Aplicación de penalizaciones. En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar cada mes, se procederá de la siguiente manera: VISESA aplicará mensualmente la penalización por retraso consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago mensual. El contratista incurrirá en xxxx sin necesidad de requerimiento previo. En el mes en el que el Contratista recupere el retraso incurrido, VISESA podrá acordar la devolución de las penalizaciones aplicadas.
Aplicación de penalizaciones. En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar cada mes, se procederá de la siguiente manera: la Junta aplicará mensualmente la penalización por retraso consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago mensual. El contratista incurrirá en xxxx sin necesidad de requerimiento previo. En el mes en el que el Contratista recupere el retraso incurrido, la Junta podrá acordar la devolución de las penalizaciones aplicadas. A los efectos previstos en el art. 194 de la Ley de Contratos del Sector Público, para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el licitador, se establecen las siguientes penalizaciones: .-En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de la Junta, de los medios materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada en lo referente al servicio posventa ofrecido, se podrá aplicar una penalización de hasta 60.000 €. .-En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación, se podrá aplicar una penalización de hasta 60.000 €. .-En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Dirección Facultativa u organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables al Contratista, se podrá aplicar una penalización de hasta 30.000 €. Esta penalización es adicional a la prevista del 10% (o porcentaje ofertado) sobre el importe de las reparaciones que tenga que ejecutar la Junta. La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del incumplimiento y la concesión del plazo de 10 días hábiles para que el Contratista formule alegaciones.
Aplicación de penalizaciones. Resolución del contrato por incumplimiento de plazos.
Aplicación de penalizaciones. En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar cada mes, se procederá de la siguiente manera: SESTAO BERRI 2010, SA aplicará mensualmente la penalización por retraso consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago mensual. El contratista incurrirá en xxxx sin necesidad de requerimiento previo. En el mes en el que el Contratista recupere el retraso incurrido, SESTAO BERRI 2010, SA podrá acordar la devolución de las penalizaciones aplicadas.
Aplicación de penalizaciones. El adjudicatario se responsabilizará de que la prestación de los servicios se efectúe en el tiempo y lugar previstos. Cuando, por causas imputables al mismo, incurriera en incumplimiento de las obligaciones exigidas en el presente contrato, se le aplicarán las penalidades previstas en el art. 212.4 del TRLCSP.
Aplicación de penalizaciones. En la determinación y aplicación de penalizaciones por operaciones defectuosas se observarán las siguientes reglas:
a) La cuantificación de las penalizaciones por realización deficiente del servicio, de forma tal que no se alcance el nivel mínimo de calidad exigido, se realizará con referencia a lo indicado en el punto 1 anterior.
b) Además de soportar las penalizaciones, cuando las faltas hayan derivado en daños o perjuicios en el material, instalaciones de ADlF o de terceros, el CONTRATISTA queda obligado a su reparación o indemnización total a su xxxxx.
c) Con carácter previo a la imposición de las penalizaciones, ADIF comunicará por correo electrónico al CONTRATISTA la causa y el importe. El CONTRATISTA dispondrá xx xxxx días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación que ADIF le dirija, para efectuar alegaciones y para subsanar, en su caso, los daños y perjuicios en los bienes de ADlF o de terceros. Caso de no existir justificación o no ser estimada por ADIF, las penalizaciones se harán efectivas con cargo a la primera factura que éste presente al cobro.
d) En todo caso, el importe total de las operaciones rechazadas y no abonadas no estará sujeto a límite alguno. La reiteración de un mismo incumplimiento calificado como muy grave en dos inspecciones o tres incumplimientos calificados de muy graves en un periodo de tres meses, ADIF podrá rescindir el Contrato y exigir daños y perjuicios.