Common use of INFORMACIÓN GENERAL Clause in Contracts

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:

INFORMACIÓN GENERAL. En Por estas Condiciones Generales de Venta (en adelante “ConGen”), se rigen todas las relaciones comerciales de venta y/o suministro de bienes (en adelante “Productos”) producidos por la presente licitación pública estatal podrán participar sociedad Xxxxx S.p.A. (en adelante “Xxxxx” o la “Sociedad”) entre Xxxxx y el comprador (en adelante “Comprador”) y forman parte integrante de los contratos celebrados entre Xxxxx y el Comprador para la venta y/o el suministro de los Productos, sin que se haga expresa referencia a ellas o un acuerdo específico en tal sentido. Las presentes ConGen valen siempre, salvo eventuales integraciones o modificaciones que de todas maneras deberán ser concertadas por escrito y firmadas específicamente por Xxxxx. Xxxxx se reserva el derecho de modificar, completar y/o cambiar las personas físicas presentes ConGen en cualquier momento y xxxxxxx legalmente constituidas conforme sin ninguna exclusión, adjuntando dichas variaciones a las Leyes ofertas o a cualquier tipo de los Estados Unidos Mexicanoscorrespondencia enviada por escrito al Comprador. El contrato entre Xxxxx y el Comprador se perfecciona únicamente (i) al recibir Xxxxx la Confirmación de Pedido escrita (en adelante “CDO”) enviada por Xxxxx al Comprador y por éste firmada para aceptación; o (ii) transcurridos 7 días laborables desde la recepción por parte del Comprador de la CDO relativa al pedido sin que el Comprador haya procedido, dentro de dicho plazo, a remitir por escrito con carca certificada con acuse de recibo x Xxxxx eventuales alegaciones por escrito, y/o propuestas de modificación por escrito y/o integraciones por escrito de dicha CDO. Eventuales propuestas de modificación y/o integraciones por escrito de la CDO deberán ser objeto de una nueva aceptación por parte xx Xxxxx mediante el envío de una nueva CDO con arreglo a las susodichas modalidades. El perfeccionamiento del contrato con arreglo a las susodichas modalidades conlleva para ambas partes la aceptación completa y la consiguiente plena aplicación de las CDO y de las presentes ConGen, además de la renuncia contextual a aplicar al contrato las eventuales condiciones generales del Comprador. Los pedidos y/o las modificaciones de pedidos efectuados verbal o telefónicamente por el Comprados, para poder ser considerados vinculantes, tienen que cumplan con los requisitos solicitados ser confirmados por escrito por el propio Comprador y solo después de dicha confirmación por escrito Xxxxx, si acepta el pedido y/o la modificación del Pedido, enviará la CDO correspondiente. Eventuales documentos preliminares, proyectos, detalles de suministro u otro, también en formularios Xxxxx, no son a considerar vinculantes para Xxxxx, salvo que hayan sido específicamente firmados y que figuren en la CDO. Las informaciones técnicas de productos que figuran en catálogos, listas de precios, circulares o en otros documentos ilustrativos, redactados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEYSociedad, así como lo estipulado en las presentes bases características de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue las muestras, tienen carácter meramente estimativo y no vinculante, salvo si específicamente indicadas y firmadas en la realización CDO. De todas formas, Xxxxx se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los detalles constructivos de sus propios productos en vistas de mejorar sus prestaciones, previa comunicación al Comprador si se tratara de modificaciones sustanciales (por ej. modificaciones que afectan a: las modalidades de instalación, las características de intercambiabilidad de los productos, etc.). Los productos son vendidos EXW xxxxxx establecimiento Xxxxx xx Xxxxxx (LC) con arreglo a INCOTERMS 2010, salvo específico acuerdo diferente por escrito que figure en la CDO aceptada por escrito por el Comprador y/o no cuestionada y/o no modificada y/o no integrada dentro del plazo previsto en el art. 2 de las presente ConGen y con arreglo a las modalidades allí previstas. El riesgo se considera traspasado al Comprador en la fecha establecida para la entrega en la CDO. Todos los gastos de pesaje, expedición, embalaje y transporte de los Productos son exclusivamente a cargo del Comprador, salvo específico acuerdo diferente por escrito que figure en la CDO aceptada por escrito por el Comprador y/o no cuestionada y/o no modificada y/o no integrada dentro del plazo previsto en el art. 2 de las presente ConGen y con arreglo a las modalidades allí previstas. Los términos de preparación, expedición y/o entrega que figuran en la CDO, tienen carácter meramente estimativo y no vinculantes, salvo acuerdo diferente por escrito y aceptado por escrito por las partes en la CDO. La Sociedad se reserva el derecho de efectuar también entregas parciales avisando con antelación por escrito al Comprador. La propiedad de los Productos se traspasa al Comprador solo con el pago completo del precio correspondiente de los susodichos Productos. El riesgo sobre los Productos pasa de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con Sociedad al Comprador en el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión momento de la propuesta económica el LICITANTE entrega de los productos. Xxxxx no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento responde de daños causados directa o indirectamente por un retraso en el artículo 9 la ejecución o en la entrega de los Productos: eventuales retrasos por parte xx Xxxxx no podrán pues dar en ningún caso derecho a indemnización de daños ni/o a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría relación de suministro. En caso de no recoger o de recoger con retraso los Productos dentro de 10 (diez) días desde la Función Pública (SFP)fecha indicada en la CDO por parte del Comprador por cualquier causa, así como también la Sociedad tendrá derecho a emitir factura con arreglo a los plazos de pago contractuales con adeudo de una ulterior indemnización del 2% del valor de los Productos para cada mes de retraso en la recogida. En tal caso el almacenaje se informa que la CONVOCANTEconsidera a riesgo del Comprador y con adeudo de los gastos de depósito correspondientes. La Sociedad no está obligada a aceptar devoluciones de los Productos, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas salvo que se encuentren dentro haya concertado de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 otra manera y 27 de la LEY, expresamente por escrito entre las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar partes en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contrataciónCDO. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos Cualquier coste relativo a una eventual devolución es a cargo del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:Comprador.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio de la Invitación Pública fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR, del 24 de noviembre 2021, según consta en el Acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus representantes pudieran haber presentado en forma preliminar a los proponentes interesados. La presente invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). Ver documento en: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/manual_de_contratacion_plaza_mayor_medellin_convenciones_y_exposiciones _-_2017.pdf La información que se consigna en este pliego de condiciones contiene los elementos básicos para la participación en la invitación pública. El participante deberá verificar completamente la información y cerciorarse de que no alberga dudas respecto de ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que considere pertinentes en las oportunidades que en estos documentos se concede. El proponente deberá examinar cuidadosamente los documentos de la presente licitación invitación pública estatal podrán participar e informarse cabalmente de todas las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes condiciones que puedan afectar un futuro contrato. Es entendido que los documentos de los Estados Unidos Mexicanosla invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que cumplan con todos los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitacióndocumentos hacen parte integral del mismo. - Los gastos Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica documentación solicitada el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los derivados documentos de ésta, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que concurre de manera libre, seria, precisa y coherente, y que, además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR. En consecuencia, PLAZA MAYOR no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que pueda incurrir el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. Por el hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán prestados los únicos responsables servicios objeto de la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones. Las personas jurídicas y/o personas naturales interesadas en participar en el proceso de selección de esta invitación pública, cuyo contenido y reglas fija este pliego de condiciones, deberán evaluar su capacidad para participar teniendo en cuenta lo aquí estipulado. Para el efecto, se fijan, a continuación, las condiciones básicas que delimitan el marco general en el cual se desarrollará el proceso tanto desde la determinación de la competencia de PLAZA MAYOR para iniciarlo, como en cuanto a su alcance y las obligaciones que adquieran asumen quienes en él participen. La aceptación de las condiciones indica que se cuenta con las personas que subcontraten capacidades técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para la realización normal ejecución de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho actividades que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuentale sean requeridas por PLAZA MAYOR, en la contratación caso de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:salir seleccionado.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité interno en Contratación de Plaza Mayor Medellín, el día cinco (05) xx xxxx de 2017, según consta en el Acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que Plaza Mayor o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos diferentes a los establecidos en el presente. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento. La presente licitación pública estatal podrán participar Invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el artículo veinticuatro del acuerdo 01 del 23 de Septiembre de 2016 (Manual de Contratación). La aceptación de las personas físicas condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, operativas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por Plaza Mayor, en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases oportunidades que estos documentos le conceden. El proponente deberá examinar cuidadosamente los documentos de licitaciónla Invitación pública e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. - Los gastos Es entendido que los documentos de la Invitación Pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de propuestas el proponente manifiesta que estudió el contenido de la propuesta técnica- económica Invitación Pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Reglamento de Contratación de Plaza Mayor. En consecuencia, Plaza Mayor no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente Invitación Pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL. Los presentes Términos y Condiciones regulan el servicio de gestión y explotación de aparcamientos, por el que las empresas del Grupo SABA identificadas en el Anexo 1 (en adelante, “SABA”), pone a disposición de Particulares, Comercios y Empresas (en adelante, los “Clientes” o el “Cliente”) a través del Sitio Web, para su contratación, los servicios suministrados por SABA al Cliente (en adelante, los “Servicios”) y que vienen descritos en el Sitio Web. En el Anexo 1 se adjunta la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas identificación de la compañía con la que el Cliente contrata en función de la ubicación del aparcamiento, que será a su vez la responsable de los datos personales facilitados por el usuario junto con la sociedad Saba Estacionamientos de Chile S.A., titular de esta página web. La compra de los Servicios implica la aceptación de los presentes Términos y xxxxxxx legalmente constituidas conforme Condiciones así como el resto de condiciones a las Leyes que está sujeto el Cliente, y en particular el Aviso Legal y la Política de Privacidad y Política de Cookies. Si el Cliente desea contactar con XXXX para cualquier duda o incidencia con su compra, puede utilizar la dirección de correo postal indicadas en el Anexo 1, a través del número de teléfono 000000000 o si lo prefiere a través del correo electrónico en la dirección xxxxxx@xxxx-xxxxx.xx. Estos Términos y Condiciones son aplicables a partir de su publicación en Internet y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente. Cada contratación en la página Web se rige por los Términos y Condiciones aplicables en la fecha de la compra y pago del Servicio contratado. Para ello, es conveniente que los Clientes lean los Términos y Condiciones antes de utilizar y/o contratar alguno de los Estados Unidos MexicanosServicios, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados cuales estarán presentes en todo momento en español, en la LEYsección en la que está disponible en el Sitio Web. Como prueba del conocimiento y aceptación de los mismos, el Cliente deberá pulsar el botón “He leído y acepto los Términos y Condiciones de Compra” si está conforme, para, una vez seleccionados el Servicio que desea adquirir, acceder a la pantalla de pago. Los trámites de contratación y/o utilización del Servicio son aquellos que se describen en los presentes Términos y Condiciones, así como lo estipulado aquellos otros específicos que se indiquen en las presentes bases pantalla durante la navegación, de licitación. - Los gastos manera que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica Cliente declara conocer y todos los derivados que tengan relación con aceptar dichos trámites como necesarios para contratar el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor AgregadoServicio. Con fundamento la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, el Cliente acepta expresamente y manifiesta conocer el Aviso Legal, que también rige el uso que realice de los Servicios, siendo de aplicación en lo que respecta a la presente cláusula. Los Servicios ofertados en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Sitio Web, junto con sus características, descripciones y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP)precio total, así como también la garantía legal correspondiente y, en su caso, otras garantías comerciales que pudieran asistir al Cliente, aparecerán en pantalla. XXXX se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas reserva el derecho a decidir en cada momento los Servicios que se encuentren dentro de contengan y se ofrezcan a los supuestos contenidos Clientes a través del Sitio Web. De este modo, SABA podrá, en cualquier momento, adicionar nuevos Servicios a los incluidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEYSitio Web, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo entendiéndose, salvo que se indica disponga otra cosa, que de conformidad con tales nuevos Servicios se regirán por lo dispuesto en los Términos y Condiciones en vigor en ese momento. Asimismo, XXXX se reserva el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposiciónderecho a dejar de facilitar el acceso, en donde cualquier momento y sin previo aviso, a cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y Servicios ofrecidos en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:Sitio Web.

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas Las OBRAS deberán ser llevadas a cabo por un CONTRATISTA o un consorcio de contratistas, que cuente con todos los requisitos legales para celebrar contratos y xxxxxxx legalmente constituidas conforme realizar trabajos de construcción en una fecha fija y sujeto a las Leyes siguientes condiciones y documentos, respectos de la licitación: - La oferta de licitación es gratuita y no vinculante para AUDI MÉXICO. - Todos los Estados Unidos Mexicanosdocumentos incluidos y/o mencionados en el Lastenheft, el CONTRATISTA los conoce y entiende; aquellos que cumplan con se entreguen posteriormente, tendrán por objeto proporcionar explicaciones adicionales a las descripciones entregadas originalmente y se considerarán como suplementos para garantizar los requisitos solicitados por aspectos funcionales de construcción necesarios. - Al presentar su oferta de licitación, el CONTRATISTA declara que estará obligado a ella durante 3 (tres) meses a partir de la ENTIDAD presentación del Lastenheft y los preceptos señalados de la oferta de licitación en la LEYplataforma comercial o de la recepción postal de la oferta de licitación por parte de AUDI MÉXICO. - El CONTRATISTA está obligado a cumplir con toda la normatividad mexicana, así como lo estipulado la indicada en el Lastenheft, siendo el Lastenheft el que tenga prioridad. - La oferta de licitación se hará exclusivamente sobre la base de la licitación de AUDI MÉXICO y el Lastenheft correspondiente. El CONTRATISTA debe respetar la descripción de las presentes bases OBRAS y la redacción de la licitación. En caso de variaciones, deberá presentar un escrito aclaratorio adicional a la oferta de licitación en donde se especifiquen expresamente dichas variaciones y deberán ser aclaradas a más tardar durante la homologación técnica. - Si el CONTRATISTA durante la preparación de la oferta de licitación, encuentra que el alcance de la licitación no puede ser cumplido, deberá indicarlo claramente. Las dudas deben aclararse con el área técnica de AUDI MÉXICO antes de presentar la oferta de licitación y no serán aplicables notas o exclusiones que el CONTRATISTA indique en su oferta de licitación; para este efecto deberá realizarse una junta aclaratoria del proyecto, además de una visita en campo con las empresas CONTRATISTAS, antes de enviar su oferta de licitación. - Los gastos Al presentar la Oferta, el CONTRATISTA declara que el LICITANTE erogue si le fue posible determinar los precios sin duda alguna sobre la base de los documentos de licitación disponibles y que tuvo la oportunidad de informarse sobre las condiciones locales y la viabilidad de los servicios, en la realización particular con respecto a los aspectos técnicos, de programación, logísticos de operación, de seguridad industrial y jurídicos de la propuesta técnica- económica y construcción de las OBRAS. La oferta de licitación se basará en el Lastenheft, todos los derivados planos, demás documentos e instrucciones de ejecución que tengan relación con el presente concurso serán se hayan puesto a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto disposición del CONTRATISTA a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión efectos de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 elaboración y seguimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 oferta de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contrataciónlicitación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones reconocerán OBRAS y/o servicios adicionales que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra resulten por el desconocimiento de la ENTIDADinformación contenida en la licitación. - Con fundamento en el artículo 19 Si la oferta de la LEYlicitación es presentada por un consorcio de contratistas, se tomará en cuenta, deberá indicar en la contratación oferta de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; licitación el nombre del CONTRATISTA principal así como el empleo nombre de maquinariatodos los participantes. La oferta de licitación deberá estar firmada por todos los miembros del consorcio de contratistas, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx todos serán solidariamente responsables de la Llavecorrecta y completa ejecución de la ORDEN DE COMPRA correspondiente. El CONTRATISTA principal se considerará el autorizado ante AUDI MÉXICO para representar al consorcio y a cada uno de sus miembros. - La formación de consorcios después de la presentación de la oferta de licitación sólo se permite con el consentimiento previo y por escrito de AUDI MÉXICO. Esto no constituye una razón justificable para demorar los trabajos y la entrega de las OBRAS más allá del TIEMPO DE TERMINACIÓN e indicado en la ORDEN DE COMPRA. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación servicios ofertados serán en la Licitación Pública Estatal modalidad de precios unitarios fijos. - Para el importe final neto, se incluirá el importe final bruto y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo el Impuesto Sobre el Valor Agregado en su caso, o cualquier otro impuesto aplicable, se deberá de indicar por separado. - AUDI MÉXICO se reservan el derecho de designar por escrito a él o los proveedores para el suministro de los MATERIALES; solamente en hoja membretada este caso, será responsabilidad de su empresa, un día antes del acto AUDI MÉXICO la idoneidad de presentación y apertura de proposiciones técnica y económicalos mismos. - Las proposiciones presentadas Dichos MATERIALES deberán ser de las marcas autorizadas por AUDI MÉXICO, y cumplir con los LICITANTES serán conservadas estándares de calidad emitidos por la ENTIDADlas autoridades mexicanas, contemplados en normas oficiales aplicables y/o avalados o aprobados por asociaciones industriales. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del falloAsimismo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte el CONTRATISTA será responsable de la Secretaría los volúmenes y/o cantidad de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, los MATERIALES necesarios para la formalización del contrato ejecución de Obra Públicalas OBRA, garantizando que su calidad sea la adecuada para dicha ejecución. Si los MATERIALES no cumplen con lo anterior, el CONTRATISTA deberá, bajo su propio riesgo y costo, subsanar el incumplimiento y asegurar que los MATERIALES sean reemplazados y se apeguen a los términos y condiciones establecidos. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llaveen ningún caso se entenderá como una extensión al TIEMPO DE TERMINACIÓN establecido entre las partes. - Modelo del contrato.- En Los precios deberán incluir todos los contratos costos y gastos relacionados con la construcción de obra pública se xxxxx xxxxxxxlas OBRAS, como mínimo incluyendo la obtención de acuerdo al artículo 55 todos y cualquier permiso necesario relacionados con lo anterior. - Los precios unitarios son precios fijos durante el TIEMPO DE TERMINACIÓN hasta la aceptación total de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:las OBRAS.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de Plaza Mayor Medellín S.A., del día veinte (20) de diciembre de 2017, según consta en el acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los establecidos en el presente licitación pública estatal podrán participar pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las personas físicas disposiciones respectivas contenidas en este documento. La presente invitación y xxxxxxx legalmente constituidas conforme el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). La aceptación de las Leyes condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los Estados Unidos Mexicanoselementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases oportunidades que estos documentos le conceden. El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de licitaciónla invitación pública e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. - Los gastos Es entendido que los documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL. En La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA requiere para el normal funcionamiento de sus servicios la contratación de una red proveedores que estén en capacidad de suministrar electrodomésticos, eléctricos, muebles, periféricos para computadores, sillas, mesas, equipos de ventilación, sonido y demás dotaciones necesarias en las diferentes sedes de la Caja o en aquellos sitios del departamento de Antioquia donde se presente licitación pública estatal podrán participar la necesidad. Para el efecto, COMFENALCO ANTIOQUIA contratará una red de proveedores bajo el esquema de contrato marco de adhesión con suscripción de contratos específicos individuales con las personas físicas naturales o jurídicas que expresamente acepten las condiciones del contrato marco mediante carta dirigida al Representante Legal de la Corporación y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados enunciados en este documento según valoración del equipo interdisciplinario definido por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitaciónCOMFENALCO ANTIOQUIA. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización La presentación de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso carta de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico aceptación por parte de la Secretaría persona jurídica interesada en adherirse constituye evidencia de Finanzas que estudió y Planeación entendió completamente las condiciones del Estado Contrato Marco No. 0022 Suministro de Veracruz (SEFIPLAN) Dotaciones para las Sedes de COMFENALCO ANTIOQUIA, y que recibió las aclaraciones necesarias por conducto parte de COMFENALCO ANTIOQUIA sobre inquietudes o dudas formalmente consultadas, que está enterado a satisfacción del alcance de lo requerido, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para suscribir el contrato específico individual resultante de su proceso de adhesión al Contrato Xxxxx. Las personas jurídicas interesadas en adherirse al Contrato Xxxxx 0022 deberán estudiar cuidadosamente la totalidad de la Subsecretaria información en él contenida, deberán informarse de Egresos, para la formalización del contrato todas las condiciones que de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con alguna manera afecten sus costos y el Artículo 53 desarrollo de la LEY prestación del servicio, tales como: permisos, autorizaciones, concesiones y 25 licencias administrativas, ambientales o de los Lineamientos Generales cualquier otra índole que deban obtenerse, leyes y reglamentos en materia laboral, ambiental y de Austeridad y Contención impuestos entre otras que reglamenten el ejercicio de actividades similares a las previstas en el Contrato Marco, así como cualquier otra clase de normas que puedan ser aplicables. Cualquier omisión por parte del Gasto interesado en adherirse a este respecto será de su propio riesgo y, por lo tanto, no habrá ningún reconocimiento económico como consecuencia de ello, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. La carta de aceptación entregada por las personas naturales o jurídicas interesadas en adherirse al Contrato Xxxxx 0022 no genera obligatoriedad para COMFENALCO ANTIOQUIA toda vez que el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx perfeccionamiento de la Llave. - Modelo del contrato.- En relación contractual se surte cuando se han cumplido los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguientesiguientes requisitos:

INFORMACIÓN GENERAL. En Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Bis fracción II, 27, 28 y 29 de la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados Servicios del Sector Público (en adelante “la LEY”), así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública ésta licitación es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuentanacional, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación los licitantes podrán participar en forma electrónica en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada o las juntas de su empresaaclaraciones, un día antes del el acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económicael acto de notificación de fallo. - Las proposiciones presentadas Asimismo, sólo podrán participar personas de nacionalidad mexicana que demuestren tener interés en participar en el presente proceso licitatorio, de conformidad a lo solicitado en el Anexo A4 (carta de interés en participar). La contratación que se derive de esta convocatoria tendrá una vigencia a partir del 01 de diciembre de 2019 al 31 de noviembre de 2021, por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte lo que el contrato que se derive de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresospresente convocatoria será plurianual, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 artículo 50 de la LEY Ley Federal de Presupuesto y 25 Responsabilidad Hacendaria. El carácter plurianual de la presente convocatoria fue autorizado a través del oficio DIR.-0872, de fecha 6 de septiembre de 2019. En ese sentido, el contrato que firme el licitante ganador contará con una clausula restrictiva, la cual condiciona el pago de los Lineamientos Generales servicios que se presten durante los ejercicios 2020 y 2021 a la suficiencia presupuestal de Austeridad tales años. Para esta convocatoria NO se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería. El Colegio de Postgraduados cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cubrir los compromisos que se deriven del presente procedimiento de contratación, de conformidad con las requisiciones de servicio números 1079, 1080 y Contención 1078, con cargo a las partidas presupuestales 14401, 14405 y 15401. El pago derivado del Gasto para respectivo contrato se realizara contra entrega y verificación de las pólizas respectivas y por ejercicio fiscal: lo correspondiente al ejercicio 2019 cumpliendo todos y cada uno de los requisitos señalados en la presente convocatoria previo fallo adjudicando el Poder Ejecutivo del Estado Libre contrato respectivo, entrega de las pólizas y Soberano verificación de Veracruz xx Xxxxxxx las mismas y lo correspondiente los ejercicios fiscales 2020 y 2021, previa recepción de las pólizas, verificación de las mismas y confirmación por parte de “EL COLPOS” de la Llavesuficiencia presupuestal respectiva. - Modelo En caso de no contar con suficiencia presupuestal para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 se procederá a una terminación anticipada del contrato.- En contrato sin ningún prejuicio para ninguna de las partes. La presente convocatoria es para la realización de 1, 2 o 3 contratos con el o los contratos licitantes ganadores; en caso de obra pública que existan dos licitantes que obtengan la mejor evaluación en cada partida (según corresponda), se xxxxx xxxxxxxformalizará un contrato por partida para cada licitante; en caso de que un licitante obtenga la mejor evaluación en las partidas, como mínimo de acuerdo se formalizará un solo contrato al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:licitante ganador.

INFORMACIÓN GENERAL. En la El presente licitación pública estatal podrán participar capítulo contiene las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes Especificaciones Técnicas para el suministro montaje, instalación, supervisión de los Estados Unidos Mexicanostrabajos de montaje, que cumplan con los requisitos solicitados pruebas en fábrica y en sitio, puesta en marcha, suministro de planos, catálogos de componentes, manuales de instalación, operación y mantenimiento para garantizar una instalación completa, por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y cual El Contratista debe incluir todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo equipos, materiales y no serán reintegrables accesorios necesarios para el caso adecuado funcionamiento de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuestalos equipos bajo cualquier condición de operación especificada de bombas, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es motores, válvulas, compuertas, puente grúas, rejas, sistemas de carácter Estatal floculación, sistema xx xxxxx lodos, piezas especiales, accesorios, y no se realiza bajo la cobertura demás elementos requeridos para el óptimo funcionamiento de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna cada una de las condiciones establecidas en estas basesestructuras propuestas dentro del alcance del presente contrato. Las presentes especificaciones sirven como guía general, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución sin embargo, todo material, trabajos de la Secretaría de la Función Pública (SFP)ingeniería, así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como cualquier otro concepto deberán ser contemplados por el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo contratista para entregar a la notificación del fallo, EAAB una instalación completa a pesar de cualquier omisión en las especificaciones y listas de cantidades. El Contratista no deberá dar inicio a trabajos sin la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico previa aprobación de los diseños detallados por parte de la Secretaría EAAB. De igual forma, el Contratista estará obligado a presentar información técnica detallada (catálogos, hojas de Finanzas datos) de los equipos a suministrar y Planeación del Estado no deberá por ningún motivo adelantar trámites de Veracruz (SEFIPLAN) importación o compra sin la aprobación de los mismos por conducto parte de la Subsecretaria EAAB y sus representantes. Estas especificaciones técnicas se refieren a la definición de Egresoslas características y calidad requerida de la obra terminada y a la definición de los parámetros de medida y forma de pago, mediante los cuales se van a ejecutar las obras, y no pretende ser un manual técnico de construcción, sino dar los fundamentos básicos de cómo realizar la obra, complementada con la experiencia de la EAAB y del Contratista. Las especificaciones técnicas y planos de construcción se complementan entre sí, cualquier característica que se haya omitido en alguno de ellos, pero que se requiere para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 correcta ejecución de la LEY y 25 actividad, no exonera al Contratista de su ejecución previo visto bueno de la EAAB, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores. En caso de discrepancia entre el texto de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para planos, primará la solicitud más exigente según el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx criterio de la LlaveEAAB. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 Todo cambio o modificación que proponga el Contratista deberá ser aprobado previamente por parte de la LEY EAAB. El Contratista someterá a la EAAB muestras de todos los materiales a utilizar para su aprobación. El Contratista deberá garantizar que el suministro es totalmente apto y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:que brindará total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estará sometido y/o que se deriven de estas.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité interno en Contratación de Plaza Mayor Medellín, el día veintiocho (28) xx xxxxx de 2017, según consta en el Acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que Plaza Mayor o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos diferentes a los establecidos en el presente. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento. La presente licitación pública estatal podrán participar Invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el artículo veinticuatro del acuerdo 01 del 23 de Septiembre de 2016 (Manual de Contratación). La aceptación de las personas físicas condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, operativas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por Plaza Mayor, en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases oportunidades que estos documentos le conceden. El proponente deberá examinar cuidadosamente los documentos de licitaciónla Invitación pública e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. - Los gastos Es entendido que los documentos de la Invitación Pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de propuestas el proponente manifiesta que estudió el contenido de la propuesta técnica- económica Invitación Pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Reglamento de Contratación de Plaza Mayor. En consecuencia, Plaza Mayor no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente Invitación Pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes el supuesto de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados un licitante se encuentre en la LEYnecesidad de modificar, así como lo estipulado en aclarar o cambiar su denominación o razón social con que se registró el día que adquirió las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas deberá manifestarlo por escrito a CFE, anexando la documentación legal debidamente otorgada ante fedatario público con la cual acredite su dicho, y entregarla el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución día de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuentao, en su defecto, hasta, inclusive, el sexto día natural anterior a la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica proposiciones, para que la convocante pueda evaluarla. Dos o más personas podrán presentar proposición conjunta (consorciada) sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas xxxxxxx, siempre que los interesados no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31, Fracción XXIV, 50 y económica60 penúltimo párrafo de la LAASSP; para tales efectos, tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los representantes del grupo, solamente un ejemplar de bases y deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establezcan con precisión los aspectos señalados en el anexo 17. - Las proposiciones presentadas En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio citado y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad. Se hace saber a los LICITANTES serán conservadas licitantes que en caso de declarar con falsedad o infringir de alguna forma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se harán acreedores a sanciones económicas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo el equivalente a la notificación del fallocantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte fecha de la Secretaría de Finanzas infracción e inhabilitación para participar en procedimientos y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto contratar con las dependencias y entidades de la Subsecretaria Administración Pública Federal que será de Egresos3 meses hasta 5 años, para de conformidad con los artículos 59 y 60 de la citada Ley. De conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” publicado en el DOF el 16 de diciembre del 2004, se hace saber a todos los licitantes que en este procedimiento podrán participar, en cualquier momento, Testigos Sociales con derecho a voz, a los cuales se deberán proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, estos testigos sociales podrán participar en la formulación y revisión previa de las bases de licitación pública y de las convocatorias, las juntas de aclaraciones, las visitas a los sitios de instalación y edificación, el acto de presentación y apertura de proposiciones, a las evaluaciones de las secciones técnicas y económicas, a la emisión de los fallos correspondientes y a la formalización del contrato de Obra Públicarespectivo. Lo anterior de De conformidad con la Ley cualquier persona podrá asistir a los actos del procedimiento de licitación como observador, participando sin voz ni voto, en los actos de las juntas de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallo. Las opiniones y comentarios que los observadores deseen formular, se realizarán una vez concluido el Artículo 53 proceso de contratación y podrá ser ante la propia área convocante o ante el Órgano Interno de Control. Las opiniones y comentarios que en su caso hubiere realizado el observador, serán remitidas por los titulares de las áreas donde se lleve a cabo la licitación, al Presidente del Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para su análisis y acciones consecuentes. La convocante, previamente a la publicación de la LEY convocatoria, invitó a los interesados a participar en la revisión de las prebases de licitación el 13 xx Xxxxx del 2009, la invitación se publicó en el Portal de CFE en Internet, cuya dirección electrónica es xxxx://xxx.xxx.xxx.xx., dicha revisión se llevó a cabo el día 23 xx Xxxxx del 2009. Con base en el Programa de Apoyo a Proveedores del Sector Público, la Comisión Federal de Electricidad ofrece a sus proveedores a través de las Cadenas Productivas de Nacional Financiera, esquemas financieros para solicitar descuento o factoraje de sus contra-recibos con condiciones preferenciales y 25 requisitos mínimos, así como financiamiento para capital de trabajo de hasta el 50% del monto de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llavecontratos formalizados. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo Para mayor información llamar a NAFIN al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:teléfono 00-000-0-00-00-00.

INFORMACIÓN GENERAL. En La presente Convocatoria se podrá obtener de manera gratuita y en la presente licitación pública estatal Licitación que de ella se deriva podrán participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas de nacionalidad mexicana, conforme al artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así mismo, de acuerdo con los artículos 26 Bis fracción III y 27 de dicha Ley, la Licitación es Mixta, por resolución lo que los interesados en participar podrán presentar sus propuestas y documentación complementaria por escrito o a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, de conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 xx xxxxxx del año 2000, en cuyo caso, previamente deberán certificar sus medios de identificación electrónica ante la Secretaría de la Función Pública; obtener el programa informático y contar durante todo el proceso de la presente Licitación con el certificado digital vigente que como medio de identificación electrónica deberán utilizar en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus propuestas y documentación complementaria. No se recibirán “Proposiciones” enviadas a través de servicio postal o mensajería. Para los efectos de la presente Convocatoria, se entenderá por: • “Área Solicitante”.- El área administrativa que de acuerdo a sus necesidades requiere la adquisición, o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios. Así mismo, es la encargada de supervisar y verificar el cumplimiento de la prestación de los “Servicios” y el “Contrato” respectivo. Participan en la elaboración y emisión de dictámenes técnicos, en este caso, la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obras, a través de la Subdirección de Servicios Generales. • “Área Técnica”.- El área que establece especificaciones y normas de carácter técnico, en este caso la Subdirección de Servicios Generales adscrita a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obras. • “Certificación del Medio de Identificación Electrónica”.- El proceso mediante el cual la Secretaría de la Función Pública (SFP)) emite un certificado digital para establecer la identificación electrónica de una dependencia, entidad, entidad federativa o de un licitante. • “CFF”.- Código Fiscal de la Federación. • “CompraNet”.- Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, con dirección electrónica en Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. • “Contrato”.- Instrumento jurídico que constituye el acuerdo de voluntades entre el “Instituto” y el “Proveedor”, por medio del cual se crean o transfieren las obligaciones y/o derechos derivados de esta Licitación. • “Convocante”.- La Coordinación de Administración del Instituto Nacional de Migración, a través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obras y/o la Subdirección de Recursos Materiales, quienes son las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. • “Convocatoria”.- Documento que contiene las bases conforme a las que se desarrollará la presente Licitación y en las cuales se describen los requisitos de participación, la cual será publicada a través de “CompraNet” y simultáneamente en el “DOF” mediante un resumen que indique los principales datos de identificación de la misma. • “DOF”.- Diario Oficial de la Federación. • “IMSS”.- Instituto Mexicano del Seguro Social. • “ISR”.- Impuesto Sobre la Renta. • “Ley”.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • “LFRASP”.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. • “Licitante(s)”.- La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participe(n) en esta Licitación. • “Licitante Ganador”.- La persona física o moral que resulte adjudicada derivado de su participación en esta Licitación. • “Medio de Identificación Electrónica”.- Conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a su autor y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen. • “Medios Remotos de Comunicación Electrónica”.- Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. • “MIPYMES”.- Las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que participen en esta Licitación • “OIC”.- Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración. • “Programa Informático”.- El medio de captura desarrollado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) que permite a los licitantes, así como también se informa a las dependencias y entidades, enviar y recibir información por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la CONVOCANTEconfidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las personas que se encuentren dentro proposiciones en la fecha y hora establecidas en la Convocatoria para el inicio de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto actos de presentación y apertura apertura. • “Proposición(es)” o “Propuesta(s)”.- Oferta(s) técnica(s) y económica(s) que presentan los • “Proposición(es) Conjunta(s)” o “Propuesta(s) Conjunta(s)”.- “Proposición” o “Propuesta” presentada de proposiciones técnica manera conjunta por dos o más personas físicas y/x xxxxxxx, sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad, debiendo presentar el convenio celebrado entre todas las partes que integran la agrupación. • “Proposición(es) Solvente(s)” o “Propuesta(s) Solvente(s)”.- Aquella que reúne las condiciones legales, técnicas y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas económicas requeridas por la ENTIDAD“Convocante”. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo“Proveedor”.- La persona física o moral que celebre “Contrato” de adquisiciones, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte arrendamientos o servicios con el “Instituto” como resultado de esta Licitación. • “Reglamento”.- El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • “SAT”.- El Servicio de Administración Tributaria. • “Secretaría”.- Secretaría de Finanzas y Planeación Gobernación. • “Servicio(s)”.- El servicio de limpieza en los inmuebles del Estado Sector Central del Instituto Nacional de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto Migración que se contratará derivado de esta Licitación. • “SFP”.- Secretaría de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Función Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR, del día once (11) xx xxxxx de 2019, según consta en el acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los establecidos en el presente licitación pública estatal podrán participar pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las personas físicas disposiciones respectivas contenidas en este documento. La presente invitación y xxxxxxx legalmente constituidas conforme el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). La aceptación de las Leyes condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por PLAZA MAYOR, en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los Estados Unidos Mexicanoselementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases oportunidades que estos documentos le conceden. El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de licitaciónla invitación pública e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. - Los gastos Es entendido que los documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR. En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal Licitación Pública Nacional Mixta Plurianual Abierta podrán participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme de nacionalidad mexicana, debidamente establecidas de conformidad con la Legislación Mexicana, de acuerdo a las Leyes la fracción I del artículo 28 de los Estados Unidos MexicanosLa Ley, asimismo que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura encuentren inhabilitadas en términos de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor AgregadoLa Ley. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez lo que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en establecen los artículos 26 Bis fracción III y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentementeLa Ley, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la presente Licitación Pública Estatal y deseen Nacional es Mixta por lo que los Licitantes deberán presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresapreguntas, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas económica y documentación en forma presencial o electrónica a través del Sistema CompraNet, conforme al Acuerdo por los LICITANTES serán conservadas por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación utilización del falloSistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte publicado en el Diario Oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación Federación el 28 xx xxxxx del Estado de Veracruz 2011 (SEFIPLAN) por conducto Anexo 1). La Convocante cuenta con los recursos necesarios para la contratación del servicio objeto de la Subsecretaria de Egresospresente licitación, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 oficio de suficiencia presupuestal número SGA-326, en la partida 31904 02 “Servicios Integrales de Infraestructura de cómputo” La adjudicación del servicio señalado en el Anexo 13 “Características Técnicas del Servicio”, será a un sólo licitante y será por los ejercicios 2018, 2019 y 2020. El procedimiento de contratación de los servicios fue solicitado por la Subdirección General de Tecnologías de la LEY Información y 25 Comunicaciones, mediante oficio número SGTIC.002.01.2018 del 03 de los Lineamientos Generales enero de Austeridad 2018, la cual de acuerdo con el artículo 2 fracción II y Contención III de “El Reglamento” de “La Ley”, tendrá el carácter de área técnica y requirente y es la responsable de las especificaciones técnicas que se incluyen en la presente Convocatoria, su Anexo 13 “Características Técnicas del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre Servicio”, formatos y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx las precisiones y respuestas que se deriven de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos Junta de obra pública se xxxxx xxxxxxxAclaraciones, de evaluar la solvencia de las propuestas técnicas, así como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY administración y 70 verificación del REGLAMENTO, lo siguiente:cumplimiento del contrato.

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas Los actos de esta Licitación se realizarán, conforme a las Leyes fechas, horarios y lugares establecidos en el punto 7 de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado las presentes Bases. Las condiciones contenidas en las presentes bases Bases y en las Proposiciones de los Licitantes, no podrán ser negociadas. (Artículo 31 Fracción VII de la Ley) La moneda en que deberán cotizar los licitantes y con la que se pagarán los servicios objeto de la presente licitación, será el peso mexicano. (Artículo 31 Fracción VI de la Ley) La información sobre este procedimiento de licitación, se podrá solicitar directamente al área de Recursos Materiales del SAE o vía telefónica al número 5482-1800, extensión 1335, en un horario de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 horas de lunes a viernes. - Los gastos que (Artículo 26 segundo párrafo de la Ley) La revisión previa al pago de las presentes Bases, la podrán realizar los interesados directamente en el LICITANTE erogue Área de Recursos Materiales del SAE o a través del sistema Compranet, en la realización dirección electrónica xxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx (Artículo 29 Fracción II de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán Ley) La adjudicación será por partida completa, a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuestaun solo licitante, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos lo que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratadodeberá considerar el abastecimiento simultaneo. - Para la emisión (Artículo 31 Fracción XIV de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 Ley) En los actos públicos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamentoesta Licitación, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá podrán estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de presentes los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, las cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, así como cualquier persona física que sin haber adquirido bases, manifieste su interés de estar presente, con la condición de que registren su asistencia y se abstengan de intervenir en cualquier forma en los mismos (Artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y Oficio No. - No 200/223/2001 de SECODAM) En el anexo número 3 se podrán subcontratar parte alguna incluye nota informativa para participantes de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables países miembros de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la Organización para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la ENTIDAD. - Con fundamento Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:Transacciones Comerciales Internacionales.

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal podrán Para participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso Concurso Público, deberán presentarse sólo personas jurídicas o Consorcios. No podrá participar en más de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEYuna Propuesta, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos jurídicas directa o indirectamente, de manera individual o a través de un Consorcio. El que desee participar deberá pagar un monto por el derecho para participar en el Padrón Concurso Público y poder presentar el Sobre Nº 1, siendo de Contratistas Noventa y Cinco Mil Lempiras Exactos (L. 95,000.00) y deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cuenta de Obra Pública Ahorros en Lempiras de N° 00-000-00000. Este monto no será reembolsable. Este derecho de participación puede ser transferible, a una persona jurídica de su grupo o a un tercero, en caso que el Postor decida no participar en el Concurso Público. En este caso, el poseedor del derecho deberá presentar en el Sobre Nº 1 una comunicación mediante la cual se acredite la transferencia a su favor, con firma legalizada del que otorga el derecho. El Postor deberá acreditar su compromiso de presentar información fidedigna, mediante la presentación del Formulario 1 del ANEXO N° 2, que tendrá el carácter de Declaración Jurada. La Declaración Jurada deberá ser presentada a COALIANZA o al Comité Técnico del Concurso mediante documento simple firmado por el Representante Legal del Postor. La autenticidad de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto firma del o los Representante(s) Legal(es) contenidas en el artículo 37 fracciones IV Formulario 1 del Anexo N° 2 y V en las Declaraciones Juradas solicitadas en el Sobre N° 1, serán verificados en los Poderes presentados de acuerdo a lo solicitado al literal f) del REGLAMENTO Numeral 5.2.3 xxx Xxxxxx de Condiciones. 24 24 Modificado por Circular N° 18 COALIANZA o el Comité Técnico del Concurso se reservan el derecho de comprobar la veracidad de toda la documentación presentada por el Postor durante las diferentes etapas del Concurso Público, sin que ello suponga en modo alguno una limitación de la responsabilidad del Postor por la posible insuficiencia o falta de veracidad de los interesados podrán agruparse para presentar una proposicióndatos o la información presentada. La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la información presentada por el Postor en este Concurso Público, ocasionará que COALIANZA o el Comité Técnico del Concurso lo descalifiquen, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:etapas.

INFORMACIÓN GENERAL. En La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA requiere la presente licitación pública estatal podrán participar contratación de una red de proveedores para el Suministro de productos de la canasta alimenticia definidos en el mecanismo de protección al cesante. Para el efecto, COMFENALCO ANTIOQUIA contratará una red de proveedores bajo el esquema de contrato marco de adhesión con suscripción de contratos específicos individuales con las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a jurídicas o naturales que expresamente acepten las Leyes condiciones del contrato marco, mediante carta dirigida al Jefe de los Estados Unidos MexicanosCapacidades de Gestión, que cumplan con los requisitos solicitados enunciados en este documento según valoración del equipo interdisciplinario definido por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitaciónCOMFENALCO ANTIOQUIA. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización La presentación de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso carta de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico aceptación por parte de la Secretaría persona jurídica o natural interesada en adherirse constituye evidencia de Finanzas que estudió y Planeación entendió completamente las condiciones del Estado Contrato Marco No. 0031 Suministro de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto productos de la Subsecretaria canasta alimenticia definidos en el mecanismo de Egresosprotección al cesante, y que recibió las aclaraciones necesarias por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA sobre inquietudes o dudas formalmente consultadas, que está enterado a satisfacción del alcance de lo requerido, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para suscribir el contrato específico individual resultante de su proceso de adhesión al Contrato Xxxxx. Las personas naturales y/o jurídicas interesadas en adherirse al Contrato Marco 0031 deberán estudiar cuidadosamente la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 totalidad de la LEY información en él contenida, deberán informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten sus costos y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx desarrollo de la Llaveprestación del servicio, tales como: permisos, autorizaciones, concesiones y licencias administrativas, ambientales o de cualquier otra índole que deban obtenerse, leyes y reglamentos en materia laboral, ambiental y de impuestos entre otras que reglamenten el ejercicio de actividades similares a las previstas en el Contrato Marco, así como cualquier otra clase de normas que puedan ser aplicables. - Modelo Cualquier omisión por parte del contrato.- En los contratos interesado en adherirse a este respecto será de obra pública su propio riesgo y, por lo tanto, no habrá ningún reconocimiento económico como consecuencia de ello, ni se xxxxx xxxxxxx, como mínimo aceptará excusa alguna por errores u omisiones. La carta de acuerdo aceptación entregada por las personas naturales y/o jurídicas interesadas en adherirse al artículo 55 Contrato Marco 0031 no genera obligatoriedad para COMFENALCO ANTIOQUIA toda vez que el perfeccionamiento de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguienterelación contractual se surte cuando se han cumplido los siguientes requisitos:

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado por el Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. Acta del 8 de febrero de 2023. La información contenida en esta invitación pública sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o susrepresentantes pudieran haber presentado en forma preliminar a los participantes interesados. La presente invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembrede 2016). Ver documento en: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx/xx- La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la participación en la invitación pública. El participante deberá verificar completamente la información y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que considere pertinentes en las oportunidades que en estos documentos se concede. El participante deberá examinar cuidadosamente los documentos de la presente licitación invitación pública estatal podrán participar e informarse cabalmente de todas las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes condiciones que puedan afectar un futuro contrato. Es entendido que los documentos de los Estados Unidos Mexicanosla invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que cumplan con todos los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitacióndocumentos hacen parte integral del mismo. - Los gastos Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue participante haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica documentación solicitada el participante manifiesta que estudió el contenido de la invitaciónpública y todos los derivados documentos de esta, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que concurre de manera libre, seria, precisa y coherente, y que, además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. En consecuencia, PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas,suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que pueda incurrir el participante y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. Por el hecho de que el participante no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán prestados los únicos responsables servicios objeto de la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones. Las organizaciones sociales de la sociedad civil – OSC y Organizaciones de Acción Comunal en adelante OAC del sector Cultural interesadas en participar en el proceso deselección de esta invitación pública, cuyo contenido y reglas fija este pliego de condiciones, deberán evaluar su capacidad para participar teniendo en cuenta lo aquí estipulado. Para el efecto, se fijan, a continuación, las condiciones básicas que delimitan el marco general en el cual se desarrollará el proceso tanto desde la determinación de la competencia de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A para iniciarlo, como encuanto a su alcance y las obligaciones que adquieran asumen quienes en él participen. La aceptación de las condiciones indica que se cuenta con las personas que subcontraten capacidades técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para la realización normal ejecución de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho actividades que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuentale sean requeridas por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A, en la contratación caso de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, resultar habilitado para la formalización celebración del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:futuro contrato.

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es Nacional se convoca considerando el requerimiento de carácter Estatal la Gerencia de Recursos Humanos mediante la requisición de compra 10002090, cuyos recursos fueron otorgados por la Gerencia de Presupuesto con la autorización SGAF/DF/GP/0172/2018 de fecha 23 de enero de 2018, partida presupuestal 2211 “PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS” y son recursos propios. Este procedimiento de Licitación Pública Nacional se celebrará bajo la modalidad de contrato abierto, de acuerdo con el artículo 63 de la LADF, por lo que el plazo mínimo de prestación del servicio será de 1 mes, mientras que el plazo máximo será al 31 de diciembre de 2018. La Gerencia de Recursos Humanos, vigilará en todo momento que no se realiza bajo rebase el presupuesto máximo asignado a este servicio. En el presente procedimiento, así como en la cobertura determinación y aplicación de ningún tratadosanciones derivadas de incumplimiento al contrato que en su oportunidad se asigne, está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga. - Para lo anterior, se entenderá como discriminación, toda distinción, exclusión o restricción que tenga efecto u objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la emisión igualdad real de oportunidades de las personas, o que atente contra la dignidad humana o produzca consecuencias perjudiciales para los grupos en situación de discriminación. Conforme a lo establecido por el último párrafo del numeral 4.7.9 de la propuesta económica CIRCULAR UNO 2015 “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal” de fecha 18 de septiembre de 2015; se evitará en lo posible la contratación de servicios a través de la modalidad de tercerización o subcontratación conocida como outsourcing; por lo que para el LICITANTE presente procedimiento no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregadoserá aceptada dicha forma de subcontratación o tercerización. Con fundamento en De acuerdo con lo establecido por el artículo 9 33 fracción XXV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamentoAdquisiciones para el Distrito Federal, toda vez para este procedimiento se determina que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución (los) Servidor (es) Público (s) responsable (s) de la Secretaría presente Licitación Pública Nacional serán los que presidan de manera indistinta los eventos, podrán ser: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, Lic. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Subgerente de Normatividad y Contratos y Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, Coordinador de Normatividad y Contratación de Servicios. De la Función Pública (SFP)misma forma, así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en por el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera lineamiento Décimo Tercero de los integrantes de la agrupación podrá presentar “LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACÓN PUBLICA DEL DISTRITO Por otra parte, también se informa a los licitantes que para este procedimiento, durante el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones acto relativo al resultado del dictamen y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación emisión del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte se estará a lo dispuesto en el Artículo 43 Fracción II de la Secretaría Ley de Finanzas y Planeación del Estado Adquisiciones para el Distrito Federal, en el cual se indica que los licitantes podrán ofertar un precio más bajo en diversas ocasiones por el servicio objeto de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto esta Licitación Pública Nacional, sin menoscabo de la Subsecretaria calidad en la prestación del servicio, con la finalidad de Egresosser adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para la formalización Convocante a través del contrato formato que para tal efecto se encuentra detallado en el Anexo CUATRO de Obra Públicaestas bases de Licitación Pública Nacional. Lo Asimismo, se precisa a los licitantes que lo señalado en el punto anterior se podrá efectuar, siempre y cuando en el acto correspondiente se encuentre presente la persona que cuente con poderes de conformidad con el Artículo 53 representación legal de la LEY y 25 persona física o moral licitante, LO QUE DEBERÁ SER ACREDITADO EN EL MISMO ACTO. De la misma forma, en caso de que los Lineamientos Generales licitantes se encuentren en posibilidad de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxxmejorar su propuesta, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:ésta mejora deberá ser en términos porcentuales.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los establecidos en el presente licitación pública estatal podrán participar pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las personas físicas disposiciones respectivas contenidas en este documento. La presente invitación y xxxxxxx legalmente constituidas conforme el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). La aceptación de las Leyes condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por PLAZA MAYOR, en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los Estados Unidos Mexicanoselementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases oportunidades que estos documentos le conceden. El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de licitaciónla invitación pública e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. - Los gastos Es entendido que los documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR. En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL. En la presente licitación pública estatal podrán Para participar las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán Concurso Público, deberán presentarse sólo personas jurídicas o Consorcios que hayan pagado el Derecho de Participación. Una persona jurídica, incluyendo sus Empresas Vinculadas, individualmente o a su cargo y través de un Consorcio, no serán reintegrables para el podrá participar, directa o indirectamente, en más de un Postor. En caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta una persona jurídica forme parte de más de un Consorcio o por ser descalificada su propuestapresente más de una Propuesta, ocasionará que sean descalificadas del Concurso todas las Propuestas que haya presentado., adicionalmente no podrá posteriormente, por consiguiente no procederá queja un plazo de tres (03) años, incorporarse a otro Consorcio ni a la empresa que éste constituya para la firma del Contrato. El Postor deberá acreditar su compromiso de presentar información fidedigna, mediante la presentación del Formulario 2 del ANEXO N° 2 y del - Formulario 1 del ANEXO Nº 4, los que tendrán el carácter de Declaración Jurada. La Declaración Jurada deberá ser presentada a COALIANZA o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generadoal Comité Técnico del Concurso mediante documento simple firmado por el Representante Legal del Postor. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión autenticidad de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago firma del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento o los Representantes(s) Legal(es) contenidas en el artículo 9 Formulario 1 y Formulario 2 del ANEXO N° 2, en el - Formulario 1 del ANEXO Nº 4 y en las Declaraciones Juradas solicitadas en el Sobre N° 1, serán verificados en los Poderes presentados de acuerdo a lo solicitado al literal f) del Numeral 5.2.2 xxx Xxxxxx de Condiciones. COALIANZA o el Comité Técnico del Concurso se reservan el derecho de comprobar la veracidad de toda la documentación presentada por el Postor durante las diferentes etapas del Concurso Público, sin que ello suponga en modo alguno una limitación de la Ley responsabilidad del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 Postor por la posible insuficiencia o falta de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas veracidad de los datos o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna la información presentada. La falta de las condiciones establecidas veracidad o insuficiencia en estas bases, ni los datos o en las propuestas presentadas la información presentada por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación algunaPostor en este Concurso Público, ocasionará que COALIANZA o el Comité Técnico del Concurso lo descalifiquen, en cualquiera de sus etapas. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTEDe igual forma COALIANZA, se abstendrá reserva el derecho de recibir propuestas fracasar y/o celebrar contratosanular el Concurso en cualquier etapa, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del falloadjudicación, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte sin que con esto se incurra en responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:ningún tipo.

INFORMACIÓN GENERAL. En previsión de que en la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas fecha prevista de celebración de la Junta General de accionistas pudiera existir algún tipo de limitación normativa o recomendación sanitaria que afectara al desplazamiento o asistencia física a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado (i) no aconsejar la asistencia física a la Junta General de accionistas; y xxxxxxx legalmente constituidas conforme (ii) recomendar la participación en la Junta General a las Leyes través de la delegación o voto a distancia o de la asistencia por vía telemática, que garantizan los derechos políticos de los Estados Unidos Mexicanos, accionistas y evitan la presencia física de accionistas y representantes. La Sociedad adoptará las medidas de higiene y prevención adecuadas a la situación sanitaria existente en el momento de la celebración de la Junta General que cumplan con los requisitos solicitados por permitan la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEYnormativa o recomendaciones vigentes, así como lo estipulado las que se establezcan en las presentes bases de licitación. - Los gastos que el LICITANTE erogue en recinto donde se celebre la realización de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación junta, con el propósito de salvaguardar los intereses generales y la salud de las personas, y, en caso necesario, actualizará la información contenida en el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para anuncio de convocatoria. Para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta normativa o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto recomendaciones aplicables a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es la celebración de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura eventos vigente en el momento de ningún tratado. - Para la emisión celebración de la propuesta económica Junta General exigiese adoptar medidas de distancia de seguridad interpersonal que limitasen el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago aforo del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento local en el artículo 9 que se va a celebrar la Junta, para respetar la paridad de trato de los accionistas la entrada al local se efectuará por estricto orden de llegada de los accionistas o sus representantes. En este sentido, se recuerda que el Consejo de Administración recomienda la participación en la Junta General a través de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 delegación o voto a distancia previos a la Junta o de la asistencia por vía telemática, con arreglo a los términos descritos en este anuncio. Se informará oportunamente a los accionistas de cualesquiera medidas adicionales que pudieran resultar oportunas en atención a las circunstancias, normas o recomendaciones vigentes en cada momento. Cualquier comunicación que la Sociedad deba hacer pública a estos efectos se difundirá a través de su reglamento, toda vez página web xxx.xxxxxxxxx.xx y/o de los medios que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos resulten necesarios en función del I.V.A. - Ninguna alcance de las condiciones establecidas medidas. Se advierte que cualquier accionista o representante de un accionista que desee asistir físicamente al local donde se celebrará la Junta General de accionistas, deberá cumplir con las medidas o restricciones que aplicables en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución la fecha de celebración de la Secretaría Junta. Para cualquier información adicional, los accionistas podrán dirigirse a la Oficina de Atención al Accionista a través del teléfono +00000000000, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes laborables, o de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá dirección de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx A los efectos de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital, en donde cualquiera las comunicaciones de los integrantes de accionistas remitidas a la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se Sociedad por medios electrónicos podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas ser contestadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo Sociedad por esos mismos medios, salvo que el accionista haga constar otra cosa en su comunicación (en cuyo caso deberá indicar una dirección postal a la notificación del falloque deba remitirse la información solicitada). Madrid, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte a veinticinco xx xxxx de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:dos mil veintidós.

INFORMACIÓN GENERAL. En La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA requiere la presente licitación pública estatal podrán participar contratación de una red de proveedores que permitan cumplir con el esquema de operación de distribución de correspondencia y encomiendas administrados por la Caja en los diferentes municipios de Antioquia. Para el efecto, COMFENALCO ANTIOQUIA contratará una red de proveedores bajo el esquema de contrato marco de adhesión con suscripción de contratos específicos individuales con las personas físicas naturales o jurídicas que expresamente acepten las condiciones del contrato marco mediante carta dirigida al Representante Legal de la Corporación y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos solicitados enunciados en este documento según valoración del equipo interdisciplinario definido por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitaciónCOMFENALCO ANTIOQUIA. - Los gastos que el LICITANTE erogue en la realización La presentación de la propuesta técnica- económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso carta de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico aceptación por parte de la Secretaría persona jurídica interesada en adherirse constituye evidencia de Finanzas que estudió y Planeación entendió completamente las condiciones del Estado Contrato Marco No.0025 Distribución de Veracruz (SEFIPLAN) correspondencia y encomiendas de COMFENALCO ANTIOQUIA, y que recibió las aclaraciones necesarias por conducto parte de COMFENALCO ANTIOQUIA sobre inquietudes o dudas formalmente consultadas, que está enterado a satisfacción del alcance de lo requerido, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para suscribir el contrato específico individual resultante de su proceso de adhesión al Contrato Marco 0025. Las personas jurídicas interesadas en adherirse al Contrato Marco 0025 deberán estudiar cuidadosamente la totalidad de la Subsecretaria información en él contenida, deberán informarse de Egresos, para la formalización del contrato todas las condiciones que de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con alguna manera afecten sus costos y el Artículo 53 desarrollo de la LEY prestación del servicio, tales como: permisos, autorizaciones, concesiones y 25 licencias administrativas, ambientales o de los Lineamientos Generales cualquier otra índole que deban obtenerse, leyes y reglamentos en materia laboral, ambiental y de Austeridad y Contención impuestos entre otras que reglamenten el ejercicio de actividades similares a las previstas en el Contrato Marco, así como cualquier otra clase de normas que puedan ser aplicables. Cualquier omisión por parte del Gasto interesado en adherirse a este respecto será de su propio riesgo y, por lo tanto, no habrá ningún reconocimiento económico como consecuencia de ello, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. La carta de aceptación entregada por las personas naturales o jurídicas interesadas en adherirse al Contrato Marco 0025 no genera obligatoriedad para COMFENALCO ANTIOQUIA toda vez que el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx perfeccionamiento de la Llave. - Modelo del contrato.- En relación contractual se surte cuando se han cumplido los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguientesiguientes requisitos:

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio de la Invitación Pública fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR, del 20 de octubre 2021, según consta en el Acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus representantes pudieran haber presentado en forma preliminar a los proponentes interesados. La presente invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). Ver documento en: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/manual_de_contratacion_plaza_mayor_medellin_convenciones_y_exposiciones _-_2017.pdf La información que se consigna en este pliego de condiciones contiene los elementos básicos para la participación en la invitación pública. El participante deberá verificar completamente la información y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que considere pertinentes en las oportunidades que en estos documentos se concede. El proponente deberá examinar cuidadosamente los documentos de la presente licitación invitación pública estatal podrán participar e informarse cabalmente de todas las personas físicas y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes condiciones que puedan afectar un futuro contrato. Es entendido que los documentos de los Estados Unidos Mexicanosla invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que cumplan con todos los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado en las presentes bases de licitacióndocumentos hacen parte integral del mismo. - Los gastos Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica documentación solicitada el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los derivados documentos de ésta, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que concurre de manera libre, seria, precisa y coherente, y que, además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR. En consecuencia, PLAZA MAYOR no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que pueda incurrir el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. Por el hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán prestados los únicos responsables servicios objeto de la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones. Las personas jurídicas y/o personas naturales interesadas en participar en el proceso de selección de esta invitación pública, cuyo contenido y reglas fija este pliego de condiciones, deberán evaluar su capacidad para participar teniendo en cuenta lo aquí estipulado. Para el efecto, se fijan, a continuación, las condiciones básicas que delimitan el marco general en el cual se desarrollará el proceso tanto desde la determinación de la competencia de PLAZA MAYOR para iniciarlo, como en cuanto a su alcance y las obligaciones que adquieran asumen quienes en él participen. La aceptación de las condiciones indica que se cuenta con las personas que subcontraten capacidades técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para la realización normal ejecución de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho actividades que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuentale sean requeridas por PLAZA MAYOR, en la contratación caso de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:salir seleccionado.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR, del día dieciocho (18) xx xxxxx de 2019, según consta en el acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los establecidos en el presente licitación pública estatal podrán participar pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las personas físicas disposiciones respectivas contenidas en este documento. La presente invitación y xxxxxxx legalmente constituidas conforme el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). La aceptación de las Leyes condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por PLAZA MAYOR, en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los Estados Unidos Mexicanoselementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases oportunidades que estos documentos le conceden. El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de licitaciónla invitación pública e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. - Los gastos Es entendido que los documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR. En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL. En A continuación, se establecen las Condiciones Generales de Uso (en adelante CONDICIONES GENERALES), que regirán la presente licitación pública estatal podrán participar las personas físicas relación entre el usuario que contrate y xxxxxxx legalmente constituidas conforme a las Leyes utilice la aplicación informática llamada APUNTAT (en adelante APUNTAT) y/o use alguno de los Estados Unidos Mexicanosservicios que se ofrecen en APUNTAT (en adelante los SERVICIOS) y el responsable de la misma. A los efectos de las presentes CONDICIONES GENERALES, se considerará CLIENTE a todo aquel que cumplan con contrate el uso de APUNTAT y/o, de algún modo, utilice los requisitos solicitados por la ENTIDAD SERVICIOS (en adelante el CLIENTE). Los SERVICIOS se encuentran en continua evolución y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado desarrollo de nuevas herramientas que aporten valor a APUNTAT. Cuando se modifique alguna de las herramientas que implique un cambio en las presentes bases CONDICIONES GENERALES, se realizará el mismo, procediendo a publicarse y actualizar las mismas; por lo que, se recomienda leer periódicamente las presentes CONDICIONES GENERALES. Las CONDICIONES GENERALES actualizadas estarán disponibles, en todo momento, en el sitio web del responsable de licitaciónAPUNTAT, xxx.xxxxxxx.xxx El CLIENTE aceptará dichas modificaciones, desde el momento en que siga utilizando APUNTAT y/o alguno de los SERVICIOS. - Los gastos La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los CLIENTES, puede encontrarse sometida a condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las presentes CONDICIONES GENERALES. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el CLIENTE deberá leer atentamente y aceptar las correspondientes condiciones particulares propias de cada servicio (en adelante las CONDICIONES PARTICULARES) que se publicarán en los mismos medios que las CONDICIONES GENERALES. Asimismo, el uso de APUNTAT y/o de los SERVICIOS implica necesariamente el acceso y tratamiento de la información que el LICITANTE erogue CLIENTE introduzca en APUNTAT; por lo que, puede suponer un acceso y tratamiento de los datos personales de responsabilidad del CLIENTE por parte del responsable de APUNTAT. En consecuencia, se regulará en el correspondiente apartado la realización relación de encargado de tratamiento existente entre el CLIENTE y responsable de APUNTAT (en adelante el CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO). El uso de los SERVICIOS, implica al CLIENTE la propuesta técnica- económica plena aceptación de las disposiciones incluidas en las presentes CONDICIONES GENERALES, la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES y todos CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO, en las versiones publicadas en el momento en que el CLIENTE utilice APUNTAT y/o los derivados SERVICIOS. En caso de que tengan relación el CLIENTE no esté de acuerdo con el presente concurso serán a su cargo y lo establecido en las citadas condiciones, no serán reintegrables para deberá seguir utilizando APUNTAT, ni ninguno de los SERVICIOS. Asimismo, en el caso de que el CLIENTE no esté de acuerdo con alguna de las modificaciones que se efectúen en las CONDICIONES GENERALES, la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta POLÍTICA DE PRIVACIDAD y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES y el CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO, deberá de dejar de utilizar APUNTAT y/o por ser descalificada los SERVICIOS; dado que, su propuestacontratación y utilización, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado. - La presente Licitación Pública es supone la aceptación de carácter Estatal las CONDICIONES GENERALES, la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES y no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO en el artículo 9 momento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna de los trabajos, los LICITANTES serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:dicha utilización.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR, del día veintidós (22) de enero de 2019, según consta en el acta de la misma fecha. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los establecidos en el presente licitación pública estatal podrán participar pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las personas físicas disposiciones respectivas contenidas en este documento. La presente invitación y xxxxxxx legalmente constituidas conforme el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). La aceptación de las Leyes condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por PLAZA MAYOR, en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los Estados Unidos Mexicanoselementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases oportunidades que estos documentos le conceden. El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de licitaciónla invitación pública e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. - Los gastos Es entendido que los documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de la propuesta técnica- económica el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR. En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL. El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de Plaza Mayor Medellín S.A., el día 24 xx xxxx de 2019. La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que Plaza Mayor o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los establecidos en el presente licitación pública estatal podrán participar pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las personas físicas disposiciones respectivas contenidas en este documento. La aceptación de las condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y xxxxxxx legalmente constituidas conforme de experiencia para cumplir con el servicio requerido por Plaza Mayor, en caso de salir seleccionado. La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, consultas que cumplan con los requisitos solicitados por la ENTIDAD y los preceptos señalados en la LEY, así como lo estipulado considere pertinentes en las presentes bases de licitaciónoportunidades que estos documentos le conceden. - Los gastos Las interpretaciones o deducciones que el LICITANTE erogue proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la realización presentación de propuestas el proponente manifiesta que estudió el contenido de la propuesta técnica- económica Invitación Pública y todos los derivados documentos de la misma, que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la Licitación Pública Estatal sea declarada desierta o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya generado. - La presente Licitación Pública es de carácter Estatal y no se realiza bajo considerado inciertas o dudosas, que conoce la cobertura de ningún tratado. - Para la emisión de la propuesta económica el LICITANTE no debe considerar el desglose para pago del Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 29 de su reglamento, toda vez que las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación quedan exentos del I.V.A. - Ninguna de las condiciones establecidas en estas bases, ni en las propuestas presentadas por el LICITANTE podrá estar sujeta a negociación alguna. - No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la CONVOCANTE, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la LEY. - De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la LEY, las personas físicas y xxxxxxx participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la SEFIPLAN. - Así mismo se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones IV y V del REGLAMENTO los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, en donde cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. - No se podrán subcontratar parte alguna naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los LICITANTES dictados del Reglamento de Contratación de Plaza Mayor. En consecuencia, Plaza Mayor no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los únicos responsables trabajos objeto de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten la presente Invitación Pública, no se considerará como excusa válida para la realización futura formulación de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la ENTIDAD. - Con fundamento en el artículo 19 de la LEY, se tomará en cuenta, en la contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Los LICITANTES que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y deseen presentar sus excusas deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica. - Las proposiciones presentadas por los LICITANTES serán conservadas por la ENTIDAD. - Una vez realizada la evaluación y previo a la notificación del fallo, la ENTIDAD deberá obtener la autorización mediante un Dictamen Técnico por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) por conducto de la Subsecretaria de Egresos, para la formalización del contrato de Obra Pública. Lo anterior de conformidad con el Artículo 53 de la LEY y 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. - Modelo del contrato.- En los contratos de obra pública se xxxxx xxxxxxx, como mínimo de acuerdo al artículo 55 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, lo siguiente:eventuales reclamaciones.