Common use of Úvod Clause in Contracts

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací Tyto Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Finančních mechanismů (dále jen „FM“) Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyny“) upravují pravidla pro zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů FM Norska v období let 2014-2021 v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ (dále jen „Program“). Tyto Pokyny byly vypracovány vytvořeny na základě publikace FIDIC Doporučujícího pokynu Národního kontaktního místa pro zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM Evropského hospodářského prostoru (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999EHP“)/Norska 2014-2021 (dále jen „Doporučující pokyn NKM“). Poskytnutí finančních zdrojů v rámci FM Norska je podmíněno dodržením povinností a postupů uvedených v těchto Pokynech při zadávání veškerých zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů FM Norska v období let 2014-2021. V případě rozporů těchto Pokynů s Doporučujícím pokynem NKM mají tyto Pokyny vždy přednost. To platí i pro požadavky, The Red Bookkteré mohou být stanoveny nad rámec Doporučujícího pokynu NKM. V případě rozporu těchto Pokynů s právními předpisy České republiky mají právní předpisy vždy přednost. To neplatí pro požadavky, které mohou být stanoveny nad rámec právních předpisů. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské prácePokyny sestávají ze čtyř částí – 1. část obsahuje obecná ustanovení, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel2. Podle obvyklých zásad pro tento typ část definuje základní povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbynespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízenío zadávání veřejných zakázek, projektované zhotovitelem. Část ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273ZZVZ“), jimiž se řídí práva 3. část upravuje povinnosti společné pro zadavatele zadávající zakázky podle těchto Pokynů i zadavatele zadávající veřejné zakázky podle ZZVZ a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo4. Všeobecné část upravuje kontrolu výběrových řízení realizovaných podle těchto Pokynů a Zvláštní obchodní podmínky zadávacích řízení realizovaných podle ZZVZ. Tyto Pokyny dále obsahují 5 příloh, přičemž tyto přílohy jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánínezávazné.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Dne 1. 7. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“ nebo „ZRS“). Již z pojmenování zákona je zjevné, že zákon se dotýká některých čistě soukromoprávních institutů smluvního práva (vznik a forma smlouvy, účinnost smlouvy, platnost smlouvy, důvěrný charakter smlouvy), které přes některé výjimky náležely primárně do sféry autonomního soukromoprávního rozhodování, a záležely tak pouze na základě publikace FIDIC vůli smluvních stran. Zákon o registru smluv zavádí povinnost uveřejnění nově uzavíraných smluv, které budou uzavřeny ode dne účinnosti zákona, tj. od 1. 7. 2016. Sankční následky porušení povinnosti uveřejnit smlouvu v podobě neúčinnosti, resp. zrušení smlouvy ze zákona, nastávají s ročním odkladem pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017. Zákon má charakter zvláštního předpisu a nepřímo doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících uveřejnění smluv. Zákon zároveň podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999InfZ“). Tato část metodického návodu se pokusí objasnit, The Red Bookjakým způsobem ZRS ovlivní uzavírání smluv (kontraktační proces) v soukromém právu, upřesní soukromoprávní terminologii ve vztahu k aplikaci ZRS a zodpoví některé interpretační a aplikační otázky týkající se ZRS ve vztahu k dotčeným soukromoprávním institutům (uzavření, účinnosti, zrušení a zákonem požadované formy smlouvy). Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky Metodický návod obsahuje odpovědi na stavební nejčastější dotazy, doplněné o praktické rady a inženýrské prácedle potřeby upozorňuje na nejčastější chyby, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelkterých se mohou při aplikaci zákona o registru smluv dopustit osoby uzavírající povinně uveřejňované smlouvy. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Podotýkáme, že metodický návod je jen metodickým návodem, tj. odborným právním názorem autorů, kteří se danému tématu věnují, na vybrané otázky související s aplikací zákona o registru smluv, zejména v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednateloblasti kontraktace a soukromého práva. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce Není a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICnemůže být závazným výkladem práva, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo může podat v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníjednotlivých případech pouze soud.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány K uzavření této dohody vede strany stav nouze vyhlášený usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999území České republiky a na to navazující státní opatření, The Red Bookzejména usnesení Vlády ČR ze dne 15. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské prácebřezna 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkoukterým došlo k omezení volného pohybu osob. Tato skutečnost vyplynula bezprecedentní situace vyžaduje úpravu právních poměrů mezi stranami. Z TOHO DŮVODU SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: UKONČENÍ SMLOUVY O [·] Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o [·] uzavřené dne [·], jejímž předmětem bylo [·] (dále jen „Smlouva“), a to vzájemnou dohodou. Smluvní strany prohlašují, že v rámci Smlouvy nedošlo do dne podpisu této dohody k žádnému plnění jednotlivých závazků smluvních stran a smluvní strany nemají dále zájem na tom, aby došlo k plnění těchto závazků v budoucnu, a z požadavku tohoto důvodu uzavírají tuto dohodu. / Smluvní strany prohlašují, že veškerá dosud poskytnutá plnění v rámci Smlouvy spolu řádně vypořádaly a neexistují mezi nimi sporné závazky související se Smlouvou. Veškerá existující i budoucí práva a závazky smluvních stran vzniklé ze Smlouvy se s účinností ke dni podpisu této dohody bez náhrady ruší. Smlouva jako celek se ke dni uzavření této dohody ruší dle § 1981 občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že se vzdávají veškerých vzájemných práv a nároků vzniklých ode dne uzavření Smlouvy do dne uzavření této dohody, a to bez ohledu na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřenoto, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud neníse jedná o nároky ze smluvních nebo mimosmluvních závazků. Vzdávají se zejména nároků na smluvní pokuty, musí být upravenúroky z prodlení a na náhradu škody související se Smlouvou a jejím plněním. Pozornost je třeba věnovat tomuZástupci smluvních stran prohlašují, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami že tuto dohodu o ukončení Xxxxxxx považují za oboustranně nejvhodnější a s ostatními smluvními dokumentynejvýhodnější způsob ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky Zástupci smluvních stran dále prohlašují, že při uzavření této dohody jednají informovaně a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyv obhajitelném zájmu právnických osob, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánízastupují.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Základným poslaním spoločnosti eustream, a.s., (ďalej len „Eustream“) je spoľahlivá, bezpečná a efektívna preprava zemného plynu pre odberateľov na základě publikace FIDIC vymedzenom území Slovenskej republiky a európskych trhoch na základe nediskriminačných pravidiel v súlade s národnou i európskou legislatívou a zmluvnými záväzkami. Spoločnosť Eustream pripravila a predstavuje dokument „Conditions of Contract for Construction“ Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2024– First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky2033“ (VOPďalej len „Desaťročný plán“) na základe ustanovenia § 59 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom poskytnúť účastníkom trhu s plynom informáciu o plánovaných infraštruktúrnych projektoch spoločnosti. Spoločnosť Eustream zohľadnila pri tvorbe Desaťročného plánu najmä súčasný a predpokladaný budúci stav ponuky a dopytu po kapacite prepravnej siete, výsledky prieskumov trhu zrealizovaných za účelom posúdenia trhového dopytu po cezhraničných kapacitách prepravnej siete, ako aj dostupné predpoklady vývoja ťažby, dodávky, skladovania a spotreby zemného plynu v Slovenskej republike. Rovnako Eustream prihliadal na cezhraničné toky s inými štátmi, plán rozvoja siete pre celú Európsku úniu, regionálne investičné plány a investičné plány pre zásobníky a zariadenia na skvapalňovanie plynu. Pri spracovaní Desaťročného plánu boli zohľadnené aj požiadavky, ktoré sú kladené na prevádzkovateľov prepravných sietí v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013, najmä čo sa týka maximálneho efektívneho využitia existujúcej infraštruktúry ako aj v oblasti tvorby prírastkovej kapacity. Nemenej dôležitými pri príprave Desaťročného plánu boli i požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 s dôrazom na podporu diverzifikácie prepravných trás a zdrojov plynu pre prípad vážneho prerušenia dodávok plynu. Desaťročný plán zohľadňuje i Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 spracovaný podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy ako i návrh jeho aktualizácie z augusta 2023. Dokument obsahuje opis siete, scenár vývoja spotreby plynu v Slovenskej republike, ako aj opis účinných opatrení na zaručenie primeranosti siete a bezpečnosti dodávok plynu. Desaťročný plán uvádza aj hlavné časti prepravnej siete, ktoré je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICpotrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich desiatich rokoch, který byl pořízen spolu s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) predpokladanými termínmi ich realizácie. Ďalšia časť dokumentu obsahuje investície do prepravnej siete, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou prepravnej siete, o ktorých realizácii prevádzkovateľ prepravnej siete už rozhodol, prípadne, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich troch rokoch spolu s termínmi realizácie týchto investícií. V závere je prostredníctvom N-1 faktora uvedená kalkulácia bezpečnosti dodávok plynu a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku pripravenosti prepravnej siete reagovať na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánívýpadok najväčšej plynárenskej infraštruktúry vedúcej cez územie Slovenskej republiky.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány 2.1 Zadavatel je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění aktuálním k zahájení tohoto zadávacího řízení (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Zadavatel uzavírá rámcovou dohodu a veřejné zakázky na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999této rámcové dohody zadané v souvislosti s výkonem své relevantní činnosti ve smyslu § 153 odst. 1 písm. f) zákona, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo proto postupuje v souladu s dokumentací stavby§ 151 zákona dle ustanovení platných pro zadávání sektorových veřejných zakázek. Toto zadávací řízení na uzavření rámcové dohody odpovídá dle § 131 odst. 2 zákona zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na služby, kterou poskytne objednatelzadávané formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce zákona. 2.2 Účelem tohoto zadávacího řízení, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je zajištění dodavatele na provedení opravy podélného a technologická zařízenípříčného profilu pojížděné plochy kolejnic a odstranění vad a kontaktně-únavových vad kolejnic pomocí speciálních vozidel technologií broušení, projektované zhotovitelemfrézování a hoblování na železniční dopravní cestě Zadavatele, a to na tratích celostátních drah. 2.3 Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných vysvětlení k zadávacím podmínkám. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICZadavatel předpokládá, který byl pořízen že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 2.4 Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si důkladně prostudovali zadávací podmínky a jakékoliv nejasnosti, připomínky či dotazy, které jim v souvislosti se zadávacími podmínkami vyvstanou, si vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím žádosti o vysvětlení podané v souladu s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) § 98 zákona a touto Zadávací dokumentací. 2.5 Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky účastníka a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkounásledné vyloučení ze zadávacího řízení. 2.6 Tato Zadávací dokumentace v souladu se Zákonem vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele v zadávacím řízení. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda Zadávací dokumentace je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud neníúčastníky zadávacího řízení závazná. Součástí Zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy uvedené v posledním článku této Zadávací dokumentace. 2.7 Práva, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomupovinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 2.8 V případě, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku služeb, která platí pro určitého podnikatele (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky osobu) za příznačná, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkytechnicky obdobných řešení, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu (§ 273byť jiným způsobem), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Základným poslaním spoločnosti eustream, a.s., (ďalej len „Eustream“) je spoľahlivá, bezpečná a efektívna preprava zemného plynu pre odberateľov na základě publikace FIDIC vymedzenom území Slovenskej republiky a európskych trhoch na základe nediskriminačných pravidiel v súlade s národnou i európskou legislatívou a zmluvnými záväzkami. Spoločnosť Eustream pripravila a predstavuje dokument „Conditions of Contract for Construction“ Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2023– First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky2032“ (VOPďalej len „Desaťročný plán“) na základe ustanovenia § 59 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom poskytnúť účastníkom trhu s plynom informáciu o plánovaných infraštruktúrnych projektoch spoločnosti. Spoločnosť Eustream zohľadnila pri tvorbe Desaťročného plánu najmä súčasný a predpokladaný budúci stav ponuky a dopytu po kapacite prepravnej siete, výsledky prieskumov trhu zrealizovaných za účelom posúdenia trhového dopytu po cezhraničných kapacitách prepravnej siete, ako aj dostupné predpoklady vývoja ťažby, dodávky, skladovania a spotreby zemného plynu v Slovenskej republike. Rovnako Eustream prihliadal na cezhraničné toky s inými štátmi, plán rozvoja siete pre celú Európsku úniu, regionálne investičné plány a investičné plány pre zásobníky a zariadenia na skvapalňovanie plynu. Pri spracovaní Desaťročného plánu boli zohľadnené aj požiadavky, ktoré sú kladené na prevádzkovateľov prepravných sietí v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013, najmä čo sa týka maximálneho efektívneho využitia existujúcej infraštruktúry ako aj v oblasti tvorby prírastkovej kapacity. Nemenej dôležitými pri príprave Desaťročného plánu boli i požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 s dôrazom na podporu diverzifikácie prepravných trás a zdrojov plynu pre prípad vážneho prerušenia dodávok plynu. Desaťročný plán zohľadňuje i Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 spracovaný podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. Dokument obsahuje opis siete, scenár vývoja spotreby plynu v Slovenskej republike, ako aj opis účinných opatrení na zaručenie primeranosti siete a bezpečnosti dodávok plynu. Desaťročný plán uvádza aj hlavné časti prepravnej siete, ktoré je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICpotrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich desiatich rokoch, který byl pořízen spolu s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) predpokladanými termínmi ich realizácie. Ďalšia časť dokumentu obsahuje investície do prepravnej siete, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou prepravnej siete, o ktorých realizácii prevádzkovateľ prepravnej siete už rozhodol, prípadne, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich troch rokoch spolu s termínmi realizácie týchto investícií. V závere je prostredníctvom N-1 faktora uvedená kalkulácia bezpečnosti dodávok plynu a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku pripravenosti prepravnej siete reagovať na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánívýpadok najväčšej plynárenskej infraštruktúry vedúcej cez územie Slovenskej republiky.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací Bakalářská práce je zaměřena na objasnění problematiky kupní smlouvy podle občanského zákoníku. Toto téma jsem si zvolila z důvodu, že se jedná o nejzákladnější a nejpoužívanější smlouvu, která podle zkušených odborníků a historiků představuje nejstarší institut soukromého práva. Motivací k výběru tématu kupní smlouva mě vedlo poměrně časté chybování smluvních stran v běžném životě. S institutem kupní smlouva se prakticky setkal každý a setkáváme se s ním téměř každý den. Malé děti při nákupu zmrzliny a dospělé osoby například při nákupu domu či bytu. Cílem této práce je rozpracovat poměrně široké téma, a proto se soustřeďuji nejvíce na obecné vysvětlení institutu kupní smlouva, objasnění základních pojmů týkajících se problematiky práv a povinností smluvních stran, stejně tak náležitostí kupní smlouvy. Mnoho lidí se o tom určitě již přesvědčilo, že i některé detaily neuvedené v kupní smlouvě vedou k dlouholetému sporu před soudem. V této souvislosti do mé práce zahrnu i příklady judikátů týkajících se této problematiky. V souvislosti se sběrem a přípravou podkladů pro tuto práci bylo nutné si vytyčit vědecké metody, které byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999v této práci použity. První z nich je metoda výkladová, The Red Bookkterá je z pohledu práva velice důležitá. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelV práci tuto metodu používám zejména v popisu základních pojmů této problematiky. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbyDalší metodou je metoda deskriptivní, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební uplatňuji v převážné části práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumentypři popisu právní úpravy kupní smlouvy. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zpracování tématu budu vycházet nejen ze z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ale i ze z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zabývající se vyvážením nerovného postavení kupujícího - spotřebitele a prodávajícího, dále v části týkající se vad výrobků z. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Hlavními prameny mé bakalářské práce jsou sborníky Prof.JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx, DrSc., XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, CSc., XXXx. Xxxxx Xxxxxxx a XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, Ph.D. Občanský zákoník s komentářem, dále sborník od xxxx. XXXx. Xxxxx Xxxxxx a kolektiv v knize Občanského zákoníku (§ 263)s komentáři a kniha Prof. JUDr. Všeobecné obchodní podmínky Xxxxxx Xxxxxxx, DrSc., Xxxx. XXXx. Xxxx Xxxxxxx, CSc. a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkykolektiv - Občanské právo hmotné 2. Moji práci rozděluji na tři části, kdy se v první části věnuji kupní smlouvě, kterou uzavírají osoby nepodnikatelé, tedy osoby, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvu uzavírají pro příslušné dílosvoji vlastní spotřebu. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůZahrnuji i způsoby vedlejšího ujednání, které v praxi nejsou příliš zmiňované, ale přesto je výhodné jejich užití. V této části se předepsané zadavatelembudu obracet zejména na ustanovení občanského zákoníku, vyplněné vítězným uchazečem tedy úpravu kupní smlouvy podle občanského zákoníku. Na rozdíl od první části se v části druhé věnuji zvláštnímu ustanovení o prodeji zboží v obchodě. V této souvislosti se budu obracet nejen na ustanovení občanského zákoníku, ale i na zákon o ochraně spotřebitele a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o díloúpravu v občanském zákoníku týkající se spotřebitelských smluv. Příloha k nabídce obsahuje základní údajeV této části poukazuji na fakt, na které odkazují Obchodní podmínky že v tomto případě existuje nerovné postavení mezi prodávajícím a které kupujícím, kdy prodávající jedná v rámci své podnikatelské činnosti a svým obratným a zkušeným chováním dostává spotřebitele někdy do mylného až na výjimky předepisuje zadavatelnepochopitelného jednání. Přílohu k nabídce Cílem této části je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listinčtenáře seznámit s právy, které musí před uzavřením pro ně vyplývají a mohou je ze zákona uplatnit. Ve třetí části, nejméně obsáhlé, se pouze zmiňuji o ustanoveních spotřebitelských smluv v občanském zákoníku, do kterých kupní smlouva samozřejmě patří. V této části jsem vybrala dva druhy spotřebitelských smluv – prodej mimo obchodní prostory a smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílouzavřené na dálku, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánítedy prostřednictvím komunikačních cest.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala „veřejnoprávní smlouvy“. Tento institut není v našem právním řádu zcela nový, jelikož se právní věda tímto pojmem zabývala již na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999přelomu 19. a 20. století. Teprve však 1. ledna 2006 vstoupil v účinnost zákon č. 500/2004 Sb., The Red BookSprávní řád a společně s ním i obecná úprava veřejnoprávních smluv, jakožto smluvní instrument umožňující vznik vztahů správního práva v oblasti veřejné správy. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné Do této chvíle upravoval tuto problematiku daleko stručněji zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., jež umožnil uzavírání veřejnoprávních smluv o zabezpečení výkonu přenesené působnosti. Právě tyto smlouvy podle obecního zřízení patří dosud k nejčastěji uzavíraným veřejnoprávním smlouvám. V odborné literatuře a praxi se můžeme setkat i s jinými terminologickými označeními veřejnoprávních smluv, jež mají stejný význam, např. správní dohody, veřejné smlouvy atd., nový správní řád ale přinesl jednotné označení a právní úpravu, která představuje lex generalis pro zakázky všechny uzavírané veřejnoprávní smlouvy. Vůbec poprvé tak zákonodárce vytvořil pro veřejnoprávní smlouvy komplexní právní rámec. Ve své práci se nejdříve zaměřím na stavební vysvětlení nejzákladnějších pojmů, a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelto veřejné správy a pojetí veřejnoprávních smluv. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Dále se pokusím vysvětlit jejich funkce a umístění v našem právním řádu. Následně se budu věnovat procesněprávní úpravě veřejnoprávních smluv. Jedná se především o problematiku uzavírání smluv a přezkoumání jejich souladu s dokumentací stavbyprávními předpisy. Další kapitola se týká změn, kterou poskytne objednatelvýpovědi a zrušení veřejnoprávní smlouvy a souhlasu třetích osob. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce Neméně důležitá je i oblast řešení závazků vzniklých z veřejnoprávních smluv. Poté se zaměřím na hmotněprávní úpravu veřejnoprávních smluv, jejich rozčleněním na koordinační, subordinační a technologická zařízenísmlouvy týkající se převodu nebo způsobu výkonu práv a povinností mezi účastníky a naznačím formální náležitosti smluv. V závěru je letmý exkurz do německého správního práva, projektované zhotovitelemkonkrétně do právní úpravy veřejnoprávních smluv. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) Důvodem je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICfakt, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka že německá právní úprava posloužila českým zákonodárcům jako předloha pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníuzákonění stejného institutu.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací Dne 29. července 2021 byly vypracovány na základě publikace FIDIC ve Sbírce zá- konů zveřejněny zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ nový stavební zákon“), a zákon č. 284/2021 Sb., kte- rým se mění některé zákony v souvislos- ti s přijetím stavebního zákona (dále jen „doprovodný změnový zákon“). Tento den zakončil několikaletou legislativ- ní aktivitu spojenou s přípravou nové- ho stavebního zákona a doprovodného stavebního zákona. Některá ustanovení nového stavebního zákona přitom naby- la účinnosti již dne 30. července 2021, další pak k 1. lednu 2022. Zásadním z pohledu dělené účinnosti nového sta- vebního zákona je pak 1. leden 2023 s tím, že celý nový stavební zákon na- bude účinnosti – First edition 1999nedojde-li k legislativ- ním změnám – dne 1. července 2023.1) V případě doprovodného změnového zákona byla taktéž zákonodárcem zvo- xxxx xxxxxx účinnost, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo avšak poněkud od- lišně než v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelempřípadě nového stavebního zákona. Část ustanovení doprovodného změnového zákona nabyla účinnosti „Všeobecné obchodní podmínkyaž“ (VOPdnem 1. srpna 2021, další k 1. led- nu 2022 a konečně zbývající ustanovení nabude účinnosti k 1. červenci 2023.2) Cílem tohoto článku je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICpředstavit a ana- lyzovat základní okruhy změn, které nový stavební zákon, společně s doprovodným změnovým zákonem, představuje pro ve- řejné stavební právo. Úvodem je tedy vě- nována pozornost institucionálním změ- nám, které lze označit do značné míry za revoluční, a to především na úseku sta- vebního řádu. Jedná se o novou strukturu stavebních úřadů – státních stavebních úřadů. S institucionálními změnami je pak úzce spjata otázka dotčených orgánů, které dnes většinou vydávají závazná sta- noviska či jiný akt, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů je (CACEzávazným či nezávazným) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka podkladem pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo rozhodnutí stavebního úřadu nebo v průběhu provádění prací procesu územ- ního plánování. K jistým změnám, byť nikoliv tak revolučním, jak je tomu v pří- padě stavebního práva hmotného a odstraňování vad získat zhotovitelpro- cesního, dochází ke změnám na úseku územního plánování. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o díloAutor v tomto díle věnuje pozornost plánovacím smlouvám jakožto nově zakotvenému institutu, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem to ve formě veřejnoprávních smluv. Dalším změnám se autor bude věnovat v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánínavazu- jících dílech.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Cílem této diplomové práce je podat přehledný výklad o institutu zajištění závazků v pracovním právu s ohledem na základě publikace FIDIC současnou právní úpravu v ČR. Především s ohledem na rozsáhlé změny v novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb. oproti předchozí právní úpravě, kdy bylo např. zrušeno zajištění závazků pomocí zástavního práva k nemovitosti. “Smyslem právních prostředků zajištění práv a povinností (závazků) je především posílení právního postavení věřitele vůči jeho dlužníku zejména tím, že mu poskytují další zdroje, z nichž se bude moci uspokojit, a že ve svém výsledku vedou dlužníka k dobrovolnému splnění povinnosti. Právní prostředky zajištění závazku tedy mají také funkci uhrazovací; není-li zajištěná pohledávka řádně a včas splněna, slouží poskytnuté zajištění jako “náhradní“ zdroj jejího uspokojení.1 Pracovněprávní zajištění závazků se velmi liší od zajištění závazků dle občanského zákoníku, je totiž značně limitováno. Ustanovení § 544 a násl. ObčZ upravuje tyto způsoby zajištění závazku: smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zástavní smlouva, zajištění závazků převodem práva, zajištění postoupením pohledávky, jistota, uznání dluhu. Pracovněprávní vztahy možnosti zajištění závazku výrazně omezují. Zejména § 13 odst. 2 písm.g) ZPr zaměstnavateli zakazuje „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999požadovat a sjednat zajištění závazků v pracovněprávním vztahu s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu pracovněprávního vztahu“, The Red Bookdále tou skutečností, že zákoník práce upravuje jako právní prostředek zajištění pouze dohodu o srážkách ze mzdy v ustanovení § 327 ZPr, a z právních prostředků zajištění upravených v občanském zákoníku, je použitelné jen ustanovení § 544 odst. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky 1. a 2 a § 545 ObčZ, upravující smluvní pokutu.2 „Rozpor mezi paušálním zákazem zajištění, vyjma způsobů uvedených v § 13 odst. 2 písm. G) ZPr a tou skutečností, že zákoník práce uvádí jiné možnosti zajištění v jiných ustanoveních je třeba překonat výkladem. Za hlavní je třeba považovat zásadu, že zajištění je možné způsoby, které zákoník práce zná, ať už výslovně, nebo formou odkazu na stavební občanský zákoník. Pokud ovšem zákoník práce určitý způsob zajištění výslovně neumožňuje, a inženýrské to ani formou odkazu na příslušnou právní normu mimo zákoník práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednateljeho použití v pracovněprávních vztazích možné není. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v V souladu s dokumentací stavby§ 20 ZPr by však sjednání nedovoleného způsobu zajištění nutně neznamenalo, kterou poskytne objednatelže by se jednalo o právní úkon neplatný. Stavba však může také zahrnovat některé stavební Takový právní úkon by se považoval za platný, ledaže by se neplatnosti dovolal dotčený zaměstnanec“.3 Zaměstnanec je v pracovněprávních vztazích oproti zaměstnavateli znevýhodněn. Zákoník práce upravuje v části prvé, hlavě třetí základní zásady pracovněprávních vztahů, ve kterých se projevuje zejména ochranářská úloha pracovního práva. „Pracovněprávní pohledávky se tak staly jedny z nejméně zajišťovaných a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo zajistitelných práv v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.právním řádu České republiky“.4

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC FtDlC „Conditions of Contract for Construction“ – ” — First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ ” (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ " publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ S 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ S 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – — určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – — vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – — přijetí nabídky objednatelem a – m podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Tématem bakalářské práce je smlouva o smlouvě budoucí a její využití v obchodní praxi. Se smluvním jednáním se v každodenním životě setkává každý z nás, ať už se jedná o jízdu hromadnou dopravou, parkování na základě publikace FIDIC vyhrazených plochách nebo třeba nákup sponek do sešívačky. Zadáním práce je přiblížit konkrétně smlouvu o smlouvě budoucí, která je v určitých specifických situacích velmi užitečná a hojně využívaná. Cílem je analyzovat její zákonnou úpravu, poukázat na slabá místa, možnost odchylného smluvního ujednání a aplikovat získané poznatky na modelový příklad. Smlouva o smlouvě budoucí je institutem mimořádně významným, jelikož podnikatelům umožňuje vytvořit si jisté zázemí pro uzavření kýžených smluv realizačních, a to v situacích, kdy takové smlouvy není možné uzavřít přímo, jelikož nejsou splněny potřebné předpoklady. Důvody pro neuzavření budoucí smlouvy mohou být různé, například není možné uzavřít kupní nebo nájemní smlouvu nemovité věci, která ještě nebyla postavena, je na ni uvalena exekuce, je předmětem probíhajícího dědického řízení nebo na ni nemáme v současné době dostatečné finanční prostředky. Smlouva o smlouvě budoucí může být také vyžadována k prokázání účelovosti úvěru poskytnutého bankou. Touto smlouvou si smluvní strany deklarují zájem, že po odpadnutí překážky chtějí uzavřít smlouvu realizační – např. kupní nebo nájemní. Vzhledem k poměrně nedávné právní úpravě, která přišla s novým Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999OZ“) účinným od 1. ledna 2014 je práce koncipována částečně jako srovnání nové a staré úpravy. Dřívější právní úprava se řídila dvěma zákony, The Red Booka to starým Občanským zákoníkem, č.40/1964 Sb. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACEObčZ“) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouObchodním zákoníkem, č. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů513/1991 Sb. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263dále jen „ObchZ“). Všeobecné obchodní podmínky Rozdíl mezi předešlou obchodněprávní a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údajeobčanskoprávní úpravou spočíval především v okruhu osob, na které odkazují Obchodní podmínky byla úprava aplikována. ObchZ poskytoval stranám větší volnost, jelikož se předpokládala větší znalost práva a které až na výjimky předepisuje zadavatelobvyklá praxe a celkově tedy větší profesionalita subjektů obchodního práva. Přílohu Občanské právo bylo o něco přísnější z důvodu ochrany neprofesionálů. S účinností od ledna 2014 došlo k nabídce významné změně českého civilního práva. Zanikla podvojná právní úprava obchodních a občanskoprávních vztahů a s vyjímkou některých ustanovení můžeme tvrdit, že s účinností OZ podléhají obchodní vztahy stejným pravidlům jako vztahy občanskoprávní. Hlavní zásadou nové úpravy smlouvy o smlouvě budoucí je nutnojejí dispozitivnost, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínkycož znamená, připravit že se strany mohou od zákonných ustanovení odchýlit a upravit si vzájemné vztahy podle své vůle. OZ v mnoha případech také změnil dlouho užívanou terminologii a řadu do té doby hojně využívaných právních institutů a zavedl instituty nové. Aktuální zákonná úprava smlouvy o smlouvě budoucí je poměrně stručná. V základu zůstala bez podstatných změn, a proto lze pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listinjejí interpretaci použít mimo jiné bohaté množství soudních judikátů vztahujících se k dané tématice, které musí před uzavřením byly vydány za účinnosti staré právní úpravy. Smlouva o smlouvě budoucí byla v minulosti rovněž často tématem odborných článků, ze kterých je také možno čerpat. Při tvorbě konkrétní smlouvy o dílo smlouvě budoucí lze nalézt inspiraci ve veřejně dostupných smlouvách nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitelve vzorech přístupných na internetových stránkách. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku Bakalářská práce obsahuje teoretický i praktický pohled na problematiku. V první části je analyzována právní úprava smlouvy o dílosmlouvě budoucí, který sestává a to jak z následujících kroků: pohledu úpravy současné, tak komparace s předchozí dvojí úpravou podle ObčZ a především ObchZ, ze kterého úprava nová v mnoha případech vychází. Je zde pojednáno o formální i obsahové stránce smlouvy – určení díla smluvních stranách, povinném obsahu a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentacilhůtě, během které má být uzavřena realizační smlouva. Dalším bodem jsou následky a postihy plynoucí z porušení smlouvy o smlouvě budoucí, tedy neuzavření realizační smlouvy. A popsány jsou také okolnosti, za kterých smlouva zaniká. Jedna kapitola je věnována přechodným ustanovením OZ, která obsahuje zejména Obchodní podmínkyjsou základem pro určení právní úpravy, Technické podmínkykterou se smlouva bude řídit, Dokumentaci stavby vzhledem k datu jejího uzavření. Teoreticky totiž v současnosti mohou existovat smlouvy, které byly uzavřeny před OZ a Soupis pracíbyla v nich stanovena dlouhá lhůta pro uzavření smlouvy realizační, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelemprávě tyto smlouvy by se stále řídily úpravou dle ObchZ nebo ObčZ. I toto je významný důvod, proč v práci zmínit také úpravu předešlou, nehledě na skutečnost, že z ní nová úprava z velké části vychází. Praktickým výstupem a součástí bakalářské práce je zpracování modelového příkladu s komentářem. V této části je předložen praktický návod pro zpracování smlouvy o budoucí nájemní smlouvě věci nemovité, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenuje podle mého názoru nejužívanějším typem této smlouvy v obchodní praxi, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánítedy mezi podnikateli.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací Tyto Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Finančních mechanismů (dále jen „FM“) Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyny“) upravují pravidla pro zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů FM Norska 2014-2021 v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ (dále jen „Program“). Tyto Pokyny byly vypracovány vytvořeny na základě publikace FIDIC Doporučujícího pokynu Národního kontaktního místa pro zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM Evropského hospodářského prostoru (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999EHP“)/Norska 2014-2021 (dále jen „Doporučující pokyn NKM“). Poskytnutí finančních zdrojů v rámci FM Norska je podmíněno dodržením povinností a postupů uvedených v těchto Pokynech při zadávání veškerých zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů FM Norska 2014-2021. V případě rozporů těchto Pokynů s Doporučujícím pokynem NKM mají tyto Pokyny vždy přednost. To platí i pro požadavky, The Red Bookkteré mohou být stanoveny nad rámec Doporučujícího pokynu NKM. V případě rozporu těchto Pokynů s právními předpisy České republiky mají právní předpisy vždy přednost. To neplatí pro požadavky, které mohou být stanoveny nad rámec právních předpisů. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské prácePokyny sestávají ze čtyř částí – 1. část obsahuje obecná ustanovení, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel2. Podle obvyklých zásad pro tento typ část definuje základní povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbynespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízenío zadávání veřejných zakázek, projektované zhotovitelem. Část ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273ZZVZ“), jimiž se řídí práva 3. část upravuje povinnosti společné pro zadavatele zadávající zakázky podle těchto Pokynů i zadavatele zadávající veřejné zakázky podle ZZVZ a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo4. Všeobecné část upravuje kontrolu výběrových řízení realizovaných podle těchto Pokynů a Zvláštní obchodní podmínky zadávacích řízení realizovaných podle ZZVZ. Tyto Pokyny dále obsahují 5 příloh, přičemž tyto přílohy jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánínezávazné.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Jedným z prostriedkov ochrany proti právnemu úkonu, ktorým dlžník niečo scudzil zo svojho majetku v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, je v českom ako aj slovenskom právnom poriadku odporovacia žaloba. Rovnaký alebo porovnateľný inštitút sledujúci ochranu veriteľa môžeme nájsť v právnych poriadkoch všetkých európskych štátov patriacich či už do skupiny kontinentálnej právnej kultúry alebo angloamerickej právnej kultúry.1 Odporovacie žaloby v štátoch s kontinentálnym typom právnej kultúry majú svoje korene v rímskom práve, kde boli známe ako actio pauliana.2 Išlo o žalobu, ktorá predsta­ vovala občianskoprávny mechanizmus na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999ochranu veriteľov voči majetkovým prevo­ dom vykonaným ich dlžníkmi s úmyslom ukrátiť uspokojenie ich pohľadávok. V občian­ skoprávnej actio pauliana má svoje korene aj vývojovo mladšia konkurzná odporovacia žaloba. S latinským označením actio pauliana sa dnes stretávame nielen na akademickej pôde, The Red Bookale bežne aj v praxi, napr. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky v rozhodnutiach národných súdov, či Súdneho dvora Európskej únie. V tomto príspevku na stavební uvedené označenie nadviažeme a inženýrské prácepojmom actio pauliana bu­ deme označovať občianskoprávnu odporovaciu žalobu, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelktorú odlišujeme od konkurznej odporovacej žaloby. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Výnimočnosť rímskych právnikov sa prejavila okrem iného aj v souladu s dokumentací stavbytom, kterou poskytne objednatelže hlavné poznáva­ cie znaky actio pauliana sa dodnes nezmenili. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce Napriek rozdielom v právnych poriadkoch jednotlivých európskych štátoch v nich existuje spoločný genetický kód riešení, ktoré * XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx pôsobí ako advokátka a technologická zařízenívenuje sa prevažne oblasti obchodného práva, projektované zhotoviteleminsolvenčného práva, občianskeho práva, medzinárodného práva súkromného a európskeho práva. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku Momentálne pôsobí aj ako externá doktorandka na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí katedre obchodného práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílohospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx v Košiciach. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavcůE-mail: . Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o díloTento článok vznikol v rámci riešenie projektu VEGA č. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání1/0917/16.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC Český telekomunikační úřad podle § 51 až 53 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, provedl analýzu relevantního trhu „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“, The Red Bookkterý je označen jako trh č. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo 12 v souladu s dokumentací stavbyčl. 2 opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterou poskytne objednatelkterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce OOP/1/05.2006-21 (dále jen „Opatření“). Cílem analýzy relevantního trhu je definování tohoto trhu v národních podmínkách České republiky a technologická zařízenínásledné posouzení, projektované zhotovitelemzda trh je efektivně konkurenční, návrh případného stanovení podniku s významnou tržní silou a návrh případného uložení povinností podle Zákona. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICÚřad postupoval při definování relevantního trhu, při vlastní analýze relevantního trhu a při určení nápravných opatření subjektům s významnou tržní silou podle Zákona, Vyhlášky, Opatření a v souladu s Metodikou uvedenou v části B. Úřad provedl sběr dat a potřebných informací, zpracoval studii k analýze trhu pro diskuzi se zástupci asociací a Ministerstvem informatiky, která se uskutečnila 10. dubna 2005. Úřad při analýze relevantního trhu: − definoval trh věcně, územně a časově, − zjišťoval přítomnost překážek trvalého nebo přechodného charakteru bránících vstupu na trh, − zjišťoval, zda trh směřuje v přiměřeném časovém období k rozvoji efektivní konkurence, − zjišťoval, zda jsou nedostatky trhu řešitelné pouze na základě práva hospodářské soutěže, − analyzoval trh z hlediska určení samostatné a společné významné tržní síly, − vyhodnotil stávající regulační opatření, − navrhl uplatnění přiměřených nápravných opatření, − projednal analýzu relevantního trhu č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Úřad pro účely sběru dat pro provedení analýzy relevantního trhu zpracoval dotazník, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů zveřejnil dne 9. září 2005 na svých internetových stránkách a zároveň jej dne 13. září 2005 rozeslal 276 dotčeným subjektům. Lhůta pro odevzdání vyplněného dotazníku byla stanovena na 30 dnů od jeho doručení. Úřad obdržel vyplněné dotazníky od poskytovatelů služeb na analyzovaném trhu, zejména společností ČESKÝ TELECOM, a.s., GTS Novera Tel, s.r.o. (CACE) dříve Telenor Networks, s.r.o.), RADIOKOMUNIKACE a.s. a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouCzech On Line, a.s. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebÚřad konstatuje, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojůže obdržená data jsou pro účel analýzy trhu dostatečně vypovídající. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyVětšina dotčených subjektů, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)byly osloveny, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, nepůsobí na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníanalyzovaném velkoobchodním trhu.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví V této diplomové práci se zabývám smlouvou o dílo v občanském zákoníku, neboť ji považují vedle kupní smlouvy za nejdůležitější a nejužívanější smluvní typ v sou- kromoprávních vztazích. Téměř každý z nás se za život s touto smlouvou setká, ať už v pracovním či běžném životě, a právě proto považuji toto téma za užitečné. Tento typ smlouvy je rozšířen v různých oblastech, od stavebnictví a řemeslných prací až po tvorbu softwaru, design a mnoho dalších činností. Smlouva o dílo je klíčovým nástrojem pro upravení práv a povinností obou stran, aby se zajistila transparentnost, spolehlivost a řádné plnění dohodnutých podmínek. V souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební se zadáním diplomové práce a technologická zařízenívzhledem k variabilitě využívání této smlouvy v praxi a tomu odpovídající obsáhlejší právní úpravě se zaměřuji na obecnou úpravu smlouvy o dílo a představuji tuto smlouvu jako celek, projektované zhotovitelema poté se blíže zaměřuji na otázku určení obvyklé ceny díla. Část Cílem práce je rozebrat právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občan- ský zákoník (dále jen „Všeobecné obchodní podmínkyobčanský zákoník“ nebo „OZ“), a to v zásadě v rozsahu obecných ustanovení o díle. K tomu využívám monografickou a komentářovou li- teraturu. Zároveň se zaměřuji na praktické aspekty problematiky (VOP) např. praktické uplatňování jednotlivých náležitostí smlouvy o dílo), včetně propojování výkladu se závěry současné rozhodovací praxe. K naplnění uvedeného cíle volím zejména deskriptivně-analytickou metodu. Text práce je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICrozvržen do úvodu, který byl pořízen osmi kapitol a závěru. Kapitoly tvoří tři celky. Kapitoly 1 až 3 práce přibližují elementární problematiku smlouvy o dílo v součas- ném znění, s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) důrazem na třetí část, jež představuje zmíněnou cenu díla. Druhá tře- xxxx práce je zaměřena na problematiku provádění díla, vlastnické právo k předmětu díla a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouprovedení díla, jež sestává z dokončení a předání díla. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojůPoslední třetina práce reflektuje odpovědnost zhotovitele za vady díla a možné způsoby zániku závazku. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)jsou nezbytným nástrojem v současném obchodním světe, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran proto je jejich správné pochopení a aplikace klíčové pro příslušné díloochranu práv a zájmů všech zú- častněných stran. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy Přečtením této práce byl měl čtenář hlouběji porozumět smlou- vám o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla jejich právnímu a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánípraktickému významu.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“ nebo „ZRS“). Již z pojmenování zákona je zjevné, že zákon se dotýká některých čistě soukromoprávních institutů smluvního práva (právní jednání, kontraktace, vznik a forma smlouvy, účinnost smlouvy, platnost smlouvy, důvěrný charakter smlouvy), které přes některé výjimky náležely primárně do sféry svobodného soukromoprávního rozhodování, a záležely tak pouze na základě publikace FIDIC vůli smluvních stran v rámci smluvní svobody a principu, že je dovoleno dohodnout si co do způsobu i obsahu vše, co není zákonem výslovně zakázáno. Zákon o registru smluv zavedl povinnost uveřejnění nově uzavíraných smluv, které jsou uzavřeny ode dne účinnosti zákona, tj. od 1. 7. 2016. Sankční následky porušení povinnosti uveřejnit smlouvu v podobě neúčinnosti, resp. zrušení smlouvy ze zákona, nastávají s ročním odkladem pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017. Zákon má charakter zvláštního předpisu a nepřímo doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících uveřejnění smluv. Zákon zároveň podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999InfZ“). Tato část metodického návodu se pokusí objasnit, The Red Bookjakým způsobem ZRS ovlivňuje uzavírání smluv (kontraktační proces) v soukromém právu a zodpoví některé interpretační a aplikační otázky týkající se ZRS ve vztahu k dotčeným soukromoprávním institutům (uzavření, platnosti, účinnosti, plnění, změn či zrušení smlouvy, formy smlouvy a výklad povinných subjektů a aplikace výjimek z hlediska soukromého práva). Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné Metodický návod obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy doplněné o praktické rady a dle potřeby upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se mohou při aplikaci zákona o registru smluv dopustit osoby uzavírající povinně uveřejňované smlouvy. Podotýkáme, že metodický návod je jen metodickým návodem, tj. odborným právním názorem autorů a příslušných odborů Ministerstva vnitra, kteří se danému tématu v praxi věnují, na vybrané otázky související s aplikací zákona o registru smluv, zejména v oblasti kontraktace a soukromého práva. Není závazným výkladem práva, který může podat v jednotlivých případech pouze soud. Tento metodický návod reflektuje změny, které pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICzákon o registru smluv vyplývají z přijetí sněmovního tisku 1124, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů vyhlášen jako zákon č. 249/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy zákon o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273registru smluv), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílove znění zákona č. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců298/2016 Sb., s účinností od 18. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo8. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání2017.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Autorka práce zvolila téma Postavení dědické smlouvy v rámci dědických titulů s ohledem na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999skutečnost, The Red Bookže ji během studia zaujala problematika dědického práva a v budoucnu by se v praxi chtěla dědickému právu věnovat. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné Dědická smlouva se řadí mezi tzv. staronové instituty, což znamená, že v českém právním řádu byl institut dědické smlouvy v minulosti zakotven, avšak poté došlo k jeho úplnému vypuštění z právní úpravy a následně byl tento institut do českého právního řádu znovu zařazen, a to v roce 2014 s příchodem nového občanského zákoníku. Cílem této práce je popsání jednotlivých dědických titulů, tedy dědické smlouvy, závěti a intestátní dědické posloupnosti, a to zejména se zaměřením na dědickou smlouvu, jelikož v právní úpravě tohoto institutu existují sporná místa, kde se nabízí vícero výkladů a ani odborníci se ne vždy na výkladu některých ustanovení shodují. Cílem je tedy popsat i vybrané problematické aspekty dědické smlouvy a nabídnout možná řešení, přičemž autorka vychází z názorů odborníků, kteří se dané problematice věnovali. Ustálená judikatura týkající se problematických aspektů dědické smlouvy bohužel zatím není, což je dle autorky práce zapříčiněno faktem, že se s novým občanským zákoníkem vrátila dědická smlouva do českého právního řádu po celých 64 letech. Podíl na tom má jistě i skutečnost, že dědická smlouva není hojně využívaným institutem, přičemž též příčinu ne úplně častého využívání dědické smlouvy spatřuje autorka ve zmiňované více než šedesátileté absenci její právní úpravy. Prostor je věnován též historickému vývoji opět se zaměřením převážně na dědickou smlouvu, neboť i ten považuje autorka práce za významný pro zakázky pochopení smyslu a účelu tohoto institutu. Vývoj počíná císařským patentem č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecným zákoníkem občanským (ABGB), neboť právě spolu s ním se dědická smlouva dostala do českého právního řádu. V římském právu, na stavební a inženýrské prácejehož recepci ABGB stojí, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelovšem úpravu dědické smlouvy nalézt nelze, jelikož tato byla z morálního hlediska považována za tzv. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbypactum corvinium, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICneboli krkavčí smlouvu.1 Prostor bude věnován též vládnímu návrhu osnovy občanského zákoníku z roku 1937, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebsice nikdy nevstoupil v platnost, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.nicméně obsahoval úpravu

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („Conditions of Contract for Constructionzákon o registru smluv“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část nebo „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263ZRS“). Všeobecné obchodní podmínky Již z pojmenování zákona je zjevné, že zákon se dotýká některých čistě soukromoprávních institutů smluvního práva (právní jednání, kontraktace, vznik a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyforma smlouvy, účinnost smlouvy, platnost smlouvy, důvěrný charakter smlouvy), které přes některé výjimky náležely primárně do sféry svobodného soukromoprávního rozhodování, a záležely tak pouze na vůli smluvních stran v rámci smluvní svobody a principu, že je dovoleno dohodnout si co do způsobu i obsahu vše, co není zákonem výslovně zakázáno. Zákon o registru smluv zavedl povinnost uveřejnění nově uzavíraných smluv, které jsou součástí obsahu Smlouvy uzavřeny ode dne účinnosti zákona, tj. od 1. 7. 2016. Sankční následky porušení povinnosti uveřejnit smlouvu v podobě neúčinnosti, resp. zrušení smlouvy ze zákona, nastávají s ročním odkladem pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017. Zákon má charakter zvláštního předpisu a nepřímo doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících uveřejnění smluv. Zákon zároveň podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o dílo svobodném přístupu k informacím, ve smyslu Obchodního zákoníku znění pozdějších předpisů (§ 273„InfZ“). Tato část metodického návodu se pokusí objasnit, jakým způsobem ZRS ovlivňuje uzavírání smluv (kontraktační proces) v soukromém právu a zodpoví některé interpretační a aplikační otázky týkající se ZRS ve vztahu k dotčeným soukromoprávním institutům (uzavření, platnosti, účinnosti, plnění, změn či zrušení smlouvy, formy smlouvy a výklad povinných subjektů a aplikace výjimek z hlediska soukromého práva). Metodický návod obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy doplněné o praktické rady a dle potřeby upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se mohou při aplikaci zákona o registru smluv dopustit osoby uzavírající povinně uveřejňované smlouvy. Podotýkáme, že metodický návod je jen metodickým návodem, tj. odborným právním názorem autorů a příslušných odborů Ministerstva vnitra, kteří se danému tématu v praxi věnují, na vybrané otázky související s aplikací zákona o registru smluv, zejména v oblasti kontraktace a soukromého práva. Není závazným výkladem práva, který může podat v jednotlivých případech pouze soud. Tento metodický návod reflektuje změny, které pro zákon o registru smluv vyplývají ze • zákona č. 249/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jimiž ve znění zákona č. 298/2016 Sb., s účinností od 18. 8. 2017; a • zákona č. 177/2019 Sb., kterým se řídí práva mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a povinnosti smluvních stran pro příslušné díloo registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců11. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání2019.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební Zásady a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí postupy Kyӓni upravují vaše práva a povinnosti smluvních stran jako nezávislého Obchodního Partnera Kyӓni. S obsahem těchto zásad a postupů se musíte seznámit a v případě jakýchkoli dotazů se obraťte na pracovníky zákaznického servisu společnosti Kyӓni. a. Zásady a plán odměňování začleněné do smlouvy o nezávislém obchodním partnerství: Na tyto zásady a postupy, v jejich současné podobě a v budoucnu případně ve formě pozměněné ze strany společnosti Kyӓni, Inc. a Kyӓni Europe AB, jejich přidružených společností, nebo dceřiných společností podnikajících v Evropě (dále společně jen „Kyӓni“ nebo „společnost“), se odkazuje ve smlouvě o nezávislém obchodním partnerství s Kyӓni. Tam, kde jsou tyto zásady a postupy začleněny do smlouvy o nezávislém obchodním partnerství s Kyӓni prostřednictvím konkrétního odkazu, tvoří tyto zásady a postupy oficiální součást této smlouvy. b. Záměr zásad: Kyӓni vyrábí inovativní produkty a prodává tyto produkty prostřednictvím nezávislých Obchodních Partnerů. Kyӓni investuje značné prostředky do poskytování marketingových materiálů, zvyšování hodnoty značky pro příslušné dílospolečnost a rozvoje systémů odměňování Obchodních Partnerů. Všeobecné Úspěch společnosti a Zvláštní úspěch Obchodních Partnerů však v konečném důsledku závisí na bezúhonnosti jednotlivých mužů a žen, kteří produkty prodávají. Vzhledem k tomu, že Obchodní Partneři Kyӓni jsou nezávislé obchodní podmínky společnosti, mají Obchodní Partneři značnou volnost v tom, jak se rozhodnou fungovat a jak si stanoví pracovní dobu a způsob své práce. Bez ohledu na tuto nezávislost si společnost Kyӓni vyhrazuje smluvní právo na ochranu svého duševního vlastnictví, na zamezení nepřijatelným nárokům na produkty a na zachování integrity svého obchodního modelu. Tyto zásady a postupy jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků navrženy za účelem dosažení tohoto cíle. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto standardů uplatňovaných v praxi možná neznáte, je velmi důležité, abyste si smlouvu o nezávislém obchodním partnerství a odstavcůtyto zásady a postupy prostudovali a dodržovali je. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkyMáte-li v souvislosti se zásadami nebo pravidly jakékoli dotazy, Přílohy k nabídce neváhejte kontaktovat zákaznický servis společnosti Kyӓni. c. Změny smlouvy o nezávislém obchodním partnerství: Společnost Kyӓni může smlouvu o nezávislém obchodním partnerství kdykoli podle svého výhradního a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůbezpodmínečného uvážení upravit. Podpisem smlouvy o nezávislém obchodním partnerství souhlasí Obchodní Partner s tím, že se bude řídit všemi dodatky nebo úpravami, které se předepsané zadavatelemspolečnost Kyӓni rozhodne provést. Změny nabudou účinnosti zveřejněním oznámení o provedení těchto změn v materiálech společnosti Kyӓni, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitelBack Office. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o díloSpolečnost zpřístupní všem Obchodním Partnerům úplnou kopii pozměněných ustanovení jedním, který sestává nebo více z následujících krokůzpůsobů: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.(1) jejich zveřejněním na oficiálních internetových stránkách společnosti;

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Problematika smlouvy o výkonu funkce je velice složitá. V roce 2014 nabyla v účinnost nová právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, která provádí nezbytné změny a doplnila mezery, které původní právní úprava měla. Výklad staré právní úpravy byl nejednotný a měl hrubé nedostatky hlavně v souběhu smlouvy o výkonu funkce a pracovního poměru, a proto byla tato nová právní úprava z roku 2014 velmi kladně přijata. Studuji již třetím rokem bakalářské studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku ve studijním programu Ekonomika a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Toto téma bakalářské práce jsem si vybral proto, že po předpokládaném úspěšném ukončení studia na vysoké škole mám ambice stát se vrcholným manažerem v nějaké společnosti. Tuto funkci bych tedy mohl vykonávat i na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999smlouvy o výkonu funkce. Primárním cílem bakalářské práce je zabývat se aspekty a jednotlivými prvky smlouvy o výkonu funkce. Neméně významným cílem je, The Red Bookjak takovou smlouvu o výkonu funkce napsat, stručně charakterizovat smlouvu a popsat jednotlivé náležitosti a části smlouvy o výkonu funkce. Tyto Obchodní podmínky Dalším ze stěženích bodů práce je popsat odlišnost požadavků a nároků zaměstnance a zaměstnavatele. V práci jsou použitelné pro zakázky také popsány rozdíly mezi finančním ohodnocením vrcholného představitele společnosti, který pracuje na stavební základě klasické pracovní smlouvy, a inženýrské vrcholného představitele společnosti, který pracuje na základě smlouvy o výkonu funkce. Neposledním cílem této kvalifikační práce je zjistit, jak často se takové smlouvy uzavírají, a které obchodní korporace tuto smlouvu používají nejčastěji. Za zmínku také stojí to, že v práci bude rozebrána odpovědnost vrcholného manažera jako zaměstnance a zástupce statutárního orgánu pracujícího na základě smlouvy o výkonu funkce. První část práce je teoretická. Zde je popsáno, které zákony upravují smlouvu o výkonu funkce. Jedním z nich je například výše zmíněný zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník, dále zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelve kterém jsou detailně popsány veškeré náležitosti pracovních smluv. Podle obvyklých zásad Dále je řešena problematika motivace, odpovědnosti, nákladů ekonomických subjektů, různých rozdílů mezi prací pod pracovní smlouvou a smlouvou o výkonu funkce a mnoho dalšího. V této části práce je také zmíněn souběh funkcí v pracovní smlouvě a smlouvě o výkonu funkce. Druhou velice podstatnou částí bakalářské práce je pasáž věnovaná využití smlouvy o výkonu funkce v praxi. Tato část je podložena především kvantitativním dotazníkem, ve kterém se vyskytují dílčí otázky, týkající se například typu právnické osoby, velikosti společnosti, počtu uzavřených smluv o výkonu funkce ve společnosti a jiné. Dotazníky byly předloženy právnickým osobám převážně z Jihočeského kraje. Na dotazníky navazuje řízený rozhovor provedený s fyzickou osobou, která ve své společnosti používá smlouvu o výkonu funkce. Řízený rozhovor i dotazníky budou anonymní. Vyhodnocení dotazníků je podloženo tabulkami, se kterými jsou úzce spjaty vhodně vybrané grafy. Problematika smlouvy o výkonu funkce není po novelizaci v praxi zažitá. Určitě si ale zaslouží pozornost, protože zde není dostatek odborné literatury pro to, aby veřejnost a především právníci tento typ zakázek zhotovitel staví dílo institut správně chápali a používali jej v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánízákony.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Zdravotními pojišťovnami je v České republice na základě publikace FIDIC veřejného zdravotního pojištění zajišťována bezplatná zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny uzavírají (v rámci značně formalizovaného procesu) smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb, kteří pojištěncům zdravotních pojišťoven zdravotní péči poskytují. V obecné rovině systém veřejného zdravotního pojištění – východiska problematiky, o které pojednává tato práce – shrnuji v první kapitole nazvané „Conditions of Contract for Construction“ Obecná východiska“; pro navazující výklad má význam zejména vymezení uzavírané smlouvy, jakož i vymezení výběrového řízení, které se koná před uzavřením smlouvy. Poskytovateli zdravotních služeb jsou v České republice převážně fyzické a právnické osoby soukromého práva – First edition 1999podnikatelé. Jakkoli je poskytování zdravotních služeb v rámci systému veřejného zdravotního pojištění vysoce regulováno, The Red Bookstále se jedná o tržní prostředí se všemi svými zákonitostmi. Tyto Obchodní podmínky Z přirozeného řádu tržního prostředí plyne potřeba podnikatelů provádět různorodé akvizice, ať již jsou použitelné to převody vlastnického práva k závodu, či přeměny právnických osob apod. Aby však tyto akvizice měly pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud nenípodnikatele ekonomický smysl, musí být upravenzachovány závazky zdravotních pojišťoven z uzavřených smluv – mnohdy se jedná o jediný zdroj příjmu závodu, který je předmětem akvizice. Pozornost je třeba věnovat tomuZákon o veřejném zdravotním pojištění opouští klasickou občanskoprávní konstrukci, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podle které k převodu závazku ze smlouvy dochází uno actu převodem vlastnického práva k závodu; namísto toho stanoví podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy za kterých má zdravotní pojišťovna povinnost uzavřít s nabyvatelem vlastnického práva k závodu smlouvu novou. Podobně zákon o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (veřejném zdravotním pojištění sobě vlastním způsobem upravuje, za jakých podmínek má být uzavřena smlouva s osobou, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb namísto zesnulého poskytovatele zdravotních služeb. Za cíl této práce si kladu komplexní výklad ustanovení § 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo17 odst. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů8 ZVZP, které problematiku normuje: „Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se předepsané zadavatelemk poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, vyplněné vítězným uchazečem který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách) nebo následně jí Jak je z citovaného ustanovení patrno, název této práce je značně zjednodušený a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údajezdaleka neodráží celý její rozsah – název jsem zvolil s ohledem na případy, na které odkazují Obchodní podmínky citované ustanovení dopadá zdaleka nejčastěji; těmi jsou převody vlastnického práva k závodu poskytovatele zdravotních služeb. Práce se s ohledem na strukturu hypotézy citovaného ustanovení člení do dvou základních částí: Těžištěm práce je kapitola druhá, která je tematicky nejširší a které až je věnována povinnosti zdravotní pojišťovny uzavřít smlouvu s nabyvatelem všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb. Kapitola třetí je pak věnována povinnosti zdravotní pojišťovny uzavřít smlouvu s osobou poskytující zdravotní služby na výjimky předepisuje zadavatelzákladě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. Přílohu Tematická šíře druhé kapitoly je dána zejména užitím pojmu převod všech majetkových práv vztahujících se k nabídce poskytování zdravotních služeb, který přináší mnohé interpretační otázky. Namátkou: Lze z převodu vlastnického práva k závodu vyloučit jednotlivou položku, byť mají být převedena všechna majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb? Je možný převod části závodu? Dopadá ustanovení na pachty závodů, se kterými občanský zákoník obecně pojí převod závazků z propachtovatele na pachtýře, avšak k převodu jiných majetkových práv nedochází? Dopadá ustanovení na případy přechodů majetkových práv, tedy např. fúze a rozdělení právnických osob, byť podmínkou je nutnopřevod majetkových práv? Mnoho otázek vyvstává i ohledně rozsahu a návaznosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínkyrozsahu uzavírané smlouvy apod. V rámci druhé kapitoly, připravit po základním vymezení pojednávané problematiky, jsou nejprve objasněny historické souvislosti a účel právní úpravy. Okolnosti přijetí předmětné právní úpravy považuji pro každou konkrétní stavbudalší výklad za zvlášť významné. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listinDále je výklad členěn do podkapitol odpovídajících jednotlivým podmínkám, které musí zákonodárce stanovil pro vznik kontraktační povinnosti: Převod všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb, Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Podání žádosti o uzavření smlouvy; podkapitol věnujících se specifikům uzavřené smlouvy: Rozsah uzavírané smlouvy, Specifika úhrady poskytnutých hrazených služeb; podkapitoly věnující se období před uzavřením smlouvy o dílo nebo smlouvy: Specifika postavení nabyvatele majetkových práv v průběhu provádění prací mezidobí vzniku kontraktační povinnosti a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla uzavření smlouvy; a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě konečně podkapitoly věnující se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníúvahám de lege ferenda.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení (Marrákešská smlouva, MS nebo Xxxxxxx) stanoví povinné výjimky z práva autorského ve prospěch osob s poruchami čtení. Práva v MS z výjimek plynoucí sledují společný cíl: usnadnit schopnost těchto jedinců zhotovovat, spotřebovávat a sdílet díla chráněná autorským právem v přístupných formátech. Marrákešská smlouva byla vyjednána na pozadí celosvětového nedostatku tištěných děl a kulturních statků v přístupných formátech—často označovaného jako “hlad po knize”. Tento globální hlad je alarmující co do rozsahu a dopadu. Mnohým z odhadovaných 300 milionů osob s poruchami čtení po celém světě, zvláště pak v rozvojových zemích, se nedostává přiměřeného přístupu k tištěným materiálům v přístupných formátech, ačkoli technické prostředky na výrobu takových materiálů dávno existují a rychle se rozvíjejí. Na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999nemožnosti číst noviny, The Red Bookradovat se z knih nebo hledat na internetu se tito jedinci nemohou smysluplně účastnit života společnosti. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební Důsledkem je porušování řady mezinárodně uznaných lidských práv, včetně, obzvláště, práv chráněných Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením (ÚPOZP). Do října 2016 Úmluvu přijalo 168 zemí—což je více než 85% členských států OSN—; ÚPOZP ukládá vládám zajistit, aby duševněvlastnické právo nebránilo zdravotně postiženým v přístupu ke knihám a inženýrské práceostatním kulturním statkům. Kolektivní počin v zájmu ukončení hladu po knize vyžadoval energickou multilaterální odpověď v podobě nové smlouvy, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelkterá by sladila výjimky z práva autorského ku prospěchu osob s poruchami čtení. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Z řady důvodů byla potřebná právně závazná mezinárodní dohoda. Zaprvé řídký výskyt děl chráněných autorským právem v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICpřístupných formátech představuje globální problém, který byl pořízen vyžaduje globální řešení. Všechny vnitrostátní zákony omezují autorskoprávní ochranu v zájmu dosahování důležitých veřejněpolitických cílů; výjimky pro nevidomé patří mezi omezení nejdéle působící. Více než dvě třetiny zemí však takové výjimky nepřijaly. Navíc mnohé stávající výjimky neodrážejí v plném rozsahu potřeby osob s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) poruchami čtení, zvláště v rozvojových zemích a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouse zřetelem k novým technologiím jako e-knihy a audioknihy. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebZadruhé: ježto mají autorské zákony teritoriální působnost, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojůnepovolují mnohé vnitrostátní výjimky dovoz nebo vývoz formátově přístupných rozmnoženin. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textuNení ani žádoucí, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomuani efektivní, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumentyjednotlivé země poskytovaly na svém území všechny formátově přístupné rozmnoženiny potřebné k ukojení hladu po knize, zejména pokud jsou takové rozmnoženiny snadno k dispozici odjinud. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyStěžejním cílem MS je tudíž požadavek na státy, aby přijaly takové výjimky z autorského práva, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníusnadní přeshraniční výměnu formátově přístupných rozmnoženin.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „KIDSOK“) zapojil objednávanou veřejnou železniční osobní dopravu do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „IDSOK“). Na základě výše uvedeného KIDSOK k 1. 9. 2016 dokončil tarifní integraci v Olomouckém kraji. V souladu se Smlouvou o zajištění Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále také „IDSOK“) patří mezi povinnost dopravců v závazku veřejné služby Olomouckého kraje odbavení cestujících v Tarifu IDSOK. Cestující v rámci IDSOK může využít na základě publikace FIDIC jeden jízdní doklad všechny druhy osobní přepravy v závazku Olomouckého kraje (osobní a spěšné vlaky, příměstská a městská autobusová doprava). V rámci zóny 71 Olomouc využívají cestující jízdní doklady IDSOK vydané dopravcem České dráhy, a. s. (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo ČD“) i v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část městské hromadné dopravě Olomouc (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACEMHD“) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkounaopak. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebRozšířením této nabídky pro cestující veřejnost, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojůdochází k úbytku tržeb Dopravního podniku města Olomouce, a.s. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263dále jen „DPMO“). Všeobecné obchodní podmínky Předmětem smlouvy je spolupráce Olomouckého kraje a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkystatutárního města Olomouc z důvodu zvýšení atraktivity veřejné dopravy v Olomouckém kraji, které jsou součástí obsahu Smlouvy uspokojení potřeb cestujících a zaručení standardu kvality služeb. Olomoucký kraj a statutární město Olomouc se dohodly na úhradě protarifovací ztráty vzniklé statutárnímu městu Olomouc vlivem integrace železničních tratí do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje nad rámec clearingu definovaného v uzavřených tarifních dohodách o dílo dělení tržeb. Dále je předmětem smlouvy stanovení odhadu výše protarifovací ztráty, způsob úhrady protarifovací ztráty a vyúčtování skutečně dosažené protarifovací ztráty vzniklé zavedením Tarifu IDSOK na všech železničních tratích. Předmětná smlouva je navržena pouze na 2 roky, stejně jako dnešní platná smlouva, tedy na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Jedním z důvodů je potřeba vyhodnocování skutečného vývoje prodeje jízdních dokladů IDSOK na zaintegrovaných tratích a přiřazených těmto tratím včetně vývoje prodeje ostatních jízdních dokladů z těchto tratí. Úhrada Olomouckého kraje je stejně jako v platné smlouvě nejprve v daném roce zálohová (březen daného roku) a k vyúčtování dochází v lednu následujícího roku. Předpoklad pro rok 2022 je stanoven ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva výši 3 300 000,00 Kč včetně DPH a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce rok 2023 je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo předpoklad ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánívýši 3 300 000,00 Kč včetně DPH.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci dokumen- taci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena ově- řena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: kroků – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Lisabonskou smlouvu lze vnímat jako další krok na základě publikace FIDIC cestě „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999k vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. Přesto zavádí dokument jednu významnou novinku, The Red Bookkterá jde zdánlivě proti tomuto vývoji. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Poprvé v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) historii integrace je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula v textu výslovně upravena možnost jednostranného vystoupení členského státu z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky Cílem předloženého krátkého příspěvku je nutné připravit pro každou konkrétní stavbuzamyslet se nad možnými dopady ustanovení, zejména s ohledem na vnitrostátní dimenzi problému. Před použitím vzorového textu však musí být prověřenoJiž zde je třeba upozornit, že článek poukazuje především na kritické aspekty výstupní klauzule. Nejprve je potřebné se zastavit u otázky, zda vůbec uvedení výstupní klauzule do zřizovacích smluv něco mění. Mnoho osob se domnívá, že možnost vystoupit z Unie je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud nenízde již nyní, musí být upravena považují úpravu v Lisabonské smlouvě za pouhé zpřesnění výstupní procedury.1 Odhlédněme nyní od skutečnosti, že fakticky by jistě Evropská unie nebránila žádnému státu vystoupit, už jen proto, že nemá žádné silové donucovací nástroje, které by umožnily dotčený stát „přesvědčit“. Pozornost je třeba věnovat tomuZ čistě juristického hlediska však platí, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor že současná právní úprava neumožňuje jednostranné vystoupení členské země s Unie, jedinou dostupnou variantou by bylo vystoupení státu se Všeobecnými podmínkami souhlasem všech ostatních zemí a s ostatními smluvními dokumentytím spojená změna zřizovacích smluv dle čl. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku 48 SEU. Na tomto místě není dostatečný prostor pro důkladné zdůvodnění předchozího argumentu a uvedu tudíž jen základní body, k podrobnostem odkazuji na svou jinou práci.2 Platné primární právo o vystoupení mlčí a ani judikatura Soudního dvora nám situaci neosvětlí, naopak náznakově vyjadřuje skeptický pohled na jednostranné vypovězení smluv. Subsidiárně proto je možné použití mezinárodního práva veřejného, jmenovitě Vídeňské úmluvy o smluvním právu (§ 263)VÚSP) z roku 1969, která kodifikuje základní pravidla spojená s mezinárodními smlouvami. Všeobecné obchodní podmínky VÚSP obsahuje oddíl 3 nazvaný „Zánik smluv a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkypřerušení jejich provádění“, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné díloani jeden z článků zde obsažených ovšem nelze aplikovat na Unii. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavcůNejblíže je pravděpodobně čl. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo56, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaciupravuje možnost vypovězení smlouvy, která obsahuje zejména Obchodní podmínkyneobsahuje ustanovení o svém zániku ani možném odstoupení od ní, Technické podmínkycož je samozřejmě případ SEU a SES. Podle čl. 56 VÚSP je vypovězení možné ale jen pod podmínkou, Dokumentaci stavby že byla možnost vypovězení úmyslem stran, případně to lze vyvodit z povahy smlouvy. Je zřejmé, že ani jedno z těchto kritérií pro zřizovací smlouvy neplatí. 1 V podobném duchu argumentovali ve své ústní reakci na autorův příspěvek během konference 13. února 2009 také předseda Ústavního soudu Xxxxx Xxxxxxxxx a Soupis pracívedoucí panelu profesor Xxxxxx Xxxxxxx. 2 Xxxxxx, – vypracování Xxxxxx, 2008. Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského a předložení nabídky zhotovitelemmezinárodního práva. Právník, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě roč. 147, č. 7, s. 752-774. K závěru o právní nepřípustnosti jednostranné výpovědi zřizovacích smluv došla také většina odborníků, kteří se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem tématem vystoupení podrobněji zabývali a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.nespoléhali jen na zběžnou analýzu.3

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Dynamický rozvoj bankovního sektoru s sebou přináší neustále se zvyšující potřebu vymezení základních pojmů, které v něm sehrávají nezastupitelnou roli. Mezi jeden z těchto pojmů bezesporu patří bankovní smlouvy, častěji literaturou označované jako bankovní obchody1. Stávající právní úprava zákonnou definici pojmu bankovních smluv neobsahuje a tím nabízí prostor pro jeho různorodou interpretaci. Právě absence legálního vymezení a dlouhodobý zájem o oblast bankovního práva mě vedly k výběru tohoto tématu diplomové práce. Téma jsem zvolila i z důvodu svého půlročního působení v právním oddělení banky. Navíc se domnívám, že téma přestože velice aktuální a prostupující každodenním životem člověka, nebylo po rekodifikaci soukromého práva, provedené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”), stále podrobeno dostatečné odborné rozpravě. Cílem této práce je analýza účinné právní úpravy bankovních smluv, a to jak z hlediska společných rysů tohoto pojmu, tak i z hlediska jednotlivých smluvních typů řadících se pod tento pojem. V práci si dovolím upozornit na základě publikace FIDIC hlavní změny oproti dosavadní právní úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACEobčanský zákoník 1964“) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouv zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“). K podrobné komparaci právních úprav jsem se však nerozhodla z důvodu již téměř tříleté účinnosti občanského zákoníku. Práce je rozdělena do dvou částí. První část diplomové práce se věnuje obecné charakteristice bankovních smluv. Tato skutečnost vyplynula z požadavku obecná část obsahuje vymezení pojmu bankovních smluv dle účinné právní úpravy. V této části se dále zabývám smluvními stranami s ohledem na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebnové, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojůsubjektivnější chápání těchto stran v občanském zákoníku. Pomůcka Zvýšenou pozornost pak věnuji spotřebiteli jako smluvní straně bankovních smluv vzhledem k jeho zvýšené ochraně. O adhezním uzavírání smluv, které je typické právě pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textuoblast bankovních smluv, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské uniebude též pojednáno v části prvé. Zvláštní V této části dále neopominu podobu bankovních smluv coby smluv rámcových a formulářových. Na závěr této části se zaměřím na obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí často představují část obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)bankovních smluv, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní na obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůzvyklosti, které značně ovlivňují výklad bankovních smluv. 1 XXXXX, P. in XXXXX, P., XXXX, Š., XXXXX, X. Bankovní obchody. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 38. Druhá část diplomové práce se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílobude věnovat již jednotlivým smluvním typům. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listinAnalýze podrobím následující smluvní typy, které musí před uzavřením smlouvy dle zvoleného kritéria pod pojem bankovních smluv řadím - smlouva o dílo nebo účtu, smlouva o jednorázovém vkladu, smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu a smlouva o úvěru. V práci jsem se rozhodla pojednat i o bankovní záruce. Přestože sama bankovní záruka smlouvou není, závazky z bankovní záruky vzešlé představují typické závazky bank. V rámci pojednání o jednotlivých smluvních typech budu jednak aplikovat obecnou charakteristiku bankovních smluv, tak zároveň podrobím analýze specifika toho konkrétního smluvního typu. V rámci pojednání o smlouvě o úvěru, přihlédnu i k budoucím změnám, které brzy nastanou v průběhu provádění prací souvislosti s účinností zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „nový zákon o spotřebitelském úvěru”). Nastíním i budoucí vývoj platebního účtu v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a odstraňování vad získat zhotovitelRady 2014/92/EU ze dne 23․ 7. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy 2014 o díloporovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, který sestává z následujících kroků: – určení díla změně platebního účtu a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě přístupu k platebním účtům se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranamizákladními prvky (dále jen „směrnice o základním platebním účtu“). Za těchto okolností Text diplomové práce je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánízpracovaný ke dni 3. listopadu 2016.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („Conditions of Contract for Constructionzákon o registru smluv“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část nebo „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263ZRS“). Všeobecné obchodní podmínky Již z pojmenování zákona je zjevné, že zákon se dotýká některých čistě soukromoprávních institutů smluvního práva (právní jednání, kontraktace, vznik a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyforma smlouvy, účinnost smlouvy, platnost smlouvy, důvěrný charakter smlouvy), které přes některé výjimky náležely primárně do sféry svobodného soukromoprávního rozhodování, a záležely tak pouze na vůli smluvních stran v rámci smluvní svobody a principu, že je dovoleno dohodnout si co do způsobu i obsahu vše, co není zákonem výslovně zakázáno. Zákon o registru smluv zavedl povinnost uveřejnění nově uzavíraných smluv, které jsou součástí obsahu Smlouvy uzavřeny ode dne účinnosti zákona, tj. od 1. 7. 2016. Sankční následky porušení povinnosti uveřejnit smlouvu v podobě neúčinnosti, resp. zrušení smlouvy ze zákona, nastávají s ročním odkladem pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017. Zákon má charakter zvláštního předpisu a nepřímo doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících uveřejnění smluv. Zákon zároveň podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o dílo svobodném přístupu k informacím, ve smyslu Obchodního zákoníku znění pozdějších předpisů (§ 273„InfZ“). Tato část metodického návodu se pokusí objasnit, jimiž jakým způsobem ZRS ovlivňuje uzavírání smluv (kontraktační proces) v soukromém právu a zodpoví některé interpretační a aplikační otázky týkající se řídí práva ZRS ve vztahu k dotčeným soukromoprávním institutům (uzavření, platnosti, účinnosti, plnění, změn či zrušení smlouvy, formy smlouvy a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílovýklad povinných subjektů a aplikace výjimek z hlediska soukromého práva). Všeobecné Metodický návod obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy doplněné o praktické rady a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků dle potřeby upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se mohou při aplikaci zákona o registru smluv dopustit osoby uzavírající povinně uveřejňované smlouvy. Podotýkáme, že metodický návod je jen metodickým návodem, tj. odborným právním názorem autorů a odstavcůpříslušných odborů Ministerstva vnitra, kteří se danému tématu v praxi věnují, na vybrané otázky související s aplikací zákona o registru smluv, zejména v oblasti kontraktace a soukromého práva. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkyNení závazným výkladem práva, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůkterý může podat v jednotlivých případech pouze soud. Tento metodický návod zatím nereflektuje změny, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy pro zákon o díloregistru smluv popřípadě vyplynou v případě přijetí některého ze sněmovních tisků 699 nebo 1124 (VII. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánívolební období Poslanecké sněmovny).

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány S ohledem na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999pokračování nepříznivé epidemiologické situace, The Red Booka její negativní ekonomické následky, přistoupila společnost VITACREDIT s.r.o. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky k Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria, které má za cíl zmírnit ekonomické dopady nastalé situace na stavební klienty nebankovních společností. O odklad či rozložení splátek může písemně požádat klient, který s naší společností sjednal takový typ úvěru, na který se vztahovalo moratorium podle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, a inženýrské zároveň není ke dni podání žádosti v prodlení se splácením splátek úvěru. Zároveň s podáním žádosti musí klient prokázat, že se vinou nastalé situace dostal do ekonomických obtíží. V případě, že je klient, který žádá o odklad splátek, solidárním spoludlužníkem z úvěrové smlouvy, bude dopad nastalé situace na schopnost splácet úvěr, posuzován společně u všech solidárních spoludlužníků. Žádosti lze podávat do 31.března 2021. K písemné žádosti je třeba doložit např. výpověď ze zaměstnání a doklad o registraci na úřadu práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelpopř. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo dohodu se zaměstnavatelem o podstatném snížení pracovního úvazku s doložením aktuální, tj. snížené, výše příjmu. OSVČ doloží své ekonomické obtíže např. dokladem o přerušení živnosti, či prokázáním, že podniká v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentacioblasti, která obsahuje zejména Obchodní podmínkybyla dotčena příslušnými Usneseními Vlády ČR omezujícími podnikání. Nedoložení dokladů k prokázání ekonomických obtíží je důvodem pro zamítnutí žádosti o odklad splátek. Doručená žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, Technické podmínkyzpravidla do 10 dnů od jejího obdržení. Pokud bude žádosti klienta vyhověno, Dokumentaci stavby a Soupis pracíbude mu zaslána písemná dohoda o odkladu splátek společně s aktualizovaným splátkovým kalendářem. Pokud klient nedoloží veškeré podklady k prokázání ekonomických obtíží, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelembude telefonicky či mailem vyzván k jejich doložení s tím, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenuže mu bude poskytnuta lhůta maximálně 5 dnů. Pokud nebude žádosti vyhověno, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníbude toto zamítnutí společně s odůvodněním klientovi písemně zasláno.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala „veřejnoprávní smlouvy“. Institut veřejnoprávní smlouvy není v našem právním řádu žádnou novinkou, jak by se na základě publikace FIDIC první pohled mohlo zdát. Právní věda se tímto pojmem zabývala již na přelomu 19. a 20. století. Dosud však nenašly, na rozdíl od Francie či SRN, odpovídající místo v našem právním řádu, jak si jistě zaslouží. Teprve v roce 2004, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, získaly veřejnoprávní smlouvy potřebnou hmotněprávní a procesněprávní úpravu. Ano, hmotněprávní úpravu v procesněprávním předpisu. Toto řešení vzniklo proto, že české správní právo nemá obecnou hmotněprávní úpravu správního práva a jednak proto, že toto řešení je obvyklé i v jiných evropských státech. Do této chvíle upravoval tuto problematiku daleko stručněji zákon o obcích č. 128/2000 Sb.1 Ve své práci jsem se nejdříve zaměřila na vymezení pojmu nejzákladnějšího a to „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999veřejnoprávní smlouvy“. Následně jsem se snažila vysvětlit jejich funkce a umístění v našem právním řádu. Poté jsem se zaměřila na hmotněprávní úpravu veřejnoprávních smluv jejich rozčleněním na koordinační, The Red Booksubordinační a smlouvy týkající se převodu nebo způsobu výkonu práv a povinností mezi účastníky a naznačila jsem formální náležitosti smluv. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práceDalší kapitola pojednává o procesněprávní úpravě veřejnoprávních smluv. Jedná se především o problematiku uzavírání smluv, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v přezkoumání jejich souladu s dokumentací stavbyprávními předpisy. Další podkapitolou je oblast změn, kterou poskytne objednatelvýpovědi a zrušení veřejnoprávní smlouvy a souhlas třetích osob. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelemNeméně důležitá je i oblast řešení závazků vzniklých z veřejnoprávních smluv. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICV odborné literatuře i praxi se můžeme setkat i s jinými terminologickými označeními veřejnoprávních smluv, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů mají stejný význam (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkounapř. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebsprávní dohody, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263veřejné smlouvy atd.). Všeobecné obchodní podmínky V poslední době se však stále častěji používá již „historický“2 termín „veřejnoprávní 1 Xxxxxx, J.: Nový správní řád a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyúzemní samospráva. Správní právo, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)2005, jimiž č. 1., s. 12 2 Xxxxxxx, J.: Československé správní právo, část všeobecná, Melantrich, Praha 1937, s. 272 smlouvy“. Rovněž v novém správním řádu se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánívyskytuje pouze označení „veřejnoprávní smlouvy“.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Hlavy států a vlád v roce 1977 stvrdily v úvodu Amsterodamské smlouvy své odhodlání „podporovat dosažení co nejvyšší úrovně vzdělanosti svých národů prostřednictvím širokého přístupu ke vzdělání a neustálého doplňování znalostí“1. V roce 2000 Evropská rada vytyčila v Lisabonu strategický cíl, podle kterého se má Evropa do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější společností světa založenou na základě publikace FIDIC znalostech. Klíčovou složkou programu navrženého v Lisabonu byla pod- pora zaměstnatelnosti a sociálního začleňování pro- střednictvím investic do znalostí a schopností občanů ve všech jejich životních etapách. Také sdělení Komise Uskutečnění evropského prosto- ru celoživotního učení2 z roku 2001 znovu zdůraznilo význam celoživotního učení pro všechny evropské občany. Jedním z hlavních sdělení bylo, že tradiční Společná průběžná zpráva za rok 2006 v rámci pracovního programu „Conditions of Contract for ConstructionVzdělávání a odborná pří- prava 2010“ – First edition 1999zdůrazňuje nutnost toho, The Red Bookaby všichni občané během svého života získávali a doplňovali své dovednosti a aby se dostalo pozornosti zejména zvlášt- ním potřebám těch, kterým hrozí sociální vyloučení. Tyto Obchodní podmínky Vzdělávání dospělých je (svým rozsahem i kvalitou) rovněž důležité pro rozvoj schopností středně a vysoce kvalifikovaných lidí3. Sdělení Komise o vzdělávání dospělých4 z roku 2006 Na vzdělávání není nikdy pozdě5 vyzdvihuje důležitost vzdělávání dospělých jak klíčové složky celoživotního učení. Vzdělávání dospělých hraje klíčovou úlohu v rozvoji občanské angažovanosti a schopností. Tento akční plán se zaměřuje na ty, kteří jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práceznevý- hodněni kvůli své nízké gramotnosti, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbynedostatečným pracovním dovednostem, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však případně nedostatečným systémy musí být prověřenopřeměněny k větší otevřenosti a pruž- 1 Smlouva o založení Evropského společenství, zda je xxxx://xxxxxx. eu/eur-lex/en/treaties/dat/C_2002325EN.003301.html 2 Sdělení Evropské komise „Uskutečnění evropského prostoru celoživotního učení“, xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx- es/lll/life/communication/com_en.pdf 3 Sdělení Komise pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud neníXxxx, musí být upravenEvropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů „K obecným zásadám flexikurity: Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty“, xxxx://xx.xxxxxx. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_en.pdf 4 Sdělení Evropské komise „Na vzdělávání není nikdy pozdě“ vymezuje vzdělávání dospělých jako všechny formy vzdělávání, jimiž se řídí práva projdou dospělí lidé po ukončení počátečního vzdělávání a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníodborné přípravy.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Podle § 118 odst. 2 ObčZ mohou být předmětem občanskoprávních vztahů i nebytové prostory. § 720 ObčZ odkazuje na speciální úpravu nájmu a podnájmu nebytových prostor. Zvláštním předpisem je zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a od obecné úpravy nájmu se odlišuje svým předmětem, kterým je nebytový prostor. Obecná úprava nájmu v občanském zákoníku se na tuto oblast použije podpůrně (např. právo na slevu z nájmu). Jedná se o poměrně stručný zákon, který ponechává značný prostor pro smluvní ujednání stran. Tento zákon nejdříve vymezuje, co se vlastně nebytovým prostorem rozumí. Jsou jím: 1) Místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov.” Zákon obsahuje i negativní vymezení těch prostor, které nebytovými prostory nejsou - příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy. 2) podle § 1 odst.1 písm. b) jsou jím ,,byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.” Pokud je však nemovitost pronajata jako celek, i když obsahuje pouze nebytové prostory, režim nájemního vztahu je podřízen § 663 a násl. občanského zákoníku.130 Zákon rovněž upravuje, jakým způsobem nájem vzniká a jaké náležitosti musí smlouva obsahovat. Strany by při uzavírání smlouvy vzhledem k tomu, že zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor neobsahuje speciální úpravu, měly mít na zřeteli § 34-51 ObčZ. Nájem vzniká na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbypísemné nájemní smlouvy (jen písemně lze zároveň i změnit nebo zrušit - § 40 odst.2 ObčZ), kterou poskytne objednatelpronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a technologická zařízeníúčel nájmu. ,,Předmětem je konkrétní nebytový prostor. Ve smlouvě nepostačí pouze vymezení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) že nebytové prostory jsou přenechávány k užívání, ale je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však potřeba I sjednat účel ke kterému budou sloužit.” 131 Účel musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomuve smlouvě sjednán jasně a určitě, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumentyo něm nemohlo dojít k pochybnostem. Při těchto úpravách nesmí Může jím být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.například výkon podnikatelské

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999Typickým rysom súdnych konaní vo všeobecnosti, The Red Bookpredovšetkým civilného konania a trestného konania, je dvojinštančnosť. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práceRozhodnutie vydané súdom prvej inštancie (prvého stupňa), jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelči už ide o okresný súd alebo iný súd, je tak spravidla možné napadnúť opravným prostriedkom, najmä odvolaním. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ O opravnom prostriedku následne rozhoduje súd druhej inštancie (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263druhého stupňa). Všeobecné obchodní podmínky Volebné súdnictvo, pod ktorým máme v tomto prípade na mysli predovšetkým súdnictvo realizujúce súdny prieskum ústavnosti a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyzákonnosti volieb, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku sa však z načrtnutého všeobecného pravidla vymyká. Táto odchýlka pritom nie je dielom náhody či akejsi nepozornosti zákonodarcu. Ako ešte na ďalších riadkoch priblížime, volebné súdnictvo sa od ostatných druhov súdnictva vo viacerých smeroch podstatným spôsobom odlišuje, čoho dôsledkom je, okrem iného, aj jeho (§ 273doterajší) jednoinštančný charakter. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo spravodlivosti“ alebo „ministerstvo“) 13. júla 2020 zverejnilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zásadných zmien v slovenskej justícii, ktoré zahŕňali nie len zmeny vo viac ako dvadsiatich zákonoch, ale aj zmeny v Ústave Slovenskej republiky2 (ďalej len „Ústava“).3 Predmetná reforma mala byť tvorená celým balíkom zmien, pričom vybrať z nich tie, ktoré by sa dali označiť ako najvýznamnejšie, je možné len ťažko. Súčasťou navrhovanej reformy malo byť aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“), jimiž se řídí práva ktorý by mal, okrem iného, od Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ústavný súd“) prevziať agendu rozhodovania o ústavnosti a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílozákonnosti volieb. Všeobecné Presunom právomoci, dovtedy zakotvenej v čl. 129 ods. 2 Ústavy, sa však zmeny v súdnom prieskume ústavnosti a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením zákonnosti volieb nemali vyčerpať. Podľa pôvodného návrhu ministerstva totiž Ústavnému súdu malo byť zverejnené rozhodovanie o tom, či rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu o ústavnosti a zákonnosti volieb je „v zhode s ústavnými zákonmi a inými zákonmi“. Povedané inými slovami, navrhované zmeny v Ústave i v zákone o Ústavnom súde4 mali priniesť výslovnú možnosť dvojinštančného súdneho preskúmavania ústavnosti a zákonnosti volieb, keďže Ústavný súd by získal možnosť preskúmať rozhodnutie vydané Najvyšším správnym súdom. Ústavným zákonom novelizujúcim Ústavu, ktorý bol prijatý 9. decembra 2020 a publikovaný pod č. 422/2020 Z. z., sa napokon dosiahlo tak zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ako aj presunutie agendy kontroly ústavnosti a zákonnosti volieb z Ústavného súdu práve na novozriadený Najvyšší správny súd. Avšak, oproti pôvodnému návrhu presun právomoci nebol úplný, keďže Ústavnému súdu zostala právomoc kontroly ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky a volieb do Európskeho parlamentu (číslovánímčl. 129 ods. 2 Ústavy). Novozriadený Najvyšší správny súd tak získal „len“ kontrolu ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, čiže volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov [čl. 142 ods. 2 písm. a) odpovídajících článků Ústavy]. Do finálnej podoby ústavného zákona sa napokon nedostala ani (výslovná) právomoc Ústavného súdu preskúmavať rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu týkajúce sa kontroly ústavnosti a odstavcůzákonnosti volieb. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkyNa škodu veci bolo, Přílohy že k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůtakémuto posunu, které se předepsané zadavatelemktorý nutne nemusel byť posunom k horšiemu, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.došlo bez zásadnejšej

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – ” — First edition 1999, The Red Book. Book Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ ” (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ ” publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ S 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ S 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – kroků — určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – — přijetí nabídky objednatelem a – — podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC Můžeme říci, že přepravní smlouvy jsou v praxi velmi často využívány. Je to způsobeno tím, že přeprava zboží je plněním blízká dalším smluvním typům. „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999Použití těchto smluv je široké, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební zejména pak smlouvy o přepravě věci a inženýrské prácesmlouvy zasílatelské, a to v souvislosti se smlouvami, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelpředmětem je hmotné plnění, nejčastěji podle kupní smlouvy dle obchodního zákoníku. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomuVyužití těchto smluv totiž zajišťuje, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku zboží z místa prodávajícího dostalo na místo určené kupujícím (§ 263pokud se nejedná o "vlastní odvoz"). Všeobecné obchodní podmínky V praxi dochází i k situacím, kdy se pro přepravu v jednom "obchodním případu" uzavírá z nadepsaných druhů více smluv než jedna (např. smlouva zasílatelská a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkysmlouva o přepravě věci nebo více smluv o přepravě věci apod.).“ 1 V diplomové práci se zabývám přepravními smlouvami, jakožto smluvními typy, které jsou součástí obsahu Smlouvy upraveny v občanském a obchodním zákoníku. Věnuji jednotlivým smluvním typům, tak jak jsou upraveny v již zmíněných kodexech, s tím, že důležitou částí mnou zpracované diplomové práce jsou otázky spojené s odpovědností, která může vzniknout při přepravě. Ve smluvním ujednání jednotlivých smluvních typů hraje důležitou roli autonomie vůle stran – tedy možnost ujednání, které je odchylné od zákonné úpravy, s tím, že se nemůže jednat o dílo ujednání, které by se příčilo podmínkám, které zákon pro tuto problematiku stanovuje. Jednou z částí, kterou se zabývám ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)své práci, jimiž jsou cenné papíry vztahujícími se řídí práva k přepravě, s nimiž počítá právní úprava obchodního a povinnosti smluvních stran pro příslušné díloobčanského zákoníku, s tím, že se jedná spíše v této diplomové práci o okrajovější záležitost. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících Jednotlivé statě vysvětluji za pomoci knižních monografií, komentářové literatury, odborných článků a odstavcůjudikatury. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají Nedílnou součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údajemusí být samozřejmě právní předpisy, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatelkterý je v práci nesčetněkrát odkazováno. Přílohu 1 Xxxxx, X. Smlouvy k nabídce je nutnozajišťování přepravy. Právník, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky1997, připravit pro každou konkrétní stavbuč. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin8, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánís. 9 an.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila smluvní typ upravený v ustanovení § 652 až § 672a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jenž nese název smlouva o obchodním zastoupení. Smluvní strany jsou obchodním zákoníkem označovány jako zastoupený a obchodní zástupce. Dle současné právní úpravy tohoto smluvního typu se smlouvou o obchodním zastoupení obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat takové smlouvy, a to jménem zastoupeného a na jeho účet. Smlouva o obchodním zastoupení tak zahrnuje zprostředkování uzavření smluv ze strany obchodního zástupce, kdy zastoupený uzavírá s třetí osobou smluvní vztah sám, ale i možnost uzavírání smluv prostřednictvím obchodního zástupce jménem a na účet zastoupeného. Definici smlouvy o obchodním zastoupení se širším mezinárodním dopadem nalezneme v čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986, o koordinaci právní úpravy členských států týkajících se nezávislých obchodních zástupců. Česká republika tuto směrnici rady implementovala do svého právního řádu tzv. harmonizační novelou, zákonem č. 370/2000 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001. Domnívám se, že největší obtíže zřejmě smluvním stranám, které vstupují do smluvního vztahu na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999smlouvy o obchodním zastoupení, The Red Bookzpůsobuje nesystematická úprava smlouvy o obchodním zastoupení v obchodním zákoníku, jakož bezpochyby i celá řada smluvních vzorů smlouvy o obchodním zastoupení dostupných kupříkladu na internetu. Tyto Obchodní podmínky Takové smluvní vzory obsahují mnohdy nadbytečná či dokonce neplatná ujednání. Rovněž není výjimkou, kdy jsou použitelné tyto smluvní vzory založeny na právní úpravě, která již není platná. Smluvním stranám před uzavřením smlouvy o obchodním zastoupení dle mého názoru lépe poslouží odborný text vykládající zákonná ustanovení, než je tomu u smluvních vzorů, které smluvní strany mnohdy jen slepě vyplní. Stejně tak jako jsou obě smluvní strany obezřetné při vybírání svého smluvního partnera pro zakázky uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, měly by být pozorné i při uzavírání samotné smlouvy. Na základě této smlouvy se pak totiž bude řídit jejich dlouhodobý, mnohdy i několikaletý vztah včetně jejich práv a povinností, které v konkrétních případech setrvávají, i po zániku smlouvy o obchodním zastoupení (např. povinnost mlčenlivosti) nebo které po ukončení smlouvy o obchodním zastoupení teprve vstoupí v život (tj. právo na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou odškodnění nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263dohoda o konkurenční doložce). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyV následujících kapitolách předkládané práce se budu věnovat jednotlivým ustanovením, které jsou součástí upravují smlouvu o obchodním zastoupení, obsahu Smlouvy institutu smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)obchodním zastoupení, jimiž se řídí pojmovým znakům této smlouvy, vzniku obchodního zastoupení, problematice jednání obchodního zástupce, dále rozeberu práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílostran, a to jak v teoretické tak případně i v praktické rovině. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením Budu se dále věnovat právní úpravě úplaty (číslováním) odpovídajících článků a odstavcůtj. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkyprovize), Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůkterá přísluší obchodnímu zástupci za jeho činnost, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, kterou vyvíjí na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením základě smlouvy o dílo nebo obchodním zastoupení. Budu se také zabývat rozlišením výhradního a nevýhradního obchodního zastoupení, jakož i problematikou délky trvání smluvního vztahu i jeho zániku, a neopomenu ani právo na odškodnění či dle mého názoru velmi významný institut konkurenčních doložek. Naznačím též srovnání některých ustanovení české právní úpravy v průběhu provádění prací obchodním zákoníku se zněním směrnice Rady č. 86/653/EHS, jakož i základní problémy případné nepřesné implementace či překladu této směrnice. Také se pokusím o připojení vlastních názorů na jednotlivé otázky související se smlouvou o obchodním zastoupení a odstraňování vad získat zhotovitelprávy a povinnostmi smluvních stran. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku Současně v této práci uvedu některé praktické důsledky aplikace některých ustanovení smlouvy o díloobchodním zastoupení. V závěrečných kapitolách se budu zabývat stručným rozborem směrnice Rady č. 86/653/EHS a nastíním právní úpravu v návrhu nového občanského zákoníku, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentacinabude účinnosti již za necelé dva roky. V závěru této práce pak shrnuji hlavní poznatky, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – ke kterým jsem při vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánítéto práce dospěla.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Tato Rámcová dohoda byla uzavřena na základě publikace FIDIC výsledku zadání veřejné zakázky s názvem „Conditions of Contract for ConstructionDodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT“ – First edition 1999uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne [BUDE DOPLNĚNO] pod evidenčním číslem veřejné zakázky [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“) Kupujícím jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, The Red Bookneboť nabídka Prodávajícího podaná na veřejnou zakázku byla Kupujícím vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Tyto Obchodní Kupující prohlašuje, že je státním podnikem existujícím podle českého právního řádu; a splňuje veškeré podmínky jsou použitelné pro a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku; splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“), a které stanovují požadavky na stavební a inženýrské práceplnění předmětu Rámcové dohody; není obchodní společností, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; se detailně seznámil s usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s dokumentací stavbyčl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízenío bezpečnosti České republiky, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami území České republiky nouzový stav a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku navazujícími usneseními (§ 263dále jen „Usnesení“). Všeobecné obchodní ; jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyže disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran nezbytné pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůrealizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v Rámcové dohodě; jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníplnění vztahují.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební Evropská úmluva o lidských právech a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbysvobodách Rady Evropy, kterou poskytne objednatelje Česká republika vázána, stanoví v čl. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce 6 odst. 1 věta prvá právo každého na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a technologická zařízenív přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICzřízeným zákonem, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a rozhodne o jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouobčanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Tato skutečnost vyplynula z požadavku Toto ustanovení je vyjádřením práva jednotlivce na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojůspra- vedlivý proces. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textuZ tohoto práva pak vyplývá na druhé straně povinnost státu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou je touto úmluvou vázán, toto právo zajistit každému jednotlivci bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, náboženství, politické nebo spolufinancovaných z fondů jiné smýš- lení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, ma- jetek, rod nebo jiné postavení (čl. 14 Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami úmluvy o lidských právech a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263svo- bodách). Všeobecné obchodní podmínky Předpokladem práva na spravedlivý proces je zajištění přístupu každého k justici (přístup jednotlivce k soudu, soudcům, ale i k advokátům a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyjejich služ- bám). Této otázky se dotýkají mnohé rezoluce a doporučení Výboru ministrů Ra- dy Evropy jako např.: – Rezoluce (76)5 o právní pomoci v civilních, obchodních a správních věcech – Rezoluce (78)8 o právní pomoci a právních radách – Doporučení č. R (81)7 o opatřeních usnadňujících přístup k justici – Doporučení č. R (93)1 o efektivním přístupu k právu a justici pro velmi chudé – Doporučení č. R (84)5 o principech civilního procesu zaměřených ke zlep- šení fungování justice – Doporučení č. R (86)12 ve věci opatření k prevenci a redukci rostoucího přetížení soudů Jednou z důležitých otázek, na které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo Rada Evropy klade velký důraz, je vy- tvoření vhodného právního rámce pro zajištění přístupu k justici zvláště pro ekonomicky slabé jednotlivce ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílovšech členských státech. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory Jedním z význam- ných dokumentů, které se předepsané zadavatelemzabývají touto záležitostí v mezinárodním měřítku, vyplněné vítězným uchazečem je Evropská úmluva o zasílání žádostí o právní pomoc z 27. 1. 1977. Tato úmluva zavazuje členské státy k zajištění kvalitní právní služby i pro ekonomicky slabé osoby, pokud mají obvyklý trvalý pobyt na území jedno- ho ze smluvních států. Zaměřuje se pouze na právní pomoc v občanské, ob- chodní nebo správní oblasti. Každý smluvní stát musí určit jeden nebo více za- sílajících orgánů a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy jeden ústřední přijímající orgán, který by měl přijímat žá- dosti o díloprávní pomoc od ostatních smluvních států. Příloha Zasílající orgány podle této úmluvy pak přímo zasílají žádosti o poskytování právní pomoci ústřednímu or- gánu jiného smluvního státu (např.: Ministerstvu zahraničních věcí), který po- té předloží tuto žádost kompetentnímu orgánu (např. soudu). Česká republika dosud k nabídce obsahuje základní údajeEvropské úmluvě o zasílání žádostí o právní pomoc nepřistoupila. V této souvislosti je třeba uvést, že však vyvíjí snahu co nejdříve k této úmluvě přistoupit, což je i podpořeno naléháním Rady Evropy a ji- ných mezinárodních míst na které odkazují Obchodní podmínky to, aby jednotlivé státy k této úmluvě přistoupily, ne- boť by se tak usnadnilo advokátům a které až na výjimky předepisuje zadavatelklientům zajištění právní pomoci v cizích státech. Přílohu k nabídce V této situaci vyvstává potřeba vytvořit v právním systému ČR systém bezplatné právní pomoci. Tato otázka byla nedávno diskutována i představenstvem ČAK. Za této situace může velmi inspirující následující ukázka několika systémů bezplatné právní pomoci, tak, jak je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listinupravena v pěti státech, které musí před uzavřením smlouvy jsou vázány Evropskou úmluvou o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy zasílání žádostí o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníprávní pomoc.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Objednatel v postavení zadavatele v souladu s dokumentací stavby§ 61 odst. 4 ZZVZ vymezil tyto požadavky jako minimální (neměnné) technické podmínky: modernizace stávajícího městského koupaliště (včetně nových venkovních bazénů s technologií), kterou poskytne objednatelcelková výměra venkovních vodních ploch min. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce 1170 m2, nerezový materiál van bazénů, které níže dále upřesňuje. Objednatel využívá metodu Design & Build, kdy požaduje, aby dílo splňovalo požadované funkce budovy i areálu, včetně stanovených parametrů nezbytného technologického vybavení, avšak za konečný návrh, jeho celistvost a technologická zařízenínáslednou funkčnost provozu daného díla nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel má tak možnost na základě svých zkušeností a odborných znalostí navrhnout technické řešení modernizace stávajícího městského koupaliště, projektované zhotovitelemvýstavby nového krytého plaveckého bazénu s wellness a revitalizace veřejného předprostoru před objektem nového krytého plaveckého bazénu, vč. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICparkovacích ploch mimo Areál koupaliště, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) které bude respektovat minimální technické podmínky a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkoupožadavky Objednatele. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však Cílem řešení navrženého Zhotovitelem musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upravenmaximalizace vhodných technických řešení (v optimálním poměru k investici) s efektivním dopadem do provozních nákladů (tzn. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263směřující k provozně ekonomickému vhodnému modelu – přiměřené výši provozních nákladů). Všeobecné obchodní podmínky Řešení Zhotovitele nesmí vést ke snížené či nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, jejichž minimální úroveň vyplývá z příslušných hygienických norem a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkypředpisů vztahujících se k předmětu díla (důraz je kladen na nezbytnost dodržení příslušných norem a předpisů, standardů vnitřního prostředí, souvisejících hygienických požadavků a dalších nezbytných technických kvantitativních předpokladů a technických podmínek). Zhotovitel je oprávněn do řešení zahrnout opatření nad rámec požadavků Objednatele, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku budou směřovány k ekonomické výhodnosti provozu. Zhotovitel v rámci své nabídky předkládá specifikaci Stavby včetně návrhu technického řešení (§ 273viz Příloha č. 3 Smlouvy), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací Předmětem této diplomové práce jsou smlouvy ve prospěch třetích osob pro případ smrti. Práce se zaměřuje na historický vývoj tohoto institutu, ještě detailněji pak rozebírá právní vývoj jednoho z konkrétních subtypů těchto smluv, a sice životní pojištění. Zásadou pro vypracování této práce je uvedení do problematiky smluv životního pojištění, analýza smluv ve prospěch třetích osob pro případ smrti pomocí historicko-komparativní metody. Cílem této práce je především zodpovězení výzkumné otázky, jejíž odpověď bychom měli na konci této práce naleznout. „Náleží pojistné plnění do pozůstalosti a bude vypořádáváno v režimu dědického řízení, nebo bude právo na pojistné plnění nabýváno mimo tento režim ve prospěch třetích osob?“ V rámci systematiky práce bude čtenář nejdříve uveden do problematiky, a poté bude seznámen se základními pojmy a definicemi, jejíchž výklad je nezbytný k pochopení další, již konkrétnější, části této diplomové práce. V té budou mimoto rozebrány jednotlivá právní úskalí sledovaných institutů. V první kapitole bude přiblížen vývoj, souvislosti a také podoba právního řádu v období Rakouska-Uherska, které byly vypracovány českým i rakouským zemím vlastní. Poté bude v následujících kapitolách pro uvedení do obrazu obecně popsán historický a kodifikační vývoj soukromého práva v českých zemích. Na což navazuje podrobnější rozbor historického vývoje právní úpravy smluv ve prospěch třetích osob pro případ smrti, úžeji pak životního pojištění. Evoluční linku vývoje v českých zemích završíme v současnosti, abychom se následně mohli v páté kapitole přesunout k našim jižním sousedům do Rakouska a provést analýzu jejich současné právní úpravy. Konečně v závěru porovnáme stávající jurisdikce obou států, a to především co do odlišnosti úprav sledovaných právních institutů v rámci historického a společenského kontextu. S ohledem na základě publikace FIDIC společnou tradici a historii právního vývoje České republiky a Rakouska jsem si vybrala pro komparaci právě tento středokontinentální kodex občanského práva. Rakousko stejně jako Česká republika staví své právní základy na zásadách, principech a elementárních kamenech římského práva. V rámci sdíleného zeměpisného vývoje a společných dějin se právní rámce zemí ve střední Evropě rozvíjely velmi podobně. Především pak v důsledku pozdějšího navzájem závislého právního vývoje v rámci rakouského císařství, kdy české země byly součástí této monarchie, a tudíž byly nuceny na svém území aplikovat jednotné právo platné pro celé rakouské císařství, se zdá být Rakousko tou nejvhodnější volbou. Více než sto let ovlivňování rakouskou jurisdikcí totiž mělo na společnou právní kulturu nezanedbatelný dopad. Stejně tak na znění rakouského obecného zákoníku občanského měly české země podstatný vliv, a to jak v průběhu prací na původním znění z roku 1811, tak i na pozdější novelizace, včetně těch současných v moderních dějinách. Vzájemné působení co do pramenů, osobností či události má za následek skutečnost, že se můžeme řadit k „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICokruhu rakouského práva, který byl pořízen pak můžeme nazvat okruhem česko-rakouským“.1 Bude tedy zajímavé sledovat, z jakého právního základu obě země vycházely a jaký právní dopad na ně mělo osamostatnění a s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) tím související vznik samostatných republik s ohledem na politický i společenský vývoj. Nelze také pominout působení dnešní všudypřítomné globalizace a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkoufaktor členství obou zemí v Evropské unii, která všechny členské státy přibližuje nejen po právní stránce v důsledku přijatých nařízení, směrnic a stanovisek. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomuJe tedy možné, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor by se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo naše právní řády v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.současnosti tolik lišily?

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Tento dokument je určen k definici rozsahu díla a jeho popisu, služeb a dodávek, které zadavatel poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, dále jen Rozvoj DTM KK. Předmětem tohoto dokumentu je stanovení a popis požadavků zadavatele na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract pořízení dat na území Karlovarského kraje, ať už se jedná o polohopis, výškopis a evidenci veřejných inženýrských sítí, rozvoj informačního systému DTM a jeho integrace na okolní systémy, především napojení na informační systém DMVS, který bude vytvořen na ČÚZK. Předmět díla zahrnuje také zavedení dat a jejich aktualizace, zaškolení, dodávku licencí a vytvoření dokumentací. Popis plnění dle této zadávací dokumentace Předmětem plnění veřejné zakázky je rozvoj Digitální technické mapy Karlovarského kraje spočívající především v pořízení dat ve vymezeném území, pořízení obecních, krajských a veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury a rozvoj IS DTM Karlovarského kraje, včetně podpůrných softwarových nástrojů. S tím souvisí i rozvoj HW infrastrukturních prostředků, integrace na okolní systémy, zaškolení, dodávka licencí, vypracování dokumentací. Dodávka bude obsahovat: Konsolidaci a domapování existujících dat UMPS Karlovarského kraje (stávající data) do podoby ZPS na území Karlovarského kraje, konsolidaci a mapování dat TI (obce, města, kraj, příspěvkové organizace kraje) a jejich zavedení do datového skladu informačního systému IS DTM, z dotazníkového šetření, konsolidaci stávajících dat DI na území Karlovarského kraje. mapování dat ZPS v rozsahu urbanizovaných území viz Tabulka 3 (také viz Studie proveditelnosti) do podoby ZPS, mapování dat DI v rozsahu silnic II. a III. třídy viz Tabulka 3 (také viz Studie proveditelnosti), doplnění ZPS v místech urbanizovaného území ve 3.tř. přesnosti měřených podrobných bodů, kde se dá předpokládat pokládka vysokorychlostních sítí, což vede ke snížení nákladů na pořizování polohopisu a výškopisu v území, návaznost na stávající UMPS, viz Tabulka 3 (také viz studie proveditelnosti), zavedení nástroje pro zapracování dat sítí TI/DI do IS DMVS (města, obce, kraj, data ÚAP), zavedení JVF DTM pro příjem a výdej geodetických zakázek, dat z/do DTM (geodetům, obcím, správcům sítí TI), složka ZPS, sítě TI, týká se do zavedení IS DMVS, migraci a rozvoj dosavadního Geoportálu DMVS technologie ESRI komponenta DTM na IS DTM v prostředí Karlovarského kraje technologii ArcGIS Enterprise platformy ESRI s využitím ArcGIS API for Construction“ JavaScript verze 4 umožňující 3D práci s daty, rozšíření webového řešení pro evidenci geodetických zakázek, evidence geodetů, projektantů, návaznost na GDPR - doplnění, rozvoj, propojení na existující uživatelské adresáře (především LDAP – First edition 1999domény Active Directory a JIP/XXXX), The Red BookIS DMVS, aplikační řešení výstupů z datového skladu IS DTM pro mobilní telefon, tablet (využití občan, geodet, projektant, starosta) formou responzivního zobrazení IS DTM, rozvoj nástrojů pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení stavby – automatizace systému (nárůst zakázek o 300-400 %), nově zapracování ZPS, sítí měst a obcí, tvorba OMPS, nástroj pro automatické vydávání dat z IS DTM geodetům, projektantům, obcím různé formáty dat (JVF XML DTM, DGN, DWG, SHP), platí do vzniku IS DMVS, optimalizaci referenčních dat (ZPS, konsolidovaná data z technických map) – odstranění topologických chyb, duplicit, apod., nástroj pro 3D editaci dat ZPS, sítí DI/TI, nástroj pro integraci IS DTM se systémy pro správu pasportů technické infrastruktury obcí a měst, nástroj pro výdej (případně i příjem) dat ÚAP do/z IS DTM pro potřeby územního plánování, územně analytických podkladů, nástroj pro vzdálenou editaci sítí TI (případně ZPS a DI) pro města, obce, správce sítí, kraj, nástroje pro přípravu dat TI pro jejich předávání do DTM pro editaci za hranicí kraje (mezi kraji, ŘSD, SŽ), v roli editora, aktualizaci dokumentace IS DTM v souvislosti s přechodem na ZPS (Metodický návod, Směrnice, datový model stávajícího řešení), datový sklad IS DTM – rozšíření kapacity, optimalizace rychlosti načítání dat, optimalizace služeb, historizace dat, zálohování dat, nástroj pro tvorbu OMPS – příjem, výdej dat, pořízení jedné licence Data Interoperability for Server Up to Four Cores License pro tvorbu a správu ETL nástrojů, automatické kontroly a import a export dat, po dobu udržitelnosti projektu, pořízení licencí nutných pro provoz IS DTM, zabezpečení licencí po dobu realizace a udržitelnosti projektu (min. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné 5 let) pro zakázky správu a editaci dat DTM v počtu 3, automatizaci výdeje akceptačních protokolů, včetně elektronického podpisu pro více dokumentů, pdf/A, nebo zplatnění dokumentů, převod ÚMPS na stavební ZPS dle datového modelu JVF XML DTM a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbynovým zněním Vyhlášky č. 393/2020 Sb., kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízenío digitální technické mapě kraje, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ napojení IS DTM na centrální systém IS DMVS (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICformou služeb), který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů bude provozován ČÚZK, viz příloha P9, napojení IS DTM na Utility Report (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273vyjádření k existenci inženýrských sítí v daném území), jimiž se řídí práva napojení integračních vazeb IS DTM na interní a povinnosti smluvních stran externí systémy kraje, zabezpečení průběžné údržby a aktualizace pořízených dat po dobu realizační fáze (UMPS na ZPS), provedení testovacího provozu IS DTM včetně akceptačních protokolů, zaškolení administrátorů a správců IS DTM (editace dat, zplatnění dat, údržba datového skladu, administrace služeb, apod.), zavedení evidenčního listu stavby s propojením na web, včetně zobrazení termínů a výše investic stavby (karta stavby [ID stavby] pro příslušné díloBIM), zavedení IS DTM kraje na AIS DTM krajů, pokud bude vydán ministerstvem vnitra, vytvoření dokumentací dle bodu 9. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánítohoto dokumentu.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Jedním z nejúspěšnějších právních nástrojů v současném mezinárodním obchodě je zcela jistě Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží přijatá na základě publikace FIDIC konferenci ve Vídni v roce 1980 („Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263Vídeňská úmluva“). Všeobecné obchodní podmínky Její úspěch lze hodnotit mnoha měřítky - počtem smluvních států, zájmem akademické obce či skutečným uplatňováním v rozhodovací praxi soudů a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyrozhodců. O posledních dvou bodech svědčí existence rozsáhlých databází soudních rozhodnutí i odborných článků,1 o prvním bodu pak fakt, že Vídeňská úmluva má již 78 smluvních států a tento počet stále roste.2 Vídeňská úmluva má praktický význam i v českém právním prostředí. V roce 1990 byla ratifikována Československou socialistickou republikou a po vzniku samostatné České republiky vstoupila tato jako nástupnický stát do Vídeňské úmluvy, včetně všech výhrad, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)její předchůdkyně učinila.3 Cílem této práce je proto odpovědět na základní otázku vyvstávající v souvislosti s Vídeňskou úmluvou, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílotj. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky právní vztahy a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranamijakých podmínek ji lze aplikovat. Za těchto okolností tímto účelem jsem svou práci rozdělil do čtyř kapitol. V úvodní krátké části se za pomoci komparativní metody výkladu pokusím obecně definovat kupní smlouvu a mezinárodní kupní smlouvu i s ohledem na nadcházející rekodifikaci českého soukromého práva. Následuje kapitola pojednávající o pramenech právní úpravy v mezinárodním právu soukromém. Po obecném rozboru jednotlivých metod pouze krátce zmíním nejvýznamnější prameny úpravy mezinárodní kupní smlouvy, neboť hlavním předmětem mé práce je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníVídeňská úmluva.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC Jako téma své diplomové práce jsem zvolila problematiku následků porušení smlouvy v občanském právu. Zásada, že smlouvy se mají dodržovat - „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999pacta sunt servanda“, The Red Bookje jednou základních zásad soukromého práva. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práceBez ní by smysl smluvního závazkového práva zůstával nenaplněn. Přesto však v praxi dochází k jejímu porušování, kdy strany smlouvy své závazky neplní. Takové jednání působí významné právní následky, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelrozbor je předmětem této diplomové práce. Podle obvyklých zásad pro Cílem mé práce je vymezení následků porušení smlouvy podle úpravy v novém občanském zákoníku a jejich srovnání s přechozí právní úpravou. Jednotlivé následky porušení smluvní povinnosti v občanském právu budou popsány a detailněji rozebrány a bude provedena komparace jejich základních prvků v novém občanském zákoníku, zákoníku obchodním a občanském. Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž toto rozdělení reflektuje vytyčený cíl diplomové práce. První kapitola je věnována předsmluvní odpovědnosti. Cílem této kapitoly je postihnout základní myšlenku daného institutu a srovnat možnosti jeho užívání podle platné a předchozí právní úpravy. Vymezeny jaou také skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti. Následující kapitola se týká odpovědnosti za prodlení. Je rozdělena do dvou podkapitol, které analyzují prodlení dlužníka a věřitele. U obou institutů je vymezen pojmový aparát, rozebrány hlavní aspekty a analyzována právní následky. Třetí kapitola zabývající se odstoupením od smlouvy tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbyinstitut nejprve obecně charakterizuje, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a poté se zaměří na jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upravenprávní účinky. Pozornost je třeba věnovat tomuvěnována také institutu odstupného. Čtvrtá kapitola řeší problematiku odpovědnosti za vady. Kromě obecného vymezení analyzuje odpovědnost za vady u koupi věci movité a při prodeji zboží v obchodě. Kapitola pátá je věnována odpovědnosti za škodu. Hlavní důraz je kladen na vymezení podmínek jejího vzniku a jejich komparaci v novém občanském zákoníku, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor zákoníku obchodném a občanském. V závěru se Všeobecnými podmínkami kapitola pátá zabývá také limitací odpovědnosti za škodu, kterou opět komparuje s předchozí právní úpravou. V poslední šesté kapitole této diplomové práce je rozebrán institut smluvní pokuty. Nejprve je smluvní pokuta definována, následuje vymezení jejích základních funkcí s odkazem na příslušné judikatorní závěry. Hlavní pozornost je věnována ujednání o smluvní pokutě a jeho náležitostem. Podrobně je také analyzováno moderační právo soudu. Stejně jako u předchozích kapitol i zde jsou hlavní prvky institutu smluvní pokuty komparovány s ostatními smluvními dokumentyúpravou v občanském a obchodním zákoníku. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyMetody, které byly pro zpracování této diplomové práce převážně použity, jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo analytická metoda s deskriptivním přístupem a metoda komparativní neboli srovnávací. V částech, věnovyných porovnání současné právní úpravy daného institutu v novém občanském zákoníku s právní úpravou v zákoníku občanském a obchodním jsem jako comparatum zvolila úpravu obsaženou v občanském či v obchodním zákoníku, neboť z ní platná úprava v novém občanském zákoníku do jisté míry vychází a ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)srovnání proto vystupuje jako prvek srovnávaný, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílotzv. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůcomparandum.1 Hlavními prameny, které se předepsané zadavatelemjsem pro zpracování této diplomové práce využívala, vyplněné vítězným uchazečem jsou právní předpisy upravující zkoumané instituty, dále odborná literatura, odborná periodika a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníkromě jiného také judikatura.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Občanský zákoník dle důvodové zprávy vychází ze zásady, že smluvní vázanost v případě jednání pro případ smrti, tedy mortis causa, není přípustná. Výjimku tvoří pouze dědická smlouva a darování pro případ smrti.1 Cílem této práce je představit, definovat a zkoumat tyto dva staronové instituty závazkově-dědického práva a zaměřit se na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Booknejpalčivější otázky s nimi související. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost Na samotném počátku je třeba věnovat poznamenat, že smluvní vázanost mortis causa není dle mého názoru správnou cestou, po které se měl zákonodárce při rekodifikaci občanského práva vydat, neboť popírá jeden z nejpodstatnějších atributů testovací svobody, a tou je možnost jednostranné odvolatelnosti pořízení pro případ smrti. Vzhledem k tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor že se Všeobecnými podmínkami jedná relativně mladou právní úpravu, rozsah judikatury je omezený a současná soudní praxe výkladové vodítko nedává. V práci je pracováno primárně s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky předpisy soukromého práva, ale místy dochází i k přesahu do veřejnoprávních norem, a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyto především do veřejnoprávní části práva zdravotnického, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí daňového práva a povinnosti smluvních stran práva pozemkového. Nosnými pilíři právních pramenů pro příslušné dílotuto práci přesto zůstávají současný český občanský zákoník, tedy zákon č. Všeobecné 89/2012 Sb., k němu se vztahující důvodová zpráva, komentářová a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků další literatura. Doslovný jazykový výklad právních ustanovení občanského zákoníku o dědické smlouvě a odstavcůdarování pro případ smrti je zřídkakdy dostačujícím. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkyOdborná veřejnost při pokusu o výklad těchto ustanovení uchyluje především k výkladu teologickému, Přílohy historickému, komparativnímu a systematickému. Časté je užití analogie. V důsledku složitosti výkladu některých ustanovení dochází u odborné veřejnosti často k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údajenázorovým rozepřím, na které odkazují Obchodní podmínky bude v práci upozorňováno. Práce je systematicky rozdělena do deseti kapitol. První kapitola stručně představuje dědické právo. Kapitoly druhá až pátá jsou zaměřeny na základní historickou genezi dědické smlouvy, a které až především na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánísoučasnou tuzemskou právní úpravu.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Tato Xxxxxxx je uzavírána na základě publikace FIDIC výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999ZZVZ“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Lokální opravy komunikací na území města Litvínova“, The Red Bookev. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro č. zakázky na Objednatelově profilu zadavatele P24V00000121 (dále jen „Veřejná zakázka“). Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy: Název stavby: Lokální opravy komunikací na území města Litvínova Místo stavby: komunikace ve vlastnictví a správě města Litvínova v celkovém rozsahu cca 3 800 m2, jež jsou blíže vymezeny v technickém popisu (dále jen „staveniště“) Součástí stavby jsou následující stavební objekty: 24007 - SO.01 - Komunikace Osoby oprávněné jednat ve věcech technických Objednatel si zvolil následující zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a inženýrské prácejednáním na stavbě za Objednatele (dále jen „Zástupce ve věcech technických“): Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelPh.D., vedoucí odboru nakládání s majetkem; Xxx Xxxxxxxxx, referent oddělení městských služeb odboru nakládání s majetkem. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbyZměna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických sdělí Objednatel Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část určí Objednatel (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263TDS“). Všeobecné obchodní Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení TDS včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě TDS a jejích kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel (dále jen „Autorský dozor“). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení Autorského dozoru včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru a jejích kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna Autorského dozoru je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele: Stavbyvedoucí: [●]; č. autorizace/registrace ČKAIT [●] kontaktní telefon: [●]; kontaktní e-mail: [●]. Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánízkušeností.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelVymezení pojmu běžného účtu se doktrína příliš nevěnuje. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Xxxxx moderní vymezení pojmu nalezneme až u Pelikánové: „Smlouvu o účtu pojímá jako rámcovou smlouvu o poskytnutí bankových služeb.“101 Dále Xxxxx upozorňuje, že v souladu praxi se často běžný účet považuje za institut spíše práva věcného, přesněji práva vlastnického, nikoli za institut závazkového práva, kam skutečně patří. Zastánci pojetí vlastnického práva chápou běžný účet jako místo, kde jsou uloženy peněžní prostředky, ke kterým má vkladatel vlastnické právo. Souhlasím s dokumentací stavbyLiškou, kterou poskytne objednatelže správnější je pojetí závazkové, kde běžný účet je pojímán jako pohledávka majitele účtu za bankou, které odpovídá závazek banky vůči majiteli účtu. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelemSmlouva o běžném účtu je upravena v ustanoveních § 708 až § 715a ObchZ. První zásadní novelizace proběhla s účinností od 1. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou1. 2003. Tato skutečnost vyplynula z požadavku novela nevztáhla novou úpravu na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebsmlouvy uzavřené před její účinností. Při posuzování závazkového vztahu je tak důležité, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomukdy vznikla, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor bylo možné určit, která z těchto úprav se Všeobecnými podmínkami na něj vztahuje.102 Další významná novelizace proběhla s účinností od 1. 11. 2009 v souvislosti s přijetím zákona č. 284/2009, o platebním styku. V souvislosti s touto novelizací došlo ke změně právní úpravy jak smlouvy o běžném účtu, tak smlouvy o vkladovém účtu. Právní úprava se rozštěpila na úpravu regulující každou smlouvu o běžném účtu a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyna úpravu, která platí pouze pro smlouvy o běžném účtu, které nejsou smlouvou o platebních službách. V této souvislosti Xxxxx upozorňuje na skutečnost, že je velmi obtížné představit si smlouvu o běžném účtu, která není smlouvou o platebních 101 Xxxxx, X. K některým otázkám smlouvy o běžném účtu podle obchodního zákoníku. Právní rozhledy. 2006, č. 17, s. 609. Dostupný z xxx.xxxx-xxxxxx.xx. 102 Xxxxxxxxx, I., Xxxxx, S., Xxxxx, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. Vydání. Praha: C.H. Xxxx, 2010, Část třetí, Hlava druhá, Díl dvacátý třetí, s. 1302 službách, a to vzhledem k obsahu podstatných náležitostí samotné smlouvy o běžném účtu, kde se banka zavazuje provádět pro majitele účtu platební transakce, neboli poskytovat platební služby.103 Převážná část ustanovení je dispozitivního charakteru a smluvní strany se od nich mohou odchýlit. Kogentní jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (následující ustanovení: § 273)709 odst. 3 upravující nakládání s účtem, jimiž se řídí práva § 710 odst. 2 a 3 upravující nakládání s účtem a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílobanky, § 713 odst. Všeobecné 2 upravující povinnost banky dodržovat lhůty stanovené v jiném předpise při připisování peněžních prostředků, § 714 odst. 4 upravující úrokové sazby, a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánícelý § 715a upravující důsledky smrti majitele účtu.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999Kupní smlouva tvoří jeden z nejstěžejnějších pilířů obchodního styku, The Red Bookať už se jedná o obchodní styk mezinárodní nebo domácí. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyŘadíme ji mezi závazkové vztahy, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)nejvýznamnější částí závazkového a soukromého práva vůbec. Mezinárodní kupní smlouva je smlouvou, jimiž se řídí práva kde prodávající a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné kupující mají sídlo nebo místo podnikání v různých státech, a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůproto transakce koupě-prodej, které se předepsané zadavatelemv rámci takové smlouvy uskutečňují skýtají určitá specifika, vyplněné vítězným uchazečem o kterých se v této práci zmiňuji. Podstatná část mezinárodního obchodního styku, v jehož rámci dochází k uzavírání kupních smluv, se děje prostřednictvím Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Je odhadováno, že Vídeňskou úmluvou je regulováno více než 80 % světového obchodního styku a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílotvoří tak nejdůležitější právní pramen v oblasti mezinárodní kupní smlouvy. Příloha k nabídce obsahuje základní údajeJe však třeba říci, že ale kolizní právní úprava nestojí stranou. Jednak kolizní normy na které odkazují Obchodní podmínky jejichž základě je určeno rozhodné právo, kterým se má mezinárodní kupní smlouva řídit upravují tzv. mezery ve Vídeňské úmluvě a které až aplikují se tedy na výjimky předepisuje zadavatelotázky úmluvou neregulované a za druhé je třeba mít na mysli, že smluvními stranami Úmluvy nejsou všechny světové státy. Přílohu k nabídce Když vezmeme v potaz, že existuje celkem kolem 200 uznaných států a smluvními stranami Vídeňské úmluvy je nutnov současné době 80 států, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínkyje zřejmé, připravit že Úmluva většinu nepokrývá. Jen pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listinilustraci uvádím, že český zahraniční obchod má velmi úzkou provázanost na země Evropské unie, přičemž nejvýznamnějším zahraničním partnerem je Německo, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo zaujímá přední místo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitelžebříčku jak ve vývozu, tak v dovozu. Obchodní podmínky vycházejí Jak vyplývá z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílodat Českého statistického úřadu, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaciroce 2012 dosáhl celkový obrat českého zahraničního obchodu 5, která obsahuje zejména Obchodní podmínky8 mil. Kč, Technické podmínkypřičemž obrat v rámci unie činil přes 4, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.2 mil Kč.1

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Tato Xxxxxxx je uzavírána na základě publikace FIDIC výsledku zadávacího řízení, které nebylo zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999ZZVZ“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově“, The Red Bookev. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro č. zakázky na stavební Objednatelově profilu zadavatele P24V00000027 (dále jen „Veřejná zakázka“). Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a inženýrské prácedílem dle této Smlouvy: Název stavby: „Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově“ Místo stavby: areál před tréninkovou halou zimního stadionu Xxxxx Xxxxxx na pozemku parc. č. 1530/1 v k.ú. Horní Litvínov, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelkteré je blíže vymezeno v soupisu prací (dále jen „staveniště“) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických Objednatel si zvolil následující zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za Objednatele (dále jen „Zástupce ve věcech technických“): Xxxxx Xxxxxx, vedoucí odboru nakládání s majetkem; Xx. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu Xxxxxx Xxxxxxxx referent oddělení městských služeb odboru nakládání s dokumentací stavbymajetkem. Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických sdělí Objednatel Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část určí Objednatel (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263TDS“). Všeobecné obchodní Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení TDS včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě TDS a jejích kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele: Stavbyvedoucí: [●]; č. autorizace/registrace ČKAIT [●] kontaktní telefon: [●]; kontaktní e-mail: [●]. Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánízkušeností.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace Funkci Konzultanta vykonává [bude doplněna obchodní firma Dodavatele nebo název sdružení Dodavatelů]. Základní povinnosti a pravomoci Dodavatele jako Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě uzavřené dle vzorové Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Objednatelem a Konzultantem (tzv. FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999WHITE BOOK), The Red Bookvčetně příloh, dále jen Xxxxxxx. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práceKonzultant, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo jakožto Správce stavby, přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s dokumentací stavbyvýše uvedenými smluvními dokumenty ve smyslu tzv. FIDIC WHITE BOOK, kterou poskytne objednatelale rovněž v souladu se standardy činnosti Správce stavby dle Obecných i Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem tzv. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízeníFIDIC RED BOOK., projektované zhotovitelemObecné podmínky tvoří součást „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ vydání, 1999 (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace tzv. FIDIC Red Book), vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie). Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbuobsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky Tyto Obecné a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyrámec smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem Díla „UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13“. Konzultant bude ve vztahu k Dílu „UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13“ provádět činnosti za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky definovaném v Zadávací dokumentaci (čl. 2. 3), které jsou součástí obsahu Smlouvy dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle Zadávací dokumentace a Smlouvy, jakož i konkrétně v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů týmu Správce stavby. Služby Konzultanta musí být vykonávány Dodavatelem v souladu se Smlouvou a se Smlouvou na zhotovení Díla, v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a českými státními normami (ČSN) upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů BOZP a dle pokynů Objednatele a koordinace koordinátora BOZP (KOOBP). Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o dílo výčet minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet. Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o týmu Správce stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu Obchodního zákoníku Smlouvy. Na stavbě může být kromě generálního dodavatele (§ 273GD) i přímý dodavatel Objednatele (např. interiéru, přístrojového vybavení a ICT vybavení). Z těchto uvedených důvodů se obecně v dokumentu píše o Zhotovitelích, čímž jsou myšleni přímí dodavatelé Objednatele. Specifikace kontrolních činností týmu Správce stavby Tým Správce stavby je povinen zejména: postupovat ve shodě se Zadávací dokumentací, Smlouvou a Smlouvou na zhotovení Díla; kontrolovat připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek a poskytovat součinnost při jeho postupném prohlubování a upřesňování a při kontrole jeho plnění; kontrolovat, prověřovat, dozorovat operace související s přípravou staveniště; pořízení fotodokumentace stavu staveniště, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době jejich předání Zhotoviteli; zajistit formální předání staveniště Zhotoviteli; kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných Smlouvách, se speciální pozorností k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytím; kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv; zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol; kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem), jimiž včetně také aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních; kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany Zhotovitele; kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách; kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat se řídí práva k zápisům v nich provedeným a povinnosti smluvních stran pro zapisovat další stanoviska jménem Objednatele (stavebníka), v rozsahu pověření a souvisejících smluv; dohlížet na dodržování vydaného stavebního povolení a dalších závěrů správních řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek (norem) a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání; kontrolovat a dozorovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk a odškodnění apod., za které jsou Zhotovitelé odpovědni dle podmínek dle příslušné dílo. Všeobecné Smlouvy mezi Objednatelem a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků Zhotovitelem; provádět denní technický dozor stavebníka; zjišťovat, dozorovat a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkypotvrzovat provedení stavebních prací, Přílohy k nabídce jejich vyúčtování a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůplatby, a jejich hodnotu v souladu se Smlouvami mezi Objednatelem a Zhotovitelem a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Xxxxxxxxxxxx dle smluv mezi Objednatelem a Xxxxxxxxxxxx; upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a iniciovat nápravu, kontrolovat a dozorovat odstranění nedostatků v souladu se Smlouvou; řešit změny, které se předepsané zadavatelemmohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla a žádat od Zhotovitelů přijmutí opatření pro zkvalitnění nebo akceleraci stavebních prací; zajišťovat sledování průběhu výstavby s ukládáním kvalitní video a foto dokumentace na elektronický nosič (CD/ DVD apod.); kontrolovat, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk zda jsou vodítkem pro formulaci záručních listinučiněna potřebná opatření u případných archeologických nálezů i nálezů, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů; kontrolovat a odstraňování vad získat zhotovitelprověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování Díla, přejímání a kontrola úplnosti a správnosti související dokumentace a dokladů (např. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci dokumentace skutečného provedení stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranamiči provozní dokumentace). Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace Specifikace činností jednotlivých členů týmu Správce stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Tématem této bakalářské práce jsou distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo pro- vozovnu (současná legislativa však používá pojem „smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory“). Jedná se o spotřebitelské smlouvy uzavírané mezi spotřebitelem a podnikate- lem. Spotřebitel je v procesu uzavírání smlouvy ve značné nevýhodě, často nemá pro své správné rozhodnutí o uzavření smlouvy dostatek času a informací. Z těchto důvodů je označován za slabší stranu, proto je třeba spotřebitele chránit proti různým praktikám podnikatelů, kteří často zneužívají svého postavení vůči spotřebitelům. Distanční smlouvy jsou uzavírány výhradně pomocí prostředků komunikace na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999dálku, The Red Bookbez současné přítomnosti obou stran smlouvy. Distanční smlouvu lze uzavřít prostřednic- tvím internetu, telefonu, rozhlasu, televize, objednávkového katalogu, tisku apod. Jelikož si nemůže spotřebitel zboží dopředu prohlédnout, zákon udává podnikatelům informační povinnost, kterou musí splnit před uzavřením smlouvy a spotřebiteli vzniká právo na od- stoupení od smlouvy bez udání důvodu do určité lhůty (Hulmák, 2014). Smlouvy uzavírané mimo obvyklé prostory k podnikání, mohou být uzavřeny na ulici, u spotřebitele doma a na pracovišti, nebo během předváděcí prodejní akce (Hulmák, 2014). Jelikož se s rozvojem komunikačních prostředků a internetu, stále více smluv uzavírá výše uvedenými způsoby, bylo potřeba nové právní úpravy, která ochrání slabší stranu v procesu uzavírání smluv. Zásadní změny přišly v roce 2014 s platností nového občan- ského zákoníku, kde jsou provedena ustanovení evropské směrnice. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky změny budou porovnány s ustanoveními občanského zákoníku, které byly platné před rokem 2014. Dále vyšla v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele, byly posíleny pravomoci České obchodní inspekce a vznikla možnost Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Důraz bude kladen na stavební informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v prů- běhu celého kontraktačního procesu a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednateldůsledky neposkytnutí těchto informací. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICPodnikatelé využívají momentu překvapení spotřebitele, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) není na uzavření smlouvy připraven, nemůže si dopředu zjistit informace apod. Podnikatelé často používají klamavé či agresivní obchodní praktiky, které ale nejsou snadno prokazatelné. Nejčastěji jsou spo- třebiteli uvedeny lživé informace o zboží, obchodních podmínkách, je na něj vyvíjen nátlak apod. Předváděcí prodejní akce a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyzájezdy, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)cílené převážně na nejslabší skupinu spotřebitelů, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky kterými jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkydůvěřiví senioři, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůčasto jim bývá vnuceno předražené zboží, které nevyužijí za velmi nevýhodných podmínek. Dle novely zákona o ochraně spotřebitele, vzniká spotřebitelům právo na odstoupení od takové smlouvy bez udání dů- vodu v uvedené lhůtě. Podnikatelova práva jsou zákonem omezena, jelikož musí předem prodejní akci ohlásit České obchodní inspekci a je jim zakázáno přijímat finanční pro- středky během předváděcí prodejní akce. V dnešní době, se předepsané zadavatelemvšak nepoctiví prodejci nezaměřují pouze na seniory, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údajeale i na ostatní spotřebitele, na které odkazují Obchodní především při podomním prodeji prodejci využívají nepozornosti spotřebi- telů, kteří si často nepřečtou smluvní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatelneví k čemu se zavázali. Přílohu k nabídce Často se problematika podomních prodejců týká prodejců energií, proto je nutno, obdobně jako Zvláštní problematika uzaví- rání smluv upravena i energetickým zákonem. Praktická část práce se bude zabývat zkušenostmi spotřebitelů s uzavíráním distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranamiprostory podnikatele. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavbyúčelem zjištění in- formací, některé z nich beze změnybude využito kvantitativní výzkumné strategie. Prostřednictvím dotazníků bude zjišťováno, jiné po vyplnění s jakými praktikami obchodníků se spotřebitelé setkali, zda znají a podepsánívyužívají svá práva, zda jsou pozorní během procesu uzavírání smluv a zda vědí, jak se s případě potřeby bránit.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Téma této diplomové práce jsem zvolila předně z důvodu mého osobního zájmu o problematiku převodu nemovitých věcí a její bližší poznání považuji za cennou vědomost nejen každého právníka, který se věnuje této problematice, ale také i dalších profesionálů pracujících v oblasti realit, kterým by práce mohla posloužit k rozšíření si vědomostí o právní aspekty jejich práce. Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovité věci považuji za velmi významný smluvní typ, jelikož se s ním setká alespoň jednou za život téměř každý člověk z toho důvodu, že prostřednictvím něho dochází především k uspokojování našich potřeb bydlení. Vzhledem k tomu, že vybrané téma je velmi široké a rozsáhlé, nelze v této práci obsáhnout všechny aspekty převodu nemovité věci na základě publikace FIDIC kupní smlouvy. Proto jsem se rozhodla věnovat v této práci především účinné soukromoprávní úpravě kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci a zaměřit se na nejdůležitější aspekty kupní smlouvy a převodu vlastnického práva k nemovitosti a také na riziková místa takové kupní smlouvy. V současné době je kupní smlouva upravena v zákoně č. 89/2012, občanský zákoník („Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICOZ“), který byl pořízen v části IV. s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů názvem Relativní majetková práva, v hlavě II., díle 1 a oddíle 2, upravuje kupní smlouvu v obecné rovině a v pododdíle 3 stanovuje zvláštními ustanoveními pro koupi nemovitých věcí odchylky od obecné úpravy koupě. Jde především o odlišnosti ve formě smlouvy, v okamžiku převzetí nemovitosti, přechodu nebezpečí škody na věci a odlišnosti v úpravě vad věci (CACE) pozemku a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263stavby). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce Cílem této práce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením analyzovat ty nejdůležitější aspekty kupní smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací převodu vlastnictví k nemovité věci z hlediska účinné právní úpravy a odstraňování vad získat zhotovitelpředevším se věnovat problémovým místům kupní smlouvy, zhodnotit nejčastější rizika při převodu vlastnického práva k nemovité věci prostřednictvím kupní smlouvy a navrhnout jejich možná řešení a možnosti zajištění práv smluvních stran. Obchodní podmínky vycházejí Práce se zaměřuje na vymezení nemovitých věcí a popsání specifik jednotlivých typů nemovitých věcí, charakterizování základních prvků vlastnického práva, pozornost je dále věnována podstatným náležitostem kupní smlouvy, také je věnován prostor vadám nemovitých věcí a to především vadám právním s ohledem na to, že nemovité věci jimi bývají často zatíženy. V neposlední řadě se také budu věnovat aktuální právní úpravě možnosti nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka a související relativně nově zavedené úplné zásadě materiální publicity veřejných seznamů, jelikož tuto problematiku považuji za velice významnou s ohledem na skutečnost, že se právní úprava současně platného a účinného občanského zákoníku podstatně liší od předchozí právní úpravy. Text práce vychází z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníprávního stavu ke dni 10.4.2017.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Ve své práci se zabývám právní úpravou podnikatelských seskupení a jejich důsledky. V první části práce se věnuji obecné charakteristice podnikatelských seskupení, z důvodu omezeného rozsahu práce se však nezabývám koncerny. Nicméně v místech, kde se ustanovení zákona podle mého názoru vztahuje i na řídící osobu nebo řízenou osobu se snažím na tento fakt upozornit. Jelikož jde o otázky, ke kterým se neváže téměř žádná judikatura, svá tvrzení většinou podporuji doktrinálními texty, které doplňuji o své názory. Zkraje popisuji právní úpravu ovlivnění, jakožto základního pojmu práva podnikatelských seskupení v zákonu o obchodních korporacích. Zabývám se zejména výkladem jednotlivých složek pojmu ovlivnění a také tituly, na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Bookkterých může být obchodní korporace ovlivněna. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební Zmiňuji rovněž možnost ovlivňovat obchodní korporaci skrze nový institut vyžádaných pokynů valné hromady statutárnímu orgánu. Dále se v první části zabývám ovládáním a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelvztahy mezi ovládající a ovládanou osobou se spíše kritickým hodnocením definice ovládající osoby v ZOK. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatelCílem druhé části práce je popsat otázky vlivu a ovládání založeného smluvními vztahy. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor Snažím se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listinobecný popis skutečností, které musí před uzavřením smlouvy být naplněny, abychom mohli např. o dílo významném dodavateli neb odběrateli hovořit jako o vlivné, popř. také ovládající osobě. K pojmu ovládající osoby zejména rozebírám rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci Oděvního podniku, a.s. a České Spořitelny, a.s., jako jediného mi známého rozhodnutí, ve kterém soud dovodil vztah ovládání (a dokonce koncernu) založený na základě úvěrové smlouvy. Jelikož je v praxi význam rozhodnutí podle mého názoru poněkud zbytečně přeceňován, nabízím na něj spíše kritický náhled. Třetí část práce věnuji právním důsledkům ovlivnění a ovládání. Nejprve se věnuji povinnosti vlivné osoby nahradit újmu, jakožto základnímu důsledku ovlivnění. Dále se zabývám ručením vlivné a ovládající osoby, a to jak ručením podle ustanovení § 71 odst. 3. Dalším důsledkem, kterému věnuji pozornost, je úprava střetu zájmu vlivné a ovlivněné osoby nebo ovládající a ovládané osoby. Zabývám se také možnosti vyloučit vlivnou a ovládající osobu z členství ve statutárním orgánu a právu exitu společníků ovládané osoby. Závěrem zmiňuji, kdo se může náhrady újmy po vlivné nebo ovládající osobě domáhat. Nevěnuji se právním důsledkům podnikatelských seskupení stanovených ve zvláštních právních předpisech. Rozbor těchto důsledku by již přesahoval rámec této práce, neboť jsou stanoveny v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy mnoha předpisech, jako například v zákonu o dílobankách, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem insolvenčním zákonu, zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, v zadávací dokumentaciúčetních předpisech, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníatd.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace Funkci Konzultanta vykonává [doplní dodavatel před podpisem Smlouvy - obchodní firma, IČO, sídlo]. Základní povinnosti a pravomoci dodavatele jako Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě uzavřené dle vzorové Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Objednatelem a Konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), včetně příloh (dále jen „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999Smlouva“). Konzultant, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské prácejakožto Správce stavby, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s dokumentací stavbyvýše uvedenými smluvními dokumenty ve smyslu tzv. FIDIC WHITE BOOK, kterou poskytne objednatelale rovněž v souladu se standardy činnosti Správce stavby dle Obecných i Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem dle tzv. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízeníFIDIC RED BOOK. Obecné podmínky tvoří součást „Smluvních podmínek pro výstavbu“, projektované zhotovitelem1. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ vydání, 1999 (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace tzv. FIDIC Red Book), vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie). Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbuobsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky Tyto Obecné a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby pro zhotovení Díla tvoří spolu Obchodní podmínkyrámec smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla. Konzultant bude ve vztahu k Dílu provádět činnosti za účelem splnění předmětu Xxxxxxx zakázky definovaného v Zadávací dokumentaci, které jsou součástí obsahu dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle Zadávací dokumentace a Smlouvy, jakož i konkrétně v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů týmu Konzultanta. Služby Konzultanta musí být vykonávány dodavatelem v souladu se Smlouvou a se Smlouvou na zhotovení Díla, v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a českými státními normami (ČSN) upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dle pokynů Objednatele. Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet. Konzultant je povinen vykonávat i jiné činnosti, které nejsou výslovně specifikované v této Příloze 1, pokud jsou tyto činnosti potřebné a vhodné pro řádné splnění Smlouvy a Smlouvy na zhotovení Díla. Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o dílo týmu Správce stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu Obchodního zákoníku Smlouvy. Na stavbě může být kromě generálního dodavatele (§ 273GD) přítomen i přímý dodavatel Objednatele (např. interiéru, přístrojového vybavení a ICT vybavení). Z těchto uvedených důvodů se obecně v dokumentu píše o Zhotovitelích, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky čímž jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánímyšleni přímí dodavatelé Objednatele.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací Základní legislativní rámec pro využívání jaderné energie v ČR je určen zákonem č. 18/1997 v platném znění (dále Atomový zákon – AZ), který současně definuje v § 17 a 18 základní povinnosti držitele povolení k jednotlivým činnostem tímto zákonem určených v § 9. V návaznosti na tento zákon pak byly vypracovány postupně vydávány prováděcí vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které dále specifikují požadavky kladené na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999jadernou bezpečnost a radiační ochranu v ČR. V oblasti radiační ochrany se jedná především o vyhlášku SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně v platném znění a doporučení evropské komise EURATOM o typizování informací o radioaktivitě, The Red Bookšířící se vzduchem a vypouštění tekutin z jaderných reaktorů do okolního prostředí a o zpracovatelských podnicích za normálního provozu. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné Úkoly nezávislého dozoru v celé oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření zajišťuje Státní úřad pro zakázky na stavební a inženýrské prácejadernou bezpečnost, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelkterý má pro tuto roli rozsáhlé pravomoci. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Jaderná elektrárna Dukovany je provozována v souladu s dokumentací stavbypožadavky Atomového zákona na základě Rozhodnutí SÚJB jako pracoviště IV. kategorie – jaderné zařízení ve smyslu § 15 písm. a) vyhlášky č. 307/2002 Sb. v platném znění. Bezpečnost jaderných elektráren je jeden z hlavních úkolů ČEZ, kterou poskytne objednatela.s. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce čemuž odpovídá i politika bezpečnosti a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouochrany životního prostředí uvedená v řídící dokumentaci ČEZ a.s. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních politika bezpečnosti obsahuje tyto body: • Bezpečnost a ochrana životního prostředí patří k nejvyšším prioritám v jaderných elektrárnách v ČR. Je integrální součástí řízení společnosti a zároveň i záležitostí každého zaměstnance jaderné elektrárny. • Základem bezpečnosti a ochrany životního prostředí v ČEZ je prevence. To znamená cílevědomé předcházení všem bezpečnostním rizikům. • Dodržování právních předpisů České republiky a využívání mezinárodních doporučení považuje JE za samozřejmost a za svou povinnost. • Trvale je zajišťována vysoká úroveň kultury bezpečnosti. • Bezpečnost je zajištěna pomocí dostatečných lidských a finančních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních • Při výběru technických opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany životního prostředí se zaměřují na nejlepší ekonomicky přijatelné a mezinárodně uznávané technologie. • Systém jakosti je využíván jako nedílná součást řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí. • Systematickým vzděláváním zaměstnanců je zvyšována jejich kvalifikace, povědomí důležitosti kultury bezpečnosti a ochrany životního prostředí. • Při výběru dodavatelů a obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textupartnerů je prověřován jejich vztah k bezpečnosti, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unieochraně životního prostředí a jakosti dodávek a služeb. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však Bezpečnost a ochrana životního prostředí musí být prověřenozáležitostí každého zaměstnance. • Při řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí jsou stanovovány s využitím provozních zkušeností konkrétní cíle a požadované hodnoty, zda jsou zpracovávány programy na zvyšování bezpečnosti a ochrany životního prostředí. • Plnění politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud nenípravidelně hodnoceno a výsledky těchto hodnocení jsou využívány k její aktualizaci a k hledání možností dalšího zlepšování. Hodnocení systému řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí je zajišťováno i nezávislými kontrolami. • Otevřeně je informována veřejnost, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníorgány státní správy i územní orgány.

Úvod. Smlouva o obchodním zastoupení je moderním smluvním typem umožňujícím realizaci zboží a služeb na domácím a zahraničním trhu. Její současná podoba se formulovala v kontinentálním právu zejména v úpravách po druhé světové válce. Zahrnuje v sobě obyčejné zprostředkování obchodů, kdy zastoupený uzavírá s třetí osobou smluvní vztah sám, ale i možnost uzavírání smlouvy prostřednictvím obchodního zástupce, ale jménem a na účet zastoupeného. Definici smlouvy o obchodním zastoupení se širším mezinárodním dopadem nalezneme v čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986, o koordinaci právní úpravy členských států týkajících se nezávislých obchodních zástupců. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) zástupce1 je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICnezávislý zprostředkovatel2, který byl pořízen je dlouhodobě (trvale) pověřen sjednávat prodej a nákup zboží pro jinou osobu, zastoupeného3 nebo sjednávat a uzavírat tyto obchody jeho jménem a na jeho účet. Česká republika tuto směrnici rady implementovala do našeho právního řádu, a to tzv. harmonizační novelou, zákonem č. 370/2000 Sb., s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouúčinností od 1. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů1. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie2001. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyCílem práce bude podrobné zkoumání institutu obchodního zastoupení, které jsou součástí je v českém obchodním zákoníku upraveno v § 652 až 672a, a poskytnutí výkladu tohoto institutu. Diplomová práce je členěna do třinácti kapitol. Historický vývoj smlouvy o obchodním zastoupení už od dob římského práva po současnost se pokusím zachytit ve druhé kapitole. V následujících částech se budu dopodrobna věnovat obsahu Smlouvy smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)obchodním zastoupení, jimiž se řídí pojmovými znaky smlouvy, oblastí činnosti obchodního zástupce, problematice jeho jednání, rozeberu práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílostran, úpravu provize, také rozlišení výhradního a nevýhradního obchodní zastoupení, jakož i problematiku zániku obchodního zastoupení, práva na odškodnění a konkurenčních doložek. Všeobecné Na konkrétních místech naznačím srovnání nejasných ustanovení české právní úpravy se zněním směrnice Rady č. 86/653/EHS, také se pokusím o připojení vlastních pohledů na téma. V závěrečných kapitolách se budu zabývat stručným rozborem směrnice a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením judikaturou Soudního dvora Evropské unie, jakož i judikaturou českých soudů. Nahlédnu též do budoucích úprav, do návrhu nového českého občanského zákoníku a také evropského Návrhu společného referenčního rámce (číslováním) odpovídajících článků DCFR). Při psaní diplomové práce jsem vycházela z právních norem národního i komunitárního práva, při jejichž interpretaci jsem používala metod jazykového, historického, systematického, logického výkladu, dále bylo použito komparace se zněním směrnice Rady v kontextu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, jakož i judikaturou českých soudů. Ve své práci užívám metody analýzy, tedy rozboru od celku k částem, a odstavcůsyntézy, tedy postupu od části k celku. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkyTaké je užito zejména dedukce, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůmetody, při které se předepsané zadavatelemvychází od obecných tvrzení ke zvláštním, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílospolečně s indukcí, což je vyvozování obecného závěru z jednotlivých poznatků. Příloha k nabídce obsahuje základní údajePři zpracovávání diplomové práce bylo použito velké množství zdrojů, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatelco se týče komentářů, zejména komentář prof. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí Pelikánové z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o díloroku 1999, který sestává je však v některých místech zastaralý, protože vznikl ještě před harmonizační novelou v roce 2000, přínosné poznatky jsem čerpala z následujících kroků: – určení díla komentáře doc. Štenglové a jeho předmětu zadavatelem kol., 12. vydání, kde se částí věnující se smlouvě o obchodním zastoupení zabýval XXXx. Xxxxx. Další novější komentář je od prof. Pokorné a kol., kde díl o smlouvě o obchodním zastoupení zpracoval xxxx. Xxxxx. Judikaturu od roku 1900 nalezneme v zadávací dokumentacikomentáři prof. Eliáše. Institut obchodního zastoupení popisuje celá řada učebnic obchodního práva, která obsahuje zabývají se smlouvou o obchodním zastoupení v teoretické rovině, zejména definují podstatné části smlouvy a popisují podstatu institutu obchodního zastoupení. Praktické poznatky lze čerpat z článků v odborných časopisech, věnujících se různým problematikám institutu obchodního zastoupení, například časopisy Právní rádce, Právní rozhledy Obchodní podmínkyprávo nebo Právo a podnikání. Pokud jde o právní předpisy, Technické podmínkyje důležité nahlédnout také do důvodových zpráv k nim, Dokumentaci stavby abychom dobře pochopili souvislosti, smysl a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánícíl daného právního předpisu.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil institut veřejnoprávních smluv. Důvodem, The Red Bookproč jsem si zvolil právě toto téma, byl můj osobní zájem o správní právo a veřejnou správu samotnou. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práceKonkrétně institut veřejnoprávních smluv mne zaujal hned z několika hledisek. Mohu-li je stručně uvést, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavbypak prvním z nich byla vůbec první obecná úprava, kterou poskytne objednatelpřinesl až nedávno přijatý správní řád, přestože se s institutem veřejnoprávních smluv můžeme setkat již v právních pramenech v době Rakouska – Uherska. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízeníDalší zajímavost je fakt, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) že onen hmotněprávní institut veřejnoprávních smluv je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDICupraven procesně právním předpisem, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumentycož není běžné. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263)práci jsem vycházel z mnoha pramenů, jelikož po bližším prostudování publikací, které se týkají veřejnoprávních smluv, docházím k závěru, že ucelená publikace věnující se čistě veřejnoprávním smlouvám, neexistuje. Všeobecné obchodní podmínky Jako podklady pro vytvoření mé práce byly využity knižní zdroje z aktuálního období, ale také knižní zdroje pocházející z období první republiky, taktéž elektronické zdroje, judikatura a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkylegislativa. Cílem a smyslem mé práce bylo předložit ucelený a jasný náhled na problematiku veřejnoprávních smluv a představit jejich právní zakotvení v rámci právního řádu České republiky. Celou práci jsem se snažil zpracovat přehledně, jasně a systematicky. Práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola je věnována přiblížením základních pojmů, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)nedílně spjaty s tématem práce. Blíže vysvětlen je pojem veřejné správy – státní správy, jimiž se řídí práva samosprávy a povinnosti smluvních stran pro příslušné díloostatní veřejné správy. Všeobecné Druhá podkapitola je věnována stručnému vysvětlení pojmu veřejnoprávních smluv a Zvláštní obchodní podmínky je představena jejich legální definice. Blíže je k tomuto tématu pojednáno v kapitole 3. Druhá kapitola nabízí stručný přehled vývoje právní úpravy veřejnoprávních smluv na území českých zemí. Počínaje Rakouskem – Uherskem, přes období první republiky, poválečný útlum, období po revoluci 1989 až k přijetí správního řádu v roce 2004. Třetí kapitola je věnována detailnímu rozpracování pojmu veřejnoprávních smluv. Představuje jejich prameny, místo v právním řádu, základní zásady a vztah veřejnoprávních smluv k smlouvám soukromoprávním. Následující kapitola přibližuje jednotlivé dělení veřejnoprávních smluv – a to smlouvy koordinační, subordinační a veřejnoprávní smlouvy mezi účastníky. Zároveň jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavcůu jednotlivých druhů veřejnoprávních smluv uvedeny konkrétní příklady z praxe. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaciNavazuje pátá kapitola, která obsahuje zejména Obchodní podmínkyblíže informuje o procesu přijetí, Technické podmínkyzměně či zrušení veřejnoprávní smlouvy. Můžeme říci, Dokumentaci stavby že šestou a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelemposlední kapitolou je přiblížena spíše praktičtější část práce, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenupředstavuje jednotlivé typy a druhy veřejnoprávních smluv v souvislostech na jejich právní úpravě v rámci zvláštních zákonů. Kapitola je rozdělena do jednotlivých podkapitol dle samotných zákonů a představuje veřejnoprávní smlouvy postupně dle zákona o obcích, – přijetí nabídky objednatelem dle správního řádu, dle zákona o obecní policii a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranamidle stavebního zákona. Za těchto okolností Poslední podkapitola je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavbyvěnována subordinačním veřejnoprávním smlouvám uvedeným v dalších právních předpisech, některé z nich beze změnya to v zákoně o zaměstnanosti a v zákoně o službách v dopravě. Definitivně poslední částí práce je pak závěr, jiné po vyplnění a podepsáníkde je celá práce shrnuta.

Úvod. 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje nářadí (zejména zvedací zařízení – hever a další stavební nářadí) a souvisejícího zboží (zejména fólie, spojovací materiál a doplňkový sortiment) (dále jen „Zboží“) mezi společností PINNIUM s.r.o. se sídlem Za Pazdernou 2573, 397 01 Písek, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 10901442 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ10901442 jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“). 1.2 Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: xxx.xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xx 1.3 Je-li Kupujícím spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku (každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami též příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (a to zejména § 2158 až 2174 občanského zákoníku upravující prodej zboží v obchodě). Jedná-li Kupující při objednávání a nákupu Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy kupní či rámcovou smlouvou a těmito obchodními podmínkami neupravené taktéž občanským zákoníkem, avšak neužijí se jeho ust. § 2158 - § 2174, upravující prodej zboží v obchodě. 1.4 Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené kupní smlouvou, rámcovou smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), popř. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v případě kupní smlouvy s Kupujícím jako spotřebitelem, jakož i právními předpisy souvisejícími. V případě rozporu mezi kupní smlouvou, rámcovou smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a obchodního podmínkami Kupujícího mají dokumenty přednost dle následujícího pořadí: 1) kupní smlouva, 2) rámcová smlouva a 3) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999s tím, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných že aplikace obchodních podmínek u stavebKupujícího se vylučuje a tyto se na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím neuplatní. 1.5 Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní a identifikační údaje, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka nutné pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textubezproblémové vyřízení objednávky, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkypopřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 1.6 Kupujícímu koupí produktů, jež jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)v obchodní nabídce Prodávajícího, jimiž se řídí nevznikají žádná práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídkyna používání registrovaných značek, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentůobchodních názvů, které se předepsané zadavatelemfiremních log či patentů Prodávajícího nebo dalších označeních užívaných Prodávajícím, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo není-li v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníkonkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Téma této diplomové práce je rezervační smlouva v realitních transakcích. Realitní trh je důležitým segmentem ekonomiky a rezervační smlouvy jsou jedním z frekventovaně užívaných nástrojů při uskutečňování realitních transakcí.1 Své uplatnění nacházejí zejména v případech, kdy je realitní obchod realizován za pomoci realitních zprostředkovatelů. Cílem této práce je kromě vysvětlení základních pojmů a poznatků týkajících se rezervačních smluv, především právní analýza některých otázek, které v souvislosti s jejich užíváním v českém právním prostředí vznikají. Metodologií bude zejména užití deskripce, analýzy a dedukce za použití pramenů, jako jsou zákony, judikatura nebo odborná literatura. Samostatnému tématu rezervačních smluv se v České republice v současnosti nevěnuje žádná z monografií. Dotýká se jej ale odborná literatura a články zabývající se problematikou smluvních pokut, tzv. přípravných smluv a zprostředkování, ale i komentáře k občanskému zákoníku nebo zákonu o realitním zprostředkování. Bohatá na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999rozhodnutí je také judikatura týkající se rezervačních smluv před účinností zákona o realitním zprostředkování. Především z těchto pramenů bude proto následující práce vycházet. K jejich obsahu se autor snaží přistupovat kriticky. Diplomová práce je obsahově členěna na kapitoly tří úrovní. Po úvodní kapitole následuje kapitola druhá, The Red Bookjejímž cílem je především vymezit pojem rezervačních smluv, jejich obsah, funkci a prakticky významné dělení. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky V návaznosti na stavební to je věnována pozornost některým problematickým aspektům rezervačních smluv, jako jsou: ujednání o smlouvě o smlouvě budoucí, uzavření rezervační smlouvy jako okamžik obstarání příležitosti k uzavření cílové smlouvy a inženýrské prácemožná (ne)oddělitelnost závazků v rezervační smlouvě obsažených. Třetí kapitola sleduje za cíl kriticky zhodnotit dosavadní vývoj rezervačních smluv v judikatuře Nejvyššího soudu od počátku tohoto tisíciletí, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelaž do přijetí zákona o realitním zprostředkování. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo Kromě toho je pozornost věnována také právní povaze některých ujednání užívaných v souladu s dokumentací stavbyrezervačních smlouvách, kterou poskytne objednateltýkající se tzv. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelempropadnutí rezervačního poplatku v kontextu uvedené judikatury. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) Úkolem čtvrté kapitoly je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku analyzovat možnou aplikaci zákona o realitním zprostředkování na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unierezervační smlouvy. Zvláštní obchodní podmínky pozornost je nutné připravit pro každou konkrétní stavbuvěnována především ustanovení § 14 a 15 RealZ. 1 Nejvyšší soud: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno2. 2019, sp. zn. 32 Cdo 3767/2018: „Tzv. rezervační smlouva je sice smlouvou nepojmenovanou (nejde o smluvní typ), nicméně v právní praxi poměrně frekventovanou s obsahem do značné míry standardizovaným.“ Nejasnost realitního zákona ve vztahu k posouzení uvedené otázky je v komentářové literatuře označována za nedostatek s významným praktickým dopadem do realitní praxe.2 Pro řešení této otázky se jeví zásadním posouzení, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami lze rezervační smlouvu považovat za smlouvu o realitním zprostředkování a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy smlouvu o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací smlouvě budoucí za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánísmlouvu realitní.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Stavebnictví patří bezesporu mezi stěžejní odvětví ekonomiky České republiky, ve kterém jsou právní poměry osob upraveny v převážné většině případů smlouvou o dílo. Je až pozoruhodné, kolik právních problémů tento smluvní typ, jehož předmětem je stavba, skýtá. To je ostatně patrné i z rozsáhlé judikatury českých soudů. Přestože se s každým závazkem pojí problematické otázky, v případě stavby jako předmětu díla je to o to více komplikovanější, protože se na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999jejím provádění podílí zpravidla velké množství osob z řad různých profesí; každá z nich na jiné části. Jelikož se plnění těchto osob často k dosažení kýženého výsledku navzájem podmiňují, The Red Bookmůže mít porušení povinnosti ze smlouvy o dílo jedné z nich negativní dopad i na plnění ostatních osob. Tyto Obchodní podmínky Pokud nejsou smluvní strany schopné dospět k dohodě a v nezbytném rozsahu změnit obsah závazku, neblaze se to projeví na provádění stavby jako celku. Ačkoli nelze pochopitelně srovnávat stavbu malého rodinného domku s rozsáhlou výstavbou bytových domů či nákupního centra, obecně lze říct, že na počátku stavebního záměru stojí vždy investor v pozici objednatele, pro kterého celou stavbu provádí stavební společnost v pozici generálního zhotovitele (dodavatele). Generální zhotovitel (dodavatel) přitom jednotlivé dílčí části stavby provádí za pomocí svých specializovaných subdodavatelů, kteří často využívají k provádění díla ještě dalších osob. V rámci jedné stavby tak vzniká velké množství právních poměrů, které, byť jsou použitelné do jisté míry na sobě právně nezávislé, jsou navzájem ovlivňovány. Na provádění stavby dále působí i osoby, které stály na počátku samotného stavebního záměru, zejm. architekt či projektant. Nezřídka se totiž stává, že se provádění díla zkomplikuje z důvodu vadného nebo neúplného projektu. Pak je třeba vzít v potaz i klimatické podmínky, pro zakázky které se může provádění stavby značně protáhnout. Zkomplikovat dokončení díla mohou v neposlední řadě i zásahy ze strany orgánů veřejné správy, pakliže toto nevyhoví veřejnoprávním předpisům. Právě z důvodu komplikovanosti stavby jako předmětu díla, kdy je v praxi třeba reagovat na stavební spoustu skutečností ovlivňujících její provádění, s sebou toto téma nese z mého pohledu velmi zajímavé právní otázky, Ať už se jedná o změnu obsahu závazku, součinnost smluvních stran, právo zhotovitele na úhradu víceprací nebo právo smluvní strany od smlouvy o dílo odstoupit, a inženýrské práces tím spojené i vypořádání vzájemně poskytnutých plnění. Cílem této rigorózní práce je nejen popsat a zhodnotit právní úpravu stavby jako předmětu díla obsaženou v občanském zákoníku, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelale především nastolit problematické právní otázky ze smlouvy o dílo a hledat na ně odpovědi v kontextu dosavadní judikatury, popřípadě názorů jiných autorů. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví Snahou je rovněž zamyslet se částečně nad řešením právních problémů de lege ferenda. Přestože tato práce poskytuje komplexní náhled na právní úpravu smlouvy o dílo v souladu s dokumentací se zaměřením na stavbu jako předmět díla, zvláštní pozornost textu bude věnována zejména definičnímu vymezení stavby, kterou poskytne objednatelotázce provedení díla, fenoménu víceprací, problematice odstoupení od smlouvy nebo ochraně práv objednatele. Stavba však může také zahrnovat některé stavební Cílem této rigorózní práce je nabídnout i srovnání české právní úpravy s právní úpravou Spolkové republiky Německo, která je nepochybně v mnohém co do řešení sporných případů vzniklých z důvodu rozličných shora nastíněných vlivů ve stavebnictví velmi inspirativní. Text této práce je rozvržen do úvodu, dvanácti kapitol a technologická zařízení, projektované zhotovitelemzávěru. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy První kapitola pojednává o smlouvě o dílo z historického pohledu. Druhá kapitola se věnuje definičnímu pojetí smlouvy o dílo, tj. co je předmětem závazku objednatele, a co zhotovitele. Jelikož dochází v průběhu provádění díla k nutnosti na náhlé změny v důsledku vnějších okolností reagovat, věnuje se kapitola rovněž změně obsahu závazku. Třetí kapitola pojednává o díle jako takovém, jeho definičním pojetí, vymezení ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273)vztahu ke kupní smlouvě, jimiž a především pak o výkladu pojmu stavba. Právě pojetí stavby je z občanskoprávního hlediska velmi problematické, což vyvolává právní nejistotu, kdy se řídí zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla použije. V kapitole čtvrté je šířeji popsána cena za dílo, jelikož právní úprava počítá s více způsoby, jak může být úplata stanovena. V kapitole páté jsou rozebrány práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné při samotném provádění díla, ať už se jedná o způsob provádění zhotovitelem, nebo součinnost či příkazy objednatele. Kapitola šestá se věnuje otázce, kdy je povinnost zhotovitele provést dílo splněna, tj. především problematice spojené s dokončením a předáním díla. Kapitola sedmá je zaměřena na vlastnické právo ke stavbě s ohledem na zásadu superficies solo cedit a vymezení stavby jako věci v právním slova smyslu dle současné právní úpravy. Kapitola osmá se věnuje právům z vadného plnění s důrazem na solidární odpovědnost jiných osob nežli zhotovitele za vadně provedené dílo. Všeobecné V kapitole deváté je pojednáno zřejmě o nejčastějším sporu mezi objednatelem a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků zhotovitelem, a odstavcůto o vícepracích a právu zhotovitele na jejich úhradu. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením Kapitola desátá popisuje způsoby zániku závazku ze smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku s akcentem na problematiku spojenou s odstoupením od smlouvy o dílo, který sestává jelikož v případě stavby je právě vypořádání smluvních stran při zrušení závazku ex tunc velmi komplikované. V kapitole jedenácté jsou uvedeny způsoby zajištění, resp. utvrzení, splnění povinností smluvních stran. Zvláštní pozornost je pak věnována ochraně práv objednatele v podobě institutu zádržného nebo automatické slevy z následujících kroků: – určení ceny díla. Kapitola dvanáctá je věnována komparaci české a německé právní úpravy smlouvy o dílo. V závěru se čtenář této práce dozví o mém zhodnocení právní úpravy smlouvy o dílo, a o tom, jak by se mělo dle mého názoru k problematickým právním otázkám vztahujících se ke stavbě jako předmětu díla v kontextu dosavadní judikatury přistupovat, a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby to i při úvahách de lege ferenda a Soupis prací, – vypracování komparaci s německou právní úpravou. Při zpracování této rigorózní práce byla použita metoda deskriptivní provázána s metodou analytického myšlení a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranamimetoda komparativní. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé Rigorózní práce vychází z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníprávního stavu ke dni 31. 5. 2020.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány V této bakalářské práci se budu rámcově zabývat smlouvou o úvěru jako celkem a průřezově pak jedním z typů smlouvy o úvěru, smlouvou o spotřebitelském úvěru. Srovnám všeobecnou úpravu smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku1 s úpravou spotřebitelského úvěru v zákoně o spotřebitelském úvěru2, který je lex specialis k obchodnímu zákoníku. Vymezím a rozvinu, které subjekty mohou přijímat a poskytovat spotřebitelské úvěry. Budu také uvažovat situace, kdy by chtěly neadekvátní subjekty uzavřít smlouvu o úvěru a také situace, kdy by chtěly subjekty de lege uzavřít úvěr mimo působnost XxxxXx. Tomuto výkladu bude předcházet přesné vymezení pojmu „úvěr“, včetně jeho oddělení od podobných pojmů, jako např. půjčka či výpůjčka. Tato práce bude průřezově zaměřena na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999spotřebitelský úvěr. Za cíl si rovněž kladu provedení komparace úvěru podle XxxxXx s ObchZ. Chci se svým zkoumáním ujistit, The Red Bookže XxxxXx skutečně spotřebitele chrání a zda-li není zajištěna dostatečná ochrana podle § 262 odst. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební 4 ObchZ. Spotřebitelský úvěr se od jiných úvěrů dle § 497 a inženýrské násl. ObchZ vymezuje zejména proto, aby byla více chráněna slabší strana, tedy spotřebitel. Spotřebitel má v rámci spotřebitelského úvěru zvýhodněné postavení oproti jiným běžným věřitelům z jiných typů úvěrových smluv. Také věřitel (poskytovatel spotřebitelského úvěru) je vázán přísnějšími povinnostmi, zejména informačními, oproti poskytovateli jiných úvěrů podle XxxxX. Zákon o spotřebitelském úvěru je zákon speciální k obchodnímu zákoníku. Na smlouvu o spotřebitelském úvěru se vztahují všeobecná ustanovení o smlouvě o úvěru podle §§ 497- 507 ObchZ, pokud předmětná problematika není upravena ve SpotÚv. Své argumenty se snažím co nejvíce opírat nejen o můj výklad platné právní úpravy, ale i o judikaturu a odbornou literaturu. Problematika uvedená v této bakalářské práci se vztahuje k datu sepsání práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatelk období únor-červen 2011. 1 Zákon č. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby513/1991 Sb., kterou poskytne objednatelObchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObchZ“. 2 Zákon č. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a technologická zařízenío změně některých zákonů, projektované zhotovitelem. Část dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníSpotÚv“.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ §263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ §273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – - určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány Svéprávnost je v českém právním řádu definována jako způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)1, přičemž v případě fyzické osoby – člověka platí, že člověk se plně svéprávným stává zásadně zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku věku.2 Platná česká právní úprava pamatuje na základě publikace FIDIC situace, kdy člověk nebude schopen si spravovat své vlastní záležitosti v důsledku jeho zdravotního stavu, resp. duševní poruchy, která není jen přechodná. Omezení svéprávnosti, tak, jak je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Conditions of Contract for Constructionobčanský zákoník“ či „ObčZ“), konkrétně v ustanovení § 55 až 65, je koncipováno jako krajní řešení situace3, kdy si člověk není schopen v důsledku své duševní poruchy spravovat své záležitosti sám, a dostalo se mu oproti právní úpravě účinné před 1. 1. 2014 zásadních změn (mimo jiné zrušení možnosti zbavit svéprávnosti – First edition 1999nadále je možnost jen omezovat ve svéprávnosti, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky případně časová limitace omezení svéprávnosti – dle aktuálně platné právní úpravy lze omezit ve svéprávnosti maximálně na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263dobu 5 let). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údajeVedle omezení svéprávnosti zná občanský zákoník, na které odkazují Obchodní podmínky rozdíl od předchozí právní úpravy, i méně intenzivnější podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. Jedná se o předběžné prohlášení podle ustanovení § 38 a které až na výjimky předepisuje zadavatelnásl. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně ObčZ jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentacipreventivní opatření osoby, která obsahuje zejména Obchodní podmínkyočekává svou nezpůsobilost právně jednat, Technické podmínkynapř. v důsledku progredující duševní poruchy, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelemdále nápomoc při rozhodování, která obsahuje je předmětem tohoto příspěvku4, a zastoupení členem domácnosti upraveným v ustanovení § 49 a násl. ObčZ. K uvedeným podpůrným opatřením lze do určité míry přiřadit i jmenování opatrovníka postupem podle ustanovení § 469 odst. 1 ObčZ, nicméně v tomto případě platná právní úprava ke jmenování tohoto opatrovníka vyžaduje návrh závazku zhotovit dílo osoby, která se má stát opatrovancem (jak ostatně plyne i z procesněprávní úpravy, srov. § 45 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 1 § 15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsáníznění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ či „ObčZ“).

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC FID1C „Conditions of o f Contract for Construction“ – Construction 1- First edition 1999, The Red Book. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací dokumentaci stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ podmínky 1 (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ Conditions 1 publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC FIDIČ Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a jeho ajeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkou. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – - určení díla a jeho ajeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – - vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – - přijetí nabídky objednatelem a – - podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsání.. Ředitelství silnic a dálnic ČR Stavební práce v otevřeném řízení D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 -18 ,4 vlevo

Úvod. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány 1. Předkládající soud Ráckevei Járásbíróság (okresní soud v Ráckeve, Maďarsko) žádá mimo jiné o vodítko k různým druhům nástrojů, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2004/39 2. Táže se rovněž, zda uvedená směrnice stanoví povinnost posoudit vhodnost investičních služeb a finančních produktů pro jednotlivé klienty. Soudní dvůr je žádán o odpovědi na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999uvedené otázky v rámci sporu týkajícího se půjčky v cizí měně, The Red Bookjejímž účelem bylo financování koupě osobního vozu. Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební Vzhledem k nepřesnému popisu relevantních skutkových okolností i vnitrostátního právního rámce je však žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v projednávané věci podle mého názoru nepřípustná. 2. Předběžné otázky se nicméně týkají vážného společenského a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIChospodářského problému, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou asociací konzultačních inženýrů má v mnoha členských státech značný význam. Předmětná žádost a spor v původním řízení však nepředstavují vhodnou příležitost pro rozvoj judikatury Soudního dvora v tomto směru; vhodným rámcem pro vznik takové judikatury by byly právní předpisy Evropské unie na ochranu spotřebitele, zejména směrnice 2008/48 3, a nikoli právní úprava zajišťující ochranu investorů. 1 Původní jazyk: angličtina. 2 — Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnic Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou doložkouÚř. Tato skutečnost vyplynula z požadavku na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u stavebvěst. L 145, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojůs. 1; Zvl. Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textuvyd. 06/07, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ s. 263). 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. Všeobecné obchodní podmínky dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínkyo zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, které jsou součástí obsahu Smlouvy s. 66). Naproti tomu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (§ 273EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, s. 34), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel. Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: – určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínkykapitolu týkající se úvěrů v cizí měně, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis prací, – vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, – přijetí nabídky objednatelem a – podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplnění a podepsánízjevně není v projednávané věci použitelná.