Periodo di copertura Clausole campione

Periodo di copertura. Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del pre- mio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza. Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date con- cordate gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla sca- ❯ DOVE VALE ❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO? denza stessa, come previsto dal Codice Civile2, e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento. Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicu- razione e il certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio. Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un’altra compagnia. Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un’altra compagnia assicurativa.

Periodo di copertura. Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del pre- mio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza. Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un’altra compagnia. Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un’altra compagnia assicurativa.

Periodo di copertura. L’assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di copertura, e comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di copertura; in caso di esistenza del contratto di appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di copertura. In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di copertura per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio dell’eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l’opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Periodo di copertura di efficacia) Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Periodo di copertura. L’Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24:00 del giorno di paga- mento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicu- rate sul Cantiere. L’Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in Polizza; in caso di esistenza di Contratto d’appalto l’Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel Contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle Opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in Polizza. a) rilascio del Certificato di Xxxxxxxx; b) consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione. Qualora la costruzione delle Opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamen- to della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il Premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comun- que acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista in Polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze prece- dentemente indicate.

Periodo di copertura. Il prodotto è destinato alla stagione invernale, perciò le date di decorrenza e scadenza de- vono essere comprese tra il 24 novembre e il 15 aprile successivo. Il giorno e l'ora esatti di decorrenza e scadenza della polizza sono sempre indicati in contratto. Genertel utilizza come riferimento il fuso orario di Roma. Il periodo di copertura del contratto dipende dalla data di decorrenza e dalla durata scelte dal contraente. Il contraente può scegliere tra cinque pacchetti di durata diversa: 1, 3, 7, 14 giorni o "stagionale". Per i pacchetti da 1, 3, 7 o 14 giorni: • se il contraente sceglie di far decorrere il contratto dal giorno stesso della stipula, la copertura ha effetto trascorsi 30 minuti da quando Xxxxxxxx riceve la conferma del pa- gamento e termina alla stessa ora del giorno di scadenza indicato in contratto; • se il contraente sceglie di far decorrere il contratto in uno dei giorni successivi a quello della stipula, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza e termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto. Se il contraente stipula la polizza prima del 24 novembre, data di decorrenza minima, questa è l'unica scelta possibile.

Periodo di copertura. Se l’assicurato ha firmato e consegnato a CheBanca! la dichiarazione di adesione, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 della data di stipula del mutuo. La polizza scade alle ore 24 della data di scadenza del mutuo. La data di scadenza della polizza rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamen- to originario. La durata dell’assicurazione può essere al massimo di 30 anni e 45 giorni.

Periodo di copertura. L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

Periodo di copertura. L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichino anche una sola delle seguenti circostanze: a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di polizza per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Periodo di copertura. Il periodo di copertura del contratto dipende dalla data di decorrenza e dalla durata scelte dal contraente: • se il contraente sceglie di far decorrere il contratto dal giorno stesso della stipula, la copertura ha effetto trascorse 2 ore dall’istante in cui il contratto viene stipulato, con un arrotondamento per eccesso, e termina alla stessa ora del giorno di scadenza indicato in contratto. • se il contraente sceglie di far decorrere il contratto in uno dei giorni successivi a quello della stipula, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto. In entrambi i casi, Xxxxxxxx utilizza come riferimento il fuso orario di Roma. giorni).