Common use of PLAZO DEL CONTRATO Clause in Contracts

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato será de XXX (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA), contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestos, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes comprados, con el objeto de garantizar que se le brinde a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes comprados. Por casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para la entrega de lo contratado. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse la extensión por el Comité Técnico del Fideicomiso. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa que corresponda, conforme a las leyes de la materia. NOVENA:

PLAZO DEL CONTRATO. El Las obras objeto de la presente licitación deberán ejecutarse en un plazo del presente contrato será de XXX ciento ochenta días corridos (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA), 180) contados a partir de la fecha del Acta de Inicio y Replanteo. A RTICULO 7º FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Dentro de los cinco (10) días corridos contados a partir de la NOTIFICACION A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA FINALIZACION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE FORMALIZACION DEL CONTRATO, se labrará entre el Contratista y la S.O.P., la correspondiente Acta de Iniciación y Replanteo, que será firmada por el Inspector de la Obra y el Representante Técnico de la Contratista. La realización de dicho acto, será notificado al Contratista en forma fehaciente, y con una antelación de 2 días corridos a su realización. En el mismo acto, la Empresa Contratista entregará a la Inspección, un plan de trabajos que será aprobado o corregido dentro de las 48 hs. subsiguientes. A partir del día siguiente posterior a la fecha prevista para la realización del Acta de Iniciación y Replanteo comenzarán a contarse los plazos que establece el presente Pliego para la ejecución de la obra. Cada día de retraso en que se le notifique la aprobación suscripción del Acta de Iniciación y Replanteo por parte del Contratista, será penada con una multa equivalente al dos por diez mil (2/10.000) del monto del Contrato, quedando facultada la Municipalidad para labrar el Acta de Iniciación y Replanteo con la firma del Inspector de la Obra y la de un representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos, contándose a partir de esta fecha el Plazo Contractual. Dentro de los cinco (5) días corridos de firmado el contrato‚ la S.O.P.. procederá a elaborar y a entregar a la contratista el plan operativo de trabajos a ejecutarse. Dicho plan deberá ser adecuado en forma mensual hasta el vencimiento del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestos, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes comprados, con el objeto de garantizar que se le brinde acuerdo a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes comprados. Por casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición necesidades de la Municipalidad. Las adecuaciones del plan operativo de trabajos, el bien compradodeberán ser entregadas al contratista, o se podrá suspender el plazo para la entrega con una antelación de lo contratado. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse la extensión por el Comité Técnico del Fideicomiso. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar cinco (5) días corridos a la Municipalidad, a través fecha de comienzo del Fideicomiso Fidemixco, por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero mes subsiguiente. cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa que corresponda, conforme a las leyes de la materia. NOVENADicho plan contendrá asimismo:

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato será es de XXX cuatrocientos sesenta y cinco (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA)465) días, de servicio de arrendamiento efectivamente prestados, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) acta de inicio, comprendiendo un día de trabajo como mínimo seis horas y un xxxxxx xx xxxx horas de servicio; Y SI POR LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD XX XXXXX SE NECESITA TRABAJAR MAS XX XXXX HORAS DIARIAS, EL CONTRATISTA deberá mantener ESTA OBLIGADO A TRABAJAR LAS HORAS NECESARIAS TENIENDO DERECHO A COBRAR POR DICHO TIEMPO EXTRAORDINARIO, EL QUE SE COMPUTARÁ AL MISMO PRECIO DE LA HORA ORDINARIA OFERTADA. Días de trabajo: días comprendidos en existencia todos los repuestos, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes comprados, con el objeto de garantizar que se le brinde a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir que efectivamente se preste el servicio, sean hábiles o inhábiles. Gastos de operación de lo contratado: Operadores, combustible, mantenimiento y demás gastos de operación, serán por cuenta del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes compradosarrendador. Por casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para la entrega de lo contratadodel contrato. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de del Municipio xx Xxxxx, Asimismo, la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse Xxxxx, podrá rescindir el contrato por decisión unilateral; también tomará en cuenta la extensión por causas no imputables a el Comité Técnico del FideicomisoContratista siempre que el mismo, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surja la causa, notifique a la Municipalidad la extensión, indicándole las causas de la misma. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, Municipalidad por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA del contratista a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa administrativa que corresponda, conforme a las leyes la Ley de contrataciones del Estado y el reglamento de dicha ley. SÉPTIMA: A) El contratista deberá proporcionar todos los materiales, equipo, herramientas, combustibles y lubricantes, transporte y mano de obra que sean necesarios, para cumplir satisfactoriamente con lo contratado. B) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse en la ejecución de lo contratado, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: El Contratista se obliga a iniciar la ejecución de lo contratado y a realizar los trabajos necesarios para cumplir con lo contratado dentro de los diez (10) días siguientes al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, o en la fecha en que sea solicitado por parte de la materiaMunicipalidad. Se deberá suscribir acta de inicio del arrendamiento y por ende dicha acta será la de inicio del contrato. NOVENA: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad a las partes. DÉCIMA:

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato será es de XXX UN (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA)1) AÑO, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestosacta de inicio, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes comprados, con el objeto de garantizar que se le brinde a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes comprados. Por salvo casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, en cuyo caso se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para del contrato. El contrato podrá finalizar antes del plazo establecido, si se termina con la entrega de lo contratadocontratado antes del plazo, toda vez que la Municipalidad xx Xxxxx se encuentre satisfecha con los materiales. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de del Municipio xx Xxxxx, Asimismo, la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse podrá rescindir el contrato por decisión unilateral; también tomará en cuenta la extensión por causas no imputables a el Comité Técnico del FideicomisoContratista siempre que el mismo, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surja la causa, notifique a la Municipalidad la extensión, indicándole las causas de la misma. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, Municipalidad por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA del contratista a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa administrativa que corresponda, conforme a al Reglamento de Administración del Fideicomiso Fidemixco y las leyes Leyes de la materia. SÉPTIMA: A) El contratista deberá proporcionar el transporte, mano de obra y llevar a cabo demás actividades que sean necesarias, para cumplir satisfactoriamente con lo contratado. B) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse en el proceso de entrega de los contratado, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: El Contratista se obliga a iniciar la entrega de los materiales contratados dentro de los diez días hábiles a la fecha a que se le notifique la aprobación del presente contrato, o en la fecha en que sea solicitado por parte de la Municipalidad, la cual dará aviso con por lo menos setenta y dos horas de anticipación, indicandole el lugar donde debe entregar el material. NOVENA: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad. DÉCIMA:

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del presente contrato, será por el término de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contadosa partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitosde perfeccionamiento y ejecución. El contrato será que se suscriba se entenderá perfeccionado con la firma de XXX (las partes y para su ejecución requerirá la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. PARÁGRAFO PRIMERO. - ENTREGA DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA)LOS BIENES: Los bienes objeto de la invitación a cotizar, deben ser entregados en Dirección de Investigación en Salud Pública– Unidad de Secuenciación Xxxxxxx Xxxxx 00 Xx. 00-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx X.X. PARÁGRAFO SEGUNDO: CRONOGRAMA DE ENTREGA. Las entregas de los equipos de refrigeración y congelación para laboratorio deberán efectuarse en los tiempos estipulados en la siguiente tabla, contados a partir desde la suscripción del día siguiente a acta de inicio del contrato: No. EQUIPO CANTIDADES TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA COMPUTADOR PORTÁTIL (Procesador Intel core i7 serie H de novena generación o superior ) 1 Cuarenta y cinco (45) díascalendario COMPUTADOR PORTÁTIL (Procesador Intel core i9 serie H de novena generación o superior ) 1 Cuarenta y cinco (45) díascalendario SERVIDOR DE DATOS DE COMPUTO (WORKSTATION) 1 Cuarenta y cinco (45) díascalendario Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor podrá acordar con el supervisor del contrato la fecha en que se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestos, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento exacta de los bienes comprados, con el objeto de garantizar que se le brinde a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes comprados. Por casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para la entrega de lo contratado. Se podrá solicitar los elementos y cantidades, generando un cronograma de entregas sin exceder la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para fecha los intereses tiempos de entrega ofrecidos en la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse la extensión por el Comité Técnico del Fideicomiso. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa que corresponda, conforme a las leyes de la materia. NOVENA:cotización.

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del Arquitecto deberá realizar todos los servicios que por el presente contrato será instrumento se le encargan, a más tardar el día [ ] de XXX (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA)[ ] de 20 . En caso de reanudarse las obras, contados a partir del día siguiente este pago se abonará a la fecha en que se le notifique liquidación definitiva de precio u honorarios pactados por todo el contrato. La Universidad deberá comunicar por escrito, mediante carta certificada al Arquitecto, la paralización y/o reanudación del proyecto. El Arquitecto proporcionará los antecedentes necesarios para la aprobación Municipal y resolverá cualquier observación de la Dirección de Obras Municipales respectiva, sobre la aprobación del contrato al contratistaproyecto y será de su responsabilidad la obtención de los derechos y permisos, correspondiéndole a la Universidad el pago de dichos derechos y/o permisos. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia Para todos los repuestos, insumos efectos legales los responsables del proyecto serán los arquitectos firmantes del proyecto. Los planos o informes ejecutados por todos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento cada uno de los bienes compradosasesores indicados anteriormente, serán revisados por el Arquitecto y será de responsabilidad de él la coordinación de ellos con el objeto arquitectura, como autor de garantizar la obra total. El Arquitecto será responsable de hacer entrega a la Universidad de los Certificados de Factibilidad de las Instalaciones, los que se le brinde solicitarán a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivosinstaladores respectivos cuando sea pertinente. b) Servicios correctivosEl Arquitecto entregará un juego original completo del proyecto de Arquitectura en papel. c) LlantasAdemás deberá entregar un archivo digital en formato DWG. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar Una vez efectuada la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada Recepción Provisoria de la manipulación de las motocicletasObra, el contratista Arquitecto entregará un juego y un respaldo magnético en formato DWG u otro acordado entre las partes del proyecto “As Built”. Los cambios que desee formular la Universidad, deberán ser comunicados por escrito al Arquitecto. Toda instrucción del Arquitecto tendiente a complementar, redefinir o definir cualquier partida de obra, que implique un aumento en el monto de construcción contratado, deberá instruir ser autorizada previamente por la Universidad a la persona que la Municipalidad xx Xxxxxtravés del Libro de Obras. En este sentido, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA Arquitecto se obliga a poner mantener indemne a disposición la Universidad respecto de cualquier gasto y/o costo, incluidos los derivados de la Municipalidad xx Xxxxxdefensa jurídica, dentro del plazo del presente contratopor reclamos que pudiera experimentar de sus trabajadores, contado por motivos laborales, previsionales, de salud u otra índole. De igual forma, el Arquitecto se obliga a partir del día siguiente al día en pagar cualquier multa administrativa que se le notifique curse a la aprobación Universidad y en especial aquellas que eventualmente pueda cursar la Inspección del presente contratoTrabajo, los bienes compradosel SEREMI de Salud, el Instituto de Salud Pública, etc. Por casos fortuitos ajenos al Contratista a causa de infracciones a la normativa legal vigente, del Arquitecto y/o de fuerza mayor debidamente comprobados, se podrá prorrogar el plazo para sus trabajadores y personas que destina a la entidad contratista ponga a disposición obra objeto de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para la entrega de lo contratado. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse la extensión por el Comité Técnico del Fideicomisoeste contrato. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar Universidad pague cualquier multa de las antes aludidas, el Arquitecto queda obligado, desde ya, a reembolsar cualquier suma de dinero que la Universidad hubiese desembolsado por este concepto, quedando esta última facultada para descontarla del precio del presente contrato. Las partes confieren poder especial irrevocable a la MunicipalidadCámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a través solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del Fideicomiso Fidemixcocuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero lo que las partes renuncian expresamente a ellos. cinco (0.5) por millar del valor total del contratoEl árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. La infracción por parte personería de EL CONTRATISTA xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, para representar a otras obligacionesla Pontificia Universidad Católica de Chile, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa que corresponda, conforme a las leyes consta de la materiaescritura pública de fecha 29 de noviembre de 2007, otorgada en la Notaría de xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx. NOVENALa personería de don [ ] para representar a la Empresa [ ] consta en escritura pública de fecha [ ], otorgada en la Notaría de [ ] de don [ ]. Lo escrito a mano vale. FIRMA :[ ] RAZÓN SOCIAL: [ ]

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo La duración del presente contrato será desde su formalización hasta la finalización del evento. El presupuesto máximo de XXX licitación de este contrato es de 130.000,00€ IVA Excluido, 27.300,00€ (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA21% IVA), contados a partir 157.300,00€ IVA Incluido. Podrán contratar con la Sociedad Mixta para la Promoción del día siguiente a la fecha Turismo xx Xxxxxxxxxx, S.L. las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en que una prohibición de contratar (se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestosadjunta modelo, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes compradosAnexo II), cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de garantizar sus respectivos estatutos, reglas fundacionales y se acredite debidamente y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. Si el licitador fuera persona jurídica, deberá aportar escrituras de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro mercantil, cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional, en la que constaren las normas por las que se le brinde regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Además, deberá presentar escritura de poder de representación a las motocicletas nombre del firmante de la proposición. Si el licitador es persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que, en su caso, lo sustituya. La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse con una relación de los siguientes servicios: a) Servicios preventivosprincipales eventos similares realizados en los tres últimos años que incluya descripción, coste global, fechas y lugar de celebración de los mismos. b) Servicios correctivosLa solvencia económica y financiera se justificará mediante informe de entidad financiera. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista Asimismo el empresario deberá proporcionar la capacitación acreditar estar al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación corriente de las motocicletassus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, y aportar la siguiente documentación: - Copia del seguro o compromiso de suscripción de seguro para los casos de suspensión y/o cancelación del espectáculo objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletaspatrocinio, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes comprados. Por casos fortuitos ajenos al Contratista o causa de fuerza mayor debidamente comprobadoso causas meteorológicas, se podrá prorrogar que tendrá una suma asegurada que cubra el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición coste total de la Municipalidadeste concierto, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para la entrega de lo contratado. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse la extensión incluyendo íntegramente las cantidades aportadas por el Comité Técnico del Fideicomiso. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del presente contrato. La infracción - Documento acreditativo del compromiso de asistencia de los artistas/grupos que se propone conformen el elenco del evento, consistente en certificado de representación por parte de EL CONTRATISTA a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa que corresponda, conforme a las leyes de la materia. NOVENA:los días del concierto.

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato será es de XXX (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA)xxx, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestosacta de inicio, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes comprados, con el objeto de garantizar que se le brinde a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes comprados. Por salvo casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, en cuyo caso se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para del contrato. El contrato podrá finalizar antes del plazo establecido, si se termina con la entrega ejecución de lo contratadolos trabajos antes del plazo, toda vez que la Municipalidad xx Xxxxx y el Fideicomiso Fidemixco, se encuentren satisfechos con los mismos. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses del Municipio xx Xxxxx, de la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse y del Fideicomiso Fidemixco. Asimismo, la Municipalidad xx Xxxxx o el Fideicomiso Fidemixco, podrán rescindir el contrato por decisión unilateral; también tomará en cuenta la extensión por causas no imputables a el Comité Técnico del FideicomisoContratista siempre que el mismo, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surja la causa, notifique a la Municipalidad o al Fideicomiso Fidemixco la extensión, indicándole las causas de la misma. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, Municipalidad por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA del contratista a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa administrativa que corresponda, conforme a al Reglamento de Administración del Fideicomiso Fidemixco y las leyes Leyes de la materia. SÉPTIMA: A) El contratista deberá proporcionar los bienes, equipos, materiales, herramientas y accesorios, así como elementos y actividades necesarias para ejecutar los trabajos requeridos por la MUNICIPALIDAD XX XXXXX en estricta coherencia y congruencia con las bases generales, especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales que se consideren, a entera satisfacción de la MUNICIPALIDAD XX XXXXX y del FIDEICOMISO FIDEMIXCO. B) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse en el proceso de ejecución de los trabajos, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: El Contratista se obliga a iniciar la ejecución de los trabajos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se autorice por parte de la Contraloría General de Cuentas la bitácora respectiva o en la fecha en que sea solicitado por parte de la Municipalidad, la cual dará aviso con por lo menos setenta y dos horas de anticipación. NOVENA: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad. DÉCIMA:

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato será de XXX (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA)es xxxxxx, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestosacta de inicio, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes comprados, con el objeto de garantizar que se le brinde a las motocicletas los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletas, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletas. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletas, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletas, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes comprados. Por salvo casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, en cuyo caso se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para del contrato. El contrato podrá finalizar antes del plazo establecido, si se termina con la entrega ejecución de lo contratadocontratado antes del plazo, toda vez que la Municipalidad xx Xxxxx se encuentre satisfecha con los trabajos. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de del Municipio xx Xxxxx, Asimismo, la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse podrá rescindir el contrato por decisión unilateral; también tomará en cuenta la extensión por causas no imputables a el Comité Técnico del FideicomisoContratista siempre que el mismo, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surja la causa, notifique a la Municipalidad la extensión, indicándole las causas de la misma. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, Municipalidad por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA del contratista a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa administrativa que corresponda, conforme a las leyes la Ley de contrataciones del Estado y el reglamento de dicha ley. SÉPTIMA: A) El contratista deberá proporcionar todos los materiales, equipo, herramientas, combustibles y lubricantes, transporte y mano de obra que sean necesarios, para cumplir satisfactoriamente con lo contratado. B) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse en la ejecución del proyecto a realizar, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: El Contratista se obliga a iniciar la ejecución de lo contratado y a realizar los trabajos necesarios para cumplir con lo contratado dentro de los diez días hábiles a la fecha a que se le notifique la aprobación del presente contrato, o en la fecha en que sea solicitado por parte de la materiaMunicipalidad, la cual dará aviso con por lo menos setenta y dos horas de anticipación. NOVENA: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad. DÉCIMA:

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato será de XXX (DE CONFORMIDAD CON MANIFESTADO EN LA OFERTA), contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique la aprobación del contrato al contratista. SÉPTIMA: A) EL CONTRATISTA deberá mantener en existencia todos los repuestos, insumos y materiales necesarios para efectuar el mantenimiento de los bienes compradosdel bien comprado, con el objeto de garantizar que se le brinde a las motocicletas los vehículos los siguientes servicios: a) Servicios preventivos. b) Servicios correctivos. c) Llantas. d) Baterías. e) Consumibles e insumos. B) El contratista deberá proporcionar la capacitación al personal técnico que la Municipalidad xx Xxxxx designe para la manipulación de las motocicletaslos vehículos, con el objeto de instruir al personal, sobre el uso correcto de las motocicletaslos vehículos. Y en caso de que la Municipalidad xx Xxxxx, sustituyera a la persona encargada de la manipulación de las motocicletaslos vehículos, el contratista deberá instruir a la persona que la Municipalidad xx Xxxxx, designe como sustituta, sin costo alguno. C) El contratista será el único responsable de los daños y perjuicios a propiedades ajenas y a terceras personas, en caso llegaren a producirse, cuando fueren motivadas por fallo o descomposición de las motocicletaslos vehículos, por falta de los mantenimientos que fueren responsabilidad de la entidad vendedora, (en caso de existir compromiso por parte de la entidad vendedora con respecto a brindar servicios), cuando sea comprobado mediante los medios legales, por lo tanto exime a la Municipalidad xx Xxxxx y al Fideicomiso Fidemixco, de cualquier responsabilidad por tales conceptos. OCTAVA: EL CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la Municipalidad xx Xxxxx, dentro del plazo del presente contrato, contado a partir del día siguiente al día en que se le notifique la aprobación del presente contrato, los bienes compradosel bien comprado. Por casos fortuitos ajenos al Contratista o de fuerza mayor debidamente comprobados, se podrá prorrogar el plazo para que la entidad contratista ponga a disposición de la Municipalidad, el bien comprado, o se podrá suspender el plazo para la entrega de lo contratado. Se podrá solicitar la prórroga del plazo, siempre y cuando sea necesario para los intereses de la Municipalidad xx Xxxxx debiendo aprobarse la extensión por el Comité Técnico del Fideicomiso. En caso que la demora sea imputable al Contratista éste deberá pagar a la Municipalidad, a través del Fideicomiso Fidemixco, por concepto de daños y perjuicios por día de atraso el equivalente al cero . cinco (0.5) por millar del valor total del contrato. La infracción por parte de EL CONTRATISTA a otras obligaciones, serán sancionadas por la Autoridad Administrativa que corresponda, conforme a las leyes de la materia. NOVENA: