ............................................. - nie są karane za przestępstwo popełnione umyślnie bądź nieumyślnie. - posiadają aktualne (nie wcześniejsze niż sprzed 6 miesięcy) na dzień zawierania Umowy zaświadczenie wydane przez Krakowy Rejestr Karny oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta spełniają wymogi określone przez Xxxxxxxxxxxxx w Warszawiesiwz ....................................... Miejscowość, w dniu data …………………………. Podpis/y/ uprawnionego/ych/ przedstawiciela/i/ Wykonawcy Ja, pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: niżej podpisany ……………………………… będąc pracownikiem ………… ………………………………………….. a ……., po zapoznaniu się z treścią art. 266 §1 Kodeksu Karnego, który stanowi: „ Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” nie ujawniać nikomu i w żaden sposób oraz nie wykorzystywać informacji, z którymi zapoznam się przy realizowaniu ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu . Zobowiązanie obowiązuje również po zakończeniu umowy. Nowy Targ , dnia …………..……. podpis Potwierdzenie autentyczności podpisu: …………………………………………. z siedzibą wData, pieczęć imienna i podpis …………………………………..………… ………………………… dnia ……………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • Imię i nazwisko pracownika ochrony ……………………………………………………….. • …… Nr zaświadczenia o wpisie na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ……………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia …… Nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………..………………………… Adres zamieszkania Niniejszym oświadczam, że : - nie jestem karany/a - nie jest prowadzone postępowanie karne, które skutkowałoby skreśleniem mnie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Podpis Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Targu, 00-000 Xxxx Xxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 00, tel. 00 000 00 00 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: xxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx Celem przetwarzania danych osobowychjaki realizuje Administrator jest zakup towarów i usług oraz realizacja zawieranych, zwaną dalej „niniejszą Umową”w tym zakresie umów. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór na oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe, o treści jak poniżejpodmiotom świadczącym obsługę prawną. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń. Posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem umownym, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Xxxxxx zobowiązują się do zachowania w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera, ze wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumieniaunieważnienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegopodejmą niezbędne kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia. Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. Żadna ze stron nie może dokonać zbycia wierzytelności wynikających z KRS niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego lub Wykonawcy. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającegow tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej...

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, bądź porozumienia wyrażone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowielub ustnej pomiędzy Stronami. Strony będą dążyć zgodnie postanawiają, iż w przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z Umową, sądem właściwym do ugodowego jego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu z tytułu Umowy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowią jej integralną częśćnastępujące załączniki: Załącznik nr 1 – odpis z KRS ZamawiającegoSzczegółowy wykaz urządzeń podlegających obsłudze technicznej, Załącznik nr 2 – odpis z KRS WykonawcyWykaz osób uprawnionych do dostępu do systemu informatyczno-bilingowego, Załącznik nr 3 - SIWZ– Wykaz środków trwałych przekazanych do realizacji Umowy, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)– Instrukcje oraz Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, Załącznik nr 5 – HarmonogramWykaz Personelu posiadającego uprawnienia z zakresu tankowania paliwa CNG i eksploatacji urządzeń zasilanych gazem ziemnym wraz z dokumentacją potwierdzającą te uprawnienia, Załącznik nr 6 – wzór umowy Procedura zgłoszenia kradzieży Paliwa CNG, Załącznik nr 7 – Wzór protokołu z wykonania usługi, Załącznik nr 8 – Dokumenty potwierdzające umocowanie osób ze strony Zamawiającego do zawarcia Umowy, Załącznik nr 9 – Dokumenty potwierdzające umocowanie osób ze strony Wykonawcy do zawarcia Umowy, Załącznik nr 10 – Zabezpieczanie Należytego Wykonania Umowy, Załącznik nr 11 – Polisa OC, Załącznik nr 12 – Klauzule informacyjne Zamawiającego, Załącznik nr 13 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 14 – kopia polisy ubezpieczeniowejProtokół z przekazania dokumentacji normującej u Zamawiającego kwestie bezpieczeństwa i ochrony zasobów, Załącznik nr 8 15 – Procedura serwisowaOpis zakresu prac związanych z utrzymaniem porządku, Załącznik nr 9 16 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu IInformacja o zasadach ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących wraz ze wzorem oświadczenia, Załącznik nr 10 17 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Oświadczenie Zamawiającego z zastrzeżeniemo statusie dużego przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających obsłudze technicznej Sprężarka Microbox (producent: Galileo) o wydajności 1 075 m3/h - 1 szt., że zmiany w KRS Dystrybutor szybkiego tankowania (producent: Galileo) - 2 szt., Osuszacz wstępny gazu (producent: Zander/GZOG), materiał absorpcyjny: sito molekularne (500 kg), Magazyn gazu (producent: Natural Gas/GZOG), ilość butli: 30 szt. Instalacja elektryczna oraz urządzenia aparatury kontrolno-pomiarowej i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyautomatyki (AKPiA). Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00Załącznik nr 2 – Wykaz osób uprawnionych do dostępu do systemu informatyczno-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżejbilingowego 1.

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie doręczenia związane z niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki dokonywane na adresy Stron podane w komparycji Umowy, w szczególności doręczenia faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej Umowy, przesyłką kurierską , listem poleconym lub dostarczone osobiście. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reprezentanci Stron w ramach czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy. Dostawca wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis Pana/Panią {________} e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynnościach związanych z KRS Zamawiającegorealizacją niniejszej Umowy Pana/Panią{________}, Załącznik nr 2 – odpis e-mail {________}, numer telefonu{________}. Zmiany w zakresie wskazanym w lit a) lub b) powyżej wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony na piśmie pod rygorem przyjęcia, iż poprzednio wskazana osoba jest nadal umocowana w zakresie wszelkich czynnościach związanych z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany realizacją niniejszej Umowy.” Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Dostawcy. zawarta w WarszawieStrony zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie osób wskazanych na podstawie ust. 2 powyżej, w dniu …………pod rygorem uznania dokonanych z dotychczas znaną osobą ustaleń za skuteczne. , pomiędzyWszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz załączniki dla swej ważności wymagają formy pisemnej. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00- Zapytanie ofertowe wraz ze złożoną przez Dostawcę ofertą Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIPfinansowy DOSTAWCA: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.ZAMAWIAJĄCY:

Postanowienia końcowe. Wszystkie 43 Wskazanym poniżej terminom lub zwrotom Strony nadają następujące znaczenie: Administrator wyznaczony pracownik Zamawiającego współpracujący z Wykonawcą, odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu u Zamawiającego Aktualizacja dostarczane standardowo przez producenta oprogramowania składającego się na System (w tym również przez Wykonawcę w części, w jakiej Wykonawca jest producentem oprogramowania składającego się na System) uaktualnienie Systemu, służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, dodania nowych funkcjonalności lub uwzględnienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Analiza wdrożeniowa zbiór dokumentów i innych Rezultatów Prac, opracowany i dostarczony przez Wykonawcę w ramach wykonywania I Etapu niniejszej Umowy, obejmujący także Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia, powstały w wyniku przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy potrzeb przedstawionych przez Zamawiającego, uwzględniający uwarunkowania określone w Umowie, Specyfikacji Systemu oraz SWZ. Audytor osoba trzecia (w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wybrana przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową oraz wsparcia wiedzą Zamawiającego. Błąd Krytyczny wada skutkująca nieprawidłowym działaniem Systemu powodująca albo całkowity brak możliwości korzystania z Systemu albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje on spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność uruchomienia Systemu, brak odczytu/zapisu ze źródeł danych (bazy danych), utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji Systemu (np. brak możliwości obliczenia i sporządzenia przelewów do list wynagrodzeń) Błąd Niekrytyczny wada skutkująca nieprawidłowym działaniem Systemu powodująca ograniczenie korzystania z funkcjonalności Systemu przy zachowaniu spełniania przez Oprogramowanie jego podstawowych funkcji. Przykładem Błędu Niekrytycznego jest np. brak dostępu do określonego raportu, brak możliwości exportu danych do określonego formatu pliku Błąd Niskiej Kategorii wada skutkująca nieprawidłowym działaniem Systemu niepowodująca jednak ograniczenia korzystania z Systemu. Przykładem Błędu Niskiej Kategorii jest np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy/graficzny w interfejsie. Czas Naprawy okres liczony od momentu przekazania Zgłoszenia przez Zamawiającego do chwili dokonania Naprawy przez Wykonawcę. Dokumentacja wszelka dokumentacja (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej dokumentacji) dotycząca Systemu, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację przeznaczoną dla administratora Systemu, dokumentację techniczną wraz z strukturą bazy danych, dokumentację użytkową (podręcznik Użytkownika), w tym również dokumentację w wersji elektronicznej wbudowaną w System, dotyczącą zarówno wszelkiego oprogramowania standardowego, jak i tworzonego specjalnie na potrzeby Umowy oprogramowania dedykowanego. Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) oraz dni wolnych u Zamawiającego. Etap wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część procesu zmierzającego do Wdrożenia Systemu, obejmująca również Etap Powdrożeniowy. Etap Powdrożeniowy ogół realizowanych przez Wykonawcę działań obejmujących Etapy IX i X w ramach wykonywania Umowy. Godziny Robocze godziny od 8.00 do 16.00 w Dni Robocze. Jedna Godzina Robocza to 60 minut zegarowych. Harmonogram oznacza odpowiednio Harmonogram Ramowy oraz Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia. Harmonogram Ramowy harmonogram obejmujący ramowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Harmonogram Ramowy określony został w § 2 ust. 2 Umowy. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia dokument opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy Wdrożeniowej zawierający szczegółowy harmonogram Wdrożenia, w tym w szczególności, przewidywany czas realizacji poszczególnych Etapów wraz z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie Systemu. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia nie może być niezgodny z Harmonogramem Ramowym. Informacje Poufne informacje poufne Zamawiającego, o których mowa w umowie o zachowaniu poufności, zawartej pomiędzy Stronami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej Umowy. Infrastruktura Zamawiającego eksploatowana przez Zamawiającego infrastruktura informatyczna obejmująca Platformę Sprzętową oraz Oprogramowanie Systemowe wymieniona w postaci aneksu Załączniku nr 3 do umowy pod rygorem nieważności Umowy, wykorzystywana do realizacji Wdrożenia lub mająca wpływ na Wdrożenie. Komitet Sterujący ciało kolegialne składające się z zastrzeżeniem przypadków określonych grupy osób podejmujących decyzje w ramach procesu Wdrożenia i Etapu Powdrożeniowego, sprawujące kontrolę realizacji celów Umowy, podejmujące najważniejsze decyzje merytoryczne związane z Umową i odpowiadające za nadzór nad prawidłowym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, składające się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Skład Komitetu Sterującego zostanie ustalony po zawarciu niniejszej Umowy. Kierownicy Projektu osoby kontaktowe wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę, odpowiedzialne za bieżący przepływ informacji pomiędzy Stronami oraz upoważnione do odbioru pism i innej korespondencji między Stronami, chyba że Umowa stanowi inaczej. Migracja działanie mające na celu przeniesienie danych z dotychczas używanych przez Zamawiającego źródeł danych, w szczególności baz danych do Systemu. Moduł wyodrębniona funkcjonalnie część Systemu wdrażana w trakcie określonego Etapu. Lista Modułów, z jakich składać się będzie System, wraz z kolejnością wdrażania poszczególnych Modułów, opisana zostanie szczegółowo przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu Specyfikacji oraz innych wymagań Zamawiającego w Analizie Wdrożeniowej. Naprawa trwałe usunięcie Wady Systemu poprzez usunięcie przyczyny powstania Wady skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu po wystąpieniu Wady, w tym również zakończenie innych działań naprawczych, przewidzianych w Umowie. Strony Za Naprawę będzie uznawana również poprawa / odzyskanie danych, jeżeli dane zostały uszkodzone / usunięte przez Wadę lub w wyniku usuwania Wady. Oferta złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Xxxxxxxxxxxxx, zgodnie z wymogami SWZ, oferta na wdrożenie Systemu oraz Serwis takiego Systemu. Za Ofertę traktowane będą dążyć również dokumenty załączone do ugodowego rozstrzygnięcia sporówniej w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakie mogą wyniknąć którego dotyczy SWZ. Oferta zawarta jest w związku Załączniku nr 2 do Umowy. OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający wymagania dotyczące funkcjonalności oraz budowy Systemu określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy. Ilekroć Umowa nie będzie wprost stanowić inaczej, zawarte w jej treści odwołania do wymagań OPZ, zgodności z realizacją umowyOPZ, będą rozumiane z uwzględnieniem postanowień Umowy i załączników do SWZ. Oprogramowanie Systemowe oprogramowanie komputerowe, w tym systemy operacyjne, serwery baz danych i inne niż System oraz Rezultaty Prac niezbędne do działania Systemu, zapewniane przez Zamawiającego oraz wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy. Oprogramowanie standardowe Oprogramowanie gotowe (Standardowe) dostarczone przez Wykonawcę tj. gotowe w dniu zawarcia Umowy lub wytworzone w wyniku realizacji Umowy niewyłącznie na potrzeby Zamawiającego, składające się na System. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegojego skład wchodzi również oprogramowanie infrastrukturalne dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a …………………………………… Oprogramowanie dedykowane Oprogramowanie dedykowane wytworzone przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy wyłączenie na potrzeby Zamawiającego Personel Kluczowy członkowie Personelu Wykonawcy odpowiadający za realizację merytoryczną lub nadzór nad realizacją Umowy, w tym Kierownik Projektu, wyszczególnieni w Załączniku nr 4 do Umowy. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”Do Personelu Kluczowego Wykonawcy należą osoby wskazane w Ofercie jako osoby uczestniczące w wykonaniu Umowy, o których mowa w pkt …. SWZ. Personel Wykonawcy osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub świadczące na rzecz Wykonawcy indywidualnie pracę również na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług) oddelegowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym do czynności związanych z wykonaniem Umowy. Planowana Przerwa Techniczna jest to zaplanowana przerwa w działaniu Systemu, w okresie której dokonywane są działania utrzymaniowe (bez rozgraniczenia na obszar sprzętu i aplikacji) optymalizujące działanie Systemu. Planowana Przerwa Techniczna może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Musi ona być ustalona pomiędzy Stronami w formie pisemnej lub dokumentowej z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. Nie może trwać dłużej niż 48 h w przypadku, gdy przypada ona poza Dniami Roboczymi lub dłużej niż 8 godzin w Dniach Roboczych, jednak poza Godzinami Roboczymi (od 16:00 do 8:00 dnia następnego). Platforma Sprzętowa eksploatowany przez Zamawiającego sprzęt komputerowy i infrastruktura teleinformatyczna, na których ma pracować System, wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy. Podwykonawca każdy podmiot inny niż Personel Wykonawcy, któremu Wykonawca zleca wykonanie zadań wynikających z jakiejkolwiek części Umowy. Prace rozwojowe Prace zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego, mające na celu zmodyfikowanie lub wytworzenie nowych funkcjonalności Systemu. Prace rozwojowe nie dotyczą modyfikacji lub tworzenia nowych funkcjonalności, które są wynikiem zmian przepisów prawa. Pracownik pracownicy Zamawiającego w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz osoby świadczące na rzecz Zamawiającego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub samozatrudnienia oraz pracownicy tymczasowi, wykonujący pracę lub usługi na rzecz Zamawiającego. Protokół Odbioru dokument potwierdzający realizację poszczególnych Etapów, Modułów lub Rezultatów Prac. Protokół Odbioru Końcowego dokument potwierdzający realizację Wdrożenia Systemu (Etapu V). Rezultat Pracy (w tym Produkty) programy komputerowe, dokumentacja, inne utwory, a także materiały i informacje niepodlegające ochronie prawa autorskiego, a także usługi stworzone lub świadczone przez Wykonawcę w wyniku wykonywania Umowy lub dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym System, Aktualizacje, a także modyfikacje i jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone do Systemu oraz istniejących materiałów, w tym programów komputerowych w toku wykonywania Umowy. Serwis usługi polegające x.xx. na wsparciu Zamawiającego w eksploatacji Systemu, usuwaniu Wad w Systemie, dostarczania Aktualizacji oraz świadczeniu innych usług opisanych w § 11 Umowy. SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia na wdrożenie Systemu oraz Serwis tego Systemu (wraz z jej załącznikami w tym z OPZ o treści ustalonej na ostatecznie wyznaczony dzień złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wszczętym przez Zamawiającego. System Zintegrowany system klasy ERP, który będzie wykorzystywany jako kluczowy instrument zarządzania zasobami u Zamawiającego, wdrażany i utrzymywany na podstawie niniejszej Umowy. Umowa niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami do Umowy. Uruchomienie uruchomienie samodzielnej części Systemu, zwykle Modułu, Rezultatu Pracy lub całości Systemu do produktywnego wykorzystania i wsparcia rzeczywistych procesów Zamawiającego w terminach oraz na zasadach opisanych w Umowie oraz w Analizie Wdrożeniowej i Harmonogramie Szczegółowym. Usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach umowy usługi Serwisu oraz Prac rozwojowych. Użytkownik osoba, która po Uruchomieniu będzie docelowo korzystać z Systemu lub jego poszczególnych Modułów. Wada niezgodność Systemu lub Rezultatów Prac z Umową lub innymi dokumentami określającymi funkcjonalności Systemu lub Rezultatów Prac, w tym niesprawność Systemu uniemożliwiająca niezakłócone korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Systemu, jak poniżej.również nieprawidłowości Dokumentacji. Za Wadę będzie uznawane również uszkodzenie/usunięcie danych, jeżeli zostało spowodowane okolicznościami, o których mowa w zdaniu pierwszym lub w związku z Naprawą Wady. Wady Systemu mogą mieć charakter Błędu Krytycznego, Błędu Niekrytycznego lub Błędu Niskiej Kategorii. Wdrożenie ogół realizowanych przez Wykonawcę działań obejmujących Etapy I, II, III, IV, V, VI, VII w ramach wykonywania Umowy, mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego i sprawnego Systemu, zakończonych podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Wdrożenie obejmuje w szczególności opracowanie Analizy Przedwdrożeniowej, stworzenie oraz dostarczenie Systemu zgodnego z Umową, SWZ oraz Analizą Przedwdrożeniową, konfigurację oraz parametryzację Systemu, Migrację, przetestowanie Systemu oraz opracowanie i przekazanie Dokumentacji, jak również udzielenie licencji. Zgłoszenie poinformowanie Wykonawcy o stwierdzeniu Wady. Zlecenie pisemne zlecenie wykonania Prac rozwojowych przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób określony w Załączniku nr… do Umowy. Zamawiający dopuszcza składanie zleceń przez dedykowaną platformę elektroniczną. § 1.‌

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 1a i 1b ustawy Pzp. Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci aneksu papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych udostępnienia dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w Umowiejaki mogą być one udostępnione. Strony będą dążyć Bez zgody Xxxxxxxxxxxxx wnioskodawca, w trakcie wglądu do ugodowego rozstrzygnięcia sporówprotokołu lub załączników, jakie mogą wyniknąć w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. Kopiowania dokumentów w związku z realizacją umowyich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający dokonuje odpłatnie. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W przypadku wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie osiągnięcia porozumieniapóźniej jednak, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegoniż odpowiednio w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka; Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SP ZOZ, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SP ZOZ, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – odpis z KRS ZamawiającegoRehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Formularz ofertowy; Załącznik nr 3 –Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę Załacznik nr 3a - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu udziału w postępowaniu przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „niniejszą Umową”, o treści jak poniżej.Wykonawcę

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany Spory wynikające z niniejszej umowy wymagają Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Pożyczkodawcy. Każda zmiana oraz uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez Xxxxxx. Zawarcie porozumienia o spłacie zadłużenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej i wymaga wskazania podstaw. Zmiana harmonogramu następuje pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowieformie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli Pożyczkodawcy. Nie wymienione w pkt 4 i pkt 5 jednostronne oświadczenia woli wymagają formy pisemnej. Przez formę pisemną, o której mowa w pkt. 5 Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporówrozumieją przesłanie informacji pisemnej za pośrednictwem poczty, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającegopoczty elektronicznej (e-mail) lub fax. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniemKodeksu Cywilnego oraz odpowiednie zapisy Regulaminu Funduszu. Z uwagi na to, że zmiany Pożyczkodawca zawarł Umowę Operacyjną w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowyramach konsorcjum, uprawnienia przewidziane dla niego w niniejszej Umowie może wykonywać również inny uczestnik tego konsorcjum, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy każdej ze Stron. Podpis Pożyczkobiorcy Podpis Pożyczkodawcy Załącznik nr 1 Harmonogram spłaty Pożyczki Załącznik nr 2 Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR Oświadczenie Współmałżonka Pożyczkobiorcy15 Ja, niżej podpisany __________, zamieszkały w __________, przy ulicy __________, seria i numer dowodu osobistego __________, wydanym przez __________, PESEL __________, wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego współmałżonka __________ niniejszej Umowy na podanych wyżej warunkach i akceptuję wszystkie zobowiązania wynikające z zawartej niniejszą Umową Pożyczki pieniężnej przez mojego współmałżonka. Przyjmuję do wiadomości, iż moje oświadczenie jest równoznaczne ze zgodą na ponoszenie odpowiedzialności z tytułu w/w Pożyczki majątkiem stanowiącym wspólnotę ustawową. Oświadczenie Pożyczkobiorcy16 Pan/Pani … oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta jego/jej współmałżonka/współmałżonek (Pani/Pan …) wyłączyli ustawową wspólność majątku dorobkowego obowiązującą w Warszawie, ich małżeństwie przed notariuszem … w dniu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przezsiedzibą: …, na dowód czego przedłożono wypis z aktu notarialnego Repertorium … nr … z dnia …. Oświadczenie dłużnika rzeczowego17: Ja, niżej podpisany __________, zamieszkały w __________, przy ulicy __________, seria i numer dowodu osobistego __________, wydanym przez __________, PESEL __________, oświadczam że: - zapoznałem się z treścią Umowy Inwestycyjnej nr ……………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …dnia ………………………………………..., - zobowiązuję się do ustanowienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia niniejszego oświadczenia hipoteki umownej łącznej18 na nieruchomości KW …………………….. • (na miejscu …) do wysokości ……………..zł (słownie: ……………………….. złotych) na rzecz Pośrednika Finansowego, stosownie do § 5 Umowy Inwestycyjnej nr …………………….. z dnia …………………….. - zobowiązuje się w imieniu reprezentowanej przeze mnie spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, że po wygaśnięciu każdej innej hipoteki posiadającej pierwszeństwo przed hipoteką ustanowioną na mocy niniejszej Umowy Inwestycyjnej, spółka rozporządzi opróżnionym miejscem hipotecznym w ten sposób, że w miejsce wygasłej hipoteki wpisana zostanie hipoteka określona w § __ pkt __ Umowy Inwestycyjnej nr _________ z dnia __.__.___ r. Imię i nazwisko pracownika Pośrednika Finansowego: data: ……………………… własnoręczny podpis ……………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych…… 1 dopuszczalne są modyfikacje treści niniejszego wzoru umowy wprowadzone przez kancelarię prawną na etapie sporządzania indywidualnej umowy z Pożyczkobiorcą 2 Pozostawić właściwe, zwaną dalej „niniejszą Umową”jeżeli pożyczka jest wypłacana w jednorazowo proszę usunąć pkt 3.1 do pkt 3.3 3 Wpisać odpowiednią liczbę transz. 4 Niepotrzebne usunąć 5 do 30 dni od daty podpisania, o treści jak poniżej.lub krótszym uzależnionym od czasu budowy portfela 6 Niepotrzebne skreślić 7 Wybrać odpowiednią podstawę prawną. 8 Niepotrzebne skreślić 9 Pozostawić zabezpieczenia tylko aktywne dla danej Umowy 10 W przypadku umowy zabezpieczonej wyłącznie wekslem pozostawiamy wyłącznie pkt 2.1, w pozostałych przypadkach wypełniamy pozostałe punkty 11 W przypadku większej liczby poręczycieli dodajemy kolejne punkty. 12 Wpisać odpowiedni rodzaj hipoteki (łączna, umowna, itd.…) 13 Wpisać rodzaj nieruchomości: gruntowa, niezabudowana, zabudowana jakimi budynkami. 14 Niepotrzebne skreślić 15 Wykreślić w przypadku gdy nie dotyczy 16 Niepotrzebne skreślić 17 Niepotrzebne skreślić 18 Niepotrzebne skreślić

Postanowienia końcowe. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Sprawy sporne wynikające z umowy będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.. Następujące załączniki rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną częśćumowy: Załącznik nr 1 – odpis z KRS Zamawiającego, wykaz usług; Załącznik nr 2 – odpis z KRS Wykonawcy, Załącznik nr 3 - SIWZ, Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznik nr 5 – Harmonogram, Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej, Załącznik nr 8 – Procedura serwisowa, Załącznik nr 9 – Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez okres wymiany wersji oprogramowania i przez kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru Etapu I, Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe leżące po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany w KRS i Harmonogramie nie wymagają zmiany Umowy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. zawarta w Warszawie, w dniu wykaz sprzętu …………. , pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą w Xxxxxxxxx (00-000 Xxxxxxxx) Xx. Xxxxxxxxx 000/000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034960, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000037374, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez: ………………………………….. a ………………………………. z siedzibą w……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ....................................................................... pod numerem ..................., NIP: ......................., REGON: ............................., zwaną dalej Przyjmującą, reprezentowaną przez: • …………………………………………………….. • …… ………………………………………………………….. wspólnie zwanymi dalej Stronami Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych……. Nadzór nad sprzętem audio , zwaną dalej „niniejszą Umową”video oraz systemem konferencyjnym dwóch sal spotkań z przygotowaniem i sprawdzeniem przed konferencją. Naprawa sprzętu konferencyjnego. Naprawa rejestratorów. Montaż i demontaż anten satelitarnych. Montaż i demontaż masztów z zestawami anten analogowych i cyfrowych. Konserwacja i usuwanie awarii sieci antenowych, o treści jak poniżejnależących do KRRiT. Rejestracja materiałów emisyjnych stacji TV naziemnych i satelitarnych dla Dep. Mediów Publicznych, Dep. Monitoringu i Dep. Prezydialnego według warunków określonych przez Zleceniodawcę. Rejestracja materiałów emisyjnych stacji radiowych dla Dep. Mediów Publicznych, Dep. Monitoringu i Dep. Prezydialnego według warunków określonych przez Zleceniodawcę. Umieszczanie materiałów emisyjnych na serwerach KRRIT oraz chmurze internetowej. Obsługa programów SMI i SML śledzących, analizujących i konwertujących materiały zewnętrzne stacji radiowych.