H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ETCHOJOA, SONORA
Licitación Pública Estatal No. LPO-826026981-004-2019,
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ETCHOJOA, SONORA
2018 – 2021
para la adjudicación del Contrato de Obra Xxxxxxx Xx. 00000-X00
XXXX: “61415-E85: Ampliación de red eléctrica en las localidades de Guaytana, Salitral (La Bocana), Buaysiacobe, Sebampo, Huitchaca, Bacobampo y Jitonhueca; Construcción de red eléctrica en las localidades de Guayparín, Sahuaral, Tasirocome, Guayparín Bajío, Mochipaco #1 y Bacobampo y Mejoramiento de red eléctrica en la localidad de Basconcobe, Municipio de Etchojoa, Sonora”.
EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA,
SONORA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
BASES DE LICITACIÓN
A las que se sujetará la Licitación Pública Estatal No. LPO-826026981-004-2019 para la adjudicación del contrato No. 61415-E85 relativa a la Obra Pública: “61415-E85: Ampliación de red eléctrica en las localidades de Guaytana, Salitral (La Bocana), Buaysiacobe, Sebampo, Huitchaca, Bacobampo y Jitonhueca; Construcción de red eléctrica en las localidades de Guayparín, Sahuaral, Tasirocome, Guayparín Bajío, Mochipaco #1 y Bacobampo y Mejoramiento de red eléctrica en la localidad de Basconcobe, Municipio de Etchojoa, Sonora”.
Etchojoa, Sonora, a 22 de julio del 2019.
C O N T E N I D O:
A.- INFORMACION GENERAL.
A-1. - Definición de términos.
A-2. - Descripción de la obra a realizar.
A-3. - Fuente de los recursos.
A-4. - Consideraciones en la formulación de la propuesta.
A-5. - Garantía de seriedad
A-6. - Costo de la propuesta.
A-7. - Visita al sitio de la obra.
A-8. - Aclaraciones a las Bases de Licitación.
B.- DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION.
B-1. - Presentación de la Proposición.
B-2. - Retiro de la Proposición.
B-3. - Contenido de la documentación.
B-4. - Documentos que integran la Proposición.
C.- PREPARACION Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS.
C-1. - Idioma.
C-2. - Moneda de oferta y pago.
C-3. - Ajuste de costos.
D.- GARANTIAS.
E.- FORMA Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES.
F.- PRESENTACION, APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.
F-1. - Presentación de Proposiciones.
F-2. - Acto de presentación y apertura de Proposiciones.
F-3. - El proceso será confidencial.
F-4. - Aclaraciones de las Proposiciones.
F-5. - Determinación del cumplimiento de requisitos.
G.- RECHAZO DE PROPOSICIONES.
H.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.
I.- ADJUDICACION.
J.- DIFERIMIENTO DE FALLO
K.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA
L.- LEGISLACION.
M.- PRECIO UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO.
N.- ANEXOS.
ANEXO No. 1. - Modelo del contrato
ANEXO No. 2. - Modelo de Carta Compromiso.
ANEXO No. 3. - Cargo por utilidad y desglose de aportaciones.
ANEXO No. 4. - Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.
ANEXO No. 5. - Formato de análisis de precios unitarios.
ANEXO No. 6. - Catálogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo.
ANEXO No. 7. - Formas.
I.- CM-1 Costos de materiales.
II.- RMYE Relación de maquinaria y equipo de construcción.
III.- PME-1 Programa físico de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
IV.- PME-2 Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
V.- PAM-2 Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.
VI.- PET-2 Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos.
VII.- PPTA-2 Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios.
VIII.- PPO-2 Programa de montos mensuales de utilización de personal obrero.
IX.- FINC-2 Cálculo del costo por financiamiento.
ANEXO No. 8. - Proyecto y croquis de Ubicación de la obra.
ANEXO No. 9. – Relación de contratos de obra en vigor.
ANEXO No.10. – Análisis del Costo del Indirecto.
ANEXO No.11. – Análisis del Costo del Financiamiento.
ANEXO No.12. – Xxxxxx Xxxxxxxx.
ANEXO No.13. – No encontrarse en los supuestos del Artículo 63 y 118 de la ley.
ANEXO No.14. – Cálculo de integración del factor xx xxxxxxx real y tabulador xx xxxxxxx base.
ANEXO No.15. – Acreditamiento de experiencia.
ANEXO No.16. – Carta se Supervisor de Obra.
ANEXO No.17. – Acreditación de personalidad.
A.- INFORMACION GENERAL.-
A-1. - DEFINICION DE TERMINOS.
Para fines de estas Bases de Licitación, en lo sucesivo se denominará "LA CONVOCANTE", a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, del Municipio de Etchojoa, Sonora, y "EL LICITANTE", indistintamente a la persona física ó moral capacitada jurídicamente para participar dentro de un procedimiento de licitación o considerado para contratar la construcción de obra pública y servicios relacionados con la misma, ya sea que esta última esté constituida en cualquier forma de Sociedad Mercantil, de acuerdo con la legislación mexicana ó extranjera, y que haya quedado inscrita en esta Licitación.
Así mismo se entenderá por:
LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
REGLAMENTO: El reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sonora.
CONTRATISTA: La persona física o moral que celebre contratos para la realización obras públicas, o servicios relacionados con las mismas.
CONTRALORIA: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
COMPRANET SONORA: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas, con Normatividad Estatal.
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: Que únicamente podrán participar las personas físicas x xxxxxxx de nacionalidad mexicana, y que tengan su domicilio fiscal en el Estado de Sonora.
QUIENES PODRAN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION:
Las personas físicas y xxxxxxx con la capacidad técnica, legal y económica que se requiere y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de la obra motivo de esta licitación. Asimismo si dos o más interesados desean participar en esta licitación, podrán presentar conjuntamente propuestas en esta licitación sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas xxxxxxx, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato entre las empresas participantes se establezcan con precisión y a satisfacción de "LA CONVOCANTE", las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta y, en su caso, el contrato, deberán estar firmados por el representante común que para tales actos haya sido designado ante notario público, previamente, por los propios contratistas, y deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, y entregar una copia del contrato simple de asociación, a que se refiere el Artículo 48 de LA LEY, última fracción a "LA CONVOCANTE". La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
La presente licitación es Estatal y únicamente podrán participar las personas físicas x xxxxxxx de nacionalidad mexicana, y que tengan su domicilio fiscal en el Estado de Sonora.
Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora ubicada en Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x/x, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Etchojoa, Sonora. Teléfono: (000) 0000000. Forma de pago: para la compra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la plataforma COMPRANET SONORA, al consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en “Participar” y pulsar la opción de “Imprimir pase en caja” y acudir con este documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un costo de $3,200.00 pesos.
Todos aquellos interesados que hayan cubierto el costo de las bases, tendrán derecho a presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones, presentando al servidor público que lleve a cabo dichos actos, y previa entrega del paquete que contenga su proposición, el original del recibo que respalde la compra de las bases, en caso de no presentarlo no se le aceptara su propuesta.
REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS
(Previo a la firma del Contrato)
A "EL LICITANTE" que se le adjudique el contrato de obra pública motivo de la presente licitación, deberán presentar en las oficinas de "LA CONVOCANTE" en original y copia simple la siguiente documentación:
1.- Las personas físicas x xxxxxxx que pretendan participar en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación restringida, deberán acreditar que han cumplido con la Capacitación de su personal, ya sea que ésta haya sido realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción o por Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles u otros xxx xxxx de la construcción que cuenten con su acreditación como entidad capacitadora ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior con base al Artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que dice:
Capítulo VI
De la capacitación en las empresas
ARTÍCULO 124.- Las personas físicas x xxxxxxx que pretendan participar en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación restringida, deberán acreditar que han cumplido con la capacitación de su personal, ya sea que ésta haya sido realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción o por Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles u otros xxx xxxx de la construcción que cuenten con su acreditación como entidad capacitadora ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En caso de que una persona física o moral resulte ganador de un procedimiento de licitación pública o de invitación restringida y no cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, el contrato estará afectado de nulidad y se deberá reponer el procedimiento respectivo.
2.- En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 24-Bis del Decreto No. 159, B.O. 51, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora y del Código Fiscal del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 26 de Diciembre de 2008, y sus reformas y adiciones a la fecha, "EL LICITANTE" deberá presentar ante "LA CONVOCANTE", la “Opinión sobre Adeudos de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas” QUE INDIQUE OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE al interesado, expedida por la Dirección General de Recaudación adscrita a la SECRETARIA. En ningún caso se contratarán obras públicas o servicios relacionados con las mismas, con las personas físicas x xxxxxxx que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, salvo que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que dicho Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que tengan por enajenación, arrendamientos, servicios u obra pública que se pretendan contratar. Este documento deberá estar vigente.
A-2. - DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR.
La obra materia de esta Licitación No. LPO-826026981-004-2019 para la adjudicación del contrato de obra pública No. 61415-E85 consistirá en: La realización de todos los trabajos necesarios para la obra: “61415-E85: Ampliación de red eléctrica en las localidades de Guaytana, Salitral (La Bocana), Buaysiacobe, Sebampo, Huitchaca, Bacobampo y Jitonhueca; Construcción de red eléctrica en las localidades de Guayparín, Sahuaral, Tasirocome, Guayparín Bajío, Mochipaco #1 y Bacobampo y Mejoramiento de red eléctrica en la localidad de Basconcobe, Municipio de Etchojoa, Sonora”.
A-3. - FUENTE DE LOS RECURSOS.
Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta Licitación, provienen de: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) según Oficio emitido por Secretaria del Desarrollo Social del Estado de Sonora No. SDS/FAIS/052/2019 de fecha 29 de Enero del 2019.
A-4. - CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA.
"EL LICITANTE" que reciba estas bases y decida participar en la licitación de referencia, se obliga a aceptar las condiciones estipuladas en las mismas en todos sus términos.
Al formular su propuesta, "EL LICITANTE" reconoce y tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
A-4.1. Que los trabajos se llevará a cabo con sujeción a: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; el Proyecto; a las Normas y Especificaciones Generales y Vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) de cada uno de sus libros; al Manual de dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.); a las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado que la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.) tiene en vigor; al Reglamento de Construcción vigente del Ayuntamiento de Etchojoa y a las Normas del ACI Vigente; el Programa y Montos Mensuales de los Trabajos, expresados éstos en moneda nacional y con base en los precios unitarios en la misma moneda de su proposición; Los precios unitarios señalados en él catálogo de conceptos y cantidades de trabajo para Expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, que deberán estar calculados de acuerdo a lo establecido en la forma correspondiente y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado.
A-4.2. Que la modalidad bajo la cual se llevará a cabo la ejecución de la obra pública motivo de esta licitación, será por contrato sobre la base de precios unitarios, y el pago total al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, y el procedimiento para la adjudicación del contrato será por Licitación Pública Estatal.
A-4.3. Que en caso de que le sea adjudicado el contrato correspondiente, se le otorgará un anticipo por el 30% (Treinta por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, el cual quedara de la siguiente manera: Un 10% (Diez por ciento) para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; y un 20% (Veinte por ciento) para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Asimismo deberá garantizar la correcta aplicación del anticipo que reciba.
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 79 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente en el contrato.
Dicho anticipo se deberá amortizar proporcionalmente en cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación.
En caso de que al CONTRATISTA le sea rescindido el contrato, este deberá reintegrar el saldo por amortizar del anticipo a "LA CONVOCANTE" en un plazo no mayor xx xxxx días naturales contados a partir de que le sea notificada al CONTRATISTA la determinación de dar por rescindido el contrato.
A-4.4. Que la fecha estimada de inicio de los trabajos es el 19 AGOSTO DEL 2019, y el plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos deberán estar comprendidos en 135 días naturales, estimándose como fecha de terminación el 00 XX XXXXXXXXX XXX 0000.
"EL LICITANTE" deberá respetar la duración especificada anteriormente, y la fecha de inicio y término anteriormente estipulada para realización de la totalidad de los trabajos de la presente licitación, no obstante "EL LICITANTE" podrá comprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada.
Asimismo "EL LICITANTE" se compromete a terminar la obra en el tiempo señalado en el párrafo anterior, por lo que al formular su proposición deberá considerar toda la maquinaria y equipo, así como el personal obrero necesario e indispensable para cumplir con la ejecución y terminación de los trabajos en el tiempo indicado de entrega de la obra anteriormente, por lo que deberá considerar la alternativa de trabajar en turnos diurnos y nocturnos, por lo que en sus análisis de precios deberá considerar todos los gastos y sueldos necesarios que se originen por la ejecución de los trabajos en estos turnos, y donde no se vea afectado en ningún momento el avance de la obra según el programa de obra que para tal efecto presenten en la propuesta y sobre todo el plazo de entrega de la obra, asimismo en la realización de su propuesta deberán considerar los gastos que se originen en lo referente a fletes de materiales, alimentación y hospedaje del personal obrero, por lo que es responsabilidad de "EL LICITANTE" de considerar todas las circunstancias que pudiesen suceder en la ejecución de la obra.
Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el plazo de ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberá notificarlo a “LA COORDINACION”, mediante escrito donde solicite la prorroga en las fechas de los programas de ejecución de los trabajos, para que ésta resuelva lo conducente; previo a la terminación de la obra todas las prórrogas que “LA COORDINACION” autorice se incluirán en un Convenio Adicional Por Plazo en donde se indique los tiempos autorizados en dichas prorrogas, con el soporte documental en su caso, que funde y motive las causas que lo originan.
A-4.5. Al formular su proposición "EL LICITANTE" reconoce que tomó en consideración las condiciones climáticas, topográficas, geológicas y ecológicas así como la disponibilidad de materiales y mano de obra de la región donde se realizará la obra, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, aún cuando se trate de situaciones máximas extraordinarias, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en su proposición.
A-4.6. Que tendrá en la obra, en forma permanente, un técnico debidamente facultado, que sea su representante, cuyo título esté registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública anotando para tal efecto, en la Carta Compromiso y en la bitácora de obra, en su caso, el nombre del mismo y número de la cédula profesional que lo acredite como tal; garantizando que tenga suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo y tendrá también obligación de conocer todos los aspectos bajo los cuales se realizará la obra.
A-4.7. Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, de la utilidad; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado "LA CONVOCANTE" únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales o determinación de abundamientos, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios.
A-4.8. Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción de la obra, deberá ser el adecuado, salvo que a juicio de "LA CONVOCANTE" no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las Normas de Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando en las bases de licitación se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.
A-4.9. Que los materiales que se utilicen en la construcción de obras y trabajos diversos, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las Normas de Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales, debiendo contar los Bancos utilizados para su extracción, previamente con la autorización en materia de impacto ambiental, otorgado por SEMARNAT.
A-4.10 Que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
A-4.11 Que ninguna de las condiciones establecidas en estas bases de licitación, y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser sujetas a negociación alguna.
A-4.12 Que para efectos de pago se formularán estimaciones por los trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes.
De las estimaciones que se cubran “EL CONTRATISTA” acepta que la Secretaría de Hacienda del Estado le retenga el 0.2% (dos al millar) del importe de las ministraciones del presente contrato, para el efecto de que el monto resultante le sea entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, con la finalidad de que éste lo destine al cumplimiento de los programas de capacitación y adiestramiento que sean implementados por el mismo.
De las estimaciones que se cubran “EL CONTRATISTA” acepta que la Secretaría de Hacienda del Estado le retenga el 0.2% (dos al millar) del importe de cada una de las estimaciones de trabajo, materia del presente instrumento, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, a que alude la fracción VI del artículo 326 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora;
Asimismo, Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que “LA CONVOCANTE” le autorice para pago, en cada una de las facturas que presente “La Contratista” deberá incluir los siguientes importes a deducir:
A) El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% aludido en el segundo párrafo de esta Cláusula, como impuesto para el sostenimiento de las universidades de Sonora, de acuerdo a lo establecido por los artículos 246, 247 y 249 de la Ley de Hacienda del Estado.
B) EL 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% referido en el segundo párrafo de esta Cláusula, para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, de conformidad con lo estipulado en el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado, como cuota adicional sobre derechos del Estado.
C) El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% referido en el segundo párrafo de esta Cláusula, por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
D) El 30% (Treinta por ciento), sobre el importe de la estimación más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de amortización de los anticipos entregados a “EL CONTRATISTA” aplica si se le otorgo anticipo.
E) Las que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA”, en los términos de la Cláusula Décima cuarta del modelo de contrato de las presentes bases de esta licitación.
“EL CONTRATISTA” se obliga a reflejar el importe de dichos porcentajes en caso de que corresponda en cada una de las estimaciones que presente a “LA CONVOCANTE” y esta se obliga a tenerlos y enterarlos a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
En cada estimación “EL CONTRATISTA” deberá entregar los resultados de laboratorio para el control y verificación de la calidad de los trabajos materia del presente contrato y así mismo proporcionar a “LA CONVOCANTE” los resultados favorables de los ensayes de materiales (resultados de las pruebas del laboratorio) y en caso contrario de no ser favorable comunicárselo por escrito inmediatamente a “LA CONVOCANTE” , “EL CONTRATISTA” deberá anexar dichos resultados en la estimación correspondiente, y asentarlo en la bitácora de obra, cada vez que haga uso de dicho laboratorio, así como indicar las instrucciones que dé en forma preventiva y/o correctiva del laboratorio a “EL CONTRATISTA.
A-4.13 Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por "LA CONVOCANTE" en el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios respectivos.
A-4.14 Que si como consecuencia del fallo, le es adjudicado el contrato, preparará de acuerdo con "LA CONVOCANTE", un programa de ejecución de los trabajos, detallado por conceptos, consignando por periodos, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, basado en la información proporcionada por él en su proposición, además entregará también CD’s que contengan punto por punto, toda la información de los documento 4, 5, 6, 7, 8, y 9 que se solicitan en las presentes bases de licitación, que deben de ser llenados con los datos de su propuesta, indicando la o las paqueterías utilizadas para la formulación de la documentación; debiendo entregarlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al de la fecha del fallo de adjudicación.
A-4.15 Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra respetando lo que dice el enunciado de dicho concepto, así como la unidad o la cantidad o volumen de trabajo a realizar, y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas Bases de Licitación.
A-4.16 Que presenta análisis expresados en pesos mexicanos, de cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo del financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales; que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente, que los materiales a utilizar son los requeridos en el catálogo de conceptos y que los considera con sus correspondiente consumos y costos, y además de la mano de obra la considera con sus correspondientes rendimientos y costos. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del contratista en relación con los precios respectivos.
Que los costos indirectos deberán expresarse en un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas, y a los que se deberá acompañar el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
Que el costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos (en caso que se hubiera otorgado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”). y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto.
Que la tasa de interés aplicable por financiamiento, el proponente deberá calcularla sobre la base de un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, mismo que deberá señalarlo e identificar su fuente de obtención.
Que el cargo por utilidad, será fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.
Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como los servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Contraloría General, en este caso serán del 0.2 % (Dos al millar).
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.
De las estimaciones que se cubran al contratista se le descontarán los derechos que las Leyes encomiendan al órgano de control y evaluación gubernamental municipal, procedan por la prestación del servicio de vigilancia, inspección y control.
Este cargo deberá reflejarse en los análisis de precios unitarios, tal y como se fija en la estructura proporcionada para dichos análisis, en el anexo 5.- de la presente bases de licitación.
Para los efectos de la LEY, se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que deberá cubrir el contratista por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.
A-4.17. Cuando a partir de la presentación de propuestas y hasta antes de la firma del contrato ocurran circunstancias de orden económico de carácter extraordinario, que alteren o determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos de obras o servicios materia de las propuestas del CONTRATISTA, dichos costos deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos que se acuerde por "LA CONVOCANTE" y el CONTRATISTA a la firma del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento en vigor, mientras no se oponga a la presente Ley .
A-4.18. Que cuando en el proceso constructivo de la obra, "EL LICITANTE" propone utilizar tecnología de vanguardia, deberá manifestarlo por escrito a "LA CONVOCANTE", así como la relación y el proceso constructivo de dicha tecnología hasta 3 días antes de la fecha y hora de la presentación de la propuestas, esto con el fin de que "LA CONVOCANTE" tenga el conocimiento del uso de la tecnología de vanguardia y pueda analizarla, y le sirva como fundamento, en el proceso de la revisión detallada de las propuestas, y con apego a su criterio y buen juicio pueda tomar una decisión favorable para la aceptación de su propuesta.
A-4.19. SUBCONTRATACION DE OBRA: Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora "LA CONVOCANTE" permitirá la subcontratación respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra.
A-4.20. "EL LICITANTE" deberá elaborar su proposición en moneda nacional (pesos mexicanos), así mismo deberá realizar la proposición en idioma español.
A-4.21. "EL LICITANTE" que no firme el contrato por causa imputable al mismo será multado y sancionado con inhabilitación, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
A-4.22. La entrega de la proposición será en el acto de apertura de proposiciones, no se enviarán a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica.
A-4.23. Que en la elaboración de su propuesta, existen conceptos que incluyen acarreos de materiales, por lo tanto deberán considerar lo siguiente:
• Que para efecto de evaluación que el costo horario y rendimiento del equipo corresponda al de un equipo nuevo.
• Que el equipo de acarreo que consideren para la ejecución de los trabajos, no rebase la capacidad máxima de 14 m3.
• En los acarreos de los materiales para la construcción, pétreos, sellos, carpeta asfáltica caliente, se tomarán en cuenta las tarifas vigentes del servicio público de transporte de carga de materiales para la construcción en el Estado de Sonora, que para tal efecto publica La Dirección General del Auto Transporte del Estado de Sonora, en el Boletín Oficial del Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora.
• En el caso de que "EL LICITANTE", utilice parcial o totalmente vehículos pertenecientes a Cooperativas, Sindicatos, Asociaciones o Uniones de transportistas de acarreo de materiales de construcción, estas deberán estar autorizadas por La Dirección General del Auto Transporte del Estado de Sonora, asimismo si estas asociaciones proporcionan descuentos para el acarreo, "EL LICITANTE" deberá incluir en la propuesta carta original de la asociación correspondiente donde les manifieste que les otorga un porcentaje de descuentos por prestarles el servicio de acarreo de materiales, en la misma carta que se haga referencia a la obra en cuestión (Anexar carta en documento 14).
• Asimismo "LA CONVOCANTE" no aceptará arreglos de cambios de tarifas entre las asociaciones o uniones de transportistas y "EL LICITANTE", si no vienen autorizados por La Dirección General del Auto Transporte del Estado de Sonora, y si estas variaciones en las tarifas de acarreo le son aprobadas por "LA CONVOCANTE" y procede a su juicio algún ajuste a los precios respectivos, este se realizará conforme a lo estipulado en el contrato correspondiente.
• No será motivo de reclamación de precio por imposición o reclamaciones que tenga la empresa por parte de las Cooperativas, Sindicatos, Asociaciones o Uniones de transportistas, reclamando los acarreos de material.
• "EL LICITANTE" deberá tener en cuenta y considerar en la elaboración de su proposición que los bancos para obtener el material pétreo necesario para la construcción de la base y la fabricación de la carpeta asfáltica, y cualquier otro material pétreo, no han sido liberados por "LA CONVOCANTE" por lo tanto es responsabilidad de "EL LICITANTE" juzgar de todas las circunstancias que considere para su utilización, además en su caso absorberá las regalías, cargos, indemnizaciones, pago del derecho de extracción y demás gravámenes correspondientes, tanto para los materiales pétreos como para la extracción de agua, los cuales serán incluidos en sus respectivos precios unitarios, asimismo tanto los bancos de materiales como los de agua, deberán contar con la autorización de parte de la autoridad correspondiente ( C.N.A, SEMARNAT, Etc.). Así como la del dueño del banco.
Nota: que al contratista, que realice los trabajos, una vez verificada por parte de la supervisión de obra, la distancia real de los acarreos de la carpeta asfáltica, de la base hidráulica y de los demás materiales productos xx xxxxxx y excavaciones que resulten por la ejecución de la obra, se les ajustaran los respectivos análisis de precios unitarios, surgiendo un nuevo precio unitario (FP), en el cual únicamente se ajustara el kilometraje de acarreos, permaneciendo fijos los rendimientos y precios de los demás insumos que conforman el análisis de precio unitario.
A-4.24. Que “EL LICITANTE” cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.
A-4.25. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que “EL LICITANTE” conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.
A-4.26. Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por “EL LICITANTE”.
A-4.27. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por “EL LICITANTE”, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por “EL LICITANTE”, o con las restricciones técnicas, cuando “LA CONVOCANTE” fije un procedimiento.
A-4.28. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.
A-4.29. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
A-4.30. Que la planeación integral propuesta por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
A-4.31. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
A-4.32. Que los precios propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.
A-4.33. Que los análisis de los precios unitarios además de que estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y al anexo 5 de las bases de la presente licitación, incluya los materiales requeridos y las cantidades requeridas de material por unidad de concepto, así como la calidad requerida del material, y mientras no se indique que pueda ser similar al solicitado en el catálogo de conceptos o en estas bases de licitación, no deberán proponer otro material al solicitado, o que agrupen como un lote los materiales, mano de obra y maquinaria o equipo de construcción.
A-4.34. Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en el anexo 5, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a esta licitación.
A-4.35. “EL LICITANTE” deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta y "LA CONVOCANTE" no será responsable, salvo en los casos que establezca la LEY y su REGLAMENTO, de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación y su resultado.
A-4.36. “EL LICITANTE” que resulte ganador de la adjudicación del contrato, motivo de esta licitación, y conforme a la relación de maquinaria y equipo de construcción que se solicita en el documento 6, de estas bases, y que indique que es rentada o con opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la misma.
A-4.37. En caso de que “EL LICITANTE” entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a "LA CONVOCANTE", para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
A-4.38. Que en la elaboración de su propuesta deberán considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la convocatoria a la presente licitación y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.
A-4.39. Que en la elaboración de los programas de los trabajos, materiales, maquinaria y equipo y mano de obra, deberán indicar fecha de inicio y término, y que a su vez estos sean congruentes con el procedimiento constructivo que proponen.
A-4.40. Que en la elaboración de su propuesta deberán considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitación y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.
A-4.41. Que en la elaboración de los programas de los trabajos, materiales, maquinaria y equipo y mano de obra, deberán indicar fecha de inicio y término, y que a su vez estos sean congruentes con el procedimiento constructivo que proponen.
A-4.42. Que en la elaboración de la Descripción integral para realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, son dos términos distintos, no confundirlos y entregar un solo escrito o los dos escritos de Planeación y el del Procedimiento Constructivo con la misma información, y que a su vez estos sean congruentes con la documentación que presentan en su propuesta técnica y económica.
A-4.43. Que en la elaboración de la ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, compruebe tener contratos en el tipo de experiencia que se pide en la presente licitación.
A-5. - COSTO DE LA PROPUESTA.
"EL LICITANTE" deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta y "LA CONVOCANTE" no será responsable, salvo en los casos que establezca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación y su resultado.
La Forma de pago: para la compra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la plataforma COMPRANET SONORA, al consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en “Participar” y pulsar la opción de “Imprimir pase en caja” y acudir con este documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un costo de $3,200.00 pesos.
El periodo de venta de las bases será del 22 de julio de 2019 y la fecha límite será el 31 de julio de 2019.
Es responsabilidad de la Persona Física o Moral cerciorarse de que en el recibo de pago aparezcan los datos correctos y fecha de pago de la licitación, dentro del período de venta de bases establecido en la presente licitación; ya que de no ser correctos, no se les aceptará su propuesta.
A-6. - VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
"LA CONVOCANTE" mostrará por una sola vez a las personas físicas y xxxxxxx inscritas en esta licitación, el sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de la misma, así como la ubicación y demás datos adicionales de campo que consideren necesarios los participantes al concurso. Para tal efecto, el sitio de reunión para llevar a cabo la citada Visita, será en las oficinas de Dirección de Obras Públicas, ubicada en Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x/x, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Etchojoa, Sonora, el día 30 de julio de 2019 a las 11:00 Horas. Después de dicha visita se realizará la Junta aclaratoria respectiva, en el sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de esta licitación, en la que podrán plantearse a "LA CONVOCANTE" las preguntas que sean necesarias para aclarar, desde el punto de vista técnico, todas las dudas que pudieran existir, tanto del Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, como de los planos, en su caso.
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, y tendrá como objeto, entre otros, que "EL LICITANTE" conozca las condiciones ambientales, las condiciones físicas del área, la disponibilidad de insumos, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. "EL LICITANTE" en su propuesta deberán incluir un escrito, en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes mencionadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato, solicitar ajuste de precios en los conceptos a que haya lugar, o al Programa de trabajo, o al catálogo de conceptos como en los planos por este motivo, firmada por el apoderado ó el representante legal respectivo, de acuerdo a la documentación que haya presentado al efecto.
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación, así como aquellos que autorice "LA CONVOCANTE". A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta de las bases, aunque no será obligatorio para "LA CONVOCANTE" designar a un técnico que guíe la visita.
"EL LICITANTE" acepta que los gastos sufragados en la preparación y durante la visita al sitio de la obra, son a su cargo, quedando "LA CONVOCANTE" exenta de los daños o perjuicios que pudiese sufrir u ocasionar a terceros.
A-7. - ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACION.
Para aclarar cualquier duda que surgiera respecto a las presentes Bases de Licitación y sus anexos, excepto del Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, así como de los Planos en su caso, "LA CONVOCANTE" efectuará la Junta de aclaraciones de las Bases de Licitación, el día 30 de julio de 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas de Dirección de Obras Públicas, ubicada en Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x/x, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Etchojoa, Sonora. Lo anterior sin perjuicio de que "EL LICITANTE" solicite por escrito, hasta 6 días hábiles antes del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, alguna aclaración al efecto; en tal caso "LA CONVOCANTE" comunicará por escrito a los concursantes en un plazo máximo de dos días hábiles, cualquier situación que no haya sido considerada dentro de la información proporcionada y que pueda afectar la elaboración de las propuestas.
La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para "EL LICITANTE", por lo que quienes hubieren adquirido las bases, podrán plantear personalmente, por escrito o a través de los medios electrónicos siguientes: xxx0000.0000@xxxxx.xxx, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la convocatoria, las bases, sus anexos y a la cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por "LA CONVOCANTE".
Se levantará un Acta que contendrá la firma de los asistentes y de los servidores públicos que intervengan, las preguntas formuladas por "EL LICITANTE", así como las respectivas respuestas de "LA CONVOCANTE" en forma clara, precisa y, en su caso, los datos relevantes de la Visita al Sitio de realización de los trabajos, entregándose copia de la misma a los interesados presentes y se pondrá a disposición de los ausentes en la oficina de la Dirección de Obras Públicas ó a través de: las páginas xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx.
De existir modificaciones a las presentes Bases que como consecuencia afecten las condiciones de la Convocatoria, se deberá observar lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 44 del REGLAMENTO.
Dicha Acta formará parte de la propuesta de "EL LICITANTE" por lo que será responsabilidad de cada uno de ellos el obtenerla.
"EL LICITANTE" que no asista a la Junta de Aclaraciones, deberá recabar el Acta levantada en la misma y formular en papel membretado de su empresa un escrito en el que manifieste su asistencia o no asistencia a esta Junta, así como estar de acuerdo a los puntos tratados en la misma y haberlos tomado en consideración para la elaboración de su propuesta. De acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 4 de las presentes Bases.
B.- DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION.
B-1. - PRESENTACION DE LA PROPOSICION.
"EL LICITANTE" previo a la entrega del paquete cerrado que contenga su proposición, deberá entregar a "LA CONVOCANTE", el recibo original donde acredite el pago de la adquisición de las bases de esta licitación, por lo que si el "EL LICITANTE" omite entregar este documento, no le será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación.
En el caso de estar agrupado para hacer una proposición conjunta, el recibo de pago que presente deberá estar a nombre de la Persona Física o Moral que presentará la propuesta, y que a su vez firmará el contrato, en caso de que este le sea adjudicado en la presente licitación.
La proposición que "EL LICITANTE" preparé conforme a lo establecido en las presentes bases de licitación, así como con lo solicitado en el acta de junta de aclaraciones, deberán presentarlas en el acto de presentación y apertura de propuestas, se hará mediante la entrega de un solo paquete claramente identificado en su parte exterior con el número de la licitación, el nombre de la obra y del licitante y completamente cerrado, el cual contendrá dos sobres, en uno de ellos la propuesta técnica y en el otro la propuesta económica, la cual deberá presentar debidamente firmada (firma completa autógrafa) en cada una de sus hojas por el apoderado y/o representante legal respectivo, de acuerdo a la documentación que haya presentado al efecto, sin que la falta de firma en algunos de ellos sea causa de descalificación, pero por ningún motivo se podrá dispensar la falta de firma de la carta compromiso y del catálogo de conceptos, ya que estos dos documentos son obligatorios que vengan firmados, no obstante que a "EL LICITANTE" que se le adjudique el contrato, previo a su formalización deberá firmar los documentos a los cuales les falte la firma.
La proposición se analizará a su vez en dos formas, una cuantitativa donde para la recepción de las proposiciones sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realiza el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la "LA CONVOCANTE" tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.
Para facilitar la revisión de cada uno de los documentos, se presentarán en el orden indicado pudiendo llevar separadores en que se pueda detectar fácilmente el documento en revisión, si bien para efectos de descalificación, no es indispensable su cumplimiento, esto es para una mejor conducción del procedimiento de revisión de los documentos en el acto de apertura de proposiciones, evítese engraparlos entre sí o engargolarlos.
B-2. - RETIRO DE LA PROPOSICION.
Una vez presentada su proposición, "EL LICITANTE" no podrá retirarla por ningún motivo, ni podrá hacerle modificaciones a la misma.
B-3. - CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.
"EL LICITANTE" deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuran en los documentos correspondientes, con el objeto de que no incurran en una causa por la que puede ser desechada su propuesta. Asimismo deberá utilizar los anexos que para tal efecto se incluyen en estas Bases de Licitación. En caso de que el "EL LICITANTE" presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos solicitados por la "LA CONVOCANTE" en los formatos, y se apegue a la forma, los requisitos y desglose solicitado en dichos formatos.
Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
"EL LICITANTE" es el único responsable de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
Si "EL LICITANTE" omite presentar parte o toda la información requerida en los documentos de la licitación, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos sus aspectos a dichos documentos, el riesgo será a su cargo y será causal para rechazar su proposición, por lo que deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuran en los documentos correspondientes. Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
"LA CONVOCANTE" juzgará la capacidad de "EL LICITANTE" para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información. En caso de detectarse que ha proporcionado información incorrecta, será desechada su propuesta. Así mismo, será causa de descalificación, la comprobación de que algún o algunos de los licitante ha acordado con otro u otros elevar o disminuir el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo o información que tenga como fin el obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando ello se advierta de la forma o términos en que se presenten las propuestas.
B-4. - DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION
La entrega de proposiciones se hará en un solo paquete cerrado que contendrán, dos sobres, en uno de ellos la propuesta técnica y en el otro la propuesta económica, en los términos establecidos en el punto B-1. Y a elección de "EL LICITANTE", podrá entregar dentro o fuera del sobre relativo la documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición establecida en el punto B-4-3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION
Los documentos que a continuación se describen, deberán presentarse dentro del sobre cerrado en forma inviolable.
B-4-1. PROPUESTA TECNICA.
Los documentos del 1 al 09 que a continuación se describen, deberán presentarse dentro del sobre de la Propuesta Técnica.
DOCUMENTO No. 1
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO OTRAS CONSIDERACIONES
"EL LICITANTE" deberá manifestar por escrito, en hoja membretada de la empresa, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 4 de las presentes Bases.
DOCUMENTO No. 2
DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
“EL LICITANTE” en este apartado presentará por escrito y con sus propias palabras la siguiente documentación:
1.- PLANEACIÓN INTEGRAL, Deberá incluir la descripción de la planeación integral de “EL LICITANTE” para realizar los trabajos.
2.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, Una descripción detallada del procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos,
Considerando las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezcan las dependencias y entidades.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán especificar la parte de los trabajos que realizará el asociante y cada uno de los asociados, tanto en la planeación integral como en el procedimiento constructivo.
DOCUMENTO No. 3
CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO
1.- CURRÍCULUM VITAE, Deberán incluir los currícula con firma autógrafa de cada uno del personal técnico profesional que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, señalando para cada uno de ellos; nombre, nivel máximo de estudios, experiencia profesional, experiencia en trabajos similares y nivel de participación en la obra, y los cuales deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, a las de esta licitación.
2.- CARTA COMPROMISO DEL PUESTO que desempeñará en la misma y que participará en los trabajos objeto de esta licitación hasta su terminación y entrega a satisfacción de la dependencia. Para complementar dicha información se requiere llenar formato de anexo 16.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán incluír la documentación solicitada anteriormente, tanto para el asociante como para cada uno de los asociados, separándolos por asociante y asociados.
.
DOCUMENTO No. 4
ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA
"EL LICITANTE" deberá acreditar la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, mediante la presentación de copia de documentos y de una relación de obras en las que "EL LICITANTE" identifica los trabajos realizado por el y su personal, con las Administraciones Públicas Federal, Estatal y/o Municipal, así como con los particulares, con lo cual "EL LICITANTE" comprueba su participación.
"EL LICITANTE" deberá acreditar y comprobar fehacientemente su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, mediante la presentación de:
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a la de la presente licitación, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso;
Sólo se tomarán en cuenta las copias de los documentos con el que "EL LICITANTE" comprueba fehacientemente su experiencia, y que correspondan a obras con características técnicas, magnitud similares y de la misma naturaleza a la de la presente licitación,
Para efecto de evaluación no se considerará como experiencia otro tipo de obras que no sean las que se especifican en este punto;
Por lo que en la evaluación Sólo se tomarán en cuenta los documentos relacionados y solicitados anteriormente y que vengan firmados por las personas facultadas legalmente y responsables de la firma de los contratos, convenios, actas o demás documentos que presenten y que a su vez se pueda verificar la experiencia en dicha información (que el documento contenga nombre de la obra, monto de la obra, nombre de la contratante, descripción de la obra, fechas de inicio y termino, duración de la obra y firmas), y que estén totalmente legibles, por lo que si a estos documentos les falta la información anteriormente descrita, o no incluya documentos que avalen su experiencia y especialidad, no podrá ser evaluada, y por lo tanto no se les podrá calificar como solventes técnicamente.
Para lo cual “LA CONVOCANTE” solo considerará como obras similares a los de la presente licitación.
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN XX XXXXXX DEPORTIVOS DE SOFTBOL, BEISBOL Y FUTBOL.
No incluir obras que no tengan similitud con los trabajos a los que convoca la presente licitación.
Para efecto de evaluación no se considerará como experiencia otro tipo de obras que no sean las que se especifican en este punto.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán incluír la documentación solicitada anteriormente, tanto para el asociante como para cada uno de los asociados; y se tomará en cuenta dicha experiencia en base a lo que se estipule que realizará cada una de las partes asociadas en el Convenio Privado.
.
DOCUMENTO No. 5
ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA
CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION
ES DE $1’000,000.00 (SON: UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.)
Documentos que acrediten la capacidad financiera requerida,
PERSONAS FÍSICAS y PERSONAS XXXXXXX:- Deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años inmediatos anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de Empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
Los estados financieros y comparativo de razones financieras básicas, deberán ser firmados en cada una de sus fojas que lo conforman por el Representante Legal de la Empresa o Persona Física y por el Contador Público.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán incluír la documentación solicitada anteriormente, tanto para el asociante como para cada uno de los asociados.
DOCUMENTO No. 6
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
La relación de maquinaria y equipo de construcción de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 7 de las presentes Bases: (FORMA RMYE), en la cual se anotarán para cada una de las unidades de la maquinaria y/o equipo a utilizar: Marca, Modelo, Número de serie, ubicación física, y usos actuales, y fechas en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado, y si es de su propiedad o lo rentará, con o sin opción a compra, y en este último caso, deberá anexar la respectiva carta de compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador, y donde se indiquen No. De serie y descripción general de la maquinaria y/o equipo, por parte del arrendatario. Si omite la carta compromiso o cualquier otro dato en el formato, será motivo de descalificación.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán incluir la documentación solicitada anteriormente, tanto para el asociante como para cada uno de los asociados.
DOCUMENTO No. 7
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR,
Y Determinación del Capital Contable Disponible (no comprometido)
"EL LICITANTE" deberá presentar Relación de contratos en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con los particulares, anotando las fechas de inicio y probable terminación y el avance físico realizado al momento de elaborar la proposición, señalando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, en el formato que se proporciona para tal efecto, según anexo 9.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán incluír la documentación solicitada anteriormente, tanto para el asociante como para cada uno de los asociados.
DOCUMENTO No. 8
ACREDITACION, DE QUE LA EMPRESA ES ESTATAL, REGISTRO CMIC Y CAPACITACION
"EL LICITANTE" deberá presentar la siguiente documentación para poder dar preferencia a la adjudicación del contrato en caso de existir dos o más proposiciones solventes, cuya diferencia en su propuesta económica no sea superior al cinco por ciento, esto Obedeciendo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en que establece que Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por "LA CONVOCANTE", el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, en el orden de prelación siguiente:
Si existen dos o más proposiciones solventes, cuya diferencia en su propuesta económica no sea superior al cinco por ciento, el contrato debe adjudicarse como se señala en el apartado I.- ADJUDICACION., de estas bases de licitación.
I.- Al licitante municipal sobre el estatal, o al estatal sobre el nacional, o a éste último sobre el extranjero; (Para acreditar este punto deberá presentar los siguientes documentos, en el caso de Personas Xxxxxxx: Acta Constitutiva de la Empresa ó Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de Personas Físicas: Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estos documentos servirán para identificar que la empresa tiene su domicilio fiscal en el Estado de Sonora). En caso de estar participando en asociación con otras empresas deberá incluir dicha documentación tanto para el asociante como para los asociados.
II. - Al licitante registrado en alguna cámara empresarial, o en el organismo profesional que corresponda de acuerdo a su actividad.
Por lo que "EL LICITANTE" deberá acreditar anexando copia simple de los documentos solicitados en los puntos I, II (Para cumplimiento del punto II, en nuestro caso solicitamos Registro actualizado de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción).
(En caso de que la empresa no pudiese acreditar el punto II, manifestarlo por escrito, que no cuenta con tales registros, pero por ningún motivo se va exceptuar la presentación del el punto I, referente a la comprobación del domicilio fiscal en el estado de sonora, además en caso de estar participando en asociación con otras empresas deberá incluir dicha documentación tanto para el asociante como para los asociados).
DOCUMENTO No. 9
PROGRAMAS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
"EL LICITANTE" deberá presentar, precisamente en el formato que se adjunta en el Anexo No.- 7 de las presentes Bases: el cual proporciona al efecto "LA CONVOCANTE", el programa calendarizado, en períodos semanales, de:
5.1. - Utilización de maquinaria y equipo de construcción (FORMA PME-1).
El formato citado deberá estar firmado por "EL LICITANTE" en el lugar al efecto y llenado de la siguiente manera:
- El Programa de utilización de maquinaria y equipo (FORMA PME-1), se elaborará anotando la descripción de cada tipo de equipo, en la parte superior del calendario físico se anotará mediante diagrama xx xxxxxx y en la parte inferior del mismo se deberá indicar con números arábigos la cantidad de horas-máquina que habrán de aplicarse por periodo, así como la cantidad de maquinarias y equipo necesarios para ejecutar la obra en el tiempo requerido en esta obra.
DOCUMENTO No. 10
CONVENIO PRIVADO
PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES
Si dos o más empresas se agrupan para participar en la licitación, podrán agruparse para presentar una sola proposición, cumpliendo los siguientes requisitos:
I. Bastará con la adquisición de un solo juego de bases.
II. Se podrá asociar en la forma y los términos que estimen convenientes, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas xxxxxxx.
III. Al estar agrupados para hacer una sola proposición, la documentación solicitada, deberá ser presentada para el asociante y cada uno de los asociados, según corresponda en su carácter de persona física o moral.
IV. Deberá presentar también copia del convenio privado celebrado entre si, en el que establecerán con toda precisión, además del objeto lo siguiente:
IV.1. Los nombres y domicilios de los integrantes de la agrupación, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que acreditan la existencia legal de las personas xxxxxxx de la agrupación, o los datos del acta de nacimiento en caso de personas físicas;
IV.2. Los nombres de los representantes de cada una de las personas obligadas, identificando en su caso, los datos del testimonio público con que cuentan para obligarse en nombre de su representada.
IV.3. La definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.
IV.4. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.
IV.5. La designación ante notario público de un representante común, elegido previamente por los propios contratistas, otorgándole poder amplio y suficiente, para resolver todo lo relacionado con la proposición y en caso de que su propuesta resultare ganadora, lo derivado del contrato.
IV.6. La estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará como aval y obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse y responder por cualquier responsabilidad que se genere del incumplimiento, por parte de alguno de los firmantes, de las obligaciones que surjan durante el desarrollo de la licitación y en caso de resultar ganadora, de las derivadas del contrato que se firme.
IV.7. Lugar y fecha de la celebración del convenio y firma de los representantes.
IV.8. Datos de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
V. En caso
- En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, Y el convenio referido anteriormente deberá estar protocolizado ante Fedatario. Y "LA CONVOCANTE" revisará que el convenio cumple con los requisitos exigidos, de no ser así se procederá a desechar la proposición.
- Si "EL LICITANTE", no se agrupa para presentar una sola proposición en forma conjunta, entonces deberá manifestar por escrito que no está participando asociado en conjunto con otra empresa o que está participando solo.
En el caso de que dos o más empresas se agrupen para realizar convenio simple de asociación para presentar una sola proposición, no olvidar que toda la documentación requerida se presentará tanto la del asociante como la de los asociados, (como copia de facturas de maquinaria y equipo, copia de contratos de obras similares a la de esta licitación, etc.).
Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.
B-4-2. PROPUESTA ECONOMICA.
Los documentos del 10 al 24, que a continuación se describen, deberán presentarse dentro del sobre de la Propuesta Económica:
DOCUMENTO No. 11
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.- ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.- para cada uno de los conceptos de trabajos del catálogo, así como los básicos o auxiliares utilizados en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el esquema que se adjunta en el anexo No.- 5 de las presentes bases de licitación.
En cada uno de estos análisis, se determinarán y estructurarán anotando, después de la suma del costo directo, el porcentaje y la cantidad total correspondiente a los costos indirectos, costos de financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar, con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos, para obtener el precio unitario propuesto por "EL LICITANTE" en el catálogo de conceptos (No se aceptará ninguna variación en la presentación de la estructura de los precios unitarios).
Así mismo en la elaboración de los análisis de precios unitarios, seguirá el siguiente orden, el catálogo de conceptos rige sobre las especificaciones particulares y el proyecto.
"EL LICITANTE" deberá presentar los análisis de precios unitarios, firmados por su representante legal. El presentar precios unitarios que, a criterio de "LA CONVOCANTE", se encuentren sensiblemente fuera de los precios xx xxxxxxx, será motivo suficiente para desechar la propuesta por insolvente.
Asimismo los análisis de precios unitarios, deberán ser congruentes con los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y del personal obrero.
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad requeridas.
Que en cada uno de los precios unitarios, en las cantidades del material por unidad de medida, determinado por “EL LICITANTE” para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material, cimbras, etc. de que se trate, además de que el material sea de las características, especificaciones y calidad que se esté solicitando en el catálogo de conceptos, motivo de esta licitación, así mismo el personal que proponga, sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos motivos de esta licitación, que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE”, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos.
Así mismo en la elaboración de los análisis de precios unitarios, la maquinaria y el equipo de construcción que proponga “EL LICITANTE”, sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos motivo de esta licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por “EL LICITANTE “sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto “EL LICITANTE” y que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, tomando en cuenta, las características ambientales de la zona donde se realizaran los trabajos.
2.- BÁSICOS O AUXILIARES "EL LICITANTE" deberá anexar los básicos o auxiliares utilizados dentro de los precios unitarios, firmados por su representante legal.
"EL LICITANTE" en cada uno de los análisis de precios unitarios y básico, en la redacción del concepto de trabajo a analizar, deberán incluir completo el enunciado de dicho análisis, tal y como aparece en el catálogo de conceptos, así mismo deberán hacer mención a que empresa pertenecen estos análisis. En caso de omisión de lo estipulado en este párrafo será motivo suficiente para desechar la propuesta.
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad requeridas.
Asimismo los análisis de precios unitarios, deberán ser congruentes con los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y del personal obrero.
DOCUMENTO No. 12
EXPLOSION DE INSUMOS
EXPLOSIÓN DE INSUMOS, es decir, de acuerdo con la información de los análisis de precios unitarios que integran la propuesta, deberá presentar la relación detallada de maquinaria y equipos de construcción con sus cantidades de horas-máquina que se requerirán por cada equipo; el listado de materiales y cantidades a utilizar de cada uno; y todas las categorías de mano de obra que se utilizarán, con la cantidad de jornales que se necesitan por categoría, para la ejecución total de los trabajos, incluyendo en la explosión de los insumos las cantidades a utilizar, importes totales y sus respectivas unidades de medición de cada uno de los materiales, maquinaria o equipo de construcción y mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos.
DOCUMENTO No. 13
CALCULO DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL Y TABULADOR XX XXXXXXX BASE
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL, TABULADOR DE SALARIOS BASE
“EL LICITANTE” deberá presentar, de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 14, los siguientes cálculos:
A.- El análisis del cálculo del factor xxx xxxxxxx real de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 14A de la presente Convocatoria,
B.- El análisis del cálculo de integración del factor xx xxxxxxx real de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 14B de la presente Convocatoria,
C.- El tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 14C.
DOCUMENTO No. 14
ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
"EL LICITANTE" deberá presentar los análisis de los costos horarios activos de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, los costos de adquisición y rendimientos de los equipos y maquinaria, como si fueran nuevos, de acuerdo con el esquema que se adjunta en el anexo No.- 12 de las presentes bases de licitación.
El equipo que presenten en sus análisis de precios unitarios debe ser congruente con el programa de utilización de maquinaria y equipo.
DOCUMENTO No. 15
ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
“EL LICITANTE” deberá presentar, punto por punto, los siguientes análisis:
ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, los cuales estarán representados como un porcentaje del costo directo (No deberá manejar más de un porcentaje, es decir, no podrá utilizar un porcentaje de indirectos para unos conceptos, y otro porcentaje para el resto de los conceptos). Dichos costos se desglosarán e identificaran en los correspondientes a los de Administración de Oficinas centrales, a los de administración de oficina de campo (correspondiente únicamente a la presente obra) y a los de seguros y fianzas. Se deberá anexar el análisis del costo financiero y el programa de utilización del personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (FORMA PPTA-2, DEL ANEXO 7), de acuerdo con el esquema que se adjunta en el anexo No.- 10 de las presentes bases de licitación.
DOCUMENTO No. 16
ANALISIS DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO
EL ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará “EL LICITANTE” en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos (en caso que se hubiera otorgado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”) y estimaciones que recibirá por trabajos realizados se cubrirán en un plazo no mayor de 30 (días naturales) a partir de la fecha de autorización por parte de la supervisión de obra de "LA CONVOCANTE" y la tasa de interés que aplicará (anexar copia de la fuente donde se tomó el % de la tasa de interés), de acuerdo con el esquema que se adjunta en el anexo No.- 11 de las presentes bases de licitación (guía de llenado), y presentarlo en el formato (FINC-01), del ANEXO 7.
DOCUMENTO No. 17
CARGO POR UTILIDAD
CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES.- "EL LICITANTE" deberá considerar en su oferta, dentro del monto correspondiente a la utilidad (de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 3 de las presentes Bases.)
Las aportaciones que eroga por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mismas que no serán consideradas en la evaluación y comparación de las ofertas. Dichas aportaciones y pago deberán ser enteradas por "EL LICITANTE" ante la Dependencia correspondiente.
CARGOS ADICIONALES.- Se considerarán aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como los servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, en este caso serán del 0.2 % (cero punto dos por ciento).
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.
DOCUMENTO No. 18
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES
"EL LICITANTE" deberá presentar, de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 7 de las presentes Bases:
Los datos básicos de costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos (.FORMA CM-1), asimismo se deberán incluir los insumos de la relación de maquinaria y equipo de construcción, solicitados en el DOCUMENTO No. 6 de estas bases, señalando el precio ofertado por "EL LICITANTE"
DOCUMENTO No. 19
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO
"EL LICITANTE" deberá presentar este documento precisamente en las formas que para tal efecto proporciona "LA CONVOCANTE" y que es el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 6 de las presentes Bases.
En dichas formas, se expresarán con número y letra y en pesos mexicanos con aproximación al centésimo, los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo, y solamente con número el importe total correspondiente a cada concepto; determinando dichos importes mediante la multiplicación de los precios unitarios propuestos por las cantidades de trabajo impresas en el catálogo, con aproximación al centésimo.
Deberá así mismo, efectuar la suma correspondiente para obtener el importe parcial y acumulado en cada hoja, y el importe total de la oferta en la última de ellas.
Todas las anotaciones se harán con máquina de escribir, por computadora, o letra de molde en la que se usará tinta negra; los números y letras serán claros, fácilmente legibles y no deberá contener correcciones, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
El catálogo de conceptos a utilizar es el que se les proporciona en las bases de la convocatoria a la presente licitación o en su caso el modificado en la junta de aclaraciones respectiva, y en caso de que se reproduzca, el catálogo de conceptos deberá cumplir con todos los datos indicados en el formato proporcionado en las bases de la presente licitación, respetando la descripción de los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo.
En caso de existir alguna contradicción en el precio unitario, entre lo expresado con número y lo expresado con letra, regirá el precio unitario que coincida con el importe del análisis de dicho precio unitario, de otra manera, será motivo de descalificación.
Si se llegaran a encontrar errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por "LA CONVOCANTE" y los precios unitarios anotados por el proponente; de acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos.
Para que sea válida la oferta, deberá ser llenado en su totalidad, sin omitir ningún concepto, y deberá estar firmada cada una de las hojas que lo integran, precisamente en el lugar indicado al efecto, por el representante legal, de acuerdo a la escritura constitutiva ó modificaciones a la misma de la empresa, ó por el apoderado correspondiente.
En caso de existir alguna alteración, tachadura ó enmendadura en lo anotado, será rechazada la propuesta.
Solamente se podrá presentar un original del Catálogo de Conceptos y cantidades de trabajo. Y este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.
DOCUMENTO No. 20
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES
"EL LICITANTE" deberá llenar, firmar en el lugar al efecto y presentar su propuesta del siguiente programa, elaborados por partidas y subpartidas, precisamente en el formato que proporciona al efecto "LA CONVOCANTE": en el anexo No.- 7
9.1. - PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (FORMA PET-2), con programa de erogaciones mensuales y cumplir con el plazo máximo de ejecución establecido en las presentes bases.
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (FORMA PET-2) que “EL LICITANTE” proponga para realizar la obra conforme al catálogo de conceptos, se elaborará dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajo (desglosado por conceptos) y separado por obra, con programa de erogaciones mensuales, y cumplir con el plazo máximo de ejecución establecido en la Convocatoria o en su propuesta, y para cada descripción de actividades, en el renglón superior del calendario financiero se llenará con diagrama xx xxxxx semanales; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe mensual correspondiente en pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados.
Si como consecuencia del fallo, le es adjudicado el contrato, y "LA CONVOCANTE" así lo decide, preparará de acuerdo con ella, un programa de ejecución de los trabajos, detallado por conceptos, consignando por periodos, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, basado en la información proporcionada por él en su proposición, debiendo entregarlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al de la fecha del fallo de adjudicación.
Dicho formato deberá ser llenado con todos los datos que en él se solicitan.
Para cada descripción de la actividad, en el renglón superior del calendario financiero se llenará con diagrama xx xxxxx indicando la duración de la actividad por semana; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe correspondiente en pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados MENSUALES.
En el programa indicar fechas de inicio y término de cada actividad, conforme al anexo 7.
La forma de llenado del PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (FORMA PET-2), se muestra al final del DOCUMENTO 25.
DOCUMENTO No. 21
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
"EL LICITANTE" deberá llenar, firmar en el lugar al efecto y presentar su propuesta del siguiente programa, elaborados por partidas y subpartidas, precisamente en el formato que proporciona al efecto "LA CONVOCANTE": en el anexo No.- 7.
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (FORMA PME-2), con programa de erogaciones mensuales a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización y separado por obra, y formulado de modo congruente con los análisis de precios unitarios presentados, y para cada descripción de maquinaria y equipo de construcción, en el renglón superior del calendario financiero se llenará con diagrama xx xxxxx semanales; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe mensual correspondiente en pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados.
En el programa indicar fechas de inicio y término de cada actividad, conforme a anexo 7.
La forma de llenado del PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (FORMA PME-2), se muestra al final del DOCUMENTO 25.
DOCUMENTO No. 22
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
"EL LICITANTE" deberá llenar, firmar en el lugar al efecto y presentar su propuesta del siguiente programa, elaborados por partidas y subpartidas, precisamente en el formato que proporciona al efecto "LA CONVOCANTE": en el anexo No.- 7
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (FORMA PAM-2), con programa de erogaciones mensuales a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización y separado por obra, y para cada descripción de material, en el renglón superior del calendario financiero se llenará con diagrama xx xxxxx semanales; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe correspondiente en pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados.
En el programa indicar fechas de inicio y término de cada actividad, conforme a anexo 7.
La forma de llenado del PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (FORMA PAM-2), se muestra al final del DOCUMENTO 25.
DOCUMENTO No. 23
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO
"EL LICITANTE" deberá llenar, firmar en el lugar al efecto y presentar su propuesta del siguiente programa, elaborados por partidas y subpartidas, precisamente en el formato que proporciona al efecto "LA CONVOCANTE": en el anexo No.- 7
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (FORMAS PPO-2); con programas de erogaciones mensuales a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización y separado por obra, debiéndose llenar de la siguiente manera: Para cada descripción de personal, en el renglón superior del calendario financiero se llenará con diagrama xx xxxxx semanales; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe correspondiente en pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados.
En el programa indicar fechas de inicio y término de cada actividad, conforme a anexo 7.
La forma de llenado del PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (FORMAS PPO-2), se muestra al final del DOCUMENTO 25.
DOCUMENTO No. 24
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS
"EL LICITANTE" deberá llenar, firmar en el lugar al efecto y presentar su propuesta del siguiente programa, elaborados por partidas y subpartidas, precisamente en el formato que proporciona al efecto "LA CONVOCANTE": en el anexo No.- 7
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (FORMAS PPTA-2); con programas de erogaciones mensuales a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización, debiéndose llenar de la siguiente manera:
Para cada descripción de personal, en el renglón superior del calendario financiero se llenará con diagrama xx xxxxxx semanales; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe correspondiente en pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados.
En el programa indicar fechas de inicio y término de cada actividad, conforme a anexo 7.
La forma de llenado del PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (FORMAS PPTA-2), se muestra al final del DOCUMENTO 25.
"EL LICITANTE" deberá utilizar los formatos e instructivos proporcionados por "LA CONVOCANTE", y cada uno de los formatos deberá presentarse con la información solicitada y en la forma indicada. En caso de que "EL LICITANTE" reproduzca estos formatos, estos deberán cumplir en su totalidad con cada uno de los elementos requeridos por "LA CONVOCANTE".
DOCUMENTO No. 25
El formulario de la Propuesta deberá estar elaborado en papel membretado de "EL LICITANTE". El modelo de la carta estará de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 2 de las presentes Bases, debiendo ser firmado por el representante legal de la empresa o por el apoderado.
Para el caso de la carta compromiso bastara una sola carta firmada por asociante y asociados.
La forma de llenado de los Documentos 20, 21, 22, 23 y 24, es la siguiente:
FORMA DE LLENADO DE LOS DOCUMENTOS 20, 21, 22, 23 Y 24.
.
B-4-3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION
La entrega de los documentos que son distintos a la parte técnica y económica de la proposición, "EL LICITANTE" deberá presentarlos en el acto de presentación y apertura de proposiciones, ya que dichos documentos son parte de las presentes bases de licitación.
Los documentos del I al XVI que a continuación se describen, y que a elección de "EL LICITANTE", podrán entregarlos dentro o fuera del sobre que contiene los aspectos técnicos y los aspectos económicos de la proposición.
DOCUMENTO No. I
MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN
"EL LICITANTE" deberá presentar en papel membretado, y firmado por el representante legal ó el apoderado correspondiente:
Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá, para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
DOCUMENTO No. II
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 y 118 DE LA LEY
"EL LICITANTE" deberá presentar en papel membretado, y firmado por el representante legal ó el apoderado correspondiente:
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118, de la LEY, según anexo 13.
DOCUMENTO No. III
CAPITAL CONTABLE
DOCUMENTOS.- Que acrediten el capital contable, requerido en la convocatoria, por un monto $1’000,000.00 (SON: UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), el cual podrá acreditarse de cualquiera de las dos siguientes maneras:
- Para Personas Físicas y Xxxxxxx: Copia simple de la Declaración Fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el comprobante de pago de impuesto presentado electrónicamente por medio del Internet, o Balance General Auditado, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante.
El Balance General Auditado, deberá ser firmado en cada una de sus fojas que lo conforman por el Representante Legal de la Empresa o Persona Física y por el Contador Público donde deberá anexar copia simple (por anverso y reverso) de su cédula profesional.
Para el caso de empresas de reciente creación, deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.
Si dos o más empresas se agrupan para participar en la licitación, y como parte integrante de este documento deberán acreditar la capacidad financiera del asociante y para cada uno de los asociados.
DOCUMENTO No. IV
IDENTIFICACION OFICIAL
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía
Para la persona Física:
1.- Presentar copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía.
Para la persona Moral:
1.- Presentar copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía, de la persona que firme la proposición (Representante Legal).
DOCUMENTO No. V
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD
“EL LICITANTE” deberá presentar lo siguiente:
Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, de acuerdo con el esquema que se adjunta en el Anexo No.- 17 de las presentes Bases, mismo que contendrá los datos siguientes:
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de la propiedad y de Comercio, y
b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que los protocolizó.
Asimismo se les informa que previamente a la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador presentara para su cotejo original o copia certificada y copia simple de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato.
DOCUMENTO No. VI
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
“EL LICITANTE” deberá presentar en papel membretado, y firmado por el representante legal ó el apoderado correspondiente:
I.- Declaración de integridad, mediante la cual se manifieste que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de "LA CONVOCANTE”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
DOCUMENTO No. VII
INFORMACION CONFIDENCIAL
En caso de que "EL LICITANTE" entregue información que considere de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a "LA CONVOCANTE", para los efectos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y La Ley de Transparencia.
Conforme a lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 47 de la LEY y 52 del REGLAMENTO, para facilitar el procedimiento de Licitación la CONVOCANTE, a solicitud de los interesados, podrá efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, hasta un día hábil anterior a la fecha y hora establecidas para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, previa presentación de la copia del pago de las presentes Bases. Dichas revisiones se efectuarán en la Dirección de Obras Públicas, y se notificará por escrito las observaciones realizadas, en su caso.
Para la evaluación de la documentación presentada por el LICITANTE señalada en el presente numeral, se considerarán los siguientes aspectos:
I. Que las copias de los documentos sean legibles y estén completos;
II. Que el LICITANTE no se encuentre inhabilitado por la CONTRALORÍA; y
III. Que el Capital Contable no comprometido es suficiente para cumplir con el requerimiento al efecto señalado en la Convocatoria.
DOCUMENTO No. VIII
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Las personas físicas x xxxxxxx que pretendan participar en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación restringida, deberán acreditar que han cumplido con la Capacitación de su personal, ya sea que ésta haya sido realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción o por Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles u otros xxx xxxx de la construcción que cuenten con su acreditación como entidad capacitadora ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior con base al Artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que a la letra dice:
ARTÍCULO 124.- Las personas físicas x xxxxxxx que pretendan participar en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación restringida, deberán acreditar que han cumplido con la capacitación de su personal, ya sea que ésta haya sido realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción o por Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles u otros xxx xxxx de la construcción que cuenten con su acreditación como entidad capacitadora ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En caso de que una persona física o moral resulte ganador de un procedimiento de licitación pública o de invitación restringida y no cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, el contrato estará afectado de nulidad y se deberá reponer el procedimiento respectivo.
DOCUMENTO No. IX
CONSTANCIA DE NO ADEUDO HACIENDA ESTATAL VIGENTE
En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 24-Bis del Decreto No. 159, B.O. 51, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora y del Código Fiscal del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 26 de Diciembre de 2008, y sus reformas y adiciones a la fecha; de conformidad con lo señalado en el artículo anterior, precisa que es requisito que los licitantes presenten una manifestación bajo protesta de decir verdad de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.
DOCUMENTO No. X
DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES,
ARTÍCULO 33TER DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE SONORA.
De conformidad con el Articulo 33Ter del Código Fiscal para el Estado de Sonora, precisa que es requisito que los licitantes presenten una manifestación bajo protesta de decir verdad de que se encuentran inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes.
DOCUMENTO No. XI
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CONDUCIRÁN CON ÉTICA, APEGO A LA VERDAD Y HONESTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SEXTO DEL CAPÍTULO II, SECCIÓN PRIMERA DE LA LEY DE ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE SONORA.
Escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que se conducirán con ética, apego a la verdad y honestidad en todo acto y actitud vinculado a las contrataciones públicas, independientemente del carácter o calidad con el que se ostenten, sin que den motivo a actos de corrupción a lo largo de todo el procedimiento de contratación hasta su culminación, evitando, en todo momento, ofrecer, prestar, regalar, condicionar, entregar o cualquier otro que se le asemeje, por sí o por interpósita persona, por cualquier motivo, prestaciones, servicios, dinero o cualquier otro bien a cualquier servidor público en el procedimiento de contratación, esto de conformidad con los previsto en el artículo sexto del capítulo II, sección primera de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora.
DOCUMENTO No. XII
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO II, SECCIÓN SEGUNDA, ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA LEY DE ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE SONORA.
Escrito donde manifiesten bajo protesta de decir verdad no incurrir en los supuestos previstos en el capítulo II, sección segunda, artículo séptimo de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora.
DOCUMENTO No. XIII
ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE EL LICITANTE, DE NO DESEMPEÑAR EMPLEO CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.
Escrito en el cual manifieste el licitante, de no desempeñar empleo cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de intereses, en caso de que el contratista sea persona moral dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.
DOCUMENTO No. XIV
PROTOCOLO POR LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
Asimismo, escrito donde se compromete y autorice al Gobierno del Estado de Sonora, para que se difunda por los medios que considere convenientes, la siguiente información, sin que esto sea limitativo y que sea de utilidad para transparentar los procedimientos de licitación, información que se regirá bajo el principio de máxima publicidad.
DOCUMENTO No. XV
PACTO DE INTEGRIDAD
Asimismo, escrito donde comprometo a respetar, cumplir y llevar a cabo, a nombre de la empresa que represento lo siguiente: Manifiesto que por mí, o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas que propicien a los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; Proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación; Denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de corrupción; Ejecutar la Obra con eficiencia, eficacia y calidad requerida; Aceptar la presencia del Observador Ciudadano, así como, escuchar y valorar sus recomendaciones, Llevar a cabo acciones de capacitación para el personal de la empresa que represento; Respetar el entorno ecológico y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto ambiental; Promover la implementación de un código de ética dentro de la empresa; Respetar los principios de honestidad, responsabilidad, disciplina y lealtad en el desarrollo del procedimiento licitatorio y de obra pública y Tomar las medidas necesarias para que los integrantes de la empresa que represento respeten el presente documento.
DOCUMENTO No. XVI
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora se encuentra facultado expresamente para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales, por los Artículos 3, fracción XXIX, 4, 5, 6 y fracción XXXIII, 96, 99 y 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, para tal efecto deberá llenar el formato proporcionado en el Anexo 18.
Con relación a la DOCUMENTACIÓN SOLICITADA en el apartado de REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS, y lo solicitado en el punto B-4-3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION, y que a elección de "EL LICITANTE", podrán entregarlos dentro o fuera del sobre que contiene los aspectos técnicos y los aspectos económico de la proposición.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán incluír la documentación solicitada en el Documento 10 referente a Convenio Privado - Presentación Conjunta De Proposiciones, tanto para el asociante como para cada uno de los asociados. Para el caso de la carta compromiso bastara una sola carta firmada por asociante y asociados.
En caso de estar agrupados para hacer una sola proposición, deberán incluír la documentación solicitada anteriormente, tanto para el asociante como para cada uno de los asociados.
La presentación de documentos I, II, III, IV, V y VI, servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
C.- PREPARACION Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS.
C-1. IDIOMA.
Todos los documentos y correspondencia relacionados con la oferta, deberán estar escritos en idioma español.
C-2. MONEDA DE OFERTA Y PAGO.
Los precios unitarios y precios totales deberán ser definidos por "EL LICITANTE" en su oferta en Pesos mexicanos. Los pagos se harán en Pesos mexicanos.
C-3. AJUSTE DE PRECIOS.
Cuando a partir de la presentación de propuestas y hasta antes de la firma del contrato ocurran circunstancias de orden económico de carácter extraordinario, que alteren o determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos de obras o servicios materia de las propuestas del CONTRATISTA, dichos costos deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos que se acuerde por "LA CONVOCANTE" y el CONTRATISTA a la firma del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cuando estas circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen el aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados de acuerdo al Programa de ejecución pactado, la revisión y ajuste de los costos que en su momento, deban realizarse a los precios de la propuesta que resulte ganadora, se hará de conformidad con el siguiente procedimiento:
Revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que emita "LA CONVOCANTE", en el que se acuerde el aumento o reducción correspondiente; y
Estos ajustes podrán incrementar o disminuir el precio original del presupuesto en cada concepto de trabajo, cuando se determine un aumento o reducción con relación al más reciente ajuste efectuado de los costos de los trabajos por ejecutar, conforme con el programa de ejecución vigente, según la variación de los costos que sirvieron de base para la integración de la licitación.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices que determine "LA CONVOCANTE".
Cuando los índices de incremento o decremento que requieran el contratista o la contratante, no se encuentren dentro de los determinados en los términos del párrafo anterior, la contratante procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que establezca, "LA CONVOCANTE".
Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al Programa de ejecución pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA”, con respecto al Programa vigente.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “LA CONTRATISTA” procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al Programa originalmente pactado.
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato.
En el procedimiento anterior, la revisión será realizada por "LA CONVOCANTE", de oficio cuando se trate de decrementos, o bien, previa solicitud por escrito que formule el CONTRATISTA, cuando se trate de incrementos. En este ultimo caso, la solicitud deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria.
El aumento o reducción de costos posteriores a la firma del contrato se llevará a cabo en los términos que se pacten en el mismo, debiendo constar por escrito.
D.- GARANTIAS.
D-1. DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
“EL LICITANTE” que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del anticipo (en caso que se hubiera otorgado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”), previo a su entrega, mediante una fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, expedida a favor de MUNICIPIO DE ETCHOJOA. Y que será presentada previamente a la entrega del anticipo, dentro de los cinco días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el contratista hubiere suscrito el contrato.
Esta garantía estará vigente hasta que el contratista amortice en su totalidad el anticipo recibido
La fianza otorgada para asegurar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando se haya amortizado el importe total del mismo.
D-2. DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Para garantizar el cumplimiento del contrato, de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera incurrir de conformidad con la ley y el contrato respectivo se constituirá fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de MUNICIPIO DE ETCHOJOA, por el 10% del importe total del contrato y deberá presentarse a mas tardar en el momento en que se vaya a suscribir el contrato. Si transcurridos este plazo no se hubiere otorgado la fianza respectiva, "LA CONVOCANTE" podrá determinar la no suscripción del contrato.
D-3. DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Una vez concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedará obligada a responder por los defectos que resultaren en la misma, de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato.
Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo inmediato anterior, “LA CONTRATISTA”, constituirá en la misma fianza de cumplimiento de contrato la calidad de los trabajos, en los cuales, “LA CONTRATISTA” los garantizará por un lapso de 12 (doce) meses, a partir de la entrega recepción de la obra.
E.- FORMA Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES.
1. - "EL LICITANTE" deberá presentar todos los documentos que integran su proposición, colocados respectivamente dentro del sobre que deberá cerrar de manera inviolable,
En el sobre correspondiente deberá incluirse todos los documentos solicitados; en el caso que no contenga al menos uno de dichos documentos, la propuesta será rechazada.
Dicho sobre estará dirigido a "LA CONVOCANTE" a la siguiente dirección:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x/x, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Etchojoa, Sonora.
Con la siguiente identificación claramente marcada en el exterior del mismo:
a) Propuesta (TECNICA Y ECONOMICA)
b) Número de la licitación de referencia: __________________________________
b) Nombre de la obra: ________________________________________________
El sobre indicará además, el nombre y dirección de "EL LICITANTE".
2. - El llenado de los documentos deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble color negro y firmados por el Representante legal de "EL LICITANTE", de acuerdo a la Escritura constitutiva del mismo ó por el apoderado legal correspondiente, en todas las páginas de la propuesta.
3. - La oferta no deberá contener en ninguna de sus hojas alteraciones, tachaduras, raspaduras ni enmendaduras.
4. - Solo se podrá presentar una oferta por cada licitante y en original. Ningún licitante podrá participar directa o indirectamente en la propuesta de otro licitante.
F.- PRESENTACION, APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.
F-1. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, únicamente en el acto de presentación de proposiciones y apertura, a efectuarse en las Oficinas de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS del MUNICIPIO DE ETCHOJOA, ubicadas en Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x/x, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Etchojoa, Sonora., el día 06 xx xxxxxx de 2019 a las 13:00 Horas, Por lo que "EL LICITANTE" debe procurar estar al menos quince minutos antes de que inicie el evento.
A. Este acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por "LA CONVOCANTE", quien será la única persona facultada para aceptarlas o desecharlas y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto;
B. A este acto podrá asistir cualquier persona, en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación;
C. No se permitirá el uso de celulares, radiolocalizadores o aparatos de telecomunicación.
D. Todas las personas invitadas deberán observar un comportamiento decoroso, ya que de lo contrario, la Convocante podrá expulsar del lugar a cualquier persona, ello con independencia de que tratándose de licitantes, se reciba su propuesta no obstante que la persona abandone el lugar.
F-2. - ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
"LA CONVOCANTE" llevará a cabo el acto de presentación de proposiciones y apertura de sobres, conforme a lo siguiente, de acuerdo al Artículo 48 xx Xxx de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
I. La proposición, anexos y la documentación complementaria integrada en las formas que previene la base B-4, deberán presentarse en la fecha y hora antes mencionada en Dirección de Obras Públicas sita en Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x/x, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Etchojoa, Sonora, en donde se llevará a cabo el acto de presentación del sobre cerrado, bajo la presidencia del Servidor Público que designe "LA CONVOCANTE" en presencia de los "LICITANTES" y los invitados que asistan al acto.
II. "LA CONVOCANTE" determinará durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, basada en su criterio y con apego a su buen juicio determinar cuales cumplen formalmente con la base de licitación y que, por lo tanto, las recibe para su revisión detallada.
Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito o forma de presentación, serán desechadas sin darles lectura.
III. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados en la convocatoria respectiva. No se permitirá la entrada de personas una vez iniciada el acto; ya que la puerta de la sala donde se llevara a cabo el acto, serán cerradas, por lo tanto cualquier persona que se presente después de esta hora independientemente de sí ha iniciado o no la apertura de propuestas, automáticamente será rechazado para poder participar, tratándose de "EL LICITANTE" y en el caso de servidores públicos o cualquier otra persona invitada le será negado el acceso al lugar, sin responsabilidad para la "LA CONVOCANTE", únicamente se le permitirá la entrada al personal de apoyo de "LA CONVOCANTE".
IV. Se pasara lista de asistencia. Los concursantes al ser nombrados, entregaran el recibo que acredite el pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación, una vez entregado el recibo de pago al Servidor Público que designe "LA CONVOCANTE, este recibirá la proposición y demás documentación requerida en sobre cerrado. En caso de Proposiciones conjuntas el representante común de "EL LICITANTE" respectivo deberá manifestarlo al hacer la entrega de ésta. No se permitirá la entrega posterior de documentación; ni se enviaran a través del servicio postal o de mensajería, ni por medio de sistema de comunicación electrónica.
V. Una vez entregadas las propuestas por parte de "EL LICITANTE" inscrito y que se haya presentado Se procederá en el orden que se pasó lista, a la apertura de los sobres y se analizara de manera cuantitativa, solo bastará con la verificación de la presentación de los documentos, sin efectuar la revisión alguna de su contenido, y se desecharán la que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las bases;
VI. El servidor público que presida el acto, leerá en voz alta, cuando menos, el importe total de cada una de las proposiciones aceptadas, y junto con un licitante, si asistiere alguno rubricarán el catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación, de las propuestas presentadas y dará lectura al importe total de cada una de las propuesta.
VII. Se levantara el acta correspondiente en la que se harán constar las proposiciones admitidas para su posterior evaluación, sus importes, las que hubieren sido rechazadas y las causas que motivaron el rechazo. El acta será firmada por todos los participantes y se entregara, a cada uno, copia de la misma. Asimismo se informara a los presentes el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes al acto presentación y apertura de proposiciones y podrá posponerse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. Esta pospuesta deberá constar por escrito y hacerla del conocimiento de EL LICITANTE" e invitados, así como notificarlo al sistema de comunicación electrónica. La omisión de firmas por parte de los participantes no invalidara el contenido y efectos del acta poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación;
VIII. Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, estas se evaluarán de manera cualitativa, donde de las proposiciones aceptadas se realizará la revisión detallada de cada uno de los documentos que integran la proposición, de aquéllas propuestas que en la mesa de revisión, se determine que hasta ese momento cumplieron con la entrega de la totalidad de los documentos, así como con las formalidades exigidas para el efecto, en el entendido de que sí en la revisión a detalle que se efectuará una vez terminado el primer acto y hasta antes de dar a conocer el Xxxxx, se constata la omisión de fondo o de forma en el contenido de algún documento, será motivo de rechazo de la propuesta, no obstante haber sido admitida en el primer acto, aclarando que dicho incumplimiento, inobservancia ú omisión, será fundamentado debidamente por la "LA CONVOCANTE";
IX. "EL LICITANTE", es el único responsable de que su proposición sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.
X. La convocante analizara las proposiciones admitidas y verificara que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados.
Como resultado del análisis anterior, la convocante emitirá un dictamen que servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.
En el dictamen a que se refiere el párrafo anterior se asentaran:
XI. Las proposiciones que fueron rechazadas, indicando las razones que motivaron dicho rechazo;
XII. El nombre del postor que, dentro de los proponentes que reúnen las condiciones necesarias y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra, haya presentado la postura más baja; y
XIII. Los lugares correspondientes a los demás participantes cuyas propuestas sean convenientes, indicando el monto de las mismas.
XIV. El fallo de "LA CONVOCANTE" será inapelable.
En la evaluación de las propuestas no se utilizara el mecanismo de puntos o porcentajes.
NOTA: "LA CONVOCANTE" se reserva el derecho de expulsar a la persona o personas que, durante la celebración del acto, lleve a cabo actitudes inapropiadas, ello con independencia de la aceptación de su propuesta.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicara a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por "LA CONVOCANTE" y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de "LA CONVOCANTE", el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo monto sea el mas bajo, de acuerdo al orden de prelación que se estipula en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Si una proposición no cumple cabalmente con alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de la licitación, será rechazada por "LA CONVOCANTE".
G.- RECHAZO DE PROPOSICIONES.
"LA CONVOCANTE" determinará durante el acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas, cuales cumplen formalmente con las Bases de Licitación y que, por lo tanto, las recibe para su revisión detallada.
Aquellas proposiciones que no contengan la totalidad de los documentos solicitados, o se haya omitido algún requisito o forma de presentación solicitado, serán desechadas sin darle lectura al importe de la misma.
"LA CONVOCANTE", sin perjuicio de la aceptación que se haga de los documentos y de que los reciba para su revisión detallada, basada en su criterio y con apego a su buen juicio, posteriormente podrá desechar aquellas proposiciones que durante dicha revisión se detecte el incumplimiento o la omisión de cualquier documento solicitado en las presentes Bases.
Además de los señalados anteriormente, son motivos de rechazo aquellas proposiciones que, a título enunciativo y no limitativo, se indican:
G-1.- Contravengan lo dispuesto en el Artículo 63 y 118 de la LEY.
G-2.- Que en el formato correspondiente, no contengan completos los datos básicos relativos a costos de materiales puestos en obra y a su vez estos no coincida con la explosión de insumos.
G-3.- No presenten completos los análisis de los costos horarios activos de la maquinaria de construcción, ni calculados con valor de adquisición y rendimientos de equipo nuevo.
G-4.- No expresen claramente en el análisis del costo de financiamiento, que se tomó en cuenta, en su caso, el o los anticipos que se otorguen (En caso de que “LA CONVOCANTE” le hubiera otorgado alguno) y/o que las estimaciones se cubrirán dentro de los términos fijados, o no se hayan apegado a lo establecido en la presente Convocatoria para la formulación de este cálculo.
G-5.- Cuando uno ó varios precios unitarios se encuentren mal analizados, y como consecuencia presente desviaciones, o que no garanticen la calidad de los trabajos, así mismo, si en dichos análisis hace intervenir destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y maquinaria o equipo de construcción.
G-6.- Cuando en cualquiera de los documentos, exista alguna alteración, tachadura, raspaduras ó enmendaduras en lo anotado será desechada dicha propuesta.
G-7.- En la evaluación de la proposición si se detecta que no presenta completo alguno de los documentos solicitados, con todos sus anexos y respetando punto por punto lo mencionado en la presente bases de licitación, y que no haya sido detectado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
G-8.- No presente completa la relación de maquinaria y equipo de construcción y que no incluya todos los datos que se solicitan en el formato RMYE y a su vez no coincida dicha relación de maquinaria con el número de maquinaria propuesta por “EL LICITANTE” con el programa físico de utilización de maquinaria y equipo (PME-1) y el programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción (PME-2).
G-9.- Que presente incongruencia o desfase entre los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios, entre sí, y en su caso el de utilización de maquinaria y equipo de construcción con respecto a su contraparte de la propuesta económica.
G-10.- Que el catálogo de conceptos presentado en la propuesta no venga firmado totalmente o no venga firmado por el representante legal de acuerdo a la escritura constitutiva o por el apoderado legal acreditado.
G-11.- Que el costo de financiamiento haya sido calculado partiendo de costos directos e indirectos supuestos o que no correspondan, o que las erogaciones no coincidan con los análisis de precios y los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios.
G-12.- Que no indique el monto de la utilidad y el porcentaje que ésta representa de la suma del costo directo, indirectos y financiamiento.
G-13.- Si los montos correspondientes a los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta, o no son congruentes con los análisis presentados.
G-14.- Si los montos correspondientes a los indirectos, a la necesidad de financiamiento o a la utilidad no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta.
G-15.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas no garantice con precios remunerativos el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
G-16.- Si alguno de los programas o formatos se presenta de manera diferente a como se indica en las guías de llenado, o que no exista congruencia entre los mismos
G-17. - Que cualquier información presentada en cuanto a la relación de maquinaria, currículo de la empresa o experiencia del personal técnico de la misma, resulte falsa, o actúen con dolo o mala fe en alguno de los procedimientos de la licitación.
G-18.- Que no se sujete estrictamente al contenido de la Convocatoria, de las bases de licitación, de los formatos e indicaciones de los anexos y a las cláusulas del modelo de contrato al presentar los indirectos, la utilidad, el cálculo del financiamiento o cualquier otro documento de la propuesta.
G-19.- Si los indirectos, el financiamiento o a la utilidad se presentan mal analizados o con montos o porcentajes supuestos.
G-20.- Que presente en su propuesta uno o más formatos, de los proporcionados por "LA CONVOCANTE" o los reproducidos por “EL LICITANTE”, alterados en su forma o contenido.
G-21.- No presenten la totalidad de análisis de precios unitarios solicitados por "LA CONVOCANTE", no coincidan con los precios expresado con número y lo expresado con letra, solicitados en el Catálogo de Conceptos, o bien el costo financiero, indirectos o utilidad considerados no corresponden a los analizados.
G-22.- No se ajusten los Programas de Montos de Ejecución de los trabajos a la inversión autorizada para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal.
G-23.- Que no acrediten debidamente, a juicio de "LA CONVOCANTE", que dispondrá y empleará, por lo menos del equipo mínimo indispensable para terminar la obra en el plazo señalado.
G-24.- Que no considere el pago de las regalías por concepto de explotación de bancos de materiales o de agua, en sus análisis de precios unitarios.
G-25. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas o de cualquier otro requisito establecidos en la Convocatoria a la Licitación.
G-26.- La consignación de costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica.
G-27.- La comprobación por parte de "LA CONVOCANTE", de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes o que pudiera desvirtuar la Licitación.
G-28.- Que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados con letra y con número en la forma catálogo de conceptos.
G-29.- Que no satisfaga cualquiera de los requisitos estipulados en esta Convocatoria y sus anexos, que presente incompletos u omita cualquier documento que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de cualquiera de las proposiciones
G-30.- Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier persona moral o asociación.
G-31. - Que en la presentación de su propuesta, la información requerida en la presente Convocatoria a la Licitación, “EL LICITANTE” que no las presente en los formatos que se adjuntan en los anexos que precisamente les proporciono al efecto "LA CONVOCANTE" será causal para rechazar su proposición.
G-32.- Que el convenio simple de asociación no cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitación.
G-33.- La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases de licitación.
G-34.- Se acredite que la información o documentación proporcionada por “EL LICITANTE” es falsa.
G-35.- la comprobación de que “EL LICITANTE” o varios de ellos ha acordado con otro u otros elevar o disminuir el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo o información que tenga como fin el obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando ello se advierta de la forma o términos en que se presenten las propuestas.
G-36.- Será causa de desecho de la proposición, el incumplimiento o la omisión de al menos uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria a la Licitación.
G-37.- Que presente incongruencia entre la información sobre la maquinaria indicada en los formatos del Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción y el Programas calendarizados de montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo de construcción.
G-38.- Que presente incongruencia entre las cantidades a utilizar de maquinaria y equipo de construcción, la que arrojen sus análisis de precios unitarios con respecto a la maquinaria que indique utilizará en el Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción en función de la duración de la obra.
G-39.- Que en la presentación de sus precios unitarios no incluya el porcentaje por cargos adicionales respectivos o estén mal aplicados y no se presenten conforme se pide en las bases de la presente licitación.
G-40.- Que el costo directo de materiales de sus análisis de precios, no sea congruente con los que presente en la relación de datos básicos de costos de materiales y/o en la explosión de insumos.
G-41.- No presente en su totalidad los básicos o auxiliares que utilice como apoyo en la elaboración de sus precios unitarios.
G-42.- Que la currícula del personal técnico profesional responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra no tengan la firma autógrafa del mismo.
G-43.- Que los Programas Calendarizados de Montos Mensuales de Ejecución de la Obra, de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción, de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción, de Utilización del Personal Obrero y Programa de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción, no indiquen fechas de inicio y término y duración de los trabajos.
G-44.- Que en los Programas Calendarizados de Montos Mensuales de Ejecución de la Obra, de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción, de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción, de Utilización del Personal Obrero y Programa de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción, presente incongruencia o desfases entre uno o en todos ellos.
G-45.- Cuando en uno ó varios precios no se tengan las cantidades necesarias de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción suficiente para la realización de los trabajos del concepto en cuestión, con la calidad requerida o necesaria.
G-46.- Que cualquier documento que conforma la propuesta técnica y económica haga mención ó alusión a información distinta a lo solicitado.
G-47.- Que en la reproducción de los formatos que conforman el anexo 7, no incluya la información que en dicho formato se solicita, así como que le haga cambios a los nombre de los documentos ó a las referencias.
G-48.- Si “EL LICITANTE” participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación.
G-49.- Que el catálogo de conceptos presentado en la propuesta no exprese en un concepto o en todos los conceptos los precios unitarios con número y letra.
G-50.- Que en la elaboración del catálogo de conceptos presentado en la propuesta modifiquen uno o varios enunciados de los conceptos a ejecutar, así como las cantidades de trabajo de estos conceptos, y que no se haya solicitado en el acta de junta de aclaraciones, así mismo el que eliminen algún concepto o incluyan otro concepto, y que este no haya sido indicado en el acta de junta de aclaraciones.
G-51.- Cuando en uno ó varios precios unitarios se encuentren mal analizados, y no incluyan uno o varios materiales de acuerdo a lo solicitado en el concepto del catálogo, así mismo que la mano de obra y el equipo o maquinaria, no sea el adecuado o suficiente, de acuerdo al concepto a ejecutar.
G-52.- Cuando en la elaboración de uno ó en la totalidad de los análisis de precios unitarios, no incluyan todos los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo necesarios para la ejecución del concepto tal y como se solicitó en las bases de licitación o acta de junta de aclaraciones de la presente licitación.
G-53.- Que en la elaboración de su propuesta, no hayan tomado en cuenta en su totalidad lo solicitado en las bases de licitación, así como las respuestas, observaciones, aclaraciones, conforme a lo establecido en el acta de junta de aclaraciones.
G-54.- Que en la elaboración de uno ó en la totalidad de los análisis de precios unitarios no incluya las cantidades reales, desperdicio de los materiales a utilizar, de acuerdo a lo solicitado en el concepto del catálogo, así mismo que los rendimientos de la mano de obra y el equipo o maquinaria, no sean los adecuado o suficientes, para ejecutar la obra de acuerdo al concepto a ejecutar.
G-55.- Que en la elaboración de sus precios unitarios incluya otro material que no corresponda al que se pide en ese concepto, o en su caso no incluya el que se solicita o requiere.
G-56.- Que en la reproducción de los formatos que conforman el anexo 7, no incluya la información que en dicho formato se solicita, así como que le haga cambios a los nombre de los documentos ó a las referencias.
G-57.- Que “EL LICITANTE” no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en la Convocatoria a la presente licitación.
G-58.- Que en la presentación de sus precios unitarios no incluya el porcentaje por cargos adicionales respectivos o estén mal aplicados y no se presenten conforme se pide en las bases de la presente licitación.
G-59.- Que no se sujete estrictamente al contenido de las bases de licitación, de los formatos e indicaciones de los anexos y a las cláusulas del modelo de contrato al presentar los indirectos, la utilidad, el cálculo del financiamiento o cualquier otro documento de la propuesta.
G-60.- La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;
G-61.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición;
G-62.- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;
G-63.- Que en los formatos reproducidos que presenten en su licitación correspondiente al anexo No 7 de las bases no incluyan, la información requerida.
G-64.- Que en los formatos de utilización de maquinarias y equipo de construcción, no indiquen el número necesarios de unidades para realizar los trabajos correspondientes, de acuerdo a los rendimientos reflejados en sus análisis de precios unitarios.
G-65.- Que la presentación de la planeación integral propuesto por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, y que la planeación integral y procedimiento constructivo descrito no sea aceptable porque demuestra que “EL LICITANTE” no conoce los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; además que dicho procedimiento no sea acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, además que presente la planeación integral y el procedimiento constructivo como un solo documento, y que dicho procedimiento constructivo sea muy escueto que lo presente de manera muy general.
G-66.- Que la presentación de la planeación integral no la presente separada del procedimiento constructivo, e indique que estos dos procedimientos son lo mismo.
G-67.- Que no incluya los Documentos tal y como se solicita en las bases para que acreditar la capacidad financiera requerida, que estos no correspondan al plazo solicitado, que incluyan los documentos de un solo año, que no acrediten la capacidad financiera solicitada y que no incluyan el comparativo de razones financieras básicas.
G-68.- Que los documentos distintos a la propuesta técnica y económica, no los presenten como se solicita en las bases de licitación.
G-69.- Que no acrediten la capacidad financiera o capital contable requerido en las bases de licitación.
G-70.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo estipulado en LA CONVOCATORIA;
G-71.- Que en los formatos de utilización de maquinarias y equipo de construcción, no indiquen el número necesarios de unidades para realizar los trabajos correspondientes, de acuerdo a los rendimientos reflejados en sus análisis de precios unitarios.
G-72.- Que la presentación de la planeación integral propuesto por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, y que la planeación integral y procedimiento constructivo descrito no sea aceptable porque demuestra que “EL LICITANTE” no conoce los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; además que dicho procedimiento no sea acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, además que presente la planeación integral y el procedimiento constructivo como un solo documento, y que dicho procedimiento constructivo sea muy escueto que lo presente de manera muy general.
G-73.- Que la presentación de la planeación integral no la presente separada del procedimiento constructivo, e indique que estos dos procedimientos son lo mismo.
G-74.- Que no incluya los Documentos tal y como se solicita en las bases para que acreditar la capacidad financiera requerida, o que estos no correspondan al tiempo solicitado, que incluyan los documentos de un solo año, que no acrediten la capacidad financiera solicitada.
G-75.- Que los documentos distintos a la propuesta técnica y económica, no los presenten como se solicita en las bases de licitación.
G-76.- Que no acrediten la capacidad financiera requerida en las bases de licitación.
G-77.- La falta de presentación de cualquiera de los escritos o manifiestos que se solicitan en las presentes bases de licitación y que estos deberán presentarse BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
G-78.- Que los programas solicitados en el documento 7 de la propuesta técnica y los programas de los documentos 19, 20, 21 y 22 de la propuesta económica, no los presenten como se solicita en las bases de licitación, y además no mantengan congruencia entre si, y entre la planeación integral y procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE”, y que dichos programas no sean lógicos y factibles de realizarse, de acuerdo a la características, complejidad y magnitud de los trabajos. Planeación integral y procedimiento constructivo descrito debido a que “EL LICITANTE” demuestra que no conoce los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.
G-79.- No incluyen el total de los precios unitarios para cada uno de los conceptos que conforma el catálogo de conceptos, o que estos no estén integrados conforme a lo establecido en las presentes bases de licitación y de acuerdo al esquema del anexo 5 de las mismas bases de licitación, considerando por separado los materiales, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción, adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución de los trabajos que le correspondan, así mismo separando del costo directo, el costo indirecto, costo de financiamiento, costo por utilidad y el costo por cargos adicionales.
G-80.- Que no incluya el total de los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción necesario y requerido para realizar el concepto
G-81.- Que en el análisis de un concepto utilice maquinaria o equipo de construcción que no es el adecuado para realizar dicha actividad.
G-82.- Que utilicen materiales que no se hayan solicitado y tampoco sean requeridos en el catálogo de conceptos.
G-83.- Que lo precios de los materiales no sean vigentes en el mercado de la región donde se va a realizar la obra, a partir de la fecha en que salió publicada la convocatoria y hasta el día de la apertura de propuestas.
G-84.- Que en análisis de un precio unitario presenten incompleto o no incluya en su totalidad los materiales necesarios para realizar dicho concepto así como las cantidades de material a utilizar.
G-85.- Que los rendimientos de las maquinarias no corresponda para el uso de la maquinaria o equipo de construcción en la realización de alguna actividad, y con esto “EL LICITANTE”, no garantice que realizará la obra en el tiempo indicado en los programas de los documentos 19 y 20 de la propuesta económica, o que estos rendimientos considerado por “EL LICITANTE” los considere muy por encima de lo que la maquinaria o equipo de construcción estén diseñados a dar, y que con esto “EL LICITANTE” nos resulte con un precio unitario bajo y además que sea no remunerativo, por lo que con esto no nos garantizara ejecutar la obra en tiempo, forma y costo.
G-86.- Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables, porque los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación xx xxxxxxx que se realice para la presupuestación de los trabajos, y estos no sean factibles de pagarse, aplica para materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción.
G-87.- Será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de licitación.
G-88.- Será causa de descalificación, si en la elaboración de su propuesta no consideran todas las especificaciones establecidas en las bases de la convocatoria a la presente licitación y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones, ya sea en los catálogos ó en algún otro apartado de las bases.
G-89.- Será causa de descalificación, si en la elaboración de su propuesta no presentan precio unitario para cada uno de los conceptos del catálogo que se les proporcione.
G-90.- Será causa de descalificación, si en la elaboración de su propuesta, los programas de los trabajos, materiales, maquinaria y equipo y mano de obra, no indiquen fechas de inicio y término, y que a su vez estos sean congruentes con el procedimiento constructivo que proponen.
G-91.- Será causa de descalificación, si en la elaboración de su propuesta los programas de los trabajos, materiales, maquinaria y equipo y mano de obra, no sean congruentes con el procedimiento constructivo que proponen, y que dichos programas tengan las mismas fechas de inicio y término para todos sus conceptos.
G-92.- Será causa de descalificación, si en la presentación de su propuesta “EL LICITANTE” no demuestra tener la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares (Que no presente las copias de los documentos solicitados así como relación de obras para acreditar dicha experiencia solicitados).
G-93.- Será causa de descalificación, si en la presentación de su propuesta “EL LICITANTE” no demuestra que el personal técnico profesional que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra tengan la experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, a las de esta licitación.
G-94.- Cuando uno o varios precios unitarios presentados en su propuesta excedan a los correspondientes precios vigentes en el mercado de tal forma que resulte inconveniente para "LA CONVOCANTE", o presenten desviaciones que afecten la ejecución de los trabajos;
G-95.- Cuando omita presentar uno o varios precios unitarios ó se encuentren mal analizados y no sean remunerativos, y como consecuencia presenten desviaciones, entendiéndose como desviaciones los costos de materiales y/o precios unitarios mal analizados, y no remunerativos aquellos que presentan una pérdida para “EL LICITANTE” en su ejecución, o en su defecto por ser precios excesivos o muy arriba en costo respecto de las condiciones generales xx xxxxxxx, aquellos costos de materiales y/o precios unitarios que no resulten convenientes para el Estado;
G-96.- Será causa de descalificación la falta de firma de la carta compromiso y del catálogo de concepto.
G-97.- Si los montos correspondientes a los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta, o no son congruentes con los análisis presentados.
G-98.- Que la información presentada en cuanto a la relación de maquinaria, currículum de la empresa o experiencia del personal técnico de la misma, no concuerde con la realidad.
G-99.- Por no haber atendido a las indicaciones realizadas en el Acto de Junta de Aclaraciones o en el Acta que por tal motivo se realizó y fue puesta a disposición de los licitantes por medio de las páginas xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx o en las oficinas de la dirección de obras pública, donde se indicó por parte de la Convocante de los cambios en algún concepto o cantidades o las modificaciones necesarias derivadas de alguna pregunta realizada por parte de algún licitante
G-100.- Por presentar de manera incorrecta el cálculo de los factores xx xxxxxxx real o de las prestaciones del IMSS e Infonavit, y/o que infrinja lo establecido en la Ley del Seguro Social.
G-101.- Por presentar incongruencias entre el catálogo de conceptos en lo relativo a los datos básicos de costos con lo contenido en los análisis de precios unitarios.
G-102.- Por presentar de manera incorrecta el análisis de los precios unitarios al no corresponder el material integrado el análisis con la descripción solicitada en el catálogo de conceptos proporcionado por la Convocante.
G-103.- Por presentar mal analizado algún concepto debido a que calcula de una manera excesiva el volumen de materiales o de mano de obra o de maquinaria y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo solicitado en el catálogo de conceptos proporcionado por la convocante.
G-104.- Por presentar rendimientos que resulten elevados o bajos y que no corresponden a la realidad tanto para la mano de obra como para la maquinaria que son necesarios la correcta realización de los trabajos solicitados.
G-105.- Por presentar un precio unitario no aceptable debido a que incluye un costo, importe o regalía que no aplica para la región de los trabajos o que no corresponde con lo solicitado en el catálogo de conceptos.
G-106.- Por presentar de manera incorrecta el Documento del "Cálculo del factor de financiamiento" ya que hizo intervenir el anticipo tal y como se estipulas en las bases de la presente Licitación.
G-107.- Por presentar mal integrado los "Costos Horarios" al presentar unos costos horarios bajos o altos de manera general para la maquinaria, el cual es considerado así de acuerdo a las tablas de construcción y a la experiencia estadística que se tiene dependiendo del tipo de maquinaria y las características del trabajo, o por presentar alguno de los factores que intervengan en el cálculo de los costos horarios de una manera incorrecta.
G-108.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
G-109.- Que no realice los análisis de precios unitarios de acuerdo a lo establecido en estas bases de licitación y de acuerdo a lo indicado en el anexo 5.
G-110.- Que en la elaboración de la ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, no compruebe tener contratos en el tipo de experiencia que se pide en la presente licitación.
G-111.- Que en la revisión de su propuesta se detecte que no cumplan con lo indicado en el apartado H.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES y demás indicaciones contenidas en las bases de licitación
G-112.- No incluyan los análisis de los básicos o auxiliares que utilicen en sus análisis de precios unitarios.
G-113.- No utilicen las tarifas para los acarreos de los materiales para la construcción, pétreos, sellos, carpeta asfáltica caliente, de acuerdo a las tarifas vigentes del servicio público de transporte de carga de materiales para la construcción en el Estado de Sonora, que para tal efecto publica La Dirección General del Auto Transporte del Estado
G-114.- Que los cargos adicionales no los aplique como se solicita en el apartado A-4. - CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA., en su punto A-4.16 y en el anexo 5 de las bases de licitación.
G-115.- Que el cálculo del financiamiento no lo realice como se solicita en las bases de licitación.
G-116.- Que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, y que propongan importes que no puedan ser pagados por "LA CONVOCANTE", o afecten la ejecución de los trabajos.
G-117.- No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos de materiales puestos en obra y costos horarios de la maquinaria de construcción. Así mismo, que dichos datos no concuerden con los demás documentos de la propuesta.
G-118.- Que el costo de financiamiento haya sido calculado partiendo de costos directos e indirectos supuestos o que no correspondan, o que las erogaciones no coincidan con los análisis de precios y los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios.
G-119.- Que presente incongruencia en las cantidades monetarias de los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios, entre sí o con respecto al análisis de costos indirectos, análisis de financiamiento, estructura de costos de la propuesta y el listado de insumos.
G-120.- Si no específica la tasa de interés aplicable con base a un indicador económico específico, en el análisis del costo de financiamiento y en costos horarios del equipo
G-121.- La falta de cualquier documento solicitado en las bases de la presente licitación será motivo de descalificación.
H.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.
"LA CONVOCANTE" evaluará las proposiciones recibidas de acuerdo a lo establecido en la LEY y su contenido, así como lo indicado en los artículos 62, 63 y 64, respectivamente, del REGLAMENTO, y demás disposiciones emitidas al efecto. En dicha evaluación no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes, en ningún caso.
Así mismo, para la evaluación de las propuestas se consideraran entre otros los siguientes aspectos:
I. Reúna las condiciones legales, así como las técnicas y económicas requeridas por el convocante.
II. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.
III. Cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecución de los trabajos.
IV.- Que las copias de los documentos sean legibles y estén completos;
V.- Que "EL LICITANTE" no se encuentra inhabilitado por la Contraloría.
VI.- Que el capital contable liberado es suficiente para cumplir con el requerimiento al efecto señalado en la convocatoria; y
Así mismo, para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán entre otros los siguientes aspectos:
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;
III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que "EL LICITANTE" conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición;
VI. De los estados financieros, "LA CONVOCANTE" de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinará
a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;
b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
I. De los programas:
1.- Que el programa de ejecución considerado en su propuesta para ejecución de los trabajos, que corresponda al plazo establecido por "LA CONVOCANTE", sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, e inclusive con la información de los análisis de precios unitarios, además que dicho programa sea aceptable donde el contratista demuestre que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.
II. De la maquinaria y equipo:
a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;
b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, y
c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
III. De los materiales:
a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por "EL LICITANTE" para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y
b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y
IV. De la mano de obra:
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por "EL LICITANTE", considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.
Así mismo, para la evaluación económica de las propuestas y por tratarse de proposición en la que se consideran precios unitarios se consideraran entre otros los siguientes aspectos:
Del catálogo de conceptos de obra:
a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre si y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente.
c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, "LA CONVOCANTE" efectuará las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;
I. Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en estas bases, debiendo revisar:
a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;
d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en estas Bases;
e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad requeridas.
II. Se verificará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en estas bases, debiendo además considerar:
a. Que los costos de los materiales considerados por "EL LICITANTE", sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;
b. Que los costos de la mano de obra considerados por "EL LICITANTE", sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y
c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
III. Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en estas bases, debiendo además considerar:
a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del "EL LICITANTE", los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y
c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;
IV. Se verificará que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:
a. Que los ingresos por concepto del anticipos (en caso que se hubiera otorgado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”) que le será otorgado al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;
b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;
d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y
e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por "EL LICITANTE" sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;
V. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que "EL LICITANTE" estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose, pero que dicho cargo se encuentre de acuerdo a lo previsto en estas bases;
VI. Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
LAS PROPUESTAS QUE CUMPLAN SERÁN CONSIDERADAS COMO PROPUESTAS SOLVENTES TÉCNICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE.
I.- ADJUDICACION.
La adjudicación del contrato que ampara la ejecución de la obra motivo de esta licitación, se realizara a la propuesta solvente y que resulte ser viable técnica y económicamente, y que asegure al Ayuntamientos las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
"LA CONVOCANTE" con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, con apego a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, en el cual se hará constar los aspectos siguientes:
I.- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas;
II.- La reseña cronológica de los actos del procedimiento;
III.- Las razones técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas por los licitantes;
IV.- Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para revisión detallada por haber cumplido con los requerimientos exigidos;
V.- Nombre de los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas como resultado del análisis detallado de las mismas;
VI.- La relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos;
VII.- La fecha y lugar de elaboración, y
VIII.- Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación.
"LA CONVOCANTE" adjudicará el contrato a "EL LICITANTE" cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación y de conformidad en lo establecido en el artículo 51 de la LEY.
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato, "LA CONVOCANTE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones únicamente aceptadas después de realizar la revisión cualitativa de las mismas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más xxx xxxx por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por "LA CONVOCANTE", el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, en el orden de prelación siguiente:
Si existen dos o más proposiciones solventes, cuya diferencia en su propuesta económica no sea superior al cinco por ciento, el contrato debe adjudicarse:
I.- Al licitante municipal sobre el estatal, o al estatal sobre el nacional, o a éste último sobre el extranjero;
II.- Al licitante registrado en alguna cámara empresarial, o en el organismo profesional que corresponda de acuerdo a su actividad, sobre el que no pertenece a ninguno; y
Con el acta de fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a que hace referencia esta ley.
La adjudicación del contrato obliga a la persona física o moral en quien hubiere recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento relativo dentro de los diez días naturales siguientes al de la notificación del fallo y a entregar la garantía de su cumplimiento del mismo, de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera incurrir de conformidad con las leyes y el contrato respectivo, por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato (sin incluir IVA.) a mas tardar en el momento de que suscriba el contrato, Y la correspondiente al 100% (cien por ciento) del anticipo que se otorgue (en caso que se hubiera otorgado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”), dentro de los cinco días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que la empresa suscriba el contrato.
Si el interesado no firmare el contrato por causa imputable a él, perderá a favor de "LA CONVOCANTE" la garantía que hubiere otorgado, en cuyo caso, sin necesidad de un nuevo procedimiento, se adjudicará el contrato a "EL LICITANTE" que hubiere presentado la propuesta siguiente que, siendo técnicamente viable y económicamente solvente, sea la más baja, y así sucesivamente, siempre que la diferencia de precio respecto de la propuesta que hubiere resultado originalmente ganadora, no rebase el diez por ciento, debiéndose observar el orden de prelación previsto en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
En el caso de que "LA CONVOCANTE" no firmara el contrato respectivo, "EL LICITANTE" seleccionado sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra, en ese supuesto, "LA CONVOCANTE" le cubrirá los gastos, que habiéndose comprobado, hubiere erogado para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables y se relacionen única y directamente con la licitación.
Si el interesado no firmara el contrato, por causas imputables al mismo será multado y sancionado con inhabilitación, en términos de esta ley.
REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS
(Previo a la firma del Contrato)
A "EL LICITANTE" que se le adjudique el contrato de obra pública motivo de la presente licitación, deberán presentar en las oficinas de "LA CONVOCANTE" en original y copia simple la siguiente documentación:
1.- Las personas físicas x xxxxxxx que pretendan participar en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación restringida, deberán acreditar que han cumplido con la Capacitación de su personal, ya sea que ésta haya sido realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción o por Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles u otros xxx xxxx de la construcción que cuenten con su acreditación como entidad capacitadora ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior con base al Artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que dice:
Capítulo VI
De la capacitación en las empresas
ARTÍCULO 124.- Las personas físicas x xxxxxxx que pretendan participar en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación restringida, deberán acreditar que han cumplido con la capacitación de su personal, ya sea que ésta haya sido realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción o por Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles u otros xxx xxxx de la construcción que cuenten con su acreditación como entidad capacitadora ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En caso de que una persona física o moral resulte ganador de un procedimiento de licitación pública o de invitación restringida y no cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, el contrato estará afectado de nulidad y se deberá reponer el procedimiento respectivo.
2.- En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 24-Bis del Decreto No. 159, B.O. 51, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora y del Código Fiscal del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 26 de Diciembre de 2008, y sus reformas y adiciones a la fecha, "EL LICITANTE" deberá presentar ante "LA CONVOCANTE", la “Opinión sobre Adeudos de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas” QUE INDIQUE OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE al interesado, expedida por la Dirección General de Recaudación adscrita a la SECRETARIA. En ningún caso se contratarán obras públicas o servicios relacionados con las mismas, con las personas físicas x xxxxxxx que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, salvo que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que dicho Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que tengan por enajenación, arrendamientos, servicios u obra pública que se pretendan contratar. Este documento deberá estar vigente.
J.- DIFERIMIENTO DE FALLO
Si ocurriesen circunstancias imprevisibles o de fuerza mayor que imposibiliten a "LA CONVOCANTE" para dar a conocer el fallo en la fecha originalmente señalada, podrá por única vez diferir el fallo previa comunicación que hará a los participantes e invitados, la nueva fecha quedará comprendida sin exceder de treinta días naturales contados a partir de la fecha fijada en primer término.
K.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA
"LA CONVOCANTE" podrá declara DESIERTA la presente Licitación, cuando:
1. Vencido el plazo de venta de bases, ninguna empresa las haya adquirido.
2. Sí ninguna Empresa se presenta al acto de presentación y apertura de proposiciones.
3. En caso de que se rechace la totalidad de las propuestas presentadas por parte de las empresas.
L.- LEGISLACION.
Será responsabilidad de "EL LICITANTE" tener conocimiento de las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y de legislación sobre la obra pública.
Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, "EL LICITANTE" acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales con sede en la Ciudad de Etchojoa, Sonora, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.
M.- PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO.
Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo que se trate de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.
Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la residencia de obra en la fecha xx xxxxx más cercana.
Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, las dependencias y entidades, junto con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:
I.- Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos;
II.- Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condición anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones; y
c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.
III.- Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores, solicitarán al contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la dependencia o entidad, o
IV.- Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y demás que intervengan en los conceptos. La residencia de obra deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar. Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato. En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, independiente de la anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato, en los términos del documento que para tal efecto se suscriba.
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato.
Si en el proceso de ejecución de los trabajos se presentaran conceptos originados por razones de obra extraordinaria, emergencias, cambios de proyecto, etc., que no estén considerados en el catálogo de la presente Licitación, podrá solicitar la autorización de los precios unitarios fuera de presupuesto, siempre que cumplan con los requisitos e indicaciones que a continuación se relacionan:
M-1.- Presentar a la ejecutora solicitud original, debidamente firmada y fechada, relacionando los conceptos de obra para los que se solicita autorización de precios unitarios.
M-2.- Indicar el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos, describiendo ampliamente las tareas realizadas, personal, equipo, materiales y herramientas utilizadas y condiciones reinantes durante su ejecución.
M-3.- Acompañar la solicitud de un croquis ilustrativo del concepto realizado, indicando las características generales del mismo, volumen a ejecutar así como fotografías de apoyo.
M-4.- Presentar también, matriz de cada precio unitario y según sea el caso, anexar copia de la documentación que ampare la adquisición de insumos que interviene en el análisis del precio y que no estén incluidos en la Licitación, pudiendo ser dicha documentación facturas, recibos, etc.
Es necesario que todos los documentos que se presenten en la solicitud, estén debidamente firmados e indicando el nombre de la persona que legalmente tenga autorización para ello.
ALBUM FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA OBRA
El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un álbum fotográfico con tomas del desarrollo de construcción de la obra, en sus diferentes etapas, con información propia de la obra. Dicho álbum fotográfico deberá contener mínimo 20 fotografías por mes durante el tiempo que dure la construcción, con tomas de las diferentes actividades que se desarrollen durante el mes que se reporta, cada fotografía deberá adherirse en una hoja tamaño carta y deberá estar debidamente identificada. El costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.
N.- DE LAS INCONFORMIDADES.
Tratándose de licitaciones públicas y simplificadas, los licitantes que habiendo adquirido las bases de licitación, hayan participado en la licitación correspondiente acreditando su interés jurídico en relación con determinado acto o actos del procedimiento de contratación podrán inconformarse en contra de éste o éstos ante la Contraloría o, en su caso, ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento respectivo, cuando consideren que se contravienen las disposiciones que rigen las materias objeto de esta ley. Con independencia y sin perjuicio de la posibilidad de inconformarse, las personas interesadas podrán, previamente, manifestar a la convocante las observaciones que a su juicio tengan sobre el procedimiento de licitación a fin de que las mismas sean corregidas o subsanadas, si procede.
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o por el sistema de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloría o, en su caso, por escrito ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento respectivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme haya sido notificado del mismo.
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría o los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental puedan proceder en cualquier tiempo en ejercicio de sus atribuciones, conforme a éste u otros ordenamientos. La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento, así como aquellas inconformidades que se adviertan notoriamente improcedentes. En las inconformidades que se presenten a través del sistema de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. Dichas inconformidades, la documentación que la acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión de dicha información expidan la Contraloría o los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental, en cuyo caso producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes.
El reglamento de la presente ley establecerá, en el ámbito del Ejecutivo del Estado, los términos y procedimientos bajo los cuales se sustanciarán las inconformidades previstas en este Capítulo.
En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este Capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de la Ley y a las demás que resulten aplicables.
Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
ANEXO No.- 1
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS No. _______________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADA POR EL C. LIC. XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX Y C. XX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA _________________________” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL _____________________________ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S
I. “EL MUNICIPIO”, por conducto de quien la representa, declara que:
I.1. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su representado está investido de personalidad jurídica; y en lo estipulado por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sonora, su representado, es una persona de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sonora, y conforme lo establece el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Administración Municipal del Estado de Sonora, su representado es parte integrante de la entidad.
I.2. Que sus representantes, los C. LIC. XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX Y C. XX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX acreditan su personalidad como Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, respectivamente; el primero mediante Constancia de Mayoría y Validez emitida por ____________de fecha ___________ y el segundo a través de Acta Número _________ de la ________________ celebrada el día _________________.
I.3. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento se cuenta con Recursos _________________________________________________________________________________________.
I.4. Entre los Programas que tiene a su cargo se encuentra la Obra: “_________________________________________________________” Para la ejecución de los trabajos correspondientes.
I.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Estatal, con apego a los artículos 33 Fracción I, 34 Fracción I, 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.
I.6. Que tiene establecido su domicilio en el Xxxxxxx Municipal de Etchojoa, Sonora, sita en Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x/x, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Etchojoa, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
II. “LA CONTRATISTA”, por conducto de quien la representa, declara que:
II.1. Que es una persona ______constituida de conformidad con las leyes mexicanas, y acredita su existencia mediante: Testimonio de la Escritura No. _______, Volumen ______, de fecha ____________, otorgado ante la xx xxx Xxxxxxx Público No. ___, Lic. ______________, con residencia en la Ciudad ______________, Con sucursal en ______________________________, Debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Que su representante el _____________________ acredita su personalidad como Administrador Único de la empresa mediante el Testimonio de la Escritura No. _______, Volumen ___, de fecha ______________, otorgado ante la xx xxx Xxxxxxx Público No. ____, Lic. _________________, con residencia en la Ciudad ___________, acredita su personalidad mediante credencial de elector expedida por el instituto nacional electoral de numero _________________.
.II.2. Tiene la experiencia, Capacidad Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.
II.3. Su Registro Federal de Contribuyentes vigente es: R.F.C. ___________: y manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y tributarias.
II.4 Señala como Domicilio el ubicado en ________________, para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.
II.5. Conoce y se sujeta al contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y demás disposiciones Administrativas vigentes en esta material, así como el contenido de los anexos que se refieren a: los Proyectos de ingeniería; Catalogo de Conceptos, en el que se indican los conceptos de trabajo y sus cantidades, unidades de medida, precios unitarios e importes parciales y el importe total de la proposición; análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; Relación de costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción que intervienen en los análisis anteriores; Relación de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; y programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, documentos presentados en su propuesta y que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.
II.6. Manifiesta ser de nacionalidad Mexicana y conviene que cuando llegare a cambiar de nacionalidad, seguirá considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación Mexicana todo derecho derivado de este Contrato.
II.7. Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente Contrato, en virtud de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de los mismos, así como los factores que intervendrán en su ejecución.
Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en las siguientes:
C L A U S U L A S
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente Contrato consiste en que “LA CONTRATISTA” realice para “EL MUNICIPIO” todos los trabajos necesarios para la ejecución de una Obra Pública, obligándose la primera a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, documentos y disposiciones señaladas en la Declaración II.5. De este instrumento, así como a las Normas de Construcción vigentes en el lugar donde se habrán de realizar dichos trabajos, en su caso, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de estas Cláusulas.
SEGUNDA. DESCRIPCION DE LA OBRA Y TRABAJOS A EJECUTAR. La Obra a realizar por “LA CONTRATISTA” materia del presente Contrato es: “__________________________________________________________________________________________”
TERCERA. PRECIO. El precio a pagar por los trabajos objeto del presente Contrato es de $__________(Son: _______________________ 00/100 m.n.) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de $ ________(Son:_______________________________ 00/100 m.n.), dando un total de $__________(Son: ___________________________00/100 m.n.), y tiene una asignación inicial aprobada de $__________(Son: _______________ pesos 00/100 m.n.) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de $ __________(Son:__________________________ 00/100 m.n.), dando un total de $__________(Son: _____________________ 00/100 m.n.)., de acuerdo al Presupuesto aprobado por “EL MUNICIPIO” y que firmado por las partes se adjunta al presente instrumento, formando parte integrante del mismo.
CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en ___ días naturales, debiendo iniciar éstos el día ________________ y estimándose su terminación el día _______________, de conformidad con el programa de ejecución que firmado por las partes se adjunta al presente instrumento, formando parte integrante del mismo.
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposición de “LA CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato. El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.
Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposición de “LA CONTRATISTA” los Dictámenes, Permisos, Licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de los trabajos.
SEXTA. ANTICIPOS. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción, “LA CONVOCANTE” otorgará un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la asignación autorizada al contrato correspondiente al presente ejercicio presupuestal, además se otorgará un anticipo por el 20% (veinte por ciento) de la asignación autorizada para el presente contrato, correspondiente al presente ejercicio presupuestal, para la compra de equipos y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar para la realización de los trabajos objeto de este contrato; dando la suma del 30% (treinta por ciento) de anticipo que importa la cantidad de $______________ más el 16% de I.V.A. $_____________ dando un total de: $__________ (SON: __________________________________/100 M.N.), de la asignación autorizada al contrato correspondiente para el presente ejercicio presupuestal.
El importe de los anticipos concedidos serán puestos a disposición de “LA CONTRATISTA” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando “LA CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado por el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente en el presente Contrato.
La amortización del anticipo otorgado deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.
En caso de que “LA CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del Municipio de Etchojoa.
SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos ejecutados con base en el Programa de Ejecución y Presupuesto autorizados, anexos al presente Contrato. Dichas estimaciones serán presentadas por “LA CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” con una Periodicidad no mayor de un mes, estableciéndose como máximo el día 20 (Veinte) de cada mes como fecha xx xxxxx.
Para tal efecto “LA CONTRATISTA” deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días Naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán a la siguiente estimación.
El pago se tramitará a “LA CONTRATISTA” por conducto de la Dirección de Obras Publicas adscrita a “EL MUNICIPIO” la que revisará la estimación y los documentos de soporte entregados, y una vez aprobada por la misma será remitida a la ventanilla de pago correspondiente.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “EL MUNICIPIO” dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado dichas estimaciones por las partes, fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones.
Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. En este supuesto tratándose de estimaciones “EL MUNICIPIO” tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsiguiente.
OCTAVA. GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma y términos siguientes la garantía a que haya lugar con motivo del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato y de los anticipos otorgados en el mismo, de la siguiente manera:
a) Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato impone, “La Contratista”, a su elección, podrá presentar fianza expedida por una Institución de Fianzas Mexicana debidamente autorizada, constituida a favor del Municipio de Etchojoa, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de la obra, misma que importará la cantidad de $ __________ (Son: _________________________________ 00/100 M.N.), incluye el I.V.A, o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto de los trabajos a ejercer, indicado anteriormente, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del mismo monto en Fideicomiso de garantías especialmente constituido para ello. Los recursos aportados al fideicomiso deberán invertirse en instrumentos xx xxxxx fija.
Esta garantía deberá presentarse a más tardar en el momento en que se vaya a suscribir el presente Contrato.
Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede “LA CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO” podrá determinar la no suscripción del presente documento y quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente Contrato, con otro(s) contratista(s).
Dicha garantía estará vigente hasta un año después de que la obra materia del presente contrato haya sido recibida en su totalidad a satisfacción de “EL MUNICIPIO”, o bien, hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos y vicios ocultos, siempre y cuando esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo señalado.
Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo inmediato anterior y de no ser necesario que “La Contratista” responda por alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 95 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, procederá la cancelación de la garantía que se hubiese otorgado, debiendo “EL MUNICIPIO” autorizar su cancelación a la Procuraduría Fiscal adscrita a la Secretaría de Hacienda, a fin de que ésta de inicio al trámite ante la instancia correspondiente.
b) El anticipo deberá garantizarse en su totalidad ya sea a través de carta de crédito irrevocable o aportación de recursos líquidos al Fideicomiso de Garantías, o bien mediante el otorgamiento de fianza, expedida por una Institución de Fianzas Mexicana debidamente autorizada, que garantice la correcta inversión de los Anticipos recibidos, constituida a favor del Municipio de Etchojoa, por el total de dicho anticipo, misma que importará la cantidad $ ___________(Son: ________________________________ 00/100 m.n.) debiendo presentarla dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiere suscrito el Contrato y estará vigente hasta la fecha en que ésta haya amortizado en su totalidad los anticipos recibidos.
Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, “LA CONTRATISTA” quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable.
Cuando “LA CONTRATISTA” garantice mediante fianza la póliza que se expedirá, deberá de contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:
A) Que sea expedida a favor del Municipio de Etchojoa.
B) Que se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.
C) Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
D) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
E) Que para ser cancelada la Fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del Municipio de Etchojoa.
F) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.
G) Que en caso de que aparezca algún defecto, vicio oculto o se advierta alguna responsabilidad atribuible a “La Contratista” por la que deba responder, la garantía otorgada quedará automáticamente prorrogada por todo el tiempo que resulte necesario hasta la reparación o enmienda de los trabajos a plena satisfacción de “EL MUNICIPIO”.
H) Que la Fianza asegure la ejecución de los trabajos, materia de este Contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
I) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en vigor.
NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentación de propuestas y hasta antes de la firma del contrato ocurran circunstancias de orden económico de carácter extraordinario, que alteren o determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos de la Obra materia de este Contrato aún no ejecutados de acuerdo al Programa de ejecución pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados conforme al procedimiento que establece la Fracción II del Artículo 51 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
La aplicación del procedimiento indicado en el párrafo inmediato anterior se sujetará a lo siguiente:
1. Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de ejecución pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA”, con respecto al Programa vigente.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “LA CONTRATISTA” procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa originalmente pactado.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.
2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices que determine la Secretaría de Hacienda del Estado, y en su caso, en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “LA CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO”, no se encuentren dentro de los publicados por la Secretaría de Hacienda o el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expidan la Secretaría de Hacienda del Estado, o en su caso, el Banco de México.
3. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato.
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes deberá cubrirse por parte de “EL MUNICIPIO” a solicitud de “LA CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de que el titular de “EL MUNICIPIO” emita el Oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción respectivo, y “LA CONTRATISTA” haya presentado la estimación de ajuste correspondiente, de acuerdo con la resolución señalada
DECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando por requerimientos propios de la obra sea necesario realizar trabajos no incluidos en el presupuesto autorizado para el presente contrato, “LA CONTRATISTA” deberá dar aviso a “EL MUNICIPIO”, previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de dichos trabajos, para aprobación, en su caso, de “EL MUNICIPIO”, sin la cual no podrá efectuarlos.
DECIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASI COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos “EL MUNICIPIO” deberá pagar, previa solicitud de “LA CONTRATISTA”, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONTRATISTA”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “XX XXXXXXXXX”.
XXXXXX XXXXXXX. XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX. “LA CONTRATISTA” comunicará a “EL MUNICIPIO” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta dentro de los 20 días naturales siguientes verificará que dichos trabajos estén debidamente concluidos y que deberán cumplir con las especificaciones indicadas al efecto. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. “EL MUNICIPIO” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo inmediato anterior, “EL MUNICIPIO” dentro de los siguientes 15 días naturales siguientes procederá a su recepción física, parcial o total, levantando el Acta en la que conste este hecho.
DECIMA TERCERA. FINIQUITO. Una vez recibidos físicamente los trabajos, las partes elaborarán el finiquito correspondiente dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, suscribiéndolo de conformidad al final de su elaboración, en el que se harán constar, en su caso, los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “La Contratista” no acuda ante “EL MUNICIPIO” para su elaboración dentro del plazo señalado, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar a aquél a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión de su resultado, otorgándole un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo no presenta alguna observación, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” realizará el trámite para poner a disposición de “La Contratista” el pago correspondiente, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, con la salvedad de las cancelaciones de las garantías, las cuales deberán extinguirse en los plazos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora.
DECIMA CUARTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” se obliga a establecer, previamente a la iniciación de los trabajos materia del presente documento, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que obrará como su Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. Para tal efecto, será responsabilidad del Superintendente de Construcción:
I. Realizar los trabajos ajustándose al contrato y, en su caso, a los anexos de éste, así como a las órdenes e instrucciones dadas por “EL MUNICIPIO” a través del residente de supervisión, mismas que deberán ser anotadas en la bitácora de obra;
II. Ajustarse al monto del contrato original y, en su caso, a los contratos adicionales que sean suscritos, así como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construcción, seguridad del personal en las instalaciones, ocupación de la vía pública y control ambiental.
“EL MUNICIPIO” se reservará el derecho de aceptación del Superintendente de Construcción, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.
DECIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relación con los trabajos del presente Contrato.
DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “EL MUNICIPIO”, así como responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA”, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, o en su caso la garantía otorgada para responder por los defectos o vicios ocultos.
Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas x xxxxxxx sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente Contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en los términos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora.
Si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presupuesto aprobado por “EL MUNICIPIO”, y sin su autorización expresa y por escrito, independientemente en la responsabilidad en que incurra por dicha ejecución, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.
DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, por sí o a través de terceros, establecerá la Residencia de Supervisión con anterioridad a la iniciación de la Obra materia del presente Contrato, a través de un servidor público que al efecto designe, quien fungirá como su representante ante “LA CONTRATISTA” y será el responsable directo de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “LA CONTRATISTA”.
DECIMA OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES. Si como consecuencia de la Supervisión o verificación de los trabajos materia del presente Contrato se detecta que el avance físico de los mismos es menor a los que debieron haberse ejecutado conforme al Programa de Ejecución pactado, “EL MUNICIPIO” procederá a la retención del 0.2% (Dos al millar) diario del importe que resulte de los trabajos que debieron haberse realizado menos el importe de los trabajos realizados, multiplicando este importe por el número de días transcurridos, contados a partir de la fecha en que ocurre el retraso, hasta la fecha de verificación de los mismos, por lo tanto en cada estimación se hará, en su caso, la retención que corresponda. Dicha retención será reintegrada a “LA CONTRATISTA” en la siguiente estimación que presente, siempre y cuando se haya verificado por “EL MUNICIPIO” que los trabajos realizados van acorde al Programa de Ejecución vigente.
Si a la fecha de terminación del Contrato existe retraso en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al Programa pactado, se aplicará a “LA CONTRATISTA” una pena convencional del 1.0 % (Uno por ciento) del importe de los trabajos que aún no se hayan ejecutado, por cada día natural de retraso, hasta su terminación definitiva, en su caso; importe que se deducirá en la última estimación.
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “EL MUNICIPIO” podrá exigir el cumplimiento del Contrato o proceder a la rescisión del mismo.
Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”.
DECIMA NOVENA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, de oficio o a solicitud de la Secretaría de la Contraloría General, podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual comunicará por escrito a “LA CONTRATISTA” inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen. Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, esta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. “EL MUNICIPIO” designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.
Asimismo, “EL MUNICIPIO” podrá dar por terminados los contratos anticipadamente y sin responsabilidad cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos referidos en esta Cláusula.
Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, “LA CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la notificación escrita de “EL MUNICIPIO” sobre la suspensión, deberá presentar estudios que justifiquen su solicitud. Dentro de igual plazo, “EL MUNICIPIO” deberá resolver sobre la procedencia de la petición, para lo cual se deberá de celebrar Convenio entre las partes.
De haberse determinado la Suspensión temporal del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido por el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el del Estado de Sonora.
VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, o cuando se demuestre la existencia de irregularidades en cualquier momento de la ejecución de la Obra, dará derecho a su rescisión inmediata, sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO”. Además de “EL MUNICIPIO” la rescisión se podrá realizar a petición de la Secretaría de la Contraloría General.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo observándose lo estipulado en los Artículos 53 y 55 del Reglamento de dicho ordenamiento.
Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, inmediatamente que se presenten las causas que lo originen, lo comunicará por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que esta dentro del término de 10 (diez) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido este término “EL MUNICIPIO” resolverá lo procedente dentro del plazo de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “LA CONTRATISTA”.
La resolución que emita “EL MUNICIPIO” deberá estar debidamente fundada y motivada y se notificará por escrito a “LA CONTRATISTA” para que se presente en un término de 5 (cinco) días naturales, en el domicilio de “EL MUNICIPIO” a fin de que en el día acordado por las partes, y que no deberá exceder de 5 (cinco) días naturales, se efectúe un recorrido en conjunto por el lugar en donde se realicen los trabajos y se levante una Acta circunstanciada en la que se haga constar el estado en que se encuentran dichos trabajos. Dicha Acta circunstanciada se levantará con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA” y servirá de base para el pago del finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
En este caso, “LA CONTRATISTA” deberá devolver en un término no mayor de 5 (cinco) días hábiles a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora el importe de los anticipos no amortizados, y en caso de no hacerlo “EL MUNICIPIO” podrá realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente por los daños y perjuicios que se causen al Estado. Lo manifestado en este párrafo se aplicará igualmente si “LA CONTRATISTA” no devuelve a “EL MUNICIPIO” los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido proporcionados, y que no estén incorporados a la Obra, así como las instalaciones y el mismo inmueble.
Independientemente “EL MUNICIPIO” podrá aplicar a “LA CONTRATISTA” las penas convencionales establecidas en este Contrato, sin perjuicio de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.
VIGESIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “LA CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminación anticipada del Contrato deberá solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción del escrito respectivo; En caso de negativa será necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de “LA CONTRATISTA”.
VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podrá dentro del programa de Inversión aprobado, bajo su responsabilidad y por razones plenamente fundadas, justificadas y explícitas, modificar el presente Contrato mediante la celebración de Convenios adicionales, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) ni del monto ni del plazo pactados en el contrato original, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto relativo, ni se celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje antes indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un Convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, y autorizado por el titular de “EL MUNICIPIO”.
Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra pública objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
VIGÉSIMA TERCERA. RETENCIONES. De las estimaciones que se cubran “EL CONTRATISTA” acepta que la Secretaría de Hacienda del Estado le retenga el 0.2% (dos al millar) del importe de las ministraciones del presente contrato, para el efecto de que el monto resultante le sea entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, con la finalidad de que éste lo destine al cumplimiento de los programas de capacitación y adiestramiento que sean implementados por el mismo.
Además acepta que la Secretaría de Hacienda del Estado le retenga el 0.2% (dos al millar) del importe de cada una de las estimaciones de trabajo, materia del presente instrumento, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, a que alude la fracción VI del artículo 326 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora;
Asimismo, Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que “LA CONVOCANTE” le autorice para pago, en cada una de las facturas que presente “La Contratista” deberá incluir los siguientes importes a deducir:
A) El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% aludido en el segundo párrafo de esta Cláusula, como impuesto para el sostenimiento de las universidades de Sonora, de acuerdo a lo establecido por los artículos 246, 247 y 249 de la Ley de Hacienda del Estado.
B) EL 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% referido en el segundo párrafo de esta Cláusula, para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, de conformidad con lo estipulado en el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado, como cuota adicional sobre derechos del Estado.
C) El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% referido en el segundo párrafo de esta Cláusula, por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
D) El 30% (Treinta por ciento), sobre el importe de la estimación más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de amortización de los anticipos entregados a “EL CONTRATISTA” aplica si se le otorgo anticipo.
E) Las que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA”, en los términos de la Cláusula Vigésima Segunda de este contrato.
“EL CONTRATISTA” se obliga a reflejar el importe de dichos porcentajes en caso de que corresponda en cada una de las estimaciones que presente a “LA CONVOCANTE” y esta se obliga a tenerlos y enterarlos a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
VIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la Obra materia del presente Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, a La Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, y su Reglamento, el presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal correspondiente y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
VIGÉSIMA QUINTA. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que xxxxx “EL MUNICIPIO”.
. . . .LEIDO que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Etchojoa, Sonora, a los ______________.
POR “EL MUNICIPIO”
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL SECRETARIO
C. LIC. XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX C. XX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
TESTIGOS
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXX X. PROF. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
POR “LA CONTRATISTA”
_________________________________
C. ___________________________________
ADMINISTRADOR UNICO
A N E X O No.- 2
MODELO DE CARTA COMPROMISO
CARTA COMPROMISO
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXX
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA.
P r e s e n t e.
El suscrito C._________________________________________________, en mi carácter de _________________________, de acuerdo a lo solicitado para participar en la Licitación Pública Estatal No. _________ Relativa a __________________________________________________________, comunico a usted que esta empresa adquirió oportunamente las bases de licitación, por lo que como su representante manifiesto a usted lo siguiente:
X X X X X X X X
Xxxxxxxx los trabajos bajo los términos y condiciones establecidos en el Contrato correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. ________________________, de acuerdo al Proyecto ejecutivo, conceptos, cantidades de obra y precios unitarios contenidos en el catálogo que presento al efecto, apegándome al período de ejecución y especificaciones estipuladas por “LA CONVOCANTE” a su cargo, y que debidamente firmados, se anexan a esta proposición.
D E C L A R O
1. - Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obra materia de esta Licitación y que dispongo de la organización, capacidad técnica y económica para ello.
2. - Que conozco el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y su reglamento en vigor, y demás disposiciones administrativas en la materia, las Especificaciones y Normas de Construcción vigentes y se aceptan que rijan en el ámbito de su competencia a los trabajos citados.
3. - Que conozco los sitios donde se llevará a cabo los trabajos materia de esta Licitación.
4. - Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos del Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, en vigor.
5. - Que hemos tomado en cuenta y juzgado todas las condiciones que pueden influir en los precios, independientemente de que éstos incluyan factores de costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad. Que el pago de los diversos conceptos se hará con los precios que se estipulen en el contrato para cada uno de ellos.
6. - Que el C. _____________________ de profesión ___________________ con número de cédula profesional________________que ocupa el cargo de ____________________ en nuestra empresa será el representante para el desarrollo de los trabajos, por lo que posee facultades para tomar decisiones en nuestro nombre y cuenta con la experiencia suficiente en trabajos similares; que conoce ampliamente el objeto del contrato, así como las especificaciones motivo de la Licitación.
7. - Que estamos conscientes que la “LA COORDINACION” a su cargo no está obligada a aceptar la proposición de menor importe, o cualquier otra que ustedes reciban.
C O N V E N G O
1. - Habiendo examinado los planos, condiciones del contrato, las especificaciones y el catálogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, nos comprometemos a realizarlos de acuerdo con dichos documentos por la cantidad de $ ___________ (SON:____________________________ __________________________________________________________________), No incluye el Impuesto al Valor Agregado.
2. - Que esta oferta estará vigente durante 30 días naturales, a partir de esta fecha y permanecerá obligatoria, por lo que puede ser aceptada en cualquier tiempo por “LA CONVOCANTE” a su cargo, anterior a esta fecha.
3. - Que en el caso de que la oferta contenida en este escrito para la realización de los trabajos citados, fuera aceptada, este escrito para oferta junto con su aceptación por escrito, constituirán un contrato obligatorio entre nosotros y “LA COORDINACION” a su cargo, hasta que, y a menos que, el contrato correspondiente sea formalizado por nosotros y ustedes.
4. - En iniciar los trabajos en un término de ______días, a partir de la adjudicación del Contrato, y a concluirlos en un periodo de __________ días naturales, de conformidad con el programa respectivo.
5. - En firmar el contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación del mismo.
6. - En entregar a “LA CONVOCANTE” a su cargo, a más tardar en el momento en que se vaya a suscribir el contrato, una fianza a favor de la Tesorería del Municipio de Etchojoa, Sonora, por un monto del 10% (diez por ciento) del importe total de mi proposición; para garantizar el cumplimiento del contrato, de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera incurrir de conformidad con las leyes y el contrato respectivo, además, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de suscripción del contrato otra fianza a favor de la misma Dependencia, por el importe total del monto de los anticipos otorgados previa a la entrega de éstos (En caso de que se le hubiera otorgado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”).
Fechado el día_____de___________________________del 2019
A T E N T A M E N T E
_______________________________ _________________________________
Nombre o razón social del Postor Nombre y firma del representante legal
ANEXO.- 3
CARGO POR UTILIDAD.
ANEXO 3.- GUIA DE LLENADO.- DETERMINACION DE LA UTILIDAD.
A).- ENCABEZADO:
LICITACION No.: La clave que le corresponda.
PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante.
B).- TEXTO:
CARGO POR UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES Se obtiene al restar al monto de la propuesta los cargos por costo directo, indirectos y financiamiento.
IMPORTE POR CARGOS El calculado por el Licitante.
ADICIONALES:
UTILIDAD BRUTA Se determinará restando a la UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES de este formato los cargos por concepto de CARGOS ADICIONALES.
ANEXO No. 4
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
ANEXO 4
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXX.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA.
P R E S E N T E: -
Etchojoa, Sonora a ______de _______________________del 2019
Por el presente y con relación a la Licitación Pública Estatal No. ______________________________ Para presentar presupuesto para (Nombre de la Obra y Ubicación), Municipio de Etchojoa, Sonora.
Sobre el particular por mi propio derecho (en su caso o como representante legal de nombre de la empresa), declaro que conozco y he inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarán los trabajos objetos de esta licitación, así como sus condiciones ambientales, y las condiciones físicas del área, y por lo tanto en la elaboración de la propuesta se han tomado en consideración, la disponibilidad de insumos, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como los costos de materiales, mano de obra, equipo, traslado de maquinaria, materiales y mano de obra, además, conozco y considere en la elaboración de la proposición lo tratado en las juntas de aclaraciones realizadas; estoy conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; asimismo considere las normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción que "LA CONVOCANTE" me proporciono, así como haber considerado en la preparación de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, me proporcionara "LA CONVOCANTE" y el programa de suministro correspondiente, por lo que manifiesto que se conocen las condiciones y características antes mencionadas, por lo que no será argumento o motivo alguno para invocar su desconocimiento o para solicitar modificaciones al contrato reclamación de ajustes de precios unitarios o al programa de obra, por estos motivos.
Que conozco en mi integridad los alcances de la obra que voy a presentar haciéndome responsable frente y a través de "LA CONVOCANTE" en la totalidad del desarrollo de los mismos.
A T E N T A M E N T E
____________________________________
EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: MAQUINARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
ANEXO No.- 5
MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ANEXO No.- 5
MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
MODELO DE PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
+====================================================+=====================================+============+
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | REPORTE DE PRECIOS UNITARIOS | Hoja: 1 |
| H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora |14/Sep/11| Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx x/x Xxx. Xxxxxx, XX 00000, Etchojoa, Son lTel: 647-4250231 |
| CONCRETO HIDRAULI CO EN VARIOS XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXX. |
+====================================================+==================================================+
EJEMPLO PARA LA ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS
B-001 CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES Y CLAVE: B-001
REVOLVEDORA HECHO EN OBRA. UNIDAD: M3
=========================================================================================================
T CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=========================================================================================================
MATERIALES
----------
X X-0000 XXXXX M3 0.480000 $ 85.00 $ 40.80
M M-0064 GRAVA CANTO RODADO M3. 0.670000 $ 95.00 $ 63.65
X X-0000 XXXX M3. 0.230000 $ 15.00 $ 3.45
M M-0097 CEMENTO GRIS SACO 7.080000 $ 75.00 $ 531.00
-------------------
TOTAL DE MATERIALES $ 638.90
MANO DE OBRA
------------
O O-003 PEON JOR. 0.400000 $ 80.68 $ 32.27
O O-003 PEON JOR. 0.400000 $ 80.68 $ 32.27
F F0001 MANDO INTERMEDIO M.O. 0.070000 $ 64.54 $ 4.52
-------------------
TOTAL DE MANO DE OBRA $ 69.06
MAQUINARIA O EQUIPO
------------------------
E E-012 REVOLVEDORA PARA CONCRETO DE 1 HORA 0.350000 $ 19.00 $ 6.65
SACO DE CAPACIDAD
F F0002 DEPRECIACION HERRAM. M.O. 0.030000 $ 64.54 $ 1.94
------------------
TOTAL DE MAQUINARIA O EQUIPO $ 8.59
------------------
COSTO DIRECTO: $ 716.55
14% INDIRECTOS: $ 100.32
SUMA: $ 816.87
2% FINANCIAMIENTO: $ 16.34
SUMA: $ 833.21
10% UTILIDAD: $ 83.32
SUMA: $ 916.53
0.2% CARGOS ADICIONALES: $ 1.83
-------------------
PRECIO UNITARIO: $ 918.36
ANEXO No.- 6
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO No.- 7
FORMAS
ANEXO No.- 8
PROYECTO Y CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA OBRA
ANEXO 9
RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR
Y Determinación del Capital Contable Disponible (no comprometido)
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXX.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA.
P R E S E N T E: -
El suscrito, C. _______________________, en mi carácter de____________________________ de la empresa________________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que con motivo de la Licitación Pública Estatal No. _________________, que presentó la siguiente relación de contratos que está ejecutando actualmente la empresa, esto con el fin de determinar el capital contable liberado a la fecha y acreditar así la capacidad financiera de la empresa a la cual represento.
Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos
______________________a _____ de ______________ del 2019
ATENTAMENTE
_____________________________________
X.
XXXXX 00
XX XXXXX INDIRECTO
ANEXO 10
EL COSTO INDIRECTO
El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.
Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.
Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a. Personal directivo;
b. Personal técnico;
c. Personal administrativo;
d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b., y c.;
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y
g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a. Edificios y locales;
b. Locales de mantenimiento y guarda;
c. Bodegas;
d. Instalaciones generales;
e. Equipos, muebles y enseres;
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
g. Campamentos;
III. Servicios de los siguientes conceptos:
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b. Estudios e investigaciones;
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a. Campamentos;
b. Equipo de construcción;
c. Plantas y elementos para instalaciones, y
d. Mobiliario;
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a. Papelería y útiles de escritorio;
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
c. Equipo de computación;
d. Situación de fondos;
e. Copias y duplicados;
f. Luz, gas y otros consumos, y
g. Gastos de la licitación;
VI. Capacitación y adiestramiento;
VII. Seguridad e higiene;
VIII. Xxxxxxx y fianzas, y
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a. Construcción y conservación de caminos de acceso;
b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c. Construcción de instalaciones generales:
1. De campamentos;
2. De equipo de construcción, y
3. De plantas y elementos para instalaciones.
ANEXO 11
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ANEXO 11
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.
El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos:
I. Cuando varíe la tasa de interés, y
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.
Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:
I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista;
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
III. Que se integre por los siguientes ingresos:
a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y (En caso de que se le hubiera entregado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”).
IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y (En caso de que se le hubiera entregado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”).
c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.
I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe su revisión;
II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento.
GUIA DE LLENADO.- ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
A).- ENCABEZADO:
LICITACION No.: La clave que le corresponda.
PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante.
B).- TEXTO:
Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato de "Factores de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.
Para la realización de éste cálculo deberá adoptar el procedimiento que se muestra a continuación:
Para esta Licitación, el cálculo del financiamiento deberá hacerlo “EL LICITANTE” aplicando un procedimiento de flujos de efectivo como se muestra más adelante.
Para calcular el costo de financiamiento, “EL LICITANTE” fijará el número de estimaciones, deberá considerar como mínimo una por mes.
“EL LICITANTE” fijará la tasa de interés aplicable para el cálculo del costo de financiamiento, tomando como base un indicador económico específico que deberá indicar, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.
El monto de las estimaciones será fijado por “EL LICITANTE”, y deberá ser congruente con su programa de ejecución de los trabajos y con el monto total de la propuesta (que deberá determinar con anticipación al presente cálculo adicionando un monto a los costos directos más indirectos, quedando únicamente por definir en este análisis, cuánto del importe total de la propuesta corresponde a costo de financiamiento, para luego determinar cuánto a utilidad y cargos adicionales).
CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO:
Para efectos del cálculo del costo de financiamiento “EL LICITANTE” considerará:
a) Que el total de los gastos del período lo tendrá a disposición desde el inicio del mismo.
b) Que cada estimación se elaborará al final del periodo estimado.
c) Que el pago de la estimación se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el artículo 87 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Ejemplo:
El total de egresos de cada periodo será la suma del costo directo (materiales, mano de obra y equipo) y del indirecto correspondiente, obtenidos de los PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION (PAM-2), DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO (PPO-2) y DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (PME-2); y del factor de indirectos que se determinó (ANEXO 10).
.
El total de ingresos de cada periodo se constituye por los cobros que se plantean por concepto de anticipo (En caso de que se le hubiera entregado algún anticipo por parte de “LA CONVOCANTE”) y estimaciones de avances de la obra, las cuales deberán ser congruentes con el programa de ejecución de los trabajos y con el monto total de la propuesta.
Una vez definidos los flujos de egresos e ingresos, se calculará el costo de financiamiento correspondiente a cada período, de acuerdo a la tasa de interés establecida por “EL LICITANTE”. El acumulado del costo de financiamiento será nuestra necesidad de financiamiento (se acumularán únicamente los valores que representen un costo financiero).
Para establecer el porcentaje de financiamiento a cobrar, se divide la necesidad de financiamiento entre el total de egresos en la obra.
E J E M P L O:
En una obra de acuerdo al PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (PET-2), PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION (PAM-2), DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO (PPO-2) y DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (PME-2) se generan los siguientes flujos:
Una vez obtenidos los flujos de egresos, “EL LICITANTE” define el monto total de su propuesta al sumar a sus costos directos e indirectos un importe que corresponde a financiamiento, utilidad y cargos adicionales (sin conocer hasta este momento cuanto corresponde a financiamiento, a utilidad y a cargos adicionales, que desglosará posteriormente) y establece los importes de las estimaciones que integran este monto. Hecho lo anterior, se procede a formar la tabla de flujos de egresos e ingresos y calcular la necesidad de financiamiento y el porcentaje que representa de la suma de costo directo e indirecto, como se muestra a continuación, según formato XXXX-00 xx XXXXX 0:
Una vez obtenidos los flujos de egresos, “EL LICITANTE” define el monto total de su propuesta al sumar a sus costos directos e indirectos un importe que corresponde a financiamiento, utilidad y cargos adicionales (sin conocer hasta este momento cuanto corresponde a financiamiento, a utilidad y a cargos adicionales, que desglosará posteriormente) y establece los importes de las estimaciones que integran este monto. Hecho lo anterior, se procede a formar la tabla de flujos de egresos e ingresos y calcular la necesidad de financiamiento y el porcentaje que representa de la suma de costo directo e indirecto, como se muestra a continuación, según formato XXXX-00 xx XXXXX 0:
ANEXO 12
COSTOS HORARIOS
ANEXO 12
COSTOS HORARIOS
LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE DEBERAN DETERMINAR CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARAN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASI COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA, EN QUE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS.
El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine "LA CONVOCANTE" y conforme al programa de ejecución convenido.
El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.
El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión:
Phm
ME = -------------
Rhm
Donde:
“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.
"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.
"Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.
El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Vm – Vr
D = -------------------
Ve
Donde:
“D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
"Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos accesorios o piezas especiales, en su caso.
"Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.
"Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.
Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.
El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
(Vm - Vr) i
Im= ---------------------
2Hea
Donde:
“Im” Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo.
"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento.
"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.
Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador.
El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
(Vm - Vr) s
Sm = ------------------------
2 Hea
Donde:
“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento.
"s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal.
"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros, la que deberá estar referida a un indicador específico xxx xxxxxxx de seguros.
El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.
Para los efectos de este párrafo, se entenderá como:
Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y
Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Mn = Ko * D
Donde:
“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.
“Ko” Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.
“D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el párrafo del costo por depreciación.
Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.
El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Co = Gh * Pc
Donde:
"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.
“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.
"Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.
El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.
El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Lb = (Ah + Ga) Pa
Donde:
“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.
"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.
"Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.
"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.
El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Pn
N = ------------
Vn
Donde:
“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso.
"Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.
"Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento.
El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Pa
Ae = ---------------
Va
Donde:
“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.
"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.
“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.
El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo.
Este costo se obtendrá mediante la expresión:
Sr
Po = -------------------
Ht
Donde:
“Po” Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
"Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el párrafo de el costo directo por mano de obra, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.
"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.
El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo.
Este costo se calculará mediante la expresión:
Hm = Kh * Mo
Donde:
“Hm” Representa el costo por herramienta de mano.
“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.
"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el párrafo de el costo directo por mano de obra anexo 11.
El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.
Este costo se calculará mediante la expresión:
Es = Ks * Mo
Donde:
“Es” Representa el costo por equipo de seguridad.
"Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.
"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el párrafo de el costo directo por mano de obra anexo 11.
Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva, es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.
Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará:
Maquinaria o equipo de construcción en espera. Es aquel que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de "LA CONVOCANTE" o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y congruente con el proceso constructivo.
El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.
ANEXO No.- 13
NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 63 Y 118 DE LA LEY
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXX.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA
P R E S E N T E: -
Etchojoa, Sonora a ______de ___________________del 2019
PARA EFECTO DE LA OBRA: ___________________________________________________________________________
Licitación Pública Estatal No. : _______________________________________________________.
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 Y 118 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, QUE A LA LETRA DICE:
ARTÍCULO 63.- No podrán presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno de obras públicas o servicios, las personas siguiente:
I.- En los casos que lo prohíba la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios;
II. - Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situación xx xxxx, respecto de la ejecución de otra u otras obras o servicios que tengan contratadas, así como aquéllos que la Dependencia o Entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente por causas imputables a ellos un contrato dentro de un lapso de un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante cualquier Dependencia, Entidad o Ayuntamiento;
III.- Los contratistas que se encuentren inhabilitados por resolución de la Contraloría o de alguna otra autoridad federal o municipal, o se encuentren en el padrón de empresas incumplidas, en términos de la presente ley;
IV.- Aquéllas que se encuentren involucradas o asociadas a procedimientos de responsabilidades seguidos en contra de servidores públicos;
V.- Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;
VI .- Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de dirección, coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, mecánica de suelos y de resistencia de materiales; radiografías industriales; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento;
VII.- Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en que dichas personas o empresas sean partes;
VIII.- Las empresas que se hubiere acreditado que se coaliguen en los procedimientos de licitación para presentar presupuestos fuera del contexto normal xxx xxxxxxx, a fin de alterar precios o costos de las obras;
IX. - Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común; y
X.- Las personas que tengan algún impedimento de acuerdo con la Ley.
ARTÍCULO 118.- Las dependencias y entidades deberán abstenerse de aceptar propuestas y celebrar contratos con los licitantes y contratistas que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos en las materias de esta ley, conforme al presente Capitulo.
Será causa de responsabilidad el incumplimiento de esta disposición por parte de los servidores públicos.
ATENTAMENTE
_____________________________________
EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: ESTA MANIFESTACION SE MAQUINARA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.
ANEXO 14
CALCULO DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL Y TABULADOR XX XXXXXXX BASE
ANEXO 14
CALCULO DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL Y TABULADOR XX XXXXXXX BASE
El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.
El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión:
Sr
Mo = ----------------
R
Donde:
“Mo” Representa el costo por mano de obra.
“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.
Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor xx xxxxxxx real “FSR”, de acuerdo con la siguiente expresión:
Sr = Sn * FSR
"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.
Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor xx xxxxxxx real “FSR”, como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:
Tp Tp
FSR = Ps (--------) + ----------
Tl Tl
Donde:
FSR= Representa el factor xx xxxxxxx real.
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.
El factor xx xxxxxxx real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.
Determinado el factor xx xxxxxxx real (Conforme los formatos de los anexos 14A, 14B y 14C), éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.
En la determinación xxx Xxxxxxx Real no deberán considerarse los siguientes conceptos:
Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;
Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.
El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.
El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.
Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.
El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:
M = Pm * Cm
Donde:
“M” Representa el costo por materiales.
"Pm" Representa el costo básico unitario vigente xx xxxxxxx, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará sumando al precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisis respectivo.
"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, "Cm” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia.
ANEXO 15
ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA
ANEXO 15
ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXX.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA
P R E S E N T E: -
El suscrito, C. _______________________, en mi carácter de ________________________ de la empresa________________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que con motivo de la Licitación Pública Estatal No. _________________, que presento la siguiente relación de documento con los que esta empresa, comprueba fehacientemente la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los de la presenta licitación a partir de la fecha de la presentación de la licitación, asimismo anexo copias simples de los documentos con que acredito dicha experiencia y estoy en la mejor disposición que en caso de requerirse esta información sea verificada.
Obra No. |
No. de contrato |
Nombre de la Contratante |
Descripción de los trabajos ejecutados |
Xxxxx contratado sin IVA |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los montos deberán ser expresados en pesos mexicanos
Deberá presentar copia de los contratos (la carátula, la parte donde viene No. de contrato, descripción de los trabajos, fecha de inicio y término, monto de la obra y la hoja final donde vienen las firmas de las personas involucradas) y cada uno deberá marcarse con un número, el cuál coincida con el número asignado en formato del anexo 15, en la parte donde dice Obra No.
Sólo se tomarán en cuenta los contratos relacionados en el formato del anexo 15, y en caso de no presentarlos de la manera anteriormente indicada, no se considerarán tal información al momento de la evaluación.
ANEXO 16
CARTA DE SUPERVISOR DE OBRA
ANEXO 16
CARTA DE SUPERVISOR DE OBRA
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXX.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA.
P r e s e n t e.
Con referencia a la Licitación Pública Estatal No. ______________, para la Adjudicación del Contrato ______________ relativa a la Obra: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que _______________________ de profesión ______________________ con número de cédula profesional _________________________ fungirá por parte de la Empresa ________________________ como responsable de la ejecución de los trabajos, que cuenta con la experiencia suficiente en trabajos similares; y que conoce ampliamente el objeto del contrato, así como las especificaciones motivo de la Licitación.
Fechado el día_____de___________________________del 2019
A T E N T A M E N T E
_______________________________ _________________________________
Nombre o razón social del Postor Nombre y firma del representante legal
Experiencia laboral del personal en la materia objeto de la contratación, del personal responsable de los trabajos convocados:
Años de experiencia |
Descripción de los trabajos en los que ha participado, en la materia objeto de esta licitación. |
Cargo que ocupo y periodo de ejecución de los trabajos realizados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________a _____ de ______________ del 2019
ATENTAMENTE
_____________________________________
C.
Representante legal de la Empresa
ANEXO 17
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD
(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación simplificada, a nombre y representación de : (Persona física o moral)
No. DE LICITACIÓN:
Denominación o razón social:
Registro Federal de Contribuyentes:
Descripción del objeto social de la empresa:
Domicilio,- Calle y número:
Colonia: Código Postal:
Teléfonos Oficial de la Empresa: Correo electrónico Oficial de la Empresa:
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma:
En su caso: No. De la escritura pública en la que consta las reformas o modificaciones del acta constitutiva: Fecha:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma:
Datos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio:
Relación de accionistas.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s)
Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
|
Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-
Escritura pública número: Fecha:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se otorgó:
|
(LUGAR Y FECHA)
Protesto lo necesario.
________________________
(Firma)
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. ACTAS FINALES Y CUADROS P/APERTURA
ANEXO 18
CONSENTIMIENTO EXPRESO
ANEXO 18
CONSENTIMIENTO EXPRESO
Yo, _____________________________________________________, por mi propio derecho, y/o en representación de _________________________________________, carácter que acredito con ________________________________________________, identificándome con _____________________________________________________, doy mi consentimiento expreso a la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Etchojoa, Sonora de manera libre específica e informada, para que trate mis datos personales sensibles para las finalidades relativas a: Recepción, captura y archivo de los documentos y la información que proporciono para la integración de expediente, para llevar a cabo todos los trámites y actos necesarios de acuerdo con la normatividad en la materia, en la Adjudicación directa, licitación pública, licitación simplificada y licitación por invitación a cuando menos tres personas y las contrataciones que de las mismas deriven.
Etchojoa, Sonora; ______ de _____________________ de 2019.
FIRMA
__________________________________________
NOMBRE COMPLETO
EXPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES QUE LOS LICITANTES DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA LA ELABORACION DE SUS PROPUESTA Y PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DEBERÁN CERCIORARSE QUE TODAS LAS COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE INCLUYAN EN LA PRESENTE LICITACIÓN ESTEN LEGIBLES EN SU TOTALIDAD.
LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁ SOLICITAR A LA EMPRESA CONCRETERA QUE LE PROPORCIONE LOS DOCUMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD QUE LA PROPIA CONCRETERA LLEVA A CABO EN EL SUMINISTRO DEL CONCRETO PARA LA OBRA, PARA QUE LA CONTRATISTA SE LOS PROPORCIONE AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, QUE “LA CONVOCANTE” CONTRATE.
EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA DEBERÁN CONSIDERAR TODO LO NECESARIO Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA QUE EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CATALOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y/O PLANOS, EL ORDEN DE PRIORIDAD ES EL SIGUIENTE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS RIGE SOBRE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES SOBRE LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.
"LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LA UBICACIÓN Y EL ESTADO QUE GUARDA EL EQUIPO Y MAQUINARIA DE “EL LICITANTE” Y ESTE PROPORCIONARA TODAS LAS FACILIDADES A LA "LA CONVOCANTE" PARA QUE REALICE LA VERIFICACION RESPECTIVA.
EN EL CASO DE QUE DOS O MAS EMPRESAS SE AGRUPEN PARA REALIZAR CONVENIO SIMPLE DE ASOCIACION PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICION, NO OLVIDAR QUE TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDOS SE PRESENTARÁN TANTO LA DEL ASOCIANTE COMO LA DE LOS ASOCIADOS, (COMO COPIA DE FACTURAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COPIA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES A LA DE ESTA LICITACION, ETC).
PARA LA ASIGNACION DEL CONTRATO SE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL CAPITAL CONTABLE LIBERADO DE TRABAJO DE "EL LICITANTE" SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADOS, Y QUE A LA VEZ TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y EL GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. ASIMISMO SE LE INFORMA A "EL LICITANTE" QUE SI EN ESTE MOMENTO ESTA PARTICIPANDO EN OTRA DE LAS LICITACIONES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ESTA LLEVANDO A CABO, Y LLEGASEN A QUEDAR COMO LA EMPRESA MAS VIABLE PARA ADJUDICARLE LOS CONTRATOS, Y NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE UNICAMENTE SE LE ADJUDICARA UN CONTRATO, Y EL QUE SE APEGUE MAS A SU CAPITAL NO COMPROMETIDO. LO MISMO APLICA PARA EL CASO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y MANO DE OBRA, QUE MANIFIESTEN UTILIZAR EN LA EJECUCION DE UNA OBRA, NO LA PODRAN REFLEJAR USARLA EN LA EJECUCION DE LA OTRA OBRA, DADO QUE YA ESTARIA COMPROMETIDA PARA USARSE EN UNA DE ELLAS, ADEMAS SI EN LA PROPUESTA INCLUYEN RENTA DE EQUIPO, DEBERAN ANEXAR LA CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR, DE QUE REALMENTE ESTABLECE EL COMPROMISO DE RENTARSELAS, Y DE QUE NO LE ESTA ARRENDADO EL EQUIPO A OTRAS EMPRESA PARTICIPANTES EN LAS LICITACIONES QUE EN ESTE MOMENTO ESTE LLEVANDO A CABO ESTE H. AYUNTAMIENTO.
“EL LICITANTE” HABRÁ DE TENER PRESENTE, QUE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TODAS LAS DIFICULTADES Y RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETRÓLEOS MEXICANOS, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFÓNOS, FIBRA OPTICA, ETC.), COMO POR EJEMPLO, BAJA EFICIENCIA, TIEMPOS INACTIVOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ETC., YA QUE NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
ADEMÁS EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, CONSIDEREN LOS COSTOS Y GASTOS QUE SE ORIGEN POR FLETES O ACARREOS DE MAQUINARIA, MATERIALES, Y DE PERSONAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE SE ORIGEN POR LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL OBRERO, YA QUE NO SE ACEPTARA Y NI SE AUTORIZARA NINGUN COSTO DE ESTE TIPO Y QUE NO HAYAN CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
SI EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARÁN CONCEPTOS ORIGINADOS POR RAZONES DE OBRA EXTRAORDINARIA, EMERGENCIAS, CAMBIOS DE PROYECTO, ETC., QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS E INDICACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:
1.- PRESENTAR A LA EJECUTORA SOLICITUD ORIGINAL, DEBIDAMENTE FIRMADA Y FECHADA, RELACIONANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA PARA LOS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.
2.- INDICAR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, DESCRIBIENDO AMPLIAMENTE LAS TAREAS REALIZADAS, PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y CONDICIONES REINANTES DURANTE SU EJECUCIÓN.
3.- ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE UN CROQUIS ILUSTRATIVO DEL CONCEPTO REALIZADO, INDICANDO LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MISMO, VOLUMEN A EJECUTAR ASÍ COMO FOTOGRAFÍAS DE APOYO.
4.- PRESENTAR TAMBIÉN, MATRIZ DE CADA PRECIO UNITARIO Y SEGÚN SEA EL CASO, ANEXAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO Y QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN LA LICITACIÓN Y QUE NO SE PUEDAN ADQUIRIR EN LA CIUDAD DE ETCHOJOA, PUDIENDO SER DICHA DOCUMENTACIÓN FACTURAS, RECIBOS, ETC. YA QUE PARA LA AUTORIZACION DE ESTOS PRECIOS "LA CONVOCANTE", REALIZARA UN MERCADEO ENTRE LOS NEGOCIOS ESTABLECIDOS ES NECESARIO QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN EN LA SOLICITUD, ESTÉN DEBIDAMENTE FIRMADOS E INDICANDO EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE LEGALMENTE TENGA AUTORIZACIÓN PARA ELLO.
PARA EFECTO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, EN LO REFERENTE A LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LOS FORMATOS DEL ANEXO 7 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, EN CASO DE QUE EL "EL LICITANTE" PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR LA "LA CONVOCANTE" SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN TODOS LOS DATOS INDICADOS EN LOS FORMATOS, Y SE APEGUE A LOS REQUISITOS Y DESGLOSE SOLICITADO, PERO CON EL COMPROMISO, DE QUE LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, SE LES SOLICITARÁ Y LOS PRESENTARA EN LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO LES PROPORCIONE LA DEPENDENCIA.
LA PRESENTACIÓN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PRESENTARLO PRECISAMENTE EN LA FORMA QUE SE LES PROPORCIONO EN EL ANEXO 6 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, ESTO ES NECESARIO CUMPLIRLO, YA QUE DE NO SER ASI, ES MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA.
APEGARSE A LOS MATERIALES QUE SE ESPECIFICAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, NO CONSIDEREN OTRO TIPO Y CALIDAD, ÚNICAMENTE LO QUE SE ESTIPULA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, YA QUE NO SE ACEPTARÁ NINGÚN OTRO TIPO DE MATERIAL AUNQUE SEA PARA EL MISMO USO, ASI MISMO, POSTERIORMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES DE QUE SU PROVEEDOR LES COTIZÓ UN MATERIAL DISTINTO AL QUE SE ESTA ESPECIFICANDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA OBRA ES LA QUE SE ESPECIFICA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO CONSIDEREN OTRO TIPO Y CALIDAD DE TUBERÍA, UNICAMENTE LA QUE SE ESTIPULA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, YA QUE NO SE ACEPTARA LA UTILIZACION DE NINGUN OTRO TIPO DE TUBERÍA AUNQUE SEA PARA EL MISMO USO, ASI MISMO TODA LA TUBERÍA A UTILIZARSE DEBERA TRAER INTEGRADO EN SU PARED EXTERIOR LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA, NORMAS DE CALIDAD, DIÁMETRO, MARCA, CARGA DE TRABAJO Y APLICACIÓN DE USO, Y ASI MISMO DEBERAN VERIFICAR CON SU PROVEEDOR QUE LA TUBERÍA QUE LE ESTAN COTIZANDO ES LA QUE SE ESTA REQUIRIENDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, POSTERIORMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES DE QUE SU PROVEEDOR LES COTIZO LA TUBERÍA DISTINTA A LA QUE ESTAMOS ESPECIFICANDO.
AL MOMENTO DE REALIZAR EXCAVACIÓN PARA LAS ZANJAS, EL MATERIAL QUE SE DERRUMBE, SERA COSTO DE LA EMPRESA EXTRAERLO, YA QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSERVAR LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, EN OTRO TERMINOS EL ANCHO DE LA ZANJA A PAGAR SERA 50 CM MAS EL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERÍA, PARA QUE CONTEMPLEN EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
SE LE COMUNICA A TODAS LAS EMPRESAS PATICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN, QUE LA VISITA AL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, NO ES PARA QUE EL LICITANTE SE FORME UN JUICIO BASADO EN SU CRITERIO, Y DESPUÉS REALICE SU PROPUESTA CON APEGO A SU CRITERIO, Y PASE POR ALTO LO MANIFESTADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN ESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, NO OLVIDEN QUE SI EN EL CATALOGO VIENE UN CONCEPTO EN EL QUE EL LICITANTE CREA QUE EN EL LUGAR EXISTA MENOS VOLUMEN O PRÁCTICAMENTE NO EXISTE NADA, Y MANEJEN UN PRECIO NO REMUNERATIVO, O SEA CON PRECIOS Y RENDIMIENTOS NO REALES, Y VIGENTES EN LA ZONA A REALIZAR DICHOS TRABAJOS, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. NO OLVIDAR QUE LA VISITA DE OBRA SIRVE PARA DETECTAR POSIBLES OBSTACULOS EXISTENTES QUE ENTORPEZCAN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LOS ACCESOS AL LUGAR, QUE TAN COMPLICADOS O DIFICIL SON, DETECTAR UN POSIBLE LUGAR ADECUADO PARA INSTALAR LA BODEGA, ETC.
EN LA REALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, ABSTÉNGANSE DE REALIZARLAS DE LA SIGUIENTE FORMA; EN EL PRECIO DEL MATERIAL QUE LES DE SU PROVEEDOR, LES MANEJA UN PORCENTAJE DE DESCUENTO, Y LO QUIEREN INCLUIR EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, ESO ES CORRECTO, PERO NO SE PERMITIRA QUE A ESTE PRECIO CON O SIN DESCUENTO DEL PROVEEDOR, LE RESTEN EL INDIRECTO QUE ESTE MANEJANDO EL LICITANTE EN SU PROPUESTA, PARA QUE CUANDO EL PRECIO DEL MATERIAL LO INCLUYAN EN LA MATRIZ Y SE AFECTE POR EL MISMO PORCENTAJE DE INDIRECTO, PARA ASI OBTENER EL PRECIO UNITARIO QUE MANIFESTARAN EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS, Y ASI OBTENGAN EL COSTO QUE SU PROVEEDOR LES OFRECIO COMO COSTO TOTAL DE VENTA PARA ESTE MATERIAL INCLUYENDO O NO EL DESCUENTO DEL PROVEEDOR, POR LO QUE SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI REALIZAN SUS MATRICES DE ESTA FORMA, ESTO ES PORQUE A LA HORA DE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, NO PODEMOS PRECISAR SI ESTAN CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERAES Y PARTICULARES ESTABLECIDAS EN LAS BASES.
ASIMISMO LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZACION DE MAQUINARIA Y DEL PERSONAL OBRERO.
EN LA REALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS DE ESTA PROPUESTA, ADEMÁS DE CÓMO SE SOLICITA EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, DEBERAN PRESENTARLOS DESGLOSANDO CADA MATERIAL QUE CONFORMA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD SOLICITADA, ESTO ES POR EJEMPLO EN EL CASO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN LUGAR DE PONER CARPETA ASFÁLTICA A TANTO EL M3, DEBERAN PRESENTARLO INDICANDO QUE TANTO ASFALTO, MATERIALES PÉTREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, ETC SE NECESITAN PARA OBTENER UN M3, O M2 , O LA UNIDAD INDICADA EN EL ANÁLISIS, ASIMISMO INDICAR POR SEPARADO EL ACARREO DE LA CARPETA A LA OBRA OTRO CASO ES EL SUMINISTRO DE BASE, QUE EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INDICAN A TANTO EL M3, PERO NO INDICAN EL ACARREO, LA CARGA Y EL COSTO DEL MATERIAL, ASI QUE EN LA REALIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE ESTA LICITACIÓN, DEBEN DESGLOSARLOS, COMO SE INDICO ANTERIORMENTE, NO INCLUYAN SUMINISTRO DE MATERIALES O LA MANO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO COMO LOTE, OBVIAMENTE PARA ESTE CASO NO SE PIDE QUE SE DESGLOSE LA OBTENCIÓN DEL SACO CON CEMENTO, O LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE SE NECESITAN PARA FABRICAR UN ML DE TUBERÍA DE PVC, TAMBIEN DESGLOSAR MATERIAL POR MATERIAL NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN EN LOS DEMAS CONCEPTOS DEL CATALOGO.
RECORDAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN TRABAJO DETERMINADO, DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS O LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; DEBIENDO CONSIDERAR LOS COSTOS VIGENTES DE LOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS EN EL MOMENTO Y EN LA ZONA DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS.
ASIMISMO EN LA ELABORACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DESCRIBIR EN DICHO ANALISIS EL ENUNCIADO COMPLETO DEL CONCEPTO TAL Y COMO APARECE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ADEMAS SI EN LA ELABORACION DE DICHOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS UTILIZAN BASICOS O AUXILIARES, INCLUIR EN LA PROPUESTA DICHOS BASICOS O AUXILIARES.
EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE LOS SEÑALAMIENTOS QUE UTILICE, PARA LA DESVIACIÓN DE TRÁFICO Y TODAS AQUELLAS PARA EVITAR ACCIDENTES Y EN GENERAL LOS INDICADORES DE OBRA, DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y NUEVOS, ASÍ MISMO QUE DEBERÁN DE SER LO SUFICIENTEMENTE VISIBLES Y EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE TAL FORMA QUE SEA APRECIADA A DISTANCIA DE LOS TRABAJOS, ESTO MISMO EN LO QUE UTILICE EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA OBRA.
LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN HASTA QUE LOS TRABAJOS LE SEAN RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO, QUE DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE EN SU MOMENTO, DEBAN REALIZARSE A LOS PRECIOS DE LA PROPUESTA QUE RESULTE GANADORA, SE HARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL RESPECTIVO CONTRATO. Y LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO C-3. AJUSTE DE PRECIOS. DE LAS BASES DE LICITACION.
QUE SI COMO CONSECUENCIA DEL FALLO, LE ES ADJUDICADO EL CONTRATO, ENTREGARÁ TAMBIÉN CD’S QUE CONTENGAN PUNTO POR PUNTO, TODA LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTO 4, 5, 6, 7, 8, Y 9 QUE SE SOLICITAN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, QUE DEBEN DE SER LLENADOS CON LOS DATOS DE SU PROPUESTA, INDICANDO LA O LAS PAQUETERÍAS UTILIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN; DEBIENDO ENTREGARLO DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN., ADEMÁS CADA ESTIMACIÓN QUE SE ENTREGUE A LA DEPENDENCIA PARA SU PAGO, ESTA DEBERA SER ENTREGADA TAMBIÉN, EN CD’S.
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA, INCLUIR EN CD’S EL CATALAGO DE CONCEPTOS LLENO CON LOS DATOS DE SU PROPUESTA, ESTO ES CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN DE SU PROPUESTA, EN CASO DE NO INCLUIRLO, NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
ADEMÁS EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, CONSIDEREN LOS COSTOS Y GASTOS QUE SE ORIGEN POR FLETES O ACARREOS DE MAQUINARIA, MATERIALES, Y DE PERSONAL, POR LO ALEJADO DEL LUGAR A RELIZAR LA OBRA, ASI COMO LAS CONDICIONES DEL CAMINO, CONSIDERAR ADEMAS LOS GASTOS QUE SE ORIGEN POR LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, COMUNICACIÓN TELEFONICA, ETC. YA QUE NO SE ACEPTARA Y NI SE AUTORIZARA NINGUN COSTO DE ESTE TIPO Y QUE NO HAYAN CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
ADEMÁS CADA ESTIMACIÓN QUE SE ENTREGUE A LA DEPENDENCIA PARA SU PAGO, ESTA DEBERÁ SER ENTREGADA TAMBIÉN, EN CD’S.
PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL CASO DE LAS EXCAVACIONES PARA INTRODUCIR LA RED DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO, DEBERÁN CONSIDERAR TODO LO NECESARIO Y BASADOS EN SU EXPERIENCIA Y TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA NO ROMPER O TROZAR TUBERÍAS EXISTENTES QUE CRUCEN EN EL LUGAR, YA QUE CUALQUIER RUPTURA DE TUBERÍA YA SEA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, GAS, CONDUCTO DE FIBRA ÓPTICA, Ó DE CUALQUIER OTRO TIPO DE OBRA, EN CUALQUIER ETAPA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA, ESTA DEPENDENCIA NO PAGARÁ DAÑO ALGUNO.
EN EL PROCESO DE PLANEACION Y EJECUCION DE LA OBRA, SE DEBERÁ PREVER Y CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONOMICA, EN TODO CASO, LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL VANDALISMO, FUGAS DE AGUA O LLUVIAS YA QUE EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA OBRA EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA, DEBERÁ AJUSTARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR LA DEPENDENCIA. LAS RESPONSABILIDADES, Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, XXXXX A CARGO DEL CONTRATISTA, POR LO QUE ESTARA OBLIGADO A TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE PROTECCION A LA MISMA PARA EVITAR DAÑOS.
ASIMISMO, EL CONTRATISTA DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL PROGRAMA DE OBRA PARA CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TIEMPOS PROPUESTOS, YA QUE SI POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA SE LLEGARA A RETRASAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SI SE LLEGARA A PRESENTAR LLUVIAS QUE DAÑARAN LOS TRABAJOS REALIZADOS, TODOS ESTOS CARGOS QUE RESULTAREN SERÁN CON CARGO A LA CONTRATISTA. POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL ESTAR VERIFICANDO CONSTANTEMENTE EL ESTADO DEL TIEMPO.
ESTOS TRABAJOS SE APEGARÁN A LOS TIEMPOS QUE INDICAN LOS PROGRAMAS DE OBRAS QUE SE ENTREGARÁN PARA CADA UNO DE LOS TRAMOS, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES ANTES MENCIONADAS. SE HACE LA ACLARACION DE QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR TRABAJAR FINES DE SEMANA, TURNOS NOCTURNOS, ASI COMO TAMBIEN, CONSIDERAR UN SEÑALAMIENTO ADICIONAL, AL MENCIONADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROTEGER DENTRO DE LOS TRAMOS AL PERSONAL QUE LABORA Y AL TRAFICO VEHICULAR, YA QUE POR NINGÚN MOTIVO SE CERRARÁ LA CIRCULACIÓN EN LA VIALIDAD.
EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS NIVELES QUE MARQUE EL PROYECTO, TÓMENSE LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA NO DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, YA QUE ESTA DEPENDENCIA NO PAGARA REPARACION ALGUNA DE DAÑOS DE TUBERIAS, NI DE REDES DE LINEA DE FIBRA OPTICA DE TEL-MEX, ETC. ASI MISMO CONSIDEREN EN SU CALCULO DE FACTOR XX XXXXXXX REAL LOS DIAS MUERTOS E IMPREVISTOS.
MANTENER LA OBRA TODO EL TIEMPO PROTEGIDA DE POSIBLES ESCURRIMIENTOS POR LLUVIAS O FUGAS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN EL SECTOR, ASI MISMO TENER LA OBRA LIMPIA, LIBRE DE OBSTACULOS QUE PUDIERAN DAÑAR LOS TRABAJOS REALIZADOS. O QUE PUDIERAN FORMAR ENCHARCAMIENTOS DE AGUA Y ESTA NO TUVIERA SALIDA DAÑANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI MISMO TENER EL CUIDADO DE NO COLOCAR NINGUN TIPO DE MATERIAL QUE PUDIERAN OCASIONAR MOLESTIAS O DAÑOS A LOS VECINOS Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL.
CUANDO LA EMPRESA SE ENCUENTRE RETRASADA INJUSTIFICADAMENTE EN SU PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE POR NEGLIGENCIA PROPIA DE LA CONTRATISTA NO TENGA LA OBRA PROTEGIDA, LIBRE DE OBSTACULOS Y QUE HAYA SUFRIDO ALGUN TIPO DE TRASTORNO O DAÑO, POR FUGAS O LLUVIAS, ETC. ESTA DEPENDENCIA NO PAGARA NINGUN TIPO DE TRABAJOS REALIZADOS.
ASIMISMO LA EMPRESA QUE SE LE ASIGNE ESTE CONTRATO ESTA OBLIGADA A COLOCAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION O DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION Y HASTA QUE ESTA LE SEA RECIBIDA; EL LICITANTE ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, CONTENIDAS EN ÉL CAPITULO VI DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN XXXXXX X XXXXXXXXXX XX XX X.X.X., (XXXXXXX 0000. EN EL CASO DADO DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HICIERA CASO OMISO A ESTE PUNTO, SERÁ LA UNICA RESPONSABLE DE RESPONDER Y PAGAR LOS DAÑOS QUE SE LE OCASIONARA A LA OBRA Y DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS O DE PERSONAS QUE RESULTAREN POR NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO.
PARA EL CASO DE QUE LA EMPRESA VAYA AL CORRIENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE LLEGAREN A PRESENTAR LLUVIAS QUE DAÑARA LA OBRA REALIZADA, LA DEPENDENCIA PAGARÁ UNICAMENTE LOS TRABAJOS QUE VAYAN ACORDES AL PROGRAMA Y LE SEAN AUTORIZADOS A TRAVES DE LA BITÁCORA DE OBRA POR LA SUPERVISION. Y EL PAGO SERÁ A COSTO DIRECTO O SEA QUE AL PRECIO DE CONCURSO DE LOS CONCEPTOS QUE SE LLEGARAN A REALIZAR POR LOS DAÑOS OCASIONADOS SE LES DEDUCIRIAN LOS PORCENTAJES DE UTILIDAD, FINANCIAMIENTO E INDIRECTO.
SE DEBERÁ TENER ESPECIAL ATENCION AL PROGRAMA DE OBRA PARA CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TIEMPOS PROPUESTOS.
TODOS LOS PRECIOS DE MATERIALES, SALARIOS Y COSTOS HORARIOS PRESENTARLOS CON PRECIOS VIGENTES EN LA ZONA A REALIZARSE LA OBRA Y QUE ESTEN DENTRO XX XXXXXXX.
EN EL ANALISIS DEL DESGLOSE DEL INDIRECTO CONSIDEREN EL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE QUE SE ORIGINE POR LA COMPRA DE LA BITÁCORA DE OBRA, LA QUE DEBERA VENIR FOLIADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, DEBERAN INCLUIR EL COSTO DEL ALBUM O REPORTE FOTOGRAFICO CON TOMAS DEL DESARROLLO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, EN SUS DIFERENTES ETAPAS, CON INFORMACIÓN PROPIA DE LA OBRA. DICHO ALBUM FOTOGRAFICO DEBERÁ CONTENER MINIMO 10 FOTOGRAFIAS POR ESTIMACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA CONSTRUCCION, CON TOMAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DURANTE EL MES QUE SE REPORTA, CADA FOTOGRAFIA DEBERA ADHERIRSE EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA Y DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, LAS HOJAS A UTILIZAR EN CADA ESTIMACION QUE CONSTA DE ORIGINAL Y 4 DE COPIAS, Y LAS HOJAS QUE SE UTILIZARAN EN EL FINIQUITO DE LA OBRA EL CUAL CONSTA DE ESTIMACION FINIQUITO, CONCENTRADO DE VOLUMENES REALIZADOS, PLANO DE OBRA TERMINADA, AVISO POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA DE TERMINACION DE OBRA, GRAFICAS COMPARATIVAS REALES CONTRA LO PROGRAMADO, TANTO FISICA COMO FINANCIERAS DE LA OBRA, Y EL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA. EN ESTE MISMO CALCULO DEL INDIRECTO EN LO REFERENTE A SEGUROS Y FIANZAS CONSIDERE EN SU ANALISIS QUE PRESENTARA UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO QUE SE OTORGUE (EN CASO QUE SE HUBIERA OTORGADO ALGÚN ANTICIPO POR PARTE DE “LA CONVOCANTE”), ASI MISMO PRESENTARA OTRA FIANZA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y AL FINAL DE LA OBRA PREVIA ENTREGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION PRESENTARAN UNATERCERA FIANZA PARA VICIOS OCULTOS.
LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTENSE EN EL ORDEN EN QUE APARECEN LOS CONCEPTOS EN ÉL CATALOGO.
ÉL CATALOGO DE CONCEPTOS PRESENTESE COMO APARECE, NO INCLUIR NI MODIFICAR CONCEPTOS NUEVOS NI QUITAR CONCEPTOS, NI VOLÚMENES DE OBRA SI LO REALIZAN SERÁN DESCALIFICADOS, Y NO SERÁ MOTIVO PARA QUE “EL LICITANTE” RECLAME CORRECCION.
A LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DE ESTA OBRA, EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA MISMA, SI SE LLEGASEN A PRESENTAR MODIFICACIONES AL PROYECTO, ESTOS SE MANEJARÁN MEDIANTE BITÁCORA DE OBRA, ASI MISMO SOLICITARÁ A LA DEPENDENCIA POR ESCRITO AUTORIZACIÓN DE PRECIOS NO INCLUIDOS EN ÉL CATALOGO, QUE SURJAN DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESTOS SÉ REGIRAN CON LA MISMA MECANICA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS EN EL CONCURSO (MISMO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.
SI DEBIDO A LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO LA OBRA SE ATRASA, O POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS INHERENTES O NO AL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE REGISTRE ESTA SITUACION EN LA BITACORA DE OBRA EL CONTRATISTA SOLICITARA POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA PRORROGA POR ATRASO DE OBRA, A LA VEZ QUE SE LLEVARA UN ESTRICTO CONTROL PARA JUSTIFICACION DE ESTOS ATRASOS, YA QUE DE NO EXISTIR JUSTIFICACIONES, SE APLICARAN LAS SANCIONES ( PENAS CONVENCIONALES) ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE LE ADJUDIQUE A LA EMPRESA GANADORA, ASI MISMO REALIZARA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA INCLUYENDO MONTOS MENSUALES DE LOS CONCEPTOS QUE FALTEN POR REALIZAR.
EN LA PROPUESTA DEL PAQUETE A PRESENTAR EN EL CONCURSO, NO ANEXAR HOJAS DE MAS, UNICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE SE LES PIDE EN LOS ANEXOS DE LAS BASES DE LICITACION Y EN ESTAS HOJAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, NO OLVIDAR DE FIRMAR TODAS LAS HOJAS, Y ESTE DOCUMENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES ANEXARLA FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS EN EL DOCUMENTO 1.
EN ÉL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERÁ CONSIDERAR LOS GASTOS QUE REALIZARAN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y ANTICIPO, EN CASO DE QUE “LA CONVOCANTE” HUBIERA ENTREGADO ALGÚN ANTICIPO.
EL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO QUE SE UTILICE PARA ÉL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, Y ESTE INDICADOR DEBERA SER CON FECHA DEL RANGO DE TIEMPO QUE ABARCA DESDE LA INSCRIPCIÓN HASTA EL DIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, PRESENTAR DOCUMENTO DE DONDE ESCOGIO ESTE INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
EP-1.- BANCOS DE MATERIALES
“EL LICITANTE” DEBERÁ TENER EN CUENTA EN SU PROPOSICIÓN LO ESPECIFICADO PARA BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARA PAVIMENTOS QUE LOS BANCOS PARA OBTENER EL MATERIAL, NO HAN SIDO LIBERADOS POR “LA CONVOCANTE” POR LO TANTO ES RESPONSABILIDAD DE “EL LICITANTE” JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONSIDERE PARA SU UTILIZACIÓN, ADEMÁS EN SU CASO ABSORBERÁ LAS REGALÍAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES, PAGO DEL DERECHO DE EXTRACCIÓN Y DEMÁS GRAVÁMENES CORRESPONDIENTES, “LA CONVOCANTE” EN SU OPORTUNIDAD APOYARÁ EN LOS TRÁMITES PARA SU EXPLOTACIÓN.
EP-2. - ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS DE ACARREO DE MATERIALES
EN LA ELABORACIÓN DE SUS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE ACARREOS DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL LICITANTE” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE:
EN EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” ESTIME CONVENIENTE EMPLEAR YA SEA PARCIAL O TOTALMENTE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A SINDICATOS O UNIONES DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EL PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN DE DICHOS VEHÍCULOS QUE CONSIDERE EN SU ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE PARA LOS MISMOS SÉ CUBRIRÁN SEGÚN LAS TARIFAS VIGENTES HACIENDO LAS CONSIDERACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE EN SUS ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.
SI DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y POR VARIACIONES EN LA TARIFA DE ACARREOS, QUE LE SEA APROBADA POR “LA CONVOCANTE” Y PROCEDE A SU JUICIO ALGÚN AJUSTE A LOS PRECIOS RESPECTIVOS, ESTE SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
“LA CONVOCANTE” NO ACEPTARÁ ARREGLO PARA CAMBIO DE TARIFAS ENTRE LA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS Y EL CONTRATISTA; SI NO VIENE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO.
EP-3. – PRELIMINARES, CERCO PERIMETRAL, HERRERÌA, ETC.
EN LA PREPARACIÓN DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL LICITANTE” DEBERÁ TENER EN CUENTA EN SU PROPOSICIÓN TODO LO NECESARIO DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.
EP-4. – EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO “C”
EN LO REFERENTE A LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO “C”, ANALÍCESE COMO SE INDICA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, YA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, NO AUTORIZA EL USO DE EXPLOSIVOS, PERO EN EL CASO EXTREMO DE QUE EL MATERIAL SEA DEMASIADO DURO Y SE DIFICULTE LA EXCAVACIÓN CON LOS MEDIOS MECÁNICOS O NEUMÁTICOS, Y EL CONTRATISTA DECIDA POR SU PROPIO RIESGO UTILIZAR EXPLOSIVOS, SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD EL USO DE ESTOS, DESLINDANDO AL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE DAÑOS CIVILES, MILITARES Y MATERIALES QUE RESULTARE U OCASIONARAN POR EL MAL USO O MANEJO DE LOS EXPLOSIVOS.
ASÍ MISMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTE ANÁLISIS DE PRECIO DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL “C”, DEBERÁ INCLUIR LOS DOS EQUIPOS TANTO EL MECÁNICO COMO EL NEUMÁTICO CON LOS RENDIMIENTOS REALES DE CADA EQUIPO.
EN LA CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE MATERIAL TIPO “X” X “X”, XX XXXXXXXXXXX XX XXXX H. AYUNTAMIENTO, DEFINIRÁ DICHO PORCENTAJE, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS VOLÚMENES QUE VIENEN ESTIPULADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
EP-5. - DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y HASTA QUE ESTA LE SEA RECIBIDAS, “EL LICITANTE” ESTARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS, Y COLOCAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL TRÁNSITO NECESARIOS Y QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ MISMO ESTE SEÑALAMIENTO ES OBLIGATORIO COLOCARLO Y MANTENERLO DENTRO DE LA OBRA LAS 24 HORAS DEL DÍA, Y ADEMÁS ES OBLIGATORIO TRAER A SU PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CHALECOS FOSFORESCENTES, EN CASO DE UTILIZACIÓN DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS NECESARIOS QUE SE USEN EN HORAS NOCTURNAS DEBERÁN SER LUMINOSOS E INTERMITENTES, CUYA FUENTE DE ENERGÍA NO CAUSE CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE, ADEMÁS DE LO ANTERIOR Y CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL DE VIGILANCIA CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS A LA OBRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COMO EL ROBO DEL SEÑALAMIENTO, Y QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL USO DE MECHEROS.
ADEMÁS “EL LICITANTE” ESTARÁ OBLIGADO A TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD Y FLUIDEZ DEL TRÁNSITO Y DISPONER LOS TRABAJOS DE TAL FORMA QUE REDUZCAN AL MÍNIMO LAS MOLESTIAS QUE SE OCASIONEN A LOS USUARIOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, Y A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEAN CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOTIVOS DE SU MAQUINARIA, EQUIPO X XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX.
|
XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, X.X. 00000. ETCHOJOA, SONORA, MÉXICO
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".