Common use of Pflichten des Auftragnehmers Clause in Contracts

Pflichten des Auftragnehmers. (1) Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar sein. Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) 8.1 Der Auftragnehmer kann verpflichtet sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar sein. Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. zur Vorlage von Qualifikationsnachweisen bezüglich des namentlich ge- nannten Mitarbeiters (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammenz.B. Gesellenbrief, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellenFacharbeiterbrief, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForstFührerschein). (8) 8.2 Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgendem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Mitarbeiter werden entsprechend dem Anforderungsprofil und der vom Auf- traggeber beschriebenen Tätigkeit ausgewählt. 8.3 Sollte sich im Ausnahmefall herausstellen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte ein überlassener Mitarbeiter für die vorgesehenen Arbeiten nicht geeignet ist, so kann der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sindAuftraggeber innerhalb der ersten vier Stunden nach Arbeitsaufnahme ohne Berechnung dieser Arbeitszeit ver- langen, dass der ungeeignete Mitarbeiter durch einen geeigneten ersetzt wird. (9) Mit 8.4 Die Leistungspflicht des Auftragnehmer ist auf einen im Überlassungsvertrag namentlich genannten Mitarbeiter beschränkt. Ist dieser Mitarbeiter an der Leistung ist zum vereinbarten TerminAusübung seiner Arbeit gehindert, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat ohne dass der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigendies zu vertreten hat (z.B. durch Krankheit oder Unfall), so wird der Auftragnehmer für die Dauer des Hindernisses von seiner Leistungspflicht frei. 8.5 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von dem Auftragnehmer liegende und von diesem nicht zu vertretene Ereignisse wie höhere Gewalt, Verkehrsstörungen, Arbeitskämpfe (10Streik oder Aussperrung) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch entbinden den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind für die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzenDauer des Ereignisses von seinen termingebundenen Dienstleistungsverpflichtungen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) 3.1. Durchführung der Datenverarbeitung: Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassendarf Daten nur im Rahmen des im Hauptvertrag genannten Zwecks und gemäß der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten, sofern nicht ein Ausnahmefall nach Art. Wird 28 Abs.3 lit.a DSGVO vorliegt. Ist der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertretenaufgrund seiner Branchen- bzw. Fachkenntnis der Ansicht, teilt dass eine Weisung des Auftraggebers gegen anwendbare Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar seinunverzüglich darauf hinzuweisen. Der Auftragnehmer bzwist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber schriftlich bestätigt oder geändert wird. Einsatzleiter muss Sofern der Auftragnehmer der Auffassung ist, dass eine weisungsgerechte Verarbeitung zu einer Haftung des Auftragnehmers (z.B. nach Art. 82 DSGVO) führen kann, ist er berechtigt die deutsche Sprache beherrschenweitere Verarbeitung bis zu einer Klärung der Haftung zwischen den Parteien auszusetzen. Zu einer materiell-rechtlichen Prüfung von Weisungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin ist der Auftragnehmer jedoch nicht verpflichtet. (2) Mindestens ein Mitglied, 3.2. Unterstützung bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder Pflichten des Verantwortlichen: Der Auftragnehmer wird unter Berücksichtigung der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) Art der Verarbeitung und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten ihm zur Verfügung zu stellenstehenden Informationen den Auftraggeber im erforderlichen Umfang und im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gemäß Kapitel III der DSGVO sowie bei der Einhaltung der in Art. 32 bis Art. 36 DSGVO genannten Pflichten des Auftraggebers, auf Anfrage angemessen unterstützen. Der Auftragnehmer überwacht ist berechtigt, dem Auftraggeber die Einhaltung hierfür entstehenden Aufwendungen unter Zugrundelegung des zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Stundensatzes des Auftragnehmers in Rechnung zu stellen, sofern hierzu nichts Abweichendes zwischen den Parteien vereinbart wurde. 3.3. Zuverlässigkeit der genannten BestimmungenMitarbeiter: Die vom Auftragnehmer mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeiter und andere für den Auftragnehmer tätigen Personen werden vom Auftragnehmer mit den für sie maßgeblichen Vorschriften des Datenschutzes vertraut gemacht und in geeigneter Weise zu Verschwiegenheit verpflichtet. Mit Den Mitarbeitern des Auftragnehmers wird dabei untersagt, Daten des Auftraggebers außerhalb der Unterschrift Weisung zu verarbeiten und Daten des Vertrags bestätigt der Auftraggebers vertraulich zu behandeln. Diese Vertraulichkeitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. 3.4. Ansprechpartner auf Seiten Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über : Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber auf Anfrage einen Ansprechpartner für die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sindim Rahmen dieser AV- Vereinbarung anfallende Datenschutzfragen. Dies Ein Wechsel des Ansprechpartners ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist 3.5. Vorgehen bei Datenschutzverletzungen: Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers bekannt werden. Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen der betroffenen Personen und spricht sich hierzu unverzüglich mit dem Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellenab.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar sein. Der Auftragnehmer darf Daten nur im Rahmen des in der jeweiligen Leistungsbeschreibung genannten Zwecks bzw. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens gemäß der Vereinbarungen im Hauptvertrag sowie des jeweiligen Einzelvertrages gemäß der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten, sofern nicht ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschenAusnahmefall nach Art. (vgl28 Abs.3 lit.a DSGVO vorliegt. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat Ist der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungender Ansicht, die für dass eine Weisung des Auftraggebers gegen anwendbare Vorschriften über den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind Datenschutz verstößt, hat er den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellenAuftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen. Der Auftragnehmer überwacht ist be- rechtigt, die Einhaltung Durchführung der genannten Bestimmungenentsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber schriftlich bestätigt oder geändert wird. Mit Sofern der Unterschrift des Vertrags bestätigt Auftragnehmer der AuftragnehmerAuffassung ist, dass eine weisungsgerechte Verarbeitung zu einer Haftung des Auftragnehmers nach Art. 82 DSGVO führen kann, ist er und seine Beschäftigten über berechtigt, die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisenweitere Verarbeitung bis zu einer Klärung der Haftung zwischen den Parteien auszusetzen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen2. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten unterstützt soweit vereinbart den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren Anfragen und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegenAnsprüche betroffener Personen gem. Kapitel III der DSGVO sowie bei der Einhaltung der in Art. 33 bis Art. 36 DSGVO genannten Pflichten. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und ist berechtigt, dem Auftraggeber die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellenhierfür entstehenden Aufwendungen unter Zugrundelegung des zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Stundensatzes des Auftragnehmers in Rechnung zu stellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustattensofern hierzu nichts Abweichendes zwischen den Parteien vereinbart wurde. (7) Der 3. Die vom Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeiter und andere für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere Auftragnehmer tätigen Personen werden vom Auftragnehmer auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Den Mitarbeitern des Auftragnehmers wird dabei untersagt, Daten des Auftraggebers außerhalb der Weisung zu Ziffverarbeiten. 10 (3) VB-U) erhalten hatDie Mitarbeiter sind vertraglich dazu verpflichtet, Daten des Auftraggebers vertraulich zu behandeln. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst)Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers4. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den nennt dem Auftraggeber zu beginneneinen Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat Soweit gesetzlich vorgeschrieben wird der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemesseneinen Beauftragten für Datenschutz bestellen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten per E-Mail über xxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xx erreichbar ist. Die Verzögerung Als Beauftragter für den Datenschutz ist dem Auftraggeber anzuzeigenbeim Auftragnehmer bestellt: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Ein Wechsel des Beauftragten für den Datenschutz bzw. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen des genannten Ansprechpartners für Datenschutzfragen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist 5. Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers bekannt werden. Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen der betroffenen Personen und spricht sich hierzu unverzüglich mit dem Auftraggeber ab. 6. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DSGVO, verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruches im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Der Auftragnehmer oder ist berechtigt, dem Auftraggeber die hierfür entstehenden Aufwendungen unter Zugrundelegung des zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Stundensatzes des Auftragnehmers in Rechnung zu stellen, sofern hierzu nichts Abweichendes zwischen den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellenParteien vereinbart wurde.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Wird verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse getroffenen Vereinbarungen und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar seinnach Weisungen des Auftraggebers. Der Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen Daten höchstens für Testzwecke im Bereich einer Weiterentwicklung der Anwendung oder für Serviceaufgaben gegenüber dem Auftraggeber. Eine Weitergabe der Daten an Dritte wird nie ohne Wissen des Auftraggebers bzw. Einsatzleiter muss nur auf dessen ausdrücklichen schriftlich erteilten Wunsch erfolgen. Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personenbezogenen Daten die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens ein Mitgliedvertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu. Für die Sicherheit erhebliche Entscheidungen zur Organisation der Datenverarbeitung und zu den angewandten Verfahren sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Soweit die beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen des Auftraggebers nicht genügen, benachrichtigt er den Auftraggeber unverzüglich. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften des BDSG und der DSGVO bekannt sind. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen auftragsgemäßen Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln Auftraggebers das Datengeheimnis zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellenwahren. Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die bei der Durchführung der Arbeiten beschäftigten Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit mit den für sie maßgebenden Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und sie auf das Datengeheimnis schriftlich verpflichtet. Der ARCOMTEC GmbH Xxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxxxx Tel.: 0941/00000000 E-Mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungendatenschutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten Auskünfte über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist personenbezogene Daten aus dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für Auftragsverhältnis an Dritte oder den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt Betroffenen darf der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nur nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt vorheriger schriftlicher Weisung oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung Zustimmung durch den Auftraggeber zu beginnenerteilen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinanderEin betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist beim Auftragnehmer nicht bestellt, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigenda die gesetzliche Notwendigkeit für eine Bestellung nicht vorliegt. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) Der Auftragnehmer kann sich verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Kunden, sofern er nicht zu einer anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hie r zu v e r p f licht e t is t ( z. B. Er mitt lu n g e n v o n Strafverfolgungs- oder Staatsschutzbehörden); in einem solc h en Fa ll t eilt der A uft ra gsv era rbeit er dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassender Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet (Art. Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit28 Abs. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar sein3 Satz 2 lit. Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschena DS-GVO). (2) Mindestens ein MitgliedDer Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezogenen Daten für keine anderen, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder insbesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U)personenbezogenen Daten werden ohne Wissen des Kunden nicht erstellt. (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und Der Auftragnehmer sichert im Bereich der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzenauftragsgemäßen Ve r a r b e i t u n g vo n p e r s o n e n b e z o g e n e n D a t e n d i e vertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner BeschäftigtenEr sichert zu, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, dass die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften Kunden verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen strikt getrennt werden. Die Datenträger, die vom Kunden stammen bzw. für de n Ku n de n ge n u tzt we r de n , we r de n be son de r s gekennzeichnet. Eingang und Ausgang sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisenlaufende Verwendung werden dokumentiert. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während über die gesamte Abwicklung der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner Dienstleistung für den Auftraggeber muss Kunden die in einem gesonderten Dokument festgelegten Überprüfungen in seinem Bereich durchzuführen. Das Ergebnis der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werdenKontrollen ist zu dokumentieren. (5) Arbeiten Beschäftigte Bei der Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12 bis 22 DS-GVO durch den Kunden, an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten sowie bei erforderlichen Datenschutz - Folgeabschätzungen des Auftraggebers Kunden hat der Auftragnehmer im notwendigen Umfang mitzuwirken und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 den Kunden soweit möglich angemessen zu unterstützen (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmenArt. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten 28 Abs. 3 Satz 2 lit e und f DS-GVO). Er hat die dazu erforderlichen Angaben jeweils unverzüglich an den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leistenKunden weiterzuleiten. (6) Setzt der Der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte einwird den Kunden unverzüglich darauf aufmerksam machen, hat wenn eine vom Kunden erteilte Xxx s u n g s ei n er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegenM ei n u n g n a ch g eg en g es et z l i ch e Vorschriften verstößt (Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO). Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssenist berechtigt, die die deutsche Sprache so beherrschenDurchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, dass bis sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustattenKunden nach Überprüfung bestätigt oder geändert wird. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnenhat personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis zu berichtigen, zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst)Kunde dies mittels einer Weisung verlangt und berechtigte Interessen des Auftragnehmers dem nicht entgegenstehen. (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des AuftragnehmersAuskünfte über personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch den Kunden erteilen. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgenerklärt sich damit einverstanden, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt Kunde - grundsätzlich nach Terminvereinbarung - berechtigt ist, die Einhaltung der Vorschriften über Datenschutz und Datensicherheit sowie der vertraglichen Vereinbarungen im angemessenen und erforderlichen Umfang selbst oder angemessen gesichert sinddurch vo m Ku n d e n b e a u f t r a g t e D r i t t e z u ko n t ro l l i e re n , insbesondere durch die Einholung von Auskünften und die Einsichtnahme in die gespeicher ten Daten und die Datenverarbeitungsprogramme sowie durch Überprüfungen und Inspektionen vor Ort (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. h DS- GVO). Der Auftragnehmer sichert zu, dass er, soweit erforderlich, bei diesen Kontrollen unterstützend mitwirkt. (9) Mit Die Verarbeitung von Daten in Privatwohnungen (Tele- bzw. Heimarbeit von Beschäftigten des Auftragnehmers) ist nur mit Zustimmung des Kunden gestattet. Soweit die Daten in einer Privatwohnung verarbeitet werden, ist vorher der Leistung Zugang zur Wohnung des Beschäftigten für Kontrollzwecke des Arbeitgebers ver traglich sicher zu stellen. Die Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO sind auch in diesem Fall sicherzustellen. (10)Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die für die Auftragsverarbeitung einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften der DS-GVO bekannt sind. Die Einhaltung we i t e re r Vo r s ch r i f t e n z u Sch u t z vo n D a t e n o d e r Inf o rm a t i o nen, d i e d em K und en o b l i egen, z . B . Bankgeheimnis, Fernmeldegeheimnis, Sozialgeheimnis, Berufsgeheimnisse nach § 203 StGB, ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließenAufgabe des Auftragnehmers. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessenDe r Au f tr ag n e hme r v e r pf licht e t s ich, wenn be i de r auftragsgemäßen Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden die Vertraulichkeit zu wahren. Diese besteht auch nach Beendigung des Vertrages fort. (12)Der Auftragnehmer in sichert zu, dass er die bei der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war beschäftigten Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit mit den für sie maßgebenden Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten istfür die Zeit ihrer Tätigkeit wie auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses in geeigneter Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen28 Abs. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- 3 Satz 2 lit. b und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattetArt. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig29 DS- GVO). Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassenAuftragnehmer überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Ku n d e n ü b e r d e n A u s s c h l u s s v o n g e n e h m i g t e n Verhaltensregeln nach Art. 41 Abs. 4 DS-GVO und den Widerruf einer Zertifizierung nach Art. 42 Abs. 7 DS-GVO unverzüglich zu informieren. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) 5.1 Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassenführt ausschließlich die Tätigkeiten durch, die zur Erfüllung der beauftragten Leistungen erforderlich sind. Wird Er führt sie ausschließlich im Rahmen der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse getroffenen Vereinbarungen und Telefonnummer dem Auftraggeber nach Weisungen des Auftraggebers durch. Änderungen des Tätigkeitsfeldes und Verfahrensänderungen sind schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar seinzu vereinbaren. Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen speichert oder verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag und auf Weisung des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des AuftragnehmersAuftraggebers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgendie zur Durchführung des Hauptvertrages notwendigen Leistungen so auszuführen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sinder sich nur insoweit Kenntnis von fremden Geheimnissen verschafft, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. 5.2 Für sämtliche Mitarbeiter des Auftragnehmers gilt aufgrund ihrer Aufgabenstellungen die Vertraulichkeit nach Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO. Nach dieser Vorschrift ist es ihnen 5.3 Der Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Hauptvertrages. 5.4 Bei der Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12 bis 22 DS-GVO durch den Auftraggeber, an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten sowie bei erforderlichen Datenschutz-Folgeabschätzungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer im notwendigen Umfang mitzuwirken und den Auftraggeber soweit möglich angemessen zu unterstützen (9) Mit Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit e und f DS-GVO). Er hat die dazu erforderlichen Angaben jeweils unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten. Es gilt analog die Vergütungsregelung gem. Ziff. 4.10. 5.5 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften verstößt (Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO). Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der Leistung ist zum vereinbarten Terminentsprechenden Weisung so lange auszusetzen, falls bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber nach Überprüfung bestätigt oder geändert wird. 5.6 Der Auftragnehmer hat personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis zu berichtigen, zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, wenn der Auftraggeber dies mittels einer Weisung verlangt und berechtigte Interessen des Auftragnehmers dem nicht möglich ist, spätestens entgegenstehen. 5.7 Auskünfte über personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach Aufforderung vorheriger Weisung oder Zustimmung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss erteilen. 5.8 Über datenschutzrelevante Vorfälle und Arbeitsbeginn auseinander, hat Verstöße gegen die vertraglichen Regelungen unterrichtet der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigenunverzüglich. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 5.9 Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassenist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftragnehmers vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung dieses Vertrages bestehen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) 4.1 Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassendarf Daten nur im Rahmen des Auftrages und der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder nut- zen, außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Art. Wird der 28 Abs. 3 a) DS-GVO vor. 4.2 Der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertretenwird in seinem Ver- antwortungsbereich die innerbetriebliche Or- ganisation so gestalten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für dass sie den Auftraggeber und muss ständig erreichbar seinbesonde- ren Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Der Auftragnehmer bzwwird technische und organisatorische Maßnahmen zur angemesse- nen Sicherung der Daten des Auftraggebers vor Missbrauch und Verlust treffen, die den Anfor- derungen der Datenschutzgrundverordnung (Art. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen28 Abs. 3 S. 2 lit. f DS-GVO i.V.m Art. 32 DS- GVO) genügen. Eine Darstellung dieser techni- schen und organisatorischen Maßnahmen wird Annex 2 zu dieser Vereinbarung. (2) Mindestens ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 4.3 Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift stellt dem Auftrag- geber auf dessen Wunsch und dessen Kosten eine umfassende und aktuelle Beschreibung des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er Datenschutz- und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisenSicherheitskonzepts für diese Auftragsverarbeitung zur Verfügung. (4) 4.4 Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen stellt auf Anforde- rung dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz die Übersicht nach Art. 30 DS-GVO notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst)Angaben zur Verfügung. (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. 4.5 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgengewährleistet, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte es den mit der Arbeitsstätte beseitigt Verarbeitung der Daten des Auf- traggebers befassten Mitarbeiter und andere für den Auftragnehmer tätigen Personen unter- sagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner gewährleistet der Auftrag- nehmer, dass sich die zur Verarbeitung der per- sonenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder angemessen gesichert sindeiner angemessenen gesetzlichen Verschwiegen- heitspflicht unterliegen. Die Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. (9) Mit der Leistung 4.6 Externer Datenschutzbeauftragter bei dem Auftragnehmer ist zum vereinbarten TerminPROLIANCE GmbH, falls dies nicht möglich istXxxxxxxxxxxxx 00, spätestens nach Aufforderung durch 00000 Xxxxxxx, datenschutzbeauftragter@datenschutzexper- xxx.xx. 4.7 Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinanderunverzüglich bei schwerwiegen- den Störungen des Betriebsablaufes, hat bei Ver- dacht auf Datenschutzverletzungen oder an- dere Unregelmäßigkeiten bei der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigenVerarbeitung der Daten des Auftraggebers. (10) 4.8 Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessenunterstützt den Auf- traggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 der DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war Melde- pflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folge- abschätzungen und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten istvorherigen Konsultationen. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe Erfordert eine solche Unterstützung mehr vorals nur unerheblichen Aufwand, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah Kosten hierfür vom Auftraggeber zu beenden oder fortzusetzentragen. (12) An Sonn- 4.9 Überlassene Datenträger sowie sämtli- che hiervon gefertigten Kopien oder Reproduk- 4.10 Die Erfüllung der vorgenannten Pflichten ist von dem Auftragnehmer zu kontrollieren und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassenin geeigneter Weise nachzuweisen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) 3.1. Durchführung der Datenverarbeitung: Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassendarf Daten nur im Rahmen des im Hauptvertrag genannten Zwecks und gemäss den Weisungen des Kunden verarbeiten, sofern nicht ein Ausnahmefall nach Art. Wird 28 Abs.3 lit. a DSGVO vorliegt. Ist der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertretenaufgrund seiner Branchen- bzw. Fachkenntnis der Ansicht, teilt dass eine Weisung des Kunden gegen anwendbare Vorschriften über den Datenschutz verstösst, hat er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar seinKunden unverzüglich darauf hinzuweisen. Der Auftragnehmer bzwist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung so lange auszusetzen, bis sie durch den Kunden schriftlich bestätigt oder geändert wird. Einsatzleiter muss Sofern der Auftragnehmer der Auffassung ist, dass eine weisungsgerechte Verarbeitung zu einer Haftung des Auftragnehmers (z.B. nach Art. 82 DSGVO) führen kann, ist er berechtigt die deutsche Sprache beherrschenweitere Verarbeitung bis zu einer Klärung der Haftung zwischen den Parteien auszusetzen. Zu einer materiell-rechtlichen Prüfung von Weisungen auf ihre Rechtmässigkeit hin ist der Auftragnehmer jedoch nicht verpflichtet. (2) Mindestens ein Mitglied3.2. Unterstützung bei Pflichten des Verantwortlichen: Der Auftragnehmer wird, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder unter Berücksichtigung der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) Art der Verarbeitung und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten ihm zur Verfügung zu stellenstehenden Informationen, den Kunden im erforderlichen Umfang und im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gemäss Kapitel III der DSGVO sowie bei der Einhaltung der in Art. 32 bis Art. 36 DSGVO genannten Pflichten des Kunden, auf Anfrage angemessen unterstützen. Der Auftragnehmer überwacht ist berechtigt, dem Kunden die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift hierfür entstehenden Aufwendungen unter Zugrundelegung des Vertrags bestätigt der Auftragnehmerzum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Stundensatzes des Auftragnehmers in Rechnung zu stellen, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisensofern hierzu nichts Abweichendes zwischen den Parteien vereinbart wurde. (4) 3.3. Zuverlässigkeit der Mitarbeiter: Die vom Auftragnehmer mit der Verarbeitung der Daten des Kunden befassten Mitarbeiter und andere für den Auftragnehmer tätige Personen, werden vom Auftragnehmer mit den für sie massgeblichen Vorschriften des Datenschutzes vertraut gemacht und in geeigneter Weise zu Verschwiegenheit verpflichtet. Den Mitarbeitern des Auftragnehmers wird dabei untersagt, Daten des Kunden ausserhalb der Weisung zu verarbeiten und Daten des Kunden vertraulich zu behandeln. Diese Vertraulichkeitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. 3.4. Ansprechpartner auf Seiten des Auftragnehmers: Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag benennt dem Kunden auf Anfrage einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschenim Rahmen dieser AV-Vereinbarung anfallende Datenschutzfragen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten Einen Wechsel des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt Ansprechpartners wird der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber Kunden unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist 3.5. Vorgehen bei Datenschutzverletzungen: Der Auftragnehmer unterrichtet den Kunden unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten des Kunden bekannt werden. Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen Massnahmen zur Sicherung der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellenbetroffenen Personen und spricht sich hierzu unverzüglich mit dem Kunden ab.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) 5.1 Der Auftragnehmer kann sich vor Ort verarbeitet personenbezogene Daten in der Situation der Auftragsverar- beitung ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Auf- traggebers, sofern er nicht zu einer anderen Verarbeitung durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassendas Recht der Union oder der Mit- gliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, verpflichtet ist (z. B. Ermittlungen von Strafverfolgungs- oder Staatsschutzbehörden). Wird In einem solchen Fall teilt der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 a DS-GVO). 5.2 Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezogenen Daten für keine anderen, insbesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate der personenbe- zogenen Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. 5.3 Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personenbezo- genen Daten die vertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu. Er sichert zu, dass die für den Auftraggeber verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen getrennt wer- den. 5.4 Die Datenträger, die vom Auftraggeber stammen bzw. für den Auftraggeber genutzt werden, werden besonders gekennzeichnet. 5.5 Bei der Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12 bis 22 DS-GVO durch den Auftraggeber, an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten sowie bei erforder- lichen Datenschutz-Folgeabschätzungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer im notwendi- gen Umfang mitzuwirken und muss ständig erreichbar seinden Auftraggeber soweit möglich angemessen zu unterstützen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. e und f DS-GVO). Er hat die dazu erforderlichen Angaben jeweils un- verzüglich an den Weisungsberechtigten des Auftraggebers gemäß Anlage 1 weiterzuleiten. 5.6 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften ver- stößt (Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO). Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter muss ist berechtigt, die deutsche Sprache beherrschenDurchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auf- traggeber nach Überprüfung bestätigt oder geändert wird. (2) Mindestens ein Mitglied5.7 Der Auftragnehmer hat personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis zu berichtigen, zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, wenn der Auftraggeber dies mittels einer Weisung verlangt und berechtigte Interessen des Auftragnehmers dem nicht entgegenstehen. Auskünfte über personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den Betroffe- nen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch den Auf- traggeber erteilen. Gesetzliche Verpflichtungen zur Auskunftserteilung bleiben unberührt. 5.8 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in Art. 28 DS-GVO niedergelegten Pflichten zur Verfügung. Er ermöglicht Über- prüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Auftragnehmer oder einem anderen von diesem beauftragten Xxxxxx durchgeführt werden. 5.9 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auch die Geheimnisschutzregeln zu beachten, die dem Auftraggeber obliegen. 5.10 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei gefährlichen der auftragsgemäßen Verarbeitung der personenbe- zogenen Daten des Auftraggebers die Vertraulichkeit zu wahren. Diese besteht auch nach Beendi- gung des Vertrages fort. 5.11 Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die bei der Durchführung der Arbeiten mindestens zwei Mitglieder beschäftigten Mitarbeiter vor Aufnahme der Arbeitsgruppe müssen Tätigkeit mit den für sie maßgebenden Bestimmungen des Daten- schutzes vertraut macht und für die deutsche Sprache hinreichend beherrschenZeit ihrer Tätigkeit wie auch nach Beendigung des Beschäfti- gungsverhältnisses in geeigneter Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. (vgl28 Abs. Ziff3 Satz 2 b und Art. 6 (6) VB29 DS-UGVO) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisendatenschutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter Ein- satzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar sein. Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter Ein- satzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. beherrschen (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U). (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer Auftragneh- mer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften Unfallverhütungsvor- schriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen Arbeits- schutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber Auftragge- ber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden Aufsichtsführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter Beschäf- tigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung Ge- fährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegenvor- zulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung Gefährdungsbeur- teilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Ret- tungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer Auf- tragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen ange- messen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber Auftrag- geber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung Zu- stimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend umge- hend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar sein. Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter muss steht für die deutsche Sprache beherrschenBeschaffung der für die Arbeiten erforder- lichen Zulieferungen und Leistungen – auch ohne Verschulden – uneinge- schränkt ein (volle Übernahme des Beschaffungsrisikos). (2) Mindestens ein Mitglied. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder die anerkannten Regeln der Arbeitsgruppe müssen Technik, insbesondere die deutsche Sprache hinreichend beherrschenvom Gesetzgeber, den Aufsichtsbehörden, den Berufs- genossenschaften und dem VDE erlassenen Vorschriften und Richtlinien hinsichtlich Ausführung, Arbeitssicherheit, Brand- und Umweltschutz einzu- halten. (vglDarüber hinaus sorgt der Auftragnehmer dafür, daß die „ABB-Rege- lungen für Fremdfirmen und deren Mitarbeiter“ eingehalten werden, die ergänzend zu diesen Werkvertragsbedingungen gelten. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen dieses Absatzes gelten auch für Nachunternehmer des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) Auftragnehmers. 3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die vom Auftrag- nehmer zu erstellende Beurteilung der für seine Beschäftigten mit deren Arbeit verbundene Gefährdung und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer somit erforderlichen Arbeitsschutz- Maßnahmen (DGUV VORSCHRIFT 1Gefährdungsanalyse nach § 5 ArbeitsschutzG) sind unabhängig unverzüglich vorzulegen und sie dem Auftraggeber zu erläutern. Der Auftragnehmer wird Beanstandungen des Auftraggebers unverzüglich abstellen. 4. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber vor Beginn seiner Arbeiten ein Verzeichnis des Personals einreichen, das er auf das Betriebsgelände des Auftraggebers entsenden wird. Änderungen wird er dem Auftraggeber jeweils rechtzeitig vorher mitteilen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gem. § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutz- gesetz (BDSG) in geeigneter Weise sicher zu stellen, dass von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung denjenigen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner ihm eingesetzten Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung Auftraggeber Leistungen außerhalb des Hoheitsgebiets der genannten Bestimmungen. Mit Bundesrepublik Deutschland erbringen, zum Zwecke der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden Reiserückholung im Krisenfall folgende Daten beim Auf- traggeber und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte hierfür verpflichteten Dienstleistern des Auftraggebers gespeichert und Beschäftigte verarbeitet werden dürfen: a) bezüglich des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter Beschäftigten: Vor- und Nachname; Heimatkontakt (Name/Anschrift/Telefon/Email-Adresse); Firmenadresse inkl. eMail-Ad- resse; Reiseziel / Baustelle; „Aufenthalt bis“; Passdaten (ggf. auch be- züglich weiterer Pässe); Daten des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 im Ausland verfügbaren Mobilfunk- /Satellitentelefons; eigene eMail- sowie Kontakt-Adresse im Ausland (1mit Telefon/eMail-Adresse); b) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmenDaten aller ggf. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. mitreisenden Familienangehörigen (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren Vor- und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegenNachna- men). Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, Vor einem Auslandseinsatz hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. diese Daten (7ggf. nach weiterer Spezifizierung des Auftraggebers) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere diesem unaufgefordert zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmersüber- lassen. Der Auftragnehmer hat dafür Auftraggeber sichert zu, diese Daten ausschließlich zum ange- gebenen Zweck zu sorgenspeichern und zu verarbeiten. Der Auftraggeber ist – un- beschadet weitergehender Rechte und Ansprüche - berechtigt, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber Vertrag fristlos zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessenkündigen, wenn der Auftragnehmer trotz einer (im Hinblick auf das Angewiesensein des Auftraggebers auf die Informationen) angemessenen Nachfrist (in der ordnungsgemäßen Durchführung Regel nicht mehr als 1 Woche) gegen die vorstehenden Verpflichtungen verstößt. Dem Auftragnehmer stehen in diesem Fall keine Entschädigungen oder sonstige Zahlungen zu; der Arbeiten behindert war und Auftraggeber kann jedoch nach eigener Xxxx entscheiden, welche Leistungen des Auftragnehmers er – gegen eine angemessene Zahlung, die aber den für den Auftraggeber aktu- xxxxx Xxxx der Grund der Behinderung Leistung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzenüberschreiten wird - behalten will. 5. Xxxxxx vom Auftragnehmer, von dessen Nachunternehmern oder von irgendeinem Nachunternehmer eines Nachunternehmers ausländische Mitarbeiter eingesetzt, welche zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland eine Erlaubnis (12insbesondere Arbeitserlaubnis-EU oder Aufent- haltstitel) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen– „Arbeitserlaubnis“ - benötigen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellenErlaub- nis im Original oder in Kopie rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeit dem Auftraggeber vorzulegen. Wird die Arbeitserlaubnis geändert, zurückgenom- men, widerrufen etc., so hat der Auftragnehmer den entsprechenden Be- scheid dem Auftraggeber unverzüglich vorzulegen. Ist eine Arbeitserlaubnis befristet, so ist rechtzeitig vor Auslaufen der Erlaubnis die neue Arbeitser- laubnis dem Auftraggeber vorzulegen. Hat der betreffende ausländische Mitarbeiter keine gültige Arbeitserlaubnis oder wird die jeweils gültige Arbeits- erlaubnis von dem Auftragnehmer nicht rechtzeitig vorgelegt, ist der Auftrag- geber berechtigt, den betreffenden Mitarbeiter von dem Betriebsgelände zu verweisen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vorstehenden Regelun- gen seinen Nachunternehmern in gleicher Weise aufzuerlegen (mit der Pflicht, die Nachunternehmer zur Weitergabe der Verpflichtungen auf ihre Nachunternehmer zu verpflichten). 6. Der Auftragnehmer sichert zu, daß er die nach dem Arbeitnehmerent- sendegesetz geltenden Mindestarbeitsbedingungen (soweit anwendbar) einhält und daß er keine ausländischen Arbeitnehmer ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis beschäftigt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, von seinen Nachunternehmern vor deren Tätigwerden eine entsprechende Zusicherung zu verlangen, und diesen Nachunternehmen aufzulegen, ihrerseits weiteren Nachunternehmern entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen (mit der Pflicht der Weiterverpflichtung). Unberührt bleibt in jedem Fall das Erforder- nis, die Zustimmung des Auftraggebers zum Einsatz von Nachunternehmern einzuholen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Verpflichtungen des Auftraggebers gegenüber Dritten (einschließlich solcher gegenüber ge- meinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien) frei, die diese im Hin- blick auf die Nichteinhaltung von Bestimmungen des Arbeitnehmerentsende- gesetzes durch den Auftragnehmer, einen Nachunternehmer des Auftrag- nehmers oder durch einen vom Auftragnehmer oder dessen Nachunterneh- mer beauftragten Verleiher eines Arbeitnehmers geltend machen. 7. Die Arbeitnehmer des Auftragnehmers dürfen sich nicht in die zwischen dem Auftraggeber und seinen Mitarbeitern bestehenden arbeitsrechtlichen Beziehungen einmischen und haben alles zu unterlassen, was den Betriebs- frieden stört. 8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, bei weiteren Tests, Ände- rungen, Ergänzungen und Inbetriebnahmen, soweit diese nicht ohnehin zu dem vereinbarten Leistungsumfang gehören, auf Anforderung des Auftragge- bers zu den Bedingungen dieses Vertrages mitzuwirken.

Pflichten des Auftragnehmers. (1) 5.1 Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassenführt ausschließlich die Tätigkeiten durch, die zur Erfüllung der beauftragten Leistungen erforderlich sind. Wird Er führt sie ausschließlich im Rahmen der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse getroffenen Vereinbarungen und Telefonnummer dem Auftraggeber nach Weisungen des Auftraggebers durch. Änderungen des Tätigkeitsfeldes und Verfahrensänderungen sind schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar seinzu vereinbaren. Der Auftragnehmer bzw. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. (vgl. Ziff. 6 (6) VB-U) (3) Die Regelungen speichert oder verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag und auf Weisung des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisen. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des AuftragnehmersAuftraggebers. Der Auftragnehmer hat dafür die zur Durchführung des Hauptvertrages notwendigen Leistungen so auszuführen, 5.2 Für sämtliche Mitarbeiter des Auftragnehmers gilt aufgrund ihrer Aufgabenstellungen die Vertraulichkeit nach Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO. Nach dieser Vorschrift ist es ihnen untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu sorgenverarbeiten. Gem. Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, dass am die Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten zu wahren. Diese Verpflichtung besteht auch über das Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sindseiner Tätigkeit im Unternehmen hinaus. 5.3 Der Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Hauptvertrages. 5.4 Bei der Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12 bis 22 DS-GVO durch den Auftraggeber, an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten sowie bei erforderlichen Datenschutz-Folgeabschätzungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer im notwendigen Umfang mitzuwirken und den Auftraggeber soweit möglich angemessen zu unterstützen (9) Mit Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit e und f DS-GVO). Er hat die dazu erforderlichen Angaben jeweils unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten. Es gilt analog die Vergütungsregelung gem. Ziff. 4.10. 5.5 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften verstößt (Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO). Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der Leistung ist zum vereinbarten Terminentsprechenden Weisung so lange auszusetzen, falls dies nicht möglich istbis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber nach Überprüfung bestätigt oder geändert wird. 5.6 Der Auftragnehmer hat personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis zu berichtigen, spätestens zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, wenn der 5.7 Auskünfte über personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach Aufforderung vorheriger Weisung oder Zustimmung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss erteilen. 5.8 Über datenschutzrelevante Vorfälle und Arbeitsbeginn auseinander, hat Verstöße gegen die vertraglichen Regelungen unterrichtet der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigenunverzüglich. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 5.9 Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassenist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftragnehmers vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung dieses Vertrages bestehen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.

Pflichten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Auftraggebers, sofern er nicht zu einer anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist (1z. B. Ermittlungen von Strafverfolgungs- oder Staatsschutzbehörden); in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a DS-GVO). Der Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezogenen Daten für keine anderen, insbesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate der personenbezogenen Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personenbezogenen Daten die vertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu. Er sichert zu, dass die für den Auftraggeber verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen strikt getrennt werden. Auskünfte über personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen. Der Auftraggeber bestätigt, dass ihm die für die Auftragsverarbeitung einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften der DS-GVO bekannt sind. Er verpflichtet sich, auch folgende für diesen Auftrag relevanten Geheimnisschutzregeln zu beachten, die dem Auftragnehmer obliegen: (z. B. Bankgeheimnis, Fernmeldegeheimnis, Sozialgeheimnis, Berufsgeheimnisse nach § 203 StGB etc.) Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen bestellten Einsatzleiter vertreten lassenverpflichtet sich, bei der auftragsgemäßen Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers die Vertraulichkeit zu wahren. Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und Telefonnummer dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber und muss ständig erreichbar seinDiese besteht auch nach Beendigung des Vertrages fort. Der Auftragnehmer bzwsichert zu, dass er die bei der Durchführung der Arbeiten beschäftigten Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit mit den für sie maßgebenden Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und für die Zeit ihrer Tätigkeit wie auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses in geeigneter Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. Einsatzleiter muss die deutsche Sprache beherrschen. (2) Mindestens ein Mitglied, bei gefährlichen Arbeiten mindestens zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen die deutsche Sprache hinreichend beherrschen28 Abs. (vgl3 Satz 2 lit. Ziffb und Art. 6 (6) VB-U29 DSGVO) (3) Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ der Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV VORSCHRIFT 1) sind unabhängig von der Art des Auftrags vom Auftragnehmer eigenverantwortlich umzusetzen. Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner Beschäftigten, zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe sowie zur Vermeidung einer Gefährdung Dritter hat der Auftragnehmer alle sonstigen gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen, die für den jeweiligen Auftrag einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Hierfür sind den Beschäftigten vom Auftragnehmer die geeigneten technischen und organisatorischen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der genannten Bestimmungen. Mit der Unterschrift des Vertrags bestätigt der Auftragnehmer, dass er und seine Beschäftigten über die vorgenannten Arbeitsschutzbestimmungen umfassend informiert sind. Dies ist dem Holzkontor auf Verlangen nachzuweisendatenschutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb. (4) Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag einen Aufsicht Führenden i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 zu benennen. Der Aufsicht Führende muss während der Arbeitsausführung ständig vor Ort sein. Als Ansprechpartner für den Auftraggeber muss der Aufsicht Führende die deutsche Sprache beherrschen. Zusätzlich muss die Verständigung zwischen dem Aufsichtführenden und den Beschäftigten des Auftragnehmers sichergestellt sein. Die Einsatzleitung gemäß Absatz (1) und die Aufsicht i. S. des § 5 (3) DGUV VORSCHRIFT 1 können in Personalunion wahrgenommen werden. (5) Arbeiten Beschäftigte des Auftraggebers und Beschäftigte des Auftragnehmers unmittelbar zusammen, so ist ein Beschäftigter des Auftraggebers als Koordinator i. S. des § 6 (1) DGUV VORSCHRIFT 1 zu bestimmen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass seine Beschäftigten den sicherheitsrelevanten Weisungen des Koordinators Folge leisten. (6) Setzt der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrags Beschäftigte ein, hat er die gemäß § 5 ArbSchG erforderliche Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit informieren. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass seine Beschäftigten sprachlich und technisch (z. B. Mobiltelefone) befähigt sind, jederzeit die Rettungskette Forst auszulösen. Für die sog. gefährlichen Forstarbeiten bedeutet dies, dass mindestens zwei Personen vor Ort sein müssen, die die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die Rettungskette Forst auslösen können. Sofern auftragsbedingt wechselnde Einsatzorte aufzusuchen sind, hat der Auftragnehmer seine Beschäftigten gegen Hinterlegung einer Kaution beim Auftraggeber mit einem Rettungspunkte-Atlas auszustatten. (7) Der Auftragnehmer darf erst mit der Arbeitsausführung beginnen, wenn er vom Auftraggeber die für den Arbeitsschutz notwendigen Informationen (insbesondere zu Ziff. 10 (3) VB-U) erhalten hat. Diese Informationen inklusive der örtlichen Einweisung erfolgt i.d.R. durch die Revierbeauftragten (i.d.R. HessenForst). (8) Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten (Verkehrssicherungspflicht) ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Ende jeden Arbeitstages Gefahrenpunkte der Arbeitsstätte beseitigt oder angemessen gesichert sind. (9) Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Fallen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn auseinander, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn mindestens 3 Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. (10) Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Termin die Arbeiten abzuschließen. (11) Die Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten behindert war und der Grund der Behinderung nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verzögerung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Liegen keine zwingenden Verzögerungsgründe mehr vor, so sind die Arbeiten möglichst zeitnah zu beenden oder fortzusetzen. (12) An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten grundsätzlich nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr nicht gestattet. Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Xxxxxxxxxx ebenfalls nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. (13) Gerät der Auftragnehmer in ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. (14) Weist der Auftraggeber den Auftragnehmer oder den von ihm bestellten Einsatzleiter darauf hin, dass er bzw. seine vor Ort eingesetzten Beschäftigten die vertraglichen Pflichten verletzen, hat der Auftragnehmer die aufgezeigten Mängel umgehend abzustellen.